服装外发加工合同样本_合同范本
甲方(供应方):_____________ 合同编号:_____________
乙方(加工方):_____________签定地点:_____________
现经双方友好协商,特制定以下协议:
一、签定时间:_____ 年__ 月__ 日交货地点:_____________
制单№款号 、货品 、名称 、 数量 、货期 、单价 、每 件 、成本价 、备注
________、 ____、 ____、____、 ____、 ____、____、____、____
二、甲方以下达“生产加工制单”方式委托加工,明确委托加工服装的款式、数量、货期、及提供ok样板、工艺制作要求和质量标准,经双方认可,即为合同的组成部分,具有与合同同等法律效力。如在生产中途需要改板或在其它特别需求等,必须有书面通知。
三、乙方负责每款生产加工单的双程运输费用。缝纫线由___方提供,其费用由___方承担。线的供应商:______线价:_______________
四、乙方需对甲方提供的所有工艺技术资料、实样、唛架及样板等检验确认无错,方可投入生产。若有问题,需及时通知甲方。否则,造成质量的问题及经济损失,由加工方承担。
五、乙方需根据合同要求保质保量生产并如期交货。由于乙方责任造成不能出货,则按此款数量的零售价赔偿,并承担延误客人合同期的违约金。如超期一天按该货品总价的1%扣款,如超期两天按该货品总价的2%扣款,以此类推,如因甲方原因(物料不齐或其它)造成不能按期交货,双方另行定货期,并需签字生效。
六、乙方交货成品数量缺失,以每千件为单位,三件以下按货品的成本价的两倍予以赔偿。三件以上按该货品的成本价加市场零售价的两倍予以赔偿(在加工费中扣除)。
七、大货送甲方做尾部工序的,发现成品油污、跳线、烂孔、抽纱、色差等情况,通知乙方来解决。如乙方不及时来返执或货期紧迫,甲方尾部帮手配片、返执,甲方则扣除乙方返工工时,按每小时3.00元计算,在加工费中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料,按制单裁数规定物料损耗计算,超出部分的费用由乙方承担。甲方必须在一定时间内清点来料、核对一切来料并签收。布料、物料如有质量问题不能生产,应及时交予甲方处理。否则造成损失由乙方承担。
九、裁床开裁前负责对布料进行检查。如发现布料有质量问题(含布料短码)及实际用量超过制单用量,应立即通知甲方商量解决办法,双方确定无异后,方可开裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需计还成本:凤眼0.1元/粒,钮门0.025元/粒,打枣0.018元/粒,剪线0.2元/件。
十一、结算方式:按甲方实际出货数量结算,5‰可接受次品视情况而定(最多按单价半计),超次品按成本价扣回。此月出的货待下月25号至30号结算,如有特殊情况会另行通知。
十二、甲乙双方应本着精诚合作的态度,如因合同或其它产生争议,协商不成,双方可通过法律途径进行解决。
十三、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力,本合同由双方代表签字这日起生效。
甲方(供应方):_____________ 乙方(加工方):_____________
地址:_____________________ 地址:______________________
授权代表:__________________ 公司盖章:___________________
授权代表:__________________ 公司盖章:___________________
日期:______________________ 日期:_____________________
更多相似范文
篇1:衣柜定制加工合同
甲方:________________________
乙方:________________________
甲乙双方就定做工装一事,根据《民法典》等相关法律的规定,在平等自愿、诚实信用的基础上,经充分协商,现达成如下合同条款:
一、产品情况
1.面料成分:主要面料:______________
其他辅料:______________
2.号型数量:小号_______件,中号_______件,大号_______件,特大号_______件,合计:_______件。
3.工装价格:_______元/件,合计:_______元整。
二、产品质量
1.乙方根据甲方的要求先提供样品,样品经双方书面确认后,乙方再按照样品的质量生产,所有工装质量应不低于样品。
2.甲方的要求包括:工装位于左胸口处、显示电脑机绣的企业标识和文字图案。
3.样品确认以签订确书认的方式,确认人员甲方为_______,乙方为_______。
三、产品交付
1.分两批交付,第一批应于_______年_______月_______日前交付_______件,交付地点_____________________;第二批应于_______年_______月_______日前交付剩余_______件,交付地点____________________________。
2.乙方送货上门,分别送货至上述交付地点,第一批货物运费由乙方承担,第二批货物运费由甲方承担。
3.货物毁损灭失风险,乙方送货至上述交付地点、甲方验收之前风险由乙方承担;货物验收之后风险由甲方承担。
四、货款支付
1.样品确认后,甲方应于_______日内向乙方支付_______%的货款共计______________元,余款须甲方全部验收货物、乙方提供_______%的增值税发票后_______日内付清。
2.付款方式为___________,乙方开户行______________、账号为_____________________。
五、权利义务
1.甲方应当按照约定支付货款;
2.甲方验货后如发现质量不合格,应当于_______日内向乙方提出书面异议,书面异议方式为传真方式,甲方传真号码______________,乙方传真号码______________;
3.乙方应当按照如约交货并保证产品质量;
4.运输途中的货物保险费用由乙方承担。
六、违约责任
1.甲方如逾期付款,乙方有权中止交付相应数量的货物,有权要求甲方支付逾期货款数额每日万分之_______的违约金;
2.乙方如逾期交货,甲方有权中止付款,有权要求乙方支付逾期交货总价每日万分之_______的违约金;
3.货物质量不合格,乙方收到甲方质量异议后应当及时返修、更换,拒绝返修、更换的或者返修后仍然不合格的,乙方应当退还甲方相应货款。
七、其他约定
1.未尽事宜,可协议补充,补充协议与本合同具有同等效力;
2.发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方可向______________区人民法院提起诉讼;
3.本合同一式_______份,双方各执_______份,自签章之日起生效。
甲方:________________________乙方:________________________
日期:_______年_______月_______日日期:_______年_______月_______日
篇2:2024年加工承揽合同书格式
甲方(定作方):
代理人:
地址:
联系电话:
乙方(承揽方):
代理人:
地址:
联系电话:
为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任,确保合同全面履行,经双方平等协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款,以资双方共同遵照执行。
第一条 定作物名称、数量、规格、质量、价款
防盗门名称___________,规格___________,单位___________,数量___________,单价(元/M2)___________。
