个人房屋申请终止合同
赔偿请求人:______________,性别_____,_____________年__________月__________日出生,_____族,现住________________,电话:_____________。
赔偿义务机关:__________________法定代表人:_________________职务_____________
请求事项:_________________
详细列举赔偿项目,此处略。
事实根据和理由:_________________
详细实事求是描述,略
此致
______________人民法院
赔偿请求人:_______________
____________年__________月__________日
更多相似范文
篇1:房屋倒塌重建申请书
你好,关于再婚生育申请书怎么写的问题,范本如下:
我是_______________单位(村、居委会)的_______________,性别:______________,身份证号:_________________,家庭住址_____________婚育情况(初婚时间、生育时间、离婚、丧偶等无违反计生政策情况);
配偶是_______________单位(村、居委会)的_______________,性别:______________,身份证号:_________________,家庭住址_____________婚育情况(初婚时间、生育时间、离婚、丧偶等无违反计生政策情况);
我俩于_____年_____月_____日结婚,符合《江西省人口与计划生育条例》第九条情况,现申请生育一胎。
申请人:______________
_______________
___ 年 ___ 月 ___ 日
篇2:农村房屋报建申请书
各级政府、领导:
我叫刘x,系炎陵县鹿原镇洣西村下龙口组农民。由于下列原因,我申请新建住房。
1、我现住的房屋,仍是70年代父母所建的简陋瓦房,至今己近30多年,虽经过多次整修,但破损处仍然较多,修修补补既难解决漏雨漏风问题,也影响房屋外观。且有两兄弟,居住紧张困难。
2、这些年来,党的政策越来越好,为建设好新农村,我也想新建住房。
3、我建房的方案是:自家承包地,坵址:西公路上,(四界:东是唐桂兰承包地、西是潘*英承包地、南是楼前组承包地、北是育才公路,约120平米)
特此申请,敬请审核批准。此致敬礼!
申请人:刘x
20__年2月15日
篇3:维修房屋申请报告范文_申请报告_网
尊敬的穆棱市教育局领导:
我校是一所公立全日制的事业单位,现有在校生47人,教师10人。19xx年建起了一栋800余平方米的校舍,现有14间教室(包括:教室、微机室、实验室、活动室等)19xx年迁入。由于各种客观原因,校舍的部分内部结构老化严重,包括:房盖红瓦老化、漏雨,门窗老化严重变形,室内明火取暖,炉子、火墙、烟囱均有裂痕。所有这些对师生的生命财产安全造成严重威胁。目前学校资金短缺无力更新和维修。现特向教育局领导申请援助。
学校校舍维修预算:
一、项目名称:维修火墙、烟囱、炉子、粉刷墙壁
二、总造价:2.002万元
项目分列如下:
(一) 维修火墙:
1. 墙体砖:600块/个×10个=6000块×0.40元=2400.00元;
2. 沙子:15方×40.00元/方=600.00元;
3. 白灰:2吨×160.00元=320.00元;
4. 水泥:1吨×400.00元=400.00元;
5. 掏灰铁砖:40块×10.00元=400.00元;
6. 人工费:(拆+砌)600.00元×10个=6000.00元 本项合计:1.012万元
(二) 维修烟囟:(抹水泥 人工+料)
本项合计:200.00元/个×10个=20xx.00元;
(三) 更换炉子内部:(换盖、人工+料)
本项合计:150.00元/个×10个=1500.00元;
(四) 粉刷墙壁:总面积800平方米,人工+料8.00元/平方米。
本项合计:8.00元×800平方米=6400.00元
20xx年x月x日
篇4:灾后房屋重建申请书
______人民法院:
你院受理的__________诉____________离婚一案,我要求不公开审理。其理由是:
第一、本案中涉及某种难以明言的隐私问题;
第二、本人在当地朋友较多,张扬开去未免难堪;
第三、双方父母均不同意离婚,公开审理难免他们到法庭无理取闹,影响法庭的调查审理;
为此,根据《民事诉讼法》第一百二十条第二款的规定,特向你院提出不公开审理的申请,请予审查批准。
申请人:__________________
_________年______月______日
篇5:房屋维修申请报告单位
xx县xx局:
我站现有老式三层砖混结构办公楼一栋,占地面积300㎡左右。已建二十余年。因年久失修,现已出现以下严重质量安全隐患:
一:楼身内外墙出现多处裂缝及破损,门窗及楼道栏杆破坏严重。
二:一层地面破坏严重,顶楼渗水造成漏雨现象严重。
三:办公楼未进行围墙围护,办公楼前后排水措施简陋。
四:墙内需进行道路及地面整改。
针对以上出现的房屋质量安全隐患问题,需对我站办公楼及周边环境做如下维修及维护:
一:对楼身出现的破损.已破坏门窗.一层破损地面.楼道栏杆及楼顶渗水部位进行维修。
二:重建长50M高25.M围墙和墙内大约150地面及道路混凝土浇筑。
三:在楼前和楼后重修两条分别长约35M和50M排水沟。
现特向林业局提出对我站的办公楼进行维修及维护的申请报告,望批准!
xx镇工作站
篇6:灾后房屋重建申请书
原告:_________________
住址:_________________
被告:_________________
住址:_________________
诉讼请求:
1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金_____________(数额)。
2、请求判令解除原被告间的租赁合同。
3、请求返还原告所有的屋内家具一套,价值约________________元。
4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:
此致
_____________人民法院
具状人:_____________
时间:_________________
证据材料:
1、租赁合同
2、原告在租赁房屋时被告确认房屋内有该家具的证明。
篇7:房屋质量鉴定申请书
经办人:法定代表人(负责人):纳税人(签章)
______年____月____日______年____月____日______年____月____日
情况
经办人:______年____月____日负责人:______年____月____日
经办人:______年____月____日负责人:______年____月____日
意见
经办人:______年____月____日负责人:______年____月____日
清算情况
经办人:______年____月____日负责人:______年____月____日
______年____月____日
证件情况
正本
副本
副本
经办人:______年____月____日
税务机关(签章)
部门负责人:______年____月____日______年____月____日
篇8:房屋过户申请
协议人:_________________
根据《______________市公有住房变更承租人管理办法》等相关规定,协议人经协商一致达成协议如下:
一、全体协议人同意将坐落于区号公有住房过户给协议人,即原承租人的(关系)承租。
二、协议人同意承租并愿意接受与之相应的权利义务,遵守有关规定。
三、其他协议人一经签署本协议即不得反悔,并不得再就同处房产申请承租。
四、全体协议人保证本协议中无遗漏原承租人配偶、子女、父母的情况,如有遗漏愿承担相应法律责任。
五、本协议自全体协议人签字、盖章并经公证后生效。
六、本协议一式三份,房屋产权人(或者房屋经营管理单位)、当事人、公证处各留存一份。
立功议人签名/盖章并捺指印:_________________
_____年_____月_____日
篇9:单位房屋申请书怎么写
名 称
注册号 公司类型 清算组备案
通知书文号
注销原因□ 公司章程规定的营业期限届满或其他解散事由出现;
□ 股东决定、股东会、股东大会决议解散;
□ 因公司合并或者分立需要解散;
□ 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
□ 人民法院依法予以解散;
□ 公司被依法宣告破产;
□ 法律、行政法规规定的其他解散情形: 。对外投资
清理情况□已清理完毕 □无对外投资分公司注销
登记情况
□已办理完毕 □无分公司
债权债务
清理情况□已清理完毕 □无债权债务公告情况公告报纸名称 公告日期 申请人声明本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》申请注销登记,提交材料真实有效。
签字: 公司盖章
年 月 日
篇10:撤销房屋交易仲裁裁决申请书
宾县房产局宾西房管所:
我叫
性别:
现年:岁职业:
现住:电话:
身份证号:
我于______年____月____日将坐落在县镇村(街)屯(委)结构平方米自有房屋售卖给县镇村(街)屯(委)居民,并已签定房屋买卖合同。该房屋钱款买方已结清,产权证已移交给买方。房屋已归买方所有。现申请注销我此房屋产权证,产权证号:,并同意该房屋产权证过户到买方名下。特此申请,请予更名为盼。
申请人:
______年____月____日
篇11:房屋翻修的申请报告_申请报告_网
篇一:房屋翻修申请报告
尊敬的上级领导:
我叫刘章平,是澧县澧阳镇黄桥社区一组村民,现有住房,已建二十年。由于以前经济条件差,一直未能修缮。经风吹雨打,日晒夜露,已成危房。我家现有人口五人,挤在窄小的空间,儿女渐渐长大。我的亲戚见我困难,极力支援我改建下房屋。要我从长远着想,考虑到儿女长大成家立业后,都各自需要居住场所,还有自己两老老了以后,有个安身之所。 特向上级领导申请,修建一栋三间三层房屋,和我弟共一个楼梯三米,望领导实地考查批准。 此致
申请人:刘章平
联系电话:
二〇XX年四月二十七日
篇二:房屋翻修申请书
尊敬的上级领导:
我叫刘章华,是澧县澧阳镇黄桥社区一组村民,现有住房,已建二十年。由于以前经济条件差,一直未能修缮。经风吹雨打,日晒夜露,已成危房。我家现有人口五人,三代人都挤在窄小的空间,儿女渐渐长大,七十岁的老母亲还在跟我们一起受苦受累。亲友见我困难,极力支援我改建下现有房屋。要我从长远着想,考虑到儿女长大成家立业后,都各自需要居住场所,还有自己两老老了以后,有个安身之所。
特向上级领导申请,修建一栋三间三层房屋,和我哥共一个楼梯三米,望领导实地考查批准。
此致
申请人:刘章华
联系电话:
二〇XX年四月一日
篇三:关于住房翻修的申请报告
县城建局:
我叫王秀琴,家庭住址永登县城关镇独立街5号,现有土木结构住房单间9间,修建于70年代生产队期间距今已有40多年,现因年久失修已成危房,遇大雨大风天气危险系数成倍增大,居住者生命安全没有保障。为消除住房安全隐患,改善居住环境,现特向贵局申请对已有的房屋进行原址翻修,请局领导核实审查,批准为盼。
此致
敬礼
申请人:王秀琴
20xx年7月2日
篇四:申请房屋翻修的报告
尊敬的各级部门领导:
您好!
我叫李勇,居住在澧县澧阳镇新河五组,由于房屋是93年修建的,年代已久,结构又简单(砖瓦结构)而大多数又用的旧材且没有一点钢筋混凝土,再加上最近几年周边邻居修建房屋对地基的影响较大,现已破旧不堪,屋面天沟等多处漏水,下雨天无法居住,已成危房,对我们的生命财产安全已构成威胁,现特申请在原址上翻修重建,希望各部门领导能体贴民情,倾向民心,理解民意,尽早批复为谢!
特此报告。
申请人:李勇
20xx年8月22日
篇五:房屋维修申请报告书
尊敬的农歌大队领导:
您好!我是真州镇农歌村王庄组村民韩广元,今年58岁。由于下列几个原因,我申请厨房屋顶维修和后院房屋的翻新。
我现在住的房至今已10年有余,厨房屋顶经过多次简单的整修,但由于房顶不平整,破损处较多,难以解决漏雨漏风问题,每逢下雨天都会严重影响了家里的日常的生活。而且下水道经常不流通,所以希望能在厨房顶上加盖屋顶,这样既能解决破损处较多漏雨漏风的问题,同时也不影响美观,所以觉得修建非常有必要。
至于后院房屋,还是十几年前修建的简陋瓦房,由于常年的风吹雨打,大树的倒压,导致后院房屋东面的墙和屋顶随时有可能倒塌,存在着严重的安全隐患。所以希望能在原来的基础上加以翻新。
因为对家乡爱得深沉,希望能够为家乡发展做出贡献。同时自己也严格遵守国家法律,从没做过违背国家利益的事情,于公于私,希望领导批准这两方面的房屋的维修。
特此申请,敬请审核批准。
此致
敬礼!
申请人:韩广元
20xx年10月20日
篇12:灾后房屋重建申请书
申请人:_________________,女,19__________年__________月__________日出生,汉族,住__________市__________区__________街__________号。
委托代理人:_____________律师事务所律师
被申请人:_________________,男,19__________年__________月_____日出生,汉族,住__________市__________区__________村__________号。
被申请人:_________________,女,19__________年_____月_____日出生,汉族,住__________市__________区__________村_______________号。
申请事项:
请求法院将被申请人位于__________区__________村__________号房屋(权证号码:__________________000230__________号)委托评估机构进行评估。
事实与理由:
申请人与被申请人借款纠纷一案,经贵院审理终结(案号(20__)__________字第_______________号)。申请人于_____________年_____月_____日向贵院提出诉前财产保全申请,冻结了被申请人位于__________区__________村__________号房屋。现被申请人仍未履行判决要求,为维护申请人合法权益,特申请法院委托评估机构对该冻结房屋进行价值评估,请法院支持!
此致__________人民法院
申请人:______________
_____ 年 ___ 月 ___ 日
以上便是法院评估申请书范本的相关内容
篇13:拖欠租赁房屋租金的仲裁申请书
申请人:_________________
被申请人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:______________。
仲裁请求:_________________
1.裁决解除申请人与被申请人于20__年_____月_____日签订的《房屋租赁居间合同》;
2.裁决被申请人立即腾退房屋并交还给申请人;
3.裁决被申请人向申请人支付自20__年8月15日至被申请人交还房屋之日期间的租金*元(暂计算半个月);
4.本案仲裁费用由被申请人承担。
事实与理由:_________________
申请人与被申请人于20__年_____月_____日签订了《房屋租赁居间合同》一份,约定:_________________申请人将其自有的坐落在本市阳晶舍_____栋_____单元_____楼_____号房屋一套出租给被申请人作经营使用;租赁期限两年,自20__年_____月_____日至20__年_____月_____日;月租金*元;缴租方式为季度支付一次,季度租金*元,下次付款应在期末的前5天支付。合同第六条第3项规定,被申请人拖欠租金累计半个月以上的,申请人有权终止合同收回房屋;第十九条规定,合同争议协商不成的,提交成都仲裁委员会仲裁。
合同签订后,申请人按照约定将房屋交付给了被申请人,被申请人支付了第一个季度(20__年_____月_____日至_____月_____日)的房租。按照合同规定,被申请人应当在20__年_____月_____日支付第二个季度的房租,虽经申请人多次催交,但被申请人以种种理由拒不支付。
申请人认为,被申请人至今未向申请人支付房屋租金,违反了合同的约定,应当依法承担违约责任;且拖欠时间已达半个月以上,根据合同约定及法律规定,申请人有权解除合同;合同解除后,被申请人应当腾退房屋并交还给申请人;同时,被申请人自20__年_____月_____日至被申请人交还房屋之日期间租用房屋,应当向申请人支付该期间的房屋租金。
申请人为保护自己的合法权益,现根据《中华人民共和国仲裁法》的相关规定,特向贵委申请仲裁,恳请贵委查清事实,依法作出公正裁决。
此致
__________人民法院
申请人:________________
_____________年_____月_____日
篇14:灾后房屋重建申请书
_________村委会:
我叫张,xx村西组村民,家有x口人,住房四间,一间平房,房屋结构是土木结构。家里父母年迈,加之我的孩子长大,所以住房紧张,由于家里经济贫困,房屋年久失修,加之,前些年的地震灾害导致居住十分不安全。今年____月份在拆除房屋时,由于房屋本身的安全隐患,发生了人身意外事故,造成一亡一伤,直接经济损失18.5万元,伤者的费用现无法估量。这样以来,我重建住宅的计划化为泡影。
目前,一是无家可归,只有以临时帐篷食宿,年迈多病的父母难以照料:二是经济压力十分困惑:三是田地里的庄稼无钱耕种。为了尽快恢复重建工作,把受灾损失降到最低限度,使我生产生活尽快恢复正常,为此,向政府申请灾后重建住宅资金,望党和政府温暖我的心,帮我完成重建住宅的愿望为感!
申请人:_________
_________年____月____日
篇15:灾后房屋重建申请书
_____________工商行政管理局:
___________(写明破产企业名称)于________年_____月____日经_______批准成立(写明批准单位、企业性质、注册资金等情况),________年______月_____日在贵局领取了企业法人营业执照。
该企业因经营管理不善,造成严重亏损,不能(或无力)清偿到期债务(或债权人_______以该企业不能或无力清偿到期债务)为由,于_______年____月____日向________人民法院申请破产还债。
____________人民法院于_______年____月___日受理此案,并于_______年_____月_____日依法裁定___________进入破产还债程序,于_______年___月___日在《人民法院报》上刊登了破产公告。
______年_____月____日___________人民法院经商_________(同级)人民政府同意成立了 _________破产清算组。
______年____月____日在_____第___次债权人会议上,清算组提出了破产财产处理和分配方案,并经_______人法院裁定认可。
________年____月____日,__________人民法院依法裁定终结了________的破产还债程序。根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》第39条和最高人民法院《关于贯彻执行(试行)若干问题的意见》第71条之规定,本清算组特向贵局申请注销 __________的企业法人资格。
此致
___________工商行政管理局
(清算组印)
组长___________
_______年___月___日
篇16:房屋质量鉴定申请书
申请人:_________________a,女,__________岁,_____族,__________省__________县人,__________县第__________中学学生,现住__________县__________路__________号。法定代理人:_________________b,女,__________岁,_____族,__________省__________县人,__________县__________公司员工,现住址同上。
被申请人:_________________c,男,__________岁,_____族,__________省__________县人,__________县__________厂工人,现住__________县__________路__________号。
请求事项:_________________
申请人与被申请人之间因增加抚养费一案业经__________县人民法院于__________年__________月__________日作出(19__________)_____字第__________号民事判决,被申请人拒不遵照判决履行给付义务。为此,特申请人民法院予以强制执行。
事实与理由:_________________(应祥述,此略。)
为维护申请人合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第216条第1款之规定,特向人民法院提出申请强制被申请人c每月继续给付申请人a子女抚养费__________元。
此致
__________县人民法院
申请人:_________________
法定代理人:_________________
__________年__________月__________日
附:_________________县人民法院(20__)_____字第__________号民事判决书1份。
篇17:灾后房屋重建申请书
尊敬的民政局相关同志:
我是,本人原先在建筑建材生产有限公司工作。由于公司厂房6.17发生火宅事故,给我们厂造成了极大的损失,现在厂里破产,我们一群工人也下岗了。
我原先身体就患有哮喘,身体虚弱,不能干重活,也没有什么文化程度,又年近60旬。因此下岗之后就很难找到工作了,如果有哪家公司愿意接纳我再就业,我会去参加工作的。
因为原先在建筑建材生产有限公司参加了一份失业保险,所以我现在考虑向贵局申请领取失业保险金。
希望民政局相关同志核实我的情况,根据我的实际困难,给予失业保险金的支持。附上:失业登记表、身份证。
申请人:_________
日期:_________年____月____日
篇18:个人房屋申请终止合同
【为您推荐】武冈市律师宝安区律师青羊区律师彭州市律师宜宾县律师新河县律师惠安县律师
房子是中国一直以来很看重的财产,现在也是保值增值的一种理财手段。如果是自己居住的话,装修是一件大事,一旦装修居住的可是十几年甚至几十年,现在普通装修精装,田园的欧式的现代化的,各种各样的风格。一般都是联系装修公司,那么关于和装修公司沟通中和实际装修的是不是一样的,出现了纠纷该怎么办?签订的装修合同很关键。下面小编就告诉你最新的个人房屋装修合同范本是怎样的。
20__个人房屋装修协议(一)
发包方(简称甲方):_____________
承包方(简称乙方):_____________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1.装饰施工地点:_________________
2.住房结构:_________________房型房厅套,施工面积平方米。
3.装饰施工内容:_________________详见附件一《装饰施工内容表》。
4.承包方式:______________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:_________________自_____________年_____________
月_____________日开工,至_____________年_____________月_____________日竣工,_____________工期_____________天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:_________________¥_____________元,大写(人民币):_____________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_____________元
(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_____________元
(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_____________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到
现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲
方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行DBJ08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30
–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由_____________方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应
采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方_____________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付________________元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_____________%向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):_________________电话:_________________
乙方(签章):_________________电话:_________________
签订地点:_________________
签订日期:_________________年月日
20__个人房屋装修协议(二)
业主(以下简称甲方):_________________
联系电话:_________________
施工队(以下简称乙方):_________________
联系电话:_________________
身份证号码及复印件
工程项目:_________________居室装潢
甲、乙双方经过多次友好洽谈和协商,现甲方决定将居室装潢权委托给乙方。为了保证工程顺利的进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程地址:_________________
2、居室规格:_________________房型层(式)室厅厨卫
总计:_________________施工面积平方米;
3、施工内容:_________________详见本合同附件(一)《家庭装潢施工项目明细》和户型施工图。
4、委托方式:_________________
二、工程价款
清包工费:_________________元,大写:_________________
三、付款方式
1、施工队进场,预支生活费:_________________元,
2、水电工完工,付__________元
3、木工完成,付__________元,
4、泥工完成,付__________元,
5、工程竣工,付__________元,
6、工程施工中如有项目增减或需要变动,增减项目的价款甲乙双方协商后,待增减项目完工时一并结清。
7、工程质量保修金元,从竣工之日起1年后支付。
8、若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意,甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作;
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、凡由甲方所提供的所有建筑材料,经由乙方验收后并给予保管,非经甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的,应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。
3、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
4、若需乙方代购部分材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
5、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
6、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
7、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期及工程质量检查与验收
1、从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天。
2、施工期间,乙方每天的工作时间为:_________________上午_____________点________________分至_______________点________________分;下午_____________点
________________分至_______________点________________分。
3、工程质量检查及验收
a、本工程质量评定验收标准的依据:_________________
①施工图纸、作法说明、设计变更;
②《住宅装饰装修工程施工规范
③《市家庭居室装饰工程质量验收标准》
b、过程验收项目:基础改造工程、水电线路改造工程(封闭前),防水工程(铺设瓷片前),吊顶工程(封石膏板涂料前),门窗工程、细木工程、墙漆工程;
c、验收合格项目双方确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化;
2、垃圾应日日清;
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。、
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜;
3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担;
4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;
5、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
十、施工机具
乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火;
2、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,
乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工内容项目及造价明细。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、其它说明和要求:
1、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业,竣工交验前应向甲方提供室内水电管线的竣工图。
2、除上述装潢要求外,如有增加工作,双方另行协商,施工费不得高于同类平均水平。
3、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。
4、乙方施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
5、乙方应指派(姓名)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
6、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。、
7、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
8、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
9、附则
①本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
②本合同签订后工程不得转包。
③工程竣工完结后合同履行完后自动终止。
④本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
签章:_________________签章:_________________
签约日期:_________________签约日期:_________________
上面是小编为大家查找的个人房屋装修合同范本的资料。小编提醒大家装修的事最好多问问身边已装修的亲朋好友或者认识的装修人员,比较哪家装修公司靠谱,装修的水是比较深的,一样的装修风格不同的材料价格是差很多的,签订合同前和装修公司好好沟通告诉自己的需求以及询问装修的合理设计。期间有任何问题请与365律师联系。
篇19:房屋改建申请报告
甲方:_________________公司
乙方:_________________
根据__________公司要求,特将铁山供销社营街门市部加以改造。甲方愿将__________门市部东5间旧门面房,面积约100平方米的改造工程交给乙方施工改造,乙方在改造过程中必须遵照甲方的改造要求进行施工,不准偷工减料,确保施工质量。
一、甲方房屋的改造说明
1、甲方原旧门面房5间下半部分不拆动,上半部拆止房门头平,甲方不承担一切费用及责任。
2、房门高改为3米,宽度不变,门口上部设过梁加雨蓬出80公分。
3、室内地坪上提50公分,房屋总高为3.6米,楼板下设240_____240圈梁,每间中间设南北240_____500大梁一道。
4、砼标号为c20,钢材采用国标,砖砌体用50水泥砂浆砌筑,屋面采用sps柔性防水屋面。
5、内墙为防瓷墙面,外墙采用1:_________________3水泥砂浆墙面,用白水泥收面,屋面设前排水。
6、主门采用卷闸门。
二、开工日期及竣工日期
20__年月日至20__年月日
三、工程总造价:_________________3万元
四、付款办法:_________________竣工后付款
五、工程保修期及保修金:_________________主体1年,屋面3年,待工程竣工后扣除总造价的5%,在此保修期内如出现质量问题,乙方无条件进行返修。
六、乙方应文明安全施工,在施工中出现安全人身事故由乙方完全负责,甲方不承担任何责任。
七、乙方负责村组协调及建筑时所发生的纠纷,如不能按时竣工,每月按门面房市场租赁价的双倍赔偿甲方。
八、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,交市社一份,签字之日起生效。
甲方:_________________公司
乙方:_________________
_____年 _____月____ 日
篇20:房屋质量鉴定申请书
________________人民法院:
贵院受理的我公司诉x有限公司(以下简称北方公司)买卖合同纠纷一案,因本案在立案后,申请人申请山东省平度市人民法院冻结北方公司的银行存款________________元(________年____月____日裁定冻结),____月____日续冻一次。因续冻期间为三个月,至________年____月____日到期。为维护申请人的合法权益,申请人特申请贵院续冻或将该款项扣划至贵院账户。
申请人:食品有限公司
法定代表人:
________年____月1____日