反担保书_合同范本
反担保书
_________银行:
_________(下称甲方)与_________(下称乙方)于_________年_________月_________日就_________项目签订了第_________号合同(下称“合同”)。应甲方要求,贵行与甲方于_________年_________月_________日签订了第_________号担保契约,并于_________年_________月_________日开立了以乙方为受益人,金额为_________元整的第_________号保函。_________(下称“担保人”)同意出具反担保,特在此不可撤销地和无条件地向贵行作出下述保证事项:
1.我们同意上述担保契约和保函的全部条款;我们保证甲方按期履行“合同”和担保契约的全部义务;对甲方在担保契约项下的一切应付款项,包括贵行按保函规定向保函受益人支付的任何或全部款项及由此产生的垫付利息和费用(下称“应付款项”),我们保证承担连带偿付责任或/和连带赔偿责任。
2.如乙方未按契约规定履行支付义务,贵行即有权直接向本保证人索偿,而无须先向甲方追偿或/和处理抵押品,本担保人保证在收到你行第一次书面索付通知后十天内,即无条件按通知要求将上述甲方所欠款项,以担保契约规定的币种主动支付给贵行,其中垫付利息额计算至本担保人实际支付日。上述索付通知书作为付款凭据,对本担保人具有法律约束力。
3.如果本担保人未能按前条规定期限履行上述连带保证责任,由此造成对你行的延付利息及其它经济损失概由本担保人承担;同时,你行有权从本保证人存款帐户中扣收上述所欠款项及延付利息,本担保人保证不提出任何异议和抗辩。
4.如果甲方未能按期履行合同,而贵行以贷款方式间接履行担保责任,我们保证无条件对该贷款按贵行规定格式另行出具担保书。
5.如果发生下列任何一种或数种情况时,无论是否事先通知本担保人,本保证书第1、2、3条规定的连带责任丝毫不受影响,本保证书继续有效。
(1)本保证项下所有当事人变更各自名称、地址、合资合同、章程、法定代表人、经营范围、企业性质,或乙方合并、分立、被撤销或破产等;
(2)贵行延缓行使担保契约项下的任何权利,或对“应付款项”的偿付给任何宽限;
(3)保函项下权利被转让;
(4)保函有效期应甲、乙双方要求而延展;
(5)担保契约的任何修改和补充。
6.如果保函金额发生更改,本担保书的担保责任不变,按最高不超过原保函金额承担担保责任。
7.在上述“应付款项”全部得到清偿以前,本担保人不能行使由于履行本担保书义务而获得的求偿权。如果甲方向本担保人提供抵押品,非经贵行书面同意,本担保人也不应行使抵押项下的权利;如果经贵行同意处理抵押品,其所得全部款项保证首先用于向你行偿付上述“应付款项”。
8.本担保人将按你行要求定期提供有关的财务报表,并将第5条第(1)款中本担保人的变更情况及时通知贵行。
9.本担保书自开之日起生效,直至贵行在上述保函项下的担保责任完全解除或担保契约项下应付款全部得到清偿之日终止。
10.本担保书在履行过程中如有争议时,应尽量协商解决,如协商不成,将向贵行所在地法院提起诉讼。
本担保书正本一式四份,贵行执二份,甲及本担保人各执一份。
担保人名称(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
开户行及帐号:_________
_________年____月____日
签订地点:_________
更多相似范文
篇1:蛋制品借款担保书合同
原告:________________许_______________,男,19_______________年10月26日出生,汉族,在家务农,中专文化,家住_______________省_______________县_______________镇_______________坝28号,身份证号码:________________,联系电话:________________137__________________,
民事上诉状范文。被告:________________王_______________,男,苗族,经商,家住_______________街______号______栋______单元401室,联系电话:________________手机158__________________。
诉讼请求
一、请求法院依法判决被告还清所欠债务共计壹万柒千柒佰元整。
二、在多次讨要债务未果的情况下产生的交通费与误工费一千二百元。
三、案件的受理费用由被告承担。
事实与理由
20_______________年12月被告与其二媳妇王_______________到我家购买地瓜种子950斤,折合人民币17700元,买完种子以后并没有当时付清买种的款项款,打下欠条一封于201______年清明付清。事后我去讨要这笔款项时被告多次推脱,并在欠条上修改还款日期,一直没有还款。由于被告多次不遵守承诺,特向黄平县人民法院提起民事诉讼,请求法院依法判决被告还清所欠债务共计壹万柒千柒佰元整,案件的受理费用由被告承担。
证据和证据来源
一、购买种子时所写欠条一张。
此致
_______________县人民法院
具状人:________________
20_______________年______月______日
民事上诉状范文
原告:___________________,男,汉族,_______________年______月______日出生,住________________
委托代理人_______________,_____________律师事务所律师。
被告:___________________,男,汉族,_______________年______月______日出生,住________________
诉讼请求:________________
1、请求法院依法判决被告偿还本金人民币壹拾伍万元整(¥150,000.00元)及到期未归还借款的利息人民币
2、判令本次诉讼所有费用由被告承担。
事实和理由
201______年12月原告个人借款人民币壹拾伍万元整给_______________公司,约定还款期限为年月日,利息按计算。由于_______________公司到期无力还款,该公司股东_______________、_______________、_______________、_______________于201______年6月27日在_______________责任公司达成协议,约定原告借给_______________公司的借款由被告_______________、_______________分两次偿还,还款时间为201______年1月30日还款人民币75000.00元,201______年6月30日还款人民币75000.00元,被告_______________承担连带责任保证,并有见证人和见证。
现约定的还款期限已届止,被告并未向原告支付所述借款,原告多次催收讨要无果,现原告代文东为维护自己合法权益,特根据相关民事法律诉至贵院,请求贵院支持为盼。
此致
_______________人民法院
具状人:_________________
________年____月____日
篇2:家长担保书
安徽亳州新能源学校:
我叫 ,是 班学生的家长。为积极推进和-谐平安校园的建设,全面落实安全、健康、文明、和-谐的要求,加强对学生的教育、管理和保护,确保学生的人身安全,充分发挥学校、家庭共同教育、管理的功能和作用,根据《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》和有关法律法规的要求,我一定会配合学校做好对孩子的教育工作,认真履行自己的监护职责。为此,我向学校郑重承诺如下:
一、教育子女遵纪守法、珍惜生命、关心他人、言行举止文明礼貌,争做好孩子好学生, 督促自己的子女,服从学校安排和管理,听从老师的教育教导。
二、增强子女的交通安全意识。未成年人不允许驾驶机动车辆,不允许他们上学放学途中乘坐“无牌、无照、无证”车辆。骑自行车上学放学要遵守交通规则,不并排,不追赶、不超载。
三、教育子女不玩水、不玩火、不玩电、不攀高或做危险动作。严禁子女接触、携带易燃、易爆、有毒、有害等危险物品;严禁携带刀具等非学习用品入校。
四、教育子女有事先请假,决不允许无故缺课。坚决不允许子女夜不归宿,不允许他们进入游戏厅、录像厅和网吧。
五、教育子女课间做有意义的活动,严禁追逐、打闹;严禁在校园、楼道、走廊、教室等场所进行危险性游戏;严禁攀爬建筑物或其他设施等。严禁在马路及其周边玩耍。
六、教育子女注意仪容仪表,衣着整洁大方。不穿奇装怪服,不配带首饰,不染发、不烫发、男生不留长发等。
七、教育子女注意食品卫生安全,不乱吃零食,防止购买变质食品。
八、教育子女谨慎交友。不与那些社会闲杂人员或有不良行为的人往来。不吸烟、不喝酒、不骂人、不打架,与他人发生争执、摩擦时,应及时报告班干部或老师,严禁子女私自解决。
九、孩子上学、放学路上及在家的安全教育由我全面负责。
十、我保证经常与班主任取得联系,了解掌握孩子在学校的学习和生活情况,履行好教育子女的责任。
我一定切实履行以上几条安全教育的承诺,如因自己失误而由此产生的一切后果,由我个人自己负责。
学生监护人: 学生签名:
安徽亳州新能源学校
20__年2月26日
篇3:担保书经典范例
履约的担保书
根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。
担保人(公章):_________ 承包人(公章):_________
代表(签名):___________ 代表(签名):___________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
签订地点:_______________ 签订地点:_______________
篇4:借款担保书怎么写
甲方借款人: ____身份证号码:________ 籍贯:________ 现住址:________
现工作单位________ 联系电话 :________
乙方(贷款单位):________ 乙方(贷款单位)________联系电话:________
担保人:________身份证号码:____________户籍所在地:________移动电话:________
现居住地:________ 现工作单位:________
担保人与被担保人关系:同事、亲戚、朋友
借贷事由
因宁波市镇海金亿机电有限公司车间员工刘虎家中生活困难
协议事项:甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、乙方贷给甲方人民币壹万元(¥)于 20xx年7月7日前交付甲方。
二、借款利息:无
三、借款期限:20xx年X月X日至20xx年X月X日
四、还款日期和方式:从7月15日至20xx年XX月15日(共5个月)以X元/月的额度从借款人的工资中扣还借款。 五、(担保人)刘亮愿意为乙方贷给甲方刘虎人民币壹万元(¥)提供担保:若甲方(借款人)未按时还清乙方的贷款,甲方担保人刘亮愿意无条件承担还清剩余贷款。
六、违约责任: 若双方违反以上协议,需向对方承担支付壹仟元的违约金。
篇5:担保书范本
本担保书由担保人独立承担责任。若有第三者为借款人向代理人及/或任何债权人出具担保书或抵押,则本担保书是完全独立及不受该等担保书或抵押影响。
担保人在此声明和承诺放弃要求代理人及/或任何债权人首先向借款人或其他人士采取法律诉讼,或将抵押物先行变卖之权利。
担保人在此承诺,在贷款债务未还清以前,它不会行使及在此放弃因法定原因而拥有的代位权或向借款人(不论是否与本担保书下的责任有关与否)作出索偿。担保人亦不会与代理人和债权人在借款人的破产或清算的索偿中竞争,代理人和各债权人将优先于担保人向借款人追索债款。担保人将不分享及不要求分享代理人和债权人在所持有其他抵押品及担保所享有的权益和权利。如担保人违反本条款的规定所收的任何款项(不包括担保人向借款人收取的担保费用及律师费用),它将会以信托人的身份代代理人和债权人持有该笔款项以作为债务的持续担保。
如担保人与债权人之间达成任何解除本担保书或其他和解的协议,该担保解除或和解协议的条件是借款人或其他人士向债权人所出具之担保、或所支付的款项没有因任何有关破产、清算、关闭、解散或无法偿还债务的法律或法规而遭取消、禁止或减值。若代理人或任何债权人需按法律的要求退还任何有关债务的款项予付款人,担保人在此的责任将继续有效。而在计算担保人所应付的款项时,该些债权人曾经收过但要退还给付款人的款项将不计算在内。而代理人及债权人可在本担保书解除后或和解协议签订后继续执行本担保书及向担保人追讨欠款。
代理人及各债权人因追讨本担保书之到期款项而支出的一切费用(以全数偿还为准)及所蒙受的一切损失,由担保人负责赔偿。担保人承诺在代理人的书面要求下须即时支付和清偿该等款项。
篇6:财产保全反担保书
XX银行__________分行:
__________(下称甲方)与__________(下称乙方)于______年______月______日就________项目签订了第_______号合同(下称“合同”)。应甲方要求,贵行与甲方于______年______月______日签订了第__________号担保契约,并于?____年______月______日开立了以乙方为受益人,金额为__________元整的第__________号保函(下称“担保人”)同意出具反担保,特在此不可撤销地和无条件地向贵行作出下述保证事项:
4.如果甲方未能按期履行合同,而贵行以贷款方式间接履行担保责任,我们保证无条件对该贷款按贵行规定格式另行出具担保书。
5.如果发生下列任何一种或数种情况时,无论是否事先通知本担保人,本保证书第1、2、3条规定的连带责任丝毫不受影响,本保证书继续有效。
(1)本保证项下所有当事人变更各自名称、地址、合资合同、章程、法定代表人、经营范围、企业性质,或乙方合并、分立、被撤销或破产等;
(2)贵行延缓行使担保契约项下的任何权利,或对“应付款项”的偿付给任何宽限;
(3)保函项下权利被转让;
(4)保函有效期应甲、乙双方要求而延展;
(5)担保契约的任何修改和补充。
6.如果保函金额发生更改,本担保书的担保责任不变,按最高不超过原保函金额承担担保责任。
8.本担保人将按你行要求定期提供有关的财务报表,并将第5条第(1)款中本担保人的变更情况及时通知贵行。
10.本担保书在履行过程中如有争议时,应尽量协商解决,如协商不成,将向贵行所在地法院提起诉讼。
本担保书正本一式四份,贵行执二份,甲及本担保人各执一份。
担保人名称:(公章)__________
法定代表人签字:______________
签发日期:____________________
开户行及帐号:________________
篇7:不可撤销人民币担保书_合同范本
根据 (借款人) 号文的申请,贵行同意向其提供外汇贷款(大写) ,本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书,向贵行担保下列各项:
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书,担保金额为履行担保时与 万美元贷款本金以及利息和费用等值的人民币。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息和费用,并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时,接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证,不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响,也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是由上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人,并有足够偿还借款的财产作保证,保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效,至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人:(公章)
法定代表人:(签章)
保证人地址:
保证人开户银行及账号:
篇8:经济担保书范文
一:被担保人基本资料:
被担保人姓名:____;身份证号码 :____________;联系电话:________;
现家庭住址:________________;工作单位:________________
二担保人基本资料:
担保人姓名:____;身份证号码 :________________;联系电话:____________;
现家庭住址:________________;工作单位:________
附:担保人与被担保人身份证复印件以及户口本复印件
三、担保事项:(注:以下所指的公司为衢州市四方调味品综合有限公司)
1、被担保人违反四方公司规章制度或营私舞弊、盗窃及其它不法行为,给公司或他人造成的经济损失;
2、被担保人侵占、私分、贪污、挪用公司公款;
3、因被担保人擅自离职或未按公司规定办理离职手续,给公司造成的经济损失;
4、被担保人违反保密条款,给公司造成的经济损失;
5、被担保人在离职后一年内被发现在职期间的违规行为,给公司造成的经济损失。
四、担保期限:
为被担保人在职期间及被担保人离职后一年内。
五、担保方式:
担保人承担连带担保以及赔偿责任。
六、担保人承诺:本人自愿做____的担保人,在担保期限内以上述担保方式,对被担保人在公司工作期间的上述担保事项提供担保
担保人签名:
日期:X年X月X日
被担保人签名:
日期:X年X月X日
篇9:解除财产保全担保书范文
担保人:x公司
法定代表人:
年 月 日
诉被告
纠纷一案,原告已向贵院提出财产保全申请,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十三条之规定,
自愿以作为 本案原告申请财产保全的担保,并承担由此而引起的一切法律后果,特此担保。
此致 人民法院 担保人: 年 月 日
备注: 1、如用车辆担保,须提交车辆行驶证正副本、车身照片、担保人身份证或营业执照复印件。
2、如用房屋担保,须提交房屋产权证原本及担保人身份证或营业执照复印件,另在担保书上注明房屋的位置及房产证号码。
3、 3、担保人提供的担保财产应与财产保全申请书申请查封的财产数额等额。
篇10:关于个人担保书范文
保证人__________自愿为________受聘于贵公司,就被保证人___________在受聘期间所作一切损害贵公司利益之行为(损害结果之产生不限于受聘期间)的民事赔偿责任自愿承担连带保证之责任。具体担保事项如下:
一、保证期限:自__________(先生、小姐、女士)受聘贵公司起,至被保证人与贵公司终止劳动关系之日后一年内。保证期限为不因劳动合同的变更及续签而受影响。
二、对被保证人________有下列行为给贵公司造成经济损失而应承担民事赔偿责任的,保证人自愿无条件承担连带清偿保证责任,并负责协助办理被保证人离职之一切手续。
1、违反贵公司规章制度,使公司蒙受损失。
2、侵占贵公司款项及其他财物。
3、擅自离职,移交不清,结欠贵公司款项或其他应上交而未交之财物。
4、违反公司管理规定,泄漏公司秘密使公司利益受损。
5、其他使公司蒙受损失的不法行为。
三、保证人在未得到贵公司书面同意的情况下,不得撤回本保证书。
四、保证人保证在担保期间因工作调动、住所迁移等影响担保工作的,将及时通知贵公司。
五、保证人对被保证人担保范围为:被保证人给贵公司造成的损失、相应的利息及贵公司实现现债权的费用。
六、保证人因丧失劳动能力、被劳动改造、移居国外等原因丧失保证资格,应在第一时间通知贵司,在被保证人另觅新保证人并办理换保手续前,仍承担保证责任。
七、被保证人或保证人须提供身份证复印件、固定资产(如房产证等复印件)附于保证书后,并由人力资源部或公司法律顾问进行对担保工作进行核对。
保证人姓名(签章):____________
日期:________
保证人详细信息:
性别:____ 出生年月:_____________ 籍贯:______
住宅电话:__________ 身份证号码:_____________
住址:______________ 工作单位:________________
与被保证人关系:________________
篇11:房屋保全担保书
甲方(用人单位):_________________
乙方(劳动者):_________________身份证号:_________________
家庭住址:_________________
丙方(担保人):_________________身份证号:_________________
工作单位:_________________任职部门:_________________
职务:_________________联系电话:_________________
住址:_________________
乙方与丙方的关系:_________________
鉴于乙方工作的重要性和特殊性,针对甲方社会招聘人员的具体情况,在三方一致的基础,特签订本担保书。
一、乙方在工作期间若有损害甲方利益行为(例如:_________________现金、货物丢失、货物损坏等),丙方应当积极配合权利人追回损失,并代乙方赔偿甲方的经济损失。
二、乙方在工作期间违反甲方规章制度而被辞退,丙方应付责协助甲方办理有关中止劳动关系的手续,不许乙方寻闹事,若造成甲方经济损失,由丙方负责赔偿;
三、乙方在工作期间触犯法律,受到司法机关制裁,该行为对甲方造成经济损失的,丙方承担乙方对甲方造成的损失;
四、乙方、丙方均阅知甲方公司人事、上岗工作内部文件内容,且严格按此执行;
五、丙方需向甲方代表授权代表出示身份证原件,并向甲方提供身份证复印件;
六、本担保书自甲方授权代表、乙方、丙方签字盖章之日起生效;
七、本担保一式三份,三方各执一份。
甲方(用人单位)授权代表:_________________乙方(劳动者):_________________
丙方(担保人):_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇12:2024年财产保全担保书范本
(担保函)
担保人:张__,男,1982年__月__日出生,马来西亚人,身份证号:-12-__-__。
担保人就本人诉潘__房屋买卖合同纠纷一案,对本人所提诉讼财产保全申请提供担保,担保内容如下:
担保人自愿以本人在交通银行银行存款人民币壹佰伍拾捌万元(账号:__-__x-__x-__x-__x-__x-x,开户行:交通银行第十三行路支行)为本人所提诉讼财产保全申请提供现金担保。如担保人诉讼保全申请错误,担保人愿意赔偿被保全人因诉讼财产保全遭受的损失,并承担有关的费用。
此致
广州市荔湾区人民法院
担保人(签名):
日期:20__年8月12日
篇13:关于个人担保书范文
高要市国土资源局:
现因 贷款需要,愿意将本(单位、公司、个人)座落于高要市 镇
路(街) 巷 号,宗地四至为:东至: ;南至: ;西至: ;北至: ;的土地使用权,面积为 平方米,地号为 号,土地使用证号为高要国用( )字第 号的宗地作为贷款抵押物,向 作贷款抵押。如逾期不能偿还贷款,本(单位、公司、个人)愿意处分上述土地用于偿还该笔贷款的本息。请贵局给予办理土地使用权抵押登记手续为荷。
礼
担保人:
(盖章)
年 月 日
篇14:家长担保书
陕西师范大学 :
我是贵校20__级物理学4班学生张悦的家长。感谢贵校对我孩子的关怀和教育,我一定要配合学校做好对孩子的教育工作,在孩子教育实习期间,认真履行自己的监护职责,为此,我向学校郑重承诺如下:
一、教育子女遵纪守法、珍惜生命、关心他人、言行举止文明礼貌,服从学校一切管理。
二、一定让子女远离爆竹生产点,不允许子女从事任何与烟花、爆竹有关的活动,节假日也不允许子女从事烟花、爆竹生产与经营等一切活动。
三、增强子女的交通安全意识。尽量不让其骑自行车上学,不允许其上学放学途中乘坐三无车辆。
四、严禁子女玩水、玩火、玩电、攀高或做危险动作。
五、教育子女有事先请假。坚决不允许子女夜不归宿,不允许子女到社会娱乐场所,网吧等地逗留。
六、教育子女注意食品卫生安全,不乱吃零食。
七、教育子女谨慎交友。尽量不与那些社会闲杂人员或有不良行为的人往来。
八、子女在家的安全教育由我全面负责。
我一定切实履行以上几条安全教育的承诺,如因失职而由此产生的一切后果,由我个人自负。
保证人:__
日期:__年__月__日
篇15:借款担保书怎么写
________________________银行; 法定代表人:________职务:____ 地址:________邮码:____电话:____ 借款方:________________________ 法定代表人:________职务:____ 地址:________邮码:____电话:____ 担保方:________________________
担保借款合同
贷款方:________________________银行;
法定代表人:________职务:____
地址:________邮码:____电话:____
借款方:________________________
法定代表人:________职务:____
地址:________邮码:____电话:____
担保方:________________________
法定代表人:________职务:____
地址:________邮码:____电话:____
三方经过充分协商,特签订本合同。
第一条自____年____月____日至____年____月____日,由贷款方提供借款方____贷款____元。借款、还款计划如下:
分期借款计划
分期还款计划
日期
金额
利率
用途
日期
借款本金
第二条贷款方应按期、按额向借款方提供贷款,否则,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金,违约全数额的计算,与逾期贷款罚息同。
第三条贷款利率,按银行贷款现行利率计息。如遇调整,按调整的新利率和计息办法计算。
第四条借款方应按协议使用贷款,不得转移用途。否则,贷款方有权停止发放新贷款,直至收回已发放的贷款。
第五条借款方如不按规定时间、额度用款,要付给贷款方违约金。违约金按借款额度、天数,按借款利率的50%计算。
第六条借款方保证按借款契约所订期限归还贷款本息。如需延期,借款方至迟在贷款到期前三天,提出延期申请,经贷款方同意,办理延期手续,但延期最长不得超过原订期限的一半,贷款方未同意延期或未办理延期手续的逾期贷款,加收罚息。
第七条借款方的借款由担保人用____________作担保。
第八条贷款到期后一个月,如借款方不按期归还本息时,由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还本息和逾期罚息。
第九条补充条款
第十条本合同一式四份,借贷款双方各持正本一份,担保方一份,____公证处一份。
第十一条本合同经三方签字之日起生效。
贷款方:_______________________(章)
代表人:____________
借款方:________________________(章)
代表人:____________
担保方:________________________(章)
代表人:____________
____年____月____日
篇16:财务出纳担保书范文
担 保 书 本人_________ 男(女),身份证号码:_____________________________愿意为贵公司员工_______男(女)身份证号码:_______________________________(以下简称被担保人)按下列条件向贵公司提供担保:
一、 担保范围
(一) 保证被担保人严格遵纪守法,严格遵守贵公司规章制度;
(二) 保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间,不以盗窃、职务侵占、挪用公司资金等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益,不做有损于贵公司形象和声誉的事;给贵公司造成的损失及时赔偿;
(三) 保证被担保人不做任何假账损害公司利益;
(四) 保证被担保人严格保守贵公司一切财务商业秘密;
(五) 保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成的损失及时赔偿;
(六) 保证被担保人在因离职以前向贵公司移交有关的业务、帐务和相关资料,并办理贵公司规定的一切相关手续;
(七) 保证被担保人在因任何原因离职以前,清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或其他形式的债务,如未能及时足额清结,应与工作交接人列明交结明细,交接清楚。
二、若被担保人因不遵守、不履行上述约定给贵公司造成损失而未能及时进行赔偿时,本人在此不可撤销对被担保人所承担的赔偿责任,并向贵公司提供连带责任保证。
三、担保期间:
本担保书的保证期间,自担保人签字确认生效日起,直至被担保人离职交接后无任何经济纠纷时止。
四、不可撤销
(一) 本担保书下的连带责任保证不因贵公司与被担保人所订立的劳动合同内容发生任何变更、修改或补充而撤销或变更;
(二) 本担保书下的连带责任保证不因贵公司与被担保人的劳动关系解除、终止而撤销或变更;
(三) 本担保书下的连带责任保证不因被担保人向贵公司提供其他任何形式的担保而撤销或变更。
五、附件:担保人、被担保人身份证复印件及户籍证明复印件。
六、担保人概况(本项由担保人自行填写后请担保人签字确认,若填写错误或故意隐瞒实情,仍需负人事保证责任);
与被担保人关系:□父子 □母子 □夫妻 □其他 工作单位名称: 联系电话:
工作单位地址: 传真号码:
家庭详细地址: 邮政编码:
联系电话: 手机号码:
我保证上述内容正确无误,并欢迎就上述内容进行调查、核实。我声明,我和
___________________公司达成的协议完全是自愿的。
担保人签名: 被担保人签名:
指纹印: 指纹印:
年 月 日 年 月 日
篇17:公司安全责任担保书
本人系_________大学_________学院___级______学生(学号_________身份证号_______________),经单位邀请,定于___年___月___日至___年___月___日前去该单位实习。
为了确保我院学生离校外出实习、应聘、工作期间的安全,严格学院与学生的责任界限,根据教育部颁发的《学生学生安全事故处理方法》和有关法律、法规以及有关政策文件精神,结合本人的实际情况,特向学院作如下安全保证:
一、本人在离校期间严格遵守国家的各项法律、法规及规章制度,不做任何违纪违法的`事。
二、在离校期间,保管好自己的钱、财、物等,并对自己的安全负全部责任。主动学习安全知识,增强安全防范意识,采取必要的安全防范措施,保证自己的安全,如出意外,一切后果自己承担。
三、以一名合格的大学生的标准严格要求自己,遵守学校的规章制度,不作出任何有违院纪院规的言行,在外树立我院的良好形象。
四、经常与学院保持联系,若需要更换实习或工作单位必会及时向原实习或工作单位报告,并告知学院新的实习或告知单位以及联系方式。
五、严格按照学院的时间安排好自己的生产实习的进度,保证在规定的时间内完成毕业设计论文、试验以及撰写工作。
六、本人自愿遵守以上各条保证,如有违反由本人承担由此造成的一切后果和责任,学院对此概不负责。
七、本保证书一式两份,学院、学生本人个执一份。
申请人签字:__________监护人签字:__________
辅导员签字:__________学工负责人:__________
年月日
篇18:关于贷款担保书2024借鉴
需资方: (以下简称甲方) 调资方: (以下简称乙方)
甲方因开发建设新项目急需资金,乙方同意以出借资金并附加银行《借款保函》(以下简称保函)的方式向甲方投资。经双方友好协商,订立本协议,以便共同遵守。
第一条、投资金额:双方达成意向投资金额 (币种) 万元;分批操作,首单 (币种) 万元;首单业务按本协议顺利完成后,双方商定余款于个工作日内全部投放完毕。
第二条、投资期限: 年。
第三条、投资利率:按中国人民银行发布的同期同档次贷款利率上浮 %或下浮 %执行。
第四条、投资回报:甲方按投资总额的 %于投资资金投放时一次性支付给乙方。双方约定投资资金分批发放时则批结批清。
第五条、担保银行: 银行 分行 支行(担保银行资格要求为国资控股银行支行以上级或全国性股份制商业银行支行以上级)。
第六条、投资方式:甲、乙双方签订本协议并填写《借款合同》(以下简称主合同),甲方担保银行根据主合同开出受益人为乙方的保函,乙方验证保函无误后向甲方发放投资资金同时收取投资回报。投资期满后,乙方凭主合同和保函向甲方及甲方担保银行主张债权;甲方担保银行承担连带还款责任,乙方不承担投资风险。
第七条、操作程序:
1、乙方提供主合同、保函样本经甲方及甲方担保银行确认后,双方签订本协议。
2、甲、乙双方填写主合同,甲方首先在主合同上签字盖章;甲方担保银行根据主合同内容,按照确认后的保函样本使用本行行签用纸打印成正式的银行《借款保函》。
3、甲方指定的核行时间为年月时前。乙方核查人员如期到达甲方担保银行所在地,于营业时间在行长办公室对担保银行行长及业务主管的身份进行查实。甲方担保银行行长及业务主管须出示身份证、任职文件以供
查验。身份查实无误后,甲方担保银行按正常程序在打印完毕的保函原件上加盖担保银行行政公章,由上述俩人当面签署保函。担保银行有关人员应提前备齐资料,核保工作要求一次完成。
4、保函签署生效后交由乙方核查人员于行内保管,同时乙方通过大额支付系统向甲方在担保银行内开立的帐户划拨投资资金。
5、带离担保银行,投资资金由甲方按主合同载明的用途支配,本次业务操作结束。
第八条、违约责任:
1、甲方及甲方担保银行未能履行本协议约定的条款及与本次业务相关的书面要求,无法办理保函或无故拒绝支付投资回报,视为甲方违约;乙方有权终止本次业务,甲方支付的操作费用及保证金不予退还。
2、甲方履行了本协议约定的条款及与本次业务相关的书面要求,乙方无故拒绝发放投资资金,视为乙方违约;乙方应退还甲方此次业务交付的操作费用及保证金。
第九条、双方商定的其他事项:
第十条、本协议争议的解决方式:本协议在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成时任何一方均可向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条、本协议一式四份,双方各执二份,经甲、乙双方授权代表签章后立即生效,均具同等法律效力,如有不到之处双方再行协商补充。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
法人代表(或授权人)签字: 法人代表(或授权人)签字:
年 月 日
篇19:公司担保书精选范文
担保承诺书
编号:
聊城市方圆典当有限责任公司:
对于当户于年司申请的典当借款(大写) 元(? 元),本单位作出以下郑重承诺:
1、本单位对该笔典当借款相关的合同文书作了全部了解,并知悉了合同中约定的当事人各方的权利与义务。本单位自愿为当户的全部债务(包括借款本金、综合费用、利息、赔偿金、违约金及实现债权的诉讼费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费和律师服务费等全部费用)向贵公司提供担保。本担保为连带责任保证担保。
2、担保期限为主债务履行期限届满之日起两年内。
3、无论是否另有他人或他单位提供担保,本单位在担保范围内无条件地、独立地承担连带责任保证担保,并自愿放弃法定的一切抗辩权利。
4、对贵公司的该笔债权,无论是否有任何人提供了物的担保,本单位的保证担保责任不以该物的担保优先受偿为前提,更不得以此作为拒绝承担保证担保责任的抗辩理由,仍应无条件地承担连带责任的保证担保责任。
5、在履行本承诺书过程中,若发生争执应由方圆典当与担保人协商解决,解决不成,向方圆典当公司所在地法院提起诉讼。
承诺人(公章):
法定代表人(签字):
年 月 日
篇20:质量担保书范文
x公司向您保证我们的产品均严格按照ISO9000认证管理体系进行生产,现对我公司生产的 产品提供如下质量保证:
1、我公司保证产品在出厂会对产品进行各项指标的严格检验,确保产品合格率达到100%。
2、我公司保证自产品安装调试并验收合格后壹年内,如产品自身出现质量问题,我公司负责进行免费维修。如果产品超出了我们的保修期限,我们也会在合理的范围内给您提供相应的有偿服务。
3、属于下列情况之一的不给予免费保修,但可以实行合理的有偿服务。
x超过保修期; x不能提供购买凭证的;
x未按产品使用说明书的要求使用、维修而造成损坏的(特别注意发生进水、摔坏以及人为的损坏);
x客户擅自维修、拆卸产品的或者客户委托非本公司指定的维修人员维修,拆卸产品的;
x使用非正规的劣质通信电缆造成的损坏;
x由于水灾、火灾、雷击、地震等不可抗拒灾害造成产品发生故障或损坏的;
x其它非产品自身原因造成的故障或损坏。
4、产品使用过程中出现问题,我公司技术人员将做到有问必答,属于产品质量问题的,我公司保证24小时内给予明确答复或解决方案,质保期内需要现场处理,保证48小时到达现场。
x公司
垂询电话: 技术支持: