最高人民法院经济审判庭关于如何确定对当事人延期付款处罚标准问题的电话答复_合同范本
最高人民法院经济审判庭关于如何确定对当事人延期付款处罚标准问题的电话答复
辽宁省高级人民法院:
你院辽法(经)请〔1990〕60号“关于如何确定对当事人延期付款处罚标准的请示”收悉。经征求有关部门的意见,答复如下:
对1989年新的银行结算办法实施以前当事人在履行合同中发生的延期付款问题,仍旧按1977年银行结算办法的有关规定处理,即对延期付款单位处以每日按总价款的万分之三计付赔偿金。
此复
附:辽宁省高级人民法院关于如何确定对当事人延期付款处罚标准的请示 辽法(经)请〔1989〕60号
最高人民法院:
1989年4月1日新的银行结算办法颁布实施了,同时意味着1977年银行结算办法的失效。这样就给人民法院的经济审判工作带来一个问题,即1989年银行结算办法取消了对延期付款单位处以每日按总价款的万分之三计付赔偿金的规定。而《工矿产品购销合同条例》、《农副产品购销合同条例》、《建筑安装工程承包合同条例》和《加工承揽合同条例》中均有“应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,偿付逾期付款的违约金”条款。今后人民法院在审理上述四类合同纠纷案件时,对延期付款单位应如何计付赔偿金、一方当事人未按法院判决规定的日期给付货款如何处以罚款等问题,大致有两种倾向性意见:
一是1989年银行结算办法中没有对延期付款单位处以每日按总价款的万分之三计付赔偿金的规定,但未明确此项规定作废,仍可继续按1977年银行结算办法中关于延期付款的规定处理。
二是各银行贷款利率大幅度提高。目前,对流动资金的贷款利率为月9.45‰。实际已达到日万分之三。如果再按日万分之三的幅度计付赔偿金已经起不到对违约者惩罚的作用。是否可按实际情况,即参照银行的贷款利率及其它情况统筹考虑。对延期付款单位处以每日按总价款的万分之三至万分之五的幅度内计付赔偿金。
以上意见当否,请批示。
1989年8月8日
更多相似范文
篇1:公司延期付款合同
甲方:_______________
法定代表人:_______________传真:_______________
地址:_______________邮编:_______________
乙方:_______________
负责人:_______________传真:_______________
地址:_______________邮编:_______________
丙方:_______________
法定代表人:_______________
传真:_______________
地址:_______________
邮编:_______________
甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成如下协议:
1、根据甲、丙双方签订的《联想手机合作协议_______________产品政策条款》(包含甲、丙双方所签全部产品合作协议),乙方愿意为甲方和丙方之间的付款订货和货款结算提供服务,接受甲方申请开出以丙方为收款人的银行承兑汇票,甲方在乙方开立结算账户,帐号:_______________,甲方所有销售款项均应通过该账户结算。
2、本协议书经甲、乙、丙三方签章生效后,甲方签发经乙方承兑并由乙方寄出的银行承兑汇票(乙方对该银行承兑汇票的真实性负责),丙方收票后向乙方开出相应金额的《商品金额证明书》(见附件二)并加盖公章和预留授权人签名(预留印鉴和预留授权人签名见附件一),然后将该《商品金额证明书》原件邮寄给乙方,乙方以此作为向丙方签发《提货通知书》(附件三)的依据;或者丙方将该《商品金额证明书》传真给乙方,同时从指定邮址(见附件一)发电子邮件通知乙方对该传真件内容进行确认,随后仍应将该《商品金额证明书》原件邮寄给乙方,乙方经核对该传真件与电子邮件内容一致后,可以先以该传真件和电子邮件通知(二者缺一不可)作为向丙方签发《提货通知书》(附件三)的依据,丙方必须保证乙方收到的《商品金额证明书》传真件与原件内容一致。《商品金额证明书》为丙方向乙方签发的不可撤销的提货权凭证,原件交由乙方占管。
3、甲方每次申请开出收款人为丙方的银行承兑汇票时,承兑保证
金的交存可选择如下几种方式之一(以打√为准):
□甲方按乙方的要求提供乙方认可的担保方式。
□甲方交存不低于银行承兑汇票金额的%的承兑保证金。
□甲方交存不低于银行承兑汇票金额的%的承兑保证金,在每次提货时追加至相当于每次提货金额%的保证金。
4、在该协议项下签发的银行承兑汇票额度内,甲方每次提货应提前一天向乙方和丙方提出申请,乙方据此审签同意发货的《提货通知书》,并将该《提货通知书》原件邮寄给丙方,丙方以此作为向甲方发货的依据,或者乙方先将该《提货通知书》传真给丙方,同时从指定邮址(见附件一)发电子邮件通知丙方对该传真件内容进行确认,并在随后将该《提货通知书》原件邮寄给丙方,丙方经核对该传真件与电子邮件内容一致后,可以先以该传真件和电子邮件的通知(二者缺一不可)作为向甲方发货的依据,但乙方必须保证丙方收到的《提货通知书》传真件与原件内容一致。《提货通知书》为乙方向丙方签发的不可撤消的行使提货权的凭证,原件由丙方占管,丙方应将乙方审签后的同意甲方提货的《提货通知书》专夹保管作为对帐依据。凭乙方签发的《提货通知书》,甲方可向丙方提货。
5、未经乙方审签《提货通知书》确认,丙方向甲方供货,不计入丙方提供给乙方占管的《商品金额证明书》金额之内。乙方《提货通知书》审签方式为:乙方在同意甲方提货的通知单上由乙方指定专人签字并加盖“银行”印章(签字式样及预留印鉴见附件一)。
6、对乙方审签的《提货通知书》,在提货前丙方应及时与乙方所留签字式样及印鉴进行核实,未经核实造成的损失,乙方不承担责任;印鉴核对不符而予以提货,按第5条未经乙方审签《提货通知书》的情况处理。
7、乙方对甲方使用《提货通知书》提货的情况有权与丙方核对(以乙方提供的《提货通知书》为依据)。丙方与乙方至少每月应核对金额一次。
8、银行承兑汇票到期前十日内,甲方不得向乙方提出提货申请,乙、丙双方核对《提货通知书》累计金额。若《商品金额证明书》金额大于《提货通知书》累计金额,则此差额由丙方向乙方支付,乙方应在汇票到期前八日时将载明此差额的《付款通知书》(附件四)送达丙方。丙方将在两个工作日内以“《付款通知书》回执(附件五)”给予乙方书面回复。丙方在汇票到期日前将此差额款项汇至乙方指定的账户。丙方逾期付款的,应按照中国人民银行的规定支付逾期利息。若因乙方原因造成丙方逾期付款的,丙方将不支付逾期利息。款项结清后,乙方将《商品金额证明书》退还给丙方。
9、除第8条约定的付款责任外,丙方不承担其他付款责任。
10、三方必须严格履行本协议,本协议任何一方违反本协议的任何约定义务给守约方造成损失,应赔偿守约方的损失及索赔的费用。
11、在履行本协议过程中发生争议,首先由三方协商解决,如协商不成的,则以诉讼方式解决。
12、本协议书有效期限为年月日至年月日止。在此期间《商品金额证明书》累计金额与《提货通知书》项下甲方实际提货金额的差额不得超过万元。若出现第8条约定的丙方付款责任,丙方在履行完相应付款责任后有权决定是否终止本协议。
13、本协议一式五份,自三方均签章时生效,甲方执壹份(不包括附件一),乙、丙方各执贰份,具有同等法律效力。
14、除甲方那份不包括附件一外,本协议所附的附件一、二、三、四、五为本协议不可缺少的组成部分。
15、三方在此声明并保证如下:_______________三方均为依法成立并合法存在的企业法人或金融机构,有权以自身名义,权利和权限从事本合同项下的业务经营活动,并以自身名义签署和履行本协议。
附件一:_______________预留印鉴、授权人签名及指定邮址
附件二:_______________商品金额证明书及回执
附件三:_______________提货通知书及回执
附件四:_______________付款通知书及回执
甲方:_______________乙方:_______________丙方:_______________
(盖章)〈盖章〉〈盖章〉
法定代表人:_______________负责人:_______________法定代表人:_______________
(或委托代理人)(或委托代理人)(或委托代理人)
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
篇2:同意延期审理决定书
申请人:_________________,女,汉族,19__________年_____月_____日出生,住__________市__________街__________号楼__________单元__________号,电话:_________________。
被申请人:_________________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,住__________市__________巷__________号__________单元__________,电话:_________________。
申请事项:请求贵院延期开庭审理申请人与被申请人劳动争议一案。
事实与理由:
被申请人__________诉申请人__________劳动争议一案业经贵院受理,法庭定于20__________年__________月__________日开庭审理,但申请人基于身体原因不能按时到庭,且需要调取新的证据,根据《中华人民共和国民事诉讼法》146条“有下列情形之一的,可以延期开庭审理:一)必须到庭的当事人和诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(四)其他应当延期的情形”之规定,特请求贵院延期开庭审理本案,望贵院批准。
此致
__________市人民法院
申请人:_________________
________年____月____日
篇3:施工合同延期协议书
发包人?(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
承包人?(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
为了确保_______工程质量及进度,甲方将钢结构隔层工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《_____》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工事项协商一致,秉持公平自愿的原则,签订本钢结构隔层施工协议如下。
一、工程的基本概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包范围
二、工程期限
工程期限______天,自______年______月______日至______年______月______日。
三、工程价款
合同工程造价人民币______元?,不包含税收及发票。
大写人民币__________________。
四、工程价款的支付方式
1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的_____%给乙方
2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款
3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。
五、工程质量标准
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
六、甲乙双方权利义务
甲方权利及义务:
1、按施工进度按时交纳各期工程款项,付款日期以协议规定付款日期为准,以免因资金不足影响工程进度。
2、甲方可监督乙方施工,提出合理化意见或建议。
3、如遇自然灾害及其他不可抗力因素,乙方工期顺延。
4、如甲方未能按时交纳工程款项或其他原因造成工程延误,后果自负。
5、如甲方无正当理由恶意毁约,按工程总造价30%?对乙方进行赔偿。
乙方施工工艺及权利义务:
1、主梁用16#钢槽、化学螺栓固定,5#角铁与主梁焊接(框架密度为主梁60mm_________副梁40mm),打掉焊渣,刷醇酸防锈漆两遍(红、灰色各一遍),25mm—30mm防腐木做楼板,钻尾螺丝固定。
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,并承担由本分项工程所引发的相应安全事故责任。
3、严格执行本市有关施工现场管理的规定,保证施工现场的整洁。
4、按合同规定由乙方提供的材料、设备。乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。
5、因乙方责任不能按期完工,工期不能顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不得顺延。
七、施工组织设计和工期
1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。
工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。
2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。
八、工程的检验
工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。
九、维修责任
2、保修范围为乙方施工的工程项目。
3、施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。
4、由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。
5、在保修期内,乙方工程质量原因造成的其他财产损失,由乙方按当时市场价格全额赔偿。
十、违约责任
甲方不按合同的约定拨付工程款,每拖延一天,按应付款额的_______%支付滞纳金。
由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方应支付给甲方人民币_______元作为违约金。
十一、争议的解决
本合同履行期间,双方发生争议时?,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。协商不成时,双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。
十二、其他
1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。
2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
编码:
______年___月___日
篇4:延期还款协议
鉴于:
______因多次向______借款,具体借款金额、借款期限、利息如下:
1、借款本金人民币______元(大写:______),借款期限自______年______月______日起至______年______月______日,借款方式为:______;利息计算标准为______,截至本协议签订之日,利息计人民币______元(大写:______);
2、借款本金人民币______元(大写:______),借款期限自______年______月______日起至______年______月______日,借款方式为:______;利息计算标准为______,截至本协议签订之日,利息计人民币______元(大写:______);
现还款期限已到,但因______资金周转困难,故经双方协商一致达成如下协议:
一、同意______元分期归还上述借款,自本协议签订之日起以本金共计______元为基数按照年利率______%的标准计算的利息。具体还款方式为:____________;
二、出借人若有任意一期未按上述约定归还借款本息的,有权立即要求借款人全额归还剩余借款本息,并有权要求其支付:违约金计算方式(1)自______年______月______日起至借款实际还清之日止按照标准支付的违约金;约金计算方式(2)一次性支付违约金约金______元。
三、双方约定,如有争议,协商不成的,可向______人民法院提请诉讼。同时,因借款人未按约归还借款,出借人因追偿借款而产生的包括但不限于律师费、差旅费、案件受理费、财产保全费、担保费等一切费用均由出借人承担。
四、本协议一式______份,各方各执一份,各份具有同等法律效力。
借款人:____________,性别:_____,民族:_____,职业:_____,身份证号码:____________,电话号码:____________。
出借人:____________,性别:_____,民族:_____,职业:_____,身份证号码:____________,电话号码:____________。
篇5:工程延期申请报告
四会市住房和城乡建设局:
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按合同工期完成工程的原因如下:
一、场地的“三通一平”的影响
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
二、场地地质问题
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。
三、基坑支护项目增加的影响
该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
四、基坑出现管涌的影响
在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。
五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。
六、停水停电的影响
在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。
七、台风及雨水季节的影响
因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬!
施工单位
20xx年7月5日
篇6:农业银行延期还款协议
经中国农业银行___(下称贷款方)与___(下称借款方)和___(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于____年__月__日向贷款方借款____元,用于_____,按农借合字第__号借款合同的规定,借款方应于___年__月__日偿还全部借款本息。现由于_____________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到 年 月 日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_号借款合同执行。
借 款 方 贷 款 方
借款单位(人) 公 章 贷款单位 公 章
(或合同专用章) (或合同专用章)
法定代表人 章 负责人 章
经办人 章 经办人 章
保 证 担 保 人
(1) (2) (3)
保证人 (公)章
(或合同专用章)
法定代表人 章
经办人 章
签约日期___________ 签约地点_________
篇7:演唱会主持人串词
男:尊敬的各位领导。
女:尊敬的各位来宾。
合:大家下午好!
