工程施工劳务安全协议书
甲方: (以下称甲方)
乙方: (以下称乙方)
甲方承建 ,因施工生产需要,在乙方对甲方施工环境、地质勘探报告、图纸和工作内容充分了解的情况下对以下范围进行劳务承包,为明确双方责任和权益,确保工程施工的工期、质量、进度与安全,依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及有关法律、法规的规定,经双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、工程地点及名称
工程名称:
工程地点:
二、承包范围
按照 工程的施工图纸和有关技术文件(含设计图纸、图纸会审、设计变更通知,甲方修改通知等)的要求对主体结构工程(含模板支撑系统、钢筋、砼、模板等分项工程)由乙方进行劳务承包。
三、承包方式
1、采用包工不包主材,包机具、包辅材、包质量、包进度、包安全、包文明施工的方式。
2、甲方根据工程进度提供以下主材和机具:
主材:模板、方木、钢管、扣件、钢筋、商品混凝土、钢筋连接套筒、水泥、砂、石。
机具:塔吊、搅拌机、大面积施工场地照明、三级配电箱、车丝机具。
3、除甲方提供的主材和机具外,其它本专业工种承包范围内需用的全部机具及用品、辅材均由乙方自备,主要有
(1)模板分项工程:
圆盘锯、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品;
辅材:铁钉、铁片、铁丝、拉杆及配件、拉杆套管、铁垫片、蝴蝶扣、胶纸等所有辅材。
(2)钢筋分项工程:
机具及用品:钢筋调直机、钢筋拉伸机、切断机、弯曲机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品;
辅材:电焊条、扎丝、压力焊渣、钢筋保护层垫块、剪力墙内撑等所有辅材。
(3)砼分项工程:机具及用品:插入式振捣器、平板式振捣器、打夯机、铁斗车、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品;
四、承包内容
1、模板分项工程:
(1)负责承包范围内全部模板(包含地下室、剪力墙、主体结构、构配件、预制构配件)工程的材料装卸、制作、搭拆、清理、运输、周转和堆放;
(2)负责模板钢管支撑系统以及自用施工操作平台、施工简易架的搭拆、清理、运输、周转和堆放;
(3)负责模板定位线和水平高程测设(轴线和水平控制点由甲方负责);
(4)负责预留洞口的的制安和拆除。
(5)负责铺设、拆除井架、操作平台等的模板;
(6)负责后浇带、施工缝收口网的安装,不同标号混凝土之间分隔钢网的安装;
(7)负责切除拆模后各种预埋的螺杆、套管等预埋件;
(8)负责标准部位定型大模板的加工制作及更换整修(按专项工程施工组织方案中的要求执行);
(9)负责浇筑砼时派人跟班看模并随时加固,拆模时及时清除楼面上的干结砼,模板和支撑架材料上的水泥,铁钉等杂物,并将上述建筑垃圾用水泥袋装运到指定场所堆放;
(10)负责方木的标准厚度刨边(刨直、刨平),安装时不够标准厚度的局部垫铺及板缝封补。
2、钢筋分项工程
(1)负责承包范围内全部构件钢筋的分析、下料、制作、堆放、运输和安装;
(2)负责钢筋悬吊架的制作和安装,自用操作架的安拆;
(3)负责按要求进行钢筋的对焊、焊接、电渣压力焊和套筒连接(套筒由甲方提供);
(4)负责柱、墙预埋筋的制作及安装,负责预埋铁件的制作安装;
(5)负责梁筋保护层水泥砂浆垫块和大理石垫块的制作及安装,负责柱、剪力墙和板底筋保护层塑料垫块的安装;
(6)负责协助甲方钢筋取样和送检试件的制作,并配合其它工种的工作。
3、砼分项工程
(1)负责地下室、剪力墙、主体及构配件(含预制构配件、施工机械基础)的浇筑找平,并包括后浇带、施工缝、预留孔洞、管道井的封盖保护、凿毛清理和浇筑,负责所有现浇、预制砼的覆盖、养护及浇筑前对模板的湿润;
(2)负责砼浇筑时的泵管的安装拆除和清洗。
(3)砼表面不规则处的打磨和接头的处理。
(4)主体结构内的所有清洁的打扫。
五、工程量、计量单位、承包单价
1、工程量计算
按照设计院的施工图纸中明确的建筑面积进行计量,设计图中明确的建筑面积为14970.6平方米。若由于设计变更建筑面积有增减,按照承包单价进行计价的增减。
2、计量单位及承包单价
按建筑面积计算:以平方米为单位
主体结构工程(在所有工程合格的情况下):170元/平方米,大写:每平方米壹佰柒拾元整。由甲方安排乙方的计时工单价:技术工:200元/天,杂工:130元/天。
3、本承包合同内容内的各种项目已包含在单价中,不另计价;
4、乙方承包单价为包干单价,已包含乙方承包内容内的各种机械费、辅材费、用品费、管理费、手续费、人工费、生活费、福利费、加班费、劳保费、误工费、窝工费及其它不可预见费用;
5、本单价在合同期内不予调整,如乙方中途停工要求提高单价,甲方有权立即终止合同,且乙方必须三天内无条件退场,乙方的履约保证金将作为违约金,甲方不予退还,退场后按工程完成的合格工程量,按第十三条第3款约定结算,扣除工程已领的工程进度款后支付结清。
6、设计变更或甲方变更通知在施工前不计增加工程量;施工后变更修改的,由乙方当月填报增加工程量签证单送甲方签证确认,增减工程量计价由甲乙双方另行协商。
7、不在本合同内的其他工程,甲方要求乙方施工的,乙方应无条件及时组织人员施工,单价由甲乙双方另行协商。
六、施工合同工期
1、工期
(1)从甲方通知开工之日起计算,五个月内完成主体工程的所有分项工程并达到甲方验收主体工程的条件。
(2)各节点工期由项目部制定,为本合同的组成部分;
(3)标准层要求达到五天一层。
2、工期要求及责任
(1)乙方必须严格按甲方的总施工计划和月施工计划要求执行,保证按期和提前完成施工任务。甲方每月对乙方进度进行考核,以任务单各小项为单位:每项每延误一天罚款1000元;其中某一小项单月或连续两个月延误工期超过8天的,甲方立即终止合同,且乙方必须三天内无条件退场,退场后已完成的合格工程量,按第十三条第3款约定结算,扣除已领的工程进度款后支付结清。
(2)因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害、甲方材料供应不上或非甲方原因的停电、停水造成停工每天超过12小时的,经甲方签字认可,在不影响总工期的前提下,甲方可对工期予以合理调整。
七、双方责任
(一)甲方责任
1、负责提供施工图纸2套(与本合同工作内容有关的标准图由乙方自己负责);
2、负责工程的统一指挥和协调,安排总体施工进度计划,组织工程质量和安全技术交底;
3、为乙方提供临时宿舍,每间必须住8人以上,提供生活用水电(房间和水电费每月每间200元包干,甲方在每次支付乙方进度款时对该费用进行扣除。);
4、提供垂直运输机械、镝灯照明和每层一个上楼电箱(配电箱后电线由乙方负责)。
5、按乙方计划及时供应合格材料并运至现场合适地点;
6、负责按时拨付工程款;
7、负责为乙方进场人员购买意外伤害保险;
8、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核,有不符合要求者,甲方有权随时辞退或要求调换人员,乙方如不撤换,甲方按每人每月3000元在进度款中扣罚;
9、监控乙方内部的工资发放情况,对出现的劳资纠纷甲方有权出面处理,在支付工程进度款时有权扣留相应的工程款优先发放给被拖欠劳动工资的人员,发生费用由乙方负责。
(二)乙方责任
1、乙方指定: 为现场负责人,负责现场全面工作。
2、承接本工程乙方必须配备两名以上施工工长,组建与工程相适应的项目管理班子长驻现场进行管理,全面履行承包合同,对本承包合同范围内的工期和质量向发包人负责;组建素质良好的施工队伍,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;如未按规定配齐施工员,缺额人员按每月每人3000元在进度款中扣罚。
3、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有:进场人员详细名单、照片、身份证复印件、婚育证明、计生证、建筑专业技能岗位证、特殊工种作业证、暂住证。办理手续过程中需要甲方协助的,甲方应予以配合;
4、遵守国家和甲方的各项规章制度,服从甲方的领导指挥、协调和监督,并按甲方的施工进度计划组织施工;
5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
6、建立健全质量安全检查制度,现场设专职质量安全检查员,做好自检记录,如存在安全隐患应及时报告甲方进行处理;
7、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月30日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按发包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的材料、劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
8、按发包人统一规划堆放材料、工机具,按工程发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合发包人办理交工验收;
10、负责按时足额发放工人工资。工资表按工人名单造表并上报甲方存档,发放时必须由本人签字,如乙方不按时足额发放或未发放工人工资引起纠纷,除一切责任由乙方承担外,甲方还将处以乙方壹万元 (10000.00元)的罚款;
11、工人进退场的各种费用由乙方自理;
12、赶工期时应无条件24小时安排轮班;
13、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料保管和使用情况,以及操作人员的有效证件、持证上岗情况;
14、协调配合现场其它班组的施工工作,照顾全局;乙方负责人必须常驻现场,负责人有事离开现场时必须以文字形式向甲方项目部施工管理人员请假;
15、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,发生损坏的,劳务承包人要赔偿材料及工费,并接受甲方处罚;
16、妥善保管、合理使用工程发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其它设施;
17、承包人须服从工程发包人工程师的指令。
八、材料工用具的供应使用和管理
1、模板工程主材由甲方提供,乙方按限额领料。乙方应妥善保管,除正常留置在结构内无法回收外,其他的乙方应如数归还。乙方应严格按施工图要求合理下料,严禁大材小用,长材短用。整片模板需要开锯时必须征得甲方工作人员的同意,做到节约材料,合理使用,板材损耗率必须控制在 1%损耗范围内,钢管和扣件的损耗率必须控制在0.5%范围内。如乙方未按图施工或耗损率超过约定的,乙方应按该材料购入价格赔偿甲方;因乙方原因,出现下料错误,造成材料损失,乙方按实际损失2倍价格赔偿甲方;
2、钢筋工程主材由甲方提供,乙方必须节约材料,严格按施工图要求合理下料,短钢筋要对接起来充分利用,损耗率必须控制在0.5% 损耗范围内,如乙方未按图施工或耗损率超过约定的,乙方应按该材料购入价格赔偿甲方;因乙方原因,出现下料错误,造成材料损失,乙方按实际损失2倍价格赔偿甲方;
3、主材由甲方提供,乙方按计划限额领料,妥善保管并合理使用,严禁浪费,发现浪费的给予1000-20000元罚款。
九、质量标准及责任
1、乙方必须配备合格的技术人员负责施工管理,严格执行施工图纸的技术要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必需达到质量评定合格、观感好的标准;
2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,本工程要求一次交验合格率100%,如一次验收不合格,罚款伍佰元(5000.00元), 乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期,按上述工期约定责任处罚;
3、各分项目工程质量标准及责任
1)、模板工程质量标准及责任
(1)支模时需拉水平线设置垂直控制线,确保横平竖直,位置正确,平整度和垂直度达到优良验收标准;必须达到稳固、平整、垂直、接槎严密、不漏浆、不涨模。如出现涨模、漏浆、平整度或垂直度超标的要及时整改,并处以每处200元罚款;如发生模板坍塌事故,处以每处20__元罚款;造成严重后果的,一切责任均由承包人负责;
(2)超过3米高度的大型模板的侧模应预留出渣清扫口;完工后模内(柱、梁、墙、板)必须干净无杂物,否则处以每处200元罚款;
