学校门窗维修合同书
甲方:
乙方:
因我校教室门窗、玻璃窗已破烂不堪。根据上级领导有关要求,经学校校务工作会议研究决定利用今年暑假期间进行维修。为确保下学期学校工作能得到正常开展,经甲乙双方共同协商一致,甲方将“教室门窗、玻璃更换”维修工程承包给乙方,具体要求如下:
1、此项工程所需经费共计人民币贰仟玖佰陆拾肆元(2964.00元)整。
2、承包方式:包工包料。
3、施工期限:在暑假期间必须完成。
4、乙方必须严格按照甲方的要求采购材料做到保质量,不得偷工减料,不得弄虚作假等行为。
5、付款方式:乙方施工竣工后,经甲方验收合格,方能全部付清上述维修经费。
6、安全方面:乙方在施工期间,各自注意人身安全,否则一旦发生安全事故,甲方不负任何责任。
7、本合同一式二份,双方各持一份,望共同遵守。
8、本合同自20xx年7月15日起生效,直至20xx年8月15日止。
甲乙双方共同签字并盖(章)手印:
甲方: 乙方:
更多相似范文
篇1:建筑门窗工程承包合同
在当前我们建筑行业发展的过程中,建筑门窗工程在其中有着十分重要的作用,它的质量问题直接关系到建筑物的舒适性,给人们的日常生活有着一定的影响,对于建筑门窗工程承包合同你了解多少以下是小编为大家整理的建筑门窗工程承包合同范文,欢迎参考阅读。
建筑门窗工程承包合同范文1
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、 工程名称:。
二、 工程地址:
三、 承包方式:包工包料(大包)。
四、 工程内容:点式玻璃雨搭。
五、 工程用料:
1、框架:用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃:88钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。
七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后
付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。
九、 违约责任:
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。
十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至____市人民法院。
十
一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑门窗工程承包合同范文2
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条:工程概况
工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓5楼
工程地点:____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内)
工程内容:铝合金建筑门窗
工程范围:加工、制作、安装及成品保护
1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡,地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。
2、承包方式:包工包料。
第二条:工程期限
1、开工日期:________年____月____日
2、竣工日期:________年____月____日
3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:
a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;
b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
c) 不可抗拒之因素;
d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;
e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。
第三条:工地代表
甲方驻工地代表: 负责人:
乙方驻工地代表: 负责人:
第四条:甲方工作
1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;
2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;
3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。
第五条:乙方工作
1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;
2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;
3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;
4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。
第六条:工程进度
严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。
第七条:工程质量
1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。
2、工程材料的使用:
推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为
1.2,扣板厚度为0.8
1.0,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。
3、工程材料的要求:
电泳不锈钢铝合金型材采用信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。
第八条:工程验收
1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。
3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。
第九条:合同价款与支付
1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更。
2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条:设计变更
1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。
2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条:保修
承包方负责保修________年(注:非人为原因)。
第十二条:违约责任
1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;
2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;
3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。
4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。
第十三条:争议
本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。
1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2. 向____市人民法院起诉。
第十四条:如需担保,应另立合同。
第十五条:合同份数
合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。
第十六条:其它
未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑门窗工程承包合同范文3
发包方(全称):简称甲方)
承包方(全称): (简称乙方)
依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况:
1、工程名称:重庆XX公司:厂房、综合楼:
2、工程地址:重庆江津(杨家店)工业园区内.
3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。
4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度1
4.70米。
二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。
三、工程计价方式:
厂房、 综合楼按窗洞口面积计价12
5.00元平方米。
四、工期要求:
1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2. 除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应
1、甲方提供
材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应:
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。
七、临时设施提供方式:
所有职工的生活用品,食宿自理。
八、工程款支付方式:
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100200元次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.
十、违约与赔偿:
1、甲方责任:
甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任:
乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国建筑劳动合同法》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。
其它: 乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款00元次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十
一、合同份数:
本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。
十
二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
篇2:工地门窗安装合同
发包人(甲方):
承包方(乙方):
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,本着自愿、平等和诚信、互利的原则,经双方协商一致,签定本合同,以便共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容及造价
二、准备工作:
1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。
3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型,并绘制完整的窗型图交甲方审核,经甲方审定签字后方可制作和安装。
4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准:包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。
三、施工配合、成品保护、施工安全:
1、甲、乙双方要密切配合,保证对乙方在工地现场的施工顺利进行,甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方,使乙方及早知道土建工地的施工安排,做好本项目的施工进度安排,及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙;
2、乙方在工地于甲方的施工配合要求,由乙方提出,甲方协调;
3、对于工地土建进度计划的变更,甲方应提前一周通知乙方;
4、本施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后,乙方应妥善保管,甲方应协调进行成品保护,防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出,不得绑、凳脚手架,不得踩、压、碰、划,以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的,由责任方负责;
5、玻璃安装应在土建湿作业结束后进行,以减少成品受损及污染;
6、乙方应加强成品保护、文明施工管理,进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品,否则视情况甲方有权进行处罚;
7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理,遵照有关安全施工规范进行施工,如发生安全事故由责任方负责;
8、甲、乙双方均派出工地代表,便于双方沟通协调。甲方工地代表:联系方式:乙方工地代表:联系方式:
四、工程期限:按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间
1、乙方的施工安装工期:乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2、如遇下列情况工期顺延:
①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件;
②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行;③设计变更及工程量增加;
④不可抗力;
⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。
篇3:塑钢门窗承包安装合同
第一部分协议书
发包人全称:_______(以下简称:甲方)
承包人全称:_______(以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合河北省保定市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:_______工程(以下简称:本工程);
工程地点:______________
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:_______中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_______日历天;开工日期为:_______年_______月_______日,竣工日期为:_______年_______月_______日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000、00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20__;
⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000、00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下:
①综合价:10、50元/㎡;
②计时工:普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。
2、工程量的计量:
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-20__)为准。
(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
5、建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、治安管理处罚条例。
八、合同生效:
1、本合同订立时间:_______年_______月_______日。
2、订立地点:______________
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
篇4:建筑门窗工程承包合同
发包方(全称):简称甲方)
承包方(全称):(简称乙方)
依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况:
1、工程名称:厂房、综合楼:
2、工程地址:
3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。
4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度14。70米。
二、工程承包范围、内容及方式:
厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。
三、工程计价方式:
厂房、综合楼按窗洞口面积计价125。00元/平方米。
四、工期要求:
1、签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2、除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应
1、甲方提供
材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应:
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。
七、临时设施提供方式:
所有职工的生活用品,食宿自理。
八、工程款支付方式:
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量:
所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次。主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作。同心合力确保安全和工程质量。
十、违约与赔偿:
1、甲方责任:
甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任:
乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。
其它:乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十一、合同份数:
本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效
未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:玻璃栏杆安装劳务合同
甲方: 身份证号: 以下简称甲方
乙方: 身份证号: 以下简称乙方
事由:
经双方协商一致,甲方将宣汉县亿联商贸城玻璃栏杆安装劳务工作承包给乙方,为明确双方责任和义务,结合本工程具休情况,特签定下列合同条款,以供双方遵守。
一、工程内容与承包范围:
忆联商贸城一期工程,栏杆数量约 米;包工不包料(小型辅材山乙方负责)。
二、质量要求:
乙方必须严格按照甲方要求施工,焊缝饱满,焊点磨平,质量要达到合格;工作中乙方人员必须遵守施工操作规程,服从甲方的合理指挥和安排。
三、工期要求:
乙方必须服从甲方整个项目的工期安排,无条件的配合,并按时完成所有工程量。
四、单价及工程量计算方法:
阳台栏杆 元/m,按完成合格栏杆的延长米计算。
五、付款方式:
甲方在乙方人员进场自订支付人民币( )元,用于前期购买螺丝、焊丝、气体和施工期问生活丌支;
中问支付为每月进行计量,按完成合格工程量以总价的60%即40×60%= 元每米进行支付;
玻璃安装完成支付至合同价的90%(即 元每米);
竣工后扣除( )元保修会,剩余款项应在一周内完成支付。保修金在保修期满后十日内付清,保修期为 月。
六、甲方责任:
1、甲方提供水源、电源(每幢楼应有专用电源开关箱)和栏杆立柱、面管、玻璃,以使乙方能够不间断连续施工。
2、工程竣工后,乙方应及时告知甲方进行验收,甲方在接到验收要求后应在 日内进行验收。若甲方拒绝验收视为工程合格。
3、若双方对质量验收是否合格发生争议,由双方委托第三方中介机构进行验收确定工程是否合格。
4、甲方在开工前向乙方进行安全技术交底,并监督乙方按施工规范要求进行施工。
5、甲方根据工程特点与有关规定制定技术安全保护措施。因甲方造成停工,甲方须按 元/天支付乙方停工损失。
6、提供垂直运输设施或井架。
七、乙方责任:
l、乙方施1人员所需的安全帽、手套、劳动鞋等劳动保护用品及施工所用的螺丝、焊丝、气体、玻璃胶、电动工具(含电线50米以内)、手工用具均由乙方自行负责。
2、乙方根据甲方总进度计划、安排好工人,并服从甲方的合理工序搭接安排。
3、乙方应严格按有关施工技术操作规范、单项作业规范规程要求、现场安全技术交底进行施工,如果安装工作质量不合格由乙方负责返工重作。
4、乙方施工生产人员不遵守劳动纪律、违规操作发生伤亡事故,所产生的一切责任和费用均由乙方负责。
八、违约责任:
如果双方任何一方违约应赔偿对方相应损失,并支付违约金 元。
九、 未尽事宜双方仂、商一致解决;本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效,结清尾款后自动失效。
甲方(签字): 联系电话:
乙方(签字): 联系电话:
合同签定时间:
篇6:不锈钢门窗承包加工安装合同
发包方(全称): (简称甲方)
承包方(全称): (简称乙方)
依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《合同法》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况:
1、工程名称:重庆富臻泰竹木制品有限公司:厂房、综合楼:
2、工程地址:重庆江津先锋镇(杨家店)工业园区内.
3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。
4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度14.70米。
二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。
三、工程计价方式:
厂房、 综合楼按窗洞口面积计价125.00元/平方米。
四、工期要求:
1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2. 除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应
1、甲方提供
材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应:
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。
七、临时设施提供方式:
所有职工的生活用品,食宿自理。
八、工程款支付方式:
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。
乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.
十、违约与赔偿:
1、甲方责任:
甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑合同法》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任:
乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国建筑劳务合同法》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。
其它: 乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十一、合同份数:
本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:属于会计的职责内容
1、 建账立账,负责会计收入费用的账务核算:定期对账,处理结账时有关账务的调整事宜。
2、 做好税务发票、收据的登记领用存管理及税金的结付及清算。
3、 固定资产的建账与管理。
4、 保证资金的安全性,及时编制银行余额调节表。
5、 定期不定期进行现金盘点监盘。
6、 负责合同台账的管理。
7、 保管财务档案。
8、 向有关政府、社会部门编制报送报表。
9、 负责公司借、贷款方面的手续,提供前期融资准备。
10、负责财务部有关资料的年检、办证工作。
11、完成领导安排的其他各项事务。
篇8:建筑门窗工程承包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商同意,现甲方有位于马集工业园北车间,由乙方城堡门窗施工部分,特签订本合同,条款如下:
一、 乙方:铝合金窗型材,虎标牌。L70型材,玻璃厚4mm,型材厚度1.0mm,120元/方;上方玻璃厚5mm,60元/米。
1、 乙方应严格按照设计文件要求及国家规定的施工质量标准、安全规范组织施工。
2、 施工过程中发生的一切安全事故及因此产生的一切经济损失全部由乙方承担。
3、 开工日期:年年 月 日,合同工期总历时 天。乙方应按时完成工程任务,如未按期交工所造成甲方的经济损失,应由乙方承担(人力不可抗拒的原因可据实做工期顺延)。
4、 付款方式:安装完成后,按实际尺寸计算。其质量达成设计要求并完成初步验收时支付全款50%,余款在工程交付使用满壹个月后支付合同金额的剩余部分。
5、 工程质量目标为:合格(不合格部分,乙方应返工处理,所产生的费用全部由乙方承担)
6、 施工期间应做好与水电暖施工的配合工作。
7、 工程施工期间所用的铝合金、玻璃两年内如无人为原因造成的破损,乙方应无偿负责更换。
8、 乙方应在施工期间内保证质量的情况下按时完工。如因乙方的原因,在施工过程中退出本工程,造成本工程不能按时完工,甲方无需支付任何费用给乙方,对已经支付的部分,乙方全部退还甲方。
二、 甲方:
1、 按照合同规定及时拨付工程款。
2、 甲方应对乙方的施工过程进行监督,并对施工期间的工程进行验收。
3、 对乙方未按照要求施工,产生的工程质量问题,甲方有权对其进行罚款处理。
4、 如在约定外产生的工程量,应按据实结算。
三、 本合同自签订之日起生效,甲乙双方应按照合同约定条款执行。
四、 违约:如有违约,双方友好协商解决;协商不成,提交起诉方所在的法院裁决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:建筑门窗工程承包合同
发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,双方遵守平等、自愿、公平和互利互惠、诚实信用的原则,双方就 工程项目塑钢窗制作、安装工程承包事项,经友好协商达成一致意见,签署本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
第二条 工程总价
1、门窗面积:约 平方米。
2、单价:塑钢窗: 元/平方米,安全玻璃部位: 元/平方米。 总价款约为:塑钢窗: 元/平方米* 平方米= 元
安全玻璃: 元/平方米* 平方米= 元
合计总价款暂定为: 元,大写 元整,最终按塑钢窗实际面积结算。
3、单价款包括所有门窗材料及生产、运输、安装、调试、税金等费用。(此工程为交钥匙工程)
4、工程量按实际加工尺寸由甲乙双方实测实量计算进行结算。
第三条 工 期
1、以工程书面通知为准。安装窗框每栋不得超过8天时间完成,每栋楼工期40天。
2、甲方在安装施工进场前 5 日向乙方发出书面通知书。
第四条 产品要求
1、型材采用沈阳久利65豪华ASA平面共挤三玻内平开系列,颜色咖啡色,气密性、水密性、保温性能、抗风性能须满足设计要求。
2、钢衬为1.5mm厚热镀锌,U型钢衬,中挺为1.5mm方管;五金配件为春光品牌,标准窗合页CGJL006-S,全金属执手CGCD-046,800mm双向传动器CGCD006-SG;开启处胶条为沈阳瑞德三元乙丙胶条,固定窗为prc胶条;密封胶、发泡剂为国产优质产品
3、玻璃为中空槽铝式玻(4mm+9+4mm+9+4mm),采用沈阳耀华国家标准汽车级玻璃,当玻璃大于1.5平米、距地面低于0.9米时,外层均采用安全玻璃。其它附件均按照国家标准的要求制作。
4、框与墙体间的连接采用固定片,厚度大于1.5mm,宽度大于15mm。
第五条 工程质量标准
本工程适用标准:
《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-20xx
《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB/T7107-20xx
《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-20xx
《聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢》JG/T131-20xx
《塑料门窗用密封条》GB120xx
《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-20xx
《建筑安全玻璃管理规定》J255-20xx
长春市建管部门有关规章、规定。
第六条 工程文件、设计变更
1、乙方应先根据甲方提供的建施图纸进行二次设计绘制门窗的分割图纸节点样图,并经甲方确认后方可按下料工艺单进行下料加工和安装,乙方设计图纸保存完整。
2、甲方对双方已确认的原设计进行变更,如门窗位置、尺寸、规格型号、开启方式、数量等,甲方须及时以书面形式通知乙方,乙方应根据变更的内容重新绘制施工图纸并经过甲方的确认再施工,工期相应调整。
3、乙方发现技术错误及严重不合理的,应及时通知甲方,甲方尽快给予答复,同时承担相应责任及费用,工期相应调整。
4、由乙方制作加工和施工质量问题导致设计修改或变更而发生的费用,由乙方负责。
第七条 甲方责任
1、提供建筑的立面图、平面图、门窗及洞口尺寸表等相关技术资料。
2、在认可的大样图及委托的洞口尺寸表上签字。如有更改必须提供书面技术联系单,并经双方签字认可。
3、协调安排各工种的交叉作业,配合乙方采用吊车上框及后期玻璃安装。
4、为乙方提供必要的安装基准线。监督检查工程质量,对不符合约定的,甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。
5、若土建抹灰将窗框排水孔堵塞,应由责任方负责清理。
6、按合同规定结算点支付工程款及结清尾款,并组织对工程竣工验收。
7、对于验收合格的产品,非乙方原因损坏或丢失的,由责任方负责承担相关费用。
8、甲方委派 为现场代表,负责处理本工程现场施工有关事宜。
第八条 乙方责任
1、根据甲方的设计要求,遵照采用材料技术性能和门窗标准要求,进行二次设计,并提供二次设计的塑窗型图及立面图(三套)。
2、依照甲方签字的大样图及洞口尺寸进行二次设计,按甲方缩尺要求进行制作,未经甲方同意,不得擅自更改。
3、编制施工进度计划、请款计划及相关文件,及时送达甲方有关部门。
4、提供主材及附属配件配置清单和实物样品封存,包括:型材、五金件、胶条、发泡剂、密封丁基胶、耐侯胶等。
5、对半成品、成品具有保护义务。如因乙方措施不当,造成损失由乙方自行负责。 因人为或野蛮施工造成乙方成品损坏,责任方应负责修复或承担由此照成的损失。
6、负责塑窗复试、检验及验收,并承担其费用(长春当地复试)。
7、承担现场安装施工用电费用。
8、提供完整、合格的竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收,及时安排整改。
9、负责合同约定的产品制作、安装及维修。
10、在合同保修期内,对乙方责任出现质量问题,由乙方无偿维修。
11、乙方委派 为现场项目经理,全权负责处理本工地一切事宜。
第九条 质量要求
1、焊接要牢固,表面平整,焊口清理彻底。
2、压条拼接要严密,胶条安装要紧密。
3、包装要规范。
4、制作及安装要符合国家现行的相关规范和行业标准。
5、建设单位及监理单位有权对进入现场的塑窗进行随机破坏性检验,按规定做强制检测项目。
第十条 施工进度及安全
1、严格按约定工期完成塑窗的制作,现场安装同总包单位的施工进度分段进行,工期累加不能超过总工期约定。
2、现场要有专职的安全员负责施工安全,与总包单位密切配合,并服从建设单位工程施工管理办法、监理单位及总包单位的管理。
3、窗框安装每栋楼不得超过8天,玻璃安装、调试每栋楼不得超过30天。 第十一条 开工
乙方应在接到进场通知书后的七天内,组织设计、安装人员全面检查待施工工程的质量、洞口尺寸、定位、安装基准线等是否符合现场测尺、安装门窗条件,如不符合条件应 向甲方提出书面建议,甲方三日内予以答复。
第十二条 暂停施工
甲方在认为确有必要时,书面要求乙方暂停施工,在二日内提出处理意见,经甲方代表批准后恢复施工。相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生费用(每日按合同总金额的千分之三计算)。未经甲方许可,工期不予顺延。
如发生设计变更,工程量变化,原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延。
第十三条 工程付款
合同签订后甲方按产品制作形象进度支付给乙方工程款,全部框体安装完毕后,甲方付至工程总造价的60%;待玻璃安装后,甲方付至工程总造价的85%;工程结束经验收合格,结算完成,提供完整的竣工验收资料后,付工程总造价的10%;剩余工程总造价的5%,在保修期过后一个月内付清。
第十四条 质量保修期
1、自安装结束后甲方验收之日起,保修 2 年。并终身维修(只收取维修工本费)
2、保修期内,如出现质量问题,乙方无条件维修或更换。非乙方原因造成的损坏,乙方配合修复,按成本价格收取责任方材料费。
第十五条 竣工验收及办法
1、工程具备竣工验收条件,乙方向甲方提供完整的符合长春建管部门要求的门窗工程技术档案等资料和竣工验收报告。
2、甲方代表接到验收报告后,应在7日内组织有关部门验收,并在验收后3日内给予,批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
第十六条 安全施工
1、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施。
2、因乙方自身原因发生重大事故,应由乙方自行负责。因其它施工单位造成的重大事故,应由造成方负责。
第十七条 不可抗力
不可抗力发生后,甲乙双方应迅速采取措施,尽力减少损失,造成损失的费用由双方分别承担,协商解决。
第十八条 违约责任
1、甲方应在接到乙方催款通知书后10个工作日内拨款,未按照约定支付款导致工期延误,有甲方承担。
2、甲方可在每栋楼里抽取一扇样窗做破坏性试验,如发现产品质量及安装有不符合国家有关标准的情形,乙方无条件将产品收回并在5日内重新安装。
3、由于乙方产品质量及安装不当造成工期延误,责任由乙方承担并向甲方支付合同总金额千分之三的违约金。
第十九条 合同生效与中止
1、本合同自订立之日起生效。
2、本合同一式六份,具有同等效力,由甲乙双方各执两份。
3、工程验收移交后,质保金全部付清,本合同即告终止。
4、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
5、本协议执行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商无效的,可向人民法院提起诉讼。
本协议一式五份,甲方三份,乙方两份,以甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
联系方式: 联系方式:委托人:年 月 委托人:年 月 日 日
篇10:门窗工程承发包安全管理合同
发包负责人:(以下简称甲方)
承包负责人:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方共同协商订立塑钢窗制作、安装工程承包协议,具体条款如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包形式
四、承包价格:
五、工程造价:按实际尺寸制作,安装面积结算。
六:付款方式:
七:承包范围:
施工图纸范围内的塑钢门窗制作与安装工程。
八、质量要求:
( )型材塑钢材料为6 0、6 5料白色、钢衬1.0mm厚。按规范要求达到建设单位验收合格标准。
九:施工要求:
承包方必须严格按施工质量验收规范进行施工,按现行检验标准进行自检,作业场地必须工完料净场地轻。
十、安全:
承包方必须严格执行国家吉林省有关安全生产管理条例认真遵守安全技术操作规程,并遵照安全交底的施工程序不准违章作业。
十一、成品保护:
承包方进入现场后不得损坏工地原有成品及半成品构件等,如发生损坏由承包方负责赔偿,并对其视情节轻重进行罚款处理。
十二、承包方在现场的施工及住宿人员必须服从发包方管理的领导,负责对承包范围内的所需材料工具的管理,负责对承包范围内的食宿、防火、防盗、安全保卫、卫生等管理工作。
十三、工期:按发包方要求,保证发包方其它工种工期进度。
十四、违约责任:因单方做成的经济损失由责任方负责,因施工及其他不符合相关部门要求造成的处罚由责任方负责。
十五、施工期间违反安全技术操作规程、违章作业、不参加人身保险造成的人身伤亡事故、责任由承包方负责。
十六、保修:
承包方需按相应规定付保修工作,保修期一年,发包方留置承包方的工程保险金为:承包总价:0.5%,保修期期满后,如无质量问题,十日内返还。
十七、其他要求:
此合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。结算完毕后自行废止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:建筑门窗安装工程承包合同
工程地址:_______________
发包单位:_______________
承包单位:_______________
甲方(发包方):_______________
乙方(承包方):_______________
为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国民法典》,并经双方协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况:_______________
1、工程名称:_______________
2、工程地点:_______________
3、工程内容:_______________
4、工程造价:_______________(大写)
5、承包方式:_______________
6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准):_______________
7、竣工日期:_______________
第二条图纸及资料:_______________
1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零),经甲方签字,做合同附件;
2、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件;
3、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件;
第三条工程代表:_______________
1、甲方代表(签字):_______________
2、乙方签字(签字):_______________
3、各方应对己方工程代表的人选,出具授权委托书,其中应注明委托权限。
工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。
各方如中途更换工程代表,则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。
第四条双方责任:
1、甲方责任:
(1)提供施工用水用电,满足施工基本条件;
(2)提供施工仓库用房;
(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;
(4)按合同约定支付工程款;
2、乙方责任:
(1)严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量;
(2)做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐;
(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;
(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;
第五条工程质量及验收:
1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用;
2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程;
3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;
4、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组。
参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件。
5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格;
第六条工程保修:
工程保修期为半年,自工程验收合格之日起计算。
在保修期内如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费。
第七条工程付款:
1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款,即____________________元
2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即____________________元;
3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清。
注:所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。
第八条工程变更:
1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期;
2、工程、工期变更:
(1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方;
(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归方。
(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延。
3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。
与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用:
(1)施工工期顺延;
(2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款;
第八条违约责任:
1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金;
2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金;
3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担;
4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的
第九条商业秘密:
设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十一条补充条款
第十二条争议解决:如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决。
第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式_____份,甲乙各执_____份.
甲方(签章):_______________ 乙方(签章):_______________
法定代表人:_______________ 法定代表人:_______________
委托代理人:_______________ 委托代理人:_______________
电话:_______________ 电话:_______________
签订日期:_______________
篇12:建筑门窗工程承包合同
甲方: 湖北广建建筑有限公司 乙方:随州市晟立建筑装饰有限公司
一、。甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同,望遵照执行。
二、承包方式:包工包料,使用建设单位指定的中空材料,塑钢框颜色为白色。
三、结算方式:工程总造价,中空玻璃窗户为元/㎡×实际工程量为工程总造价,估算总价约按实结算。
四、质量:制作安装质量必须符合规范规定,达不到要求的必须进行返工,返工的工、料费用均由乙方负责。窗户周围的塞缝施工及质量由乙方负责。
五、付款方式:乙方安装完大框后甲方按40%付款。窗扇等全部进场安装完毕后再付工程总价的40%,竣工验收后付剩余15%,预留5%为保修金,保修期满一年后付清,保修金无利息。
六、安全:乙方必须遵守甲方的安全生产、文明施工管理制度,确保安全无事故,如发生安全事故,由乙方自行承担。
七、工期:乙方必须在接到甲方安装施工通知20天内安装完大框,一个月内全部安装完毕,不得影响工程工期。如发生人力不可抗拒的自然灾害或因甲方原因造成停工,工期另定。
八、本协议共设两份:甲、乙双方各执一份,如修订合同需由双方负责人签字盖章后方能生效,如一方擅自更改,视为无效。
九、竣工及保修:乙方应对所施工的分项工程负责,要按时参加竣工验收,发生质量问题应及时进行维修。
十、违约责任:
甲方违约:乙方有权停止施工,甲方承担乙方相应费用。 乙方违约:甲方有权拒付有关款项,乙方承担甲方的相应损失。
补充事项:乙方不承担税务费用。
甲方(章): 乙方(章);
负责人(签章): 负责人(签章):
年 月 日
篇13:塑钢门窗购销合同
发包方:项目部(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
一、合同内容:
1、工程名称:
2、工程内容:2#楼所有塑钢窗加工及安装到位所需的人工、材料(含框、扇、玻璃、纱窗及配套材料)及工具。
3、工程所需塑钢门窗规格、数量以设计图纸及现场实际测量为准。
二、工程材料技术质量要求
1、材料要求:
(1)型材:型材要求为西安中财88推拉系列类型材彩色料,颜色为真彩玛瑙棕,扇料要求出厂带密封条。
(2)钢衬:本工程钢衬厚度要求为145以上镀锌钢衬,框料与扇料钢衬尺寸分别选用25*15;25*12(其余料型选用钢衬几何尺寸参考中财厂家提供的图形尺寸)。
或以施工前向甲方提供的各种钢衬样品为验收标准。
(3)玻璃:玻璃要求国标5+9+5双玻,采用洛阳浮法或咸阳玻璃。
(4)五金件:按甲方确定的样品施工。
2、技术质量要求:
(1)型材、钢衬等所用材料进场后业主、监理、发包方三方共同验收并按规定抽取一定数量现场检验合格后方可安装
(2)窗框下料尺寸及样式以现场实际测量后,由乙方提供大样图经业主、监理及甲方签字确认后再进行加工;窗框填缝要求发泡胶满打;窗框外围一圈满打硅酮耐候密封胶;钢衬必须贯通型材,两头预留尺寸不得大于10。
3、乙方严格按照陕0906-2标准图集制作。
三、甲乙双方的责任和权利
甲方:
1、甲方应及时提供门窗工程蓝图,洞口尺寸如有变更,需方应在供方制作前及时通知供方。
2、甲方应监督土建方施工,保证洞口尺寸符合国家5824--98标准要求。
3、甲方和供方共同负责保护已上墙的塑钢窗的完好性;
4、免费为供方提供安全可靠的产品存放场地,以及安全施工所需的水电、施工电梯等条件和设施,以便于乙方施工;
5、按陕0906-2要求提供粗粉完毕的洞口和安装所需的基准线(中线或边线、50线等);
乙方:
1、乙方依据工程蓝图,并根据需方要求,按照陕0906-2图集对工程所用的全部塑钢门窗进行设计出图。
经双方签字后,供方依照签字图纸加工制作。
2、乙方应按照围家20__—98标准要求,进行该工程塑钢门窗的加工制作。
3、乙方应按照国家03—96标准要求,进行该工程塑钢门窗安装。
4、乙方应坚持安全第一、文明施工(施工中垃圾及时清理归类到甲方指定地点),遵守需方施工现场纪律。
5、乙方应向甲方提供样品,业主及监理同意后,可成批加工,按照甲方进度情况,保证整体施工进度,否则,甲方有权对供方进行经济处罚。
6、乙方需向甲方要求的实验室提供样品做实验,保证实验合格,提供给甲方资料,同时负责试验费及行政费用。
7、乙方应保证工程所用材料质量符合图纸要求,保证竣工验收一次合格,否则甲方有权进行相关的经济处罚。
四、合同总价及付款方式
1、合同生效日期以供需双方签字盖章日期为准。
2、88系列推拉窗、圆弧窗、飘窗单价均为235元2。
此单价不含税。
4、合同总造价=∑合同单价___塑钢窗外框皮面积=
塑钢门窗合同总额以经双方审定的图纸为基准,按实测外框外围面积进行结算。
5、采用现金、支票或承兑汇票结算。
6、窗框进场安装完后,甲方支付供方合同总额的40%;所有玻璃进场安装完毕后,甲方再支付供方合同总额的40%,工程交工验收后付至合同结算价款的95%,预留5%作为工程质量保证金,一年后结清。
7、乙方应向甲方提供样品,业主方及监理方同意后,可成批加工,
8、乙方向甲方缴纳5000元管理费(含保险),该费用可从工程价款中扣除。
五、保修与维修
该门窗工程保修期一年。
保修期内,乙方应在接到修理通知之日后24小时内免费派人维修。
六、纠纷解决方式
双方协商解决本合同所发生的纠纷,必要时按法律程序解决。
甲方(盖章):
代表(签字):
年月日乙方(盖章):代表(签字):年月日
篇14:某电信分部青年文明号申报事迹材料_事迹材料_网
电信大客户部分部现有员工12人,平均年龄34.58岁,35周岁以下的青年员工占总人数的75%。该分部现有党员3名,团员3名,负责全市电信大客户的服务和营销工作。
该分部自成立以来,在**市电信分公司行政、党团委和电信大客户部的领导支持下,深入开展了“青年文明号”创建活动,有效地调动了全体员工的积极性。他们精心服务于大客户,赢得一片赞誉,客户满意度连续获得高分,经去年四季度全省的电信客户满意度调查,获得了全区第一的好成绩。他们还每次超额完成了上级下达的营销计划。
一、认真学习,提高素质,青年文明号申报使员工成为营销能力强、技术过得硬的优秀人才,使该分部成为一支学习型的团队。
分部认真组织员工深入学习贯彻党的xx大精神和“三个代表”的重要思想,以坚持正确的政治方向,提高青年员工的思想政治素质;他们经常组织员工学习电信业务和现代营销知识,使其熟悉各类业务的资费标准,通晓新业务的办理流程,致力提高电信营销技能。目前,12名员工均能运用六步分析法开展大客户营销工作,能胜任并现场排除客户发生的一般性通信障碍。员工们平时还注重学习礼仪和大客户服务的一系列规章制度,以不断提高服务水准。该分部号召并鼓励员工利用业余时间进行自学,坚持每周用两个半天的时间进行集中学习和交流学习心得,还经常利用周六及周末突击学习,形成了浓厚的学习氛围。通过学习,员工们的素质得到了很大的提升,提高了服务和营销的本领,并能在历次上级及相关部门组织的考评中获得好成绩。
二、面向客户,搞好服务,强化“绿色通道”建设,切实做到“三优”,银行青年文明号申报材料使该分部成为一支客户满意的团队。
分部切实搞好对大客户“优先、优质和优惠”的“三优”服务,确保“一站服务”落到实处,认真研究和分析市场,把握大客户的潜在需求,及时跟踪,发展业务并全程搞好服务,提升服务品牌,以提高大客户的满意度和忠诚度。他们与全市120多家大客户建立了定期走访和紧密联系制度,建立了“绿色通道”,并明确客户经理的责任,包干负责。凡是大客户提出的电信服务需求,客户经理们均能在最短的时间里予以解决。去年5月,**市建设局办公楼搬迁,为赶时间,电信提前施工,提前安装,客户经理代办手续,代垫费用,并进行全过程的跟踪服务,从而确保了该局于当月8日搬迁工作的顺利进行。同月,**市财政局办公楼搬迁时,客户经理主动放弃了周六和周日的休息,自早到晚跟踪服务在现场,确保了固定电话和光纤专线等终端设备的顺利迁移。6月初,**市工商银行拟将至安丰的一条模拟专线提速,客户经理接到需求后,立即组织技术人员奔赴安丰镇进行安装调测,医院青年文明号申报材料从客户当天中午提出申请到晚间提速成功,仅花了半天多时间,受到了客户的好评。
三、敢于拼搏,勇于竞争,强化客户关系管理,完善市场预测预警机制,使该分部成为一支特别能战斗、高效能的团队。
分部为力保大客户业务不流失,他们敢于拼搏,勇于竞争,强化了客户关系管理,及时了解竞争动态,搜集并分析市场竞争信息,完善市场预测预警机制,并积极采取了零距离贴近大客户的应对性措施,建立起紧密、融洽的客户关系。全国青年文明号申报材料为与大客户建立良好关系,客户经理们除确保走访频次外,还做到了客户一有需求、客户一有变动和客户一有反应等的“必上门”制度,及时了解并把握客户信息,做好双向沟通,即时提供优质而满意的服务,赢得客户的信任和好感。如去年该部在推进“校校通”工程中,他们力排其他电信运营商的干扰,进一步加强了宽带业务的宣传力度,以自身的网络优势和服务优势与其他运营商比带宽、比速率、比服务,以赢得客户的信任和好感,使其钟情于中国电信的宽带业务,工程取得了圆满的成果。至目前,电信的大客户没有一家流失,大客户电信业务收入流失率始终控制在1%以下。
共2页,当前第1页12
篇15:门窗制作安装合同
甲 方:___________________
乙 方:___________________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及国家、省、市有关政策规定,结合工程具体情况,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同。
第一条:工程概况
1.1 工程名称:___________________
1.2 工程所在地:___________________
1.3 门窗工程内容及主要情况:
(1) 按照建筑工程总承包合同和建筑工程分包法规的有关规定,乙方承揽甲方总承包工程中的 分项工程。
(2) 根据甲方提供的由设计单位设计并经图审机构设计审查合格的门窗图纸要求,制作安装 门 扇; 窗 樘。本工程门窗使用的型材材质、规格及型材表面处理方式;玻璃、五金配件品种、规格等具体情况列表1附于本合同之后。
第二条:门窗单价、数量及制作依据:
2.1本工程的 门单价为 元/平方米, 窗单价为 元/平方米。其中:异型门 扇,单价 元/扇,异型窗 樘,单价 元/樘。共计 平方米,价格为 元。门窗工程总价暂定 元整。门窗型式、面积、单价及异型门窗型式、扇、樘数量及单价列表2附于本合同之后。(本合同及附表中门窗尺寸应按工程量清单或定额计算规则要求及说明明确:按门窗框外围尺寸或门窗洞口尺寸计算。)最终按住房和城乡建设部现行《建设工程工程量清单编制与计价规范》( ),计算实际完工面积结算总价。
如因设计变更:门窗型式及风格不变时,工程量发生变化,门或窗的数量减少或增加不超过合同约定面积 %(在5-10%之间约定),其单价不变,工程合同总价相应按以下方法调整: ;数量变化超过合同约定面积的 %或门窗型式及风格等变化时,由甲乙双方共同协商解决,另行签订补充协议。
2.2 制作安装依据:根据国家、省 标准。
第三条:工程期限
3.1 本工程应在 年 月 日前具备如下施工条件: ,具备条件后乙方进入工地施工。工期总日历天数为 日。
3.2 本工程门窗的框、扇、纱扇的安装,甲方应在 日前通知乙方。
3.3工期顺延:因下列原因造成承包工程工期延误,工期相应顺延。
(1)甲方未按约定提供图纸。
(2)甲方未按约定支付工程款,致使承包工程施工不能正常进行。
(3)甲方未按约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误,致使承包工程施工不能正常进行。
(4)设计变更或工程量增加面积 %以上。
(5)不可抗力原因。
第四条:双方代表
4.1甲方派驻履行合同的代表为: ,其职责为 。甲方代表应书面告知乙方:建设单位代表和工地监理工程师名单。以上人员变更时,还应3日内书面告知。
4.2乙方派驻履行合同的代表为: ,其职责为 。
4.3甲乙双方更换代表,应提前3日书面通知对方,后任继续履行前任的职责。
第五条:甲方职责
5.1总承包合同中已约定分包的可以分包;总承包合同中,未约定分包的,甲方分包工程应事先经建设单位书面同意。甲方选择乙方应将乙方资质、信用、施工方案报工地监理工程师审查,征得建设单位同意。选定乙方后应将本合同分送建设单位代表和工地监理工程师各一份。
5.2甲方应负责协调工程建设单位,设计单位、图审机构的工作关系。接受监理工程师对门窗分项工程的质量、进度、现场管理及工程验收等指令、意见,应及时告之乙方,并与乙方共同研究提出解决措施、方案。
5.3甲方在合同签订后 日内,向乙方提供图纸 套,并同时按工程要求向乙方提供门窗设计图纸及有关指标要求。
5.4对需要进行门窗施工详图及节点细部深化设计时,甲方应协调建设单位及工程设单位,提供经图审合格的门窗施工详图及节点图样。
5.5甲方依照本合同2.2条所列国家标准及审核合格的设计图纸,检查验收乙方的产品及施工质量。
5.6甲方按合同约定及时拨款。
5.7因甲方原因出现合同变更,给乙方造成的损失应承担赔偿责任。
5.8甲方负责协调施工现场用水、用电及垂直运输等事项。
第六条:乙方职责
6.1乙方不得转让,再分包工程。
6.2乙方按甲方提供的门窗设计图纸,以及本合同2.2条约定国家、省标准制作安装门窗。
6.3乙方应编制门窗分项工程施工组织设计,并按合同进度要求及时安装门窗。
6.4乙方向甲方提供的各种门窗配件、材质必须是符合国家、省标准和工程要求的合格品。配合甲方做好竣工验收工作,并提供相关资料。
6.5乙方接受监理单位监理,并提供有关资料。
6.6乙方应服从甲方对施工现场的统一指挥、调度、管理。
6.7乙方应编制门窗分项工程施工安全方案,做好安全施工、文明施工,严格按操作规程施工。由于不按操作规程施工造成的质量、安全事故及人身伤害、财产损失的,乙方承担相应的责任。
6.8工程完成合同内容后,按双方约定及时办理中间移交手续。乙方应积极配合门窗单项工程验收,参加建设单位组织的建设工程竣工验收。
6.9本工程保修期为壹年。在保修期内因门窗制作安装质量原因造成的损坏,乙方负责维修和更换。如乙方接到通知后不能在 日内维修,又不派人员联系维修事宜的,甲方可自行安排维修,并书面告之乙方。所需费用甲方将从保修金中扣除。非因工程质量原因造成的损坏,甲方须向乙方支付维修费用。
第七条:付款方式
7.1本合同生效后七日内,甲方须向乙方付合同总造价30%或 %的预付款。
7.2门窗框(不含垂直运输施工通道)安装中间验收后 日内,再付合同总造价款的25%或 %。
7.3门窗扇(不含垂直运输施工通道)安装中间验收合格后 日内,再付合同总造价款的25%或 %。
7.4乙方将全部门窗(含纱扇)安装完毕并由甲方验收合格, 双方完成结算后 日内,甲方付款至结算总价款的95%或 %。建设单位组织工程竣工验收合格后20日内,甲方拨付至结算总价款的97%。合同余款待保修期满时无质量问题(或门窗工程得到乙方及时保修),七日内一次付清。
7.5甲方如不能按合同约定如期付款的,乙方可按《 省建设工程施工合同》(示范文本20__年2月版)62.4条款的规定执行。
7.6本合同未约定的其他事项按财政部、建设部(20__)369号文《建设工程款结算暂行办法》执行。
第八条:工程变更
8.1甲方需要对工程设计进行变更应提前 日以书面形式向乙方发出通知,并附变更图纸,双方签认后方可生效。因变更给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
第九条:工程验收与结算
9.1乙方工程竣工后,向甲方提交门窗分项竣工报告,并附全部门窗工程竣工资料。甲方收到竣工报告后 日内组织有关单位验收,并在验收后 日内提出修改意见,逾期不组织验收或未提出修改意见的,以乙方提交竣工验收报告之日为实际验收日期。工程未经验收,建设单位擅自使用的,以使用之日为实际竣工日期。并应按工程已验收移交,支付工程款。
9.2如工程量发生变化的,乙方应在验收后 日内向甲方提交结算报告,甲方应在接到报告后 日内进行核实和答复,甲方逾期不答复的视为认可乙方的结算报告。如工程量没有发生变化,应以合同约定的暂定总价款作为结算总价款。
9.3双方在签订合同后如遇原材料、人工费增减变动时,可按以下办法调整: 。
第十条:合同的变更与解除
10.1由于情况发生变化,双方不能履行合同时,按照《中华人民共和国民法典》,国家工商总局、住房和城乡建设部、省工商局、住房和城乡建设厅有关规定,经双方协商一致可进行合同变更或解除。
10.2一方依照法律规定或合同约定享有合同解除权时,可以依法解除合同,但应以书面形式通知对方,另一方接到通知后,应在十日内以书面形式予以答复。
第十一条:违约责任
11.1甲方不能按约付款的,乙方有权中止制作安装,并可要求甲方按延期款项的日万分之五支付违约金。甲方延期付款导致工程停工超过56天仍不付款的,乙方有权选择解除合同,并由甲方赔偿损失。
11.2因乙方原因门窗制作安装质量达不到国家验收标准及合同要求或不能按合同进度要求的,应支付违约金 。造成工程损失的,由乙方承担赔偿损失。
第十二条:解决争议办法
12.1因履行合同发生争议,由双方协商解决。
12.2协商不成时双方可选择如下第 种方式:
12.2.1可向双方约定的 仲裁委员会申请仲裁。
12.2.2可向 法院提起诉讼。
第十三条:附则
13.1本合同条款以及双方在履行合同过程中签订的补充协议均是本合同的组成部分。
13.2本合同一式七份,甲乙双方各持两份,报 市建设行政主管部门备案一份,具有同等法律效力。由甲方在签订合同后七日内分送建设单位、监理工程师各一份。
13.3本合同自双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方另行协商。
13.4双方约定的其它事项:
甲方(盖章)___________________ 乙方(盖章)___________________
法定代表人(或委托人):___________________ 法定代表人(或委托人):___________________
年 月 日 年 月 日
篇16:塑钢门窗购销合同
甲方(消费者):_________乙方(销售者):_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
品牌:_________
签订日期:_________
安装日期:_________
一、为了维护双方合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等法之规定,签订本合同甲方委托乙方加工订做铝塑门窗品牌(lg好佳喜、断桥铝、海螺、实德、新世界、北新)
1、推拉窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
2、推拉门型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
3、平开窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
4、平开门型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2
5、固定窗型号颜色单玻_________元/m2、中空_________元/m2阳台加强拐角柱、异型加强柱180元/延米,加强拼柱160/延米,横梁100元/延米隐形纱窗垂拉120元/个,280元/个,侧拉150元/m2、300元/m2,隐型沙门206元/m2、400元/m2,窗户不足2.25m2按2.25m2计算,平开门不足2m2按2m2计算,平开窗不足1m2按1m2计算。
以上推拉价格包含普通配件,保修五年。
二、示意图
备注:
三、根据中华人民共和国门窗国家标准设计,便于您正确选用配件、减少纠纷、维护合法权益。
选取以下高档配件,享受厂家终身保修。
防水处理,148元/桶,平开门四点传送器168元/套、400元/套、1200元/套、______元/套,品牌。
平开窗传送器120元/套、260元/套、430元/套,品牌。
平开上悬五金件360元/套、600元/套,品牌。
窗滑轮40元/个、80元/个,品牌。
门滑轮50元/个、100元/个、150元/个,品牌。
化纤网60元/个、100元/个。
进口真空胶265元/桶。
加重合页60元/个、100元/个。
品牌。瓷白胶20元/桶。
带锁心门传送器228元/套、460元/套。
阳光房名称
规格
方刚架
彩钢板顶
阳光板顶
钢化玻璃顶
单玻中空
平开门传送器套元,平开上悬空传送器套元。
平开窗传送窗套元
防水处理桶元,瓷白胶桶元,进口真空胶桶元,加重合页个元
窗滑轮个元,门窗轮个元,化纤纱个元,带锁心门传送器套元
四、付款方式:
1、一次性付款,客户可享受厂家 折优惠。
2、分期付款:在签订本合同时,支付 %预付款,货到工地付清余款。
五、总平米数总款(大写)¥预付款余款
六、在门窗安装、售后过程中,您诺与乙方安装人员发生纠纷,请您及时与我厂联系,及时让您得到满意的解决,售后服务电话:
七、如果您订做门窗经乙方测量、设计、安装,乙方设计方案必需符合小区物业水电、气暖装饰规定设计方案由于您签字确定,方案确定后,甲乙双方不得更改,如须更改必须双方签字认可,更改造成的损失,由更改方承担费用。
八、标准清水墙体预留间隙2cm之内,毛墙体预留间隙4cm之内属于正确标准(特殊墙体需要甲乙双方协商),内平开窗如包窗套或贴砖,宽度实际尺寸减4cm之内,外开窗套或贴砖宽度比实际尺寸减4cm之内。
九、安装完毕后,甲方的施工人员在包窗套、门套或铺瓷过程中发现门窗不正请甲方及时通知乙方调整,以免后患,否则乙方不承担任何责任。
十、保修期内门窗出现质量问题请及时与厂家联系解决,乙方必须在一星期上们维修。
对于乙方和安装产品国家有“三包”规定的按国家执行,没有“三包”规定乙方统一规定半年。
十一、乙方代办拆窗,拆窗过程中造成财物损失由乙方承担责任、但拆除旧窗乙方有权免费回收,如甲方由于其它原因不允许乙方收回,甲方须支出乙方拆窗费用, 元/m2。
甲方擅自拆除旧窗造成墙体缝隙过大,由甲方自理。
十二、甲方在验收中发现产品的外观品种不符合合同规定有权拒绝产品,拒付该产品的货款,一旦货款两清则是该产品符合双方合同规定。
十三、安装完毕甲方验收合格,付款给乙方安装人员。
如甲方无故拖欠或拒绝付款,乙方有权拆回所有门窗,因此造成的损失由甲方承担。
十四、解决纠纷方式:
1、双方协商解决;2、主办单位解决;3、消费者协会解决;4、向有关行政部门申诉;5、提请仲裁;6、向人民法院起诉。
十五、本合同一式三份,甲、乙双方签字生效,望请双方遵守合同,维护双方合法权益。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
篇17:断桥铝门窗工程合同
甲方:
乙方:
甲乙双方就断桥铝门窗制作安装达成如下协议。
1 安装地点:北京
2 安装范围和数量 :
断桥铝门窗、纱窗制作运输和安装。工程数量见合同附件:《门窗数量价格表》。
3 材料规格和设计要求
3.1 铝合金:广东凤铝55系列,壁厚1.45mm,深香槟色。附有原产地证明。
3.2 中空玻璃:5+12+5中空浮法玻璃,产地香河。
3.3 玻璃胶:将牌中性硅酮密封胶。
3.4 发泡胶:桑莱斯牌。
3.5 密封胶条:三元乙丙(EPDM) 3.6 五金件:德国诺托(ROTO)原装进口。
3.7 隐形纱窗(不含纱门):上下弹卷(北京康洁),铝合金纱窗框,PVC纱。
3.8 开启扇均为内平开内倒窗。
3.9 开启扇扇高超1200mm米时:执手边加1套锁点,并且合页边加用500mm单锁点中间锁(开启扇扇高超过1400mm米时,合页边要选用两锁点中间锁)。锁点间距不大于600mm。。
3.10 门含门锁及五金件。
4 质量标准和工艺要求
4.1 门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性等应符合有关规范标准。
4.2 原材料应附有质量合格证等证明并交甲方查验后方可使用。
4.3 严格按照合同附件:《门窗设计图纸》加工制作,按规范安装。
4.4 加工下料前乙方应自行到现场测量确认门窗尺寸。如有与《门窗数量价格表》尺寸不同时,应事先向甲方说明取得甲方同意方可更改。未经测量确认或者未经甲方同意造成的损失甲方不承担责任。
4.5 洞口处划好中线,水平线检查上下边框位置,内外朝向,确认无误后再进行固定。
4.6 装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐 ,上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧,按要求确定门窗墙体厚度,方向,并调整好垂直度水平及直角。
4.7 门窗框安装后,左右上三边用PVC膨胀钉打入墙内旋入墙体深度50mm以上,窗框底部用连接片与墙体连接;门窗安装边框与墙体洞口之间缝隙用发泡胶填充,发泡胶干后清理平整不得溢出框边;边框四周打将牌结构胶。
4.8 玻璃与断桥铝之间用将牌玻璃胶密封。
4.9 门窗表面应平整光滑,无檫伤等。
4.10 门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活,搭接宽度与四周一致。门窗安装位置准确度最大偏差不准超过2.00mm。
4.11 门窗安装完毕进行冲淋试验检查雨后渗水情况。
4.12 注意对成品保护,直至甲方验收移交。
5 验收移交
5.1 全部安装完成后,乙方通知甲方共同进行验收。
5.2 验收依据为本合同和有关规范标准。
5.3 如有不合格乙方应及时整改。
5.4 全部合格后甲方签字验收移交。
6 有效工期
6.1 甲方首付款后 个日历日全部安装完毕。
6.2 如乙方认为现场不具备安装条件,应及时告知甲方,所延期日期不计入有效工期。
7 总造价与支付
7.1 总造价 元( 元)详见《门窗数量价格表》。
7.2 合同生效后3个工作日内,甲方支付总造价的50%.
7.3 材料进场开始安装3个工作日内甲方支付总造价的40%。
7.4 工程结束验收合格后,按照实际数量,实际尺寸结算。
7.5 验收合格移交后3个工作日内支付余款。
7.6 乙方收款开户行账号:
8 双方权利义务
8.1 甲方应按照本合同及时支付款项,协调乙方与现场装修问题,及时参加验收和移交。
8.2 甲方提供安装现场场地、水、电等设施。
8.3 乙方按照本合同指定品牌和生产厂家进行材料采购,按照本合同约定和有关规范(就高)进行加工制作安装,按期完成。如需变更须征得甲方书面认可。
8.4 乙方应服从现场装修经理的协调。保护现场其他装修成果。
8.5 乙方应安全文明施工,保证安装人员的资质、经验,并对自己人员、物资在现场的安全承担全部责任。
8.6 任何一方给第三方造成损失的,由责任方承担全部责任。
9 其他
9.1 甲方增加门窗数量时,应认为是本合同数量的扩充。除数量和总造价外其他条款(包括单价)不变。增加部分的完工时间,按照甲方依据本合同条款第6和第7条的原则确定。
9.2 保修期2年,从移交之日算起。在保修期内凡属于质量问题均由乙方无偿保修。
9.3 本合同未尽事宜双方协调解决可签定补充协议。
9.4 本合同附件《门窗数量价格表》和《门窗设计图纸》是本合同的组成部分。
9.5 本合同一式二份,双方签章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:属于会计的职责内容
1、 核算公司应收款项(客户),应付款项(供应商、厂家),对销售门店及跟单部进行账务管理。
2、 核算公司库存物资,与仓库进行对接,对仓库进行监盘,确保账面与实物物资的准确性。
3、录入《收款明细表》,每日更新每个定单的收款情况,月终统计应收帐款余额,根据《收款明细表》每日初审出库单,确保收齐货款方可出货,若有上门收余款的,及时与相关人员跟踪落实。
4、及时核对送货费用,进而更新订单的送货情况,对未送货订单进一步跟进,进而更新订单的送货情况,对未送货订单进一步跟进,每周一及每月初统计各店业绩、各品牌业绩报表及个人业绩、排名:
5、审核仓库的出入库单、调拨单、采购退货单,库存帐,监督库存数据,为与工厂对数提供依据。
6、初审跟单部的提货单,审核产品型号,单价,数量等方面的审核登记,确保提货单应付款的准确性,确保每次的提货单不会出现重付款;
7、 核算公司营业收入、成本、利润; 核算公司费用项目,并对费用进行归纳汇总;
8、核算人员薪资, 制作公司工资表;
9、审核销售订单,对销售部门提交上来的销售合同单填写规范及其交款情况进行审核,发现不规范的通知其纠正,交款金额未达到最低交款规定的通知其让客户尽快交齐;
10、根据《销售成本明细表》,查找每个产品的成本,分析成本,计算毛利率。
篇19:建筑门窗工程承包合同
甲方:
乙方:
一、甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同,望遵照执行。
二、承包方式:包工包料,使用建设单位指定的中空材料,塑钢框颜色为白色。
三、结算方式:工程总造价,中空玻璃窗户为元/㎡×实际工程量为工程总造价,估算总价约按实结算。
四、质量:制作安装质量必须符合规范规定,达不到要求的必须进行返工,返工的工、料费用均由乙方负责。窗户周围的塞缝施工及质量由乙方负责。
五、付款方式:乙方安装完大框后甲方按40%付款。窗扇等全部进场安装完毕后再付工程总价的40%,竣工验收后付剩余15%,预留5%为保修金,保修期满一年后付清,保修金无利息。
六、安全:乙方必须遵守甲方的安全生产、文明施工管理制度,确保安全无事故,如发生安全事故,由乙方自行承担。
七、工期:乙方必须在接到甲方安装施工通知20天内安装完大框,一个月内全部安装完毕,不得影响工程工期。如发生人力不可抗拒的自然灾害或因甲方原因造成停工,工期另定。
八、本协议共设两份:甲、乙双方各执一份,如修订合同需由双方负责人签字盖章后方能生效,如一方擅自更改,视为无效。
九、竣工及保修:乙方应对所施工的分项工程负责,要按时参加竣工验收,发生质量问题应及时进行维修。
十、违约责任:
甲方违约:乙方有权停止施工,甲方承担乙方相应费用。 乙方违约:甲方有权拒付有关款项,乙方承担甲方的相应损失。
补充事项:乙方不承担税务费用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:门窗工程承发包安全管理合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲乙双方就施工工程协商一致,订立本合同。
一、 工程名称: 花园小区
二、 工程地点:
三、 工程内容:本工程 楼的塑钢窗制作、安装。
四、 工 期:总日历天数 天。 开竣工日期:开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日
五、 合同价款:
合同暂定价为 ¥: 大写(暂定价): (人民币)
六、 工程结账:结账执行:按平方包干价,即 元/m2:;窗户制作、安装按实际完成面积据实计算,以甲方提供图纸+工程变更据实结算:
七、 材料要求
窗户型材均选用 生产的 型材:颜色 。玻璃及相关被套材料,窗户所需型材的具体规格、室内防水密封胶,五金件及其他材料,以封样:为准(以上按后附表相关材料型号执行)。本合同窗户类型为 推拉窗:玻璃采用 。
2、 验收
(1)、乙方在产品的生产加工过程中,要始终对产品的内在和围观质量进行准确和全面的检验,确保施工质量。
(2)、验收期限
门窗工程安装完成,乙方提交报验申请单后28天内甲方不组织验收,或在验收后14天内不提出修改意见的,视为验收合格。
十四、保修期限:自单位工程竣工验收合格之日期二年。
十五、本合同签订后,未经双方加盖原合同印章的书面认可,双方人员做出 的任何承诺及定均不具有法律效力。
十六、出现争议,协商解决。协商不成,任何一方均可向工程所在人民法院提起诉讼。
十七、 甲方支付工程款,必须凭乙方提供的正式发票或收据。否则对付 款行为乙方不予认可。
十八、本协议一式肆份,甲乙双方各贰份,双方签字(盖章)后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日