石方工程承包施工合同
建筑承包单位(甲方):
建筑施工单位(乙方):
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促使双方互惠互利,搞好配合,按时保质保量的完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本意向协议书。
一、 工程名称:东营经济开发区高科走廊
二、 工程地点:东五路以东,汾河路以北
三、 施工承包方式:
① 承包范围:设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项项目见总承包合同)
② 承包方式:包工包料(甲方供应商砼)
四、 工程造价:本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米,施工图预算造价人民币约:4900万元。
五、 工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算。
六、 计价方式:计价依据《山东省建筑工程工程量清单计价规则》、《山东省建筑安装工程消耗量定额》、《东营市工程结算资料汇编》、执行20xx年价目表及东营市汇编,人工费执行50元/工日,材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整,机械费不予调整,结算时根据正式施工图及变更洽商,现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价,该工程为III类取费。
七、 付款方式:
按工程预算作为计价基础,据实结算每一单体楼正负零完工付已完成工程量的80%,主体完工付已完工程量的80%,竣工验收交付使用付至已完工程量的80%,工程结算完成后,按照结算报告付至总造价额的95%,(两个月内审计必须完成)余款保修期满7日内一次性付清。(再调整)
八、 该工程特点:该工程为三楼框架,一次性投资很大。
九、 如果甲方到合同约定付款日期未能及时付款,乙方有权停工,如十日内还未能付款,甲方承担乙方所有费用。
十、 本协议未尽事宜可执行总承包合同和招标文件。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:方承包建设工程施工合同
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
依照《中华人民共和国经济》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(gf-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:
第1条 工程概况。
1.1 工程名称:________________
工程地点:________________
工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围:________________
承包方式:________________
1.2 工程性质(指基建、技改、合资等):____
批准文号(有权机关批准工程立项的文号):_____
1.3 定额工期总天数:____天。
1.4 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;
群体工程以第一个开工的工程为准):
本合同工程定于__年__月__日开工。
竣工日期(以单位工程为准;
群体工程以最后竣工的工程为准):
本合同工程定于__年__月__日竣工。
1.5 质量等级:_________________。
1.6 合同价款:本合同工程承包造价为____元。
金额大写:_________________。
第2条 合同文件及解释顺序。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1.协议条款;
2.合同条件;
3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
4.承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;
6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单;
7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;
8.国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;
双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第3条 合同文件使用的语言文字,标准和适用法律。
3.1 合同语言:本合同文件使用汉语。
3.2 适用:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3.3 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第4条 图纸。
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
篇2:石方工程承包施工合同
项目名称:
合同名称:
甲 方:
乙 方:
签约日期: 年 月 日
签约地点:
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任,经双方协商同意签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、建设地点:
3、施工主要工程量:
(1)
(2)
本工程竣工后产权归 ,由其自行管理。
4、承包方式:
5、工程期限:
6、工程合同价款: 元,即人民币大写: 。
7、本合同价款采用固定综合单价方式确定,工程量按实际结算。
第二条 双方代表
1、甲方委派 同志为甲方代表,负责双方联系及协调工作,处理工程有关事宜。
2、乙方委派 同志为乙方代表,负责双方联系及协调工作,处理工程有关事宜。
第三条双方责任
1、甲方责任
(1)向乙方提供设计部门作出的设计方案,并签字认可。必要时提供规划管理局的建设许可证及红线图。
(2)与当地管理部门(村民委员会)及土地承包者进行沟通,做好线路走廊等工作,保证设计方案的可行性。
(3)如遇到各种情况需进行现场签证的,甲方必须积极配合乙方做好各种签证,确保不延误工期。
2、乙方责任
(1)严格按照甲方认可的设计方案按时按质按量进行施工,保证工程质量符合电气安装规范要求。
(2)施工中保持与甲方联系,遇到需要变更的,则需做好相关的签证手续后方可继续施工。
第四条 特别约定
1、施工前,甲乙双方代表到现场对设计方案进行评审,以确认其可行性。
2、乙方严格按甲方认可的设计方案进行施工,未经甲方同意而擅自更改的,超出的费用由乙方自理。
3、若因优化设计方案需要或施工走廊无法按设计方案实施而发生工程量增加的,则需先经甲方签字确认后乙方继续施工,所增加的费用由甲方支付。
第五条 工程款支付方式
1、工程款支付:
第六条 材料供应
工程所用材料,由 方采购及提供, 方必须保证符合国家规定的质量标准和设计预算书要求(材料单价按预算书单价计算,后附综合单价表),否则甲方有权要求乙方予以更换,所需费用由乙方承担,由此产生工期延误的违约责任由乙方承担。如乙方拒绝更换的,甲方有权立即终止本合同,乙方需支付工程总造价的20%作为违约金并承担违约责任。
第七条 施工管理及质量要求
1、现场施工由乙方负责,甲方有监督权,施工机械、工具、运输车辆由乙方自理,所需费用由乙方承担。
2、乙方应按甲方的要求并按国家现行电力施工规范进行施工,确保供电安全可靠,如有质量问题或竣工验收不合格,属乙方施工部分的由乙方负责免费无偿在三日内返工,工期不予顺延。
3、在施工过程中,如甲方要求变更,需提前通知乙方,乙方按甲方的要求更改。如不告知,施工完成后再提出变更,由此而产生的工料费应根据变更的实际情况另做预算并由甲方支付。
第八条 工期要求
乙方须按合同工期完成工程安装,如乙方逾期完工的,按第十二条执行。
若遇到以下情况,工期相应顺延:
1、甲方对设计方案提出重大变更的;
2、因甲方签字不及时而影响下一步工序施工的;
3、人力不可抗拒的因素(阴雨天气、大网不允许停电、施工环境受干扰等)而延误工期的;
4、因用户青苗赔偿问题而延误工期的。
5、因甲方原因而延误工期的。
第九条 安全生产
1、乙方负责对施工人员进行安全教育,严格遵守安全规范,严禁违章施工,如有违章施工而发生事故,造成甲方及第三方人身、财产损失的,由乙方承担全部法律后果并承担全部赔偿责任。
2、甲方人员不按安全生产工作规定擅自进入施工现场所造成的事故,由甲方负全部责任。
第十条 检查和返工
1、乙方必须严格按照国家现行的供电安装标准、规范和设计要求施工,随时接受甲方的检查。
2、如果工程质量出现不符合国家现行的有关技术规范及标准,以及本地供电部门的有关规定,所造成的返工费用及经济损失,由乙方负责,工期不予顺延。
第十一条 竣工验收
1、工程竣工后,由乙方组织相关人员到场验收,并由乙方负责将该工程的有关资料移交给甲方。线路及设备验收合格后,当日起移交给甲方。
2、工程验收不合格,乙方应返工直至合格,工期不顺延,由此造成的工期延误乙方应按照本合同的第十二条第一条乙方责任的约定承担违约责任,返工所发生的一切费用和损失由乙方负责。
3、乙方在竣工后将一套完整工程施工资料提交甲方存档。
4、工程保质期为工程经双方验收合格之日起壹年,如在保质期内因乙方施工原因,工程出现质量问题,乙方应在接到通知后,在3日内完成维修或整改(特殊情况维修时限可以适当延长),修理所产生的费用由乙方承担,修理期限视质量问题的大小而定。如乙方不能及时完成维修或不予修理,甲方有权交给第三方予以修理,由此产生的费用和造成的损失由乙方承担。
第十二条 违约责任
1、乙方责任
(1)乙方施工工程质量不符合设计和合同约定的,乙方必须在甲方规定的时限内无偿完成修理或返工。
(2)由于乙方原因使工程不能按合同约定的时间交付使用的,每逾期一天,乙方应按工程总造价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15天,甲方有权解除合同。
2、甲方责任
(1)甲方由于自身原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更、设备改变以及设计错误造成返工的,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、返工和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。但由于国家政策法律改变等原因除外。
(2)工程未经验收而甲方提前使用的,由此发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
(3)如遇不可抗拒力所造成的损失,按合同的有关约定由双方协商处理。
(4)由于甲方原因未能在合同约定期限内付款的,每逾期一天,甲方应按逾期付款金额的千分之一向乙方支付违约金。
3、乙方应独立完成本合同规定的工作,不得以任何形式分包或挂靠承包,否则甲方有权解除合同并要求乙方支付金额为工程总造价的20%作为违约金 。合同效力终止后,乙方应当在3日内清理并退出施工场地,逾期退出的,应每日向甲方支付金额为工程总造价的千分之一作为违约金。
4、合同签订后,如有一方以各种原因或不正当的手段私自毁约视为违约,违约方应按照合同总价款的10%向守约方支付违约金,并赔偿由此造成守约方的经济损失。
5、纠纷的解决:所有与合同执行有关的争议由双方友好协商解决。如果不能通过协商解决争议,则交由本合同的签订所在地法院管辖通过诉讼解决。
第十三条 附则
1、本合同一式 肆 份,甲方 贰 份,乙方贰份。
2、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字、加盖双方公章或合同专用章之日起生效,工程保修期满之日起终止。
3、本合同签订之日起,双方如需要修改的,经双方协商一致,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
4、约定法律文书送达途径:(此项必填)
甲方地址:
收件人姓名: 收件人电话:
乙方地址:
收件人姓名: 收件人电话:
文件、信息、法律文书通过上述通讯方式之一发送即视为送达。一方需改变通讯方式的,必须以书面形式通知对方。
4、本工程项目的预算书为本合同的附件,具有同等的法律效力。
5、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商决定。
(以下无正文)
甲方单位名称: 乙方单位名称:
(签章) (签章)
法定代表人: 法定代表人:
或授权委托人: 或授权委托人:
地址: 地址:
邮编: 邮编:
开户行: 开户行:
帐号: 账号:
年 月 日 年 月 日
篇3:工程总承包合同
甲 方:
乙 方:
20xx年 月 日
甲方:
乙方:
为了明确甲、乙双方的权利和义务,安全经济合理有序的施工,保证工程和产品质量。依据《中华人民共和国合同法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定本着平等互利、优势互补的原则,经双方协商,一致同意签订本合同,以共同信守,严格履行。
第一条 工程项目
1.工程名称:
第二条 工程概况及工程内容
2.1、工程概况:
2.2工程内容
2.2.1、乙方承包甲方的“ KVA”配电供电(包括设备制造、材料采购、安装、调试及高压房土建工程等)工程。
2.2.2、从用电报装至正式送电,实行交钥匙的全部工作。
2.2.3、受电最大容量:本工程总容量 KVA,主要受电设备分别为
2.2.4、所有申请、报装勘察、设计方案审批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备安装、计量安装、系统调试、验收直至送电运行的全部工作。
2.2.5、供电部门由乙方实行全过程一条龙服务,负责供配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。
2.2.6、安装调试接地装置、供电线路、设备系统调试和定值整定。
2.2.7、乙方代理甲方办理的有关工程报建事项不得违反政府法律法规及供电公司的有关规定。
2.2.8、所有施工及方案最终以通过供电局认可的设计审核验收合格为准。
第三条 工程造价
工程费用为 元(¥: )包括从用电报装、线路审批、设计、预算、监理、及高低压设备的安装调试试验直至送电。
第四条 约定
1、约定乙方
1.1、本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收(以通过供电部门按国家验收规范验收为准)、包送电、包风险(物价上涨)等。
1.2、该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、临时设施费、劳务费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在总价中。
2、约定甲方
2.1、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、青苗补偿费等。
2.2、协调处理现场阻扰施工及各种行政事业性收费等。
第五条 供电地址及用电性质和用电容量
1、供电地址:
2、配电容量: KVA
3、用电性质: 用电
第六条 付款方式
合同签定后生效,甲方预付合同总价的30%(¥: 元整),乙方办理完供电局全部手续后甲方支付总合同价的40%(¥: 元整)乙方进场施工,安装完毕供电公司验收通电后再付到总合同金额的95%(¥: 元整),余款5%(¥: 元整)通电验收合格后三个月内一次性付清。
第七条 工期
合同签订生效后 个工作日内完成通电。
在施工过程中如遇下列情况,工期应顺延:
1、由于不可抗力而被迫停工的;
2、由于甲方变更用电计划或施工图纸不能继续施工的;
3、甲方未按约定的时间和要求提供相应的施工条件的;
4、甲方未按照合同的约定支付相应工程款的;
5、甲方的原因中途停建或缓建的;
6、施工过程中由于涉及第三方物权,甲方未能及时协调而影响工程施工的。
第八条 双方责任
甲方职责
1、提供乙方所需相关报装资料及图纸。
2、按约定时限交纳工程款。
3、负责协调施工场地内的供电工程施工与其他第三方工程施工之间施工交叉配合,保证施工顺利进行。
乙方职责
1. 根据甲方的委托,负责对供电局各部门的协调。
2. 认真做好委托供电局的工程设计、施工、调试工作。
(1) 工程设计按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行。并注重经济合理性,严格掌握设计标准,控制工程造价。
(2) 严格按照设计要求、施工规范、施工标准进行施工,采取严格的安全防护措施施,精心组织施工,确保人身及设备安全,承担本工程施工全过程的安全责任。
(3) 配电设备质量保证以行业规定或设备出厂合格标准为准,且具有国家级检测中心的测试合格证书,并满足供电公司供电要求。
(4) 若甲方需增容,乙方将为甲方办理增容手续至通电,相应的费用由甲方承担。
(5)做好电力电缆、隔离开关等相应设施的综合接地装置、避雷器,并符合《供配电系统设计规范》、《建筑物防雷施工规范》等相应规范。
(6)在所有电缆终端头、接头、拐弯处、电缆井、架空电杆、分支箱等地方按要求设立相关规定的标志标牌,标志牌清楚表明电缆编号、起止路径,标志牌安装牢固并做防腐处理。
第九条 违约责任
1、甲方未按合同履行职责,致使乙方延误工期及送电,造成乙方的直接经济损失,由甲方负责赔偿。
2、乙方未按合同履行职责,致使工程不能按时送电,造成甲方的直接经济损失,由乙方负责赔偿。
第十条 其它约定
1、本合同的工程款,甲方必须以银行划账的方式汇入乙方指定账户,否则由甲方负责。
第十一条 本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十二条 争端的解决
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,本合同引起的争议协商不成的,则在原告方工商注册所在地进行仲裁执行。
第十三条 其它
1、在工程造价范围内,除供电局施工部分由供电部门向甲方出具正式税务发票外,剩余的工程款由乙方向甲方出具正式税务发票。
2、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
法人或委托代理人:
法人或委托代理人: 开户银行:
电话: 账号:
电话:
签约日期: 年 月 日
篇4:公司工程项目施工承包合同书
甲方:______有限责任公司
乙方:____
为了全面履行施工合同,加强对工程项目的管理,提高企业经济效益,双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则,达成如下协议:
一、甲方的职责和权限
1、甲方的职责
(1)负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接;
(2)负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制;
(3)协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报;
(4)负责组织项目管理期间和终结时的考核审计;兑现项目承包人经济收益(包括薪金)或实施经济赔偿处罚;
(5)协助乙方选聘项目管理人员,组建项目经理部,配置其他生产要素;
(6)根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。
2、甲方的权限
(1)有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调;
(2)除建设单位指定外,有权将项目的安装和装饰装修工程分包给集团公司所属专业公司;
(3)乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反集团承包管理办法的情况下,甲方有权进行纠正,责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。
二、乙方的职责和权限
1、乙方的职责
(1)代表企业实施项目管理,遵守国家法律法规,执行强制性标准,执行企业相关管理制度,积极维护企业合法权益;对所施工的项目自开工准备至竣工验收,实施全过程、全面管理;
(2)根据国家规范组织编制项目管理实施计划;
(3)组织实施施工现场的生产要素的配置和管理;
(4)组织制定和实施项目经理部各项管理制度;
(5)在企业授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调,负责劳务分包、协作单位的管理;
(6)解决施工现场和项目经理部出现的问题,发现和处理突发事件;
(7)负责竣工验收和竣工结算,提供和准备相关技术经济资料;
(8)协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报;
(9)负责员工的管理教育、企业文化和精神文明建设;
(10)接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督,认真落实整改意见,提高管理水平;接受本企业的检查监督和考核审计;
(11)处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务,完成清收工程款等债权债务的清理和移交;
(12)按照甲方的要求报送完成各种指标的情况;
(13)按分公司规定及时足额交纳职工的各种保险及住房公积金等费用。
2、乙方的权限
(1)代表甲方实施项目管理,全面履约施工合同,遵守国家法律法规,执行强制性标准、规范和甲方相关管理制度;
(2)根据甲方的授权,组建项目经理部,主持项目经理部全面工作;
(3)确定项目经理部组织架构,选择聘用管理人员和生产工人,少数关键岗位的管理人员按规定程序可外聘;确定管理人员职责、权限,并组织考核奖惩;
(4)有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍,但必须报发包方备案;
(5)甲方授权的范围内自行组织物资采购;
(6)按照集团公司资金管理办法,决定其项目资金的使用;
(7)按照以收定支、效率优先的原则决定项目经理部人员薪酬分配(参照局对项目薪酬分配管理办法)
(8)根据企业授权,协调处理与项目有关的内外部事项,重点跟踪后续工程项目和参与其他项目的经营活动。
三、合同纠纷的解决方式
1、双方在履行承包合同产生纠纷时,首先应协商解决;
2、双方协商解决不成时,依据集团公司工程项目责任承包管理办法,进行调解;
四、合同的成立与生效
1、本合同自甲乙双方签章之日起成立、生效;
五、其他
1、本合同的附件是合同的组成部分,与本合同具有同等效力;
2、本合同未尽事宜,双方另行协商,所订协议与本合同具有同等效力;
3、本合同一式四份,双方各执二份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
日期:日期:
篇5:水电站建设工程施工劳务分包合同
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):____________________________
劳务分包人:____________________________
依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 ___________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1 劳务分包人资质情况
2 劳务分包工作对象及提供劳务内容
3 分包工作期限
4 质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作质量标准: ______________ 。
5 合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6 标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1) __________________________________________
(2) __________________________________________
7 总(分)包合同
7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8 图纸
8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 ______ 天前,向劳务分包人提供图纸 ______ 套,以及与本合同工作有关的标准图集 ______ 套。
9 项目经理
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ______________ ,
职务: ______________ 职称: ______________ 。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ______________ ,
职务: ______________ 职称: ______________ 。
10 工程承包人义务
10.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
10.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10.7 按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11 劳务分包人义务
11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 ______________ 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12 安全施工与检查
12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13 安全防护
13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
13.2 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。
13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14 事故处理
14.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、法规对事故进行处理。
14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15 保险
15.1 劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3 工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为: __________________________________________
15.4 鼓励劳务分包人为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:
15.5 保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
16 材料、设备供应
16.1 劳务分包人应在接到图纸后 ______________ 天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件1);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备、构配件。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):
16.4 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加 ____ % 的管理费向工程承包人报销。
17 劳务报酬
17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务报酬(含管理费);
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
17.2 本工程的劳务报酬,除本合同17.6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。
17.3 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计 ______________ 元。
17.4 采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
__________________________________________ ,单价为 ______________ 元。
17.5 采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:
__________________________________________ ,单价为 ______________ 元。
17.6 在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:
(1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过 %,按变化前后价格的差额予以调整;
(2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;
(3)双方约定的其他情形: ________________________________________
18 工时及工程量的确认
18.1 采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
18.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19 劳务报酬的中间支付
19.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
(1)合同生效即支付预付款 ______________ 元;
(2)中间支付:
第一次支付时间为 ______________ 年 ______________ 月 ______________ 日,支付 ______________ 元;
第二次支付时间为 ______________ 年 ______________ 月 ______________ 日,支付 ______________ 元;……
19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为 __________________________________________ 。
19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
20 施工机具、周转材料供应
20.1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。
20.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件2。
20.3 工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件3。
21 施工变更
21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
21.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22 施工验收
22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23 施工配合
23.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24 劳务报酬最终支付
24.1 全部工作完成,经发包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25 违约责任
25.1 当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 ______________ ‰的违约金。
25.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金 ______________ 元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4 当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付违约金_____________ 元;
(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付违约金 ______________ 元;
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金 ______________ 元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26 索赔
26.1 工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26.2 在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
(1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27 争议
27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向 ______________ 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
27.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
28 禁止转包或再分包
28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担违约责任。
29 不可抗力
29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29.2 不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。
29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;
(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;
(5)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;
(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;
(7)延误的工作时间相应顺延。
29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
30 文物和地下障碍物
30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31 合同解除
31.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31.4 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
32 合同终止
32.1 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33 合同份数
33.1 本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本 ______________ 份,其中一份报送建设行政主管部门备案时留存,工程承包人执 ______________ 份,劳务分包人执 ______________ 份。
34 补充条款
35 合同生效
工程承包人:
劳务分包人:
合同订立时间: ______ 年 ___ 月 _____ 日
篇6:简单的砖厂劳务承包合同
甲方:_________________
乙方:_________________
一、甲方有轮窑一座(22门)400砖机一套及所生产红砖的工具和
现有的条件每块大砖按计算,20__年生产的大砖九佰万块,如超出九佰万奖励一万元、如少完成一佰万扣除三千元》
二、以收大砖为准,开凭证互相签字生效,
砖厂生产劳务承包合同。
三、质量要求:_________________砖的尺寸要标准,要整齐光滑,有棱有角。
四、下雨之前必须把机坯盖好,如不及时把机坯盖好,机坯被雨淋
坏,不准进窑,乙方自行处理,数量大者,机坯的成本由乙方负责,但甲方要提供足够的防雨设备。甲方把原有的和新买来的护架品(如防雨布草帘)交给乙方使用,但乙方要保管好,及时摘盖、把摘下来的护架品整好、放在甲方所指定的地方,决不允许盖上去不摘,摘下来不盖、被车压、人踩、如发现此种情况发生,甲方要追究责任。
五、砖机的使用,下班时要把个人工作地方清理干净,不用的电源
关了。住房不准拉长明灯睡觉,如发现一次扣10元,不准用电炉取暖,主机离合器开机以后,一小时不得超过两次,否则要扣款。机主人员必须要听从修理工指挥,不听从修理工指挥造成损失由乙方负责。
六、甲方负责供给乙方生活所需用的米、面、油、菜、肉等生活用
品,款额由乙方负责。
七、工资结算办法;乙方生产一佰万大砖做押金,超一佰万以外,扣
除伙食款,借款外,剩余部分全发清。
八、所出的大砖,必须放整齐,放在所指定的地方,要做到横齐紧
直,如有塌顶甲方不予验收,码窑的要听从烧窑的指挥,按时堵门、打门、清理窑内煤渣合风、其他方面在厂人员必须听从厂内指挥,决不允许想干什么就干什么,更不准打架罢工、闹事、偷厂里的和社员的庄家,如有上述情况发生,一切后果由乙方负责,
九、杜绝工人到深水沟耍水,私弄电等一切违章行为,造成伤亡事
故,甲方概不负责,一切后果乙方负责。
十、所有在场的工人每人负担一个义务工,其余杂工每个人给挣元
十一、伙食管理:_________________厂方只允许不超过五个人起小灶,但必须要用
鼓风机,不准用电炉做饭,违反者每人收煤款伍拾元整。十二、半路走的人员,在找不回人顶替,造成生产数量的影响,
扣除走的人员全部工资。;
十三、乙方找来的工人,一切外出手续及计划生育流动证全部带
齐,否则上级部门罚的款厂里概不负责,上级所要的暂住证及费用由乙方自己负责,机器上的工作人员,不经工头调整,不准随意换班,否则对违者罚款。
十四、年终工资发放不超过7天,超出后每天厂内负担现金叁拾
元整生活费。
十五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同意后签字生效,
本合同受法律保护。
甲方:_________________
乙方:_________________
年月日
篇7:国际工程施工合同一般条款[页14]_合同范本
59.5 在按本合同第65条出具任何证书前,若其包括有有关任何指定转包人所完成的工程,提供的货物、材料或服务的任何付款,工程师有权要求承包人提供充足证据,证明包括在先前证书中的有关该指定分包人的工程或货物、材料或服务的付款,已全部由承包人支付或清偿,否则将视为拖欠,业主有权在工程师出具证书后,向该指定分包人直接支付按规定应由承包人向该指定分包人支付,然而却没有支付的所有款项,留置款除外,然后从业主应支付或即将支付给承包人的任何款项中将此笔付款抵销,除非承包人:
(1)书面通知工程师,他有充足理由不予或拒绝此种付款支付,且
(2)向工程师提供充足证据,证明他已就此书面通知该指定分包人,
如工程师已出具证书,且业主已直接作出上述支付,工程师在向承包人出具任何其它证书,应把业主直接支付的上述款项扣出,但工程师不得拒绝或延误出具按本合同规定应出具的证书本身。
59.6 如上所规定,如果指定分包人在施工,或提供货物、材料、或服务中对承包人承担的义务期限超过本合同所规定的维修期,承包人应在维修期满后,随时把此种义务在期满前所产生的利益应业主的要求转让给业主,费用由业主承担。
证书和付款
60.1 除另有规定外,付款应按第二部分第60条的规定,分月进行。
60.2 如业主向承包人预付有关建筑设备和材料的款项,付款和还款的条件应在第二部分第60条中予以规定。
60.3 如因施工需从施工所在地国的他国进口材料、设备,或因工程或任何部分工程需由此种他国输入的劳务完成,或因任何其它情况必需或必要,合同项下的某部分付款需按本合同第72条的规定用有关外汇进行支付,支付条件应按合同第二部分第60条的规定处理。
61.1 除本合同第62条所述的维修证书外,任何证书不得视为是对工程的认可。
62.1 只有工程师签发了维修证书且交给业主,说明工程已完工,维修情况令他满意,才能视合同已经完全履行。工程师应在维修期满后,或,如工程的不同部分适用不同的维修期,在最后一个维修期满后_________天内签发维修证书,或在所有在此维修期中,按本合同第49和第50条规定,命令进行的工程完成且令工程师满意后立即签发,本条款必须全面执行,不管先前业主是否已进入、占有或使用工程或工程的任何部分。维修证书的签发不得作为按第二部分第60条的规定向承包人支付第二笔留置款的前提条件。
62.2 业主不得因本合同或施工所产生或与之有关的任何事项对承包人负责,除非承包人在签发本条款规定的维修证书前,就此种事项已提出书面索赔。
62.3 尽管签发了维修证书,承包人以及业主(但应符合本条第2款的规定)仍应对发生在证书签发前而在证书签发时尚未履行的合同义务负责,为决定此种义务的性质及范畴,应视本合同继续对合同双方有效。
补救和权力
63.1 如果承包人破产,或被法院下达了破产者产业管理接收令,或递交了破产申请,或因债权人而处置或转让财产,或同意在债权人决议委任的检查委员会监督下执行合同,或,如其是一个公司,将被清算(不是因合并或重组而进行的自愿清算),或承包人事先未征得业主的书面同意而转让合同,或其货物被遗失,或工程师书面向业主证明,他认为承包人:(1)已经撤销合同,或(2)没有正当理由但却不开工,或在收到工程师要求继续工程的书面通知后,停工_________天,或(3)在收到工程师书面通知,说明某些材料不适用或某工程应予否决后_________天内未从工地搬走这些材料,或未拆毁此种工程重建,或
共17页,当前第14页1234567891011121314151617
篇8:脚手架搭设劳务承包合同
甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
为了明确双方的权利和义务,依照国家合同法、建筑法(合同)及惠州有关规定,特签定本施工合同。
第一条 工程项目、地点及承包范围
1.1工程项目:
1.2工程地点:
1.3承包范围:外墙钢管脚手架搭设(包括安全网)以及地下室基坑周边及施工现场钢管围护(包括各种配件、辅助材料)、安装、包括使用期间的日常维护、拆除、装卸、场内外搬运以及所需要的全部工作。
1.4承包方式:按本合同第一条1.3承包范围内容实行合同单价包干,即包工、包料,工伤保险、医疗保险、包工期进度、包文明施工措施等完成本合同范围内全部内容所需要的各项费用。
第二条 合同综合单价及暂定总价
2.1合同综合单价:
2.1.1外墙钢管脚手架搭设(包括安全网、主楼二层工字钢悬挑、七层一道钢丝绳卸荷,每三层一道竹跳板铺设,工字钢焊接、割除甲方负责),按使用工期13个月计算,每平方米综合单价人民币元整(¥ 元),使用期超出上述约定,每天增加元/㎡。备注:计量方式按建筑外墙的外凹凸线周长乘以建筑物高度(地下室外墙从设计外地坪至底板垫层底;上部有女儿墙者高度从设计外地坪计至女儿墙顶加1.2m,有山墙者,高度以山尖二分之一高度计算)。
2.1.2悬挑卸料平台每座人民币: 元,备注:甲方电工配合乙方对工字钢悬挑,焊接割除,材料由乙方负责。
2.1.3室外施工楼人民币: 元/㎡,备注:计量方式按搭设水平长度高度2计算。
2.1.4安全通道,安全档板,操作防护棚人民币: 元/㎡,备注:计量方式按投影面积计算(双层档板按1.5倍计算),木板由甲方负责提供。
2.1.5电梯井架人民币:按外架1/2价格计。备注:计量方式按电梯井架内周长乘以高度(从井底板面至顶板底)。
2.1.6人货梯出入口每门,塔吊护墙每层人民币: 元/门(层)。
2.1.7满堂架人民币: 元/立方米。
2.1.8室内楼梯扶手人民币: 元/㎡,(备注:提供材料,甲方自行搭设)
2.1.9合同综合单价(不含发票税)包括完成本合同第一条1.3承包范围和第一条1.4承包方式中所述内容以及现场材料看管费、利润及工人社保等完成本合同全部内容所需各项费用。
2.2.0本合同暂定总价为人民币 万元。
第三条 工期
3.1开工日期以甲方通知的进场搭设日期为准,并随甲方工程进度进行施工,服从现场统一调度,满足甲方施工进度要求。
3.2 如因乙方搭设进度或人力,材料等原因,耽误工期者,应由乙方负责
第四条 工程款支付、结算
4.1工程进度款:外脚手架搭设至主体10层,甲方按照审定的乙方施工进度工程量的70%支付给乙方施工进度款;主体封顶甲方向乙方支付至合同暂定总价的80%,1#地块满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%;2#地块满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%;一层满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%。
4.2工程竣工结算:脚手架工程拆除搬清完毕后,由乙方向甲方预算部送结算资料,甲方在一个月内审核完毕,并一次性支付完结算余额。
第五条 甲乙方责任
5.1甲方责任
5.1.1根据现场施工需要,为乙方免费提供水、电连接驳点,垂直运输及材料堆场,机具用房和住宿等必要的配合服务。
5.1.2按合同约定条款支付乙方工程款,向乙方下达各阶段的施工计划。
5.1.3统一协调安排施工现场进度,组织技术交底,对乙方现场施工人员进行入场安全教育与交底。
5.1.4协助办理乙方施工人员暂住证(费用由乙方负责)
5.2乙方责任
5.2.1根据工程实际情况及甲方施工进度计划要求,编制合理,可行的施工方案,并送甲方审核,且方案必须并经当地主管部分专家论证合格,费用由乙方负责。
5.2.2乙方必须满足甲方工程进度的需要,严格遵守并执行本施工合同各项条款与义务,主动与甲方配合,及时安排施工作业,必须无条件地服从甲方现场施工生产进度,质量,安全,现场文明,保卫及消防的统一部署和管理,无条件地遵守执行项目部的各项管理规章制度及章程,在进场后,必须与工人签订劳务合同,因劳务纠纷责任由乙方全部使用。
5.2.3乙方搭设进度必须满足施工要求,每栋外架要提前搭设,起码要高出操作屋1.80米以上,如进度满足不了,每次罚款3000.0元。
5.2.4乙方搭设的外架必须按业主和监理审批合格的外脚手架施工方案搭设;且保护整齐,符合惠州市安全规范,如未按规范搭设,验收出问题每次罚款1000.0元,否则甲方派人进行修改,按实际发生费用从乙方承包款中扣除。
5.2.5乙方自备施工机器,在现场专职质量,安全检查员,做好自检工作和自检资料,确保施工质量及安全,严格按国家现行施工及验收规范进行施工,全面负责本施工合同范围内的工程质量,安全,进度。
5.2.6本工程安全网必须全部采用新安全网,安全网需送当地检测部门检测合格。
5.2.7免费向甲方提供基坑维护、结构梁、墙、柱模板支付所需的加强钢管和电梯井(楼梯)口围护等所需的钢管。
5.2.8根据安全文明施工规定,所有施工、管理人员需配备统一格式安全帽(由乙方自行配备)、工作服(由甲方统一制定,每人二套,甲乙双方各承担一套的费用);高空作业人员需佩戴安全带,费用已包括在综合单价内。
第六条 保险
6.1乙方必须为承包施工人员购买好意外,工伤医疗保险,工伤保险费由乙方负责,为确保参加本工程施工的人员人人享有工伤保险服务,防止乙方逃避购买工伤保险,甲方负责代为乙方参加本工程施工的人员购买工伤保险,工伤保险费按乙方承包项目的结算造价5计算,在结算中扣减。
第七条 合同生效
7.1本合同自签订之日起生效,在合同履行完款项结付完后失效。
第八条 本合同一式四份,甲乙双方各执两份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:合伙协议工程承包_合同范本
合伙人:
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以福建 公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建 公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币 万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 %。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:
年 月 日
篇10:劳务工程施工承包合同
工程发包人: (以下简称为甲方)
依照、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将工程 发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任,分工合作,保证本工程质量、安全、进度和文明施工的顺利进行,签订本合同,事项协商达成一致,订立本合同,以共同遵守。
一、承包工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包方式:
4、承包范围:
二、合同文件
作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2、本项目工程质量检查、验收标准;
3、本工程施工安全标准;
4、本工程施工组织设计;
5、本工程施工进度计划(含节点计划);
6、业主、监理和甲方的文件;
7、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺;
三、工程项目期限
基础交付后70天完成筒体混凝土及内衬砌体、隔热层;90天内完成本合同规定的全部内容。(工期不含农历春节工人返乡探亲和天气占用时间)
四、工作内容
从基础及烟囱筒壁的钢筋制作、绑扎、混凝土浇筑;负责内衬砖的砌筑、预埋件、爬梯、平台、油漆、平台用木方、木板、脚手板、安全网、隔热层材料、密目网等主要
五、项目经理
甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为:
乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为:
六、甲乙双方职责
甲方职责:
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门进行工作联系与协调;统筹安排交工资料整理工作;统一向建设单位办理交工手续、工程结算和财务结算。
2、甲方提供形成工程实体的主要材料,包括钢材、混凝土、砌筑内衬水泥砂子(除此以外,其他为完成本合同所需要的材料均由乙方负责)负责提供烟囱内、外地面安全防护材料(钢管、扣件、木板等)为乙方提供施工图纸一套,有关资料及设备仓库场地。
3、组织图纸会审和工程技术交底,负责工程总体施工组织设计和施工方案、物资需用量计划、月进度施工计划的编制。
4、组织编制施工准备计划,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划乙方的生产临时设施及特定情况下的生活临时设施,费用由乙方承担。施工用水、电费用由甲方承担。
5、按时提供图纸,及时交付应供材料及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、建立统一的质量监控和运行机制,贯彻执行国家、行业质量有关标准和业主的质量要求。
8、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况;有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。承包范围内的工程质量向
乙方职责:
1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟
2、乙方特殊工种需持证上岗,乙方人员迟本人身份证和当地、市要求必备的证件,并将其人员按甲方要求登记造册进备案。工人年龄不得低于18周岁、不得超过55周岁,体检身体健康者方可上岗,并为工人办理保险业务。
3、甲方具备施工条件前3天通知乙方,乙方必须按时进场,按甲方工期要求进行施工,确保甲方工期。
4、负责提供烟囱施工所需要的钢模板、提升井架及设备、吊架、电焊机、台钻、切割机、立式砂轮机、磨光机、乙炔、氧气及表带、电缆电线及照明装置、手推车及施工用的一切小型工具和手用工具。
5、负责烟囱施工模具的制作及组装,施工过程中的调试控制及完毕后的拆除。
6、负责提供烟囱施工组织设计两份,并进行烟囱施工技术交底。提供现场管理人员及施工技术人员花名册一份。
7、乙方严格按照现行的《烟囱工程施工及验收规范》GB50078及其他国家相关规范标准要求组织施工。烟囱筒壁混凝土应达到设计要求观感良好,模板接缝应平整且不漏浆,不允许出现气泡、麻面等情况,保证混凝土外表面清洁无污染,若发生质量事故由责任方承担责任。
8、材料耗费必须在定额规定范围内,超出定额规定损耗的材料费用由乙方承担。
9、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;若乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此发生的延期赔偿金(赔偿金=2‰)。
10、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够人力、物力。保证工期;加强安全教育。认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全教育,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;甲方不承担任何责任。
11、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合、照顾全局。
12、按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
13、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;
14、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和以完工程的成品保护工作,因乙方原因发生损坏,乙方自行承担由此发生的一切经济损失及各种罚款;
15、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
16、除非本合同另有约定、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行本承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
17、乙方人员住宿及其他日常生活治理、甲方不承担任何费用。
18、因道路阻塞、自然灾害等不可抗拒造成的不能及时到现场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
19、依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付,直接发放到乙方员工手中。
七、材料、设备供应
1、乙方应在接到图纸后确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,甲方负责处理。
2、劳务分包人应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
八、承包价
本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬(含管理费、税金)方式计算;
经双方协商包干总价;¥ ,人民币大写: 包干总价含乙方完成烟囱整体所需要的设备运输、安装、拆除费用;钢筋及混凝土工程施工;电焊条、8#铁线、绑线、铁钉、氧气、乙炔、模板油等以及合同规定乙方购买的所有辅材材料费;内衬砌筑施工;预埋铁件及钢爬梯、钢平台制安;避雷装置、沉降及倾斜观测点、航空障碍灯安装、航空色标漆施工等一切人工费、机械费。
春节期间工人返乡探亲往返差旅费和工地看守保安费等增加费用由乙方承担,也包含在包干总价内。
本工程的劳动报酬,均为一次性包死,不再调整。
九、工时及工程量的确认
采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月或(旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
十、工程款支付及财务结算
1、本工程不支付备料款。
2、支付方式;合同签订后乙方设备、机械及人员进入施工现场,甲方支付10%工程款;钢筋混凝土筒壁浇筑完每10m甲方支付10%工程款;内衬施工完毕,按照本合同规定全部内容施工完毕、验收合格后付至总工程造价的95%,余款5%做质保金,一年质保期满为出现质量问题,一次付清。
3、乙方应及时进行工程量核算提交甲方项目负责人核实、签署确认,经甲方项目部核实签署后,乙方可据此向甲方申请本阶段工程款。
4、余款在工程完成满一年后支付。
5、结算程序;施工员→质检员→安全员→项目经理→预算员→公司经理→财务。
6、办理财务结算时,应扣除以下费用;
(1)按本合同规定,因乙方违约所至的各种罚款;
(2)乙方领用甲方的用品,乙方丢失、损坏设备的赔偿费用;
(3)使用甲方机械的租赁费;
(4)甲方已支付的生活费;
(5)甲方已支付的其他费用;
(6)保修金(按保修条款规定办理);
(7)其他费用;
十一、紧急补救
无论在工程施工期间或在保修期间内,如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件,甲方代表认为进行紧急补救修理,而乙方无能力或不及时进行补救或修理时,甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此工作属乙方责任,所发生的全部费用由乙方承担。
十二、保修
1、保修范围;乙方承担的全部工作项目。
2、保修内容;按国家有关规定执行。
3、保修期限;按工程建设主管部门颁发建设工程保修办法,保修期为一年,由甲方对业主正式办理建设项目竣工验收之日算起。
4、保修期间,乙方应在接到修理通知2天内进行修理,并在规定期限内保质保量的按甲方要求完成修理工作,否则,甲方可组织修理。此种情况下的修理费用和乙方未按时到达情况下的属乙方原因造成的返修费用,由乙方承担。费用在结算时予以扣除。
5、保修金额;按乙方工程结算值的2%预留,保修金不计利息。
6、保修金结算;保修期满后,工程保修金一次结算。
十三、不可抗力
按甲方与业主所签订的合同的有关条款执行。
十四、其他
1、乙方不得超级以甲方名义对任何第三方进行工作联系和开展经营活动,否则按乙方工程结算的3%处罚乙方。
2、对甲方委托的工程,乙方不得再行分包、转包,一经发现有分包、转包时,甲方有权立即终止合同,由此而造成的经济损失均有乙方承担,并向甲方支付合同总计10%的违约金。
3、乙方施工现场必须配备能满足工程需要有一定资历的技术人员相一致,特殊作业人员需持证上岗。
4、在施工中出现甲方向乙方发出停工通知单两次,则甲方有权重新选择施工队伍,由此造成的损失应有乙方承担。
5、乙方应及时办理缴纳当地主管部门收取的其他有关税金、基金,治安管理费、暂住人口管理费、计划生育管理费等。
6、本合同一式两份。双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算、财务结算后除保修条款外其他条款即告终止,保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:方承包建设工程施工合同
合同编号:
签订日期:年月日
发包人(全称):承包人(全称):(乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、备注:
二、工程承包范围
1、广场硬化。
(见图纸,以预算单中的项目为准)
2、。
三、合同工期
本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天。
四、质量标准
工程质量标准:依据钢构有关验收规范合格。
五、合同价款
1、工程总造价:大写:¥:
六、合同价款支付;
1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方
作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。
建设工程施工合同范本。
七、发包人工作
1、委派2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。
八、承包人工作
1、委派为工地代表,联系方式;2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。
九、工程变更
1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用,须经甲方同意。
3、乙方在工程变更确定后7天内,提出变更工程价款的报告,经甲方确认后调整合同价款,与工程款同期支付。
十、竣工验收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。
甲方并承担工程保管及一切意外责任。
十一、竣工结算
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内,给予确认并支付工程竣工结算价款,乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。
十二、违约
1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款,甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息,并承担停工或工期延误及其损失责任。
2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。
3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由乙方所在地职能部门解决。
十三、不可抗力
1、发生不可抗力造成工程施工困难,如雨、雪天气,自然
灾害工期延误。
2、发生不可抗力造成合同履行困难,双方友好协商解决。
十四、其它条款:十五、本合同自签章之日起生效,该工程结算完毕后,本合同即告终止。
十六、本合同一式份,甲乙双方各执份。
发包人(公章):法定代表人:承包人:(公章)法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
签订时间:
篇12:建设施工队工程承包协议
甲方:
乙方: (施工队)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规等规定,甲方承建的 工程项目(以下简称“项目”),劳务施工(部分)由乙方负责承担。
乙方为本协议项目施工队负责人,乙方代表该施工队全体劳务人员(见该全体劳务人员的《委托书》)与甲方签署本协议,代施工队全体成员履行甲方的相关规定及其《委托书》规定的事项。
本协议的内容,在乙方签署后,对施工队全体劳务人员具有约束力,乙方有义务和责任向全体施工人员宣传并灌输甲方所规定的规章制度、管理理念及要求。因此,本合同中凡是涉及乙方的条款内容即指包括不限于乙方个人、施工队全体劳务人员及乙方委派在本协议项目其他工作人员等。
现双方就有关施工管理、技术规范和工程结算等相关事宜,达成如下约定:
第一条、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点: 项目内;
第二条、甲方基本工作和责任
1.开工前应对本工程施工图及其它资料文件作认真仔细分析,针对工程技术要求、方案、施工工艺、施工、质量、工期、安全等方面作技术交底,以便施工队能正常施工。
2.依据施工进度计划,负责设备、材料、及时进场,确保乙方施工能正常进行。未经甲方同意,设备、材料乙方不得擅自挪用。
3.核实并确认乙方对原施工图纸外增加的工程量,并交由预算部核算。
4.每月底检查工程项目完成进度,做好乙方月报工程量审核。
5.定时或不定时地对乙方施工质量、施工进度和施工管理、安全与文明施工进行检查,甲方发现乙方在施工管理中存在严重安全隐患、管理混乱,对不符合图纸要求的有权督促乙方进行整改、修复,整改或修复所产生的费用由乙方自行承担。
6.乙方的施工质量、施工进度严重影响甲方项目计划的实现时,甲方有权另选施工队伍,所发生一切包括但不限于工程直接费、间接费等在乙方承包工程款中扣除。
7.按工程进度,审核施工队工程报验的材料设备,做好归档工作,负责工程验收的组织等工作。
8.负责与建设单位、总包、监理和其他施工单位的进行工作协调。
9.负责公司定期派预算员和材料员到现场和施工队的核量和施工队现场仓库进行物资、材料的盘点、工程项目对量工作,并签字确认。
第三条、乙方基本工作和责任
双方确认: 施工图纸下达后,乙方必须在一个月内与预算部核对完工程量,作为双方确认的设备、主材、申报依据,【本工程按工程量清单】否则则以甲方预算部核定的各类材料数量为最终的供货材料数量。结算按甲方预算部现场核对的工程量结算。
1.本工程施工范围:
工期: 年 月 日进场, 年 月 日结束。如因业主原因,则工期顺延。
2.乙方劳务包干内容:人工费、辅助材料、工期、质量、安全、文明施工、超高费、机械费、装卸费、搬运。
3.服从甲方项目部的指挥,合理配备符合项目要求的有技术素质较高的施工人员、精心组织施工、保质,按期完成施工任务。
3.1乙方应根据工程需要与甲方的要求,派员参与甲方项目部的管理,提供持证人员纳入项目管理班子,(施工技术人员、安全员、质量员、现场材料员及资料员)该人员费用自行承担,项目管理班子成员一经确认,乙方不得无故中途变换。如有特殊原因需要更换的,需得到甲方的同意。
3.2负责现场施工技术,在项目经理的领导下参加工程项目设计交底、参加工程例会,乙方应配合甲方及时向业主或监理办理施工技术核定单、施工变更单和施工工程量的签证手续。
3.3在项目部组织下,负责公司定期派预算员、材料员到现场和施工队的核量和乙方仓库对量工作,并签字确认。
4.在工程进场前,乙方应按有关规定办理全体劳务人员如保险、暂住证、上岗证、操作证等涉及劳务用工的有关手续并接受甲方的监督和检查,如因手续不全或提供虚假证明引起的纠纷和损失,由乙方负责处理和承担相应的责任。
5.负责做好施工人员班组安全与文明施工的教育和培训工作,针对工程特点严格按照国家有关安全生产等相关规定,做好必要和必备的安全防范措施,因乙方操作人员违反操作技术规范所造成的一切经济损失均由乙方承担。如为了及时抢救伤员,甲方代办代付的费用,将在乙方的劳务报酬余额中扣除,不足部分由乙方补足。
6.乙方自备工程所需安装工具(包括易耗品),安装工具必须符合国家、地区的安全规定的要求,进场安装工具应保持完好。
7.供货商送到施工现场的材料,乙方人员负责清点、签收和搬运,费用自行承担,并按施工现场布置图合理堆放、排列整齐,标志、标牌明显,有妥善保管的义务,并不得挪作他用。如因乙方保管不当或挪作它用致使设备、主材、丢失或损坏,应由乙方负责赔偿。
8.乙方应正确合理使用工程材料,长料长用、短料短用,所耗用的材料应在施工图预算范围内。用料必须按施工图预算范围内填表申领。除合同预算增加或工程量清单增加并经甲方确认之外,超额用料均由乙方承担费用,退回的设备应(设备原包装退回)完好无损,如有损坏的甲方有权在结算时从乙方的劳务费里扣除。废旧材料不得私自处理,要形成书面的废料清单交由项目部统一处理。
9. 乙方应配合甲方及时向业主或监理办理施工技术核定单、施工变更单和施工工程量的签证手续。增加的工程量由甲方确认并由乙方负责施工,甲方可以按相同签证的工作量给乙方签证。凡属一次性闭口合同的工程,确为达到消防功能需求而增加的工作量,或必须发生的非生产用工(业主又不认可),先由甲方认可,报甲方领导批准,并经预算部门、技术部核定后方可结算。
凡非甲方原因或未经甲方同意,乙方中途退场的,则甲方有权将留存工程款全部扣除作为支付乙方的违约金。若由此引起甲方费用增加,由乙方双倍承担。
凡涉及到增加的工程量,乙方应无条件的完成,甲方应按原结算方式按实结算给乙方,如乙方推诿不做,甲方有权按以下条款处理:
1)再次指令乙方执行本协议。
2)甲方有权撤换乙方,责令乙方在规定的时间内退场。
3)留存工程款,作为违约金进行全部扣除。
10.乙方应配合及时做好工程检测、验收的准备工作,对有瑕疵的工作乙方应按时完成甲方提出的整改要求。工程竣工未移交建设单位前,负责做好现场的一切设施和工程成品的保护工作。
11.乙方应严格按照现行规范及设计施工图施工,因乙方责任造成质量不合格而返工所耗用的材料费用、人工费用均由乙方承担。若乙方不熟悉或不执行现行规范及不按图施工,甲方随时有权终止协议,另派施工队接替乙方的工作,由此造成的一切经济损失,由乙方负责。并将余留工程款全部划归接盘的施工队。
12.乙方不得擅自承接本工程二次装修项目,如一经甲方发现,甲方有权扣除乙方在本公司的全部余款。
13.乙方应向甲方提供施工队《施工人员花名册》【具体详见附件4】,若施工队成员发生增减变化的应及时以书面的形式向甲方上报。
14. 乙方应严格执行甲方颁发的廉洁等各项规章管理制度。
第四条、工程质量及验收工作
1.本工程以国家制定的施工及验收规范及施工图设计说明、设计变更等为质量评定与验收标准。
2.甲方与乙方应共同把好质量关,严格按照国家规定和行业标准及施工验收规范进行验收。
3.甲方与乙方应及时办理隐蔽工程和中间验收工程的检查与验收手续。对不符合质量要求的,甲方有权开具整改通知单,乙方应按甲方要求及时整改。
4.施工中发现设计有误或严重不符合施工规范之处,乙方应及时告知甲方,甲方在七天内会同职能部门与原设计单位联系解决,未经甲方同意之前,乙方无权自行修改。如果乙方明知或应知发现设计有误或严重不符合施工规范而进行施工的造成损失由乙方承担。
第五条、安全生产与防火工作
1.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》、《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安全操作规程》、《上海市建筑企业施工安全条例》和其他相关的法规、规范。
2.在施工过程中,乙方应加强对施工人员进行安全教育,严格执行安全施工规则,并采取必要的安全防范措施,消除不安全隐患。
3.由于乙方人员在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例、导致发生安全或火灾事故或给第三方造成经济损失的,由乙方全额承担。非乙方原因发生安全事故,由甲方协调解决。
第六条、结算原则与结算方式
结算原则
本工程按招标工程量清单,双方商定暂估价: 万元。
结算按竣工图及签证工程量结算,凡超出工程量清单部分,
按本工程模式结算。
2.结算方式
乙方每月按实际完成的工作量呈报甲方项目经理审核,经甲方项目经理审核无误后,交预算部核算。甲方按月根据核准后的工程量的70%向乙方支付劳务费,乙方应当确保按月向所有劳务人员发放工资(或生活费)。若乙方人为虚报工作量,一旦查实,乙方的行为构成违约,应向甲方支付违约金为虚报额度的五倍。工程验收合格,且乙方配合项目部办理完全部设备移交手续后,按照以下的流转程序结算:
A.物供部应核定本工程的设备、材料有无超用或发生偷窃、损坏等责任,并作出最终的书面评定意见。
B.预算部应依据竣工图(乙方应在施工图上画好竣工图)及设计变更、签证工程量核算完毕。
办好以上流程后,甲方根据业主方的付款情况,支付乙方15%的劳务费;甲方与业主完成结算后,甲方支付乙方10%的劳务费;余下的5%劳务费作为工程施工质量保证金,在质保期满,且乙方履行完本合同规定的质保义务后,无任何违约的,由甲方返还给乙方(保证金不计利息)。
3.与结算相关的其他事项
签证部分、变更工程量部分均在项目结算审核后支付。在质保期内,乙方应每季度不少于一次进行回访,做好维护保养及检查,并办理好业主或物业的确认的回执手续。质保期满,乙方凭回执手续与甲方结清质量保证金。
第七条 违约责任
1.本合同生效后,双方均不得擅自变更或解除,否则,须按工程总价的3%向对方支付违约金,并赔偿对方因此而造成的经济损失。
2.乙方或认可的项目部未按约定工期竣工时,每拖延一天则按工程总价的千分之三作违约金,违约金从保证金中直接扣除,并承担由此给甲方造成的各种经济损失,若损失超过保证金数额的,则甲方有权向乙方追偿。
3.乙方违反本合同约定的,即行为构成违约,违约金甲方有权直接在保证金中扣除,若保证金不足或不够扣除的,则甲方有权向乙方追偿。
第八条 其他
1.如乙方施工质量、工期明显达不到业主工程合同规定标准和本协议要求,且整改不力或拒绝整改时,甲方有权随时终止乙方施工,相应损失由乙方承担。并扣除乙方预留的劳务费。
2. 本合同未尽事宜双方协商解决,所达成的“合同附件”、“备忘录”或“补充协议”与本合同具有同等法律效力。在执行本合同发生纠纷时,经协商达不成协议时,在甲方所在地人民法院裁判。
3.本协议一式贰份,甲方、乙方各执壹份,原件交公司存档备案。
甲方: 乙方:
甲方代表: 身份证号码:
年 月 日 年 月 日
篇13:工程拆迁安置承包协议书
委托方:杭州×房地产开*有限公司(以下简称甲方)
受托方:杭州×房地产拆迁服务有限公司(以下简称乙方)
甲方根据杭州市规划用地要求,经市政府有关部门批准,对杭州市东至湖墅北路、西至和睦路、南至娑婆桥弄、北至园一期工程一带进行旧城改造住宅建设。根据杭人大(20__)1号文件《杭州市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定,经招标确定后,甲方将园二期工程地块(以下简称该地块)的前期拆迁安置有关事项委托乙方具体实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议,供双方遵照执行:
一、甲方委托乙方实施拆迁安置的范围、面积、户数和期限
(一)甲方将园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方具体实施。根据甲方四月十一日招标通知书所提供的资料,经双方核实:具体拆迁地址、范围为:湖墅北路号、号、娑婆桥弄-号及市粮油贸易公司宿舍等所有建筑物,房产性质系住宅用房,共计××户,需拆除房屋建筑面积××平方米,其中:1.直管公房××户,建筑面积××平方米;2.私有房产××户,建筑面积××平方米;3.暂保房产3户,建筑面积××平方米;4.单位自管房产××户,建筑面积1××平方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。
(二)具体工作内容及期限:
1.根据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作,因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿,也可以选择回迁安置,故乙方力争确保被拆迁户%以上接受货币安置或异地安置。
2.乙方自领取房屋拆迁许可证之日起六个月内完成该地块内房屋(个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外)的拆迁工作,并将建筑垃圾和废弃物运出场外,并平整土地(地块标高以被拆房屋室内地坪为准,做到基本平行),如有填埋沟浜需事先通知甲方,验收人员到现场察看并认可。
3.乙方负责:(1)该地块拆迁安置的调查摸底;(2)设立现场动迁办公室,组织宣传动员拆迁安置政策,向被拆迁人发放相关拆迁资料;(3)申领房屋拆迁许可证(甲方提供完整材料后15个工作日内领取);(4)申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进行实际测绘;(5)申请招标房屋评估机构;(6)拟定拆迁安置补偿方案;(7)签订安置补偿协议;(8)发放安置补偿费及临时安置补助费;(9)旧房拆除、清运废土、地块围护。
二、为办理房屋拆迁许可证,甲方应提供如下文件:1.建设项目批准文件(复印件);2.建设用地规划许可证(复印件);3.国有土地使用批准文件(复印件);4.出具本市行政区域内银行存款资金证明(原件);5.拆迁范围:地形图位置蓝图。
以上每件需提供5套,复印件须同时提供原件核对。
三、承包形式、承包金额
1.为了更快、更好地完成园二期工程前期拆迁安置任务,甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方具体实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用,甲方不负责盈亏。
2.双方确认本条第1款约定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿,并以拆除房屋建筑面积3360.04平方米为计算依据。甲方同意待乙方动迁工程启动后,邀请测绘机构进行实地测绘,以双方认定测绘成果表的分摊面积为准,并按实际分摊的建筑面积以每平方米××元追加安置补偿费;超过拆除房屋建筑面积3360.04平方米以上部分,也按每平方米建筑面积××元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内,同时,按协议第六条付款方式支付,由乙方补偿被拆迁人。
四、甲方对乙方实施本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进行监督、管理,乙方拆迁期内对房屋拆除应文明规范施工,做好安全防范措施,严格管理,如出现意外事故,甲方不承担任何责任。乙方同意接受甲方的监督、管理。
五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进行验收。验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时,乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。
六、付款方式
自协议签定生效并拆迁许可证申办手续受理后,甲方支付总承包款的%给乙方作为定金;领取拆迁许可证后,甲方支付总款的%给乙方;搬迁腾空旧房达到总户数的%时,支付总款的%;搬迁腾空旧房达到总户数的%时,支付总款的%;搬迁腾空旧房达到总户数的%时,支付总款的%;搬迁腾空旧房达到总户数的%时,支付总款的%;余下占总拆迁户数%的户数(即最后××户)时,每签订完成一户甲方支付给乙方总款的%。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内,甲方结清总承包款的余款,同时将保证金(××万元)退还给乙方,并结算奖励费。
七、双方责任及奖罚措施
1.乙方为确保完成动迁任务,同意支付人民币伍拾万元整作为保证金,若提前完成动迁任务(以最后一户搬迁完毕之日起算),甲方将给予奖励,每提前一天奖励人民币××元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作,或因延期交地,应承担延期每日支付××元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外,仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。
2.接受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的%以上部分,每超过一户甲方奖励乙方人民币××元。
3.乙方在履行协议过程中,如由于不可抗力等因素,致使本协议不能履行或不能按规定履行,乙方可免除违约负责,但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供经公证的有关证明文件。
八、因执行本协议而发生争议,双方同意提交杭州仲裁委员会按其规则进行仲裁。
九、本协议未尽事项,另行协商解决,或签定补充协议。
十、本协议一式伍份,甲乙双各执二份,有关部门备案一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
代表:
代表:
年 月 日
篇14:石方工程承包施工合同
发包人(全称):___________________
承包人(全称):___________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:_______________________________________________________________
2、工程地点:______________________________________________________________
3、工程内容:_______________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:__________________________________________________________________
特别约定:__________________________________________________________________
三、合同工期
开工日期:___________________________________________________________________
合同工期总天数:_________天。
四、工程质量与验收
1、工程质量标准为合格,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
2、发包人应在收到承包人竣工报告后15个工作日内组织进行验收,验收通过的,发包人应在验收后10个工作日内签署工程验收合格有关证明,并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。
验收不通过,应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告;验收通过,竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。
3、发包人在收到承包人竣工报告后15个工作日内,未组织验收的,从第16个工作日可以认为验收已经通过。
五、合同价款与支付
1、合同总价款为人民币贰拾陆万贰仟陆佰伍拾玖元陆角贰分元(¥:__________________元)。
2、付款时间:按月进度实际完成工程量的80%付款;工程竣工验收合格结算后七天内,付至实际完成工程量的90%,余款10%作为保修金,待保修期满后结清。
3、本合同价款采用固定价格合同方式确定,合同价款中包括的风险范围:
(1)、因工程量清单有错、漏,导致工程预算控制价不准确;
(2)、因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化;
(3)、因天气、地形、地质等自然条件的变化,采取的临时措施;
(4)、按合同工期完工所采取的赶工措施;
4、增减工程量的单价确定
(1)、增加工程量的,在增加之前,由承包人提出适当的单价,经发包人审定。
(2)、投标文件的工程量清单中包含的项目实际上没有发生的,在工程决算时应当取消。
5、材料变更时价格确定
(1)、承包人材料价格明细表已有的材料,根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算。
(2)、承包人材料价格明细表没有的材料,由承包人提出适当的价格,经发包人审定。
六、发包人权利和义务
1、发包人指派作为的工程负责人,是发包单位的全权负责人,行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
2、主持工程建设有关协作单位的组织协调。
3、主要材料的确定,工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
4工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(1)、工程款支付:在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核权,以及工程结算的复核权与否决权,未经工程负责人签字确认,发包人不支付工程款。
5、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、承包人权利和义务
1、承包人指派作为项目负责人,是承包单位的全权负责人,行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
2、在工程实施过程中,承包人应对的所有施工过程的稳定性和安全负全部责任,并且应对施工现场的所有人员进行安全管理和充分重视。
应保持施工现场和施工过程井然有序,避免发生人身事故。
3、已完工程成品,工程竣工验收未交给发包人之前,承包人负责保护,承包人保护期间发生损坏,承包人出资修复;发包人提前使用后发生的损坏,由承包人负责修复,费用由发包人承担。
4、在工程施工期间,承包人应保持现场不出现不必要的障碍,并应将任何承包人的设备和多余材料储存并做妥善安排,从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程,并承担由此发生的费用。
因承包人违反厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用由承包人承担。
竣工验收合格后三天内,承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净,并承担由此发生的费用。
5、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
6、工程竣工验收合格后,保修期一年。
承包人必须做好本工程的保修工作,若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可扣除部分或全部保修金,另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量由承包人全部负责,保修费用由承包人承担,当保修金不足以支付保修费用时,承包人仍应承担超出部分的费用。
7、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
8、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
八、工期延误
1、因以下原因造成工期延误,经工程负责人确认,工期相应顺延:
(1)、发包人未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;
(2)、设计变更和工程量增加;
(3)、一周内非承包人原因停水、停电、造成停工累计超过8小时;
(4)、不可抗力;
(5)、约定或工程负责人同意工期顺延的其他情况。
2、承包人在以上情况发生后3天内,就延误的工期以书面形式向工程负责人提出报告。
工程负责人在收到报告后3天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期;未签证的,在工程结算时,不给予工期顺延。
九、工程量确认
承包人应在每月25日前,向发包方工程负责人提交已完成工程量的报表壹式贰份。
工程负责人收到报表后3天内审核确认。
若工程负责人对承包人所报工程量有异议,承包人应配合工程负责人对已完工程量进行核实,并重新报送。
若承包人拒绝配合工程负责人对已完工程量进行核实或不重新报送,则以工程负责人核实的工程量为依据。
十、材料设备供应
1、承包人采购供应的材料、设备,在开箱验收前24小时内,向发包人提出开箱检验请求,经发包人验收合格并签署意见后方可使用,经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格;
2、若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符,发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格,并按该批材料、设备价格总额的30%对承包人进行罚款,由发包人从合同价款中直接扣抵,经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏,均由承包人承担全额经济赔偿责任;
3、承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和机电行业等标准要求;
4、因承包人资源投入不足,直接影响工程质量和工期,且无视承包人的警告而不做改进,从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时,发包人有权采取相关措施进行补救,相关措施的费用由承包人承担。
十一、违约责任
1、发包人收到承包人月结算资料后14天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第15天起按应付款项日万分之三向承包人支付逾期付款违约金。
2、发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按未付款项日万分之三向承包人支付逾期付款违约金。
3、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,若承包人延误工期,应按合同总价款日万分三向发包人支付延误工期违约金;若承包人验收合格后未及时完成现场清理工作,应按合同总价款日万分三向发包人支付逾期清理违约金;
4、达不到合格质量标准,承包人应负责返工,直至重新通过验收,承包人应负责返工所发生的所有费用,所延误的工期不得顺延。
如经两次返修仍不能通过验收的,则发包人有权终止合同,承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失,且发包人有权请第三方进行维修,所发生的一切费用由承包方承担。
十二、其他
1、双方关于不可抗力的定义:
2、风力9级(含9级)以上台风持续24小时(以气象台发布的公告为准)。
3、24小时连续雨量达100以上的暴雨(以气象台发布的公告为准)。
4、洪水、空中飞行物坠落、7级以上(含7级)地震。
5、遇由上述不可抗力的一方,应立即将事故情况通报对方,并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
6、承包人超出设计图纸范围或因自身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。
7、合同变更和解除
如有以下情况之一发生,发包人有权书面通知解除合同,通知自送达承包人或现场负责人生效:
(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的。
(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求,经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的。
(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的,致使合同无法继续履行的。
(4)承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,否则,发包人除了有权解除合同外,还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。
12、有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任,除了根据上述支付的违约金外,承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前,完成其他工作事项,承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。
十三、合同生效
1、合同订立时间:_________年_________月_________日
2、合同订立地点:_______________________________________________________________
3、本合同壹式肆份,双方各执贰份,经双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
篇15:小工程承包施工合同
合同编号:
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:________________,
签约地点:________________
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
(一)工程名称:____________
(二)建筑面积(工程形式)____________
(三)施工地点:________________
(四)工期:
1、开工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
(五)承包形式:
(六)工程质量标准:
(七)工程价款:共计人民币_________元。
(八)付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
(九)质保期:____年。
(十)双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
(十一)其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:___________________________承包方:___________________________
委托代理人:___________________________委托代理人:___________________________
日期:___________________________
篇16:承包中标工程施工合同书
发包方(全称):
承包方(合称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
合同内容如下:
一、 工程概况
工程名称:蔬菜种植、光伏发电
工程地点:嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村
工程内容:本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号:20__年底前齐备
资金来源:开工前已备齐该工程款。
二、 工程承包范围:大包,包工包料,保质量安全,绿化保设计。
三、 合同工期:道路、给排水在20__年底前完工(即20__年12月30日前)电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、 质量标准:合格工程
五、 取费标准:道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、合同价款:以实际发生的工程量为准(见预算报表)。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表,为本工程施工合同的补充条款,具有相同的法律效力。
七、 付款方式:乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款,本工程施工一半拨到70%,完工拨至97%,剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、 合同生效:
合同订立时间 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定: 后生效。
九、 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,未尽事宜协商解决。
发包人(公章):承包人(公章):
住所 : 住所:
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
篇17:运输劳务承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在工程承包中权利义务和责任确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商一致,签订本合同如下:
第一条 工程概况
(一)工程名称:铜仁市万山区武陵农木业开发有限公司土石方平基工程。
(二)工程地点:万山区大坪乡大坪村。
(三)工程范围:土石方开挖、倒运、爆破、自然碾压。
(四)工程方量:本合同工程土石方总方量约为贰佰万m,进场后按甲乙双方测量数据为准,本工程税后价。
第二条 工程期限
工程期定为立 年 月 日起至 年 月 日止,总工期为240日历天,若因不可抗拒因素工期可顺延,具体进场以甲方通知书为准。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行,工程质量要求为合格。 3
第四条 工程价款结算
(一)本合同的工程量,石方单价为20元/m。土方为:9元/m。土石方比例具体按施工现场确认。(在爆破价8元/ m以内的为乙方负责,超出8元/ m由甲方承担)
(二)工程量结算与拨付
1、该工程方量按业主复测数为准。
2、进度款项支付:付款方式第一次乙方开挖到贰拾万m3甲方按进度80%拨款,第二次支付上月20%余款和本月完成量的80%进度款,以后以此类推,乙方施工所用的爆破物资与油料由乙方自行负责。
3、付款时间以业主付款为准,在业主未付款之前,乙方无任何条件要求甲方付款,
4、工程结算款项支付:本单位工程竣工验收,按业主实际完成工程量进行结算。
第五条 双方责任
(一)甲方责任
1、由甲方提供施工图纸及红线图。
2、甲方应协调好周围村民及政府各部门之间的关系,保证乙方有一个良好的施工环境,造成乙方损失,按条例第五条执行。
3、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查理管有关施工签证,验收等相关手续,解决应由甲方解决的问题。如果因甲方的图纸、资料、技术、设计和管理上的错误,造成乙方工程返3333
工的一切经济损失和工期延期,全部由甲方承担。
4、运距按规定的1公里内,如超出1公里按每立方加2元,如有余的土石外运,由甲方提供场地。
5、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停臵台班费及相关的实际损失并顺延工期,甲方叁天以内不计任何费用,如超出时间,以挖机1200元/台/天,推土机600元/台/天,装载机520元/台/天,运输车辆600元/台/天,人工费用100元/人/天给予补偿。
6、工程竣工后,甲方应组织专门人员在七日内进行验收。因不可抗拒的因素,验收可相关延迟。
7、甲方不按合同规定支付工程进度款或工程结算款项时,甲方除应付合同规定的工程进度款与工程结算款项还应逾期天数,每月按逾期款项的5%支付乙方滞纳金。
8、甲方应向乙方提供施工过程中使用水电等相关设施乙方在施工过程中使用水电等相关设施所产生的费用由乙方自行负责。
9、在施工中遇到人力不可抗拒的因素和国家政策性变化工期方顺延。
10、如遇到政府部门检查,政府部门的重大活动以及国家重大的节日假期,所造成工期误工,工期方可顺延。
11、如遇到天气不可抗拒自然因素(如下雨、下雪、高温等)工期误工,工期方可顺延。
12、业主所拨工程款应优先满足乙方供给。
(二)乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和编制施工方案设计施工,并经甲方同意后方可施工。
2、乙方应针对本工程中危险性较大部分编制安全文明施工专项方案。制定相应的安全文明施工措施,加强现场施工人员的安全教育,如因乙方在施工期间产生的伤亡事故,由乙方自行负责并承担法律责任及经济责任。
3、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程如期完成,工期每提前一天,甲方给乙方奖励500元/天。同奖同罚。
4、严格按照甲方施工方案执行,但如遇施工过程中需改变施工方案,需甲乙双方协商处理。
5、如乙方在施工中无故停工一周内,造成甲方损失,由乙方负责,并按合同造价5%赔偿甲方,甲方有权终止合同,清理出场,所扣20%资金不予退还。
6、乙方第一个月扣留的20%作为安全风险压金,待工程完成后无安全隐患甲方必须7个工作日内一次性退还给乙方。
7、如甲方需要挡土墙片石,乙方必须配合甲方无价提供片石材料。
8、在爆破过程中所产生的飞石由于飞石所造成的损失由乙方自行负责与甲方无关。
9、在批复火工产品中所产生的一切费用由乙方负责与甲方无关。
10、在进场之前由于爆破公司要办理相关手续需乙方提前交肆万元(40000.00元)管理费,此费不予退还。
11、在施工条件好,乙方必须加班加点,保证定期完成总工程量。
12、乙方必须帮员工购买意外保险方可进场施工。
六、误工台班的支付与业主同步进行,如业主未付,甲方也不承担责任。但甲方必须配合乙方与业主进行理论与索赔。
第六条 合同纠纷
(一)本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。
(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款或补充协议,以便共同遵守,附加条款或补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、本合同一式肆份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。
附:20xx年5月10日所签订的合同作废,以本合同为准。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
年 月 日 年 月 日
篇18:2024年工程施工承包合同格式
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》法律法规,经双方协商,本着平等、互利和诚实信用的原则,就乙方承包甲方 LED亮化工程施工程事宜,达成如下协议,以期共同遵守,一致同意签订本合同。
一、工程概况
1. 工程名称:LED亮化工程
2. 地点:
3. 工程内容:
二、乙方所购产品要求:
1. 按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为 价格、数量、型号(一切以甲方最后确定过的样品为准)详见附表。
2. 应满足国家现行行业和企业有关标准。 3. 乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场,运输到现场卸货及相关费用均由 方承担。
4. 乙方将产品运到甲方指定的工地后,由甲方组织管理及相关人员,按国家标准或行业标准抽检验收,若产品质量经检验验收不合格的时,应妥善保管产品货物,并同时在 天之内向乙方提出异议,乙方应及时调换合格的产品,保证在合同规定的期限内完成施工,若给甲方造成损失的,乙方承担违约赔偿责任。如甲方未按规定期限提出异议的,则视为乙方所提交的产品货物符合本合同约定,甲方不得以其他理由拒绝支付乙方产品货款。
5. 因甲方人为操作使用不当,保管、保养不善等导致产品货物质量下降或产品毁损的,甲方不得提出质量异议,由此产生的经济损失和维修、更换费用开支由甲方自行承担。 6. 光源灯具产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放,乙方自行负责保管,施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中,相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。
7. 灯具、光源为原厂制造的全新合格产品,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规合法安全使用。乙方提供的灯具、光源等产品必须有国家强制认识标志,不得提供假冒伪劣、产品质量不合格等,不良产品。包装标准为原厂制造商未启封全新包装,包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。
三、合同工期
1. 开工日期
2. 合同工期总日历天数(乙方收到甲方应付的预付款完成原材料备货后开始算起)。
3. 在施工期间对合同约定的工程内容如需要变更,双方应当协商一致,由合同双方签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。
注:施工期间如遇不可抗力因素(雨,冰雹,四级以上大风,停电,地震)等或甲方原因造成停电等原因,工期顺序后延。
四、工程质量与验收
1. 甲方无正当理由拒绝验收或者逾期验收的,甲方应当承担产品货物毁损、灭失的风险和由此产生的一切费用。另外本工程只接受甲方工程部门的验收。
2. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时,由双方同意的质量检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
3. 乙方完成全部设备的安装、调试后,向甲方发出书面验收通知,甲乙双方共同派人员到场,按照国家及行业相关规定和标准进行验收,共同填写验收报告并签字,验收工作应在 日内完成。如无双方共同认可的理由,甲方在设备正常运行 周内仍未派人员参加视为甲方放弃验收权,则乙方的单方验收报告即为有效。
4. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收,验收通过后,甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的,应由乙方进行整改,整改期限计算在合同工期内。
5. 工程自验收合格后,双方现场施工负责人均签字为证。
6. 验收标准:乙方按甲方提供的效果图或施工图进行施工,验收以整体亮化调试完毕为准。
五、工程款支付
签定合同后三日之内甲方预付乙方% 小写:¥ 元;发货时甲方支付乙方工程总价款的 %,即人民币大写: 小写:¥ 元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币:大写:小写:¥ 元;余款即人民币:大写: 小写:¥ 元为工程及产品质量质保金, 年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
3. 乙方确认甲方订金到帐后方可下单生产样品,待甲方确定所有样品合格后方可批量生产产品。
4. 合同总额包括:亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票(详情请见附件详单及效果图)。
5. 不含税费及后期增项合同的所有费用,需另计。
六、甲方权利和义务
1. 甲方指派作为其工程负责人,代表甲方对工程负责。监督乙方的施工质量和工作进度,协同解决施工中有关问题,并负责施工中涉及的有关单位直辖事宜。
2. 对施工质量行使检验权,监督权。
3. 对工程进度的检查,以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。
4. 甲方负责工程的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工为止;按本合同第五条规定的工程款支付方式支付工程费用。按照合同约定的期限和方式履行,对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1. 乙方指派作为项目负责人。
2. 严格按照合同约定工期制作,施工完毕。
3. 严格按照甲方确认的施工方案制作,施工;提供该工程实施的进度计划表。
4. 如现场条件与既定方案不符,及时报请甲方协商修改确定。
5. 负责按质量完成合同所约定的项目内容,如因安装不当导致的质量问题,一切责任由乙方承担。
6. 在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中因施工不当出现的人员伤亡事故由乙方负责;乙方应文明施工,交工前应清理现场。
7. 乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理遵守法纪,如有违法违纪行为,甲方有权按照相关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
8. 工程验收:乙方工程竣工后,通知甲方进行验收,甲方需在 个工作日内组织验收工程,逾期视为验收通过。
9. 竣工验收后,乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方。
八、工期延误
因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延:
(1). 设计变化和工程量增加。
(2). ,停电,造成停工累计超过小时。
(3). 施工期间如遇不可抗力因素(雨,冰雹,四级以上大风,停电,地震)等或甲方原因造成停电等原因,工期顺序后延。
(4).乙方应保证工程质量,机构牢靠,抗风力等指标,达到七级抗风标准。
(5). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。
(6). 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的。
(7). 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的。
(8). 因甲方责任造成工期延误的其它情况。
九、现场施工安全
.在合同工期里、双方进行竣工验收前,甲方负责保护工程成品和工程施工现场乙方所有有关人员的全部安全,并为施工现场的乙方所有有关工作人员买好人身意外伤亡保险,如发生一切安全责任事故与甲方无关。
十、违约责任
1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的违约金,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2. 乙方未能按约定施工日期完工,应按合同总价款每日工期违约金。
3. 乙方应保证工程质量,机构牢靠,抗风力等指标,达到七级抗风标准。
4. 如有甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均有甲方负责,乙方不退还甲方支付款项,且不承担任何责任。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分或全部的施工安装费。
5. 甲、乙双方必需共同遵守并认真履行合同中的各项条款,任何一方不得随意违反合同规定,否则,因违约方所造成的损失,均由违约方承担一切损失及费用。
6. 本合同违约金:人民币 元整 ( 元)
十一、本工程具体施工方案详见甲方设计后的动画效果图或施工图为准,且有甲方项目负责人及公司负责人签字,否则一律视为无效效果图或施工图。
十二、保修
1. 保修期:自验收合格之日起,因施工和主材质量造成损坏保修 年。即:自 年 月至 年 月。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。
2. 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
3. 乙方须提供常设8小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知,乙方在接报后必须及时响应及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换,乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决,不得影响甲方的正常工作业务。
4. 乙方保证因质量问题给甲方造成的损失,由乙方负责赔偿。
5. 产品质保包含灯具本身,含施工安装所造成的产品质量问题 。
十三、本合同未尽事宜可签订书面合同。
十四、争议的解决
1. 合同履行过程中发生的任何争议,双方应友好协商解决,如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼,由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定,统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定,鉴定结果符合质量技术标准时,鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。
2. 法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其它事项和条款仍应继续履行。
十五、乙方应提供的资料内容
1. 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
2. 关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
十六、其它
1. 本项目材料清单、增项文件,均作为本合同的附件,合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
2. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
4. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
5. 本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方: ( 盖章) 乙方: (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
或授权代表:: 或授权代表:
身份证号码: 身份证号码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
地 址: 地 址:
开户 银行: 开户 银行:
帐 号: 帐 号:
签署 日期: 签署 日期:
篇19:工程劳力施工承包合同书
甲方:______________________
乙方:______________________
依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条 工程承包范围
___________________________________
第三条 工程工期
1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2.主要节点工期:___________________________________。
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。建筑施工劳务合同范文节选!
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。
第五条 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范:______________________________________。
第七条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:________________________________________。
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);
文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条 结算办法及付款方式
1.每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,_____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限:___________________。
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条 保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七条 合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
____________年________月_______日____________年________月_______日