酒店定制窗帘购销合同
甲 方:
地 址:
乙 方:
地 址:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。 名 称 数 量 单 价 总 计布306银灰色 269.18米 60元 16150.80元共计金额: 壹万陆仟壹佰伍拾元捌角元整( 元)
一、 付款方式:
乙方安装完毕,甲方验收合格后,乙方需提供正式发票,甲方一次性付清。
二、 乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产,安装.于_______ 年__月__日前安装完毕。
三、 甲方责任:
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、 违约责任:
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、 质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)
六、 补充条款:
1. 窗帘高度实际:2.75米,超过2.75米的高度接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:张绍萍
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
更多相似范文
篇1:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
发包人全称:(以下简称:甲方)
承包人全称:(以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:安装工程(以下简称:本工程);
工程地点:;
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
4、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
5、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
6、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:年月日,竣工日期为:年月日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
发包人全称:
承包人全称:
年月日
篇2:窗帘销售合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方的公寓楼根据需要不锈钢防盗网和铝合金钢化玻璃制作安装项目,经决定由天桥窗帘经营部制作安装,依照双方达成协议,特制定合同:
一、产品型号:乙方根据甲方要求,按采购指定样品提供不锈钢防盗网和铝合金钢化玻璃的型号、厚度、颜色,乙方不得擅自改变产品型号、颜色和规格。
二、工程预算价为贰万陆仟元整,根据招标确定最低价为壹万玖仟捌佰元整。乙方制作安装完工为二〇一四年一月十二日。甲方验收合格付款,即二〇一四年一月二十二日。
三、产品免费保修壹年。如出现产品质量问题,乙方免费进行维修或更换。如甲方人为原因导致损坏,其结果和经济费用由甲方承担。
四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:窗帘采购合同
甲方:房地产开产有限公司
乙方:窗帘布艺销售中心
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见,具体事项如下:
一:名称、价格、数量、金额:
注:以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
二:产品要求: 具体规格、尺寸、款式详见清单明细,颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准,如发生所供产品与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
三:交货及安装地点:安徽省马鞍山市海外海大楼伟星办公楼。 四:结算方式:货送到地安装时间为2天,经验收合格后无质量问题付款,付款时乙方提供正式发票。
五:交货及安装时间:在20xx年1月15日前交货及安装完毕。
六 :验收标准:产品验收要根据上面第二条产品要求验收。
七:安全责任:产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。
八:解决合同纠纷的方式:执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。
九:本合同一式六份,双方各执三份。合同签字盖章后生效,货款结清时终止。
甲方(章): 乙方(章):
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
经办人: 经办人:
签订合同日期:
篇4:窗帘的合同
委托方(甲方):
承揽方(乙方):
根据国家有关法律、法规及相关规定,甲乙双方本着平等互利的原则,经双方友好协商一致,达成以下协议,供双方遵守执行。
一、订购安装内容:甲方将××××公司办公楼的窗帘装修交由乙方制作、安装。订制窗帘的材料由甲方决定,乙方负责按照设计效果图提供窗帘制作方案和各种材料样品供甲方挑选,甲方选定材料后由乙方在约定的时间内制作、安装窗帘。
二、规格型号、数量、价款:
1、承包方式:包工包料,不得转包、分包。
2、工程量:17套窗帘。
3、窗帘规格:型号2312-2,具有防紫外线功能。
4、合同价款:窗帘制安每套定价为1600元(含税价,总计17套),合同总价为人民币小写27200元,人民币大写二万七千二百元整。
三、结算方式:窗帘验收合格后,乙方需向甲方提供发票及验收合格证明办理结算货款手续,甲方在五个工作日内结清合同价款。
四、交付日期:从双方合同签订之日起十日内将所有的窗帘制作安装完毕,交付使用。如果因甲方原因需要延长工期,以甲方通知安装为准。
五、质量要求:乙方按甲方选定的规格、材质、花色供货。帘布产品质量符合国家级标准,毛纺(含毛涤)产品符合FZ/T-24002-98(精梳),FZ/T2400-93(粗梳),合成纤维丝织物符合GB/T17253-1998标准,不起毛、不起球、不泛光、不褪色、不崩纱。其它配件符合国家技术规范和质量标准。如发生所供产品与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
六、保修期限:乙方承诺由乙方制作安装的窗帘在半年发现存在质量问题免费更换,并在二年实行免费保修,保修期内随叫随到。如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方不正常使用造成损坏,甲方需承担购买损坏配件费用。
七、违约责任:
1、由于乙方原因逾期履行合同的,自逾期之日起,乙方向甲方每日偿付合同总价0.5‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的,应向甲方支付合同总价5%的违约金,同时甲方有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的,自逾期之日起,向乙方每日偿付合同总价0.5‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的,应向乙方偿付合同总价5%的违约金。
八、验收标准、方法及提出异议的期限:安装完毕乙方申请验收之日起三日内甲方按乙方所提供的样品验收,如有异议需当场提出。
九、解决合同纠纷的方式:如发生争议,双方本着友好、互利互惠的原则,及时协商解决,如不能达成一致,双方有权向合同签订地人民法院诉讼解决。
十、其他约定
1、因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点,做到工完料净场地清。
2、甲方应配合好乙方做好安装前的准备,安装窗帘期间,甲方派人跟随乙方并负责开关门,乙方有关人员不得损坏原有装修和摆放的物件;
3、乙方在执行合同期间应注意安全作业,采取必要的安全技术措施,严格按照国家安全文明施工规范、项目安全施工措施组织施工,确保施工安全。施工中若发生事故由乙方负责,并承担相关费用。
十一、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,需双方协商一致订立补充协议,补充协议签订后与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式七份,甲方执五份,乙方执二份,具同等法律效力。双方签字盖章后即日生效。在完成合同约定的所有内容后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:窗帘行业客服劳动合同
甲方:________________物业有限公司 (以下称“甲方”)
地址:________________
法定代表人:________________
乙方:________________(以下称“乙方”)
身份证号码:________________
家庭现住址:________________
户籍地址:________________
联系方式:________________(固定电话)________________(移动电话)
紧急联系人:________________联系电话:________________
基于甲乙双方现建立合法的劳动关系,根据《中华人民共和国救救孩子吧》及有关的法律、法规和企业依法制定的规章制度,遵循自愿、平等、协商一致的原则,一致同意订立本劳动合同(以下简称本合同),作为双方履约依据,以资共同遵守。
第一章 合同的类型与期限
第一条 经甲、乙双方协商一致,本合同期限按照以下第_________项执行:
(1)固定期限劳动合同:即合同期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
(2)本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。本合同于_________年_________月_________日生效,于_________工作完成时终止。
(3)无固定期限,自_________年_________月_________日起至法律法规规定的终止情形出现时即行终止。
甲乙双方同意试用期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共___________个月,试用期工资为:____________。
第二条 录用条件为:
1.学历文化:_______________.
2.身体状况:_______________.
3.工作技能:_______________.
4.团队精神:_______________.
5.其他:_______________.
第二章 工作内容与工作地点
第三条 乙方同意并服从甲方的工作安排 ,从事__________________工作,该岗位工作任务与职责如下:
该岗位的绩效考核办法为:
第四条 甲方因工作需要,依据乙方的专业、特长、工作能力和表现,需调整乙方工作岗位及其工作报酬的,原则上应协商一致,但以下情况除外:
A.甲方因生产经营服务需要,产业、产品结构调整及组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时,乙方应予接受;
B.甲方确因生产经营服务需要,可以临时安排乙方从事其他岗位工作,工作期限由双方协商确定;
C.乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标,不能胜任工作的。
第五条 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许,乙方不得在其他单位兼职。
第六条 乙方的工作地点为_______________,甲方因工作需要,有权临时调动乙方的工作岗位(3个月内),乙方应当服从。如甲方需调整乙方的工作岗位或者派乙方到外单位工作(3个月以上),双方应协商一致签订补充协议书加以确认,该协议书将作为本合同的附件。
第三章 工作时间与休息时间
第七条甲乙双方同意乙方岗位按照下列方式确定乙方的工时制度:________________________________
第八条本合同条款现国家和省新颁布的法律、法规、规章有抵触的,按新的法律、法规、规章执行。
第九条双方需要约定的其他事项_________.
