运输承包合同
根据规定施工运输承包合同范本如下:_________________
发包人(全称):__________________有限公司(以下简称甲方)
承包人(全称):__________________运输有限公司(以下简称乙方)
甲方因工程项目而产生的建筑渣土需要外运,甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款,以资共同信守执行:_________________
一、工程地址:_________________
二、工程量的核定及单价:_________________
合同签署前,由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高,经测算,暂定土方量为立方米,运输完毕后按实际发生量结算。
土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为元。
四、工期:_________________
1、乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输的施工顺序,工期按甲方施工进度确定。
2、因以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应应延期:_________________
①、相关职能部门因管理需要,要求停运或停止施工。
②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。
③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。
④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。
五、付款方式:_________________
1、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内,办理该项工程款的结算手续。
2、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定在30天内办理结算。
六、甲方工作范围及承担责任:_________________
1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计,协助乙方考察现场。
2、在乙方进场施工前,甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。
3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。
4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。
5、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。
6、负责解决工地周边有关事宜。
七、乙方工作范围及承担的责任
1、外运消纳场由乙方自理。
2、办理有关土方方开挖外运的一切手续,费用由乙方承担。
3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。
4、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所
发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。
5、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排,
6、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。
八、其它约定:_________________
九、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。
十、补充条款:_________________
乙方(公章)甲方(公章)
代表(签字)代表(签字)
电话:_________________电话:_________________
签约日期:_________________年月日
更多相似范文
篇1:加工承包合同
甲方(发包方):XX公司
法人代表: 法人身份证号:
乙方(承包方):
法人代表: 法人身份证号:
甲乙双方经平等协商,现就经加工环节生产组织承包事项达成如下协议:
一、承发包内容
甲方将经XX品牌、加工环节的生产组织发包给乙方,由乙方承包组织员工进行生产,甲方负责向乙方提供加工场所、加工门所需的机械设备及相关工具,甲方负责免费安排乙方所聘员工的食宿。
二、承包期限
承包期限为20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日。甲方在承包期内停产及乙方在承包期内无故停工均视为违约,违约方应向对方按XX万元/月的标准支付违约金。承包期满后甲方优先满足乙方续包,乙方须在承包期满日天内书面告知甲方是否续包,否则甲方有权作出其他处理。
三、质量标准
乙方为甲方加工的、须达到以下标准:
四、工资结算
1、甲方按照如下标准给乙方结算加工工资:
加工工价为XX元/条;加工工价: 16元/平米。 甲方需确保乙方的员工XX人每月当月有件保底加工工作量,若甲方每月当月提供给乙方加工工作量少于件,则甲方当月应按件保底加工工资数额结算给乙方,以便乙方能稳定员工队伍,为甲方企业正常运行提供人员。若乙方所聘员工数额超过XX人时,甲方提供乙方保底工作量及保底工资按相应比例推算。若甲方因扩大生产需乙方增聘员工时,乙方可按照以下原则增聘员工:按照员工人均日加工量件的定额,先确保XX名员工,即日加工量为件,若甲方要求日产量件以上,则按每增加件日产量乙方可增聘1人,余数不足件时按件计算。若甲方能提供足够的工作量,但当月整月计算乙方平均每人每天未能完成件加工任务则当月结算工资时按每少一件扣XX元工资。
五、奖惩约定
乙方每月加工的在甲方出货时因加工环节造成质量问题造成退回或要上门维修的,若退回或上门维修的数量超过乙方所聘人员数量则甲方可就超过数量有质量问题的门按XX元/件扣乙方工资;若退回的数量介于乙方所聘员工数和一半员工数(四舍五入取整)之间时,甲方对乙方不奖不罚;若退回的数量少于乙方所聘员工数的一半时(四舍五入取整),甲方应按当月加工出的门的数量XX元/件的标准对乙方进行奖励。乙方在甲方做满一周年,甲方应另行给予乙方XX万元奖金。
六、员工管理
乙方聘请的员工由乙方负责管理,除需遵守国家法律法规外,还应遵守以下规定:
1、在厂区内打架的每人每次扣XX元。
2、在厂内包括宿舍内抽烟的每人每次扣XX元,在休息室抽烟烟头入烟灰缸的除外。
3、爱护好设备和工具,下班时关闭电源和各种设备。
七、其它事项
1、乙方向甲方缴交XX万元保证金,以确保加工的质量,厂房材料整理等。
2、甲方每月15日定期给乙方结算工资,甲方若不能按时向乙方支付加工工资,乙方有权利停工,且甲方应按应付工资额每天‰标准向乙方支付违约金。
3、甲、乙双方就有关加工方面的问题以书面形式确认,按“谁出错,谁承担”的原则向对方赔付损失。
4、在厂区内,无主观故意造成的损失按%赔付,故意损失按%赔付。
5、乙方内部员工工资结算,打架斗殴与甲方无关。
6、甲方保证不挑起厂内员工事端,若出现一起,除承担相应责任外另向乙方支付XX元损失。
7、 甲方应为乙方所聘请员工办理好工伤保险,保险费由甲方承担。否则乙方聘请员工因工伤事故造成的费用金额由甲方承担。
8、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,本合同经甲乙双方签字后即日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:物流承包合同
诉人(一审原告或者被告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
被上诉人(一审被告或者原告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
上诉人与被上诉人某某纠纷一案,不服某某人民法院作出并于某年某月某日送达的(一审判决或者裁定书案号)民事判决书或者裁定书,现依法提起上诉。
上诉请求:
1、撤销一审判决并依法改判(或者对具体的改判请求写明);
2、上诉费由被上诉人承担。
上诉理由:
主要详述对一审法院认定的事实、适用的法律或者审判程序予以有理有据的反驳,达到二审法院改判的目的。整个上诉的核心可归纳为,“一审判决是错误的,上诉人对一审判决不服”
此致
_________________ 中级(高级)人民法院
上诉人:________________
_________________ 年_________________月_________________日
注:本律师特别提醒:针对民事上诉案件,根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人不服一审判决的,应当在收到一审判决的次日起15日内提起上诉;当事人不服一审裁定的,应当在收到一审裁定的次日起10日内提起上诉。若未在上述期限内提起上诉,又无正当理由和法定情形的,二审法院不会受理。
篇3:店面承包经营合同
甲方:
乙方: 身份证号:
按照教育部高校后勤社会化改革的精神,学院将校园店外承包经营。甲乙双方本着平等自愿的原则,协商订立本合同:
一、店面经营范围:
1.甲方将校园内 栋一楼 号,面积为 平方米的店面承包给乙方;
2.乙方承包的店面所规定的经营范围为:照相、打字、复印。 除以上规定的经营范围外,其它项目不得经营。
二、承包期限:
1.店面承包期为壹年;自 年 月 日至 年 月 1日。租金从 年 月 日起至 年 月 日开始按季缴纳;
2.合同期满,在同等条件下,乙方可优先续签合同,如甲方不满意乙方经营,合同期满,终止合同。如因甲方政策原因或政府政策等原因需终止合同时,双方协商解决。
三、承包费、保证金:
1.承包费为每月 ,全年共计: 元;
2.乙方进店前须向甲方缴纳风险保证金 元 ,合同期满,结清所有费用一周后,甲方退还乙方风险保证金 元 (不计利息);
3.乙方须按季缴纳物业管理费每平方 元, 元/每季;
4.店面须安装刷卡机,每月 日扣除水电费后结清上月收入。
四、双方责任:
1.甲方负责房屋的整体管理,提供店面内的水和电。乙方经营所使用的水电费、物业等费由乙方按学校收费标准自理;
2.乙方须遵守甲方制定的各项管理制度,刷卡收费,甲方负责每月5日将上个月店面的刷卡收入返回给乙方;
3.乙方须依法经营、做好商品的“质量三包”和售后服务工作,严禁销售假冒、伪劣和过期商品,所经营物品须有质量保证;
4.如乙方在经营期间不按甲方要求经营或有违约经营情况发生,甲方有权立即终止合同。如乙方出现拖欠承包费、违规经营或出售有质量问题的产品,影响甲方声誉的,甲方有权扣除风险保证金,并由乙方赔偿经济损失,承担由此造成的一切法律责任;
5.乙方合理使用其所承包的房屋及其附属设施,如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即修复并进行经济赔偿。未经甲方同意,乙方不得擅自改变学校店面的用途及室内建筑结构现状,也不得将该学校店面自行转租给第三方或划块分包经营租赁;
6.乙方自行聘请员工。在经营过程中债权、债务、经营风险及国家规定的各种税费均由乙方自行承担。
七、其他:
1.双方任何一方无故解除合同,需支付对方一年租金总额50%为违约金;
2.合同履行期间如遇地震、台风、洪水、战争及政府政策和学院工作结构调整等不可抗拒的原因,双方可商定解除合同或免除部分履行合同的责任;
3.未尽事宜,双方协商解决,协商不成由合同履行地法律部门裁决。本合同自双方签字并支付承包费与保证金后生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:公司承包热门合同
发包人(甲方):________有限公司
承包人(乙方):________________ 身份证号: _____________________
身份证号: _____________________ 鉴于:
1、有限公司20________年度经营困难,迫切需要提升产品质量,增加利润空间,更好更快发展;
2、甲方有待改革管理,健全各项规章制度,改革分配制度、协调股东和员工权益;
3、乙方拟以在甲方内部设立项目部形式进行承包经营。 甲乙双方经充分友好协商,经承包经营事宜达成如下协议条款,以资共同遵守:
一、承包方式。 乙方在承包期间内藉助甲方厂房、设备等并以甲方名义对外开展生产经营活动,在甲方内部以项目部形式进行公司管理与运作,投入资金、负担经营风险,并参与分红。
二、承包期间。 承包经营期为________年,自20________年____月____日始至20________年____月____日止。
三、公司治理与项目部。
1、公司治理。
1)承包期间内,甲方修改公司章程、增加或者减少注册资本、股东处分公司股权,股东向公司提供贷款,关联交易,公司合并、分立、解散或者变更公司形式以及甲方对外提供担保、处分公司重要资产,必须经股东会决议通过并经李同意。甲方其他事务由项目部负责,并由甲方董事会监督。
2)董事会成员为五名,分别由甲方担任或指派三名,李指派两名,董事长由甲方委派的董事担任,副董事长由李或其指派的人员担任。
①除下款另有规定外,董事会决议均须由三分之二多数董事通过方可形成。
②以下事项需经董事会全体董事一致通过方可作出决议:
a、董事会对董事长及总经理授权及变更;
b、项目部人员的薪酬制度及奖励方案(不包括分红制度);
c、涉及甲方经营管理的重大事项,具体包括但不限于:
③董事会负责监督甲方及项目部日常运营管理工作,甲方其他事务除本合同另有规定外由项目部负责。董事会内季度召开一次,听取公司经营情况汇报,讨论决定甲方重大经营事项,特殊情况下也可召开临时会议。
3)承包期间内,公司监事由甲方指派,其职权限于协助董事会的监督工作。
4)承包期间内,担任甲方总经理,并担任甲方的法定代表人,组建项目部,全面独立负责项目部的日常经营管理。
2、项目部。
1)承包期内,甲方内部设立项目部,除本合同另有规定外,项目部全面负责甲方的经营管理:
①负责包括但不限于甲方经营的组织与协调、资金使用、成本及费用控制、原材料采购、质量控制、业务拓展、产品销售、纠纷处置、收受货款、合同管理、本协议另有规定之外的人事管理等各项工作;
②组建公司经营团队,招聘生产厂长、生产技术骨干,建立、健全公司岗位责任制度,人员配置应力求精干、高效,部分员工可以兼职;
③负责甲方重要管理制度的制定和修改:包括印章管理制度、合同管理制度、财务管理制度、项目管理制度、销售管理制度。
2)项目部下设财务及出纳,其中财务由甲方指派,出纳由李指派,甲方不再另设财务人员。
3)甲方为项目部开立独立的银行账户,在甲方内部,项目部独立核算成本与损益,负担项目部经营管理成本及人员薪资,但对外均统一体现为甲方的成本与损益。
4)甲方的公章、财务章均由项目部进行管理和使用,甲方、董事会、监事均有权依照本合同的规定进行监督。
5)除本合同另有规定外,甲方不再在项目部之外再设立任何的机构或配置任何人员,不再开展任何经营活动。
6)____和____分别持有项目部50%、50%的承包份额比例,有权基于该比例分别与甲方核算成本与收益,____不以承包份额持有人身份参与项目部职权范围内的事项。
7)承包期间内,承包份额持有人应坦诚合作,不得中途退出,未经甲方及其他持有人同意不得出让承包份额。
四、甲方现有资产的权益区分。
1、关于甲方的固定资产:
1)甲方的厂房、办公楼、员工宿舍、机械设备、模具、在厂汽车等供项目部使用。
2)甲方现有的 台成型机台应在________年____月____日前由甲方负责维修至良好状态并移交项目部使用,移交前的维修费用由甲方负担。
3)甲方应于20________年____月____日前购置____台双色机供项目部使用,购置费用由甲方负担。
4)项目部须提取固定资产折旧和大修基金,并对机械设备和所有建筑物进行维修、维护,适时进行更新改造和技术改造;建筑物如需改扩建或新建,其内容和方案须事前征得所有权人的同意,全部的成本由所有权人承担,项目部应向所有权人支付使用费。
5)上述固定资产仅供项目部使用;项目部应按每季度____万元向甲方支付固定资产使用费,支付期限为每季度届满后____日内,支付方式为付至________。
2、关于甲方的库存物资与产品:
1)甲方将留由项目部使用的库存物资(主要为原材料、包装材料)登记造册(待移交库存物资清单作为本合同附件
2),移交给项目部,换算为资金,作为蔡对项目部的现金投入,具体金额需由____确认;其余库存物资由甲方自行处置,与项目部无关,但甲方应尽快处理,不得影响项目部正常生产经营活动。
2)对承包起始日甲方尚在生产的产品,以订单划分,属于项目部设立前甲方出货的订单,由甲方负担其成本并享有收益,属于项目部开发的订单,由项目部负责其成本并享有收益。
五、公司经营。
1、如上述条款所规定,公司经营均通过项目部开展。
2、项目部的运作资金:
1) 应向项目部注入______万元作为项目部流动资金,由二人分别按照承包份额负担分期、分配按照生产经营需要注入甲方名下的项目部账户,其中甲方移交项目部的附件所指物资作为蔡注入的项目流动资金,第一期____万元资金应于 20________年____月____日前到位,余下资金由股东会决议后一周内到位。
2)另需____万元流动资金以甲方名义以甲方资产向银行申请抵押贷款,贷款时间安排在本合同签署之日起____日内,贷款本金及还本付息均计入项目部成本及损益。
六、项目部收益分配及风险负担。
1、收益分配。
1)项目部实现收益的,按照以下比例分红: 甲方提成分红____%,因其承包份额分红_______%,总经理及其经营管理团队因其经营管理行为分红______%(由总经理负责分配)。
2)可分配利润的确定:
①由项目部财务人员按照项目部实际经营管理成本及收益确定最终项目部损益;项目部损益按照法定会计年度依照法定的公司会计准则核算。
②项目部损益正常应与甲方的损益一致,但固定资产使用费不包括在可分配利润之内;因承包前甲方债务(系指广义债务,包括但不限于民商事债务、欠税、欠费、行政处罚等)影响分红各方权益的,甲方及其原股东应向分红权利人承担连带赔偿责任。
3)年度若有盈利则必须分红,除非甲方股东一致同意不分;在不影响税收预提和不影响项目部运营的前提下,每次分红不低于当年可分配利润的____%,除非股东一致同意低于该标准外;分红决议作出后必须在两个月支付。
4)项目部负责编制收益分配方案,甲方以股东会决议形式予以确认,分配方案应有利于优化各方特别是总经理及其管理团队税负。
2、风险负担。
1)承包期间内,项目部即承担公司全部的经营风险,甲方因项目部的过错承担法律责任的,项目部的承包份额持有人按份分别承担损害赔偿。
2)甲方自行对承包前的债务负责,并应及时清偿,该等债务与项目部无关。
3)因甲方及其股东、董事、监事原因造成项目部损失的,甲方应向项目部承包份额持有人赔偿,赔偿款不计入项目部收益。
七、声明与保证。
1、甲方声明与保证如下:
1)甲方为依法设立的企业法人,甲方对注册资本、实际出资、公司章程、固定资产情况、知识产权、截至承包起始日的资产负债情况、对外负债及担保情况均进行了真实、准确、完整的披露。
2)承包开始后,甲方不再自行另行接受新的订单,甲方原来的客户均转为项目部所有,甲方全部对外经营在公司内部均通过项目部进行。
3)严格按照本合同履行义务、行使权利,包括但不限于,在有关各方履行本合同的过程中,本合同所规定的各项内容和原则均应充分体现在相关各方为执行某一条款而签署的合同、协议、股东会决议、董事会决议、章程(及其修正案)等法律文件中。
4)甲方已向其全体股东披露了本合同的全部相关事项,其全体股东一致同意签署本合同;甲方及其股东、董事、监事除根据本合同的约定外对项目部运行不得干涉、阻挠或施加任何不利的影响。
2、乙方声明与保证如下:
1)严格按照本合同履行义务,行使权利。
2)未经甲方同意不处分甲方移交的固定资产、不对外提供担保,不进行与经营活动无关的经济活动。
八、违约责任。
1、本合同一方违反本合同项下非金钱给付义务或者声明与保证的,应向守约方承担相应的损害赔偿责任,但因不可抗力原因造成的除外;如已经或即将严重影响项目部运营的,守约方有权单方解除本合同。
2、甲方及其原股东就每项违反有关本合同甲方之声明、保证及义务所产生之所有损失、损害、费用及开支承担连带责任。
3、本合同项下,涉及逾期支付款项(包括注资款、分红等)的,应以逾期金额为基数按每日千分之一的标准向守约方支付逾期付款违约金,逾期超过30天的,守约方有权单方解除本合同。
4、本合同任何一方将承担由于违反其作出的任何声明、保证以及义务而产生的一切经济责任和法律责任,并赔偿目标公司及守约方因此产生的全部损失和费用(费用包括但不限诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其它合理费用)。
5、承包份额持有人一方不履行或消极履行本合同项下义务之权利,或者违约出让承包份额,如已经或即将严重影响项目部运营的,另一方有权单方解除本合同,并赔偿守约方的一切损失和费用(费用包括但不限诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其它合理费用)。
6、本合同因解除而终止的,承包期间届满。
九、承包期间届满后的清理。
1、承包期间届满前一个月,项目部应自行进行清算,清偿全部债权债务,对所有物资登记造册,并于届满日前向甲方移交与承包起始日价值相当的物资,但甲方固定资产的正常折旧以及作为蔡注资的物资应当扣除、不在移交范围之内。
2、承包期满后,甲方因承包期间内项目部经营行为发生的债务由乙方负担,由此给甲方造成的损失乙方应负责赔偿。
3、承包期间届满前,双方应完成收益核算并完成分配。
4、承包期间形成的商标权等依附于甲方的知识产权,甲方应当合理作价补偿乙方。
5、承包期间届满,经股东协商一致,可以适当延长承包期间,涉及承包份额转让的须公开竞价,内部股东有优先购置权。
十、特别约定。
1、为便于甲方及项。 公司承包经营合同样本(公司经营困难)提要:承包期间内,甲方修改公司章程、增加或者减少注册资本、股东处分公司股权,股东向公司提供贷款目部开展经营活动, 应自本合同签署之日起一个月内过户40%的甲方股权至____名下,并办理相应的工商变更登记手续。
2、本合同所指股东会、董事会及其决议均应在上述股权转让手续变更后召开及通过。
3、基于上述股权份额参加甲方股东会、指派董事参加董事会,参与相关决议事项的表决,享有相应的知情权和经营管理权。
4、不基于甲方股东身份参与甲方分红,不得出让、处分该份股权,承包期间届满,李向蔡或其指定人士无偿返还该股权份额。
5、股权变更的全部费用由甲方承担,并不计入项目部成本。 十
一、通知条款。
1、交付: 根据本合同规定发出的任何通知、要求或其他信函应以书面方式作出并送交:
(1)就甲方而言: 收件人:_______________ 地址:_________________ 传真号码:______________
(2)就____而言: 收件人:_______________ 地址:_________________ 传真号码:_____________
(3)就____而言: 收件人:_______________ 地址:_________________ 传真号码:_____________ 或交付收件人按照本款规定提前____日发出之通知所指定之任何其它地址、或传真、电话号码或指定作为收件人之其它人士)
2、送达: 任何通知可由专人递送或以预付邮资之特快专递、挂号信寄出或以传真发送,且在下列情况下,应被视为已经送达:
1)以专人递送的,以实际送达有关方邮寄地址时为收到之日;
2)以特快专递、挂号信函递送的,自投邮之日起第五个工作日为收到之日;
3)传真送达的,发送之日为收讫之日,但若发送时不是工作日,则以下一个工作日为收到时间。 十
二、附则。
1、未尽事宜由双方友好协议达成补充协议解决;因本合同及相关协议发生的争议,应当协商解决,协商不成的,向李所在地法院提起诉讼。
2、与本合同有关的任何内容,都属绝对的商业秘密,各方及所有参与方都须严格保密。
3、本合同及其补充协议均自甲方及 共同签署之日起生效。
4、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,本协议附件包括: 甲方:_______________有限公司(盖章)
乙方:___________________ 甲方股东签字确认:__________________
乙方签字确认:____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日
篇5:标准业务承包合同
甲方:
乙方:
为了不断深化改革,适应发展的需要,实现x后勤工作的社会化管理。根据x审批的文印招标方案,x单位的文印中标结果,并结合单位(公司)的实际情况,经过行政会议研究,决定由乙方承包甲方的文印业务。根据招标文件精神,甲、乙双方经过充分协商,达成如下协议:
一、文印室中的全套设备(含电脑、打印机、复印机、一体机等)由乙方负责投入到位,所有权属于乙方,设备安全由乙方负责。承包期内的纸品、印刷耗材以及周转金等,由乙方自筹自备
二、乙方须交纳人民币贰仟元整作为履约保证金。
三、甲方负责有偿提供电源(电费以供电局的电价为准,乙方按季度向甲方交纳实用电费),无偿提供符合工作条件的场所(文印室)。
四、乙方应保证使用符合甲方要求的纸张,正常情况下每版文档应保证在26-28行。特殊情况下,乙方应根据甲方文档所需的字体、字号、字间距和行间距等打印排版印刷,及时完成文印任务。
五、甲方有急需材料要文印的,乙方必须按时保质保量加班完成任务(如遇停电或不可抗拒的自然灾害等特殊因素除外)。
六、乙方应以优质的服务态度,保证文印工作的正常运转,并须做好材料的保密工作。
七、甲方与乙方每月结算(A4按照16开计价;A3、B4按照8开计价)、付款一次。甲方凭乙方出具的当地税务部门正式的印刷、打印和复印等票据(附上加盖个体工商营业执照印章的清单),以转帐的形式付款。付款时间暂定为公历每个月份的最后一天。
八、各种规格的文印结算单价以下表中标价为准:
注:
1、表格类不另加收费。
2、单价表中没有列出的特殊印品,文印前双方应协商定价。
3、如果出现油印数量不足100张的情况,甲方应补贴给乙方制版费1.8元/版。
九、合同期限:年月日至年月日。合同期满后,在同等条件下乙方具有优先续办权。
十、承包期间如果乙方违约,甲方有权作出如下处理:
1、已文印的材料按照五折结算或重印。
2、如果乙方多次违约,经甲方劝告仍无改正的,甲方有权终止合同,并没收履约保证金。
十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十二、本合同一式二份,双方各执一份。
十三、本合同自双方法人代表签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:建房承包合同范本_合同范本
甲方
乙方
经甲乙双方协商:
一、甲方将占地100 平方米,以包工包料方式承包给乙方,承建楼房二层,框架式。内外墙不砌砖墙。以框架建筑面积计算,每平方米陆佰陆拾元(¥:660元)计算,实建实量。
二、承包范围
1、挖基础土方,⒈5米⒈5米1米。天然基础,分二级倒,第一级80厘米。
2、地基、地梁、柱子、楼房板面用c25混泥土,一楼垫层填5厘米厚的石粉。
3、地基垫层用c20混泥土。
4、钢材用料,友钢;地网14厘米;柱18厘米,8条;板筋8厘米,梁铁根据楼房比例用料。
5、土方回填由甲方负责。
6、甲方负责水电到位。
三、付款方式
1、合同签之日甲方付人民币贰万元整(¥:20170元)。
2、砌好地梁甲方付人民币壹万元整(¥:10000元)。
3、一楼板面砌好甲方付人民币贰万元整(¥:20170元)。
4、二楼柱子砌好甲方付人民币贰万元整(¥:20170元)。
5、二楼板面砌好甲方付人民币叁万元整(¥:30000元);
6、二楼板面,拆模板一星期内甲方付清余款。
六、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
此合同自签订之日起即时生效,并具有同等法律效力。甲乙双方应共同遵守合同内容,此合同一式两份。
甲方 乙方 证明人 二〇一三年 月 日
建房承包合同范文二
甲方:( 姓名或名称):
住址:
身份证号:
电话:
乙方:(姓名或名称):
住址:
身份证号:
电话:
甲方将位于 的自住用房的建设施工工程承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工事宜达成如下协议:
一、施工承包
1给第三方;
2、乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,施工过程所需的水电费用由甲方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自行解决;
3、建房所用的全部原材料由甲方提供;
4、甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方,其中包括基础、墙体砌筑、屋面,全部泥工、木工、钢筋制作工、混凝土制作工等。
5、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
6、施工图纸经双方签字,不得随意更改,如要修改需经双方协商同意后,按修改后图纸施工。
二、建房面积与费用
1、被建房屋的建筑面积为平方米(面积的计算方式:阳台包括在建筑面积内,挑檐部不计算面积)。
2、乙方的施工承包单价为每平方米为 元。 工程费用全部计算在内,施工期间不得另加费用,超出部分由乙方自行负责。
三、施工要求
1、地工基础:深度70公分,宽度1米,里面宽度1米;
2、墙体砌筑要求水平垂直达到国家标准,粉刷前墙体要浇水湿润;
3、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。
四、施工期限
1、工程工期为:2017年5月16日(公历) 2017年10月1日(公历)。
2、乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
五、付款方式
开工付全款的20%,1层建好后支付30%,2层建好支付20%,粉刷完成支付20%。一年内无任何质量问题,付清剩余款项。
六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式二份。甲方、乙方各一份。
甲方签字(签章):
乙方签字(签章):
签约时间: 年 月 日(公历)
建房承包合同范文三
甲方: 乙方:
甲方现将坐落于 的一栋 层房屋的施工工程承包给乙方施工。 现就有关事项协议如下:
一、 承包方式。甲方以包工的形式承包给乙方施工,承包价格按每平方 元结算,乙方按建设规范施工,确保工程质量达到相应要求,乙方提供劳务〈泥工、木工、钢筋工、架手工、付工〉和施工中所有的机械设备及施工工具〈升降、搅拌机、震动泵、切割机、模板、架管、灰桶、钉子、铁丝〉及全部施工用的工具,施工间乙方员工生活自理。
二、 承包项目:乙方按照甲方提供的图纸施工,房屋主体以砖混结构,楼面现浇,屋顶后半部份上树盖瓦,前半部份为平台屋面, 粉刷方面是天井和前后照面镶瓷板,踏步和一楼地面及前后阶基沟渠化粪池为水泥沙浆光面,厨房和卫生间为水泥沙浆,其他地方为水泥沙浆加白灰盖面。
三、 面积结算:乙方按照甲方建房的实际面积结算,阁楼算满层,屋顶上树盖瓦部份按 面积结算,超高则按满层结算。
四、 付款方式:甲方按照乙方的工程进度付款
五、 质量要求:乙方按照甲方要求,确保质量达到甲方标准,如果因乙方施工原因而造成的损失由乙方承担,甲方预留 作为质量保证金,房屋交付使用满一年后,如果房屋没有质时问题,甲方结清所有工程款。
六、 安全问题:乙方所有施工人员必须戴安全帽,着胶鞋,不允许穿凉鞋、拖鞋及高跟鞋,不允许酒后者和带病者进场工作, 架子工空中作业必须系安全带,如果因乙方施工人员的违章或不规范施工和乙方所有施工设备出现问题或造成的安全事故,甲方一概不负责任,由乙方自行承担。
七、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,具有同等法律效果。
甲方:乙方:日期:
篇7:承包工程合同书
甲方:______________
乙方:______________
按照有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点:______。
2 工程内容:总建筑面积平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期:年月日;竣工日期:年月日;总工期(包括法定节假日):个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):元;
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________
承包方(盖章):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
篇8:个人茶园承包合同
发包方:日照市岚山区后村镇山西头村村委会 (以下简称甲方) 承包方: 刘俊亭 (以下简称乙方) 为充分利用村集体土地资源,加快村民致富奔小康步伐,经党员及村民代表会议讨论通过,并经后村镇人民政府同意,甲方公开招标,乙方中标,甲方将村西岭发包给乙方用于发展茶叶,双方就有关事宜达成协议如下:
一、乙方租赁对象的名称、位置、面积:
1、名称:山西头村西岭。
2、面积:130亩。
二、承包期限及起止日期
承包期限20xx年,自20xx年1 月1 日至20xx年 12 月31日止。
三、承包用途:
1、乙方租赁土地只能用于茶叶合作社经营。
2、 乙方必须保护好现有资源,不得破坏,不得水土流失,乙方不准进行卖、运沙土等掠夺性生产活动。
四、承包费及缴纳:
承包费每五年一付,每亩每年600元。
五、甲方的权利:
1、甲方有权监督乙方按照租赁合同使用土地。
2、甲方有权按照租赁合同收取租赁费。
六、甲方义务:
1、甲方有维护乙方承包土地治安秩序的义务,教育村民维护乙方承包土地生产秩序和治安秩序,确保乙方正常生产和生活。
2、甲方应保证乙方现有进出道路畅通,并无偿使用。村民有破坏和堵截的现象,甲方应协调处理,如不及时处理,造成乙方损失,由责任方承担。
3、承包期间,甲方保证乙方无偿利用附近水库的水源,乙方承包地内的水源由乙方管理和使用。
4、甲方保证乙方生活所需照明用电,乙方需用动力电,由甲方协调供电部门解决,所需费用由乙方承担。
七、乙方权利:
1、租赁期内,乙方对所租赁土地享有使用权,自主经营权,在租赁范围内有权根据需要建造相应的设施,拥有地上附着物的所有权。
2、承包合同期满后,如果乙方愿意继续承包,甲方可在同等条件下优先承包给乙方。
3、租赁期内,如遇国家或者地方政府征用土地,对被征用部分因此所产生的土地所有权赔偿归甲方,在所相应减少的承包期内地上附着物赔偿归乙方,甲方退还乙方所征面积的承包费本息。
4、租赁期内,乙方享有国家扶持优惠政策待遇。
八、乙方义务:
1、乙方按合同使用土地,开发建设、经营,不得由国家的现行政策、法规相违背。
2、开发建设期间需用劳工,同等条件下优先雇佣甲方村民。
九、本合同自双方签字盖章后生效,本合同一式二份,甲方、乙方各一份。
甲方:后村镇山西头村村民委员会(章)
甲方法人代表(签章):
乙方(签章):
20 年 月 日
篇9:公司业务承包合同
编号:
委托单位:
经营地址:
联系人:
联系电话:
签约日期:
甲方: 有限公司
乙方: 管理有限公司
甲方因经营管理需要,委托乙方对其经营业务进行代理记帐。双方按照“自愿平等、诚信守法、互惠互利”之原则,就代理记帐有关内容达成如下协议;以兹共同遵守执行。
一、服务范围:
1、依法编制记帐凭证,设置会计帐薄;
2、依法编制月、年度财务、税务报表;
3、依照税局及主管部门要求,按时进行纳税申请;
4、引导企业合法经营,合理避税;
5、常年免费提供财税咨询与企业信息咨询服务。
不包含营业执照、代码证年检。
二、代理记帐期限:
自年月日起至自年月日止。
三、代理记帐服务费用:
1、双方商定每月代理记帐费用为元,每年帐本、报表、凭证及其它会计资料工本费 元。
2、双方协议签订时,甲方应首先向乙方支付元代理费和年度会计资料工本费,以后每收付一次代理费,并提前一周缴纳。
3、乙方收取费用时必须持盖有公司财务专用章的凭证向甲方收取,否则甲方有权拒绝付费。
四、甲方的责任与义务:
1、建立健全内部控制制度,保证所提供会计资料的真实、合法、完整。凡因甲方提供的会计资料不实不全而导致有关部门处罚,由甲方负全部责任;
2、甲方应保证在每月28日之前向乙方提供真实、完整、合法的会计资料。凡因甲方不按时提供资料而造成的后果,由甲方全部负担。
3、如当月需缴税款,甲方应提前三天将税款转入税款专用户。如因甲方税款未能及时到帐而造成过期申报,由甲方承担全部责任;
4、甲方应及时足额向乙方缴纳代理记帐费用。如超过两个月没按时支付乙方代理记帐费用,乙方有权停止甲方所委托的业务。
五、乙方的责任与义务:
1、协助甲方建立健全财务制度,并根据〈〈会计法〉〉及税务等有关部门的要求,指导帮助企业合法经营、合理避税;
2、根据甲方提供的原始会计凭证,负责及时准确地进行会计核算及纳税申报。(凡因甲方提供的原始凭证有问题,造成的税务及相关部门的处罚,由甲方承担责任。)凡因乙方原因未能及时报送会计报表或计算失误造成税务部门罚款,由乙方承担;
3、保证甲方会计资料安全与完整,未办理交接手续前会计资料丢失由乙方负责。
4、乙方在提供记账服务过程中对所知悉的有关甲方的商业机密负有保密责任。
六、双方其它约定:
1、甲方地址、电话等变更应及时通知乙方,否则,由此而造成的后果由甲方负责;
2、乙方指定专人为甲方代理记帐,若甲方不满意其服务,可要求乙方随时更换;
3、为便于帐务的衔接与完整,合同期最短为一年。在合同期内任何一方解除合同,均应提前两个月通知对方做好交接准备工作,并支付对方相当于三个月代理费的违约金。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效,具有同等法律效力;
八、本协议未尽事宜,双方友好协商解决。
以下无正文
甲方:乙方:
法定代表人:代表签字:
地址:地址:
电话:电话:
签约日期:年月日签约日期:年月日
篇10:炉窑拆除承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准,就《 油库清罐拆除工程施工合同》(以下简称“主合同”)中的健康、安全和环境保护等有关事宜,甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则,订立本合同。
1.定义及解释
1.1违约、违规、违章:指安全合同当事人违反安全法律法规,违反安全规定、标准,违反安全规章的行为。
1.2事故:指在安全合同规定的范围内,由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
1.3不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
1.4健康安全环境例卷:指乙方对重要的、高度危险的设备或活动,描述其现存的健康安全环境危险和危害,及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。
2.工程项目概况
2.1工程名称:
2.2清洗内容:
2.3 拆除内容:
其中保留部分:
2.3.1保护性拆除内容:
2.4工程主要危险点源及危害:车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源(固体废弃物、生产污水、车辆尾气、工业噪声等)。
3.双方的权利义务
3.1甲方的权利:
3.1.1有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行安全生产法规、标准,遵守安全生产规章制度、安全操作规程,控制危险点源,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
3.1.2有权要求乙方必须履行安全生产职责,并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。
3.1.3有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。
3.1.4有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。
3.1.5有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。
3.1.6发生事故后,有权根据有关规定组织、参与事故的调查,有权对乙方事故进行统计上报。
3.1.7有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。
3.1.8有权对乙方安全管理过程中的任何偏差,实施整改的跟踪验证。
3.2甲方的义务:
3.2.1贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,认真执行有关法律、法规、标准,建立健全安全生产规章制度。
3.2.2向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求,为乙方提供工程合同中规定的安全条件支持。
3.2.3发生事故后积极组织抢险,防止事故扩大,并按照中油股份公司有关规定进行报告。
3.2.4应乙方要求,向乙方提供相关的安全资料。
3.2.5其他根据项目要求应尽的义务。
3.3乙方的权利:
3.3.1有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
3.3.2在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行;对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。
3.3.3有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。
3.3.4发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。
3.3.5有权要求甲方提供相关的安全资料。
3.3.6当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺(包括管道、设施、设备、产品)等,乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程(包括附属的构筑物或设备等)进行确认,以保证其处于完好状态,如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失,乙方有权要求甲方进行整改。
3.4乙方的义务:
3.4.1必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,针对施工作业项目制定健康安全环境例卷,配备必要的劳动保护用品,执行甲方有关的规章制度。
3.4.2按规定组织好安全检查,发现作业过程中不安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并报告甲方。
3.4.3施工前,乙方应对甲方所提供的必要的安全生产条件与环境进行认可,认可后(合同生效即代表乙方已认可),倘若出现人身伤亡等安全事故,所有责任均与甲方无关,由乙方承担。
3.4.4发生事故时,应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大,并按甲方要求报告事故。
3.4.5应维护相关的安全生产设施、设备和器材。
3.4.6应对作业人员进行安全教育培训,具备相应的安全意识和安全技能;特种作业人员应具有相应的资格证书。
3.4.7不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
3.4.8乙方招用的分包商,应经甲方认可,并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格,从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书,乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担,甲方不直接对乙方招用的分包商办理业务。
3.4.9乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认,并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
3.4.10乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨,并对工程建设中的安全管理作出必要的承诺。
3.4.11对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产,乙方有义务予以爱护,若其财产出现损坏、丢失等情况,乙方应及时报告甲方。
4.事故调查
在主合同的履行过程当中发生的安全事故,应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司的有关规定进行。
5.违约责任及处理
5.1甲乙双方违反本合同约定,但未造成安全事故的,违约方应承担违约责任。(违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致,包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。)
5.2发生事故时,甲、乙双方有抢险、救灾的义务,所发生的费用由责任方承担。
5.3发生的事故,应经事故调查确认责任;事故报告和调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司有关规定进行。
5.4甲方违约造成的事故,甲方承担全部责任,并按规定追究有关人员责任、上报。
5.5乙方违约造成的事故,乙方承担全部责任,并按规定追究有关人员责任并报告甲方;由于乙方工程质量或者违规操作导致的事故以及其它原因造成的爆炸等安全事故,由乙方承担责任,并相应的赔偿给甲方所造成的所有经济损失。
5.6甲、乙双方共同违约造成的事故,按双方责任大小承担相应责任,并按规定追究有关人员责任。
5.7对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报,一经查出,按有关规定处罚,情节严重的,取消其进入甲方市场资格。
5.8由于乙方原因违约或者造成安全事故的,甲方有权按照责任大小扣减或者扣除乙方交纳的施工安全风险抵押金。
6.不可抗力
由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失,当事人双方依据主合同中双方的约定,各自承担相应的损失。
7.合同的履行期限
本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限,本合同与之变更至相同期限。
8.合同的变更、解除或终止
本合同与主合同具有同等的法律效力,本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
9.保险
乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。
10.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议,按照主合同第19条约定的争议解决方式处理。
11.附则
11.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
11.2本合同一式_七_份,甲方执_五_份,乙方执_两_份。
11.3本合同与主合同同时生效,并作为主合同的组成部分。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表(委托代理)人:
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
篇11:除尘设备工程承包合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就安装本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
1、1工程名称:
1、2工程地点:
1、3主要工程项目和内容:
第二条:工程款的确定,预付和结算:
2、1消防工程造价为:定价人民币元整(¥:元).
2、2工程付款方式:工程结束付清全款。
第三条:甲方工地管理代表:
第四条:乙方工地管理代表:
第五条:甲乙双方工作职责:
5、1乙方的责任:
5、1、1乙方所提供的产品和施工工艺符合国家标准和当地消防部门要求,确保合同范围内的工程符合消防验收要求。
5、1、2乙方做好合同范围内的施工资料,提供相关产品检测报告、合格证和施工资质。并提供一套完整的施工资料及相关产品检测报告,合格证,施工资质的复印件给甲方。
5、1、3施工过程中发生的设备人身安全等事故,由乙方承担相应费用及法律责任。
5、1、4乙方可以在甲方提供所有消防验收必需资料的前提下,义务帮助甲方办理消防验收手续的报验,但相关部门所需的费用由甲方承担。
甲方负责提供摆放材料和工具的库房,提供施工用水和施工用电。
第六条:工程工期:(配合主体进度)不可抗拒因素除外。
第七条:工程质量:工程质量标准:甲方未付清工程款期间,本工程中所使用材料及设备产权为乙方所有;在甲方付清工程后,产权为甲方所有。
本协议正本一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方代表签字、盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
篇12:防水工程承包合同
建设单位: (称甲方)
承包单位: (称乙方)
兹有甲方 屋面防水工程,委托乙方施工,为了加强双方配合协作,确保施工顺利进行.特制定本合同,以资共同遵守.
一、承包方式: 数量 单位 单价 金额 元
二、材料名称: SBS改性沥青防水卷材
三、结算方法: 按实际平方结算
四、付款方法:
1、本合同生效后付工程款的 %计人民币 元
2、工程中途付总额的 %计人民币 元
3、待竣工验收合格后付总工程款的80%,20xx年春节前付15%,余额待验收后2年付清;
五、工程限期:本工程于20xx年9月18日起开工,20xx年10月18日竣工.如因设计变更,雨天影响何不可预计的客观因素而造成工期延长不在此限.
六、本工程从验收之日起负责保修5年.在承包期内确因施工责任造成的质量事故由乙方负责返工补修并承担费用.对新建筑的沉降何屋面变形所造成的后果不担承包责任.对一切购料形式的也不担承包责任.
七、在工程过程中,甲乙双方都应本着负责的态度,密切配合搞好现场施工的安全工作.
八、甲方责任:
1、 清除现场施工的障碍、工具、人员休息的场所、及建筑垃圾的堆放处;
2、 甲方相关部门应及时向施工人员进行厂记厂规和安全生产的教育.
3、 在现场施工过程 中如发生一切工伤事故,甲方应负责抢救责任.
九、乙方责任
1、乙方对施工人员必须加强遵纪守法,遵守厂纪厂规和安全生产的教育.施工人员违反厂纪厂规者,按该厂的有关规定处理.
2、在造成施工过程中,一切安全措施均由乙方负责.施工人员违章操作而造成一切事故由施工人员自行负责.
十、工程施工竣工后,甲方应在五天内验收,经验收合格签验收证明书.
十一、本合同一式二份 甲方执一份 乙方执一份.
十二、本工程需说明的事项:
甲 方 乙 方
单位全称 单位全称
法定代表人 法定代表人
电 话 电 话
经 办 人 经 办 人
年 月 日 年 月 日
篇13:劳务施工承包合同_合同范本
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
第一部分 工 程 概 况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.结构类型:
4.承包范围:
5.承包方式:
6.甲方驻施工现场代表:
乙方驻施工现场代表:
第二部分 工 期
1.开工日期:
竣工日期:按甲方安排工期执行
2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。
3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见,乙方按甲方书面要求停止施工,实施甲方代表处理意见后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签字后,继续施工。
4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
5.停工责任在甲方,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担经济损失,工期不予顺延。
6.在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)一周内非乙方原因,停水、停电造成停工累计超过8小时。
非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承担违约责任,并处以罚款,计人民币 元(大写)
第三部分 质 量
1.本工程质量等级为: 合 格
2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查验收,为检查提供便利条件。
3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用;非乙方原因导致返工,由甲方承担有关费用。
4.凡隐蔽工程和中间验收部位,经乙方自检达到合同要求后,应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求,并签字认可后,乙方方可继续施工。
5.乙方应做好自身的成品保护工作,承担因成品保护不利而造成的损失,并积极配合甲方做好成品保护工作,如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏,应及时向甲方汇报。
6.竣工工程质量经验收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进行返工,修改,直到符合合同要求并承担返工修改的费用,工期不予顺延。
第五部分 材 料 供 应
甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方承担由此造成的损失。
第六部分 劳保基金及税金
1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。
2.税金由甲方代扣代缴。
第七部分 对劳务队的管理
1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。
2.乙方进场人员必须经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。
3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。
第八部分 劳动力安排
1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成,随时接受甲方的核查和监督。
2.如发生劳动力不足或暂离现象,乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。
共2页,当前第1页12
篇14:工程总承包合同
甲 方:
乙 方:
20xx年 月 日
甲方:
乙方:
为了明确甲、乙双方的权利和义务,安全经济合理有序的施工,保证工程和产品质量。依据《中华人民共和国合同法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定本着平等互利、优势互补的原则,经双方协商,一致同意签订本合同,以共同信守,严格履行。
第一条 工程项目
1.工程名称:
第二条 工程概况及工程内容
2.1、工程概况:
2.2工程内容
2.2.1、乙方承包甲方的“ KVA”配电供电(包括设备制造、材料采购、安装、调试及高压房土建工程等)工程。
2.2.2、从用电报装至正式送电,实行交钥匙的全部工作。
2.2.3、受电最大容量:本工程总容量 KVA,主要受电设备分别为
2.2.4、所有申请、报装勘察、设计方案审批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备安装、计量安装、系统调试、验收直至送电运行的全部工作。
2.2.5、供电部门由乙方实行全过程一条龙服务,负责供配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。
2.2.6、安装调试接地装置、供电线路、设备系统调试和定值整定。
2.2.7、乙方代理甲方办理的有关工程报建事项不得违反政府法律法规及供电公司的有关规定。
2.2.8、所有施工及方案最终以通过供电局认可的设计审核验收合格为准。
第三条 工程造价
工程费用为 元(¥: )包括从用电报装、线路审批、设计、预算、监理、及高低压设备的安装调试试验直至送电。
第四条 约定
1、约定乙方
1.1、本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收(以通过供电部门按国家验收规范验收为准)、包送电、包风险(物价上涨)等。
1.2、该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、临时设施费、劳务费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在总价中。
2、约定甲方
2.1、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、青苗补偿费等。
2.2、协调处理现场阻扰施工及各种行政事业性收费等。
第五条 供电地址及用电性质和用电容量
1、供电地址:
2、配电容量: KVA
3、用电性质: 用电
第六条 付款方式
合同签定后生效,甲方预付合同总价的30%(¥: 元整),乙方办理完供电局全部手续后甲方支付总合同价的40%(¥: 元整)乙方进场施工,安装完毕供电公司验收通电后再付到总合同金额的95%(¥: 元整),余款5%(¥: 元整)通电验收合格后三个月内一次性付清。
第七条 工期
合同签订生效后 个工作日内完成通电。
在施工过程中如遇下列情况,工期应顺延:
1、由于不可抗力而被迫停工的;
2、由于甲方变更用电计划或施工图纸不能继续施工的;
3、甲方未按约定的时间和要求提供相应的施工条件的;
4、甲方未按照合同的约定支付相应工程款的;
5、甲方的原因中途停建或缓建的;
6、施工过程中由于涉及第三方物权,甲方未能及时协调而影响工程施工的。
第八条 双方责任
甲方职责
1、提供乙方所需相关报装资料及图纸。
2、按约定时限交纳工程款。
3、负责协调施工场地内的供电工程施工与其他第三方工程施工之间施工交叉配合,保证施工顺利进行。
乙方职责
1. 根据甲方的委托,负责对供电局各部门的协调。
2. 认真做好委托供电局的工程设计、施工、调试工作。
(1) 工程设计按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行。并注重经济合理性,严格掌握设计标准,控制工程造价。
(2) 严格按照设计要求、施工规范、施工标准进行施工,采取严格的安全防护措施施,精心组织施工,确保人身及设备安全,承担本工程施工全过程的安全责任。
(3) 配电设备质量保证以行业规定或设备出厂合格标准为准,且具有国家级检测中心的测试合格证书,并满足供电公司供电要求。
(4) 若甲方需增容,乙方将为甲方办理增容手续至通电,相应的费用由甲方承担。
(5)做好电力电缆、隔离开关等相应设施的综合接地装置、避雷器,并符合《供配电系统设计规范》、《建筑物防雷施工规范》等相应规范。
(6)在所有电缆终端头、接头、拐弯处、电缆井、架空电杆、分支箱等地方按要求设立相关规定的标志标牌,标志牌清楚表明电缆编号、起止路径,标志牌安装牢固并做防腐处理。
第九条 违约责任
1、甲方未按合同履行职责,致使乙方延误工期及送电,造成乙方的直接经济损失,由甲方负责赔偿。
2、乙方未按合同履行职责,致使工程不能按时送电,造成甲方的直接经济损失,由乙方负责赔偿。
第十条 其它约定
1、本合同的工程款,甲方必须以银行划账的方式汇入乙方指定账户,否则由甲方负责。
第十一条 本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十二条 争端的解决
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,本合同引起的争议协商不成的,则在原告方工商注册所在地进行仲裁执行。
第十三条 其它
1、在工程造价范围内,除供电局施工部分由供电部门向甲方出具正式税务发票外,剩余的工程款由乙方向甲方出具正式税务发票。
2、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
法人或委托代理人:
法人或委托代理人: 开户银行:
电话: 账号:
电话:
签约日期: 年 月 日
篇15:实用桥梁工程承包合同范本
发包方:…(甲方)
承建方:…(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率,经双方协商,达成如下协议,并签订本协议以共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:广西桂林市桥工程
2、工程地点:广西阳桂林市
3、工程性质:总价承包
4、承包工程范围及内容:
桥长为38米,桥宽净16米,设计荷载公路Ⅱ级。
工程内容:净12m+2×0.5m防撞栏杆,钢筋砼空心心板桥梁一座
5、工程造价:经双方商定,本承包合同全部工程造价为¥525.187(大写: 伍佰贰拾伍万壹仟捌佰柒拾元整 )。
6、工程期限:根据双方商定,本合同全部工程自20xx年10月15日开工至20xx年 12月30日竣工,工期77个日历天,逾期完不成本工程,每拖延一天,扣工程款1000元。
二、施工技术依据
采用中华人民共和国行业标准JTJ041--20xx《公路桥涵施工技术规范》和JTG F80/1--20xx《公路工程质量检验评定标准》、JTG B01--20xx《公路工程技术标准》、[20xx]94号《公路工程国内招标文件范本》。
三、施工与设计变更
1、在组织施工中,必须遵照中华人民共和国交通部颁发的JTJ041--20xx《公路桥涵工程施工技术规范》和JTG F80/1-20xx《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后,必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后,方可进行下一道工序的施工,并注意做好检验记录,填好相应施工资料。
2、在组织施工中如必须变更设计,应按下列程序处理。
(1)、施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更,乙方应及时以书面报告形式向甲方监理提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价),由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复,经甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工。
(2)、在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理签证手续后方可继续施工,在设计变更尚未批准前,乙方不能强行施工,工期相应顺延。
(3)、在施工中河道挡墙及其它设施破坏后,由乙方负责修复,费用由乙方承担。
3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失,由乙方自行承担。
4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。
四、双方责任:
1、甲方责任:
A、会同工程所在地乡镇领导协调地方及周边关系;协调电力架设、水源、料场等,确保“三通一平”。
B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。
C、负责向乙方进行技术交底。
D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。
E、监控乙方资金的使用。
2、乙方责任:
A、必须服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。
B、乙方委派 为项目负责人, 为技术负责人,负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内业资料。
C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械,自行联络开工前必要的条件,并按照技术规范组织施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付,争创“优良工程”。
D、保证现场整洁、有序,符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求,承担违犯规定造成的损失。
E、确保项目的安全施工,要加强安全生产教育,杜绝一切事故的发生,出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故,自行承担责任。
F、建立健全质量管理体系,内部实行自检、互检、专检制度,做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导,对其提出的问题及时解决。
G、完善各种建筑材料的试验和实验规程,积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前,必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告,各种实验费用由乙方承担。
H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。
五、施工监理
1、监理办法:
由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。
2、广西华通高速公路有限责任公司委派监理工程师 同志为该工程监理。
3、监理依据中华人民共和国行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理。
六、材料要求:
1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。
2、水泥必须采用P.0. 32.5级、42.5级正厂合格水泥,钢筋采用正厂产品,并提供每批产品合格证及试验报告,否则甲方有权拒绝使用,由此而造成的损失由乙方负担。
3、砂采用水洗中粗砂;碎石采用优质青石子,无黄皮、针片状含量符合规范要求;片石、块石采用优质青石,无黄皮,尺寸大小符合规范要求。
七、质量与检查
1、工程质量的验收标准按中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行。
2、检查和返工:乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表或其监理人的要求返工修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后,在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方有关损失。
3、工程质量要求:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件,甲方代表或监理一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求时间返工,直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延。双方对工程质量有争议时,由建设行政主管部门负责仲裁,但仲裁费用和由此而造成的经济损失,由败诉一方承担。
4、隐蔽工程和中间验收:乙方自检合格后,在隐蔽工程和中间验收前48小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录,检验合格,监理人员在验收记录上签字后,方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求,验收后72小时,监理不在验收记录上签字,可视为已经批准,乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字,乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。
八、计量支付
1、付款方式:本工程开工后,支付合同金额的10%。工程进度款:完成总工程量的一半时,支付有效合同价款的20%;工程全部完成,经县交通局验收合格,再支付有效合同价款的60%,暂留10%工程款作缺陷责任期质保金,保质期贰年。
2、每次拨款应由乙方提交工程量计量清单,甲方及监理共同签字后,方可到村村通工程办公室和交通局财务科办理结算手续。
九、验收、保修与结算
1、工程具备交工验收条件,乙方按交通部规定,向甲方代表和监理提供完整的交工资料和交工验收报告。甲方代表或监理收到交工验收报告后,组织有关部门验收,并在验收后7日内,给予批准或提出修改意见,乙方按要求修改,并承担由自身原因导致返工修改的费用。
2、甲方代表在收到乙方送交的验收报告7日内无正当理由不组织验收,或验收后7日内不批准,且不能提出修改意见,可视为交工验收报告已被批准即可办理交工手续,交工日期为乙方送交交工验收报告的日期。需修改后才能达到交工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期验收,应以约定期限最后一天的次日算起,承担工程保管费用。
3、交工验收以交通部颁发的《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》及施工图纸为依据,在交工验收时,乙方在向甲方提供竣工图纸的同时提供中间交工验收记录和内业资料等文件。
4、交工工程已验收合格,从验收合格之日起15天内乙方向甲方交接完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收工程发生损失,由甲方承担。如乙方不能按期交付,应按逾期竣工处理。
5、交工验收合格后,甲方向省、市交通主管部门申请竣工验收,工程竣工验收后,乙方对工程质量进行保修,保修期为二年,费用由乙方承担。
6、结算。工程验收合格及竣工验收文件办理妥善后,乙方向甲方提出结算报告,按合同约定的方法进行竣工结算,并将竣工工程交付甲方。
十、合同纠纷的处理
1、合同的内容及解释顺序:本合同以下的各个文件应认为是一个整体,彼此应能够相互解释,相互补充,如出现含糊不清或相互矛盾的情况时,以下列次序在先者为准。
(1)、合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)。
(2)、中标通知书。
(3)、投标书及其附录(含承包人在投标期间递交和确定并经业主同意对有关问题的补充资料和澄清文件等)
(4)、专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分)
(5)、合同通用条款。
(6)、技术规范。
(7)、图纸。
(8)、标书的工程量清单。
(9)、招标书附表(辅助资料表)。
(10)、构成本合同组成部分的其他文件。
2、 在施工过程中或竣工后,甲乙双方关于合同或起因于合同的纠纷,首先由甲乙双方协商解决,协商不成时由仲裁委员会予以调解,调解不成时,任何一方均可向人民法院起诉。
十一、附则
1、 本协议6份,甲方、乙方、上级交通主管部门及监督部门各执1份。
2、本协议书自承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效。在工程协议书全部竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
3、本协议所含条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附款,经审定后为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。
4、本协议不因法人代表的变更而改变。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:承包土地种植合同
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________自愿把长水河农场十四队的二十一公顷土地承包给乙方_______________种植马铃薯,合作协议如下:_________________
1、甲方以每公顷投资_____________元,共计投资21公顷乘以__________元,交给乙方种植马铃署,该款项包括土地地租、机耕费、种子、化肥、农药,以及种植和收获与销售过程中所发生的一切费用。
2、乙方利用该款项负责种植、经营、销售,乙方享受农场给予补贴的每公顷3000元。乙方也必须完成农场所规定的每公顷交售45000斤任务,乙方同时保证甲方每公顷利润为6500元。
3、甲方给乙方投资分为三个阶段,第一阶段5月1日投资________________元,第二阶段6月1日投资________________元,第三阶段投资________________7月1日投资_______________元,同时保证甲方保证投资准时、准量,若到期资金不到位,则甲方给乙方滞纳金每天_______________元。
4、乙方必须保证甲方的投资及利润。甲方资金回收分为三部分,一部分由乙方交给薯业任务,所得款项一部分由农场所给补贴扣除,另一部分则乙方必须在其所种植的马铃薯收获到种植面积一半时,全部付清。最晚期限在_____年_____月_____日,若到期资金不到位乙方支付甲方滞纳金每天_____________元。
5、补充。在整个协议中,到_____年_____月_____日止,甲方共投资___________元。乙方则到_____年_____月_____日前必须返回甲方所投资及甲方所得的利润共计_____________元,如若违约则按协议规定执行。
未尽事宜,双方协议解决。
本合同一式两份,甲乙双方各一份,签字之日起生效。
甲方签字:_________________
乙方签字:_________________
_____年_____月_____日
篇17:保洁承包合同
甲方:
乙方:
为了给__小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境,创立一流的文明物业,树立良好的公众形象,体现多劳多得的原则精神,经双方协商达成以下承包协议:
第一条:甲方将服务范围为 的环境卫生委托给乙方负责清洁(含道路、绿化带、地下通道卫生)。
第二条:保洁标准按已制订的《保洁区域卫生标准》执行(见附件)。
第三条:甲方支付给乙方劳务费每月960元,(其中120元做月考评奖金),支付日期为次月15日之前。
第四条:甲方的责任、权力、义务;
1.甲方免费为乙方提供保洁所需的一切物品及工具;
2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核,根据考核评定情况,按保洁员的考核标准进行扣款;
3.甲方要支持乙方工作的开展,积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作;
4.甲方如发现乙方违规作业,屡教不改者,甲方有权解除承包协议。
第五条:乙方的权力与义务要求:
1.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等,不得故意损坏、丢弃,此现象如经发现,由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责;
2.根据甲方授权,对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成,保持公共环境卫生整洁、舒适,确保达到甲方制定的作业标准;
3.遵守相关的规章制度;
4.根据乙方的工作性质不享受工休,重大节假日甲方会根据乙方的工作情况安排休息时间。乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。
第六条:单方解除协议须提前1个月通知对方,本协议自双方签字之日起执行。
第七条:本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
篇18:云南某级公路第合同段工程技术承包合同
甲方:
乙方:
甲乙本着双方自愿的原则签订如下协议:
一、工程项目
1、工程名称:钢构厂房土建工程
2、工程地点:商丘市睢县北环
3、承包范围和内容:独立基础,周围1.2米墙砖含抹灰。
4、本工程费用包括:人工工资、伙食费、交通费、工具费、机械费、辅材费(扎丝、模板、钉)、保险费用(统一理)、劳保用品费用。
6、工期: 天。(从20_年 月 日起至20_年 月 日止)
二、甲方:
1、负责工地施工环境协调,保证施工顺利进行。
2、负责及时将所用材料运至工地,并安排专人看护。
3、工地水、电、路通。
乙方:
1、严格按图纸施工,保证质量。
2、因工程质量不合格造成的损失,乙方负责按实际费用赔偿。
3、乙方对所承包工程,在施工安全上负全部责任,如有安全事故的发生,所造成的一切经济损失由乙方负全责,与甲方无关。
4、自工程验收合格之日起,乙方保证一年内工程质量的免费维修,维修的工料费由乙方承担。保修期满后,此合同自动终止。
三、工程款支付和结算
l、合同签订、施工人员进入工地,设备到位后,付施工进场费¥万元整。
2、独立基础完成后,甲方付乙方总工程款的%,
3、工程完工后,经甲方验收合格,甲方付给乙方总工程款的,3%作为保质金,工程交工3个月后付清。
四、施工与设计变更
甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料作为施工的有效依据,施工队不得擅自修改,发现图纸问题及时向甲方反映。
五、未尽事宜协商解决。
本合同自甲乙双方代表签字后生效,合同一式两份,乙各执一份,共同遵守。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
篇19:美发店承包合同
转包人与承包人经友好协商,在平等自愿互利互惠的基础上,就本合同项下的承包事宜达成如下一致,以资共同遵守。
1. 承包人自愿承包转包人所有的位于,北京市海淀区 美容美发中心美发部。承包期限从20xx年11月1日至20xx年3月1日。
2. 房租付款方式:承包人前三个月房租为每月 元人民币。每月月初缴纳。既11月1日,12月1日,20xx年1月1日,分别为缴纳房租日。从第四个月(20xx年2月1日)开始每月房租为 元人民币。直至20xx年3月1日合同期满。每月月初为房租缴纳日。
3. 承包保证金付款方式:承包人向转包人交付承包保证金 元人民币(两万元人民币),应不迟于在20xx年1月30日前全部交付完毕。承包期内,承包人不得以承包保证金冲抵承包金及其他费用,承包期满,承包人若无任何违约行为或欠缴费用,转包人应将承包保证金 元人民币(两万元人民币)全额无息退还承包人。
4. 承包人承包场所内的水费电费由承包人自行负担。每月应缴纳的工商税则由转包人负担,合同终止时,承包人追加的装修以及其它不可拆除或拆除将造成本物业破损的设施无偿归转包人所有。在承包期内承包人所有的财产保护,消防,防盗由承包人负责。未经转包人同意,承包人不得将本物业转包。
5. 合同的解除:承包人包括但不限于下列行为之一者,转包人有权提前终止本合同,并收回转包人转包给承包人的美发室。其提前终止本合同的责任由承包人全部承担。
(1) 承包人利用本室进行违规违法活动或经营。
(2) 承包人不按本合同的约定时间支付租金及承包保证金。
(3) 未经转包人同意,承包人将本室或其中部分转借或转租使用。
(4) 承包人违犯合同有关条款且不及时纠正和补救措施。
6 . 违约责任:
(1) 凡由承包人违约导致转包人提前终止本合同,除双方应按实际承包期限结算承包金等各项费用外,承包人承诺向转包人支付人民币 元(两万元)违约金。
(2) 由转包人违约导致承包人提前终止本合同,除双方应按实际承包期限结算承包金等各项费用外,转包人承诺向承包人支付人民币 元(两万元)违约金。
(3) 承包人违犯本合同,由此产生的与相关第三方的民事责任由承包人承担。给转包人经济或声誉造成损失的,承包人承担相应法律和经济责任。
(4) 由承包人的违法行为导致政府部门给予转包人的行政处罚及相关经济责任由承包人承担。
(5) 因承包人的责任导致的水灾,火灾,医疗事故,经济纠纷等,造成的一切损失由承包人承担。
(6) 承包人装修或使用不当造成本室损坏及其它相关后果承包人承担责任。
7 . 因不可抗力导致一方或双方无法履行本合同,除双方应按实际承包期结算承包金外,双方互不承担提前解除合同的违约责任,本合同自然终止。
8 . 本合同系双方商业机密,应妥善保管,未经协商一致不得向第三方传阅或传播。
9 . 本合同执行过程中发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
10 . 本各同一式两份,承包人和转包人各执一份。
转包人签字: 承包人签字:
转包人身份证号码: 承包人身份证号码:
篇20:承包经营合同书样本_合同范本
发包方_________________
法定代表人:_________
承包方_________________
法定代表人:_________
双方根据_______________,经协商签订本合同。
一、承包形式为上交利润递增包干。
二、承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止,共__年。
三、上交利润数额
1.承包方上交利润包干基数为
2.承包方按____递增____%比例上交利润。
3.承包方上交利润时间按__计算,即__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元。
四、企业留利分配
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │
│ 项 目 │生产发展基金%│福利基金% │奖励基金% │
├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 企业留利 │ │ │ │
└───────┴───────┴───────┴───────┘
五、国家指令性产品供应计划和生产计划
六、主要经济技术指标
1.____年末固定资产原值____万元,承包期间固定资产增值总额为__万元,其中__年__万元;__年__万元;__年__万元;__年__万元;____年____万元。
2.国家资产的维护_____________;设备完好率达到__%;固定资产净值率____%。
闲置资产处理办法____________________
3.新产品开发____项,主要新产品是______________________。
4.承包期间技术改造投资总额____元;____年为____元;____年为___元;____年为____元。
5.产品质量要求_____________________。
6.主要物资能源消耗指标____________________。
7.安全生产和双保指标____________________。
8.出口创汇指标_____________________。
9.产值指标____________________。
10.人均上交利润_________________。
七、贷款归还,承包前的债权债务处理:____________________________________________。
八、双方权利和义务
(一)发包方:
1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,
履行合同;做好指导、协调、服务工作。
2.对承包方因经营管理不善,在____时间内完不成上交利润___%,或严重违法经营,或______的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
3.按合同规定兑现奖罚条款。
4.________________。
(二)承包方:
1.承包方的经营者____是企业在承包期间内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。
2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。
4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
6.______________。
九、违约责任
1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。
2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。
3.____________________。
十、争议的解决方式
因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第____种方式解决:
1.向_____经济合同仲裁委员会申请仲裁:
2.向_______法院起诉。
十一、双方约定的其他事项
十二、本合同自____起生效。合同正本一式两分,发包方、承包方各执一份,副本一式__份,分送__,__,__。
发包方:(盖章) 承包方:(盖章)
法定代表人:(盖章) 法定代表人:(盖章)
┌──────────────────────────────────┐
│ 鉴(公)证意见 │
│ 经办人 │
│ │
│ │
│ 鉴(公)证机关(章) │
│ 年 月 日 │
└──────────────────────────────────┘
签约日期: 年 月 日
签约地点: