外墙贴瓷砖合同汇编20篇

____________ (需方)(以下简称甲方)

____________ (供方)(以下简称乙方)

经协商同意，根据《中华人民共和国民法典》的规定，订立合同如下：

第一条 甲方向乙方订货总值为人民币____________元。其产品名称、规格、质量(技 术指标)、单价、总价等如表所列

第二条 乙方提供的货物必须提供国家权威部门颁发的检验报告以及产品出厂合格证。

第三条 验收方法

1、查看瓷砖的外包装

1)仔细的检查产品的包装箱上的相关标识是否清楚，包括产品的品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号或生产日期;

2、核对送货产品与定单是否相符

1)检查瓷砖的每个型号是否与定货单上的型号一致;

2)检查送的每个型号的产品是否与看货时一致;

3)查看每款瓷砖的胚体瓷砖商标是否清晰无误。

4)检查送货品种是否有遗漏!

3、核对瓷砖的数量.仔细的核对瓷砖的数量，注意瓷砖的片数和平米之间的换算。

4、检查瓷砖的质量 重点的检查以下几个方面：

1)零片和散片的质量，是否有磕角、划伤等表面瑕疵，花砖腰线是否有什么磕碰;

2)检查瓷砖是否有破损，可以用手摇一下包装箱，听是否有“嘎吱”的响声，有“嘎吱”响声的说明瓷砖可能会有破损，一定要开箱检查!

3)检查瓷砖的平整度：将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上，用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动，如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的，说明瓷砖的尺寸比较好，误差小，这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反，如果有明显的滞手的感觉瓷砖，说明瓷砖的尺寸误差较大，会影响铺贴的效果!

4)检查瓷砖的平整度题，两片或者四片相同型号的瓷砖按照相同的纹路拼铺在平面上，用手在砖面上来回的滑动，如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感，说明瓷砖的平整度好，反之，说明瓷砖的平整度较差，会影响瓷砖铺贴的整体效果，地砖如果平整度较差，严重的情况还会绊倒人!

5)瓷砖的直角度问题现在瓷砖主要还是以长方形的为多，瓷砖的每个角都是直角，如果直角度差的话，也会影响瓷砖的铺贴效果，取四片相同型号的砖，进行拼接，如果出现四片砖不能接缝紧密，总是一条或者两条接缝出现缝隙，说明瓷砖的直角度不是特别好。

5、再一次核算瓷砖的单价和总价。

第四条 货款及费用等付款及结算办法

1) 甲方收到货后组织验收，验收后开出产品入库单，乙方以现场产品入库单以及相应款项(货物总价的80%)的正规发票到甲方财务办理付款手续， 2) 甲方在铺贴完成后，无任何质量问题，即支付乙方相应货物总价的10%。

3) 甲方在工程完工，无需再进货时，按实际收货量进行结算，一次性付清乙方尾款。

第五条 交货规定

1.交货方式：乙方负责把产品运送到工地现场，甲方指定现场材料停靠点，甲方负责卸货。

2.交货地点：本工程施工现场

3.交货日期：

第六条 经济责任

(一)乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间 ，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，退货数量不得超过总合同量的5%，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值1%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

2.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，乙 方可将交货日期顺延。

3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之 三计算付给乙方，作为延期罚金。

4.乙方送货或的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失 和运输费用及罚金。

第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请甲方批准后方能变 更。在甲方批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲 方。

第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由， 经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额5%的补偿金。

第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_20_天与甲方协商。 第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条 本合同共一式______份，由甲、乙双方各执正本贰份。

订立合同人：

甲方：__________________(盖章) 乙方：__________________(盖章)

经办人：____________ 经办人：____________

负责人：____________ 负责人：____________

地 址：__________________ 地 址：__________________

电 话：__________________ 电 话：__________________

开户银行、帐号：________________

销货方：_____________(以下简称甲方)

购货方：_____________(以下简称乙方)

第一条 经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类_________(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条 合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条 成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条 运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。

第五条 各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。

第六条 商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条 商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。

第八条 对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货;有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。

第九条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。

第十条 商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复;属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条 商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内(贵重商品在7天内)，责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物;甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理(零件除外)。对笨重商品的查询(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

第十二条 商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。

第十三条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

1.甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值___%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

2.自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用;乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。

3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。

4.对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

第十四条 甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)

第十五条 本合同一式_________份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。

第十六条 本合同(协议)双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

甲方(公章)：______________乙方(公章)：______________

_________年_______月______日 _________年_______月______日

供方： (以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

签约时间： 年 月 日

一、 产品名称、编号、数量、金额

二、 质量要求及检验标准：按现行标准执行。

三、 交货地点：

四、 运输方式：

五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责;包装物不回收。

六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。

七、 结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的 为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。

八、 供货时间： 年 月 日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在 年 月 日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。

九、 违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。

十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。

十一、其他约定事项;异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。

十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。

十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。

十四、验收标准;以双方封样为准。

十五、其他;供方收到定金后，此合同生效。

十六、有效期;从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。

十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方(需方)：____________(以下简称为甲方)

乙方(供方)：____________ (以下简称为乙方)

通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的____________馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起______年为限。

三、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____________酒店工地一楼，即________________________。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币____________元(￥____________元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金____________元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含____________元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。

十一、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式______份，双方各执______份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

①根据其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。

第一条.标的物标的物名称规格型号单价数量计量单位总价合计大写：：元注：标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

第二条.质量标准应符合国家强制性标准。

第三条.交货方式及验收

1.甲方提前____日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将砌块及时送达至。

2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。

3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。

4.到场后损坏率应小于%，经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。

5.货到现场____日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

第四条.结算及付款

第五条.违约责任

1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到

第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何

第三方如果提出侵权指控，由此引起的39一切法律责任和费用均由乙方承担。

4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

第六条.合同解除

1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过____日的，甲方有权解除合同

2、甲方迟延付款超过____日的，乙方有权解除合同

3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件____日后视为送达。

第七条.不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。

第八条.争议解决方式本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，应依法向____市____区人民法院起诉。

第九条.其他

1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日

4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

企业负责人：

法定代表人

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

出卖人(全称)： 买受人(全称)：

签订日期： 签订地点： 合同编号：

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

注：1、按实际供货数量结算

第二条 质量标准

产品的质量按下列第(1)项执行：

(1)按国家标准执行

(2)无国家标准的，按行业标准执行

(3)无国家和行业标准的，按企业标准执行，标准名称及代号。

第三条 包装标准、包装物的供应与回收

1、产品的包装由出卖人负责提供，包装标准按国家标准执行;无国家标准的，则按行业标准执行;无国家和行业标准的，包装物应当足以保护产品在运输及存储过程中不受损害。

2、本合同产品包装物回收按下列第(_ ___)项执行：

(1)不回收;

(2)需要回收，回收费用 承担，回收方式：___ 第四条 合理损耗标准及计算方法按国家标准。

第五条 交(提)货方式、地点

1、收货人：_ _。

2、交货方法，按下列第(__1___)项执行： (1)出卖人送货; (2)出卖人代办运输; (3)买受人自提。

3、交货地点：

第六条 运输方式及到达站(港)和费用承担

1、运输方式：__ ____________________。

2、到达站 (港)为： _ ____。

3、_ _负责办理运输手续，运输费用由__ _______承担。产品在运输途中毁损、灭失的风险由__ _______承担。

第七条 验收标准、方法、地点及期限

1、验收标准：____按国标技术或行业标准，。

2、验收期限：___买受人根据质量标准进行检验。买受人在收到货物后，有一个星期的对产品质量提出异议期限。如收到货物十五日内买受人未对货物质量提出任何异议，则说明买受人认可出卖人所提供的产品。超出约定期限，出卖人不提供由于产品质量问题而产生的产品更换_。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1、买受人在验收中，如发现产品不符合合同规定的，应妥为保管，并在7日内向出卖人提出书面异议。买受人在保管期内实际发生的保管费用以及非因买受人保管不善而发生的损失由出卖人承担。

2、买受人未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。3、出卖人在接到买受人书面异议后，应在7日内负责处理，否则，即视为默认买受人提出的异议和处理意见。

第九条 结算方式

产品的货款、运杂费和其他费用的结算方式为： __ 。

第十条 出卖人的违约责任

1、出卖人不能交货的，应按不能交货部分货款的5%向买受人支付违约金。

2、出卖人逾期交货的，按逾期交货部分贷款的每日万分之五，向买受人支付逾期交货的违约金，并对买受人因此造成的损失承担赔偿责任。出卖人逾期7日仍未交货的，买受人有权解除本合同，出卖人按不能交货向买受人支付违约金。

3、出卖人所交产品不符合合同约定，由出卖人负责包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用和逾期交货的违约金。出卖人不能修理或者不能调换的，出卖人按不能交货向买受人支付违约金。

第十一条 买受人的违约责任

1、买受人中途退货的，应按退货部分货款的5%向出卖人支付违约金。 2、买受人逾期付款的，应按欠款的每日万分之五向出卖人支付逾期付款的违约金。

3、买受人自提产品的，如果买受人未按期提货的，应按逾期提货部分货款的每日万分之五，向出卖人支付逾期提货的违约金，并承担出卖人代为保管的费用。

4、出卖人送货或代办运输的，如果买受人违反合同规定拒绝接货的，应当承担出卖人因此造成的损失和运输部门的罚款。

第十二条 合同的变更本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。

第十三条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通知不能履行或不能完全履行的理由，并应在7日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条 通知

根据本合同需要一方向另一方发出的通知，须用书面形式，可采用书信、传真、电报、当面送交或者双方确立的电子邮件方式传递。

第十五条 争议的解决方式

因本合同发生争议的，双方应协商解决;协商不成的，依法向__青岛铁路运输法院起诉。

第十六条 补充与附件

1、本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、出卖人在投标文件中所作出的质量承诺及质量保证视为本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

第十七条 附则

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式__4___份，双方各执___2__份，具有同等法律效力。

出卖人(盖章)： 买受人(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

购货方：__________ (以下简称甲方)

供货方：__________ (以下简称乙方)

供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》的规定，订立合同如下：

第一条、产品

第二条、供货期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日 送货时间以甲方通知为准(需提前五天通知乙方)。

第三条、质量要求：按中华人民共和国现行的国家标准。

第四条、货款及费用等付款及结算办法：__________

1、交货方式：__________乙方分四个批次供货，第一批次时间，第二批次时间_____年_____月_____日 ，第三批次时间_____年_____月_____日 ，第四批次时间_____年_____月_____日 。

2、所有货物由乙方送往由甲方指定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。

3、货款的支付方式：

第五条 双方的权利和义务及责任

(一)乙方应承担的违约责任

1、产品型号、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，乙方应每天按逾期交货货款总值的5%累计逾期天数向甲方支付违约金;

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货货款总值的50%的违约金;

3、如因乙方的产品使用后出现质量问题，乙方应承担全部违约责任。

4、在本合同履行期限内乙方不得以任何理由涨价，不能以任何理由耽误供货时间。否则，都视为乙方违约，乙方须向甲方支付合同总额50%的违约金。

(二)甲方应承担的违约责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给乙方作为违约金。

2、退补方式：退补数量应该按照合同约定总数量的10%多退少补。

第六条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。

第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第十条 本合同一式 贰 份，由甲、乙双方各执 壹 份。

需 方：__________ (盖章)

供 方：__________ (盖章)

供方：

需方：

供需双方在平等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：

一、 产品名称、数量、合同总金额：

二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。

三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话 。

需方指定 为收货现场，签收人 。

四、运输方式及费用负担： 运输，费用由 承担。

五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于 。

六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。

如有违约，依据相关条款执行。

七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;

也可由当地工商部门调解;

协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项：

本合同经双方盖章，预付款到供方账户后生效。

本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。

若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

销货方：____甲方

购货方：____乙方

第一条 购销双方协商交易的活动，必须履行本合同条款。

具体品类，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;

本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。

合同附件与本合同具有同等效力。

经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条 合同签订后不得擅自变更和解除。

如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。

甲方按乙方指定花色、品种、规格销售的商品，如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;

如甲方不能按期、按质、按量按乙方指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条 成交单中的商品价格，包括名称;

数量;

单价;

总价;

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;

遇价格下调时，按新价执行。

逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。

由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条 运输方式及运输费用等费用， 乙方自行提货，运输费用由乙方自行承担。

第五条 各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。

乙方提货时应当验收货物。

第六条 商品包装，必须牢固，乙方应保障商品在运输途中的安全。

乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条 商品是否参加承运保险，由乙方自行确定。

第八条 货款结算中，坚持“钱货两清”原则，乙方将货款汇入甲方指定帐号内， 日内甲方查询到帐的，乙方可以前来提取货物。

也可以通过直接支付现金的方式支付。

第九条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。

因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。

如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加

但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

甲方：_________________________

乙方：_________________________

年月日

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目木地板供货事项协商一致，订立本合同。

二、 基本要求

提供和交付的货物的技术规格应符合国家规范和行业要求，样件双方签字封样，样件经甲方审核同意后方能批量生产。正式生产、供货前，乙方应到甲方施工现场认真复核外墙砖及地砖数量、颜色与尺寸，同样式地板生产批次不超过2批次，并对最终生产数量、尺寸及质量负责。 检验报告书及合格证等随货同行。每批供货须按国家规定送北京市质检部门复检，费用由乙方承担。

三、 交货与包装

1. 包装：包装箱与包装方式应方便搬运，符合国家有关规格、型号、颜色、重量、批号、生产厂等相关要求。

2. 交货：工地交货，乙方须按期将货物送达武冈市东升路甲方工地。

3. 验收：乙方每批次交货必须按国家相关要求在北京市质量检测部门进行复检;甲方(或甲方指定收货单位)仅对包装、规格、颜色、破损等进行抽查验收。地板进场抽查验收并不能免去乙方对产品质量所应承担的责任。

4. 运输方式及费用： 运输方式由乙方自行决定、所产生的运输费用、装卸费用等均由乙方负担。

5. 合理损耗：对于货物启封前发生的破损，由乙方100%补偿;启封后发生的破损，分清双方责任由责任方承担相应的责任。

6. 交货时间与数量：按甲方书面通知为准。

五、质量保证

1. 质保期自工程整体竣工验收合格之日起为期一年。

2. 质保期内，如因乙方产品质量问题，乙方应在十五个工作内采取令甲方满意的修复措施，无条件补货，并承担所产生的相关费用。

3. 如乙方产品经上海市检验部门检验，不符合合同约定要求或未达到相应的国家标准时，乙方承担一切经济和法律责任。并作为违约行为按合同相关条款予以处罚。

六、付款方式

1. 预付款：合同签订时乙方预付10%的订金。

2. 乙方以 转帐 方式支付货款

甲方临时帐户：户名：

3. 质保金：质保期为自整体竣工验收合格之日起一年，质保金为结算金额的5%，质保金到期在无质量问题条件下支付。

七、违约责任

1. 合同签订后，如有一方违约自行终止合同，违约方以合同总价款的20%作为违约金给与对方赔偿，并承担因违约给对方造成相关的经济损失。

2. 如出现欺诈、以次充好等行为的，或所供产品未能达到国家标准的，乙方除退还甲方已付款项外，还应按合同总金额的20%作为违约赔偿，同时甲方有权追究乙方的法律和经济责任。

3. 延期交货：乙方延期交货按每延期一天处罚合同总价款的0.5%，但误期赔偿金总额不得超过合同总金额的10%。

4. 累计超过二十天延期交货，甲方有权终止合同，处以合同总价款10%的赔偿处罚。

5. 所有处罚在支付当期货款时予以扣除。

八、补货

在合同签订之日起半年内，甲方的补货通知书应提前十个工作日发出，乙方须在接通知后二十五个工作日内交货。乙方在执行完合同供货后，有义务在两年内无条件满足甲方的补货要求，且不作价格调整。 九、合同争议的解决方式本合同在履行中发生争议，由双方法定代表人或委托代理协商解决，也可由当地工商行政管理部门调节，协商调节不成，提请项目所在地仲裁机关仲裁。

十二、合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理签字、盖章之日生效。

十三、其他约定事项

1. 本合同价格包括货物价格、运输费用、装卸费用及税金等全部费用。

2. 除甲方书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

3. 本合同一式二份，甲方、乙方双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

乙方因 重庆市万州江南新区沱口凉水井统建还房(四标段4号楼)工程项目建设需要购买甲方产品，双方在平等自愿、协商一致的基础上。达成以下条款共同遵守。

一、标的、数量及价款：

二、供货时间及供货计划：从 九月十五日 开始供货，乙方的供货计划应提前 24 小时通知甲方。异型空心砖(薄壁)MU3.5(240×100×190)应提前 三 天通知甲方。

三、在甲方未违约的条件下(若遇人力不可抗拒、不可预见的交通管制、停电、停产、自然灾害等特殊因素造成供货不及时不能视为甲方违约)，乙方不得使用其他厂家产品，否则视为乙方违约。

四、违约责任：甲乙双方必须严格遵守合同约定不得违约，否则由违约方支付守约方违约金，支付违约金双方协商解决。

五、合同争议解决方式：因履行本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成任何一方可依法向工程所在地申请仲裁或诉讼。

六、其他约定事项：

1. 乙方收货人为 楼)工程 ，联系电话： 。如果乙方更换收货人，应及时书面通知甲方。

2. 以乙方收货人签字的产品运交清单作为结账依据。

3. 合同期限：本合同期限为双方签字之日起至该项目供货完毕、货清、款清，该合同自然失效。

七、任何一方不得私自更改合同内容，若更改须双方签字盖章生效。

八、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

九、其他约定：

甲方：乙方(买方)： 地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话：

委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 发货电话：开户行：工行重庆市分行太白支行 帐号：签订时间： 年 月 日

合同编号：

需 方

供 方

单位名称

代 理 人 代 理 人

通讯地址

电 话 电 话

传 真 传 真

机构代码税号

税 号 账 号

产品型号发动机型号功 率排 量颜色燃油数量(辆)单价(元)合计(元)

总 金 额(人民币)：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

配置要求

备 注：

交车时间定金到达供方账号后日交货交货地点

交车方式□ 自提□ 代为送达运输费用每辆 元，合计 元付款办法需方预交车定金元(定金不超过总金额的 20%)，余款提车时一次付清。

其他条款

1、合同双方于缴交定金之日、双方签章后本合同生效。(本合同所定车价不含上牌费用)

2、需方提车前需将余款缴清后方可凭提车单提车。如需方超过议定交车期一周后，经供方催促后仍未交足余款，供方有权没收全部定金。供方未能于协定交车期交车的(不可抗力除外)，由供方双倍返还所收定金。

3、供方于需方余款到账时将新车做完新车检验工作经供方核对无误后交车。(本合同内之标准规 格配置以原厂发布规格为准)

4、本合同不得转让抵押或典当。

5、本合同一式两份，供需双方各执一份，如有未尽事宜，由双方协商解决。

需 方

供 方

联系方式：

年月日

需方： 签订日期：

供方： 合同编号：

供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物，经双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：

供货总金额(大写)： 约 万元 ，(小写)： 约  元。

二、运输方式及费用

1. 运输方式：汽运。

2. 运输费用：由供货方承担。

三、结算方式：

合同签订当天付10万货款，材料全部供够后付货款10万元，工程完工验收合格后余款全部结清 。

四、交货方式

1.交货日期：需方在签定合同后

2.由供方负责发货，交货日期以需方签字的送货单日期为准。

五、货物验收

1.验收标准：。

2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。

六、所有权：货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方，如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务，供方有权将货物收回。

七、违约责任：

1.供方责任：供方如不能如期交货，供方须按照供货金额的%/日向需方支付违约金，并赔偿由此给需方造成的损失。

2.需方责任：需方未能按时履行其付款义务，应承担违约责任，并赔偿由此给供方造成的损失。

八、解决纠纷的方式：如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。

九、合同变更：合同履行中，如一方需要修改，必须在供方发货前 3 日提出，在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。

十 、本合同一式 两 份，供方执 壹 份，需方执 壹 份。未尽事宜，依照《中华人民共和国民法典》的规定处理。

合同签订：合同签订时间：;合同签订地点： 需方: (签字) 电话:

供方:(盖章)电话:

需方：

供方：

第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

第二条、质量标准与施工要求：

1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;

2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。

第三条、产品包装要求：按供方标准包装。

第四条、验收方法和提出异议：

1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;

2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。

3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;

4.产品质量保证期为壹年。 送货约定：

a、项目名称： 奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程

b、送货地址： 广丰路758号

c、签收人：余绍松 陆德兴 d、运费承担方式： (请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)

第五条、货款结算方式及期限：

本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。

第六条、违约责任：

1. 合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;

2. 需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。

第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。

第八条、本合同一式 陆 份，供方壹份，需方伍份。

第九条、其他约定事项： 合同如需增补，则按照此合同单价。

第十条 预付款贰万元整。

需方：供方：

供方：

合同编号：

需方： 签订地点：

签订时间：月日

一、产品规格、编号、数量、金额：

二、质量要求及检验标准：按技术监督部门的检验报告标准执行。 三、交(提)货地点： 。

四、运输方式及费用：由 运输，费用(含上车费)由 承担。 五、包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责，包装物不回收。

六、收货方式及提出异议期限：提货时由需方任意抽检收货，提出异议期为体会之日起十日之内，如出现质量问题，需方应及时通知供方处理。

七、结算方式：合同签订后，需方付供方结算，其定金在最后一车货款中扣除，需方未在合同有效期提完产品，供方有权进行货物处理，不退需方定金。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。

九、解决合同纠纷的方式：协商解决或由供方供方所在地方法院判决。

十、由于供方停电、停气、交通中断及人力不可抗拒的自然灾害因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，供货时间顺延。

十一、陶瓷烧制过程复杂，色泽与原样允许少许误差。不同批次产品应分开使用，原则上不允许交叉混贴。

十二、有效期：从收到定金之日起至 年 月 日止。

甲方：乙方：年月日：

需方(甲方)：_____签订地点：_____

供方(乙方)：_____签订时间：_____

甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：

工程名称：_____工程地点：_____

第一条标的(材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价)

注：1、以上为暂定数量，根据甲方实际用量计算金额：_____

2、以上价格为不含税票。

第二条交货方式

1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：_____，甲方指定：_____：_____为收货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。

2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定(加工砖按样品型号、花色为约定)：

3、交货地点：

4、交货日期：_____号前全部到齐甲方工地。

第三条付款方式

1、合同签订后天内付预付款，合同金额的______%，即￥______元;(或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金%，或按总价谈定一个定金金额。)

2、货到工地后验收合格天内付清余款，即￥______元。

第四条质量标准及验收标准

1、质量承诺：产品出厂时必须附有产品质量检验报告和产品合格证，如因产品质量问题，乙方负责产品三包，保质期为______年(自交货之日起算)。

2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。

第五条产品运输

1、运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。

第六条验货

1、验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。

第七条违约责任

1、乙方逾期交货天以内的，每天按不能交货的货款价值向甲方支付违约金;逾期达到天，则甲方并有权解除合同，要求乙方退还全部已付款，并向甲方支付相当于合同总价%的违约金;

2、货物经检验达不合同约定的质量标准(如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据)，乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担;如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理;如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。

3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款(不算公司正常办理付款手续时间)部分总额承担千分之一的违约金。

第八条合同争议及解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。

第九条其他事项

1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效;

2、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;

3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议;

4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方(盖章)：_____

邮编：_____

地址：_____传真：_____

电话：_____

开户银行：_____

开户帐号：_____

纳税证号：_____

法人代表：_____

授权代表：_____

乙方(盖章)：____

邮编：_____

地址：_____传真：_____

电话：_____

开户银行：_____

开户帐号：_____

纳税证号：_____

法人代表：_____

授权代表：_____

日期：______年 ______月______日

甲方：_____ (收货方) 乙方：_____ (供货方)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》有关规定，在经济责任承包形式下，经甲、乙双方平等协商达成如下条款。双方应共同遵守严格执行。

一、工程项目

(1) 工程名称：______(惠州工业园)

(2) 工程地点：____________X

工程内容： 5#、6#厂房共贰栋，3#宿舍楼壹栋的外砖瓷砖、地板砖、瓷片、地脚线、步级砖等供货。

二、供货质量要求：

以双方确定的样板的规格、颜色、厚度必须和样板相同，不相同时甲方有权拒绝收货，乙方必须在要求的时间内提供另一相同数量符合要求的货品。

三、供货的数量和单价：

外墙砖：(永欣厂出产的不要)

1、棕色 20xx0m2 18元

2、白色 20xx m2 18元

3、深米黄色 850 m2 18元

地板：

1、地板砖50×50 20xx箱×8块×3.3元(鸿正厂)(粉红色)

2、踢脚线 20xx米÷60长×1块×0.95元

3、30×30(子弹头或者方块)：20xx箱×20块×1.5元(佛山盈邦厂耐磨砖)

4、20×30花片 20xx m2 20xx箱×25块×0.7元/块(广西)

5、梯级砖：60×30 20xx套×6.3元(振鹏厂)

6、50×50平台 800 m2 400箱×8块×3.5元(粉红色)

四、供货时间要求：

以甲方通知规格、数量的在3天时间内到达工地现场。

五、付款方式：

按到达工地的批次数量支付80%，其余20%在工程验工验收后6个月内付清(业主、质检站、监理等单位签字为准)。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方（需方）：

法定代表人：

乙方（供方）：

法定代表人：

根据《_____》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

一、产品的名称规格单价数量及其它：

编号：

产品或材料名称：

规格型号：

单位：

单价：_______（张/元）

合计金额：_______（人民币大写）

模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为____%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

二、乙方供应产品或原材料必须满足：

1、达到_____省相应的质检验收标准；

2、按照甲方所需要的规格品牌_____（产地）和数量及时供应；

3、有产品合格证明书或相关文件。

三、供货时间、运输

1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划____天内供货。

2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）

四、货款支付方式和时间

计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后_____个工作日内付清此次货款。

五、甲方的违约责任

1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款______%的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

六、乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的____%的违约金。

2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

七、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、其它

按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后____天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向_____委员会申请_____，也可以直接向人民法院起诉。

九、本合同一式______份，供方_____份，需方____份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

需方（公章）：

法定代表人：

_____年____月____日

供方（公章）：

法定代表人：

_____年____月____日

甲方(买方)：__________

乙方(卖方)：__________

乙方供应甲方 楼大墙砖及腰线，甲、乙双方友好协商，为了保证甲方的工程质量和工期要求，以及双方的合法权益，特签订本合同。

一、乙方向甲方提供的产品详表：

二、供货时间：

按甲方料单，乙方应于__________年__________月__________日前将首批货物计5000㎡送到甲方工地。剩余货物与__________年__________月__________日前全部供完。所供货物按甲方要求加工成品。

三、供货方式及费用负担：

乙方负责用合适的运输方式送货到甲方指定地点，并承担运输及装卸车费用。

四、验收标准及方法：

乙方送货到工地后，甲方应尽快组织其有关人员、监理公司及施工单位，按照乙方签订合同前所提供的样品及本合同的第五款等相应条款，共同查验所供货物的外观色泽、质量及数量，并向乙方出具验收各方共同签署的收货单。

五、质量要求及技术标准

1、乙方供应的货物应为同一批次(号)的产品，无色差。

2、乙方应妥善包装，产品无破损。

3、乙方供应的产品应符合国家反射性检测标准__________，国家产品质量标准__________，各项指标应达到标准中所规定的优等品要求。

4、乙方应严格按照合同要求供货，如发现乙方不合格产品进场，每发现一批甲方将给予__________元/批的处罚，乙方应按甲方要求无条件换货;给甲方造成损失的，赔偿损失;并且甲方有权终止合同，并追求由此造成的一切损失。

5、磨边倒__________°角，磨边误差控制在__________以内。

六、质量保证期及保证措施

1、质量保证期______年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

2、乙方对所供产品在质量保证期内实行三包。如出现质量，乙方负责进行更换，并保证是同型号、同规格、同质量并与原供货无色差的产品。如乙方不能履行，应由该产品的生产厂家履行乙方的上述责任。

七、付款及结算方式：

合同签订后甲方付给乙方订金______元。乙方送货到工地经甲方组织有关部门验收合格后，所提供货物累计达到__________元，甲方向乙方支付该批货款的__________%，付款前乙方应提供全额合法发票;留2%作为质保金，质保期______年满无息退还。本合同数量据实结算。

八、违约责任

1、乙方如不能按期供货，每延误一天，需向甲方支付__________元/天作为工程延期损失费。

2、整个工程结束后，如有剩余产品，乙方同意在未开箱的情况下无条件退货。乙方同意按照甲方的需求，随时增加供应本合同规定的产品。

3、乙方同意在本合同的订货数量之外增加__________%的产品备货，以备工程增加量之需。超过本合同约定数量__________%之外的供应以甲、乙双方签订的本合同之补充协议为准。

九、合同争议的解决办法：

1、双方如对本合同的文字理解发生争议，应朝着降低甲方工程造价，提高甲方工程质量的角度去理解。

2、双方在合同执行中，如发生争议，应首先协商解决。协商不成的，双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

合同签订地：__________

十、合同的生效及份数

1、本合同自双方签字盖章之日起正式生效。

2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________

法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：__________

__________年__________月__________日

甲方(采购方)：__________ (以下简称甲方)

乙方(供应方)：__________ (以下简称乙方)

甲方位于____________________小区一处公寓内装修工程项目建设的需要，现需从乙方处采购瓷砖材料。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 产品及价款

具体可参照双方认可的样品(具体数量甲乙双方现场测量)。

注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算，东城嘉都酒店的瓷砖甲乙双方另行协商，包括数量、价格。

第二条 供货时间

供货日期，以甲方通知为准，甲方的需货计划，应提前通知乙方，乙方在收到甲方的供货通知后15天内，保证供货到甲方指定现场，并有乙方负责卸货。

第三条 质量要求

乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏。

第四条 运输、交货及收货

1、交货方式：所有货物由乙方送往甲方的指定地点：锡林浩特市东城嘉都小或具体地点以甲方现场通知为准，并由乙方负责卸车，所产生的费用由乙方承担。

2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。货到现场，由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量。甲方收货前的损耗由乙方负责。

第五条 付款方式

1、甲方不付任何现金款项，以房屋抵顶的方式付乙方的货款。

2、甲方以____________________6#商业的9#商铺进行抵顶，房屋面积为__________平方米，按每平方米__________元，合计：__________元整(_______________元整)。甲乙双方约定乙方的货款抵顶房屋款项，商业房的其它税费以及其它需要交纳的费用，乙方必须以现金的方式缴纳。

3、如果甲方的房屋款超出乙方的货款，乙方必须配合甲方办理房屋按揭贷款，偿还甲方剩余的房款，付清为止。

4、如果乙方的货款超出甲方的房款，剩余的货款可以抵顶其它住宅等。

第六条 违约责任

乙方应负的责任

1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额50%给甲方作为违约金，(乙方的利润已达到55%)。

2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应向甲方偿付逾期交货的违约金。

第七条 不可抗力

任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第八条 争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地点：锡林浩特市嘉伟办公室

第九条 合同生效与终止

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十条 其他约定事项

余货处理：工程完工后的剩余瓷砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送，并承担退货工作产生的费用。

第十一条 本合同一式_____份，由甲、乙双方各执壹份。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

甲 方：__________ (盖章) 乙 方：__________ (盖章)

负 责 人：_______________ 负 责 人： _______________

日 期：_______________ 日 期:____________________

供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

供需双方在平等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：

一、 产品名称、数量、合同总金额：

二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。

三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话 。需方指定 为收货现场，签收人 。

四、运输方式及费用负担： 运输，费用由 承担。

五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于 。

六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项：

本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。

本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日