工期延期申请报告
建设单位:北京信远筑诚房地产开发有限公司
监理单位:北京建院金厦工程管理有限公司
感谢贵公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:
一、总包单位的影响:
因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工;使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。
二、停水的影响:
由于总包(南通三建)自20xx年7月21日上午对我部断水至今,造成我部生活用水困难,使我部无法对工人的生活予以保障,致使工人情绪浮躁,无法正常组织施工,请予以处理。
三、气候影响:
自7月中旬以来,北京正处于雨季,导致我方无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。
鉴于以上情况,我部本着 “想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉施工等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天,将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
此致!
北京世纪恒远园林绿化工程有限公司
20xx年7月22日
更多相似范文
篇1:延期还款协议书1_合同范本
延期还款协议书
( )农银借延协字第 号
经中国农业银行___(下称贷款方)与___(下称借款方)和___(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于____年__月__日向贷款方借款____元,用于_____,按农借合字第__号借款合同的规定,借款方应于___年__月__日偿还全部借款本息。现由于_____________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到 年 月 日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_号借款合同执行。
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 借 款 方 │ 贷 款 方 │
│ │ │
│借款单位(人) 公 章 │贷款单位 公 章 │
│ (或合同专用章)│ (或合同专用章)│
│法定代表人 章 │负责人 章 │
│ │ │
│经办人 章 │经办人 章 │
├────────────────┴─────────────────┤
│ 保 证 担 保 人 │
│ (1) (2) (3) │
│保证人 (公)章 │
│ (或合同专用章)│
│法定代表人 │
│ 章│
│经办人 章│
└──────────────────────────────────┘
签约日期___________ 签约地点_________
篇2:合同延期协议书
尊敬的单位领导:
我叫_______________,女,__________岁,大专文化,_____________年__________月与贵单位签订为期两年的劳动合同,现在贵单位_____________营业所上班。两年来,我在单位、领导和同事们的关心、支持下,按照岗位职责要求和行为规范,认认真真地做好了本职工作,较好地完成了领导所交给的各项工作任务。现合同到期在即,经本人考虑,决定申请续订劳动合同,其理由有二:
一是合同期内,以优质的服务树立了良好的对外形象。我在_______________营业所上班。由于该所地处闹市,因此,上班时间工作之忙,业务量之大是可想而知的。但为树立单位优质服务的形象,我始终牢记贵单位的服务宗旨,总是做到早上班、迟下班,耐心细致地数好每一分钱,给客户一个满意的服务。由于我工作认真、过细,两年来不仅未发生一笔误差,未与客户发生一起争吵,而且因我的优质服务,赢得了客户的满意和信任。
二是合同期内,以顽强的毅力提高了个人的自身素质。两年来,在爱人的支持下,工作之余,我总是主动放弃休息和娱乐时间,抛开繁琐的家务,集中精力,积极主动地抓好业务学习,不断为自己“充电加油”,以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势。现在,五笔打字,ABIS操作等项业务工作我都烂熟于胸,操作流利。另外,对其它与工作相关的业务,我也是努力学习,尽快掌握。两年来,我个人在当班期间,没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。
两年来,我虽然在平凡的岗位上做了一些平淡无奇的小事,取得了一些成绩,但与贵单位的要求比,还有很大的差距。今后,如果贵单位同意我续订劳动合同,我将更加努力学习,更加发奋工作,用优良的作风、一流的服务展示单位的美好形象。
此致
敬礼
申请人:_______________
_______________年__________月__________日
篇3:延期还款协议书
经_________(下称贷款方)与_________(下称借款方)和_________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
一、借款方于_________年_________月_________日向贷款方借款_________元,用于_________,按第_________号借款合同的规定,借款方应于_________年_________月_________日偿还全部借款本息。现由于_________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_________年_________月_________日偿还。
二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按第_________号借款合同执行。
借 款 方 贷 款 方
借款单位(公章 ) 贷款单位(公章)
法定代表人(签字) 负责人(签字)
经办人(签字) 经办人(签字)
保 证 担 保 人
保证人(章)
法定代表人(签字)
经办人(签字)
年 月 日经_________(下称贷款方)与_________(下称借款方)和_________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
一、借款方于_________年_________月_________日向贷款方借款_________元,用于_________,按第_________号借款合同的规定,借款方应于_________年_________月_________日偿还全部借款本息。现由于_________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_________年_________月_________日偿还。
二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按第_________号借款合同执行。
借 款 方 贷 款 方
借款单位(公章 ) 贷款单位(公章)
法定代表人(签字) 负责人(签字)
经办人(签字) 经办人(签字)
保 证 担 保 人
保证人(章)
法定代表人(签字)
经办人(签字)
年 月 日
篇4:延期还款协议书
(
)农银借延协字第
号
经中国农业银行___(下称贷款方)与___(下称借款方)和___(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于____年__月__日向贷款方借款____元,用于_____,按农借合字第__号借款合同的规定,借款方应于___年__月__日偿还全部借款本息。现由于_____________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到
年
月
日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_号借款合同执行。
┌────────────────┬─────────────────┐
│
借
款
方
│
贷
款
方
│
│
│
│
│借款单位(人)
公
章
│贷款单位
公
章
│
│
(或合同专用章)│
(或合同专用章)│
│法定代表人
章 │负责人
章 │
│
│
│
│经办人
章 │经办人
章 │
├────────────────┴─────────────────┤
│
保
证
担
保
人
│
│
(1)
(2)
(3)
│
│保证人
(公)章
│
│
(或合同专用章)│
│法定代表人
│
│
章│
│经办人
章│
└──────────────────────────────────┘
签约日期___________
签约地点_________
篇5:申请法院延期赔偿执行
申请人:______________,男/女,汉族,生于_____________年_____月__________日,住_____________.
请求事项:依法认定申请人_________________的受伤为工伤.
事实及理由:于_______________年__________月__________日聘请申请人_____________给_____________从事_________________工作。_______________于__________年_____月__________日在________________工作过程中,因_________________导致___________________,造成申请人________________受伤,经送人民医院检查治疗诊断为:_____________。
由于申请人在工作时间因工作原因受伤,根据《工伤保险条例》第十四条第一款第一项的规定,现特向贵局申请认定为工伤.
此致
________________劳动和社会保障局
申请人:______________
_____________年__________月__________日
申请人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(申请人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
被申请人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被申请人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
请求事项:_________________(写明申请仲裁所要达到的目的)
事实和理由:_________________(写明申请仲裁或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址。特别要注意写明申请仲裁所依据的仲裁协议)
此致
_____________仲裁委员会
篇6:延期合同
借款人(以下称甲方)___________________
贷款人(以下称乙方)___________________
担保人(以下称丙方)___________________
甲方因___________________原因,不能如期偿还_______________年_______________字第_______________号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:_________________
一、甲方根据_______________年_______________字第_______________号合同向乙方借用的_________________(币种)资金贷款(大写)_____________整,其中(大写)________________整应于_______________年_______________月_______________日到期。截止到_______________年_______________月_______________日,上述贷款的余额为(大写)_____________整,现约定延期到_______________年_______________月_______________日偿还。具体还款计划如下:_________________
日期
金额
______年____月____日
______年____月____日
______年____月____日
______年____月____日
二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息
1._______________
2._______________
3._______________
4._______________
三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息_______________‰执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按_______________年_______________字第___________号合同和_______________年_______________字第___________号担保合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项
_________________
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方:_________________(公章)___________________
法定代表人:_________________(签字)_________________
(或授权代理人)
_____________年_____________月_____________日
乙方:_________________(公章)___________________
法定代表人:_________________(签字)_________________
(或授权代理人)
_____________年_____________月_____________日
丙方:_________________(公章)___________________
法定代表人:_________________(签字)_________________
(或授权代理人)
_____________年_____________月_____________日
签订合同地点:_____________
注:_________________
篇7:供应合同含延期费
发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方):
甲乙双方遵循平等自愿、公平诚信的原则,就工程土方供
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包范围:
4.需用方量:
5.工期: 。(实际供应日期按甲方通知为准。)
6.土方质量:素土,要求密度均匀,适宜回填;不得掺有建筑垃圾、冻土、草皮、木头、烂泥等杂物。
二、回填土方计量、接收方式
1.土方计量:以到达现场车辆实拉方量据实开具票据(票据中写明每车方量)。原则上乙方应固定拉土车辆(十辆自卸汽车,每车实拉应在16m3以上),第一天拉土时甲乙双方共同确定并固定车辆牌号,以便计量。乙方如临时更换拉土车辆,必须将回填土运至现场甲方指定地点,甲方现场人员验收后开具收据(票据必须经甲方人员签字、盖章后方为有效)。如现场抽检中发现劣质土或方量不足的现象,甲方人员有权视情况拒收或按方量最低的车辆计量前后数车,乙方应无条件接受。
三、合同价款与支付
1.合同价款:单价每车含税 元(包含人工、运输等一切费用、)。
2.支付方式:待土方全部供应量至甲方指定地点后,依据甲方实开的收据(票据必须经甲方人员签字、盖章后方为有效)一次性结算。
四、双方责任
甲方:
1. 负责引导乙方车辆将土方运至现场指定位置。
2. 安排人员据实接收土方。
3. 及时支付乙方工程款。
乙方:
1. 乙方供应土方质量达不到合同约定,甲方有权拒绝接收。
2. 乙方进入现场后必须听从甲方指挥,如因乙方原因对工程现场机具、设备或实体工程造成损坏的乙方 负全部责任,应据实赔偿。
3. 乙方应按有关部门规定,采取严格的安全防护措施(包括开挖、运输、装卸等全过程),承担由于自身安全措施不力造成事故的经济和法律责任和由此产生的一切费用和损失。
4. 乙方应按有关部门规定,自行处理自采土起包含运输、装卸等全过程一切社会事务,承担由此产生的经济和法律顾问责任和一切费用和损失。
5. 乙方进场前应对机械、人员投保。保险费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。乙方应遵守现场的规章制度,在施工过程中乙方造成的事故由乙方全部负责。
五、其他事宜
甲方有权确定需用土方方量及供应时间,即甲方通知乙方停止 供应时,乙方应无条件停止,否则,超运土方不予签认。
本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方签章后合同生效。其 他未尽事宜,双方协商确定。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:同意延期审理决定书
______刑初字第______号
_____________人民检察院:
你院__________年______月______日以______检______诉______号起诉书指控被告人__________犯______罪,向本院提起公诉。本院审理期间,你院提出________________(写明补充侦查的内容)需要补充侦查,建议对该案延期审理。根据《中华人民共和国诉讼法》第一百六十五条第(二)项、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第一百五十七的规定,决定:
_________________
对被告人__________犯__________罪一案延期审理。
_____年 _____月____ 日
(院印)_________________
___________年__________月__________日
附:_________________
一、本样式根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十五条第(二)项和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第一百五十七条的规定以及审判实践的需要制订,供人民法院在案件审理过程中,人民检察院发现案件需要补充侦查建议延期审理时使用。
二、本样式不适用于自诉案件。
篇9:延期还款协议书
( )农银借延协字第 号
经中国XX银行 (下称贷款方)与 (下称借款方)和 (下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于 ________年 ________月 ________日向贷款方借款 元,用于 ,按农借合字第 号借款合同的规定,借款方应于 ________年 ________月 ________日偿还全部借款本息。现由于 原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到 ________年 ________月 ________日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第 号借款合同执行。
借款方
贷款方
借款单位(人) 公章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
贷款单位(人) 公章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
保 证 保 人
保证人 (公)章
法定代表人 章
经办人 章
签约日期 签约地点
篇10:延期支付购房款的申请
尊敬的____________公司:
我于_____年_____月_____日以__________付款方式购买了贵司开发建设的__________项目____________________房,首付款__________元,贷款金额__________元,贵我双方就此签订了《商品房买卖合同》(以下简称“合同”)。按照合同的相关约定,我已于_____年_____月_____日支付贵司房屋价款 万元,大写 。剩余房款按照合同约定应于_____年_____月_____日划付到贵司账户/办理银行贷款批贷放款至贵司账户,但由于我个人原因不能按合同约定支付首笔/尾款购房款,特向贵司提出延期支付房款的申请,并承诺该笔购房款最晚不迟于_____年_____月_____日之前全额支付至贵司账户,否则愿意按照合同约定承担逾期付款的违约责任(违约期间自_____年_____月_____日计算至实际给付日),且贵司可依据合同行使单方解除权。
特此申请,并郑重做出承诺,恳请贵司准允。
本人:____________(签名、按手印)
身份证号码:____________
篇11:延期还款个人借款合同
甲方(出借人、抵押权人)
身份证号码、住址:详见后附身份证复印件。
乙方:(借款人)
身份证号码、住址:详见后附身份证复印件。
丙方:(抵押人)
身份证号码、住址:详见后附身份证复印件。
本合同各方根据法律、法规,在平等自愿的基础上,为明确责任,恪守信用,经协商一致签订本合同,并保证共同遵守。
借款金额:甲方同意借款给乙方人民币万元整。(小写:元)
借款用途:用于经营投资。
借款利率:月利率按照分计算。
借款期限:个月,自年月日到年月日止。如实际借款数额和实际放款日与该借款合同不符,以实际借款数额和日期为准。乙方收到借款后应当出具借条,乙方出具的借据为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
借款的归还:利息和本金到期日一并归还,借款结清后,甲方归还乙方先前出具的借据。如推迟还款,乙方应当按日支付违约金千分之五。
本合同的有效期内,发生下列事项的之一的,甲方有权宣布本合同下的借款提前到期,要求借款人在规定期限内偿还本金及利息而无需为正当行使上述权利所引起的任何损失负责。
乙方违反本合同借款条款中的任何条款。
根据担保条款的约定,因抵押人、抵押物发生变故或者抵押人违法担保条款的约定,致使抵押人需要提前履行义务的。
乙方发生其他可能影响归还甲方借款本息的行为。
本合同的相关费用(包括抵押登记、公证等)均由乙方负责。
本合同自甲方、乙方、丙方签字后生效,本合同的抵押条款在办妥抵押登记后生效。
如借款人违法本一式四份,具有同等效力。抵押权人执2份,借款、抵押人各执一份。
如本合同发生争执或纠纷,各方同意向人民法院提起诉讼。
甲方:
乙方:
丙方:
合同签订日期:年月日
篇12:合同延期协议书
甲方: __________________________
乙方: __________________________
签订日期: ____ 年____ 月_____ 日
出租方(甲方):__________
承租方(乙方):__________
乙方承租甲方的商铺于_____________ 到期,乙方提出要求,希望将租期适当延长,经甲乙双
方协商,达成如下协议:
1、按照原合同基础上,甲方同意将租期延长,时间自________________ 起至 _____________ 止
2、租金: ______ 元(人民币大写: ______________ )。
3、延期时间满,甲方立即收回商铺。乙方不再以任何理由要求延期等,否则视为违约。乙方出现违约行为时,甲方有权不退回保证金给乙方,甲方还会追究乙方责任。
4、延期时间内,租赁商铺所需缴纳的有关税费,包括水电费、租赁税费及其他费,一切由乙方承担,还要负责铺位门前位置(门前三包)工作,搞好周围环境卫生。
5、乙方需向甲方交协议保证金5960 元,延期协议满后,乙方无违约,协议保证金全额退还乙方。
6、其余条款与原合同一致。
7、此协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字即生效。
甲方(签字):__________乙方(签字):__________
身份证号:__________身份证号:__________
签约时间:__________签约时间:__________
篇13:工程延期的申请报告范文_申请报告_网
我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工,20xx年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。
延期主要原因:
1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。
2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。
3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。
4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。
6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!
特此报告
篇14:劳动合同延期协议
经甲、乙双方协商一致,同意于_____年_____月_____日续签_____年_____月_____日双方签订的劳动合同(合同编号:_________________)。原劳动合同内容不变,续签合同期限从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
甲、乙双方补充约定如下事项:_________________
_____________
___________________
甲方(盖章)乙方(签字盖章)
法定代表人或
委托代理人(签字盖章)
________年____月____日
篇15:申请延期审理书
你好,你咨询的延期审理申请人证据是怎么样的?核心内容:申请延期审理是当事人的一项诉讼权利,当事人及其法定代理人提交延期审理申请书,必须符合法律规定的条件。为您介绍延期审理申请书的样本。
延期审理申请书
_____________人民法院:_________________
关于________________(原告姓名或名称)诉_____________(被告姓名或名称)……(案由)一案,贵院于_______________年_______________月_______________日开庭审理的通知我已收到。现因……(简要陈述请求延期审理的理由),特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条第_______________项之规定,申请人民法院延期开庭审理,请贵院审查批准。
申请人:_____________
________________年_______________月___________日
篇16:个人借款延期还款协议
借款方:________________________
贷款方:________
第一条 本协议为(________)________字第________号借款合同(下称原合同)的借款延期偿还协议书。
第二条 借款方按借款用途使用借款,因贷款到期不能如期归还时,可签订本协议。
第三条 展期理由:____________________________________。
第四条 原贷款金额人民币(大写)________。$________。
第五条 展期借款金额人民币(大写)________。$________。
第六条 展期借款利率:月息________‰。在协议履行中,如国家调整利率,自调日起,按调整利率执行。
第七条 原借款期限:自____年____月____日至____年____月____日止。
第八条 展期期限:至____年____月____日止。
第九条 在展期内,借款方应主归还借款。到期不还,不再重新展期,按逾期贷款处理。
第十条 原合同为保证借款合同时,保证人必须提供认可证明。
第十一条 本协议书一式____份,借款方____份,贷款方____份,保证人____份。
借款方:(公章)________________________
法定代表人:(签章)____________________
________年_____________月_____________日
贷款方:(公章或借款合同专用章)________
法定代表人:(签章)____________________
________年_____________月_____________日
篇17:同意延期审理决定书
申请人:______________,女,汉族,__________岁,电话:______________。
申请请求:请求依法延期开庭审理申请人诉_______________民事纠纷一案。
事实和理由:
申请人与__________纠纷一案,已经贵院受理,并定于________年_____月_____日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼(在外地、生病等),不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第146条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
_______________人民法院
申请人:______________
特别授权代理人:______________
申请日期:______________年_____月_____日
篇18:延期还款协议书_合同范本
经_________(下称贷款方)与_________(下称借款方)和_________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
一、借款方于_________年_________月_________日向贷款方借款_________元,用于_________,按第_________号借款合同的规定,借款方应于_________年_________月_________日偿还全部借款本息。现由于_________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_________年_________月_________日偿还。
二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按第_________号借款合同执行。
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 借 款 方 │ 贷 款 方 │
│ │ │
│借款单位(公章 ) │贷款单位(公章) │
│ │ │
│法定代表人(签字) │负责人(签字) │
│ │ │
│经办人(签字) │经办人(签字) │
├────────────────┴─────────────────┤
│ 保 证 担 保 人 │
│ │
│保证人(章) │
│ │
│法定代表人(签字) │
│ │
│经办人(签字) │
└──────────────────────────────────┘
篇19:同意延期审理决定书
申请人:_________________,女,汉族,19__________年_____月_____日出生,住__________市__________街__________号楼__________单元__________号,电话:_________________。
被申请人:_________________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,住__________市__________巷__________号__________单元__________,电话:_________________。
申请事项:请求贵院延期开庭审理申请人与被申请人劳动争议一案。
事实与理由:
被申请人__________诉申请人__________劳动争议一案业经贵院受理,法庭定于20__________年__________月__________日开庭审理,但申请人基于身体原因不能按时到庭,且需要调取新的证据,根据《中华人民共和国民事诉讼法》146条“有下列情形之一的,可以延期开庭审理:一)必须到庭的当事人和诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形”之规定,特请求贵院延期开庭审理本案,望贵院批准。
此致
__________市人民法院
申请人:_________________
________年____月____日