单位食堂承包劳动关系的合同
食堂承包指的是企业、医院、学校、酒店等企事业单位或团体组织根据需要将食堂承包给专业的餐饮公司来管理的行为。而食堂承包合同书,恰恰正是在食堂承包的过程中,明确承包双方权利与义务的合同文本,一式两份,分别交由承包双方持有。 以下是小编为大家精心准备的:3篇单位食堂承包合同模板。欢迎参考阅读! 单位食堂承包合同模板一
一、合同双方: 发包方:__________________(以下简称甲方) 承包方:__________________(以下简称乙方)
二、承包期限: 从________年____月____日至________年____月____日止
三、具体内容:
1、甲方有职工______人,其每人每天为______餐,早餐为人民币______元,午餐为人民币______元晚餐为人民币______元,夜宵为人民币______元,供给乙方办理伙食。
2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。
3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管,乙方按此人数准备饭菜份量。
4、甲方在乙方交接前进行盘点,所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收,解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。
5、乙方预付甲方半个月伙食费,结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后,甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费,不得拖欠。
6、在经营期间内,双方应按照合同条款通力协作,互相配合,双方不可无缘无故,轻率行事解除合同。
四、甲方责任:
1、提供设备的维修保养。
2、提供乙方工作人员的住宿,包括水和照明用电费。
3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。
4、不得随意停止承包和随增加收费项目。
5、甲方必须提前预报就餐人数,失误造成后果,由甲方负责。
五、甲方权限:
1、甲方有权对乙方进行各种行政管理,如:卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等,特别要禁止食物中毒事故发生,一但发生类似事故,甲方有权追究乙方的责任。
2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作,(如无特殊情况下),甲方有权追究乙方的责任。
3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查,如乙方未达到饭菜质量,甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。
4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。
5、承包方其他违约时,甲方须立即告知乙方,乙方应尽快调查落实,把处理结果告知甲方。
6、乙方除因特殊情况外,造成误餐或停餐,甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。
7、乙方违约,甲方有权提出终止承包合同,造成甲方损失的,上报法院或仲裁机关处理。
六、乙方责任:
1、按甲方消防、厂规、治安做好工作。
2、食堂工作人员按卫生部门规定进行身体检查,费用自理。
3、经营场所进行定期防鼠灭蝇。
4、严格执行各项食堂管理制度,严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。
5、必须确保食物的质量,把住进货渠道及进货质量关,严禁购进变质变霉的食物,保证放心肉的卫生,做到食品卫生内部以及环境卫生,经得起上级部门检查并达到合格。
6、乙方工作人员须统一工作服装和卫生用品,费用自理。
7、乙主必须按甲方规定时间作息,准时开餐,开餐时间由甲方规定,如有变动应事先通知乙方。
8、乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度,不得随意出入甲方车间及其它禁区域,如违反者,甲方可将依所规处罚。
9、甲方厨房现有之设备及餐具乙方应合理使用,妥善保管严格管理,不得人为损坏和丢失,否则折价赔偿。
10、经营业务只限于饮食服务方面,方便甲方服务人员。 1
1、乙方在运作期间材料费自理,所需食堂工作人员的劳资,劳保费用均由乙方自理。
七、乙方的权限:
1、有权自主经营,自负盈亏。
2、有权自主聘用,调用工作人员。
3、甲方违约乙方有权提出终止承包合同,并止报法院或仲裁机关处理。
4、如市场物价上涨过高,变成乙方在连续二个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,应适当增加伙食费用。
八、其它:
1、因不可抗力原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。
2、甲、乙双方员工应保持互相尊重,尽量不发生磨擦,更不许出现打架等事例,若有发生追究责任因此造成的伤害由无理的乙方负责。
3、节假日乙方照常为甲方职工服务,如需加餐乙方负责加工,甲方买菜或委托乙方采购。
4、乙方在承包期间属甲方的厨具和餐具,在添置之前必须征得甲方同意方可购买,向甲方报销。
5、承包结束时,乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方,配合甲方完成清算工作。
6、承包期满时是否续约或终止合同,甲、乙双方均提前壹个月通知对方。
7、本合同若有未尽事谊,将由双方代表协商处理。
8、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份: 甲方代表签名:__________________乙方代表签名:__________________ 单位盖X:__________________单位盖X:__________________ 电话:__________________ 电话:____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日 单位食堂承包合同模板二 甲方:_________ 乙方:_________ 为了完善饭堂管理,保障员工的身体素质,确保办好饭堂伙食,为广大员工服务,并明确甲、乙双方的责任,保障双方利益,特订立以下合约,甲、乙双方共同遵守。
一、饭堂伙食菜式及价格:
1、普通员工每天(早、午、晚三餐)的食费为_________元。(乙方每天提供_________个品种菜式供甲方选择)。早餐:价格_________元人,午、晚餐:各_________素菜_________份素菜例汤米饭:价格各_________元人。
2、管理人员每天(早、午、晚三餐)的食费为_________元。(乙方每天提供_________个品种菜式供甲方选择)。早餐:价格_________元人,午、晚餐:各_________素菜_________份素菜例汤米饭:价格各_________元人。
二、甲方责任:
1、提供厨房、住宿、水电、燃油、饭厅、台凳及费用支出;
2、提供冰柜、消毒柜、蒸饭用具、炉灶、水池、风扇等厨房大件设施;
3、第二天实际就餐人数须在当天下午6时前提供给乙方;
4、提供准确的开、用餐时间;
5、负责维持饭堂就餐人数的秩序(排队秩序);
6、负责办理有关的消防、环保等部门的手续和费用;
7、协助乙方对卫生环境管理工作;
8、对提供给乙方的厨房用具及电器设施须列出清单,经双方签名后各持一份;
9、甲方要按时结算伙食费。
三、乙方责任:
1、必须遵守国家规定的卫生管理条例,饭菜卫生要保证,如发现有员工普遍中毒事故,经医院检验是乙方饭菜引起的,一切责任和费用由乙方负责;
2、保证按双方拟定的伙食标准费用供应膳食及服务,并保质保量,力求做到多样化,按季节更换菜式,每天有鱼或蛋、蔬菜等供应;
3、保证供应新鲜的鱼、肉、蔬菜等类,若发现有腐烂变质并经双方证实后,甲方有权扣除当餐全部伙食费用;
4、保证按时开膳,做到色、香、味俱全,分南方及北方不同口味之菜式供选择,分配平均及就餐全过程各种服务,若未按时开膳而影响甲方正常工作(超过30分钟以上)须扣除乙方当餐全部伙食费用;
5、负责饭堂人员的相关费用(如厨房全部人员工资);
6、提供每周更新的菜谱给甲方;
7、工人饭堂:早餐以粥、粉、面等为主。辅料有萝卜干、花生、酸菜、绿豆、猪骨、馒头、油条等,午、晚餐供应_________菜(_________素_________肉或鱼)一汤,夜宵以粥、粉、面等为主;
8、职员饭堂:早餐以粥、粉、面等为主。辅料有萝卜干、花生、酸菜、绿豆、猪骨、馒头、油条等,夜宵以粥、粉、面等为主;午、晚餐供应_________菜(_________素_________肉或鱼)一汤;
9、若发现供应的伙食(每天每餐与本合约不符合时),甲方有权提出改善要求,出现问题屡次仍不改善,甲方有权在30天内书面通知乙方终止合同;
10、厨房重地及物料房非相关人员不得随意进入; 1
1、要严格遵守甲方厂规,服从甲方领导之指示,注意防火、文明经营、态度诚恳,讲究公共及个人卫生、工作时间要穿厨房的工作服、戴帽、口罩、厂证、穿围裙、持有效的健康证上岗; 1
2、不得随意带亲友进入甲方厂区内,车辆出入或所带物品应接受保安检查; 1
3、经常督促厨房员工注意卫生须知及做好饭堂膳食管理。
四、伙食费用结算方式: 甲方员工伙食费用由乙方先付,甲方以_________天结算给乙方,最迟不超过_________天支付当月伙食费用给乙方。
五、本合同未尽事宜,甲、乙双方可在今后的工作中共同协商或另订协议,同样具有法律效力。
六、本合约的期限为________年,从________年____月____日起至________年____月____日止,期间任何一方要求解约的,须经双方协商后通知双方,并提前15天通知对方。
七、本合同经双方签字盖X即可生效,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方(盖X):_________乙方(盖X):_________ 甲方代表人(签字):_________ 乙方代表人(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 单位食堂承包合同模板三 甲方:_________ 乙方:_________ 为了甲、乙双方的责权关系,特拟定以下合约,甲、乙双方须共同遵守。
一、甲方无偿提供给乙方所用的厂地、厨具、水电、燃料以及工作人员住宿等。(注:如厂方不便之处可面议)
二、厨房工人工资由乙方负责,工具损耗(如:冰箱、风扇、风机)等电器由甲方负责,其它厨具损耗由乙方负责。
三、员工每天_________餐,中、晚餐各_________菜_________汤。每人每天伙食费_________元,加班夜宵费另计。
四、干部每天_________餐,每人每天_________元,中、晚餐各_________菜_________汤。
五、节假日乙方要安排正常开膳,厨房用具保持卫生清洁。
六、乙方要定期变换食谱,严格执行(食品卫生法)同时负责厨房范围、设备、用具的卫生及管理工作由乙方负责。
七、甲方有权随时抽检乙方食堂卫生和所采原辅料。乙方要做到原辅料新鲜无异味,并和甲方一道协调做好适合员工口味的饭菜。
八、甲方员工应自觉维护公共卫生,如骨头、菜渣等不得倒在地面及桌面上,应自觉把残渣倒入桶内,不自觉者应由甲方负责。
九、甲方每天应在下午五点前提供第二天的人数给乙方。
十、结算方式按甲方每天提供人数计算。 十
一、甲方员工伙食费由乙方先付,以_________天结算给乙方,最迟不超过_________天。 十
二、厨房里面的剩饭、残渣应由乙方负责。 十
三、乙方厨房员工应遵守甲方厂规。 十
四、甲方员工不得带零食到餐厅吃用及私自跑到厨房里骚乱,出事均由骚乱者负责。 十
五、乙方从________年____月____日开始承包至________年____月____日止。期间任何一方要求解约,须与对方协商,并提前半个月通知对方。本合同试用期为一个月,如双方满意,则按合同执行。 十
六、如有问题不在本合约,由双方协商解决。本合约甲、乙各执一份,经双方签字,盖X即日生效。 甲方(签章):_________乙方(签章):_________ ________年____月____日________年____月____日
返
更多相似范文
篇1:建筑工程承包劳动分包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计______(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币______元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为______天(日历天),自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5.在施工中如因停电、停水______小时以上或连续间歇性停水、停电______天以上(每次连续______小时以上),影响正常施工;
6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
四.工期提前。
施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
1.提前的时间;
2.乙方采取的赶工措施;
3.甲方为赶工提供的条件;
4.赶工措施的经济支出和承担;
5.提前竣工收益(如果有)的分享。
第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于20__年8月20日向乙方提供所有工程设计图纸5份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条物资供应
由承包方自行采购;
第五条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:国家验收标准;
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后______日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的______%备料款,计人民币______元;临时设施费,按土建工程合同总造价的______%计人民币______元,安装工程按人工费的______%计人民币______元;
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的______%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在______天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
第六条安全施工
一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
二.发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
三.非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第七条.工程分包
1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。
2.乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
第八条违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法
建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,
(2)直接向人民法院起诉。
第十一条合同的生效与终止
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本______份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。双方签字(盖章)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇2:劳动合同纠纷协议
劳动协议
劳动协议
协议编号:_____________
甲方:_____________________(通常为用工单位)
乙方:_____________(姓名、性别、年龄、住址)
用工形式:___________________________________
鉴证编号:___________________________________
甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方_______________(姓名)为________________(工程名称)工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本协议。
第一条 甲方录用乙方从事________________________(工作名称)。
第二条 劳动协议期限从______年______月______日起至______年______月______日时止。其中试用期限为______个月,至______年______月______日止。
第三条 甲方的基本权利义务是:
一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本协议的各项条款对乙方进行管理。
二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。
三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。
四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。
第四条 乙方的基本权利义务是:
一、享受__________________________________________待遇(写明待遇的内容)
二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条 工资待遇
______________________________(要写明确具体)
第六条 工作时间
_____________________________(每周不超过多少小时)
第七条 劳动保险及福利待遇
______________________________
第八条 劳动协议的变更和解除
_________________________________
(写明变更 和解除的条件。如双方可以规定,协议生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除协议。任何一方解除协议,须提前___天通知对方,方能解除协议,并办理有关手续。)
第九条 本协议一式______份,甲乙双方各执______份,报鉴证机关存留一份。本协议自双方签字之日起生效。
甲方:________________(签章)
乙方:________________(签章)
___________年______月______日
说明
劳动协议是指用人单位与劳动者之间为建立一定的劳动关系而签订的有关劳动权利义务关系内容的协议。签订劳动协议应当注意的问题有:
(1)劳动协议条款必须齐全,符合国家法律的要求。根据劳动法的规定,劳动协议的主要条款应当包括:协议期限和试用期限;劳动者的工种、职务和职称;工作时间;劳动报酬、保险和福利待遇;生产和工作条件;教育与培训;政治待遇和劳动纪律;劳动协议的变更和解除;违约责任;双方商定的其他事项。
(2)签订劳动协议的主体资格要合适。根据劳动法的规定,用人单位不能招用童工,也就是说劳动者必须是达到法定年龄的有劳动能力的人。
(3)双方商定的权利义务必须符合国家的规定。例如,甲方作为用人单位必须保证雇工的劳动安全,提供必要的劳动安全条件,不得克扣劳动者的工资等。
(4)劳动协议应当是书面形式的。
劳动协议
劳动协议
篇3:承包合同纠纷
上诉人范_____男,_____年_____月_____日出生,汉族,农民,住_____县_____镇朱_____村。
被上诉人_____县_____镇朱_____村民委员会。
法定代表人_____,该村委会主任。
上诉请求:
1、依法撤销_____县人民法院(200x)x民初字第900号民事判决书;
2、对案件依法进行改判或者发回_____县人民法院重新审理;
3、本案一、二审一切诉讼费用由被上诉人承担。
事实与理由:
上诉人不服_____县人民法院(200x)x民初字第900号民事判决书,现提出上诉,具体事实和理由如下:
一、一审法院认定事实错误和互相矛盾
(1)关于改变荒山用途问题。上诉人承包土地后,一直进行枣树、花椒、柿树和杨树的种植,从未利用承包土地采石,未改变土地用途。一审法院事实认定部分“另查明:自20__年至今,魏x村部分村民在该荒山原有的石头坑内开采石头”,并未认定上诉人有开采行为,其他村民的采石行为,并非上诉人的行为。判决理由却以有采石行为发生为由认定上诉人改变转让协议用途,其认定是互相矛盾的!
(2)关于没有完成荒山绿化任务的问题。转让协议签订后,上诉人即开始联系栽种酸枣树,后由于被上诉人原法定代表人杨在个人私欲没有得到满足的情况下横加干预,20__年上诉人所植树木部分因他人焚烧秸秆发生火灾而烧毁,加之20__年和20__年连续干旱无雨,才造成所植树木存活无几。此后,上诉人于20__年春栽种花椒、柿树和杨树15000余棵,初步完成了绿化任务。20__年植树期间,被上诉人擅自中止合同,将上诉人承包的荒山允许其他村民植树,造成上诉人所植树苗部分被拔掉,树苗成活率大大降低。即使说,荒山绿化任务未能如期完成,责任完完全全在被上诉人,而不在上诉人。树木长成,上诉人可以得到可观的经济利益,上诉人不可能自毁山林,这是极简单的生活常识!
(三)关于合同无法继续履行问题。一审判决以部分村民自发到该荒山植树造林为由,从而认定转让协议无法继续履行,该判决理由根本就站不住脚!本合同正常履行受阻的原因,在于被上诉人以及部分村民的侵权行为,而非上诉人的行为。在上诉人种植树苗部分被毁的情况下,上诉人完全可以另行栽种,从而完成合同目的!可以这样说,只要上诉人有劳动能力,只要荒山没有因地震等不可抗力而灭失,荒山承包合同就不存在无法继续履行!另外,因被上诉人及其他村民侵权行为造成合同履行的障碍,而作出不利于上诉人的判决,是完完全全背离公平原则的!
二、一审法院认定承包合同转让协议的法律关系错误
荒山承包合同的当事人是被上诉人和原审第三人;承包合同转让协议在协议上签章有上诉人、被上诉人及第三人,但并不是说,转让协议的当事人就是三方,这种理解是对承包合同的误解。承包合同转包只是在承包方和转包后的承包方形成新的权利义务关系,而并不能改变原承包合同的内容,转包协议的签订并不意味着原承包合同的解除。被上诉人在转让协议上的签章,只能证明该转让协议征得了被上诉人即发包方的同意,而并不能在上诉人与被上诉人之间产生直接的权利义务关系。转让协议的双方当事人是原审第三人和被上诉人,而非上诉人与被上诉人。转让协议中,被上诉人不是合同当事人,因此不享有申请解除转让协议的请求权。一审法院支持被上诉人的反诉请求,准许合同当事人以外的第三人享有合同解除权,是违反合同相对性原理,是违反民法典规定的!
三、本案转让协议不存在约定或法定解除的情形
合同的解除,按照民法典的规定,有协议解除和法定解除两种,判决理由认定“该‘承包合同转让协议’中解除合同的条件已经成就”,上诉人一字一字查遍转让协议,别说解除合同的条件,八个条文中,甚至连“解除”两个字都找不到。一审法院判决认定双方存在解除合同的条件约定,纯属空穴来风、主观臆造或者醉酒之梦话!因此,本案并无最高院解释第二十四条第(一)项适用之余地!
那么,一审法院该条第(三)项的引用是否正确呢?该款规定主要涉及承包合同无法继续履行的情形,一方面上诉人前述已阐明合同履行遇到阻碍纯属上诉人侵权所致,另一方面也如前述,在被上诉人停止侵权行为后,上诉人完全有能力继续履行合同,不存在合同无法继续履行的情形。因此,引用该项规定也纯属牵强附会的拉郎配之举!
四、被上诉人的反诉根本就不能成立
(一)如前所述,被上诉人并非转让协议的当事人,作为转让协议当事人以外的第三人,依法不享有合同解除请求权,因此被上诉人不是反诉的适格原告,对该反诉依法应予驳回!
(二)被上诉人口口声声说转让协议系被上诉人原法定代表人杨串通上诉人所签订,这根本就不符合事实,因为转让协议涉及的关键是原审第三人的利益,如果原审第三人不同意,仅仅有上诉人和杨秀海的串通,转让协议是根本就不能签订的!此外,被上诉人并未证据能够支持其主张!
(三)被上诉人认为转让协议违反民主议定原则,是对法律的误解和歪曲。根据最高法院解释,承包合同签订需要经民主议定程序,转包等行为无需所谓的民主议定程序,原因就是如前所述的发包方并非当事人,因此无需发包方去民主、去议定!被上诉人反诉状所引用的解释第15条针对的向本集体经济组织以外的人转包的情形,上诉人是被上诉人村民,不存在此种情形。因此该条文引用纯属牵强附会、肆意歪曲!
(四)中国只颁布了《中华人民共和国农村土地承包法》,而不存在所谓的《中华人民共和国农业承包法》,承包合同及转让协议均签订于农村土地承包法生效之前,根据立法法关于法不溯及既往的原则,土地承包法不能适用,也不存在所谓的参照!
(五)被上诉人行为属于严重的侵权行为。被上诉人在上诉人承包期内,下达所谓的处理意见,横加干涉诉人依法享有的承包权,其实质在于国家“退耕还林”政策的实施,使上诉人可以得到部分补偿,而被上诉人又想染指这部分利益!被上诉人属于典型的“红眼病”行为!
五、一审法院解除转让协议将造成林权证“有证无权”
《林权证》是_____县人民政府政府确认上诉人享有林地及林木权益的法定有效证件,是县政府对上诉人林地承包权的行政确认,在该证件依法撤销或者变更之前,上诉人依法对承包的荒山拥有合法权益!一审法院不顾核发林权证书的存在,而判令解除转让协议,这将造成上诉人持有合法权利证书,却享受不到权利,其他人无权利证书却能享受权利的怪现象,造成上诉人的“有证无权”,一审法院等于在实质上行使了行政撤销权,民事审判机构在实质上行使了行政审判的权力,这是不符合法律规定的!
综上所述,一审法院认定事实错误和互相矛盾、认定法律关系错误、被上诉人反诉根本不能成立,由于认定错误从而导致最终适用法律和判决结果的错误,依法应当予以撤销!为保护上诉人合法权益,特向贵院提出上诉,请依法撤销原审判决,改判或者发回重审,维护法律的尊严!
此致
_____市中级人民法院
上诉人_____
_____年_____月_____日
篇4:承包劳动合同范本
甲方法人代表: (以下简称甲方)
甲方公司名称:
甲方公司地址:
乙方负责人代表: (以下简称乙方)
身份证号码:
联系方式:
经甲乙双方友好协商,本着公平、公正、互惠互利的原则,共同为消费者提供最佳服务,就甲方经营场所内进行技师服务项目的合作达成以下协议。
一、合作约定
1、甲方以自身经营场地和设施,设置保健按摩类经营服务项目,交由乙方负责日常经营与管理运作。保健按摩类基本定价与时间要求:(1)399元/50分钟;(2)499元/70分钟;(3)699元/90分钟,名称甲乙双方合理协商而定。
2、项目合作建立后,乙方须在日前,确保到位合格保健按摩类技师方进驻甲方管理及培训人员1或2名(乙方管理人员及培训老师工资等由乙方自理),并根据甲方经营淡旺季情况及时进行人员调整,甲方负责全公司推广及楼面接待与安排工作。
3、甲乙双方根据拟定的保健按摩类技师服务合作项目定价,进行以下比例分成:甲方%,乙方 。甲方重大经营活动涉及乙方服务项目内容的,乙方分成以原价不变,不参与公司折扣与返利活动。
4、甲方负责涉及乙方服务项目营业收入的结算及财务管理,乙方所有项目的销售、入账、拆分、结算必须按甲方的财务规定执行。甲乙双方结算依据凭有效消费单的留存根并核对,双方约定每 日结算一次,每月十五号推迟一天发放工资。甲方必须依照约定的时间以现金的方式支付乙方当次应得结算金额。甲方有拖欠按总提成每天百分之十罚款给乙方,每次以此类推。
5、甲方不得私自利用自己的平台招聘本部技师私自安排到公司,如有自来面试者,应统一交给本技师部负责人来安排。
6、甲方在经营上有价格提高,乙方分成比例是相应比例提高
7、乙方应按本合同规定及甲方要求,自觉进行工作,积极配合甲方合理的工作安排。
二、合作保障
1、甲方向乙方提供具有法律效应的企业合法经营场所执照或资质,并保证乙方人员在工作场所的人身,物产,治安安全。
2、如出现治安安全问题,公司必须出面36小时内及时解决技师工作人员安全,并保障工作人员一切生活正常
3、协议签署后,乙方向甲方一次性交纳项目合作保证金人民币元。
三、合作期限
合作期限为 年,自 __ 年___月______日至_______年_____月______日止。
四、甲乙双方权利和义务
1、甲方为乙方项目开展提供必要硬件环境支持。
2、甲方为乙方工作人员提供住宿和其它必要生活条件(生活用品自理,床上用品双方协商后由乙方提供)。
3、乙方须执行甲方的总体经营战略,并积极配合甲方日常经营管理。
4、乙方负责技师项目服务内容的开发和组织实施,并负责项目服务人员的招募、选拔、培训和具体工作组织安排。
四、合作其它事项
1、乙方指派现技师部现场管理负责人,依据公司整体管理架构设置,确立其行政管理级别为经理级,与甲方各部门做好工作衔接与配合工作,服从甲方执行总经理领导。
2、甲方以双方共同拟定的《技师管理条例》作为日常甲方对乙方基本管理的依据。
3、若乙方服务人员不符合甲方的要求,甲方必须与乙方沟通,由乙方自行处理。
4、乙方必须维护甲方公司利益和形象,不准营私舞弊,不得泄露甲方经营管理的商业秘密。
5、乙方不准侵吞甲方和甲方客人的物品和财产,不准私自使用甲方为客人提供的客用设施和物品。
6、如乙方服务人员严重违反甲方公司有关规章制度及对客人利益造成伤害的,甲方与乙方协商处理。
五、合作协议的解除
1、甲乙双方均有权提前30天解除协议合作内容:
(1)任何单方不得以任何理由(除不可抗拒的自然灾难)在合同期未满之前解除合同,甲方在合同期内如果解聘乙方,必须书面提前30天通知乙方。如有违约,甲方向乙方一次性结算所有工资与所有押金外,并赔偿乙方违约金2万元人民币。
(2)在合同期内乙方确需辞职,必须提前30天申请,申请日起计算可生效,公司给予工资结算,不得有任何拖欠并找些无理由事由来不支付工资。
(3)正式协议解除前,双方预留期间,乙方人员须保证正常上岗,不得擅自离岗或怠慢客人服务。乙方违约,并赔偿甲方违约金 2万元人民币.
(4)乙方不可以在同一个城市接第二家场所工作,如有违反立即中断其工作,乙方必须赔偿甲方经济损失_________。
2、有下列情形,甲方可即解除协议:
(1)乙方人员严重违反公司管理制度,造成甲方重大经济损失的;
(2)乙方人员营私舞弊,造成甲方重大经济损失的;
(3)乙方人员被追究刑事责任的;
(4)乙方人员不能履行合同条款的。
3、有下列情形,乙方可解除协议:
(1)甲方不能协议及时发放经营项目提成的;
(2)甲方同时安排同样工作性质的工作人员进场的,或改变原有经营项目内容的;
(3)甲方不能履行合同其它条款的。
4、协议到期或期内协商一致解除协议时,甲方应结清乙方人员所有分成,以及退还乙方全部保证金。
5、甲乙双方应诚信履行,若发生纠纷双方应协调处理,如若协调不成的,违约方则支付守约方违约金人民币 5万元人民币 。
六、本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
七、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字后生效。
补充协议:
1. 甲方每月享有乙方体验服务钟2个,技师费用由乙方支付;
2. 甲方服务人员清理技师房卫生,乙方每间房给与1元/间。
甲方(签章): 乙方(签字):
代表:
年 月 日 年 月 日
篇5:劳动承包合同格式
甲方: 电话:
乙方: 电话:
甲方将基础工程承包给乙方,经甲乙双方协议,达成以下条款,共同遵循执行:
一. 承包方式:乙方自带潜水泵、空压机,一切小型机械、鼓风机、混泥模板。
甲方只提供水、电源、材料、铁丝。
二. 质量要求:
1. 乙方严格按甲方所提供施工图,所含全部承包范围图示尺寸及要求和甲方现场管理人员的指令进行施工。
2. 甲方严格按国家建筑施工相应的现行工程验收规范进行验收。
3. 如因质量不能满足设计要求及验收规范,乙方无条件返工重做,并对甲方造成的材料损失进行加倍的赔偿,且工期不能顺延。有效工期________天,缺材料,下雨天无法施工除外。
三. 安全责任:
乙方应严格按现场管理人员要求施工,如不按照现场管理人员要求施工,出现一切伤、残、亡事故及因施工造成他人的伤、残、亡事故,均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和经济责任。
四. 计算单价:
按照设计图纸和设计变更以及实际操作相结合的原则进行设计计算,混泥土护壁、岩石________元/米,如有障碍物当面议价。
五. 付款方式:
孔桩完工,甲方及相关单位验收合格后,甲方无条件付清全部工程款,如不能全额支付工程款,乙方有权不让甲方再进行施工。
六. 违约责任:
1. 本合同签订后,乙方严禁将工程转包包分。
2. 乙方严格服从甲方现场管理人员的安排和指挥,接受建设方的代表、监理人员的监督。
3. 乙方不得无故拖延工期,不得私自更改施工意图。
4. 如违反以上条款,甲方有权终止合同,并赔偿甲方工程损失费10000元整,并无条件自动撤出施工现场。若甲方违约,也需要支付乙方的经济损失10000元整。
七. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方代表签字即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:劳动承包合同格式
甲方:
乙方:
经甲、乙双方相互协商后,甲方将科技园区设施农业基地钢结构大棚 栋转让给乙方,同时将大棚所占土地(每栋大棚700㎡)承包给乙方,并就相关事宜达成以下协议:
1.土地承包期限:承包限期为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2.土地承包费:每年每栋大棚土地承包费 500元整。承包费标准每三年调整一次。
3.大棚转让费:钢结构大棚造价每栋20xx0元,乙方分五年还款,第一年还款20xx元,第二年至第五年每年还款4500元。
4.滴灌基础建设费:灌溉基础建设费每栋800元,乙方分四年还清,每年还款200元。滴灌管由乙方自行购买。
5.生产管理保证金:每栋大棚每年收取生产管理保证金200元。以保证乙方服从园区统一管理及大棚周边分担区的卫生整洁。经甲方代表考核达标后,于年末返还保证金,如未完成考核内容者不予返还。 6.交款方式:每年日3月1日前缴清土地承包费、滴灌基础建设费及生产管理保证金。大棚转让费于每年7月1日之前付清。
7.乙方于五年内还清全部大棚转让费后,大棚产权归乙方所有,到期未能缴清大棚转让费用者,经催缴无效,甲方有权于当年8月1日前,收回大棚另行转让。
8.如乙方不能于当年3月1日前缴清土地承包费等各项费用,甲方有权将于当年将大棚转租他人。
9.甲方出让大棚位于科技园区设施农业基地:
10.大棚仅限于种植生产使用,种植作物种类须由甲乙双方协商决定,乙方不得擅自改变其用途,不得私自拆改搭建其他建筑物,否则,甲方有权限期整改,到期不整改,甲方有权强制拆除,并终止合同,一切损失由乙方自行承担。
11.乙方有权对大棚质量进行验收,验收合格后,签署《接收同意书》乙方应对所承包的大棚加以保护,签署《接收同意书》后,大棚的一切维修费用都由乙方自行承担(包括自然灾害)。
12.乙方承包大棚后在生产中所产生的水电费由乙方自行承担。
13.本合同一式三份,甲乙双方各一份,计财科备案一份。双方授权人签字或盖章后,正式生效,有效期限为承包期限。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:劳动承包合同格式
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,就乙方向甲方清运垃圾及废品回收事宜成如下协议,双方共同遵守。
一、 乙方为甲方的免费服务项目及相关条款:
(一)乙方为甲方提供的免费服务项目,包括:
1、清运和处理垃圾房所有蔬菜下脚科、生产用品遗弃物、生活垃圾的;
2、甲方厂区外围的下水道疏通及污水池的清理。
(二)在清理和处理垃圾时,如果乙方指派人员发现垃圾中有甲方物品或生产工具(如刀具、周转筐、桶、盆、其它用具等),无论工具是否完好,乙方指派人员都必须及时将物品归还给甲方人事部。
(三)无论何种天气(雨天、雪天、冷天、热天等),垃圾的漕运工作每天都要照常进行,包括节假日在内,必须于每日8:30前,将甲方垃圾房内外的垃圾全部清运完毕(甲方当日9:00以后产生的垃圾可视垃圾量多少分批当日清运,最迟由甲方在次日8:30前清运完毕)。
二、甲方厂区内的废品由乙方承包回收,乙方需每月向甲方缴纳回收费:可回收的废品包括:
1、 本公司供应商送货时不回收的原料包装物(不包括泡沫箱);
2、在生产过程中生产的废品(如塑料袋、废纸箱、消毒水桶、铁罐等)。
三、泡沫箱的管理
乙方工作人负责将甲方供应商送货时不回收的包装泡沫箱整理收集,并将收集的泡沫箱交由人事部,由人事部统一入仓。
四、乙方须自觉遵守甲方制定的有关安全、保安、卫生等规章制度。
1、垃圾装车完毕后,清扫、清洁垃圾房区域,保持卫生等规章制度。
2、乙方指定的垃圾清运人员不得妨碍门卫的出厂检查,严禁将甲方并非垃圾的物品(注:由甲方判定)带出或破坏甲方公共设施及物品,若有违反,则甲方有权按照损失价值向乙方索赔罚金;
3、所有垃圾、废品运出甲方厂区,甲方均需凭甲方人事部开具的放行条方能出厂。
五、如乙方指派的工作人员有严重过失或严重违反甲方规章制度,则甲方有权立即终止此协议,并且甲方有权酌情扣减押金。乙方必须承担垃圾处理涉及的一切费用,包括堆放、运输、处理和其它。所有清运清洁工作必须遵守广州市卫生防疫站、卫生局和环保局的相关规定,不得随意倾倒垃圾。如有违反,其全部后果及责任均由乙方承担,乙方不可以向甲方提出索赔。
六、对于在甲方管辖区内工人的乙方工作人员,不论在任何地方任何情况下发生的交通事故、物品遗失、人身意外、伤及第三方(财产或人员),乙方必须为他们承担全部责任,甲方不承担任何形式的责任及索赔。
七、乙方在签订合同时需缴纳人民币 3万元整的保证金。乙方每月向甲方交8000元承包费,每季度一次。
八、 本合同20xx年1月1日起到20xx年12月31日结束,在合同生效期间,甲乙双方均不得随意终止合同,遇不可抗拒的原因除外,终止方都需提前一个月告知对方,否则违约向另一方赔偿人民币2万元整。
九、此协议一式两份,双方各执一份,一经签字立即生效,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
日 期: 日 期:
篇8:承包劳动合同
甲方:________________
乙方: ________________
甲方_________因生产、因工作需要,经考核、录用乙方_____为_____工人。
遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:
一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月),从________年________月________日至________年________月________日止。
其中试用期为____个月,至________年________月________日止。
二、基本权利和义务:
甲方:
1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
2、保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方:
1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;
2严格遵守操作规程,保证安全生产;
3、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项:
1、工资待遇:
2、劳动保险及福利待遇:
3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:
四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。
五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方(签字) ________年________月________日 乙方(签字) ________年________月________日
合同鉴证鉴字第________________号 鉴证部门(盖章) ________年________月________日
续订劳动合同 根据甲方生产(工作)需要和乙方要求,双方同意续订劳动合同____年。
________年________月________日起至________年________月________日止。
经协商变更原合同____条内容为_________________________________。
另增加原合同未尽事宜:
甲方(签字):________________ ________年________月________日
乙方(签字):________________ ________年________月________日
篇9:劳动纠纷和解协议书
甲方:
乙方:
依照《劳动法》、《劳动合同法》以及相关劳动法律法规规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则,经过协商一致,双方就解除劳动关系、未签订劳动合同、加班、社保等所产生的劳动争议达成如下和解协议:
一、甲乙双方协商一致,同意自 年 月 日起解除双方的劳动关系。
二、甲方一次性向乙方支付经济补偿金、未签订劳动合同双倍工资、加班费等与劳动关系有关的所有款项共计人民币__元,其余款项和权利乙方自愿放弃,前述款项甲方于本协议签订之日起__日内支付给乙方,乙方承诺不再要求甲方另行支付其它任何款项。
三、乙方确认:收到本协议第二条约定的款项后,双方劳动争议一次性了结,各类款项全部结清,无其它任何未了的劳动争议和事宜。
四、乙方已清楚了解本协议所有条款的含义,无异议和不明确之处,愿意按协议约定严格执行。
五、本协议自双方签字并加盖甲方公章后生效,协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(签名):
代表签字:
年 月 日
篇10:劳动关系纠纷协议书
甲方(公司):_______________
乙方(员工):_______________
兹就甲方解除与乙方劳动关系纠纷事宜,经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,以期共同遵守。
一、对于事宜,甲方已经充分理解到自己的做法确实给乙方造成了不良影响,甲方对此向乙方表示歉意,乙方对甲方解除劳动关系之决定不再持有异议。
二、考虑到乙方在甲方工作期间的实际情况,及目前的实际处境,甲方经研究决定向乙方支付一次性补助金,金额为人民币_______________元整;甲方支付乙方之补助费用,已经充分考虑了甲乙双方的实际情况,并本着以人为本的原则,充分体现甲方对乙方的人文关怀,而做出的一次性补助。
三、本协议书签订后,乙方须在三日内向州劳动保障监察支队对双方间的劳动纠纷案件提出撤回申请,甲方签订本协议书当日支付一次性补助费用。
四、甲方将以现金形式支付乙方一次性补助费用,乙方签收领取后即视为甲方已经履行完毕支付义务。
五、乙方承诺自本协议履行完毕后,甲乙双方之间不再存在任何其他未了纠纷,乙方承诺不得再以任何理由向甲方主张任何其他民事权利。
六、本协议自双方或特别代理人签字之日起生效。
七、本协议一式四份,双方各执一份,由乙方向有关部门备案二份。
甲方签字并盖章:_______________
乙方:_______________
___________年___________月_________日
篇11:防水材料承包合同
出卖人:——防水材料有限公司
买受人:
签订地点:
签订时间: 年 月 日
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
标 的 名 称
牌 号商 标
规 格型 号
生 产厂 家
计 量单 位
数 量
单 价
金额
交(提)货时间及数量
合计
合计人民币金额(大写)
第二条 质量标准:符合 标准。
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限:交付产品按 标准检验,有异议在30日提出有效。
第四条 包装物的供应与回收:包装物由出卖人提供,不回收。
第五条 随机的必备品及供应办法:
第六条 合理损耗标准及计算方法:
第七条 标的物所有权自标的物交付 时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。
第八条 交(提)货方式、地点:
第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担:
第十条 检验标准、方法、地点及期限:按 标准检验。
第十一条成套设备的安装与调试:
第十二条结算方式、时间及地点:
第十三条担保方式(也可另立担保合同):
第十四条本合同解除的条件:
第十五条违约责任:
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第 种方式解决,
(一) 提交由当地人民法院或仲裁委员会仲裁
(二) 依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自 依法成立时生效。
第十八条其他约定事项: 。
出卖人
出卖人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份证代码:
委托代管人:
电 话:
开户银行:
帐 号:
邮政编码:
买受人
买受人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份证代码:
委托代管人:
电 话:
开户银行:
帐 号:
邮政编码:
鉴(公)证意见:
签(公)证机关(章)
经办人:
年 月 日
有效日期: 年 月 日 至 年 月 日
篇12:劳动承包合同格式
发包方:江桥镇民办庆宁小学(以下称甲方)
承包方:___________________(以下称乙方)
甲、 乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同,共同信守。
1. 工程名称:校内部安装工程
2. 工程地点:江桥镇封浜村638号
承包内容:厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3. 共计人民币____________元。
4. 工程价款和费用的结算依据和付款方法:______________________。
5. 工程安排日期:20xx年12月1日
6. 工程竣工日期:20xx年12月23日
7. 工程质量:以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求,以国家颁 发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8. 甲方主要义务:工程质量、工程时间
9. 乙方主要义务:包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。
10. 乙方按甲方规定的时间竣工。
11. 工程竣工后保修期一年。在保修期内,属于承包方施工责任造成的,由承包 方负责免费修理。属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
12. 因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人 应当承担损害赔偿责任。
13. 合同未尽事宜,双方可另行补充协议。
14. 合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至竣工办理交工验收和款项结 清时为止。但保修一条除外。
15. 本合同一式三份,双方各一份、镇有关部门一份。
发包方(盖章):_______________ 承包方(盖章):_________________ 法定代表人(签字):______________ 法定代表人(签字):_______________
签订地点:_____________________ 签订地点:_____________________
年 月 日 年 月 日
篇13:劳动承包合同格式
甲方:湖北宜昌市长阳县清江度假山庄。(以下简称甲方)
地址:湖北省宜昌市长阳县清江路
邮政编码:
公司电话:
法定代表人或委托代表人:
职务:
乙方姓名: 性别: 年龄: (以下简称乙方) 身份证号:
身份证地址:
一,根据国家《劳动法》的规定,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本协议并建立劳动关系。双方共同遵守本合同所列条款。
二,承包内容:
1,根据甲乙双方经平等协商,甲方同意把宜昌市长阳县清江度假山庄厨房工作由乙方承包进行管理,并担任 岗位(工种)工作,厨房承包工资 元,大写 圆,厨房大约配备 人。
2,每月完成成本毛利率 到 之间。
3,每月 号为工资发放日,最多不得延迟二天发放工资,超过二天有权终止本合同并用法律维护自己的权益,其它情况须解除劳动合同必须提前15天书面提交甲方同意,方可结账离职。
4,在承包期间,若乙方无法完成甲方规定的厨政管理要求,须提前解除劳动合同时,甲方需提前15天书面通知乙方。必须解除劳动合同时没有提前通知对方而造成的损失由提出解约方按15天有效期补偿对方经济损失。
5,劳动合同期限,本合同为 年(月)合同有效期。生效日期 年 月 日到 年 月 日止。
三,协议工作内容:
1, 乙方人员在工作时间内,工作区域内规范操作各种设施设备的前提下,甲方负责乙方人员的人生和财产安全。
3, 工作时间出现意外伤害,由甲方负责治疗或报销治疗费用。 免费为乙方人员提供伙食和住宿、床上用品及工作所需用品(如工作服,用具等)
4, 乙方人员遵守甲方制定的各项管理规章制度,严格遵守劳动安全,食品卫生,生产工艺,操作规程和工作规范进行生产。爱护甲方的财产,遵守职业道德,积极参加甲方组织的各种培训,提高思想觉悟和业务技能水平。乙方人员违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度给予警告或处罚。
5, 工作期间,甲方以监察和绩效考核对乙方进行管理,甲方不得以任何藉口,理由参与和涉及厨房管理。甲乙双方在信息沟通,
厨房管理,处理问题以及管理手段上以各种会议形式进行协商和解决。
6, 厨房人员的招聘、离职、解聘以及工资待遇,乙方根据厨房员工的实际工作情况和工作需要进行调整安排,工资发放与管理落实。每月工资由乙方领取并发放至厨房员工。离职员工由乙方安排好工作后通知公司管理层并完成离职移交手续后方可结账离开。
7, 乙方严格进行成本控制和管理,保证菜品出品质量与卫生,每月负责对菜品推陈出新,增加山庄的卖点与吸引力。
8, 乙方每天的申购(厨房用品与原料类)及领料单必须由厨师长签字确认后报交财务。甲方每周向乙方提供菜品经营情况,成本数据,毛利率等。
9, 乙方人员上岗时的健康证,上岗证,暂住证等费用由甲方提供解决。
10,本协议未尽事宜由双方协商解决,
11,本劳动合同一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方签字 乙方签字
201 年 月 日
篇14:劳动承包合同范本
甲方:×公司
乙方:
公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:
一、公司承包给甲方经营,自年 月 日止,共计年。
二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款 万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。
三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。
四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方:浙江省×公司 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年月日
篇15:劳动关系纠纷协议书
甲方:
乙方:
兹就乙方解除与甲方劳动关系纠纷事宜,经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,以期共同遵守。
一、对于_____之违纪事宜,甲方已经充分理解到自己的做法确实给乙方造成了不良影响,甲方对此向乙方表示歉意,对乙方因此解除劳动关系之决定不再持有异议。
二、考虑到甲方在乙方工作期间的实际情况,及目前的实际处境,乙方经研究决定向甲方支付一次性补助金,金额为人民币两万元整;乙方支付甲方之补助费用,已经充分考虑了甲方的实际情况,并本着以人为本的原则,充分体现乙方对甲方的人文关怀,而做出的一次性补助。
三、本协议书签订后,甲方须在三日内向区劳动争议仲裁委员会对双方间的劳动争议案件提出撤回申请,并向乙方提供该仲裁委员会制作的撤回申请裁定文书,乙方在收到甲方提供的该裁定文书后当日支付一次性补助费用。
四、乙方将以工资形式支付甲方一次性补助费用,将该补助费用直接存入所代甲方开立的银行存折,甲方或者其代理人签收领取该存折后即视为乙方已经履行完毕支付义务。
五、甲方承诺自本协议履行完毕后,甲乙双方之间不再存在任何
其他未了纠纷,甲方承诺不得再以任何理由向乙方主张任何其他民事权利。
六、甲乙双方约定,双方均应积极履行完毕本协议第三条约定的事项,乙方应按约定向甲方或者经其特别授权的代理人交付上述约定款项,甲方收到后应签署收款凭据。如果乙方不按照约定履行付款义务,应该承担相应的违约责任。
七、本协议自双方代理人签字之日起生效。
八、本协议一式四份,双方各执一份,由乙方向有关部门备案二份。
甲方:
时间:
乙方:
时间:
篇16:劳动承包合同格式
甲方:
乙方:
鉴于:
1、甲方已取得上海市普陀区宜昌路66号梦清园林内原上海啤酒厂酿造楼自20xx年起20xx年的合法租赁权,并获必要的资质(行政许可)及产权人许可,于上述物业范围内经营壹号码头精品酒店会所(Pier One Boutique Hotel and Club)、西餐厅、酒吧、客房、Spa、游船码头等项目,并许可进行合作经营或转租经营;
2、乙方已取得经营宾馆酒店必要的资质(行政许可),具有经营宾馆酒店的专长,并已在上海市××路×号成功经营××酒店×年;
3、甲方同意,在承包期间,乙方可以用“××酒店”的字号经营甲方,但在乙方所有招牌、广告、宣传品等出现××酒店字样或品牌标识的同时,应出现“壹号码头”及英文“Pier One”的字样。本合同解除、终止后,甲方不得再使用“××酒店”的字号从事经营活动。
双方同意,由乙方向甲方承包经营上海市普陀区宜昌路66号梦清园林内原上海啤酒厂酿造楼部分物业,经营××酒店,并就承包合作经营事宜达成以下协议,共同遵守:
一、承包物业
1、承包物业位于二楼、三楼,建筑面积约1700平方米。
2、承包物业包含的附属建筑物、固定装修物和设施设备详见附件清单。
二、承包用途和经营项目
1、承包物业用于经营××酒店(“营业项目”),经营项目包括××(在注册范围内)。
2、乙方的经营应符合物业作为精品酒店会所的定位。
三、相关证照办理
甲方已具有合法有效的营业执照、公共卫生许可证、特种行业许可证、消防验收证明、环保等资质,并且在本合同有效期间,各项资质将持续有效(相应年审由甲方办理,乙方配合,年审费用由乙方承担),相关资质清单见附件二。
四、承包金、保证金和费用
本合同项下乙方应付的承包金由固定承包金和营收分成承包金两部分组成。
1、20xx年8月10日--20xx年2月9日期间,每月固定承包金为人民币八万元,每月营收分成承包金以营业额分段提成方式计取,具体计算方式为:当月营业收入扣除人民币十万元所得金额可提成,其中所得金额在十五万元以内的按10%提成;所得金额在十五万元以上,二十五万元以内的部分,按20%提成;超出部分在二十五万元以上的金额,按30%提成。
2、20xx年2月10日--20xx年8月9日期间,每月固定承包金为人民币十万元,每月营收分成承包金以营业额分段提成方式计取,具体计算方式为:当月营业收入扣除人民币十万元所得金额可提成,其中所得金额在十二万元以内的按10%提成;所得金额在十二万元以上,二十五万元以内的部分,按20%提成;超出部分在二十五万元以上的金额,按30%提成。
3、乙方应向甲方支付房屋承包保证金,保证金为人民币300000元(大写:叁拾万元整),甲方收取承包金和保证金开具收款凭证。承包关系终止时如乙方无违约行为,甲方收取的房屋承包保证金除用以抵充合同约定由乙方应承担的费用外,剩余部分无息归还乙方。
4、甲方不承担乙方的营业税、所得税或其他任何税项、成本费用或支出。
5、本协议项下乙方应付的物业管理费为8元/平方米·日,总计13600元/月。
6、物业管理费支付给甲方。
7、归属于本协议项下的物业或应由乙方营业项目承担的水费、电费、燃气费、电信费用、卫星电视费用、空调用费等,均由乙方承担,并从共管账户中优先支付。
五、承包金和保证金缴付
1、每月五日为付承包金日。乙方应在付承包金日向甲方支付当月的固定承包金,呈报上月营收并支付上月的营收分成承包金。
2、首期固定承包金和保证金应在本合同签订当日支付。甲方在收到乙方首期固定承包金前,没有交付物业的义务。
六、营收确认
1、乙方使用××软件系统实行自助开房、报价并自动进行客房出租记录和房态监控。
2、双方同意以该软件系统的客房出租记录和报价为依据确认营业收入。
3、营收金额是否预付或实付到帐,不影响营业收入的确认。
4、不在××软件系统营收记录范围内的其他营业收入,应当计入会计账簿并确认为本协议项下服务或商品提供当月的营业收入。
七、营收监控
1、乙方应自开始营业日起,向甲方开放××软件系统,使甲方可以实时了解和监控乙方客房出租和营收情况。
2、甲方及其代表可以随时对乙方的营收进行实时现场监察。
3、甲方的财务负责人或甲方指派的具有会计任职资格的人员,可以查阅乙方会计账簿中有关营业收入的记载。
4、如果发现乙方有任何一项营收没有录入××软件系统或没有计入会计账簿,则视为乙方违约,甲方可以要求乙方支付相当于一个月固定承包金人民币十万元的赔偿,但不可归责于乙方的除外。
5、甲方发现乙方的营收核算有误时,有权要求乙方追溯调整。
八、专门账户
1、甲方应为乙方在本协议项下的营业项目开设一个专门的账户,该账户受甲方监管。乙方在本协议项下的各项营业收入应及时缴入或划转入专门账户。该账户的印鉴设立为两个,一个为公司财务专用章,一个为企业法人代表印章,由甲、乙方分别保管。
2、承包经营期间,乙方如有需要对外以甲方名义发文或签署合同、协议等,须先将相关文件送交甲方审阅,如确是乙方正常经营需要,并且不会对甲方造成明显不利的经济或法律责任,甲方应予三个工作日内盖章。
3、营业项目所需的经营支出,可以由乙方在专门账户中优先支出(但单笔金额大于5万元的,或支出后账户内余额小于10万元的应先征得甲方同意,具体操作规定双方另定协议)。
4、每月乙方从专门账户中支付了税金、固定承包金、营业额提成承包金(此两项划转甲方基本户)、营业费用、员工的薪酬福利费用,并且预留下个月固定承包金后,账户中仍有结余资金,该等结余资金归乙方所有。
5、乙方为经营用途所需采购物品,可从专门账户中开支,乙方可将采购清单、发票和当月领用及库存清单交给甲方备案及做账。
九、承包期间
1、承包期间自20xx年8月10 日起,至20xx年8月9 日止,交付日为20xx年8月5日,起承包日为20xx年8月10日。
2、如果乙方于承包期间开始后6个月内提前解除合同,则乙方应支付甲方50万元违约金;如果乙方于承包期间开始后12个月内提前解除合同,则乙方应支付甲方40万元违约金; 如果乙方于承包期间开始后12个月以上至承包期结束提前解除合同,则乙方应支付甲方30万元违约金。
十、物业交付
1、甲方应在约定的交付日将物业及附属建筑物、固定装修物和设施设备交付乙方使用。
2、交付时双方应共同查验物业及附属建筑物、固定装修物和设施设备,并在交接单上签名盖章。
3、乙方对物业及附属建筑物、固定装修物及设施设备的数量、质量、功能、使用状态等瑕疵的异议,应在交付时提出,或者,交付时无法及时发现的瑕疵,应在交付后的合理期间内提出,并经双方确认后在交接单上进行记载。
4、交接单上没有瑕疵记载的,视为完好交付。
十一、物业装修和施工
1、乙方如需对物业重新装修,新增或对原有固定装修物或设施设备进行更新改造施工的,应提前三十天向甲方书面提交装修或施工方案、设计图、预算表、新增或更换的设施设备名称、规格型号、生产厂家或供应商名称等,并经甲方书面批准后方可施工。
2、乙方的装修或施工事项涉及政府强制性规范或行政许可的,应符合该等强制性规范或取得该等行政许可。
3、物业装修期间不停止计付承包金。
十二、物业维护
1、乙方应负责物业除酒店空调、热水锅炉和电梯外所有装修物和设施设备及物件的安全、保养和维护,及时修复或更换损坏的装修物、设施设备和物件,确保物业始终处于可持续经营状态。
2、乙方应就不可修复或更换的装修或物件损坏,按重置价格赔偿,但因自然损耗造成的除外。
十三、物业返还
1、乙方应当在承包期间终止日或合同解除之日将物业及附属建筑物、固定装修物和其他设施设备、物件返还甲方,返还时物业及附属建筑物、固定装修物和其他设施设备、物件的数量、质量、功能、使用状态等应与交付时一致。
2、乙方应结清应交纳的甲方收入和各项费用。
3、双方依约定程序履行物业返还交接手续。
4、乙方未及时返还物业的,承包期间终止日或合同解除之日后实际使用或占用期间的占用费用,按固定承包金人民币十万元的双倍计付。
十四、不得转让经营
1、乙方应当自行经营本协议项下的营业项目,未经甲方书面同意,不得转让或委托其他经营主体经营管理。
2、在互惠互利基础上,为了双方长期稳定合作,乙方在承包经营管理期间不排除可联盟有实力资质的合作伙伴,但不得变更主体。
十五、违约责任
1、如果乙方欠付物业管理费或水、电、通讯等费用,则甲方有权采取断电、断水等措施,直至乙方补交全部欠付费用。乙方不得有异议。
2、如果乙方欠付承包金,则甲方有权要求乙方按每日万分之五的利率支付逾期付款违约金。如果乙方累计欠付承包金(包括固定承包金和提成承包金)的金额相当于1个月固定承包金,且时间持续满1个月时,甲方有权解除协议,没收保证金,并继续追讨乙方欠付的其他款项。
3、鉴于甲方可对乙方营业收入提成,乙方不得擅自停业,否则甲方有权按每日2万元营业收入乘以停业天数计算当月营业收入,并计取相应营收承包金分成。
十六、其他责任
1、甲方将提供电源、水源至计量表具进入端,出口端之后由乙方自行负责维护。今后双方在水、电管线方面的责任划分也以此为界。但移交时或移交后合理时间内(暂定30天)乙方发现出口端之后的管线存在问题的,并且乙方未做过管线更改的,甲方应负责解决。
2、乙方必须遵守国家及本市的有关法律、法规和规定,如有违反造成甲方的任何损失(包括甲方同意事项但因乙方未办理相关审批而遭受的行政处罚),须承担一切经济和行政责任。
3、严格遵守甲方关于物业统一管理的各项规定。乙方及其雇员、代理人不得影响或干扰甲方对总体物业的正常管理。
4、乙方须对其雇员、代理人、访客、建筑安装或装修承包商、分包商的行为承担连带责任,对上述人员在物业任何部位的故意或过失行为给甲方或第三方造成的损失承担赔偿责任。
5、乙方必须遵守并使其宾客、访客或被许可使用者遵守甲方制定的有关车辆停放的规定、限制,不得使其车辆随意停放而阻塞物业的进出通道或其他公共区域。
6、若第三方因与乙方发生任何纠纷,而直接向甲方进行追索时(包括提起仲裁、诉讼),乙方须向甲方赔偿一切损失及一切与此有关的开支及费用(包括但不仅限于仲裁费、诉讼费及律师费、差旅费等)。在遵守上述规定并得到甲方允许的情况下,乙方可按以下方式处理,并须及时通知甲方有关的进展及结果。
1)由乙方自行派员以甲方名义与第三方交涉、谈判;后果亦由乙方直接承担;
2)乙方自行出面解决并承担责任;
3)若乙方委托甲方全权处理的,则甲方处理的结果,乙方须无条件同意并承担责任,并负责甲方代为处理所发生的所有费用及开支,包括仲裁费、诉讼费及律师费、差旅费等。若甲方认为依法应对第三方直接承担责任而发生的费用及开支或引起的所有损失,均由乙方负责承担。
7、乙方特此同意,在下述情形下甲方对所发生的损失没有责任,且本合同项下之甲方收入及其它费用不得减免或中止支付:
1)因对该酒店或建筑进行维修保养,或按本合同约定程序对该酒店或建筑进行装修、增建或改建,致使公用设施临时性停止使用,或导致该酒店的水、电、电话、传真或其他有关服务或供应临时性中断,使乙方或其雇员、代理人及访客发生损失的;
2)由于乙方或第三人的故意或过失行为造成损失或伤害的;
3)任何时间该酒店内的非因甲方原因造成的人身损害或财产损失的(甲方或物业公司的保安人员、值班人员对物业提供的保安服务并不构成甲方对该酒店及其内部人员与财产的保卫责任)。
十七、联系方式
1、本协议主体之间根据本协议已有约定或实际需要发出与本协议相关的任何书面通知应按下述地址或传真号码发出:
甲 方:
乙 方:
2、任何一方变更上述联络方式应及时通知另一方,负有通知义务的一方承担因怠于通知造成的任何损失和责任。
3、任何通知如直接交付,在交付时视为收讫;如传真,在发出后视为收讫,但应有收件人随后的书面确认;如挂号邮寄,在寄出五天后视为收讫。
4、除上述约定外,乙方根据本协议接收该承包物业后,甲方可将相关通知留置在该承包物业处即视为乙方收讫,日期从下一个工作日起算。
十八、其它
1、甲方在条件符合时与乙方签订本协议,期间的本协议未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款。本协议与补充条款及附件相矛盾的部分,以补充条款及附件为准。
2、双方在签署本协议时,对各自的权利、义务、责任清楚明白,并愿按协议规定严格执行。如一方违反本协议,另一方有权按本协议规定索赔。
3、本协议中的标题仅为参考方便而设,在解释本协议时并无效力。
4、本协议所提到的任何当事人应包括该当事人的继承人和受让人。
5、双方就履行本协议发生纠纷,应通过协商解决;协商不成的,任何一方可依法向本协议履行地人民法院起诉。
6、本协议适用中华人民共和国法律。
7、本协议自甲方代表签名并加盖公章、乙方代表签名或加盖公章时生效。
8、本协议连同附件一式三份。其中甲方两份、乙方一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
签约时间: 年 月 日
篇17:承包合同纠纷
原告:______________汉族_____________年__________月__________日出生身份证:_____________现住址:______________市__________区_______________街__________号院_____号楼_____单元_______________室电话:_____________
被告:______________男汉族_____________年__________月__________日身份证:_____________现住址:_________________县_______________乡_______________村_____组电话:_____________
诉讼请求:
1、依法判令被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息给原告。
3、本案诉讼费全部由被告承担。诉讼理由:___________年__________月__________日,原、被告双方签订合同,原告承揽被告的__________县医院污水池防腐衬里工程。约定价格每平方米__________元,面积按实际工程量计算。原告按照合同约定,当日进入现场开始施工并按时保质的完成了工程。被告先后支付了__________万元工程款给原告后,其余工程款__________元至今未付。原告多次向被告追讨所欠工程款,均遭到无理推诿或恶意回避,拒不支付所欠工程款给原告。
原告:______________
____________年__________月__________日
被告:______________
____________年__________月__________日
篇18:劳动承包合同格式
工程名称:
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同,要求双方共同遵照执行。
一、承包范围:
该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等,主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作,线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。
二、工期:
年 月 日至 年 月 日,总工期为 天。
三、质量标准:
工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。
四、图纸:
甲方在劳务分包工作开始时,向乙方提供图纸一套。在施工过程中,如图纸不够用由乙方自行解决。
五、承包价格:
按上述承包内容,采取按实际建筑面积计算,每平方以 元计价付款,施工期间,乙方每完成一层主体工程,预借本层建筑面积 %的工资,其余款项待该工程竣工验收合格后 月内付清。
六、劳务报酬支付:
每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的 %付款,剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起 月内付清。
七、双方义务
甲方义务:
1、向乙方提供施工图纸及技术资料,负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。
2、负责对乙方提供的工程所需材料表、机械设备计划进行审批。
3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备,临时设施。
4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。
5、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方的工作,确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。
6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、负责楼层主要轴线的定位,楼层标高的传递引上工作。
乙方义务:组织相应的熟练工人投入工作,负责完成主体验收工作,自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。
1、 接受甲方的全面管理,听从现场管理人员的指挥,分项工程自检合格必须报 甲方进行验收。
2、 严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工,确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业计划,投入足够的人力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格按照有关单位对施工现场的管理规定,做到文明施工。
3、 工程所需材料机械设备应提前一周上报计划,否则造成的损失由乙方自负。
4、 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后,所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。
5、 做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。
7、 负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。
8、由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。
八、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产规定,严格按照安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,听从甲方的指挥,做好必要安全防护措施,消除事故隐患。施工期间发生的一切安全故事由乙方负责。
2、乙方应对其在施工现场工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
九、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人,否则乙方将依法承担责任。
十、其它
1、甲方
(1) 对施工中发生变更、更改部位提前通知乙方,如因甲方通知不及时而造成乙方损失的按实际发生的工程量赔偿。
(2)乙方如在甲方规定的时间内,人员组织不到位或施工质量、工期达不到甲方的要求,甲方有权更换队伍并解除劳务合同。正常施工中乙方带班人员如不服从甲方管理甲方有权要求乙方在7日内另外更换带班人员。
2、乙方
(1)乙方按双方约定的工期、质量、安全进行施工、除特殊情况外,工期每拖延一天罚款 元,并按甲方要求采取措施进行补救,否则甲方有权采取必要的措施进行施工。质量达不到合同约定的标准时,造成的一切损失由乙方承担。
(2)乙方必须做到每天清理现场,料物堆放整齐,现场文明、整洁。同时乙方不能因甲方一时的资金不到位而停工,否则造成的一切损失由乙方承担。
(3)乙方在施工中要团结友爱,不得打架斗殴,损害公共形象,如出现类似事件视情节严重程度进行处理。爱护公共物资,如丢失、损坏按双倍赔偿。
(4)乙方因管理不善造成的质量返工浪费按价赔偿,质量造成的罚款由乙方自负,甲方在付款中扣除。
(5)从业人员应健康,不得雇用劳动法规定不得从事该专业的工人。 十二、本合同未尽事宜双方协商解决并依文字形式补充为准。
本合同一式贰份,甲、乙方各一份,双方签字生效,工程款支付完毕 自行失效。
甲方:
乙方
年 月 日
篇19:劳动承包合同格式
甲方: (发包方) 乙方: (承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的工木工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.装修施工地:无为蓝鼎中央城柏悦园1单元9号楼801室
2.工期: 年 月 日 至 年 月 日
3.本项工程预计费用 元人民币。(一步到位价、无加价)
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责十倍赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的十倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用及装修材料费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1. 乙方路上交通安全、房屋装修过程中施工安全、食品安全等一切安全均由乙方本人完全负责,甲方不承担一切后果。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方伙食、住宿,烟等自理。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格十倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2. 乙方承包内容:
1、石膏板吊顶 /㎡
2、灯带/㎡
3、中空密度板造型线条/m
4、背景墙大芯板打底/㎡
5、面板柜子/㎡
6、窗帘盒/m
7、做假梁/m(40分以上)
8.包门套 单面 元/m 双面 元/
第六条 工程结算方式,按实结算、总价结算 元
第七条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付一定的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 50 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方10次来现场配合其他工种的交叉施工,超过10次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后12小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)木工工程保修十年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章): 年 月 日 年 月 日
篇20:承包劳动合同范本
甲方:无锡市顺丰速运有限公司
乙方:
兹有乙方承包甲方 项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字 : 乙方负责人签字(印鉴):
(盖章) 住址:
身份证件号码:
年 月 日 年 月 日