男:我是主持人
女:我是主持人
男:很荣幸能主持今天的年会。
女:希望我们能带给大家一个愉快难忘的时光。
男:时间的航船,载着虎年成功和喜悦,把我们带入到了充满希望和梦想虎年!
女:今天,我们相聚在这里,用歌声和笑语,展示我们商会的中国梦,共迎美好的明天。
男:过去的一年,_来实现这个伟大的梦想。
女:过去的一年,济南商会,在全体同仁的共同努力下健康发展,同时也留下了太多的喜悦,太多感动。
男:回顾过去,我们感慨万千;
女:展望未来,我们任重道远。
男:我们相信:在市委、市政府以及社会各界的关心厚爱下,在商会同仁的共同支持与努力下,我们的明天将会更加美好!
女:首先请允许我们代表济南商会,对各界领导以及所有到场的嘉宾表示中心感谢和热烈的欢迎!
男:现在我们隆重介绍出席此次年会的各位领导和嘉宾,
他们是:____________
男:共同的路,留下进取的足迹
女:同样的情,带来同样的收获。
男:让缤纷的彩灯,照亮新年的梦;
女:让嘹亮的歌声,响彻商会的情。
男:让时代的强音,唤回明天的希望,
女:让曼妙的舞姿,舞出商会的辉煌!
男:我宣布,__年济南商会
"为中国梦加油"年度庆典现在开始,一个好的商会,一定有一个具有远见卓识、精诚团结的领导核心集体。
下面,有请___上台向与会领导以及嘉宾举杯祝酒,掌声有请。
女:谢谢___会长及众位领导。今天是个难得的日子,我们相聚在这里,尽情享受属于我们的快乐,伴随着美酒佳肴,我们还有精神的盛宴。
男:下面有请___为我们激情献唱。
男:首先,让我们有请带来的开场舞鼓舞--中国龙!
红红的年糕红红的枣,红红的灯笼红红的福字倒,这不正是新春的气息吗?我们相聚在这里,辞旧迎新,希望我们的生活也正像歌词里的那样,越来越红火。
红红的脸庞堆满了甜蜜的欢笑,红红的酒杯映红了欢乐的眉梢,今天高朋满座,
今天喜悦满怀,在这欢乐的气氛中我们的年会也即将落下帷幕。
男:此时此刻,美妙的歌声
仍响彻在我们的耳畔,欢快的笑语已然荡漾在我们的心间。
女:让我们记住这个美丽的瞬间,让我们记住这个难忘的时光。
男:亲爱的朋友们,让我们一同举杯祝愿,
祝福我们快乐每一天,鲜花和掌声一路,长歌与笑语相伴。
女:让我们带着理想和希望,去追求更丰富,更灿烂的人生,去创造更雄伟,更辉煌的事业!
男:现在我宣布,__年济南商会年会到此结束,让我们明年再会。
篇8:延期还款协议书
(
)农银借延协字第
号
经中国农业银行___(下称贷款方)与___(下称借款方)和___(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于____年__月__日向贷款方借款____元,用于_____,按农借合字第__号借款合同的规定,借款方应于___年__月__日偿还全部借款本息。现由于_____________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到
年
月
日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_号借款合同执行。
┌────────────────┬─────────────────┐
│
借
款
方
│
贷
款
方
│
│
│
│
│借款单位(人)
公
章
│贷款单位
公
章
│
│
(或合同专用章)│
(或合同专用章)│
│法定代表人
章 │负责人
章 │
│
│
│
│经办人
章 │经办人
章 │
├────────────────┴─────────────────┤
│
保
证
担
保
人
│
│
(1)
(2)
(3)
│
│保证人
(公)章
│
│
(或合同专用章)│
│法定代表人
│
│
章│
│经办人
章│
└──────────────────────────────────┘
签约日期___________
签约地点_________
篇9:申请法院延期赔偿执行
赔偿申请人:______________,性别____________,__________年______月______日出生,______族,______文化,__________市人,住______________________________
赔偿义务机关:_________区人民法院
请求事项:
1、赔偿精神抚慰金________万元
2、赔偿身体残害治疗补助费________万元
3、赔偿申请人治疗精神疾患,改换环境,安家费________万元
4、赔偿申请人工资补差________万元
5、赔偿申请人补发工资______年及歧视性福利待遇________万元
6、赔偿申请人申诉期间的医药费及歧视性费用________万元
7、向申请人发还_________年多没收的原止____________祖产简单房二间(共____________平方丈)或按照现有房间价值赔偿。
8、发还被没收的房租、即原店面铺房,房租共________元
事实和理由:
_____年_____月_____日,__________市红卫区公检法军事管制委员会就申请人有_______破坏宝像陷害他人一案作出(_______)区红军管字第_______号刑事判决书,判决被告人_______有期徒刑五年,交原单位执行,私房出租部分及非法所得房租予以没收(__________年_______月_______日__________区人民法院已以信函形式回复__________县__________________厂同意延长_______刑期半年)申请人_______不服,不懈地申诉。
此致
__________人民法院
申请人:______________
_____年_____月_____日
篇10:法院延期审理决定书
申请人:______________,男,汉族,__________岁,电话:______________.
