劳动承包合同纠纷案例汇总20篇

甲方：

乙方：

承包方式：包清工，支模架搭设，包质量，包进度。

承包内容：搭拆梁底架及扫地杆，拆除后钢管扣件清尽(注：楼梯架子不搭不拆)。

承包单价：甲方按建筑面积：_______元/平方承包给乙方。

酷算方式：施工途中预支生活费每人/月_______元，打完混凝土付70%，所有架子拆完_____内付清。

安全事故：乙方所有人的安全事故1000元以下由乙方自行承担，1000元以上甲方承担。

施工地点：双方在__________________________________________以上涂改无效!

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，余款付清后本合同自行失效。

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

承包劳动合同书范文三

甲方： ( 以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为共同完成武吉高速A4标工程施工任务，依据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》，本着分工负责、互利协作的精神，经双方协商一致，在平等、互利、诚信、自愿的基础上签订本合同。

一、 工程项目、名称、数量：

二、 分包单价：

挖孔桩按桩位处原地面计算，单价按米计价、土夹石层，1.2米桩 元/延米。须甲乙双方共同确认，以现场签证为凭。工程承包协议单价为一次性价，承包综合单价(不含税金)内容包括：所属工程人工挖孔护壁设备材料，用水电、运输等全部附属工作。

三、 工期要求：

否则由此引起的一切后果和损失由乙方承担。

四、 乙方必须按施工规范及国家有关标准施工，挖孔深度尺寸必须符合设计要求，接受甲方质量检查，对于未达到质量标准而返工，乙方必须承担因此而损失的相关一切费用。

五、 乙方必须严格执行安全操作规程，确保百分百无安全事故发生。若因操作失误引起安全事故，由此引起的一切经济损失，乙方全部承担。

六、 双方权利义务：

1. 甲方负责三通一平，测量方样、技术交底，施工中全方位监督与业主、监理的各种联系，及当地政府、地方群众关系的协调。

2. 乙方负责挖孔桩施工

七、 工程款结算：

挖孔桩成孔符合甲方要求后，在获得业主计量签证后，工程结束后全部付清。

八、 其他条款：

1. 乙方在施工中派驻地现场代表

2. 乙方不得以甲方下属单位的名义对外进行违法经济活动，否则应承担由此引起的法律后果。

3. 若今后出现纠纷，在双方协调难以达成一致时，应诉至南京法院裁决。

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签定之日起生效。至工程全部结束并结算后，款项付清时合同自行失效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

甲方：________________

乙方： ________________

甲方_________因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_____为_____工人。

遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商达成如下协议：

一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月)，从________年________月________日至________年________月________日止。

其中试用期为____个月，至________年________月________日止。

二、基本权利和义务：

甲方：

1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;

2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;

3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;

4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。

乙方：

1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;

2严格遵守操作规程，保证安全生产;

3、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。

三、双方应明确的具体事项：

1、工资待遇：

2、劳动保险及福利待遇：

3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险：

四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前____天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。

五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。

甲方(签字) ________年________月________日 乙方(签字) ________年________月________日

合同鉴证鉴字第________________号 鉴证部门(盖章) ________年________月________日

续订劳动合同 根据甲方生产(工作)需要和乙方要求，双方同意续订劳动合同____年。

________年________月________日起至________年________月________日止。

经协商变更原合同____条内容为_________________________________。

另增加原合同未尽事宜：

甲方(签字)：________________ ________年________月________日

乙方(签字)：________________ ________年________月________日

甲方：物业服务有限公司

乙方：筑工程有限公司

一、 工程范围

团办公区(红楼内)所有房屋屋面(红楼屋面除外)、屋檐、外墙及门窗维修翻新。

二、 工程承包方式及造价

工程项目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，总造价x万元左右。

三、施工期限

此维修项目施工期限为天，x年x月x日开始施工，乙方应在甲方规定的时间内按期、按量、按质完成施工任务。如有违反，造成的一切损失由乙方承担。

四、 工程质量

乙方必须严格按照甲方提出的要求和施工方案进料、施工，自觉接受甲方监管人员的质量监管，所有进料及施工单项均由甲乙双方现场施工及监管人员签证认可。

五、安全责任

乙方在施工过程中，应严格规范程序，杜绝责任事故发生。如在施工过程中发生与施工有关的一切安全责任(包括人员伤亡)事故，均由乙方承担全部责任。

六、 付款方式

甲方先行预付工程款x万元整，其余款项在施工完毕后，经验收合格及时由乙方造出结算单，由甲方分别按程序审核后付款，款必须付到乙方法定帐户。

七、其他条款

乙方施工人员在施工期间，应严格遵守国家的法律法规和x集团的规章制度，文明施工。

本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。本合同经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方代表(签章)： 乙方代表(签章)：

年 月 日

甲方：

乙方：

兹就乙方解除与甲方劳动关系纠纷事宜，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以期共同遵守。

一、对于_____之违纪事宜，甲方已经充分理解到自己的做法确实给乙方造成了不良影响，甲方对此向乙方表示歉意，对乙方因此解除劳动关系之决定不再持有异议。

二、考虑到甲方在乙方工作期间的实际情况，及目前的实际处境，乙方经研究决定向甲方支付一次性补助金，金额为人民币两万元整;乙方支付甲方之补助费用，已经充分考虑了甲方的实际情况，并本着以人为本的原则，充分体现乙方对甲方的人文关怀，而做出的一次性补助。

三、本协议书签订后，甲方须在三日内向区劳动争议仲裁委员会对双方间的劳动争议案件提出撤回申请，并向乙方提供该仲裁委员会制作的撤回申请裁定文书，乙方在收到甲方提供的该裁定文书后当日支付一次性补助费用。

四、乙方将以工资形式支付甲方一次性补助费用，将该补助费用直接存入所代甲方开立的银行存折，甲方或者其代理人签收领取该存折后即视为乙方已经履行完毕支付义务。

五、甲方承诺自本协议履行完毕后，甲乙双方之间不再存在任何

其他未了纠纷，甲方承诺不得再以任何理由向乙方主张任何其他民事权利。

六、甲乙双方约定，双方均应积极履行完毕本协议第三条约定的事项，乙方应按约定向甲方或者经其特别授权的代理人交付上述约定款项，甲方收到后应签署收款凭据。如果乙方不按照约定履行付款义务，应该承担相应的违约责任。

七、本协议自双方代理人签字之日起生效。

八、本协议一式四份，双方各执一份，由乙方向有关部门备案二份。

甲方：

时间：

乙方：

时间：

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

一、工程概况：

1、工程名称：鹿邑县豫龙商贸有限公司农贸市场交易棚。

2、大棚标准：南北长78米，东西宽30米，总建筑面积为2340平方米(具体标准详依设计图纸为准)。

3、工程地点：观堂镇段庄207省道东侧。

4、工程内容：钢架结构，顶层以双层泡沫复合瓦封面。

二、合同价格：整棚建筑包括土建工程地基工程总造价为每平方米 元。

三、合同工期：开工日期：

竣工日期：合同建设日期为 天。

四、质量标准：必须按照设计图纸标注要求保质保量施工，如不按图纸要求施工或未经甲方同意，乙方擅自改变施工方案，甲方有权提出停工，所造成的一切损失均由乙方自行承担。

五、投资方式：乙方全额垫资，上级验收后付款。

六、安全责任：乙方应按施工规范安全要求严格施工，各类技术人员必须按规定要求的技术职称，在施工期间如上级部门检查，因技术人员职称不符和施工发现问题，所造成的经济处罚均由施工方负责和承担。在施工过程中发生一切安全责任事故均由乙方全部承担，甲方不负责任何责任及一切连带责任。

七、乙方向甲方承诺：按合同约定，按照图纸要求进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量维修责任。

八、合同生效：合同签订时间： 年 月 日。本合同双方签字盖章生效。在合同履行期间，任何一方不得违约，如一方违约，由违约方承担一切责任和经济损失。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，主管单位一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方(购货单位)： 乙方(供货单位)：____省XX公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就防水材料采购事项协商一致，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1、产品的名称、品种、规格

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量依照双方协商确定具体的品名、规格、单位、数量、单价、金额执行。

本合同单价包括材料的制造、采购、运输、保险，及货运至甲方指定地点交货的费用，还应包括检测、维护、技术支持、售后服务等。

2、产品的技术标准、质量要求

乙方须随合同向甲方提供用于防水材料施工的有关技术资料。乙方产品满足甲方工程设计图纸上的防水材料的要求和各项性能技术指标的要求，若设计图纸不明确的指标必须满足国家和行业的相关规范及标准。

在防水材料铺装阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关技术问题，派人指导铺装。在使用过程中如发生与材料本身有关的问题，乙方在接到甲方的通知后应在24小时内甲方取得联系，或到达甲方指定的现场。

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

1、产品数量、计量方法：

乙方同意本合同防水材料采购工程量为设计估量，甲方有权利在工程实施中对商谈材料的数量进行调整，并按实际双方签字确认供货单上合计数量进行结算。

2、计量单位：2

第三条 产品的包装标准及费用 防水材料应具备能够多次搬运、装卸的包装。按规定印上清楚醒目的包装标志，对无包装的防水材料甲方不予接受，并由乙方承担由此造成的甲方损失。标志应包括：生产厂家名称、厂址、批量编号、防水材料名称、数量、生产日期、商标、生产许可证明号、规格。防水材料在运输中发生的任何情况，所引起的损失由乙方自行承担。包装费由乙方负担。

乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。

第四条 产品的交货方法、运输方式、到货地点。

1、交货方法：

乙方按与甲方签订的供货计划执行。并且根据本工程的特殊情况，乙方按调整供货计划进行供应。甲方应定时以书面形式通知乙方交货的有关事宜(包括数量、时间、地点等)，乙方应在收到通知后24小时以内以书面形式进行确认。

2、运输方式：乙方送货，乙方运输货物到甲方施工地点前发生的装卸费、保险费等一切费用及运输、装卸过程中的安全责任由乙方承担。

3、到货地点：甲方施工地点( )。

第五条 交货期限 根据甲方通知，乙方在双方确认计划之后的5天内(或按计划要求的时间)把产品运到甲方施工地点。

第六条 产品的价格与货款的结算 产品的价格见前表

防水材料送到工地经甲方验收查数，并通过检验合格后付款50%，材料经送检试验合格后方可使用，余款在本建筑施工到

第六层前一次性付清。

第七条 产品的验收

1、甲方有权随时随地对乙方所供材料进行抽检。检测合格，检测费由甲方支付;检测不合格，检测费由乙方支付。

2、验收标准严格按照相应的国家标准、行业标准、甲方图纸设计要求进行验收。

3、乙方供货中必须按国家规定提供每一个批次合格产品质量保证资料。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

在材料检测中，如发生材料检测结果为不合格，甲方将封存乙方所供批次的材料，并将该材料样品在2天内送至上一级有检测资质的检测单位进行材料复检。复检取样由甲方、监理单位、乙方共同参加，复检的检测费用及因此发生的其它费用由乙方支付。复检合格，该批次材料可以继续使用，复检不合格，乙方应按照甲方规定的时间将封存的材料运出施工现场。在材料封存期间，乙方应在3天内按供货计划要求和甲方的通知，提供检测合格产品，不能影响材料供货进度。如给甲方造成损失，按实际发生的赔偿。

第九条 乙方的违约责任

1、乙方人员进入甲方施工现场，必须遵守施工现场的各项规章制度，严格按照施工总承包单位规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的供货人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。

2、乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场

3、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定或约定的，如果甲方同意利用，按质论价;如果甲方不同意或不能利用的，由乙方负责退换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

4、乙方因产品包装不符合合同规定，必须退换的，乙方应负责退换，并承担费用。甲方不要求退换而要求赔偿损失的，乙方应当赔偿损失。

5、如乙方未能根据

第四条规定的日期和地点交货或者未能在____日内换货，乙方应支付甲方该批货物价款3%的违约金。如一方两次以上违约，另一方将有权终止合同，违约方将承担因此造成的经济损失。

6、乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

第十条 甲方的违约责任

甲方未按合同约定的时间和要求提供应交的技术资料、材料计划的，交货日期可以顺延。

第十一条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构

证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 纠纷的解决 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条 合同的效力

本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

本合同一式陆份，甲方持叁份，乙方持叁份。

合同签订时间：201________年____月____日

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。结合本分项工程清包工承包施工的具体情况，就楼二次结构分项工程;甲方委托乙方施工。双方就本分项工程承包清包工施工事项协商一致，订立本协议。

第一条：工程概况

l.1工程名称：楼二次结构

1.2工程地点：

1.3工程规模：

第二条：工程承包范围及方式

2.1. 承包方式：清包工劳务及自备铁丝、铁钉、扎丝等。

2.2.承包施工范围：

1、内外墙体砌筑;

2、二次结构钢筋植筋、所有钢筋制作安装、混凝土支模、搅拌浇捣;

3、安装龙门架;

4、屋面保温层及抹面分项工程;

5、主体结构验收前楼内垃圾清理;

6、二次结构的所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。(甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构所用的主要材料)。

第三条：合同工期

3.1.开工日期：*年 * 月 * 日

3.2.竣工日期：*年 *月 * 日

第四条：合同价的确定

合同单价为：*元/㎡，计算方式为：实际总工程款=建筑面积*单价。

第五条、工程质量要求

5.1.工程质量等级要求：必须达到合格工程标准;施工现场文明施工达到市级安全文明工地标准。

5.2.由乙方承包的工程，其质量必须达到合同约定的质量标准，如果质量未达到标准或因乙方对其它工程的影响而导致整体工程未能达到标准时，乙方承担全部经济损失，甲方有权拒付工程款。由于其它分项工程的原因而导致整体工程未能达到质量标准时，其责任乙方不承担。

第六条：工程款支付方式

6.1.双方约定;乙方进场施工必须自备一个月的生活费及其他所有辅材费。

6.2.每两层二次结构全部完工暂支付壹拾万元。

6.3.经市建设工程质量监督站和现场监理公司、甲方验收合格交付使用后10个工作日内支付乙方总工程款的%。

6.4. 剩余*%工程款1个月后，(注：如1个月维修期内乙方不安排维修人员及时维修，甲方自行安排维修人员施工，其费用由乙方承担)。甲方一次性支付给乙方。

第七条：产品保护和维修要求：

7.1.本工程的保修期从合同工程验收合格并办理交付使用甲方之日起计算，保修期限按国家规定执行。在质量保修期内，如出现工程质量及问题，乙方接到甲方修理通知后48小时内派人前来修理，否则甲方有权委托其他单位或个人修理，修理费从保留金中扣除，不足部分由乙方承担。

7.2.在施工过程中、交付使用前，乙方在合同内必须做好产品保护。如在交付使用前存在产品损坏、污染等均有乙方负责维修，其费用由乙方负责。

第八条：甲方的义务：

8.0.甲方施工现场施工员 联系电话： 负责工程施工管理、协调等各项工作。

8.1.按照施工实际需要甲方提供职工临时宿舍、临时用水、用电。

8.2.甲方负责提供施工图纸复印件和技术交底。

8.3.甲方负责监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工及行政管理事务。

8.4.甲方负责组织分项工程计量验收工作。

第九条：乙方的义务

9.0.乙方进场施工时配备施工负责人： ，联系电话： ，负责工程施工管理、协调工作。并且积极配合甲方施工现场的各项管理制度。

9.1.材料因保管不当、加工、制作不合理;造成的返工和浪费材料，均由乙方自行承担经济损失。

9.2.根据本合同协议条款严格按照图纸、国家或行业的有关规定和约定质量标准以及甲方的技术交底精心组织施工并按期完成全部承包施工内容。

9.3.应接受甲方现场代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，承担因自身原因导致返工修改的全部责任和费用。在隐蔽工程覆盖前必须通知甲方到现场验收，否则将不予以计量。

9.4.乙方不得将本合同工程转让或分包。如果乙方违反此规定，将承担全部责任和由此造成的全部经济损失。(甲方有权拒付所有工程款)。

9.5.乙方在进场后不得以甲方的名誉承览其他工程项目，如若违反甲方将给予乙方处以本合同工程5%的违约处罚，乙方并承担由此给甲方带来的所有损失。

9.6.乙方所派项目管理人员不得擅自离开施工现场，必须在施工过程中跟踪管理、协调各项工作。如擅自离开施工现场;将按合同约定给于乙方每次500元/的经济处罚。(注：并且每天不少于一名管理人员在施工现场管理、协调各项工作)。

9.7.二次结构的所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。(甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构、装修所用的主要材料)。

9.8.施工工具及机械设备的配备、维修、保管由乙方自负。

第十条：材料供应、管理及现场安全、生产管理要求

10.1.乙方应按照施工计划提前三天向甲方提出材料用量计划。如乙方不能及时提供材料计划，影响工程进度均有乙方承担一切责任及经济损失。

10.2.乙方所施工的区域，料具堆放、存放要整齐，每个班次必须做到“工完料净场地清”施工区域必须达到文明工地的要求和标准，如乙方在施工过程中浪费材料，甲方将视情节的大小，予以罚款处理。

10.3.乙方必须对自身的产品及施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防等实行全面负责。如乙方未履行上述义务造成的工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

10.4.乙方应保障甲方不受由于本工程施工而造成的如下损失和索赔：(1)任何人身伤亡，(2)任何人身财产的损失或损坏;(3)与此有关的索赔、诉讼及费用。

10.5.乙方应严格遵从甲方关于要求文明施工的各项规章、制度或规定和对文明施工的其它要求。乙方须负责本工程楼内的施工中所产生的垃圾的清理及处理，随时将施工垃圾清运出施工区域，堆放在甲方指定的位置。费用由乙方承担。乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。

10.6.乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，责任及所发生的一切费用全部由乙方承担。乙方自备安全帽、安全带。

10.7.甲方向乙方提供施工区域图纸复印件一套。乙方根据需要时自行复印。

第十一条：争议的解决

甲乙双方在合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十二条：其它

12.1.未尽事宜双方另行协商确定。

12.2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

12.3.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程交付使用后自行失效。

甲 方： 乙 方：

签订日期*年 * 月 * 日

甲方：

乙方：

鉴于：

1、甲方已取得上海市普陀区宜昌路66号梦清园林内原上海啤酒厂酿造楼自20xx年起20xx年的合法租赁权，并获必要的资质(行政许可)及产权人许可，于上述物业范围内经营壹号码头精品酒店会所(Pier One Boutique Hotel and Club)、西餐厅、酒吧、客房、Spa、游船码头等项目，并许可进行合作经营或转租经营;

2、乙方已取得经营宾馆酒店必要的资质(行政许可)，具有经营宾馆酒店的专长，并已在上海市××路×号成功经营××酒店×年;

3、甲方同意，在承包期间，乙方可以用“××酒店”的字号经营甲方，但在乙方所有招牌、广告、宣传品等出现××酒店字样或品牌标识的同时，应出现“壹号码头”及英文“Pier One”的字样。本合同解除、终止后，甲方不得再使用“××酒店”的字号从事经营活动。

双方同意，由乙方向甲方承包经营上海市普陀区宜昌路66号梦清园林内原上海啤酒厂酿造楼部分物业，经营××酒店，并就承包合作经营事宜达成以下协议，共同遵守：

一、承包物业

1、承包物业位于二楼、三楼，建筑面积约1700平方米。

2、承包物业包含的附属建筑物、固定装修物和设施设备详见附件清单。

二、承包用途和经营项目

1、承包物业用于经营××酒店(“营业项目”)，经营项目包括××(在注册范围内)。

2、乙方的经营应符合物业作为精品酒店会所的定位。

三、相关证照办理

甲方已具有合法有效的营业执照、公共卫生许可证、特种行业许可证、消防验收证明、环保等资质，并且在本合同有效期间，各项资质将持续有效(相应年审由甲方办理，乙方配合，年审费用由乙方承担)，相关资质清单见附件二。

四、承包金、保证金和费用

本合同项下乙方应付的承包金由固定承包金和营收分成承包金两部分组成。

1、20xx年8月10日--20xx年2月9日期间，每月固定承包金为人民币八万元，每月营收分成承包金以营业额分段提成方式计取，具体计算方式为：当月营业收入扣除人民币十万元所得金额可提成，其中所得金额在十五万元以内的按10%提成;所得金额在十五万元以上，二十五万元以内的部分，按20%提成;超出部分在二十五万元以上的金额，按30%提成。

2、20xx年2月10日--20xx年8月9日期间，每月固定承包金为人民币十万元，每月营收分成承包金以营业额分段提成方式计取，具体计算方式为：当月营业收入扣除人民币十万元所得金额可提成，其中所得金额在十二万元以内的按10%提成;所得金额在十二万元以上，二十五万元以内的部分，按20%提成;超出部分在二十五万元以上的金额，按30%提成。

3、乙方应向甲方支付房屋承包保证金，保证金为人民币300000元(大写：叁拾万元整)，甲方收取承包金和保证金开具收款凭证。承包关系终止时如乙方无违约行为，甲方收取的房屋承包保证金除用以抵充合同约定由乙方应承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。

4、甲方不承担乙方的营业税、所得税或其他任何税项、成本费用或支出。

5、本协议项下乙方应付的物业管理费为8元/平方米·日，总计13600元/月。

6、物业管理费支付给甲方。

7、归属于本协议项下的物业或应由乙方营业项目承担的水费、电费、燃气费、电信费用、卫星电视费用、空调用费等，均由乙方承担，并从共管账户中优先支付。

五、承包金和保证金缴付

1、每月五日为付承包金日。乙方应在付承包金日向甲方支付当月的固定承包金，呈报上月营收并支付上月的营收分成承包金。

2、首期固定承包金和保证金应在本合同签订当日支付。甲方在收到乙方首期固定承包金前，没有交付物业的义务。

六、营收确认

1、乙方使用××软件系统实行自助开房、报价并自动进行客房出租记录和房态监控。

2、双方同意以该软件系统的客房出租记录和报价为依据确认营业收入。

3、营收金额是否预付或实付到帐，不影响营业收入的确认。

4、不在××软件系统营收记录范围内的其他营业收入，应当计入会计账簿并确认为本协议项下服务或商品提供当月的营业收入。

七、营收监控

1、乙方应自开始营业日起，向甲方开放××软件系统，使甲方可以实时了解和监控乙方客房出租和营收情况。

2、甲方及其代表可以随时对乙方的营收进行实时现场监察。

3、甲方的财务负责人或甲方指派的具有会计任职资格的人员，可以查阅乙方会计账簿中有关营业收入的记载。

4、如果发现乙方有任何一项营收没有录入××软件系统或没有计入会计账簿，则视为乙方违约，甲方可以要求乙方支付相当于一个月固定承包金人民币十万元的赔偿，但不可归责于乙方的除外。

5、甲方发现乙方的营收核算有误时，有权要求乙方追溯调整。

八、专门账户

1、甲方应为乙方在本协议项下的营业项目开设一个专门的账户，该账户受甲方监管。乙方在本协议项下的各项营业收入应及时缴入或划转入专门账户。该账户的印鉴设立为两个，一个为公司财务专用章，一个为企业法人代表印章，由甲、乙方分别保管。

2、承包经营期间，乙方如有需要对外以甲方名义发文或签署合同、协议等，须先将相关文件送交甲方审阅，如确是乙方正常经营需要，并且不会对甲方造成明显不利的经济或法律责任，甲方应予三个工作日内盖章。

3、营业项目所需的经营支出，可以由乙方在专门账户中优先支出(但单笔金额大于5万元的，或支出后账户内余额小于10万元的应先征得甲方同意，具体操作规定双方另定协议)。

4、每月乙方从专门账户中支付了税金、固定承包金、营业额提成承包金(此两项划转甲方基本户)、营业费用、员工的薪酬福利费用，并且预留下个月固定承包金后，账户中仍有结余资金，该等结余资金归乙方所有。

5、乙方为经营用途所需采购物品，可从专门账户中开支，乙方可将采购清单、发票和当月领用及库存清单交给甲方备案及做账。

九、承包期间

1、承包期间自20xx年8月10 日起，至20xx年8月9 日止，交付日为20xx年8月5日，起承包日为20xx年8月10日。

2、如果乙方于承包期间开始后6个月内提前解除合同，则乙方应支付甲方50万元违约金;如果乙方于承包期间开始后12个月内提前解除合同，则乙方应支付甲方40万元违约金; 如果乙方于承包期间开始后12个月以上至承包期结束提前解除合同，则乙方应支付甲方30万元违约金。

十、物业交付

1、甲方应在约定的交付日将物业及附属建筑物、固定装修物和设施设备交付乙方使用。

2、交付时双方应共同查验物业及附属建筑物、固定装修物和设施设备，并在交接单上签名盖章。

3、乙方对物业及附属建筑物、固定装修物及设施设备的数量、质量、功能、使用状态等瑕疵的异议，应在交付时提出，或者，交付时无法及时发现的瑕疵，应在交付后的合理期间内提出，并经双方确认后在交接单上进行记载。

4、交接单上没有瑕疵记载的，视为完好交付。

十一、物业装修和施工

1、乙方如需对物业重新装修，新增或对原有固定装修物或设施设备进行更新改造施工的，应提前三十天向甲方书面提交装修或施工方案、设计图、预算表、新增或更换的设施设备名称、规格型号、生产厂家或供应商名称等，并经甲方书面批准后方可施工。

2、乙方的装修或施工事项涉及政府强制性规范或行政许可的，应符合该等强制性规范或取得该等行政许可。

3、物业装修期间不停止计付承包金。

十二、物业维护

1、乙方应负责物业除酒店空调、热水锅炉和电梯外所有装修物和设施设备及物件的安全、保养和维护，及时修复或更换损坏的装修物、设施设备和物件，确保物业始终处于可持续经营状态。

2、乙方应就不可修复或更换的装修或物件损坏，按重置价格赔偿，但因自然损耗造成的除外。

十三、物业返还

1、乙方应当在承包期间终止日或合同解除之日将物业及附属建筑物、固定装修物和其他设施设备、物件返还甲方，返还时物业及附属建筑物、固定装修物和其他设施设备、物件的数量、质量、功能、使用状态等应与交付时一致。

2、乙方应结清应交纳的甲方收入和各项费用。

3、双方依约定程序履行物业返还交接手续。

4、乙方未及时返还物业的，承包期间终止日或合同解除之日后实际使用或占用期间的占用费用，按固定承包金人民币十万元的双倍计付。

十四、不得转让经营

1、乙方应当自行经营本协议项下的营业项目，未经甲方书面同意，不得转让或委托其他经营主体经营管理。

2、在互惠互利基础上，为了双方长期稳定合作，乙方在承包经营管理期间不排除可联盟有实力资质的合作伙伴，但不得变更主体。

十五、违约责任

1、如果乙方欠付物业管理费或水、电、通讯等费用，则甲方有权采取断电、断水等措施，直至乙方补交全部欠付费用。乙方不得有异议。

2、如果乙方欠付承包金，则甲方有权要求乙方按每日万分之五的利率支付逾期付款违约金。如果乙方累计欠付承包金(包括固定承包金和提成承包金)的金额相当于1个月固定承包金，且时间持续满1个月时，甲方有权解除协议，没收保证金，并继续追讨乙方欠付的其他款项。

3、鉴于甲方可对乙方营业收入提成，乙方不得擅自停业，否则甲方有权按每日2万元营业收入乘以停业天数计算当月营业收入，并计取相应营收承包金分成。

十六、其他责任

1、甲方将提供电源、水源至计量表具进入端，出口端之后由乙方自行负责维护。今后双方在水、电管线方面的责任划分也以此为界。但移交时或移交后合理时间内(暂定30天)乙方发现出口端之后的管线存在问题的，并且乙方未做过管线更改的，甲方应负责解决。

2、乙方必须遵守国家及本市的有关法律、法规和规定，如有违反造成甲方的任何损失(包括甲方同意事项但因乙方未办理相关审批而遭受的行政处罚)，须承担一切经济和行政责任。

3、严格遵守甲方关于物业统一管理的各项规定。乙方及其雇员、代理人不得影响或干扰甲方对总体物业的正常管理。

4、乙方须对其雇员、代理人、访客、建筑安装或装修承包商、分包商的行为承担连带责任，对上述人员在物业任何部位的故意或过失行为给甲方或第三方造成的损失承担赔偿责任。

5、乙方必须遵守并使其宾客、访客或被许可使用者遵守甲方制定的有关车辆停放的规定、限制，不得使其车辆随意停放而阻塞物业的进出通道或其他公共区域。

6、若第三方因与乙方发生任何纠纷,而直接向甲方进行追索时(包括提起仲裁、诉讼),乙方须向甲方赔偿一切损失及一切与此有关的开支及费用(包括但不仅限于仲裁费、诉讼费及律师费、差旅费等)。在遵守上述规定并得到甲方允许的情况下,乙方可按以下方式处理,并须及时通知甲方有关的进展及结果。

1)由乙方自行派员以甲方名义与第三方交涉、谈判;后果亦由乙方直接承担;

2)乙方自行出面解决并承担责任;

3)若乙方委托甲方全权处理的,则甲方处理的结果,乙方须无条件同意并承担责任,并负责甲方代为处理所发生的所有费用及开支,包括仲裁费、诉讼费及律师费、差旅费等。若甲方认为依法应对第三方直接承担责任而发生的费用及开支或引起的所有损失,均由乙方负责承担。

7、乙方特此同意，在下述情形下甲方对所发生的损失没有责任，且本合同项下之甲方收入及其它费用不得减免或中止支付：

1)因对该酒店或建筑进行维修保养，或按本合同约定程序对该酒店或建筑进行装修、增建或改建，致使公用设施临时性停止使用，或导致该酒店的水、电、电话、传真或其他有关服务或供应临时性中断，使乙方或其雇员、代理人及访客发生损失的;

2)由于乙方或第三人的故意或过失行为造成损失或伤害的;

3)任何时间该酒店内的非因甲方原因造成的人身损害或财产损失的(甲方或物业公司的保安人员、值班人员对物业提供的保安服务并不构成甲方对该酒店及其内部人员与财产的保卫责任)。

十七、联系方式

1、本协议主体之间根据本协议已有约定或实际需要发出与本协议相关的任何书面通知应按下述地址或传真号码发出：

甲 方：

乙 方：

2、任何一方变更上述联络方式应及时通知另一方，负有通知义务的一方承担因怠于通知造成的任何损失和责任。

3、任何通知如直接交付，在交付时视为收讫;如传真，在发出后视为收讫，但应有收件人随后的书面确认;如挂号邮寄，在寄出五天后视为收讫。

4、除上述约定外，乙方根据本协议接收该承包物业后，甲方可将相关通知留置在该承包物业处即视为乙方收讫，日期从下一个工作日起算。

十八、其它

1、甲方在条件符合时与乙方签订本协议，期间的本协议未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款。本协议与补充条款及附件相矛盾的部分，以补充条款及附件为准。

2、双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按协议规定严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。

3、本协议中的标题仅为参考方便而设，在解释本协议时并无效力。

4、本协议所提到的任何当事人应包括该当事人的继承人和受让人。

5、双方就履行本协议发生纠纷，应通过协商解决;协商不成的，任何一方可依法向本协议履行地人民法院起诉。

6、本协议适用中华人民共和国法律。

7、本协议自甲方代表签名并加盖公章、乙方代表签名或加盖公章时生效。

8、本协议连同附件一式三份。其中甲方两份、乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

签约时间： 年 月 日

最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》已于________年____月____日由最高人民法院审判委员会第1346次会议通过，现予公布，自________年____月____日起施行。关于农村土地承包，国家颁布实施的法律法规有很多!以下是小编为大家精心准备的：。内容仅供参考，欢迎阅读! 关于审理农村承包合同纠纷案件若干问题的意见全文如下： 随着农村经济体制改革的深入开展，农村联产承包责任制已普遍推行，农村承包合同纠纷大量发生。为了解决各地人民法院在审理农村承包合同纠纷案件中遇到的一些问题，现根据有关政策和法律、法规，结合各地人民法院的审判实践经验，提出意见如下： 农村承包合同纠纷案件的受理问题 处理农村承包合同纠纷，应当发挥有关农村基层组织以及承包合同管理部门的作用，绝大多数纠纷可以由它们调处。当事人不服处理向人民法院起诉的，人民法院应当依法受理;当事人直接向人民法院起诉的，人民法院也应当依法受理。 有些农村承包合同的履行因受自然条件的制约，季节性很强。因此，人民法院对此类合同纠纷要及时立案，尽快审理，必要时可裁定先行恢复生产，然后解决纠纷。 无效农村承包合同的确认和财产处理问题 审理农村承包合同纠纷案件，首先要审查合同是否有效，具有下列情况之一的应确认合同无效：

(一)属于违反国家法律、政策的;

(二)损害国家利益和社会公共利益的;

(三)违背民主议定原则的;

(四)采取欺诈、胁迫或其他不正当手段签订的;

(五)发包人无权发包的;

(六)承包人私自转让、转包承包合同以及转包渔利的。 承包合同被确认无效后，对产生的财产问题应当依照法律、政策合理解决。有过错的一方应当赔偿对方因此而遭受的经济损失;如果双方都有过错，各自承担相应的责任。 农村承包合同的转让与转包问题 转让是指承包人自找对象，由

第三者代替自己向发包人履行承包合同的行为。转让的合同内容虽无改变，但是变更了承包人，终结了原承包人与发包人的权利义务关系，确立了受让人与发包人的权利义务关系。 转包是指承包人把自己承包项目的部分或全部，以一定的条件发包给

第三者，由

第二份合同的承包人向

第一份合同的承包人履行，再由

第一份合同的承包人向原发包人履行合同的行为。 承包人将承包合同转让或转包给

第三者，必须经发包人同意，并不得擅自改变原承包合同的生产经营等内容，否则转让或转包合同无效。 承包人在履行承包合同中有安排劳务的经营自主权，某些临时性的劳务，如季节性的农活，果子的摘收、销售等，可以不经发包人同意包给他人。 承包人承包后自己既不从事经营或生产活动，又不承担任何风险，坐收管理费或者高价转包的，属于转包渔利。如果转包的价额超出承包价额，而其超出部分大致接近于承包人的投资(包括劳务)加上由于投资(劳务)应当获得的正常利润，可以视为合理;如果悬殊过大，则应作为转包渔利论处。转包渔利部分应当收归集体或追缴国库。 承包合同的变更和解除问题 出现下列情况之一的， 应当允许变更或者解除承包合同：

(一)当事人双方协商同意，并且不损害国家、集体利益的;

(二)订立承包合同依据的计划变更或者取消的;

(三)因国家税收、价格等政策的调整，致使收益情况发生较大变化的;

(四)由于自然灾害等不可抗力的原因，致使承包合同无法履行的;

(五)因发包方或承包方不履行承包合同规定的义务，致使承包合同无法继续履行或者没有必要继续履行的;

(六)承包人丧失承包能力的;

(七)承包人进行破坏性、掠夺性生产经营经发包人劝阻无效的。 因变更或解除合同使对方遭受损失的，应当负责赔偿，但依法可以免除责任的除外。 因自然灾害而产生的责任免除问题 由于自然灾害等不可抗力的外因，致使合同不能履行或者不能完全履行的，可以全部或者部分免除承包人的责任。 审理涉及这类问题的案件，必须查明自然灾害所造成的损害程度和承包人对自然灾害的抗御情况，然后决定对承包人的责任是部分还是全部免除。如果承包人已经尽了自己应尽的责任，仍不能避免标的物遭受损失，可以全部免除承包人的责任;如果既有自然灾害的影响，又有承包人经营不善的原因，则应按两个因素所占的比例，酌情免除承包人的部分责任。 发包方单方任意毁约问题 有些农村承包合同纠纷是因为发包方任意毁约或有关行政部门违法干预造成毁约而引起的。审理这类案件，应当依法维护原合同的效力。承包人要求继续履行合同的， 应予支持。发包方毁约给承包人造成的经济损失，应当予以赔偿。因行政部门违法干预而毁约的应由行政部门承担违约责任，给承包人造成的经济损失，应当先由发包方赔偿，再由应负责任的行政部门负责处理。发包方无力赔偿的，如果承包合同尚未到期，可以按赔偿数额抵除承包人应缴交的承包金额;如果承包合同已经到期，可适当延长承包期，并在承包期内按赔偿数额抵除承包人应缴交的承包金额，或者延期给付赔偿金。 承包指标过高或过低问题 审理因承包指标过高或过低而发生的纠纷案件，应对承包指标的高低作具体分析，主要审查指标是否符合客观实际。承包指标一般可根据承包前三至________年平均产量(或产值)并考虑合理增产比例予以确定。 目前，农村承包合同中的承包指标一般都以投标方式确定。有的承包人为了取得承包权，违背客观实际，盲目地提高承包指标，导致指标明显过高而无法履行。对于因此而发生的承包合同纠纷，应当通过调解，引导双方当事人协商，实事求是地确定合理指标。但对指标基本合理，主要由于承包人本身不努力而完成不成指标的，应当维持原合同的承包指标。 对于发包人因缺乏经验，导致指示明显过低而发生的承包合同纠纷，应当通过调解，引导双方当事人协商，确定合理的承包指标。如果承包指标基本合理，承包人通过积极努力和科学管理取得较好的经济效益，发包人为此要求提高指标的，则不予支持，而应维持原合同的承包指标。 对于承包指标的调整，双方当事人协商不成的，由法院依法判决。 承包人搞破坏性京夺性生产问题 承包人在承包期间进行生产经营活动，应当注意对自然资源的保护，例如：承包土地不得破坏地力;承包山林不得乱砍乱伐;承包矿业生产不得乱开乱采;承包果园不得为短期收益而破坏果树的长期生长。承包人在承包期间搞破坏性、掠夺性生产经营，发包人劝阻无效要求解除合同的，应予支持，因此而造成的损失应当由承包人负责赔偿，情节严重的可责令加倍赔偿，直至依法追究刑事责任。 农村的乡镇企业承包中对外发生债务的承担问题 承包人对于企业在其承包前的债务，如果在承包合同中规定由其承担的，应按合同规定承担;如果承包合同中未作规定的，应由发包人承担，亦可酌情由承包人先予偿付，然后从应向发包人缴纳的承包金中扣除。 承包人对于企业在其承包期内所欠的债务 ，应当承担清偿责任 ，发包人应负连带责任。 承包人逃匿或无力清偿债务的，由发包人负责清偿。 合伙承包人的诉讼地位问题 合伙承包人在诉讼过程中，应作为共同诉讼人对待。合伙人众多的，可由他们选派代表(须经法院认可)参加诉讼。参加诉讼的代表人一经确定，其诉讼行为对全体合伙人或合伙组织的全体成员有效。 执行问题 农村承包合同纠纷案件的判决、裁定、调解协议发生法律效力后，被执行人暂无给付能力的，可裁定中止执行。中止执行的原因消失后，应当及时恢复执行。被执行人丧失给付能力的，可裁定终结执行。被执行人有能力履行而拒不履行或者故意拖延履行的，应传唤其到庭，责令自动履行，仍不履行的，按照《民事诉讼法(试行)》

第十七章的规定，强制执行。

返

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

经甲方研究，同意将防水工程承包给乙方施工。为确保工程的质量、进度及安全，明确甲、乙双方的各自责任。经双方协商一致同意达成以下条款。

第一条：工程方式

乙方采用包工包料的方式承包甲方的防水工程。

第二条：工程范围

甲方将 城市广场A地块地下室底板、外侧墙、顶板防水工程交给乙方施工(其中，桩承台基坑处卷材往下做20㎝，单价按19.5元/㎡计，并涂一遍防水油膏不计价)。

第三条：工程材料

1、 沙县华美产“长坚”牌SBS卷材、防水油膏

第四条：工程单价(包工包料含材料税票)

1、地下室底板(3mm厚SBS卷材)每平方米人民币

2、地下室外侧墙(1.5㎜厚防水油膏、3mm厚SBS卷材)每平方米人民币 27.5元。

3、地下室顶板(1.5mm厚防水油膏、3mm厚SBS卷材)每平方米人民币 27.5元。

4、工程所有材料运输、送检等过程的费用由乙方负责。

第五条：工程质量

1、为确保质量按期完成，乙方应严格按国家防水有关技术规范的要求组织施工。如有关单位进行检查、验收时，发现其质量达不到要求，乙方应无条件进行返工，直至合格为止。

2、乙方负责提供防水材料合格证、检测报告等业内资料。

3、施工完成后防水层粘结必须牢固，按缝密实，四周及管道、下水口等周围应密封严实，在下雨或蓄水条件下无浸漏现象。

4、工程施工自验收之日起，保修期为五年，五年内屋面出现渗漏，由乙方免费维修，因非人乙方为原因造成防水层破损，不属保修范围。

第六条：工程结算及工程款支付

1、工程数量按实际施工面积结算，若有异议则以有关审核部门的结算数为准。

2、每完成地下室底板或地下室顶板的1/3、完成地下室剪力墙外墙后各支付全部合格工程量的80%;承包人所施工的防水工程验收合格后支付至全部合格工程量的95%;工程保修金5%在整体工程竣工验收合格之日起满5年后无息付清。

第七条：安全文明施工

1、乙方应严格执行安全生产操作规程、规范及各种管理制度，所有进场人员应无条件接受该公司“三级”安全教育。

2、乙方在施工过程中，应服从工地管理人员的指挥，如发现重大安全、质量及违反工地所规定的各种规章制度，屡教不改的，有权责令乙方退场，所发生的一切责任及各种费用均由乙方负责。

第八条：其他事项

1、在本合同签订的施工范围内，甲方不能再私自分包给其它单位和个人施工。

2、乙方进场施工前，甲方应提供找平后干净干燥、平整及牢固的基层，不得有起粉、起沙、空鼓现象。

3、违约方应对所造成的经济损失负全部责任。

以上合同经甲乙双方自愿同意，不得反悔。如有未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，合同自双方签字盖章后即日起生效，付清余款后自行失效。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

电 话： 电 话：

签订日期：年

甲方：无锡市顺丰速运有限公司

乙方：

兹有乙方承包甲方 项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：

一、劳务承包项目：

二、承包期限：

三、承包费用：

四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。

五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

六、承包期内乙方的职责、任务和要求：

(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)、具体职责、任务和要求：

七、合同的变更、解除或终止：

本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任：

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

甲方负责人签字 ： 乙方负责人签字(印鉴)：

(盖章) 住址：

身份证件号码：

年 月 日 年 月 日

发包方： (下称甲方) 法定代表人：

承包方： (下称乙方) 第三方： (下称丙方) 法定代表人：

为了提高企业的劳动生产率，增加社会效益和企业的经济效益，甲乙双方经自愿协商一致，且经丙方批准，甲方就将×××县废品回收经营权在本合同期限内发包给乙方经营达成共识，为了明确三方的责、权、利等权利义务关系，保障甲、乙双方的合法权益，订立以下条款：

第一条 本合同的标的为×××县的废品回收经营权。本合同所指的废品回收是指收集、贮存社会生产和消费过程中产生的可以利用的各种废品(不含危险废物)，包括企事业单位生产经营管理活动中产生的金属和非金属边角废料、废液，报废的各种设备和运输工具，以及城乡居民和企事业单位出售的各种废品和其他专项弃置物品。

第二条 承包期限为×年，自××年×月×日起至××年×月× 日止。

承包总金额为×××万元(￥×××元)。分×年支付，第一年为×××万元(￥×××元);第二年为×××元(￥×××元);第

三、第四、第五年分别为×××。

第三条 付款方式为乙方于每年×××日将应缴承包款汇进甲方指定的银行账号内。

第四条 丙方负责对废品回收经营实行宏观管理，负责指导、协调乙方进行废品回收经营;

第五条 甲方作为废品回收企业业务主管部门，负责废品回收行业自律，加强乙方废品回收经营业务的管理，督促乙方建立健全内部管理制度，确保乙方能依法经营。同时，甲方应尽行业指导业务，及时传达上级有关管理部门的管理方针和政策，为乙方做好指导、协调、服务工作。

第六条 承包期间，乙方按×××政府关于废品回收经营的规定在×××工商行政管理部门登记注册废品回收公司，依法在×××范围内自由开展废品回收业务。公司实行独立核算、依法纳税、自主经营、自主用工、自负盈亏。

第七条 在承包期间，乙方严格遵守国家的法律法规和各项政策及×××人民政府的有关规定，严格按照甲方及丙方的要求，依法经营。

第八条 乙方的经营场所务必作好防火、环保等相应设施、确保经营安全。

第九条 违约责任

双方应当全面履行本合同约定，任何一方违约的，均应向守约方赔偿因对方违约造成的所有经济损失。

第十条 其它

1、本合同期满后，甲方如重新对外发包经营的，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。

2、本合同期满或解除后，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

3、合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。

4、因本合同发生争议时，双方应及时协商、沟通、如协商不成，可向人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同自 起生效。合同正本一式三份，甲乙丙三方各一份，副本一份，送×××人民政府。

发包方(签名或盖章)： 法定代表人：

承包方(签名或盖章)： 第三方(签名或盖章)： 法定代表人：

甲方：

乙方：

按照《建筑工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议，以资共同信守。

第一条：工程概况

1.工程名称：

2.工程内容：

3.工期：

4. 工程费用：

第二条：甲方工作

提供经建设方审核认可的图纸，并对施工质量进行监督验收。

2.提供工程所需的主、辅材料;材料单乙方提出，甲方审核。

3.做好与建设方、监理方及土建总包方的联系、沟通及协调工作，如因甲方原因造成工期延误 ，一切责任由甲方负责。

4.提供现场施工所需的施工场地及水电等。

5.因乙方原因，施工质量达不到质量要求，整改后仍达不到质量要求， 甲方有权让乙方停工，直至解除合同。

第三条：乙方工作

1.严格按图纸施工，节约材料，如造成材料的浪费，一旦经甲方发现， 应赔偿相应的材料款，并是以情结给以处罚。

2.按期施工，如因乙方原因造成工期延误，一切责任由乙方负责。

3.严格按照暖通通风管道施工规范进行施工，并进行相应的自检以确保质量，因未按施工规范施工造成的返工材料损失及工期延误所产生的费用和相应的责任均由乙方承担。

4.提供施工人员及必备的施工机械设备、工具、耗材(切割片、施工照明灯具、毛刷、钻头)。工人防护用品由乙方负责。

5.配合施工工长及技术负责人，并积极配合甲方及监理方的监督及验收工作。

6.施工人员要做好安全防护，如发生工伤事故，由乙方负责。施工现场安全均由乙方负责并承担相应的责任。

7.施工人员须遵守建设工地及甲方建设单位的各项规章制度，并服从甲方管理与监督。

第四条：工程变更

1.由于建设方的原因要求更改施工图纸，造成工程量增大或工程延长经建设方签证后，则人工费相应增加;工期相应顺延。

2.由于乙方原因使得工程造成损失、返工或延误工期，则相应扣减人工费用。

3、竣工结算按照实际现场数量和原报单价结算。 第五条：保修

1、 整个系统保修期为

2、 保修期内接到甲方通知，应24小时内派人到现场解决，属于安装施工质量的，无偿修理。

3、 质保期内因施工质量问题造成使用方及甲方的损失均由乙方承担。

第六条：付款方式 第七条：其它

1、 工程奖罚措施

双方约定按期完成不奖不罚，工期延误一天罚合同总价款的1‰。工期相应顺延。

第八条：争议

双方发生争议时，由双方协商解决。如协商无效，则通过当地人民法院诉讼解决。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

身份证复印件

现在所住地址： 家庭固定电话： 手机：

身份证复印件张贴处：

本人签名：

当事人双方：

甲方：

乙方(员工)：

鉴于

乙方原为甲方合同制职工，合同期限为年，现因原因，甲乙双方按照《中华人民共和国劳动法》的规定，本着平等、自愿的原则，共同协商解除劳动合同。

第一条 甲方的义务

( )甲乙双方解除劳动合同时约定经济补偿金，经济补偿金要符合法律、法规的规定，还要根据公司的具体情况来确定，经济补偿金的确定标准及金额如下：

(2)在解除劳动合同时，如甲方的商业秘密尚未公开，且乙方负有保密义务，甲方支付给乙方保密费的标准及金额如下：

(3)协助乙方办理保险关系转移、党团关系接续等与劳动关系解除相关的一切手续。

第二条 乙方的义务

( )乙方在解除劳动合同时，如果之前签订了保密协议、竞业禁止协议，则仍应对原协议予以遵守;

(2)乙方不得为其他有损甲方利益的行为;

(3)返还所有权或使用权归属甲方的所有物品。

第三条 违约责任

本协议中甲乙任何一方不履行相应义务的，向守约方承担违约责任，支付违约金元，违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方可要求对实际损失予以赔偿。

第四条 其他

从签订本协议起，甲乙双方原劳动合同即行解除。本协议一式两份，双方各持一份。

甲方：(盖章)

乙方：(签字)

法定代表人或委托代理人：(签字)

日期：

工程名称：

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方共同遵照执行。

一、承包范围：

该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等，主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作，线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。

二、工期：

年 月 日至 年 月 日，总工期为 天。

三、质量标准：

工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。

四、图纸：

甲方在劳务分包工作开始时，向乙方提供图纸一套。在施工过程中，如图纸不够用由乙方自行解决。

五、承包价格：

按上述承包内容，采取按实际建筑面积计算，每平方以 元计价付款，施工期间，乙方每完成一层主体工程，预借本层建筑面积 %的工资，其余款项待该工程竣工验收合格后 月内付清。

六、劳务报酬支付：

每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的 %付款，剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起 月内付清。

七、双方义务

甲方义务：

1、向乙方提供施工图纸及技术资料，负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。

2、负责对乙方提供的工程所需材料表、机械设备计划进行审批。

3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备，临时设施。

4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。

5、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方的工作，确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。

6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、负责楼层主要轴线的定位，楼层标高的传递引上工作。

乙方义务：组织相应的熟练工人投入工作，负责完成主体验收工作，自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。

1、 接受甲方的全面管理，听从现场管理人员的指挥，分项工程自检合格必须报 甲方进行验收。

2、 严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业计划，投入足够的人力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格按照有关单位对施工现场的管理规定，做到文明施工。

3、 工程所需材料机械设备应提前一周上报计划，否则造成的损失由乙方自负。

4、 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后，所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。

5、 做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6、 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。

7、 负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。

8、由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。

八、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，听从甲方的指挥，做好必要安全防护措施，消除事故隐患。施工期间发生的一切安全故事由乙方负责。

2、乙方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

九、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人，否则乙方将依法承担责任。

十、其它

1、甲方

(1) 对施工中发生变更、更改部位提前通知乙方，如因甲方通知不及时而造成乙方损失的按实际发生的工程量赔偿。

(2)乙方如在甲方规定的时间内，人员组织不到位或施工质量、工期达不到甲方的要求，甲方有权更换队伍并解除劳务合同。正常施工中乙方带班人员如不服从甲方管理甲方有权要求乙方在7日内另外更换带班人员。

2、乙方

(1)乙方按双方约定的工期、质量、安全进行施工、除特殊情况外，工期每拖延一天罚款 元，并按甲方要求采取措施进行补救，否则甲方有权采取必要的措施进行施工。质量达不到合同约定的标准时，造成的一切损失由乙方承担。

(2)乙方必须做到每天清理现场，料物堆放整齐，现场文明、整洁。同时乙方不能因甲方一时的资金不到位而停工，否则造成的一切损失由乙方承担。

(3)乙方在施工中要团结友爱，不得打架斗殴，损害公共形象，如出现类似事件视情节严重程度进行处理。爱护公共物资，如丢失、损坏按双倍赔偿。

(4)乙方因管理不善造成的质量返工浪费按价赔偿，质量造成的罚款由乙方自负，甲方在付款中扣除。

(5)从业人员应健康，不得雇用劳动法规定不得从事该专业的工人。 十二、本合同未尽事宜双方协商解决并依文字形式补充为准。

本合同一式贰份，甲、乙方各一份，双方签字生效，工程款支付完毕 自行失效。

甲方：

乙方

年 月 日

甲方(发包方)：_______________

乙方(承包方)：_______________

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

1、工程内容：_______________

2、工程地点：_______________

3、工程期限本合同总工期为______年______月______日开工，至______年______月______日结束。

4、工程价款工程总价：______人民币______元整(￥______元)。

5、付款方式：_______________

6、工程验收_______________

7、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。

8、双方权利和义务

甲方权利和义务：指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

(2)审核工程计划进度表。

(3)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

(4)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

(5)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

乙方权利和义务

(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

(5)自行组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

(6)自行负责现场施工安全。

9、违约责任

10、合同的变更及解除

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲方： _______________乙方：_______________

地址：_______________ 地址：_______________

联系电话：_______________ 联系电话：_______________

____ 年 _____ 月 _____ 日____ 年 _____ 月 _____ 日

甲方:×公司

乙方:

公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:

一、公司承包给甲方经营，自年 月 日止，共计年。

二、承包期间，甲方必须保证每年交纳承包款 万元，该承包款就体现在该公司的财务会计报表内，在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

三、承包期间，甲方经营亏损，由甲方自负。承包期间，所有的债权债务关系均由甲方自行处理，由此造成公司财产损失的，应由甲方承担赔偿责任。

四、在承包期间，甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营)，经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。

七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

八、本协议经双方签字盖章后即生效。

九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。

十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。

甲方:浙江省×公司 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

年月日

甲方： 电话：

乙方： 电话：

甲方将基础工程承包给乙方，经甲乙双方协议，达成以下条款，共同遵循执行：

一. 承包方式：乙方自带潜水泵、空压机，一切小型机械、鼓风机、混泥模板。

甲方只提供水、电源、材料、铁丝。

二. 质量要求：

1. 乙方严格按甲方所提供施工图，所含全部承包范围图示尺寸及要求和甲方现场管理人员的指令进行施工。

2. 甲方严格按国家建筑施工相应的现行工程验收规范进行验收。

3. 如因质量不能满足设计要求及验收规范，乙方无条件返工重做，并对甲方造成的材料损失进行加倍的赔偿，且工期不能顺延。有效工期________天，缺材料，下雨天无法施工除外。

三. 安全责任：

乙方应严格按现场管理人员要求施工，如不按照现场管理人员要求施工，出现一切伤、残、亡事故及因施工造成他人的伤、残、亡事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和经济责任。

四. 计算单价：

按照设计图纸和设计变更以及实际操作相结合的原则进行设计计算，混泥土护壁、岩石________元/米，如有障碍物当面议价。

五. 付款方式：

孔桩完工，甲方及相关单位验收合格后，甲方无条件付清全部工程款，如不能全额支付工程款，乙方有权不让甲方再进行施工。

六. 违约责任：

1. 本合同签订后，乙方严禁将工程转包包分。

2. 乙方严格服从甲方现场管理人员的安排和指挥，接受建设方的代表、监理人员的监督。

3. 乙方不得无故拖延工期，不得私自更改施工意图。

4. 如违反以上条款，甲方有权终止合同，并赔偿甲方工程损失费10000元整，并无条件自动撤出施工现场。若甲方违约，也需要支付乙方的经济损失10000元整。

七. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字即生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：_______________

乙方：_______________

兹有乙方承包甲方_______________项目，根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：

一、劳务承包项目：____________________

二、承包期限：_________________________

三、承包费用：_________________________

四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。

五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

六、承包期内乙方的职责、任务和要求：

(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)、具体职责、任务和要求：

七、合同的变更、解除或终止：

本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任：

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

甲方负责人签字 ：____________________ 乙方负责人签字(印绝)：_______________

(盖章) 住址：_________________________

身份证件号码：____________________

建筑劳动承包合同书

您当前的位置：58同城 » 劳动合同法 » 劳动合同纠纷 » 建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究(14)

建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究(14)

来源：（www.diyifanwen.com） 发布时间：-03-16

实践中，带资、垫资承包非常普遍，特别是有些机关事业单位开工建设的项目更是如此。带资、垫资施工的主要表现形式有：a、发包人和承包人在合同正式文本中明确约定承包人自带部分资金，把垫资承包作为承包人的一项合同义务看待；b、合同正式文本中无垫资施工条款，但签订补充协议明确规定垫资义务；c、合同正式文本中虽未明确约定承包人的垫资义务，但在合同实际履行中双方达成默契，由承包人带资建设或发包人延付工程款承包人垫资建设。

带资、垫资合同是指建设工程的承、发包双方在签订施工合同时明确约定，建设单位不预付工程款，而由施工单位自带资金先行施工，工程实施到一定阶段或程度时，再由建设单位分期分批地给付施工单位工程款的建筑工程施工合同。

带资、垫资施工的方式较多，一般是双方在签订建筑施工合同的同时，又单独签订一份补充协议，明确约定了施工单位的带资、垫资义务。双方以正式的标准合同应付行政检查，私下又以补充协议限制发包方的资金投入，一旦发生诉讼，发包方往往又以补充协议进行抗辩。还有一些建设单位在与施工企业签订的建筑工程施工合同中明确约定由施工单位自带一部分资金，建设单位在工程竣工后仅付大部分工程款，剩余的工程款以后付清。按照山东省高级人民法院民一庭XX年12月3日（）鲁法民一字第8号《关于印发〈全省法院房地产案件审判理论和实务研讨会纪要〉的通知》“关于带资承包和垫资施工合同的处理问题”中的规定，人民法院在审理涉及垫资承包和带资施工的建筑工程合同纠纷案件中，应当认定垫资承包和带资施工的合同条款无效。发包方依据合同中的该条款进行抗辩或据此主张承包方的停工或拖延工期的违约责任的，应当不予支持。当然，按照省法院的意见，对于合同中未明确约定带资、垫资施工的，合同履行中实际垫资承包的，不能因此而认定合同无效。对此，笔者有不同看法，该观点等于暗示有关当事人可以放心大胆地搞垫资和带资承包施工，只要书面合同中未作明确约定，合同履行中实际带资垫资承包，就可“打擦边球”“曲线救国”了。而对“老老实实”在合同中明确约定的，却又作无效处理，打压了“守规矩”的，鼓励了“投机取巧”的，于情于理不通，更是与法的精神相悖。

甲方：

乙方： 身份证号码：

为利用资源，发展集体经济，增加收入，经多方协商签订本合同，双方共同遵守执行。

一、甲方将新世界花园至遵义医学院珠海校区沿河荒地(即机场东路向东延伸250米止)承包给乙方用于养殖业，面积约500亩，具体位置以坐标为准。

二、承包期限为20xx年，即 年 月 日至 年 月 日止。

三、乙方每年上缴承包租金每年每亩20元给甲方，即乙方每年上缴承包租金人民币壹万(10000.00元)给甲方。双方签订合同之日起，第一年为乙方投入开发期，未有收益，故甲方免收租金;合同签定之日起，乙方上缴合同押金壹万元给甲方，合同期满之日甲方负责退回合同押金(不计利息)给乙方。第四年至合同期满，乙方必须在每年9月份之前向甲方上缴当年的承包租金。否则，甲方有权终止承包合同。

四、甲方必须维护乙方的合法使用权，并负责办理有关手续，手续费由乙方负责。双方在履行合同期间，乙方只能用于养殖业，乙方在经营期间所投入的费用及债权债务由乙方自负承担。

五、该地权属甲方所有，故乙方权属必须无争议，双方在履行合同期间，如遇到国家需要征用，甲方提前2个月以书面形式通知乙方，如征用没有补偿的，乙方必须服从，乙方所投入的资金及其债权债务全由乙方承担，甲方不作任何经济补偿给乙方。如征用有补偿的，按国家政策规定补偿，开发费、青苗费及其它基建附着物归乙方所有，地值费归甲方所有。同时征地时，乙方须缴交当月租金，余下租金免交，甲方须退回合同押金给乙方(不计利息)。

六、乙方在使用期间，必须遵守三防及有关社会法案条例，否则，如是乙方原因造成事故的，一切经济损失及刑事责任由乙方负责承担。

七、乙方负责上缴应缴税款及有关的合法费用。

八、甲方不能单方面终止承包合同，如是甲方原因终止合同的，造成乙方损失的全由甲方负责承担。

九、合同期满，乙方需要继续承包，经双方协商，乙方优先续签承包合同。本合同如有其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商签定补充协议，补充协议与本合同均具同等法律效力。

十、本合同一式柒份，三灶镇农技中心一份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力，双方签字之日起生效。

甲 方： 法定人：

乙方： 法定人：

年月日：