安装施工合同范本
建设单位:(甲方)
施工单位:(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规章,按照乙方向甲方提供工程施工安装相关资质证明,甲方同意将生活污水管网改造项目工程承包给乙方,甲乙双方本着平等互利、互信的原则,签订本工程设备安装施工合同书。﹙项目内容见附表﹚
一、 工程施工安装期限
本工程自20xx年11月日至20xx年12月25日完工期限,若有特殊因素,工期顺延。
二、 施工依据及验收办法
1、甲方提供工程图纸和相关辅助资料。
2、施工质量要保证按照化工设备、工艺管道等辅助设备(包括消防)的安装、验收的规范规程执行。
施工中乙方所提供的辅助材料及施工人员有效资格证件须符合相关标准要求。
三、 安全责任
乙方在施工过程中,严格按照相关安全规范操作,在施工过程中所发生的安全事故全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。
四、 工程总价及付款方式
工程总价: 19 万元 工程开始安装人员、设备进场甲方支付工程款10万元。工程安装结束时一次性付清。
五、 竣工验收
工程竣工后,乙方负责会同有关部门进行竣工验收,并提供检验、验收相关证件、合格证。确保验收过关,提供含税建筑安装票。
六、 其他
甲方在开工前,应做好施工相应准备工作(路水、电通等)。 甲方提供适当的住宿条件(伙食自理)。
工程施工需电焊条、氧气、乙炔、砂轮切割等起吊设备一切均由乙方负责。
施工中甲方提出工程变更由甲方签字发变更通知书,确因变更造成额外工程开支,由双发协商解决,如减少工程量费用不减。
八、乙方在施工过程中损坏甲方的生产设备仪器,由乙方负责赔偿。
九、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字后生效。
甲方:签字盖章:
年 月 日
乙方:签字盖章:
年 月 日
更多相似范文
篇1:监控设备采购安装合同范本
甲方(需方):____________________乙方(供方):___________________
经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同、
一,产品清单及友情链接
1、产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称:___________________设备型号:____________________数量:___________________单价____________________合计:
____________________中标总价格(大写)
2、友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的--%即元人民币整、若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金、合同总金额--%的余款即元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。
二,交货时间及地点
1、交货时间:(投标文件承诺时间)、若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金、因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理、
2、交货地点:送货上门,安装调试。
三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容)、下例情况不属保修范围:
1、不可抗力引起的损害;
2、用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏;
3、用户私自维修引起的损坏;
4、用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);
5、其它不属于供应商负担的保修事宜。
四,相关权利及义务
1、甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;
2、甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;
3、甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任;
4、甲方在合同规定期限内履行付款责任;
5、甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行;
6、甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;
7、乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;
8、乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求;
9、双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五,争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
六,其它
1、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,采购管理办公室一份,采购中心一份;
2、本合同自签订之日起生效;
3、本项目的招标文件,投标文件,中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力;
4、其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
甲方(印章):--____________________--乙方(印章):--____________________
篇2:电子设备安装合同
卖方:
地址:
买方:
地址:
第一条 合同标的和价款
第二条 生产交货期限
卖方在收到甲方约定款项后 天内将货物生产完毕并将货物放置于 ,买方到该地点提货。
第三条 货物检验
买方提货时,应当在卖方工厂进行检验,如发现货物数量、型号及质量不符合约定,买方应当场提出异议,卖方负责更换或补齐;如买方提货时没有提出异议,则视为卖方交付的货物符合约定。
第四条 包装:卖方在包装货物时采取木箱包装,以适合货物储存、海运、陆运。
第五条 付款方式
买方应当在本合同签订后三日内以电汇方式将全部合同价款支付至卖方指定的银行账户中,买方逾期付款,交货期相应顺延。
开户行: 帐 号:
第六条 售后服务
第七条 不可抗力条款
由于发生不可抗力情况,而直接影响本合同的履行时,卖方对本合同受不可抗力影响的部分义务或全部义务无法履行的责任不予承担。经双方协商,履行本合同义务的期限也可相应推迟。发生不可抗力情况一方应自灾情结束之日起 日内将有关发生不可抗力的性质、毁坏程度及影响合同履行的情况书面通知对方。如对方有异议,发生不可抗力情况一方凭其所在国有权机关的认证书豁免责任。
第八条 仲裁条款
因本合同所产生或与本合同有关的一切纠纷,应尽可能通过双方谈判解决。如双方不能达成解决协议,则提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁,该会裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。
第九条 语言及法律适用:本合同以中文文本为准,并且适用中华人民共和国法律解释。
第十条 本合同未尽事宜双方另行协商解决。
第十一条 本合同一式 份,双方各执 份,自双方签字或盖章之日起生效。
卖方:买方:
代表人:代表人:
年月日年月日
篇3:空调销售安装合同书_合同范本
甲方: (以下简称甲方) 甲方:
乙方: (以下简称乙方) 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定,甲、乙 双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批,并由乙方负责安装调试开通,同意签订如下合同条款共同遵守: 一、产品名称、型号、产地、数量、金额如下: 序 号 设 备名 称 数量 单 价( 元) 办公室 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rhxyq14sy1 rhxyq12sy1 fxsp100 fxdp63 fxdp45 fxdp40 fxdp32 fxdp28 fxdp56 1 1 2 5 1 1 2 3 2 售楼部 10 11 12 13 14 15 rzp450pay1 rzp400pay1 rzp300pay1 fzsp125 fzsp90 fzsp71 2 1 1 6 6 1 合 计( 元) 品 牌产 地 1 16 17 18 19 20 21 fzsp56 fzsp36 4 2 计 费 管 计 设 备 合 安 装 材 料 风 合 序 号 设 备名 称 数量 移机 移 机费 1 2 3 4 5 6 7 rmxs160 fjdp63 fjdp45 fjdp40 fjdp36 fjdp32 风
二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管 1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准,并符合国家产品质量法德有关规定。 2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。
三、交货时间 1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。 年 设备安装调试工作。 2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调 2 确实是乙方供货范围中应该有的, 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的,均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上,且不计 费用。 3、空调设备在安装完毕后,乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错,乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为: ,联系方式为: 。 4、空调的安装调试由乙方负责,甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点:
四、交货地点:甲方指定场地。 1、交货地点: 五、验收方法 1、货物到达目的地后,双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后, 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验,最终质量以甲方验收合格为 准。 2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收,以空调连续稳定正常运行效 果良好为准,由甲方组织各相关方参加,最终结论以各方签字确认为准。 3、在未征得甲方同意情况下,乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等,否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金,并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。
六、付款方式 1、设备到现场支付合同总价的 70%,空调设备安装并调试完毕甲方验收通 3 过后支付到合同总价的 95%,余款 5%作为质保金,保修期到期后无息返还。 2、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票,支付到 95%时 提供全额发票。
七、合同总金额 合同总金额为人民币(大写) :
共2页,当前第1页12
篇4:安装施工合同路灯
甲方盖章:
乙方盖章:
甲方法定代表人或: 乙方法定代表人或:
委托代理人签字: 委托代理人签字: 月日
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙双方友好协商,达成一致,签订本合同,双方在履行中共同遵照执行。
一、 规格、数量及价格
二、报价范围
1、包含部分:设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、1年质保。
2、不包含部分:税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。
3、甲方应以银行汇款方式,向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项,若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项,乙方不予承认且有权向甲方追索。
乙方指定账户及账号分别为:
(1)、单位全称: 开户银行: 账 号:
(2)、户 名: 开户行: 账号:
(3)、户 名: 开户行:账号:
三、合同总额及付款:
1、合同签订后5日内支付合同设备总价的30%计: 万元(大写:);
2、电梯产成发货前10天支付合同设备总价的60%计: 万元(大写:);
3、剩余10%验收合格后三个工作日内付清。计:万元(大写:)
四、质保及提货:
1、交付定金并确认图纸后45天内出货。土建符合安装条件并甲方第二次付款后10个工作日内货到现场,到货后甲方支付第三次付款25个工作日内安装调试完毕(土建后期,门洞封堵,机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行,土建施工时间不包含在电梯安装工期内)。乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。
2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起12个月,但最长不超过乙方发货之日起18个月,两者以先到为准。但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。
3、如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的,则乙方不承担和负责维保工作及费用,亦不承担因非乙方安装调试引起的质量事故及责任,且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。
4、本合同在履行过程中,甲、乙双方的任何一方需要变更的,且应在合同交货期前三 十天以书面形式提出并通知另一方,并证得另一方的书面确认,因甲方原因而引起的合 同变更,则增加的费用应由甲方承担。
5、除不可抗力原因外,甲、乙双方中的任何一方单方终止合同,违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金;经守约一方书面催告后,违约方仍然不能履行交(提)货或付款义务的,守约方有权单方解除合同,且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金。
6、除不可抗力原因外,任何一方不得单方解除合同,否则应按合同总额的30%支付对方违约金,但对方先行违约的除外,即守约一方有权单方解除合同,且无需承担违约责任。
7、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、地陷、台风、洪水、泥石流、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
8、甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约负责。
9、若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷,应友好协商解决,协商不成则由人民法院裁决。
10、本合同未涉及的违约事宜,则按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
五、本合同经甲、乙双方签字盖章,同时须加盖骑缝章后生效。本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:加工安装合同
甲方:_________
乙方:_________
经定甲方与乙方多年合作关系,怀宁县建成区集贸市场楼梯扶手、栏杆、空调板护栏加工安装工程,由同志制做安装。为明确双方责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程合同条例》结合本工程具体情况,经双方协商签订如下条款共同遵守。
一、项目、规格型号、数量、单价、金额:
项目名称:_________________________市场
项目地点:___________________________
规格型号:____________________________________
二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件及期限:
1、乙方应根据图纸设计及施工规范、图集、现行质量验收标准和建设单位的要求组织制作、安装,乙方对制作好成品工程竣工三日起保修一年。保修执行国家有关规定及终身售后服务。
2、在该工程提交竣工报告(预算)前十天必须将相关资料交给总承包施工单位。
三、交(提)货时间、地点、方式、运输方式、到达站(港)和费用负担
自合同签订之日起乙方组织人员进行制作。具体安装的时间由甲方提前十天通知乙方,从第十五天起开始制作、安装,运输费用由乙方自负。
四、组织验收
产品进入工地必须经建设单位及监理单位验收签证认可后再安装,安装结束后由建设单位、监理单位、总承包施工单位进行竣工前预验收,预验收合格后报县质监站验收。
五、付款、结算方式及期限
本项目付款方式为:成品进厂付总款的_________%,安装结束付总款的_________%,余款待工程竣工验收后付_________%,剩余_________%质保金在工程竣工后一年内付清。
六、双方责任
甲方责任:
1、提供设计图纸。
2、按合同约定款到向乙方支付工程款项。
3、负责施工现场布置,指定电源、道路和材料堆放位置,并协调各土建方与乙方关系。
乙方责任:
1、制作安装,交通工具和安装工具自备。
2、严格按图纸施工和现场量定的尺寸及技术标准及相关制作规定进行安装,确保质量,按合同规定的时间如期完工并交付验收。
3、乙方在安装时对成品要做严格的保护,不能影响验收,否则后果自负。成品或半成品到达施工现场要自行保管。
4、自行配置安全防护用品,确保安装及现场施工人员的安全,如发生安全事故承担全部责任。
5、如在施工过程中因施工方原因造成工程不能如期完工,由甲方承担责任。
6、产品检测费用甲乙双方各付一半,此款不含在工程款内。
七、违约责任
乙方责任:
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工直到合格。
2、工程不能按合同规定工期交付使用的,乙方承担逾期责任,每天罚款按工程总价款3‰承担违约金。因不可抗拒因素造成的工期延误,乙方不承担责任。
3、工程未经验收要严格做好成品的保护和看管工作,不得让任何人使用(包括建设单位、甲方),否则造成成品的破坏,影响验收,由乙方自行承担。
八、附则
l、双方协商同意的有关文件、会议纪要,以及口头协议等,也是本合同的组成部分。
2、本合同发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决,协议不成,按以下第条进行。
(1)项目方式解决。
(2)向经济合同仲裁机关申请仲裁。
(3)向当地人民法院起诉。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:_________乙方签字:_________
_________年_________月_________日
篇6:建筑起重机械安装拆卸安全合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,进一步明确在朝阳门地铁站16T汽车吊使用过程中甲乙双方的安全责任,确保汽车起重机在使用过程中的施工及人员安全,防止意外事故的发生,依照国家、西安市及西安市地铁的有关法律、法规、政策和规定,经甲乙双方协商,达成以下协议:
一、乙方进场前必须向甲方上报本汽车吊相关安全合格证书及操作人员证件(吊车司机操作证),且上报合格证书及操作人员证件必须符合国家有关规定。
二、乙方在施工过程中,必须针对本汽车起重机操作特点落实相应的安全措施,乙方操作人员必须经过甲方安全技术交底和安全教育,并在安全技术交底和安全教育记录上签字,留甲方备案。
三、乙方在施工中要认真执行起重作业安全操作规程、起重作业“十不吊”原则,并严格遵守本项目部的机械管理制度,甲方将严格按照上述各项制度及有关标准作为施工过程中安全检查的依据。
四、乙方操作机械人员进场后必须服从甲方的统一管理,遵守甲方施工现场的安全管理制度,保证施工安全。如不遵守甲方的管理制度,甲方有权对乙方人员进行经济处罚。
五、如乙方提供的机械设备不合格,或特殊工种操作人员无证操作,甲方有权根据现场实际情况要求乙方对机械设备或施工人员进行更换或将乙方清退出场,由此而给甲方造成的损失由乙方承担。
六、乙方施工必须为施工人员提供必须的安全防护用品,加强施工中的劳动保护。
七、乙方必须保证机械设备性能良好,各安全装置齐全有效、动作灵敏(如钢丝绳、卡环、限位等)等,并及时做好机械日常保养维修记录,每月25日之前交甲方物资设备部备案。对于乙方未及时检查(机械设备带病运转)或在甲方检查提出问题未及时整改而造成的事故,乙方要负完全责任。
八、本协议未尽事宜,依据有关法律、法规、规章处理,规章中没有明确的,经甲乙双方协商处理解决。
甲方(章): 乙方(章):
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
篇7:水电安装工程劳务承包合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,
根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、结构型式:
4、建筑风格:
5、工程规模:
二、承包范围:
1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;
2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;
3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期:
1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求:
1、执行标准:
工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20__年版)
建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20__
建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20__
建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20__
建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)
2、质量体系要求
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法:
1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。
2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20__清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成:
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项
1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
6、本合同签约地点:
甲方: 乙方
身份证号码: 身份证号码:
电 话: 电 话:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
篇8:产品安装服务合作协议
委托方:(甲方):__房地产开发有限公司
受托方:(乙方):
根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。
二、总费用及付款方式
1、本合同总费用(含税)¥:元,大写:元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。
2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即:元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。
3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应fa.票。
三、制作材料及要求、费用预算
序号
项目
规格
单价(元)
单位
数量
总价(元)
完成时间
保修期
合计
合计:元
优惠价:元
备注:甲方视实际情况,提前2个工作日增加或减少工程量,乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作,合同总金额按照实际工程量作出调整,合同单价不变,
四、制作安装时间:
具体参考第三条完成时间。
五、验收流程1.制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。
2.制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场签字验收合格。
六、双方责任
1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责;
2.甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费;
3.乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同要求完成各项制作、::安装工程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的,甲方有权终止与乙方合作,乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。
4.保修期详见第三点,如在质保期内有损坏现象的,必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作,每超时一天按照质量保证金(总金额的5%)的5%对乙方进行扣罚,甲方还有权视情况自行维修,所需款项可从质保金中直接双倍扣除;
5.在履行合同期间,所有的安全事故均由乙方全部负责,如出现直接安全事故,甲方不负任何连带责任。
七、违约责任
1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。
2.乙方承诺严格履行合同各项条款,并同意如出现以下情况时承担相应违约责任:乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成,在超时5天内(包括5天)完成,甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿,超过5天,甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。
3.合同生效后,甲方无正当原因要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。
4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目,否则甲方有向乙方索赔的权利。
八、解决争议的方法
凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他1.如若终止合同,任何一方均需以书面提出,经双方协商同意,方可终止。
2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
3.本合同在甲、乙双方签署后即生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。
4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
5.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。
6.其它约定:。
甲方:中山市X房地产开发有限公司
乙方:
地址:地址:
法定代表人(或授权签约人):法定代表人(或授权签约人):
投诉监督电话:投诉监督电话:
篇9:实用安装承包合同书
甲方:庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部乙方:依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方:将下列工程分包给乙方负责施工,为明确各自的责任义务和权利,双方自愿达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程项目名:西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程
2、工程地点:黄官寨当庄队
3、工程面积:约41000m2
4、施工范围和内容:给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。
5、合同价款:约9160000.00元
6、材料质量及品牌:施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范
7、承包方式:包工包料
8、质量等级:合格
9、开工竣工日期:20xx年5月30日开工,预计3020xx年11月30日竣工
二、甲方的责任、义务
1、甲方严格执行,建设工程质量管理条例等法规对该项目管理,承担部分协调职责。
2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。
三、乙方的责任、义务
1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工,保证工程质量
2、乙方必须按照工程设计图纸,国家规范和甲方质量要求进行施工,在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当向甲方提出意见建设。
3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意,甲方签字认可后执行
4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理,并接受甲方对该质量体系进行的审查,如出现不符合情况,所造成的损失由乙方自行承担。
5、乙方在施工管理中,明确施工人员,必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件,方可上岗,否则后果自负。
6、乙方必须保证安全施工,由乙方造成的安全事故由乙方负责。
四、竣工与保修
1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收
2、建设工程的保修期,自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。
3、保修期内发生的工程质量问题,乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。
五、工程结算
1、结算依据:
2、工程进度款的支付:合同签订后甲方前期不向乙方付工程款,安装工程量完成60%以后,甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款,其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%,保修期满结清剩余工程款。
六、违约责任
1、乙方要严格按甲方要求的工期施工,并验收合格交付使用,由于乙方施
工原因造成该工程项目无法验收,造成一切后果及损失由乙方承担。
2、甲方应按合同约定时限按期付款,否则视为违约,并承担全部违约责任,造成一切后果及损失由甲方负责
3、双方若发生纠纷,应协商解决,若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼,解决纠纷。
七、合同的变更、补充、解除
1、本合同不能单方面进行变更,如果需要变更,双方协商达成一致方可变更
2、其它未尽事宜,比双方协商达成一致后签订补充合同。作为本合同附件,本合同具有同等法律效力。
3、本合同的终止在双方完全履行之后,方可解除合同
4、合同的权利义务终止,不影响合同中结算和维保条款的效力。
八、本合同经双方签字盖章后生效。
九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。
甲方(签字盖章)乙方(签字盖章)
签约日期:
年月日
篇10:通风管道制作安装协议
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等协商,就通风管道制作及安装等相关事宜达成了共识。
特签订合同如下。
一、工程量甲方将__________工程承包给乙方,其工作量为:
二、相关技术要求
1、______通风管道用0.6镀锌板,管道口径为160*120
2、蝶形阀为矩形100
3、风口为双层百叶风口,并安装帆布软节
三、工期要求工程期限为______天,即______年______月______日交工。
四、工程价款
通风管道为每平方米______元(含安装费,按通风管道展开面积计算),按现场铺设实际用料平方米数计算;
风口每个为______元(含安装费)
蝶形阀每个为______元(含安装费)
此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式
1、实行分期支付的付款方式,即双方签订合同之日,甲方向乙方支付材料费______元;乙方将制作的通风管道运抵甲方施工现场后,甲方向乙方支付______元;余款待安装并调试合格后一个月内,甲方将余款一次性全部支付给乙方。
2、以人民币现金的方式支付。
六、违约责任
1、如果甲方不能按合同约定向乙方支付工程款,则视为甲方违约。
甲方应承担违约责任,每天按工程总价款的1%向乙方支付违约金。
2、如果乙方不能按合同约定日期交工,则视为乙方违约。
乙方应承担违约责任,每天按工程总价款的1%向甲方支付违约金。
七、其它约定
1、甲方应为乙方施工提供方便。
2、施工中,乙方应加强对员工的安全教育。
一旦发生人身安全事故,其责任由乙方承担。
3、施工中,乙方应加强对现场设施、装修的保护,如有损坏,照价赔偿。
4、若因工程量增加引起的工程设计变更,其工程费用另行计算。
5、因不可抗拒力原因造成合同不能履行,双方不承担任何责任。
6、此合同一式两份,双方各执一份。
甲方: 乙方:
签约代表人:___ 签约代表人:___
___年___月___日 ___年___ 月___日
篇11:塑钢门窗制作安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第1条 工程概况、工期、合同款价
1.1工程概况
工程名称:江苏五星国际大酒店室内装饰工程
工程地址:范公路88号
工程内容:江苏五星国际大酒店室外阳台封闭
1.2工期
合同工期20个日历日,按批准的开工日期计算。
1.3合同价款
门窗数量:约400平方米(最终按实际完成面积计算)。
门窗单价:塑钢窗制作安装310元/平方米,含拆除原有阳台栏杆;采用双面安全玻璃另加40元/平方米、崁缝10元/平方米。
合同价款:¥壹拾肆萬肆仟元整(144000元),含税价(暂估,最终结算价以实际发生量计算)。
1.4工程款支付:合同生效后乙方开始制作,窗框安装固定后甲方向乙方支付总工程款的30%,玻璃和窗扇安装后甲方再支付乙方总工程款的30%,在工程安装完验收合格后后15个工作日内甲方负责将核算后的剩余
工程款一次性支付给乙方。
第2条 制作安装要求
2.1型材:主要材料质量必须达到国家标准要求,窗型与建筑外窗一致,材料为实德80系列塑钢型材,衬钢厚度1.5mm,中空5mm+9mm+5mm安全玻璃,辅材及配件必须满足质量要求,洞口尺寸由乙方自行测量。
2.2安装要求,符合塑料门窗安装及验收规范JGJ103-96的要求。
2.3塑钢窗安装工作范围包括崁缝、打胶。
2.4乙方向甲方提供型材合格证、检测报告、玻璃合格证,塑钢窗施工竣工资料,一式两份。
第3条 保修期 保修期两年,自塑钢窗工程验收合格之日起计算。
第4条 违约责任
合同签订后,任何一方不得单方面撤消或不履行合同。否则,违约方向守约方一次性支付违约金:合同总价款的 20 %,并承担由此给对方造成的一切经济损失。乙方按照甲乙双方制定的合同日期进行制作安装,如因乙方问题延误交工工期乙方向甲方支付每天500元违约金,其它违约责任按《经济合同法》执行。
第5条 解决合同纠纷方式
双方友好协商;向经济合同仲裁委员会申请仲裁;向原告方所在地人民法院起诉等。
第6条 本合同经双方签字后生效,壹式肆份,双方各执贰份。
第7条 合同有效期
自合同签定之日起至工程验收合格剩余工程款支付完毕终止。
第8条 合同附加条款
1.1施工安全:乙方进场施工人员必须服从现场的安全管理,乙方人员造成的安全责任事故甲方一概不承担责任。发现违反安全作业规定的行为每人每次罚款500元。
1.2现场抽样检验的材料检测费由甲方承担,因材料质量不合格造成的损失均由乙方承担。
第9条 未尽事宜,双方协商解决。
第10条 其它
甲方:
乙方:
篇12:门、窗安装协议书
发包方:____________(以下简称甲方)
承包方:____________有限公司(以下简称乙方)
结合本工程的具体情况,经双方协商,达成如下条款,共同履行。
一、工程概况
a)工程名称:____________。
b)工程地点:____________。
c)承包范围:____________门、窗安装。
d)结算依据:____________依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。
二、门窗面积:____________㎡,
三、工程款金额:____________元
四、门窗安装日期:____________。
五、
1)甲方在门窗确认单上签署姓名,以收到时间后生效,后因指令错误(包括已做好门窗之
后,甲方更改方案)而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。
2)乙方竣工后,甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。
3)乙方保证在施工过程中进度及质量问题。
4)乙方有责任教育其工人严格执行操作规程,严格管理,安全施工。
安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失,均由乙方负责。
5)乙方按实际情况根据现场按要求安装。
六、工程款的支付
签合同时,甲方付工程款的50%,余款待安装完成之日,全部结清。
七、保修责任
乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。
保修期从保修卡签字之日起算起。
本合同保修期为二年。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
两份具有同等法律效力,由甲乙双方签字后分别保存。
、
九、其他事项
乙方应加强对施工人员的安全管理和教育,因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故,造成人员伤亡的概由乙方自行负责,与甲方无关。
十、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方签字:____________乙方签字:____________
日期:____________日期:____________
篇13:综合楼窗户制作安装工程承包合同
发包方:简称甲方)
承包方:
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况:
1、工程名称: 公司厂房、综合楼:
2、工程地址: 工业园区内.
3、厂房、综合楼总建筑面积:约 平方米。
4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度 米。
二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程本工程整体单项实行双包工程,包工包料。
三、工程计价方式:
厂房、综合楼按窗洞口面积计价 元/平方米。
四、工期要求:
1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2.除人力不可抗拒的自然因素等,按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应
1、甲方提供
材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应:
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。
七、临时设施提供方式:
所有职工的生活用品,食宿自理。
八、工程款支付方式:
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.
十、违约与赔偿:
1、甲方责任:
甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任:
乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按《中华人民共和国民法典》的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。
其它:乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十一、合同份数:
本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇14:分包合同建筑安装工程
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“甲方”)与乙方已经签订承包合同,甲、乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
工程名称:望都·太阳城二期23#楼分包工程承包范围:室内腻子工程(室内卫生清理)包工包料全外墙
二、分包合同价款
金额:大写:人民币 元(合同单价),小写: 元(合同单价)。 建筑面积:5429M2
三、工期开工日期:本分包工程定于年 月 日开工;月日竣工; 天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为: 按当地质量监督站及建设单位的分户验收标准 付款方式为: 五、乙方向甲方承诺,履行合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。乙方必须按合同工期完工,未按工期完工,造成的经济损失由乙方自负,且甲方给予乙方经济处罚。
六、合同的生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:网络安装承包合同书
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,同时为了体现公平、公正、自愿、互利的原则,确保工程顺利完成,进一步明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商达成意见一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、分包工作期限:
开工日期: 年 月 日
完工日期:日
4、结构类型:
5、承包范围:室内给排水(包括雨水、空调冷凝水、压力排水),采暖干管及分水器以内的管道安装,强电电气,消防、智能弱电预埋及管盒安装,设计变更、签证单的工作内容,安装工程需要的孔洞预留(包括消防工程),图纸中所有的水、暖、电一切工作内容。
二、承包方式:
1、承包方式:
2、承包单价及计算标准:
① 按照国家规定的建筑标准计算建筑面积平米包干: 元/㎡。
② 项目现场用工: 130.00 元/工日,无法执行工程量的采用估工或定价办法执行。
③ 施工图纸内的设计变更、技术核定单、现场签证增减不作单价调整。
④ 进度计算:电气安装 元/㎡(其中预埋 元/㎡)。采暖安装 元/
㎡。给排水安装 元/㎡。
三、付款方式:
乙方进场后,生活费用自理,施工期间甲方按工程进度完成产值的70%支付乙方劳务人工费,年终按进度支付到 85%,工程竣工验收后支付到95%,余5%做质保金,质保金一年后支付,质保期间,因乙方施工技术、质量问题造成业主及甲方的损失,全部由乙方承担。
四、质量标准:
1、质量标准:以建设单位要求的质量标准为准。按设计图纸及国家有关验收规范施工,
2、积极配合土建工程进度,主体施工期间:墙钢筋绑好后 3 小时内完成线管铺设;底板筋绑好后 3小时内完成线管铺设,超出此时间将负责土建工种的误工损失费。装修施工期间:在土建砌体完成后抹灰之前必须完成线管、线盒的安装及扫管工作,如因管路不通而造成的二次抹灰的工料费全部由安装班组承担。
五、双方责任:
1、甲方责任:
① 向乙方进行质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、文明施工、现场管理、劳动纪律等的教育和交底。
② 向乙方提供施工所需的大型机械设备(如:塔吊,施工电梯等)。
③ 向乙方提供施工所需的各类材料。
④ 组织相关人员,及时对工程的分项工程进行质量验收。
2、乙方责任:
① 严格按照甲方的技术交底进行施工。
② 自带安装工程所需的工具及工具耗材(电焊条、氧气、乙炔除外)。
③乙方根据工程进度情况,积极组织劳力施工,不得因劳力和技术力量短缺而影响工程进度,因乙方劳力和技术力量影响工程进度时,甲方将视其情况外调劳力突击,突击劳力按200 元/日计算,在乙方当月进度款中扣除。 ④乙方必须按照国家验收规范及相关安全质量标准进行施工,并接受甲方的安全质量监督检查。同时购买乙方所有进场人员人身意外伤害保险。
⑤ 乙方必须文明施工,工完场清,遵守职业道德,爱护机械,保护成品。100米内周转材料上下车等工作。
六、安全生产:
1、甲、乙双方必须严格遵守国家有关建筑安装的安全文明施工、消防、治安保卫的法律、法规相关条例等规定。
2、乙方人员要正确佩戴好个人劳动防护用品,特殊工种操作人员必须持证上岗,无证人员不得上岗。
3、乙方要对工人强化安全知识教育,增强工人的安全意识,严禁违章操作,确保安全生产,对不遵守安全生产者一次视情况罚款200元——5000元。
4、因乙方违章作业发生的一切安全事故,由乙方承担一切所有责任。
七、其它:
1、凡属以下情况的,甲方可提出终止协议:
① 有严重损害甲方形象和利益的。
② 对甲方安排的生产进度计划完不成并无具体措施的。
③ 发生质量问题,不予整改且无整改措施,造成恶劣影响的。
④ 安全生产严重违章并无整改措施或整改后仍不能确保安全生产的。
2、凡属以下情况的,乙方可提出终止协议:
① 甲方不能按时供应材料造成特别严重待工的。
② 甲方不能按照协议支付工人工资的。
3、因甲方原因造成的工期延误,工期相应顺延。
4、因乙方责任造成协议终止的,按已完成工程量产值的70%结算。
5、因甲方责任造成协议终止的,按已完成工程量产值的100%结算。
八、补充条款:
1、乙方配备安装技术专业管理人员
2、乙方负责将现场签证、技术核定内容上报项目部并积极协助办理签证工作。
3、乙方负责材料的计划和节约使用工作,因乙方材料计划造成材料超过预算量10%剩余和浪费的,责任由乙方负责(按材料采购价+运费及采保费+罚款)。
4、电气安装完毕后,乙方对所完成的成品有保护责任,如发生丢失,造成的损失由乙方承担。
5、其它未尽事宜执行公司内部管理条例,条例另附。
本协议一式四份,甲方三份,乙方一份。本协议自签定之日起生效,具有同等法律效力。工程竣工、各项款项结算支付完毕同时失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:2024工程安装合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 工程承包范围及承包方式
承包方式:甲方提供材料,乙方负责安装。
承包范围:钢结构、维护板的安装,包括天沟、檩条(屋面及墙面)安装,屋面板及附件安装,墙面及附件安装,大门、雨篷、雨水管安装等图纸所有钢结构、维护板的安装。
第三条 工程期限
合同工期总日历天数 天。开工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日,遇不可抗力工期顺延。
第四条 工程质量
合格,按图纸要求及国家现行钢结构施工验收规范要求执行。乙方对所施工的工程自双方验收合格之日起一年内免费保修,发生费用由乙方承担,保修期满后乙方对该工程负责终身维护,基本材料费用及人工费由甲方负责。
第五条 合同价款及付款方式
1、合同价款:总面积平方米(,每平方米 元,共计 (大写)元。
2、付款方式
(1)合同签订后乙方施工人员进入施工现场开始施工后,甲方向乙方支付总合同价款的10%_______________元。
(2)根据乙方的施工进度,中期甲方支付乙方总合同金额的30%_________________元。
(3)檩条及屋面全部安装完毕后甲方向乙方支付总合同金额的30%_______________元。
(4)工程全部完工验收合格且乙方向甲方移交完相关资料、材料等后甲方向乙方付至总合同金额的95%,扣除已付金额,应付___________元。质保期为壹年,总合同金额的5%作为质保金,保修期满工程无质量问题后付清。
(5)结算方式,采取以下第 种结算方式。
①乙方公户账号: ,开户行: ②乙方授权___________ 为收款人。
第六条 双方的义务
1、甲方义务
(1)办理建设报批手续。
(2)向乙方提供安装工程材料。
(3)向乙方提供图纸及说明。
(4)按合同约定支付工程款。
2、乙方义务
(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质,乙方不得将承包的工程转包和分包。
(2)乙方应认真熟悉本工程钢结构的安装图纸,编制切实可行的施工方案(包括安装人数、设备、工具数量等)及材料进场计划。
(3)乙方应向甲方提交经签字盖章确认的进场施工人员名单,并附上所有施工人员的身份证复印件,制定规范的制度,对人员、设备等进行管理。乙方人员如有变更,需向甲方发出书面通知并进行变更登记。
(4)乙方必须完善保险,为所有施工人员购买相关保险(工伤保险,人身意外伤害险等)并提交甲方备份。
(5)乙方指定 为本工程项目经理,负责负责施工管理、合同履行、各项手续的办理及文件的签收等,如需变更,乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。
(6)乙方应对甲方发到工地上的所有材料进行保护,确保甲方发到工地上的所有材料不受损坏。
①乙方卸车时轻吊轻放,不能把梁、柱等成品件有砸弯现象; ②屋面板、墙面板进入工地现场乙方更要注意保护,不要让板表由划痕现象,不允许有折板现象。
③如甲方材料受到损坏,甲方有权在工程款中进行相应的扣除或通过其他途径向乙方索赔。
第七条 施工安全及责任承担
1、乙方应按规范施工,加强安全管理,乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的,由乙方负责处理及赔偿。
2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施,施工现场发生事故造成第三人人身损害或财产损失的,由乙方负责处理及赔偿。
3、甲方如因乙方施工过程中发生的安全事故承担责任或遭受损失,有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。
4、乙方应保证工程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求,如因工程质量不符合标准造成人员伤亡或财产损失的,由乙方承担全部责任。
第八条 工程验收
1、乙方安装钢构件、维护板,自检合格后应通知甲方,进行预 验收。如需整改,乙方应按甲方提出的整改要求进行整改。
2、甲方在收到乙方要求竣工验收报告后组织有关单位进行验收, 在验收后给予认可或提出修改意见。
第九条 违约责任
1、乙方如未能按期竣工,每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金,乙方逾期七日时,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
2、甲方如未能按合同约定支付工程款,每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向乙方支付违约金。
第十条 附则
1、未尽事宜由双方签订补充协议,与本合同具有同等效力。
2、因本合同发生争议,由甲方所在地人民法院管辖。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。
4、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方: 地址:
甲方代表:
年 月 日
篇17:电站机电设备安装工程施工劳务分包合同
工程承包人(以下简称甲方):
代表人:
负责人:
甲乙双方立足于《_____》,遵循诚实信用的原则,就_______________工程的劳务分包事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、工期:________年________月________日开工,________年________月________日完工。
二、质量标准
1、本工程按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。
2、质量标准为达到省级优秀工程。
三、分包价格
以国家建筑规定的规范计算面积,每平方米______元(含基础、主体结构、二次结构)按图纸尺寸计算。若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准,另行计算。
四、付款方式
1、完成基础工程,支付工程款的______%,共计____________元;
2、完成主体结构,支付工程款的______%,共计____________元;
3、二次结构完工后,支付工程款的______%,共计____________元;粉刷、装饰完工后余款付清(不含税金)。
五、安全生产及文明施工
1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽,必要的地方加安全带,必须严格按安全生产操作规程进行施工,杜绝事故的发生,严禁违规操作。若施工工程中因乙方原因发生事故,均由乙方承担,甲方不负任何责任。
2、现场施工人员必须文明施工,所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐,不准乱堆、乱放,一定做到工完清场,否则甲方另外安排整理所需费用均由乙方承担。
六、甲方职责及义务
1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底,并配合检查乙方每层楼的轴线和分部控制线,及模板安装质量。
2、组织原材料、半成品按时足数进场,以组织工期为准。
3、办理各项相关手续,协助处理周边环境。
4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等,有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。
5、按时支付工程款,受到验收通知后,及时组织人员验收。
七、乙方的职责与义务
1、乙方组织的工人须符合一定的资质。
2、乙方自备加工设备及各类工具,并负责塔吊、货梯以下的小型工具。
3、乙方现场施工人员自佩戴好安全帽,严格遵守现场安全文明施工措施条例,如不遵守安全措施施工发生的安全事故由乙方负责。
4、乙方现场施工人员严禁酒后作业,严禁穿拖鞋及胶底鞋进行施工,不得违反施工安全操作,如发生安全事故由乙方负责。
5、乙方应保质保量完成工程量,并由专职人员负责安全、质量、文明施工,且每次分项验收自检合格后报甲方验收,并积极有效的配合甲方搞好工作。
八、违约条款
合同履行过程中,任何一方无端违约,均应向守约方负担因此收到的所有损失。
九、附则
1、未尽事宜由甲乙双方协商解决。
2、此协议一式______份,甲乙双方各执______份,从甲乙双方签字起生效,工程款付完后此协议自动作废。
3、因履行合同发生争议,双方协商不成的,均可以向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。
甲方:
地址:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
________年________月________日
乙方:
地址:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
________年________月________日
篇18:广告安装合同
发包方:*有限公司(简称:甲方)
承包方:广告有限公司(简称:乙方)
甲方要安装的广告牌匾位于*街与路交汇处,由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意,特制定本合同。
具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实(见附表)
一、关于工程价款及结算的约定:
1、工程总造价(包死价):人民币贰仟捌佰元整,¥2800。00元
2、工程付款方式:首次付款人民币¥1400。00元,竣工验收后,当天结清余款人民币¥1400。00元。
3、承包方式:包工包料。
二、甲方的权利及义务:
1、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。
2、竣工以甲方验收合格为准。
三、乙方的权利及义务:
1、施工过程中发生的水电均由乙方自备。
2、在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。
3、乙方需在双方约定的工期内完工。
四、工期:
1、乙方应在甲方交付定金后三天内制作并安装完毕。
2、甲乙双方如有一方违约,违约方除承担给对方造成的损失外,按工程损失的的3%支付违约金。
五、工程保修:
工程保修期为一年。工程款全部计清后,甲、乙双方的保修约定即能生效,乙方为整个工程质量保修,在保修期内出现任何质量问题,由乙方无偿维修,造成的经济损失由乙方承担。
六、本合同未尽适宜,根据工程实际由双方协商解决或签定补充规定,与本合同具有同等法律效力。
七、本合同经甲乙双方签字后生效,至保修期满终止。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
委托代理人:委托代理人:
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
签定日期:年月日
篇19:户外广告牌制作与安装合同
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方委托乙方于____年____月____日制作____
二、名称:________________
三、规格为:______________
四、制作要求:____________
五、安装地点:____________
六、完工日期:____________
七、广告采用甲方提供样稿,未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿。甲方在样稿签字后乙方开始制作。甲方提供的图文图像资料,如涉及使用权、肖像权等问题,相关责任由甲方负责。
八、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方应要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝制作。
九、广告样稿及所用材料表为合同附件,与本合同一并保存。
十、工程制作安装费用(制作、安装、运输、设计等)
总计________元(人民币____________大写)
十一、付款方式:甲方应在____年____月____日前将预付款(总造价的50%)付给乙方。工程竣工后将剩余50%制作费付给乙方。
十二、违约责任:
(1)制作合同生效后,如因委托方原因而终止合同,所支付的预付款不预退还并赔偿乙方因甲方违约行为所造成的实际损失。
(2)如果因乙方制作效果与样稿有误,乙方负责重新制作,剩余50%的工程款甲方将不予支付。
十三、甲方的权利及义务:
(1)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。
(2)竣工以甲方验收合格为准。
十四、乙方的权利及义务:
(1)施工过程中发生的水电均由乙方自行解决。
(2)在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。
(3)乙方需在双方约定的工期内完工。
十五、工程完成后,甲方及时验收,方可使用。如甲方在完工后____日不予验收,也不承办接洽,承办方有权自行处理并要求甲方付清制作费。
十六、工程保修:
工程保修期为____年。工程款全部结清后,甲乙双方的保修约定即能生效,乙方为整个工程质量保修,在保修期内出现任何质量问题,由乙方无偿维修。
十七、合同纠纷解决方式,_________委员会或法院起诉。
十八、本合同一式两份,双方各执一份,具同等效力。
十九、本合同签字之日起生效。
客户或代理单位(甲方)________制作单位(乙方)_____________
单位名称:_________________单位名称:__________________
单位地址:_________________单位地址:_________________
法人代表:_________________法人代表:_________________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
联系电话:____________联系电话:____________
签定日期:________年______月______日
篇20:律师安装承包合同
委托方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。
第一条、工程概况
1.1本工程是指:项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意:由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点:项目内。
第二条、承包方式及承包范围:
2.1承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下:
本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证
3.1本工程的施工应符合以下的质量标准:
《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。
第四条、工期
4.1按以下第种方式确定工期:
甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
4.3在履约过程中,如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的,经甲、乙双方协商同意,可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款
5.1本工程的大包干总价(含税)为:
合同总价款:人民币:元整(¥元)
5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内。
5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式
6.1付款方式:甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。
乙方银行帐号为:
开户银行:
银行帐号:
6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥元(人民币元),于支付。
6.3除预付款外,其他款项按以下第种方式支付:
甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(¥元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。
6.4乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。
6.5甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任
7.1甲方任命为甲方代表。
7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
7.3按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。
7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7.7负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。
7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安
装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。
第八条、乙方责任
8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
8.4乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。
8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。
8.6井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
8.7负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。
8.8负责吊装及搭棚工作。
8.9负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
8.12安装期间轿厢内加设保护板,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。
8.13负责提供三方通话设备,并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。
8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。
8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
8.19乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
8.20竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。
第九条、材料设备供应
9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求,相关规定如下:
9.1.1乙方所采购的材料,由甲方验收合格后方可使用。
9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料,甲方代表有权拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。
9.2若乙方提供的材料未经甲方验货,乙方不得擅自开工。否则,应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的,乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收
10.1隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格,甲方及监理公司代表在验收记录上签字后,方可进
行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。
10.2竣工验收:本工程完成安装调试后,乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,叁方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
10.3如果在验收中产生纠纷,由--市的产品技术质量监督检查机关核验为准。
10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。
第十一条结算
11.1工程竣工备案之日起天内,乙方应提交以下结算资料:
11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);
11.1.4合同书一份(复印件);
11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
11.1.6备案表
工程竣工结算资料的内容必须完整、准确,若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。
11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后个工作天内,由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。
11.3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工,或出现偷工减料的情况,则视乙方违约,甲方有权对上述工程项目不予结算,由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。
第十二条、工程保修
12.1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起年。
12.2在保修期内,凡出现质量问题,乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准,按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修,甲方需承担零部件费用。
12.3在保修期内,若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的,则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修,所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除,若不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。
12.4乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后,双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训六名电梯维修人员。在合同保修期届满后,乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。
第十三条、违约责任
13.1甲方如不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。
13.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金,若乙方逾期竣工超过三十天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。
13.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
13.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让,违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。
13.5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同:
13.5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员
在合同实施过程中的行为;
13.5.2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。
13.6在甲方根据本合同的约定解除合同后,乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外,还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作,包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作,同时:
13.6.1若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的,则双方按该部分工作成果进行结算,乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。
13.6.2若甲方不需要乙方已完成的工作成果的,则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。
13.6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的,每逾期一天,须向甲方支付相当于该部分款项的0.1%的违约金。
13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。
13.8未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
第十四条、不可抗力
14.1在合同履行期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况通知对方,并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。
第十五条、争议及解决
15.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
15.2甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方协议停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。
15.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
15.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条、合同生效
16.1本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。
16.2本合同未尽事宜,可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
16.3本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,每份均具有同等法律效力,本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。
第十七条、联系方式
乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为:
单位名称:
通信地址:
联系人:
联系电话:
传真号码:
e-mail:
第十八条、甲乙双方约定的其他事项
第十九条、合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力
委托方(章):承包方(章):
法定代表人/签约代表:法定代表人/签约代表:
签约日期:年月