哪种材质的窗帘遮光效果好【汇集20篇】

委托方(全称)：_________

治理方(全称)：_________

根据《民法典》;《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-20__)、《住宅室内装饰装修管理办法》、《住宅室内装饰装修工程施工规范》(gb50327-20__)，委托方与治理方经协商一致，签订本《家居污染治理工程效果保证合同》。

一、内容和范围

1.治理项目为：_________。

2.治理前的超标情况：_________。

3.委托方提供室内空气初检的正式报告，治理方据此提出治理方案、治理产品并负责施工。

4.本工程涉及的治理空间为：_________

5.治理前的室内装修、陈设详情：_________

6.达标要求：保障本治理工程完工后，室内环境质量达到国家验收标准(参见本合同后附的条款说明第2款)。

7.委托方保证治理验收时，本工程涉及的室内空间的物件与初检时的名称、数量相同。

8.治理效果检测验收时间：由双方协定为在治理完工之后_________天，以保证治理工程的长期效果。

9.检测机构：双方共同认可具有资质(已通过省级以上实验室计量认证)的机构：陕西省室内空气监督检测站进行本次室内环境质量检测。

10.验收监督：双方检测监督人共同监督检测(验收)过程，并对检测结果签字确认。

11.本次检测的委托方为_________方。

委托方的检测监督人为：_________电话：_________通讯地址：_________

治理方的检测监督人为：_________电话：_________通讯地址：_________

12.通知到场：本次检测的委托方应提前2天通知双方的授权监督人携委托书到场监督检测(验收)过程。此通知可以普通信函或挂号信函或特快专递或者传真，双方的授权监督人接到通知后应当到场;甲乙双方有任何一方不到场的，视为自愿放弃相关现场监督权利，检测验收照常进行，测量结果视同双方认可。

13.验收证书：由合同第9款所确定之机构出具的检测报告为检测(验收)结果证明文件，双方认可其合法性和证据力，如无充分理由不得提出再次检测(验收)的要求。

14.责任承担：依据本合同指定的检测(验收)证书，不达标的，治理方必须在_________天之内重新治理达标，并承担由此发生的费用和其他损失，包括：_________;如第二次检测仍不能达标的，甲方有权选择：□：不需支付治理费用;□治理直至检测达标;□解除治理合同;□其它：_________。若治理后造成二次污染的，由治理方承担赔偿责任，具体赔偿方式为_________。

15.复检费用：由治理方承担。

16.双方约定的其他有关事项：_________

二、本合同主要依据条款说明：

1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-20__)之3.1.1;3.1.2;3.1.3条款规定：

3.1.1 民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合表3.1.1的规定。

3.1.2 民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等，进行分类时，其放射性指标限量应符合3.1.2的规定。

3.1.3 空心率大于25%的建筑材料，其天然放射性核素镭ra-226、钍th-232、钾k-40的放射性比活度应同时满足内照射指数(ira)不大于1.0、外照射指数(iγ)不大于1.3。

2.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-20__)之表6.0.4民用建筑工程室内环境污染和浓度限量：

3.《住宅室内装饰装修管理办法》第五章第四百八十七条“装修人委托企业对住宅室内进行装饰装修的，装饰装修工程竣工后，空气质量应当符合国家有关标准。装修人可以委托有资格的检测单位对空气质量进行检测。检测不合格的，装饰装修企业应当返工，并由责任人承担相应损失。”

委托方(签字)：_________ 治理方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

附件

合同范本说明：

1.本合同系陕西省室内环境检测联盟之成员单位：陕西省室内空气监督检测站主拟。

2.有关检测专家和法律专家根据有关国家法规和以往纠纷处理的经验拟定本合同。

3.本合同作为装修合同的附件使用。

4.本合同文本为推荐性文本，不具强制性，具体事项和条款签约双方应认真协商确定。

5.本合同将根据消费者和服务方、商家的反馈意见和有关新法规的出台不断更新。

验收检测须知

1.应选择有资质的检测机构(获得省级实验室计量认证)进行检测。

2.应当提前与检测机构预约检测时间。

3.应当向检测机构提供检测地的平面图。

4.复检时的室内空间物件的名称、数量应与初检时的相同。

5.检测采样须在封闭门窗一小时后进行。(复检的封闭时间应与初检一致)

6.验收费用参考价格：1200元(五项全套检测，两房两厅，4个采样点，每点基本最少测四项，西安市区内，以验收机构报价为准。)?

发包人全称：(以下简称：甲方)

承包人全称：(以下简称：乙方)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：安装工程(以下简称：本工程);

工程地点：;

施工现场条件：以现场实际情况为准;

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

4、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

5、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

6、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

发包人全称：

承包人全称：

年月日

甲方：

乙方：

甲方因需要购置一批窗帘和墙纸，根据有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

1、工程慨况及内容：

承包方式：包工包料，不得转包、分包。

承包内容：甲方商务宾馆内所有窗帘安装，墙纸施工。

工期：年月日至年月

2、质量标准：

保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

3、造价：

甲方商务宾馆内所有窗帘安装，工程单价为93.8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算;纱布用量以1.8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。

合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清(安装全部完成后按实际米数平方结算)。

4、付款方式：

本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供收据(如需正规发票，需另加付总工程造的确6%)。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。

5、违约责任

1)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

2)由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

6、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第_______种方式解决：

1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

2)向合同签订地人民法院起诉。

7、其他具体规定

1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

3)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

窗帘工程的合同范本2甲方(采购方)：

乙方(供货方)：

甲方因需要购置一批成品窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

第一、工程慨况：

1、工程慨况：

甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。

2、承包方式：

乙方包工包料，不得转包、分包。

3承包内容：

详见附表(窗位及成品清单)。

4、工期：，从乙方收到甲方预付款次日起算。

第二、工程造价及付款方式

1、工程总造价为：

2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。

3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

第三、工程质量要求

1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;

2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣;

3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格;

4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

第四、维修年限、范围、保修条件

窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。

第五、违约责任

1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。

3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。

4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。

第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

甲方：

乙方：

甲方因需要购置一批窗帘，经市场询价，确定乙方为供货单位，现经甲乙双方协商订立以下购置合同条款，共同遵守。

1、质量标准：

保修期，本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

2、造价：

工程总价为人民币 (注：附表)

3、工期：

由甲乙双方签定合同后，××天内可以完工。若因装修原因，乙方可以在甲方的要求下按时完工。

4、其它具体规定

(1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

(2) 执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关 人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

(3) 因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方主动按 时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全，消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

5、其它未尽事宜，由双方协商解决。

6、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

7、本合同签字盖章立即生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲 方： 乙 方：

甲方因业务需要向乙方订购一批窗帘，根据《民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，签订本协议，具体条款如下：

1、工程概况及内容：

乙方向甲方位于 的大楼提供窗帘的加工、安装，具体窗帘的规格、金额、样式详见协议附件。

2、质量标准及服务：

乙方按照甲方订购窗帘的样式、花色品种、安装要求，进行工程施工。窗帘工程从交工之日起________年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件给予维修;如属甲方人为损坏情况，甲方需自行购买其损坏配件，由乙方负责维修，并承担相应的维修费用。

3、付款方式：本窗帘工程最终协议价为人民币 元整。从本协议签定之日甲方需先向乙方预交协议总价50%

4、双方权利及违约责任

1)在执行协议期间甲方应为乙方施工提供便利，协助乙方办理有关的出入登记手续。乙方在安装期间应注意保持好甲方各房间卫生，做好安装废料的收集，不得损坏原有装修和摆放的物件。

2)在执行协议期间，甲方如需变更窗帘样式、更换布料、增加窗帘数量应提前五天书面通知乙方，双方签订补充协议，甲方并承担相应增加的费用。

3)因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方因协议终止导致的经济损失;

4)倘若因甲方装修未完工，或窗户墙体有问题，影响乙方施工，导致工程不能按期完工，甲方应同意乙方延期交工。

5、协议争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列任一种方式解决：

1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

2)向协议签订地人民法院起诉。

6、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表(签字)： 代表(签字)：

签约地点：

签约日期：________年____月____日

窗帘购销合同范本精选

甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实守信、协商一致的基础上，达成如下协议：

第一条 销售清单及价格35669.30元(大写人民币：叁万伍仟陆佰陆拾玖元叁角整)(详见附件)。

第二条 付款方式及期限：交货验收合格后，分两次付清。

第三条 售后承诺：保证质量、类型与指标规定完全一致;

第四条 违约责任：若任何一方违约，违约方应支付对方合同总额每日5‰的违约金。

第五条 解决争议：合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成可由提出异议一方向人民法院提起民事诉讼。

第六条 合同效力：本合同自签字、盖章之日起生效。在合同履行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：_________________

地址：_________________

乙方：_________________

地址：_________________

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信的原则，经友好协商，就________________________窗户窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