(3)出现涨模、漏浆、平整度或垂直度超标的,乙方必须在拆模后两天内修凿平整,其人工费由乙方负责,否则甲方有权派人处理,其工费按双倍处罚乙方;若因模板下沉、倾斜、胀模、爆模造成砼质量事故的,按所损失的材料费双倍处罚;
(4)模板应进行设计并编号就位,保证周转使用在同一部位上。标准层二、三层模板制作完成后,禁止圆盘锯上板面。施工时应充分利用和节省材料,未经批准和甲方管理人员同意不得随意乱锯模板板材;
(5)所有结构预留的孔洞必须严格按图纸的位置和标高留置,要求每层安装墙柱模时都必须进行复核,保证孔洞位置准确;
(6)每次浇筑砼时乙方应配备足够人员跟班,如晚上加班浇砼时现场必须有一个带班的班组长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题责任全部由乙方负责,并每次罚款壹仟元(1000.00元);
(8)模板拆除必须有主管工长下达的拆模令方可拆模(不论任何部位);拆模要按先后顺序,严禁乱拆。拆模后应把碎模和杂物清理干净,经甲方检查合格后交由下道工序班组进行施工。每次拆模后必须将材料起钉,去掉砼渣,刷好脱模剂,堆放整齐,废料清理到指定地点,最后一次拆模板材、方木必须清理干净后搬运到甲方指定的场地按要求堆放整齐。否则甲方可派人清理,并按支出工费双倍处罚乙方。
2)、钢筋工程质量标准及责任
(1)钢筋下料应采用优选法,做到合理配料,充分利用;
(2)对焊钢筋与电极接触处表面不得有烧伤,接头不得有横向裂纹,钢筋轴线偏移不得大于0.1d(钢筋直径),同时不得大于2mm;
(3)钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积等的百分率应符合设计说明和施工与验收规范的有关要求;
(4)钢筋的制作、安装必须按设计施工图施工,所有规格、位置、尺寸、间距应正确(板筋必须按间距弹线),每个纵横交叉点均应绑扎铁丝;
(5)钢筋安装完毕后,每一部位的外观要求整齐、美观、间距均匀,绑扎或焊接钢筋网和钢筋骨架,不得有变形松脱和开焊现象;钢筋保护层厚度必须保证符合设计钢筋保护层厚度;
(6)每次钢筋安装完成后,乙方应把剩余钢筋清理后拿回原堆放处,如随处乱丢经管理员发现,乙方除应立即给予清理外,每次罚款贰佰元(200.00元);
(7)板负筋采用悬吊法施工,每次浇筑砼时乙方应配备足够人员跟班,随时调整钢筋就位,保证保护层厚度符合设计要求,并校正柱筋和预埋钢筋位置。如出现露筋或保护层厚度超标的每次罚款壹仟元(1000.00元)。
3)、砼工程质量标准及责任
(1)严格按设计配比和施工顺序进行施工,防止不同标号砼用错部位,如未按操作顺序施工,除处罚款壹仟元(1000.00元)外,造成质量事故的应全额赔偿甲方损失;
(2)对于深、长构件,要分层浇筑和振实,必要时采用套管或料槽,防止混凝土发生离折;
(3)严禁现场混凝土加水,否则每次罚款壹仟元(1000.00元),引起质量事故的应全额赔偿甲方损失;
(4)拆模后出现蜂窝、麻面的,除每处罚款壹佰元(100.00元)外,乙方应及时进行修补;拆模后出现露筋、孔洞等严重质量问题的,扣除该层工程量10%,其返工费用由乙方负责;
(5)按操作规程使用振动器,防止过振和漏振;浇筑砼面应二次振捣,用绳线拉平校核,及时修整,保证楼地面平整度控制在25px以内,最后用竹扫扫成纹面,密实度、表面平整度按规范要求检查合格率保证在90%以上。未达到上述要求的扣除该层工程量的10%;施工过程中甲方要求板面原浆压光的乙方应该无条件服从;
(6)施工过程要加强楼板厚度及板面平整度的引测(水平控制点由甲方提供),保证厚度误差小于或等到于规范要求,否则引起的质量问题或材料浪费,乙方应负责赔偿;
(7)施工过程遇雨,应采取防雨措施,防止雨水冲刷影响质量;
(8)乙方必须严格按施工图纸及现行施工规范进行施工,砼基础、主体、楼地面平整度应达到观感好的要求,原则上以清水混凝土进行施工和验收;
十、安全文明要求及奖罚
1、乙方应建立班前活动记录,做好新工人及本班组人员的安全教育工作,确保本班组人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,落实工人安全生产责任制。严格遵守《建筑安全施工生产十大禁令》和项目部质量安全文明管理等有关规定,随时接受各级主管部门的检查。认真执行安全技术交底,按有关安全规定施工,杜绝违章生产、违章作业。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),如违章作业出现安全事故,所造成的后果均由乙方负责;
2、正确使用专业机械,严格按操作规程操作,严禁把输送管、工机具、材料等堆放在脚步手架上,否则每处罚款贰佰元(200.00元);乙方应定期进行安全检查,发现问题及时汇报甲方,消除隐患后才能继续施工,否则责任自负;
3、上班必须穿工作鞋、带安全帽(乙方自备)、佩带工作卡,违者每人每次每项罚款贰拾元(20.00);
4、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每处罚款伍佰元(500.00元),造成严重后果者责任由乙方负责;杜绝重大安全事故的发生,工人月轻伤事故频率不得超过千分之三,无发生重大安全事故和违章作业,月轻伤事故率控制在千分之三内的,甲方一次性奖励伍仟元(5000.00元),该款项在工程结算时一次性拨付乙方;
5、乙方人员因病、非因工、非上班时间或未能提供劳动合同和工资表发生的伤亡事故,责任一概由乙方承担,甲方不负责。现场发生安全事故(含人身伤亡事故)由乙方负责处理,所有费用先由乙方垫付。保险公司赔偿责任范围以外费用(含护理费、营养费、误工费、赔偿费等)全部由乙方负责。医药费超出保险限额的,必须分清事故责任,酌情处理解决;
6、严禁雇佣童工和50岁以上或不适合本工种作业的人员,否则一切责任均由乙方承担,并罚款伍佰元(500.00元);
7、工程应达到双优文明工地要求。卸模板、钢筋及材料时,乙方应派管理人员指挥,按规格分类堆放,模板、钢筋制作后要按规格顺序分类堆放整齐,如乱堆放乱,每次罚款贰佰元(200.00元);每道工序应做到工完场清,不得有碎屑、砂浆、杂物等留在在各层板面和在施工作业区内。如未做到工完场清,无清理板面按2元/㎡罚款,同时甲方有权派人进行清理,并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除;
8、使用完毕的材料,应按甲方指定地点分类堆放整齐,由于工程需要调离本施工区域内的材料,由乙方负责及时安排人员装车,如果乙方不及时安排,甲方有权派人完成,并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除。
9、乙方应教育工人礼貌待人,严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧,如发生打架每人每次罚款贰佰元(200.00元),三人以上参加打群架的每人每次罚款壹仟元(1000.00元)以上,罚款在班组进度款中扣除。情节严重的扭送公安机关处理;禁止工人在施工场内大便,违者罚款贰佰元(200.00)元,举报者奖励壹佰元(100.00元);
10、乙方必须教育工人爱护公物,不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生,如有违犯者,按其价值十倍处罚,情节严重的移交有关部门处理;
11、工人宿舍由甲方统一管理,乙方不得携带家属和小孩到工地或留宿无关人员,否则每人每天罚款壹佰元(100.00元);
12、工人生活厨房乙方只能使用石油气或煤作为燃料,未经甲方同意不准利用木材作为燃料,否则每发现一次罚款伍佰元(500.00元)。
十一、工程验收和工程保修
1、乙方在自检合格后,书面通知甲方,协同甲方进行预验收检查,预验收检查后组织竣工验收,经验收不合格乙方应及时返工直至合格为止,费用由乙方承担;
2、保修期一年,从竣工验收合格取得验收合格证之日起计;
3、在工程保修期内,对承包范围内出现的各种质量问题,乙方应保证在接到通知后的8小时内赶到现场处理,费用由乙方承担否则甲方有权委托第三方处理,发生的工料费乙方应无条件承认,并在保修金中抵扣。
十二、履约保证金
1、为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,乙方必须向甲方交纳履约保证金,履约保证金金额为人民币 贰拾万元整 (小写: 20万元),乙方保证金在签订合同之前上交甲方财务,工程竣工验收合格后10天内一次性无息退还乙方;
2、质量、工期、安全、文明施工其中某一项(或多项)达不到合同或项目部要求,则按项目部规章及本合同有关条款处罚。
十三、付款方式
1、本工程采用节点付款,节点的划分为:±0.00层(即转换层)完工后,按本节点工程完成产值的80%支付,±0.00层至主体结构封顶完成后支付本节点完成产值的80%,在主体结构工程验收合格后三个内支付至总价款的95%,剩余5%在本合同约定的质保期满后3个月内全部付清(不计利息)。
2、以上付款方式均必须满足所完成的工程为合格工程的前提下才能进行支付,若达不到此要求,将按第十三条第3款进行计价支付。
3、乙方必须按本月员工名单造工资表,在甲方有关人员的监督下,向工人足额发放,发放时必须由本人签收,工人劳动合同和工人工资表原件须上交项目部财务室。
十三、违约责任
1、乙方不得将本合同内工程内容转包、分包或擅自退场,否则甲方可立即终止合同,并处以伍万元(50000.00元)以上的罚款,已完成工程量不予结算,由此给甲方造成的所有损失均由乙方承担;履约保证金不予以退还。
2、工程验收质量达不到观感好标准的,按本合同结算总价的10%罚款;如乙方违章操作造成质量事故或评定不合格,所有费用由乙方负责。
3、乙方若不服从甲方管理和指挥,或质量、进度、文明达不到甲方要求,经限期整改后仍达不到要求的,甲方有权立即终止合同,且乙方必须三天内无条件退场,乙方所交履约保证金将作为违约金,甲方不予退还;退场后乙方完成的合格工程量,按以下单项价格结算,扣除乙方已领的工程进度款后支付结算。不在下列单项工程内的其他项目和费用,作为乙方对甲方经济和信誉损失的赔偿,甲方不给予结算。
(1)模板工程(含模板支撑系统),按已完成合格工程量的展开面积计:20 元/㎡(未完成部分不计);
(2)钢筋工程,按已完成安装的合格工程量计:500 元/t(已制作未安装部分不计);
(3)混凝土工程按已完成的合格工程量计:10 元/m3;
4、乙方在施工过程中擅自停工、罢工或集体起哄闹事、聚斗的,甲方有权立即终止合同,清退乙方出场,已完成工程量不予结算,并没收乙方的履约保证金,构成违法犯罪的送交公安机关处理;
十四、其它约定、甲乙双方都应廉洁自律,反对商业贿赂。甲方不得收受乙方的礼物、回扣、现金;乙方在履约合同过程中不得使用不正当竞争手段。
十五、争议的解决
如本合同执行中双方发生争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十六、合同生效及终止
1、本合同双方签字盖章后生效,工程完工保修期满结算后失效;
2、本合同一式二份,双方各执一份;
3、本合同未尽事宜,双方另行友好协商。
甲方: 乙方:
代理人: 代理人:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
合同签订日期 年 月 日 合同签订日期 年 月 日
更多相似范文
篇1:施工吊篮租赁安全协议书
承租方:__建筑装饰设计工程有限公司 (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,本着自愿、平等、诚实、守信的原则,特签定本合同,双方遵照执行。
一、工程概况
1、工地名称:
2、工程地点:
3、吊篮用途:
4、建筑高度:
5、装修类别:
6、进场时间:
二、规格及数量
三、计费标准及计算方式
1、 租赁时间:甲方承租电动吊篮租赁时间不足天按 天按实际天数计算租金。吊篮租赁时间从租用之日起至吊篮退场止,中间以连续计费方式计算租金。如果总租金达不到20万元,大写贰拾万元,则甲方付安装费和移动费,如总租金达到贰拾万元甲方不支付其安装费和移动费用。款,乙方有权停止吊篮运作,租金照算。租赁结束后,甲方须在乙方拆除吊篮时付清全部款项。
4、以上计费均不包括开具发票需要交纳的税费,乙方收款时向甲方出具收据;甲方要求开发票的,甲方应承担相应的税费。
5、本工程吊篮送安检的相关资料由乙方提供,报检手续由甲方办理,费用由甲方承担。
四、本合同订后,双方应认真履行合同责任。
1、甲方必须在15天内通知乙方进场安装,如果超出期限则视为甲方违约,则乙方有权将设备租赁给他方,不承担违约责任。
2、吊篮经甲方通知进场后,凡不属于吊篮本身原因导致不能立即安装或安装后不验收,则租金自吊篮进场的第三天起开始计算。
3、甲方施工需要移动吊篮的,一定期间租金照算,吊篮移动时,由乙方负责安装,移动时间按每批一天核定。
五、付款方式
1、每满一个月时结付当月租金(不得拖欠)
2、完工时在电动吊篮拆除时甲方应付清乙方全部款项,如未按时付款,经双方协商无效,则报有关仲裁机关予以仲裁。
3、吊篮设备丢失、损坏,由甲方按本合同的《吊篮零部件及材料赔偿价格标准清单》赔偿,在支付租金时向乙方一并付清。
4、吊篮使用过程中若钢绳损坏、电线刮断,安全绳切断, 的整体损坏按合同《价格单》价格的50%赔偿(认为责任损坏除外)。
六、安装方式
1、乙方派专业人员到现场负责安装,并对吊篮调试达到验收使用标准。
2、甲方负责协调垂直运输工作和电源接口。
3、为保证吊篮安全使用,甲、乙双方签订安全协议书。
七、双方责任
甲方责任:
1、指定专人对进场吊篮及部件与乙方共同验点,办理双方交接签字手续,并负责设备安全保卫工作,若有遗失、人为损坏,照价赔偿。
2、提供吊篮安装位置的屋面高度及房屋平面设计图。
3、甲方负责提供吊篮安装、移位、拆除过程中的垂直运输工具,需无偿为乙方提供转运吊篮所需的施工电梯、塔吊等现有起重设备。如吊篮在撤出过程中,甲方无偿提供塔吊、电梯等转运工具给乙方使用。
4、在吊篮租用期间,甲方享有设备的使用权,但不得转借第三方使用或作为财产抵押,未经乙方同意不得在吊篮上增加或拆除任何部件以及迁移地点。甲方在使用吊篮作业时,如因甲方塔吊碰撞或未经乙方技工同意,擅自移动吊篮位置和附属设备,因此而造成的安全事故甲方负责。
5、电动吊篮晚上夏季20点后禁止使用,冬季18点后禁止使用。
6、吊篮安装完毕,甲方应在12小时内组织人员点验,否则视为甲方点验合格。未经许可擅自使用,造成的一切后果由甲方负责。
7、吊篮使用过程中,甲方作业人员必配带安全帽、系好安全带(安全绳)严格按照乙方提供的操作技术交底及《高处作业吊篮安全操作规程》作业,严禁未经技术交底的人员使用吊篮,如违反操作规程和安全法规发生意外,其所有责任和一切损失由甲方负责。
乙方责任:
1、根据甲方要求提供完好的电动吊篮合格产品,并根据甲方需要及时运送到现场。
2、指派专业技术人员负责安装、调试吊篮、并在验收合格后交付使用。
3、乙方负责派专业炒作人员对甲方的炒作人员进行操作人员尽享操作培训。
4、乙方有权制止一切未知操作,对违章操作所发生的后果,不承担责任。
5、乙方应保证提供给甲方的施工吊篮等相关的设备符合国家相关法律、法规等规定。吊篮使用过程中,因产品质量问题(如配重不足,钢丝断裂,安全锁失灵等)造成的安全事故经有关部门鉴定属实,由乙方承担全部责任和损失。
6、吊篮设备所有属乙方所有。
7、乙方应每5天对吊篮的设备运行情况进行一次自检,且保证所提供的技术资料能通过安检。
8、吊篮使用过程中,乙方至少必须派一名技术人员对吊篮进行维修保养、日常检查。在接到甲方维修电话后2个小时内必须到场,维修必须在2小时内完成。若超过2小时则该吊篮停算租金,若超过一个工作日,需承担甲方工期延误导致的一切损失。
9、甲方需移吊篮时,乙方需派人在一个工作日内完成吊篮移动工作,乙方不得以任何其它借口延误移动吊篮时间,若超过一个工作日则停算租金,并承担甲方工期延误导致的一切损失。
八、 施工吊篮租赁安全协议书是本合同附件。与本合同具有同等法律效力。
九、违约责任:未经双方同意,任何乙方不得中途变更或解除合同,凡有违反本合同的规定,则依据本合同和有关法律法规执行,违约方赔偿未违约方违约金伍万元。
十、 若因甲方原因造成吊篮损坏、丢失,则甲方需按市场价格作相应赔偿。
十一、其他违约责任:
十二、本合同及附件壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经甲乙双方签字(盖章)生效,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决,如发生争议同意向出租方所在地人民法院起诉。
甲方: 乙方:
经办人: 经办人:
经办人身份证号: 经办人身份证号:
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日
篇2:建设工程施工项目安全环保生产协议书
第一部分 协议书
发包人(全称) (简称甲方)
承包人(全称) (简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写): (人民币): 万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、明确双方权利、义务的纪要、协议
4、本合同通用条款
5、投标书、招标文件和中标通知书
6、施工图纸
7、标准、规范及有关技术文件、技术要求
8、工程预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
工商行政管理机关鉴证意见:
经办人: 鉴证机关(章)
年 月 日
第二部分 通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分 通用条款》
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,不使用 语言文字。
3.2适用法律和法规
3.2.1需要明示的法律、行政法规:
3.2.2本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应部门颁布的其它法律法规同样适用。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
发包人提供标准、规范的时间:
国内没有相应标准、规范时的约定:
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
4.2发包人对图纸的保密要求:
4.3使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.1监理单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行驶的职权:
5.2发包人派驻的工程师
姓名: 职务:
职权:
5.3不实行监理的,工程师职权:
7.项目经理
姓名: 职务: 证号:
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
⑵将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:
⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
⑹水准点与坐标控制点交验要求:
⑺图纸会审和设计交底时间:
⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
⑼双方约定发包人应做的其它工作:
8.2发包人委托承包人办理的工作:
9.承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:
⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:
⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
⑻施工场地清洁卫生的要求:
⑼双方约定承包人应做的其它工作:
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
监理工程师对施工方审核的时间:
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
四、质量与验收
16.工程验收:由招标人或招标人委托的单位,组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。
16.1本工程质量要求达到 标准。
17.1双方约定中间验收部位:
五、安全施工:承包人在施工现场的安全教育和安全事故由承包人承担。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用 方式确定。
⑴采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
⑵采用可调价格合同,合同价款调整方法:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:
25.工程量的确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
26.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
⑴材料设备单价与一览表不符:
⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
⑶承包人可代为调剂串换的材料:
⑷到货地点与一览表不符:
⑸供应数量与一览表不符:
⑹到货时间与一览表不符:
⑺工程开工前根据施工组织方案、施工进度计划,及时报送甲供材供应时间计划表及要求。
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
1、发包人以书面形式提出工程变更要求,作为变更依据,通知监理和承包人,变更需经签字、加盖公章后生效。
2、承包人以书面形式提出工程变更意见,经发包方、监理签署确认意见并加盖公章后生效。
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任(工期违约):
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
37.争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:采取第 种方式解决。
⑴请双方主管部门调解;
⑵约定向 仲裁委员会提请仲裁。
十一、其它
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
⑴发包人投保内容:
⑵承包人投保内容:
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
⑴发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 作为本合同附件。
⑵承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 作为本合同附件。
⑶双方约定的其他担保事项:
46.合同份数
46.1双方约定合同正副本份数:
47.补充条款:
第四部分 工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为 ;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏屋面防水工程为 年;
3、装修工程为 年;
4、电气管线、上下水管线安装工程为 年;
5、供热及供冷系统为 个采暖期及供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年;
7、其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内,派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收,发包人在质量保修期满后一个月内,将剩余保修金无息返还承包人。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后一个月内,将剩余保修金无息返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇3:工程施工安全环保合同
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为了认真贯彻执行国家安全生产方针和劳动安全法规,加强对施工现场安全生产的管理,落实安全生产责任制,切实做好安全生产,文明施工,经甲、乙双方协商,对乙方承建的酉溪镇福源金城商住楼A、C栋工程,签订以下安全生产责任制合同:
一、乙方应对工人加强安全生产教育,落实到人。乙方应班前班后对所属工人进行学习和教育,熟悉安全技术操作规程,使工人牢固树立“安全第一,预防为主”,珍爱生命的思想,强化安全施工管理和监督。