注:以实际安装樘数结算,面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时,提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。
工期要求:
第二条 承揽方式、材料的提供
2.1 承揽方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。负责制作、安装,运输到施工安装现场;
2.2 本合同价格内已包含:制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容;
2.3 材质标准:
2.3乙方产品必须附有产品出厂合格证,需检验的,应提供检验合格证,作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品,如有发生乙方无条件退货重作。
第三条 承揽范围
3.1 乙方承揽加工范围:
3.2 工程地点:
第四条 合同价款的计算、结算、支付方式4.1计算方法:面积以现场实际测量面积为准。
4.2 本合同签订后,乙方必须提供样品,经甲方同意后方可大量使用,乙方全额垫资。
4.3 付款方式:安装完毕经验收合格付总价款的95%,余5%作为质量保证金,待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。
第五条 合同价款与酬金
本合同价款共计:以实结算_________元整。
第六条 加工制作安装要求
6.1 甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料,具体施工尺寸由乙方现场实测。
6.2 乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表,相关费用及电费由乙方承担。
6.3 乙方必须严格按照甲方要求设计门型,甲方审核签字后方可制作生产
6.4乙方在施工阶段应配合主包单位工作,按进度要求及时提供安装。
6.5 为了保证工程的进度和质量,总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物,乙方负责保护安装成品,属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。
第七条 工期
7.1开工前三天甲方向乙方下达开工通知书,工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度,不得影响甲方工程按期竣工验收。
7.2 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件,影响进场施工;
(2)在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延误工期。
第八条 工程质量标准和验收办法
8.1 本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。
8.2 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督和整改。
8.3乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计单位签证后实施,所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。
第九条质量保修工程竣工并经验收合格后,乙方按规定对所承揽工程实行保修,保修时间按国家规定执行,在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。
甲方通知乙方返修时,乙方应及时维修,如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修,一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用,甲方全额退还质保金。
第十条 安全及特别约定
1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作,高空作业配安全带,进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方负责协调、配合,所有责任及费用均由乙方承担。
2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包,如有发现,甲方有权随时解除本合同。
第十一条 违约责任
11.1 工程质量不符合合同约定的,乙方负责无偿修理、返工。
11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方偿付逾期违约金,每逾期一天,向甲方支付合同价款的千分之一。
11.3 甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
第十二条争议的处理如在本合同履行过程中双方发生争议,应当首先通过友好协商解决。如协商不成时,可通过______________人民法院诉讼解决。
本合同未尽事宜,可由双方协商一致后订立补充协议处理,补充协议为本合同的组成部分。
第十三条 合同的生效和份数
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
代理人(签字):
合同签订地:
_________年____月____日
乙方(盖章):
代理人(签字):
合同签订地:
_________年____月____日
篇3:加工协议
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙双方为开展来料加工业务经友好协商特订立本合同。
第一条加工内容
乙方向甲方提供加工________产品名称________数量)件所需的原材料乙方向甲方支付相应的加工费后,甲方将乙方提供的原材料所加工成的产品交付乙方。
第二条交货
乙方在合同期间每个月向甲方提供________原材料并负责运至________车站或加工地交付甲方甲方在收到原材料后的________个月内结算加工费后将加工后的成品________件负责运至________交付乙方乙方负责运费)。
第三条来料数量与质量乙方提供的原材料须含____%的备损率乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一略
和规格标准。
如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料甲方除对无法履行本合同不负责外还得向乙方索取停工待料的损失乙方特此同意确认。
第四条加工数量与质量甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品在乙方提出后甲方应赔偿乙方所受的损失。
来料加工合同第五条不可抗力由于战争和严重的自然灾害以及双方同来料加工合同意的其他不可抗力引起的事故致使一方不能履约时该方应尽快将事故通知对方并与对方协商延长履行合同的期限。
由此而引起的损失对方不得提出赔偿要求。
第六条仲裁本合同在执行期间如发生争议双方应本着友好方式协商解决。
如未能协商解决提请中国________仲裁机构进行仲裁。
第七条合同终止
本合同自签字日起生效。
有效期到本合同规定的________件由甲方加工的成品交付乙方并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。
本合同如有未尽事宜或遇特殊情况需要补充、变更内容须经双方协商一致。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
____________年_________月_________日____________年_________月_________日
篇4:加工定作合同中后履行抗辩权的正确行使_合同范本
原告浙江湖州中意达水处理设备有限公司(下称中意达公司)与被告宁波乐伟机械有限公司(下称乐伟公司)于XX年12月31日签订一份加工定作合同,由原告为被告定作泉水生产线设备一套,合同总金额为10.9万元。双方约定由原告按被告的要求提供设备材料,交货时间为XX年1月16日,并约定了有关质量要求、技术标准、报酬结算方式及履行期限等。同时约定:“供方必须负责全部泉水生产线设备的管路、设备等附属设备的安装、调试达到出水标准,经需方验收合格后一周内付清余款。”
在合同履行过程中,被告乐伟公司共向原告中意达公司付款人民币63040元。后因双方发生纠纷,原告未对设备进行安装调试,被告另请他人安装调试后将该设备出售。原告中意达公司于XX年8月10日向法院起诉,请求判令被告支付尚欠加工费人民币45960元。被告乐伟公司辩称,原告未按合同约定履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务,故原告对尚余货款不具有请求权。
[分析]
本案的争点是被告乐伟公司是否享有后履行抗辩权。笔者认为,被告不享有后履行抗辩权,应判决被告向原告支付尚余加工费,理由如下:
1.合同当事人行使后履行抗辩权的基础和前提是双方当事人应当是因同一合同互负债务,在履行上有一定的关联性,两项债务间应当有对价关系。本案中,双方签订的合同为加工定作合同,从合同约定内容看,原告交付定作物,被告支付加工报酬,双方互负对待给付义务,因此,从合同分类理论上看,该合同属于双务合同。双务合同的牵连关系以及当事人依据合同所产生的协作关系表明,抗辩权的行使人必须是忠于合同,期待合同得到正确履行的,所以根据诚信原则,对方须履行相应合同义务,由此来保障合同实现,维护交易秩序。
2.就本案而言,原告履行了合同的主要义务,交付了定作物,被告就应当支付对价——10.9万元的加工费。按照合同法的相关规定,原告未履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务,这确实是“履行债务不合约定”的情况,但被告只能在原告未履行的合同义务范围内“有权拒绝其相应的履行要求”,即有权拒付尚余加工费。
但从整个合同来看,安装、调试显然不是原告的主要合同义务,原告未安装、调试并未构成根本性违约,被告仅就原告未履行的合同义务享有后履行抗辩权,而不能以安装调试的附随义务来对尚余的45960元加工费行使后履行抗辩权,尤其是被告另请他人安装后已将该设备出售,实际已实现合同目的。
所以,本案中,被告乐伟公司拒付45960元加工费与原告中意达公司未履行安装调试义务之间并不存在对价关系,被告乐伟不享有后履行抗辩权。这样处理符合后履行抗辩权的法理和立法意图,有利于保护经济交易关系。本案中,原告向法院提起诉讼的过程中,被告才主张后履行抗辩权,显然已脱离了合同法设立该项制度系为保证合同义务得以正确履行的初衷。
3.在一方当事人部分履行合同的情况下,就合同已履行部分而言,一方当事人只享有权利,对方当事人只负有义务,双方没有具有对应关系的权利,任何一方当事人不可能行使后履行抗辩权;就合同未履行部分而言,一方当事人享有的要求、对方为对待给付的权利,与对方当事人享有的要求、一方当事人为给付的权利之间互为对价,具有对应关系,任何一方当事人均可行使后履行抗辩权。
但特别要注意的是,对方当事人在合同未履行部分享有的要求、一方当事人为对待给付的权利,与一方当事人在合同已履行部分享有的要求、对方当事人为对待给付的权利之间不互为对价,没有对应关系,对方当事人不能就此行使后履行抗辩权。
在本案中,被告拒付设备余款,已超出正当的后履行抗辩权范围,因原告的行为属合同部分履行不适当,被告只能对其履行不适当的部分相应行使抗辩权,而不能拒绝支付全部设备余款。
篇5:产品加工承揽合同_合同范本
甲方:(定做方)
乙方 (承揽方)附加身份证复印件
加工,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:
一、甲方权利和义务
1、合同签定后,甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具,乙方自购。如在本厂购买材料,由于乙方个人原因,不能继续做画,为保证本厂产品质量,材料不退。
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。
二、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m2)的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期 月,200 年 月 日起至200 年 月 日止。
本合同期瞒后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
篇6:药品委托加工合同
定作人 (甲方):
承揽人 (乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则,现就电瓶产品委托乙方加工制作的相关事宜,特签订本合同:
第一条 合作内容
加工定作内容:就乙方目前生产的20多个品种的电瓶 ,甲方暂定在合同期限内向乙方定做30万支。
第二条 合同期限
自本合同生效之日起至 20x 年 12 月 30 日止。
第三条 加工定作方式
1、本合同中甲乙双方所约定的加工定作方式为:由甲方提供原材料,乙方进行加工制作,生产出成品后,向甲方交付产品,乙方收取加工劳务费。
2、在本合同期限内,生产原材料和成品的所有权均系甲方所有,乙方只具有收取劳务费的权利和义务。
3、关于其加工制作过程中的税、费等问题由双方另行协商确定。
第四条 加工劳务费
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本价的15%向乙方支付加工劳务费用。
第五条 双方的权利与义务
1、本合同期限内,甲方负责向乙方供应生产电瓶产品所需的一切原材料,乙方提供仓库供甲方用于原材料和产品堆放,甲方对原材料享有所有权,甲方派专人就原材料签收登记、保管,并按生产进度的需要发放原材料。
2、甲方有权监督乙方进行加工制作,如发现存在不合格产品的,甲方可拒绝接收成品,并有权要求乙方承担成本损失。
3、乙方应对生产的成品,分批次向甲方移交。
4、未经甲方同意,乙方不得擅自处置甲方的原材料或成品(包括不得变卖、转移、出售、赠与、担保等) 。
5、合同期间,非因不可抗力或本合同约定情形乙方不得停工、停产。
6、合同履行期间,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方认为有需要对生产的产品办理质押等手续的,乙方应全面配合。
第六条 验收标准
乙方生产的产品质量应严格按照国家标准或行业标准执行乙方下线的成品每天向甲方办理移交。
第七条 违约责任
1、乙方应妥善的保管好甲方供应的原材料和生产线上的半成品及未交付的成品,在此期间,如存在损毁灭失等情形的由乙方承担赔偿责任。
2、乙方如擅自处置甲方的原材料或产品的,则由乙方承担损失赔偿责任。
第八条 其他
1、本合同未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同相冲突的,以补充协议为准。
2、本合同自双方签字或盖章时生效,在履行合同的过程中发生争议的,可向合同履行地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:加工制作协议高档礼品盒
