0

订购单与定购单的区别(实用20篇)

浏览

4804

范文

96

合作开发合同与其他合同的区别

范文类型:合同协议,全文共 2405 字

+ 加入清单

房地产合作开发合同 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》等相关法律、法规之规定,为明确责任,恪守信用,特签订本合同共同遵守。

一、合作方式。甲、乙双方共同以乙方名义在 进行房地产项目开发,项目名称暂定为 。

二、合作条件:

1、甲方提供待开发土地的使用权,乙方提供本房地产合作开发所需的全部资金。

2、乙方保证对外提供全套的房地产开发企业资质等房地产开发企业所需资料,保证本企业注册真实、合法,经营范围符合房地产开发要求。

3、由乙方办理房地产开发的各种证照手续及房地产开发所需的各种行政审批事项,甲方积极予以协助。

4、房地产开发过程,乙方选任设计施工企业应有符合国家标准的资质证书及安全生产条件。

5、房地产开发的楼盘设计,建筑面积,样式,经甲、乙双方共同协商确定,未经甲方同意,乙方不得单方更改。

三、甲方提供本房地产合作开发所需土地的土地使用权,该土地面积 亩,使用期限________年,甲方保证该土地使用权为出让取得,无抵押,不受其它权利人追究。如因房产经营销售需要办理该土地使用权转让手续,由乙方出资并办理,甲方予以协助。

四、本房地产开发项目自本合同签订之日起启动,自________年月____日竣工,合作开发终止。乙方负责日常的工程施工管理工作,因工程质量、安全生产造成的纠纷由乙方负责处理,并承担相应的法律责任。

五、收益分配。本合同履行期间,由甲、乙双方各派驻会计,共同负责楼房的销售资金。甲方按开发房地产的建筑面积 元㎡提取作为本房地产合作开发的收益,由乙方分三期支付给甲方。自本合同同签订之日支付 元,开发房地产销售至一半支付 元,开发楼房工程完工乙方结清甲方全部收益。

六、违约责任

1、因甲方提供土地瑕疵造成乙方损失或本合同未能履行,由甲方按本房地产开发设计资金的10% 赔偿乙方。

2、因乙方资金不到位或其他乙方原因造成甲方损失或造成本合同未能履行,由乙方按本房地产开发设计资金的10% 赔偿甲方损失。

3、因乙方经营、管理不善或资金不到位造成合同延期或不按本合同约定支付甲方的收益。按应支付甲方收益的10%赔偿甲方损失。 甲 方: 乙 方: 法定代表人:________年____月____日 土地合作开发合同范本 甲方: 法定代表人:_______________________________________ 地 址:___________________________________________ 电话:____________________________________________ 乙方: 法定代表人:_______________________________________ 地 址:___________________________________________ 电话:____________________________________________ 经甲乙双方协商一致,就合作投资建设开发甲方位于 市 路 号土地事宜达成以下合同书。

第一条 合作项目概况

1-1、土地概况 双方合作的土地位于 市 路 号,共计约____亩(以下简称为项目用地,面积以红线图为准,该图作为本协议的附件一);该土地上现有部分建筑物需拆除。 上述项目用地之土地性质现为工业用地,使用期限为________年,甲方为该宗土地的国有土地使用权人。

1-2、合作项目概况及性质 双方拟以项目用地为开发资源,共同投资合作开发商住楼住宅小区,该项目暂定名称为_____ 小区的容积率及建筑面积以规划部门最终审批核准的批复文件为准。 小区拟定建设开发期限为自双方合作的项目公司取得国有商住性质的土地使用权证书后_____个月。 小区拟定投资总额约为__ _万元人民币(以下简称项目投资总额)。

第二条 双方投资合作的条件

2-1、甲方提供的合作条件 甲方以

第一条所述土地的国有土地使用权及相关审批手续费用作为双方投资合作的条件。

2-2、乙方提供的合作条件 乙方以该项目所需的建设开发资金及项目开发管理支持团队作为合作条件。

2-3、合作前提 2-

3-1、本合同订立后,甲乙双方均应按照本合同之约定诚信全面履行各自的合同义务。双方承诺在项目实施过程中互相尊重、支持和合作;在涉及规划控制、销售控制以及争取政府优惠政策和支持等重要事项甲方应给予乙方大力支持和协助。 2-

3-2、本合同订立后____日内,乙方向甲方支付履约保证金 万元人民币。 2-

3-3、甲方收到乙方支付的履约保证金同日应向乙方出具收据,并将合作项目的《国有土地证》原件交乙方保管。 2-

3-4、双方全面履行本条款规定的2-

3-2、2-3-3的合同义务后,即各自指派专人共同办理设立本合同

第三条所约定的项目公司的相关证照手续。

第三条 项目公司

3-1、 公司作为甲乙双方合作项目的开发公司。甲方占项目公司 %股权,乙方占项目公司 %股权,在本合同生效后____月内,完成股权的转移登记。

3-2、双方应当指派专人负责办理项目公司的工商注册登记及项目公司经营项目所必须的各项行政许可审批手续。

第四条 甲方的合作分工及义务

4-1、【a阶段】 甲方的目标任务:将项目用地的土地使用权性质由工业用地变更为商住用地。 目标任务完成时间:项目公司股权变更后____日内(因国家法律政策原因导致的迟延可相应顺延,其他情况不得顺延)。 费用承担:甲方承担完成本阶段目标任务所需支付的全部费用。

4-2、【b阶段】 甲方的目标任务:将项目用地之商住性质的土地使用权作为甲方对项目公司的实物投资变更至项目公司名下,使项目公司取得合作项目的《国有土地使用证》。 目标任务完成时间:a阶段目标任务完成后____日内(因国家法律政策原因导致的迟延可相应顺延,其他情况不得顺延

展开阅读全文

更多相似范文

篇1:合作开发合同与其他合同的区别

范文类型:合同协议,全文共 2135 字

+ 加入清单

模板 合作开发合同模板

一: 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 甲乙双方通过友好协商就共同建设______________大厦(暂名)事宜达成协议如下:

一、双方同意以甲方名义向_______市_______区政府管理部门申请______________大厦建设项目。该项目申请土地面积暂定为_______ 亩,具体以甲方与土管部门签订的《土地出让合同》及此后颁发的《土地使用权证》的记载为准,土地用途为__________。

二、上述项目建筑面积为______________万平方米,建筑项目性质为综合(具体以行政文件的许可内容为准)。

三、上述项目的土地授让后,甲乙双方按照_______∶_______的比例分割土地使用权,房屋建筑面积的分割事宜双方另行商定。 分割之后双方应各自办理土地使用权证及房屋所有权证,办证手续由甲乙双方共同配合、共同实施,所需税、费等费用由各自承担。

四、项目实施过程中的土地款按照各自的分割比例分别由甲乙双方承担,其中需由乙方承担的部分,由乙方以向甲方借款的形式出具手续,由甲方先行垫费。 上述垫费款从土地使用权证发放之日起三个月内由乙方予以归还,并按照______________同期银行贷款利息向甲方支付利息。

五、为顺利实施上述项目,甲方的职责是负责项目所需资金的足额及时到位,而乙方则负责取得该项目的立项审批、工程施工建设直至完工交付使用过程中的所有政府批准和许可工作。 该项目的建设工程施工、设计等事项,由甲方负责落实。

六、本联建项目一经启动,双方均不得以任何理由退出,否则应承担由此带来的一切损失。

七、本协议经双方代表签字后生效,协议书一式四份,双方各执二份,未尽事宜双方另签补充协议。 合作开发合同模板

二: 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。

第一条前言 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:

1、甲方已于________年____月____日依法以招标(或拍卖、行政划拨,购买)方式取得位于_准格尔旗沙圪堵__、编号为___的地块的土地使用权,该地块的规划用途为_商住_____、容积率为_

2、2__、计划建筑面积为_28__万平方米、土地使用权年限自________年____月____日至________年____月____日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____;

2、由乙方提供建房资金,并承建全部建筑及附属工程。

第二条合作建房

1、甲方同意提供依现状上述

第一条所指的.地块的土地使用权,乙方同意按本合同

第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成约__28__万平米的办公(或商业、住宅)楼,并按本合同第 六条的约定进行利益分成。

2、工程造价以国家预算计算(不降点),全部由乙方承建。

第三条建房资金

1、工程建设资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。

2、建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。

第四条报批手续 除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由甲方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供乙方持有的所需材料。

第五条设计、建筑

1、工程设计费用由甲方负责,但需经得乙方通过设计方案,建筑的招标、施工监督由乙方负责。

2、工程设计的招标工作应在本合同生效后第__15__天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第20天内开工,并在第10个月内完成竣工验收工作。

第六条利益分成

1、全部建筑按每平米4200元的价格交由乙方销售,除去乙方投入的建房资金,乙方找差价补足甲方每个建筑平米4200元。 2 、超出每平米4200元销售以外的溢价,为乙方所得,不足部分由乙方承担。

3、每平米4200元(含4200元)的销售税由甲方承担,超出部分由乙方承担。

4、乙方的销售房款所得,除保证正常施工外优先支付甲方每平米4200元的差价部分。

第七条违约责任

1、如乙方未能按本合同

第五条

第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第__20__天内开工、或在第_10___个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。

2、因甲方的原因造成延误的,乙方工期顺延,造成损失的由甲方赔偿乙方。

3、如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在__1__个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。

第八条争议解决 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第九条合同生效 本合同自政府主管部门批准后生效。

展开阅读全文

篇2:聘任书和劳动合同书的区别_聘书_网

范文类型:合同协议,聘书,全文共 740 字

+ 加入清单

聘任书和劳动合同书的区别

签订劳动合同和聘任书在日常生活中没有具体区分,也较容易混淆,特别是在发生一些劳动纠纷的时候,那么企业聘任书和劳动合同内容是什么?

聘任书和劳动合同

企业聘任书是企业发给应聘者的文书,是企业录用员工的书面文件。应聘者经过考试、面试、复试以后,如果企业决定录用,则要向其颁发聘书

聘任书沒有具体的格式要求,一般情况下应当写明被聘任者姓名、聘任的职位或职称、聘任期间等内容。

企业的聘任书不能等同于劳动合同

劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利义务关系的协议。劳动合同是当事人双方意思表示一致的协议,其内容由双方在自愿平等的基础上进行协商而达成的,是一种双方法律行为,必须由双方签字或盖章后方能生效。聘任书是由企业单方作出的文书,是劳动者和用人单位在签订劳动合同前由企业颁发的文件,其内容非常简单,不涉及双方具体的权利和义务,聘任书上只有企业一方的签章,沒有被聘用者的签字。按照法律规定,建立劳动关系应当签订劳动合同,企业不能因为颁发了聘任书而不与劳动者签订劳动合同。

【聘书范文】

聘任部门(单位)(甲方):

受聘人(乙方):

甲乙双方依据(200x)30号文件《xx大学关于实施岗位聘任和岗位津贴制度的办法(试行)》、[200x]44号文件《机关及直属单位的聘任方案》及《xx大学岗位津贴实施细则》,经学校公开聘任后达成一致意见,并签订聘任书。

一、聘任岗位:甲方聘任乙方在岗位工作,享受岗位津贴。

二、聘任期限:自x年xx月x日起至x年xx月xx日止。

三、乙方的岗位职责:

(……)

四、乙方对岗位职责的承诺及工作计划

(……)

五、本聘任书经甲、乙双方签字盖章后正式生效。聘任书一式三份,甲、乙双方各执一份,校人事处备案一份。

甲方:(签章)乙方:(签字)

年月日年月日

展开阅读全文

篇3:棉花定购合同

范文类型:合同协议,全文共 534 字

+ 加入清单

签订日期:__________

鉴证编号:__________

根据国家棉花收购政策和分配任务,经供方_______需方_______双方协商,签定本合同,共同信守。

面积亩产总产定购数量单价总值交货日期货款计人民币(大写)

1.等级标准:_____________

2.交货(运输)办法及地点:_________

3.质量检验及验收办法:________

4.结算方式及期限:_____________

5.预购定金发放及收回办法:_________

6.其它______________

供方经济责任:

(1)品种质量必须干净、不霉坏,合乎国家规定标准。

(2)棉花按规定留足外,应全部交售给国家,不准上市。

(3)在正常年景下,未按合同规定的时间和数量完成交售任务,按县人民政府规定的办法,给予惩罚。

(4)其他需方经济责任:

(1)对交售的棉花必须按照国家规定的等级和价格,以质论价,付给供方货款,不得压级压价,如有压级压价,除还足压价部分货款外,并应按压价总值偿付供方千分之三罚金。

(2)未按合同规定日期付款,每延期一天,应按未付款部分总值偿付供方千分之一的罚金。

(3)在棉花收购时,到期接收不了,按县人民政府规定的办法给予惩罚。

(4)其他

供方:_________

需方:_________

展开阅读全文

篇4:2024定购合同

范文类型:合同协议,全文共 517 字

+ 加入清单

甲方:_________

乙方:_________

一、项目:序号品名规格数量基数价格金额

二、被褥若发现劣质纤维,黑心棉,本部负完全责任,并承担一倍罚款。

三、被褥若_________年之内发现:霉变、板结、脱棉、起尘、保暖性能下降,本部按设计使用年限收取折旧费的同时,给予退换。

四、预付款为总货款的_________%,合计人民币_________元。

五、其余货款合计人民币_________元。

于学生报到后的第二周内付清。

六、双方约定预付款到帐60至90天内,于_________年_________月_________日,由乙方验货付款后,甲方送至______,具体日期可酌情商定。

