餐饮连锁店统一装修合同
合同编号:______
发包方(甲方):北京_____餐饮有限公司
法定代表人:电话:
承包方(乙方):北京_____装饰工程设计有限公司
营业执照号:
法定代表人:电话:
委托代理人:电话:
工程设计人:电话:
施工队负责人:电话:
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:北京市丰台区角门北路东口。
1.2工程内容以本工程装修工程预算书内容为准。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第(1)种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日(含拆除工程时间)。
1.5合同价款:本合同工程费用为________________(元)人民币,(大写):__________________元(详见本项目装修工程预算书)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第(2)种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费由发包人支付。
第四条发包人义务
4.1开工前3天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源及费用;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条材料的提供
7.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗拒的原因;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:国标装饰行业标准。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)隐蔽工程完工;
(2)主体工程完工(天花墙体封板);
(3)竣工验收。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,三天内如甲方没有进行验收,则默认通过,阶段验收合格后应填写工程验收单。
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为1年。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按以下第
(1)种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
(2)其他支付方式:_________________________________________________________________。11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后七日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人向发包人开具正式统一发票(税费另计)。
第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付工程款项的千分之一作为违约金,工期顺延。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付工程款项的千分之一作为违约金。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第(1)种方式解决:
(一)提交北京市仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1在保证工程质量及效果的前提下,乙方应尽可能为甲方节约费用,适当利用已有的设备设施。
第十五条其他约定事项:_____________________________________________________________________________。
第十六条附则
16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式肆份,双方各执贰份。
16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包方(签字盖章):承包方(签字盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
更多相似范文
篇1:最简单的租房合同范本
出租方(以下简称甲方): 身份证号: 承租方(以下简称乙方): 身份证号:
甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:
一、租赁地址: 房型规格:楼房;居住面积平方 平米;
二、租用期限及其约定:
1.租用期限:甲方同意乙方租用月日起至月日;
2.房屋租金:每月
3.付款方式:按现金/季支付,另付一个月押金,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。
4.租赁期内的所产生的水、电、煤气、电话、有线电视、暖气等费用由乙方支付;
5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔 偿甲方损失。
(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋只准做居住使用,不得进行非法活动损害公共利益;
(3)乙方不得无故拖欠房屋租金;
(4)连续两个月不付所有费用的。
三、双方责任及义务:
1.乙方须按时交纳水、电、煤气等费用,无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;
2.在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;
3.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前一个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;
4.在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;
5.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。
四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:装修合作协议书_合同范本
订立协议双方:
××建筑工程公司(甲方)
××装修设计公司(乙方)
为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份。
附件:《××建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方 ××建筑工程公司(盖章) 法人代表:××(签字)
乙方 ××装修设计公司(盖章) 法人代表:××(签字)
甲方地址:×××××× 电话兼传真:××××××
银行账号:×××× 联系人:×××
乙方地址:×××××× 电话兼传真:××××××
银行账号:×××× 联系人:×××联系人:×××
××年×月×日
篇3:2024年简单装修合同
甲方 (总部):+++++装饰工程有限责任公司
乙方(加盟方):
一、总则
1、甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利、共同发展的原则,为了进一步拓展市场,更好地开展装饰工程业务,经协商就乙方加盟甲方的事项,达成共识并签订本协议。
2、加盟形式:甲方同意乙方以甲方分公司形式进行经营活动,分公司名称为 分公司。
3、分公司注册地址 。
4、分公司经营范围 。
二、加盟费用
1、乙方在签订本协议时向甲方支付壹万元(¥10000)加盟费,本协议期满或解除时加盟费不予退还;
2、甲方向乙方的征收的管理费用采用固定管理费用的模式,管理费为每年伍万元(¥50000),管理费自签订本协议5日内支付;次年管理费应于上年度协议签订日期前支付,如乙方逾期10日未支付管理费时,甲方有权单方面终止协议,并收回资质(包含各种资质证明文件)及公司名称、形象使用权。
3、乙方在本协议签订之日起7日内向甲方支付信誉保证金贰万元(¥20000)元,协议期满后退还,如乙方在经营过程中出现违规操作,违法乱纪,不遵守行业道德的行为(包括签合同时不正规操作,给客户或业主造成损失,不能及时解决赔偿;乙方在保管业主、客户的工程款或定金、订金期间出现丢失或带款潜逃),或其他对++++装饰公司造成名誉损失的行为,总公司有权没收其信誉保证金且相关的一切法律责任由乙方自行承担;情节严重者,甲方将在没收乙方信誉保证金后将其交公安司法部门处理。
三、甲方权利和义务:
1、甲方负责配合办理乙方的营业执照、税务登记证、机构代码证,费用由乙方承担。
2、甲方授权乙方以甲方分公司名义对外从事合法经营活动,并为分公司提供相关的资质证明文件和证书。
3、甲方负责每年的资质证、安全生产许可证等资质必备证件的年审,年审相关费用甲方承担;乙方负责其营业执照、税务登记证、机构代码证等证件的年审,年审费用由乙方承担。
4、如乙方发布不真实信息的,则甲方有权对其主要负责人进行批评,如情况严重,可进行罚款,罚款的标准另行制订。如产生法律纠纷的,责任由乙方承担。
5、甲方有义务对合作伙伴(乙方)的业务工作进行指导,并对广告的统一投放、人员培训提出合理的建议。
四、乙方权利义务:
1、乙方担任分公司的负责人,在不违背公司总部的经营方针和协议约定的情况下对分公司有经营权和管理权,乙方可根据自身的情况调整经营活动,乙方在经营过程中必须接受甲方的监督和指导;
2、乙方需备齐正常运营所需各项资料:如房屋租赁契约、房产证证明复印件等相关证件。
3、乙方不得转让、转借、出租营业执照、税务登记证、机构代码证;同时,乙方不得将资质证及其相关证件转借他人或挪作他用。如有违反,乙方须赔偿甲方的相关损失。
4、乙方必须遵守法律,合法经营,注重甲方形象及声誉。甲方有权对乙方经营情况进行抽查,如发现有以下现象,甲方有权终止协议:
(1)乙方中途自动放弃经营;
(2)乙方未经总部许可,私自将分公司转让第三方经营
(3)乙方在经营过程中,因违反国家、地方相关法律法规,导致被相关管理部门暂停经营、吊销执照或强行关闭的;
(4)乙方采取不正当竞争的影响甲方及其他加盟方经营的,甲方将根据情节作出是否终止协议;
(5)乙方恶意损害公司形象和声誉的。
(6)乙方及其雇用人员除了正常经营管理需要外,应遵守总部制定的保密制度,不得私自将甲方或其站点商业秘密透露给第三方,否则,甲方将通过法律途径向乙方追究责任并索赔损失。
五、甲乙双方合作经营项目
1、双方有一方无法单独完成或者双方基于客户资源等原因进行的合作经营项目,利润按5:5分成合作,共同施工与管理、共同承担盈亏。
2、为能够很好的将合作经营项目与乙方单独经营项目进行区分,双方在开展进行具体项目合作时应该以必要的书面形式将权利义务进一步明确。
3、合作结算方式:(如:甲方向乙方转交工程或乙方向甲方转交工程)一方签定合同收取相关款项后3日内按照约定比例向合作方支付。
六、协议期限及解除
1、本协议有效期为壹年,自 年 月 日起至 年 月 日。
2、乙方因管理不善导致无法正常经营而解除本协议的,应提前一个月以书面形式向甲方提出申请,并将业主、客户的业务向甲方交割且得到甲方确认,乙方须配合甲方办理营业执照等相关证件的撤销、过户或变更手续,甲方须在上述撤销、过户或变更手续完成之日起七个工作日内将信誉保证金退还乙方,对于乙方的经营场所甲方有优先受让权。
3、协议到期解除协议时甲方归还乙方所付费信誉保证金;需续约的则另外签订续约协议,信誉保证金暂时不予退还,直到再次加盟结束并完全交割清楚,甲方退还乙方信誉保证金。
七、关于公司工程部的管理规定:
(1)甲方在总部设立工程部并配备相应的项目经理和施工人员,乙方可按照甲方工程施工分包费用规定选择甲方现有施工人员对其所承接工程进行施工及工程款结算;
(2)如乙方将其工程发包给其他施工承包人,该承包人应具备合法资质,并在甲方工程部备案以便甲方统一管理,其工程分包结算由乙方与该承包人自行约定。;
(3)客户拒绝支付工程款的,如原因在于施工质量,则相关责任由负责施工的项目经理承担;如原因在于设计方面,则相关责任由乙方承担。
八、免责条款:如因洪水、地震、火灾、大面积流行性疾病、法律及政府政策变更等不可预见,不能避免的因素导致本协议不能履行或不能全部履行的,甲乙双方均不承担违约责任,甲方将退还乙方已交纳的信誉保证金。
九、情势变更条款:如在合同履行过程中出现双方签订合同时的情势发生重大变更导致合同无法履行或者履行合同已无意义,一方可根据法律上成立的情势变更事由,提出对合同进行修正或者解除。
十、相关事项
1、甲乙双方互相不负责,任何一方单独针对第三方债务、承诺、义务和责任,甲乙双方将不保证、不负责对方本协议外的义务、债务或开支等。
2、在本协议正常执行的前提下,甲乙双方互相不为对方的经营结果负责。
3、本协议之加盟方式,允许乙方采用独立核算、自主经营的原则。但乙方须具备完善的财务制度、按章纳税。不得违反国家相关法律法规,如乙方出现偷税漏税等违反法律的行为,该法律责任由乙方承担。
4、鉴于乙方是仅以甲方分公司的名义对外从事经营活动,甲方并不实际参与其正常经营活动。因此,出现以下责任时乙方应承担全部法律及民事责任:
(1)乙方因为独立与客户之间的合同纠纷而产生的违约责任;
(2)乙方所雇佣员工而产生的支付工资福利等费用;
(3)乙方以分公司名义在外赊购材料款;
(4)乙方以分公司名义租赁办公场所、设备等而产生的费用;
(5)乙方雇佣人员在履行职务过程中因为意外而产生的医疗、劳保费用;
(6)乙方在经营加盟分公司期间所产生的或者在法律上应该承担的其他任何费用及责任;
(7)乙方施工人员在施工过程中出现伤亡事故的,最终的责任由乙方承担。甲方不承担任何法律及赔偿责任。
十一、其他约定
(1)乙方在出现纠纷时应该独立解决并以分公司和自有资产承担责任。根据本协议加盟形式,如出现诉讼、仲裁情况,乙方应自行解决,同时承担相关所有费用。
(2)本协议经双方平等协商,以书面形式并经双方签字认同后得以补充或修改。补充或修改部分与本协议具有同等法律效力。
(3)甲乙双方履行协议时所发生的争议应协商解决,协商不成的,双方同意向甲方所在地人民法院起诉。
(4)本协议自各方法定代表或授权代表签字盖章之日起生效,本合同一式贰份,效力相同,双方各持一份。
甲方(总部)签章: 乙方(加盟方)签章:代表: 代表:
电话: 电话:
地址: 地址:
签约地点: 签约时间:
篇4:租赁二手居民房合同
出租方:
承租方:
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商的基础上,就甲方将自有商业用房出租给乙方使用的有关事宜,经协商一致,订立如下合同:
一、甲方商业房屋基本情况:
甲方商业房屋坐落于;该房屋结构为结构共层,建筑面积约平方米;该商业房屋建筑平面图见本合同附件一,该房屋附着设施见附件二;〔该房屋所有权证号、土地使用权证号〕为:,。
二、甲方对产权的承诺:
甲方保证在出租此商业房屋时没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在出租该房屋给乙方前办妥。出租后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。
三、租赁期限及装修期限:
租赁期为年,从 日至 日止。
1、在租赁期满后,除非甲方收回房产自用,如甲方继续出租此商业用房,乙方在同等条件下有优先权继续承租。如乙方要求继续租赁,则须提前6个月书面向甲方提出,甲方在合同期满前3个月内向乙方正式书面答复,如同意继续租赁,则续签租赁合同。
1、甲方给予乙方装修期限月,从本合同签定起到年____月____日止。。
四、房屋租赁保证金支付及返还方式:
经甲乙双方协商本合同签定后;
乙方应向甲方缴付元整作为此合同租赁保证金。
返还方式:甲方分年返还全额保证金{即乙方每年在缴纳此合同房屋租金时在原定金额上减元整即可}。
五、年租金总额及支付方式:
经甲乙双方协商:
此房屋每年租金总额为元整;第一年支付方式:
本意向合同签订后乙方支付元整;乙方进场装修时另支付元整;其它余款在乙方开业天内一次性付清,后续每年租金支付方式为每年期满一次性付清全年租金,以此类推。
六、租金递增方式:
经甲乙双方协商本协议租金前两年为元整,后至年租金在原有基础上递增%{即元整;再后至年在原有基础上递增%{即元整。
七、甲方交房使用规范:
甲方交房前须将此商业房经国家相关单位验收,并手续齐全,方可交付乙方使用。
八、双方的权利和义务:
1、甲方不得干涉乙方的一切合法经营活动,亦不承担乙方的一切债权、债务及民事责任等。
2、在经营活动中,乙方应接受甲方的相关管理,。
3、甲方同意,若乙方的经营状况发生变化或发生不可抗拒情况时,可以在本合同期内转租转让他人。
4、甲方承诺在乙方卖场开业前将乙方卖场正大门前的绿化带拆除8至10米作为乙方卖场出入口。。
5、乙方在使用过程中,不得随意改变和损坏商业用房主体框架结构及水、电等商业用房内相关设施的完好,如乙方在使用过程中造成此商业用房及相关设施损坏,由乙方承担一切维修费用。
6、乙方在征得甲方的同意后,可根据需要对商业用房进行装潢或部分拆除,其费用由乙方承担,合同终止时,该装潢部分能够拆除的部分,乙方可以拆除,不能够拆除的部分,归甲方所有。
7、租赁期间因房屋质量问题的维修费用由甲方承担,如租赁期内房产或其设施出现或发生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时,甲方应在接到乙方维修通知12小时内进行维修;甲方不予维修的,乙方可视实际需要在发出通知12小时后自行维修。本款所述维修费用由甲方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用,由乙方承担责任及损失。租赁期间,防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
九、合同的解除及赔偿:
1、乙方有下列情形之一的,甲方可终止合同并收回房屋,造成甲方损失,由乙方负责赔偿:
1、擅自拆改承租房屋主体结构的;
1、拖欠租金累计达六个月;
1、利用承租房屋进行违法活动的;
2、甲方有下列情形之一的,乙方可终止合同并清算因此造成的损失,由甲方负责全额赔偿:
1、因甲方债权产权不清造成乙方不能正常开业及营业的;
1、甲方故意阻挠乙方正常营业的;
1、甲方不能在本合同期限内兑现本合同实际期限的。
十、争议解决方式:
1、在合同履行过程中如出现需变更合同的情形,双方应协商解决,且应以书面材料作为依据。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意由地方法院裁决。
十一、补充条款:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均享有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
日期:日期:
篇5:17年个人房屋装修合同样本_合同范本
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:____区____街____单元____室
二、形式结构:____层式 ____室____厅____厨____卫
三、工程项目:
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。
七、付款方式:为确保工程质量,暂扣500元押金, 年 4 月_ _日至 年 7 月 日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签字(盖章): 签字(盖章):
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
篇6:借款装修合同
发包方(以下简称甲方):
身份证号:
装修地址:
联系电话:
承包方(以下简称乙方):
身份证号:
工长联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规规定,结合装修工程的特点,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就甲方发包的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成如下协议:
第一条:工程概况
1.1工程地点: 工程面积:
1.2工程内容和做法(见附表)
1.3工程承包方式( )
(1)包工包料 (2)清工辅料 (3)包清工
1.4工程期限:
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二条:甲方责任
2.1 开工前 天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬运的家具、陈设归堆遮盖,以不影响施工。
2.2供乙方施工所需要水、电为乙方无偿使用。
2.3负责协调邻里及物业关系,办理工人临时出入证和装修抵押金。
2.4如需拆改原建筑结构(包括梁/柱/板/墙等)或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
2.5负责工程质量和进度的监督及竣工验收。
2.6如本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并按时供应到场,乙方办理验收手续,如甲方供应的材料设备发现质量或规格差异问题,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的责任由甲方承担,工期相应顺延。
第三条:乙方责任
3.1施工中严格执行有关装修工程的安全操作规范,防火规范,施工规范及质量标准,按合同约定保质保量按期完工。
3.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
3.3未经甲方同意和所在物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种公用设施管线。
3.4施工中由于乙方施工操作不当造成原房屋设施损坏的,乙方负责修复。(如:下水、地热、风道等)
3.5工程先期需预备材料的项目,乙方有责任提前三天告知甲方,否则由于甲方致使工程停工引起的一切损失由乙方承担。
3.6乙方施工完成后,甲方未搬进任何家具物品之前,乙方保证施工现场环保的初步打扫。
3.7施工中乙方负责施工现场的安全,如发生安全事故及人身伤害由乙方负责。
3.8乙方保证施工中所使用的材料为报价单的指定材料,具指定材料保质保真,如若施工过程中乙方欲更换指定材料,需甲方签字验收后方可入场施工使用。
第四条 决算方式与工程变更
4.1 本工程决算方式,依据预算书中约定的单价为准。
4.2 施工中遇有工程项目的增减,施工方案、工艺做法及工程预算造价,需经双方签字确认后方可施工,决算方式按本合同约定条款执行。
第五条 工程违约责任
5.1 工期定为( )天
5.2 由于乙方原因延误开工,逾期竣工,每延误一或逾期一天,乙方按工程的 %向甲方支付违约金。
5.3因非甲方原因造成的停水、停电及其它不可抗拒因素而影响工期的,工期相应顺延。
5.4 未办理验收手续,甲方提前使用可擅自动用工程成品而造成的损失由甲方负责。
第六条 工程验收和保修
6.1 甲方应参加或委托他人参加材料验收,隐蔽工程验收,每一阶段验收合格甲方应在验收单上签字,如有异议,应及时通知乙方,并同乙方现场检查核实,甲方在乙方通知后,如不参加验收或参加验收却不在验单上签字,又不提出异议的,视为验收合格,由此产生的问题乙方不承担任何责任。
6.2 工程竣工以工程验收单验收结果为准,甲乙双方签署工程何修合同,(详见工程保修合同)
第七条 合同的变更和解除
7.1 合同经双方签字,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,经双方协商一致后签字补充协议,如要终止合同,提出终止合同的一方要以书面的形式提出,应按合同总价款的 %支付违约金,并办理终止合同手续。
7.2 施工过程中,任何一方提出终止合同,须向另一方书面形式提出,经双方同意办理清算手续,签字终止合同。
7.3 合同签定后,甲乙双方不允许增减掉水、电、瓦、木、油任何一项。
第八条 工程价款及结算
8.1双方商定,本工程的价款为人民币(小写) 元(大写)佰万仟拾元
工程内容和做法
就甲方_____________________________房屋装修、装饰工程乙方的工程责任。
力工:拆除经甲乙双方协商拆除之墙面、地面和屋内的部分装饰:包括厨房墙地面拆除、洗手间墙地面拆除、南北阳台墙地面拆除、厅中隔断拆除、厨房洗手间中间实墙拆除、室内部分软包拆除。 电工:室内电路换线和部分线路改造。
水暖工:室内上下水改道、暖气装修。
瓦工:新建的厨房、洗手间(改到北阳台)的墙地面瓷砖铺贴,大厅地面铺砖。
木工:厅中简装吊顶、阳台橱柜(规格:高0.8米 、宽0.5米、长1米)两个卧室棚角石膏线粘贴。
大白工:墙面石膏找平、刮腻子粉、滚乳胶漆、 卫生工:初步简单打扫。
以下各种需甲方负责购买材料和部分安装。
瓷砖、地砖、大理石、暖气片及配件,地板、地脚线、洁具、灯具、开关、插座、阀门、彩铝门窗、套装门、厨柜门、家电、防盗门、厨房家用电器、乳胶漆。
甲方:
乙方:
年 月 日
篇7:2024房屋内部装修合同
协议编号:
甲方:_____________
乙方:_____________
地址:__________________________地址:__________________________
联系电话:联系电话:
甲方向集团申请资金,经集团批准,由乙方借款给甲方,为明确责任,甲乙双方协商一致特签订本协议兹共同遵守执行。
第一条借款金额甲方向乙方借款人民币(大写)。
第二条借款用途甲方借款将用于。
第三条借款期限本协议约定借款期限为从年月日至年月日。
第四条借款利率和计息、结息确定借款月利率。
资金占用费按日计息,按月结息,每月由乙方出具《利息通知单》给甲方,甲方借以计提资金占用费。
第五条还款甲方按先还息再还本的原则偿还,甲方应在借款到期日连本带资金占用费一并归还乙方第六条逾期甲方无法按时归还借款的,集团可以按以下标准提高支付乙方资金占用费利率,同时由集团加收额外管理费。
逾期期限调高幅度额外管理费(按本金的以下月利率计算)1—30天0‰—0.05‰1‰31—90天0.02‰—0.10‰2‰91-120天0.05‰—0.20‰3‰120天以上0.10‰—0.50‰5‰第七条协议争议解决方式协议在履行过程中发生争议,可以提交集团财务管理部协调解决。
第八条适用对象本协议适用于经集团批准的资金申请借款,签订双方应为集团下属控股子公司或集团本部。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日年月日
篇8:苏州简装修房屋长期租赁合同
出租人:
身份证号:
联系电话:
联系地址:
承租人:
身份证号:
联系电话:
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方经友好协商,在平等自愿、诚实信用的基础上,就房屋租赁的有关事宜签订本合同:
第一章租赁房屋基本情况
第一条房屋坐落于_____市,建筑面积_____平方米。
第二条房屋权属状况:甲方是房屋的所有权人,对该房屋享有合法的出租权利。
第三条租赁用途:办公。
第二章租赁期限
第四条房屋租赁期自___年___月___日至___年___月___日。
第三章租金、租赁押金、物业管理费、其他杂费
第五条双方约定租金为人民币___元/月;支付方式押个___月的租金,付___个月的租金。
第六条租金支付方式为:
1、按每个月为一期支付;
2、首期租金___元,于签署本合同同时支付,以后各期租金提前十天支付,交付时间分别是:___。
第七条乙方同意支付甲方租赁押金人民币___元,以保证乙方退租时结清所欠租金及其他杂费,该笔租赁押金由乙方在签署本合同同时支付给甲方。本合同到期后,如乙方不再续约,并已结清所欠租金及其他杂费,且将公司注册地址迁出后,由甲方将剩余押金返还给乙方。
第八条租赁期间,甲方承担费,乙方承担等与乙方经营产生的直接费用。
第四章租赁房屋交付
第九条甲方应当于__年___月___日向乙方交付房屋钥匙,并按照交接清单由甲、乙双方清点房屋现状。
第十条甲方应当结清本合同签订之前发生的与房屋有关的一切费用。
第五章租赁房屋维修及交还
第十一条如乙方为办公需要对房屋进行装修和改造,应进过甲方同意,并且装修和改造方案必须符合消防及工程安全要求。
第十二条本合同终止时,乙方应在合同终止当日将该租赁物业交付甲方,乙方须保证房屋内的固定附着物、设备、设施完好无损,由于乙方过失造成该租赁物业损坏的,由乙方负责修复。
第六章甲方的权利和义务
第十三条甲方的权利和义务
1、甲方承诺该房屋为其合法拥有并已具备合法出租的资格。由于甲方不具备合法拥有及出租该房屋,所造成的损失应由甲方负责;
2、甲方保证在出租期内房屋可以被正常使用,甲方不得无故干涉乙方的正常使用行为;
3、甲方须提供乙方办理注册工商、税务等政府部门要求提供的相关材料;
4、房屋及所属设施由于自然老化、政府改造等原因造成的维修或更换,由甲方承担;
5、甲方应按时向物业管理公司缴纳物业管理费、取暖费,以免影响乙方的权利,如甲方原因未向物业管理公司缴纳物业管理费造成乙方权利受损,乙方有权从租金内扣减直接向物业管理公司缴纳;
第七章乙方权利和义务
第十四条乙方权利和义务
1、乙方应保证提供的身份资料完整属实并保证在承租期内合法使用该房屋;
2、按照本合同第三章的规定按时如数支付租金;
3、乙方未能合法、合理使用租赁房屋,导致房屋损坏的,乙方应当负责维修,并承担费用;
4、乙方未经甲方书面同意,不得将房屋转租;
5、在租赁期间,乙方主体发生分立、合并时要提前通知甲方,并保证有关乙方的合同义务由分立、合并后存续的机构承继;
6、乙方因经营发生的一切责任及后果由乙方独立承担,与甲方无关;
7、在合同到期或终止前30天内,乙方允许甲方或其代理人带领客户进入该租赁房屋视察,但须提前通知乙方。
第八章甲、乙双方的违约责任
第十五条甲、乙双方任何乙方违反本合同约定给对方造成损失的,应当赔付对方的损失。
第十六条甲方延期交付房屋,每逾期一天,应向乙方支付双倍日租金的违约金;逾期超过7天则视为甲方违约,乙方有权解除本合同,甲方双倍返还租赁押金及已付租金。
第十七条合同终止时乙方延期交付房屋,每逾期一天,应向甲方支付双倍日租金的违约金,违约金从租赁押金中扣除。
第十八条乙方逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按应付租金的千分之十支付违约金,拖欠租金超过7天,甲方有权解除本合同,收回房屋;甲方通知乙方解除合同3日后,房屋内遗留物品,视乙方放弃,甲方有权处置。
第十九条乙方提前解除本合同,应提前30天通知甲方,租赁押金不予退还。
第二十条甲方若逾期退还乙方租赁押金,每逾期一天,则甲方需按租赁押金的千分之十支付违约金。
第二十一条甲方提前解除本合同,应提前30天通知乙方,并赔偿乙方一个月租赁押金。
第九章本合同变更、续签
第二十二条本合同条款在执行中需要变更的,变更一方应提前书面通知对方,经甲、乙双方协商一致后签订变成协议。
第二十三条乙方对租赁房屋在同等条件下享有优先续约的权利。更新合同条件时必须合情合理,各方均不允许一意孤行、无视行情、损坏对方的利益。本合同到期前1个月内,甲、乙双方可就续签合同进行磋商。
第十章不可抗力
第二十四条由于不可抗力的原因导致租赁房屋毁损和造船甲方或乙方损失的,或不可抗力的`原因导致本合同不能履行的,甲、乙双方互不承担责任。
第十一章争议解决方式
第二十五条因本合同产生的一切争议,甲、乙双方当事人应当友好协商解决。协商不成的,甲乙任何一方均有权利通过北京仲裁委员会申请仲裁或法院诉讼解决问题。
第十二章本合同的生效及其他
第二十六条本合同未尽事宜可由甲、乙双方另行协商确定。
第二十七条本合同附属文件作为本合同的必要组成部分,与本合同条款具有同等法律效力。
第二十八条本合同一式两份,签字并支付款项后生效,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
补充条款:
出租人签章:
承租人签章:
日期:
篇9:大厦室内装修招标合同_合同范本
我单位拟新建_____大厦室内装修工程,为确保工程质量、安全,提高经济效益,本着公开、公正、公平竞争的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,并报经市计委批准,该工程项目拟采用公开招标形式招标,择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、建设地点:
3、计划投资_____万元,投资性质:单位自筹,已到位资金_____万元。
4、功能布局:详见业主提供的装修设计施工图。
5、工程类别整栋装饰工程。
二、工程招标范围:
详见业主提供的装修设计施工图。
三、承包方式:
1、本工程根据《招标投标法》等有关规定,按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及有关规定由建设方与施工单位签订合同,采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。
2、取费标准
2-1、土建工程:按现行定额及其配套的取费标准,材料预算价格执行*建价〔20__〕08号文取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文人工调整暂调系数按*建定〔20__〕第09号文进行调整,列入税前报价施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费执行郴建定〔20__〕第011号文。
2-2、安装工程:按现行定额取费,材料预算价格按现行市场价执行。
2-3、装饰装修工程:按现行定额取费,材料预算价格执行*建价〔20__〕第08号文,取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文以及有关配套文件规定执行。
1、本工程报价不含劳保统筹基金。
四、主要材料供应及质量要求:材料的采购由业主和乙方共同考察后,经业主和监理同意后方可使用。
五、建设工期:
本工程施工工期参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为天投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。
六、工程质量:
按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时,经当地质量监督部门核定,质量等级必须达到优良标准。
七、合同签订要求:
1、中标人不得将工程转包如发现有转包行为,由建管部门按规定予以查处,建设单位报经市招标办批准,有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。
2、严格按国家的有关规定和有关要求签订建设工程施工承包合同。
3、工程结算:本工程以中标价作为工程价款结算的依据增减部分,以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动,应予以调整。本工程结算委托审定。
4、工程价款的拨付:本工程在施工合同签订后、开工前10天,按中标价的10%预付工程备料款其后,每月按上月实际完成的建安工作量的60%拨付。工程款拨至中标价的60%时,停止拨付其余40%待工程竣工验收合格并符合合同要求,工程结算后两年内付清。
5、违约责任和奖罚办法:
5-1、本工程实行优质优价,工程竣工验收评定为优良工程的,按中标价的2%奖励质量等级未达到中标承诺的,按中标价的2%处罚。
5-2、本工程要求按中标工期完工每提前或推迟一天交付使用,按中标价的万分之二予以奖罚。
5-3、本工程如因建设方延误工期,每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。
八、投标须知:
1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金*万元。
2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同,以保证投标人一旦中标,即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝,其投标保证金不予退还。
2-1、履约担保形式:现金担保。
2-2、担保额度:采用现金方式,其履约担保额度为*万元,投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。
2-3、履约担保有效期:投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。
3、工程现场勘察和招标答疑:
4、投标报价的取值:
5、投标书的编制、密封和投送
5-1、投标书包括商务标书和技术标书。
5-2、商务标书的内容包括:
5-2-1、商务标:对招标文件的响应程度胜任程度及信誉综合说明投标人及法人代表的签章项目经理部组成人员明细表以及其它需要说明的文件和证明材料。
5-2-2、商务标:投标报价、承诺表。
将以上资料装订成册,一式贰份。其中投标报价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。
5-3、技术标书主要是施工组织设计本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份其要求如下:
九、开标、评标、定标
1、本工程定于_____年_____月_____日_____时在_____市建设工程交易中心公开开标。
2、投标人必须参会的人员是:法人代表或法人代表委托代理人,投标本工程的项目经理,每个投标人总人数不得超过_____人
3、凡参会人员必须按时到会,并遵守开标现场的规定和纪律。
4、开标现场需提交以下资料:
4-1、企业资质证书、营业执照副本原件
4-2、法人证件以及相应的身份证原件
4-3、项目经理证书、项目技术负责人证书以及相应的身份证原件
4-4、建设行政主管部门的有效证明和文件。
5、本工程的评标办法采用郴建招字〔20__〕6号文中综合评估法。评分表及权数取值见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5.
6、本工程中标单位的确定为按评标结果获得最高分者为中标人方式。
十、有下列情况之一者,投标书或投标资格无效:
1、投标书未按要求密封,商务标书内未加盖单位公章、无法人代表签字的
2、技术标书未按要求编制打印的,技术标书无效
3、投标书未按规定时间送达市交易中心的
4、一个投标书出现两个报价的
5、投标单位在开标后迟到的
6、投标单位的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的
7、委托代理人没有授权委托书而参加开标会议的
十一、其它事项
1、投标人中标后,在十天内到_____招标代理公司领取由招标人签发、市招标办备案的中标通知书未中标单位如对评标、定标结果要求复议的,须在十个工作日内提出书面请求报招标人和市招标办,逾期不予受理。
2、中标人持中标通知书在七天内,与建设方签订好施工合同,领取施工许可证后方可进场施工。
3、本招标书未尽事宜,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、湘*建394号文件和市政府以及市建设主管部门的有关规定执行。
法人代表
招标人
年月日
篇10:公司房屋租赁简单合同
出租方: (以下简称甲方)______________
承租方: (以下简称乙方)______________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,为明确双方的权利、义务,甲、乙双方订立本合同,以供双方共同遵守:
第一条:甲方 (面积:_______㎡)租赁给乙方作为_______之用。
第二条:租赁期为________年即从________年____月____日至________年____月____日止。
第三条:租金、费用的数额及交纳
1、 租金为每年人民币_______元,第________年免收租金,后________年每年分两次交纳,每年的公历____月____日和____月____日各交纳当年租金的一半。
2、 物业管理费、水、电费、有线电视收视费,乙方应按甲方管理规定交纳,双方另签物业管理合同予以明确作为本合同附件。
第四条:双方的权利和义务:
1、甲方负责将水、电接至进户水表、电表箱,乙方逾期交纳水、电费超过45天,甲方有权停水、停电。
2、甲方有权对乙方的用电、消防情况进行定期检查,发现问题后,有权提出整改意见:
3、乙方应按照工商、税务、卫生、公安消防部门的管理规定,领取合法证照。
4、乙方应注意用电、防火、卫生安全,保持周围环境卫生,不得在公共场地乱放、乱丢垃圾或杂物,或晾晒衣物、毛巾等有损周边环境的整体美观行为。
第五条:乙方提出装修方案的设计,方案应经甲方审核同意(甲方审核范围包括:设计风格、色调、材料、预算等),乙方按审核同意后的设计方案负责施工;装修费用先由乙方垫付,工程结算由甲方参与并经甲方认可,甲方在乙方领取营业执照开业20天内按认可的结算书支付给乙方。
第六条:不论因何种原因乙方停业超过30天;或乙方不按甲方用电、消防整改意见进行整改;或乙方非法经营被政府有关部门查封,或擅自将房屋转租、转借、分租给他人;或租赁期内,未经甲方同意,擅自改变房屋结构;或乙方迟延交纳租金超过一个月,不按期交纳各项费用超过70天,甲方都有权解除合同。
第七条:租赁期间,乙方独立经营、自负盈亏,经营过程中发生的债权债务与甲方无关。乙方因不注意用电、防火安全给甲方和他伯财产、人身造成损害;或不注意卫生安全,出现 食物中毒、疫病流行等给他人造成人身伤害,乙方应负全部赔偿责任。
第八条:违约责任
1、乙方不按期交纳租金和各项费用,甲方有权按同期________年期银行贷款基准利率计收利息,并加收每日千分之三的违约金。
2、乙方未经甲方同意提前终止合同,除应向甲方赔偿第________年免收的五万元租金外,还应支付未履行合同租金____________%的违约金。
3、甲方按第六条规定解除合同,乙方应按甲方支付的装修费用按________年平均折旧计算将已使用年限的折旧费赔偿给甲方_______万元租金外,还应支付未履行合同租金部分100%的违约金。
3、甲方按第六条规定解除合同,乙方应按甲方支付的装修费用按________年平均折旧计算将已使用年限的折旧费赔偿给甲方。
第九条:租金期满,本合同终止,乙方应在期满后____日内,将房屋腾空交还给甲方,故意损坏房屋结构,乙方要负赔偿责任。租赁期满后乙方需继续租赁,应在期满前____日通知甲方,在同等条件下,乙方有优先租赁权。
第十条:租赁期内若发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方可以向法院提起诉讼。
第十一条:本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:______________乙方:______________
代表:______________代表:______________
签约日期:________年____月____日
篇11:农村二手房转让合同
卖方:__________________(简称甲方)
买方:__________________(简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条:乙方同意购买甲方拥有的座落在______市______区______拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为______平方米。(详见土地房屋权证第______号)。
第二条:上述房产的交易价格为:单价:人民币______元/平方米,总价:人民币______元整(大写:______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币______元整,作为购房定金。
第三条:付款时间与办法
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币______拾______万______仟______佰______拾______元整给甲方,剩余房款人民币______元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币______拾______万______仟______佰______拾______元整给甲方,剩余房款人民币______元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条:甲方应于收到乙方全额房款之日起______天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将______等费用结清。
第五条:税费分担
甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条:违约责任
甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在______日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起______日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条:本合同主体
1、甲方是______共______人,委托代理人______即甲方代表人。
2、乙方是______,代表人是______。
第八条:本合同如需办理公证,经国家公证机关______公证处公证。
第九条:本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、______公证处各一份。
第十条:本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条:本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
出卖方(甲方):__________________
购买方(乙方):__________________
代理人(甲方):__________________
代理人(乙方):__________________
日期:______年______月______日
篇12:简单租赁合同
出租方:_________________有限公司(以下简称甲方)
法定代表人:_____________________
统一社会信用代码:_______________
通讯地址:_______________________
联系方式:_______________________
承租方:__________________有限公司(以下简称乙方)
法定代表人:_____________________
统一社会信用代码:_______________
通讯地址:_______________________
联系方式:_______________________
交付地点:_______________________
一、甲方为乙方提供的设备概况
设备名称:_______________________
规格型号:_______________________
生产厂家:_______________________
数量备注:_______________________
二、设备使用地点及工程项目
乙方因经营需要,有意租赁甲方现有工程机械设备,甲方表示同意。甲方为乙方提供的设备只允许乙方在__________用于_________工程。
风险告知:双方签订设备租赁合同之前承租人一方应当告知出租人设备用途。承租人一方应当按照约定使用设备,并注意不得违反相关法律法规。
三、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方拥有租赁设备的所有权,可任意在租赁设备上附有甲方标识。
2、乙方仅用租期间内在本合同规定的范围内拥有该设备的使用权。
四、操作人员的费用承担
甲方为乙方设备该设备操作手______人,乙方负责食宿,由____方负责该设备操作手工资,乙方根据用方操作手的工作表现发放拖补助。
五、租赁期限及租金结算方式
1、乙方自_____年______月______日起租用设备工程结束,乙方通知甲方停机退场之日起,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续。租赁期不足壹个月,按壹个月计算。
2、设备的租赁费用按月租结算,确定人民币_______元/月,租赁期间每月工作时间不得超过_______小时,超出部分视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。
3、乙方确认设备完好签订租赁合同,向甲方付清壹月租金及退场押金,次月租金提前_____日支付,以后租金支付以此类推,否则按违约处理。
4、因现场环境、气候因素(如阴雨、停工待料、等非设备本身故障原因)不影响甲方向乙方收取租金。
六、设备的运输、使用、维修、保养费用。
1、乙方应承担租赁设备的进场费用______元,租赁时间不足叁个月,乙方承担设备的退场费用______元,租赁时间超过叁个月,退场费用由甲方承担。
2、设备在租赁期间所需的燃油费用由乙方承担,乙方有责任保证油料的质量。
3、设备在租赁期间由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养、使设备保持良好的状态,如因乙方原因,使设备不能及时练修保养造成的停工,其停工期间租金正常计算。
4、设备在租赁期间安装、调试、装卸过程中所产生的食宿及吊装费用由乙方承担。
5、设备在租赁期间每月应有叁天的保养时间,(高原、工区每月应有5天的维修保养时间),每月超出的时间乙方可扣除相应天数的租赁费。
七、甲方的权利和义务
1、为乙方提供性能良好的设备,甲方机手应服从乙方施工管理人员的调度和指挥,并遵守乙方施工进场的规章制度。
2、甲方机长应按设备操作规程施工,由于甲方机手违章操作造成的机械故障由甲方负责。
3、甲方按期租金,在乙方未按合同规定期限支付租金时,有权利终止合同调回所租设备,乙方应赔偿给甲方造成的各种损失。
4、甲方不承担工程技术原因造成的任何损失。
八、乙方的权利及义务
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方人员的安全,如因乙方原因造成的设备损坏,丢失及人员伤亡,其损失由乙方赔偿,乙方应合理安排设备及机手的工作,不得强迫甲方机手违章或超负荷作业,甲方机手有权维护设备及自身的合法权益,如因乙方违章指挥造成的机手人身伤害或设备损坏由乙方负责,机械操作手不承担施工技术责任,以此造成的一切损失由乙方全部承担。
2、甲方设备在使用中如因严重设备故障而影响乙方施工,乙方有权要求甲方在叁天内更换设备,但甲方不承担向此而引起的其他连带责任和损失(如废掉的物料、其他设备的台班费用,乙方从第三方租赁的设备所产生的费用等)
3、在设备租赁期间,乙方应赔偿非甲方的设备原因造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三人扣押等)乙方仍应按合同的约定支付停机期间的租金。租赁期结束,乙方应无条件保证甲方设备安全退场,否则,视同乙方继续租用设备而承担租金,直至甲方设备安全退场为止。
九、违约责任:
1、甲乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或单方随意除本合同,任何一方违反合同的约定都应支付对方本合同的总金额的20%的违约金。
2、在租赁期间,一方不得在租赁设备上随意增加和扣除费用,不得将租赁设备进行转租或抵押,否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。
3、乙方未接合同规定的期限支付租金,属乙方违约,甲方有权停止设备或终止合同调间所租设备,设备停机期间的租金正常计算,由此产生的损失由乙方承担。每超一天乙方应向对方正常缴纳租金加付月租金的5%作为违约金。
十、争议的解法
有关本合同争论,甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款协商解决,协商不成,用向甲方所在地法院诉讼解决。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
十一、其它补充签定:
本合同一式四份,甲方双方各执二份,合同双方签字盖章后生效。
出租方(公章):__________________ 承租方(公章):__________________
法定代表人(签章):_____________ 法定代表人(签章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
篇13:借款装修合同
委托方:
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址:
2、居室规格:房型总计施工面积平方米。
3、施工内容:室内顶棚、地砖、管线、家具、防盗设施、家用电器等。
4、工程开工日期:年月日
5、工程竣工日期:年月日工程总天数: 天。
第二条工程价款工程价款壹拾陆万元整签订合同后付 元,开工后付 元,验收合格后付 元。
第三条质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
第四条工程验收
1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,关承担乙方的看管费和相关费用。
第五条违约责任合同生效后,在合同发行期间,擅自解除合同,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第六条争议解决本合同发行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院起诉讼。
第七条合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第八条合同生效
本合同一式两份,签字后生效。
发包方:
承包方:
日期:
篇14:简单股权转让合同范本
甲方:身份证号:地址:
乙方:身份证号:地址:
甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就甲方转让公司的股份给乙方的相关事宜达成如下协议:
一、甲方以人民币元(大写:)的价格转让其持有的公司%股权给乙方。
二、甲方保证转让给乙方的股权是合法有效的,保证其在公司的出资真实合法,保证其对本协议所涉股权拥有完全的处分权;甲方保证本协议所涉股权没有设置任何担保,不存在任何正在进行或潜在的民事、刑事或行政诉讼。否则,甲方应承担由此引致的所有法律责任及给乙方造成的经济损失。
三、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份,与公司原始股东享受同等的权利。
四、甲方保证公司的其他股东同意甲方转让公司的股份给乙方,并由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件。
五、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续,甲方应给与积极协助或配合,变更登记所需费用由乙方承担。
六、乙方受让上述股权后,由新股东会对原公司成立时订立的章程、协议等有关文件进行相应修改和完善,并办理变更登记手续。
七、股权转让前公司的债权债务由公司依法承担,如果依法追及到股东承担赔偿责任或连带责任的,由原股东承担相应责任。
八、付款方式:____。
九、本协议约定的股权转让,其有关税、费按法律规定由承担。
十、甲、乙双方必须认真履行合同,任何一方违约应该向对方支付合同总价款15%的违约金,并赔偿对方的损失。
十一、甲、乙两方履行合同,发生纠纷时,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,向人民法院起诉,由乙方所在地人民法院管辖。
十二、本合同正本一式四份,立约人各执一份,公司存档一份,报工商机关备案登记一份。本合同自将以双方签字之日起生效。
附:
1、身份证复印件。
2、公司股东同意本次股权转让的决议等文件。
3、股权证明文件复印件。
转让方:
篇15:装修建材买卖合同书
合同编号:_________
买方:________________________
卖方:________________________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条所购建材基本情况单位:_______________元/
建材名称:________________________
产地:________________________
品牌:________________________
规格型号:________________________
材质:________________________
批次:________________________
数量:________________________
单价:________________________
总价:________________________
备注:________________________
合计人民币(大写)_____________________(小写):_____________元
第二条质量标准:_____________________
第三条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间:__________
交货地点:__________
第四条验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后_______日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间:双方约定以第_______种方式支付价款。
(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)_____________元(定金不得超过总价款的______________%),货到验收后一次性支付余款;
(二)________
第六条违约责任
(一)卖方违约责任
1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。
2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款_____________%的违约金;迟延交货_______日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任
1.买方迟延提货的,每日应向卖方制度迟延部分价款___________%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向_______人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条他约定事项:
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。
买方(章):______________卖方(章):_____
住所:_________________住所:________
联系方式:_________联系方式:_________
法定代表人:_____法定代表人:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
签订时间:_________签订地点:_________
篇16:装修总承包合同简单
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称及地点:
2、工程承包内容及范围:
(1)变电站一般土建工程:施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。
(2)变电站建筑工程:主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。
(3)变电站辅助设施工程:全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。
(4)变电站安装工程:变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。
(5)线路工程:至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)
(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)
(7)系统试运行。
(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。
以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。
3、工程承包方式:本工程由乙方进行施工总承包。
4、工程合同金额:人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)
5、工程质量要求:单位工程合格率100%,整体工程达到优良标准。
6、工程工期要求:开工日期为年月日,竣工日期为年月日,合同工期天。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
9、本合同包括: (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款
10、本合同订立时间:年月日,合同订立地点:。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。
11、本合同一式捌份,其中正本贰份,双方各执壹份;副本陆份,双方各执叁份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:正规2024采购合同简单
甲方(需方): 乙方(供方):
经过双方友好协商,签订以下合同条款,以便共同遵守。
一、产品清单(详见表格)
二、质量标准:
1. 乙方提供的产品须符合相关的国家标准或行业标准。
2. 乙方提供的产品应是正品元器件,原厂包装;原厂外箱全新未拆封,不买已拆封的散新货。
三、交货时间及地点:
1.交货时间:合同签订后__周内,若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳合同额的3%作为违约金。
2.运输:以□乙方送货 航空 □铁路 □快递 □汽运方式运输,运费由乙方承担。
3.交货地点:
四、初验:
到货后 5 天内甲方依据本合同进行初验。
五、付款:
到货后乙方向甲方提供17%增值税发票,甲方初验合格60天后向乙方支付货款。
六、违约责任及解决:
发生争议由双方协商解决,协商不成向合同签署地经济仲裁委员会申请仲裁;或向签署地有管辖权的人民法院起诉,通过诉讼方式解决。
七、其他约定:
1. 甲方初验合格并向乙方支付货款后,乙方仍对产品质量及售后服务负有责任,如果付款后发现质量不能满足要求,甲方有权要求乙方退货或换货。
2. 本合同自签订之日起生效,有效期为壹年。
3. 本合同一式二份,双方各执一份,传真件有效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
电话: 电话:
传真: 传真:
日期: 日期:
篇18:砖混结构二手房房屋租赁合同
甲方:__________
乙方:__________
咀乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条、房屋坐落
房屋位于__________市__________街道__________小区__________栋__________单元__________号。
房屋为______室_______厅,可使用面积为__________平方米,甲方将房租出租给乙方做__________使用。
第二条、租赁期限
租赁期共_______年______月,出租人从_________年______月______日起将出租房屋交付承租人使用,至_________年______月______日收回。
承租人有下列情形之一的,出租人可以中止合同,收回房屋:
1、承租人擅自将房屋转租、转让或转借的。
2、承租人利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的。
3、承租人拖欠租金累计达_________个月的。
租赁合同如因期满而终止时,如承租人到期确实无法找到房屋,出租人应当酌情延长租赁期限。
如承租人逾期不搬迁,出租人有权向人民法院起诉和申请执行,出租人因此所受的损失由承租人负责赔偿。
合同期满后,如出租人仍继续出租房屋的,承租人享有优先权。
第三条、租金和租金的交纳期限
租金的标准和交纳期限,按国家的_________规定执行(如果国家没有统一规定的,此条由出租人和承租人协商确定,但不得任意抬高)。
第四条、租赁期间房屋修缮 修缮房屋是出租人的义务。
出租人对房屋及其设备应每隔_________月(或年)认真检查、修缮一次,以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人维修房屋时,承租人应积极协助,不得阻挠施工。
出租人如确实无力修缮,同承租人协商合修,届时承租人付出的修缮费用即以充抵租金或由出租人分期偿还。
第五条、出租人与承租人的变更
1、如果出租人将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。
2、出租人出卖房屋,须在3个月前通知承租人。在同等条件下,承租人有优先购买权。
3、承租人需要与第三人互换住房时,应事先征得出租人同意,出租人应当支持承租人的合理要求。
第六条、违约责任
1、出租人未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的,负责赔偿_________元。
2、出租人未按时交付出租房屋供承租人使用的,负责偿付违约金_________元。
3、出租人未按(或未按要求)修缮出租房屋的,负责偿付违约金_________元。
如因此造成承租人人员人身受到伤害或财产受损的,负责赔偿损失。
4、承租人逾期交付租金的,除仍应及时如数补交外,应支付违约金_________元。
5、承租人违反合同,擅自将承租房屋转给他人使用的,应支付违约金_________元。
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
篇19:2024年包工包料装修合同_合同范本
委托方(甲方):
住所地址:
身份证号码:
电话:
承接方(乙方):
住所地址:
身份证号码:
电话:
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1. 工程地址:________________________________________________
2. 居室规格: ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫,施工建筑面积____平方米。
3. 委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)
4.工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)
5. 工程开工日期:_______年_______月_______日
6. 工程竣工日期:_______年_______月_______日 工程总天数:______天
第二条:施工内容
1.客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为PU板。
第三条:装潢工程材料
序号
品名
品牌/规格
价格
备注
电线
武汉二厂铜芯线
2
插座、开关
飞雕牌
底盒、面板
3
上下水管
伟星PP-R水管、
联塑PPC下水管
绝对不能有渗漏
4
木芯板
鹰冠牌16mm厚
95元/张
级别:E1
5
卫生间及厨房的墙砖、地砖
300*300或330*330
墙砖、地砖不可混用
6
卫生间洗脸台
500
带镜子、柜子、毛巾架、挂钩
7
铝扣板
奥普/友邦/品格/宝兰/奥华
8
排风扇
200
两个
9
厨房、卫生间双层玻璃门
1.2m厚铝合金门
500
10
主、次卧门、门窗
600
含门套、窗套、门锁、门吸
11
卫生间防水胶、防水涂料
邻乐/西卡/德国汉高
12
家具木器漆
多乐士5合1清味木器色漆
底漆、面漆同一品牌
13
墙面乳胶漆
多乐士5合1金装环保漆
底漆、面漆同一品牌
14
胶水
汉港白乳胶
墙面、家具用
15
堵漏王、填缝剂
16
大便器
坐式带水箱
17
混水阀
厨房、厕所各一
18
辅材
钉子、砂纸、装饰五金
第四条:材料供应
1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第五条:付款方式
开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。
第六条:其他事项
1.安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。
甲方(业主): 乙方(包方):
签约日期: 签约日期:
篇20:2024个人简单房屋租赁合同格式参考_合同范本
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:
第一条 房屋基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 市 区 房间。
第二条 房屋用途
该房屋用途为租赁住房。
除双方另有约定外,乙方不得任意改变房屋用途。
第三条 租赁期限
租赁期限自___年___月___日至___年___月___日止。
第四条 租金。
该房屋月租金为(人民币) 百元整。¥ 元。
该房屋押金为(人民币) 百元整。¥ 元。
第五条 租赁期间房价的调整
1、 如遇到周边房租发生调整时,则甲方将相应调整租金标准。
2、 甲方在调整房租时,应提前一个月通知乙方。
3、 对于房租的调整,双方可通过协商解决,如乙方不能接受时,乙方应在3天之内退房。
第六条 付款方式
1、乙方应每 仟
2、乙方应在上阶段租金到期之日提前10天预支付下一阶段的租金,并将租金打到甲方指定的银行账户。
3、如乙方未能在上阶段租金到期之日提前10天内预支付下一阶段的租金,甲方视乙方终止本合同,甲方有权收回房屋,并按(第十一条 违约责任)就行处理。
4、当月租赁时间未满10天时按半个月计算;超过10天时按一个整月计算。
第六条 交付房屋期限。
甲方应于本合同生效之日起 3 日内,将该房屋交付给乙方。
第七条 维修养护责任
1、日常的房屋及室内设施的维修费用由乙承担。
乙方在租赁期间,负责管理房屋及室内设施、物品的损失和维修费用,如因使用不当乙方应承担赔偿损失的责任。
2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或就行经济赔偿。
乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的,除双方另有约定外,甲方有权选择以下权利中的一种:
(1)依附于房屋的装修归甲方所有。 (2)要求乙方恢复原状。 (3)向乙方收取恢复工程实际发生的费用。
租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门或所在小区内规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
第八条 关于房屋租赁期间的有关费用
在房屋租赁期间,以下费用由乙方支付:
1、水、电、有线电视、宽带等费用;
2、煤气费用;
3、物业管理费用;
4、其他费用。
第九条 房屋押金 甲、乙双方自本合同签订之日起,由乙方支付甲方(相当于一个月房租的金额)作为押金。
第十条 租赁期满
1、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,甲方则优先同意继续租赁;
2、租赁期满后,如甲方未明确表示不续租的,则视为同意乙方继续承租;
3、租赁期限内,如乙方明确表示不租的,应提前一个月告知甲方,同时甲方将扣除乙方一个月租金作为对甲方的补偿;
4、乙方交房时,应保证房屋及各设施、物品完好,如有损坏或丢失,乙方应及时修复或补充,否则甲方将按原价3—5倍价格从押金中扣除。如经甲方验收合格时,甲方应退还乙方剩余的租房款及押金。
5、租赁期限内,如甲方明确表示不租的,应提前一个月告知乙方。乙方交房时,如经甲方验收合格时,甲方应退还乙方剩余时间已支付的租房款及押金。
第十一条 违约责任
1、租赁期间双方必须信守合同,乙方如违反本合同的规定,甲方将扣除乙方缴纳一个月租金作为违约金并终止租赁合同。
2、乙方擅自将承租房屋转给他人使用,甲方有权责令停止转让行为,终止租赁合同。同时甲方将扣除乙方全部租赁金及押金。同是根据事态的严重性决定是否移交当地公安机关。
第十二条 因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的,经双方共同确认认可,乙方可不承担相应责任。
第十三条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十五条 其他约定
(一)开始租赁时的水、电、煤气等表状况:
(1)水表现为: 度;(2)电表现为: 度;(3)煤气表现为: 度;
(4)租赁期满后,乙方应将所欠费用加纳齐全,并得到甲方认可。
(二)甲方提供相应的说明及手册:
(1)物业管理服务协议(1份);(2)住宅使用说明书(1份);(3)业主手册(1份);(4)生活指南(1份);(5)家用燃气采暖/热水器使用说明书(1份)(含壁挂炉电源线一个)。
(三)甲方提供给乙方物品如下:
(1)入户大门钥匙 把、防火门钥匙 把、单元门钥匙 把、管道进钥匙 把;
(2)写字台一个、餐桌一张、沙发一张、茶几一个、大床(1.8米×2.0米)一张、小床(1.2米×2.0米)一张、圆凳4个、小凳2个。
(3)租赁期满后,乙方应如数将以上物品交予甲方。
(二)乙方应提供有效证件的复印件1份及有效联系方式。
第十六条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方可向当地人民法院起诉。
第十七条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲 方(签章): 乙方(签章):
开户银行: 联系电话:
账 户: 地 址:
联系电话: 居住人联系电话:
签订时间: 20 年___月___日 20 年___月___日
篇二:
房屋座落:_________区_________楼_________单元_________号 房屋使用面积:_________平方米
甲方:_________
乙方:_________
乙方承租甲方管理的上列房屋作为_________使用,双方议定遵守事项如下:
一、本租约为乙方取得承租房屋使用权的凭证。甲、乙双方均有遵守国家有关住宅法律和本市房屋政策、法令的义务。
二、房屋租金数额因房屋条件或租金标准变动时,其租额得予调整,每月租金,乙方应于_________日前交清。
三、乙方有下列情况之一时,甲方可以终止租约,收回房屋:
(1)把承租的房屋转让,转借或私自交换使用的;
(2)未经甲方同意私自改变承租用途的;
(3)无故拖欠租金三个月以上的。
四、甲方根据修缮标准检查,维修房屋和设备,保障安全、正常使用。甲方维修房屋时,乙方应积极协助,不得阻碍施工。在正常情况下,如因检查不周,维修不及时,以致房屋倒塌,使乙方遭受经济损失时,由甲方负责赔偿。
五、甲方鉴定房屋危险,不能继续使用,必须腾出时,乙方应按期迁出,其居住房由甲方解决。如乙方籍故拖延不迁造成的一切损失,由乙方负责。
六、甲方对乙方承租的房屋进行翻建大修后,乙方有优先承租权,但事先应签订协议。
七、乙方对承租的房屋及室内装修设备,应负责保管,爱护使用,注意防火、防冻。如有损坏,乙方应负责修复或赔偿。楼梯间、门道、走廊等公用房屋和设施,乙方应爱护使用,注意照管,防止损坏。
八、乙方不得私自拆改、增添房屋或设备。如属必需时,应事先取得甲方同意或另行签订协议后方可动工。否则,乙方应负责恢复原状。
九、乙方退租房屋时,应于七日前通知甲方,并办清以下手续:
(1)交清租金和应交纳的赔偿费。
(2)按照租约负责保管的房屋及装修设备。
(3)撤销租约。
十、乙方承租甲方代管、托管的房屋在发还原主时,甲方得终止租约。
十一、乙方承租的房屋因国家建设,特殊需要必须腾让时,甲方得终止租约。乙方所需房屋按有关规定办理。
十二、本租约自立约日起至_________年_________月_________日止有效。一或_________份,甲乙双方各执_________份,如有未尽事宜,双方协议解决。
十三、其他_________。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):________
__________年____月____日 _________年____月____日