产品经销买卖合同
协议号:_____________
供货人:_______
销售代理人:_______
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商就合作经销甲方产品及对其产品提供技术服务等事宜达成如下协议:
1、0合作范围
1、1甲方授权乙方在指定区域内作为甲方的代理商,销售商务通信产品如下;
i)授权代理产品:_______;
ii)授权区域包括:_______。
1、2以上指定区域非乙方专享的,甲方有权发展其他代理商。
1、3未经甲方批准,乙方不能授权下级的代理商。
2、0销售指标及合作期限
2、1乙方同意在签署本协议后的首批定货金额为人民币五万元正,需全款付给甲方)。其后在每季度的定货金额不低于人民币五万元正。
2、2本协议自签字后生效,至200年月日终止,经考核可转为一级代理商。
3、0合作原则及规定
3、1乙方作为甲方的代理商,应在指定区域内积极销售甲方的产品,发展潜在客户和扩大市场占有率。在销售代理产品的范围内,应以甲方的产品为主。
3、2乙方在进行销售工作时,不应低价竞争,不可越区销售,不可蓄意诋毁甲方和/或其他代理商的名声。如有关不当行为最终导致用户终止采购、取消合同或转用其他品牌产品时,甲方有权立即取消本协议。
4、0甲方的权利和义务
4、1甲方应以公平合理的统一价格向乙方供应质量合格的产品,提供产品销售资料和市场信息,筹划产品的宣传广告、产品演示和市场推广等。
4、2甲方应对乙方进行商务和工程技术培训和支持,并与代理商一起组建全国性的销售和售后服务网络。甲方作为华北,西北区总代,在所管区域内不对最终用户销售。
4、3甲方有权要求乙方提供库存量、产品流向、销售定单和其下级代理商的明细/销售网点等,以供甲方审查备案,同时甲方向乙方销售情况和库存。
4、4甲方应对乙方提供的商务信息严格保密,未经乙方同意,不可将其泄露给第三方。
4、5甲乙双方将按约定的销售指标,在每季度考核进度和表现。如不能达标时,甲方可提前1个月以书面通知乙方取销个别或全部指定区域的代理权直至终止本协议。
5、0乙方的权利和义务
5、1乙方应在指定区域内须按照甲方拟订的价格规定销售产品,不可以跨区窜货和/或低价倾销,如有跨区销售,须与所管区域总代协商联系进货。
5、2乙方不可在指定区域外与其他代理商竞争客户。对于内部客户和其关联企业和甲方的主要客户,乙方不可以使用本协议的产品与甲方或的系列交换机竞争业务。
5、3乙方可要求甲方给予市场销售和技术服务支持,以及要求甲方共同参于在指定区域内开展的产品宣传和召开演示会。
5、4为了保障用户的利益和的品牌形象,乙方应从甲方直接采购所有产品和相关配套设备/软件,以保证产品的技术质量和正常使用。未经甲方批准,不可从第三方进行采购。
5、5乙方应配合甲方建立全国市场信息网,及时提供准确的市场和竞争对手的信息给甲方,在商务活动中积极配合甲方推广和销售飞利浦通信产品及服务。
6、0销售行为规定
6、1产品价格
6、1、1乙方必须遵守甲方的价格规定,详细价格请参见附件一。
6、1、2将在每年初复议价格规定,甲方将按照的最新价格规定以书面通知乙方。对于在价格调整前已确认的销售定单,其单价将不于调整。
6、2定货流程
6、2、1在每月度或季度初,乙方必以格式采购单的形式发给甲方。每个采购单必须列明数量、产品类型和交货时间。采购单可能还会附有关于采购、运输的其他条款以及其他事先书面约定的条件。
6、3付款条件
6、3、1乙方应在采购单确认后的三天内把总价百分之三十的定金汇到甲方指定帐户,并将汇款单传真给甲方,余下百分之七十的余款应在发货前一次付请,甲方在收到全额货款后安排发货。如乙方不按本付款条件支付定金和余款,甲方有权把约定的发货期顺延。
6、4交货期
6、4、1甲方应在收到合同定金后的三十天内安排发货,如对交货安排有特殊要求,甲乙双方可以协商解决。在运输途中如发生货物丢失和损坏的情况,将由甲方负责。
6、5保质和售后服务
6、5、1甲方对售出产品提供十五个月的保质期,从货物发出当天始算。在保质期内,如产品在正常工作下发生故障,甲方将免费对产品提供维修服务,乙方须负责送修一程的运输费用。如由于人为或者是操作不当或自然损耗/灾害而产生的故障,乙方须负责全部的维修费用,并支付由此而产生的一切运输费用。
6、5、2如由于产品的设计和/或制造缺陷和/或软件瑕疵而发生的产品故障,甲方将负责免费维修,乙方须负责送修一程的运输费用。
6、5、3在保质外,甲方将收取不高于产品代理价格百分之二十的维修费用和相关的运输费用等,维修后的硬件将享有六个月的保质期。
6、5、4乙方须把需要维修的板子集中并按保质期分类,在每月初批量送往甲方。甲方将在收到板子后检查损坏情况,在三十天天内完成维修并通知乙方,乙方须在收到通知后的七天内支付相关的维修费用。在维修费用尚未清付前,甲方有权不于退还有关板子。如乙方在收到通知后的三十天内尚不能支付相关的维修费用,甲方有权自行对送修的板子作出处理,以补偿甲方的维修费用和相关支出等。
6、5、5对于不能修复的板子,甲方将通知乙方征求处理意见,如乙方未能在通知发出后的三十天内作出回复,甲方有权自行处理不能修复的板子,乙方无权追究。
6、5、6乙方需为用户提供良好的销售和技术服务,培训足够的合格工程人员提供现场的产品安装和维修服务,并贮备足量的备品备件以满足客户的维修和更换需要。
6、6反窜货、反低价管理
6、6、1乙方将甲方的产品发往指定区域以外的地区和接受外地定单的行为称之为窜货。
6、6、2甲乙双方应详细记录产品的序列号及收货单位/代理商,以便跟踪产品的流向和监督窜货行为。
6、6、3甲方有权监督乙方并审查销售定单和发货记录,如发现任何窜zooskoolvideos马在线货行为,甲方可以处罚乙方以补偿受到侵害的代理商。
6、6、4窜货赔偿金将以窜货价款的100%作为罚金,以代理价计算,其中罚金的50%将直接支付给被窜货方,作为对被窜货方的补偿。如乙方在受到外地货源冲击时,有权根据甲方的规定从窜货方获得同等的赔偿。
6、6、5乙方在举证他人窜货行为时,应提供产品购物发票、序列号和其他有效证明,并以客观诚实的态度进行举证。
6、6、6乙方应按照甲方的价格体系在指定区域内进行销售,防范和制止任何低价倾销行为。
6、6、7如遇严重的窜货行为和低价倾销,甲方有权立即取消乙方的代理商资格,并追究其经济责任。
7、0商标使用
未经飞利浦的书面批准,乙方无权使用飞利浦的商标和/或文字标志。
8、0保密责任
8、1出于本协议的目的,乙方仅拥有为实施合作而参阅甲方提供的保密资料的权利。
8、2乙方承诺不会将该等保密资料用于非本协议之目的,不会使用、披露或允许任何第三方使用,并且不会向其乙方员工泄露任何属于甲方的保密资料,除非该等员工有必要为工作的缘故而掌握该等保密资料。
8、3乙方将对由于前述原因而掌握及了解甲方的保密资料的员工签署与此相同或相似的保密协议书,并将采取一切合理措施保护该等保密资料,以免使之为非双方确定的合作内容下允许了解及掌握保密资料的员工所使用或为公众掌握及了解。
8、4本协议下甲方将保密资料交由乙方,并非意味着甲方授予乙方任何专利或版权的权利,或意味着乙方对该等保密资料拥有任何其它权利。
8、5上述保密期限自本协议生效之日起至双方代理关系结束之日起三年内持续有效。
8、6如果本协议终止,乙方应在终止之日起十天内归还除了为销售现存甲方产品所需材料以外的全部商务文件、目录、广告材料、技术资料及样品等所有材料。乙方并应向甲方提供与甲方有关的客户详细名单及相应报告,以便保证向客户提供持续性的服务,且乙方不得再以任何方式以甲方的品牌或名义进行商务活动。
8、7如乙方违反上述约定,乙方将无条件保证赔偿由此给甲方造成的一切直接和间接损失。
9、0生效及协议的解除
9、1本协议自双方签字盖章后生效。自本合同生效之日起将取代以前所有的口头或文字协议。
9、2任何一方如不履行本协议中规定的义务或违反本协议中的有关规定,另一方应及时以书面形式通知违约方停止该行为。如违约方在接到要求改正的通知后十五天内仍未改正,发出通知的一方有权立即终止本合同,并要求违约方对因此造成的损失进行赔偿。
9、3任何一方可在本合同的有效期内提前三个月以书面形式通知另一方终止本合同。如发生以下情况,甲方有权随时以书面形式通知乙方终止本合同:
9、4乙方破产或已收到破产令,或进行整顿;
9、5乙方的股东方或控制方发生变更或乙方的业务被转让给其他方。
9、6如果发生了不可抗力事件,致使本协议延迟履行或不能完全履行时,任何一方应在事件发生之日起十天内以书面形式通知对方并说明理由,同时应采取措施防止损失的扩大。因未及时通知对方或未采取相应措施而导致对方损失扩大的,对扩大的损失部分违约方应负责赔偿。在事件发生后九十天内事件仍未消除的,双方可书面协商解除本合同。上述不可抗力是指包括但不限于天灾、政府行动、战争等无法预料和控制的突发事件。
10、0争议解决
如双方对本协议有争议或在履行过程中产生争议,双方应协商解决,协商不成,可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
11、0通知地址
本协议首部所注明的地址,电话,传真如有变更,任何一方应及时以书面通知对方,否则由此引起的相关通知无法送达所导致的后果由责任方承担。
12、0部分失效
本合同任何部分的失效不影响合同剩余部分条款的效力。
13、0协议的标题
本协议的标题仅起标识作用,不应影响本协议或任何部分的解释。
14、0协议复本和附件
本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份为凭。下述附件乃本协议不可分割的组成部份,与本协议具有同等效力。
附件一、价格规定
附件二、乙方营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、企业名片的复印件
甲方:_______乙方:_______
日期:_______日期:_______
更多相似范文
篇1:地质机械仪器产品买卖合同_合同范本
依照《中华人民共和国合同法》,经双方协商一致,签订本合同并严肃执行。
本合同共____页第____页 签订地点____________ 签订时间______年__月__日
合同编号_________号
买受人
代表人
出卖人
代表人
订货单位
邮政编码
供货单位
邮政编码
结算单位
电话
结算单位
电话
通讯地址
传真
通讯地址
传真
结算银行
帐 号
结算银行
帐 号
结算方式
结算期限
税登记号
代签合同单位代表
质量标准:
到站
整车
记事
验收方式及期限:
收货单位
零担
通讯地址
交货方式
出卖人
运输方式
交(提)货地点
买受人
产品名称
型号规格
单位
数量
单价元
总价 元
交(提)货时间
运杂费何方承负:
一季度
二季度
三季度
四季度
包装要求及费用:
金额总计(大写)
违约责任
出卖人不能交货,向买受人偿付不能交货货款总值 %的违约金买受人中途退货,向出卖人偿付退货部分货款总值 %的违约金其余违约责任,双方均按《中华人民共和国合同法》的规定承担。协商解决;协商不成的,按下列第______种方式解决:(一)提交______仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
鉴(公)证意见:经办人:
鉴(公)证机关(章)
年 月 日
争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人
双方商定的其它事项另附,本合同附件____份
此合同一式 份,出卖人 份,买受人 份,鉴(公) 证机关 份。
地质机构仪器产品买卖合同附表
地质
本合同共____页第____页 签订日期____年__月__日 出卖人合同编号:______号
序号
产品名称
规格、型号或图号
单位
数量
交货期
单位(元)
金额(元)
备注
一季度
二季度
三季度
四季季度
篇2:发电主机设备供销合同_合同范本
说明
1.方括号“[ ]”内的数字或文字(有的空着)为合同双方谈判时协商确定。
2.关于付款比例,可根据具体工程情况作相应调整。或采用其它付款方式,但相关条款要作相应调整。
3.第九十三条中的“锅炉”、“汽轮机”、“发电机”在其相应的合同中选择其一。
需方:______________________________
供方:______________________________
合同号:____________________________
合同签字地点:______________________
合同签字时间:______________________
合同生效日期:______________________
合同双方:
______________________________(以下简称需方)
______________________________(以下简称供方)
供需双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。
定义
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以界定。
1.“需方”是指_________,包括法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
2.“供方”是指_________,包括法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
3.“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。
4.“合同价格”是指在本合同第三章中规定的部分。
5.“生效日期”是指本合同第十四章中所规定的合同的生效日期。
6.“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件(包括图纸和各种文字说明),和本合同附件三规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。
7.“合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品,如本合同附件二所列示和规定。
8.“性能验收试验”是指为检验本合同附件一规定的性能保证值按本合同附件五规定所进行的试验。
9.“临时验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件一规定的保证值后,需方对每台机组合同设备的验收。
10.“最终验收”是指需方对每一台机组的合同设备保证期满后的验收。
11.“日、月、年”是指公历的日、月、年。
12.“电厂”是指_________电厂。
13.“服务”是指由供方提供的与设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导(包括人员培训)服务。
14.“现场”是指位于_________,由需方为建设电厂所选定的地方。
15.“备品备件”是指根据本合同提供的_________备用部件,根据附近件二足够3年运行用。
16.“试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备进行的试运行。
17.“机组”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一个完整机组。
18.“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。
19.“分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其它的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
20.“最后一批交货”是指该批货物交付后,使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98%以上,并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。
共12页,当前第1页123456789101112
篇3:办公耗材供销合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方:__________________ (以下简称乙方)
甲、乙双方本着互惠互利的原则,通过友好协商签定以下办公耗材供应协议:
一、服务项目:乙方为甲方提供办公设备实际消耗产品的服务
二、办公耗材提供细则
1.乙方送货至甲方指定的某一办公地点。
2.乙方承诺提供给甲方的耗材为原装正品(甲方指定需通用耗材除外)。
3.如果甲方需要,乙方人员可提供安装服务。
4.乙方承诺为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。
5.乙方承诺向甲方以最具市场竞争力的价格提供耗材产品。
6.送货时间
6.1工作时间:周一至周五(9:00--17:00)乙方承诺在接到甲方送货要求24小时内将货送到
6.2节假日期间,甲方如需送货则在乙方工作时间内事先预定。
三、协议生效及协议期限:
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效,协议期限为20xx年2月16日至20xx年2月15日。
四、收费标准及付款方式
每月最后一个工作日进行统计在下月月初5日内结算并支付全部耗材费用的80%剩余20%按半年度结算。
五、本合同经甲方、乙方签字盖章即发生法律效力。
六、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:软件产品代理合同书_合同范本
甲方:_________
乙方:_________
根据国家有关法律、法规之规定,为保护甲乙双方的合法权益,在共同发展的基础上,本着平等互利的原则,经双方友好协商一致,特订立本合同:
1.销售范围和销售权有效期
1.1 乙方授权甲方在在_________地区范围内取得乙方的网站建设、域名注册、虚拟主机及其他相关业务的代理权。
1.2 除非根据本合同的规定提前终止,本合同的有效期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
2.甲方权利义务
2.1 甲方向客户提供网站建设、域名注册、虚拟主机及其他相关服务,自行负责开拓市场与发展客户,在代理业务中保证向客户提供良好的服务,不得以欺诈,胁迫等不正当手段损害客户及乙方的利益及乙方的声誉。
2.2 在本合同生效后,甲方要组建销售队伍,营建销售网络,制定销售策略和销售方法。
2.3 甲方保证其所有经营活动完全符合中国有关法律、法规、行政规章等的规定。如因甲方违反上述规定的行为给乙方带来任何损害,甲方应承担所有法律责任并赔偿给乙方造成的损失。
2.4 本协议有效期内,甲方不得和任何与乙方构成直接商业竞争关系的企业,商业机构或者组织进行相同或者类似本协议内容的合作,否则乙方有权随时取消其代理商资格并有权要求甲方赔偿损失。本协议有效期内及本协议终止或者解除后,甲方承诺不向与乙方构成商业竞争关系的企业,商业机构或者组织提供有关乙方业务,技术等一切相关信息或者资料,否则愿意承担相应的责任。
2.5 在销售代理期间,甲方不得对乙方产品作虚假宣传。如因此造成的一切责任及损失由甲方负责。
2.6 甲方须向乙方提供相关合法经营证照复印件或身份证件。
2.7 甲方应对乙方明确提示为保密资料的信息给予保密。
2.8 甲方将应邀参加乙方组织的代理商年会,研讨会和培训等活动。
3.乙方权利义务
3.1 乙方向甲方提供业务范围内的技术支持和技术培训,帮助甲方提高技术能力,拓宽业务范围。同时,乙方拥有调查在销售合同约定的产品时甲方是否有违规的行为,并就此做出裁定的权利。
3.2 乙方为支持甲方开展销售活动,按甲方实际业务量配发甲方宣传资料。
3.3 乙方须向甲方提供营业执照副本复印件,科技经营证等相关证照及文件。
3.4 乙方有权根据市场情况调整代理商制度和代理价格,并将电话或通过电子邮件通知甲方变更后的代理商制度和代理价格信息。
3.5 乙方应对甲方明确提示为保密资料的信息给予保密。
3.6 乙方为甲方及其发展的用户提供免费培训和技术支持,主要地点在_________。对因乙方过错造成的损失,乙方只向甲方承担责任。该责任的承担以甲,乙双方之间发生的该笔具体业务金额的总额为上限。对于甲方与其客户之间的纠纷、争议、损失、侵权、违约责任等,均由甲方与客户自行解决,乙方不介入甲方与客户的纠纷、争议等,也不对客户的任何损失负责。乙方视必要定期或不定期举办代理商年会,研讨会和培训等活动。
4.违约责任
4.1 甲方如违反国家有关政策法规,乙方有权中止合同,并由甲方承担相应的责任;
4.2 乙方违反其他依据本合同应当承担的义务,按本合同约定承担责任。
4.3 甲方如在经销期间接受其他公司或个人的相同或类似代理,或展示与乙方构成竞争的其它公司或个人的广告和促销材料,给乙方造成名誉损失和经济损失的,按成交额两倍对甲方处以罚款。
5.免责条件
5.1 因国家政策法规调整,自然灾害等不可抗力或意外事件而影响乙方正常的服务和技术支持时,双方互不承担责任。
6.合同终止
本合同在下述情形下解除,提出解除合同的一方应提前一个月以书面形式通知另一方:
6.1 双方协商一致解除本合同;
6.2 本合同期限届满,双方未续签的;
6.3 由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行或继续履行没有必要,双方均可要求解除合同。
6.4 一方明确表示其将不履行义务或以行动表示其将不履行义务,另一方可以解除合同;
6.5 因本协议一方经营情况发生重大困难,濒临破产进入法定整顿期或者被清算,任意一方可以解除本协议。
6.6 订立本协议所依据的法律,行政法规,规章发生变化,本协议应变更相关内容;订立本协议所依据的客观情况发生重大变化,致使本协议无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更或者终止协议的履行。
6.7 一方未履行或违反依据本合同所应承担的义务,经另一方给予一定期限仍不履行义务或不予采取补救措施,致使另一方依据本合同的预期利益无法实现或合同继续履行没有必要,另一方有权解除合同;合同解除后,双方依据本合同的权利义务终止,但一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。除因不可抗力或意外事件致使合同解除的情形外,引起合同解除事由的一方应赔偿因合同解除给另一方造成的损失。
共2页,当前第1页12
篇5:钢材框架产品订货合同
合同编号:
签订地点:
签订时间:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方委托乙方生产,双方协商订立条款如下:
一、材质要求:
产品整体材质为(乙方应提供材质保证书);
二、外观标准(参照附件一):
三、质量标准:
乙方须按甲方提供的设计样稿及款式提供产品(参照附件一),质量要求严格参照甲方要求的环保、无毒的技术标准执行,产品需符合对人体无毒无害的质量标准。
四、付款
1本次产品单价为¥元(,数量为个,开模费为¥元(元整),产品总金额为¥元(元整),产品制作工期为10日。
2:甲方确定乙方所研发的模具及样品后将对乙方正式下单定制产品,甲方下单定制产品后5个工作日内支付预付款,即本合同总额的%,计¥元(元整);其余合同总额的%,计¥元(元整)按__方式(、货到付款;、由货运公司代收;、质量验收合格后,款到发货)执行。
3:甲方以转账方式转入乙方指定的以下银行账户。
甲方将款项转入以下银行账户即视为完成本合同项下付款义务。
乙方账户信息
公司名称:
开户行:
账号:
4乙方应在收到所有款项五日内,向甲方提供符合税务部门要求的发票。
四、交货期:乙方自收到预付款之日起日内发货,货品数量为个。
五、运输方式地点:到站_____,按_方式(:交由货
运公司托运;:由乙方负责送货)执行。
六、运费负担:由甲方负担,乙方须提供由此次货运所产生费用发票或凭据。
七、违约责任:
1、若产品在质量(或原料)上出现任何对人体有毒有害的问题,乙方应立即停止生产,并将产品送交质检部门检验,给任何第三方造成损害的,乙方须对此负全责,因停产造成甲方销售、信誉等受到影响的,甲方有权对乙方追偿;验收后乙方仍需负责因乙方材质原料的质量导致第三方出现的任何损失
2、乙方逾期交货,则甲方有权要求乙方赔偿损失、并按照合同金额按日向甲方支付违约金,金额为当次总订货金额总额的万分之二。
3、如果乙方发出的货样出现大的差异(包括因物流运输造成的损坏),甲方要在5个工作日内通知乙方,乙方证实后应补足相应的货样或退还相应的款项,若因此造成甲方损失,乙方须负赔偿责任。
4、乙方所生产的产品,因产品质量或原料产生的任何问题,由乙方承担一切法律责任以及甲方的经济损失。
5、甲方委托乙方所生产的产品已申请相关部门专利,乙方须对设计样稿予以保密,且乙方在未征得甲方的同意前不得擅自为任何第三方生产同外型的产品;若未经甲方同意的情况下为任何第三方生产同外型的产品,乙方须赔偿甲方因此产生的所有损失。
八、生产允许标准为定单实数正负10%,结算以实际发货数为准。
九、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方代表人签
字盖章后生效,以传真方式签定亦有同等法律效力。
十、其他未尽事宜可协商并签订补充条款,如协商不成,由甲方所在地法院管辖。
十一、合同附件
附件一:设计样稿
附件二:乙方营业执照及资质证书复印件并加盖公章
甲方:
签约代表:
-电话:
传真:
-地址:
邮编:
乙方:签约代表:电话:传真:地址:邮编:
篇6:工矿产品购销合同样式二
原告:
住所:
被告:
住所:
诉讼请求:
1、请求法院判决原告无须支付被告_____年____月____日至_____年____月____日休息日、法定节假日的加班工资人民币______元及____%的经济补偿金人民币_______元;
2、请求法院判决原告无须支付被告______年度年终奖人民币______元。
事实与理由:
_______市劳动争议仲裁委员会所作的深劳仲案_________号裁决书的裁决是错误的,缺乏事实和法律依据。
一、裁决要求原告支付被告加班工资及加班工资的计算方法是错误的。被告本属原告的高级管理人员,工作时间自由灵活,由被告自己根据工作需要安排,且原告也与被告签定了不定时工作协议。同时,原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》第七条第二款规定“地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法,由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定,报国务院劳动行政部门备案”。而且截止被告辞职的时间_____年____月____日,______市未相关规定出台。因此,该不定时工作协议应为有效,原告不应支付被告任何加班工资。
二、裁决要求原告向被告支付拖欠加班工资的______%经济补偿金没有法律依据。按照上面所述,根本不存在原告拖欠被告加班费的问题。而且,支付拖欠加班工资经济补偿金,理应适用劳动合同法的规定,而劳动合同法及其实施条例对此均未予以规定。因此,即使存在拖欠加班费的情形,要求原告向被告支付拖欠加班费的经济补偿金也是没有法律依据的。对此,我国法院已有相应判决。
三、裁决要求原告支付被告______年度年终奖没有法律依据。年终奖是由企业根据企业经营状况和员工工作表现而为员工提供的福利,并不是法律的强制规定。因此,只要不违反法律规定和劳动合同的约定,原告完全有权自主决定年终奖的发放范围和发放方式,原告不给已离职的被告发放年终奖并无不当。况且,被告_____年____月离职,原告的年度经营业绩如何还未核算,也不可能核算出每个员工的年终奖的数额,从而也不可能发放年终奖。在职员工一年中发生缺勤都有可能无权享受年终奖,当年离职的员工怎么可能还有权享受当年的年终奖呢
综上所述,原仲裁裁决是错误的,缺乏事实和法律依据。为维护法律的正确实施,维护原告的合法权益,特向贵院提起诉讼,请求依法判决!
此致
_______人民法院
具状人:________
_____年____月____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
篇7:工矿产品委托加工合同_合同范本
委托方:
地址:
被委托方:
依据《中华人民共和国合同法》相关规定在平等、自愿、互利的基础上,就甲方委托乙方代加工饮料产品有关事宜,经双方友好协商签订本合同:
一、 总则:
1、合同期限:有效期自年月月日,到期如需要续签合同,需在合同到期前30天书面通知对方,双方另行协商合作相关事项。以上合同期限内在乙方的生产许可证、营业执照、税务登记证合法、组织机构代码证、厂房租赁合同有效的前提下本合同方可生效,否则自动终止,并按照合同相关条款承担责任。
2、乙方同意使用现工厂资源为甲方加工,未经甲方同意不得将代加工部分或全部转包委托他人。(乙方不能私卖甲方产品)
3、甲方负责提供瓶型、瓶标、瓶盖样本,乙方按照甲方的样本进行生产及采购(以甲乙双方共同确认并盖章封存的样品为准)。
4、乙方负责代工产品生产及定期仓储,并按甲方要求进行成品出货。每批订单生产完毕,甲方接到乙方提货通知后应及时提货,乙方为甲方提供30日的周转库位,逾期乙方将按天加收仓储费用,具体费用双方协商确定。加工产品名称、规格、价格
二、 加工产品的数量、费用、付款与结算方式:
1、 加工数量:乙方单次(班)计划生产量不低于箱,依据当月双方生产计划进行。
2、 付款方式:乙方自收到甲方的订单之日起,两日内提出具体生产计划,并按合同约定标准计算该产品的代工费,向甲方出具付款通知单。
3、 结算方式:订单生产完毕,乙方通知甲方提货,双方依订单生产入库检验合格品量进行核算,核算后结清剩余货款,款到发货。
三、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式柒份,双方各执二份,公证处一份,双方质检局各存档一份,本合同未尽事宜由双方另行签署《补充协议》解决,《补充协议》与本合同具有同等法律效力。本合同权利义务未经另一方书面同意不得转让。
甲方:乙方:日期:
篇8:工业贷款合同
出借方(甲方): (以下简称甲方)
借款方(乙方): (以下简称乙方) 附身份证复印件
甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上,签订本合同,以资双方共同信守履行。
一、乙方向甲方借款金额(人民币)元(大写:仟佰拾万仟佰拾元整)。
二、借款用途: 。
三、借款期限:自年月日起至年月日止。
四、借款利息:月利率为 2% ,借款到期后一次性还本付息。
五、甲方应于本合同签订之日起 日内将借款一次性(现金或银行转账)交付给乙方,乙方出具收到条。
六、乙方承诺:
1、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
2、乙方必须按合同规定的期限还本付息。
七、违约责任:
如乙方不能按约定期限还款,按照月利率 2% 继续计算利息直至本息还清之日止,并赔偿因甲方向乙方追讨债权而产生的费用(包括但不限于诉讼费、评估费、保全费、鉴定费、邮寄费、拍卖费、查询费、律师代理费、公证费等)。
八、因本合同引起的或与本合同有关的一切争议均由双方当事人协商解决;协商不成的,诉讼由甲方住所地人民法院管辖。
九、本合同未尽事项,可由双方协商后签订补充协议。
十、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签订日期: 签订日期:
保证人:
签订日期:
篇9:产品加工承揽合同_合同范本
甲方:(定做方)
乙方 (承揽方)附加身份证复印件
加工,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:
一、甲方权利和义务
1、合同签定后,甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具,乙方自购。如在本厂购买材料,由于乙方个人原因,不能继续做画,为保证本厂产品质量,材料不退。
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。
二、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m2)的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期 月,200 年 月 日起至200 年 月 日止。
本合同期瞒后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
篇10:家具供销合同
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
供方根据采购文件、供方的投标/报价等文件,按照《政府采购法》、《合同法》等有关法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:
一、本合同名称:
供方提供的家具是全新(包括零部件)的家具,符合国家检测标准要求以及该产品符合需方的约定。
四、售后服务承诺内容:
质保期限为 年,从 年 月 日开始至 年 月 日止。
五、交货时间、地点
合同生效后,供方应于 年 月 日前按需方要求在 (需方指定的地点)完成家具的安装调试。家具运送的费用由供方负责。需方应在设备到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、环境等。
六、供方应在交货时向需方交付家具的使用说明书,合格证及相关的资料。
七、验收要求。
由采购单位成立两人以上验收小组,按照采购文件规定、中标供应商报价/投标文件承诺,及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及采购单位认为必要的项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
八、付款程序、方式及期限:
需方首付94560元,余款在半年内付清。
九、违约责任
需方无正当理由拒收家具,拒付货款,向供方偿付拒收拒付部分家具款总额 10 %的违约金;需方逾期付货款,向供方每日偿付欠款总额0.5%的违约金。供方不能交付家具,供方向需方支付未交付部分家具款总额 10 %违约金;供方逾期交付家具,供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总额0.5%违约金。供方所交的家具品种、型号、规格、质量不符合合同规定,需方有权拒收家具,供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用,因更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理。
十、供需双方应严格遵守采购文件要求,如有违反,按采购文件的规定处理。
十一、因家具的质量问题发生争议,由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定,该鉴定是终局的,供需双方均应接受。
十二、采购文件及其修改和澄清,谈判记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。
十三、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。
十四、本合同未尽事宜,供需双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力,但不能违反采购文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。
十五、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。需方应在合同签订后七日内报当地财务局备案。本合同一式六份,供需双方、主持方各持一份,向当地财务局备案二份,办理资金支付手续时提交一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:产品经销代理合同
甲方:_________
乙方:_________
根据平等互利、共建共赢的原则,甲方委托乙方作为“_____________”牌木纤维巾被系列产品在地区的总代理经销商,并就合作原则及有关事宜签定如下协议:
一、甲方的责任和义务
1.甲方保证不在该地区再增设第二家经销商,否则甲方须双倍赔偿乙方已发生的全部提货额。
2.甲方根据市场需求和自身的生产能力,应尽力满足乙方在数量、花色、品种等方面的需求,以保证乙方的市场发展。
3.甲方在接到乙方的定货通知和货款后,三日内必须按定单向乙方发货,超期每天按乙方付货款的_________%赔偿乙方,人力不能抗拒的特殊情况应及时通知乙方。
4.甲方要准确把货发到乙方指定地点,(铁路不能及地点除外)否则所造成的经济损失全部由甲方承担。
5.甲方供给乙方的产品要符合本产品的国家质量检测执行标准,否则因此所造成的损失有甲方承担,并双倍赔偿乙方此批提货货款。
6.甲方根据乙方的市场情况,有义务在技术和价格的咨询上给以积极配合,并协助乙方开拓市场,费用由甲方承担。
二、乙方的责任和义务
1.签定代理合同后,乙方首先要积极努力开拓市场,并须保证每月完成_____________万元销售额,每年完成_____________万元销售额。若连续三个月平均不能完成销售额,乙方同意甲方另择代理经销商。同时乙方代理合同终止。
2.乙方在开展工作中要遵守商业诚信,维护公司的企业和品牌形象,搞好售后服务,守法、守规经营,否则后果自负并承担因此给公司带来的经济损失。
3.乙方只能在自己的合同区域内做好宣传、销售工作,不得恶意跨区域销售,甲方没有代理商的区域,及当地代理商同意的的情况除外,否则甲方有权终止合同。
4.乙方要尊重甲方的知识产权,不得假冒仿造,否则,甲方有权按其仿造产品价值的双倍向其索赔损失并追究其法律责任。
5.乙方不得代理销售同材质的其他品牌产品,否则本合同自动失效。
6.乙方有义务配合甲方积极调研市场、及时反馈市场信息、研究销售策略、执行战略性宣导活动。
三、其他
1.合同签定后,该区
域内甲方原有的一般经销商归乙方管理。并不再向该地区发货,否则甲方须按发货额双倍赔偿乙方。
2.甲方逐步推出的新品种,乙方继续享有合同规定的经营权。甲方不得另择经销商。
甲方:_________ 乙方:_________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
篇12:2024最新产品供销合同范本
供方:__________
需方:__________
为共同开拓 市场,提高双方的经济利益,经供需双方充分协商,现就___公司的产品供销问题达成如下协议:
一、区域定位及保护:
根据双方约定,需方负责在_____地区销售供方的产品,供方不能向该区域内其他客户供货(征得需方同意或供方设有办事处区域除外)。
二、供货价格:
供方向需方供货按年月日价目表供货。以后新产品以供方的通知为准。
三、销售任务要求:
1、需方必须将供方目前产品在所约定地区设立良好的终端销售渠道。需方向供方保证合同期内每季度销售供方系列产品不少于___万元,即平均每月资金回笼给供方不少于___万元,货款三个月内达不到万元的销量,供方可随后发展其他代理商。
2、需方必须通过加强终端销售网络管理,严格执行供方市场销售政策的有关规定,如出现需方低于供货价格销售。供方有权停止供货或中止合同。
四、结算方式:
现金结款,款到通知发货。运费由供方承担。
未按上述约定结算方式结清货款,供方有权停止供货,由此造成的损失由需方承担
五、优惠返利标准:
1.在合同有效期内供方根据需方的销售额(以回笼资金为准)。提供现返和年终返利,每次订货现返五个点(九五折供货),若年终销售总量完成,则可补该年未返的5%。
2.所有返利必须在需方结清所有款项的前提下方可结算,返利可以现金或货物抵扣的形式体现。
六、售后服务:
需方必须承担供方系列产品的售后服务工作,免费为用户提供优质服务。
七、退货和损耗的处理方法:
1.需方所有退货必须事前向供方提出申请,并列出清单,经得供方同意后方可退货。
2.退货产品是非供方制造中产生质量问题。需方人为损坏,需方自身原因造成的损失,不在供方应承担的退货责任中。
八、定货方式:
定货的规格、数量以需方的传真为准,如大批量(200件以上)定货,必须提前五天通知供方备货。需方每次补货时,必须将库存情况书面通知供方,以确保合理库存。
九、解决合同纠纷的方式:友好协商或按合同法在供方所在地解决。
十、其他约定事项:
十一、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日。自双方签字盖章之日起生效。合同期满后,再续合同必须以书面形式通知对方,重新签订。
十二、本合同一式两份,签字盖章后生效,未经事宜,双方另行协商解决。
供方:__________ 供方联系电话: __________ 传真:__________
需方:__________ 需方联系电话: __________ 传真:__________
签订时间: 年 月 日
篇13:汽车抗磨剂产品定购合同_合同范本
订约日期:________________________________
甲方(需方):____________________________
乙方(供方):____________________________
供方:_________
地址:_________
邮编:_________
电话:_________
传真:_________
法定代表人:_________
总经理:_________
需方:_________
地址:_________
邮编:_________
电话:_________
传真:_________
法定代表人:_________
一、定购产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量
1、产品名称:_________
2、生产商:_________
3、牌号:_________
4、商标:_________
5、规格型号计量:
a、_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶;
b、_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶;
c、_________盎司(_________毫升)/_________瓶
d、_________公斤/_________升/桶
e、_________公斤/_________升/桶
6、交提货时间及数量
交提货时间:
数量:
_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶(共计)_________瓶
_________盎司(_________毫升),箱/_________瓶(共计)_________瓶
_________盎司(_________毫升)盒/_________瓶:(共计)_________盒
_________公斤/桶(比重_________:_________)(共计)_________桶
_________公斤/桶(比重_________:_________)(共计)_________桶
产品定购列表:
┌──────┬──────┬──────┬────┬────┬────┐
产品代码 产品名称 规格型号 数量 单价 金额
├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤
├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤
├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤
├──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┤
└──────┴──────┴──────┴────┴────┴────┘
合计金额(大写)_________(小写)_________
二、质量要求技术标准:
_________原厂质量标准:_________
三、供方对质量负责的期限:保质期_________年。
四、履行地:_________
五、交(提)货地点:_________
六、运输方式及到达站(港)的费用负担:_________
七、验收方式及提出异议期限
需方提货前验货到_________验收货物。
八、结算方式:现金、电汇、信用卡、银行承兑汇票
九、违约责任:_________
十、其他约定事项:
本合同于_________年_________月_________日在_________签订;有效期至:_________年_________月_________日
供方单位名称(公章):_________需方单位名称(公章):_________
代表人:_________代表人:_________
开户银行:_________开户银行:_________
共2页,当前第1页12
篇14:固定资产产品销售合同
甲方(买方):
住所:
联系电话:
风险提示: 签订前对合作对象的审查,有助于在签订合同的时候,在供货及付款条件上采取相应的对策,避免风险的发生。
注意,了解合作方的基本情况,保留其营业执照复印件,如果合作方是个人,应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。
了解这些信息有利于我方更好地履行合同,同时,当出现纠纷的时候,有利于我方的诉讼和法院的执行。
乙方(卖方):
住所:
联系电话:
甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《民法典》的规定,订立合同如下:
一、订单
1、订单的形式:订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容:订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达:双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。
乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单,否则该订单对甲方无效;
双方接收订单方式如有变动的,应以书面形式及时通知对方;
具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效:订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
二、技术指标和质量要求
1、按国家标准执行。
2、按_________颁布。
3、由甲乙双方商定技术要求执行。
三、合同价格和支付方式
风险提示: 应就对账方式、确认形式,以及付款时间、开具发票等事项进行约定,以防双方在实际履行过程产生分歧,甚至诉讼纠纷。
作为供方,应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。
建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%),供方才予以发货,或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。
1、本合同总价格为(人民币大写):
_________元。
2、预付款:甲方于本合同签署之日起,在______日内,将合同总成交价的______%定金,即人民币_________元作为定金支付给乙方。
乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
3、发货款:乙方按合同规定在发货时,将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书,以可靠方式寄递给甲方。
甲方收到以上单据的次日起______日内,将合同总成交价的______%,即人民币______(元),作为发货款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
4、验收款:在销售物品通过甲方的验收之后,甲方在______日内,将合同总成交价的______%,即人民币______(元),作为验收款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
根据实际情况而定。
5、保证金:收到货品______年内,如无发生质量问题,则自收货日期起满______年期,甲方应将余款即合同成交价的______%付给乙方。
6、甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号。
开户银行、账户名称、账号如有变更,变更一方应在合同规定的相关付款期限前______天内以书面方式通知对方,如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。
四、交货与交货方式
风险提示: 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移,属于动产的货物在所有权交付时转移。
如:在合同中约定交货地点为供方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到需方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。
如果货物送往本地,当明确约定送货地点,这关系到纠纷处理时法院的管辖;
如果货物送往外地,则尽量不要写明,而应争取约定由本地法院管辖。
此外,合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。
这样做的目的是防止经办人离开后,对方不承认收货的事实,给诉讼中的举证带来困难。
1、乙方于本合同签署之日起,在______日内,将甲方销售的物品全部送达指定地点。
交货地点:__________________。
2、乙方应在交货前______日内,以电话或传真向甲方提供交货计划(内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排)。
甲方应及时作好准备,办妥一切接货手续,在货物到达后______小时内提运完毕。
3、甲方对乙方交付的物品,均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。
对于因乙方误发、多发的物品,甲方应负责妥善保管,并及时通知乙方查处,由此发生的费用由乙方负担。
4、本合同所有物品运抵甲方现场后,双方代表共同参加开箱检验。
如设备外包装完好无损,但箱内设备发现短缺或损伤,应由乙方负责补足或修理,其相关费用由乙方负担。
五、安装、调试与验收
风险提示: 应对送货、签收、验收事项进行约定,特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时,一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注,以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。
为保障供方的合理利益,一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定,即在限定时间内如需方未提出质量问题,则视为检验合格。
同时,在机械设备的销售中,同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前,不得使用产品,否则,视为验收合格,供方对此后的质量问题不再承担责任。
1、乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“销售物品”的安装和调试工作,并对甲方人员进行技术指导,保证使“销售物品”达到预定的性能指标。
2、在安装调试过程中,甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员,在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。
3、乙方安装调试完毕后,甲方组织人员对销售物品进行验收测试,将验收测试情况记录在《采购物品验收报告》中。
如果甲方发现销售物品中存在缺陷,双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。
(1)如果销售物品存在严重的缺陷,则退回给乙方。
乙方应当给出纠正缺陷,双方协商第______次验收的时间。
乙方应当赔偿给甲方造成的损失。
(2)如果销售物品存在一些轻微的缺陷,则乙方应当给出纠正缺陷的措施,双方协商是否需要第______次验收。
4、当所有的销售物品都通过甲方的验收后,双方责任人签字认可,销售物品正式交付给甲方。
之后,甲方将验收款支付给乙方。
六、品质保证与维护
1、乙方保证提供给甲方的“销售物品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。
2、乙方承诺质量保证期:销售物品通过验收之日起,系统软硬件保修______个月。
本保证不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。
3、在保修期内,乙方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修,不收取任何费用。
保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修,其间产生的材料费用由甲方承担。
在设备保修期结束后一旦甲方要求进行升级和改造,乙方保证提供相应的服务,此项费用由甲方承担。
4、如果销售物品在保修期内出现质量问题,乙方收到甲方维护要求后,在______小时内作出响应;
遇有严重技术问题,重大故障,需要现场维护,乙方应在______小时内到达甲方现场。
七、违约与赔偿
1、甲方违约处理:
风险提示: 作为供方,应在合同中明确需方延期付款的违约责任,同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制,如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,应视情况追究其违约责任,减低风险。
另外,违约金的数额不应过高亦不宜过低,过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,过低则不利于约束买受人。
因此,建议交由专业律师协助处理。
(1)如甲方不按照本合同规定准时支付款项时,应从最迟付款日的次日起,每日向乙
方偿付逾期付款部分总值的______分之______的违约金。
此项违约金额以逾期付款部分总值的______分之______为限度。
(2)如因甲方原因致使设备安装顺延,乙方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用,均由甲方负责。
2、乙方违约处理:
如乙方不按照本合同的规定准时交货,乙方应从最迟交货日的次日起,每日向甲方支付延迟交货部分货款的______分之______的违约金。
此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的______分之______为限度。
八、保密
1、乙方提供给甲方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密,甲方应采取保密措施,予以严密保守。
2、除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外,甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息,也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等,或擅自出版以上“技术资料”,如违反本条规定致使乙方遭受损失,甲方应负法律责任,并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。
3、甲方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后______年(由双方商定)。
九、不可抗力
1、不可抗力是指本合同生效后,发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件,如地震、台风、水灾、火灾、战争等,致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。
2、发生不可抗力的一方应立即通知对方,并在______天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。
3、发生不可抗力事件时,甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法,并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。
4、如不可抗力事件持续______天时,甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
十、合同生效与终止
1、本合同双方授权代表签字日期,即为本合同的生效日期。
如双方签字日期不一致时,以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。
2、本合同的“销售物品”最终保证期限届满日期,即为本合同的终止日期。
但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响,并且守约方有权提出索赔。
十
一、争议解决
1、本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜,将受中华人民共和国法律管辖,任何争议仅适用中华人民共和国法律。
2、甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时,首先应争取通过友好协商解决,该协商应在______天内解决。
3、如协商不能解决时,合同的任何一方可将争议提交到合同签订地人民法院提起诉讼。
4、争议进行诉讼期间,除争议事项外,甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
十二、合同确认
本合同一式______份,甲方持______份,乙方持______份,自合同各方授权代表签字之日起生效。
风险提示: 对于一些常年合作的供销企业,每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。
双方可以签订一份常年销售合同,以消除前述烦恼。
但是,即使签订了常年销售合同,考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同,每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准,因此,应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
篇15:中外工业合作合同
甲方:
地址:
法定代表人:
乙方:
地址;
法定代表人:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《民法典》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,就合作投资“x项目事宜,经友好协商,成成如下协议,以明确责任,共同遵守。
一、项目概况
1、本项目位于盘锦路与卫都路交汇处,x区内,紧邻106国道和濮范高速出口,投资环境优越。该项目总投资近20亿元,项目用地面积500亩,总建筑面积为50万平方米,其中商业建筑规划面积40多万平方米。项目共分三期开发,一期规划建设约15万平方米的建材家居专业市场,二期规划建设25万平方米的商贸物流批发市场,三期规划建设10万平方米的配套设施。
二、合作形式
根据优势互补、互惠互利的原则,双方采用合作开发、责权明确的合作形式。
三、付款方式
项目第一期:乙方向甲方支付投资款人民币4亿元整
项目第二期:乙方向甲方支付投资款人民币5亿元整
项目第三期:乙方向甲方支付投资款人民币3亿元整
四、利润分享和亏损分担
1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
4、共同投资于股份有限公司的股份其孳生物为共同投资人有权按其出资比例取得财产。
五、其他权利和义务
1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;
2.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;
3.股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;
4.股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。
六、违约责任
双方应个面如实履行本协议的约定,任何一方未能履行本协议规定的义务责任视为违约,如违约方支付的违约金不足弥补对方损失的违约方还应另行赔偿。
七、适用法律及争议解决
1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2、因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可向项目所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经甲乙双方签章之日起生效。协议生效后,未经另一方许可,任何一方不得向外公开本协议内容。
2、本协议未尽事宜,经双方共同协商,可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
甲方:乙方:
法定或授权代表签字:法定或授权代表签字:
篇16:产品购销合同书
买方合同号:
签订地点:
卖方: 买方:
1、为发展双方经营生产买卖双方依据相关法律经平等协商,共同订立以下合同条款以便遵循。买方根据 情况按以下产品名称、规格、数量、质量、价格要求在买方指定地点交货。
2、卖方负担货物运达指定地点前的运杂等一切费用。标的物所有权自买方验收合格后转移。
3、对验收中发生的异议,卖方应在买方要求的期限内提出处理方案,并及时予以解决。
4、经办理验收等必要的手续后,卖方向买方开具增值税发票。买方在 付款后次月,依据本合同安排计划向卖方付款。
5、双方在合同履行中发生的争议、各自的违约行为,以合同法相应的条款为准则进行调整。
6、本合同未尽事宜,须经双方共同协商做出补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
卖方: 买方:
(公章) (公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订日期: 签订日期:
篇17:产品授权代销合同
甲方:__________________签署地:____________________ 乙方:____________________________合同编号:________________
为大力推_______________产品的销售,甲方诚征各地代理商,乙方要求建立所在地的销售代理,经甲、乙双方协商,本着薄利多销、利润共享的原则,就有关事项达成如下协议:
一、合同有效期:
合同有效期自______年______月______日至___年______月______日。
二、双方责、权、利:
1.甲方授权乙方为甲方__________________有限公司系列产品在_______________地区的代理。
2.甲方积极协助乙方开展产品推广活动,并为乙方提供产品信息,市场经营信息及推广指导。
3.乙方享有甲方授权代理的产品在授权区域经销权,必须在合同签订之日起______个月内在所管辖区域内布点率达______%以上(商畅____、饭店、超市、便利店等),并告知甲方备案,否则甲方有权取消乙方代理权。
4.乙方须配合甲方维护其产品在_______________市场上的价格稳定,乙方不得以任何方式擅自降价销售(包括优惠、促销活动等);乙方不得跨地区经销,违反此条,甲方有权取消乙方的代理权。
5.乙方不得在授权区域内销售其它类似相同的产品,否则甲方有权取消乙方的代理权。
6、严禁对消费者做出不负责任的承诺和夸大产品的保健功能及治疗作用。
7、甲方可按照乙方要求在产品包装上加印乙方单位及区域代理字样,包装费用由乙方承担并一次结清。
8、乙方有办理产品在代理区域上市的相关手续;对甲方产品经营情况、市场情报有保密义务;对市场销售情况、用户需求信息等有通报义务。
三、产品价格及数量:
1.产品价格详见附表:甲方如有价格调整,应及时通知乙方,若乙方在本地区刻意违反价格政策,并造成区域价格混乱,甲方有权取消乙方代理权。
2.付款方式:本合同签订之日起______日内乙方将货款汇至甲方账户,如逾期______天未交足上述货款,则视为乙方取消合同,甲方有权继续对该地区征召代理商。
四、供货及验收:
款到发货,铁路发运集装箱或慢件零担托运,也可汽车连运、航空及邮政快递方式。
1、乙方应提前______天以书面形式(如传真)向甲方提交订货单并汇款,指定专人(委托人)______姓名,______职务签字盖章,甲方根据此定单发货。
2、在正常情况下,甲方接到乙方订单后,经甲方认定款到账户______日内发货,运费由__方承担。如遇特殊情况,甲方应在______小时内通知乙方。
3、发生不可抗拒的因素(自然灾害、铁路、公路、海运事故等),使甲方不能按期供货的情况除外。
4、乙方在货物到达提货时必须检查外包装是否完好,货物件数是否符合,如发现有误,必须当即向运输单位进行交涉,并在______日内通知甲方。由甲、乙双方协商解决,否则责任由乙方承担。
5、乙方在验收时,如发现规格、型号与订单不相符合,应妥善保管并在货到3日内提出异议,由甲乙双方协商解决。
6、交货地点:________________
7、验货地点:甲方库房
8、运费:甲方只负责铁路慢件、或物流运费,如需快件甲乙双方各负担50%,其它如航空及快递费用均由乙方承担。
五、市场推广与广告宣传。
1.甲方向乙方提供市场所需的宣传,推广资料和宣传品。
甲方:____________签署地:____________________ 乙方:____________________________合同编号:________________
篇18:工业设备购销合同书
甲方:
乙方:
甲方根据自身业务需要,经与乙方友好协商,双方达成以下(工具)设备购销协议:
1. 甲方向乙方订购以下设备及工具(附清单 张,为本合同有效组成部分):总金额:RMB大写金额: 以上价格包含:√长途运费、 √短途运费、√现场装卸费、√安装费、 √税金、 √其他费用:
2. 安装:
2.1乙方负责所售设备的安装调试,为甲方提供设备的使用培训;
2.2甲方按照乙方要求预做地基,负责电源线的安装;以上工作的展开乙方应派人员协助,保证安装能够顺利展开之后,方能进行设备安装。
2.3设备的保修期是 年,如产品质量有问题,乙方负责免费维修并免费提供所需零配件(消耗配件除外),其他设备或工具按厂家规定的标准执行;
2.4甲方应严格按照设备使用说明书的要求进行日常操作使用和维护,由于甲方人员不正当的操作使用而造成设备的损坏不在保修范围内,但乙方应予协助解决;
2.5设备安装过程中甲方有义务安排人员协助乙方。
3. 交货、验收及售后服务:
3.1本合同内主要设备(包括: )的交货期为: ;
3.2货到后,甲方根据合同约定验收设备的数量及型号、质量等,确认无误后,在乙方的销货单上签字或开出签收单给乙方,并加盖公章;
3.3 甲方指定本合同设备签收人: ,证件号: , 联系方式: ;乙方指定的设备安装负责人是: ,身份证号: ,联系方式: ;
3.4乙方安装调试时间预计为 个工作日;
3.5乙方设备安装调试完毕后,甲方应在 个工作日内验收;因为甲方原因在此期限内没有验收则视同甲方已验收,甲方不得因此改变付款方式;
3.6 乙方应严格按照合同约定交付、安装设备,延迟一天交货或安装甲方从总货款里扣除 元;
3.7 乙方售后服务如下:(质量、质保、维修服务、定期服务、培训等)
4. 付款方式:
本合同经双方签字盖章确认后,双方按照以下方式付款:
4.1合同签定后,甲方即付定金: 元;(大写: )
4.2本合同中主要大型设备(包括: )到货后,由甲方再付款 元,乙方于 日内开具全额发票;
4.3设备安装调试完毕后 个月内,甲方支付尾款 元;
4.4乙方收款账户为:
名称:开户行:账号:
5. 违约责任:
5.1乙方按照合同供货,负责安装调试及培训,保证所售设备能正常使用,满足甲方需要。在乙方安装调试、培训并开具足额发票后五日内,甲方按照合同约定付款,甲方逾期未付款或拖欠货款,每天按合同总金额的 ‰向乙方支付违约金。
5.2 若乙方未如期安装调试,未及时进行培训,或安装调试及培训不能满足甲方业务需要,后期未有依约维修服务,乙方应赔偿甲方由此所造成的损失,并每天按照合同总金额的 ‰向甲方支付违约金
6、甲乙双方应自觉遵守本合同,如有违约应承担相应法律责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并于 日内提供相关证据,由双方另行商议本合同更改事宜。
7、本合同在执行中发生纠纷,合同双方应本着有利于合作原则协商解决,若协商不成,应向甲方所在地法院起诉裁决。
8、本合同一式肆份,双方各贰份,自签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:机械产品采购合同_合同范本
相关的合同范本
·办公家具采购合同
·水果(苹果)采购合同
·粮食竞价采购合同
·农副产品采购书
·茶叶采购合同
·食品采购合同
·政府采购合同书
·建材采购合同
·木材采购(订货)合同购方:_________
卖方:_________
签订地点:_________
签订时间:_________年_________月_________日
买卖双方自愿按照下列条款签订本供销合同并共同遵守:
┌──┬───┬────┬────┬───┬───┬────┬──────┐
│序号│名称 │型号 │规格 │ 单位 │ 数量 │单价 │ 金额 │
├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴──────┘
(1)价格构成:
1.本合同合计总价:人民币(大写)_________元整;
2.设备安装调试后,买方付清全部货款;
3.如买方不能在合同规定的时间内付清全部货,超过期限,则需每天按合同总金额5%的违约金赔偿给卖方。
(2)质量、技术:
1.设备必须与所签定的型号相符。
2.符合制造厂家的出厂标准。
(3)供货方式:
卖方负责运输费用,并按买方约定时间送到指定位置。
(4)检验和交接:
设备抵达和拆包时,买卖双方须派代表在现场清点检验,签署并记录在案。
(5)安装和培训:
1.卖方提供要求,买方负责装修水,电及其他所需环境要求。
2.卖方负责在国内的设备安装、调试及操作人员的培训。
(6)售后服务:以上设备免费保修一年,终身维护。(备注:买方需使用卖方指定的耗材,否则,由此产生的机器故障不在保修范围内。)
『该文章由www.diyifanWEN.COM(第一§范┆文网)整理,版权归原作者、原出处所有。』
(7)解决合同纠纷的方式:
合同签订后,未经双方同意不得撤消合同,如有未尽事宜双方可协商解决,双方协商或调节不成时,由_________仲裁委员会仲裁。
(8)本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字后生效。
买方(盖章):_________ 卖方(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
篇20:电子产品买卖交易合同
合同编号:
出卖方:签订地点:
买受方:签订时间:
根据相关法律、法规的规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条名称、品种、数量、价款及交货时间
名称
品种
产地
商标
数量
单价
金额
交货时间
合计人民币:
第二条质量标准:
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:
第四条合理损耗标准及计算方法:
第五条交货方式、地点:
第六条运输方式及到达站和运输费用负担:
第七条检验标准、方法、地点及期限:
第八条检疫单位、方法、地点及费用负担:
第九条结算方式、时间及地点:
第十条本合同解除的条件:
第十一条违约责任:
第十二条其他约定事项:
第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双当事人协商解决;也可提请浦口区工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,向浦口区人民法院起诉。
第十四条本合同一式五份,双方各执两份,鉴证方留存一份,签字之日起生效。
出卖方:
住所:
法定代表人:
身份证号:
委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
买受方:
住所:
法定代表人:
身份证号:
委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
鉴证意见:
鉴证机关
经办人:
年月日