第十条本合同自签订之日起生效,一式三份,甲乙双方各持一份,鉴证机关保留一份。涂改或未经合法授权代签无效。
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
篇6:酒店定制窗帘购销合同
甲 方: 乙 方:
甲方因业务需要向乙方订购一批窗帘,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,签订本协议,具体条款如下:
1、工程概况及内容:
乙方向甲方位于 的大楼提供窗帘的加工、安装,具体窗帘的规格、金额、样式详见协议附件。
2、质量标准及服务:
乙方按照甲方订购窗帘的样式、花色品种、安装要求,进行工程施工。窗帘工程从交工之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件给予维修;如属甲方人为损坏情况,甲方需自行购买其损坏配件,由乙方负责维修,并承担相应的维修费用。
3、付款方式:本窗帘工程最终协议价为人民币 元整。从本协议签定之日甲方需先向乙方预交协议总价50%
4、双方权利及违约责任
1)在执行协议期间甲方应为乙方施工提供便利,协助乙方办理有关的出入登记手续。乙方在安装期间应注意保持好甲方各房间卫生,做好安装废料的收集,不得损坏原有装修和摆放的物件。
2)在执行协议期间,甲方如需变更窗帘样式、更换布料、增加窗帘数量应提前五天书面通知乙方,双方签订补充协议,甲方并承担相应增加的费用。
3)因一方原因,造成协议无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理协议终止手续,并由责任方赔偿对方因协议终止导致的经济损失;
4)倘若因甲方装修未完工,或窗户墙体有问题,影响乙方施工,导致工程不能按期完工,甲方应同意乙方延期交工。
5、协议争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列任一种方式解决:
1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2)向协议签订地人民法院起诉。
6、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本协议的附件与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
签约地点:
签约日期: 年 月 日
篇7:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
建设单位(以下简称甲方):
甲乙双方按照自愿、公平和诚实信用的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合工程的具体情况,经过双方友好协商达成以下合同条款,请双方共同遵守执行。
第一条:工程概况
工程名称: 线路、配电室改造安装工程。
工程地点:
工程内容:新建配电房1座,第一标段的全部电器设备及线路的电器材料和拆除部份。
开、竣工日期
1、计划开工日期: 年 月 日。
2、计划竣工日期: 年 月 日。
3、计划总工期: 日历天。
第二条:合同价款
一、本工程由乙方总承包,第一标段包干合同价 元。大写
。
二、在施工过程中,甲方负责供电部门和各用电户及居民户的协调工作。
第三条:付款方式
一、签订合同生效之日起甲方三日内支付给乙方合同总价的 % 。
二、第一标段改造通电后十五日内甲方付给乙方工程的全部款额。
第四条:工程延误期,若出现下列情况之一,乙方不负责任:
因甲方要求进行施工更改和设计变更。
因线路路径不通畅。
因自然灾害、绵雨或不可预见的因素导致的工期延期。
第五条:甲方的权利和义务
甲方应给乙方提供施工方便和条件。
土地征用、青苗、树木、房屋拆迁等协调和赔偿工作由甲方处理和承担全部责任。
因甲方引起待工和新增加工程量应由甲方补给乙方的相应费用。
第六条:乙方的权利和义务
乙方应做到安全文明施工。
加强施工现场管理,严格安全措施,若在施工期内因乙方引起人身安全事故,由乙方承担,非乙方造成的事故,由责任方承担。
乙方应按供电作业的技术要求和规范进行施工,保证质量,按时完工。
第七条:
本合同请甲乙双方共同遵守,未尽事宜的由双方协商解决。
本合同在通电后并且甲方付清乙方工程款后自行终止。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
经 办 人: 经 办 人:
电 话: 电 话:
银行账户: 银行账户:
开户行: 开户行:
签订日期: 年 月 日。
签订地点:
篇8:窗帘合同
甲 方(采购方):
乙 方(供货方):
甲方因需要购置一批成品窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:
第一、工程慨况:
1、工程慨况:
甲方因需要购置一批成品窗帘,由乙方负责供货并安装。
2、承包方式:
乙方包工包料,不得转包、分包。
3承包内容:
详见附表(窗位及成品清单)。
4、工期: ,从乙方收到甲方预付款次日起算。
第二、工程造价及付款方式
1、工程总造价为:
2、本合同签订时,甲方需预付工程总造价的 %即人民币 元,乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的 %的余款,甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。
第三、工程质量要求
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;
2、根据纺织品相关标准,不同批次的货品与样板存在少量色差,属于正常现象,甲方不得以此拒收或要求折扣;
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改,直到验收合格;
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
第四、违约责任
1、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;
2、由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金,但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因,致使合同工期延误的责任应由甲方承担。
第五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:酒店定制窗帘购销合同
