门窗供货安装合同
甲方:
(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)
一、运输装卸:
1、乙方负责安排运输,报价中包含产品运输费、保险费,货到工地卸车费由乙方负担;产品价格为完全价格,含各项费用及保险费用,到达甲方指定现场就位点。
2、交货:
①交货方式:由乙方将货物运至甲方指定地点。装卸及运输费由乙方自理;如到货地点与甲方要求不符发生的二次运输费用由乙方负担。乙方应一并提供相当于工程总量5%的备用件,备用件归甲方所有,用于保质期内正常耗损的零件储备。
②交货地点:常一期工地现场,由乙方负责堆放,并做好防偷、防盗工作。
③乙方应及时办理政府有关部门的验收,费用由乙方承担。
④验收方式:设备到场后由甲乙双方和监理部门进行当场开箱清点、验收并办理相关手续。乙方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时,由此而造成的甲方工期延误等各项经济损失由乙方承担,并承担相应的违约责任。
⑤乙方负责设备本体及附属设施的就位、安装及系统调试,并承担相应的费用。
二、验收标准、方法:
1、验收标准为工程相关文件中关于太阳能的技术规格及要求。
2、乙方应组织相关人员在交货现场和工地现场与甲方和监理人员共同对产品外观质量验收。
3、检验后如达不到相应检验和验收标准或合同要求,甲方有权要求乙方退货并承担因此对甲方造成的一切经济损失。
三、对产品提出的异议的时间和办法:
1、甲方在验收、运行使用过程中,如发现太阳能和附属设备规格型号、质量及数量不符合本合同规定的,甲方有权于发现问题后向乙方提出书面质量异议。
2、乙方在接到甲方书面质量异议后,应在____日内做出明确书面答复,并在接到甲方书面异议____日内共同委托检验机构进行检验。如乙方没有在上述期限内书面答复和共同委托检验机构进行检验,则视为其同意甲方委托检验机构检验,并接受检验机构的检验结果,检验费用由乙方承担。
四、付款方式: a乙方供给甲方安装312套太阳能,整机价格为 : ,( )。合同金额共计: b安装太阳能合同签字后在指定进场日期年____月____日前甲方向乙方支付工程总价
%的预付款,计人民币。(大写:
)。 c设备安装完成后,甲方会同监理部门验收合格在日内支付合同总价
%的工程款,计人民币。(大写:
)。 d
乙方负责所安装的太阳能经政府相关主管部门验收,取得准用证后 ____日内支付 合同总价`%的工程款,计人民币 、(大写: ) e
项目竣工验收合格________年之日起____日内付清5%的尾款。 五甲方责任:
1、甲方应在本合同签订后____日内将将所有与太阳能相关的设计图纸及图纸补充说明等技术资料交给乙方。
2、甲方依据本合同约定按时足额支付相应款项。
六、乙方责任:
1、乙方所有的出厂产品须符合国家有关标准和甲方招标文件中规定技术、功能和配置要求。
2、乙方负责安排具有国家资质的安装单位进行安装、调试,并依据出厂产品检验规范对产品进行出厂调试,并有完整的测试记录随设备交用户验收。
3、乙方负责甲方人员及相关使用人员的技术培训,培训设备的实际操作方法及维护、维修知识,保证甲方人员能安全有效地实现设备投入运行后的正常操作使用。
4、乙方应保证甲方在使用该设备或任何一部分时,免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如发生此类纠纷,由乙方承担一切责任。
5、施工人员到位进场后,由乙方自行解决吃住等问题,甲方不为此支付任何费用;
6、施工用水电费用由乙方负责;
7、施工前,乙方编制详细可行的施工技术措施,交由甲方技术负责人和主管经理签字确认后,方X组织人员进行施工。施工过程中乙方须保证材质质量、满足施工工艺要求,做到安全文明施工,确保工程进度,并负责收集工程相关的质量保证资料和管理资料。
8、对工程成品以及半成品进行保护,若发生损坏,应负责赔偿并承担相应的损失。
9、督促施工人员严格遵守工程所在地的治安管理规定和甲方的现场管理规定。
10、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、 《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他法规、规章及文明施工要求;若乙方在施工过程中违反有关操作规程、消防条例及文明施工要求,导致发生安全事故或火灾事故的,乙方应承担由此造成的一切责任和全部损失。
七、保修约定 设备质量保修期为工程竣工验收12个月,在质保期内发生产品质量问题,乙方必须在接到甲方通知后保证在12小时内到达现场进行维修,并承担由此发生的一切费用。否则,甲方有权委托其他单位对产品进行维修,由此产生的一切费用均由乙方承担。在产品质保期外发生的一切产品质量问题,乙方实行终身服务,仅收取成本费用。 安装部分的保修期经政府相关主管部门验收合格,取得准用证之日起________年。乙方在接到通知后两小时到达现场进行维修,维修不及时的,甲方有权自行处理,维修费用由乙方承担,不足部分,由乙方另行支付。
八、违约条款
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金。乙方支付违约金并不排除乙方赔偿因产品质量问题给甲方造成损失。
2、 乙方应按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按合同总金额的1‰支付违约金。
3、乙方不按期履行合同,迟延超过____日,甲方有权解除合同,由此造成的全部经济和法律责任由乙方承担。
4、甲方不能按约定时间支付货款,工期顺延。
供货、安装单位:(盖章) 法定代表人或 委托代理人:
(签字) 采购单位:
( 盖章) 法定代表人:年____月____日
更多相似范文
篇1:安装工程合作的合同
本协议由下列双方订立:
甲方:________________
乙方:________________
根据《民法典》和其他有关规定,结合双方公司合作的具体情况,现初步拟订合作条款如下:
1.合同标的
乙方执行及完成甲方的规定和要求,在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。
2.合同总价 _________ $
本合同价为一次性包定价,包括内容:
2.1?厂房设备安装前的准备工作,咨询,代理联络,前期采购,辅助绘图工作。
2.2?设备所需的机械(或钣金)加工件,五金件配送,劳动用品和一系列的辅助材料。
2.3?工程中所需的人力辅助,工具辅助。
2.4?配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排,不包括苏州市外的服务。
2.5?安装设备工程后的维护工程:油漆,清理现场,无技术含量较高的检验配合(包括夜间值班),工具保管等。
3.合同工期
3.1 乙方必须无条件配合,满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。
3.2 乙方需按时提供给甲方服务,逾期造成的后果损失的,损失由乙方承担。
3.3.1 前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。
3.3.2 采购送货服务乙方在明确要求后,12小时内给予答复,可进行的任务须在(最多60小时内完成送货)。
3.3.3 乙方应及时完成辅助绘图工作,甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。
3.3根据实地情况,油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的,甲乙方经商议后共同解决。
4.质量保证
乙方应保证其供应的加工件,配件,五金件等都是全新的,应甲方要求,须提供响应质量合格书或型号材质证明,有说明书的特殊器材,乙方应提前提供说明,甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。
5.技术资料
甲方需要的技术资料,商务讯息,乙方应准备与要求相符的资料,图片,图纸按时寄送给甲方,如甲方认为资料提供不完整或丢失,乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。
6.管理人员
6.1 甲方代表为________
6.2 甲方________对质量负责监督与验收
6.3 乙方负责本工程的管理人员为_______
6.4 甲乙方管理人员:
6.4.1 甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效,甲方代表应及时向乙方提供所需指令,批准,如乙方未能执行,应承担因此给甲方造成的可见损失。