七、验收方式:当面验收点清,如有不合格产品三天内以书面形式通知甲方。

八、违约责任:若甲方逾期交货按货款总额的日百分之一计付违约金。

若乙方延期办理提货手续、逾期付款,按货款总额的日百分之一计付仓储费及滞纳金。

九、解决合同纠纷的方式:双方协商,协商不成诉诸甲方所在地法律部门处理。

甲方:_________

乙方:_________

代表:_________

代表:___________

_______年____月____日

_________年____月____日

展开阅读全文

篇5:欠条和借条区别的案例_借条范本_网

范文类型:借条欠条,材料案例,全文共 1828 字

+ 加入清单

欠条和借条区别的案例

我们常常分不清欠条和借条的区别,下面第一范文网小编整理了欠条和借条区别的案例,供你参考。

案例

20xx年12月,经原告陆某委托,被告罗某多次代为收取水泥款共计人民币12万余元。因被告收取货款后未将款项给付原告,后经双方结算,被告于20xx年7月向原告出具《欠条》,双方约定“今经与陆某结清数后欠陆某水泥款共计壹拾贰万伍仟元整。现双方协商一致同意玖月底付陆某拾万元整,如我方如期不付拾万元整则按肆分利息结算,其余贰万伍仟元则于明年4月份付清,如我如期不付则也按肆分利息结算”。因被告未依约定给付款项及利息,原告诉至法院。

【那么问题来了】

本案在审理过程中,有以下两种不同意见。

第一种意见认为,被告经原告同意后代其收取货款,双方形成了委托合同关系,被告应履行将代收货款交付原告的合同义务,故,根据《中华人民共和国合同法》第四百零四条的规定,被告应当将代收的货款125000元转交原告,并依法赔偿原告的损失。

第二种意见认为,被告占用原告的货款后,经原告催讨,被告出具了《欠条》,对下欠款项的还款期限、逾期利率进行了约定,视为双方确认为借贷关系,双方成立民间借贷关系,被告依法应当承担还本付息的义务。

【元芳你怎么看?】

笔者同意第一种意见。

委托合同,是指一方委托他方处理事务,他方允诺处理事务的合同。委托他方处理事务的,为委托人。允诺为他方处理事务的,为受托人。根据《中华人民共和国合同法》第三百九十九条至第四百零八条的规定,受托人的义务为:1、依委托人的指示委托事务;2、亲自处理委托事务;3、随时或定期报告受托事务的处理情况;4、因处理委托事务所取得的财产,应当转交给委托人。委托人的义务为:1、支付费用;2、支付报酬;3、赔偿受托人损失。本案中,经双方协商,原告委托被告收取水泥款,被告亦提供了相应的劳务,双方形成委托合同关系,因双方未约定支付报酬,该委托合同应为无偿合同。《中华人民共和国合同法》第四百零四条规定“受托人处理委托事务取得的财产,应当转交给委托人”,被告因处理委托事务取得了相应的货款,根据法律规定,被告应将其交给原告。虽经原告催讨,被告出具了《欠条》,但该《欠条》仅是对被告未履行财产转交义务的事实予以确认,其载明的逾期利率实际亦属双方约定的违约金,故,依据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条、第一百一十四条、第四百零四条之规定,被告应当将所收取的货款人民币 125 000元转交给原告,并承担相应的违约金。

借条与欠条主要区别

一、定义的区别

1、借条系指贷款人向借款人给付借款时,借款人向贷款人出具的证明存在借贷事实的书面凭证。借条在法律上是一种经过简化但具有必备条款的借款合同。

2、欠条系指债务人应当向债权人履行债务,因自身原因不能如期偿还而对债权予以确认的书面凭证。欠条反映了双方当事人对债权债务状态的确认,但无法表明债权债务关系产生的原因。

二、证据效力的区别。

1、因借条是一种简化的借款合同,能够直接证明双方存在借贷合意和借贷关系的实际发生,具有较强的证明力,借条持有人一般只需向法院陈述借款的事实,无需对借条的形成原因进行举证,除非有确凿的相反证据足以推翻借据所记载的内容,一般不能轻易否定借据的证明力。

2、欠条则因其形成原因的多样性,其本身无法表明债权债务形成的真实原因。欠条持有人不仅需要向法院陈述欠款形成的有关事实,还需要就欠款事实形成的原因向法庭进行举证。

三、诉讼时效的区别

1、没有约定还款期限的借条。《合同法》第六十二条规定“履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间”,故,贷款人应当从要求借款人履行还款义务的必要准备时间届满之日起两年内主张权利,但根据《民法通则》第一百三十七条的规定,贷款人应当在借贷事实成立的二十年内主张权利,否则将丧失胜诉权;

2、没有约定给付期限的欠条。因在债务人出具欠条时,债权人已经知道自己的权利受到了侵害,根据《民法通则》第一百三十五条的规定,债权人应当在欠条出具的次日起两年内向债务人主张权利。

综上所述,借条与欠条作为债权凭证,都能证明双方存在债权债务关系,但两者在法律上的区别也是显而易见的,即借条能够证明欠款事实的存在,欠条却不一定因借款而形成。本案中,被告虽向原告出具了《欠条》,并约定了还款期限及利率,但双方之间并不当然形成民间借贷关系,法院应当慎重查明《欠条》形成的原因,原则上按照基础法律关系即委托合同进行审理。

展开阅读全文

篇6:果树苗木定购协议书

范文类型:合同协议,全文共 1649 字

+ 加入清单

购货单位:________ (以下简称甲方)

供货单位:________ (以下简称乙方)

第一条 经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

第二条 所需苗木的品种、规格、单价和数量表

表一(1-2年生苗木)

合计人民币金额(大写):________________

第三条 交货规定

1、到(交)货地点和交货单位(或交货人) ________。

2、到(接)货地点和接货单位(或接货人) ________。

3、交货日期:________

4、运输及费用:________

第四条 货款及费用等付款及结算办法

________________________________。

第五条 乙方的违约责任

1、乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的,以及供方逾期交货而甲方仍需要的,应照数补交。因逾期交货,甲方不再需要的,由乙方自行处理,并向甲方偿付该部分货款总值____%(1%~20%)的违约金。