甲方:
乙方:
工程项目:
根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用原则签订本合同。
第一条:工程概况及内容
工程名称:思源实验学校实验室、图书室等功能室窗帘制作安装,包工包料包税,乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务。
第二条:交货时间
签订合同后15日内安装完毕,逾期未安装完毕,乙方向甲方支付每日1%的罚金。
第三条:面料型号
按照甲方指定的面料型号。
第四条:工程造价
学校需安装窗帘总面积约为295米,每米价格为 壹佰叁拾 元。最后结算以实际发生数量为准。
第五条:质量标准
1、符合国家、行业的相关质量的标准施工规范,质量达到优良等级。
2、乙方必须根据甲方选定的材料、款项等方面的要求进行加工生产,在乙方进行安装中,如果甲方发现材料与所指定的样板不符,有权要求乙方返工,所造成的损失由乙自行承担。
3、窗帘平整、控制器操作灵活。
4、安装牢固,感观效果好。
第六条:甲方责任
1、与乙方确定安装位置及质量要求。
2、对承包质量、进度进行监督、检查。
3、派人随乙方负责开、关门,提供安装条件,包括电等。
第七条:乙方责任
1、遵守国家安全操作规程。
2、服从甲方关于施工进度,质量等方面的各项要求。
3、乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修的物件。
第八条:验收
以国家或行业的施工验收规范及本合同第五条约定的质量标准作为质量评定标准。
第九条:付款方式
窗帘安装完成验收合格后付货款总价的80%,余款扣除4000元的质量保证金外,在二个月内付给乙方。质量保证金在保质期满后付给乙方。
第十条:保修
1、除本合同已约定的外,乙方应按国家关于质量保修的规定,对承包项目承担质量保修责任。
2、本合同所指项目完工验收合格之日起一年,如因窗帘质量及窗帘安装原因导致的返修,乙方应立即无条件的给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏的情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
第十一条:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
篇10:窗帘制作安装合同
买方:(下称甲方)
卖方:(下称乙方)
甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商,双方同意按本合同成交,在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议,双方应本着友好态度及时协商解决。
一、窗帘报价清单:
二、交货地点、方式和时间:
2.1交货时间:________________年_______月_______日
2.2安装地点:
2.3安装时间:?个工作日。
货物由乙方负责送货上门,承担相关的费用,并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。
三、付款方式:乙方把货物运到甲方的安装地点,安装完毕后甲方须在当日验收,并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项,即人民币:?元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。
四、双方责任
甲方责任:甲方保证在乙方窗帘安装前,提供整洁的施工场地供乙方安装。
全部窗帘安装验收合格后三日内,甲方应按合同规定支付全部货款给乙方,如逾期付款,甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出_____。
乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符,甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货,乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
五、争议的解决:凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提请深圳,按照该会_____规则进行_____。_____裁决为终局裁决,对双方均有约束力。
六、本合同一式两份,买卖双方各持一份,双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定,双方签字/盖章后的传真件,具有与原件相同的法律效力。
甲?方:?乙?方:
甲方代表签字:?乙方代表签字:
日期:_______年_______月_______日日期:_______年_______月_______日
篇11:公司窗帘购销合同
甲 方:
地 址:
乙 方:
地 址:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
名 称 数 量 单 价 总 计
共计金额:
一、 付款方式:
乙方安装完毕,甲方验收合格之后,乙方需提供正式发票,甲方一次性付清。
二、 乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产,安装。于_______ 年__月__日前安装完毕。
三、 甲方责任:
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改,如若甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、 违约责任:
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、 质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)
六、 补充条款:
1、 窗帘高度实际:2.75米,超过2.75米的高度,接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
公对公转帐帐户和帐号:
公司名称:
开户银行:
篇12:窗帘采买合同
窗帘子线购销合同项目编号:?合同编号:
采购方(以下简称甲方):地址:
供货方(以下简称乙方):?地址:
根据《_____》及相关法律法规规定,双方经友好协商,达成以下条款:
第一条、货物及费用
1、甲方向乙方订购的货物明细如下:2、本合同总金额(含税)为:元(人民币大写:)。此总金额是乙方履行本合同义务的所有费用,甲方不再另行支付其他任何费用。
第二条、交付及验收
1、送货时间:?年?月?日前。
2、送货地点:?乙方负责将货物运至?,运费由?方承担,所有权和风险承担自乙方向甲方交付货物时起,转移至甲方。
6、甲方对货物的验收仅为型号、数量、包装、合格证、说明书等外观质量的对照验收,并不表示对其质量的认可。
7、质保期:?。货物在质保期内出现质量问题的,乙方负责□维修?□调整?□调换?□其他并按甲方规定的时间和要求进行,否则甲方有权视情况(包括委托第三方)自行处理,所产生费用由乙方承担。
第三条、支付方式
1、付款方式:□现金□支票□汇款或汇票?2、本合同采用以下第?种方式结算。
(1)月结:每个月结束后个工作日内,乙方向甲方提供上月对帐单,经甲方核对确认后,?个工作日内向甲方提供发票,甲方收到乙方开具的合规发票后,应在?个工作日内支付款项。
(2)一次性结算:货物到达送货地点由甲方验收合格并收到乙方开具的合规发票后,甲方应在?个工作日内支付款项。
(3)分期结算:首付,乙方在签订合同后?个工作日内向甲方提供发票,甲方在收到合规发票后?个工作日内支付乙方?%的款项,即?元(人民币大写:?);
第二期付款,甲方在收到合规发票后?个工作日内向乙方支付?%的款项,即?元(人民币大写:?);
第三期付款,乙方在完成所有服务并验收合格后?个工作日内向甲方提供发票,甲方在收到合规发票后?个工作日内向乙方支付?%的款项,即?元(人民币大写:?)。
(4)质保金:质保金为本合同总金额的?%,在质保期满并收到乙方合规发票后个工作日内,由甲方一次性无息支付给乙方。
(5)其他:?发票内容:与本合同约定之合作内容相符。?发票性质:□增值税专用发票?□增值税普通发票?□其他服务业发票如果甲方有合理理由认为乙方提供的发票不符合税法有关规定,甲方有权要求乙方及时更换或补充提供。
乙方收款银行账号信息:?开户名称:开户银行:帐号:
甲方开票资料信息如下:?公司名称:?纳税人识别号:地址、电话:?开户行及账号:
第四条、甲方的权利及义务
1、甲方有权要求乙方按时按质交付货物。
2、甲方须按合同的约定支付款项。
第五条、乙方的权利及义务
1、乙方有权要求甲方按期支付款项。
2、乙方保证其向甲方提供的货物不存在质量瑕疵、缺陷,符合产品质量标准及有关安全、卫生、环境保护、知识产权等相关法律法规的要求。
第六条、违约责任
1、甲方在超过约定支付时间不支付款项的,乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后可延期支付,否则乙方有权依法追索欠款。
2、乙方未按期交付全部货物或交付的货物不符合合同约定时,甲方有权要求乙方继续履行。因此造成逾期的,每逾期1日,乙方应按本合同总金额的3‰向甲方支付违约金。若继续履行已无必要,或者甲方不同意继续履行,或者乙方逾期?日仍未交付货物的,甲方有权选择单方面解除合同,乙方应当在收到甲方解除合同的通知后?日内退还已经收取的款项,并向甲方支付本合同总金额?%的违约金。
3、因乙方所交付的货物存在质量瑕疵或隐患造成任何人身及财产损害的,由乙方负责解决及承担全部责任,并赔偿受损害的一方所遭受的一切损失;若因甲方对货物进行违规操作造成损害的,乙方不承担责任。
4、任何一方违反本合同的其它约定而造成的所有损失由违约方负责赔偿并承担由此对守约方造成的一切损失。
第七条、保密义务
2、在合同期满之日起2日内,或经甲方提出要求后2日内,除归还甲方的资料外,乙方应按甲方的要求将其他保密资料销毁。
3、如乙方违反保密约定,则乙方应赔偿由此给甲方所造成的实际损失。如有乙方委托的第三方参与的工作,乙方必须与第三方签署项目的保密协议,如因第三方造成泄密,乙方对甲方的经济损失承担连带赔偿责任。
4、无论本合同因何种原因终止,本保密条款依然有效。
第八条、不可抗力条款
1、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观因素。
2、因不可抗力因素导致的双方未能按本合同约定履行相应的权利义务的,双方免除相应的责任,但双方应采取必要的措施以减少造成的损失。出现不可抗力情形的一方,应在不可抗力发生之日起3日内向对方发出出现不可抗力情形的书面通知,并提供相应的证明;因不可抗力导致通知困难的,应在困难消除或不可抗力情形结束后的3日内进行书面通知并提供相应的证明。
3、不可抗力因素消除后,双方应立即进行磋商,就不可抗力所造成影响程度甲方有权决定是否继续履行或者终止本合同。如果甲方决定终止合同,如甲方已经付款,乙方应在扣除实际发生的有确切合法有效单据证明的费用后在3日内向甲方返还余款。
第九条、法律适用与争议解决
1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。?2、关于因本合同引起的、以及与本合同相关的一切纠纷,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。
第十条、其他
1、本合同经双方签章生效。本合同壹式份,甲方执贰份,乙方执份,具有同等法律效力。
2、对本合同的任何变更或补充,须经双方协商一致,并另行签订书面补充协议。?3、本合同附件作为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力,如附件与合同正文相冲突的,以合同正文为准。
本合同附件为:?(以下无正文)
甲方(签章):?乙方(签章):?日期:?日期:
篇13:酒店定制窗帘购销合同
甲方:
地址:
乙方:
地址:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信的原则,经友好协商,就东苑康年国际酒店8至19楼窗户窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
一、合同价款及付款方式:
1、本合同总价款为人民币
2、本合同签订后,甲方向乙方支付定金进行生产,在乙方将窗帘送至甲方指定的工地,经甲方验收合格,甲方支付全款的95%,剩余5%作为质保金,一年后付清。
二、乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工,并于 年 月 日前安装完毕。
三、甲方责任:
1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。
