建筑承包范围施工合同
甲方:
乙方:(施工单位)
甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款
供双方共同遵守:
第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装).
第二条工程造价决算方式:
1.工程造价计算公式:工程造价=(定额直接费+材料差价)×(1+%).即按实际完成工程量,套用《定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).
与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.
本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算.
2.工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.
第三条工程款支付:
甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.
工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.
第四条工期:
1.本工程自接到甲方开工通知的
日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.
2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.
第五条施工组织管理:
1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.
2.乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.
第六条工程质量监督
乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.
出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:
拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;
隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;
3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;
未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;
不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;
乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.
第七条施工现场管理责任
乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.
第八条合同履约金及违约处罚
合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.
乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.
第九条前期要求:
乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.
第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.
第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
合同签订日期:
合同签订地点
更多相似范文
篇1:公司承包热门合同
发包人(甲方):________有限公司
承包人(乙方):________________ 身份证号: _____________________
身份证号: _____________________ 鉴于:
1、有限公司20________年度经营困难,迫切需要提升产品质量,增加利润空间,更好更快发展;
2、甲方有待改革管理,健全各项规章制度,改革分配制度、协调股东和员工权益;
3、乙方拟以在甲方内部设立项目部形式进行承包经营。 甲乙双方经充分友好协商,经承包经营事宜达成如下协议条款,以资共同遵守:
一、承包方式。 乙方在承包期间内藉助甲方厂房、设备等并以甲方名义对外开展生产经营活动,在甲方内部以项目部形式进行公司管理与运作,投入资金、负担经营风险,并参与分红。
二、承包期间。 承包经营期为________年,自20________年____月____日始至20________年____月____日止。
三、公司治理与项目部。
1、公司治理。
1)承包期间内,甲方修改公司章程、增加或者减少注册资本、股东处分公司股权,股东向公司提供贷款,关联交易,公司合并、分立、解散或者变更公司形式以及甲方对外提供担保、处分公司重要资产,必须经股东会决议通过并经李同意。甲方其他事务由项目部负责,并由甲方董事会监督。
2)董事会成员为五名,分别由甲方担任或指派三名,李指派两名,董事长由甲方委派的董事担任,副董事长由李或其指派的人员担任。
①除下款另有规定外,董事会决议均须由三分之二多数董事通过方可形成。
②以下事项需经董事会全体董事一致通过方可作出决议:
a、董事会对董事长及总经理授权及变更;
b、项目部人员的薪酬制度及奖励方案(不包括分红制度);
c、涉及甲方经营管理的重大事项,具体包括但不限于:
③董事会负责监督甲方及项目部日常运营管理工作,甲方其他事务除本合同另有规定外由项目部负责。董事会内季度召开一次,听取公司经营情况汇报,讨论决定甲方重大经营事项,特殊情况下也可召开临时会议。
3)承包期间内,公司监事由甲方指派,其职权限于协助董事会的监督工作。
4)承包期间内,担任甲方总经理,并担任甲方的法定代表人,组建项目部,全面独立负责项目部的日常经营管理。
2、项目部。
1)承包期内,甲方内部设立项目部,除本合同另有规定外,项目部全面负责甲方的经营管理:
①负责包括但不限于甲方经营的组织与协调、资金使用、成本及费用控制、原材料采购、质量控制、业务拓展、产品销售、纠纷处置、收受货款、合同管理、本协议另有规定之外的人事管理等各项工作;
②组建公司经营团队,招聘生产厂长、生产技术骨干,建立、健全公司岗位责任制度,人员配置应力求精干、高效,部分员工可以兼职;
③负责甲方重要管理制度的制定和修改:包括印章管理制度、合同管理制度、财务管理制度、项目管理制度、销售管理制度。
2)项目部下设财务及出纳,其中财务由甲方指派,出纳由李指派,甲方不再另设财务人员。
3)甲方为项目部开立独立的银行账户,在甲方内部,项目部独立核算成本与损益,负担项目部经营管理成本及人员薪资,但对外均统一体现为甲方的成本与损益。
4)甲方的公章、财务章均由项目部进行管理和使用,甲方、董事会、监事均有权依照本合同的规定进行监督。
5)除本合同另有规定外,甲方不再在项目部之外再设立任何的机构或配置任何人员,不再开展任何经营活动。
6)____和____分别持有项目部50%、50%的承包份额比例,有权基于该比例分别与甲方核算成本与收益,____不以承包份额持有人身份参与项目部职权范围内的事项。
7)承包期间内,承包份额持有人应坦诚合作,不得中途退出,未经甲方及其他持有人同意不得出让承包份额。
四、甲方现有资产的权益区分。
1、关于甲方的固定资产:
1)甲方的厂房、办公楼、员工宿舍、机械设备、模具、在厂汽车等供项目部使用。
2)甲方现有的 台成型机台应在________年____月____日前由甲方负责维修至良好状态并移交项目部使用,移交前的维修费用由甲方负担。
3)甲方应于20________年____月____日前购置____台双色机供项目部使用,购置费用由甲方负担。
4)项目部须提取固定资产折旧和大修基金,并对机械设备和所有建筑物进行维修、维护,适时进行更新改造和技术改造;建筑物如需改扩建或新建,其内容和方案须事前征得所有权人的同意,全部的成本由所有权人承担,项目部应向所有权人支付使用费。
5)上述固定资产仅供项目部使用;项目部应按每季度____万元向甲方支付固定资产使用费,支付期限为每季度届满后____日内,支付方式为付至________。
2、关于甲方的库存物资与产品:
1)甲方将留由项目部使用的库存物资(主要为原材料、包装材料)登记造册(待移交库存物资清单作为本合同附件
2),移交给项目部,换算为资金,作为蔡对项目部的现金投入,具体金额需由____确认;其余库存物资由甲方自行处置,与项目部无关,但甲方应尽快处理,不得影响项目部正常生产经营活动。
2)对承包起始日甲方尚在生产的产品,以订单划分,属于项目部设立前甲方出货的订单,由甲方负担其成本并享有收益,属于项目部开发的订单,由项目部负责其成本并享有收益。
五、公司经营。
1、如上述条款所规定,公司经营均通过项目部开展。
2、项目部的运作资金:
1) 应向项目部注入______万元作为项目部流动资金,由二人分别按照承包份额负担分期、分配按照生产经营需要注入甲方名下的项目部账户,其中甲方移交项目部的附件所指物资作为蔡注入的项目流动资金,第一期____万元资金应于 20________年____月____日前到位,余下资金由股东会决议后一周内到位。
2)另需____万元流动资金以甲方名义以甲方资产向银行申请抵押贷款,贷款时间安排在本合同签署之日起____日内,贷款本金及还本付息均计入项目部成本及损益。
六、项目部收益分配及风险负担。
1、收益分配。
1)项目部实现收益的,按照以下比例分红: 甲方提成分红____%,因其承包份额分红_______%,总经理及其经营管理团队因其经营管理行为分红______%(由总经理负责分配)。
2)可分配利润的确定:
①由项目部财务人员按照项目部实际经营管理成本及收益确定最终项目部损益;项目部损益按照法定会计年度依照法定的公司会计准则核算。
②项目部损益正常应与甲方的损益一致,但固定资产使用费不包括在可分配利润之内;因承包前甲方债务(系指广义债务,包括但不限于民商事债务、欠税、欠费、行政处罚等)影响分红各方权益的,甲方及其原股东应向分红权利人承担连带赔偿责任。
3)年度若有盈利则必须分红,除非甲方股东一致同意不分;在不影响税收预提和不影响项目部运营的前提下,每次分红不低于当年可分配利润的____%,除非股东一致同意低于该标准外;分红决议作出后必须在两个月支付。
4)项目部负责编制收益分配方案,甲方以股东会决议形式予以确认,分配方案应有利于优化各方特别是总经理及其管理团队税负。
2、风险负担。
1)承包期间内,项目部即承担公司全部的经营风险,甲方因项目部的过错承担法律责任的,项目部的承包份额持有人按份分别承担损害赔偿。
2)甲方自行对承包前的债务负责,并应及时清偿,该等债务与项目部无关。
3)因甲方及其股东、董事、监事原因造成项目部损失的,甲方应向项目部承包份额持有人赔偿,赔偿款不计入项目部收益。
七、声明与保证。
1、甲方声明与保证如下:
1)甲方为依法设立的企业法人,甲方对注册资本、实际出资、公司章程、固定资产情况、知识产权、截至承包起始日的资产负债情况、对外负债及担保情况均进行了真实、准确、完整的披露。
2)承包开始后,甲方不再自行另行接受新的订单,甲方原来的客户均转为项目部所有,甲方全部对外经营在公司内部均通过项目部进行。
3)严格按照本合同履行义务、行使权利,包括但不限于,在有关各方履行本合同的过程中,本合同所规定的各项内容和原则均应充分体现在相关各方为执行某一条款而签署的合同、协议、股东会决议、董事会决议、章程(及其修正案)等法律文件中。
4)甲方已向其全体股东披露了本合同的全部相关事项,其全体股东一致同意签署本合同;甲方及其股东、董事、监事除根据本合同的约定外对项目部运行不得干涉、阻挠或施加任何不利的影响。
