钢管外排架工程劳务合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关行政法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就外排架工程分包事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
分包范围:为 8#、12#、13#、15#楼及地下室工程的钢管外排架工程,提供分包内容如下:
a)、承包方式:钢管外排架工程(包括全部的外架搭拆、四口、五临边防护搭设;所有机械设备、安全通道、(外悬挑架、临设房屋)等水平防护棚设施搭拆;工字钢、有色档板、卸荷钢丝绳、刚性附墙连结等制安拆除;悬挂式卸料平台、施工电梯出口、外架楼梯、塔吊附墙附架等外架搭拆;所有与外架相关的预埋件预埋及安拆;每层钢筋网铺设;楼层标识牌、安全标语、警示标志、建设单位广告标语,节假日、结构封顶或其它各种形式祝贺标语安装及所有的外排架和防护设施的日常维护;搭拆外架时所需要电焊、气割等工作)。以清包工的形式:包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工、包工具、包焊机、铁线(不包括在内)、包管理费用、包节假日加班费、包高温补贴、包验收合格。必须按符合《南宁市建设工程安全生产、文明施工优良样板工地》的工程标准要求施工。
b)、搭设要求:
1、按《甲方提供的外排架施工方案》施工,并符合现行规范标准。钢管排栅的立杆应置于坚实的地基上,立杆脚座,有统一规格18MM厚的30*30夹板垫好。夹板由甲方提供乙方加工。
2、钢管排栅的立杆、角杆要求牢固,立杆间距不大于1.4M,水平间距不大于1.8M。步距间应设二水平护栏,安全网随着工作台层完成,挂设安全网时必须牢固,搭接符合要求。立杆垂直度必须小于规范要求的5‰阳角处凸出钢管头统一为10公分,不准长短不一。
3、搭设分段完成后,要以施工负责人、质安人员验收合格后,方可使用。
4、拆外排栅前要检查是否有杂物、电线等临时设施,必须先清除后拆除。(其他班组杂物清理不包括在内)。
5、附在外栅上的安全网在随排栅的拆除而逐步拆下,拆排栅时,甲乙双方要有专人负责安全警戒,并挂设危险标志。
6、拆栅时应从上而下按顺序进行,不准上下同时作业。
7、作业层及屋面的外排栅必须保持高出工作面2M以上。
8、拆除材料按甲方指定地方分类堆放万整齐,安全网拆除后应叠好并统一堆放。
二、工程工期
开始工作日期: 年 月 日(以通知开始塔设排架日起)
结束工作日期: 年 月 日(以通知拆除日期为止)
总工作天数为: 个月
三、质量标准及安全文明施工标准
1、乙方必须严格按设计要求施工,按照国家最近颁发的施工验收规范进行施工,质量等级要求达到“南宁市优良样板工程”等级。认真积极做好安全生产文明施工工作,安全文明施工必须达到“南宁市安全生产文明施工优良样板工地”等级。
2、工程质量如不达标时,乙方必须无条件返修或返工,其返工造成的一切经济责任及经济损失由劳务发包人承担,工期不顺延,且乙方必须赔偿甲方本分项工程5%的质量违约金。
3、本工程适用范围如下:
⑴《 市建设工程安全生产、文明施工优良样板工地》的现行文明施工规范。
⑵ 甲方的《脚手架专项施工方案》及现行的排架塔设新标准、新规范。
四、项目经理
4.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 。
4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 ,身份证号码 ,联系电话为 。
五、甲方的义务
5.1组建与工程相适应的领导班子全面履行分包合同,组织实施施工管理的各项工作。
5.2负责编写施工组织设计,制定各项管理目标。
5.3负责工程测量定位,沉降观测,技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及竣工验收。
5.4安排并解决乙方入场后的生活用水、用电、住宿条件。
5.5应及时向乙方提供施工场地。
5.6按本合同约定,向乙方支付工程进度款。
5.7负责与发包人、监理、设计院及有关部门联系,协调现场工作关系。
六、乙方义务
6.1对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作(工人数量必须满足施工进度要求),未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律、法规及有关规章制度。
6.2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,严格执行安全制度,落实安全措施,确保施工安全;必须做到文明施工,工完场清,场地有条、整洁;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、违反相关制度或条例而受到的罚款。
6.3操作人员必须具有有效证件,持证上岗。
6.4按甲方统一安排材料、机具堆放点,作业面要做到工完场清。否则,甲方有权视情节轻重给予处罚。
6.5做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失和各种罚款。
6.6严格按规范使用甲方所提供的机具、材料,不能乱丢、乱扎、乱截、乱锯等。否则,甲方有权视情节轻重向乙方给予罚款处理。
6.7乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
6.8乙方自理进场手续、费用,所有进场工人必须办理暂住证,费用由乙方自理。乙方在施工现场内使用安全防护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)由乙方负责提供使用。
6.9乙方应承担并履行分包合同约定的、与作业有关的所有义务及工作程序。
6.10应明确与甲方只是工程发包与承包关系,施工中或施工完毕后所出现的劳务纠纷,概与甲方无关。
6.11乙方应按安全施工有关规定,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和所发生的费用。
6.12乙方必须具备在本市施工的一切合法手续和有效证件。乙方应为其参与本项目施工的所有人员办理社会保险,其费用由乙方承担。
6.13因工程质量所造成的返修而引起的各种费用(包括人工费、材料费、机械费、管理费、施工措施费等)全部由乙方负责,在工程结算时予以扣除。
6.14乙方人员进场时,必须提供各工种人员名单(身份证复印件)。未经甲方同意,不得擅自变动人员,如确需变动,必须在变动三天前提出书面申请,否则甲方有权视情节轻重,一次罚款人民币500~3000元。乙方员必须办理人身安全保险手续,费用由乙方负责,并把进场人员名单及身份证复印件送交甲方。
6.15乙方应直接发放工资给乙方人员,并按月将工资明细单签字后交甲方财务部门,凡因乙方发放工资造成的劳资纠纷等一切责任均由乙方负责。甲方拥有直接支付乙方人员工资的权利。乙方应负责妥善解决内部劳资纠纷。若发生上诉事件,甲方有权对乙方进行行处罚人民币20__元至5000元,及有权动用乙方工资款及履约保证金,处理乙方劳资纠纷。
6.16如乙方人员在施工现场患病、伤亡,必须及时通报甲方,所需费用和责任均由劳务发包人全部自理、负责。如发现有类似或恶性传染病时,应采取手段处理或隔离,并及时通报甲方,如未通报或通报不及时,由乙方承担一切后果并赔偿甲方由此而造成的损失。
6.17乙方不得以任何理由中途退场,否则,将扣除其所完成工程量相应价款的30%作为罚款。
6.18 乙方应及时报送预算书、结算书,并随时配合甲方核对。
6.19乙方人员不得带家属或朋友留宿或进住工人宿舍,不准带小孩进入工地。女职工不能安排在工地住宿,必须在工地外租房住宿,费用由乙方负责。无身份证人员严禁进入现场施工和住宿。
七.安全施工与检查
7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,义务配合各单位的安全检查并随时接受行业安全检查人员依法实施的监控。采取必要的安全防护措施,消除隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7.2甲方应对其施工现场的工作人员进行安全教育,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
7.3乙方应按甲方的安排组织劳务人员接受甲方所进行的安全教育、安全技术交底,组织班前活动并进行书面记录。
八、事故处理
8.1发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8.2乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
九、合同单价
9.1、地下室外排架搭拆按实际搭设面积以每平方米 元计价;±0.000以上至塔楼悬挑架以下二次搭拆按图纸标明的数字建筑面积每平米 元计价;其余的外架搭拆按图纸标明的数字建筑面积以每平方米17.50 元计价(±0.000以下不在此单价内);以上计价单价已包括分包范围的全部分包内容的所有事项在内,已注明的分包内容的所有事项不得另外计价)。以上价格已包括除外架搭拆外的其他分包内容综合单价及安全文明施工费平均每平方米 5 元的在内。
9.2、本工程的劳务报酬均为一次性包干,不再调整。以上为综合包干单价,包含工资、窝工、管理费等各项费用
9.3、辅助用工单价为160.00元/工日。
十、工程款支付
按单栋计算,每完成六层结构支付一次工程进度款的50%,待屋面机房、女儿墙、屋面以上结构全部完成后支付本栋总工程进度款60%支付;每次支付工程进度款劳务分包人必须以书面形式呈报工程进度款表给项目部审批,由本栋安全员、施工员、项目部总工确认工程量的实际工程进度款支付,余下工程款40%在外排架工程拆除完成,工完场清后三个月内付清。
十一、施工变更
11.1施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求变更施工:
11.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此造致甲方的直接损失由乙方承担,延误工期不予以顺延。
11.3因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加工程款。
十二、施工验收
乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方在收到乙方的完工报告后7天内对施工成果进行验收。如甲方与监理验收存在施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,并承担由此造致的甲方相关损失,并不延误工期。
十三、违约责任
13.1当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任。
⑴乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付 元的违约金。
⑵乙方不得以任何理由中途退场,否则,按所完成工程量的70%结算工程款,后续工程由甲方另行施工完成,乙方所有完成工程不再计算延期费用,但要按甲方要求的时间内拆除。
⑶乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时应向甲方支付违约金 元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。延误的乙方工作时间不予顺延。
13.2乙方违约后,甲方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十四、争议
14.1甲方和乙方在履行合同发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿意和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用第( )种方式解决争议:
⑴双方达成仲裁协议,向 市仲裁委员会申请仲裁;
⑵向有管辖权的人民法院起诉。
十五、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。
十六、合同解除
16.1遇下列情况时,甲方有权清退乙方员工且提前终止合同,所造成的一切损失由乙方承担,乙方在接到甲方退场的书面通知后24小时内必须无条件退场。
⑴因乙方人员技术素质低劣,不能胜任约定的工作或违纪、危害正常生产的行为;
⑵因乙方原因严重影响工程质量、安全、工期等指标的完成或发生有损甲方利益的行为时;
⑶因乙方违约或建设工程项目停工致使合同无法履行时。
⑷因不可抗力致使合同无法履行,或因承包方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可解除合同。
十七、合同终止
双方履行完合同全部义务,工程款支付完毕,乙方向甲方交付作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
十八、合同份数
本合同一式两份,具有同等效力,由甲方和乙方各执一份。
十九、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:双方签字之日起生效。
甲 方盖章: 乙 方盖章:
负责人: 负责人:
更多相似范文
篇1:钢管采购合同
甲方: 乙方:
甲、乙双方经友好协商、甲方向乙方购买不锈钢镀锌钢管及卡箍配件等材料,经双方协商签订如下合同条款。
第一条 采购范围及合同价款:
1、不锈钢镀锌钢管报价表
2、合同报价表中的材料、配件等单价为固定单价。
合同报价表中的管材数量为暂定量,结算时按最终实际供货数量进行结算。
合同价中应包括材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、管理费、利润、税金以及市场价格风险、供货期影响等一切费用。
3、材料检验试验费已含在材料单价中,不另外计算,包含必要的第三方检测费用,检测内容及项目执行国家或地方相关检测规范 。
第二条 制造和质量标准:、制造和质量标准:满足国家相关标准、规范要求及本工程要求的技术条件。
乙方保证所供材料、配件是全新的,未曾使用过的优质产品,并严格按照设计图纸、技术要求、系统功能的要求及国家和部有关标准进行制造和检验。
第三条 交货与验收 、 应于合同签订____ 天内实现供货。分批送货时间以甲方通知为准。
交货地点为甲方指定地点,卸车由甲方指定的施工单位负责,若卸在非甲方指定地点,则不予计量且视乙方违约并追究其责任。
材料到达后,乙方应在验货前通知甲方代表验收,并提供产品合格证明、质保书、材料检测报告、质量标准复印件等供甲方及监理备案。
第四条 货款支付、支付方式:货到付款,电汇 、
支付账号:
第五条 违约责任 、乙方在接到甲方书面通知后____天内送货到现场指定位置,逾期交货,乙方应向甲方按该批次货款的 ____% 天 支付违约金,并且承担因延误交货给甲方造成的相关损失。
如乙方超过交货期 __年____月_______日 _________年________月_______日
篇2:钢管脚手架内外工程承包合同
承包方(以下简称甲方):
法定代表人:电话:传真:
单位注册地:
现单位办公地: 邮编:
受让方(以下简称乙方):
法定代表人:电话: 传真:
单位注册地:
现单位办公地: 邮编:
承包业务承办机构:
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》和《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》等有关法律法规,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。
第一章 承包矿业权的基本情况
第一条 承包采矿权许可证载明:
采矿权人:,许可证号:,矿山名称:,经济类型:,开采矿种:,开采方式:,生产规模:,矿区面积:km2,发证机关:,有效期自年月日至年月日。
第二条 承包采矿权属所有,该矿权无权属争议,其中占股份%,占股份%,占股份%,占股份%。
第三条 承包采矿权位于,矿区坐标为:
第四条 承包采矿权的开发利用情况(由承包双方说明):
4、其它 。
第二章 承包价格、支付方式及权益实现
第五条 甲方将 采矿权以方式于年月日在承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方,承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写万元整(小写:¥元)。(合作:甲方占%,乙方%;重组改制:甲方占%,乙方%;等等)
第六条 乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权承包成交金额。
1.本合同签订日起日内,一次性付清上述采矿权承包成交金额。
2.按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权承包成交价款:
甲方开户银行:。
甲方账户名称:。
甲方账号: 。
第七条 乙方按合同约定支付采矿权成交金额后,甲方应当按时提供规定的全部资料,并协助乙方办理相关手续。
第八条 乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务:
1、矿山环境保护综合治理,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;
2、地质灾害治理方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;
3、土地复垦方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。
4、采矿权价款共计矿权总价款为 万元, 年已缴纳 万元,剩余价款 万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳:年缴纳 万元,年缴纳 万元,年缴纳万元。
5、其它法定履行义务承包后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。
第三章 违约责任
第九条 如果一方未履行本合同规定的义务,应承担违约责任。
第十条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
1. 方违反本合同第条约定,应当 (支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
2. 方违反本合同第条约定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
第四章 适用法律及争议解决
第十一条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十二条 因履行本合同发生的争议,由争议双方协商解决,协商不成的,按本条第项规定的方式解决:
(一)向仲裁委员会申请仲裁;
(二)向 人民法院起诉。
第五章 附则
第十三条 本合同未尽事宜,可由双方另行协商,达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 本合同共页,一式份,具有同等法律效力,甲、乙方各执份,矿业权承包交易业务承办机构份。
甲方:(公章)乙方:(公 章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
代理人身份证号:代理人身份证号:
签订时间: 年 月 日
签订地点:
篇3:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则,订立本合同。
一、甲方将位于 (矿区范围拐点坐标)的采矿施工劳务承包给乙方。
二、合同承包期限为1年,自 年 月 日至 年 月 日,或掘进20xx米完工时终止。
三、 承包方式:
乙方负责组织人员进行开采施工,甲方按照掘进量每米 元向乙方支付劳务报酬款。支付方式为:1、前两次在每掘进300米时付清该批进度的劳务报酬款;2、以后在每200米时付清该批进度的劳务报酬款;3、掘进总量在1000米之后,每150米支付一次该批进度的劳务报酬款。
四、甲方提供矿山开采所需的设备及坑口全部固定资产。
五、开采所需的爆破材料由甲方负责提供,费用由乙方承担。如因爆破材料等供应不及时造成乙方停工,甲方应适当赔偿乙方的损失。
六、施工人员由乙方负责雇请、管理。工资,福利等由乙方与工人自行协商,甲方不予以干涉。
七、乙方向甲方缴纳抵押金 元,此款在本合同终止后及时返还给乙方。
八、甲方有义务和责任,负责协调当地相关部门的公共关系,努力给乙方创造良好的开采环境。甲方必须按合同约定,提供可供开采的矿产资源和开采环境。
九、由于甲方原因导致乙方无法施工,或者甲方中途单方解除合同的,甲方应双倍返还已缴纳的抵押金,并赔偿因违约造成的其他损失。
十、乙方在采矿过程中发现安全生产隐患或造成地质环境破坏的,可以停止生产。
十一、甲方必须按照本合同约定,按时支付劳务报酬价款。如不能按时支付价款的,自滞纳之日起,每日按迟延支付款项的3‰向乙方支付滞纳金,延期付款超过1个月,乙方有权解除合同。
十二、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十三、 本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 年____月___日 _____年____月____日
篇4:钢管脚手架工程承包合同
甲方:
乙方:
甲方承担的紫提东郡7#楼(幼儿园)工程将其中的脚手架分项工程委托乙方承包施工,根据国家颁布的相关法律、法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用、互利互惠的原则,为明确双方的职责关系及经济利益,就本分包工程施工任务事项协商一致特签订本合同,条款如下,望双方共同遵照执行:
第一条:工程概况
第二条:承包方式及范围 建筑面积:
第三条:承包单价中的承包内容
1、 承包范围:本工程项目内搭、拆所有外脚手架和防护架,从平整夯实土垫块、安底座、立杆、扫地杆、墙拉接杆、十字拉杆、斜杆、顶撑、剪力撑、接杆、留门、护身栏杆、翻铺架板及硬防护安全网挂拆、设置安全挡板及安全标志牌,按规定搭拆卸料平台包括防护架的油漆涂刷。全部所需材料的场内水平、垂直运输等。
2、 搭拆人行跑道跑梯、水平防护棚架、坑井、龙门架围护防护棚作业、拆架时设立警戒线、清理杂物、拆架后将材料分类清理到场内指定地点,按钢管规格尺寸、扣件分类集中堆放。
3、 脚手架首层必须严格按监理单位批准的脚手架专项方案执行,随工程进展进行现场防护设施、密目网、安全网、硬防护、水平防护、四口五临边和搭拆各种加工棚等。
4、 单价中包括的材料器具,乙方自带扳手等自用工具、劳保用品。 单价中包括安全用具及安全文明施工各项费用,特别强调乙方应确保特种工作人员持证上岗,高处作业人员拴好安全带。 6、
5、 综合单价中包括施工期间不可预见的零星计时用工。 所有主材(包括周转材料、安全网、密目网、油漆、刷子等)均由甲方按乙方提供的需求计划供应到施工现场。
第四条:脚手架质量要求
1、 在施工过程中乙方作业人员必须严格按JGJS9-99标准和脚手架搭设专项方案,并进行严格自检和维护处理,甲方对检查不能达到质量要求部分,甲方有权提出口头或书面限期整改或返工通知,乙方必须无条件及时整改或返工。
2、 甲方在脚手架搭设质量上所指出的问题,若乙方在规定期限内未整改到位,甲方有权停止乙方工作并进行处罚,情节严重者有权责令乙方退场。
3、 乙方所有工作内容必须随时接受建设单位、监理单位以及质监、安监等监督部门的检查验收,如不能达到验收要求,乙方必须承担由此造成的一切损失和相关责任。
4、 因乙方原因造成的返工,乙方应承担所有的经济损失。
第五条:工期要求
施工期间甲方根据现场情况向乙方下达计划,乙方应组织劳动力满足甲方计划要求,若乙方达不到甲方要求,甲方有权自己增加人员,协助乙方完成任务,增加人员的工资标准按500元/人/天计算。
第六条:安全文明施工
1、 乙方按有关现场安全文明施工标准,安全技术交底组织施工,落实各项安全管理措施和责任,搞好安全生产。
2、 乙方所有施工人员的防寒、防雨用具、常用药品均由乙方自行提供。
3、 乙方进入施工现场24小时内必须向甲方报送施工人员的有效身份证和特种作业等证件,接受甲方的三级教育并完善签字手续,若提供虚假证件发生的一切责任均由乙方承担。
4、 乙方不得招收少数民族人员,一经甲方发现除立即清退出场外,按20xx元/人进行罚款。
5、 施工期间因乙方人员违规操作或自身其他原因造成的意外安全事故,均由乙方自行承担责任和费用,重大事故需往上级相关部门对事故责任鉴定后,根据责任划分,甲乙双方可协商承担相应的责任和费用。
6、 监理、质监、安监及执法监督等对施工现场的脚手架质量及安全隐患等检查不合格发生的罚款由乙方承担。
第七条:甲方职责
1、负责提供乙方施工人员宿舍,尽可能为乙方生活提供方便。 负责对乙方人员进行安全技术交底及各项安全生产教育。 负责对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工程工期、周转材料应用等各项指标进行监督。
2、 协调各分包工程及其它工种之间关系,使其不影响乙方施工。 按本协议相关规定支付乙方人工费。
第八条:乙方职责
1、 严格按框架脚手架技术规范要求施工,每道工序完成后应进行自检和维护。
2、 乙方在施工中应主动与其它班组工序配合,不得延误其它班组施工。
3、 爱护施工现场的机械设备、工具及各项公共设施如发生损失、丢失应照价赔偿。
4、 本合同履行期间,无条件遵守国家的政令法规,施工现场各项规章制度,服从甲方现场管理人员的安排和监督。
5、 根据甲方的施工进度计划,安排充足的劳动力并合理组织施工,确保工程按时完成。
6、 乙方负责人必须参加甲方组织的安全生产协调会。 坚持安全生产、文明施工必须保证工完场清,严格控制周转材料计划,对无正常理由造成周转材料浪费的租赁费由乙方承担。
第九条:承包单价
1、人工费综合单价:包干人工费单价为元/平方米。
2、建筑面积
3、在施工期间若发生本项目工程承包范围以外的零星签证工、技工工日为:200.00 元/工日。
4、承包单价不得以任何因素进行调整,否则按违约处理。
第十条:结算及付款方式
该工程脚手架分三次付款,第一次在主体标高3.55m混凝土完成后付进度款 80%,第二次付款在主体封顶后付进度款总款的80%,第三次付款在外架全部拆除后付清全款。
第十一条:生活区管理和综合治理。
第十二条:违约责任。
第十三条:争议。
第十四条:其它。
第十五条:合同份数及附件。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
篇5:钢管外排架工程劳务合同
甲方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据 工程需要,甲方将 人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅助材料承包给乙方,按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程工期:6个月(除春节放假20天,计200天)
二、工程地点:
三、工程质量:符合国家强制性质量检验标准
四、承包范围
本工程承包范围:施工图以内的所有工程量,临时设施工程(电气控制材料,三级箱以后的;上楼用给水材料,其余材料由甲方提供)。不含工程:基础土石方机械开挖及土方机械回填(清理基础及机械不能回填的部位由乙方负责)、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。(厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建设单位要求做,则另计价)。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。
五、承包价格
承包面积暂按5580平方米计算(工程结算按实际完成建筑面积计算),单价为300元/m2(不含安全文明措施费),总价约为1674000.00元(大写:壹佰陆拾柒万元整)。
六、付款方式
(1)乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后,3日内付总价10%;先起三个单元二层完,3日内付至总价的20%;先起三个单元五层完,3日内付至总价的40%;后起二个单元三层完,3日内付至总价的60%;主体全部完工,3日内付至总价75%;内外装完工后,3日内付至总价的90%。余款在工程全部结算审出来后,2日内扣2%的保修金一次付清,保修期满一年后,10日内付给乙方。
七、工期要求
按甲方施工进度计划及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时间内完成,每延误一天,甲方向乙方罚款 1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的务工,返工损失均由乙方自行负责(甲方应扣除返工材料的损失费用)。
八、安全控制与责任
乙方在施工中必须严格按照国家相关规定进行施工,严禁违章作业,若发生安全事故,3000.00元以内由乙方自行承担,3000.00以上甲方承担70%,剩余30%由乙方承担。
九、安全施工
1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针,严格按照国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。
2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好:“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。
3、禁止向下抛物,违者每次处罚500元。
4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。
5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。
6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订《安全施工合同》,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日常安全施工布置、检查工作。
7、乙方必须注重安全施工,提高安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生,若一旦发生安全事故,一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责,甲方负责调查处理,其他方面甲方概不负责。
十、其他条款
1、不可抗力
(1)双方关于不可抗力的约定:不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
(2)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担:
1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责,并承担相关费用;
2、乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;
3、延误的工期顺延。
2、保险
乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险,由甲方负责办理并支付保险费用。
3、合同解除
(1)甲乙双方协商一致,可以解除合同;
(2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同;
(3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同;
(4)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。
4、制度管理
(1)乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格按有关规章制度进行处罚。
(2)施工中在保证工程质量的前提下,乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护,不得浪费、损失或丢失。若有违反,除照价赔偿外,并案甲方管理制度进行经济处罚,每天收工时必须将剩余材料分类归堆,做到工完场清。
(3)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方终止合同。
十、甲方责任:若因甲方资金和材料不到位导致停工,甲方需对乙方每天所发生的费用无条件负责。(包含机械租金,周转材料租金,所有工人务工费可三日内不计);若停工15日以上乙方有权要求退场,甲方需对乙方在此投入的所有资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔吊租金、大小型机械费并承担赔付给乙方全款50%的损失。
十一、合同生效与终止
1、本合同订立时间: 年 月 日
2、合同订立地点:
3、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
4、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
5、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付协议终止。
6、合同份数:本合同一式四份,由双方各执二份。
甲方(签字): 甲方委托代理人(签字):
乙方(签字): 乙方委托代理人(签字):
篇6:浪河电站压力钢管安装工程施工工作报告_工作报告_网
一、工程概况
浪河水电站位于陕西省南端镇坪县境内的汉江南岸,堵河上游南江河一级支流浪河上。镇坪县位于大巴山区,东与湖北省竹溪县接壤,南与重庆市巫溪县,城口县毗邻,西北与陕西省平利县交界。浪河发展与镇坪县化龙上,干流自源牛头店镇汇入南江河,全长24.3km控制流域面积121km2,坝址以上控制流域面积91.12km2,占全流域面积的75.3%,多年平均流量0.66亿m3,本电站是以发电为主的引水混合开发的小型水电工程。电站压力钢管安装工程,由浙江温州第二井巷工程公司承接施工。该工程引水压力钢管隧洞埋管段直径φ1410mm,壁厚s=10mm,隧洞出口变径至明管段φ1210mm。壁厚分别为δ=10mm,δ=12mm,δ=10mm。总长约372m。总计重约143.5t。设三个伸缩节、二个分岔管、3条支管接至水轮机。钢管材质为q235a。钢管安装自XX年年2月25日开始,安装队伍精神组织施工,克服各种困难,于2009年7月29日安全、保质、顺利完成。施工期间得到业主和工程指挥部,监理部等单位的积极帮助和大力支持,在此表示衷心的感谢!
二、压力钢管制安施工过程
(一)施工依据
1.镇坪县水电站压力钢管纵剖面图。
2.dl5017-93《压力钢管制造安装及验收规范》
3.gb50221-9588《钢结构工程质量检验评定标准》
4.gb985-88《焊缝坡口及尺寸》
5.gb986-88《埋弧焊坡口的基本形式和尺寸》
6.gbll345-89《焊缝超声波探伤》
7.sdz014-85《涂漆通用技术条件》
8.gb8923-88《钢材表面除锈等级》
9.sll05-95《水工金属结构防腐蚀规范》
(二)压力钢管制造
1.压力钢管在制造厂完成。
2、钢管肪腐
根据设计图纸埋管内壁及明管内、外壁涂刷红丹防锈漆。涂刷前按gb8923-88规定对钢管表面进行喷沙除锈处理,经除除锈后,钢管表面要尽快涂刷,为了明管外壁美观,而漆在制造厂暂涂刷一道,第二道面漆待安装全部完成后现场一次性涂刷。安装焊缝两侧用钢丝刷配合磨光机除锈后,现场铺底、面漆。
(三)压力钢管安装
1、按钢管出厂编号对号定位。
2、安装顺序:
首先安装装定位节→下水平管段安装,→岔管安装→支管安装,以机组蜗壳进口段中心高程为基准进行安装,每安装一段均检测上下、左右基准尺寸。高程偏差控制在2mm以内。并用如钢、插筋等田定、加固后浇捣混凝土。明管以下半段为起始单元,从厂房往上逆水流方向分节安装。
3、安装方案、进度:
现场架设设计吊得3吨的缆机一付,利用缆机吊装就位钢管。缆机主索选用¢24mm*根,配¢15mm的钢丝索作起重和牵引绳,牵引、起重卷机为3吨*2台。
(1)定位节安装:XX年年1月25日-XX年年1月26日
(2)岔管安装:XX年年1月27日-2009年1月3日
(3)l#支管安装;2009年1月25日-2009年1月26日
(4)2#支管安装;2009年1月17日-2009年1月18日
(5)4#~3#镇墩明管安装:2009年2月30日-2009年4月27日
(6)3#~2#镇墩明管安装:2009年5月17日-2009年6月5日
(7)2#~1#镇墩明管安装:2009年6月6日-2009年6月20日
(8)洞内埋管安装:2009年6月l6日-2009年7月12日
4.安装工艺:
安装工序为:吊运→定位→拼接→调整→固定→焊接→清理打磨→补漆→竣工。
根据土建单位现场提供的各个镇支墩及高程控制点,经我们校核后,测量放出钢管安装所需的各个镇支墩的中心及高程,在钢管就位时,用弦线,线锤、水平管及钢卷尺找正钢管中心和高程。在初步固定后再进行压缝,同时兼顾钢管中心不至偏移,钢管压缝后,用角铁固定(角铁的一头抵在基面,另一头用电焊与钢管临时焊接),保证下节钢管对缝时钢管不至移位。钢管的压缝用楔了板、z字型码及花兰螺丝配合,同时用钢尺检查错位及间隙大小,并用线锤、水平管及钢卷尺复测管口中心和钢管直线度。各项偏差符合dl5017—93规范要求后固定钢管。
(四)钢管制作安装焊接工艺;
焊接工序为金属结构制安质量保证的最关键环节,为了确保焊缝焊接质量,实际施工过程中焊接工序严格按下述工艺执行。
1.焊工选择:本工程所有焊缝均由持合格证焊工施焊,焊工取得施焊范围资格。
2.坡口形式:
(1)制造纵缝:“x”型坡口,一侧手工电弧焊封底,另一侧自动埋弧焊。
(2)制造环缝:60度“v”型坡口,正缝手工电弧焊,背缝碳弧气刨清根,深度2-3mm后焊接。
(3)安装埋管环缝;外60度“v”型坡口,组对间隙2-3mm,采用单面焊双面成型的焊接工艺施焊。
3.焊条选择:根据母材的材质,选用e4303(即t422)型焊条,直径为φ4mm和φ3.2mm两种规格。
4.焊缝内部质量检验;
(1)该项工作由中国水利水电十二局无损检测室负责完成。参加检测人员均持有劳动部、水利电力部门颁发的无损检测资格证书。
(2)制作纵缝100%比例检查,环缝大于50%比例超声波无损抽查。
三、文明施工与安全生产
1.现场项目部设兼职安全员一名,项目经理任安全第一责任人。
2.严格执行压力钢管安装及隧洞施工的有关安全操作规程。
3.施工现场安装人员必须戴好安全帽。
4.起重用的钢丝绳和扒杆等安全系数选择足够。
5.钢管吊装过程中,必须服从统一指挥,各吊点受力均匀。
6.钢管安装时尽量避免上下同时作业。
7.洞内潮湿,照明应采用安全电压。做好施工用电的安全防护,配电箱安装漏电保护器,进洞电源线使用安全电缆线。
共2页,当前第1页12
篇7:脚手架钢管租赁合同
承租方: (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方) 根据《合同法》及相关法律法规,为明确甲乙双方权利和义务,经双方协商一致签订此合同,以资共同遵守。
一、租赁物品名称
1、甲方租赁乙方钢管、扣件、顶丝、木跳板等用于甲方工程。
2、租赁物资规格、数量以双方在甲方施工现场签认数量为准。
二、租赁物资期限:甲方收到乙方所租各种材料设备之日起至甲方退回所租各种材料设备之日止为租期。其中,租赁物资报停期间不计入租期,不计入租赁费。
三、租赁物资价格
钢管每天每延米0.013元,(特殊长度如:3.5米、4.5米、5米每天每延米0.018元)(允许±20cm误差);扣件每天每个0.01元;4米跳板每天每块0.3元(允许±20cm误差);3米跳板每天每块0.25元;步步紧每天每套0.025元;顶丝每天每根0.05元。
四、租赁费计费方式:按实际租赁天数计算。租赁天数自收货之日起至退货前一日止。
五、租赁费结算方式:甲乙双方每两个月结算一次租金。双方办好结算手续,乙方提供给甲方发票后,甲方在7个工作日内以银行转账方式付清上两月租金的70%,尾款待租赁物品归还后结清。
六、提货:乙方负责送货到施工现场,运费、装卸费由乙方负责。 退货:甲方负责退回乙方所在地,运费、装卸费由甲方负责。
七、租赁物资退还及丢失补偿:
1、租赁物资退还时,双方在乙方现场清点物资数量。乙方租赁给甲方的物资,能修复的视其损坏程度按产品原值的10-30%交收修理费。不能修复、丢失的租赁物品甲方可购买同品质的物品归还。
八、甲方不得将所租赁的物资转租、转让给第三方,也不得变卖抵押;租赁的物资仅在甲方工地上使用。如租赁物品需要报停或复工,则双方签订书面租赁物品报停单、复工单。
九、双方因合同履行发生争议时,双方协商解决;协商不成,在甲方所在地北戴河新区人民法院诉讼解决。
十、乙方为甲方开具正规发票,税金由 乙方 负责。
十一、甲方指定收货人为
十二、乙方木跳板一头涂有红色字母YZ标记。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效(甲乙双方代表签字的第一张提货单起生效)。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 签约人(签字): 签约人(签字):
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
篇8:钢管脚手架工程承包合同
甲方:__________________
乙方:__________________
为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务,本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则,依据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包管理条例,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方商定,甲方将装工程项目发包给乙方施工,达成协议如下:
一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式
(1)、工程名称:______________________________
(2)、工程地点:________________________
(3)、承包范围:所有外脚手架工程
(4)、本项目工程工期定为:下室搭设外架日算起,以开工令为准。
(5)、承包内容:此外脚手架为悬挑架,分三次,承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。
悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层,上满铺模板,安全网由乙方负责。模板甲方提供,满铺脚手板人工由乙方负责,脚踏网三层一铺,脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。
(6)、承包方式:包工、包料、包质量,完成本工程项目。
(7)、外墙脚手架材料采用全钢管结构,立杆≤1.5米间距均匀布,使用期限自地外脚手架制作及安置,水平步距杆子1.8米,外侧每步距中加一道防护水平管,运桥宽0.6米。排架两端水平探头统一不超过0.5米。彩色带为三层一铺,3剪刀撑全部油漆间色。
(8)、不可预见的自然灾害,台风打落安全网,乙方负责挂三次,多余的次数由甲方负责,安全网损坏由甲方负责。
二、质量要求:
三、工程量计算方法及单价
(1)、根据工程的要求需搭设安全斜挡板、安全通道、楼梯防护等安全设施,单价为每平方米:
50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方提供。
(2)、地下室的外墙搭设双排架,单价为每平方米____________元。
(3)、主楼为悬挑架,单价按搭设外架外围长加四角(每角1米)乘以外架高计算面积,单价为每平方米____________元
(4)、地下室及±0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件,按建筑面积计算,单价为每平方米____________元
(5)、电梯井计算方式四边周长÷2×高度,单价为每平方米____________元
(6)、卸料平台按每层每个单价:____________元
(7)、甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证,纳入工程总结算,以上单价均为不含税单价,税金发票由甲方负责。
四、付款方式:
(1)、工程款的支付:甲方按每月支付本月完成工程量的80%进度款,施工至主体封顶支付已完工程量90%,搭设工程全部拆除前10天内支付总造价的95%工程款结给乙方,落架退场办理结算,余款15天内付清。如工程工期超期,则应在到期日支付全额工程款,再使用外架,以后每月到期如时支付延期款.
(2)、甲方必须按照合同规定完成工期,不能超过合同所定的使用时间7天。如其他种种原因而造成超期使用外架7天后,超期每平方每天按______元计算(面积按本工程建筑面积算),如超期,超期款应按月如期支付。使用期为甲方开据开工令日到拆架完成日止。
(3)、支付工程款可使用现金或有效地银行转账。
(4)、甲方工程中途停建、缓建或变更原始建筑方案而造成乙方补工或返工、停工,甲方应补偿乙方由此造成的实际经济损失。
五、甲方责任
(1)、甲方负责提供材料堆放场地及扣件材料库房,不得占用、挪用乙方材料。
(2)、甲方不得随便改变或拆除已搭设好的棚架及拉杆,如确实需要改变或拆除应事先得到乙方同意,否则由此造成的后果甲方负责。
(3)、甲方负责免费提供乙方工人的住宿及水电使用及工人保险。
(4)、甲方工地的垂直运输设备无偿提供乙方作运载材料使用(包括外架的搭设和拆除)。
(5)、甲方因中途停缓建时没有确定复工时间,钢管架应及时结算,结算后由乙方拆除后退场。
(6)、按合同规定及时支付工程款及结算。
六、乙方责任
(1)、乙方进场的施工人员必须经过培训考核取得岗位证书方可从事施工作业,并提供岗位证书复印件查验原件。
(2)、乙方必须按照甲方要求按时进场,乙方在施工的全过程中应注意安全,严格遵守安全操作并派驻熟练技术人员经常进行安全检查。
(3)、乙方必须按甲方进度需要进行外架搭设,搭设高度必须高出施工层至少半层,不按时间要求进度搭设的甲方可视情况予以处罚。
(4)、乙方所搭设的脚手架经甲方检查验收合格后方可使用,质量不能满足安全使用功能时应立即整改不得托延,由于托延影响工程进度的甲方有权进行处罚。
七、其他事项
(1)、乙方不得以任何形式分包与转包,否则甲方有权终止合同。
(2)、本合同一式______份,甲、已双方各执______份,自双方签章之日起即生效。
(3)、未尽事宜,经甲、已双方协商签订的或补充协议具有合同的同等法律效力。本合同如在执行的过程中若发生争议,甲、已双方应本着友好合作的精神解决,如双方都无法协商解决,可申请海口市秀英区人民法院协调解决。
甲方:__________________(章)
乙方:__________________(章)
负责人:__________________
联系方式:__________________
现场负责人:________________
联系方式:__________________
签订日期:__________________
篇9:钢管出租合同
承租方:(甲方)
出租方:(乙方)
担保方:(丙方)
第一条:租赁物品种、数量、租价及价值:
第二条:租赁期限。租20xx年 11月 08日至20xx年 10月 31日。
第三条:押金。转帐支票 贰仟 元。
第四条:提货方式。签订合同的同时,甲方应按时到乙方验收提货(甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收)。钢管、扣件根据数量搭配发货(钢管每300米搭配扣件180只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管,此钢管租价递增50%)。甲方如需要乙方代办装车及运输,费用由甲方承担,装车费(8 元/吨),运费 80元/吨(不足30吨算30吨)。
第五条:归还物资。甲方归还时,须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装,费用甲方承担。乙方卸车,卸车费( 8元/吨)由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还。扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收,但可作暂存,乙方免收保管费,甲方的暂存物资不向乙方收取租费,凭暂存单退回物资。
第六条:以下修理费,材料费由甲方承担:1、钢管修理费用0.02元/米按归还的总米数计算;钢管弯曲1元/根;钢管切割(电焊疤、头子不平、大头、扁管及扁头)1元/刀;2、扣件加工上油0.15元/只,袋0.35元/只;3、扣件扭曲变形,断开裂缝作报废处理,按贰只折一只归还数;4、切断钢管应赔偿,切断费接管费6.8元/根由甲方承担(结算方法:在物资归还结束时,一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算)。
第七条:租金结算方式。发出天算至归还天。
第八条:付款方式:租金及装、卸、运、修理、材料等费,甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。
第九条:违约责任。乙方:未按数量提供租赁物资,除按规定如数补齐外,应偿付违约期租金0.3%的违约金;甲方:不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的0.3%计算违约金。
第十条:租赁期限届满,甲方仍要求发料或继续使用租赁物,原租赁合同继续有效,但租价递增30%,租赁期限为不定期。
第十一条:变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方,应正式通知甲方,新的所有权即为本合同的乙方,甲方不得将租赁物转租。
第十二条:本合同争议解决方式:首先双方友好协商解决,如协商解决不成,事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
第十三条:丙方对甲方的债务承担连带责任担保。
甲 方:乙 方:丙方:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:电话:
工地地址:
收发负责:
篇10:钢管购销合同
需方(甲方):___________________有限公司
法定代表人:___________________
根据《民法典》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
1、所订产品如下:_____共计:¥_____元(含税金) 大写人民币:_____元整
2、 付款方式:
(1)、合同总价:¥_____元(含税金) 大写人民币:_________元整
(2)、结算方式:本合同签订后,甲方在三日内一次性向乙方支付全款¥_________元(含税金) 大写人民币:_________元整全款到账后,乙方需在三日内发货,(乙方支付运费,甲方负责卸货);其余价款每批货物送到甲方接货地后,甲方需在三日内支付货物全部价款,直至合同履行完毕。
3、提货方式:配货车送甲方所在地,运费由甲方承担,甲方接收货物后,签发回批单。
4、合理损耗及计算方法:地磅检斤,合理磅差为3‰以内。
5、违约责任:
(1)、在本合同履行期内,(除乙方欠款外)任何一方不得以任何理由终止或解除合同。
(2)、如需方付款超过约定期限10天,供方有权单方终止合同,由此产生的损失由需方全部负责。供方必须按需方约定及时供货,否则应承担相关责任(由天气、交通、需方欠款原因造成的除外);
6、本合同在履行过程中如发生争议,由合同各方协商解决,协商不成的,由需方所在地人民法院管辖。
7、其他约定事宜:本合同未尽事宜,双方协商解决,以书面补充合同为准。 8本合同一式两份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:___________________有限公司乙方:___________________
电话:___________________电话:___________________
传真:___________________传真:___________________
法定代表人:___________________法定代表人: ___________________
开户行:___________________汇款名称:___________________
账号:___________________农行卡号: ___________________
本合同签订日期: ____年____日____月
篇11:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。
一. 工程项目
乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#水暖工程(包括给水、排水、消防水管、地暖等一切水暖工程,除消防电和喷淋),临时水暖部分由乙方免费安装和维护。
二. 工程期限和交工日期
水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三. 工程质量标准和验收方法
此水暖工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此水暖工程方为竣工。
四. 工程量和价格
工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。
五. 付款方式
15#、16#楼砖混部分:预埋结顶付1元/㎡,给水、排水、采暖立管横管做好付2元/㎡,经甲方、工程监理和质检站验收合格后,付2.5元/㎡,同时扣除每栋楼总金额的3%,作为质量保证金的交付,用于维修,工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障,甲方将工程质量保证金退还给乙方。高层框架部分:预埋结顶付1.5元/㎡,给水、排水、采暖立管横管、消火栓管等做好付3.5元/㎡,经甲方、工程监理和质检站验收合格后,付2元/㎡,同时扣除每栋楼总金额的5%,作为质量保证金的交付,用于维修,工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障,甲方将工程质量保证金退还给乙方。
六. 甲方责任
1. 甲方负责供应水暖工程所需的各种材料,机器设备除外。
2. 工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长5-7天)。
七. 乙方责任
1. 乙方负责水暖部分安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象和重复施工,否则甲方有权采取相应的处罚措施。
2. 乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。外墙管道由甲方安排施工,相关费用由乙方承担。
3. 在质量保修期内水暖工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。
八. 奖罚措施
乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程水暖部分完成的优质,给予5%的奖励,相反则罚5%。
九. 违约责任和解决纠纷的方式
1. 未尽事宜,双方另行协商,协商不成按《合同法》相关规定执行。
2. 向当地冲裁委员会申请仲裁。
十. 本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:钢管购销合同
供方:_____________(以下简称甲方)。
需方:_____________(以下简称乙方)。
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,签订本合同,共同信守执行。
一、品名、规格、产地、数量、单价、金额:
二、质量要求、技术标准:
三、供方对质量负责的条件和期限:
四、交(提)货时间、地点及数量:
五、运输方式到达站(港):____
六、运输费用负担:________________
七、合理损耗计算及负担:____________
八、包装方式、包装物的供应、回收和费用负担:________________
九、验收方法及提出异议的期限:____
十、结算方式及期限:________________
十、违约责任:
1.供方延期供货的,每超过一天,按总货款的 0.5%向需方支付违约金。
2.因产品的质量问题造成需方损失的,供方承担需方的全部损失。
3.需方中途退货,应向供方支付退货部分货款 %的违约金。
4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应按逾期提货部分货款总值 %计算,向需方偿付逾期提货的违约金,并承担供方实际支付的代为保管、保养的费用。
5.需方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。
6.需方延期付款的,每超过一天,按总货款的 0.5%向供方支付违约金。
7.任何一方擅自解除合同的,应按本合同货款总值的 20 %向对方支付违约金。
十一、争议解决的办法:
1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决的,均应提交济南仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方,应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。
十二、其他约定事项:
1.合同正本一式两份,双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
3.本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方: (公章) 乙方: (公章)
法定代表人:(签字或盖章) 法定代表人:(签字或盖章)
委托代理人:(签字或盖章) 委托代理人:(签字或盖章)
甲方地址: 乙方地址:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
本合同于___年___月___
日订立于___(地点)
篇13:钢管供货合同
供方:
需方:
依照《中华人民共和国民法典》的有关规定和本工程具体情况,双方根据实际配合的精神,在对本合同进行充分理解的基础上,有好协商达成共识,自愿订立本合同,严格执行:
一、 验收计量方式
钢管按过磅计量(供方所供货物厂家,由需方指定且尽可能便于供方供货)。每批交货的型号、价格、数量载明在送货单上,由需方代表签字确认,需方指定专人签收。上述任一收货人签收具有同等的法律效力。
二、 交货地点
供方将货运到重庆__工程项目工地内,下车费由需方负责。
三、 计算价格
1、在需方提交送货计划时,重庆地区货物市场价的基础上(需方与供方共同确认价)
a、现款时(供方货到五日内付款)不加价结算;
b、月结加价210元/吨结算,每月30对账,次月18日以前付款;
c、全垫资部分按所垫资金1‰每天结算,按实际天数计算。
供方同意以上三种结算方式需方可根据付款情况任选一种。
2、另外,供方代垫的吊装费和运费,需方每吨按70元结算给供方。
四、 结算方式
1、以需方代表签字确认的送货数量、金额为结算依据。
五、质量要求
供方所需刚才必须符合国家标准,并提供相关资料,需方每批钢材必须先检后用。如质监不合格,货到三日内通知供方,并提供具有法律效力的依据。供方负责退回来。制作的货三日内未通知则视为合格。若质检不合格,供方提供退货费用。
六、合同争议解决方式
因履行本合同发生争议,由双方当事人协商解决,或请重庆仲裁委员会仲裁。
八、本合同一式肆份,供需双方各执两份,由双方签订之日生效。供需双方结清全部款物后,本合同自动失效。
九、由本合同而产生的送货单、验收单及双方之间其他书面承诺均系之附件,与本合同具有同等法律效力。变更本合同条款应由双方协商条款,达成的补充条款如有变更本合同条款时,本合同中相应条款自动失效。
十、供需双方共同声明,认真审阅本合同所有条款以保证完全了解其详尽内容。本合同所有条款均系供、需方平等且完全协商一致达成。
需方:
供方:
年月日
篇14:钢管外排架工程劳务合同
发包人:________________承包人:____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工作内容:______________________。
工程名称:______________________。
工程范围:______________________。
第二条:作业人员
第三条:合同工期
风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条:合同价款
1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条:合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料:
(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:
(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:
(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条:安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条:工程质量、验收与保修
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条:工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。
第九条:文明施工
1、发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条:材料机具供应
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条:发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条:承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条:违约责任
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、发包人违约责任:
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。
第十五条:合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条:本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。
发包人:_____________承包人:______________
_______年____月____日_______年____月____日
篇15:钢管柱型散热器供货合同
需方: (以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方)
甲乙双方在公平自愿的基础上,经友好协商,就乙方向甲方供应暖气片一事,签订如下合同。
第一条 产品名称、规格型号、金额等
注:钢管柱型散热器,3160型工作压力1.2mpa,散热器单片标准散热量为239W;3030型工作压力1.2mpa,散热器单片标准散热量为62W。
第二条款项及支付方式
2.1 2.2付款方式
2.2.1甲方通知乙方排产后7个工作日内,向乙方支付作为合同定金;
2.2.2甲方提货前,向乙方支付该批次货物的全额货款。
2.2.3质保期为两个采暖季,若暖气片在安装及打压、试压过程中出现质量问题,乙方负责维修及更换,在使用过程中,造成经济损失由乙方承担。
2.3乙方账户信息
账户名称:陕西日升志成建材有限公司 开户行:
银行账号:
第三条交货时间、地点
甲方需提前25天给乙方书面下达排产通知,乙方须按时送货到甲方工地。具体地址:陕西省咸阳市渭城区周陵镇窦家村第五大道以西,园区七路以南 收货人 ,电话:
第四条 质量标准及售后服务
4.1乙方提供的产品,必须符合国家及生产厂家的质量标准和技术要求,必须附有合法齐全的手续以及厂家随产品附带的检验报告、合格证、说明书、保修卡等,任何非法的假冒伪劣产品概由乙方负责。
4.2按照国家有关规定和“三包”规定提供售后服务。
第五条 双方权责
5.1甲方权责
5.1.1甲方有权根据实际情况确定最终采购数量,当采购货物名称/品牌/规格型号没有变动时,采购单价不予调整,仍按合同中约定的价格执行;
5.1.2甲方如未按规定日期向乙方付款,每逾期一日,甲方向乙方赔偿本合同逾期应付款1‰的违约金;
5.1.3甲方有权将货物送相关部门进行抽验检查(费用由乙方承担),如出现不合格产品时,甲方有权退货或换货,且乙方须向甲方支付合同总额年月 日
甲方:
乙方:
时间:
篇16:钢管脚手架工程承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,公司决定将脚手架工程交由乙方承包,结合本工程的具体情况,本着互惠互利、相互信任、相互协作的原则,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程价款
1、脚手架包工包料,按建筑面积计算元/m2。(内支模架包料不包工)
2、建筑面积计算参于其他土建工种计算规则。
3、乙方自理脚手架工程施工的工具材料。
4、乙方施工材料(钢管、槽钢)按照国家安全规范标准材料进场。
二、工程承包范围及方式:
承包范围施工现场、临边防护、四口、楼梯口、电梯口、安全通道、施工场内的钢筋车间、搅拌机棚物料提升机棚,外架拉接点、物料提升机护作拉接点,以及工地现场安全防护棚搭设,以及施工过程中的修理工作,以及脚手板的铺设,安全标志牌搭设等上述工作内容含在承包单价内。
三、质量、安全文明施工要求:
1、按脚手架的验收标准随时接受建设单位及监理、安检部门检查验收,为查检提供便函条件。如达不到合格要求,乙方按甲方要求返工、整改,直到达到验收要求,承担由自身原因导致返工、整改费用自行承担。
2、严格按照脚手架工程的技术要求进行施工。
3、按照外脚手架的技术要求脚手架的构架规范要求不得漏设、漏搭(如立杆垫块、扫地杆、剪刀撑、斜杆、接接点等)。
4、脚手板的铺设要求设置二层满铺,按照文明安全施工要求平整、牢固。
5、乙方搭设的外立杆距离不能≥1m,内立杆距离不能≥1.5m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净宽为一米。大横杆涉距不能≥1.8m(立杆、大横杆的搭设,其使用的钢管材质符合安全要求)。
6、乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。
7、乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。
8、乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°-60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。
9、所有的施工现场临边防护及外架剪刀撑、安全通道等迁设到文明施工一律采用色标钢管搭设。
四、其他事项:
1、乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。
2、高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。
3、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。
4、乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按200-500元罚款。
5、施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。
6、乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的时间,甲方则按乙方总承包面积造价罚处乙方200-500元不等。
五、结算方式:
1、脚手架搭设阶段每月底按完成楼层建筑面积乘以包干单价的%进行结算。
2、脚手架拆除阶段每月底按完成楼层建筑以包干单价的进行结算(各楼号脚手架拆除全部完成及相关内容也完成的一个月内一次结算完付清余款)。
3、脚手架工期超过工期时间按总面积每天0.1元/m2计算。
六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:建筑工程钢管扣件租赁合同
出租方:
承租方:
保证人:
乙方为承建一致,签定本合同,以便共同遵守执行。甲方为乙方承建(简称甲方)(简称乙方)工程,租用甲方建筑器材(钢管、扣件、顶托),经双方协商工程脚手架建筑器材 供租商,注:当甲方成为乙方此工程唯一指定供租方时,甲方必须在本合同约定范围内保证乙方所需物资供应,同时乙方在合同约定范围内不得以其它理由再签约其他(包括自己在内)供货供租商,否则视为违约。
一、乙方租用甲方钢架管、扣件等建筑器材,实际数量及时间以发收货单据为准,租凭时间预计个月,实际使用时间不得少于约定时间的80%,租赁期同届满,乙方未归还租凭货物,视同乙方仍承租货物,本租赁合同继续有效,但租凭期期限为不定期。
二、乙方在提货时由经办人点清数量,验收质量,如有异议及时向甲方提出更换,乙方经办人在发货单上的签字视为对数量和质量合格的确认。甲方概不承担使用中的任何责任。乙方送回租用的器材时,甲方按国家有关部门制定的验收标准进行检验。甲方可为乙方代办运输,装卸和运输费用由乙方自理。
三、乙方提货前须向甲方交付押金,并由甲方开具押金收据,乙方不得以押金抵付租金,押金不计利息,待租用器材全部送回并且租金全部清结时返还押金。
四1、租凭物资租金、押金收取标准、成本价值 物资名称钢管扣件顶托扣件螺丝顶托螺丝
2、租赁物资:校正费、洗油费、装车费、卸车清理费物资名称校正费洗油费钢管扣件顶托根/1 元 套/ 元 套/ 元 装车费米/ 元 800套/ 元 200套/ 元 卸车清理费米/ 元 800套/ 元 200套/ 元 备 注 所有物资的装卸费、码堆费、挑选分类费、运输费都由承租方付费 租金单价 元/米 天 元/套 天 元/套 天 成本价值(元)米/套/ 套/ 押金标准
3、以上租赁价格不含运费、不含装卸费、不含税、国家规定的节假日,租金不给予减免,乙方提货或还货必须提早一至二天通知甲方。甲方以便作好准备。
4、以上租赁价格为固定合同价,在本合同签订执行期间不得调整。
五-1、甲方现在钢管为定尺钢管:Q48X1.5m, 2m,2.5m,3m,3.5m,4m,4.5m,6m,其中(2m,2.5m,3.5m,4m)属特种规格,必须在写合同前预算,或者提货前报计划与甲方协商数量比例。
2、钢管与扣件配套租用按每250米配 个计。如承租方租用的扣件少于钢管的比例,出租方则另行按该批钢管租金的10%收取配套调剂费。
3、乙方租用物资的提货,送还地点均为甲方仓库,供货,还货凭甲方的发货单,收贷单才有效,并作为合同附件使用,同样具有法律效应。
六、租金支付:每月租金在次月5日结帐,最多宽限5天,乙方拖欠租金,按每天以欠款额的5%计算滞纳金,超过贰个月还没付清的,甲方有权收回租赁物资,一切经济损失及法律责任由乙方全部承担。租赁物资还清时,所有款项必须同意付清,若不付清,甲方有权拿乙方工地上的任何有价物资作为抵押折价赔偿,由此造成的一切损失由乙方自负。
七、租赁物资验收规定:
1、承租方交还钢管必须为圆形无缝钢管,不得有裂缝,不得擅自裁切改制。打眼,焊接。必须清除泥沙,杂物,恢复钢管原状,如未清理,甲方按每米收取贰角清洁保养费,若钢管改制,按每根收取壹元切断费用。
2、承担方交还扣件,顶托不得有裂缝,变形,缺角掉棱,为确保扣件,顶托的出租质量,承租方不得自行洗油,损坏扣件有维修价值的,四套可折抵壹套合格扣件。
3、出租方将严格按照本合同供货规格,型号及国家有关标准进行验收。
八、丢失、损坏物资的赔偿标准:按送还物资时期的市场价格的100%(成本价加油漆,人工费,运输费,)赔偿,承租方工地所用物资全部退回,所有丢失物资没有及时还清或赔偿,出租方则按2倍的租金收取,租金、赔偿费等一切费用全部付清给甲方以后,合约自动解除。
九、租赁期限届满后,如乙方没有归还租赁物,则甲方可以视同租赁物已被乙方丢失,甲方有权要求赔偿,但在赔偿款支付前,因乙方相当于实际占用租赁器材,仍需要按租金标准支付费用。代为乙方履行租赁合同,代为指定或变更合同经办人,代为进行租赁合同项下的预算,项目负责人的预留签字为 乙方合同经办人有权代表乙方提货,结算,乙方现确认合同经办人为 十一、保证人愿为乙方在本合同项下的债务承担连带保证责任,保证担保的范围包括租金,违约金,赔偿费和甲方实现债权的费用等所有乙方在本合同项下的全部债务,保证期限自本合同约定的工程竣工之日起算两年。
十二、在履行合同中如有纠纷,双方应尽量协商解决,协商不成的,双方有权向合同签订地人民法院提起诉讼,任何一方为实现债权所支出的费用包括诉讼费,鉴定费,律师费等均由败诉方承担。
十三、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日生效,至全部租金和有关费用结完毕之日失效。
甲方(出租方)(章) 乙方(承担方)(章)
名称: 名称:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
指定提货人:
身份证号码: 身份证号码:
地址: 地址:
电话: 电话:
篇18:钢管外排架工程劳务合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限:
从×年××月起至×年*月止。
三、工程质量标准:
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式:
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。
五、乙方的职责
1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责:
1、全面履行××公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
甲方: 乙方:
篇19:钢管供货合同
甲方(采购方):
乙方 (供货方):
根据【中华人民共和国经济合同法】及有关规定,甲乙双方关于玻璃钢扬程管供货事宜,达成以下协议:
一、供货内容
甲方向乙方采购货物的名称、规格、单位、数量、单价、金额如下表所示。
二、质量要求及技术标准
按国家或企业标准设计生产,玻璃钢扬程管外观颜色为乳白色、完整无损、无气泡、法兰与管道接缝处无裂口、管道内壁已脱膜,按甲方要求进行装货。管材应严格按照说明正确安装、操作、存放,玻璃钢管、O型圈保证在叁年内良好运行。在质保期内,若遇玻璃钢扬程管、O型圈无法正常使用,乙方在接到甲方维修通知后,24小时内派人到甲方现场及时维修;若是管道质量问题,乙方负责免费更换。辅件如O型圈损坏(操作不当或人为损坏除外),乙方为甲方免费负责更换;保修期之外提供最低优惠的有偿终身维护。
三、供货要求、供货细则
乙方在保证货源充足的前提下,甲方自 起到 日内派专人专车前往乙方厂内拉走该合同签订的管材数量(其中第一车970根玻璃钢管于20xx年10月18日拉走),若遇雷电、大雨、暴雪等恶劣天气,可顺延拉货期限。乙方安排工人装货,在装车过程中,甲方材料员负责挑选合格产品进行装货,不合格的不予装车。
四、付款方式
货物总价款为 元(写: )。确定供货日期后,甲方一次性付完乙方货款,乙方收到货款后,开始备货。
五、资料提供
质量证明文件,至少应包括:设备出厂检验报告、出厂合格证、质量监督检测中心出具的检验报告。
六、争议解决
甲、乙双方共同遵守,否则后果自负。合同一式四份,甲乙双方各执一份、甲方财务部一份、档案管理部一份,本合同在甲、乙双方签字之日起生效。双方在履行合同过程中如果发生争议,应友好协商解决,协商结果可通过签订补充合同的方式予以书面确认,如果协商不成,则提交甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项乙方所供货物为全新管材、不存在遗漏配件安装,符合验收质检标准,符合甲方要求为合格产品。若甲方在使用过程中,遇到货物因质量问题、管材连接处漏水导致甲方工程无法运转,乙方无理由免费更换,由此产生的其他设备的安装工费由乙方负责,每人每天按 150 元支付。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日