2、甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的,乙方应负逾期交货的违约责任,并承担甲方因此而支付的实际费用。

3、因数量、质量、包装或交货期限不符合合同规定而被拒收的产品,由于退货所造成的损失,由乙方承担。

4、甲方根据乙方的要求预付定金的,供方在不履行合同时,应加倍偿还。

5、乙方在接到甲方验收产品提出的书面异议后,应在15天内做出处理,如乙方未按时处理,可视为默认。

第六条 甲方的违约责任

1、甲方在合同执行中退货的,应偿付乙方退货部分货款总值____%(5%~25%)的违约金。因此造成乙方损失的,还应根据实际情况赔偿其损失。 甲方无故拒收送货的产品,应向乙方偿付被拒收货款总值____%(5%~25%)的违约金,并承担因此而造成的损失和费用。

2、按合同规定提货的产品,乙方通知提货而逾期提货的,除比照银行有关延期付款的规定,按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外,还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费,并承担因此而造成的其他实际损失,向乙方偿付货款总值20%的违约金。

3、甲方未按合同规定提供包装物的,乙方交货日期得顺延,甲方并应向乙方偿付延期付款的违约金。因此造成乙方损失的,甲方还应根据实际情况赔偿其损失。

4、甲方如向乙方预付定金的,在不履行或不完全履行预购合同时,无权收回未履行部分的预付定金。

5、甲方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费用。

6、甲方在合同规定的验收期限内,未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议,视为默认。

第七条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。

第八条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第九条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十条 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十一条 本合同一式____份,由甲、乙双方各执正本一份、副本____份。

购货单位(甲方):______ (签章)

身份证号:______

地址:______

电话:______

开户银行:______

帐号:______

______年____月____日

供货单位(乙方):______ (签章)

身份证号:______

地址:______

电话:______

开户银行:______

帐号:______

______年____月____日

展开阅读全文

篇7:北京市食用菌菌棒定购合同

范文类型:合同协议,全文共 1422 字

+ 加入清单

定购方(甲方):______________________________

制作方(乙方):______________________________

根据《民法典》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就食用菌菌棒定购的有关事宜达成如下协议。

一、菌棒品种、规格、数量及金额

二、菌棒生产及技术要求

1.乙方应按照甲方提供的配方制作菌棒。生产用母种由:□甲方提供□在甲方指定的科研所购买(配方表附后)。

2.乙方应按照甲方提供的各项操作规程(操作规程附后)进行菌棒制作,菌棒干料中允许有_______%的误差。

3.菌棒验收出库标准:_________________________________________________。

三、交货时间、地点及验收:菌棒达到出库标准后,乙方应及时通知甲方进行交货验收,交货时间为_____________________,交货地点为___________________________________。

四、甲方需要更改菌种或数量的,需提前____日通知乙方,并书面签订补充协议或另行签订合同,否则应赔偿由此给乙方造成的损失。

五、定金:本合同签订时,甲方向乙方支付定金______________元,结算时定金抵作收购款。如甲方单方违约,乙方不退还定金;如乙方单方违约,应双倍退还定金。

六、结算方式:交货验收完毕时当场现金结清收购款或_______________________。

七、违约责任

1.一方迟延交货或迟延支付收购款的,应每日按照迟延部分价款_______%的标准向对方支付违约金。

2.乙方交付的菌棒不符合出库标准或掺入其他品种的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用或造成的损失由乙方承担;但甲方应在验收时书面通知乙方。

3.乙方将菌棒或甲方无偿提供的母种出售给他人或无正当理由拒绝交货的,应按照______________的标准支付违约金。

4.甲方提供的母种、技术指导培训或操作规程存在差误等问题的,或未按照约定收购符合要求的菌棒的,应按照每亩_______元的标准支付违约金。

5.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。

八、因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

九、合同解除的条件:___________________________________________________。

十、争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向_______人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限至________年____月____日止。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份,______________,_______份,具有同等法律效力。

十二、其他约定:_______________________________________________________。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

签订地点:_________签订地点:_________

_________年____月____日_________年____月____日

展开阅读全文

篇8:汽车抗磨剂产品定购合同_合同范本

范文类型:合同协议,全文共 1611 字

+ 加入清单

汽车抗磨剂产品定购合同

订约日期:________________________________

甲方(需方):____________________________

乙方(供方):____________________________

供方:_________

地址:_________

邮编:_________

电话:_________

传真:_________

法定代表人:_________

总经理:_________

需方:_________

地址:_________

邮编:_________

电话:_________

传真:_________

法定代表人:_________

一、定购产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

1、产品名称:_________

2、生产商:_________

3、牌号:_________

4、商标:_________

5、规格型号计量:

a、_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶;

b、_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶;

c、_________盎司(_________毫升)/_________瓶

d、_________公斤/_________升/桶

e、_________公斤/_________升/桶

6、交提货时间及数量

交提货时间:

数量:

_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶(共计)_________瓶

_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶(共计)_________瓶

_________盎司(_________毫升)盒/_________瓶:(共计)_________盒

_________公斤/桶(比重_________:_________)(共计)_________桶

_________公斤/桶(比重_________:_________)(共计)_________桶

产品定购列表:

┌──────┬──────┬──────┬────┬────┬────┐

产品代码 产品名称 规格型号 数量 单价 金额

├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤

└──────┴──────┴──────┴────┴────┴────┘

合计金额(大写)_________(小写)_________

二、质量要求技术标准:

_________原厂质量标准:_________

三、供方对质量负责的期限:保质期_________年。

四、履行地:_________

五、交(提)货地点:_________

六、运输方式及到达站(港)的费用负担:_________

七、验收方式及提出异议期限

需方提货前验货到_________验收货物。

八、结算方式:现金、电汇、信用卡、银行承兑汇票

九、违约责任:_________

十、其他约定事项:

本合同于_________年_________月_________日在_________签订;有效期至:_________年_________月_________日

供方单位名称(公章):_________需方单位名称(公章):_________

代表人:_________代表人:_________

开户银行:_________开户银行:_________

共2页,当前第1页12

展开阅读全文

篇9:长绒棉定购合同书

范文类型:合同协议,全文共 784 字

+ 加入清单

供方: (以下简称甲方)

需方: (以下简称乙方)

为了发展果品生产,安排好市场供应,甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。

第一条 定购水果名称、单位、单价、数量

金额合计: 人民币(大写)

第二条 果品质量按照国家规定的规格标准执行。

第三条 包装要求和费用承担

1.包装材料及规格: 。

2.每包水果净重: 公斤。

3.不同品种等级分别包装。

4.包装牢固,适宜装卸运输。

5.每包品种等级标签清楚。

6.包装费用由甲方负担。

第四条 交货时间、地点

1.交货时间: 。

2.交货地点: 。

第五条 验收方法 。

第六条 运输方法及运费承担 。

第七条 结算方式与期限 。

第八条 甲方的违约责任

1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货,应向乙方偿付少交部分总价值 %的违约金。

2.甲方未按合同规定时间交货,每逾期 天,应向乙方偿付迟交部分总价值 %的违约金。

3.甲方包装不符合合同规定,应当返工,所造成损失由甲方自负。

第九条 乙方的违约责任

1.乙方必须按合同规定收货,否则,应向甲方偿付少收部分总价值 %的违约金。

2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准,压级压价收购,除还足压价部分货款外,应向甲方偿付压价部分总价值 %的违约金。

3.乙方在甲方交货后,应按时付款,每逾期一天,应向甲方偿付未付款部分总价值 %的违约金。

第十条 甲乙双方由于不可抗力的自然灾害,而确实不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分的违约责任。

第十一条 本合同如有未尽事宜,由双方协商确定,协商不成的,可通过以下第 种方式解决(只能选择一种):

1.向 仲裁委员会申请仲裁。

2.向 人民法院提起诉讼。

第十二条 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方: (盖章)乙方: (盖章)

法人代表: (签名)法人代表: (签名)

地址: 地址:

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

签约日期: 年 月 日签约日期: 年 月 日

展开阅读全文

篇10:借条与欠条的区别_借条范本_网

范文类型:借条欠条,全文共 889 字

+ 加入清单

借条与欠条的区别

借条与欠条的区别在日常经济生活往来中,人们往往将借条写成欠条,将欠条写成借条。其实,借条和欠条是有重要区别的。下面就二者的区别和书立简述如下:

借条和欠条的区别:

1、含义及其相应法律关系不同: 借条一般反映为法律上的借款合同关系,借条则是借款合同的凭证;而欠条则是往往是当事人之间的一个结算,是一种比较纯粹的债权债务关系。

2、产生的原因不同:借条一般是基于借款事实而产生;但是欠条则可能是多种法律关系产生的后果:譬如买卖、服务等。

3、区别的法律后果:

(1)未规定具体还款期限的借条及欠条的诉讼时效不同:对于没有还款期限的借条,债权人也可以随时要求债务人还款; 对于没有还款期限的欠条,在债务人出具欠条时,债权人就应当在欠条出具之日起2年内向人民法院主张权利,也就是说,没有履行期限的欠条从出具之日起计算诉讼时效。

(2)举证责任不同:借条持有人一般只需向法官简单的陈述借款的事实经过即可;欠条持有人必须向法官陈述欠条形成的事实。如果对方否认,欠条持有人必须进一步举证证明欠条形成的事实。

鉴于,欠条和借条的区别,因此,欠条、借条的写法应当注意。

一张完整的欠条或借条一般应包括以下内容:

1、欠款、借款(物)的原因;

2、欠款、借款的准确数额,借物的名称、数量,金额应用大写表示;

3、借款(物)的归还时间、欠款的付清期限应明确;

4、违约责任要写清楚,如利息等;

5、必要时,应当由担保人签字,并写明担保期限、责任。

此外,要注意的是:

1、字里行间应当紧凑,不能留有多余的空间。

2、最好附带在借条和欠条中体现出借人和借款人的身份证号码,这样可以避免不必要的纠纷。

3、签名应当真实,应当当面书立,防止借款人或欠条书立人用其他人来签名,最后拒绝承认借条。

4、尽量避免使用容易产生分歧的语言,简洁和语义单一的借条才是最标准的借条

5、还款时间直接关系到诉讼时效的问题需要注意写法

一般欠条例子:

欠     条

因买到(身份证号)的产品,总价款10万元整,已付9万元,尚欠1万元于今年十月十日前付清。每拖延一天,愿意按照每日万分之二支付利息。

欠款人(签名):(身份证号:)

共2页,当前第1页12

展开阅读全文

篇11:饲料产品定购合同书

范文类型:合同协议,全文共 280 字

+ 加入清单

饲料定购合同合同编号:_

供货方(甲方):__

定购方(乙方):__

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就饲料定购的有关事宜达成如下协议。

一、饲料基本情况

种类

品名

数量

计量单位

质量(%)

单价

(元)

总金额

(元)

纯度

净度

水分

合计人民币金额(大写):万仟佰拾元角分

二、质量要求:饲料应符合《饲料卫生标准》及国家相应的标准,且不得发霉、有异味或掺杂其他杂物,_。

三、履行期限:为___年___月___日至___年___月___日。

四、交货及验收

年 月 日_年___月___日

北京市工商行政管理局

北京市农业局监制

展开阅读全文

篇12:合作开发合同与其他合同的区别

范文类型:合同协议,全文共 2409 字

+ 加入清单

甲方:_______________ (以下简称甲方)

乙方:_______________ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,就合作开发“ ”项目事宜,经友好协商,达成如下协议,以明确责任,共同遵守。

一、项目概况

本项目位于_______________,项目暂定名为“ ____________________”。项目用地面积__________平方米(约 亩),规划用地性质为 用地,土地使用年限 年。项目总建筑面积 __________平方米,其中地上_____层(包括住宅面积__________平方米、底层商网面积__________平方米),地下一层(面积__________平方米)。

二、合作形式

根据优势互补、互惠互利的原则,双方采用合作开发、分段实施、自负盈亏的合作形式。

甲方负责办理项目前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可等相关手续,并承担相关费用。乙方在此基础上分期支付给甲方人民币__________万元整(¥_______________万元),作为甲方的项目前期补偿与收益。

乙方负责项目的开发建设与房屋销售,承担相关费用,并独立享有项目销售的全部收益。

三、甲方权利与义务

1、甲方负责办理本项目前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可等相关手续。自本协议签定之日起 个月以内,取得本项目的《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》,自本协议签订之日起 个月以内,取得本项目的《建设工程施工许可证》(含深基坑手续)。并保证本项目的各项规划指标与本协议第一条的内容一致。

2、甲方负责承担项目前期的土地出让金、各项规费与配套费(包括城市建设配套费、垃圾处理、绿化、人防、消防等费用)、图纸设计费,以及办理施工许可证的相关费用(包括白蚁防治、商混、墙改、档案整理等费用)。

3、甲方应在乙方按照本协议约定的付款方式支付第一期款之日起5日内,向乙方移交项目地块以及现场临时供水、供电,并保证项目用地无界址纠纷,项目产权明晰,无抵押等他项权利。

4、甲方应按本协议第六条约定的移交方式向乙方移交相关的行政手续与本项目的全部资料与图纸文件。

5、在项目建设过程中,甲方应负责同施工现场周边关系的协调,排除项目周边单位或居民对乙方正当开发建设工作的干扰,保证乙方开发建设工作的顺利进行。

6、甲方负责承担本项目在本协议签订以前的一切法律责任,以及由此产生的一切经济责任。

四、乙方权利与义务

1、乙方应按照本协议约定的付款方式,向甲方支付本协议第二条约定的项目补偿与收益。

2、乙方在向甲方支付补偿与收益后,对本项目具有独立的开发权与经营权,独立开展本项目的开发建设与营销工作,并享有本项目的全部收益。

3、为保证项目开发工作的顺利进行,乙方定员派出一名工作人员协助甲方的规划报批、图纸设计以及申请施工许可等相关工作。

4、乙方承担自己进行项目开发建设期间所发生的一切有关债权债务。

5、乙方在项目完成后负责向甲方交回甲方所提供的相关行政手续。

五、付款方式

1、自本协议签订之日起一个月以内,甲乙双方在 银行共同设立共管账户,用于乙方向甲方分期支付本协议第二条约定的甲方项目补偿与收益。

2、自甲方取得本项目的《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》之日起5日内,乙方通过共管账户向甲方支付总金额的_____%,即人民币_______________万元(¥_______________万元)。

3、自甲方取得本项目的《建设工程施工许可证》之日起5日内,乙方通过共管账户向甲方支付总金额的_____%,即人民币__________万元(¥__________万元)。

4、在项目结构封顶之日,乙方通过共管账户向甲方支付__________%余款,即人民币__________万元(¥__________万元)。

5、甲方应在乙方付款的同时,向乙方提供相应的含税发票。

六、项目相关资料手续的移交

1、甲方自本协议签订之日起10日内,向乙方移交本项目前期相关的全部资料影印件,包括项目的相关批文、经审核的方案图纸等,供乙方进行项目的开发准备工作。

2、在乙方向甲方支付第一期款的同时,甲方向乙方移交本项目的《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》以及甲方相关的行政手续与项目全部资料、图纸的原件。

3、甲方向乙方移交的相关行政手续包括:甲方的`工商营业执照正副本、法人代码证正副本、房地产开发资质证正副本、税务登记证正副本、公司公章、协议专用章、财务专用章、银行账户。甲方所提供的一切行政手续由甲乙双方共同派专人保管,甲方保证乙方在本项目开发工作范围内对甲方行政手续的正常使用,直至项目最后完成由甲方负责收回。

4、在乙方向甲方支付第二期款的同时,甲方向乙方移交本项目的《建设工程施工许可证》及相关资料原件。

七、违约责任

1、双方应履行本协议约定的责任和义务,任何一方未能履行本协议规定的义务则应视为违约,违约方应向另一方赔偿由此产生的一切经济损失,并赔偿协议总金额的_____%违约金。

2、乙方未按协议规定的时间(日期)支付款项,每超过一日,应偿付给甲方未支付款项5‰的逾期违约金。

八、适用法律及争议解决

1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

2、因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院起诉。

九、其他

1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签章之日起生效。协议生效后,未经另一方许可,任何一方不得向外公开本协议内容。

2、本协议未尽事宜,经双方共同协商,可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

甲方:_______________ 乙方:_______________

_____年_____月_____日

展开阅读全文

篇13:定购礼品盒销售合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:销售,全文共 1103 字

+ 加入清单

甲方(卖方):

地址:

电话:

乙方(买方):

地址:

电话:

甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则,经过友好协商一致,依据《_____》及有关法律,订立本合同。

一、合同标的

1、品名:

2、规格:

3、数量:

4、单价:

5、金额:

二、包装及运输

包装,符合精细产品包装要求,由甲方负责送货到乙方的公司或乙方指定的_______市内任意地点,如礼品需发往_______市以外的地区,甲方可代办运输事项,运费及相关费用由乙方支付。

三、货款结算方式、期限及货物交付

1、乙方于_______年_______月_______日向甲方交纳合同总金额的_______%作为定金。

2、甲方于_______年_______月_______日将货物送到乙方指定地点。

3、乙方见货并验收后,于_______年_______月_______日前付清全部货款,然后双方办理交货手续,否则,乙方有权将货物返回。

四、本次交货地点为_____________________。

五、质量及保修

1、产品质量符合原厂各项技术标准,符合原厂配置,并随货物附加质量检验证明和相关合格证明。

2、如无法律规定及双方约定的情形,售出货物不得退换,也不得拒收货物,否则,视为严重违约行为。

六、违约责任

1、甲乙双方应严格信守合同,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔付因违约方违约所造成的经济损失。

2、甲方不能如期交货,应向乙方偿付违约金,以未按时交付货物金额的每日_______分之_______计算,违约金不超过合同总额的_______%。

3、乙方逾期付款的,应按合同总金额的每日_______分之_______向甲方偿付逾期付款违约金。

七、争议解决方式

凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议,双方均应首先友好协商解决,协商不成时,双方均可依据《_____》向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同的变更或解除

甲乙双方均应严格信守本合同,不得随意变更或解除合同(双方协商一致并签署书面文件的除外)。

九、合同未尽事宜

须经双方另行协商并签署书面文件,与本合同具有同等法律效力。

十、免责条款

合同双方的任何一方由于客观原因不能完全履行合同时,应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关机关的书面证明后,允许延期履行或部分履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任,但逾期付款除外。

十一、生效及其他

本合同自甲乙双方签字或盖章之时生效,共一式_______份,甲乙双方各执_______份,各份具有同等法律效力。

甲方(签字):

签订地点:

_________年________月______日

乙方(签字):

签订地点:

_________年________月______日

展开阅读全文

篇14:长绒棉定购合同书

范文类型:合同协议,全文共 642 字

+ 加入清单

合同编号:

供方:

住所:

电话:

需方:

住所:

电话:

签订日期

鉴证编号

供需双方经充分协商,为棉花定购事宜,签订本合同,共同信守。

1.棉花定购数量、单价等

面积亩产总产定购数量等级标准单价总值交货日期

货款总计人民币(大写):

2.交货(运输)办法及地点: 。

3.质量检验及验收办法: 。

4.结算方式及期限: 。

5.预购定金发放及收回办法: 。

6.其他 。

7.供方经济责任:

(1)品种质量必须干净、不霉坏,合乎国家规定标准。

(2)在正常年景下,未按合同规定的时间和数量完成交售任务,承担 违约责任。

(3)其他 。

8.需方经济责任:

(1)对交售的棉花必须按照国家规定的等级和价格,以质论价,付给供方货款,不得压级压价,如有压级压价,除还足压价部分货款外,并应按压价总值偿付供方千分之 罚金。

(2)未按合同规定日期付款,每延期一天,应按未付款部分总值偿付供方千分之 的罚金。

(3)在棉花收购时,到期接收不了,承担 违约责任。

(4)其他 。

9.供需双方由于人力不可抗拒的灾害而不能履行合同时,可免于承担经济责任。

10.其他未尽事项,可订附件。

11.因履行本协议发生争议时,双方应协商解决,协商不成的,可以选择以下第 种方式解决(只能选择一种):

(1)向 仲裁委员会申请仲裁;

(2)向 人民法院起诉。

12.本合同壹式 份,供方执 份,需方执 份, 执 份,自工商行政管理机关鉴证之日起生效。有效日期从 年 月 日开始到 年 月 日终止。

供方(盖章)需方(盖章)

年 月 日 年 月 日

鉴证机关(盖章)

年 月 日

展开阅读全文

篇15:农副产品定购合同_合同范本

范文类型:合同协议,全文共 1141 字

+ 加入清单

农副产品定购合同

供方:_____________________

需方:_____________________

一、产品名称、品种规格、数量、金额、交售时间

合同编号:____________________

签订地点:____________________

签订时间:_____年_____月_____日

产品名称

品种

计量单位

数量

单价

总金额

交 售 时 间 及 数 量

合计

合计人民币金额(大写)

(注:空格如不够用,可以另接)

二、质量标准、用途

_____________________________________

三、验收办法及时间、地点

_____________________________________

四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担

_____________________________________

五、交(提)货地点及运输方式和费用负担

_____________________________________

六、超欠幅度损耗及计算方法

_____________________________________

七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

_____________________________________

八、结算方式及期限

_____________________________________

九、给付定金的数额、时间

_____________________________________

十、奖罚标准及兑现方式:超售______元/公斤,减售每公斤罚___元

十一、需方供应的与定购农副产品挂钩的化肥、柴油等农业生产资料的产品名称、规格、质量、数量、价格、供应时间及地点

产品名称

规格型号

质量等级

计量单位

数量

单价

总金额

供应交货时间及地点

合计人民币金额(大写)

(注:空格如不够用,可以另接。)

十二、违约责任

_____________________________________

十三、解决合同纠纷的方式

_____________________________________

十四、其它约定事项

_____________________________________

供 方

单位名称:(章)

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

电报挂号:

开户银行:

账号:

邮政编码:

需 方

单位名称:(章)

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

电报挂号:

开户银行:

账号:

邮政编码:

鉴(公)证意见:

经办人:

鉴(公)证机关: (章)

年 月 日

(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)

有效期限:____年____月____日至____年____月____日

监制部门:________________ 印制单位:_________

展开阅读全文

篇16:定购礼品盒销售合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:销售,全文共 1208 字

+ 加入清单

甲方: ________________________________

乙方: ________________________________

签订日期: _______ 年______ 月 _____ 日

甲方:__________地址:__________开户行:__________账号:__________电话:__________

乙方:__________地址:_________开户行:__________账号:__________电话:__________

经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以资信守。

一、定购礼品内容:

二、包装及运输:

包装,符合精细产品包装要求,由甲方负责送货到乙方的公司或乙方指定的 _________ 市内任意地点,如礼品需发往_______ 市以外的地区,甲方可代办运输事项,运费及相关费用由乙方支付。

三、货款结算方式期限及货物交付:

乙方于年__月日向甲方交纳合同总金额的20%乍为定金。甲方于—年—月—日将货物送到乙方指定地点,乙方见货并验收后,于—年__月—日前付清全部货款,然后双方办理交

货手续,否则,乙方有权将货物返回。

四、交货地点:

本次交货地点为_____________ 。

五、质量及保修:

1产品质量符合原厂各项技术标准,符合原厂配置,并随货物附加质量检验证明和相关合格证明。

2、如无法律规定及双方约定的情形,售出货物不得退换,也不得拒收货物,否则,视为严重违约行为。

六、违约责任:

1甲乙双方应严格信守合同,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔付因违约方违约所造成的经济损失。

2、甲方不能如期交货,应向乙方偿付违约金,以未按时交付货物金额的每日万分之三计算,违约金不超过合同总额的30%

3、乙方逾期付款的,应按合同总金额的每日千分之三向甲方偿付逾期付款违约金。

七、争议解决方式:

凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议,双方均应首先友好协商解决,协商不成时,双方均可依据《中华人民共和国民法典》向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同的变更或解除:

甲乙双方均应严格信守本合同,不得随意变更或解除合同(双方协商一致并签署书面文件的除外)。

九、合同未尽事宜:

须经双方另行协商并签署书面文件,与本合同具有同等法律效力

十、免责条款:合同双方的任何一方由于客观原因不能完全履行合同时,应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关机关的书面证明后,允许延期履行或部分履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任,但逾期付款除外。

十一、生效及其他

本合同自甲乙双方签字或盖章之时生效,共一式_份,甲

乙双方各执_份,各份具有同等法律效力。

甲方:__________代表:__________

__________年__________月__________日

乙方:__________代表:__________

__________年__________月__________日

展开阅读全文

篇17:合作开发合同与其他合同的区别

范文类型:合同协议,全文共 978 字

+ 加入清单

合作开发软件协议书

甲方:_______,身份证号_______

乙方:_______,身份证号_______

丙方:_______,身份证号_______

丁方:_______,工商执照号_____

鉴于,协议各方均为计算机软件专业开发人员,能够进行创造性的软件开发活动。并且,协议各方有意愿共同从事_______软件的开发工作。为了规范各方的权利义务,在《中华人民共和国民法典》及其他相关法规政策的原则指导下,订立本协议书,各方共同遵守:

第一条 、合作宗旨

为完成______软件的开发工作,并共同享有开发成果而合作。

第二条 合作项目和范围

协议各方共同开发______软件,合作范围包括软件的代码编写、调试、测试等开发工作。

第三条 合作期限

合作期限为一年。

第四条 合作方式

1.协议各方按照软件编程工作的正常分工进行编写,任何一方不得随意更改软件的重大功能和事项,以免对其余各方造成履约困难。

2.合作各方应坚持勤勉努力诚实信用的原则,进行各方分别负责的软件的编程工作,并考虑到各方软件的兼容和接合。如部分合作人发生特殊技术困难,其余合作方有义务为其提供合理适当的技术帮助。

第五条 知识产权

1.各方编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身,其著作权均由合作方共同享有。

2.各作各方在编写软件的过程中,不得有侵犯他人知识产权的行为,否则,应对外承担全部侵权责任。

第六条 协议变更

1.经合作各方协商同意,本协议可以作相应变更;

2.任何合作方未经与其他各方协商,擅自变更本协议条款或者将本协议权利义务转让他人,均为无效。

第七条 禁止行为

1.未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以团体名义进行业务活动;如其业务获得利益归合作各方共有,造成损失按实际损失赔偿。

2.禁止合作人经营与团队相竞争的业务。

3.禁止合作方泄露本协议所涉及的相关商业秘密。

4.如合作人违反上述各条,应按实际损失赔偿。

第八条 合作的终止

合作开发活动因以下事由之一得终止:

①全体合作人同意终止合作关系;②合作项目因技术原因,根本不能完成;③合作项目违反法律被撤销。

第九条 纠纷的解决

合作各方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

第十条 本协议如有未尽事宜,应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本协议具有同等效力。

各方签署:

甲方:

乙方:

丙方:

展开阅读全文

篇18:果树苗木定购协议书

范文类型:合同协议,全文共 459 字

+ 加入清单

甲方(买方):_________

乙方(购方):_________

为加速新品种推广,根据乙方要求并经协商特签订协议,以资双方共同履行。

1.购销苗木品种、数量、价格、提货时间

2.甲方提供的苗木品种纯度98%以上,长势健壮,根系完整,无检疫性病虫害。

3.协议签字生效后,乙方付给甲方30%的苗木预定金,余额待提苗时一次性付清。如中途乙方所需数量变更应与甲方协商更改。如乙方不能按协议提苗,定金不予退还。

4.若一方终止合同,应向另一方赔偿经济损失。若遇天灾苗木损失严重,则甲方在提苗木前2个月通知乙方按比例缩减。

5.运输手续由乙方自理,甲方可提供方便,一切费用均由乙方负责。若需甲方代办,需由乙方交付一定的代办费。

6.本协议一式二份,经甲、乙双方签字生效,如有违约按有关法规条例执行。

7.未尽事宜,双方协商解决。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

经办人(签字):_________ 经办人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

展开阅读全文

篇19:2024定购合同

范文类型:合同协议,全文共 1246 字

+ 加入清单

合同编号:_________

供货方(甲方):_________

定购方(乙方):_________

根据《_____》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就饲料定购的有关事宜达成如下协议。

一、饲料基本情况:

二、质量要求:饲料应符合《饲料卫生标准》及国家相应的标准,且不得发霉、有异味或掺杂其他杂物,_________。

三、履行期限:为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

四、交货及验收:

1、交货时间:_________。

2、交货地点:_________。

3、交货时乙方应对饲料进行称重、验质,甲方对重量有异议,可与乙方验磅核对;乙方对甲方运输过程中的损耗不承担责任。

4、经称重、验质后,每吨饲料扣除杂质_________公斤。如经乙方验证饲料所含杂质重量明显超过_________公斤的,超出的杂质部分应从总量中扣除。

五、结算方式:_________。

六、违约责任:

1、一方迟延交货或迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分货物价款_________%的标准向对方支付违约金;迟延超过_________日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3、甲方交付的饲料不符合质量要求的,乙方有权拒收,情况严重的,乙方有权解除合同;因不符合质量要求给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。

4、若发生特殊情况,致使乙方不再需要甲方送货的,或甲方无足够饲料提供给乙方的,均应提前_________日告知对方,双方可解除合同;未及时通知的,应赔偿由此给对方造成的损失。

5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。

6、_________。

七、不可抗力:因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

八、争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向_________人民法院提起诉讼,或按照另行达成的_____条款或_____协议申请_____。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。

本合同一式_________份,甲方_________份,乙方_________份,_________,_________份,具有同等法律效力。

十、其他约定:_________。

供货方(签章):_________?定购方(签章):_________

住所:_________?住所:_________

法定代表人:_________?法定代表人:_________

委托代理人:_________?委托代理人:_________

电话:_________?电话:___________

_______年___月___日?_______年___月___日

展开阅读全文

篇20:农村食用菌菌棒定购合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:乡村,全文共 1502 字

+ 加入清单

定购方(甲方)__________________________________________________________

制作方(乙方)__________________________________________________________

根据>及其他有关法律法规的规定,甲已双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就食用菌菌棒定购的有关事宜达成如下协议。

一、菌棒品种、规格、数量及金额;

品 种

干料重

数量(棒)

单价

总价(元)

二、菌棒生产及技术要求:

1.乙方应按照甲方提供的配方制作菌棒。生产用母种由:□甲方提供□在甲方指定的科研所购买(配方表附后)。

2.乙方应按照甲方提供的各项操作规程(操作规程附后)进行菌棒制作,菌棒干料中允许有______%的误差。

3.菌棒验收出库标准:_______________________________________________________________________。

三、交货时间、地点及验收:菌棒达到出库标准后,乙方应及时通知甲方进行交货验收,交货时间为______________________,交货地点为_____________________。

四、甲方需要更改菌种或数量的,需提前_________日通知乙方,并书面签订补充协议或另行签订合同,否则应赔偿由此给乙方造成的损失。

五、定金:本合同签定时,甲方向乙方支付定金_________元,结算时定金抵作收购款。如甲方单方违约,乙方不退还定金;如乙方单方违约,应双倍退还定金。

六、结算方式:交货验收完毕时当场现金结清收购款或______________________。

七、违约责任:

1.一方迟延交货或迟延支付收购款的,应每日按照迟延部分价款_______%的标准向对方支付违约金。

2.乙方交付的菌棒不符合出库标准或掺入其他品种的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用或造成的损失由乙方承担;但甲方应在验收时书面通知乙方。

3.乙方将菌棒或甲方无偿提供的母种出售给他人或无正当理由拒绝交货的,应按照__________________________的标准支付违约金。

4.甲方提供的母种、技术指导培训或操作规程存在差误等问题的,或未按照约定收购符合要求的菌棒的,应按照每亩______元的标准支付违约金。

5.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。

6.__________________________________________________________________。

八、因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

九、合同解除的条件:_____________________________________________。

十、争议解决的方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协调或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向_______人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限至________年____月----____日止。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_______份,甲方_____份,乙方______份,具有同等法律效力。

十二、其他约定:_________________________________________________。

定购方(签章): 制作方(签章):

住所: 住所:

法定代表人: 委托代理人:

委托代理人: 电话:

电话:

年 月 日

展开阅读全文