委托方:_________
承制方:_________
本着双方互利互惠的原则,经双方友好协商,列定以下条款,希共同遵守:
(一)双方严格遵守《广告管理条例》。
(二)承制方必须保证制作质量,在委托方审稿期间,委托方有权要求修改。
(三)委托方在确认稿件并交付承制方制作后,不得随意更改稿件内容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方应另付费用。
(四)委托方负责提供与本项目有关的资料,在承制方制作过程中,委托方应尽力配合,给与方便。
(五)双方在合同上签字后,委托方即付制作总金额的40%,作为预付款。
其余款项在全部制作完成,并经委托方审核确定后,交稿时全部结清。
(六)承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的5%起向承制方要求负责赔偿。
(七)承制时间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
(八)本合同一式两份,双方法定代表人或指定代表人签字,并加盖双方单位公章,即生法律效力。
(九)发生纠纷,双方协商或到_________仲裁委员会仲裁。
(十)合同金额:_________。
委托方(盖章):_________ 承制方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇8:加工制造机械租赁合同
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
二、租赁设备概况
设备名称规格型号数量(台)随机人员(人数)机手补助租赁金额
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、 提供技术型良好的设备。
2、 设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、 甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责:
1、 为甲方机手提供食宿。
2、 乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、 乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、 乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、 乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自 年 月 日至 年 月
日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,首月 3.8万 元/月,次月 3.6万 元/月,第三月 3.4万
元/月,第四月 3万 元/月,第五月 2.8万 元/月,第六月 2.6万
元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金 3.8万 元,并且完全支付进场和反程运费押金 5000
元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(
元/天)。
3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过
元以上的部分由甲方承担, 元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。
7、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表、租赁机械收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方:
法人代表:
委托代理人:
地址:
电话:
传真
开户行:
帐号:乙方:
法人代表:
委托代理人:
地址:
电话:
传真:
开户行:
帐号:
附表一:
机械租赁合同附表
序号合同主要事项
1租赁机械名称
规格型号
编号
出厂日期
数量
2制造厂商
3租赁机械使用地点
4交货地点
5损失赔偿金(大写)
6名义货价(大写)
租赁机械收据
根据 年 月 日,你与本单位签订的编号未
的机械租赁合同,合同附表所列的租赁机械于本日确定承担无误。
承租方:(盖章)
委托代理人:(签字)
篇9:承揽加工城区报亭合同
委托方:________________________
承揽方:________________________
1、加工的项目、产品名称、规格数量价格、交货期:________________________
2、质量标准:乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之____________,但损坏件必须归还甲方。
3、原料供应:加工用锌块由甲方供应。
4、交货方式:由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。
5、质量验收方法:完成加工后由甲方按质量标准验收。
6、结算方式:通过银行托收。
7、违约责任:甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之____________交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
银行帐号:________________________
银行帐号:________________________
____________年____________月____________日
篇10:2024公司个人委托加工合同
签订地:
甲方:(委托方)
乙方:(加工方)
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规的规定,双方在公平、平等、自愿的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方加工鸡精事宜,达成如下协议:
一、合作方式:双方合作方式为甲方委托乙方加工鸡精(鸡精调味料)。乙方负责生产,甲方负责销售。
二、质量要求:按照行业标准SB/T10371-20xx规定执行。
三、质量保障:乙方加工场所应保证其厂房、设备在加工期间完全符合鸡精的加工条件。
四、质量责任:在保质期内,甲方对售出的产品承担质量责任。如属于乙方加工过程中造成的质量问题,甲方在承担质量责任后,有权向乙方追偿。
五、产品规格和标签标注:双方确定委托加工鸡精的产品规格为: ,乙方提前做好相关准备。该项事宜甲方要严格执行国家标签标注相关规定,如果出现问题,甲方应承担法律责任。
六、产品价格及数量:双方同意实行公平交易,随行就市、优质优价。每次要货甲方均以书面形式向乙方下达发货通知单,详细注明要货的产品规格、产品价格及数量、总金额、交货时间,并签字盖章。必要时甲方以书面形式向乙方下达要货单之前,双方进行一次沟通确商,以确保对变化的情况达成完全一致(例如价格变动交货时间等)。
七、产品检验包装、交付:
1、产品包装物包括内外包装由甲方向乙方提供,乙方在加工过程中不得侵犯甲方的注册商标专用权。
2、产品交付:乙方送货至甲方指定仓库。
八、协助及保密义务
1、甲乙双方应履行通知、协助、保密等义务。
2、双方不得故意泄露对方的经营信息,如有违反并造成一方经济损失的,损失一方有权保留根据国家有关法律追究另一方法律责任的权利。
九、违约责任
1、甲方产品在乙方厂区内发生短少、灭失、污染或变质等损毁由乙方按甲方的实际损失承担赔偿责任。
2、由于任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担责任;如属双方违约,则根据实际情况,由违约方分别承担各自应负的责任。