一、合同价款及付款方式：

1、本合同总价款为人民币

2、本合同签订后，甲方向乙方支付定金进行生产，在乙方将窗帘送至甲方指定的工地，经甲方验收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作为质保金，_______年后付清。

二、乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工，并于 ______年 ______月______日前安装完毕。

三、甲方责任：

1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。

2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费给乙方。

3、乙方按约定时间加工并安装完毕后，甲方于安装完毕后

七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。

四、违约责任：

1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额的1%每日向甲方支付违约金。

2、由于甲方原因，乙方未能按时进场安装，甲方负全部责任，甲方必须按约定时间把货款全部支付给乙方，每超过一天，须按合同总额的1%每日向乙方支付违约金。

五、质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分______年保修，配件部分提供______年保修(人为损坏除外)。

六、补充条款：

1、本合同金额为不含增值税金额，含税价加3%。

2、每副成品窗帘车前与车后会有20-30cm的误差，这视为正常情况。

七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，经双方协商后解决。

甲 方：_________________ 乙 方：_________________

签约代表：____________ 签约代表：______________

电 话：_________________ 电 话：_________________

日 期：_________________日 期：_________________

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：

一、窗帘主材清单：

注：1、以上窗帘高度均为xx米计算。

2、以上合同总价包含运费、安装调试费及高档铝合金罗马杆和高档铝合金静音轨道。

二、付款方式：合同签订之日甲方向乙方支付30%的定金即人民币伍万元整。乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方提供正式发票，甲方一次性付清余款。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。

三、乙方责任：

1、窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方的要求进行生产、安装。

2、乙方于进场安装之日起 日内安装完毕。

3、乙方按甲方的要求，清理其安装窗帘产生的垃圾。

四、甲方责任：

1、甲方须准时向乙方支付货款。

2、甲方订购窗帘后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失均由甲方承担。

3、乙方于约定时间安装完毕, 甲方于 个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。

五、违约责任：

1、乙方若因自身原因而延误交付安装时间，每超过一天，须按合同总额0.2%/日向甲方支付违约金。

2、甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额0.2%/日向乙方支付违约金。

六、售后服务：乙方提供窗帘及配件提供一年免费保修，人为损坏需承担相应材料费用。

七、补充条款：窗帘高度实际： 米，超过 米的高度按高度接多少算多少。

八、本合同一式两份，双方各执一份，合同签字盖章后生效。如有未尽事宜，双方协商解决。

甲 方： 乙 方： 签约代表： 签约代表：

电 话： 电 话：

日 期： 日 期：

甲方：__________

乙方：__________

现就甲方购买乙方窗帘产品事宜，经甲乙双方友好协商，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同。

一、 甲方购买乙方货物，所订购产品详见本合同附件。

二、 价款及支付

1、合同总款为即人民币

2、合同签订后，甲方需向乙方支付定金________元整。

3、窗帘全部安装后，经甲方验收合格，于附页无误并无质量问题，一次性付清尾款， 元整。

4、乙方指定收款账号：__________

公司名称(收款人)：__________ 账号：__________ 开户行：__________

三、 交货接收及安装

1、窗帘制作及安装周期为__________天，自付定金算起。

2、送货地址：________________________________________

3、乙方应按照本合同附件中所有货物品名、规格、花色、质量、款式等和合同约定日期将甲方订购产品，送至甲方指定地点，并安装布置到位，经甲方验收合格后，交付甲方使用。

四、质量保证及售后服务

保修期时间为四年，从安装完毕验收合格之日起计算，保修期内产品出现质量问题，乙方负责保修，甲方有权要求乙方更换同等档次货物。

五、违约责任

1、乙方应按本合同约定向甲方发货，完成乙方义务。

2、此合同为______楼______层所有窗帘，不再增减项目。

3、如果乙方交付货物不符合要求，乙方须在______日内，补齐或调换同等价值的货物，如逾期一天乙方向甲方支付违约金(延期产品供货价的3%)。

六、保密

除非有法律要求，双方同意对合同保密，任何一方不得向第三方泄露合同内容负责能承担由此对对方造成的损失。

七、其他

1、本合同履行过程中如产生任何纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成应向合同履行地人民法院起诉。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，待不可抗力消失后继续履行合同。

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

4、本合同经法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

5、附件为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

6、本合同未尽事宜双方可另行签订协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：______________ 乙方：______________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

委托代言人：__________ 委托代言人：__________

地址：______________ 地址：______________

电话：______________ 电话：______________

提供影视剧本服务协议

甲方：_________

乙方：_________

经友好协商，就乙方向甲方提供影视剧本服务达成如下协议：

一、服务内容

1.向甲方推荐乙方代理的影视剧本。

2.代表剧本所有者与甲方进行剧本交易的商务谈判。

二、费用及付款

1.甲方决定购买剧本时，将与剧本所有者签署有关协议。

2.甲方认可乙方与剧本所有者的有关约定，并在购买剧本向剧本所有者付费时代扣代付乙方的代理费用。

三、甲方承诺

甲方承诺，保守乙方提供的影视剧本的商业秘密，未经乙方书面同意，在取得剧本相关权利前，不向任何第三方透露有关内容，或用作其他商业目的。

四、特别条款

1.乙方提供的影视剧本，已经_________报政府有关部门立项的，甲方同意在购买时向_________另行支付立项，审批费用_________元/集。

2.甲方购买剧本后，若需要进行修改，可委托乙方提供责编服务（另行签定服务协议）。

五、合作期限

本协议自甲乙双方签字盖章起生效，直至一方以书面提出解除协议，此协议终止。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，传真回复有效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

甲方： 地址：

乙方： 地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

窗帘数量和价格统计表

一、付款方式：

乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。

二、乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质，按甲方要求的样板进行生产，安装于 年 月 日前安装完毕。

三、甲方责任：

1、甲方须准时向乙方支付货款。

2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费由甲方自行承担。

3、乙方于约定的时间内安装完毕，甲方于七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。

四、违约责任：

1、乙方若因自身原因延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%/日向甲方支付违约金。

2、甲方未按时支付货款，每超一天，须按合同总额2%/日向乙方支付违约金。

五、质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分半年免费保修，配件部分提供一年免费保险(人为损坏除外)。

六、补充条款：

窗帘实际高度为2.75米，超过2.75米的高度按高度接多少算多少。

七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

本着平等、自愿、互惠互利的原则、经甲乙双方协商，现就乙方承揽甲方车库道闸和停车场交通设施安装施工一事签订如下协议：

第一条

第二条 工程概况 项目名称：城市之巅 工程地点，上阳路南段东侧。 地下车库一层，车位约72个。 承包范围车库入口处道尔牌中距离道闸的安装(一进一出共两套 设备及管理中心设备)。地下车库停车场交通设施的安装和施工。 施工依据为乙方设计的地下停车场平面图并结合现场实际情况和国 家、行业相关规范为依据且保证车位规划方案能满足该地下停车场 位的正常使用功能为准。

(一) 该合同内的所有材料、人工、机械均由乙方承担：(包人工、包材料、包施工用机械设备、包安全、包质量、包工期、包竣工验收合格)。乙方施工完毕后，需将75张中距离道闸的中距离加强卡交付于甲方。

(二) 包安全

① 保证在该工程施工期内工人的人身保险购买，保证施工期内无安全事故发生，如有发生，乙方应承担全部经济费用及其它相关责任，与甲方无关。

② 施工过程中，乙方现场施工人员均需佩戴各种施工必须的安全措施(如安全帽、安全带等)，确保在施工现场内安全文明施工。

(三) 包质量

① 乙方在施工过程中，必须严格遵守交通设施安装的施工规范，保证该工程乙方承包范围内的质量达到河南省交通设施安装工程及有关验收规范和标准。

(四)包工期 保证按照甲、乙双方协商签订的工期如期完成。逾期交工乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天罚款500元，提前一天奖500元。下雨天及人为不可抗拒原因工期顺延。

(六) 包验收

① 保证按照河南省交通设施安装工程及三门峡市建委有关验收规范交验合格工程。

第四条 工程造价

该车库道闸和停车场交通设施安装等的合同总价为伍万壹仟零肆拾陆元整(51046元)，且含税。停车场交通设施的安装以乙方最终实际安装数量结算，结算价格根据乙方提供的预算 单。

第五条 工程款拨付

经甲乙双方协商，待乙方将施工内容完工，甲方验收合格并并且乙方提供税票后，支付乙方95%的工程款，余5%质保金，待完工一年后无任何质量问题一次性付清。

第六条 工期：根据该工程情况，总工期为有效工期 10 天。

第七条 甲方责任

第八条 乙方责任

(一) 在施工过程中，如出现安全事故、材料丢失由乙方自行免费提供施工用水、用电等。 协调各施工班组的配合工作，使乙方施工工作顺利开负责。

(二) 乙方应遵守国家和河南省市有关安全生产的法律法规，认真执行交通设施安装行业，企业安全技术标准。

(三) 如中距离加强卡丢失，乙方需以8元/张的价格，给甲方补卡。

第九条 质保期

质保期为一年。自验收合格之日起开始计算，在质保期内出现任何质量问题均由乙方负责免费维修。

第十条 违约责任

本合同一经签订即具有法律效力，任何方不得违约，否则违 约方赔偿因其违约而给对方造成的损失外，还应向对方支付相当于 总货款的5%作为违约金。

第十一条 纠纷解决办法

在合同履行期间，出现任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决，如协商不能解决，任何一方均可向三门峡有管辖权人民法院提起诉讼。

甲方(盖章)法定代理人或委托代理人(签字)：电话：年 月 日

乙方(盖章) 法定代理人或委托代理人 (签字)： 电话： 年 月 日

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信的原则，经友好协商，就东苑康年国际酒店8至19楼窗户窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

一、合同价款及付款方式：

1、本合同总价款为人民币

2、本合同签订后，甲方向乙方支付定金进行生产，在乙方将窗帘送至甲方指定的工地，经甲方验收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。

二、乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工，并于 年 月 日前安装完毕。

三、甲方责任：

1、甲方须按合同约定时间向乙方支付货款。

2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费给乙方。

3、乙方按约定时间加工并安装完毕后，甲方于安装完毕后

七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。

四、违约责任：

1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额的1%每日向甲方支付违约金。

2、由于甲方原因，乙方未能按时进场安装，甲方负全部责任，甲方必须按约定时间把货款全部支付给乙方，每超过一天，须按合同总额的1%每日向乙方支付违约金。

五、质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分一年免费保修，配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)。

六、补充条款：

1、本合同金额为不含增值税金额，含税价加3%。

2、每副成品窗帘车前与车后会有20-30cm的误差，这视为正常情况。

七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，经双方协商后解决。

甲 方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：

电 话： 电 话：

日 期： 日 期：

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲方的公寓楼根据需要不锈钢防盗网和铝合金钢化玻璃制作安装项目，经决定由天桥窗帘经营部制作安装，依照双方达成协议，特制定合同：

一、产品型号：乙方根据甲方要求，按采购指定样品提供不锈钢防盗网和铝合金钢化玻璃的型号、厚度、颜色，乙方不得擅自改变产品型号、颜色和规格。

二、工程预算价为贰万陆仟元整，根据招标确定最低价为壹万玖仟捌佰元整。乙方制作安装完工为二〇一四年一月十二日。甲方验收合格付款，即二〇一四年一月二十二日。

三、产品免费保修壹年。如出现产品质量问题，乙方免费进行维修或更换。如甲方人为原因导致损坏，其结果和经济费用由甲方承担。

四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据甲方开展新办公室工作需要，经领导批准，同意在新办公室定制安装阳光面料、韩国柔纱帘窗帘，经甲、乙双方共同协商，特订立以下协议：

一、项目名称：办公室外围安装阳光面料，内围安装韩国柔纱帘面料、窗帘

二、项目内容：办公室为(董事长、总经理、副总经理、党支部副书记、财务总监、设计部、质安部、工程部、人力资源部、行政部、经营部、会议室、财务室)

三、质量：按贵公司选择的样品进行加工安装、按贵公司选择的面料要求达到标准。

四、工期：20xx年12月6日-20xx年12月23日完工。

五、验收：完工后，经贵公司验收。

六、付款方式：本工程完工后经贵公司验收合格后，一次性付清。

七、本协议未尽事宜，双方协商解决。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表： 代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

窗帘由帘体、辅料、配件三大部分组成。窗帘购销合同是怎样的呢以下是小编为大家整理的窗帘购销合同范本精选3篇，供大家参考学习。

窗帘购销合同通用版

甲方：

乙方：

工程项目：

根据《中华人民共和国民法典》及其它法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用原则签订本合同。

第一条：工程概况及内容

工程名称：思源实验学校实验室、图书室等功能室窗帘制作安装，包工包料包税，乙方提供窗帘运输、安装、调试、测量服务。

第二条：交货时间

签订合同后____日内安装完毕，逾期未安装完毕，乙方向甲方支付每日1%的罚金。

第三条：面料型号

按照甲方指定的面料型号。

第四条：工程造价

学校需安装窗帘总面积约为295米，每米价格为 壹佰叁拾 元。最后结算以实际发生数量为准。

第五条：质量标准

1、符合国家、行业的相关质量的标准施工规范，质量达到优良等级。

2、乙方必须根据甲方选定的材料、款项等方面的要求进行加工生产，在乙方进行安装中，如果甲方发现材料与所指定的样板不符，有权要求乙方返工，所造成的损失由乙自行承担。

3、窗帘平整、控制器操作灵活。

4、安装牢固，感观效果好。

第六条：甲方责任

1、与乙方确定安装位置及质量要求。

2、对承包质量、进度进行监督、检查。

3、派人随乙方负责开、关门，提供安装条件，包括电等。

第七条：乙方责任

1、遵守国家安全操作规程。

2、服从甲方关于施工进度，质量等方面的各项要求。

3、乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修的物件。

第八条：验收

以国家或行业的施工验收规范及本合同

第五条约定的质量标准作为质量评定标准。

第九条：付款方式

窗帘安装完成验收合格后付货款总价的80%，余款扣除4000元的质量保证金外，在二个月内付给乙方。质量保证金在保质期满后付给乙方。

第十条：保修

1、除本合同已约定的外，乙方应按国家关于质量保修的规定，对承包项目承担质量保修责任。

2、本合同所指项目完工验收合格之日起________年，如因窗帘质量及窗帘安装原因导致的返修，乙方应立即无条件的给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏的情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

第十一条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

窗帘购销合同范本2

甲 方：

地 址：

乙 方：

地 址：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

名 称 数 量 单 价 总 计

共计金额：

一、 付款方式：

乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。

二、 乙方责任：

窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产，安装.于________年____月____日前安装完毕。

三、 甲方责任：

1、 甲方须准时向乙方支付货款。

2、 甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。

3、 乙方于约定时间安装完毕, 甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。

四、 违约责任：

1、 乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。

2、 甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。

五、 质量保证及售后服务：

乙方提供窗帘部分半年保修,配件部分提供________年保修(人为损坏除外)

六、 补充条款：

1. 窗帘高度实际：

2.75米，超过

2.75米的高度接高度接多少算多少。

七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

甲 方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：

电 话： 电 话：

日 期：____日 期：

公对公转帐帐户和帐号：

公司名称：

开户银行:

帐号:

窗帘购销标准合同范本

甲 方： 乙 方：

甲方因业务需要向乙方订购一批窗帘，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，签订本协议，具体条款如下：

1、工程概况及内容：

乙方向甲方位于 的大楼提供窗帘的加工、安装，具体窗帘的规格、金额、样式详见协议附件。

2、质量标准及服务：

乙方按照甲方订购窗帘的样式、花色品种、安装要求，进行工程施工。窗帘工程从交工之日起________年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件给予维修;如属甲方人为损坏情况，甲方需自行购买其损坏配件，由乙方负责维修，并承担相应的维修费用。

3、付款方式：本窗帘工程最终协议价为人民币 元整。从本协议签定之日甲方需先向乙方预交协议总价50%

4、双方权利及违约责任

1)在执行协议期间甲方应为乙方施工提供便利，协助乙方办理有关的出入登记手续。乙方在安装期间应注意保持好甲方各房间卫生，做好安装废料的收集，不得损坏原有装修和摆放的物件。

2)在执行协议期间，甲方如需变更窗帘样式、更换布料、增加窗帘数量应提前五天书面通知乙方，双方签订补充协议，甲方并承担相应增加的费用。

3)因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方因协议终止导致的经济损失;

4)倘若因甲方装修未完工，或窗户墙体有问题，影响乙方施工，导致工程不能按期完工，甲方应同意乙方延期交工。

5、协议争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列任一种方式解决：

1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

2)向协议签订地人民法院起诉。

6、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表(签字)： 代表(签字)：

签约地点：

签约日期：________年____月____日

窗帘购销合同范本精选

甲方(供方)：

乙方(需方)：

兹有甲方、乙方就购买窗帘原材料事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、标的

1、供应窗帘为驼色丝绒、米黄色丝绒、紫色丝绒，每块高分别为

2.5米、2米、2.2米，宽4.5米、4米。每根管道长3.3米，共100根，管道材质为铝合金质地。

2、数量共计200块窗帘布，100根管道。

3、窗帘布价格分别为每米15元、13元、16元，管道每米15元，附件每扇窗6元。

二、合同总金额

本次采购窗帘及配件总金额为人民币元。

三、交货时间

20xx年11月4日、5日两天。

四、其它

甲方交货完毕后，乙方应在一周内及时检查，核对甲方所供物品质量及数量，如发现不符合合同规定质量或数量短缺的，应在一周内向甲方提出书面异议。

五、结算方式

甲方交货完毕后，经乙方检验合格，在一周内以现金方式向甲方付清所有相关货款。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

甲方：_________

乙方：民胜广告

甲方因需要向乙方购Z一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

1、工程慨况及内容：

1）工程地点：康乐镇文化服务中心；

3）工期：_________年4月19日至_________年4月24日。

4）工程量：文化服务中心办公室所有窗帘，总长57米；

5）工程总价：每米按60元计算，总价暂定为8000元，大写：捌仟元整，最终价款以实际用布量为准；

6）付款方式：工程完工后，经甲方验收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商业发票。

7）如因乙方自身问题而耽误工期，导致工程不能按期完成，将按照总工程款5%（每天）缴违约金；

8）工程完工后，甲方在一至两个工作日内进行验收。

2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商讨解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：

甲方：

乙方：

现就甲方购买乙方窗帘产品事宜，经甲乙双方友好协商，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同。

一、 甲方购买乙方货物，所订购产品详见本合同附件。

二、 价款及支付

1、合同总款为即人民币

2、合同签订后，甲方需向乙方支付定金元整;

3、窗帘全部安装后，经甲方验收合格，于附页无误并无质量问题，一次性付清尾款， 元整;

4、乙方指定收款账号：

公司名称(收款人)： 账号： 开户行：

三、 交货接收及安装

1、窗帘制作及安装周期为天，自付定金算起。

2、送货地址：郑州市嵩山南路亚星盛世55号楼15层

3、乙方应按照本合同附件中所有货物品名、规格、花色、质量、款式等和合同约定日期将甲方订购产品，送至甲方指定地点，并安装布置到位，经甲方验收合格后，交付甲方使用。

四、质量保证及售后服务

保修期时间为四年，从安装完毕验收合格之日起计算，保修期内产品出现质量问题，乙方负责保修，甲方有权要求乙方更换同等档次货物。

五、违约责任

1、乙方应按本合同约定向甲方发货，完成乙方义务;

2、此合同为55楼15层所有窗帘，不在增减项目;

3、如果乙方交付货物不符合要求，乙方须在8日内，补齐或调换同等价值的货物，如逾期一天乙方向甲方支付违约金(延期产品供货价的3%);

六、保密

除非有法律要求，双方同意对合同保密，任何一方不得向第三方泄露合同内容负责能承担由此对对方造成的损失。

七、其他

1、本合同履行过程中如产生任何纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成应向合同履行地人民法院起诉;

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，待不可抗力消失后继续履行合同;

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

4、本合同经法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

5、附件为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

6、本合同未尽事宜双方可另行签订协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代言人： 委托代言人：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期：日期：

甲方：

乙方：

根据有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。

一、工程概况、规模：

甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装承包给乙方施工。

二、承包形式及承包工作内容：

1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。

2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

三、工程质量：

必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准;

施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

四、安全责任：

乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。

在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。

甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

五、结算价格及付款方式：

本工程总价为____________大写_____________元。

工程将在_______年____月____日主要部分完工;

工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;

余款待一星期内全额付清。

六、材料：

1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。

因承载原因路面高分子井盖改为500_500_50。

2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

3、本预算不包含建渣外运。

七、违约责任

1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。

2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。

如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。

4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报公安部门处理。

5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。

八、其它约定

1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。

本合同内容除非双方确认，涂改无效。

九、有关事宜

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

双方签字生效。

未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

年 月 日

窗帘子线购销合同项目编号：?合同编号：

采购方（以下简称甲方）：地址：

供货方（以下简称乙方）：?地址：

根据《_____》及相关法律法规规定，双方经友好协商，达成以下条款：

第一条、货物及费用

1、甲方向乙方订购的货物明细如下：2、本合同总金额（含税）为:元（人民币大写：）。此总金额是乙方履行本合同义务的所有费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

第二条、交付及验收

1、送货时间：?年?月?日前。

2、送货地点：?乙方负责将货物运至?，运费由?方承担,所有权和风险承担自乙方向甲方交付货物时起，转移至甲方。

6、甲方对货物的验收仅为型号、数量、包装、合格证、说明书等外观质量的对照验收，并不表示对其质量的认可。

7、质保期：?。货物在质保期内出现质量问题的，乙方负责□维修?□调整?□调换?□其他并按甲方规定的时间和要求进行，否则甲方有权视情况(包括委托第三方)自行处理，所产生费用由乙方承担。

第三条、支付方式

1、付款方式：□现金□支票□汇款或汇票?2、本合同采用以下第?种方式结算。

（1）月结：每个月结束后个工作日内，乙方向甲方提供上月对帐单，经甲方核对确认后，?个工作日内向甲方提供发票，甲方收到乙方开具的合规发票后，应在?个工作日内支付款项。

（2）一次性结算：货物到达送货地点由甲方验收合格并收到乙方开具的合规发票后，甲方应在?个工作日内支付款项。

（3）分期结算：首付，乙方在签订合同后?个工作日内向甲方提供发票，甲方在收到合规发票后?个工作日内支付乙方?%的款项，即?元（人民币大写：?）；

第二期付款，甲方在收到合规发票后?个工作日内向乙方支付?%的款项，即?元（人民币大写：?）；

第三期付款，乙方在完成所有服务并验收合格后?个工作日内向甲方提供发票，甲方在收到合规发票后?个工作日内向乙方支付?%的款项，即?元（人民币大写：?）。

（4）质保金：质保金为本合同总金额的?%，在质保期满并收到乙方合规发票后个工作日内，由甲方一次性无息支付给乙方。

（5）其他:?发票内容：与本合同约定之合作内容相符。?发票性质：□增值税专用发票?□增值税普通发票?□其他服务业发票如果甲方有合理理由认为乙方提供的发票不符合税法有关规定，甲方有权要求乙方及时更换或补充提供。

乙方收款银行账号信息：?开户名称：开户银行：帐号：

甲方开票资料信息如下：?公司名称：?纳税人识别号：地址、电话：?开户行及账号：

第四条、甲方的权利及义务

1、甲方有权要求乙方按时按质交付货物。

2、甲方须按合同的约定支付款项。

第五条、乙方的权利及义务

1、乙方有权要求甲方按期支付款项。

2、乙方保证其向甲方提供的货物不存在质量瑕疵、缺陷，符合产品质量标准及有关安全、卫生、环境保护、知识产权等相关法律法规的要求。

第六条、违约责任

1、甲方在超过约定支付时间不支付款项的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付，否则乙方有权依法追索欠款。

2、乙方未按期交付全部货物或交付的货物不符合合同约定时，甲方有权要求乙方继续履行。因此造成逾期的，每逾期1日，乙方应按本合同总金额的3‰向甲方支付违约金。若继续履行已无必要,或者甲方不同意继续履行，或者乙方逾期?日仍未交付货物的，甲方有权选择单方面解除合同，乙方应当在收到甲方解除合同的通知后?日内退还已经收取的款项，并向甲方支付本合同总金额?%的违约金。

3、因乙方所交付的货物存在质量瑕疵或隐患造成任何人身及财产损害的，由乙方负责解决及承担全部责任，并赔偿受损害的一方所遭受的一切损失；若因甲方对货物进行违规操作造成损害的，乙方不承担责任。

4、任何一方违反本合同的其它约定而造成的所有损失由违约方负责赔偿并承担由此对守约方造成的一切损失。

第七条、保密义务

2、在合同期满之日起2日内，或经甲方提出要求后2日内，除归还甲方的资料外，乙方应按甲方的要求将其他保密资料销毁。

3、如乙方违反保密约定，则乙方应赔偿由此给甲方所造成的实际损失。如有乙方委托的第三方参与的工作，乙方必须与第三方签署项目的保密协议，如因第三方造成泄密，乙方对甲方的经济损失承担连带赔偿责任。

4、无论本合同因何种原因终止，本保密条款依然有效。

第八条、不可抗力条款

1、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观因素。

2、因不可抗力因素导致的双方未能按本合同约定履行相应的权利义务的，双方免除相应的责任，但双方应采取必要的措施以减少造成的损失。出现不可抗力情形的一方，应在不可抗力发生之日起3日内向对方发出出现不可抗力情形的书面通知，并提供相应的证明；因不可抗力导致通知困难的，应在困难消除或不可抗力情形结束后的3日内进行书面通知并提供相应的证明。

3、不可抗力因素消除后，双方应立即进行磋商，就不可抗力所造成影响程度甲方有权决定是否继续履行或者终止本合同。如果甲方决定终止合同，如甲方已经付款，乙方应在扣除实际发生的有确切合法有效单据证明的费用后在3日内向甲方返还余款。

第九条、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。?2、关于因本合同引起的、以及与本合同相关的一切纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。

第十条、其他

1、本合同经双方签章生效。本合同壹式份，甲方执贰份，乙方执份，具有同等法律效力。

2、对本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致，并另行签订书面补充协议。?3、本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，如附件与合同正文相冲突的，以合同正文为准。

本合同附件为：?（以下无正文）

甲方(签章)：?乙方(签章)：?日期：?日期：