6.5.1 乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效,甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。
6.6 甲方责任:
6.6.1 甲方组织乙方技术人员,采购人员等考察现场,给予口头安全辅导。
6.6.2 提前提出要求、指令,监督并指出技术上的问题。
6.6.3 协调乙方人员和________的操作手续。(如进厂,停车,安全服饰等)
6.6.4 尊重并信任乙方,对甲方在中国国内私自进行的操作,乙方不承担责任。
6.7 乙方责任:
6.7.1 乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。
6.7.2 乙方根据合同规定的工程范围,按质如期提供五金,机械配件,人力并确保质量。
6.7.3 对额外采购物品需明确报价,并严格遵守书面文件的条款履行责任。
6.7.4 对甲方的商业信息无条件进行保密,不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。
7.转包与分包
乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下,未经甲方批准时,不能将业务分转给其他单位。
8.付款方式与索赔
支付:自正式合同生效后,甲方在收到乙方电子、书面报价单后:
8.1 报价单总价在$____________以内的,甲方每月支付乙方1次。
8.2 报价单总价在$_______-_______以内的,甲方预付乙方总价_______%以内定金,在验收后的15天内付清余款。
8.3 报价单总价在$_______-_______以内,甲方预付乙方总价_______%以内预付款,余款在工程结束前结清。
8.4 报价单总价在$_______以上的,须协商后制定单独的项目合同。
8.5 如当时无法立即验收的情况下,在交纳上述定金后,可暂扣余款的_______%作为担保金,工程结束前验收合格的,甲方支付乙方所有余款,验收时任有异议的,可制定书面条款再进行处理。
索赔:乙方对合同要求不符应负有责任,并且甲方在工程有效期内(甲方的工程期间和之后的3个月)提出索赔,乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
8.6 乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止,乙方负担发生的一切损失和费用,包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。
8.7 根据货物的疵劣和甲方受损的程度,经双方同意实行货物价格的降价处理。
8.8 更换、修正有缺陷的货物,更正乙方因技术不良造成的施工错误,以达到正式合同的规定,乙方承担一切费用和风险。
8.9 乙方延误甲方竣工工期,有明确证明的情况下,乙方承担甲方赔偿金的_____%。
8.10 如果乙方未能按照正式合同规定的时间按期操作,应当向甲方支付违约金: 报价单价格的1%/天,如在20天内仍未作出改变,甲方有权因乙方违约终止合同,而乙方仍有义 务支付上述的各种违约金,赔偿金。
9.合同文件
正式签署的合同文件有以下文件组成:
9.1 本协议书(参考)
9.2 正式合同书(最终修正本)
9.3 各项目报价书(最终修正价)
9.4 履行合同时所需相关表格:甲乙方各部门管理人员名单,乙方服务项目表,送货清单,人力出勤表格,咨询格式,验收单,支款书,收款单,预付款申请单,索赔书,合同终止书(索赔书、合同终止书由Motogroup制定)
9.5 正式签约合同前的来往函件
此意向书还需经双方协商,修改,补充,再次制订正式合同书以后,签字盖章生效。正本一式二份,双方各执一份,副本___份,甲方___份,乙方___份。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
甲方法定代表人签名:_______ 乙方法定代表人签名:_______
日期:_____________________ 日期:_____________________
篇2:道闸安装合作合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致,就甲方将区域内行车出入口道闸(以下简称道闸)部分位置交由乙方用于发布所代理广告的相关事宜达成以下协议,以资共同遵守:
第一条 合作意向
一、定义
1、道闸机:物业公司小区进出口或停车场车辆拦截设备及地感;
2、道闸系统:收费管理软件、C卡授权软件、读卡系统、机箱、出入口处的引导柱等。
3、如非特别说明,本协议所称的道闸、系统或设备均指道闸系统以及相关附属设施。
二、合作前提
1、本协议书签订后,乙方向甲方无偿提供新型专利道闸机给甲方使用。
2、在合同期限内,乙方无偿在本合同项下道闸的部分位置设置装置,并使用代理发布广告。
3、乙方在本合同项下的位置发布广告所需的道闸设备,均由乙方自行设置并承担所有费用,并提供装置的维修、保养等服务。
4、由于该道闸机采用新型ED光源技术,夜晚耗电量微少(与原有道闸耗电量相差无几)并由于乙方提供全新设备供甲方使用,故道闸使用产生的电费由甲方承担。
第二条 装置的数量、规格及坐落地
1、道闸装置位置范围
小区名称为,共计处广告装置设置,小区地址位于。
第三条 道闸设施的用途
1、该道闸设施仅服务于甲方物业小区,其设施广告位的发布权为乙方所有。
2、广告范围限制:乙方所代理发布的广告,不得影响甲方利益或损害甲方声誉。
3、该道闸设施在合同周期内,所有权为乙方;合同到期之日及之后,其设备的所有权归甲方所有。
4、合同期满,本合同终止。乙方如需租赁,需提前一个月提出,经甲方同意后,甲、乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等条件下,乙方有优先租赁权。
第四条 合同期限
本合同期限为年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
第五条 风险承担
该道闸设施由乙方负责安装、维护、保养。合同期内如有毁损、灭失的风险概由乙方承担,一切与甲方无关。
第六条 甲方责任
1、甲方保证签约后的指定广告位正常使用,在合作期内不得擅自摘除乙方广告牌。如因其它因素需摘除广告牌或临时摘除广告牌需提前与乙方协商。
2、甲方有权审查乙方的广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,甲方应要求乙方作出修改,乙方在未作出修改前,甲方有权拒绝发布。
3、宣传期间甲方协助乙方维护广告位的正常使用,如有破损及时通知乙方。
第七条 乙方责任
1、乙方有权在协议有效期内使用该指定广告位做自我品牌宣传。
2、广告画面由乙方自行设计制作、安装,维护。在宣传期间如有意外事件发生,甲方不承担责任。(如广告画面自然原因破损,造成路人受伤或甲方公共设施损坏,由乙方赔偿经济损失)
第八条 广告发布
1、乙方利用本合同约定的广告位置代理发布广告,必须严格遵守《广告法》及其他相关法律法规的规定,办理所需的审批手续并承担费用。乙方发布的广告内容和表现形式要符合上述法律法规的规定,不得利用道闸广告位从事任何非法宣传,也不得有任何不道德或有伤风化的内容。
2、乙方发布广告安装期间甲方需配合乙方安装工作。
3、乙方工作人员在小区内进行工作时,不得损害小区公用设备和业主的财产。
第九条 违约责任
1、乙方利用道闸广告位从事非法宣传活动的,甲方有权告知乙方撤销违规广告,乙方得知甲方的告知后,尚未撤销及拒绝撤销违规广告的情况下,甲方有权自行撤销违规广告,但不能损坏道闸装置系统,以免造成甲方小区业主无法正常使用。如甲方暴力撤销广告时造成道闸装置损坏的,相关维修费用由甲方承担。
2、合同期内,甲方无故解除本合同或者强行拆除乙方广告及设施、阻碍乙方进行广告发布,依法应向乙方赔偿经济损失;
3、如因甲方原因造成乙方无法安装广告设备,乙方在提供多种解决方案甲方仍无法安装情况下,本合同自动解除,乙方应保证现场及所涉及的一切设施还原至甲方未安装设施前之情况。
第十条其他约定
1、甲方有权对进入小区施工人员进行必要的管理,乙方应严格遵守;
2、乙方不得以甲方的名义从事各种宣传活动,如因此而给甲方造成损失,均由乙方承担责任;
3、本合同期内,乙方如将合同的权利、责任、义务一并或分别转让给任何
第三方,必须事先征得甲方同意。
4、甲方管理权限变更的,应主动移交合同及合同期内双方往来的其他相关书面函件,并衔接好继任公司与乙方合作关系,保证合同周期内的顺利进行,若甲方未进行正常交接,乙方有权向已离职甲方追讨设备的损失并向当地仲裁委员会申请仲裁。
第十一条 争议解决
凡有关本合同在履行过程中发生的一切争议,双方应本着友好的合作态度协商解决,如协商不成,任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。
第十二条 其他事项
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。
甲方:乙方:
签约代表: 签约代表:
签订日期:________年____月____日签订日期:________年____月____日
篇3:不锈钢门窗承包加工安装合同
甲方: (发包人)
乙方: (承包人)
为了保护合同双方的合法权益,实现进度、质量、安全、文明生产等控制目标,依照《合同法》第272条规定,明确生产车间的承包范围、承包价格和甲乙双方的权力与义务,因此签定本合同,共同恪守执行。
一、承包方式:
1、以生产车间为一承包作业主体。以工程批次为独立核算单位。
2、进、出厂的原材料、产成品、半产品,生产车间人员共同卸料、装料,由公司统一安排。不计工作时间。
二、承包内容:
1、承包范围:门窗制作全过程,包括下料、开V口、排水孔、五金安装孔、工地安装孔、焊接、焊缝清理、密封条安装、五金组装、门窗的包装、安装固定片以及转角和方管的拼接等。
2、目标:
(1)质量要求:合格。
①乙方必须按照甲方的要求按照国家现行标准和公司企业内部标准按时完成生产任务;
②不允许造成返工、返修,如发生类似事件,乙方承担因返工返修所发生的材料和人工费用。
(2)现场管理:
①必须服从甲方下达的生产任务;
②任何损坏现场物品、工具、设备等机具等情况,甲方将追究赔偿责任,由乙方自负;
③作业人员统一登记造册,名单上报公司管理部门。
(3)安全文明生产管理:
①无人身伤亡事故和重大质量、安全事故发生;
②工作中使用文明用语;
③作业中以沟通协调方式进行,严禁发生争执和强行违章作业;
④严禁工作中的不文明行为(包括随地大小便,偷盗他人财物和工具,衣冠不整,穿拖鞋进入生产车间等),违反者将予以严厉处罚;
⑤机器设备不准随意乱动、乱调,应严格按照设备操作规程操作;
⑥机器设备、手电钻等操作中绝不允许戴手套操作;
⑦严禁醉酒和酒后上岗;
⑧不遵守操作规程出现事故,责任自负;
⑨未经许可,不准擅自接电、接气,乱调设备,违者罚款。
(4)进度目标:达到公司工程部规定的进度要求。
3、乙方保修范围:
(1)安装玻璃后的玻璃压条对接间隙过大,乙方必须在工地竣工验收之前完成维修和更换,并以安装队和现场负责人验收合格的汇签单为准。材料由甲方提供,乙方自行承担人工费和车程费。
(2)五金件漏装和安装孔不到位的,乙方应及时妥善解决。
(3)开启扇安装位置不得当,出现开启不灵活的或者安装几何尺寸不当造成锁闭不严的情况,属于乙方的保修范围。
(4)开启扇的开启方向与设计不符的,乙方自行与客户协商,承担全部责任。
4、承包价款及结算方式:
(1)、加工费按 14 元 /㎡(不含税金)计算,以生产门窗成品的实际制作尺寸为依据;
(2)、产品必须经验收合格,不合格视为违约。
三、组织领导:
1)、生产班组必须服从公司领导,对安排的临时性工作必须无条件执行。
2)、乙方必须确保进场人员的身体健康、有一定的生产经验。经批准进场的工人必须持有效的身份证件。在合同期内,乙方不得随意更换生产人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。特殊情况除外。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度、文明生产制度及宿舍、伙房纪律等。
4)、生产班组给作业人员上意外伤害保险,以防人员伤害所造成更大的损失。
5)、合同期内,未经双方协商解除合同,乙方不得单方撤离生产现场,否则,因延误工期等造成的一切经济损失均由乙方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)、提供乙方进场人员的生活(生活费乙方自理)及住宿条件,住宿人员应服从公司单身职工住宿的规章制度,严禁聚众赌博等违法行为,并遵守门卫制度,不得留宿外来人员等。
2)、提供车间执行的各项规章制度并对其进行监督与管理。
3)、提供生产所需的机械设备和材料及小型工具。
2、乙方的责任:
1)、严格按照优化下料单和图纸生产,执行各项规章制度和操作规程。
2)、对进场的每个工人都必须进行规章制度、安全操作规程及操作技能培训。
3)、绝对服从甲方的工程进度安排。车间应保证足够的生产人员,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。
4)、合理下料,不造成人为浪费。收工前要把剩余的材料清理、归类,做到工完场清,不准乱堆、乱放乱倒垃圾。
5)、爱惜甲方的机械设备和工具,承担所用机械设备的日常保养与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,用完还回,工器具和消耗品以旧换新。
6)、做好产品的成品保护,未出厂前由乙方负责保管。
3、乙方的义务:
1)、乙方在公司在职期间有义务参加公司组织的公益活动,如新标准宣贯、技术培训、消防教育及演习、清雪、卫生大扫除、植树、节日庆典、演出等公益性活动,并不得以任何借口推托。
2)、乙方发现公司工作人员有违法乱纪和有损公司的行为时,有权制止和举报;发现有安全隐患的事件,有义务向公司领导汇报,并督促执行。
五、产品质量及验收标准:
必须保证产品质量,严格按照国家及企业验收标准进行出厂验收,对质量不合格的产品拒绝出厂。由于设计原因造成损失,所有经济损失全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、抢进度、不按规范规定操作造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、付款方式:
1、甲方按月支付乙方的加工费:加工费按当月生产的门窗成品实际面积结算,先支付总金额的95%预留5%的质保金,门窗及玻璃安装完毕后将质保金一次性付清。
2、为了便于公司监督生产车间的工资发放情况,由乙方将生产班组各岗位工序工资分配表上报甲方财务部,以生产车间统计员提供当月生产报表,由公司财务部统一造册,经公司领导审核并由员工签字认可后统一发放。
七、其他事项:
凡操作者违反操作规程和和安全规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。若不能协商解决,申请向当地劳动仲裁部门解决。
九、本合同一式叁份,甲方务部、技术部、乙方各执一份,具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:不锈钢门窗承包加工安装合同
发包方(全称): (简称甲方)
承包方(全称): (简称乙方)
依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《合同法》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况:
1、工程名称:重庆富臻泰竹木制品有限公司:厂房、综合楼:
2、工程地址:重庆江津先锋镇(杨家店)工业园区内.
3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。
4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度14.70米。
二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。
三、工程计价方式:
厂房、 综合楼按窗洞口面积计价125.00元/平方米。
四、工期要求:
1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2. 除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应
1、甲方提供
材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应:
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。
七、临时设施提供方式:
所有职工的生活用品,食宿自理。
八、工程款支付方式:
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。
乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.
十、违约与赔偿:
1、甲方责任:
甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑合同法》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任:
乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国建筑劳务合同法》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。
其它: 乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十一、合同份数:
本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:配电房设备供货及安装项目合作合同
甲方:身份证号码
乙方:身份证号码
双方本着互利互惠、共同发展的原则,利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商,一致决定合作经营 配电房设备供货及安装项目,特订立本协议。
一、合作经营人的规范
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信,和公司及客户签署的各项协议及各项开支,双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目:
配电房设备供货及安装项目。
三、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作
乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求
2、乙方:
乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部,及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配:
1:甲方按照新扬公司的报价 元,按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项,除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3,经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
篇6:建筑门窗安装工程承包合同
甲方:__________房地产开发有限公司
乙方:__________门业有限公司
甲方同意将___________楼入户钢质防火入户门采购安装工程承包给乙方,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,本着平等互利原则,经甲乙双方协商,订立如下合同:
本钢质防火入户门安装工程户为交钥匙工程,具体包括:
1、防火入户门采购、运输、保险;2、成品门保管,现场搬运;
3、安装;4、门面上方粘贴“金诚花园”标签(标签材质、规格、字样待定);5、安全文明施工;6、税金;7、消防部门检测、验收发合格证。
三、工程质量要求:
1、钢质防火入户门的质量要求:
①合同签订前向甲方提供生产企业的生产许可证、企业营业执照等相关证件;
②必须遵照国家标准制作,合同签订前向甲方提供20__年度经国家检测中心检验耐火极限达到甲级要求的检测报告;
③乙方提供的批量门必须与甲方选定的款式及颜色完全一致; ④货物运至施工场地,乙方向甲方提供入网标识,产品合格证等相关证件;
⑤乙方向甲方提供的门锁既要达到甲级防火要求,也要具备防盗性能,同时必须提供两套钥匙(其中一套供业主装修时使用),门铃、猫眼也应达到防火要求。
⑥注意防火入户门在装卸搬运过程的保护,凡出现门面凹陷和变形的门一律不得安装。
2、安装质量要求:
按照国家有关规定精细施工,门与墙体的铆固要坚实,安装门的垂直度误差控制在规定的范围内,不得出现门自开自闭的情况。
四、包装与运输
1、包装标准、包装物的供应及回收:门扇表面覆盖薄膜,纸箱盒外包装,货物到现场,包装物由甲方处理;
2、运输方式:汽车运输,运费由乙方承担;
3、交货地点、方式:乙方汽运至需方工地,乙方需提前三天书面通知甲方发货时间,以便甲方安排货物及配件存放场所。
五、付款方式:
合同签订时,甲方向乙方支付工程总价款的20 %作为订金。所有防火入户门安装完毕,经甲方和工程监理验收后,甲方向乙方支付至工程总价款的70 %,整个安装工程经消防部门验收合格后,甲方向乙方支付至工程总价款的97 %,留3 %作为质保金,质保期为一年。
六、工期:
自甲方向乙方支付工程定金次日即__________内,乙方将防火入户门运到甲方施工现场,_______开始进场安装,______日安装完毕。
七、双方责任:
(一)甲方责任:
1、尽量为安装队伍提供施工方便,免费为乙方提供防火入户门存放室和工作间;
2、配合安装队伍解决安装过程中的一些技术性问题;
3、督促土建方及时填充完善门与墙体间的施工缝,并承担土建方的配合费用;4、按合同之约定,向乙方支付工程款。
(二)乙方责任:
1、负责成品门运至施工现场后的保管,如有丢失,责任自负;
2、服从甲方现场人员的监督与管理,强化安全措施,如安装过程中发生安全事故,其责任和经济损失全部由乙方承担;
3、承担可能由消防部门对防火入户门进行破坏性检测的损失和一切费用。
4、如防火入户门检测不合格,其责任和损失均由乙方承担。
5、承担防火入户门安装完毕至交钥匙期间的保管责任。
八、违约责任:
1、如属乙方原因造成工期延误,按100元/天向甲方支付违约金;
2、甲方必须按合同约定的付款方式向乙方支付工程款,若拖延每笔工程款的支付期限,按100元/天向乙方支付违约金;
3、若因为不可抗力,如战争、火灾、洪水、地震或法律规定的其它情况,可由甲乙双方通过友好协商来解决合同的执行问题。
九、售后服务:
在质保期一年内,如非业主原因,须换件和维修的(如门锁不灵,启闭不便等),乙方必须免费换件和维修。如属业主责任和质保期已过,需换件或维修的,乙方必须提供优惠服务。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
篇7:塑钢门窗承包安装合同
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,双方对本工程有关事宜协商一致,甲方将该工程:项目的水电安装 工程承包给乙方施工,达成以下协议条款。
一.工程概况:
工程名称: 工程地点: 施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程, 结构类型:
二、工期进度要求:
(一)开工日期: 20__年 月 日
(二)总(日历)工期: 个月
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
三、承包方式与范围: (一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。
(二)承包范围: 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。
2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3.夜间施工乙方必须派专人值班。
四、承包价格
1、采用可调价格合同,合同价款调整方法:
a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。
b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行
2、水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3、人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。
5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。
6、材料送检费用由乙方负责。
五、工程质量要求
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。
6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。
7.保修期为一年。
五、施工工期
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。
2、工期延误
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;
(3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。
六、安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。
七、付款方式:进度款支付按照每层完工付款
1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。
3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。
八、双方职责
甲方
篇8:建筑门窗安装工程承包合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,
根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、结构型式:
4、建筑风格:
5、工程规模:
二、承包范围:
1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;
2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;
3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期:
1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求:
1、执行标准:
?工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)
?建筑工程施工质量验收统一标准》gbj50300-20xx
?建筑施工安全检查标准》jgj59-99
?建设工程施工现场供用电安全规范》gb50194-93
?建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50212-20xx
?建筑电气工程施工质量验收规范》gb50300-20xx
?建筑安装工程施工工艺操作规程》db/00p01001-88(四川省地方标准)
2、质量体系要求
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法:
1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。
2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成:
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项
1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
6、本合同签约地点:
甲方: 乙方
身份证号码: 身份证号码:
电 话: 电 话:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
篇9:水电安装工程合作协议
甲方:________________(发包方)
乙方:________________(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点:_______________
2、工期:___________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日
3、本项工程预计费用________________元人民币。
第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家gb50210-20__及gb50327-20__并参照及
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:________________乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:________________
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:________________
1、工程款付款方式:________________
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容:________________
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割
4)、开关面板安装
5)、小五金、马桶、的安装
6)、后期灯具的安装
3、工程结算方式:________________
按实结算:________________
总价结算:________________20元/平米(套内面积)
第六条违约责任:________________
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:________________
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:________________
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条其它约定:________________
1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至________________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:________________
________________年________________月________________日
乙方签字(盖章):________________
________________年________________月________________日
篇10:道闸安装合作合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致,就乙方为甲方提供、安装出入口道闸及广告发布合作事宜,达成本合同。
一、合作方式
本合同中道闸指用于甲方小区门(“指定位置”)限制机动车行驶的道路出入口管理设备,本处特指双方指定型号的道闸挡车器,共组,规格高米×长米,含附属设备(下统称“道闸”)。
1、自合同签订之日起个工作日内,乙方向甲方无偿提供道闸并在指定位置安装完毕(以通过甲方书面验收通过为准)。
2、合同期内,乙方可在道闸安装必要广告发布设施发布广告,但广告内容需经甲方书面审核同意。
3、乙方发布广告所需设备由乙方自行安装并承担费用,并按约定进行设备维保等服务。
4、甲方承担道闸使用电费。
5、合同期内,如乙方技术、产品更新,甲方有权要求乙方更换、升级原道闸相关设备。
二、使用约定
1、指定位置道闸广告位使用权归乙方所有。甲方无须为道闸安装、维保维修等供工作支付任何费用。
2、合同期内,道闸所有权归乙方、使用权归甲方;合同期满,道闸所有权及使用权均归甲方,甲方有权另行招租广告,同等条件下乙方对道闸广告位使用有优先缔约权。
三、合同期限
本合同期限年,自年月日至年月日。合同期限届满,如双方有意继续合作的,另行签署书面合同。
四、所有权及风险承担
1、合同期内,乙方承担道闸毁损、灭失的风险;合同期满,道闸所有权归甲方后,甲方承担道闸毁损、灭失的风险。
2、甲方验收通过前道闸毁损、灭失的风险由乙方承担。甲方验收通过后道闸毁损、灭失的,除司法认定偷盗原因外,乙方应在道闸损坏后三日内完成道闸的维修、更换,甲方为乙方确定责任人提供协助。如经司法机关认定为偷盗原因致道闸损坏的,双方按附件二道闸报价清单中部件单价,由甲方承担相应金额的五分之一,乙方承担五分之四。
3、合作期间乙方承担道闸的维修维保范围包括:道闸电机、道闸控制板、道闸传动轴、地感、挡杆。甲方对道闸正常运营负监护责任,道闸遭非正常损坏时应第一时间维护现场,协调责任人赔偿。因甲方监护不力造成道闸损坏的维修费由甲方承担。
五、甲方权利义务
1、甲方须提供联系人配合乙方安装、维护道闸,乙方发布或更换信息过程当中甲方应提供无偿协助配合。
2、甲方授权操作人员在乙方完成道闸安装且操作使用无障碍后应向乙方工作人员签字确认。
3、甲方在乙方办理道闸广告画面内容审批或登记手续时提供必要协助配合,包括但不限于提供甲方营业执照复印件以及其他必要材料。
4、甲方应妥善使用、管理道闸,尽力确保道闸避受人为破坏、损毁、盗窃等不利于乙方的行为。
5、甲方有权监控道闸使用,可在甲方权利范围内要求小区业主以及行人不得通过遮盖、污损等任何方式影响乙方发布广告信息的正常展示。道闸不能正常使用或乙方发布信息不能正常展示时,甲方应及时通知乙方联系人处理。
6、甲方道闸操作人员需根据车辆行人进出情况对道闸进行升降操作,在无车辆、行人进出时须将道闸及时复位,以保证乙方合同权益。
7、甲方管理权限变更的,应配合乙方与后续公司业务对接。
六、乙方权利义务
1、乙方有权在道闸上发布商业广告和信息,乙方发布内容应合法合规。如因乙方发布内容导致甲方损失的,乙方应全额赔偿。
2、乙方保证其提供和安装的道闸满足甲方使用需求,并负责对甲方使用和操作人员进行操作培训和指导。
3、乙方有权监督提醒甲方对道闸及时复位。如甲方操作人员未按车辆进出情况对道闸进行升降操作,或在无车辆、行人进出时未将道闸及时复位,乙方有权向甲方主管领导汇报并要求操作人员按约定操作。如甲方拒不整改,乙方可解除本合同,撤出设备。
4、非人为操作原因的道闸故障造成甲方、公共设施或第三方损失的,乙方承担全部责任。
5、进入甲方管理场地的乙方施工人员应严格遵守甲方管理规范。
6、未经甲方书面确认,乙方不得将本合同项下权利义务向第三方转让。
七、维保方案
1、道闸安装调试结束后,乙方应为甲方人员提供操作培训,根据各工作人员的岗位,具体安排人员的培训计划,直至培训人员完全掌握为止。
2、设备维保
(1)合同期内,乙方对因设计、工艺或材料等缺陷造成的质量问题和故障负责。具体如下:
①随时与甲方或物管部保持联系,及时维护。
②每季巡检。
③每半年全面维护。
④产品或安装出现故障,乙方在接到电话24小时内派员赶到现场,48小时内排除故障、修复。如需更换原装零部件,时限为7个工作日,此期间乙方须采取有效措施缓解影响程度;甲方可与乙方协商采取必要补救措施,风险和费用由乙方承担。
⑤合同期内,如因甲方未按说明及培训操作造成道闸设施的损坏,乙方接到通知后亦应在48小时内到场维修。如需更换零部件,按附件清单单价收取费用。
⑥合同期内,甲方或第三方冲撞或接触道闸造成的损坏,乙方接到通知后24小时内到场维修。如需更换零部件,按附件报价单价向责任人收取,否则按甲方五分之一、乙方五分之四分担。
(2)乙方负责日常维护道闸广告发布位置,甲方应确保该位置清洁、完整,不得出现乱涂乱画、他人张贴告示等行为。如有重大污损、褪色、残缺、破损、倾斜情况,甲方应及时通知乙方维修或更换。
八、广告发布
1、乙方使用合同约定道闸发布广告,须严格遵守广告法及相关法律法规,完成必需审批手续并承担费用。
2、乙方发布的广告内容和表现形式须合法合规,不得非法宣传,不得展示有违道德、有伤风化内容。
3、乙方不得发布与甲方及其关联公司经营范围相似企业的广告。否则甲方有权要求乙方更换,乙方怠于更换的,甲方有权暂停广告发布,且不承担任何责任。
九、终止及解除
1、因甲方原因造成乙方无法安装道闸,乙方在提供替代解决方案后仍无法安装情况下,本合同自动解除,双方互不承担违约责任,但乙方须还原现场设施至道闸未安装前状态。
2、如因法律法规或政府指令导致道闸拆除或不允许广告发布的,乙方有权回收道闸,本合同自动解除,双方互不承担违约责任,但乙方须还原现场设施至道闸未安装前状态。
3、如因政府政策调整等原因导致本合同需暂时中止履行的,双方均应采取一切必要措施避免给对方造成或扩大损失。待中止情形消失后,本合同自动恢复履行并按中止时长顺延合同期限。
4、如本合同执行中遭到业主严重投诉或业主委员会反对,甲方协调不成的,甲方有权经提前书面通知乙方,解除本合同,双方互不承担责任。
5、如乙方因经营问题,不能完成合同项下约定义务,向甲方出具书面说明后,道闸所有权提前转移至甲方,本合同自行终止。
6、除非本合同约定或双方另有明确书面约定,乙方违约、导致合同提前终止(包括甲方行使合同解除权情况)的,除合同其他条款约定违约责任外,乙方应将道闸所有权提前转移至甲方,否则乙方承担万元违约金。
十、业务联系人信息
1、为便于履行合同,双方各自指定对接人壹名,具体信息如下:
(1)甲方对接人
姓名:;职务:;联系电话:;通信地址:;邮编:。
(2)乙方对接人
姓名:;职务:;联系电话:;通信地址:;邮编:。
2、甲方对接人有权代表甲方对合同履行进行监管、纠正乙方违约行为、督促乙方付款、收发函件。超出前述授权的,须甲方加盖公章确认。
3、乙方确认本方对接人有权代表本方收发函件、协调沟通合同履行事宜、参加会议、签署会议文件、确认事实及违约责任、提出建议和整改方案等。
4、各方均确认:对方按上述信息均能有效送达信函,因信息不准确或不完整导致无法接收信函的,一切后果由信息提供方承担。
5、如上述信息确需变更的,变更方应提前五个工作日以书面方式通知对方,否则,因未通知变更信息导致变更方无法收到有关函件的,一切后果由变更方承担。
十一、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,协商不成的,任一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十二、生效及附件
1、本合同经甲乙双方签署生效;一式四份,双方各持两份,具同等效力。
2、本合同项下违约方的损失赔偿范围包括守约方的直接损失和间接损失,包括但不限于守约方向第三方承担的赔偿款、补偿款、道义资助款、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费、市内交通费、文印费以及其它必要支出等。
3、以下附件为本合同的有效组成部分,与本合同具同等效力。
附件一:道闸报价清单
(以下无正文,为道闸安装合作合同签章页)
甲方: 乙方:
签约代表: 签约代表:
签署日期:年月日 签署日期:年月日
篇11:门窗企业合作协议
甲方:__________
乙方:__________
丙方:__________
甲、乙、丙三方经充分协商,在平等自愿的基础上就合伙出资成立________ 事宜达成如下协议:
一、合伙网吧的名称________________________,经营场所位于________。
二、合伙目的:________________________________________。
三、合伙网吧的经营范围:________________________________________。
四、合伙人的姓名及住所:________________________________________。
1、甲方
2、乙方
3、丙方
五、合伙期限:自年月日 至年月日。
六、出资方式及数额
1、甲方以________出资,折合人民币________元;
2、乙方以________出资,折合人民币________元;
3、丙方以________出资,折合人民币________元;
七、缴付出实钠谙
合伙人应在年 月 日出资完毕,否则,每逾期一天,按相当于出资额的________支付违约金给其他合伙人,逾期累计超出________元,视为其自动退伙。
八、利润分配和亏损分担
合伙网吧一般在________进行财务结算,甲方按________分取利润或分担亏损;乙方按________分取利润或分担亏损;丙方按________分取利润或分担亏损。
九、退伙
合伙人有下列情形之一时,合伙人可以退伙:
1、经全体合伙人同意退伙;
2、发生合伙人难于继续参加合伙网吧的事由,如________
十、合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:
1、未履行出资义务;
2、因故意或者重大过失给合伙网吧造成损失;
3、执行合伙网吧义务有不正当行为;
4、其他如________________________
十一、解散与清算
合伙网吧有下列情形之一时,应当解散:
1、经营期限届满,合伙人不愿继续经营的;
2、全体合伙人决定解散;
3、合伙人已不具备法定人数;
4、其他,如________________________
合伙网吧解散后,网吧应当依法进行结算。
十二、本协议一式 份,自合伙人签名后生效,合伙人各执一份,合伙网吧留存一份,均具同等法律效力。
甲方:__________
乙方:__________
丙方:__________
签约日期:__________
篇12:塑钢门窗承包安装合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方,根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任,经双方协商同意后签订合同。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程承包的范围和内容:
四、 双方责任:
甲方:
1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。
2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要,提供符合门窗验收标准的门窗洞口。
3、乙方已做好的成品项目,因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工,一切返工费由甲方按实计付。
4、为了确保施工顺利进行,解决应由甲方解决其它事宜,协调乙方与有关部门及土建的相互关系。
甲方为乙方无偿提供以下施工条件。
(1) 提供材料存放场所:
(2)配合提供垂直运输机械:
(3)提供水、电使用:
(4)提供工程交底数据。
5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。
乙方:
1、 制定详细有效可行的施工方案,组织好过硬的施工队伍。遵守有关法律和规定,服从甲方现场管理,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。
2、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工,并对原材料、施工工艺及施工过程负责。
3、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。
4、 乙方必须保证其合同约定施工工期,如因甲方或不可抗力因素,则工期顺延。
5、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净,一切边割废料及散落杂物必须清理干净,不污染其它工种成果。
6、 一切按规范施工,如有不合格须返工全部由乙方负责。
五、 工程内容及要求:
1、 工作内容:
(1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求,玻璃厚度、工艺应符合要求。
(2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。
2、工期约定:
(1)开工时间 年 月 日,工程工期为 天(乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求;与甲方配合,应满足甲方进度要求,雨天、大风天气工期顺延。
(2)开工日期以甲方发出开工令为准,计算乙方工期,工期按日历连续计算。
(3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工,凭甲方及监理签证工期顺延。
3、工程质量:
本工程门窗应满足验收标准,门窗塑钢材料及施工验收标准执行:JG158-20_ B50411-20_、JGJ144-20_。
六、 文明施工
现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,遵守甲方各项规章制度,做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放,尊重和服从甲方的现场监督和指导。
七、 安全要求
1、 乙方不能作主排除的安全隐患,要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持,消除隐患。在隐患没有解决之前,乙方不得冒险施工作业。
2、 乙方在组织工人施工时,必须提供安全意识,做好安全防范,制定安全措施,保证安全生产,杜绝任何工伤事故发生。
3、 施工安全用电:施工用电必须遵守安全用电规章制度,按指定配电箱专人接线操作,非专业人员严禁操作。
八、 工程验收:
1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收,验收合格后方可进行玻璃安装施工。
2、 乙方每道工序完成后,由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工(三个工作日内没有组织验收,视同验收合格可继续下道工序施工)。
九、 工程造价与结算
1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/(不含税)
2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积
3、乙方施工的门窗工程施工完毕后,经甲方、监理、乙方(分包单位)、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后,一个月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。
十、 付款方式
施工开展后乙方报进度,经甲方、监理审核,按85%付进度款。门窗系统施工完毕,通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后,甲、乙双方进行本工程的竣工结算,经双方确定工程量和总费用,甲方应在一个月内付清乙方工程款。
十一、其它约定
1、 在整个施工过程中,若因乙方原因造成了质量和进度问题,其责任由乙方承担。
2、 若因甲方资金不能按合同执行,或甲方其它原因造成无法履约,责任由甲方承担。
3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款,如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚,乙方必须根据合同条款,保证质量按照工期要求完成任务。
十二、本合同在执行期间,若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致,可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效,双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:工地门窗安装合同
甲方:
乙方:
依照《_____》和本工程的具体情况,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同意签订本合同,以资共同遵守.
一、工程概况:
1、项目名称:
2、项目地址:
3、合同签订地点:
二、承包方式:
2、每平方米综合单价为:元(不含税票),工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式:综合单价_________工程量
三、门窗种类及材质要求:
本工程门窗的种类为:,型材表面处理为,主型材厚度为:mm,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式:
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;
2、乙方第一批材料到现场后5天内,甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
4、全部安装完成并验收合格后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;
5、剩余总造价的3%作为保修金,壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;
1、甲方责任:
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任:
六、违约责任
1、甲方违约责任
(1)甲方按合同约定支付工程款,每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时,甲方应及时予以协调解决,工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的,应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式
本合同所发生的争议,双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或_____委员会_____调解解决。
八、其他约定
1、本合同一式
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起,至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件,并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇14:建筑门窗安装工程承包合同
发包方(甲方):
地址:
承包方(乙方):
地址:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,甲乙双方就_____________________项目的工程承包安装事宜进行磋商,现就本工程的相关事宜协商一致,为明确双方的权利、义务,结合本工程的具体情况,达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包内容:
5、承包方式:
6、工程造价:
二、施工准备
1、甲方:
(1)________年______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。
(2)________年______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
(3)合同签订后_________天内(以签收最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_________份,施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点)_________份。
(4)组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_________天内分送有关单位,_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。
2、乙方:
(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。
(2)编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划,送甲方。
(3)乙方须保证安全文明施工。
(4)工程完工当日,乙方须向甲方发验收通知。
三、工程期限
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、根据工程需要,商定工程工期为_________天(日历天),计划开工时间为:_________年_____月_____日,计划完工时间为:_________年______月______日。
2、开工前_________天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、工期顺延:
(1)按施工准备规定,甲方不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
(2)凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
(5)甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
四、工程质量
1、本工程质量经双方研究要求达到:
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
五、乙方职责
1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;
2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
3、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;
4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;
5、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
六、工程价款的支付与结算
1、本合同签订后_________日内,甲方支付不少于合同总价的_____%备料款,计人民币_________万元;
2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满无息一次支付给乙方。
七、施工与设计变更
1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。
3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
4、甲方如需设计变更,必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。
八、工程验收
1、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续。
3、工程竣工验收后,甲方才可使用。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
4、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。
九、违约责任
乙方的责任:
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,双方进行协商,若确实是因为乙方原因导致延期,由乙方承担相应责任。
甲方的责任:
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达_________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_________%偿付乙方赔偿金。
十、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定,协商不成,可以申请调解,调解不成的,可按以下第_________项方式解决:
1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁;
2、向工程所在地人民法院起诉。
十一、附则
1、本合同一式_________份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
3、本合同未尽事宜,双方协商,协商后可签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份证号:
合同履行地:
签订时间:________年______月______日
乙方:
负责人:
身份证号:
合同履行地:
签订时间:________年______月______日
篇15:塑钢门窗制作安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第1条 工程概况、工期、合同款价
1.1工程概况
工程名称:江苏五星国际大酒店室内装饰工程
工程地址:范公路88号
工程内容:江苏五星国际大酒店室外阳台封闭
1.2工期
合同工期20个日历日,按批准的开工日期计算。
1.3合同价款
门窗数量:约400平方米(最终按实际完成面积计算)。
门窗单价:塑钢窗制作安装310元/平方米,含拆除原有阳台栏杆;采用双面安全玻璃另加40元/平方米、崁缝10元/平方米。
合同价款:¥壹拾肆萬肆仟元整(144000元),含税价(暂估,最终结算价以实际发生量计算)。
1.4工程款支付:合同生效后乙方开始制作,窗框安装固定后甲方向乙方支付总工程款的30%,玻璃和窗扇安装后甲方再支付乙方总工程款的30%,在工程安装完验收合格后后15个工作日内甲方负责将核算后的剩余
工程款一次性支付给乙方。
第2条 制作安装要求
2.1型材:主要材料质量必须达到国家标准要求,窗型与建筑外窗一致,材料为实德80系列塑钢型材,衬钢厚度1.5mm,中空5mm+9mm+5mm安全玻璃,辅材及配件必须满足质量要求,洞口尺寸由乙方自行测量。
2.2安装要求,符合塑料门窗安装及验收规范JGJ103-96的要求。
2.3塑钢窗安装工作范围包括崁缝、打胶。
2.4乙方向甲方提供型材合格证、检测报告、玻璃合格证,塑钢窗施工竣工资料,一式两份。
第3条 保修期 保修期两年,自塑钢窗工程验收合格之日起计算。
第4条 违约责任
合同签订后,任何一方不得单方面撤消或不履行合同。否则,违约方向守约方一次性支付违约金:合同总价款的 20 %,并承担由此给对方造成的一切经济损失。乙方按照甲乙双方制定的合同日期进行制作安装,如因乙方问题延误交工工期乙方向甲方支付每天500元违约金,其它违约责任按《经济合同法》执行。
第5条 解决合同纠纷方式
双方友好协商;向经济合同仲裁委员会申请仲裁;向原告方所在地人民法院起诉等。
第6条 本合同经双方签字后生效,壹式肆份,双方各执贰份。
第7条 合同有效期
自合同签定之日起至工程验收合格剩余工程款支付完毕终止。
第8条 合同附加条款
1.1施工安全:乙方进场施工人员必须服从现场的安全管理,乙方人员造成的安全责任事故甲方一概不承担责任。发现违反安全作业规定的行为每人每次罚款500元。
1.2现场抽样检验的材料检测费由甲方承担,因材料质量不合格造成的损失均由乙方承担。
第9条 未尽事宜,双方协商解决。
第10条 其它
甲方:
乙方:
篇16:建筑门窗安装工程承包合同
建筑施工物资租赁合同
合同编号:____________
出租方:___________
承租方:___________
签订地点:___________
签订时间:________年________月_________日
根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)
第二条租赁期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。共计_______天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_______日内,重新签订合同。
第三条租金
租金收取:(双方应约定租金计算及其付款方式)_____________________
第四条押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金_______元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿后,押金金额退还承租方。
第五条租货物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条租赁合同变更
1.在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
2.在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任
1.出租方违约责任:
(1)未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。
(2)未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。
(3)未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_______%的违约金。
(4)其他违约行为________________________________________________________。
2.承租方违约责任:
(1)不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金 %的违约金。
(2)逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金 %的违约金。
(3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付期租金 %的违约金。
(4)其他违约行为________________________________________________________。
第八条争议的解决方式
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项_______________________________________________________________________________________________________________________________________
第十条本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方: ______________________ (公章)
地址: ______________________
法人代表:___________________ (签章)
开户银行及帐号:__________________________
年 月 日
承租方: ______________________ (公章)
地址: ______________________
法人代表:___________________ (签章)
开户银行及帐号:__________________________
年 月 日
篇17:安装工程合作的合同
本协议由下列双方订立:
甲方:________________
乙方:________________
根据《_____》和其他有关规定,结合双方公司合作的具体情况,现初步拟订合作条款如下:
1.合同标的
乙方执行及完成甲方的规定和要求,在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。
2.合同总价_________$
本合同价为一次性包定价,包括内容:
2.1厂房设备安装前的准备工作,咨询,代理联络,前期采购,辅助绘图工作。
2.2设备所需的机械(或钣金)加工件,五金件配送,劳动用品和一系列的辅助材料。
2.3工程中所需的人力辅助,工具辅助。
2.4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排,不包括苏州市外的服务。
2.5安装设备工程后的维护工程:油漆,清理现场,无技术含量较高的检验配合(包括夜间值班),工具保管等。
3.合同工期
3.1乙方必须无条件配合,满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。
3.2乙方需按时提供给甲方服务,逾期造成的后果损失的,损失由乙方承担。
3.3.1前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。
3.3.2采购送货服务乙方在明确要求后,12小时内给予答复,可进行的任务须在(最多60小时内完成送货)。
3.3.3乙方应及时完成辅助绘图工作,甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。
3.3根据实地情况,油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的,甲乙方经商议后共同解决。
4.质量保证
乙方应保证其供应的加工件,配件,五金件等都是全新的,应甲方要求,须提供响应质量合格书或型号材质证明,有说明书的特殊器材,乙方应提前提供说明,甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。
5.技术资料
6.管理人员
6.1甲方代表为________
6.2甲方________对质量负责监督与验收
6.3乙方负责本工程的管理人员为_______
6.4甲乙方管理人员:
6.4.1甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效,甲方代表应及时向乙方提供所需指令,批准,如乙方未能执行,应承担因此给甲方造成的可见损失。
6.5.1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效,甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。
6.6甲方责任:
6.6.1甲方组织乙方技术人员,采购人员等考察现场,给予口头安全辅导。
6.6.2提前提出要求、指令,监督并指出技术上的问题。
6.6.3协调乙方人员和________的操作手续。(如进厂,停车,安全服饰等)
6.6.4尊重并信任乙方,对甲方在中国国内私自进行的操作,乙方不承担责任。
6.7乙方责任:
6.7.1乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。
6.7.2乙方根据合同规定的工程范围,按质如期提供五金,机械配件,人力并确保质量。
6.7.3对额外采购物品需明确报价,并严格遵守书面文件的条款履行责任。
6.7.4对甲方的商业信息无条件进行保密,不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。
7.转包与分包
乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下,未经甲方批准时,不能将业务分转给其他单位。
8.付款方式与索赔
支付:自合同生效后,甲方在收到乙方电子、书面报价单后:
8.1报价单总价在$____________以内的,甲方每月支付乙方1次。
8.2报价单总价在$_______-_______以内的,甲方预付乙方总价_______%以内定金,在验收后的15天内付清余款。
8.3报价单总价在$_______-_______以内,甲方预付乙方总价_______%以内预付款,余款在工程结束前结清。
8.4报价单总价在$_______以上的,须协商后制定单独的项目合同。
索赔:乙方对合同要求不符应负有责任,并且甲方在工程有效期内(甲方的工程期间和之后的3个月)提出索赔,乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
8.6乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止,乙方负担发生的一切损失和费用,包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。
8.7根据货物的疵劣和甲方受损的程度,经双方同意实行货物价格的降价处理。
8.8更换、修正有缺陷的货物,更正乙方因技术不良造成的施工错误,以达到合同的规定,乙方承担一切费用和风险。
8.9乙方延误甲方竣工工期,有明确证明的情况下,乙方承担甲方赔偿金的_____%。
9.合同文件
签署的合同文件有以下文件组成:
9.1本协议书(参考)
9.2合同书(最终修正本)
9.3各项目报价书(最终修正价)
9.4履行合同时所需相关表格:甲乙方各部门管理人员名单,乙方服务项目表,送货清单,人力出勤表格,咨询格式,验收单,支款书,收款单,预付款申请单,索赔书,合同终止书。
9.5签约合同前的来往函件
此意向书还需经双方协商,修改,补充,再次制订合同书以后,签字盖章生效。正本一式二份,双方各执一份,副本___份,甲方___份,乙方___份。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________
甲方法定代表人签名:_______乙方法定代表人签名:_______
日期:_____________________日期:_____________________
篇18:门窗供货安装合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵照平等自愿、公平守信原则,经甲、乙双方友好协商,就乙方防盗门供货与安装达成以下协议:
一、工程概况:
1.1工程名称:FDGFGDG(一期)单元门制作安装工程
1.2工程地JH省JHJH县西城区
二、供货规格、金额及要求:
2.1供货规格、数量及金额:见表1
2.1.1以上价格包含制作、运输、安装、保修期内的维修、税金等除配合费外的所有费用,为交钥匙工程。
三、结算方式:
3.1本分包工程单价:樘。 合同总价:68.6万元(陆拾捌万陆仟元整)。
3.2分包价格为含税价,乙方向甲方提供税票; 3.3施工中,按实际数量进行结算;单价按前述条款执行。
四、付款方式:
货到总货款的80%,安装完毕验收合格后付至总货款的95%,剩余工程总价的5%作为质保金,待保修期(一年)满后无质量问题时一次性无息付清。
五、产品交货及安装
5.1、交货时间:双方签署数量及开启方向确认单后日内,乙方必须将产品运到安装工地下货。
5.2、货到现场,甲方按照合同支付款项后,乙方确保每天安装樘 ,如不具备安装条件时间相应顺延。
5.3、乙方到货后,搬运、安装过程中,甲方协调乙方的用电,但由乙方挂表计量,按供电局收取价格结算给总包单位。
5.4、货到工地由甲方提供堆放场地,乙方负责保管,经甲方和工程监理验收合格后方可用于安装施工,并开具到货单。
5.5、安装技术要求根据行业标准及施工条件确定,高低里外位置由甲方出具技术要求及标高线,乙方按照技术要求安装样板门壹樘,经甲乙双方代表及监理方认可后,乙方按样板门要求进行施工安装。
5.6、乙方安装后甲方以每单栋楼为一个检验验收批次,不合格的由乙方进行整改,直至验收合格后方可进行下一批的安装,以确保安装质量。
5.7日内进行验收,并注明门上所带的附件是否齐全,外形是否完好(即有无碰伤、划伤)。
六、验收标准、方法:
6.1、按照双方确定的样板门安装标准验收,安装质量必须符合行业标准。
6.2、乙方提供生产厂家资质、检验报告、合格证等相关资料。
七、工期及保修期:
7.1工期要求:合同签定后,甲方提前一个月通知乙方入户门进场时间。进场后,根据甲方现场安排,对具备安装条件的及时组织安装。
7.2保修期内非人为因素造成的损坏,乙方免费负责更换、维修,保修期满后,成本价收取维修费。
八、安全、文明施工:
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。同时遵守有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理等的有关规定,做到文明施工。
8.2乙方进场后,必须接受甲方、监理单位的工程质量监督及安全管理。
九、违约责任:
9.1、合同签定额万分之三向甲方支付违约金。但总计不超过合同约定应付未付款的20%。
9.2、甲方未能按合同约定支付贷款,每天按合同总额万分之三向乙方支付违约金,但总计不超过合同约定应付未付款的20%。
9.4凡由于乙方责任而影响工期和工程质量的,造成的工期滞后和经济损失由乙方承担。如甲方不具备安装条件而影响工期的,工期顺延,如遇不可抗拒因素而不能履行合同时,兔除违约责任。
十、其它:
10.1 合同签订后,量尺寸时,乙方给甲方工地送一樘选定的样品门,由甲方验收封样,以备以后货物的验收。
10.2本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议。
10.3本工程报价资料及其承诺均作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
10.4本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效,保修期满、余款结清后自动失效。
10.5本合同一式肆份,双方各执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:产品安装服务合作协议
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 合同性质
本合同属于软件升级服务合同。
第二条 合同内容
甲、乙双方经过友好协商,乙方为甲方购买的“_________”软件,进行版本的升级。升级内容为:
1.彻底更换为现有的“_________”最新版本防病毒软件,包括策略中心一个、服务器端_________个、和客户端(_________)个,升级费用为_________元整。
2.乙方为甲方提供一年的病毒升级服务。服务费为_________元整。
3.乙方提供上门的安装、调试。服务费为_________元整。
第三条 合同金额及付款方式
1.本合同总额为_________元人民币,大写:_________。
2.支付方式:在签定合同后,乙方按合同要求,向甲方提供软件并抵达安装现场,开始调试安装,为甲方提供正式国际授权序列号,以保证用户得到网上升级服务,安装完成后,支付乙方全部款项。
第四条 合同执行期限
乙方应于_________年_________月_________日前为甲方提供软件产品;并于_________年_________月_________日前到甲方现场开始安装调试设备。
在甲方提供满足本合同第六条要求的调试环境下,乙方应在_________个工作日内安装调试完毕,并开通。
第五条 标的约定
乙方所购买软件应保证为正版软件,并提供必要的原装的产品安装介质,须提供其代理该软件的资格证明。
第六条 乙方应在_________公司提供的软硬件平台上安装本合同中规定的软件。
第七条 服务及培训
1.乙方向_________公司免费提供远程维护技术,通常系统故障,提供实时响应远地解决。在远程维护无法排除故障时,乙方提供48小时内到达现场服务。
2.在正常使用情况下,乙方对所提供的软件提供一年的保修。保修期自验收(非终验)合格日期算起,保修期内免收各种费用。
3.若非软件本身质量原因(如因甲方误操作等原因)所造成的损坏则不在保修之列,但乙方应及时提供技术支持。
4.乙方对系统提供终身技术支持。超过免费保修期,若软件出现故障,乙方只收取成本费(含材料费、差旅费)。
5.由乙方对使用方操作人员进行现场免费一周培训。
6.乙方提供软件终身免费升级,甲方要求新增加软件模块时,乙方可适当收费。
第八条 乙方的违约责任
乙方不能交货的,退还全部货款并支付合同总额_________%的违约金。
第九条 甲方的违约责任
甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 争议解决方式
1.在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
2.协商解决不成,双方商定,采用以下第_________种方式解决。
a.申请仲裁委员会仲裁;
b.向人民法院起诉。
第十二条 补充约定
1.签约方确定以下内容作为本合同的附件,并与本合同具有同等效力:
_________。
2.其他需要补充约定的内容:
_________。
第十三条 合同生效
本合同正本一式贰份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日