十、不可抗拒事由
由于不可抗拒事故,致使协议无法正常履行,甲、乙双方免除无法履行的责任,但是无法履约应在七个工作日内通知另一方,并提供官方出具的有效的不可抗拒事故证明文件,若不可抗拒是在当事人迟延履行后发生的,不免除责任。
十一、合同纠纷解决方式:1. 双方协商、2.向签约地人民法院起诉。
十二、本协议有效期为三年,自 年 月 日至 年 月 日止。期满根据情况可续签。
十三、本协议一式五份,双方盖章后生效。
甲方: 乙方:
代表 代表
20xx年3月5日 20xx年3月5日
篇11:加工安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就保障性住房工程门窗加工、安装事宜协商一致,为确保工程质量进度和甲乙双方的共同利益,特订立以下条款:
一、结算价格:每平方米 元,不含税金。
二、材料要求:型材采用中材高抗紫外线白色共挤系列型材,玻璃采用4+8+4中空玻璃。乙方才料进场后经甲方验收合格后方可安装。
三、结算方式:按照实际安装面积结算。
四、付款方式:窗框安装完后,经甲方验收付工程总价款的 支付余额待窗扇及玻璃安装完毕,经甲方验收合格,扣除保修费后一次性付清。
五、合同自签订之日起,由乙方核实洞口尺寸,绘制窗型大样图,由甲方签字认可后方可加工。
六、工期要求:按甲方制定的工程进度按时完工。
七、安全要求:乙方人员进场后,所有施工安全及用电安全由乙方自理,甲方概不负责。
八、工程保修:保修期一年,保修期内乙方按本协议执行保修义务,甲方在使用工程中若发现施工质量问题和材料质量问题,责任由乙方承担,甲方有权追究乙方相关责任并要求赔偿。
九、合本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
年 月 日
篇12:加工合同书
甲方:
乙方:
为建立劳动关系,明确双方义务,依据中华人民共和国《劳动法》及相关法律规定,在平等、自愿协商一致的基础上订立本合同。
一. 甲方聘用乙方做仪表车床主管,负责甲方的仪表车床调机、技术指导、产品质量且保证甲方机器正常运转,产品质量过关。
二. 乙方每月薪水 元,工资发放时间次月 日,发放上月薪水。
三. 本合同期限自 年 月 日至 年 月 日止,在此期间为有限期。
四. 乙方每月加班在3个晚上10小时内,甲方不给于乙方加班费。
五. 年终奖金,甲方认为乙方成绩突出,遵守制度,甲方付乙方奖励1300元,如乙方业绩平平,不遵守甲方制度,取消年终奖。
六. 甲方合理安排的工作乙方要服从管理。
七. 乙方必须认真做好本职工作,配合甲方做好生产。
八. 违约责任
甲乙双方同意本合同全部条款,如有违约按国家有关法律、法规解决。
九. 如乙方严重失职,没有做好本职工作,甲方有权辞退乙方
十. 乙方不遵守甲方规章制度,违反国家法律法规的造成严重后果,乙方负责。
甲方:乙方:
年月日:
篇13:仪表加工定制合同
合同编号:________ 签订地点:________
签订时间:________年____月____日 定作方:________ 承揽方:________
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限(注:空格如不够用,可以另接。)
二、定作方带料(注:空格如不够用,可以另接。)
三、质量要求、技术标准
四、承揽方对质量负责的条件及期限
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
六、验收标准、方法和期限
七、包装要求及费用负担
八、交(提)货方式及地点
九、交付定金预付款数额及时间
十、结算方式及期限
十一、违约责任
十二、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
十三、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由________仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)
十四、双方协商的其他条款
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
篇14:对外加工装配合同_合同范本
中国_________省_________市_________公司(以下简称甲方)与______国(或地区)_________公司(以下简称乙方),本着平等互利的原则,经过充分协商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________省_________市加工(或装配)成品达成协议,根据中国有关法律、法规订立本合同。
第一条 合同双方
甲方:_________省________市________公司
法定地址:_____________________________
法定代表:_____________________________
开户银行及账号:_________
乙方:_________国(或地区)________公司
法定地址:_____________________________
法定代表:_____________________________
开户银行及账号:_______________________
第二条 双方责任
甲方责任:
(一)提供加工(或装配)生产厂房_________平方米;
(二)招聘工人_________名;
(三)提供厂内加工生产所需要的水、电及设备,费用由甲方支付;
(四)按照本合同规定按质、按量、按时向乙方交付成品;
(五)协助乙方办理驻厂人员暂住户口、入出境申报手续;
(六)协助乙方办理加工所需原材料的进口和加工成品的出口手续;
(七)乙方要求甲方协助办理的其他事宜。
乙方责任:
(一)为甲方进口_________套加工生产所需要的先进的机器设备(详见附表一),其价格应经双方协商认可,所需费用由乙方垫支,甲方则从乙方支付的工缴费内逐月偿还乙方垫支的本息,偿还期为_______年。
(二)为使加工生产正常化,由乙方无偿提供生产所需要的其他专用设备、测试仪器、检验工具等。这部分器材,所有权仍属乙方所有,只在合同期限内由甲方保管使用,损坏和丢失由甲方负责修理或赔偿,但正常维修由乙方负责。合同期满后,由乙方自行处理。
(三)按照本合同规定的数量、规格、质量及时间要求,提供加工生产的原材料(或零部件和元器件)和包装物料、辅料(或辅件)。
(四)甲方要求乙方协助办理的其他事宜。
第三条 加工(或装配)的项目、成品的名称、规格、质量和数量 (注:根据实际情况逐项逐个列出)_________。
在合同期内,乙方如需改变加工项目,增加或减少加工(或装配)的数量,必须提前一个月以书面形式向甲方提出要求,经双方协商同意后,另立补充合同,才能进行生产。
第四条 原材料(零配件和元器件)和包装物料的名称、规格、质量和数量(注:根据实际情况逐一写明)_________。
第五条 来料(或来件)时间和交接手续
乙方每月必须分______次(即每月的______日、_____日以前)把加工生产所需要的原材料(或零配件、元器件)、包装物料等运到生产场地,并办理交接手续。
甲方对乙方送来的原材料(或零配件、元器件)等必须派专人负责验收和保管。经验收不符合规格、质量要求的原材料(或零配件、元器件)或包装物料,或数量不足时,甲方应及时通知乙方更换或补足。
第六条 原材料损耗率
乙方提供的料、件损耗率分别按下列规定计算:(注:根据各种料、件的不同情况,逐类规定)_______________________。
共3页,当前第1页123
篇15:进料加工贸易合同_合同范本
甲方:北京某皮革有限公司
地址:中国北京市顺义县
电话:
传真:
乙方:中国某进出口有限公司
地址:北京市()路()号
电话:
传真:
甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方代理皮革进料加工,皮革制品出口业务达成如下协议:
一、甲方委托乙方代理皮革进料加工,皮革制品出口至香港业务,乙方接受甲方委托。
二、合同标的:
产品名称:
数量:
合同金额:
拟出运日期:
出运港:
到货港:
外方付款结算方式:
三、双方责任及义务:
(—)甲方职责:
1.负责与外商签订所有出口合同,并对合同的全部内容负责;
2.负责安排生产、出运、交货;
3.负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;
4.承担业务的全部费用及风险,保证按合同条款(合同标的)的全部内容执行,并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。
(二)乙方职责:
1.负责按甲方提供的合同内容对外签订出口合同;
2.提供出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;
3.负责出口结汇;
4.结汇后一周内,将货款转付甲方帐户。
四、违约责任:
如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失,由违约方承担。
五、甲方出具的担保函是本协议不可分割的一部分。
六、本协议一式两份,双方各执一份。自签字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
篇16:个人产品加工协议书合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方委托乙方按其提供的规格、型号加工,原材料由提供。
一、 产品名称、型号、数量及金额:
金额合计:¥ 元
合同总价:¥ 元(大写: )
二、 质量要求:按甲方提供图纸严格施工,合格。
三、 交(提)货地点、方式: 自提
四、 交货时间: 年 月 日
五、 付款方式及结算期限:
六、 违约责任:甲方若不能及时付款,乙方可不生产;乙方若不能按期交货,应承担违约损失。
七、 解决合同纠纷的方式:双方协商解决或提交西安市仲裁委解决。
八、本合同自双方签订之日起生效,货款结清后,自行失效。
九、乙方可根据甲方提供传真文件,进行加工甲方所需材料,传真文件与原件同具法律效力。
十、 合同一式两份,甲方与乙方各执一份。具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:团购采购订单合同
甲方(需方):
乙方(供方):
双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等有关规定,经充分协商,现就甲方向乙方采购 产品事宜达成以下协议:
1.0 合同适用范围及期限:
1.1 本合同为甲乙双方交易往来的框架性协议,甲方依据本合同及其附件的规定向乙方采购相关产品,乙方按照本合同及其附件的要求向甲方提供相应的产品与服务;
1.2 除本合同外,甲方在每次具体采购产品时均需另行向乙方发出采购订单;
1.3 本合同有效期为一年,自 年 月 日起至 年 月 日止;本合同期满前,双方可以协商续展合同的期限。
2.0 订单:
2.1 订单的形式:采购订单可以是电子邮件、传真或者通过其他途径向乙方发出的包含产品名称、型号、价格、数量、交货条款等内容的通知、合同类文件;
2.2 订单的送达:甲方依照乙方所提供联系方式、传真或电子邮件形式发送订单;具体每批交货数量、价格和时间以订单为准;
2.3订单的生效:甲方订单送达后,乙方对订单内容有异议的,应在24小时提出。在指定时间内没有异议的,订单即产生效力。
2.4 订单的更改:乙方应严格按实际订单执行,甲方如有变动,应在乙方生产提前通知乙方。
3.0 包装与标识:
3.1.乙方产品包装完整,应当能达到防压坏、防尘、防潮的基本要求;
3.1.2乙方产品必须要有完整标识,标识上要有产品名称、型号规格、生产日期、数量、合格标记等。
4.0 交货时间、交货地点
以甲方订单中约定的时间、地点为准,订单对此没有明确约定的,以甲方要求为准。
5.0 价格条款:
5.1 产品价格由经甲乙双方协商在本合同中确定。具体见下表:
5.2 在甲乙双方对产品价格重新达成协议前,同种产品均按第一次议定的价格执行,任何一方不得擅自进行调价;
5.3 价格解析:产品价格包含乙方将货物运送至甲方指定的地点并交付给甲方之前的所有费用(包括但不限于运费、保险费、仓储费等)、装卸货费、货物税费。
6.0 技术质量要求
6.1 按样品或图纸供货的,产品须符合样品或者图纸要求;乙方经甲方认定批量供货的产品,不得随意更改设计、工艺、技术参数、外形尺寸等;如确实需要更改,必须先通知甲方,同时须提供样品给甲方确认,经甲方确认合格后,才能供货,否则造成的一切损失全部由乙方承担。
6.2 甲方在订单上对产品技术另有特别要求的,还需符合该要求;
6.3 双方既无约定的标准也无样品或图纸的,按国家同类产品国家标准或同类产品行业标准执行;
6.4 乙方必须保证百分之百的及时供货能力,每次送货时,必须提供产品有效的材质证明及合格检验报告;
7.0 质量问题处理:
甲方接收货物后,应及时进行初步验收;对乙方的产品初步验收不合格时,应在七个工作日内通知乙方,乙方接到通知后两个工作日内对品质异常进行调查、分析、处理,以书面的形式告知甲方,并对不合格物料进行处理,处理方式如下:
7.1.经双方确认完全无法使用的物料,乙方必须在三个工作日内自行取回;
7.2. 对于不合格但可返修使用的物料,原则上由乙方负责取回返修,但如需要甲方特采使用,必须由乙方向甲方供销部申请特采,特采批准后,方可由质检签单入库,所有甲方返修产生的额外费用由乙方支付;
7.3.由于乙方提供的物料不合格,甲方要求退货时,所产生的物流管理费用应由乙方承担。
7.4. 因乙方提供的物料不合格造成甲方或第三方的产品发生质量问题,从而被第三方索赔时,经双方协商或技术监督部门以及其他权威机构鉴定是乙方的责任时,乙方应承担甲方乃至第三方相应的经济损失。
8.0 付款时间、方式:
8.1 双方对付款时间、结算方式,具体操作方法为乙方在每个月的 5 日(注:约定具体日期)向甲方提供汇总双方上月1日至最后一日交易情况的《对帐单》供甲方核对;如双方对《对帐单》内容有异议,则应根据本合同、甲方原始订单、经甲方签收的送货单等资料进行核对;经双方核对无误的《对帐单》,甲方以单位盖章或其授权的人员签字的方式予以确认并反馈给乙方;乙方根据确认后的对账单数量开具增值税发票。
8.2甲方在收到发票核对无误后 90 天内,向乙方汇兑、银行汇票或银行承兑汇票等方式支付货款。
9.0 附则
9.1.在合同履行过程中,订单及其他资料的传真件、电子邮件与原件具有同等法律效力;合同附件以及经甲乙双方签字、盖章确认的修改方案等均作为合同的一部分,与本合同具有同等的法律效力;
9.2.在履行本合同中出现的争议,双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.3.本合同一式两份,双方各执一份,自双方授权代表签字并盖章之日起生效。
甲(需)方(盖章) 乙 (供)方(盖章)
签约代表人: 签约代表人:
日期: 签订日期:
篇18:原料加工合同
委托方:__________________
加工方:__________________
委托方与加工方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:
一、合同概况
1、委托方希望根据下列条件委托加工方______产品,有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。
2、加工方希望根据下列条件为委托方加工______产品,有关产品将按本协议规定完成。
3、委托方为______产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。
二、每月订单
1、委托方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
2、加工方在收悉订单后,必须在一个星期内以传真书面向委托方确认订单。
3、除非双方经过同意,否则在订单被加工方确定接纳后,委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。
4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。
5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足,质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。
三、原材料及包装材料安排
原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。
四、加工费
1、含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币______,于此协议签订日起计至______年______月______日,可以双方同意下,根据情况作出调整。
2、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
3、委托方负责提供合适的原材料及包装材料,并免费向加工方运送所需原材料及包装材料,委托方自行安排处理有关材料的运输事宜,及支付相关运费和保险费。
五、技术及工艺
成品各项理化指标由委托方提供,加工方严格按照______工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求,加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担,除非:
A、产品含有非配方所含的其他物质;
B、产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物;
C、产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质;
六、付款条件
1、首次加工费,委托方在产品生产完成10日后全数汇至加工方的银行户头。
2、加工方必须在委托方付款之后三个工作天内向委托方开具增值税发票。
有关知识产权、专利及商标的侵权责任
3、非经委托方书面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。
七、双方责任
加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品,必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标,委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购,如原材料没有按生产计划到位而影响生产,委托方将负全部责任。
八、协议终止
1、其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
2、如任何一方违反以上条约,另一方有权根据本协议规定,提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。
3、协议终止后,委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品,原材料及包装材料,否则加工方有权自行处理有关物料。
九、协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意,可以补充协方方式延长协议期限。
委托方:__________________
加工方:__________________
______年______月______日
篇19:钢化玻璃加工合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经供需双方友好协商,就乙方为甲方加工制作“佳兆业城市广场项目——玻璃钢化委托加工”事宜,达成如下协议:
一、货物品种、规格、数量、单价、总价等:
注:此批合同量约为 ㎡,最后按实际发生量计算。
二、质量标准
1、产品质量标准符合:浮法玻璃:GB11614-1999;钢化玻璃:GB/T15763.2-20xx; 幕墙用钢化及半钢化玻璃 GB17841-1999;中空玻璃:GB/T11944-20xx ;镀膜玻璃:GB/T18915.1~18915.2-20xx;夹层玻璃:GB9962-1999。
备注:
1.没有国家标准的,执行行业标准。
2.钢化玻璃按千分之三以内的合理自爆风险由甲方承担,超出部分由乙方负责补片,但不承担甲方玻璃之外的损失。
2、技术要求
(1)按甲方提供尺寸单 □按甲方提供图纸 □按甲方提供样板 □其他
(2)资料要求:
3.1甲方向乙方提供加工图纸一份,甲方提供技术资料、图纸的日期。
3.2 乙方应对甲方提供的图纸进行复核,乙方如发现所提供的图纸或技术要求不合理,应及时通知甲方,甲方及时给予书面回复并提出修改意见。
3.3 甲方提供的图纸、技术资料须经甲方书面确认,乙方方可按期生产加工,否则乙方暂缓加工。
3.4乙方按照甲方要求可提供企业资质文件的复印件(营业执照、3C认证书)若是单片产品提供合格证及检测报告。如是中空产品提供合格证及、年检测报告和十年质保书。
三、结算方式
合同生效后,甲方向乙方支付玻璃预付款 元 ,乙方供货前甲方需结清每批货款,送最后一批货物(当乙方处未发订单数量小于500㎡时视作最后一批货物)前甲乙双方对清账目甲方需结清全款。
四、供货周期
首批在 天内供货 平米,以后每批(约 平米) 天间隔交货(按甲方要求规格和数量交货,以不影响工程进度为原则)。全部供货周期约 天。
五、运输方式及交货地点 汽运至甲方工地或加工厂( )。
六、产品包装要求:保证玻璃在运输过程中不致受损的情况下由乙方决定,产品玻璃右上角有清晰的装车单。
七、验收方式与质量异议处理:
1、验收步骤方式:
A、收货时的验收:乙方送货到甲方XX工地,甲方对到现场的玻璃数量、规格、进行验收,对玻璃的数量及完整性进行确认,卸车前的破损由乙方承担,卸车后的破损(自爆除外)由甲方承担。以上初验需进行书面签收确认;
B、拆箱及使用过程中的验收
乙方建议甲方宜在7天或更短的时间内开箱验收及使用,如果甲方未能在此期限内开箱,甲方应对玻璃进行必要的防水、防雨、防潮处理,并尽早开箱使用。如拆箱及安装时发现乙方所提供之玻璃表面或内在存在产品质量问题等(A 阶段无法看到位置)。甲方应停止此玻璃的相关作业,进行拍照存证并及时发给乙方,同时须保持停止时的状态并立即书面通知乙方,乙方应在接通知的次日内赶到现场处理,或在2日内做出书面答复;
C、上墙后的验收乙方仅对色差、中空腔内等前面A、B阶段不易发现的问题接受质量疑议。
2、以上三个环节中可能出现的问题,如能远程解决,甲方应尽可能配合乙方进行必要的取证,如拍照等,协助乙方远程解决。如不能远程解决,若甲方在发现问题后,须立即书面通知乙方(乙方应同时回执甲方疑议),否则视为验收合格。乙方应在接到甲方质量投诉通知后24小时内赶到现场处理,并在至少在现场处理后的2日内做出书面答复。
3、若产品问题在乙方责任,则在双方确认问题原因后10天内补回合格产品。
八、违约责任
1、合同一经双方签订即具有法定效力。任何一方不得单方解除合同,否则应向守约方支付合同总金额的3%作为违约金。如任何一方有正当理由要求变更供货规格、数量和交货日期,应首先在合理的时间内以书面形式通知对方,并征得对方同意,由双方签订书面补充协议。因玻璃加工后不可重复利用,故所有玻璃一经乙方生产,无论是否提货,甲方均应按本合同约定付款。由于甲方图纸错误所产生的加工成品不能利用,故凡经甲方下单生产出的合格的玻璃产品,都须按合同价格进行结算。
2、若乙方未按本合同要求及时供货造成工期延误,每延误一天,须向甲方每天支付该批货款 3‰的违约金。反之,如甲方未能按合同规定支付货款,则支付同等违约金给乙方,并由此造成的工期延误则由甲方承担责任。
九、不可抗力:
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、停电、发生风、雨、雪、洪、震等自然灾害以及政府关于产品的强制性的政策规定。
2、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、其他约定
1、乙方负责提供相关产品的出厂合格证和有关产品质量检验报告。
2、乙方对玻璃的有效使用质量提供十年保证,若在有限期内玻璃发生质量问题,经甲乙双方及国家权威机构确认,确是乙方责任的,将由乙方承担经甲乙双方共同确认的甲方玻璃产品损失。
3、经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的相同的效力。
十一、合同生效及解除:本合同经双方签字盖章、乙方收到甲方有效尺寸单及定金后生效,双方履行完合同条款时,自动失效。
十二、合同争议解决办法:在合同履行过程中发生争议,双方当事人协商,如协商不成,任何一方可提交工程所在地的人民法院起诉或到仲裁委员会仲裁。
十三、未尽事宜,双方协商签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
十四、合同份数:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法健效力。
十五、其它约定事项
甲方:乙方:
年月日:
篇20:代理加工合同
委 托 方: (以下简称甲方)
被委托方: (以下简称乙方)
甲方委托乙方加工甲方下列零部件产品,为维护甲乙双方的合法权益,经双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,就有关事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。
第一条 委托代工内容
第二条 物料的提供及相关责任
1.本条款所称“物料”包含但不仅限于代工所需物料、半成品等。双方合作期间,甲方向乙方提供物料的品种、数量等,以甲方出具的委外代工发料单或双方确定的其它发料单为准。
2.甲方应及时如数地提供代工所需物料,乙方应当面点清物料。
3.乙方经检验发现物料不符合要求的,应立即通知甲方调换或补数。如果因甲方调换、补数不及时而导致乙方代工交期延误的,由甲方自行承担相应责任。如果因乙方通知不及时而导致交期延误的,乙方应按本合同中的违约责任条款承担延期交货的违约责任;明知物料不符合要求,乙方仍然使用的,由乙方承担甲方因此遭受的损失。
第三条 物品的保管及返还
1.本条款所称“物品”包含但不仅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、样品、物料、半成品、返修品等及其它零部件。
2.乙方须保证甲方交付的物品不被偷取、擅自更换或被毁损、灭失。否则,乙方须及时补齐被偷取、更换、毁损、灭失的部分以确保交期;因此延迟交货的,乙方须按本合同中的违约责任条款承担延期交货的违约责任;因此给甲方造成损失的,乙方须赔偿甲方。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否则,每发现一次,乙方按其违法所得的10倍向甲方支付违约金;甲方保留追究相关责任方侵权责任的权利。
4、合同终止、无效或被解除,乙方应按甲方要求无条件返还甲方所提供的物品,不得以任何理由拖延。
第四条 技术资料、图纸、包装要求等资料的提供方法
1、如需甲方提供相关技术资料、图纸、包装要求等资料的,甲方应在规定的时间内提供。
2、乙方在依照甲方的要求进行代工期间,发现甲方提供的技术资料、图纸、包装要求等不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。
第五条 验收标准和方法
1、按照甲乙双方签认的样品、检验规范、图纸以及签署的订单中规定的质量要求作为验收标准。
2、甲方应当在收到乙方代工完毕的产品后五个工作日内完成验收工作。
3、乙方向甲方提供的产品必须是经乙方检验合格且是满足甲方的品质要求的产品。
4、甲方如对乙方产品质量提出质疑,乙方必须收到甲方通知后3日内给予甲方答复并及时处理。
第六条 交货的时间、地点
1、交货的时间应当按照甲乙双方签署的订单履行。任何一方要求提前或延期交货,必须事先与对方达成书面协议,并按协议执行。
2、交货地点:甲方工厂
第七条 包装及运输方式的选择及费用的承担
1、包装:由乙方提供并回收使用。
2、运输:由乙方负担。
第八条 质量保证与服务
1、乙方为甲方代工的产品在质量保证期内出现质量问题,并经确认是乙方造成的,乙方应免费给予维修、重作或退换。
2、如果乙方交给甲方的产品出现批量问题,乙方在接到甲方通知后应2小时内派专人到现场协助处理,并出具处理办法,供双方协商解决。就批量问题,甲方有权退货。
3、交给甲方的产品如乙方未按甲方规定包装,乙方应当负责重新包装,并达到甲方要求。
第九条 违约责任
1、乙方延迟交付委托代工产品的(包括正常送货、返修、更换、补交等),每延迟一天,应当按照延迟交付部分产品加工费的10%的比率向甲方支付违约金,以此类推。但甲方事先书面同意乙方延迟交货的,乙方免除违约责任。
2、因甲方所出计划,订单错误或所提供物料所导致无法及时出货而导致的延误交期,所造成的损失由甲方承担.
第十条 保密条款
1、甲乙双方均不得向第三方透露在合作期间获得和知晓的对方公司(包括其产品、分支机构、公司)的商业秘密及属于第三方但对方负有保密义务的信息。
2、未经对方书面同意,甲乙双方中的任何一方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露对方的任何商业秘密。
3、当一方提出收回商业秘密的有关资料时,另一方应将有关资料及其复制件交还给对方,或应对方的要求将这些资料及其复制件销毁。
4、甲乙双方中的任何一方违反上述条款,另一方均有权要求违约方赔偿因此造成的损失。上述条款中的“商业秘密”包括但不仅限于图纸、技术资料、外观设计、财务信息、客户信息等。
第十一条 不可抗力条款
甲乙双方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行或不能及时履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得对方书面同意后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其他条款
1、在履行本合同过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成,向合同签订地人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜,双方另行协商后订立补充合同;本合同的补充合同、附件具有同等的法律效力。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,自双方签字盖章起生效。
4.本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方: 乙方:
授权代表人: 授权代表人:
帐号: 帐号:
电话: 电话: