外墙抹灰合同协议怎么写(精品19篇)

甲方：

乙方：

为了确保(工程名称)顺利进行。

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。

双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。

一、工程质量要求标准：

根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。

二、承包方式：

乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。

外墙 元㎡，内墙 元㎡。

三、双方权力、义务及责任

1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作。

负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。

负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。

负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。

负责及时支

付本合同约定的合同价格。

2、乙方要自觉服从甲方的管理。

自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。

做到文明施工。

负责正确使用劳动保障用品。

并及时向员工提倡劳动保护用品。

负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。

四、工期：

本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。

五、违约责任及奖励措施。

1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过，并在规定的时间内完成施工各项任务的前提下甲方一次性奖励乙方 元。

2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。

如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

六、付款和结算方式：

1、乙方进场并正常施工三天后由甲方支付乙方工作人员每人每天20元人民币生活费，并由乙方统一邻取。

2、乙方按要求完成施工任务，十五天内甲方一次性付至乙方已完成工程量60%的合同价款。

3、工程竣工后并经发包方，总发包方，监理方，检验符合施工设计

要求和施工质量要求之日起十五天内，甲方一次性付清乙方该项目相应工程量的所有合同价费。

4、本合同所涉及的工作量暂定㎡，结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算。

5、甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方所涉及到的第三方人不承担连带清偿责任。

6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具备同等法律效益。

7、该项目竣工验收，工程款付清时，本合同自行失去法律效益而失效。

甲方：

乙方：

年月日

发包方：(以下称甲方)

承包方： (以下称乙方)

为了明确双方在施工全过程的权利、义务和责任，促使双方互相创造条件，密切配合，保证建设项目文明施工，按期按质按量、安全竣工，依照《民法典》 《建筑法》，经双方协商一致同意。签订本合同：望双方必须共同遵守，不得违反。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围

1、——楼架空层墙体植筋、砖砌体、挂纤维网、内外墙抹灰等、具体范围由甲方指定。根据甲方提供的设计图纸或变更通知进行施工，工程量以实际施工计算。

2、工作内容：

(1)砖砌体：砌砖墙、放样、钻孔并安装拉结筋、刷界面剂、预制钢筋混凝土门窗过梁、预制门窗边固定砼块，运输砌体浇倒二次零星砼构件及养护、搭设脚手架、清理卫生等所属砖砌体所有工序。

(2)内墙抹灰、抹灰贴纤维网片、刷界面剂、冲洗钢筋(饼)、门窗边抹灰、浇水、修补、运输所需材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。

(3)外墙抹灰贴砖：贴纤维网片、清理基层卫生、刷界面剂、冲筋(饼)、放样、门窗边抹灰、线条抹灰、做拉水线、滴水线、孔洞修补、运输所属材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。

四、承包方式

(1)包工包料综合单价包干：包主材、人工、包工器具(小型机械工具、斗车、搅拌机、电缆、末级电箱、钨丝灯、电线、电钻、水管、红线、墨汁、墨斗、灰铲等)、包税金及日常生产生活用品及管理费等。

(2)各分项工程综合单价包干价格：

(3)结算单价中包括一切费用，乙方提供的施工砂浆机、搅拌机、相应的配电箱(末级箱)和电缆(甲方只提供总配电箱)、照明灯线、灯泡、灰桶、铁铲、斗车、铁锹、水管等。料具、雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带、口罩及综合劳动防护品，条件差异、天气变化、物价上涨及工资升价等安全风险费用。

五、合同预算价为： 元，大写 元。

六、工期

1、开工日期：(以甲方通知为准)。

2、总工期：

3、如遇不可抗力，合同工期顺延：

七、付款方式：

7.1 本合同签订后，乙方于三日内组织机械、材料、人员进场施工，七天内，按合同造价的30%支付工程款;

7.2、每月25日前乙方按照实际施工情况报进度给甲方审核，甲方按经甲方审核认可的审核进度的80%支付进度款(需按比例扣除预付款);

7.3、待本工程验收合格，办理结算完成，甲方付至结算造价的95%。

7.4、甲方预留工程结算款的5%做为工程质量保修金，本合同项下工程保修期为工程竣工之日起一年。工程保修期满后，如无任何质量问题，甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内，出现质量问题，乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复，如不及时维修，甲方另行安排处理，费用从保修金中扣除，乙方不得有异议。

7.5、乙方按结算总造价的8‰缴纳水电费，费用从结算款中扣除。

7.6、甲方支付工程款项前，乙方须提供合法有效足额票据。

八、双方职责

7.1甲 方

1)按照合同约定向乙方支付合同价款。

2)对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查;协调施工过程中与其他施工单位之间可能发生的矛盾和纠纷。

3)提供水、电源接驳点;本场地内的材料堆放场地及施工人员临时住所由乙方要求，甲方认可。

7.2乙 方

1)施工中严格执行安全施工操作规范、现行施工及验收规范及质量标准，按期保质完成工程任务。

2)对其他已完成专业工程及甲方交付的设备妥善保护或使用;对于已竣工工程在交付甲方之前，乙方负责已完工程及其成品的保护工作，如发生损毁，乙方负责修复并承担费用;

3)乙方在进行分部分项工程的作业时，不得因乙方的原因影响甲方及其他单位的工程施工进度并负责已完成工程的成品保护工作。在完成分部分项工程时，应及时按相关规定通知甲方进行验收。否则，承担由自身原因对甲方及第三方造成的损失。

4)乙方必须接受甲方的管理，遵守甲方的有关规章制度;服从现场甲方和监理的安全管理工作，提供承包工程施工期间所需照明、围栏设施、警示信号，并负责工程施工现场的自身安全保卫工作;负责提供本项目所需施工工具、器械，并承担费用。

5)乙方对安全工作负责，因自身原因导致给甲方或第三方造成人身或财产损害的，乙方承担全部责任。乙方对其工作人员的安全负责，如出现任何意外情况，均由乙方自行承担有关责任。

6)合同执行期间，乙方应严格遵守政府及行业有关环境保护、劳动保护、安全生产等管理规定要求，因自身原因违反规定而受到经济处罚的，自行承担责任。由此同时给甲方造成经济损失的，应如数予以赔偿。

7)如因乙方施工质量问题在使用过程中造成安全事故的，乙方承担因此给甲方及第三方造成的损失。

8)乙方在本合同签订前，已对施工条件进行了详细考察，并对施工条件予以认同;乙方同意不再以其他任何理由向甲方要求任何其他与合同单价相关的费用。

9)负责支付施工用水电费，水电费按结算价的8‰扣除。

九、工程质量、验收与保护

1、本工程质量双方约定为：合格;工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸，甲方指令和国家及省、市施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

2、乙方必须按照国家规范的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可施工。

3、严格按照建筑施工质量验收规定和公司的质量要求进行施工，乙方在本工程施工时向各项工程质量必须保证达到现行建筑施工质量验收规定的合格准则。如有达不到质量等现象，乙方应负责整改(或按甲方规定进行罚款)

4、乙方施工的各项工程质量不符合验收规范要求，甲方有权责令乙方返工，并赔偿甲方材料损失，或甲方另指定单位，结算时扣除;若乙方不积极配合，经整改后达不到要求或影响工程进度，甲方有权终止协议，并责令退场。

5、乙方必须服从甲方施工负责指挥，如有不听者每次罚款100元，在施工过程中，乙方不得由此做理由而要挟甲方提出无理条件，甲方有权终止协议，造成损失由乙方负责。

6、工程保修，工程保修期满后，如无任何质量问题，甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内，出现质量问题，乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复，如不及时维修，甲方另行安排处理，费用从保修金中扣除，乙方不得有异议。

十、争议解决方式

凡因执行本合同所发生的一切争议，双方首先通过友好协商解决;经过协商不能达成令双方满意的解决方案，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

十一、其他约定

1、本合同一式肆份，双方各执贰份。

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。

3、本合同自签字盖章后生效，工程竣工验收达到合同规定的要求，结清余款后自行失效。

4、施工方应当遵守国家和地方的各项法律法规政策和治安管理规定，不得以暴力、威胁等方式造成甲方人员人身伤害或损坏甲方财产，否则，每发生一起寻衅滋事事件或财产损坏事件，实施方应当赔偿甲方及其人员所遭受的全部经济损失，并应当赔偿给受害方结算价款的30%作为违约金，甲方将视情节严重程度(造成物品损坏、人员受伤等)送交当地派出所或法院处理。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话: 电 话：

开户行：

账 号：

签约日期： 年 月 日

甲方：

乙方：

就乙方承接位于从化市温泉镇富力泉天下F区项目，现甲方将该项目工程的砌砖、抹灰工程发包给乙方，关于砌砖、抹灰工程施工及其他相关事宜，双方在平等自愿的基础上经过友好协商，达成如下一致合同条款，双方愿意遵守：

第一条 工程概况

1、工程名称：富力泉天下F区别墅工程

2、工程施工地址：从化市温泉镇

第二条 工程承包范围及方式

1、承包范围：外墙装饰、墙体砌筑、批荡抹灰及墙身各类孔洞预留、构造柱过梁、反边制作、地面抹水泥砂浆。

2、承包方式：包工、包提供甲方所需的各种资料、包质量、包验收合格、包安全、包试验。

第三条 施工工期

1、开工日期：乙方收到甲方开工通知后三日内进场开工。

2、合同工期：配合甲方的施工工期。

第四条 工程施工方法及价格

1、施工方法：使用的材料、施工的具体方法，施工步骤及阶段，乙方应于合同签订后进场施工前将详细的施工方案报甲方及监理方审批确认，作为乙方施工的依据。

2、承包单价：

2.1 砌砖(包括植筋)28元/m²

2.2幼儿园内墙抹灰按13元/ m²

2.3 构造柱、过梁、反边包括模板、扎钢筋、捣水泥40元/m(无钢筋30元/m)

2.4 外墙抹灰29元/m²

2.5 贴瓷砖38元/m²

2.6 砖胎模20元/m²(20xx.12之后22元/m²)

2.7 空调板120元/m²(包扎钢筋，包支模，包捣混凝土)

2.8 天面圆角5元/m

2.9 楼梯抹灰 25元/步(包含砌砖)

2.10 天面水沟 15 元/m

2.11 露台、卫生间陶粒回填90元/m³

2.12 外墙打底满挂网 29元/m²

2.13 水泥砂浆地面光面15元/m²(自行搅拌包上材料含阳台，露台，楼地面，收鹰角，阳角)

2.14 天面铺钢丝网，砼浇筑人工 14元/m²

2.15天面伸缩缝按制包灌油2元/m

2.16 FU1,FN1增补费用总共3万元

2.17 机械费用为15000元(最终机械归项目部)

2.18 外墙窗门边防水15元/个

2.19 外墙防水2.5元/ m²

2.20 搭高脚手架砌砖，抹灰6元/m²(FN型，FS型按搭建区域投影面积计算)

3、承包总价：暂定为人民币肆佰叁拾万元整(￥4300000元)，工程施工完成后按实际施工范围及施工图纸面积结算。

第五条 第三者赔偿及劳工保险：

1、凡在任何涉及第三者赔偿的个案中，如因乙方管理疏忽而引起的，则第三者赔偿由乙方负全责。

2、乙方的一切机械及工具保险均由乙方自行负责。乙方在工地内的机械及工具如遇水、火灾，盗窃及任何损失时，甲方概不负任何责任。

3、乙方须承担其雇员在工地现场以外的综合保险，因打架、酗酒、不按安全规范施工引起的事故由乙方负责。

4、凡在任何涉及第三者赔偿的个案中乙方需向甲方提供符合保险公司赔偿条款要求的资料并委派专人配合办理赔偿手续，理赔金额在伍千元以内时，保险公司免赔额部分由乙方负责。如乙方无法提供保险公司赔偿条款所需资料或资料不真实不准确等原因造成无法获保险公司赔偿的，由乙方自行承担一切损失，甲方概不负责。

6、乙方须雇用健康状况良好的员工。如乙方雇员因其自身健康原因不能受建筑意外综合保险保障的一切责任乙方承担

第六条 工程款支付

本合同工程款按如下方式支付：

1、按月支付工程进度款，按完成工程量的80%支付工程进度款。

2、砌砖、抹灰工程全部施工完成，且验收合格办理竣工结算后两个月支付结算总价款的98%。内墙抹灰，砌砖不扣保修金。

3、余款2%在两年保修期届满之日起7日内免息一次性付清。如乙方不按时履行保修义务，甲方有权扣除此部分费。

第七条 双方的权利与义务

(一)甲方的权利义务

1、甲方应在具备开工条件的情况下向乙方发出开工指令。甲方应为乙方施工解决施工场地的问题，使乙方施工不存在施工障碍。

2、甲方向乙方提供主管人员名单及监理人员名单，并确认权限和责任范围

3、组织设计方、监理方、施工方等相关单位进行图纸会审和施工交底，并负责组织竣工验收。

4、负责审核工程预算、结算，并按期足额支付工程款。

5、对工程施工有权进行监督并提出整改意见。

6、其他应由甲方负责的事宜或承担的义务

(一)乙方的权利义务

1、乙方在接到甲方进场施工的通知后三日内，向甲方及监理方书面报送本方项目管理人员名单，并提交主要负责人员的上岗证及相关证件，经甲方确认后进场施工。乙方的主要管理人员的变更应经甲方确认。

2、接受甲方及监理方的协调和监督，提供详细的施工方案，准时参加工程例会及工程会议。

3、负责本单位施工人员及现场材料、设备的防火、防盗及安全，遵守施工安全及文明的法律法规。承担本方人员使用的生活用水、用电费用及垃圾外运费用。

4、项目主管人员应保证通讯工具的畅通，安排节假日及夜间施工值班。负责保管材料。材料送检的费用已包括在综合单价内。

5、按图纸施工，做好自检工作，确保材料质量，对砌砖、抹灰工程的工程施工难点进行加强处理，确保工程施工质量。

6、做好工程相关资料的保密工作，并履行好合同的通知、协助等附随义务。

7、乙方应尽的其他义务。

8、本项目如有部分位置却需进行签证，将于当天完成后及时找现场安排的施工员进行签证，第二天给栋号施工进行审核，三天内给项目副经理审核，签证为当月签证当月给于签证款，当月签字未上报而拖至下月将视为作废

9、乙方在工程施工前、后必须进行试水试验，对不不符合要求的部位进行处理(达到试验要求)。期间发生的一切费用由乙方承担。

第八条 材料供应

1、本合同范围内砌砖、抹灰工程所需材料为双方认定的材料。进场前乙方对前述材料提供样品，经双方确认后作为验货依据。

2、乙方材料应符合工程设计及施工要求，并有出厂合格证书及送检合格证明。

3、乙方材料进场后应通知甲方验收，甲方有权提出异议，并要求甲方更换材料。

第九条 施工管理与安全文明施工

1、本工程的施工管理，乙方应按照国家及地方政府发布的安全文明施工的法律法规、条例及相关规范严格执行，双方可以制定本工程的相关的管理制度，进行检查评定，发现安全隐患或不符合安全文明施工操作规范的，应及时予以纠正。

2、在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，按照相关规定积极进行现场救援、事故调查，并作出妥善的处理，在确定事故责任后，由事故责任方承担事故责任。

3、乙方应确保施工现场的文明施工，保持现场的整洁有序，保护施工现场周遍的环境，保持道路、电缆电信、给排水管线畅通，控制渣土、粉尘、噪音及强光等污染源。

4、甲方承担起施工监管责任，并积极为乙方文明施工创造有利条件。

a) 工程变更及现场签证

1、在工程进展过程中，因甲方指令原因而发生工程变化、工程量的增加、减少等工程变更事项，应经双方确认。确认经以下方式之一均为有效

(1) 经双方盖章

(2) 经双方现场的项目经理或有权签证人员签字。

2、如因甲方原因对工程进行变更，因工程变更所发生的费用由甲方承担。

3、工程变更或现场签证所引发的工程量的增减，计入工程款的计算。

b) 竣工验收与异议

1、砌砖、抹灰工程竣工后，乙方应在七日内向甲方提交竣工验收资料和竣工验收申请报告。甲方在乙方提交上述资料的五日内组织有关部门进行验收，并向乙方出具验收结果。

2、甲方经验收认为工程不符合合同要求，或认为需要整改的，应在乙方提交上述资料的15日内提出。如乙方施工符合合同要求，甲方要求整改的，由此产生的费用由甲方承担，工期顺延，工程量计为增加。如乙方施工不符合合同要求因而发生整改的，费用由乙方承担。

3、对于隐蔽工程，乙方应书面通知甲方及时办理验收。

第十条 工程质量及验收标准

乙方所进行的砌砖、抹灰施工工程按照国家和佛山市砌砖、抹灰工程合格标准验收，应达到或超过该标准直至优良。

第十一条 工程保修

1、乙方按相关法律、法规及关于工程保修的规定，对交付甲方使用的本工程在工程移交后5年内承担保修责任。保修期结束后7日内，甲方须向乙方结清工程价款中的保修金。

2、保修期内如发生因乙方施工原因所造成的质量问题，乙方应在接到甲方书面通知内48小时进场进行维修。

3、保修期内发生的因结构变动或甲方主体工程施工的其他原因所造成的工程质量问题，乙方不负责保修;如需保修，应另行计算费用。

第十二条 违约责任

1、合同签订后，双方不得随意终止合同履行，一方违反本合同约定，应向另一方承担违约责任。

2、违反本合同约定的违约责任，违约方须向另一方支付相当于工程总价款30%的违约金，如该违约金不足以弥补对方实际损失的，违约方还应承担不足部分的实际损失。

第十三条 争议解决办法

在本合同履行过程中所引发的争议，双方应本着友好协商的态度解决;协商不成，双方均可向建设工程所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效与终止

1、本合同经双方签字盖章之日生效。

2、本合同在如下情形下终止：

(1) 合同未履行完毕，双方协商一致解除合同;

(2) 合同正常履行完毕

第十五条 其他

1、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

2、在本合同履行过程中，双方对本合同未尽事宜可签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、双方就施工所接收，签署和确认的文件，往来函，通知，会议纪要，现场签证等，作为本合同的有效组成部分，对双方均产生法律约束略。

4、双方在本合同中所载明的地址和联系方式为双方书面通知，往来函件等书面文件的接收地址。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方：

承包方：

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称：长顺县民族中学学生宿舍楼外墙抺灰工程。

二、工程施工工期：自 年 月 日至 年 月 日，工期为30天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

三、承包方式：由乙方包工的形式自行组织施工。外墙按每平方米￥ 元(大写： )，一次性包断。内墙阳台按每平方米￥ 元(大写： )，女儿墙按每平方米￥ 元(大写： )

四、工程质量：严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。

五、工程拨款方式：

该工程项目在建设单位组织验收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期间不预支生活费，如中途终止合同将不收方计量。

六、施工方法：

施工做法按西南11J516-91-5313、5314图集施工。

七、结算方式：该工程外墙按外墙尺寸滿算量方计量结算。(本工程不扣除门、窗平方面积)。外墙花架按展开平方计量结算。内墙滿算量方计量结算。(本工程不扣除门、窗平方面积)。女儿墙按实际收方结算

八、安全文明竣工要求：

1.乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

2. 乙方在施工时必须佩戴安全帽上下班，如发现未佩戴安全帽上下班每次每人罚款100.00元，罚款在工程款中扣除。

3.乙方在施工时不得喝酒上班工作，如发现喝酒上班人员，每次每人罚款500.00元，罚款在工程款中扣除。

4.乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

九、违约责任：

甲方：

1.提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求;

2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款

4.在施工期间保证乙方材料供应充足，(如遇人力不可抗力除外)应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。

乙方：

1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关;

2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，

由乙方承担;

3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

4.如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。

十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：__________________ (以下简称甲方)

乙方： _________________(以下简称乙方)

根据中华人民共和国《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》等其他有关法律、行政法规，按建筑劳务市场行情，双方本着平等自愿，诚信守约、公平、公正的原则，为了保证本工程施工的安全生产、质量合格和工期任务的圆满完成。

为明确双方的责任和权利，经双方协商一致通过就本内(外)墙抹灰工程施工事项协商一致，同意签订此合同。

第一条工程概况

一、工程名称：________________________________。

二、工程地址：________________________________。

三、分项工程的承包方式：内容及合同组成形式

1、承包方式：包工不包料。

2、乙方承包的工程内容：______________________________________________________，工作内容包括基层处理、找标高弹线、洒水湿润、抹灰饼和冲筋、门窗洞口及所有收口部分和砂浆运输、工完场清、文明施工等全部工作内容。

3、如图纸以外另行变更的项目按变更签证计算。

4、甲方技术交底及甲方要求的工资发放承诺书、承包工程承诺书、施工安全责任书、施工项目安全文明施工目标责任书、施工质量目标责任书都作为合同主体附件，与合同具有同等效力。

四、工用具材料

抹灰班组应提供与抹灰施工有关的一切小型机械、工具和辅助材料(塔吊、搅拌机除外)

第二条承包单价及费用支付方式

一、综合单价：

1、外墙_____元/平方米(包括电动吊篮的安装、挪位，主体工程3公分以内误差缺陷处理)

2、内墙______元/平方米。

(包括脚手架的搭设、梁、柱、剪力墙、线条及砖墙面抹灰平均价。

主体工程3公分以内误差缺陷处理)

二、付款方式及结算

1、月进度款按月进度实际完成工程量付至60%，(每一次支付进度款乙方必须提供工资发放表，如没有提供甲方不予支付)。

2、乙方所承包工程完工，按工程进度付至合同实际价款的80%。

3、剩余款项竣工验收后15个工作日内付至合同实际价款95%。

剩余5%作为质保金，质保期为月，保修期满待建设单位返还质保金后扣除发生的保修费用，余款1个月内全额无息支付。

4、工程量结算办法：依据内(外)墙抹灰相关计算规则按实际完成面积计算(不含门窗等)。

5、乙方按三检制度进行自检，在结算时如未提供自检表格及书面文件，甲方有权下调原单价的10%给予结算。

第三条工期要求、质量标准及双方责任、权利

一、工期要求

1、内(外)墙抹灰施工应按甲方编排的施工进度计划完成。

2、停水、停电、人力不可抗拒因素等工期顺延。

二、质量标准

1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范验收标准。

2、各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。

若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调20%。

3、严禁浪费材料，一经发现视情节轻重罚款200~500元。

4、管道穿越墙洞、楼板洞用1：3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;电线管、消防箱、配电箱、门窗洞口等、收口与成形抹灰。

5、砖墙基层表面的污染部分应清除干净，并浇水湿润，加气砼块抹灰前应将墙面清理干净。

如违反规定，视情况轻重每次给予200—500元罚款。

6、分段分项工程完成后，经现场监理工程师、甲方项目部经理、技术负责人及技术管理人员验收符合要求后才能予以结算。

7、按相关抹灰工程验收标准执行。

三、甲方责任、权利、义务。

1、开工前，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接、甲方提供施工图纸给乙方。

2、委派刘宏平为甲方代表，负责合同履行。

对工程质量、安全、进度进行监督检查，审核乙方工作量、变更登记手续和其他事宜。

甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。

3、乙方在施工过程中需要的水、电由甲方负责提供，费用由甲方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。

4、甲方为乙方提供施工工作面及必要的劳动条件，乙方应保证完工后的抹灰立面垂直度;表面平整度;阴阳角方正;分割条直线度;墙裙、踢脚线上口直线度应达到内外墙抹灰工程要求。

若超标，乙方应自行及时处理，以达到满足内外墙抹灰标准。

5、在施工过程中，甲方有权对乙方的安全违章作业、质量验收不达标、未按生产进度计划完成任务以及违反劳动纪律等行为，依据《安全文明施工生产质量管理处罚条例》进行处罚或整改。

四、乙方责任、权利、义务。

1、参加甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接，向甲方提供《内外墙抹灰技术规程》和本工程《施工方案》

2、乙方指派为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。

驻工地代表应按照国家和甘肃省现行及企业技术规范、标准、规程进行抹灰施工。

驻工地代表必须建立完善的质量及安全管理体系配备相关人员进行质量安全管理。

如乙方指派驻工地代表不能胜任本职工作甲方有权更换，乙方无条件在二天内能胜任本职工作驻工地代表。

3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。

遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。

乙方负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到甲方要求。

乙方保证施工人数人。

4、按施工方案进行施工，积极与现场甲方代表、监理，接洽、配合工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。

5、乙方制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损坏，工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进行保护。

6、如乙方违反安全操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。

7、乙方进场作业人员必须带有身份证等相关证件。

8、乙方从业人员必须服从甲方的统一组织领导，服从甲方针对施工的统筹安排和调度，积极配合协助甲方搞好各项工作，遵守甲方各项规章制度。

9、乙方必须按照施工图纸，变更文件。

施工组织方案和安全、质量技术交底等精心施工。

10、乙方从业人员有权对现场安全生产工作中存在的问题提出批评、检举，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

发现危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业的现场。

11、乙方应根据甲方提出要求和有关技术说明,进行内外墙抹灰工程施工,乙方应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位,并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划,以确保整个施工的顺利进行。

12、乙方应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。

违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。

甲方可做出每次500-20__元的罚款。

13、乙方严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效，做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序.

14、乙方及时将内外墙抹灰施工的垃圾清运至甲方指定地点，由甲方统一运至场外。

15、乙方向甲方提供质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工等施工措施。

16、乙方对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任。

并承担在此期间因乙方施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失及法律责任。

第五条安全生产和防火的责任

1、甲方提供的施工图纸及工程做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

5、依据安全管理规范和要求建立健全的安全保障体系和落实安全管理措施，由于违章作业造成工伤事故和伤害、伤亡事故的责任及经济损失由承包方负责，甲方概不负责。

第六条工程质量验收与维修

1、乙方必须按照国家现行规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图纸及变更文件组织施工。

在施工中发现设计有误，应立即向甲方负责人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

2、乙方必须遵守“三查”、“三细”原则。

(即：自检、交替检、专职检)严格遵循检验程序、严格执行工序交接程度。

3、乙方应严格执行工程施工质量保证措施，控制产品过程质量，确保分部、分项工程质量标准。

如质量不符合验收标准，乙方必须及时负责无偿修理、返工。

并在甲方确定的措施和期限内认真完成。

经返修后达到设计要求。

由乙方承担返修中的人工、材料等全部费用。

4、本工程在质量验收期内出现质量(施工)问题，乙方应无条件组织维修，否则甲方可委托第三方进行维修，期间发生的费用将从乙方结算款中双倍扣除。

如乙方用任何借口推迟或不维修，甲方有权力下调20%的单价作为维修费用并且乙方要承担相应的法律责任及公司损失(甲方有权保留追诉权)。

第七条文明施工

1、本工程在施工过程中，每道工序必须严格按规范要求、技术措施及安生生产规章制度进行施工，材料堆放整齐、安全、保持作业面整洁，保持料场分类，分规格整齐堆放，有效保护成品。

做到工完场清。

2、从业人员在施工现场及防火场地不允许吸烟、随地在大小便、乱喊乱叫，以礼貌带人、诚恳接受错误并及时改正。

3、施工现场为危险区，严禁非工作人员出入现场，遵守现场各项管理制度。

4、从业人员必须遵守各项管理规章制度，严禁酗酒赌博、打架斗殴、滋惹是非。

5、从业人员应发扬团队精神以集体利益为重，顾全大局，维护集体形象，严禁个人言行损坏集体荣誉。

6、从业人员应保持宿舍内、生活区的清洁卫生。

严禁非宿舍人员留宿，严禁男女混住。

7、从业人员应按时就寝，不得在就寝时间内打牌、看电视、大声闲聊等，影响他人休息，夜间加班应昼避免嗓音扰民。

8、如乙方从业人员违反了上述7条任意一条规定，甲方将按相关处罚条例对乙方负责人进行处罚。

第八条违约责任及处罚制度

1、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

2、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3、由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方每日支付给甲方工程总造价百分之一的违约金，延误工期10天以上除向甲方支付违约金外，甲方有权随时安排其他班组进驻现场进行施工，所发生的进出场费用由乙方承担，施工费用从乙方工程款中扣除。

(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)。

4、对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。

因返工造成工程的延期交付视同工程延误，甲方有权保留下调20%的单价。

5、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。

6、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。

7、现场文明施工达不到要求，甲方安排人员清理，所用人工费加倍从乙方结算费用中扣除。

8、乙方所承包的分项工程不得转让、变更，一经发现，甲方有权终止合同，乙方将承担违约的经济责任。

9、经过实践证明乙方如因完不成生产进度，达不到安全、质量要求或不遵守各项规章制度;中途退场、无故停工等，甲方有权终止合同，对于已完成的工作量不予结算，扣除保证金外并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

10、严禁故意损坏公物、偷盗财物，若有发生将依据甲方管理处罚条例进行处罚，严重者移交公安机关进行处理。

11、若因建设单位工程进度款支付延迟，甲方未能按时支付乙方工程进度款，乙方应予以理解，且不得以此为由停工或组织工人恶意讨薪，否则，甲方有权清退乙方出场并按乙方已完成合格工程量的70%给乙方结算。

12、本合同签订两日内乙方向甲方缴纳壹万元人民币履约保证金，待乙方按甲方要求组织作业人员按时进场开始施工后壹个月内全额退还乙方。

第九条劳动争议处理及其它约定

一、劳动争议处理办法:双方因履行本合同发生争议，双方应协商处理解决。

协商不成，当事人一方可以直接向被告方所在地人民法院诉讼裁决。

二、其它约定

1、乙方作为甲方的承包班组，其从业人员将纳入项目部统一领导、安排、管理。

乙方必须遵守、服从甲方的各项管理规章制度。

其表现情况和甲方在施工过程中的现场指令均作为本合同的组成部分，具有同等的约束效力。

2、乙方必须保证施工作业人员按时到岗，人员的素质、数量相对稳定，技术力量要满足施工要求。

施工过程中的质量安全验收资料将作为结算依据。

由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方承担。

3、甲方所制定的《安全文明施工生产质量管理处罚条例》以及施工过程中的安全、质量技术等，均作为本合同的组成部分，具有同等的约束力。

4、乙方从业人员若发生重大安全事故，乙方责任人及当事人或家属协同甲方进行处理，乙方不得以此闹事、停工。

乙方从业人员因非工伤亡，甲方协助家属处理善后事宜，其一切责任费用由乙方承担。

5、乙方责任人或授权委托人必须持有效身份证以本单位登记注册。

本合同自双方签字及乙方向甲方缴纳履约保证金之日起生效，本工程竣工验收达到质量目标，款项结清后自动失效。

6、本合同需要补充事项或未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。

甲方(章) :

乙方(章)：

合同签订日期：

劳务承包方 (以下简称甲方) 分项承包方 (以下简称乙方) 由劳务总承包方承包的瑞安市东山下埠返回地工程3#楼抹灰。因工程需要，现将东山下埠返回地工程3#楼内外抹灰工程劳务承包方分包给乙方施工，为明确双方责、权、利按合同工期完成工程任务，经协商一致，根据《中华人民共和国经济法》和《劳动法》的规定，特签订以下合同，以资共同信守执行。

一、 工程名称：瑞安市东山下埠返回地工程3#楼

二、 工程地点：瑞安市东山下埠

三、 承包形式：包清工

四、 承包内容：

1、 内外墙面抹灰以施工图纸为标准，包含拌制、运输沙、泥浆;墙面湿水、喷浆、贴灰饼、贴网、包角、包门窗边、天棚阴边，屋顶女儿墙、屋架、雨篷、屋面细石找平、天沟找平、楼梯间台阶踏步压光、阳台、空调板、内外沙浆抹面;外保温面层全套程序，楼层细石找平、底层(5cm至10cm)的地面细石找平。总之，按图纸上的所有沙浆抹面、保温面层及细石混凝土找平全由乙方承包价在内施工。(铺贴花岗石由甲方承担施工)。

2、 严格按抹灰、阳台、地面、屋面等装饰泥水工程现行规范操作规程进行文明标化施工，必须做到本作业区内工完场清(落手清)的工作习惯。

五、 承包价格

工程质量达到一次性合格，按本合同第四点承包工作内容的地下室以上按建筑面积每平方米45元结算。(建筑面积计算规则按本项目部结算方式为准)

六、 付款及结算方式

1、 乙方每月25日前向甲方上报本月完成工程量，核算员根据工程的实际进度部位结算工程款，待次月(20~25日)发放上月工程款的80%。如果进度完不成，影响下道工序施工予以处罚。质量达不到要求，乙方应无条件返工至合格，并承担造成的相关经济损失。待施工完成经项目部检查达到预验收条件后付至90%，余款5%待竣工验收后付至，尾款待项目部付清给甲方，甲方再一次性付清给乙方。

2、 乙方在现场所需用的安全帽及雨衣费用由乙方承担。 若乙方在施工中途擅自离开工地，所有余款不再结算。 乙方中途、后期退人所发职工工资款，甲方不予考虑。

七、 工期要求

本工程施工时期以项目部要求规定的时间为标准再定。

八、 质量要求

本工程质量目标确保合格，如不能一次性通过验收合格，由此造成的一切返工损失费用及间接损失费用均由乙方承担，并以单价每平方米少2元结算。

九、 双方职责

1 甲方及时提供工程所需要材料。 乙方承担：搅拌机、沙浆机、水管、翻斗车、铝合金、泥桶、铁铲、扫把等。

2、 乙方应有能力安排好日常的生活，甲方不预支生活费。 工程施工中要文明施工，确保安全。由乙方造成的一切安全事故均由乙方承担。

十、 以上各条款双方同意、无异议，守信执行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(双方签字后生效，工程完工、款项付清后自动失效)

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方 工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：

一、 工程承包内容和结算方式：

施工内容： 工程(包工包料)。

工程类别结算方式：

本工程包干价 万元。

乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。

二、工期

年 11月 8日开工;室外给排水工程 年10月 20日竣工交付甲方使用。

三、工程款拨付：合同包干价： 万元。

合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。

四、违约责任

该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。

五、质量和质量保证金：

工程质量：一次性验收 合格 。

若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金 肆 万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。

六、验收标准：工程验收依据«建筑工程质量检验评定标准»、«建筑工程施工质量验收统一标准»、«砌筑工程施工质量验收规范»等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司20xx年8月8日的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接 市水务集团管理。工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。

七、工程其它事项

1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。

2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。

3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。

八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内，给甲方提供工程竣工资料两套，将工程交付甲方使用;该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。

九、工程结算完毕后，乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。其它未尽事宜，双方协商或另外签订补充协议，本协议一式四份，甲乙双方各执二份。。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

年月日：

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《民法典》和《劳动建筑施工法》等有关规定。为加快施工进度，保证工程质量，双方共同协商，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：1、室内外墙抹灰及腻子、油漆;2、屋面混凝土找平层及二遍水泥沙浆保护层;3、屋面挂瓦(其它任何工程不在抹灰范围内);4、室内外腻子及油漆工程;5、乙方不管所有跑模的混凝土工程;6、顶棚不抹灰，所有土建、木工、钢筋遗留下来的没有完善的活，乙方不管;7、变更工程乙方概不负责(不管变更多少，都不在乙方抹灰范围内)。

四、工程质量：按现行建造施工规范及质量验收统一标准进行施工验收，应达到100%合格。

因质量问题提出整改，但仍没有效果，甲方有权终止合同，并不予结算。

五、工期：自年月日起至年月日完工。

六、工程价格及建筑总面积：

1、按图纸建筑总面积

2、单价按图纸建筑总面积元平方米。

七、付款方式：

1、经双方协商，乙方的抹灰及腻子、油漆工程，抵现建商住楼壹套。房价按现建工程开盘价，不得超过开盘价。

2、付款方式：按每月完成的工程量及抵房比例进行付款，确保工程顺利交工。

3、工程竣工后除去房款，剩余所有工程款项一次性付清。

八、甲方责任：

1、提供住宿(生活费乙方自理)，施工机械由甲方提供。

2、统一协调指挥布置，下述工期进度计划和工程做法交底，组织乙方进行检查、验收、评定。

3、对乙方进行监督检查，发现不按要求施工，质量达不到合格标准，拖延工期，对乙方采取经济处罚，严重的有权终止合同。

4、履行合同中各项条款。

九、乙方责任：

1、严格按照技术交底和工期要求进行组织施工，服从甲方统一指挥，密切配合其它工程作业，遵守工地各项规章制度和安全技术操作规范。

2、承包人每天在现场对当天所完成的工程必须进行自检，并做好记录，注明作业人，达不到合格标准的坚决返工，并承担返工所造成的一切经济损失，每完成一层配合甲方进行一次验收，做好记录，作为验收依据。

3、按甲方提供交底配合比，按不同部位，标号分别配制作用，做到文明施工，工完场清料净，落地灰及时清理干净，并合理使用，发现有浪费材料，随便大小便、偷盗、打架斗殴行为，处以500元罚款，情节严得者并承担刑事责任。

4、做好职工的安全教育工作，遵守工地安全管理制度，对职工做好岗前安全教育，正确佩戴个人安全防护用品，对不戴安全帽者，发现一次罚款50元。有权拒绝在没有安全防护和没有安全保证的条件下作业，禁止野蛮指挥施工，保证自身安全和他人安全，如出现安全伤亡事故，由乙方承担一切责任。

十、附加条款：

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方自签字之日起生效，各条款履行完，本合同自动终止。

发包方：

承包方：

年月日

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国劳务经济合同法》和《建设工程承包协议书》的原则，甲方将 的内墙及楼梯踏步抹灰工程承包给乙方，双方达成如下协议：

一、承包内容

楼层室内抹灰及楼梯踏步抹灰。

二、承包价格及付款方式

1、承包价格：室内抹灰按12元/ m2计算，楼梯踏步按23元/m2计算。

2、付款方式：乙方每抹完一层甲方按每一层建筑面积的50%付款，剩余工程款验收合格后甲方一次性付清。

三、材料使用要求

1、乙方进入现场后根据工程的实际情况提出需用量计划由材料员进行采购。

2、乙方属清包行为，一切料具由甲方负责供应到工地，但进场时间及数量由乙方在二日前提出，甲方料具应按时进场不得延误，如一日后料具供应不到，甲方应提前通知乙方做出相应安排，否则由甲方赔偿乙方工人300元/人·天的误工费。

3、如因甲方原因(停电停水、电梯停运、搅拌机不能正常运行等超过一个小时以上或甲方工程款支付不及时)导致乙方延误工时的，由甲方赔偿乙方每人每小时30元的误工费(按每天9小时计算)。

四、施工质量要求

1、严格按国家现行有关规定进行施工同时接受现场管理人员的监督和检查。

2、乙方按国家规定的中级抹灰标准和甲方技术交底的要求施工，乙方每抹完一层或一间屋，经自检合格后，应及时报验甲方检查验收，如不合格，乙方进行返工处理。

五、文明施工要求

1、乙方所有进场人员须严格遵守现场各项规章制度， 作业现场做好文明施工。

2、料具管理：领取料具由乙方指定人领取，乙方所领取料具严格按工地规定履行手续。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字或盖章后即日起生效。

甲方签字或盖章：

乙方签字或摁印：

年 月 日

弘景园项目部： (以下简称甲方)

承包负责人： (以下简称乙方)

中大御城—弘景园工程，经甲、乙双方协商，甲方决定将此工程的抹灰工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的安全责任和义务，确保该工程的质量和进度，特拟定此责任状。

一、工程安全目标

1. 工伤死亡事故为

2. 重伤事故为

3. 工伤率必须保证在3‰以内。

二、甲方安全职责

1、甲方应按公司《安全生产管理细则》规定有权对乙方在本项目施工范围履行安全监督、检查和管理职能，相关主管部门也可以监督、检查和管理。

2、甲方应按照建设部《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》、公司《文明施工现场管理办法》和工地所制定的安全生产规章制度进行检查执行，乙方必须积极配合甲方工作。

3、甲方要定期对乙方工人进行安全教育，向他们宣传、讲解国家、企业的安全生产方针、政策、法规和标准制度。

4、甲方负责给工人配备必要的劳动保护用品，负责搞好施工现场的所有安全防护。

5、甲方应建立健全安全保证体系和安全管理制度，保证安全、文明施工顺利有序。

三、乙方安全注意事项

1、所有抹灰工进场必须接受三级教育，必须遵守甲方制定的规章制度，服从甲方的统一管理，乙方在施工中出现任何工伤事故，在20__元以内，由乙方负责，若因乙方违章指挥、违章作业造成工伤事故，除扣20__元以外后，乙方承担10%的经济责任。

2、高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。没有可靠的安全措施工人可以拒绝施工。

3、工人进入施工现场必须戴好安全帽。发现一人一次不戴罚30元，班长连带罚50元。

4、工人进场必须具备三证：身份证、健康证和婚育证明。

5、工人严禁打架斗殴、严禁偷盗行为，违者一人一次罚款200元，情节严重者送派出所。

6、禁止随意生火取暖。严禁酒后上岗，严禁赤脚以及穿拖鞋上班作业。严禁擅自拆安电线。

7、施工现场严禁大小便，发现一次罚款100元。

8、如果发生安全事故应即时抢救，并同时报告管理人员。

此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行终止。未尽事宜，由双方协商解决。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

甲方：_________________(房东)

乙方：_________________(施工方)

经甲乙双方商订，由乙方实行施工，达成协议如下：

施工方法和维护

1.墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，刷三遍为合格标准;

2.墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;

3.保修期为_______________年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

七、安全文明竣工要求

1.乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;

3.乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任

甲方：_________________

1.提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求;

2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：_________________

1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关;

2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担;

3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

签订日期________________

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

第一条：工程基本概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程内容：乙方对甲方有要求的内外墙进行粉刷及主体施工过程

4、 工程期限：20_年 月 日开工至20_年 月 日竣工，工期

5、 合同价格：单价按实际粉刷面积(扣除门、窗洞口面积)外墙每

第二条：工程质量要求

1、抹灰的施工顺序：先顶棚，后墙面，再做地面。

1、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。

2、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，所有砼面必

3、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层湿润的情况下，

4、外墙颜色用中国红油性涂料，将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面湿润;

5、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，第二天再刮浆。

6、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延6个月进行验收，不得有空鼓现象出现，如有空鼓等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

第三条：工程承包方式

由乙方包工包料进行施工。

第四条：双方职责与权限范围

(一)甲方责任

1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。

2、工期内甲方承担外架的使用租费。

3、负责提供与施工相关的材料。

4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。

5、及时支付乙方劳务费用;

6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。

(二)乙方责任

1、严格按本合同中的第二条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。

2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。

5、工程竣工后，乙方负责清除现场的施工垃圾，做好工完场清的到位工作。

第五条：工程拨款方式

该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的80%，余下的工程款自验收基本合格日起算，6个月内没有发现新的质量问题则全部付清。

第六条：其他

1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。

甲方： 乙方：

年月日：

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协

第一条：工程基本概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程内容：乙方对甲方有要求的内外墙进行粉刷及主体施工过程

4、 工程期限：20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工，工期

5、 合同价格：单价按实际粉刷面积(扣除门、窗洞口面积)外墙每

第二条：工程质量要求

1、抹灰的施工顺序：先顶棚，后墙面，再做地面。

1、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。

2、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，所有砼面必

3、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层湿润的情况下，

4、外墙颜色用中国红油性涂料，将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面湿润;

5、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，第二天再刮浆。

6、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延6个月进行验收，不得有空鼓现象出现，如有空鼓等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

第三条：工程承包方式

由乙方包工包料进行施工。

第四条：双方职责与权限范围

(一)甲方责任

1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。

2、工期内甲方承担外架的使用租费。

3、负责提供与施工相关的材料。

4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。

5、及时支付乙方劳务费用;

6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。

(二)乙方责任

1、严格按本合同中的第二条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。

2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。

5、工程竣工后，乙方负责清除现场的施工垃圾，做好工完场清的到位工作。

第五条：工程拨款方式

该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的80%，余下的工程款自验收基本合格日起算，6个月内没有发现新的质量问题则全部付清。

第六条：其他

1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。

甲方： 乙方：

年月日：

甲方：作业队 (以下简称甲方)

乙方： 班组 (以下简称乙方)

根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将三春汇秀苑园 号楼内墙抹灰工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

一、工程名称： 三春汇秀苑 号楼内墙抹灰工程

二、工程地址：

三、结构类型：

四、建筑面积：

五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工、包交工验收。

六、内容及要求：

1、内墙抹灰内容包括打靶、冲筋、吊线、线条、堵丝杆洞、打钢板网、楼梯等等室内(含地坪、公用部分同质砖、楼梯踏步面砖在内)所有抹灰面全部内容(烟道、堵管洞、后塞口、线条、吊洞、馒头等在内)，必须达到装饰工程质量验收标准，抹灰过程中必须做到工完场清，装饰工程坚持预定标准，定样板、定做法。所有装修工程统一配料，同一房间要做到颜色一致，规格统一。门窗后塞口的封堵及其他部位石工剔打等等室内所有抹灰面全部内容。抹灰面不允许起壳、开裂、起砂等现象发生。装饰面附着的灰渣清理干净、洒水湿润、补堵洞眼、刷浆、挂线、设置灰饼、调运砂浆、室内抹灰脚手架的搭设与拆除并按甲方指定地方堆放整齐、做到工完场清。

2、内墙抹灰内容包括后台：筛砂、现场水泥倒运，砂浆(及细石砼)搅拌等工作内容;

3、内墙抹灰内容包括在装饰面上安装分格线条---打靶—冲筋---吊线(挂线)—打底糙(含护角)---罩面压光--清理料斗---门窗后塞口的封堵等全部抹灰工作内容(含楼梯底板、侧面及凸窗内、阳台地坪等抹灰在内)。 4、抹灰面严重起壳、开裂、起砂，占一个居室面积十分之一的，每发现一间罚款30元。卫生间、漱洗室、厕所等四周墙面占一个居室面积十分之一的，每处罚款100元。阳台、卫生间、漱洗室、厕所等泛水，积水面积占本间六分之一的，每间罚款100元。楼梯每段相邻两踏步宽度和高差超过1CM的，每处罚款50元。

4、内墙抹灰内容包括工作范围内的文明标化、清理卫生等。设计院和建设单位对对本工程的变更而发生的增减工程量。

5、内墙抹灰内容包括承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

七、承包单价：

八、工程质量标准：100%优良率，根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

九、工期要求： 总工期(度按照甲方的形象进度计划执行)全面完成，若造成工期罚款，则根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。

十、安全要求及综合治理：

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

2、严格遵守和国家及上海市的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。

5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博，如有发现先给予双方处以500----1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

7、严禁在宿舍内男女混居，未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

十一、甲方职责：

1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。

4、甲方积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

5、甲方负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

十二、乙方职责：

1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

2、进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，乙方应负担由此造成的工料、工期损失费用。

3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

7、乙方应将班组工人工资发放表交回甲方一份，工资发放表必须有领款人签字。

8、本合同需经乙方班组主要成员签字、见证(签字表附后)。

十三、文明标化、卫生要求：

1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。 十四、设施、工具供应：除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等)。

十五、人工费结算及支付：

1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。

2、乙方进场后自垫生活费一个月后、甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。

3、装修工程结束经甲方总包验收后支付80%(含借支生活费及罚款)，经质监站验收达到质量标准支付10%。剩余10%作为工程保修金，保修期为一年，该费用保修期满后一个月付清。

十六、其他：

1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

2、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲 方：作业队 乙 方：

负责人： 经办人：

经办人： 联系电话：

项目经理：

年 月 日

甲方：

乙方：

一、承包方：范围：

1、乙方承包人工费，每平方米元，(按外墙抹灰面积门窗口不扣除)。

2、承包数量平方米。

3、甲方负责供料，架子案装，水、电。

4、乙方承担施工必要工具及安全用品。

5、乙方施工只限外墙抹灰。

二、合同工期：按甲方要求合同签订起 。 由于天气或其他不可抗力因素工期顺延，乙方自身原因延误工期，甲方有权对乙方进行处罚。

三、质量要求：达到施工验收质量合格，乙方应按甲方及监理要求施工，不得擅自施工。

四、安全事项：乙方高处作业人员必须佩戴安全帽，安全带，不违章作业，酒后作业。

五、结算及付款方式。

1、每三层楼施工完毕，验收合格后按实际面积结算(门窗口面积不扣除)，工程完工后一次性结清工资款。

2、人员进场施工二日内拨生活费。

3、不允许施工人员在楼内大便，引起罚款本人自行负责。甲方负责安排工人住宿。

七、补充内容：

八、协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

为了早日完成×××工程外墙抹灰工程的施工任务，甲方将外墙抹灰的施工任务交给乙方施工。经甲、乙双方协商，达成如下条文，希双方共同遵照执行。

一、 工程的地点及概论

本工程位于淳化县医院内。

二、乙方承包的内容及概况

该工程的所有外墙抹灰工程：

a、堵竹子洞、钉钢丝网、粉底子灰、面层抹平。

b、外墙打底一遍，盖面抹平一次。

c、外墙所有线条，倒板及梁的抹灰工程。

d、外墙粉灰的砂子过筛。

e、外墙装修所需要的小型工具、墙线和安全帽等。

f、外墙落地灰的清理回收。

三、质量要求

1、外墙底层抹灰必须粘结牢固，无裂缝脱层，面层平整、纹路顺直清晰、无爆灰等缺陷。

2、外墙的面层抹灰的墙面平整度允许偏差3mm，每层垂直度允许偏差3mm。

3、所有梁、空调板、阳台线条垂直平行，允许偏差不大于2mm。

4、外墙的全高允许偏差±15mm。

5、所有的外墙必须颜色一致，线条横直要平行垂直。

6、外墙装修工程必须达到优良工程的标准。

7、凡达不到标准的必须返工，造成返工的材料损失费由乙方负责按实赔偿，其人工费自理，并每处每次处以200元的罚款，以此类推。

8、结算以验收合格为准，合格率必须达到95%以上，甲方不扣减乙方的工程承包单价，合格率在95%以下，每少于一个百分比扣减工程造价每平方米壹元整，以此类推，并处以每栋的质量违约 。

9、甲方施工员必须每天按时检查工程质量，发现问题及时指出，乙方必须无条件的改正、补救，达到合格为止，否则予以重罚。

四、承包单价

1、所有的抹灰打底和面层、按 元/㎡计算承包单价。

2、线条抹灰按 元/米计算承包。

3、平板、空调板按 元/米计算成包单价。

4、梁、柱、小型构件按 元/㎡，阳台圆弧按线条计算。

5、女儿墙的内墙抹灰按 元/㎡计算。

6、屋顶钢砖 元/㎡计算。

五、结算付款方式

1、甲方每月按乙方完成的实际工程量付给乙方80%的工程款。

2、整个工程的外墙装修全部竣工，甲方施工员通过实测验收，无质量问题，甲方付给乙方90%的工程款，其余的10%在甲方房屋验收后30天内全部付清。

3、达不到质量要求则按合同约定的第三点第7、8条执行。

六、施工工期

1、本工程乙方的施工工期为30天(含节假日、风雨雪都不扣减工期)，即20xx年4月30日前所有的外墙装修工程全部竣工。

2、乙方提前一天完工，甲方奖励乙方每栋500元整。乙方每延期一天，甲方罚款乙方每天500元整，以此类推，并处违约金5000元整。

七、甲方的职责和义务

1、因木工原因造成的砼走模，需要凿除的，由乙方通知甲方，在二天内解决。如果木工没有凿除的，由甲方施工员根据实际工作量，予以估价由乙方完成，其工程造价由甲方负责补偿给乙方。

2、由于材料和施工电梯造成的停工，则工期按实际发生的天数予以顺延。

八、乙方施工人员的职责和义务

1、乙方所有的施工人员必须服从甲方施工人员的指挥和技术指导。

2、及时清理干净楼面上砂浆(包括架子上地面上)，如发现有砂浆过夜硬化，未清理回收干净，每次每处300元的材料赔偿费，以此类推。

3、楼面和架板上砂浆回收后必须利用，不能倒掉，每发现倒掉一次处以罚款300元，以此类推。

九、安全生产

1、乙方施工人员进入施工工地必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋，如有违反者，每发现一次，每人每次处以20元的罚款。

2、严禁喝酒后上班作业、带病作业，每发现一次每人次处以100元的罚款。

3、严禁所有的操作人员乱搭乱接电线，每发现一次处以200元的罚款。

4、乙方所有施工人员必须全部购买人身保险和医疗保险，保险费为20xx元，其费用由乙方承担，在乙方工程款中扣除。

5、安全基金 2% ，总工程共款中扣除。工伤事故一千元以下由乙方承担。

八、文明施工的各项规章制度

1、乙方施工人员必须无条件的遵守建设方和甲方的各项规章制度及施工规范，服从建设方、设计、监理、质监及甲方施工员和质安员的技术和安全指导。

2、管理人员要求召开会议，乙方负责人和其他指定人员必须无条件到会，或签字委托他人到会，每缺席一次罚款100元。

3、严禁打牌赌博、打架斗殴等违法行为，每发现一次处以每人200元的罚款。做好各工种衔接，搞好各工种施工团结，严禁与各工种间发生矛盾、斗殴、辱骂事件，违者每人每次罚款1000元，并追究其相关责任，情节严重者送司法机关处理。

4、讲究公共卫生，不能乱拉大小便。发现乱拉大便者，每人每次罚款100元。

5、乙方施工人员必须爱护和节约甲方的所有材料。如果在施工中发现有偷盗甲方材料出卖者或里应外合偷盗者，每发现捉拿一次处以每人每次4000元的罚款外，还要按材料的价值由乙方负责赔偿，结帐时抵扣乙方工程款。

6、甲方安排乙方的工作或晚上加班，乙方必须无条件完成。否则造成的经济损失或延误工期由乙方负责承担。

7、乙方必须节约用水用电，发现故意浪费现象每次罚款200元整。

九、违约处理

1、乙方在施工中因队伍素质太低，达不到施工劳务协议书的要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求，甲方有权随时另换队伍。其所做的工程量的人工费应由乙方自行负责承担。乙方还要赔偿甲方的材料损失和所延误工期的费用，并每天承担4000元违约金。

2、如某个操作人员不听从甲方管理人员的安排或所做的质量达不到要求，甲方管理人员有权随时要求乙方予以辞退，拒不辞退者，每人每次处以200元罚款，并由甲方强行辞退。

3、如果竣工验收，因外墙抹灰工程达不到优良工程的标准，甲方按协议书第三点的第8小点条质量要求扣减乙方工程款 ，乙方无权争议。

十、其它

1、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力

3、附加条款 。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：__建设工程有限公司

乙方：湖北抹灰队

按照《中华人民共和国劳务经济合同法》和《建设工程承包协议书》的原则，甲方将滨江嘉园四区C4#C8#C10#住宅楼，将内外装饰工程承包给乙方，双方达成如下协议：

一、承包内容

按照施工图纸室内抹灰、外墙抹灰、楼梯踏步及屋面站板抹灰。(不包括地面、室外散水、屋面找平层、室内刮棚、外墙粘笨板)等以外工程。

二、进度要求

自2__1年5月5日至20__年7月31日内完工。超期每日扣款1000元，因机械、停电、断料等工期顺延。

三、付款方式及价格

承包价格按图纸结构建筑面积每平米40元计算劳务费。 乙方抹完每栋甲方按工程的进度的百分之八十付款，剩余工程款验收合格后甲方一次性付清。

四、材料使用要求

1、乙方进入现场后根据工程的实际情况提出机具、工具及外加剂的需用量计划交公司经理审批后由材料员进行采购。

2、因乙方管理方面而导致的材料浪费现象，超出材料部分按进场最高价格从承包工程款中扣除。

3、乙方属清包行为，一切料具有甲方负责供应到工地，但进场时间及数量由乙方在三日前提出，甲方料具应按时进场不得延误，如二日后料具供应不到，甲方应提前通知乙方做出相应安排，否则损失由甲方承担。

五、施工质量要求

1、严格按国家现行有关规定进行施工同时接受现场管理人员的监督和检查。

2、对于不听从现场管理人员管理出现质量缺陷屡教不改的个人或班组，现场管理人员有权建议项目经理予以辞退;

3、乙方按国家规定的中级抹灰标准和甲方技术交底的要求施工，乙方每抹完一层或一间屋，经自检合格后，应及时报验甲方检查验收，如不合格，乙方无条件返工处理，返工材料费用由乙方负责。

4、严禁使用隔夜灰、严禁为加快施工进度而用干灰吃浆，每发现一次或一处罚款(人民币)：500元;

六、文明施工要求

1、乙方所有进场人员须严格执行工地的奖罚制度及规章制度，杜绝一切不良嗜好，如有发现甲方有权将其驱逐出工地或罚款。

2、严格执行工地出入检查制度，未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜，不许乱进办公室、他人宿舍，制止一切偷盗现象，发现后，根据情节轻重进行警告、罚款，直到追究刑事责任。

3、工地所发生的计时工，由工长签字，并在当月结算时，结清计时工工资。

4、作业现场做好文明施工，做到工完料净场地清。

5、料具管理，领取料具由乙方指定人领取，并执行工地付料时间，按时领取，乙方所领取料具严格按工地规定履行手续，工地按票追缴。

七、安全要求

乙方所有参与施工的人员必须严格遵守现场各项规章制度，一切行动听从指挥，杜绝一切不良现象，违反者按相应规章制度规定处理，并追究乙方负责人的责任，施工人员进入施工现场必须戴安全帽，在施工中如果发生安全事故，分清责任，由责任方负责

八、本协议一式两份，经双方签字或盖章后生效;

甲方(全称) (签字或盖章)

乙方(全称) (签字或盖章)

__年__月__日

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

一、工程项目

1、工程名称：___经济适用房。

2、工程地址：__中兴大道。

3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;

4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;

6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;

7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);

8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。

二、施工准备

1、甲方

(1)负责做好水通、电通和道路通;

(2)组织有关人员进行施工技术交底;

(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

2、乙方

(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;

(3)组织施工人员和材料、机械进场;

(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

三、工程期限

本工程经甲乙双方协商一致，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。

四、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;

(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

五、安全生产与文明施工

1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。

2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。

3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。

4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。

六、工程价款支付及结算

本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时

发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人

且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。

七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。

八、其它约定

1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同甲方： (简称甲方)

合同乙方：(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规和公司制度的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿、公开的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。

一、 承包单价

甲方将本项目 地下室填充墙及楼上填充墙的抹灰工程承包给给乙方，承包单价按实际抹灰面积计量收方。地下室负三层负二层包干价为10/㎡;地下负一层至楼上四层包干单价为14元/㎡(5.7米--6.5米);四层以上全部费用包干价暂定为11.5---12元/㎡,若质量全部按项目要求并达到样板标准施工,结算按12元/㎡结算。

二、 承包内容

1. 该工程所涵盖的全部内墙的整体和零星抹灰。

2. 乙方自备一切使用工具、运输工具(垂直运输机械由甲方提供)，加班的照明设施和身

3. 沙浆搅拌、运输(甲方提供搅拌机和配备机手)。

4. 清理基层、打笆、冲筋、刮浆贴钢网。

5. 自检交接、清扫场地。

三、 工期质量

1. 质量合格、争创精品。

2. 乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。

3. 本工程从合同鉴定之日起，从 年 月 日至 年 月 日完成，日历工期为 天。

四、 质量控制

1. 严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。

2. 轴线控制、四角规定、横线找平、立线吊直、离墙角100mm挂线打笆、墙面笆点对称、

3. 清理基层，除去墙面油污、灰尘，表面凹凸较大部分应剔除补平、砼表面太光应剔毛喷

4. 后塞口交接处，防止墙面开裂应设置金属网，在基层连接处先用1：3水泥沙浆掺107

5. 抹灰层应粘结牢固，无空鼓、裂纹，表面平整、阴阳角顺直方正，其偏差不得超过3mm。

6. 定量搅拌砂浆，随搅随用，严禁使用隔夜灰。

7. 门、窗洞口合缝、阳角应使用水泥砂浆，每侧宽度不应小于100mm，高度不应低于

8. 凡不罩面的内墙抹灰，厨卫、浣洗间墙面应色泽一致。

9. 注意成品保护，派有经验的施工技术人员进行补烂、修复、处理抹灰工程当中的质量通

10. 严格执行三检制度，做到自检、组检、交接检查人员名单上墙，严格控制抹灰质量。

五、双方责任

1. 甲方对乙方进行施工及安全技术交底，明确落实该工程的质量、安全、进度要求及标准，

2. 甲方认真审查乙方提供的材料计划，及时组织实施供应到场。

3. 甲方委派 同志为工程现场负责人，管理现场施工和处理现场事务。

4. 乙方在承担该工程任务，应签定《安全生产合同》、《班组安全生产责任书》，遵守《施

5. 乙方在施工中，必须服从甲方的指挥安排，并协调好各方面关系。在确保工程质量前提

下，做到不浪费材料，在施工中必须严格执行现行施工规范和业主施工作业指导书的要求;若质量不符合设计规范要求，所造成的返工人工费、材料费等由乙方自行负责。

1) 乙方提前一周按进度、按量提供准确的材料供应计划、叫现场负责人审查，并及时

2) 乙方在施工中，清基处理墙面的建筑垃圾应及时清理干净，严禁与砂浆混在一起，

3) 严禁使用隔夜灰上墙，一经发现必须全部剔除，赔偿损失砂浆原值，并罚款200

6. 乙方在施工中未按照施工规范操作及甲方有关规章制度造成的伤、残、亡由乙方承担，

7. 乙方在工期、质量、安全文明施工上未达到要求，且又达不到双方合同约定的要求，又

8. 乙方在鉴定合同之前，提交履约保证金 元作为施工期间的质量、进度、安全、文

9. 乙方委派 同志为工程现场负责人，管理现场施工和处理现场事务。

10. 乙方在质保期内应对所有作业范围内出现的质量问题进行修补处理，并不得向甲方索取

六、违约责任

1. 若因乙方原因不能按时完成工程任务，甲方有权终止合同，并按已完成合格工程的60%

2. 凡不能按施工进度施工的，工期每延迟一天罚款500—1000元。

3. 本合同双方签字后生效，工程验收无质量问题，结清价款后失效。

七、付款方式：

1. 工程按进度付款，工程抹灰全部完成后，验收合格后首付 工程款;其余工程款在工程竣工验收后交付使用后6个月付清。扣出工程款的3%作为保修期间的保证金，保修期满后一次性付清余款。

2. 乙方应编制民工工资表，由甲方监督发放给民工，若出现施欠投拆民工工资现象，甲方将从拖欠工资总额的两倍进行支付，事后从乙方工程款中扣出。

八、其它

1. 乙方负责人身份证复印件3份。

2. 本合同未尽事宜，双方另行商议确定。

3. 本协议一式三份，甲乙、双方、财务各执一份。

4. 附《施工现场规章制度》、《安全生产合同》、《施工现场班组长责任书》各一份。

甲方责任人： 乙方负责人：

身份 证 号： 身份 证 号：

电 话： 电 话：

年 月 日

甲方：

乙方：

为了确保 (工程名称)顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。

一、工程质量要求标准：

根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。

二、承包方式：

乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙18.00元/㎡，内墙8.00元/㎡。

三、双方权力、义务及责任

1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支

2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。

四、工期：

本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。

五、违约责任及奖励措施。

1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过，并在规定的时间内完成施工各项任务的前提下甲方一次性奖励乙方500元。

2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

六、付款和结算方式：

1、乙方进场并正常施工三天后由甲方支付乙方工作人员每人每天20元人民币生活费，并由乙方统一邻取。

2、乙方按要求完成施工任务，十五天内甲方一次性付至乙方已完成工程量60%的合同价款。

3、工程竣工后并经发包方，总发包方，监理方，检验符合施工设计

4、本合同所涉及的工作量暂定 ㎡，结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算。

5、甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方所涉及到的第三方人不承担连带清偿责任。

6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具备同等法律效益。

7、该项目竣工验收，工程款付清时，本合同自行失去法律效益而失效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日