申请请求:_________________请求依法延期开庭审理申请人诉_______________民事纠纷一案。
事实和理由:_________________
申请人与__________纠纷一案,已经贵院受理,并定于20__年_____月_____日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼(在外地、生病等),不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第146条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
__________人民法院
申请人:________________
______年_____月_____日
篇11:法院延期审理决定书
_____________人民法院:
关于________________(原告姓名或名称)诉_____________(被告姓名或名称)_______________(案由)一案,贵院于_______________年_______________月_______________日开庭审理的通知我已收到。现因_______________(简要陈述请求延期审理的理由),特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条第_______________项之规定,申请人民法院延期开庭审理,请贵院审查批准。
申请人:______________________
________________年_______________月___________日
(法人或其他组织加盖公章)
篇12:申请法院延期赔偿执行
赔偿请求人:______________,,,族,现住_______________,电话:______________。
赔偿义务机关:______________法定代表人:_________________职务_______________
请求事项:_________________
事实根据和理由
此致_______________
赔偿请求人:______________
_______年_____月_____日
申请国家赔偿应当递交申请书,申请书应当载明下列事项:
(一)受害人的姓名、性别、年龄、工作单位和住所,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;
(二)具体的要求、事实根据和理由;
(三)申请的年、月、日。
赔偿请求人书写申请书确有困难的,可以委托他人代书;也可以口头申请,由赔偿义务机关记入笔录。
相关知识:国家赔偿申请书包括哪些内容
根据《国家赔偿书》第12条专门规定:要求赔偿应当递交申请书,申请书应载明下列事项:
⑴受害人的姓名、性别、年龄、工作单位和住所,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;
⑵具体的要求、事实根据和理由;
⑶申请的年、月、日。
赔偿请求人书写申请书确有困难的,可以委托他人代写;也可以口头申请,由赔偿义务机关记入笔录。
所谓“具体的要求、事实根据和理由”是指请求赔偿的方式和金钱赔偿还是恢复原状。
如果要求金钱赔偿,应写明具体的赔偿数额;如果要求恢复原状,应写明恢复原状的内容和程度。此外,如果造成名誉权的损害,还可以要求在侵权行为影响的范围内,为受害人消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。事实根据主要是指有关损害事实客观存在的根据,包括所证明损害的程度和范围的根据,有关损害事实系致害机关及其工作人员职权行为造成的根据,等等。这里的理由主要是请求赔偿机关应当承担赔偿责任的各种法律上和事实上的理由。
对于那些书写申请书确有困难,又难以找到代书人拟写申请书的,可以口头申请,由赔偿义务机关的接待人员记录其口头申请的内容。赔偿义务机关在作笔录时,应当准确反映申请人的意见和要求,主动问清有关事实和理由,笔录内容应当向申请人宣读,如有错误,申请人有权要求修改,如有不足可以补充。然后由申请人签字。
最后申请书应载明申请的年、月、日。申请书的时间应当是提出申请的时间,而不是拟写时的时间,以便计算法定期间的起算日。
上述是申请国家赔偿案的相关规定
篇13:施工合同延期
甲方:
乙方:
为降低锅炉制汽成本,保障甲方锅炉设备正常维修保养,使用户无后顾之忧,经甲、乙双方共同协商,甲方将锅炉系统总体改装设施及生产制汽工作承包给乙方并提供辅助场地,特签定本合同。
一、甲方职责
1、甲方提供原成套锅炉设施,锅炉设施移交中,如发现锅炉设施有隐患,甲方应负责清除隐患后移交乙方,并通告双方验收均为完好。
2、锅炉的年检及消防,环保部门的审查工作,由甲方出面接待,乙方配合,完成达标。年检规费由甲方承担。因不达标造成的各种费用由乙方承担。
3、甲方在乙方正常生产制汽情况下,保障乙方资金正常周转,结算方式按单价每日元/每吨计算。
4、结算方式:正常供汽后每月至财务部以结算,月底前结清。
5、甲方停止生产或工人放假及恢复生产,应提前通知乙方。
二、乙方职责:
1、因燃料改变,已经需对甲方锅炉及附件设备进行改装,改装后应包装锅炉仍能燃煤并达到正常的产汽。甲方无偿提供场地,锅炉改装费用由乙方承担。锅炉改装设施所有权归乙方,如因乙方原因终止协议,乙方需负责把锅炉恢复原样,保证甲方仍能燃煤并达到正常。
2、锅炉运转中,锅炉维修由甲方负责修理,费用与乙方进行结算。
3、锅炉运转过程中涉及的炉工工资由乙方考核。
4、锅炉每日用气情况以甲方制造部抄表数量为准。
5、在承包期间,乙方以锅炉房的管理,要按国家标准进行严格管理,且做好周围场地环境卫生及物料的消防安全工作并符合公司的相关规定。
6、乙方应遵守甲方公司的有关管理规定。由于操作不当造成的一切人员伤亡及财产损失由乙方承担。
合同期限为壹年,合同期满双方互助互利的基础上重新签订合同,以上壹式肆份,甲乙双方各执贰份,本协议自签字之日起生效。
以上未尽事宜,双方协商解决。
甲方单位乙方单位
甲方代表签字:乙方代表签字:
年月日年月日
篇14:申请法院延期赔偿执行
申请人:_________________
申请事项:
申请理由:
此致
_________________(被申请的机关名称)
申请人:_____________
申请日期:_____________年___________月___________日
附:_________________1、物证_________________份
2、书证_________________份
3、证人证言_______________份
4、证人姓名、工作单位、住址
篇15:租赁合同延期协议书
甲方名称:___________
电话:_______________
乙方名称:___________
电话:_______________
经甲乙双方友好协商,乙方根据甲方要求将本合同约定的机械设备出租给甲方,用于甲方的工程施工。双方根据《中华人民共和国民法典》、国家及省地方政府部门有关法律、法规,本着诚实守信平等互助的原则,达成如下合同条款。
1、定义与解释
1、1工程是指:
1、2合同表示甲方与乙方之间签署的表示双方合同关系的法律文件。
1、3甲方是指:
1、4乙方是报价已被甲方接受的服务单位,是出租机械设备和提供相关服务的公司或其他实体、个人。
1、5服务指合同规定的供应商必须承担的合同约定条款的义务。
1、6工地是指:
1、7天是指日历天数。
1、8书面是指任何手写、打印或印刷的函件,包括信纸、文件和传真。
2、甲方工作
2、1甲方应在机械进场前12个小时内以书面(或口头)通知乙方详细的进场时间、地点和其他具体细节。
2、2负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿(饭费自理)条件的工具房。2、3负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底,杜绝违章指挥、违章作业。
3、乙方工作
3、1按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、保养等工作。
3、2根据甲方要求提供足够的合格的维修、操作人员,保证持证上岗,操作人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。
3、3乙方驻甲方现场的工作人员需遵守现场的各项规章制度,听从甲方的指挥和安排,对于严重失职和违章操作,甲方有权通知乙方换人,乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。
3、4乙方在甲方现场的企业形象宣传,必须遵守甲方的有关规定。
3、5保证机械政党运转,保证甲方的施工生产。
3、6向甲方提供有关的租赁资质证明文件和特种作业操作人员的操作证。
3、7乙方应为机械做财产保险。
3、8乙方按甲方要求做好机械设备发生故障时的所有应采取的措施,以确保施工生产的顺利进行。
3、9非甲方原因发生伤亡事故,责任完全由乙方负责。
4、租赁机械名称、规格、数量
序号____________
设备名称____________
规格型号____________
数量____________
5、租赁期限
5、1租赁期____________
序号____________
设备名称____________
规格型号____________
租赁期____________
数量____________
注:在租赁期内每壹个月必须工作一个台班以上,未达到时按以下方式结算:______________实际工作台班×80天×________日租金结算金额
规定工作台班
5、2甲方未使用设备而需退场,应在计划终止使用________日前通知乙方,否则乙方可按合同规定租金标准收取租金。
5、3甲方因需要延长租期,应在合同租期满前________日向乙方提出不定期续租;如无特殊情况,乙方应同意甲方续租,且设备租金价格不变。
6、机械设备保养
6、1乙方应编制在机械设备租赁期间的维修保养计划,按计划进行设备的保养,以保证甲方的工程需要。
6、2租赁期间,乙方负责机械设备的保养,并承担相应的费用。
6、3乙方应及时进行机械设备的保养,乙方如需要保养机械,须提前通知甲方,且尽量安排在休息日或施工空闲时间。
6、4甲方同意按照机械设备的保养规程给乙方安排保养时间。
7、机械设备维修
7、1乙方应保证有足够的机械设备配件库存,以便及时修复或更换不合格的配件,保证机械能够正常运转。
7、2施工过程中,机械设备发生重大事故时,停机时间不得超过12小时,且每月不得超过1次,发生一般故障时,停机时间不得超过2小时,否则台班费用按以下方式扣除并以罚款:
障碍时间____________
扣款____________
罚款____________
7、3如果发生故障,停机时间超过2小时,给甲方造成经济损失或工期延误,甲方在采取紧急措施的同时将向乙方提出索赔,并可从租费或其他途径获得补偿。
8、费用计取方式
租金单价____________
序号____________
设备名称____________
规格型号____________
租金____________
9、支付方式
租金支付:机械租费按实际使用台班结算,从乙方的机械正式投入使用之日起至机械退场止,乙方的机械每运转达足够台班数,甲方向乙方支付一次租金,工作量按机械使用记录表计算。
10、违约责任
10、1甲方双方任何一方违反本合同的规定,均应承担因违约引起的一切责任的损失。
10、2甲乙双方任何一方违反本合同的规定,应自行承担费用并及时采取措施进行补救,直至另一方满意。
11、不可抗力
11、1由于受不可抗力事故的影响导致任何一方不能履行合同时,履行合同的期限应予以延长,延长期限应相当于事故影响的时间。不可抗力事故指合同双方有缔结合同时不能预见的,并且对其发生及后果是无法避免和无法克服的事故,如战争、严重火灾、洪
水、台风和地震等。
11、2受阴一方应在不可抗力事故发生应尽快用书面形式通知对方,并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件呈送给对方审阅确认。同时,受阻方应尽可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其他事项。
11、3一旦不可抗力事故的影响持续30天以上,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同协议。
12、争端的解决
12、1如果甲乙双方发生争议,应首先采取友好的协商方法解决。如从协商开始在二十八天(28天)内不能达成协议时,应提交仲裁。
12、2提交正式仲裁争端,均应在当地的仲裁委员会,根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。
12、3仲裁裁决应为最终裁决,并对双方具有约束力。
12、4除另有裁决外,仲裁费应由败诉方负担。
12、5在仲裁期间,除正在进行促裁部分外,合同其他部分继续执行。
13、违约终止合同
双方中任何一方向违约方发出违约通知后2天内,违约方未采取有效措施纠正其违约行为,可书面通知违约终止全部或部分合同。
14、破产终止合同
当合同双方中的任何一方破产或无债务清偿能力时,另一方在任何时候书面通知对方终止合同。该终止合同不损害或影响另一方已采取或将采取的任何行动或补救措施的权力。
15、不可抗力事故终止合同
15、1若不可抗力事故影响持续30天以上,且双方在合理的时间内未能达成进一步履行合同的协议,双方均可书面通知对方终止合同。
15、2供应商应书面通知总包商本合同项下所授予的所有分包合同,但该通知不解除供应商承担的合同项下的任何责任或义务。
16、其他
16、1本合同应按中华人民共和国的法律解释。
16、2任何对合同变更和补充均应以书面形式为准,并必须得到另一方的同意才构成对合同的修改和补充。
16、3乙方应配合支持甲方或和以甲方为名义的第三方的工作。
16、4甲乙双方之间的联络应以书面方式为准。
16、5本合同经双方签字盖章后,即开始生效。
16、6本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:_______________
甲方代表:___________
乙方:_______________
乙方代表:___________
篇16:施工合同延期
发包方:_____________村(社区)________________组(以下简称甲方)
承包方:_________________(以下简称乙方)
为明确双方责任,保证工程按期、按质完成,甲方将________________工程承包给乙方施工,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:_________________
一、工程标准
1、该塘长________________米,宽________________米,挖深________________米,总土方________________立方米,工程总招标价________________元。
2、该塘内底平、坡光、埂齐、线直。
3、塘内坡比:_________________。
4、工程开竣工日期:_____________年______月______日开工,________________年______月______日竣工。
二、双方责任和义务
1、甲方责任和义务
(1)工程开工前组织乙方和设计单位进行规划,向乙方进行技术交底。
(2)甲方负责协调相关占地清障等矛盾处理,保证乙方正常施工。
2、乙方责任和义务
(1)乙方必须按甲方提供的要求施工,保证工程质量。
(2)工程施工中,应随时接受甲方代表和水利工作人员对工程质量全面监督,对工程质量不符合合同规定要求,负责无偿返工。
(3)施工期间应采取严格的安全防护措施,因安全措施不力造成的一切事故责任和由此发生的费用,一律由乙方自负。
三、工程验收
1、有甲方组织本组代表验收,然后写报告给村(社区),请市督查组并一起参加验收。
2、本合同一式五份,甲、乙双方各执一份,上报市建办、水利站、村(社区)各执一份。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年_____月_____日
篇17:延期还款协议
借款人(以下称甲方):______________________
贷款人(以下称乙方):______________________
担保人(以下称丙方):______________________
甲方因原因,不能如期偿还年字第号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。
甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据年字第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款(大写)整,其中(大写)整应于______年____月____日到期。
截止到______年____月____日,上述贷款的余额为(大写)整,现约定延期到______年____月____日偿还。
具体还款计划如下:二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息:1.2.3.4.三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息‰执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按年字第号合同和年字第号担保合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项:六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方:公章______________________
乙方:公章______________________
丙方:公章______________________
法定代表人:______________________
法定代表人:______________________
法定代表人:______________________(
或授权代理人)(或授权代理人)(或授权代理人)
______年____月____日______年____月____日______年____月____日签订
篇18:延期还款协议
( )农银借延协字第_____号
经中国农业银行_______(下称贷款方)与______________(下称借款方)和______________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。
第一、借款方于_______年_______月_______日向贷款方借款______________元,用于______________,按农借合字第_______号借款合同的规定,借款方应于_______年_______月_______日偿还全部借款本息。现由于_____________________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_______年_______月_______日偿还。
第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第_______号借款合同执行。
借款方
借款单位(人)公章
(或合同专用章)
法定代表人章
经办人章贷款方
贷款单位公章
(或合同专用章)
负责人章
经办人章
保证担保人
保证人(公)章
(或合同专用章)
法定代表人章
经办人章
签约日期:_____________________
签约地点:_____________________
篇19:供应合同含延期费
美术作品供应合同
_____年_____月_____日
以__________出版社(以下简称“需方”)为一方,以__________美术博物馆(以下简称“供方”)为另一方签订合同如下:
1、合同宗旨:供方根据需方要求提供服务。
2、双方的义务:
2、1?供方的义务:
2、1、1?根据需方的要求选择博物馆珍藏的画家_________的作品。
2、1、2?提供需方选择的_____幅作品以供拍照。
2、1、3?提供_________作品出版的一次使用权。
2、1、4?提供序言和这些作品的学术信息。
2、1、5?为需方摄影师的拍照工作提供相应的便利条件。
2、2?需方的义务:
2、2、1?使用供方提供的资料要符合_________版权法。
2、2、2?不得将所拍作品用于本合同没有约定的其它用途。
2、2、3?自带摄影师对作品进行拍照。
2、2、4?向供方提供一套博物馆所提供作品反转片。
2、2、5?向供方提供_____本样书。
2、2、6?出版物使用中、俄两种文字出版。
2、2、7?根据本合同第3款确定的数量和期限将款项付给供方。
3、付款数量和付款方式:
3、1?本合同的总金额按以下方法确定:
3、1、1?选择作品和组织拍照_____美元。
3、1、2?每件博物馆收藏作品的印刷版权费、序言及学术信息资料费_____美元。
3、1、3?总金额:?_____美元+___________________美元=_____美元
3、1、4?该款项由需方分二次付给供方。
在本合同签订后_____天内将总金额的_____%汇往供方账户。
在作品拍照工作结束后_____天内将其余的_____%汇往供方账户。
能达成一致,应将其提交_________国际贸易_____法庭进行裁决。
4、法庭的_____为最终裁决,双方必须执行。
本合同为中文、俄文两种文本,一式二份,两种文本具有同样法律效力。
本合同自签订之日起开始生效。双方在履行完各自义务后,本合同则随之终止。
双方法定地址:
需方:供方:
开户银行:p/c?no
帐号:kop.cчet?no
税号:bnk
总编辑:nhh
电话:经理:
传真:电话:
传真:
篇20:法院延期审理决定书
申请人:_________________,性别:_________民族:_________,__________年_____月_____日出生,住__________市__________街__________号楼__________单元__________号,电话:_________________。
被申请人:_________________,性别:_________民族:_________,_________年__________月__________日出生,住__________市__________巷__________号__________单元__________,电话:_________________。
申请事项:请求贵院延期开庭审理申请人与被申请人劳动争议一案。
事实与理由:
被申请人__________诉申请人__________劳动争议一案业经贵院受理,法庭定于__________年__________月__________日开庭审理,但申请人基于身体原因不能按时到庭,且需要调取新的证据,根据《中华人民共和国民事诉讼法》146条“有下列情形之一的,可以延期开庭审理:
(一)必须到庭的当事人和诉讼参与人有正当理由没有到庭的;
(二)当事人临时提出回避申请的;
(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;
(四)其他应当延期的情形”之规定,特请求贵院延期开庭审理本案,望贵院批准。
此致
__________市人民法院
申请人:_________________
__________年__________月__________日