2、甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费给乙方。
3、乙方按约定时间加工并安装完毕后,甲方于安装完毕后
七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、违约责任:
1、乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额的1%每日向甲方支付违约金。
2、由于甲方原因,乙方未能按时进场安装,甲方负全部责任,甲方必须按约定时间把货款全部支付给乙方,每超过一天,须按合同总额的1%每日向乙方支付违约金。
五、质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分一年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)。
六、补充条款:
1、本合同金额为不含增值税金额,含税价加3%。
2、每副成品窗帘车前与车后会有20-30cm的误差,这视为正常情况。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,经双方协商后解决。
甲 方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
篇14:办公室窗帘采购合同书
甲方:乙方:
甲方因需要向乙方订购制作办公室窗帘一批。现经双方商定,达成协议如下:
一、项目名称:大厦办公室窗帘制作
项目地点:大厦
制作要求如下表所示:
二、交货时间:乙方须于年月日前按甲方所订制的物品要求制作完毕并交付甲方现场,供甲方使用。
三、验收方式:物品验收按合同所载明物品的规格、数量、型号及甲方所要求的样品图样的质量为标准,须为全新没使用过的物品。双方派人在交货现场核对数量、材质、规格、型号,如发现有破损,不合规格及数量短缺等应当场确认,甲方可向乙方提出退换要求。如不当场安排验收则视为验收合格。
四、付款方式:项目完工经验收合格后,个工作日内办理项目结算,甲方凭乙方出具的合法有效等额发票个工作日内支付全部货款。
五、违约处理:若乙方不能按时交货,每延误一天乙方须按货款总额的1%支付违约金。若甲方不按时结算,每延误一天同样按货款总额的1%支付违约金。
六、售后服务:乙方承诺壹年内,甲方在使用过程中,如果发现质量问题,乙方负责免费上门维修。如人为损坏则需收取配件费用和人工费。
本协议一式肆份,由甲方执叁份、乙方执壹份,自双方代表签字并加盖公章之日起生效。未尽事宜,经双方协商可补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:乙方代表:联系电话:联系电话:
签订日期:年月日签订日期:年月日
窗帘采购合同范文
甲方:
乙方:
现就甲方购买乙方窗帘产品事宜,经甲乙双方友好协商,依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,订立本合同。
一、甲方购买乙方货物,所订购产品详见本合同附件。
二、价款及支付
1、合同总款为即人民币
2、合同签订后,甲方需向乙方支付定金元整;
3、窗帘全部安装后,经甲方验收合格,于附页无误并无质量问题,一次性付清尾款,元整;
4、乙方指定收款账号:
公司名称(收款人):账号:开户行:
三、交货接收及安装
1、窗帘制作及安装周期为天,自付定金算起。
2、送货地址:郑州市嵩山南路亚星盛世55号楼15层
3、乙方应按照本合同附件中所有货物品名、规格、花色、质量、款式等和合同约定日期将甲方订购产品,送至甲方指定地点,并安装布置到位,经甲方验收合格后,交付甲方使用。
四、质量保证及售后服务
保修期时间为四年,从安装完毕验收合格之日起计算,保修期内产品出现质量问题,乙方负责保修,甲方有权要求乙方更换同等档次货物。
五、违约责任
1、乙方应按本合同约定向甲方发货,完成乙方义务;
2、此合同为55楼15层所有窗帘,不在增减项目;
3、如果乙方交付货物不符合要求,乙方须在8日内,补齐或调换同等价值的货物,如逾期一天乙方向甲方支付违约金(延期产品供货价的3%);
六、保密
除非有法律要求,双方同意对合同保密,任何一方不得向第三方泄露合同内容负责能承担由此对对方造成的损失。
七、其他
1、本合同履行过程中如产生任何纠纷,双方应友好协商解决,如协商不成应向合同履行地人民法院起诉;
2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决,待不可抗力消失后继续履行合同;
3、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
4、本合同经法定代表人或授权代表签字、盖章生效。
5、附件为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。
6、本合同未尽事宜双方可另行签订协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代言人:委托代言人:
地址:地址:
电话:电话:
篇15:窗帘促销活动方案_促销方案_网
随着竞争的加剧,针对消费者的促销活动在营销环节中的地位已越来越重要。以下是小编整理的窗帘促销活动方案,一起看看怎么写吧。
活动主题:
1、造心灵的窗户,关爱家的温暖
2、全面升级,钜惠特献/重磅出击,特惠巨献
3、“智”生活,“惠”享受
活动过程
开业前期推广
精准化投放:找准店面周边新楼盘小区,进行DM直投 短信告知
店面海报宣传
开业前的店面橱窗布置
KT板出街宣传(聘兼职人员举牌,游街)
活动执行期
在开业期间应通过低价折扣产品吸引人气和买气,主攻服务打动顾客,激发顾客购买欲望,同时良好的后续服务能为店面带来更多的回头客,同时也可形成良好的口碑效应。
整点限时抢购
商家自己决定一个时间段,比如在下午2点—5点,进行限时特价商品选购,同时在选购期间还为顾客提供茶水,糕点服务,附加值服务可增加顾客对该品牌的好感度。
人气产品限量购
开业期间提供限量产品,如XX元抢购价值X元的产品。
到店惊喜礼
凡是顾客凭DM单到店均可免费领取精美小礼品一份。
开业期间,提供几款款式新颖,价格适中的窗帘印制DM单上,然后凭DM单到店消费可再享产品价的折优惠。
“喜”从天降
购物满500元可参与抽奖一次,中奖率100%,奖品商家自拟 专席电话,臻至服务 只要您的一个电话,告诉我们你家的风格,我们就会细心的为你挑选出您满意的风格,同时还有专人到家免费量取尺寸,免费送货上门,免费安装,直到您完全满意,臻至服务,从细节做起!
品牌长期发展战略
施行有效地会员制
办卡,记录消费记录,分析顾客消费层及偏好,制定强有力的会员维护政策。
作用:稳定老顾客,带动新顾客,同时通过会员数据还可了解会员消费习惯及偏好,有助于商家判断顾客对哪些产品比较偏好及当下产品的流行趋势,为制定下一步的销售计划起到至关重要的作用 定期进行会员服务。
节假日贴心为会员发送祝福短信
会员生日当天祝福短信,同时植入会员生日可专享折扣,促使顾客到店购买 新品到货通知。
贴心“三免”服务
免费测量尺寸,免费送货上门,免费安装。
篇16:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
甲方: ___________
乙方: ___________
甲乙在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上经与乙方友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条工程概况
1、承包方式:总价包干
2、承包内容:乙方包钢结构的材料、制作、生产运输、安装。
第二条工期
1、工期:工期初定为天,以甲方通知乙方进场时间为准。
2、乙方除了要满足合同总工期要求外,还应满足甲方的阶段性工期要求,工期拖期损失、缺陷责任期、保修期按甲方与乙方签定的合同文件由乙方负责。
第三条质量要求及验收标准
1、钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)进行设计选材、制造和安装。
2、钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计,生产和安装。
3、乙方应严格保证材料质量,加工产品严格检验,检验记录留厂内备查,出厂产品附备查验文件。
4、乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。
5、所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。
6、乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。
第七条、验收和资料:
(一)验收
1、工程竣工,乙方自检通过后报甲方组织验收,并以竣工验收为准。
2、乙方所使用的材料必须符合甲方确认的施工图及本合同材料明细表的要求,所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求,乙方应无条件退换、返工,由此给甲方造成的损失由乙方负责。
3、工程完工后,乙方应绘制竣工图和提供有关工程验收资料,竣工图上应注明各种标志的数量及规格并经甲方严格审定。双方签字后,双方在现场核点工程数量及检查工程质量,经双方及业主办理签字验收手续后,乙方按甲方规定负责办理工程移交工作。
第四条工程价款及付款方式
1、本工程价款采用固定综合包干单价(包税金)计,预算总价款为人民币___元(大写___)。
2、付款方式:和业主付款同步。甲方付款付至工程总价款90%时将不再支付,余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同业主组织复检并办理保修终结手续,甲方在按合同约定扣除保险期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。
3、税费:甲方付款给乙方时,乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票。
4、交工验收中的缺陷责任期内的缺陷处理由乙方负责,费用由乙方承担
5、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量,甲方不予结算。
第五条保修期
1、保修期为年,自乙方通过业主验收并取得该部门验收证明之日起计。
2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏,均由乙方无偿更换。
3、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题,乙方于甲方通知送达之日起3天内,应无条件予以维修。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第六条双方权利、义务
(一)甲方权利、义务
1、按合同规定,及时支付工程款和进行结算。
2、及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。
3、对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。
4、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。
(二)乙方权利、义务
1、严格按照设计施工图纸组织材料,生产和安装。并做好自检工作,确保质量和进度。
2、接受甲方工地代表的质量监督和管理,发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
3、严格遵守安全操作规程,劳动保护等有关规定,严格遵守治安条例,做到文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
4、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到工完场清。
5、乙方在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方。
6、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
7、分项工程施工完成,乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后,乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。
第七条违约责任
1、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的万分之二向乙方支付违约金。
2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得业主验收合格证明的,每逾期一日,按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日,甲方有权解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。
3、甲方依据本合同约定行使解除权的,乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
4、乙方不按时进场开工,在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的,乙方应予赔偿。
5、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。
第八条其它
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,协商不成由甲方所在地法院裁决。
2、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份报业主备案,每份均具同等法律效力。本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇17:酒店定制窗帘购销合同
甲方:_______________
地址:_______________
乙方:_______________
地址:_______________
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》,本着平等互利的原则,经友好协商,就窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
一、名称、数量、单价
二、付款方式:乙方安装完毕,甲方验收合格后,乙方需提供正式发票,甲方一次性付清。
三、乙方责任:窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产,安装.于________________年_____月_____日前安装完毕。
四、甲方责任:
1、甲方须准时向乙方支付货款。
2、甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、乙方于约定时间安装完毕,甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
五、违约责任:
1、乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、甲方未按时支付货款,每超过一天,须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
六、质量保证及售后服务:乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)
七、补充条款:窗帘高度实际:_______________米,超过_______________米的高度接高度接多少算多少。
八、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。
九、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_______________
乙方:_______________
日期:_______________
篇18:窗帘采购合同
需方(甲方): 供方(乙方):
经甲、乙双方协商同意,就速8酒店窗帘的设计、制作、安装等事项达成如下共识,特签订本合同,共同履行:
一、合同明细:
1、甲方所列窗帘的材质、品种、类型、宽幅、款式、规格尺寸、数量、单价等详见合同后附的明细清单(后附的明细清单为本合同附件,与本合同具有同等法律效力)。
2、甲方须在乙方安装前对窗帘的质量、颜色、款式及造型等方面进行确认。质量标准以甲方确定后的封存样品为准。
二、运输、装卸、安装、税费、保险等全部费用:已经在报价中体现,由乙方全部承担。
三、生产期限及到货安装时间:
乙方承诺所有窗饰自本签订合同之日起日 可交货并安装完成。
四、窗帘验收方式:
1、货到当日,甲方组织相关人员对窗帘数量、颜色和质量进行初次验收,由甲方相关负责人员在货物到货清单上签字。
2、待乙方安装调试完成后,甲方再逐一进行最终验收。
五、货款结算方式:
1转账形式付款。
3、待货到现场全部安装完成,甲方接到乙方验收申请后三日内,甲方组织验收,待通过甲方验收后一周内,甲方付至窗帘款的95%。
4、剩余5%作为质保金,从本项目验收合格之日算起,一年后如无质量问题,甲方负责一次性付清(无息)。
5、乙每次申请付款前应先提供正规发票给甲方。
六、因场地问题:因场地问题,如停电、漏水或有杂物等影响工期或安装效果的,乙方工期顺延,由以上原因造成的不追究乙方责任。
七、安装验收:
1、合同签订后,乙方按照甲方要求,分品种提供样品交甲方封存,验收时以封样产品核对验收。
2、乙方保证到场的产品应是全新生产的,包装完好,窗饰无破损、污迹、破损、发霉、色差等质量问题。
3、由乙方对甲方的窗饰提供免费安装服务,乙方在窗饰全部安装完毕3日内向甲方提出验收申请,乙方负责会同甲方完成对窗饰的安装验收。
八、违约责任:
1、供方逾期交货的( 除甲方因素导致外),向甲方支付货款 3 ‰/天的违约金(累积计算)并承担违约责任。
2、甲方逾期付款的,应向乙方支付应付未付款3 ‰/天的违约责任。
九、服务承诺:
1、乙方对所供应窗饰实行为期的免费保修,质保期为一年(质保期从双方验收签字认可后开始计算),质保期内,若遇到窗帘出现任何质量问题,乙方需再接到甲方通知后24小时上门处理。
2、质保期过后,若甲方在使用过程中遇到窗饰需要调试和维修的,乙方承诺24小时内上门为甲方提供优质服务。
3、终身免费保修,轨道质保期为三年。
4、质量保证:乙方所供产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况,除按原厂正品进行更换外,由乙方负责双倍赔偿。
十、其他约定事项:
1、窗饰以乙方测量后的清单尺寸和甲方现场的窗户尺寸为准。
2、本合同如在履行中发生争议,当事人应本着诚实信用、互利互惠的原则协商解决。协商不成,可依法向甲方所在地人民法院起诉。
3、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
单位名称(公章): 单位名称(公章):
授权代表签字: 授权代表签字:
电 话: 电 话:
签字日期: 年 月 日
篇19:酒店定制窗帘购销合同
甲方:_________________
地址:_________________
乙方:_________________
地址:_________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信的原则,经友好协商,就________________________窗户窗帘购销事宜达成共识,签订本合同。
一、合同价款及付款方式:
1、本合同总价款为人民币
2、本合同签订后,甲方向乙方支付定金进行生产,在乙方将窗帘送至甲方指定的工地,经甲方验收合格,甲方支付全款的95%,剩余5%作为质保金,_______年后付清。
二、乙方责任:
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工,并于 ______年 ______月______日前安装完毕。
三、甲方责任:
1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。
2、甲方订购后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的损失由甲方增加等值经费给乙方。
3、乙方按约定时间加工并安装完毕后,甲方于安装完毕后
七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。
四、违约责任:
1、乙方若因自身原因而延误交付安装,每超过一天,须按合同总额的1%每日向甲方支付违约金。
2、由于甲方原因,乙方未能按时进场安装,甲方负全部责任,甲方必须按约定时间把货款全部支付给乙方,每超过一天,须按合同总额的1%每日向乙方支付违约金。
五、质量保证及售后服务:
乙方提供窗帘部分______年保修,配件部分提供______年保修(人为损坏除外)。
六、补充条款:
1、本合同金额为不含增值税金额,含税价加3%。
2、每副成品窗帘车前与车后会有20-30cm的误差,这视为正常情况。
七、本合同一式两份,双方各执一份,如有未尽事宜,经双方协商后解决。
甲 方:_________________ 乙 方:_________________
签约代表:____________ 签约代表:______________
电 话:_________________ 电 话:_________________
日 期:_________________日 期:_________________