二、乙方必须服从甲方现场管理人员的安排指挥。甲方有权在施工现场对各班组进行安全检查,对违反建筑安全技术操作规程的班组进行处理,直至其整改合格后方可进行下道工序施工;对施工现场发现有不安全的隐患,有权停工整顿;对违章指挥和违章作业的工人,有权给予批评教育和经济处罚。
三、乙方班组和甲方现场管理人员要向工人宣传《安全生产纪律》、《十项安全措施》、《施工现场十不准》等有关安全生产施工规定,讲解建筑安全技术操作规程,使工人高度重视“安全第一”的思想,切实做好“三宝”、“四口”、“五临边”的安全防护设施的搭设,并达到安全施工操作规范验收标准,确保安全施工顺利进行。
四、乙方在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。工人进入施工现场,必须佩戴安全帽、禁止穿拖鞋、打赤脚、穿裙子和喇叭裤,在没有防护设备的高空必须系好安全带。乙方应对安全帽、安全带、安全网进行定期检查,不符合要求的,严禁使用;对施工现场的脚手架、防护施工、安全标示和警示牌不得擅自拆动,需要拆动的,要经工地施工、安全管理负责人同意。同时施工现场要教育工人严守安全生产纪律,对违反安全技术操作规程和安全生产纪律的工人要严肃处理,即无安全帽的罚款20元,酒后杜绝上岗。
乙方要建立健全安全生产规章制度和安全操作规程,新工人和学徒工上岗前必须进行安全技术培训,使其懂得本岗位的安全技术操作规程,坚决杜绝老弱病残人员上岗,认真落实安全员和各种工人岗位责任制;同时,施工现场负责人要亲自组织安全员和班组长在施工现场每月搞一次安全大检查,每周进行一次安全知识学习,发现问题及时整改。以上规定必须绝对严格遵守,不得有误,并严格按照《文明工地》的八条标准,搞好文明施工,向安全要效益,向安全要信誉。
五、若乙方有经济处罚的,每月兑现,在各班组结算进度款中扣出,甲方作安全教育费用处理,乙方不得以任何理由拒付。
六、此协议一式三份,甲、乙双方和现场各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:2024施工安全协议书
甲方:_
乙方:_
为坚决贯彻《中华人民共和国消防法》的实施和执行,落实“预防为主,防消结合”的消防方针,严格消防监督管理,加强消防管理力度,防止火灾发生,减少火灾损失,保障巨龙古玩城(简称本城)的正常生活秩序及人员、财产的安全,甲乙双方根据《中华人民共和国消防法》及中山市地方消防安全法规的要求,特签订本消防安全协议书,具体约定如下:
一、根据“谁主管、谁负责”的消防责任界定原则,甲方将本城区属乙方购买所有或租赁的商铺范围的消防安全保障工作分割委托给乙方负责。
二、甲方责任义务:
1.负责本城区消防安全防范的`组织工作,定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动,定期安排防火检查,对火灾隐患及时上报或整改。
2. 负责本城区公共消防设施设备的管理维护工作,贯彻执行各项消防管理规定,认真落实安全管理措施。
3. 负责在本城区发生火警时及时组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救工作。
4. 其它作为本城区物业管理公司所应承担的消防责任义务。
三、乙方责任义务:
1. 积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动,自觉培养消防意识宣传消防重要性。
2. 不在所属住宅房屋或车辆内贮藏保存易燃易爆危险物品。
3. 不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具。
4. 教育和培养家庭成员特别是小孩学习消防逃生技能、会报警、不玩火和不燃放烟花爆竹。
5. 遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范。
6. 在有火警紧急情况下能冷静准确向119报警并灭火、指引和协助他人逃生。
7.在政府组织的相关职能部门,对乙方自己搭建的铁棚或雨棚等检查时,如需进行整改或拆除时,所产生的费用均由乙方承担,甲方不做任何补偿。
8.乙方自己搭建的铁棚或雨棚等其它物品,因台风或其它原因对他人造成伤害或损失,由乙方承担责任。
9. 其它作为本城区业主或住户所应承担的防责任义务。
四、甲乙双方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行,若有违反,承担相关法律后果。
五、本协议未尽事宜,可由甲乙双方约定签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
六、本协议一式两份、甲乙双方各一份,甲乙双方签名之日起生效。
甲方:_
乙方:
日期:20_年X月_日
篇5:施工现场安全施工协议
甲方:
乙方:
甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。
为了进一步贯彻落实“安全第一”预防为主的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保操作人员的安全,促进施工顺利进行,甲、乙双方特签订本合约。
一、管理目标
1、杜绝各类安全事故的发生,确保安全生产。
2、保证施工现场创建文明安全施工工地。
二、安全生产要求
1、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方应按有关规定,所有施工人员必须持证上岗,并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力,而造成事故的责任和因此而发生的所有费用,由乙方承担。
2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施,确保施工人员的安全。
三、现场文明施工及人员行为的管理
1、在施工过程中,乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。
2、采取一切安全措施,防止施工人员发生违规行为,同时确保周围人员的生命财产安全,否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针。
四、本协议未尽事宜另行商订。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字后生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
篇6:安全生产责任合同
发包方:________________
承包方:________________
为贯彻国家“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,强化生产加工的安全管理,依据公司《安全生产管理规章制度》及相关法律法规,双方就___________________达成如下协议。
一、发包方职责:
1.遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行承包协议书中的有关安全要求。
2.按照本公司的规章制度对承包方进行安全生产管理。
3.定期召开安全生产调度总结会议,定期组织学习培训及考核相关安全生产的知识。
4.组织对钢结构加工厂的安全生产检查,监督承包方的安全生产管理。
5.对在安全检查过程的存在的安全隐患,发包方有权下发安全隐患通知书,并限期改正,对情节严重又不按期整改的,发包方有权责令其停工整顿,所造成的后果由承包方自行承担。
二、承包方职责:
1.严格遵守国家及地方的有关安全生产的法律法规和公司《安全生产管理规章制度》及公司其他管理制度,认真执行承包合同中的有关安全生产的要求。
2.建立健全并完善落实安全生产的三项制度,从承包方负责人到生产主管到员工,做到责任到人。
3.在生产过程中应采取各种合理的预防措施,防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为,如若出现由承包方负责。
4.操作人员上岗前,承包方必须按规定为其提供相应的安全防护用品,不按规定正确穿戴防护用品的人员不得上岗作业。
5.对于从事特种作业的人员,必须经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方可持证上岗。
6.服从发包方的安全生产管理,对发包方监督检查人员下发的安全隐患整改通知单、技术部门的各项安全措施交底,必须认真整改、实施、落实到位。
7.承包方应在每日上班前针对当天任务,结合安全技术交底内容以及作业环境、设施设备状况等有针对性的进行班前安全教育讲话,并跟踪落实,认真做好班前安全活动记录。
8.严格遵守有关国家劳务用工制度,作业人员工作前,必须先将承包负责人、作业人数、专职或兼职安全员、特种作业人员的证件的复印件报予发包方备案,经核实无误后方可开始正常生产。
三、承包方作业人员的职责:
1.作业人员应严格执行安全操作规程,遵守劳动纪律,服从各级领导和安全检查人员的指挥,不得违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。
2.作业人员在上岗之前必须按要求正确佩带好安全防护用品,未经申请和发包方同意,禁止私自拆改、挪用、破坏生产车间内的各种安全防护、机械防护的防护设施。
3.文明生产做到日产日清、自产自清、活完场清,各类材料、设备放置要安全合理,并在指定地点分类码放,严禁超高。材料码放整齐,严禁乱扔乱抛,防止造成人员伤害。
四、事故处理:
由于承包方作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤、残、亡事故,承包方依照国家现行相关法律法规的规定负责处理,并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理,对发包方的一切损失负责赔偿。
五、奖惩制度:
严格执行发包方制定的《安全生产考核奖惩制度》。
六、违约责任:
如违章造成安全事故,由责任方承担相关责任。
七、协议份数:
本协议一式二份,双方各执一份,自签订之日起盖章生效。
发包方:(盖章)________ 承包方:(盖章)________
发包方代表:____________ 承包方代表:____________
日期:__________________ 日期:__________________
篇7:停建工地安全管理责任合同书
甲方(工程发包方):
乙方(工程承包方):
甲方 工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下:
一、甲方的安全责任:
l、涉及输、变、配电设备上的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目,必须指派工作负责人,并由该工作负责人组织开工会和收工会,向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证,并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后,应组织验收,对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任:
1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员,涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目, 乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程,应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”,并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工,必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),可另外附页。
六、其它需要约定的事项:
七、本协议是 工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章: 乙方代表盖章:
甲方单位盖章: 乙方单位盖章:
年 月 日
篇8:安全施工合同书
甲方:
乙方:
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。
4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律、交通部颁发的,《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产的管理机构和安全生产管理制度配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车舰艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法,乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或、以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗,必须按规程穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、已方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国特务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。
本合同一式二份,合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人:其授权的代理人:
年月日年月日
篇9:土木工程施工安全合同
为进一步明确双方的责任、权利、义务,保障某商场外墙装修工程投资项目的顺利实施,并能满足连锁店统一装修质量及经营要求,经过双方友好协商特制订本协议,以供双方信守。
1. 乙方认真执行国家安全技术规范,严格遵守安全制度,加强安全教育,落实安全措施,确保施工安全,消除事故隐患,并对施工现场的安全负全责。
2. 乙方施工过程中严格遵守在不影响甲方商场经营情况下,方可施工(严禁商场营业时间发出设备噪音,如电锯、风镐、冲击钻等施工噪音设备)。
3. 乙方严格控制每道施工工序,避免给商户或第三方造成成品损坏、物品破损及经济损失(特别注重管道试压、施工用水)及人员伤亡,否则由此产生的一切责任及经济损失均由乙方负责全额承担。
4. 施工人员进行高空作业必须携带安全带,违者每人每次罚款100元。
5. 施工期间,乙方应及时整理和合理安排所有施工机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,工程建设中多余材料、建筑垃圾应及时运输到场外,严禁从高空直接向下抛洒;如发现有直接向下抛洒的现象,甲方有权单方面停电停工。垃圾外运及相关费用乙方负责承担。
6. 施工过程中产生的建筑垃圾不允许乙方堆放在商场广场四周,垃圾堆放场地由乙方负责与政府沟通,统一归类堆放到政府指定区域且外运出场,费用乙方负责承担。倘若乙方私自堆放建筑垃圾且未外运出场,由此带来的一切政府罚款及影响商场经营损失均有乙方负责承担。
7. 如发生重大伤亡及其他安全事故,乙方及时通知甲方,因乙方自身原因造成的事故一切责任由乙方承担。
8. 因乙方施工现场安全措施不力而引起的第三方事故,其责任应由乙方承担,如发生重大安全事故,除承担相应赔偿外,每次乙方支付甲方5000元违约金;
9. 施工期间由于乙方违反安全操作规范,被政府有关部门处罚,如通报批评、警告和罚款等,除承担相应责任外,乙方每次支付甲方5000元的违约金。
10. 甲方有权对乙方的违章现象提出整改,乙方接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施,甲方有权单方面停电停工。
11. 乙方须每月组织一次施工安全检查及安全教育,并在结束后三日内以书面形式向甲方汇报。
12. 为确保商场经营安全,乙方施工必须封闭式管理施工,施工人员进出只允许走安全通道,乙方自行安排现场安全保卫工作。
13. 严禁乙方18周岁以下、55周岁以上人员进场务工,禁止家属及子女进入施工现场,禁止施工现场从事违法乱纪行为(如打架斗殴、聚众赌博、嫖娼卖淫等)。一经发现,甲方有权单方面停电停工。
14. 现场防火:
确定专人负责管理,开展消防安全活动和消防安全知识宣传教育。
施工现场应有消防设施,“以防为主,以消为辅”。
施工现场要有醒目的消防安全标语、标志牌、明确用火作业区。
用火作业区与建设工程的距离、材料堆场和仓库与在建工程或其他区域之间的距离、临时宿舍距易燃易爆物品仓库和高压架空电线的水平距离、乙炔发生器与一切明火或氧气瓶之间的距离,均应符合消防安全规范的规定。
采购与易燃易爆物品有关的装饰材料应符合设计要求,有出厂合格证,采购员随货同行至仓库。
施工现场有可能产生火源的工种,完成一道工序后应认真清理现场,杜绝火源。
寒冷季节防寒取暖的煤火炉,做到人离火灭,并有专人检查。
严禁在生产区、楼地面乱生火堆。严禁竹、木制品仓库使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯。
明火作业必须做好防火措施,如电焊、氧割、切割必须做防火处理,违者每人每次罚款200元。且产生的一切后果由肇事单位全额承担。
以上消防措施应有消防制度保证;木工加工棚、仓库等易燃易爆场所应分别配备上二台以上挂式灭火器,按规定定期更换灭火剂,同时配备消防砂带和消防水池。
15. 治安综合治理:
应有专职治安保卫人员,建立治安保卫制度,治安保卫制度涉及到乙方有关人员、班组长时,应明确职责,将责任分解到人。专职人员应与当地公安派出所或街道办事处签订社会治安综合治理责任书。
本工程施工阶段严禁乙方现场施工各作业班组进入在建建筑物内居住、生活(除甲方书面批准外)。
16. 安全文明:
各施工单位应当贯彻安全、文明施工要求,推行现代管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。
施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占商场内走道。施工机械进场时须经过安全检查 ,经检查合格后方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制, 并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。
原材料、成品、半成品和废料的堆放地点,应该不妨碍通行和装御时的便利和安全。
施工场所应该保持清洁,走道要定期疏通,垃圾应该收集集中并定期清除。
施工现场应配备有急救箱。
在高温条件下施工应发放盐汽水等清凉饮料。
转动带、明齿轮、砂轮等接近于地面的联带、转轴、皮带轮等危险部分都要设防护装置。
机械操作者应经过专门培训、持证者方可操作使用。
严禁酒后作业,违者出现事故责任自负,并罚款50-200元。
施工现场严禁穿拖鞋,高跟鞋,赤脚赤膊操作者罚款50元/次。
施工区域内严禁随地大、小便,吸烟,违者每人每次罚款50元。
未经施工负责人同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接者,处以300元罚款。
一旦发现对坐在脚手架护栏上休息和脚手架上睡觉者罚款300元/次。
17. 施工用电
加强施工现场的电气安全管理,保障施工人员的人身安全和电气设备的安全。
电网内外都应有防护网和明显标志,电气设备和线路的绝缘必须良好。
电气设备必须设有可熔保险器和自动开关。
电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的必须根据技术条件采取保护性接地,或者接零的措施。
电气设备和线路都要符合规范要求并定期检查。
电气设备的开关应该指定专人管理。
不懂电器设备而玩弄者,使用电炉,乱接乱挂电线出现事故,责任自负,并罚款50-200元。
各用电单位用电安装及维护人员,必须持证上岗,无电工上岗证者不得进行该项工作。
用电单位对各自的用电线路负有维护管理责任,应经常对所属用电线路进行检查,发现安全隐患,立即整改。若用电线路存在安全隐患,而不能得到及时整改,工程部将停止供电。
施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工规范进行架设,严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。
施工现场的电气设备必须具有有效的安全防护措施,若无有效安全技术措施的电气设备不准使用。
发现使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、热得快、电热杯、电饭煲)取暖、烧水、烹饪情况,责令停止使用,并处以50-500元罚款处理,该费用在各施工队中扣除。
发现私拉电线,违章用电及时制止,切断。违者采取50-500元罚款处理。
夜间施工必须电工,机修班派员值班,及时安排施工作业区域的照明用电。
各施工人员严禁在使用的电线上随意挂晒衣服,违者每次罚款10-50元,造成后果者,一切责任自负。
施工场地内所有电源线不得使用花线、单股线,一律使用具有防护套保护作用的导线或电缆线。接入电源必须使用插头,不得直接用线头插入插座内。
由于施工方违规用电或操作不当所引起的一切后果,全部由施工方负责。
甲方提供一个电源点,施工队自行在施工现场内设立二级配电箱。主电源线在通过走道时应悬挂铺设,严禁随地而放,否则不予供电。
18. 施工现场人员严禁打架、斗殴、偷窃、挪用、破坏他人财物等行为,违者将采取以下处罚措施:
各施工队伍若发生打架、斗殴事件,无论任何一方任何理由,只要动了手的都罚款5000元整。
各施工单位若发生相互偷窃行为,每人每次依据实际情况赔偿被偷人财物,并追加罚款1000元。
各施工单位若发生偷窃甲方或土建、安装施工单位财物行为,每人每次依据实际情况赔偿被偷方财物,并依据甲方单位、土建单位、安装单位现场管理条例加以处罚。
各施工单位不得挪用甲方现场材料及设备设施(如电线、照明设施、装修材料等),违者罚款20__元并赔偿甲方相关损失。
各施工单位人员若发生破坏他人物品,据实际情况赔偿被破坏人财物,并追加罚款20__元。
19. 对上级部门(业主、市级质检部门等)对工地现场检查发现问题,必须及时整改,若因乙方的工作失误使工地遭受处罚或罚款,全部责任及相关经济损失均由乙方承担。
20. 施工中,乙方不得擅自对原结构进行拆除、破坏,否则由此产生的一切责任及相关经济损失均由甲方负责承担。
21. 所有对外及政府相关职能部门报建、备案手续均由乙方负责完工。费用均由乙方负责承担。
22. 违约责任:甲乙双方自愿履行本协议约定的权利及义务,如有违约,同意按上述约定承担相应的违约责任。
23. 本协议与施工合同具有同等法律效应,签字生效,且作为合同附件。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
经办人: 经办人:
年 月 日 年 月 日
篇10:塔吊施工安全协议书
甲方(建设方):
乙方(施工方):
为维护甲乙双方共同利益,为保证乙方施工安全和工程质量,经双方平等协商,达成如下协议:
一、 工程概况(具体以甲、乙双方签订的工程施工合同约定为准)
1、项目名称:
2、工程地点:
3、施工时间:
二、双方权责
1、乙方保证其具有承接甲方施工项目的资质,乙方指派施工的工程队人员具有相应的专业施工条件和水平,乙方向甲方提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方其在施工过程中必须遵守有关建筑施工的法律法规和安全规定,建立完备的安全建设责任制度,完善安全建设条件。
2、工程开工前,乙方必须对全体施工人员开展安全教育培训工作,向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。乙方施工人员在上岗前均必须进行安全教育和技能考试,并报给甲方备案。乙方需调换工种、增补或调动人员的,按前述规定执行。
3、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规的规定用工、不得使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方应在开工前 日将安排参与施工人员的身份信息全部提交甲方备案,凡已提交备案的工程施工人员,施工过程中乙方不得随意更换,不得冒名顶替。若因施工需要增补、调配人员,乙方应在 日内重新递交甲方处登记。若乙方未按时备案、未将全部施工人员身份信息提交甲方备案、提交施工人员的虚假身份信息或增补、调配人员未在前述期限重新登记的,甲方有权取消乙方的施工权并另找施工单位合作。
4、乙方对其指派的施工人员的工作负有管理职责。参与施工的人员必须遵守安全生产纪律,佩戴好工作证(卡)、配备合格的劳动防护用品及安全用具进入施工现场。乙方必须按国家规定,为施工人员购买人身意外伤害险,对于施工过程中出现的意外,造成人身伤亡事故,由乙方自行提交保险公司依据相关条例规定和额度理赔,甲方不承担赔偿责任。
乙方应按期足额发放施工人员的劳动报酬和各类补贴。乙方与施工人员之间发生的劳资纠纷,发生的全部责任及费用由乙方承担,与甲方无关。
若因乙方施工过程中发生的人身事故、乙方与人员的劳资纠纷等造成甲方对外赔偿担责的,甲方有权向乙方追偿。
5、乙方对施工地段采取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全责任负责。在有危险性的区域内作业,开工前甲方对乙方项目负责人等进行全面的安全技术及文明施工交底。乙方应在开工前 日内制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经甲方工程项目主管机构、技术和安全部门审核合格后方可施工。
6、乙方应向甲方提供其自带的用于施工的机械设备的出厂说明、安全技术检测证明等技术文件,甲方有权在乙方施工前对乙方自带或外租的机械设备、电动工具、临时用电设施以及个人防护用品等进行检查。
乙方每次开工前应对施工现场的环境、操作设备、工具等进行认真检查,确保符合安全规定且不超过检验周期。若发现隐患应立即停止施工,落实整改并通知甲方检查后方可继续施工。乙方保证在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求,对性能达不到安全要求又不能修复的设备,必须撤离施工现场进行更换。
乙方应在施工现场相应位置设定安全防护设施、遮栏、警示牌等,位置一旦固定不得擅自拆除和更改。若因乙方未设置明显的安全标志和采取安全措施造成甲方人员或第三方损害的,乙方承担相应的赔偿责任。
7、对乙方施工现场,甲方有权不定期检查和提出整改建议。乙方应自觉服从甲方的监督和指导,若施工过程中发生安全事故或可能危及甲方生产的情况,必须立即报告甲方。对乙方人员在施工过程中违反国家安全生产、消防、交通、治安等法律法规和甲方有关安全生产、工程管理规章制度的行为,甲方有权发出整改通知书责令乙方纠正,乙方应当立即整改。造成人身伤亡等安全责任事故的,乙方负责善后处理及经济赔偿事宜。
8、乙方工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
9、乙方必须严格控制工程项目的施工范围。约定由乙方承接施工的项目,乙方不得再行转包、分包给第三方施工,否则甲方有权立即要求乙方停工,不予支付乙方施工费用,并有权另找施工方合作。
三、双方确定以本合同尾部载明的地址为送达地址,任何一方因填写的地址错漏、需变更电话或地址时未及时通知另一方导致送达不能的,由其承担一切不利后果。
四、甲乙双方就履行本协议约定所产生的有关争议,可协商解决。协商不成的,任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。
五、对未尽事宜,可由甲、乙双方共同协商另行签订补充协议。补充协议与本协议合同不一致之处,经双方商议,按的书面补充协议为准。
六、本协议作为甲、乙双方签订的工程施工合同的附件,与该工程施工合同有同等法律效力。本协议一式两份,双方各执一份,经双方的法定代表人或授权代表盖章签字后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人/授权代表: 法定代表人/授权代表:
项目负责人: 项目负责人:
地址: 地址:
电话: 电话:
签订日期: 签订日期:
篇11:供电公司安全责任合同
甲方:小学
乙方:学生监护人
为进一步落实学校安全责任,加强安全防范意识,关爱特异体质学生,保证特异体质学生及学校的合法权益得到保障,双方愿达成如下协议:
一、甲方责任
1、建立特异体质学生档案。
2、每学期开学初,主动向学生或者学生的父母及其他监护人了解其身体健康情况。涉及学生隐私的,甲方应当保密。
3、教学期间,必要时,对有特异体质或者特殊疾病学生特殊对待。对不适宜在校学习的学生,建议其请假或者休学。
4、特异体质学生在校期间有异常反应,甲方应及时与家长联系,并告知家长或医生在校时的异常情况。
二、乙方责任
1、特异体质学生或其监护人在入校前必须告知学校学生身体情况和病情,并详细向班主任说清应注意事项。
2、乙方应尽量做好对子女的监护工作,以免发生意外。
3、乙方应按医院相关要求做好对子女的身体复查工作,避免发生意外
4、学生在上学、放学途中,乙方要特别关照,专人接送,在此期间出现的任何意外与学校无关。
三、其他事项
1、本制度所称特异体质或者特殊疾病主要是指身体健康状况异常或者患有肺结核、心脏病、高血压、胃溃疡、哮喘、肺炎、肾炎、伤残、癫痫等慢性病。
2、如学生因不听从学校的要求违反规定、自身或其监护人有其他过错的情况下发生意外事故,甲方不承担责任。
3、特异体质学生因自身特异体质原因造成事故的甲方不承担任何责任。
4、甲方对学生一视同仁,不得侵犯学生的隐私。此协议一式两份,甲、乙双方各存一份,签字后生效。
甲方(签字):
(签章)
乙方(签字):
(签章)
年月日
篇12:工程施工安全生产协议
甲方:
乙方:
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身和设备安全,根据有关法律法规,经双方协商一致签订本协议:
一、项目名称:共和县沙珠玉乡寄宿制小学教学楼
二、施工地点:沙珠玉乡
三、甲方安全责任:
1、甲方有协助乙方搞好安全生产,督促检查的义务,甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止纠正,并发出安全整改通知书。
2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方原因导致的事故,由甲方承担责任。
四、乙方安全责任
1、发生以下情况的安全责任,由乙方负责承担。
(1)人生伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生违章作业,冒险作业不听劝告的;
(4)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性,乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、乙方应在施工范围装设临时围栏和警告标志,禁止无关人员进入施工现场。
4、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
5、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
6、乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从工程款内扣除。
五、本协议经双方签字盖章后生效,有效期一年。
甲方: 乙方:
年 月 日
篇13:施工责任协议书
管理方: (以下简称甲方)
施工方: (以下简称乙方)
为确保在装修期间的安全,保证装修工程能顺利完工,进一步加强装修施工现场及人员的管理,避免因违规装修造成众多不便,依据国家、上海市的有关室内装修安全规定,特签订本安全协议书。
一、人员管理
1、乙方在进场施工前需准备工作人员和施工人员身份证复印件1张、近期1寸免冠照片以及乙方所有人员的联系方式、工种注明由专人交于甲方客服部负责人。
2、乙方按要求由甲方客服部统一办理施工人员出入证,办证前将工本费(10元/张)和押金(10元/张)一同交甲方客服部门。
3、乙方进场前应积极配合甲方保安部的查证工作,施工人员佩带后,方可进入施工现场,尤其对特殊工种应严格把关。如发生未带证未办理出入证、未携带施工证的严禁入内,因施工方私自将证件借给他人使用的,一经发现立即没收证件,并对责任人进行扣证和停工处理。(因施工证引发的纠纷由乙方负全责)。
4、乙方所有人员在进入现场后,所有人员必须将证件佩戴于左胸前。严禁无关人员进入办公区域和在非乙方施工现场逗留、休息等,严禁进入办公区域,一经发现对当事人进行批评教育,两次以上违规对当事人进行50元处罚,屡教不敢者责令乙方负责人立即将此人清理施工队伍。
5、乙方施工人员必须在规定的时间进场进行施工,离场时乙方必须督促施工人员离场,一经发现有人在楼上逗留(除看管材料人员除外),对当人事进行批评教育,两次以上进行100—200元不等的罚款,并没收施工证件,乙方施工负责人有义务将此人清理施工队伍。
6、乙方如有加班人员,必须在加班前一天向甲方提出申请,同意后方可进行加班施工,加班施工期间尽量将噪音降到最低以免影响他人,施工完毕自动离场。严禁在施工区域住宿,违者一次处罚100元罚款,两次以上处罚200元并没收施工证件并由乙方负责人清理出施工队伍。
7、乙方人员的入厕,统一在裙楼 2 楼厕所,乙方必须保证厕所的卫生,保持厕所干净无异味并安排人员定时打扫厕所卫生(乙方自行协调)。一经发现厕所卫生不干净一次进行口头警告.两次以上经行相应的经济处罚。严禁乙方人员使用办公区卫生间,违者给予警告和相应的经济处罚。如甲方巡查人员发现乙方有人员随地大小便一经发现,对当事人进行100---500不等的经济处罚并没收其施工证,由乙方负责人将其清理出施工队伍。
二、施工及安全管理
1、贯彻消防“谁主管,谁负责”的工作原则,乙方须认真执行上海市室内装修安全管理条例和政府关于上海市建设工程施工现场消防安全管理规定中:“施工现场的消防安全由施工单位负责”。
2、甲方在乙方施工前将《吴淞口物业管理有限公司装修指南》书面交给乙方,并督促乙方做好消防安全工作,乙方要组建安全领导小组,全面负责施工现场的安全工作。
3、乙方在装修时必须提供完整的装修图纸,必须符合如下要求:
3.1必须符合本大楼设计须知要求。
3.2所用装修材料必须符合消防部门有关高层建筑防火要求。
3.3空调方面,房间内的分隔必须符合原空调设计要求。分隔不影响房间内空调供暖及消防、安全系统,具体细节应听从甲方专业人员意见。
3.4甲方负责对乙方图纸的审核,乙方在取得甲方签字认可的图纸后方可进场施工,有关消防设施的装修图纸必须送消防部门审核,并报甲方备案。
4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查,并负全部责任,做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育,严格遵守甲方的各项安全规定。
5、乙方应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组,制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场,负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。
6、施工单位每天收工后,乙方须留有一定的安全员,负责施工现场的安全检查工作,因乙方安全检查员不到位,经甲方查出,将对乙方进行人民币100元罚款。
7、施工现场由乙方按照上海市室内装修安全管理规定配备足额灭火器及其它消防器材设施,甲方将按要求对此进行检查。乙方应指派一名防火负责人,防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。甲方保安部可协助,做到未经安全培训的人员不得上岗,违者甲方将对乙方负责人处以人民币100元罚款。
8、施工期间严格管理明火作业。动火前,需到客服部办理施工现场动火证,方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证,设看火人,配备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者罚人民币300元,第二次罚人民币1000元,第三次罚人民币5000元并没收设备工具。 (因施工造成的火灾损失由乙方负全责)。
9、甲方认为施工现场存在重大隐患,有权责令停工整改,停工期间所造成损失及工程进度滞后,由乙方自己负责和承担。
10、施工单位必须对施工人员进行安全教育,按操作规程文明进行施工,施工中发生的任何伤事故,均由乙方(施工单位)自负。
11、施工单位在施工期间,因不遵守消防安全制度造成火警、火灾事故,甲方将追究当事人和乙方负责人的责任,并由乙方赔偿一切经济损失,重大事故应报有关部门处理。
12、施工中,乙方施工人员损坏消防设施、设备,应照价赔偿。其赔偿物品与公司现设备型号、功能一致;故意损坏者,除赔偿物品外,还要处以罚款。
13、装修施工不得遮挡消防设施﹑疏散指示标志及出口,不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。
14、明确施工现场若干规定如下:
14.1施工现场严禁吸烟,甲、乙双方负责检查。吸烟在规定的区域进行(乙方自行解决烟蒂放置处并配备一定的消防设施,乙方定期自行清理)。违者第一次罚人民币100元,第二次罚人民币200元,第三次以上没收当事人工作证并逐出场。如发现施工现场地面有烟头,甲方保安员均有权对相关负责人进行五十至一百元的罚款。
14.2施工单位所需要的临时用电,须经乙方工程部提出书面申请,并甲方备案;由乙方工程部电工指定配电盘,电源线须用双护套线接通使用;未经甲方许可私自拉临时线路,私接电源,甲方保安部对当事人进行100元的罚款,对施工负责人进行人民币200元的罚款。如造成损失由乙方负责。
14.3施工方应督促好施工人员严禁在施工区域进行做饭,违者一次处罚100元并做没收证件处理。
三、货物管理
1. 乙方进场材料主动接受保安人员的查验,并建立严格的管理制度,施工现场和存放所用材料、工具等,由乙方自行组织力量进行看管,如有丢失甲方不负任何责任。
2.施工中必须使用的易燃、易爆物品,要设专人负责,建立领用制度,妥为保管,严禁乱扔、乱放,本着当日用多少,取多少的原则,严禁在作业场所分装、调料、储存及交叉作业。
3.乙方施工材料必须严格按甲、乙双方事先约定,严禁放置于除指定位置外的其他任何地方,如发现甲方地砖因施工或者其它原因损坏(包括其它成品),由乙方按原价进行赔偿并根据情况进行相关处罚。
四、垃圾管理
1. 乙方每天在离场前将建筑垃圾统一袋装堆放于指定区域。(每日18点后乙方安排人员清理完毕)如甲方在检查中发现有乱扔乱堆垃圾行为将对乙方进行相应罚款处理。
2.堆放垃圾根据数量择日自行进行清理。如甲方在检查中发现垃圾超量、未能及时清理将给予一定的经济处罚。
3.装修垃圾中的木材、纸制品应做到及时清理,避免发生火灾事故。
4. 生活垃圾必须每天18点后前统一袋装清理出施工现场。(就餐场地应保持就餐后地面干净,乙方施工负责人应在就餐结束后,安排人员清理。)严禁建筑垃圾、生活垃圾混装和乱扔乱放垃圾一经发现责令乙方整改,并根据实际情况给予相应处理。施工方因垃圾事宜发生的争执自行解决。
五、相关费用及支付
1. 乙方装修前按施工面积一次性支付甲方装修保证金(20元/㎡)及装修管理费(20元/㎡),装修保证金待施工完成并通过验收后无息退还。
2. 乙方施工使用水、电应独立计量,由甲方统一抄表并代收代付,水费3.98元/吨,电费1.25元/度,甲方按水、电每月实际抄表用量计算费用,乙方每月月底前向甲方支付当月水、电费。在此期间,如市北供水、供电公司水、电单价发生变动,甲方将按比例做出相应的调整。
3. 乙方施工使用货运电梯每天按4小时计算,电梯每小时用电量为8度,单价为1.25元/度,乙方每月10号前向甲方支付当月电梯电费。
六、其它
1.严禁现场有打架、斗殴、偷窃等违法乱纪和打行为,一经发现立即扭送公安机关并对乙方施工队进行停工处理。
2.乙方在施工期间因各种原因造成的乙方人员伤亡事件和甲方无任何关系。
3.本协议书一式肆份,甲乙双方各持贰份,从签订之日起生效。
甲方(盖章):
负责人:
年 月 日
乙方(盖章):
负责人:
年 月 日
篇14:停建工地安全管理责任合同书
甲方:
乙方:
丙方:
为坚决贯彻《中华人民共和国消防法》的实施和执行,落实“预防为主,防消结合”的消防方针,严格消防监督管理,加强消防管理力度,防止火灾发生,减少火灾损失,保障楚天商城经营户的正常生活秩序及人员、财产的安全,甲乙丙三方根据《中华人民共和国消防法》的要求,特签订本消防安全协议书,具体约定如下:
根据“谁主管、谁负责”的消防责任界定原则,甲方乙方丙方就本辖区内的消防安全保障工作进行具体分工。
一、甲方乙方丙方负责本店人员的消防安全防范的组织培训工作,制定各自的灭火应急预案,定期进行防火检查,对火灾隐患及时上报或整改。
二、负责各自经营店铺的公共消防设施设备的管理维护工作,贯彻执行各项消防管理规定,认真落实安全 管理措施。
三、发生火灾隐患时,三方协同救火,要分工明确,及时组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救工作。
四、甲方乙方丙方不得在经营房贮藏保存易燃易爆危险物品。
五、甲方乙方丙方不得违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气具。
六、甲方乙方丙方教育和培养家庭成员特别是小孩子学习消防逃生技能、会报警、不玩火和不燃放烟花爆竹。
七、甲方乙方丙方须遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范。
八、甲方乙方丙方在有火警紧急情况下能冷静准确向119报警并灭火、指引和协助他人逃生。
九、甲乙丙三方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行,若有违反,承担相关法律后果。
十、本协议自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
丙方:
年 月 日 年 月 日
篇15:水库施工安全协议书
甲方:四川______________建筑装饰工程有限公司
乙方:
经甲乙双方协商一致,就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议,乙方作为承包单位,对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。
一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证;
二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验,负责安装并交付使用,当事人须明确,双方不存在雇佣关系。
三、为确保安装人员的人生安全,乙方必须安排专业安装人员进行安装,否则由此引起的一切安全事故(费用)由乙方承担;
三、乙方的安装人员必须身体健康,严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业;乙方须按国家有关规定,为安装人员进行人生保险(或已购买);
四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。
五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用;
乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
六、乙方指派现场安全安装负责人为 ,进行安全操作指导工作;
七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生,责任一概与甲方无关。
八、本合约书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。
九、有效期自______年___月___日生效至 截止
甲方:______________________乙方:______________________
法定代表人:______________________法定代表人:______________________
委托代理人:______________________委托代理人:______________________
________年________月________日________年________月________日
篇16:学生安全责任协议
学生家长(甲方):
立协议人
_________小学(乙方):
甲方子女系乙方年级学生,因患有疾病,不适宜在校做出操、上体育课等大运动量活动,经双方协商,特立以下协议:
1.甲方应密切关注、掌握子女病情,及时就医,在校身体不适时,应及时请假。平时经常教育子女不做大运动量活动,并将病情报告班主任。
2.甲方子女(特异体质)可随时向体育等教师报告不做出操、上体育课等大运动量活动。
3.乙方班主任发现班级中有特异体质学生应及时报告教务处备案,经常关心,经常与家长联系,有异常情况及时报告家长和学校。通知体育教师,并经常教育特异体质学生,不做出操、上体育课等大运动量活动。
4.若甲方子女在校病情复发,乙方应及时通知甲方,乙方无不当行为的不承担责任。
此责任书一式二份,学校、家长各执一份,自签定之日起生效。
_________(乙方):学生家长(甲方):
_______年_______月_______日
篇17:标准建筑工地施工合同
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:金
1.3工程内容:小区全部配电工程
1、小区所有箱变的安装调试
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款
2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币X元。 金额(大写):贰XX万元整元 该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施 工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。
1、一期1000A箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场,小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后,按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期
3.1合同工期总日历天数 天,自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期,不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求
4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后,由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门,甲方不再承 担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求
5.1工程质量标准:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。
5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
5.
3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道,并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
5.
3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
5.
3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
5.
3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
5.5竣工资料
5.
5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料,并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任
6.1甲方责任
6.
1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
6.
1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.
1.3甲方负责指定施工现场代表,协调施工现场的有关问题及有关事宜。
6.2乙方责任
6.
2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。
6.
2.2乙方作好管理施工工作,发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
6.
2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
6.
2.4乙方不得将本工程以任何形式转包,变卖给他人。
6.
2.5乙方负责施工中的地方关系处理,甲方必要时提供帮助和协助。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ ________年____月____日 ________年____月____日
篇18:工程施工安全生产协议
了认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,强化工程项目施工安全管理,遏止安全事故发生,广水市路桥工程公司长岭高架桥项目经理部(以下简称甲方)与工程特种行业工作人员(以下简称乙方)充分协商,达成如下协议:
一、乙方进行施工现场必须安全统一着装。不准不戴安全帽、穿拖鞋等有悖安全的着装。
二、乙方必须持证上网,不准酒后进入施工现场,严禁酒后进行高空、深坑作业、驾驶车辆、操作机械和机电设备。
三、固定线路长期使用要求架空,短期使用要求地埋。移动电力线路通电后必须有专人看管。电力线使用前应通过万用表检查是否断路,接头处要包裹严实,配电柜、配电盘应随手上锁。
四、没有取得相应特种行业操作证(照)的,不准进行相应特种行业(工种)的操作和未经批准私自操作。
五、危险物品的运输、使用、储存和处置必须有专职安全人员负责。
六、不准使用有主要机件故障的起重设备;不准使用强(刚)度不合格的支架,模板和垫块、紧固件。
七、不准以任何理由对安全员的正当要求置之不理。
八、不准不系安全带进行高空作业。废气及有毒气体没有散尽,通风供氧设施不良时,不准进入深坑、深孔作业。
九、在施工过程中,乙方若发现存在安全隐患后,应立即停止施工,必须等消除安全隐患后,方能继续施工。若乙方不按安全规定和安全操作程序施工,造成安全责任事故,由乙方承担一切后果和全部经济责任。
十、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:工程施工安全生产协议
甲方: 电务段
乙方: 工程项目部
一、 工程概况:
1、工程项目:车辆段迁建工程车辆段及引线工程
2、作业内容:管线迁改前期调查,现场挖探沟。K5+580m-K5+920m纵向挖探沟一道,横向挖探沟三道;K4+700m-K5+470m纵向探沟一道,横向探沟每隔50m一道,共九道;K3+500m-K4+700m纵向探沟一道,横向探沟每隔30m一道,共四十道 (现场实际挖探情况由电务、通讯、供电等部门现场指认后确定) 。
3、施工地点:
4、施工时间:
5、影响范围:
二、施工责任地段和期限:
1、施工责任地段:
2、施工责任期限:。
三、双方所遵循的技术标准、规章和规范:
1、《铁路技术管理规程》铁道部令第29号;
2、《行车组织规则》(哈铁总[20__]第226号);
3、哈尔滨铁路局《铁路交通事故管理制度》哈铁监管安(20__)12号;
4、《铁路工程施工安全技术规程》TB10401.2-20__;
5、《铁路信号施工规范》TB10206-99;
6、《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-20__;
7、哈铁总[20__]33号《哈尔滨铁路局普速铁路营业线施工安全管理实施细则》。
8、《铁路营业线施工安全管理办法》铁办【20__】280号。
9、《信号维护规则》
10、建设单位批准的施工设计文件;
四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工
安全防范内容:确保施工作业范围内有关电务行车设备不被损坏。
1、施工前,施工单位及时通知设备管理单位对直埋信号电缆进行现场勘查。由施工单位人工挖“井”字形探沟,明确电缆走向后方可施工,以确保地下电缆和电务设备安全。设备管理单位必须派人现场勘察探测地下电缆、电务设备的具体位置和走向,勘察探测结果(无论有无电缆)由设备管理单位登记在《施工地段光电缆走向签认簿》上,设备管理单位与施工单位双方签字确认并留存。《施工地段光电缆走向签认簿》由施工单位建立;遇有电缆等设备时,还需由设备管理单位在现场做出标记。
2、凡在局管内对营业线上、临近营业线和铁路保护区内动用营业线设备及影响营业线行车安全的路外、局外单位施工及路外投资建设项目的各项施工均应办理“铁路营业线施工许可证”。未办理“铁路营业线施工许可证”严禁施工,路局有关部门不得受理其提报的施工计划。
3、对于时间跨度长的过渡施工,要制定出准确的配合内容和配合时间签订《哈尔滨电务段施工配合签认单》。非施工期间(施工方案外、天窗外、夜间等休息时间),乙方与甲方协商签订《施工过渡期间电缆看护协议》。
措施:双方严格执行部、局有关施工安全管理规定。
甲方:
1、认真核对施工计划,提前对有关电务设备进行调查,并提出防护措施;
2、派专人进行配合,负责配合施工过程中的特殊问题指导;
3、配合人员提前40分钟到达现场;
4、室内设电务联络员;
5、对施工地段进行检查,发现问题要及时向施工单位下达整改通知书,并跟踪落实;如发现乙方不按标准规定施工,立即要求停止施工。
6、严禁施工单位点前施工,施工准备过量,发现立即制止。
乙方:
1、在甲方设备范围内影响甲方设备安全,需要甲方配合时于施工前三日通知甲方相关车间,并办理《施工作业配合单》,无甲方签字不得施工。
2、配合人员不到场不准施工。
3、作业中遇有妨碍施工的电务设备,要及时通知电务人员处理,不得强行施工;
4、设备防护区5米内严禁大型机械和镐动土作业,只能用铁锹作业。
5、严格遵守进入机械室制度,非施工天窗(方案)时间严禁进入机械室施工,机械室内严禁使用电焊及明火作业。
6、乙方在施工工程中,如违反安全规定,造成甲方电缆中断或其它故障,乙方必须承担全部责任,并按有关规定赔偿经济损失。
7、在乙方施工范围内,非乙方原因发生电缆故障时,乙方应积极予以配合甲方进行抢修,并最大限度的给予支持。
8、乙方施工时,不得破坏甲方所属设备及附属设施,施工与甲方设备交越时, 必须按照甲方要求,由乙方对电缆采取防护措施,如因施工区域内,需要甲方设备迁改、移设,其费用由乙方支付。
9、施工单位确定施工方案并经路局批准后,不得随意变更施工地点或扩大施工范围,如遇特殊情况,必须变更时,应及时通知甲方并征得甲方的同意。
10、影响施工的信号电缆未移设前,严禁进行相关施工动土作业。
安全分工:
甲方:
1、及时向乙方提供地下隐蔽设施准确位置及走向、埋深,施工前指派专人到现场会同乙方共同确认各种线、缆等设施的位置。
2、承担因电务设备处理、恢复、监护不到位造成后果的责任;承担要求不明确造成后果的责任;
3、有权对乙方的违章、违规行为进行制止,必要时停止其施工;
4、参加车站组织的施工例会,明确施工安全注意事项;承担甲方配合人员的自身安全责任。
乙方:
1、认真执行配合单作业制度,严禁扩大作业范围,并承担扩大作业范围造成的后果,开通销记时征得甲方同意。
2、没有甲方人员配合,擅自施工造成后果责任自负。
五、双方安全责任、权力和义务(包括发生行车责任事故时双方所承担的法律责任):
甲方:
1、提供乙方所需要的电务设备有关资料、数据,承担资料、数据不准确造成后果的责任。
2、提出确保电务设备不被损坏的施工要求,提供电务设备影响范围,承担影响范围不准确造成后果的责任
3、承担因电务设备处理、恢复、监护不到位造成后果的责任;承担要求不明确造成后果的责任;
4、有权对乙方的违章、违规行为进行制止,必要时停止其施工;
5、参加车站组织的施工例会,明确施工安全注意事项;承担甲方配合人员的自身安全责任。
乙方:
1、向甲方提供作业内容、作业范围,并进行技术交底,承担内容不明确、交底不清楚造成后果的责任;
2、按双方签订的配合作业单进行施工作业,承担超过影响范围造成后果的责任;
3、按甲方提出的施工防护要求作业,承担违反施工要求造成后果的责任;
4、承担甲方监护区域内不听制止,强行作业造成后果的责任;
5、提前一周向甲方提供施工计划,遇有特殊情况引起施工进度变更时提前3天通知甲方,承担通知甲方不及时影响施工的责任。
六、违约责任和配合赔偿办法(包括发生行车责任事故时双方所承担的法律责任):按哈尔滨铁路局违约责任和经济赔偿办法的规定办理,责任方赔偿对方的全部经济损失,否则甲方不予配合。
七、安全监督和配合费用:
1、双方严格遵守营业线与运输组织管理实施细则,双方建立健全安全保证体系及施工安全措施,严格执行协议规定的各项条款。
2、依据路局相关规定及设计批准的预算进行支付。
八、法律法规规定的其它内容:
严格执行《铁路运输安全保护条例》有关规定。
九、本协议有关条款,遇有上级文件调整时,按上级最新文件办理执行。本协议一式5份,经双方单位签字盖章后,报铁路局主管业务处、安全监察室审查。
十、本协议返回甲方并与甲方相关车间签订细化安全措施。
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
篇20:塔吊施工安全协议书
甲方:
乙方:
为明确甲乙双方的安全责任,促进安全管理,依据《安全生产法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和《神东煤炭集团公司外委工程安全管理办法》有关规定,甲乙双方协商一致签订本协议。
双方的安全责任
第一条 双方共同认真贯彻执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、规章、标准以及公司和甲方制定的相关安全管理制度。
第二条 双方都有做好员工安全教育,严肃劳动纪律,纠正不安全行为的责任。
甲方的安全责任
第三条 应对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或相关资料。
第四条 应当为乙方提供防治瓦斯、水害等重大灾害和安全施工所需的水文地质、地勘等资料。
第五条 对乙方涉及安全的作业规程、安全技术措施等进行审批并备案。
第六条 对乙方人员的身份、特殊工种证件、设备、设施、安全防护用品等项目进行检查。
第七条 对乙方施工作业现场进行检查,发现安全隐患时责令其及时整改。
第八条 一旦发生灾害事故,及时通知事故波及范围内的乙方人员撤离险区,并尽力为乙方抢救伤员提供救护、医疗便利。
乙方的安全责任
第九条 在安全生产过程中负安全管理主体责任,履行施工全过程的安全管理,按照甲方划定的作业范围施工,并搞好施工范围内安全质量标准化工作。
第十条 开工前,到甲方办理入井安全资格证和人员定位卡,安全管理人员和特殊工种必须持有效证件上岗。
第十一条 施工组织设计、作业规程、施工措施要在开工前报甲方相关部门审批并备案。
第十二条 施工期间使用的电、水、气源,应按照甲方指定地点接入,不得私拉乱接。中断作业或遇故障时应立即切断电、水、气源。
第十三条 对甲方查出的安全隐患,必须按要求在规定期限内整改完毕;施工期间发现安全隐患时,应及时处理,若没有能力处理时,应立即报告甲方,同时积极配合甲方进行处理。
第十四条 涉及高危作业、高风险作业,在作业前,由甲方进行作业许可和安全技术措施的审批。
第十五条 应在施工范围安设临时围栏或警示标志,禁止无关人员进入施工现场。不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。
第十六条 施工期间应做到工完料尽、场地清洁,确保安全文明施工。
第十七条 制定本施工单位的现场处置方案,参与甲方组织的应急演练。
第十八条 发生安全事故时,事故现场的人员应当立即向甲方调度室报告,不得故意破坏事故现场,毁灭有关证据。
安全责任区域划分与安全责任追究
第十九条 甲方与乙方安全责任区域划分。
1.乙方承担甲方管路、电缆安装回撤等机电安装工程任务时,甲、乙双方安全责任区域划分如下 :
从管路、电缆安装起点至管路、电缆安装作业点以外50米范围为乙方安全责任区域。从管路回撤点向前50米,向后30米范围为乙方安全责任区域。
第二十条 安全责任追究
乙方在服务期间,在自身管理区域内发生人身伤亡事故或在甲方管理区域内由于自身原因发生伤亡事故的,安全责任主体为乙方,甲方承担连带责任,根据事故调查结果给予相应处罚。
乙方在服务期间,在甲方管理区域内,由于甲方管理原因发生人身伤亡事故的,安全责任主体为甲方,乙方单位承担连带责任;在乙方管理区域内,由于甲方的人员或设备等原因造成乙方人员发生人身伤亡事故的,安全责任主体为甲方,乙方单位承担连带责任,根据事故调查结果给予相应处罚。
乙方在服务期间,在甲方管理区域内,发生人身伤亡事故的且管理责任不明确的,根据事故调查结果给予双方相应处罚。
其他
第二十一条 本协议仅为模板,未尽事宜经甲乙双方协商一致后执行。
第二十二条 本协议在乙方施工期间有效。
第二十三条 本协议一式两份,双方各执一份,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
签订日期: 年 月