建筑安装工程执行和解协议书
于 年 月 日, 公司(简称甲方),与 公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称: 。
2.工程地点:甲方 港口。
3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方 在甲方港口建造工程完工后 天内,完成安装工程,其中包括 主机试验运行。
5.安装工程总价格: 美元整。
6.安装工程付款进度:
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价 %,即 美元整;
第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价 %,即 美元整;
第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价 %,即 美元整;
第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的 %,即 美元整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的 %,即 美元整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的 %,即 美元整;
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的 %,即 美元整;
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好 年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
附件包括:(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对 保养服务 年,每 个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方:_____________乙方:_____________
日期:_____________
更多相似范文
篇1:某集团和某公司的执行和解协议书
执行申请人:浙江某集团股份有限公司(以下简称甲方)
法定代表人:黄某
住所地:象山县丹东街道金声路某号
被申请人: 某建材有限公司(以下简称乙方)
法定代表人:余某
住所地:奉化市锦屏街道南山北路某号
甲方诉乙方建设工程合同纠纷一案,业经浙江省奉化市人民法院于20__年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25号民事判决书,判决如下:一、被告某建材有限公司于本院判决生效后十日内支付给原告浙江某集团股份有限公司建筑工程款(包括水电安装款)6某599.5某元,并支付自20__年1月起按所欠款项为基数按2%月利息计算至本判决确定履行日止的相应利息损失。二、驳回原告浙江某集团股份有限公司的其余诉讼请求。三、驳回反诉原告某建材有限公司的反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件本诉受理费17254元、反诉受理费某7某元,合计18某27元,由原告江某集团股份有限公司8540元负担,被告某建材有限公司9787元负担。因乙方未履行生效判决书确定的义务,甲方于X年X月XX日向浙江省奉化市人民法院申请强制执行。现在浙江省奉化市人民法院的主待下,双方当事人达成如下执行和解协议:
一、判决书所确定的乙方应支付甲方的执行款总额为人民币 元(大写: ),乙方对判决书确定的该给付款项义务不持异议。
二、为提高本案执行效率,甲、乙双方约定:
1、乙方名下所有的位于 处的厂房由甲方租用,乙方应于本协议签订、生效次日起15个工作日内撤出该厂房。
2、第1条所称“厂房”面积为 ,土地使用证字号为 ,房权证字号为 。
某、甲方租用该厂房的费用按照人民币 (大写: 整)元/月进行计算。水、电费等甲方生产经营的其他合理费用另行结算。未经甲方同意,乙方不得自行调整费用标准。
4、甲方有权根据实际需要对该厂房进行改装,但不得改变厂房承重结构。
5、甲方有权将该厂房转租第三人,但应提前7个工作日书面通知乙方。转租的租金由甲方收取,乙方不得干涉甲方收取租金或者扰乱次承租人正常使用该厂房。
6、甲方应向乙方支付的厂房租用费从本协议第一条确认的执行款中抵扣,直至执行款结清。双方每季度最后五个工作日内对已支付租用费及执行款余额进行一次书面确认。
7、乙方保证在本执行和解协议履行期间不对该厂房设定抵押或其他任何形式的权利负担。
8、本执行和解协议履行期间,若该厂房被人民法院等任何行政、司法机关依法查封或强制拍卖,本协议即失效,甲方可书面通知乙方向甲方结清执行款余额,并赔偿由此给甲方或者次承租人造成的一切经济损失。乙方应自收到该通知5个工作日内付清执行款余额。
9、本执行和解协议履行期间,厂房墙面结构或基础设施发生损坏,乙方应于15个工作日内进行修缮,费用由乙方承担,若甲方对该损坏有过错的,甲方也应承担相应部分修缮费用。
某、本执行和解协议履行期间,乙方应对该厂房投保财产综合险,费用由甲方承担;发生保险事故时,乙方应及时全力进行索赔,甲方应积极予以配合。
11、本案执行款作为厂房租用费全部用尽时:
(1)甲方有权书面通知乙方终止租用,并应在15个工作日内撤出该厂房,将厂房交还于乙方;
(2)若甲方继续租用,应于某个工作日内书面通知乙方该意向,乙方应自收到通知某个工作日内与甲方另行签订厂房租赁合同;
(某)甲方对该厂房有优先承租权,未经甲方书面确认放弃优先承租权,乙方不得擅自将该厂房出租给其他第三人。
12、其他:
三、违约责任
任何一方违约,均应向守约方支付本协议第一条所确认的执行款总额的某%违约金,并向守约方赔偿由此造成的一切经济损失。
四、本协议书一式五份,自签字、盖章时生效。甲方、乙方各执二份,交人民法院一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
时间: 时间:
篇2:和解协议执行和解
甲方:____________男(女),_____族,________年________月________日出生,身份证:_______________住址:_______________电话:_______________
乙方:____________男(女),_____族,________年________月________日出生,身份证:_______________住址:_______________电话:_______________
委托人:________律师事务所
甲方________年________月________日开始在乙方单位工作,________年________月________日甲方按乙方要求完成了工作任务,但因乙方资金紧张,甲方劳动报酬未能及时支付,从而引起纠纷,经调解自愿达成如下调解协议。
1、乙方拖欠甲方劳务费________元,于本调解协议签订后及时付清。
2、本协议一式_____份,协议双方各执______份。
甲方(签字):_________________ 乙方(签字):_________________
________年________月________日 ________年________月________日
篇3:建筑安装工程执行和解协议书
在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察,设计,施工图纸,以及参观了建筑安装工地以后,经我们认真研究核算,愿意承担上述全部工程的施工任务.我们的投标书(标函)内容如下:风险提示:
投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
这是法律强制性规定,建议投标人在制定投标书之前做好咨询专业的律师协助处理,避免相关重要的信息填写不全面,造成不必要损失。
第一部分
一、标函内容
1、工程名称: 建筑地点: 建筑面积: 建筑层数: 结构形式:
2、设计单位:
3、工程内容:
4、包干形式:风险提示:投标价格表
招标文件如有要求单独开标报价表的,则严格按要求单独编制,单独密封和标记,以供唱标时使用。不能在没进入开标阶段就将投标文件拆封。要注意开标报价表的内容与投标文件中的投标报价一览表一致,如出现不一致的,将以开标报价表为准,这种情况是拒绝修改的,一旦修改将作为废标处理。
二、标价
1、总造价: 每平方米造价:________元;其中:直接费用________元,间接费用________元;材料费________元。
2、其他费用:
三、工期
1、开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日;合计天数_____天;
2、形象进度:
四、质量达到______等级,保证质量主要措施:_______________________________。
五、施工方法及选用施工机械:_____________________________________________。
第二部分我们企业概况如下:
1、企业名称:地址:
2、企业所有制类别:
3、审定企业施工级别: 平均人数:
4、企业简历包括成立年限:
5、技术力量:工程师以上人数:助工人数:技术员人数:五级以上人数:平均技术等级:
6、施工机械装备情况:
7、营业执照: 批准机关: 执业号码:我们特此同意,在本投标书发出后的______天之内,我们都将受本投标书的约束,我们愿在这一期间(即从________年____月____日起至________年____月____日止)的任何时候接受贵单位的中标通知。一但我们的投标被接纳,我们将与贵单位共同协商,按招标书所列条款的内容正式签署__________________建筑安装工程施工合同,并切实按照合同的要求进行施工,保证按质,按量,按时完工。我们承诺,本投标书(标函)一经寄出,不得以任何理由更改,中标后不得拒绝签订施工合同和施工;一但本投标书中标,在签订正式合同之前,本投标书连同贵单位的中标通知,将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件。(如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的,投标方应在投标书 标函a; 中附上一份银行或上级部门的履约保证书。)投标书发出日期:________年____月____日________时投标单位:(公章)企业负责人:(盖章)联系人:(盖章)电话:地址:风险提示:
在制作投标书的时候,应当注意一些影响全局的小细节,稍有不慎,可能导致全盘皆输,主要体现在:
1、投标书未按照招标文件的有关要求封记的;
2、未全部加盖法人或委托授权人印签的;
3、投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的;
4、投标书上填写法定注册地址未填写或者写的准确的;
5、投标保证金未在规定的时间内缴纳的;
6、投标书的附件资料不全,如设计图纸漏页,有关表格填写漏项等;
7、投标书字迹不端正,无法辨认的;
8、投标书装订不整齐,或投标书上没有目录、页码,或文件资料装订前后颠倒的等。
面对复杂,专业性要求有很高的标书文件,建议您交由经验丰富的律师协助您指定,由专业的律师帮您严把标书质量关。
篇4:和解协议执行和解
甲方:___________ ,注册地址:___________,法定代表人:___________,联系电话:___________ 。
乙方:___________ ,注册地址:___________,法定代表人:___________,联系电话:___________。
甲方与乙方存在经营合作往来关系, ______年 ______月 ______日,甲方因债务向乙方出具了一份欠条。欠条载明:___________欠款金额______元(大写:______________________元整),甲方应 ______年 ______月 ______日前清偿。后甲方清偿了_________元(大写:_____________________________),剩余____________元(大写:________________元整)逾期未清偿。乙方于 ______年 ______月 ______日向___________法院起诉要求甲方清偿。现甲、乙双方经过充分协商,达成如下和解条款:
1、甲方于本协议签订之时起____日内一次性将剩余欠款支付给乙方。
2、付款方式:___________ ;若采用银行转账方式,收款银行及账号如下:
户 名:___________ ;
开户银行:___________ ;
银行账号:___________ ;
3、 乙方应在甲方清偿欠款之日起三日内向法院申请撤诉,同时将欠条返还给甲方。若乙方未依约撤诉或返还欠条,甲方有权向乙方主张违约金_________元(大写:_______________________)。
4、 在此协议约定的期限内,甲方履行支付义务,且乙方撤诉并返还欠条后,此事项处理即告终结。甲乙双方之间就此不再有任何权利和义务,协议项下任何一方不得再对本协议相关的事宜再主张任何责任。
5、本协议内容甲乙双方已经全文阅读,并理解无误,甲乙双方对协议所涉及的内容完全能够理解,为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。
6、未经双方书面同意,本协议不得以任何方式修改或者变更。
7、本协议自甲乙双方签字盖章之日生效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方:___________
______年 ______月 ______日
乙方:___________
______年 ______月 ______日
篇5:和解协议执行和解
和解协议
甲方:
法定代表人: 统一社会信用代码:
地址:
乙方:
法定代表人: 统一社会信用代码:
地址:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律的相关规定就合同纠纷一案,案号为(20__)粤 民初 号,经双方协商一致达成如下协议,供双方共同遵守。
1、乙方应于20__年 月 日前一次性向甲方赔偿损失 元(大写: )。
2、乙方以转账方式将上述款项支付至甲方指定的银行账户,账户信息为:
户名: 开户行: 账号:
3、甲方收到乙方款项后应立即向广州市 区人民法院申请撤诉该案件。
4、若乙方逾期支付上述费用的,每逾期一日应按照逾期金额的万分之五承担违约金,逾期超过十五日的,甲方有权要求乙方按起诉状中诉讼请求金额赔偿甲方损失。
5、甲方收到上述款项后,甲乙双方基于案涉的合同纠纷终结,双方互不追究对方的法律责任。
6、甲、乙双方已清楚了解本协议所有条款的含义,无异议和不明确之处,愿意按协议约定严格执行。
7、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,一式两份。双方各执一份,具有同等法律效力。
8、其他约定:
(以下无正文)
甲方:广州 有限公司 乙方:
授权代表: 日期:20__年9月 日
日期:20__年9月 日
篇6:和解协议执行和解
和解协议(人损)
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
甲乙双方经平等自愿协商,达成如下协议:
一、事故经过
1. 年 月 日 时 分左右, 。
2.事故后果:甲方 ;乙方 。
3.双方确认: 方承担 责任, 方承担 责任。
二、和解安排
1. 年 月 日前, 方向 方支付赔偿款人民币 元。
2.上述赔偿款包括车辆、财产、人身伤害方面的全部赔偿、补偿、费用项目。
3. 方指定收款账号: 。
开户行: 。
户名: 。
4.双方认可:除本协议约定的以外,双方均不得再向对方(包括对方相关人员)要求其它任何赔偿、补偿、费用。
5.如有必要,双方均应配合对方办理保险索赔手续。
三、附则
本协议一式两份,自双方签署后生效。
签署时间: 年 月 日
甲方(签字):
联系方式:
乙方(签字):
联系方式:
版本二:相对详细版
和解协议
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
甲乙双方经平等自愿协商,达成如下协议:
一、事故经过
1. 年 月 日 时 分左右,发生如下事故: 。
2.双方确认: 方承担 责任, 方承担 责任。
3.事故造成下列后果:
甲方:
人身损害情况: ;
财物损失情况: 。
乙方:
人身损害情况: ;
财物损失情况: 。
4.目前已经发生及承担的费用:
甲方: 。
乙方: 。
二、和解安排
1. 年 月 日前, 方向 方支付如下赔偿或承担如下责任:
人身损害赔偿款:共计人民币 元。
(上述赔偿包括但不限于:医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、精神损失抚慰金等全部人身损害相关的赔偿、补偿、费用项目; 方已经支付或承担的费用款项不计算在内)
财产损失赔偿款:共计人民币 元。
(上述赔偿包括但不限于: ; 方已经支付或承担的费用款项不计算在内)
2.其它后续安排: 。
3. 方指定收款账号: 。
开户行: 。
户名: 。
4.付款方逾期付款的,每逾期一天,应按逾期金额的 1 ‰向收款方支付违约金,同时仍应履行付款义务。
三、特别声明
双方认可:除本协议约定的以外,就本次事故(包括其后续后果),任何一方(包括自己一方的亲属、利害关系人)再向对方(包括对方亲属、利害关系人)要求其它任何赔偿、补偿、费用或追究其它责任,不得再提起诉讼或索赔。
四、附则
本协议一式两份,自双方签署后生效。
签署时间: 年 月 日
甲方(签字):
联系方式:
乙方(签字):
联系方式:
见证人(签字):
篇7:法院执行和解协议
申请执行人(下称甲方):_______________,男,_______族,__________公司职工,_______年_______月_______日生,_______省_______市人,住_______省_______市_______路__________号_______栋_______。
被执行人(下称乙方):_______________,男,_______族,农民,_______年_______月_______日生,_______省_______市__________镇人,住_______省_______市__________镇__________村委会__________村__________号。
甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案,经______________人民法院(__________)__________民一初字第_______________号民事判决,判决生效后,双方自愿协商,达成和解协议,共同信守,决不反悔。
一、__________市__________区人民法院(__________)__________民一初字第_____号民事判决书判令:乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失__________元,并承担案件受理费__________元,诉讼保全费__________元,合计_______________元。现乙方一次性支付给甲方_______________元即案结事了,其他费用均由甲方负责,甲方完全同意,并自愿放弃不足部份。
二、上述款项在签订本协议书时当场付清,双方不得再为此事发生纠纷。
三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。
四、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,报_______________人民法院终结本案执行程序一份,内容相同,具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
篇8:法院执行和解协议
执行申请人:_______________(下称甲方)
被申请人:_______________(下称乙方)
被申请人:_______________(下称丙方)
甲方诉乙方、丙方借款合同纠纷一案,业经市第中级人民法院于________年________月________日作出(________)中民初字第号判决书、________年________月________日市高级人民法院作出(________)高民终字第号判决书判令:乙方于判决生效后10日内偿还借款本金________万元及相应利息,丙方对上述债务承担连带清偿责任,案件受理费元和财产保全费________元由乙、丙方承担。因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务,甲方于________年________月________日向市第中级人民法院申请强制执行。现在市第中级人民法院的主待下,各方当事人达成如下执行和解协议:
一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。
二、为提高本案执行效率,甲、乙、丙三方约定:
1、乙方确保按如下期限还清本金:________年________月________日前偿还本金________万元;________年________月________日前力争还清余额________万元。如不能按时还清,第二笔还款不少于________元,余额最迟于________年________月________日前还清。另外,案件受理费和财产保全费共计________元,也于________年________月________日前一次给付甲方。
2、乙方如能如期履行上述约定,甲方放弃其他执行请求。
3、在乙方未履行完毕上述清偿义务之前,甲方不向人民法院申请解除对乙方财产的保全措施。
三、履行和解协议的担保
1、由丙方向甲方出具《保证函》,对乙方按上述期限还款的义务承担连带责任。
2、乙、丙方请求,由公司为乙、丙方的清偿义务提供执行担保,并由该公司与甲方另行签订《执行担保协议》。四、乙、丙方和公司任何一方违反上述约定,本和解协议失效,本案各方当事人的权利义务及执行状态,自动恢复到本协议订立之日前的状态。由于违反本协议给甲方造成的一切损失由乙、丙方及公司承担连带赔偿责任。
五、本协议自丙方向甲方出具《保证函》、公司与甲方签订《执行担保协议》以及甲、乙、丙方签署后生效。
六、除本协议约定外,各方无其它任何争议。
七、本协议书一式九份。甲方、乙方、丙方、公司各执二份,交人民法院一份。
甲方:_______________
法定代表人:_______________
________年________月________日
乙方:_______________
法定代表人:_______________
________年________月________日
丙方:_______________
法定代表人:_______________
________年________月________日
篇9:和解协议执行和解
甲方:___________ ,____族,出生于____________,身份证号码 ____________,现居住 ____________,联系电话 ________。
乙方:___________ ,注册地址____________,法定代表人____________,联系电话____________ 。
委托代理人:___________ ,____族,出生于____________,身份证号码____________,现居住________,联系电话________ 。系乙方 。
______年 ______月 ______日甲乙建立劳动关系,因乙方即将宣告破产,甲乙双方已于 ______年 ______月 ______日终止劳动合同关系,甲方依据《劳动法》和《劳动合同法》的有关规定,依法要求乙方欠付甲方工资 ______元,经济补偿金 ______元,共计 ______元。以上金额有 号民事判决书为依据,现甲、乙双方经过充分协商,达成如下和解条款:___________
1、甲方给乙方宽限期至 ______年 ______月 ______日,在 ______年 ______月 ______日前,乙方向甲方付清 ______元,在此之前,甲方不得要求执行法院对乙方采取执行措施。
2、付款方式:___________ ;若采用银行转账方式,收款银行及账号如下:
户 名:___________ ;
开户银行:___________ ;
银行账号:___________ ;
3、在此协议约定的期限内,乙方履行支付义务后,此事项处理即告终结。甲乙双方之间就此不再有任何权利和义务,协议项下任何一方不得再对本协议相关的事宜再主张任何赔偿。
4、如乙方未按本协议约定的期限和数额向甲方支付款项的,应当以应付款总额为基数,从 号民事判决书判决的履行义务之日起,按同期银行贷款利率的4倍计算利息至付清之日止。且甲方有权立即申请执行法院恢复执行,执行款项为未付款总额以及未按约定履行应支付的利息。
5、本协议内容甲乙双方已经全文阅读,并理解无误,甲乙双方对协议所涉及的内容完全能够理解,为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。
6、未经双方书面同意,本协议不得以任何方式修改或者变更。
7、本协议自甲乙双方签字盖章之日生效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方:___________
______年 ______月 ______日
乙方:___________
乙方代理人:___________
______年 ______月 ______日
篇10:和解协议执行和解
甲方:_____________ , ____族,______年____月____日生,身份证号码:_________________________,住址 :_________________,联系方式:________________________。
乙方:___________ , ____族,______年____月____日生,身份证号码:___________________________,住址:_________________,联系方式:_______________________。
乙方在已婚的情况下,于_____年__________月份开始与甲方配偶(姓名:________________ )长期保持不正当关系,破坏甲方婚姻感情生活,给甲方造成了巨大的伤害。为了维护双方家庭和谐,经双方协商一致,自愿达成以下协议:________________
一、乙方需删除一切甲方配偶的联系方式,且此后不得主动再与甲方配偶取得联系。如果乙方没有按照约定的履行,需要向甲方支付违约金10万元人民币。
二、乙方如果按照约定赔付,则双方及其亲属、朋友等不得以任何借口任何形式对对方及其家人进行骚扰、威逼、勒索、恐吓及人身伤害和精神伤害,如未按照约定执行,一方需向另一方承担 ____________万元违约金。
三、其他事项
1、本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
2、一方违约的,双方应协商解决,若协商不成的,可向守约方住所地有管辖权的人民法院起诉。
甲方(签字、捺印):________________ 乙方(签字、捺印):________________
__________年______月______日 ______年______月______日
篇11:和解协议执行和解
甲方:____,男,汉族,____年____月____日生,户籍地及现住址____________,居民身份证号码____________。
乙方:____,男,汉族,____年____月____月生,户籍地及现住址____________,居民身份证号码____________。
简要案情:
____年____月____日____时左右,在______________地因琐事甲方与乙方发生争执和厮打,乙方将甲方打伤,经法医鉴定甲方身上伤已构成轻伤。
因双方当事人请求和解,根据《刑事诉讼法》第二百七十八条规定,公安机关(或检察院、法院)认真听取了甲、乙双方的意见,对双方和解的自愿性、合法性进行审查,证明和解系双方自愿并合法,公安机关(或检察院、法院)依法主持了和解。
甲、乙双方在自愿、合法的前提下经充分协商达成和解协议如下:
一、乙方深感歉意,向甲方赔礼道歉,请求甲方予以谅解。
二、乙方于本协议签订后一次性赔偿甲方医疗费、误工费、护理费、交通费、精神损害赔偿金等损失费用共计人民币大写____________元整(小写________元)。
三、乙方向甲方切实履行本协议一次性支付上述全部赔偿费用以后,甲方不再追究乙方的刑事责任和民事责任,甲方希望公安机关或人民检察院或人民法院对乙方从宽处理。
四、本协议自甲乙双方签字并经公安机关办案部门盖章后生效,一式三份,甲、乙双方各执一份,主持调解公安机关(或检察院、法院)一份,三份具有同等法律效力。
甲方:____________ 乙方: ____________
____年____月____日 ____年____月____日
篇12:和解协议执行和解
甲方:_____________
身份证号码:________
联系地址:__________
联系方式:__________
乙方:______________
联系地址:__________
联系人:_____________
联系方式:__________
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,甲、乙双方本着平等、诚实信用的原则,经协商一致,在完全自愿的情况下达成如下协议:
一、侵权事实
因乙方于____________年______月______日未经甲方许可,转载了甲方享有信息
网络传播权的文章《__________________》,致使甲方遭受财产损害,鉴于此,双方经沟通协商自行达成和解。
二、赔偿与支付
1.乙方同意向甲方支付赔偿共计:_____________元,大写:____________元
整(上述金额为乙方为甲方代扣代缴个人所得税后的金额)。甲方收到乙方款项后应立即向乙方出具相应款项收讫证明。
2.支付时间:本协议签订后______日内。
3.支付方式:银行转账一次性支付。
4.甲方收款账户信息:_____________
账户名称:_____________
银行账号:_____________
开户银行:_____________
三、特别声明
甲乙双方共同确认并同意,就本和解协议有关事实所涉及的所有财产及相关费用,均已经通过本协议约定的赔偿方式予以解决。除本协议约定的以外,双方均不得再就该事宜向对方主张任何赔偿、补偿或费用。如果已经向司法机关提起诉讼、投诉、立案,则双方同意在签署本协议后撤回诉讼、投诉或立案。
四、本协议自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方:__________乙方:__________
日期:__________日期:__________
篇13:法院执行和解协议
申请执行人(以下简称“甲方”):_______________
男,____族,________年____月____日生
身份证号码:______________________
住________________________________
被执行人一(以下简称“乙方”):_______________
男,____族,________年____月____日生
身份证号码:______________________
住________________________________
被执行人二(以下简称“乙方”):_______________
男,____族,________年____月____日生
身份证号码:______________________
住________________________________
甲乙双方因交通事故赔偿纠纷一案,经张店区法院调解达成以下调解书:(________)________民初________号民事调解书,(________)____________民初________号民事调解书。以上两调解书生效后,在人民法院的主持下,经双方自愿协商,达成以下和解协议,共同信守,绝不反悔。
一、以上两民事调解书一并处理,乙方一次性给付甲方________元(大写________元整),案结事了,甲方同意,并自愿放弃不足部分。
二、上述款项在签订本协议时当场付清,甲乙双方就此事再无纠纷。同时终结本案执行程序,将乙方从因本案而列为的失信被执行人名单中摘除。
三、本协议经双方签字之日起生效。
四、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,________法院执行存档一份,内容相同,具有同等法律效力。
甲方:_______________________ 乙方:_______________________
________年________月________日 ________年________月________日
篇14:建筑安装工程执行和解协议书
一、概况
1、项目名称:_________________装修工程
2、招标单位名称:
3、招标单位地址:
4、邮编号码:装修工程验收单模板5、招标项目地点:
6、招标项目实施时间:
7、规划内容:
建筑面积总计为______㎡,实际使用面积______㎡。
建筑分为____层,____层实际使用面积为: ㎡,____层实际使用面积为: ㎡
整体布局分为:________
8、总体设计原则
9、设计主题
10、功能划分
11、其他设计要求
二、报名条件
1、报名企业条件:参加该项目投标的企业具独立法人资质有三年以上成熟工程建设或装修施工经验。
2、报名材料:报名时应提供企业营业执照复印件、企业法人代表身份证复印件、专业资质证书、类似工程施工业绩、单位介绍信(委托代理人应随带本人身份证书和授权委托书)及项目经理证书。
3、投标单位在参加投标领取相关资料时应交纳投标保证金人民币伍仟元整。如未中标,建设单位应于定标之日起7个工作日内将投标保证金无息退还投标单位。
4、建设单位在检验中标单位提供的各项有效证件(原件),确认无误后,与中标单位签定施工工程合同。并在进场施工后将投标保证金无息退还给中标单位。发现中标人提供的各项证件(原件)有伪造的情形,以及中标人违反招标文件要求的,取消其中标资格并不予退还投标保证金。
5、各投标人在投标期间发生的一切费用自理,提交的相关资料,招标人概不退还。
三、施工要求
为了确保工程质量,符合工程施工要求对有关材料实行指定品牌和规格。
1、招标范围内有关建材的品牌和规格应严格按工程清单要求提供;施工范围为图纸中工程清单;
2、投标人在报价时应按招标人指定的品牌和规格进行报价;
3、其他未定品牌和规格的按施工图纸要求报价;
4、施工图纸或招标文件未推荐的材料由投标人自行报价(应注明品牌和规格),但其质量和技术性能应符合施工图要求及国家或行业的相关标准。若投标报价未注明品牌和规格,招标人将在不加价的情况下,有权更换其品牌和规格。
5、在合同实施时,招标人认为确有必要进行更换,招标人有权更换产品的品牌和规格,并按合同约定的调价原则进行价格调整。
6、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动,必须经招标人确认,由设计单位出具修改通知,再进行工程量调整,投标人不得擅自改动。
四、承包方式
1、本工程采用固定价格包干。即价格是以明确的设计施工图纸为计算基础,除施工期间的设计变更或增减项目外,投标后均不作价格调整。
2、若施工期间发生设计变更而增减工程量的,按承包人在投标时所报价格,计算所增减工程量款项。
3、施工过程中因建设单位或设计更改增加工程项目的,根据当年或最接近时间的北京市建筑工程预算定额、北京市市场信息价及北京市市场行情按实签证进行调整。
4、投标人应根据招标人提供的招标文件、施工图纸、工程量清单、补充通知编写投标文件及报价。
5、对工程量有异议的,应在招、投标前进行说明清楚,工程量有差错的在投标前必须调整正确。中标人实行 式承包,不得转包或分包。
五、施工工期
工期为____天,从合同签订的第____天开始计算,至工程完工。工期每拖延一天扣工程总价款0.5%。
六、报价须知
1、投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘,以获得有关编制投标文件和签署实施工程合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险,现场踏勘的费用由投标人自己承担。
2、投标人应按建设单位提供的图纸、工程量清单及招标人提供的资料中要求的材料品牌和规格等技术、质量参数如实填报标价、不得随意改动,否则按废标处理。
3、投标报价时,不得更改工程量清单中的项目(定额子目)内容及工程量,必须按各个项目(定额子目)分别填报综合单价,不得仅报总价,否则其投标文件无效。
4、投标人应以人民币(元)为单位填报所有单价和总价,合同实施时亦以人民币支付。
5、投标人必须严格按招标人提供的《工程项目报价清单》认真填写,格式可以按照使用的应用软件自定。
6、报价文书必须包含装修施工说明书。
七、入围及评标办法
1、本项目的招标、评标以及标书解释工作由人民日报数字传播有限公司招投标小组负责。
2、评标时间由人民日报数字传播有限公司另行通知。
3、本次招标采用资格预审的方法确定合格投标单位。从报名单位中,经资格预审合格的单位中评比效果图后确定3—5家工程投标单位。
4、评标办法:评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标条件有两种(实际采用的中标条件在评标会中现场评比决定):①、投标价为入围价中的最低价者中标;②、投标价低于入围平均价且最接近入围平均价者中标。其中,(1)若排序出现并列时,由招标工作小组根据企业的生产业绩、技术力量和信誉等综合比较,集体确定排序先后,确定第一中标候选人;(2)招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,而在规定的期限内未能提交的,招标人可以依排名顺序确定中标候选人为中标人。
八、合同签订
中标人在接到招标人的中标通知书后第一日起三日内,向招标人提供合同签订本(范本合同)。逾期,招标人有权取消中标人的中标资格。
九、工程质量、安全及验收标准中标人必须严格按照设计施工图纸及有关施工和验收规范进行施工,保证工程质量通过有关部门验收达到标准要求。
1、应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证。
2、产品质量验收应符合招标人提供的品牌和规格要求。
3、中标人在施工中应确保整个项目的施工安全,保证工程进度,严把工程质量关。
4、工程质量严格按国家的行业标准和规范进行验收。
5、有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
6、工程施工质量必须达到合格标准。
7、验收中发现产品材料不符合要求,有掺杂别的品牌、规格不足等现象,责令退回并返工,所发生的损失由中标人承担。
8、工程完工后,由有关的质量验收部门对工程进行验收。
十、工程款拨付
1、工程完成50%,由建设单位派员验证后,支付40%的进度款,工程完工经建设单位组织验收合格,决算经审计通过后付至80%,留下20%质保金,一年后一次性付清。
2、保修期定为一年,完工一年后不发生工程质量问题建设单位退还质保金。若发生质量问题中标人必须重新返工使工程质量达到合格以上。
详情请电话联系:
公司招标网站网址:
X有限公司
年 月 日
篇15:建筑安装工程执行和解协议书
合同编号: 工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目批准单位: 批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位:
四、承包范围和内容: 工程建筑面积 平方米,其他
五、工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。
第二条 施工准备
一、发包方:
X月____日前,做好建筑红线以外的三通负责红线外进场道路的维修。
X月____日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的工作。
3.本合同签订后 天内提交建筑许可证。
4.合同签订后 天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图 份, 施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点) 份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在 天内分送有关单位, 天内提供会审纪要和修改施工图 份。
二、承包方:
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备,成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总期为 天 (日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附件
一)。
二、开工前 天, 承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4 小时以上), 影响正常施工;
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须按有关规定提供质量合格证, 或进行检验合格后方可用于工程;
2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;
5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件
二);
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备、必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程, 其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:
第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。
一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 % 备料款,计人民币 万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的 % ,计人民币 万元,安装工程按人工费的 % ,计人民币 万元;材料设备差价万元,分 次支付,每次支付时间、金额 。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式:
七、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办行审查, 发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办行审定后拨款。
第七条 施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方应及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
三、发包方如需设计变更,必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
第八条 工程验收
一、本竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后,发包方方可使用。
第九条 质量保修
一、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
二、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书作为合同附件。
三、质量保修书的主要内容包括:
1. 质量保修项目内容及范围;
2. 质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算);
3. 质量保修责任;
4. 保修费用。
第十条 违约责任
一、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。 发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。
第十一条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。
1. 提交 仲裁委员会仲裁;
2. 依法向人民法院起诉。
第十二条 附则
一、本合同一式 份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同, 送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公) 证。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办完鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议, 作为本合同的补充合同。 甲方签字:乙方签字(盖章):________年____月____日________年____月____日
篇16:建筑安装工程执行和解协议书
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经(建设主管部门)批准,(建设单位)对建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一、招标工程的准备条件:
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;
4.资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位:。
三、工程可供使用的场地、水、电、道路等情况:。
四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:。
五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:。
六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:。
七、报名、投标日期、招标文件发送方式:
1.报名日期:______年____月____日;
2.投标期限:______年____月____日起至______年____月____日止。
3.招标文件发送方式:。
八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
1.开标时间:______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2.评标结束时间:______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3.开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
4.中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订建筑安装工程承包合同。
九、其他:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经(建设主管部门)批准,(建设单位)对建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一、招标工程的准备条件:
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;
4.资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位:。
三、工程可供使用的场地、水、电、道路等情况:。
四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:。
五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:。
六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:。
七、报名、投标日期、招标文件发送方式:
1.报名日期:______年____月____日;
2.投标期限:______年____月____日起至______年____月____日止。
3.招标文件发送方式:。
八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
1.开标时间:______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2.评标结束时间:______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3.开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
4.中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订建筑安装工程承包合同。
九、其他:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
甲方:
乙方:
______年____月____日
篇17:建筑安装工程执行和解协议书
立协议人:
____百货公司(下称乙方)
____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在__区人民法院主持下,双方当事人调解结案,调解书已于____年____月____日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____元,于____年____月____日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难,提出分期付款。经甲、乙方反复协商,达成协议如下:
(一)甲方同意变更__区人民法院(____)_法经字第____号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款____元,于____年____月____日前一次付清”的决定。
(二)乙方于____年____月____日前,付款____;于____年____月____日付款____元。
(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议,每期拖欠的款额,每拖欠一日按30%计 算滞纳金。
(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份,交人民法院一份。
甲方:__建筑工程,A公司(公章) 乙方:____百货公司(公章)
法定代表人:____(章) 法定代表人:____(章)
篇18:和解协议执行和解
男方:________________,__族,____生,身份证号码:_______________________________,住址:______________________________,联系电话:___________________________。
女方:_________________,__族,____生,身份证号码:_______________________________,住址:______________________________,联系电话:___________________________。
______年______月______日凌晨1点男方与女方发生性关系。______年______月______日____________县刑警大队以男方涉嫌罪予以立案。现双方本着互谅互让、一次性解决问题的原则,经协商一致,就赔偿事宜自愿达成如下协议:___________
一、男方自愿在本协议签订后 ___个自然日内,向受害人女方赔偿金,共计____________元(大写 :_________________元整)。
二、若男方未按照协议中的金额如期支付费用,女方有权依据本协议向人民法院起诉解决。
三、女方在收到男方支付的赔偿款___个自然日内,向男方出具谅解书。
四、若男方被检察院不提起公诉或被人民法院判决无罪,男方在____个自然日内日向女方支付____________元(大写:________________元整)
五、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。
六、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交 方所在地的人民法院诉讼解决。在诉讼过程中,除双方有争议正在进行诉讼的部分外,本协议应继续履行。
七、本协议自男女双方签字/盖章之日生效。本协议一式两份,男女双方每人各执一份,具有相同的法律效力。
八、男女双方约定法律文书送达地址:___________
男方:________________________________________
女方:________________________________________
男方:___________ 女方:___________
______年______月______日 ______年______月______日
篇19:法院执行和解协议
执行申请人:_________________(下称甲方)
被申请人:_________________(下称乙方)
被申请人:_________________(下称丙方)
甲方诉乙方、丙方纠纷一案,业经人民法院于______年____月____日作出号判决书判令:_________________。因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务,甲方于______年____月____日向人民法院申请强制执行。现在人民法院的主持下,各方当事人达成如下执行和解协议:
一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。
二、为提高本案执行效率,甲、乙、丙三方约定:
三、履行和解协议的担保
四、其他
甲方:_________________
法定代表人:_________________
日期:_________________
乙方:_________________
法定代表人:_________________
日期:_________________
丙方:_________________
法定代表人:_________________
日期:_________________