篇1:建筑工程泥工承包合同包工
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。
一、工程地点及名称:
1、工程项目地点:
2、工程项目名称:
二、工程承包方式及内容:
1、工程承包方式:包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗,除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。
2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工,即:包括基础混凝土、砌砖、现浇,内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖,按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成,外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点,机具基础的现浇及砌砖。
三、承诺工程结算及付款方式:
住宅小区建筑面积约为平方米,按建筑面积计算每平方米元,总计工程款为人民币元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价,一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内,工程符合质量要求,每栋从基础做完起,每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款,竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。
乙方必须按甲方项目部规定工期完工,做到节约材料,做好安全工作,此价格内除甲方安排杂工以外,无任何杂工工资。
四、工程质量验收工期要求:
1、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于年月日至年月日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程,超期每天扣罚延误工期罚金500元,以此类推。
五、安全事项:
此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训,严禁违章违规操作,严禁酒后施工作业,严禁带病上高架施工,严禁不带安全帽、保险带进入施工现场,发现一次,每人扣罚款100元,在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故,由乙方承担部分经济责任和全部法律责任,赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担,赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。
六、其他事项:
1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中,要节约材料,不得任意浪费材料,否则照价赔偿,对故意浪费材料的,甲方有权进行处罚,并在当月的承包费中扣除。
3、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时,乙方必须保证30人以上在场施工,否则少1人,按每人每天扣罚款100元,并赔偿拖延工期罚款每天500元。
5、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。
七、保修责任:
为了确保工程质量,维护消费者权益,乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修,工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金,交付使用后寺年内无质量问题,甲方向乙方付清保证金,在保修期内如有质量问题,由乙方负责维修,并承担维修材料费用,如乙方不履行保修责任,甲方有权另请他人维修,并在保证金内支付费用,如三次以上通知乙方仍不进行维修的,乙方自愿放弃质量保证金。
八、违约责任:
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。
九、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:建筑工程包工包料施工合同书
发包方(甲方):_____________承包方(乙方):_____________
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:_____________
2、工程地点:_____________
3、工程地点:_____________
4、承包方式:_____________
二、工程承包方式包工包料,采用总价包干的承包方式,乙方的预算书是组成合同的一部分,合同价款经双方确认后,预算范围内所含工程内容一次包死,结算时不予以调整,预算范围以外的洽商变更另行单独结算。
三、工程工期
1、本合同工期为____日,自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。
2、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:
(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;
(2)因甲方不能按期提供施工图,材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;
(3)因甲方未具备进场条件,不能提供施工场地、水、电源,场地道路未能畅通,障碍物未能清除等,影响进场施工的;
(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序没有完成,影响本工程进度的;
(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收,甲方没有按时验收的;
(7)甲方未按约定支付工程款的。
四、工程价款
1、工程价款为:(大写)__________________,(小写)__________________。
2、在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:
(1)经批准的设计变更;
(2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符,需增加工程量。
3、工程结算价格调整计算方法:上述引起的任何洽商增减,在洽商签订时双方确定金额,最终工程结算为固定合同价洽商金额,不再另行结算。
4、工程结算价格需第三方审计机构完成的:乙方施工完毕后____日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在3个月内组织第三方审计机构给予确认,延期视为认可乙方所报结算金额。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
五、材料设备供应
1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。
3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。
4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。
六、工程质量
1、甲方应在乙方进场前____日,向乙方提供施工图纸和施工说明____套,并向乙方进行技术交底。
2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。
3、涉及隐蔽或单项工程的,在工程隐蔽或单项工程竣工前____日,乙方应当通知甲方到场验收。
验收合格,甲方应在验收记录上签字;验收不合格的,乙方应整改后重新验收。
甲方不能按时进行验收,应在验收前____日以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过____日。
甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。
4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。
七、工程验收
1、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织自行验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。
承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
2、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。
3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。
八、工程价款的支付方式
1、合同签定后,预付工程总价的_______%,计b:_______元;
2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内,付工程总价的60%,计b:_______元。
九、维修责任乙方负责保修期限为________年,自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。
乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。
如非乙方原因造成的质量问题,不属于乙方保修范围,如需乙方维修,甲方需支付给乙方相应的费用。
十、违约责任
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期____日,乙方支付甲方本工程价款1的违约金,最高不超过合同价款的3%。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用。
3、如甲方未按合同约定付款的,每延误____日,按工程价款的1向乙方支付违约金。
4、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。
5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收,甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
十一、争议解决
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):________________
签约代表:________________
签约时间:________年____月____日
签约地点:________________
乙方(公章):________________
签约代表:________________
签约时间:________年____月____日
签约地点:________________
篇3:建筑工程单包工合同书
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程具体情况,甲方现将承接的和合国际城三期12#楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任,保障合同双方利益,保证工程顺利进行,经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:和合国际城三期12#楼。
2.工程地点:仙桃大道东段与昌升路交汇处。
3.工程规模:地上二十九层加地下一层,框剪结构。
4.工程质量:合格工程。
5.工程工期:根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。
二、承包内容
严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作内容和施工变更通知组织施工,做到安全文明施工。主要承包内容如下:从基础垫层至屋面排架层的所有木工项目的劳务用工,施工中木工所需电线、小型机械及工具。
(1)人工:含施工放线,抄水平点(控制线、标高传递由甲方负责),含模板制作,内木工所需钢管脚手架,刷脱模剂,转运、安装、拆除,楼地面清理,施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方木上的钉子清理干净,并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。
(2)材料:含钉子、铁丝,小型木工机械及配套施工电线,其他木工工具自带(丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供)。
三、劳务计价办法
1.承包单价:(1)¥23.5元/㎡ 大写:贰拾叁元伍角每平方米(含二次结构);
(2)全部按模板展开面积计算。
2.在施工中不存在任何杂工及承包价以外的任何费用。
四、付款方式
按形象进度,具体付款依次如下:
1.主楼地下室完工、混凝土浇捣后按地下室已完成工程量的60%付款。
2.标准层每完工六层按已完成标准层工程量的60%付款一次,直至屋面花架层完工。
3.主楼主体完工后,进入附楼地下室施工阶段,附楼地下室完工后,按附楼已完成工程量的60%付款。
4.所有主体结构完成后(含二次结构)模板堆放整齐、模板方木上的钉子清理干净、场地清理干净后共付款至完成总工程量的95%。
5.余款5%待内外粉刷完工后,一个月之内一次性全部结清。
6.乙方不得以过春节及其他理由为由要求甲方支付合同外工程款项。
五、质量要求
乙方必须严格依照图纸和变更通知及国家现行规范施工,严格遵守操作程序,各阶段进入下一步施工之前,必须达到设计质量要求并认可后方能进入下阶段施工。如因管理不善、违反操作规程、违背图纸要求所造成的材料损失、用工损失、工期延误损失均由乙方负责。乙方必须确保模板安装质量,梁底板、侧板必须派专人制模,反之则甲方有权高于市场价另请他人制模。天棚按清水模板要求施工,因乙方模板安装不到位所产生的施工找平达不到不粉的要求,其返工的费用由乙方承担。
六、安全文明施工
乙方应严格执行国家安全生产法、安全文明施工规范和操作规范组织施工,时刻对工人进行安全教育,严禁酒后作业,不许穿拖鞋、高跟鞋作业,现场施工人员必须戴安全帽,高空施工人员严禁乱扔杂物。高度重视安全,杜绝一切安全隐患。如出现大小安全事故,甲方不承担任何责任,全部由乙方负责。
七、双方责任和义务
1.甲方的责任和义务
(1).甲方必须及时按合同支付人工工资
(2).甲方提供完整施工图纸一份,并及时传达变更通知
(3).甲方提供的刀卡、丝杆等工具,乙方必须签领条方可领取。完工后乙方必须按所领品种、数量返还,如有失落应由乙方负责赔偿。
2.乙方的责任和义务
(1)加强民工职业道德教育,严格按照操作规程施工。
(2)加强民工安全知识教育,杜绝安全隐患,确保施工安全。
(3)接受相关部门的检查,服从监理和技术负责人的统一管理、安全文明施工,不能随意变更图纸,如需变更,必须由相关部门出具变更通知单,否则造成的返工费用均由乙方承担。
八、其他事项
1.乙方必须按甲方与建设方施工进度计划组织施工,能加班加点应尽量加班加点,力争提前完成施工任务。乙方如质量、工期达不到要求,甲方有权将乙方清退出场,并按所完成的工程量80%结算。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效,具备同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:建筑施工合同包工包料
甲方:______
乙方:_________公司
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同:
第一条:工程概况
1、
工程名称:_______________维修合同
2、工程地点:____________公司
3、承包方式:包工包料(甲方认质认价)
第二条:工程期限、合同金额、付款方式
1、本合同工期为______天
2、工程总造价:____________元整,大写:__________________整。本合同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,______天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。
第三条:双方责任及义务
1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价10的违约金。
3、使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条:违约责任
1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
2、合同纠纷解决方式:法院起诉。
本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。
甲方:
乙方:
年月日
篇5:包工包料房屋建筑工程合同书
甲方:
乙方:
甲方将工程承包给乙方,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及方式:包工包料,制作安装。
四、施工日期:
自 年 月 日至 年 月 日止,共计 天。若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。
五、工程价款:
本工程实行固定单价 元/平方米,工程量 平方米,总造价约 元。
工程交工时,以实际发生并双方测量认可的工程量结算。
六、付款方式:
乙方进场甲方付工程款;
门窗框安装完甲方付工程价款的;
工程完工甲方付工程款。
七、质量要求:
1、材料要求:
2、安装要求:按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。
八、工期保修:
该工程的保修期为壹年,保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。
九、甲方权利、义务:
1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
十、乙方的权利、义务:
1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务,且承担由此发生的费用。
4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。
十一、工程变更:
1、甲方有对门窗进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。
2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。
3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。
十二、违约与争议:
1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决,解决结果形成书面纪要。
2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。
本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
篇6:建筑施工合同包工包料
甲方:__________________
乙方:__________________
根据甲方需求,委托乙方施工项目______________屋面防水工程,经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、面积和价格:
1、本工程屋面大约为______________平方米,验收合格后按实际结算。
2、本工程______________防水层价格为______________元平方米,大约工程造价为______________元。
二。材料要求
1、工程使用的B及所用材料必须符合国家现行的规范规定。
2、材料规格要求按符合设计要求,达到建设单位及业主满意。
3、其它材料按设计图纸要求。
三。制作和安装要求:
1、符合国家规范及行业标准要求。
2、特殊要求按设计要求
四、交付时间及地点
1、根据甲方需求情况,乙方需在甲方指定工期前安装完成所有工序、全部竣工。
2、甲方尽可能的给乙方安装提供方便。
3、因乙方原因造成甲方损失由乙方承担相关责任。
五、付款及结算方式
1、工程施工竣工后,乙方及时向甲方呈报验,甲方及时组织验收。
2、最终总价按实际制作安装的长度进行结算。
3、付款方式:_______________________
六、维修服务及合同责任
1、工程屋面防水保修为________年,工程验收后由于质量问题,乙方负责维修(自然灾害,人为因素除外)。
2、如本工程在保修期内出现渗漏等现象及其造成的一切损失均由乙方负责。
2、甲方应如期按合同要求付款,如不及时付款,由此产生的一切后果由甲方负责。
七、双方约定工期
1、本工程工期为______________天。
2、本工程防水层必须________年____月____日施工结束。
3、如乙方没有按以上日期完成甲方罚款乙方______________元天。
八、本协议未尽事宜甲乙双方在协商解决。
九、本协议一式二份,甲乙双方各一份,自双方签字后生效。
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
篇7:包工包料房屋建筑工程合同书
甲方:私人住宅建房人:
乙方:私人住宅建房工程总承包人:
根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构二层玉石板房顶是四面出水是木材牛泥瓦搭建的格热层,也算是二层房建筑,建筑面积大约是: 每平方米 单价定为每平方米 元人民币,上面格热层是安正面积的 算也就是每平方米是 元人民币 ,总价格 元人民币。
本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。 与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
本工程施工方式为包工,面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便偷工,怎么方便就怎么做。
因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认,不承担经济责任。
乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方出现安全事故,甲方不承担一切责任。
乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工,并接受合理化建议并采纳。 甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲,要做到平整,角度要分明,美观。 本工程预定工期为90天。
房屋交付是内外水泥沙搓平。房屋不漏水。
本工程的附属工程:大门,围墙,化粪池,外墙砖,贮藏室,院内硬化等项目不包括在本合同内,附属工程价格另议,价格商定后签定建造附属工程合同书。
工程付款方式
工程付款方式为现金支付。
一层盖完玉石板验收合格付一层楼的工钱的
二层是做完验收合格后付工钱的
全部做完欠下总房价的
工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害,可终止合同进行清算。
工程在建设过程中,因市场发生变化,人员工资上涨或下降,必须严格遵守合同约定价格,不得随意涨价或压价。
工程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程辅助合同书。
本合同确需修改必须经过甲乙双方协商,一致同意。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方:私人住宅建房人:(签字盖章)
乙方:私人住宅建房工程总承包人:(签字盖章)
年月日:
篇8:建筑合同包工包料的协议书
发包人:
承包人: (以下简称甲方) (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2(大写: m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
四、开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
五、承包范围:
工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。
六、甲方内容
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;
3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
七、乙方负责内容
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。
八、付款方式
1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。
5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。
6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。
九、质量要求
1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。
十、安全文明施工
1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。
2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。
十一、本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
篇9:建筑工程泥工承包合同包工
甲方:
乙方: 身份证号:
一、合作项目:建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容: 工作与包含范围:
l、工作内容:基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水,全部砖砌体工程,砼浇捣及养护工程、清理工作,临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造,场地硬化,文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。本工种临时架子,预制过梁及预制块、钢筋垫块,电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作,室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净,楼层放样乙方必须固定二位技工,二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关,开人货两用梯工资由乙方支付,与甲方无关。总之泥工在施工的全过程中,无任何理由向甲方记入点工费用。
2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期 , 按实际做的建筑面积工程量结算。
3、施工工具由乙方自备:翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管,铁锹,扫帚,大小榔头,大小铁丝,大小扳手,墙线,老虎钳,安全帽,雨衣,雨鞋,手套,铝合金靠尺及泥工用的工具。甲方只负责提供塔吊一台,人货两用梯,一级配电箱,搅拌机,砂浆机,其余小型工具全部由乙方自备,二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。
二、工期与质量
1.0工期要求:工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求,达不到要求,甲方有权组织其他施工力量进场施工,其费用按实际扣除。
2.0质量要求:市优
2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标,如图纸,发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后。以质量要求较高者为施工依据。
2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工,在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工,因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生费用由承包人承担。
2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
三、劳务价格:
泥工按图纸实际建筑面积 元/㎡计算。
1、单价中包括:在施工过程中安全风险金,工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。
2、本基价一次包干,今后不再进行调整。(图纸变更单项工程超过500元的按实调整,其他不作调整),实行乙方自负盈亏,与甲方无任何交涉。
四、劳务费用的结算和支付
A、进度款结算:项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。
B、劳务费用的发放:乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取,由公司财务监督发放,并上交工资表,乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。
C、承包款的支付:乙方自愿全额兑房,按甲方价格兑房,房产公司开盘后,完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款),其余款项在竣工验收后50天内付10%,竣工验收审计后四个月内支付10%。
五、安全生严事故处理
A、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生,轻重事故发生频率控制在零以内。
B、乙方使用的各类机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。
C、乙方人员发生伤亡事故时,双方应全力抢救,同时保护好事故现场 以便有关部门进行检查,鉴定伤亡事故的性质。发生于天灾人祸,医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。超出伍万元的医药费,由甲乙双方按7:3比例分配,但甲方不承担其他任何费用。如是乙方管理不妥,不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负,甲方不承担任何责任与经济赔偿。
六、双方义务
A、甲方义务
1、乙方工人驻在甲方施工现场时,甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作,并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。
2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料,并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求,及时提供必备的机械和材料。
3、甲方应负责安排好乙方连续生产,避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。
4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜,全部由乙方自行解决。
5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。
6、甲方有办理现场签证的义务,并将实际发生零星用工列入结算依据。
B、乙方义务
1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不低于l8周岁,不得高于55周岁,乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有计划生育证),并将其人登记上花名册 (注上身份证号码),必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。
2、乙方人员必须保证人员相对稳定,不能随意变动注册人员,保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务,服从甲方的统筹安排,统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时,可将队伍临时调整,对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。
3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工,如有变更的建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可施工。在施工中注意成品、半成品的保护,爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备,如发生损坏、丢失照价赔偿,如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时,给予相应的处罚。
4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方 面的教育。乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。
七、违约责任
A、甲方违约责任
1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。
2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方,在结算后三十日后仍不能支付劳务费,如双方对此仍无解决的办法,乙方有权书面通知甲方,采取相应的措施。
B、乙方违约责任
1、乙方人员未按约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费,乙方在约定进场时间五日内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔:乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工期造成影响时,甲方可书面通知乙方,在五日内乙方仍未采取措施确保工期,甲方有权拒付未领的劳务费,终止合同,并有权要求索赔。
2、乙方进场人员不符合要求,并直接影响工期及质量,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负),并书面通知乙方,由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%,在三个月内支付,直至合同终止。
3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的,其工料损失费一概由乙方承担,甲方还可按延误工期情况扣除费用。
八、双方确认如遇不可抗拒因素,如是国家政策性调整使合同不能继续实施时,本合同允许变更或终止,双方协商解决。
九、双方履行合同过程中发生争议时,双方先协商,如协商不成,再向人民法院起诉。
十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下:
A、安全奖罚管理措施:
1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方,做好每天安全生产、文明施工及安全日记,专职安全员不到位罚款 500 元;若专职安全员到位不尽职,不配合甲方专职安全员工作,处罚100~1000元。
2、乙方把没进场新职工做好花名册,新职工必须经过三级安全教育后方可上岗,特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元,并责令退场。
3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者,每一次罚款20元,班组承包人每人次30元,需系安全带,违者罚款每人次50元。
4、在工地现场打闹者,每人次罚款500元。
5、施工用电要严格按施工用电强制性规范办,做到三级保护严禁乱拉,违者罚款200元,并责令整改。
6、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施,违者罚款200元,并责令整改。
7、机械操作严格按各类操作规章进行施工,严禁无证上岗,要做好机 具保修和养护工作。人机固定,持证上岗,违者罚款每人次50元。
8、乙方必须配合甲方做好消防工作,严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖,违者由承包人自负,每人次罚款100元;若动用明火作业,必须到项目部办动火证,并做好防火措施,违者每次罚款500元。
B、施工奖罚管理措施
1、乙方进场必须设各工种专职管理人员,负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款500元,若到位不尽职,不配合甲方管理人员工作,可处罚l00元。
2、乙方承包者在工作期间,必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会,确保工作正确进行和其它配合协调,若有要事离开,必须向项目部管理人员请假,经同意后才可离开,否则罚款200元/天。
3、乙方必须及时加强自身职工管理教育,如由乙方职工违法犯罪造成不良影响,罚款20xx元,并把其工人无条件开除现场。
4、乙方必须确保施工进度,无条件地服从甲方每月每周进度安排,若 不能及时完成,每拖延一天罚款1000元/天,若能提前完成,甲方创造有利条件,则给予奖励。
5、乙方应根据工程进度的实际情况,及时组织劳动力进场。如不能满足甲方提出的人数要求,每延误一天100元/工进行处罚,甲方并有权补充进场的劳动力工资,其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。
6 乙方要确保施工现场整洁,材料归类堆放整齐,甲方有随时检查乙方的权利,如不符合要求,每次耷到罚500元。
C、材料奖罚管理制度措施
1、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员,配合甲方专职材料员做好材料管理工作。
2、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度,爱护甲方的机械设备及周转材料,发现对甲方的设备,任意损坏,将原价进行赔偿。
3、钢管材料不得任意切割,若发现没有通过甲方同意切割,每个切割头50元进行罚款。
4、任何周转材料都不得任意浪费,甲方若发现浪费材料,将以材料的采购价赔偿。
D、后勤奖罚管理措施
1、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员,配合甲方专职后勤管理员,做好后勤管理工作,并签订治安承包责任及奖罚管理条例。
2、乙方负责日常卫生、文明工作,甲方每天进行检查,发现损坏公物、损坏公物照价赔偿,卫生评比达不到甲方要求,按规章制度处50-100元不等的罚款。
3、乙方所有施工人员进场后,严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区,违者罚款l00元,并责令带家属人员退场。
4、严禁在施工现场自开伙餐,如发现将没收所有炊具,并处100元罚款
5、严禁乙方人员参加打架斗殴事件,凡参与打架者一律清退出场,如严重者将移交公安机关处理,上级的所有处罚由乙方自负,甲方并再对乙方处100-500元的罚款。
6、甲方将按合同支付劳务工资金,乙方应将职工生活费、工资解决好,严禁发生劳务纠纷,如甲方上级部门来处理,将对乙方处罚10000元;如省市劳动部门来处理,将对乙方处理20xx0元。
十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执正本一份,未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:建筑施工合同包工包料
发包方(简称甲方):_________________
承包方(简称乙方):_________________
根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,经甲、乙双方协商同意,达成协议如下:
一、工程范围
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工程内容:_________________
4、承包方式:_________________
二、工期要求:_________________
1、自年月日,从开工之日,楼房具备作业面后开工个月交工。
2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。
3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期拖延一切直接或间接的后果自负。(注:_________________施工中阴、雨天工期可顺延,5℃以下温度禁止施工,工期可顺延。)
三、施工质量要求:
1、钢檩条
2、彩钢板厚度
四、工程验收
1、此工程经甲方验收合格即视为合格。
五、合同价款与支付方式:
合同单价:_________________/㎡,施工面积约㎡。合同总价款:_________________工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。
六、其他约定:
由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行,人为不可抗力除外,责任一方应赔偿对方相应损失。
七、争议的处理: 执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至工程所在地法院。
八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律签字盖章后生效。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇11:建筑合同包工包料的协议书
定作方:(以下简称甲方)____________________________
承揽方:(以下简称乙方)____________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。
第一条 加工成品
品名:________________
货号:_______________
面料:________________
颜色:_______________
尺码:________________
第二条 服装数量
1、计量单位:套(上衣、裤子)
2、数量:_________套,其中_______码______套,_______码______套,_______码______套,_________码______套。
第三条 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方确认,具体见下:
材料名称:
质量:
第四条 服装质量
加工成品质量按样衣或工艺单执行,样衣由甲方保管,作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。
第五条 服装款式和规格
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。
第六条 报酬
1、加工单价:_______元/套
2、总金额(元):小写________________(大写)______________________
第七条 包装方式
内用________包装,外用________包装,包装费由__方承担。
第八条 服装交付
1、交货地。
2、运输费用由甲方负担。
3、产品的交(提)货期限:________年____月____日。
第九条 服装验收
1、验收期间:________年____月____日之前。
2、验收地点:__________________________。
3、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头,准确无误后方可抽样。
4、验收方式:产品按30%抽检,抽样标准为:随机。
5、验收标准:与样衣款式、做工一致。
6、验收包括:商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况,以验收标准为依据判定合格与否。
7、经首次检验不合格的加工成品,甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。
第十条 定金/预付货款
(1)甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金________元。甲方不履行合同的,无权请求返还定金,乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须返还定金。
(2)甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款________元。甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。
第十一条 报酬结算
1、转账结算。此合同签订后三日内,甲方须预付百分之五十的货款给乙方。
2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。
3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在当日内付清乙方全部货款。
第十二条 留置权
如甲方未支付价款,在双方没有例外约定时,乙方对完成的服装享有留置权。
第十三条 违约责任
1、甲方的违约责任
(1)制作中途未经过双发同意,私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。
(2)中途废止合同,偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。
(3)超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第二款规定偿付违约金外,还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的,乙方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给甲方。变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,甲方还应补偿不足部分。如定作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。
2、乙方的违约责任
(1)乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。
(2)按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。
(3)未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。
(4)未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。
第十四条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,协商不成的,按依法向人民法院起诉。
第十五条 其他约定
本合同经双方签字后于______年___月___日起生效,到全部货款结清之日为止。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,乙方和甲方各执一份。
甲方(章):______________
________年____月____日
乙方(章):______________
________年____月____日
篇12:建筑单包工合同
发包方,甲方:
承包方,乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理,互惠互利的原则,签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。(注:1.所有工程管理费用和税收一并在内;2.所有路基清理照实计算,挖掘机150元/小时,费用由甲方负责)。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议:
第一条 工程概况
1.碎石路面:用不大于2-5公分的碎泥浆碾压,共4处,长约3.2公里,宽2.6-3米,厚一律为碾压合格的8公分,每平方米12.5元。
2.毛石混泥土路面:约350米,宽3-3.5米,厚18-20公分(按附件要求施工),毛石直径不大于16公分(必须有2公分以上的护层),混泥土标号C25,水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青,前期的养护由乙方铺草、洒水;后期的养护由甲方负责;毛石混泥土每立方282元,以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。
第二条 承包方式及双方工作职责
1.采用固定单价法双包,即包工、包料;
2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。
3.乙方严格按照合同的规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。
第三条 安全施工及工程日期
1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车辆及行人的安全负责。
2.由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3.按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至20xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。
第四条 验收及付款方式
甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款,即:开工一星期后付工程总款的10%,工完验收合格后付总款的80%,余10%在一年后全部付清,保证金1万元,工程完工后退还乙方。
第五条 违约责任
如单方违约,罚工程总款的20%的违约金。
本合同一式三份,经甲、乙双方代表签字之日起生效,同具法律效力。如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:建筑施工单包工合同_合同范本
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,就甲方施工事宜,达成如下一致:
一、乙方为甲方的建筑工程进行施工,仅含----------------.
二、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程施工范围:----------和---------------。
三、工程价格: ---- 元/平方米,-------部分 -------- 元/平方米--------- 面积按实际测量为主等等 ,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付时间、方式:
工程完成前付清工程款的-----%,尾款------年---月----日内结清。
六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。
七、甲方负责办理----------或提供些---------。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。
八、工程施工期间,甲方所有---------------提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并-------。
九、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。
十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十一、本合同一式两份,双方各执一份。
---------
发包方,甲方:蒲江县鹤山镇单沟村
承包方,乙方:成都市蒲江县第三建筑有限责任公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理,互惠互利的原则,签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。(注:1.所有工程管理费用和税收一并在内;2.所有路基清理照实计算,挖掘机150元/小时,费用由甲方负责)。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议:
第一条 工程概况
1.碎石路面:用不大于2-5公分的碎泥浆碾压,共4处,长约3.2公里,宽2.6-3米,厚一律为碾压合格的8公分,每平方米12.5元。
2.毛石混泥土路面:约350米,宽3-3.5米,厚18-20公分(按附件要求施工),毛石直径不大于16公分(必须有2公分以上的护层),混泥土标号c25,水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青,前期的养护由乙方铺草、洒水;后期的养护由甲方负责;毛石混泥土每立方282元,以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。
第二条 承包方式及双方工作职责
1.采用固定单价法双包,即包工、包料;
2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。
3.乙方严格按照合同的规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。
第三条 安全施工及工程日期
1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车辆及行人的安全负责。
2.由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3.按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。
共2页,当前第1页12
篇14:农村包工包料楼房建筑合同
原告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
联系电话:_________________
被告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
联系电话:_________________
诉讼请求:_________________
一、请求判令被告支付给原告货款_____________元;
二、请求判令被告支付逾期付款违约金_______________元;
三、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由
原告与被告有生意往来,______年______月______日,原告供货给被告,被告从原告处购得______元货物,根据合同约定,付款时间是______年______月______日,被告承诺收到货后付款,原告按约定供货后,被告没有按承诺付款给原告,给原告的生产经营带来严重困难。截止______年______月______日原被告双方对账确认被告欠原告货款共计_______________元,原告为了资金周转需要,多次催告被告负责人偿还所欠货款,但被告至今未还,原告认为,被告的行为已侵犯了原告的合法权益,为了维护原告的合法权益,根据我国法律的相关规定,特向贵院提起诉讼
此致
________________人民法院
具状人:________________
__________年__________月__________日
篇15:建筑工程泥工承包合同包工
发包单位: (甲方)
为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:
一、承包方式及内容:清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)
二、承包价格:按照施工图纸建筑面积计算,单价/M2,一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用:
1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材,必须提前三天书面通知甲方,否则造成工期延误,停工、窝工,后果有乙方自负。
四、工程质量:
1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。否则,应重新返工,直至达到合格为止,因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定,折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。2乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组,科学合理的有组织安排施工。
五、工期要求:
主体工程
工期自
本工期非日历工期,雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时,造成停工停产的,
工期相应顺延,以施工日记为准。
工期每提前一天奖励500元,拖延一天罚款500元。
六、工程款拨付:
主体工程结束拨付至工程款50%,装饰工程结束拨付40%,余款除扣留3%的质量维修金外,工程验收合格后,一个月内付清。
七、工程款拨付条件:
1、分部分项工程按施工进度计划完成,并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
八、安全施工要求:
乙方应提高安全意识,加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故,花费在500元以内者,均由乙方自行承担,甲方不负任何责任。花费在500元以上者,由甲乙双方共同承担。
九、其它约定事项:
1、班组长每天早上7:30及下午6:30到项目部签字报道,有事提前书面请假。迟到超过5分钟者,每分钟罚1元,超过30分钟者视为无故不到,无故不到工地者,一次罚50元。
2、开工后,乙方技术员必须到位,跟班现场作业。
3、领取生活费及工程款,必须先由主管技术员签字。
4、乙方应尊重甲方,服从甲方领导。
5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生,不得损坏房屋的设施及邻居的财产,所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。
6、乙方应做好自己的工程成品保护工作,因未保护好而造成破损的自行修补。
十、补充条款:文明施工、工程质量管理细则
(一)十不准:
1、非施工人员不准进入施工现场。
2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。
3、施工人员不戴安全帽,没有安全防护措施不准施工。
4、不准聚众赌博。
5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。
6、不准随意更改配合比。
7、砖渣、灰渣不准混合,能使用的砖头不准下楼。
8、检查出的问题不返工或整改不彻底,不准进入下道工序。
9、图纸设计意图表达不明,理解不清不准施工。
10、不准在施工现场住宿,不准在施工现场大小便。
(二)为了确保工程质量,更好落实本合同各项条款落实,适当采取经济手段来管理,特别制定以下奖罚标准,希望乙方单位配合。
1、不按配合比或甲方指定配合比施工者,发现一次罚款100元。
2、浇筑混凝土出现空洞、蜂窝、露筋、自行隐蔽,发现一处罚款100元。
3、砌体时,水平灰缝、垂直、平整,超过规范要求者,一处罚款100元。
4、砌体时,必须双面挂线,违者每发现一处罚款50元。
5、砌体时,灰浆不饱满用干砖者,一块砖罚款5元。
6、混凝土、砂浆、落地灰、砖渣必须做到日产日清,否则发现一处罚款200元。
7、水泥运至施工现场,乙方必须妥善保存,如发现水泥有受潮、结块现象,发现一袋罚款50元。
8、楼板灌缝不经验收,自行隐蔽者,发现一处罚款100元。
9、高空作业不系安全带,不戴安全帽,穿拖鞋者,每次每人罚款20元。
10、施工中,打架、斗殴者,不论任何原因双方各罚款200元,领导加倍。
11、各班组长及工人酒后上班者,发现一次罚款200元。
12、不服从甲方管理者罚款500元。
13、粉刷时,混凝土表面不刷浆,平整、垂直度达不到要求者,一次罚款100元。
14、除看场外,施工中楼栋内不准住宿,如发现每人每次罚款50元。
15、每天下班前,乙方应自觉清理施工现场,灰盘、灰车、吊斗、灰锅、应清理干净,如发现达不到要求者,罚款100元。
16、施工现场所有机械、材料归甲方所有,乙方不得转借、贩卖,否则,发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
十、本合同自双方签字后生效
如有一方违约,将负担一切责任。
十一、如果乙方不自觉屡行本合同,甲方有权单方面解除合同,另找施工班组施工,到时合同自动终止,工程款不予结算。
十二、如工程存在质量问题,乙方不维修或修复后达不到甲方要求,甲方可找施工班组维修,价款从质量保修金中扣除,如工程款不足,甲方有权追偿工程款。
十三、本合同甲方拥有最终解释权。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:建筑工程木工包工合同
用工单位(甲方):(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,以平等、公平、自愿和诚信的原则,双方就彬县银鑫名苑D、E、F座木工分包之事协商一致,订立本协议,双方共同遵守。
一、 工程概况
工程名称:彬县银鑫名苑D、E、F座住宅楼
工程地点:彬县公刘街中段
工程内容:银鑫名苑D、E、F座所有木工工程。
二、 工程承包范围(人工、包进度、包安全、包工程质量)
1、 文明工地配合
2、 控制线、小线自理。
3、 小机械自理、电源线自理
4、 扣件损耗2%,其他按市场价格赔偿。
5、 制作、组装、拆除、拔钉、码垛堆放。
6、 劳动防护用品自理。
7、 食宿自理
8、 安全基金合同总价的2%扣除。
9、 工伤事故五万元以内自负,五万元以上双方协商解决。
10、 由于无辜停工、劳力短缺影响工程进度,每工日罚款5000元。
11、 中途无辜退场,前工程量按30%结算。押金不退还
12、 押金50000元整。
三 、合同价款(不含税)
按建筑面积每平方米 元,阳台以1/2计算。二次结构每平米27
元。辅材每平米28元
四 、 合同工期
以土建进度为准。
三、 工程质量验收标准
以施工方案及国家行业标准施工质量验收规范。
文明工地建设省级标准
四、 付款时间、方式
第一次付款基础至四层封顶支付已完工程量的70﹪第二次付款主体封顶支付已完工程量的70﹪
第三次付款主体验收后支付至80%,竣工后支付至85%,其余结算完后六个月后付清。
五、合同签订及生效
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,承包分项工程完工后合同自动解除。
六、工程结算完后,甲方有权监督乙方付清工人工资,由于乙方与工人发生债权纠纷影响甲方信誉及工程进度甲方将予20xx元罚款。
七、补充事项
人员持证上岗。
宝鸡市第二建筑工程有限责任公司项目部现场管理奖罚规定,奖罚细则。
甲方:(签字盖章) 乙方:(签字盖章) 电话: 电话:
篇17:建筑工程木工包工合同
发 包 人: (以下简称甲方)
承 包 人: (以下简称乙方)
依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容:木模板工程按图纸施工范围所有工序内的木模板工作量,模板的制作、安装、拆除,满堂脚手架的搭拆,施工具体在现场范围内的水平、垂直运输以及按指定地点的堆放,成品的保护,模板、木方的起钉和保养,封模前垃圾清理及现浇梁板模板内的垃圾清理,模板必须清除砂浆,涂刷脱模剂,按规定分类堆放。现场看模,原材料进场卸料、分类集中堆放、场地工完料清保洁工作、对甲方已有材料归堆分类等。(包括但不限于主体部分及楼顶构架、造型、二次结构、阳台压顶、后浇带、墙体竖向管道预留二侧夹板、管井吊模以及预埋件的埋设和图纸设计辅助施工所使用的预埋件、预留洞和预留等,止水螺杆的割除)。
(四)工程委托施工形式:包清工(包安全、包工期、包质量、包文明施工等一切相关事宜)。乙方自带机械设备、自备工具及耗材(如铁丝、铁钉、焊条、滚筒等一次性耗材,地下室止水穿墙丝除外。),乙方自带劳动防护用具及安全防护用品。
第二条 合同工期
(一)开工日期: 20 年 月 日(以甲方书面通知进场日期为准);
(二)竣工日期: 20 年 月 日(具体按甲方项目部计划进度工期执行)。
(三)对于工程总量不确定时按照业主要求,依据甲方施工计划安排为准。
(四)乙方应根据甲方的施工计划时间进行施工作业,在排除甲方责任的前提下,如乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可要求乙方加班加点,并在两天内提出改进措施报甲方认可,否则甲方有权单方面终止合同,且另行组织劳务队伍进行施工,由此造成的一切经济损失由乙方全部承担。
第三条 合同价款
(一)合同总价值:暂定价为 万元(根据已审核的工程建筑面积按承包性质乘以包工单价即为乙方的工程总价)大写: 。
(二)分项单价: 元/ (按建筑面积)
本合同单价是该支付细目全部作业的综合报价,包括完成工程主体所发生的一切费用及风险。此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格,单价一次包死,在合同执行过程中,无论采取何种施工方案或出现任何情况(包括但不限于人工费、材料费上涨,政策性调价等)此单价不作任何调整。
第四条 质量标准
(一)乙方必须按本合同业主提供的施工技术规范,甲方提供的施工图及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
(二)在施工中甲方根据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收,如果现场建设单位、监理单位、质检站验收质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,我项目部并相应的对其采取经济处罚。工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,包括业主的质量罚款,且工期不予顺延。
(三)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则乙方返工费用自负。
(四)施工过程中不得发生偏移、错位、涨模、漏浆等质量事故,一旦发生乙方须立即整改并赔偿相应损失。
具体质量要求如下:
1.各分部分项工程甲方将按分项工程质量检验评定表中的标准对照进行检查,其中保证项目必须全部符合相应质量检验评定标准,基本项目全部合格,且优良率在90%以上,实测实量的允许偏差的项目合格率必须在95%以上。每月完成工作量若保证项目及基本项目达不到优良标准的要求当月单价下浮10%,若合格率在75%~85%,则相应单价下浮20%,合格率达不到75%则返工,若工程竣工后经市质监站验收达不到标准,甲方有权扣除乙方的工程预留款。
第五条 材料供应及机械使用
(一)甲供材料:
1. 甲方按照工程实际需要提供周转材料并满足乙方施工需要,基础模板利用旧模板,乙方应认真制作必须保证混凝土表面光滑、平整。
2.材料的发放:甲方按预算量凭限额领料单向乙方发放材料。模板、木方按下料单计算量;其它供应的材料按施工图纸及定额用量计算。如乙方在实际施工过程中材料使用超出损耗率,则超出部分由乙方承担费用。
3.材料的验收及保管:每种材料由甲方负责购买进场后,验收后的材料由乙方负责保管,发生损失由乙方负责。乙方在退场前清理堆放按甲方指定地点。因乙方操作不当、保管不善等原因造成材料的损失或丢失,由乙方自费予以修复或照价赔偿(正常的损耗除外)。
4.材料的回收归甲方所有,所有材料的超规定消耗部分均由乙方承担,超耗费用从乙方人工费中扣除,超耗材料的单价以材料进价为准。
第六条 安全文明施工
(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工现场对甲方配置的安全、文明施工设施、保护器材,设立的安全警告标示牌要加以保护,保障施工现场的安全。乙方的特殊工种要经过专业培训,持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。
(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身意外伤害保险,保险费用乙方承担。
(四)乙方进场后由甲方对乙方全体施工人员进行安全教育及安全考试合格后上岗。
(五)甲乙双方分清事故责任,在施工过程中因乙方原因造成的安全事故,一切后果由乙方承担。工程范围以外的一切意外安全事故(包括上、下班途中的一切安全事故)甲方不负任何责任,一切责任或费用由乙方自行承担。如果发生安全事故,乙方要立即通知甲方并积极做好事后的处理工作。配合甲方召开现场会。调查分析原因。如实做、出事故报告,以便及时备案上报。
(六)乙方应严格遵守现场和各项规章制度,在甲方现场负责人的统一领导下组织施工,坚决服从甲方各部门负责人的工作安排,如有拖延或恶意顶撞现象,甲方有权对乙方进行经济制裁,乙方应积极地与另一方劳务队伍密切配合,保证施工任务顺利完成。
(七)根据甲方的施工要求,乙方负责组织人员进场,进场人员必须持居民身份证,施工所在地暂住证,需甲方办理,其费用由乙方负责,岗位操作证、工作记录证等所有证件,否则因施工人员无证件造成的一切后果由乙方负责。乙方进场3天内必须向甲方报送施工管理人员及生产工人花名册,身份证复印件、照片等。乙方人员在施工期间或工程结束退场时,也应到甲方的劳资和安全部门办理离场手续,逾期不办,要求乙方支付5000元违约金。
(八)进入现场的乙方人员应进行遵纪守法及安全生产教育,并指定专人负责现场的保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和有不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,赔偿经济损失,并应支付违约金5000~10000元。
(九)乙方现场施工人员必须保持相对的稳定,进入施工现场必须正确佩戴安全帽,如发现一次未戴者罚款50元。不准合同外人员出入现场和生活区。
(十)做好施工区域内的临时设施、设备和管理、使用和维修工作,现场材料堆放整齐,保证道路畅通,施工场地必须做到当天工完场清,场内运输道路及施工现场道路要及时清扫,生活区的卫生保洁工作也必须按甲方要求完成。
(十一)在施工过程中,乙方应做好施工现场及生活区的防火、安全保卫等工作,乙方因违反消防条例和法律造成火灾事故,其损失由乙方承担,并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
第七条 双方职责
(一)甲方:
1.向乙方提供工程定位、施工图纸、技术交底、安全和质量标准。
2.对乙方模板下料方案进行审核。
3.负责工程的施工管理,对施工安全、质量、进度、文明施工、人力资源等进行监督检查和程序化管理;并且委派 为本项目工程的现场负责人。
4.及时组织有关人员对工程进行验收。
5.甲方负责平衡理顺甲乙双方及其它施工单位的关系。负责定期和不定期的召开例会,解决施工过程中出现的各种问题(每周召开一次生产协调会)。
6. 甲方有权审查乙方队伍组成的合理性,当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员,有提议撤换的权利。
7.负责提供乙方施工人员的食宿便利。
8.甲方提供乙方本项目所需的原材料,垂直运输机械及施工场地。
9.甲方提供乙方全套复印施工图一份(含设计变更)
10. 甲方有权对乙方施工的项目进行抽查,发现质量问题,指令整改,其损失部分由乙方自行负责。
11. 当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述各条款时,甲方有权辞退乙方,乙方不得借故拖延,按完成工作量的 70 %结清帐目,限在 三 天内离开工地。
12. 若未经甲方允许,乙方无故中途退场,则视为违约,甲方一律不予结帐,乙方也自愿放弃向甲方主张任何款项的权利。
13. 甲方代办的一切费用,由甲方在乙方承包款中扣除。乙方个人所得税由甲方代扣代交,标准为最终结算款0.5%。
14. 甲方项目经理作为本合同代表,对本合同工作内容、质量、进度、安全、成本、配合等条款负责。
(二)乙方:
1.乙方委派 为现场施工负责人兼合同执行人,负责协调管理好所在施工工程内的各项事宜,出席甲方召开的会议,不得无故缺席,如缺席罚款500元/一次;如迟到罚款200元/一次。乙方在出具全部施工人员的授权委托书后可代领职工生活费。
2.乙方配备的人员必须满足其承包范围的需要并满足甲方施工进度的要求。
3.乙方开工前提供材料设备需求计划报甲方审批。乙方必须服从甲方施工现场的技术、安全、文明施工等管理人员的指挥和管理。
4.提供施工人员花名册及特殊工种操作证复印件及与职工签订的上岗协议书一起报甲方备案。乙方施工人员必须吃住在甲方规定的生活区内,根据甲方规定的施工进度计划与其它工程密切合作,必要时进行二十四小时轮班作业,不得影响其它工序的施工。
5.尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。
6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、达到标准。
7.施工期间自备机械(如:圆盘锯、手动锯、移动电源等)。
8.不得将本工程或其中任何部分转包其他个人,甲方发现不是乙方班组成员的进行作业的,发现一次处罚1000元,并从劳务费中扣除。
9.乙方进入施工场地的人员、材料、纳入甲方经理部统一管理,项目承包人、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理,离开工地必须向甲方履行请假手续。
10.上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。
11. 施工中认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)
12.搞好文明施工和标准化作业,对已完工的各分项工程,负责清理好场地并进行好成品保护。
13.自行解决施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
14.遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等,由乙方自行处理。
15.自行承担甲方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
16.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。
17.在本项工程中,业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺,对乙方同样有制约作用。
18.甲方租赁钢管、扣件及进场木材,乙方负责卸车及水平运输。
19.原材料、成品及半成品材料进行分类堆放做到整齐有序。现场施工应工完料清,余下材料回收重新利用,及场地内材料的二次倒运工作。
20.周转材料不再使用时,落地后由乙方负责拔出钉子,并按甲方指定地点分类放置整齐,做好防潮措施。经甲方认可后的废料按指定的地点堆放整齐。
21.乙方应根据图纸设计要求及技术交底施工,节约使用材料,一经发现浪费现象,将进行十倍的罚款。
22、乙方必须合理安排劳动力施工,根据现场施工情况及实际可操作面适时增加或减少施工人数,确保工程如期完成,在施工过程决不存在以误工、等工等等任何理由或借口来要求抬高合同价,或索取相关费用。乙方必须合理安排,抓好劳动效益、自负盈亏,确保工程保质保量如期完成。
第八条 工程价款的支付与结算
乙方自备第一个施工月的生活费,第二个月开始甲方每月25日左右发放生活费1000元/人,二次结构完成后支付到总人工费50%,在无任何质量和相关遗留问题的情况下春节前支付到完成总人工费的90%,余款在工程竣工验收合格且收到业主相应部分的付款后3个月内一次性付清。
(一)乙方在结算前应填报已完合格工程数量清单,甲方按实际完成情况进行审核确认,按照结算程序计量支付。
(二)每次付款乙方必须提供施工人员名单工资表及付款金额并签名加按手印后送交甲方审批,经甲方现场生产负责人、技术负责人、安全员、质量员及保管员和相关人员签收后由项目经理审批,交财务方可领取。甲方派人监督发放。
(三)付款形式为转帐及承兑汇票(承兑甲方不贴息)。如甲方向乙方支付现金的,乙方应向甲方提交乙方书面盖章的指令或授权,否则,甲方有权拒付。乙方的指令和授权必须是明确无误的,不得有任何歧义或可能导致甲方作出错误理解,否则造成乙方不能按约收款的损失由乙方自行承担。
第九条 违约责任
(一)甲方:
未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任(本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化或因业主的原因造成不能按本合同履行的除外。)
(二)乙方:
1.本分项工程不能满足施工规范和监理(或甲方)的要求,出现一次罚100元,若乙方承担的总体工程不能满足质量要求,将罚以合同总价的5%并解除该合同。
2.施工管理混乱,不听从甲方及监理检查监督发现一次扣100元。
3.进入施工场地的主要人员、材料、小型机械未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500元。
4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时,甲方有权指定第三方修理,费用由乙方承担,并在质保金中扣除。
5在规定的施工工期不能如期完成(特殊情况除外)及直接影响下套工序施工,使其他班组造成误工损失,一切费用由乙方承担。
第十条 争议的解决方式
在合同履行过程中如双方发生争议,应及时协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 其它
1、乙方不得带家属和小孩进入工地。发现一次,罚款200元。图片为证并可直接从乙方劳务费中扣除,甲方配有照相机,有专人负责。未满18周岁及55岁以上的严禁进入施工现场,如发生一切事故,损失由乙方自负。
2、施工过程中乙方如不能保证甲方施工质量和进度,甲方有权终止本合同,一切损失由乙方自付。
3、乙方共同参与收料和材料保管。
4、乙方居住甲方生活区内甲方所提供的电仅供生活照明用,灯泡损坏更换由乙方自理,乙方不得使用电热水壶、电炉、电饭锅、煤气灶等,如发现除没收外仍需罚款1000元/次。另每发现一次长流水、长明灯罚款50元。甲方提供集中食堂,宿舍内严禁私自烧饭,发现一次罚款1000元,并没收烧饭工具,直至班组离场时一并退还。
5.如乙方施工的工程不能满足总包工程的质量、进度计划,甲方有权随时终止本合同,一切费用由乙方自负。如乙方中途由于自身原因退场,工程量按已完成量的50%结算。
6.乙方在施工全过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守甲方的各项规章制度、管理条例,决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴。如有上述现象发生,甲方将视情节轻重,处以50至500元的罚款,直至清除出工地并交当地公安部门处理。
第十二条 奖罚
1、乙方必须保证文明施工,杜绝浪费现象。工地材料除正常消耗外,如出现亏损乙方必须赔偿实际损失(甲方出示证据为凭)。
2、除按第九条违约责任处罚外,另施工过程中,乙方不得顶撞甲方及甲方上级管理人员,不得发生打架斗殴现象,每发生一起罚款1000元,情节严重者送交司法部门处理。
3、乙方必须合理按排劳动力施工,根据现场实际情况及实际可操作面适时调整施工人数,确保工程如期完成,在施工过程中不允许以误工、待工等任何借口为由来索要费用。乙方施工过程中必须保证工程质量达到规范要求。
第十三条 附则
1.合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分,双方必须遵守。
2.甲方与业主之间的《工程施工合同》及相关补充协议终止的,甲方通知乙方终止本合同。乙方接到通知后应尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,但乙方不得以此为理由要求甲方赔偿经济损失。
3.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书。补充协议与该合同具有同等效力。报价须知条款、会议记录、业主、监理联系单及通知单、安全生产责任状等作为本合同的补充条款作为最终结算依据和本合同有同等效力。
4.本合同自签字之日起开始生效,工程结算完后终止。
5.农忙时必须确保施工现场工人数量要求,若因此耽误工期,处罚乙方20__元/天。
6.本合同正文部分为打印版,若有手写增减或修改,应由双方加盖公司公章确认,否则无效。
7.本合同书一式二份,甲方执一份,乙方执一方。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章):
法定代理人(签字或盖章): 法定代理人(签字或盖章):
开户银行及账号: 开户银行及账号:
签约日期: 年 月 日
签约地点:
篇18:建筑工程包工包料施工合同书
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,经甲、乙双方协商同意,达成协议如下:
一、工程范围
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
二、工期要求:
1、自 年 月 日,从开工之日,楼房具备作业面后开工 个月交工。
2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。
3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期拖延一切直接或间接的后果自负。(注:施工中阴、雨天工期可顺延,5℃以下温度禁止施工,工期可顺延。)
三、施工质量要求:
四、工程验收:
此工程经甲方验收合格即视为合格。
五、合同价款与支付方式:
合同单价: /㎡,施工面积约 ㎡。合同总价款:工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。
六、其他约定:由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行,人为不可抗力除外,责任一方应赔偿对方相应损失。
七、争议的处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至工程所在地法院。
八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
篇19:建筑工程木工包工合同
甲方:________________________________(简称:甲方)
乙方:________________________________(简称:乙方)
经甲乙双方共同协商,甲方将项目工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还。
一、承包单价乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准。
二、承包范围乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)。
三、乙方负责
1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工。
2、服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。
3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款500元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的60%结算,并自动退场。
4、主体施工过程中,乙方应按时,按质,按量完成施工任务。
不准有爆木。
漏浆现象,发现有出以每处50—200元罚款,并即时处理,因木工验收不合格造成返工,甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资,工程所有爆木,漏浆处,乙方应及时处理掉。
尾期工程中需要制安的应随叫随到,不到的话,甲方有权请他人做,其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除,影响工期的按合同规定处罚,乙方应无异议。
四、甲方负责
1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育,指导,检查乙方施工过程中的施工质量。
2、按合同约定按时支付工程款。
3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电,(不含电磁炉用电)五、工期要求
1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工,具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。
2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时,甲方有权高价在外面请人帮忙完成,乙方无权阻扰,其工资从乙方工程进度款中扣取,工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金,按工期计划乙方提前完成应给与奖励。
3、因乙方原因造成工程停工三天以上,甲方有权单方面终止合同另找施工队,结算按实际完成工程量的60%结算,结算时间按工程主体全部封顶后结算,余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。
六、质量标准规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工,并达到国家工程品质验收合格标准,如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的,甲方有权追究其赔偿责任并罚款,费用从乙方工资中扣回。
七、安全要求
1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程,佩戴安全帽,穿工作服,穿胶鞋上班。
2、上班时间不许喝酒,打闹,严格安全生产条例方针,及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底,进行施工。
3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故,由乙方负全部责任和费用及事后处理,与甲方无关。
4、不带安全帽,穿拖鞋,喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款,此款从工资中扣除,并通报批评,现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地,住宿,逗留。
八、付款方式本工程第一次按工程总量的三楼付款80%,然后按月进度工程量的80%付款。
余款在完成承包内工作后两个月内结清九、其他
1、本合同未尽事宜,双方可根据情况随时协商补充,补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同书自签字之日起生效,工程竣工,工程款全部结清后本民法典律效力自行终止。
3、本协议一式两份,双方各持一份,同时具有相应法律效力。
甲方(签章)________________乙方(签章)____________________
年_____月_____日____年_____月_____日
篇20:农村包工包料楼房建筑合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及装饰装潢其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、互惠互利、公平和诚实信用的原则,双方就装潢工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:按甲方签字认可的材料、数量、规格配置方案施工,包工包料。
四、工程造价:
1、乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,工程总造价为人民币:元。
2、付款方式:乙方进场施工,甲方支付工程总价的20%,工程完成70%时,甲方再支付50%,余款在工程完工甲方验收后一次性付清。
五、甲方权利和义务:
1、做好周边协调工作,配合乙方搞好各个环节的工作。
2、督促乙方加强施工管理,确保施工安全和工程质量。
六、乙方权利和义务:
1、积极组织技术精良作风正派的施工队主动完成施工任务。
2、按照设计要求、操作规程及规范、建设单位及监理单位的正确指令认真做好各个工序的施工。
3、加强施工管理,强化安全质量意识,进场前作业人员买好安全保险;施工人员必须持证上岗。
七、工期要求:乙方于本合同生效之日正式进场施工。
八、安全要求:
1、安全工作紧抓不放,乙方在施工过程中应把安全工作贯彻到每一个作业人员心中,做到文明施工,随时消除安全隐患,不在不安全的环境下施工,不违章违纪、违规施工,必须按安全操作规程作业。严禁老、弱、病、残人员进场,严禁作业人员酒后施工作业。
2、所有安全事故责任概由乙方全权负责。
九、本合同经甲乙双方签字生效,工程竣工验收合格,付清剩余工程款后,本合同终止。
十、本合同一式贰份,甲、乙方各执一份。未尽事宜,双方协商解决。
甲方:乙方:
项目负责人:项目负责人:
年月日年月日