2、乙方声明与保证如下:
1)严格按照本合同履行义务,行使权利。
2)未经甲方同意不处分甲方移交的固定资产、不对外提供担保,不进行与经营活动无关的经济活动。
八、违约责任。
1、本合同一方违反本合同项下非金钱给付义务或者声明与保证的,应向守约方承担相应的损害赔偿责任,但因不可抗力原因造成的除外;如已经或即将严重影响项目部运营的,守约方有权单方解除本合同。
2、甲方及其原股东就每项违反有关本合同甲方之声明、保证及义务所产生之所有损失、损害、费用及开支承担连带责任。
3、本合同项下,涉及逾期支付款项(包括注资款、分红等)的,应以逾期金额为基数按每日千分之一的标准向守约方支付逾期付款违约金,逾期超过30天的,守约方有权单方解除本合同。
4、本合同任何一方将承担由于违反其作出的任何声明、保证以及义务而产生的一切经济责任和法律责任,并赔偿目标公司及守约方因此产生的全部损失和费用(费用包括但不限诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其它合理费用)。
5、承包份额持有人一方不履行或消极履行本合同项下义务之权利,或者违约出让承包份额,如已经或即将严重影响项目部运营的,另一方有权单方解除本合同,并赔偿守约方的一切损失和费用(费用包括但不限诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其它合理费用)。
6、本合同因解除而终止的,承包期间届满。
九、承包期间届满后的清理。
1、承包期间届满前一个月,项目部应自行进行清算,清偿全部债权债务,对所有物资登记造册,并于届满日前向甲方移交与承包起始日价值相当的物资,但甲方固定资产的正常折旧以及作为蔡注资的物资应当扣除、不在移交范围之内。
2、承包期满后,甲方因承包期间内项目部经营行为发生的债务由乙方负担,由此给甲方造成的损失乙方应负责赔偿。
3、承包期间届满前,双方应完成收益核算并完成分配。
4、承包期间形成的商标权等依附于甲方的知识产权,甲方应当合理作价补偿乙方。
5、承包期间届满,经股东协商一致,可以适当延长承包期间,涉及承包份额转让的须公开竞价,内部股东有优先购置权。
十、特别约定。
1、为便于甲方及项。 公司承包经营合同样本(公司经营困难)提要:承包期间内,甲方修改公司章程、增加或者减少注册资本、股东处分公司股权,股东向公司提供贷款目部开展经营活动, 应自本合同签署之日起一个月内过户40%的甲方股权至____名下,并办理相应的工商变更登记手续。
2、本合同所指股东会、董事会及其决议均应在上述股权转让手续变更后召开及通过。
3、基于上述股权份额参加甲方股东会、指派董事参加董事会,参与相关决议事项的表决,享有相应的知情权和经营管理权。
4、不基于甲方股东身份参与甲方分红,不得出让、处分该份股权,承包期间届满,李向蔡或其指定人士无偿返还该股权份额。
5、股权变更的全部费用由甲方承担,并不计入项目部成本。 十
一、通知条款。
1、交付: 根据本合同规定发出的任何通知、要求或其他信函应以书面方式作出并送交:
(1)就甲方而言: 收件人:_______________ 地址:_________________ 传真号码:______________
(2)就____而言: 收件人:_______________ 地址:_________________ 传真号码:_____________
(3)就____而言: 收件人:_______________ 地址:_________________ 传真号码:_____________ 或交付收件人按照本款规定提前____日发出之通知所指定之任何其它地址、或传真、电话号码或指定作为收件人之其它人士)
2、送达: 任何通知可由专人递送或以预付邮资之特快专递、挂号信寄出或以传真发送,且在下列情况下,应被视为已经送达:
1)以专人递送的,以实际送达有关方邮寄地址时为收到之日;
2)以特快专递、挂号信函递送的,自投邮之日起第五个工作日为收到之日;
3)传真送达的,发送之日为收讫之日,但若发送时不是工作日,则以下一个工作日为收到时间。 十
二、附则。
1、未尽事宜由双方友好协议达成补充协议解决;因本合同及相关协议发生的争议,应当协商解决,协商不成的,向李所在地法院提起诉讼。
2、与本合同有关的任何内容,都属绝对的商业秘密,各方及所有参与方都须严格保密。
3、本合同及其补充协议均自甲方及 共同签署之日起生效。
4、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,本协议附件包括: 甲方:_______________有限公司(盖章)
乙方:___________________ 甲方股东签字确认:__________________
乙方签字确认:____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日
篇2:林业土地承包合同范本
甲方: 县 镇 村民委会
乙方:
身份证号:
地址:
根据《中华人民共和国农村土地承包法》及有关法律、法规和政策的规定,经双方协商同意,就农村土地承包经营权的流转达成如下协议:
一、土地流转的方位、面积和方式
流转土地所在方位: 。流转的面积为 亩,以实际丈量面积为准。流转方式为出租。
二、流转的期限为五年
自年 月 日起至 年 月 日止。
三、流转费标准及支付方式。
1、转包的租金为每亩每年 元,如果国家经济政策发生大的变化,租赁价格与周边土地租赁价格有较大差距时可由双方协商调整租赁价格。
2、由财政部门征收的县乡排涝水费每亩 元由甲方负担。
四、协议签定以后,乙方应向甲方交纳 万元的保证金,待支付流转费时扣除。每年的租金必须在 月 日之前支付给甲方。
五、乙方在租赁期间涉及到劳务用工,在同等条件下应该优先使用甲方。
六、甲方的权利和义务
1、有权监督乙方按时履行本合同规定的各项义务。 2、不得干预乙方依法的生产经营活动。 3、协助处理好与周边水系等方面的关系。
七、乙方的权利和义务
1、依法在不改变土地规定用途的前提下,有经营自主权、产品处分权和收益权。未经甲方同意,不得再次转包出租。
2、按时向甲方支付流转费。
3、保护耕地,不得弃耕抛荒,不得进行掠夺性经营。
八、双方约定的其他条款
1、流转期内,如流转的土地被国家或集体依法征用、占用,征占用的补偿按有关法律法规和政策规定执行。
2、流转期满后,乙方投资形成的地上附着物无偿交由甲方,投资时甲方双方另外达成了协议的除外。
3、乙方连续两年弃耕抛荒的,甲方有权收回流转的土地。
4、乙方在合同期满后,对土地的耕作造成破坏致使不能正常耕作的,乙方必须负责恢复土地原貌。
九、合同期满,乙方要求续签合同的,甲方在同等条件下可优先承租。
十、违约责任
流转期内,如一方违约,违约方应向对方支付违约金 元,造成损失的,依法予以赔偿。
十一、纠纷解决办法 流转期内,如双方发生纠纷,先由 县 镇农村土地承包主管部门进行调解。调解不成的,向县人民法院起诉。
十二、本合同自签订之日起生效。
十三、本合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式四份,甲乙双方各扏一份, 县 镇土地流转服务中心 县经管局各备案一份。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
鉴证方:
签订日期: 年 月 日
农村土地承包经营权流转合同书
甲方:_________________有限责任公司
乙方:_________集团控股股份有限公司
为壮大林业经济,搞好林业综合开发,甲、乙双方本着自愿公平、诚实信用的原则,经充分协商,就__________土地转承包经营及林木资产转让事项达成以下合同条款:
一、土地面积、座落地点及面积
1.甲方将__________土地面积_________亩(甲方《林权证》面积,含湖北华林公司租赁的土地____亩,具体面积以实际测量为准,超出_________亩的,以______亩计算,不足的按实际测量面积计算)全部转承包给乙方。转承包地块的四至为东至___________ ,南至_________,西至_________,北至_________ ,具体座落地点和四至详见鄂城林证字(20xx)第000671号《林权证》中新洲综合林场平面图。
2.__________属长江流动沙洲滩地。承包期间,__________土地面积减少达总面积的_________%以上时,承包金应按土地减少比例作相应下调;因自然原因或乙方的开发引起的土地面积增加,承包金不作增加。
二、承包期限
承包期限_________年。
自_________ 年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,其中湖北华林公司租赁的_________亩土地承包期限为_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、土地承包金、林木资产及其他资产转让费的确认与付款方式
1.土地承包金的确认
双方商定,土地承包金按每年_________元/亩计算,土地总承包金为_________元,其中;
(1)_________年至_________年,四年的承包金额为_________万元(_________元/亩_________亩×_________年)
(2)_________年至_________年,每年的承包金额为_________元(_________元/亩_________×_________亩)
2.林木资产及其他资产转让费的确认
(1)甲方同意将__________上属甲方所有的林木资产一次性转让给乙方,总转让费为_________万元,其中,中熟林暂按_________立方米计算,作价_________万元(_________元/立方米),中幼林按_________株计算,作价_________万元(_________元/株)。中熟林实际蓄积量由甲、乙双方认可的第三方评估机构确认。评估工作在合同签订后20天内完成。评估费用由乙方承担。如评估蓄积量与暂定的_________立方米有差异,则差额部分蓄积的价款在下面第三款第一条中支付余款时作相应增减。
(2)甲方同意将属甲方所有的其他资产如房屋、机械设备(详见财产清单)一次性折价转让给乙方,转让价_________万元(按原值50%折旧计算)。
3.付款方式
(1)乙方应付的_________年至_________年四年的土地承包金、林木资产及其他资产转让费共计_________万元,该款乙方于甲方负责将__________的《林权证》变更并交给乙方的同时付款_________万元,余款542.1万元乙方自收到变更《林权证》之日起30 个工作日内一次性付清。
(2)自_________年起每年度的土地承包金_________元,乙方应于当年的_________月_________日前一次性支付。
四、甲方的权利和义务
1.有权按时收取土地承包金及资产转让费;
2.承包期间,甲方应协助乙方处理周边关系;
3.甲方负责为乙方办理__________土地使用权、林木资产所有权的变更登记,所需费用由甲方承担;
4.承包期间,甲方不得将__________土地使用权向第三方作任何处置,如转包、转租、抵押、作价入股等;
5.甲方与土地所有者(发包方)的承包合同仍然有效,甲方作为承包方应履行的义务仍由甲方自行承担;
6.甲方必须确保乙方在承包经营期限内享有持续、有效的承包经营权;
7.承包期限内,如遇自然灾害,上级或发包方给甲方核减或免除相应土地承包费义务和核发的抗灾款,甲方应及时如数转给乙方,如需甲方办理手续的,甲方应负责及时协助办理;
8.甲方应在_________年_________月_________日前将土地交给乙方经营,在_________年_________月_________日前办理过户。
五、乙方的权利和义务
1.承包期间,乙方享有经营自主权,独立享有和承担承包期间形成的.债权、债务和经营风险;
2.承包期间,乙方有权依法砍伐林木;
3.承包期间,如国家建设需征用土地,就林木及地上附属资产所获得的补偿款归乙方所有;
4.承包期间,乙方应守法经营,严格按约定的用途使用承包的土地,不得擅自改变土地的用途;
5.承包期间,乙方应按时交纳土地承包金和资产转让费;
6.承包期间,乙方有权将依法取得的林木及林地使用权依法转包、转租、转让、拍卖、抵押、作价入股或作为合资、合作造林等;
7.乙方有权要求甲方按合同约定的标准交付林地及林木等资产;
8.承包期间,如遇自然灾害,乙方有权向甲方要求缓交、免交承包金,乙方也有权直接向有关部门申请税费减免及申请核发救灾款项;
9.承包期间,为了充分发挥土地的使用率,乙方可以在进行林业开发的同时,套种其他农作物,但承包金不增加;
10.乙方有权依法在林区内进行生产配套的基础设施建设,并对所建设施享有所有权;
11.乙方有权对取得的林木采伐许可证进行转让并收取转让所得。
六、合同的解除和终止
1.甲乙双方中任何一方要求解除合同的须提前_________个月通知另一方;
2.未经乙方同意,甲方不得擅自与发包方终止承包协议;
3.因不可抗力,国家征地及其他有关政策调整,导致乙方难以继续经营的,乙方有权终止合同,且双方无需承担违约责任;
4.合同期满,乙方有权直接与发包方签订承包协议,甲方应予以协助;
5.合同期满,本合同终止,乙方有权处置承包土地上的林木及相关生产经营设施等资产,或要求甲方按当时的评估价收购;
七、违约责任
1.乙方应按本合同约定的时间支付土地承包金、林木资产及其他资产转让费。每逾期一天,按应付未付部分的万分之五支付滞纳金,逾期累计超过20天,甲方有权解除合同。
2.承包期间,乙方若擅自改变土地用途,则甲方有权解除合同,同时乙方应按未支付承包金1%承担违约金。
3.承包期间,因甲方或发包方的原因使乙方无法继续行使土地承包经营权的,乙方有权解除合同,并要求甲方按总承包金的2倍赔偿损失;
4.承包期间,因甲方或发包方原因致使乙方林木及相关生产经营设施等资产受损失的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失;
5.甲、乙双方有违反合同其他约定的,违约方支付守约方违约金人民币万元。
八、湖北华林公司所租赁的土地到期后(_________年_________月底),甲方于_________年_________月________日移交给乙方承包经营,如不能及时移交,超过2个月,则乙方免除该土地当年租金,甲方并承担当年租金1%的违约金。
九、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,产生的补充协议与该合同具有同等法律效力。
十、本合同自签字盖章之后生效。
十一、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,XX市林业局、XX区林业局、公证机关各一份。
农村土地承包经营权流转合同书
甲方:_________________有限责任公司
代表签字:_________________________
乙方:_________集团控股股份有限公司
代表签字:_________________________
公证机关:_________________________
签订日期:________年______月_____日
订立合同各合伙人:
姓名_________,性别_________,年龄_________,住址_________。
姓名_________,性别_________,年龄_________,住址_________。
第一条 合伙宗旨:_________
第二条 合伙经营项目和范围:_________
第三条 合伙期限
合伙期限为_________年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。
第四条 出资额、方式、期限
1.合伙人_________(姓名)以_________方式出资,计人民币_________元。
2.合伙人_________(姓名)以_________方式出资,计人民币_________元。
3.各合伙人的出资,于_________年_________月_________日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
4.本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条 盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以_________为依据,按比例分配。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的_________为据,按比例承担。
第六条 入伙、退伙,出资的转让
1.入伙:
(1)需承认本合同;
(2)需经全体合伙人同意;
(3)执行合同规定的权利义务。
2.退伙:
(1)需有正当理由方可退伙;
(2)不得在合伙不利时退伙;
(3)退伙需提前_________月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;
(4)退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;
(5)未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第七条 合伙负责人及其它合伙人的权利
1._________为合伙负责人。其权限是:
(1)对外开展业务,订立合同;
(2)对合伙事业进行日常管理;
(3)出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;
(4)支付合伙债务。
2.其它合伙人的权利:
(1)参予合伙事业的管理;
(2)听取合伙负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合伙重大事项。
第八条 禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其它合伙。
4.禁止合伙人与本合伙签订合同。
5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条 合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止:
(1)合伙期届满;
(2)全体合伙人同意终止合伙关系;
(3)合伙事业完成或不能完成;
(4)合伙事业违反法律被撤销;
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请_________中间人(或公证员)参与清算; (2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
(3)清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十条 纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条 其它:_________
第十四条 本合同正本一式_________份,合伙人各执一份,送_________各存一份。
合伙人(签章):_________ 合伙人(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:出租车夜班承包经营合同
甲方:
乙方:
甲方现持有车号为出租车一辆,现将车辆运行时间分班后对外承包,针对出租车运行特点结合运行时间将每天安排为白班、夜班,白班为凌晨至下午,夜班为下午__次日凌晨5点。经过甲乙双方友好协商,并就承包时段运行费用以及双方责任达成以下条款:
1、甲方将持有出租车夜班运行时段承包给乙方,乙方承担夜班运行时段的承包费用为每天元,每天晚上交付给甲方。
2、乙方在夜班运行时段中有责任以及义务保证车辆安全、维护车辆卫生、保持车容干净整洁。
3、乙方在夜班运行时段发生的道路违章,客运管理处的投诉罚款,以及在飞机场、火车站、西安、外地、外省等任何违反出租车运行规定导致的罚款、涉及的费用均有乙方承担,并就此原因造成车辆停运、误工等均由乙方承担责任并赔偿甲方损失。
4、发生车辆交通事故时甲方只承担保险赔付限额内费用,超出保险赔付限额的费用均由乙方承担。
5、乙方在车辆发生故障后有责任及时对车辆进行维修,非人为故障维修费用由甲方承担,维修过程中耽搁运行时间可酌情减少交付甲方部分当日承包费用。
6、乙方自行调整休假日期,休假时由乙方自行协调寻找替班司机,替班司机在替班过程中发生任何事故、罚款均由乙方承担,乙方休假期间承包费用不变,需按时交纳。
7、甲方承担对于非人为原因出现的车辆故障、日常维护等维修费用的支出,乙方在车辆维修后,及时将维修票据提供给甲方。
8、甲方与乙方关系为发包方与承包方,因此甲方拥有对于因为乙方过失造成甲方财物损失后索赔的权利。
9、甲方在提前通知乙方后可终止合同,乙方如需终止合同需提前10天通知甲方,在甲方未能寻找到合适承包人之前,乙方不得随意解除合同,在此期间承包费用需按时交纳。
10、乙方在夜班运行时段内因为喝酒、打架、等原因造成的车辆被扣、罚款等均有乙方自行承担责任,并因此造成甲方的损失乙方须全额赔偿。
11、甲方保证车辆到年限后的及时更新,为乙方创造良好工作环境,保持车辆良好的运行状态。
以上条款需甲乙双方共同遵守,如有违约行为违约方必须承担所有责任,并赔偿守约方损失,守约方有向违约方索赔的权利。合同执行过程中双方产生争议时,共同协商解决,协商不成可由当地法院诉讼解决。
本合同一式两份签字即生效,有效期一年,期满后双方均无异议,则期限自动延续。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:农村鱼塘承包中标合同
发包方:_______________(以下简称甲方)
承包方:_______________(以下简称乙方)
发包方自由鱼塘一口,现甲、乙双方经协商达成其鱼塘承包协议如下:
一、甲方发包的鱼塘坐落及面积:该塘坐落于______,面积约为____亩。
二、承包限制:本合同承包期限为___年,即从_________年______月___日起至_________年______月___日止。
三、承包金额及付款方式:年承包金___元,签合同后______日内交清当年承包金,次______月前缴纳第二年的承包金,以后交款期限,依次类推。
四、在承包期间,如遇不可抗拒的自然灾害顾,修复由甲方负责,因此致乙方塘内鱼损失,乙方自负。甲方因修复塘埂耽误乙方养鱼不减免乙方当年承包金,其合同期限顺延一年。
五、在此承包期间,塘内的蓄水由乙方负责管理,用水甲方负责安排,其塘内最高水位以本塘常年平水缺为限,最低水位以塘中心______公分内。如遇特大干旱,甲方村民人畜挑饮该塘内水,乙方无权阻扰。
六、乙方承包期间,其塘内所养鱼的投入及管理全由乙方负责,若塘内鱼被盗、毒等,乙方抓获盗、毒者,甲方积极协助处理。
七、承包期间,乙方不准随意改变该鱼塘的使用性质,不准建永久性建筑物,如建有看守棚,在承包期满,无条件自行拆除。
八、承包期间,若遇国家、集体建设需占用该塘,按占地时的政策规定,该甲方享有的土地补偿费、劳力安置费,由甲方所得,该乙方享有的塘内鱼损失补偿费由乙方所得。
九、本合同期满,乙方交回该塘时,不能以投毒捕捞塘内鱼交塘,否则视乙方违约。
本协议经甲乙双方签字盖章后立即生效,并一式两份,分别由甲乙双方各持一份。
甲方(发包方):_______________
乙方(承包方):_______________
_________年______月___日
篇5:劳务施工承包合同_合同范本
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
第一部分 工 程 概 况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.结构类型:
4.承包范围:
5.承包方式:
6.甲方驻施工现场代表:
乙方驻施工现场代表:
第二部分 工 期
1.开工日期:
竣工日期:按甲方安排工期执行
2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。
3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见,乙方按甲方书面要求停止施工,实施甲方代表处理意见后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签字后,继续施工。
4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
5.停工责任在甲方,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担经济损失,工期不予顺延。
6.在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)一周内非乙方原因,停水、停电造成停工累计超过8小时。
非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承担违约责任,并处以罚款,计人民币 元(大写)
第三部分 质 量
1.本工程质量等级为: 合 格
2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查验收,为检查提供便利条件。
3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用;非乙方原因导致返工,由甲方承担有关费用。
4.凡隐蔽工程和中间验收部位,经乙方自检达到合同要求后,应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求,并签字认可后,乙方方可继续施工。
5.乙方应做好自身的成品保护工作,承担因成品保护不利而造成的损失,并积极配合甲方做好成品保护工作,如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏,应及时向甲方汇报。
6.竣工工程质量经验收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进行返工,修改,直到符合合同要求并承担返工修改的费用,工期不予顺延。
第五部分 材 料 供 应
甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方承担由此造成的损失。
第六部分 劳保基金及税金
1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。
2.税金由甲方代扣代缴。
第七部分 对劳务队的管理
1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。
2.乙方进场人员必须经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。
3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。
第八部分 劳动力安排
1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成,随时接受甲方的核查和监督。
2.如发生劳动力不足或暂离现象,乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。
共2页,当前第1页12
篇6:私人鱼塘承包合同
________县______乡_______村_______组,以下简称甲方。
________县______乡______村______村民,以下简称乙方。
为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收人,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条承包地点和面积甲方将坐落在______鱼塘(河道、水库、湖面)______亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出祖或转让;在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权权。
第二条承包期限承包期限为____年,自_________年_____月_____日起,至_________年_____月_____日止。
第三条乙方上交甲方提成的办法及时间在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)_____公斤(或____元),其中:____年上交_____公斤(______元),______年上交____鱼占____%,____鱼占____%。
上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后____天),甲方收到乙方上交的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。
第四条甲方的权利义务
1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:_________________________
2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3.甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。
如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低位线不低于米。
5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第五条乙方的权利义务
1.除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。
2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。
3.乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
4.乙方在每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
5.承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6.承包期届满,鱼塘(或河道、水库、湖面)内不到__________规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。
7.乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。
乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款_______元计算,罚款归乙方。
9.合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
第六条甲方有违约责任
1.甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,付违约金______元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的_____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的_倍向乙方偿付违约金。
3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。
第七条乙方的违约责任
1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。
2.乙方如有用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
3.合同期届满时,乙方如捕捞小于_______规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付—元的违约金。
第八条不可抗力如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、早灾等)造成鱼塘(河道、水库、湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。
第九条其他本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。
如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。
本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同正本一式____份,甲乙双方各执____份;合同副本一式____份,交乡、村(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)各存____份。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________联系电话:_________________联系电话:_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
篇7:版鱼塘承包合同
甲方:门诊部 乙方: 经双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现承包医院
科给乙方经营, 双方兹订立租赁合同如下:
第一条: 经营期限:自____年__月__日起至____年__月__日止,将福康门诊部 科租给
(以下简称乙方)。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。
第二条 自本合同生效之日起,乙方须按季度预付租金____元。乙方接到甲方的收租通知后, 在十天内一次付清。乙方如需终止租赁关系,解除合同,须在合同终止前三十天通知甲方。
第三条 甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电、煤气和热力。乙方须按仪表数据缴付水、电费和取暖费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时,引起水、电和热力的供应中断,甲方将酌情减收相应的费用。甲方负责每年卫生局的年检。
第四条:双方权利、责任与义务
一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责本科室工作.为方便群众要求定时开设门诊,实行经济责任制,
二、甲方向乙方提供固定业务用房间
间(约平米)
三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方。
四、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从统一管理,不能扩大经营范围,不能私自配药给病人,病人配药一律凭处方由药房配药.
五、收费一律有乙方自行负责,如使用甲方中草药,甲方向乙方支付30%提成。
六、乙方在工作中所出现的一切事务(包含事故、纠纷等),由乙方自行解决。甲方保留仲裁后继续追偿乙方责任、损失的权利。
七、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后按要求处理。
八、本协议如与上级部门规定抵触时,甲乙双方无条件服从上级决定,甲方不负经济责任。
九、协议的变更、解除及未尽事宜,双方协商处理。本合同一式二份,甲乙方各持一份,合同自签订之日起生效执行。 如果有争议,双方协商不能处理的情况下,交当地人民法院或仲裁机构处理。 甲方法人签字:乙方签字: 法人签章: 签章: 单位签章:
联系电话
篇8:施工劳务承包合同书
甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元(2、3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期: 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。 甲方:______________ 代表:______________ ________年____月____日 乙方:______________ 代表:______________ ________年____月____日 施工劳务承包合同范本二 发包方:________________________ (以下简称甲方) 承包方:________________________ (以下简称乙方) 根据《民法典》,公司项目管理实施细则及项目部实际情况和特点,甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容 住宅楼工程中外架工程。
2.施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必须经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.地下室按建筑面积 ______元㎡,标准层按建筑面积______元㎡(此价格为省标化要求价)。 单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、安全带)、小型工具(板手)、辅助材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中所发生的人工费以及个人调节税等。
2.每月____日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初____日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法 乙方每月须编制一份有关劳务费用分配细则及工资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划,合理安排周转材料,减少损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表控制。如超过损耗率(______%),则超过部分按材料原价赔偿。
五、双方职责
(一) 甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
3.负责工程周转材料的及时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,辅助材料乙方自理)。
4.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
5.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
6.应负责及时办理因甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
7.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
8.负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权对不服从综合协调安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二) 乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)。
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7.乙方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。
8. 乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门协调、安排。
9.乙方劳务作业班组应建立二长六大员管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间________年以上的技术骨干总人数达60%以上。
10.按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册,安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
2.乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)
3.安全目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方承担。
4.标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚 为使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1.工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方400元天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方处罚乙方200元次。
2.质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%。
3.安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元次的罚款。
4.标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为,甲方对乙方处以500元次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方给予乙方1000元奖励。
5.技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方000元的奖励。
6.材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果,可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。
7.综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权给予作业班组处以X元的罚款=。
八、其它
1.决算审核程序:乙方申请项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。
2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3.合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
4.本合同未尽事宜双方协商解决。
5.本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。
甲方:____________________ 代表:____________________
乙方:____________________ 代表:____________________
签定日期:________年____月____日
篇9:物流承包合同
诉人(一审原告或者被告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
被上诉人(一审被告或者原告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
上诉人与被上诉人某某纠纷一案,不服某某人民法院作出并于某年某月某日送达的(一审判决或者裁定书案号)民事判决书或者裁定书,现依法提起上诉。
上诉请求:
1、撤销一审判决并依法改判(或者对具体的改判请求写明);
2、上诉费由被上诉人承担。
上诉理由:
主要详述对一审法院认定的事实、适用的法律或者审判程序予以有理有据的反驳,达到二审法院改判的目的。整个上诉的核心可归纳为,“一审判决是错误的,上诉人对一审判决不服”
此致
_________________ 中级(高级)人民法院
上诉人:________________
_________________ 年_________________月_________________日
注:本律师特别提醒:针对民事上诉案件,根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人不服一审判决的,应当在收到一审判决的次日起15日内提起上诉;当事人不服一审裁定的,应当在收到一审裁定的次日起10日内提起上诉。若未在上述期限内提起上诉,又无正当理由和法定情形的,二审法院不会受理。
篇10:桥梁工程承包合同
甲方:以下简称甲方
乙方:以下简称乙方
依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。
一、承包形式:包工,包料。
二、承包内容:城南体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一孔、水闸,施工内容包括,抄平、放线、挖槽,基础、主体钢筋砼结构。
三、质量要求,达到验收合格标准。
四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。
五、 乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。
六、工程工期:开工日期: 20xx年3月1日 ;竣工日期: 20xx年4月30日 。总日期 60 天。
七、乙方于每月25日上报工程进度,甲方应于月底前按照工程量的30%拨款。
八、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。
九、 安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。
十、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。
十一、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期 年。
十二、工程造价 120xx00 元。即人民币 壹佰贰拾万圆整 (大写)元。
十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %,余款 5 %保质一次付清。
十四、未尽事宜,由双方协商解决。
十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。
发包方: 承包方:
法人代表: 法人代表:
年 月 日 年 月 日
篇11:建筑钢筋承包合同[页3]_合同范本
十、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十一、补充事项:
1、
2、
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得返悔。本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):××× 承包班组长(乙方):×××
联系电话:××××××× 联系电话:×××××××
(项目章) (盖章)
签定时间:××年××月××日
共3页,当前第3页123
篇12:建筑公司承包合同优秀
以钢管为主的脚手架。即以钢管为主,并辅以其它型钢杆件所构成的脚手架,如设有槽钢顶托或底座的里脚手架,有连接钢板的挑脚手架等。建筑公司承包合同怎么写呢 以下是小编整理的建筑公司承包合同,欢迎参考阅读。
建筑公司承包合同范文一
甲方:
乙方:
根据《民法典》和《建筑安装承包条例》的有关规定,本着平等互利的原则,为明确双方在合作中的权利义务,结合本工程的实际要求,经双方友好协商,特订立本合同:
一、工程名称: 建筑面积:
二、承包范围:
1、双排钢管落地式外脚手架的搭设及拆除;
2、本项目所需要的安全网、兜网及必要的安全防护、钢筋棚、安全通道;
3、内脚手架材料由乙方提供(钢管、扣件、顶托)甲方负责搭设及拆除;
4、基础部分所用材料由乙方提供(钢管、扣件、顶托),甲方自行搭设、拆除。基础部分在2.2米以下则不计建筑面积,如超出2.2米,则按半层建筑面积计算。
三、承包价格及工期:
1、项目按实际建筑面积(以甲方图纸为准)搭设的脚手架承包价格为 元/㎡;
2、本工程工期为 年月日至 月日止。
四、乙方的职责及义务:
1、乙方班组属甲方项目的组成部分,服从项目部的领导,接受甲方的管理和监督,做到组织严谨,规范施工。脚手架必须按照甲方提供的施工方案及现场管理人员的要求搭设,安全网的安装必须做到平整,牢固及立体美观。达到安全主管部门的检查标准,如检查不合格,其返工损失由乙方承担,如因甲方错误的施工方案及错误指挥而导致的返工,则返工损失由甲方承担;
2、负责脚手架材料进场保管及维护;
3、乙方在施工过程中必须严格按照甲方所提供的要求操作规范施工,确保施工安全。
4、必须确保项目工期要求,如因脚手架影响工期,其责任由乙方承担。
五、甲方的职责及义务:
1、提供乙方施工人员,看场人员住宿工棚及生活用水用电;
2、提供脚手架材料垂直运输及设备使用;
3、甲方负责协调各工种的工作;
4、甲方用完内脚手架必须及时清理至地面。 做到扣件解开归堆,钢管归堆,如未及时清理,造成乙方材料丢失,甲方负责赔偿;
5、甲方按合同所约定的条件向乙方支付工程款。
六、付款方式:
按工程进度,在第一次悬挑工字钢付的 ,拆除全部脚手架须付到工程款的 ,余款在工程竣工验收后三个月内付清。
七、其它:
1、工程完工后,乙方不开具税务发票;
2、如遇工程超期,甲方须向乙方支付超期使用费,合一个月每平方米2元;
3、如有本项目工作人员发生偷盗行为,按每次不低于3000元罚款,由甲方落实代办扣罚,情节严重的送公安机关处理。
未尽事宜,甲、乙双方协商解决,本合同一式二份,双方各执一份,自签定之日起生效,如单方违约,由违约方担责。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑公司承包合同范文二
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据 建设工程需要,甲方将钢管脚手架搭拆工程承包给乙方施工,按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及相关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、承包方式:
1、劳务承包(包工包料),包质量、工期、安全生产与文明施工。
四、搭拆方式:
五、承包范围 :
建设项目: 外脚手架的搭拆(包括四口、五临边的防护、人行通道及甲方指定的防护搭拆和所需材料及甲方施工作业时所需竹跳板和外墙防护所需工字钢及除预埋件钢筋是甲方的,其余全是乙方工程)。密网、平网的安置及所有竹跳板的铺设,但不包含装修时的第二次脚手架搭拆,中途外架的破坏以及丢失的脚手架等附件材料由乙方负责。一切安全标语及所有广告牌均由乙方按甲方要求的时间安装合格。
工期要求:外架拆除时间为 天,内架拆除时间为 天,内架拆除不包含第二次结构时间(但算时间内搭满堂脚于架算起),超出由甲方另付租金。
六、承包价格:按房屋建筑面积单价 元/平方米面积计算。
七、工程进度款支付
1、工程进度款支付方式:施工层完工后按进度价款支付。最后每月按进度的 支付。
2、竣工决算:竣工决算价款核签时间,全部合同完工后内付清总工程量价款的 ,尾款在工程竣工验收 个月内结清。
八、质量标准及验收要求
1、乙方搭设的脚手架必须符合国家标准,符合当地政府主管部门的要求,符合甲方创建文明工地的要求,如果上级检查不合格,一切后果均由乙方承担。
2、脚手架必须跟随施工形象进度分析分层连体搭设,分层验收,分层使用。
3、乙方的施工人员必须熟悉脚手架搭设的安全操作规程,必须持有效上岗证,严格按规范、标准的要求搭设,严格执行有关高空,悬空作业的规定。
4、乙方必须按施工方案实施,必须遵守甲方安全员的交底操作,按安全员开出的整改单整改,不按时整改或拒绝整改,甲方有权处以必要的罚款。
5、乙方完成一层脚手架搭设,在自检互检合格后,报甲方复检验收合格,并经有关人员签字后才能使用。如需返工,由乙方承担相关费用。
6、外架每步之间必须加设一道扶手,作业层脚手板与建筑物墙体缝隙大于 15cm时必须进行防护。
九、安全施工
1、乙方在施工中必须坚持
2、严格服从甲方及有关部门的安全监督,指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好
3、禁止向下抛物,违者每次处罚100元。
4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作堆积和安全生产管理规章制度,违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。
5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。
6、乙方承包人为本项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订《安全施工合同》,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日常 安全施工布置、检查工作。
7、乙方必须注重安全施工,提高-安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生。
8、甲方责任:
(1)、甲方必须为乙方施工人员办理安全保险。
(2)、开工前甲方必须为乙方人员进行安全教育和技术交底。
(3)、甲方施工前完成现场三通一平,同时给乙方提供施工图纸。
(4)、负责现场材料的垂直运输。
(5)、甲方必须监督木工所用的钢管按时拆除并堆放整齐,没有乙方的同意不准损坏和锯掉钢管,若有发现必须照价赔偿。
十、其他条款
1、不可抗力
(1)双方关于不可抗拒的约定:不可抗拒包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
(2)因不可抗拒事件导致费用及延误的工期按以下方法承担:
①工程本身的损害因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,由甲方承担。
②乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担。
③工程所需清理、修复费用,由甲方承担。
3、合同解除
(1)甲乙双方协商一致,可以解除合同。
(2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同。
(3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同。
(4)因乙方责任不能履行合同中途解除合同者,乙方按完工进度价款了 进行结算清付。
(5)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。
4、制度管理
(1)乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格 按照有关规章制度进行处罚。
(2)乙方工作人员的食宿场所,由乙方自行负责,并保证饮食安全。
(3)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方面终止合同。
十一、合同生效与终止
1、 本合同订立时间:年月
2、 合同订立地点:
3、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
4、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付终止。
5、合同份数:本合同一式两份,由双方各执一份。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
联系电话: 联系电话:
年 月 日
建筑公司承包合同范文三
发包方: 滁州市城南建筑安装有限*司 承包方:
承包方为发包方承包务,为明确责任,恪守信用,特签本合同(合同签订地:城南建*公司办公室),共同遵守。
一、承包方负责范围
1、包工范围:
(1)搭拆外墙双排脚手架。
(2)建筑物内四口、五临边防护,钢筋棚、搅拌机棚及施工现场需要进行防护的有关设备设施,并做好成成品保护,严禁非架体人员拆除防护体系。注:大型通道防护、高压线防护不在内、工地现场办公室不在承包范围之内。
(3)无架体的,做临边防护;有架体的,架体内立杆支外墙间距超过0.2m必须做防护。
2、包料范围
(1)除发包方提供部分钢管、扣件外,承包商提供本工程外架、内架支模所需的钢管、扣件、安全网、竹笆等架体施工材料,其中安全网、竹笆、油漆、拉丝等含在人工费内,合计每平方米22.0元人民币包死,所提供的安全网、竹笆必须为合格的新材料,工程量按建筑面积计算。承包方提供的钢管、扣件按租赁费计算,钢管按0.009元/米天,扣件按0.005元/个天计取。必须优先使用发包方提供的钢管、扣件,并在使用后如数归还。所有钢管的刷漆由承包方施工,并不在计取费用。
(2)一次性外架安全网,必须清洁干净;
(3)一次性外架竹笆片(每2步铺一层);
(4)一次性铅丝、油漆;
3、脚手架专项施工方案由承包方负责编制,其中悬挑脚手架方案的编制和论证发包方给予承包方6000元补助,承包方编制的方案必须符合有关标准、规范要求,并严格按照方案搭设。
4、工字钢悬挑方式:
(1)从 层顶开始悬挑,工字钢悬挑 次,具体悬挑位置按方案和规范高度来决定。
(2)如果地下室需搭设临时脚手架,搭拆人工费一次性包死2万元整。悬挑架以下的临时架搭拆按建筑面积 元∕㎡计算。拆除临时架体后的临边防护由承包方搭设,不再计取费。
(3)发包方需要做悬挑下外墙粉刷时,承包方应该及时重新搭设落地式脚手架,工程量含在总建筑面积内。
(4)无架期间,应做好临边防护。
5、搭设质量标准:按方案规范搭设,并确保通过公司和上级主管部门的检查、验收,确保一次性通过市安全文明工地验收。如果在检查或验收中不达标,承包方承担由此造成的全部责任和经济损失,并根据发包方的奖罚制度予以经济处罚。
6、承包方必须提供完整的施工方案,施工所需的资质、证照及特种人员操作证件复印件并加盖原单位公章,严格按照施工方案实施。
7、及时组织人员进场,确保工程质量和进度,进行安全生产文明施工。若因承包方人员责任造成自方和发包方人员工伤事故的,对于2万元以内的费用全部由承包方支付,超出此费用的,超出部分的费用由发包方承担。如果因承包方人员违章和酒后作业等造成安全责任事故,承包方承担全部责任和由此造成的损失。
8、现场人员必须服从发包方管理。
9、搭设时间必须按发包方通知执行,发包方须提前3日通知。
10、架体搭建必须与主体工程同步,如因滞后造成安全事故或停工损失,承包方承担全部责任和损失。
11、按时拆除外架;接到发包方拆除外架通知之日起,10日内拆清全部外架(发包方要求终止停拆期间除外)。
二、发包方负责范围
1、负责现场协调工作
(1)负责外架基础周边硬化到位。硬化没有到位,后期产生的事宜由发包方负责。
(2)交叉作业时,协商解决,不允许延误工期。
(3)搭设时,负责用塔吊吊运脚手架材料至各个楼面;拆除时,负责用塔吊吊运各个楼面脚手架材料至地面。
(4)发包方施工工地四周必须建有围墙,如果不建围墙,承包方可以拒绝提供材料。
(5)悬挑架立杆底部内封闭材料,悬挑、连墙用预埋件(18#圆-钢)及其成型由发包方提供。
2、在进行脚手架搭设中,发包方负责监督和检查承包方施工。
3、发包方尽可能为承包方工作人员提供方便。
4、租赁的钢管、扣件数量以发包方出具的凭证为准。
5、发包方负责接收材料,钢管、扣件如有丢失由发包方负责赔偿。
三、其他及合同决算
其他超出范围的工程量由双方协商,具体费用由发包方所签的补贴单为准。
四、付款
1、脚手架施工至1/2主体付工程款总价的主体封顶付至工程款总价的 ,余款至 付清。
2、为避免付款凭证重复,发包方出具的凭证是唯一付款凭证。
3、延迟支付,发包方每日支付承包方违约金是应付款的1。
五、违约责任
脚手架搭设质量达不到市级合格要求,承包方负责无条件返工整改至合格为止,如发包方原因造成延误或损坏的由发包方负责。
六、争议解决办法
合同履行过程中,发生的争议协商解决,协商不成时,双方向合同签订地琅琊区人民法院提出诉讼。
七、附则
1、结算时不提供发票,提供工人每月工资表,领取工程款。
2、本合同的图纸及双方另行协商签订的补充协议等亦是本合同不可分割的一部分。
3、本合同共计叁页,双方签字、盖章后生效,本合同一式两份,双方各执一份。
4、签订时间:年月日。 补充:来回钢管全部由承包人负责运送,运送至施工现场的运费由承包方承担,拆除后运回的费用发包方按本市区内运费酌情补助。
发包方(签章): 承包方(签章):
委托代理人: 委托代理人:
身份证号: 身份证号:
篇13:学校食堂承包合同
发包方:_______________公司(下称甲方)
承包方:XX市_______________餐饮服务公司(下称乙方)
根据双方条件的需要,甲、乙双方经平等协商,甲方食堂与乙方经营者的最终决定,作出明确双方的权利与责任,共同制定以下合同条约:
一、伙食标准:甲方员工每天(二、三)餐伙食费标准为人民币__________元,(早餐_____元,中、晚餐各_____元);中级人员_____餐为人民币_____元;高级人员_____桌,餐_____元,夜宵一体式_____元,供给乙方经营输伙食。
二、用餐人数及期份结算付款方式:
a:用餐方式:
1、按乙方专用饭卡交给甲方主管批条为准,但甲方主管部必须按领取卡数来开条据给乙方主管人员,方可作用期末结算证据。
2、甲方员工需停餐可由甲方主管批条为准,而有三天以上可报停,需经饭堂盖章生效。
3、中级、高级餐可由公司主管部提前一天报出次日人数给乙方,乙方可按数据(餐数、桌位)人数办理伙食。
b:结算及付款:
1、按日与甲方结帐一次,并在结帐后的三天内一次性付清。
2、甲方设有节日或周期,需加菜膳食,可按实用数据份量另计付款。
3、管理餐按实际用餐计算结帐。
4、甲方发生付款问题,须提前告知事因,否则乙方有权停止用餐。
三、甲方责任:
1、无偿提供现有的厨房、厨具、仓库及燃料、水电、住宿等厨房的正常运作之设施条件。
2、甲方厨房所用的燃料及水电按标准计算需供人民币__________元,给乙方全权自由性使用(注:每人每天应用燃料费__________元,水电费__________元)。
3、要维护厨房的治安管理及开餐时间的维护秩序。
4、有指定人员负责与乙方配合有些细节工作。
5、要向员工宣传保清洁、守制度等知识;但不得破坏食堂的环境卫生,如有此事,乙方有权对于处理。
6、如有变动人数及开餐时间等事项,必须提前告知乙方。
7、如饭堂的设施出现故障,须及时帮助维修。
8、员工不能无根据的谣言,甲方将追究员工个人的责任。
9、员工投诉卫生、食量及伙食问题,甲方负责人须告知乙方主管人员,乙方应尽落实、提取结果、立即改正。
四、乙方责任:
1、厨房之工作人员,由乙方自行招聘、工资由乙方支付。
2、根据甲方伙食标准及需求,调配、制成等应适合甲方员工的口味,符合能量消耗的伙食。
3、在承包期间创以品种多样化,以质求量、色味合口的准则。
4、保持所用的食物有卫生质量、饭菜及汤式清洁无杂物,如发现食物卫生问题,乙方负全部责任。
5、要不断听取多数员工意见进行改创、而达到卫生质量、份量等保持长期稳定一样标准。
6、不得采购变质的肉类、蔬菜类和大米以及调味品等物品,甲方可对食物卫生进行不定期检查。
7、保持厨房的环境卫生,做到餐冲、日洗、三天大清洗,做到随时检查随时达标的准则。
8、按规定的就餐时间准备饭菜,不得拖延;如遇特殊情况须延迟应及时通知甲方。
9、乙方的工作人员须遵守甲方的规章制度,未经批准不得随意出入禁区;如违反者,甲方有权将依厂规处理。
10、如厨房设备及工具移交后,乙方应合理使用,妥善保管,不得人为损坏,否则折价赔偿,如有发生失落损耗等一切由乙方负责。
11、做到服务周到文明待人笑面轻言。
五、违约责任:
1、因不可抗力或停水、停电而引起延迟开餐不开餐,乙方不负责任。
2、若有意外发生食物病害事故,乙方必须配合甲方进行调查,若查明责任在乙方的错点,乙方应承担所有责任。
3、若单方解约,必须提前十五天前以书面形式与对方协商,经双方同意,可终止合同;否则后果自负
六、合同期:乙方办理伙食试用期_____天,试用期后,甲方认为经营合格,合同期暂订为_____年,承包期满是否要续订或终止时,甲、乙双方均于十五天前通知对方,另行协商。
此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,以上合同之条例,双方须共同遵守,不得违反,否则具有同等的法律效力。
生效日期:__________年_____月_____日
甲方代表签名:__________乙方代表签名:__________
盖章:__________盖章:__________
签订日期:__________年_____月_____
篇14:私房建设承包合同样本
立合同双方:
甲方(房主方) (简称甲方) 乙方(承建方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下,通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同,以资双方共同信守。
一、工程地点: 。
二、工程概况:本工程为 结构私人居住房,楼层为 层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土,其它楼板为预制板,建筑面积以实际建筑面积为准。
三、承包方式:
甲方将其住宅以包工不包料,包工期、包质量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机械,以及所有劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。
四、承包工程内容:
建筑基础、主体结构的砌砖,扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装;室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆,前面外墙砖粘贴;主体顶层瓦面,室外散水,楼面找平,台阶等修建工作。
五、工程质量及要求:
1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和变更要求进行施工,工程质量应达到优良标准,确保安全。因乙方原因达不到工程质量合格条件的,乙方应无条件返工,并承担一切由返工带来的人工和材料损失的费用。
2、房屋建成后,一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。如因质量问题,在质保期内,乙方拒绝维修,甲方有权另请他人维修,所需费用直接从乙方质保金内扣除。
3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合,须要变更时,必须与甲方共同协商,协商结果须经甲方同意后,乙方才能进入下一步施工。
六、工期:
从 年 月 日开始建设,工期为 天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。
七、甲、乙双方权利义务:
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、碎石、沙子、水源、钢材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。
2、甲方负责协调对外及邻里关系。
3、甲方应及时拨付工程进度款。
4、甲方有权指导和监督施工过程及质量。
5、乙方应提前通知甲方购买所需的建筑材料。
6、乙方施工所需要的,所有电动施工机械,机械上的损耗器材和所有的劳动工具,以及模板、顶木、锁木、木方、脚手架等由乙方自带,费用由乙方自理。
7、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
8、乙方必须在施工前和施工过程中做好相关安全措施,如在施工过程中发生的任何安全事故(包括乙方在施工过程中造成第三方的人身伤害等)一切法律责任及经济损失全部由乙方承担,与甲方无关。
9、如因乙方自身各种原因,中途自行终止施工,甲方有权拒付乙方之前所施工的一切费用。
八、承包价格:
按建筑面积计算,每平米 元,大写: 元整。建筑面积以实际面积为准,此价包含人工费、工程管理费、安全费、材料搬运费、所有劳动工具费、机械费,以及脚手架的费用。
九、付款原则及付款方式:
房屋从开工至每层盖板后,预付该层人工费的60%,工程整体竣工验收合格后,余款付至总价的95%,留5%作为工程维修质保金,质保期为一年,待一年期满无任何质量问题,甲方无息付清余款。
十、其它未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
十一、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,本合同自双方签订日生效,合同履约期完成后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:短途沙石运输承包合同
根据相关法律,关于矿山沙石运输合同如下甲方因生产原材料运输需要,委托乙方对甲方所需砂石材料进行运输,经甲乙双方友好协商,一致同意就有关运输事宜达成如下条款。
一、乙方车队运输车辆有:_________________藏AC2168、藏AB7183、藏AC8016、藏AC0738、藏AC2288、藏DB6516、藏AC5981、藏AC2096、藏AC5391、藏AC0035。由藏AB7183车主担任该车队队长。
二、运输单价:_________________
1、2、2、
三、结算方式:_________________
四、双方责任
1、乙方所辖车辆在运输砂石货物时,需在甲方指定砂石原材料供应处拉货,从甲方指定地点之外拉来的砂石甲方有权拒收。。
2、甲方根据乙方所运输砂石材料含水率情况,按5%—20%的含水比例扣除砂石所含水分。
3、乙方须服从甲方的调度安排,及时组织车辆,准时将砂石材料运到甲方材料堆放场地。
4、乙方在堆放砂石材料时,不得随意乱堆乱放,否则,甲方有权给予乙方100—1000元的罚款。
5、乙方所运输的砂石原材料,须达到甲方的质量标准,如不符合质量标准,甲方有权拒收。
6、乙
车辆运输合同
方无条件服从甲方的各项规章制度。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
六、本合同自甲乙双方签字之日起生效。其它未尽事宜,双方协商解决,可另签订补充协议。补充协议于本合同具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
签字盖章:_________________签字盖章:_________________
签订日期:_________________签订日期:_________________
篇16:工程总承包合同
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称: ;
2、工程地点: ;
3、工程范围: ;(详见施工图纸内容);
4、承包方式:_ 。
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金,算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
2、纲结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
3、工程全部完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括:
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________________ 本合同共_ 页
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:实用广告业务承包合同
甲方(发包方): 乙方(承包方): ,身份证号码:
甲方将户外广告安装业务发包给乙方承揽,经双方友好协商,在公平合理、互利互惠的原则下,达成如下协议,共同遵守:
一、工程名称:户外广告安装工程
二、工程地点:详见每次安装业务订单(该订单作为本合同附件)
三、甲方责任:
1.甲方负责办理户外广告发布的各种审批手续。
2.甲方负责提供制作好的户外广告成品。
3.甲方负责指定安装地点、高度、位置、安装方式等具体细节。
四、乙方责任:
1.完成户外广告的安装。
2.承担户外广告安装工程有关的人事、质量、安全及税收等责任及费用。
3.户外广告安装所需的辅料(包括螺钉、焊条、胶水等)由乙方自行承担。
4.户外广告安装所需的工具由乙方准备并承担费用。
5.由乙方承担户外广告产品自甲方交付给乙方起的运输费用及风险。
5.户外广告安装的水电费用等由乙方承担。
6.乙方自行组织安排施工人员,必须给施工人员办理相关保险,进行安全培训,确保安全操作。
7.户外广告安装过程中产生的任何事故导致乙方自身、乙方施工人员及其他第三人人身财产损害的,均由乙方承担全部责任,与甲方无关。
五、结算方式:
安装完成并经甲方验收合格后,乙方持订单向甲方办理结算手续,甲方收到乙方结算报告单后15各工作日内付清乙方安装费用。
六、质量要求
乙方必须安装甲方要求的方式、期限(详见每次安装业务订单)进行安装,不得偷工减料,取保安装的安全牢固。安装的质量保修期限为:自验收合格之日起 。质量保修期内若需维修,乙方应负责及时维修,乙方承担质量保修期内的安全责任。
七、违约责任:
乙方应在规定时间(详见每次安装业务订单)内完成安装,若逾期,应每日按安装费用的 %向甲方承担违约金。各方应严守合同,一方违约给守约方造成损失的,应赔偿全部损失。
八、工程验收:
乙方必须注意工程质量、安全,作到百年大计,质量第一的原则,接受甲方对质量、安全的监督检查,并按照甲方要求完成安装业务。乙方安装完毕后通知甲方进行验收,甲方接到乙方通知后2个工作日内进行验收,并签署验收单据。若验收不合格,乙方应及时整改,若整改仍不合格,应承担违约责任。
九、本合同未尽适宜,根据工程实际由双方协商解决或签订补充规定,与本合同具有同等法律效力。
十、 双方约定合作期限为: 年 ,即自 年 月 日至 年 月 日止。
十一、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效,合作期限届满时失效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
委托代理人: 委托代理人:
法定代表人: 法定代表人:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日
篇18:刮胶工程劳务承包合同
甲方:_____________________建设工程有限公司(简称甲方)
乙方: _____________________身份证号:_____________________
为了将甲方把该项目的所有砌体工程分包给乙方(包括线条及造型)。为明确双方职责,经双方共同协商,特订如下劳务协议:
一、 工程名称: _____________________工程
二、 承包范围: 地下室至天面所有砌体 。
三、 承包方式:_____________________
四、 施工工期:结合甲方的施工工期及进度,按时完成任务,并保证自进场之日起,_____________________完成所分部/项工程。
五、 质量标准:达到国家验收规范标准( 砌体分/项部工程),反工部分由乙方负责及赔偿材料款。
六、 承包单价:
按面积_____________________ 元/㎡结算。
七、 付款方式:
每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款________%,余款 ________%在工程验收合格后的 ________天内付清。
八、 甲方职责:
1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。
2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底,并定时召开班组协调会。
3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。
4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。
5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。
6、木工机械,电源由专职电工搭接至配电箱。配电箱外的电缆线由乙方自理,包括夜间加班时所用线缆,灯具等。
九、乙方职责:
1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥,必须严格按图纸及相关规范要求进行施工,不能随便更改图纸。
2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。
3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度,不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸,违者将重罚。在现场工地打架者,双方各罚款________元,班组负责人罚款________元,对施工造成严重后果和重大经济损失者,移交公安机关处理,项目部将从重处罚并强制性驱逐出场,处罚金额在保证金中和工程款中扣除。
4、甲方必须保证安全设施齐全完好,如安全设施不定期完善或存在隐患,乙方有权拒绝施工,拒绝违章指挥作业并及时向甲方提出改进措施,待完全设施完善后在继续施工。否则,造成安全事故一切后果由乙方负责、另外:乙方原因造成对他人的伤、亡、残所产生的费用乙方负责。
5、乙方在施工中必须按甲方的安全技术要求或国家有关安全技术施工规范要求进行操作,特殊工种必须持证上岗。否则,造成一切后果由乙方负责。
6、如工程质量不符合要求,乙方负责无偿整修或返工,如乙方造成材料损失的,甲方从乙方承包的工程款重扣材料费,由此造成的一切损失由乙方负责。
7、乙方完不成甲方的下达的当月生产任务,甲方应协同乙方查找原因,制定计划,拿出补救措施,连续两次完不成甲方下达的生产任务,甲方有权终止合同,乙方必须两天退场,甲方不再做任何解释,也不支付任何费。
8、乙方必须在确保质量的前提下,降低工程成本,节约材料。如乙方故意浪费材料,甲方根据情节轻重进行处罚或终止合同。节经约材料在损耗范围内,甲方按节约款给奖。
9、承包负责人必须保持至少有一个人在工地现场,如需外出,预先向甲方负责人请假允许后方可,否则一次扣款________元。
10、乙方负责外来人口暂住,计生费等。
11、结账或借款,甲方只认乙方负责人 。
12、安全指标:无死亡。无重伤、无轻伤。
13、合同一经签订,双方不得悔改。如乙方在施工过程中故扯皮、捣乱(包括以单价太低等因素为由)而停工,甲方可以无条件驱逐乙方出场,并以工程产值得70%结算给乙方,乙方负责赔付,因乙方停工所造成的一切经济损失。
14、乙方必须配备有相应职称的专业技术管理人员1名以上,并将施工组织机构人员列表上报甲方,并明确分工和职责。
15、乙方在执行甲方指令时,如对甲方指令有不同意见,可向甲方书面提出,在甲方批复意见后,按批复意见执行。但在甲方未批复前,仍按原指令执行。
16、乙方不得将工程转包给别人,否则甲方有权终止合同,并按乙方违约清场。
十、其他事项:
1、面积的计算方法按规定进行计算,如有争议部分双方共同到省造价咨询,以咨询答复为准。
2、未尽事宜,双方友好协商解决,如有相互抵触,服从国家有关规定。
3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同具有法律效力。
甲方: ________________乙方:________________
代表:________________ 代表:________________
__________年 __________月 __________日
篇19:物业承包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、其他法规和有关规范,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,经双发协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:12#楼室外暖气管道更新改造工程
2、工程内容:新铺设室外管道,与最近的主管道DN108管碰头,管径依次为Φ110-90-75-63-50-40-25,最后与各户碰头。管材为PPR塑料管,全部做保温处理。
3、工程金额:每户4900元,共计叁万肆仟叁佰元整(34300元)。
4、承包方式:包工包料。
5、工期:20xx年9月17日-20xx年9月27日。
二、工程施工
1、在施工中,承包方应严格执行国家相关施工规范、操作规程和质量检验标准,按施工方案及发包方要求组织施工,遵守小区规定。
2、发包方提供尽可能的配合工作,如与小区物管的协调等,为工程顺利开展提供方便条件。
3、施工现场安全由承包方负责,如发生安全事故,其责任和经济赔偿由承包方承担。
三、工程价款及支付
1、工程结算:工程质量合格,无变更,按合同价款结算,反之则据实或双发协商工程价款。
2、支付:开工当天支付2万元,工程竣工验收后再支付扣除质保金20xx元后的金额。
四、工程竣工验收
1、做打压试验并达到要求。
2、工程垃圾由承包方负责清理,费用自理。
五、保修期限壹年,期间发生质量问题由承包方免费维修。
六、本合同一式两份,双发各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:果园按年承包经营合同书
甲方:
乙方:
为更好地搞好果园场的经营管理,甲方将位___________果园场承包给乙方经营,经甲、乙双方商定,现订立如下协议:
一、甲方将位于_____________________承包给乙方经营,承包期限为五年,即从年月日起至年月日止。
二、双方商定:五年的总承包租金为_____元(元),即:前三年每年元,后两年每年元,租金按年支付,每年乙方在卖杨梅结束后将租金交给甲方。
三、 乙方必须爱护甲方果园场内的各种管理设施,如房屋、圈舍、电视设施、自来水设施、潜水泵、打药机械、粉碎脱粒机、家具、农具等,并经常做好维修,如有损坏,须照价赔偿。
四、如果乙方需要改造果园场内的水、电、路设施,甲方协助乙方做好相关协调工作。
五、如果果园场出现边界纠纷,由甲方出面协调解决。
六、乙方在承包经营期间必须认真管理好场内的各种果树,如果出现损坏,乙方须及时购苗补植。如因管理不善,造成果树损害的(如发生大面积病虫害、火灾、人为损坏果树等),由乙方承担赔偿责任。出现不可抗拒的自然灾害(如冰雹、地质灾害)造成的果树损害,乙方不承担赔偿责任。
七、未尽事宜由双方共同协商解决。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,协议书经双方签字后生效。
甲方签字:
乙方签字:
年月日: