工程塔式起重机出租合同
甲方:________
乙方:________
根据甲方的实际需要,甲方租用乙方塔式起重机两台,用海南__异地改造工程工地。根据其他相关法律、法规的规定,双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的的则,就本租赁事项协商一致,订立本合同。
工程名称:
工程地点:
第一条塔式起重机基本情况
型号,生产厂家:公司,出厂时间:________年,安装高度按工地高度约40,臂长57.5米,臂端起重量1吨,独立高度37.5米。
第二条租期
1、起租日:从塔式起重机安装调试完毕经质检部门检验合格交付使用之日起计算或应甲方要求实际使用之日起计算。
2、停租日:甲方前7天书面通知乙方停机时间作为停租日。
3、租期暂定为4个月,不足4个月按4个月收取租金超过4个月按实际使用时间计算,满一个月按一个月计算,不足一个月按实际使用天数计算,春节停工期间不收取租金,停工时间以甲方书面通知为准。
4、租期结束日起计,15天后如果因甲方工程故障等原因造成乙方不能拆机的,拖延期间租期照计如塔吊无障碍物能正常拆机,乙方在接到甲方停机书面通知后须7天内将塔吊拆除运走。若不拆,则每超一天,罚款 元天。
第三条租金及进退场费
1、月租金: 元月
注:月租金包含塔机使用消费、司机工资及相关保险费、维修保养费、装拆运营和加班补助费用等。
2、进退场费:一次性 元整台。按照正常塔吊装拆工艺,在__和场地平整的条件下,乙方负责汽车吊拆的费用。
注:进退场费包含了运输、进场、安装、验收、拆卸、退场、基础、附墙预埋件费等费用。
乙方接受甲方委托,聘请有资质的塔吊单位对塔吊进行安装、拆卸、维修、保养,乙方安装、拆除、维修、保养委托合同副本交甲方一份,甲方和乙方视安装、拆除、维修、保养人员为乙方人员。
第四条付款方式
1、租金:塔机使用至工程框架封顶后,甲方通知乙方停止使用塔机,甲方扣下一个月的租金其余全部支付乙方,余下一个月的塔机租金待乙方拆除塔吊后15天内一次性付清。甲方即向乙方支付一次租金,乙方根据项目部规定上报付款申请表,甲方审核后____日内支付)以此类推,直至租期结束。
2、进退场费:塔机进场安装试吊后支付。
3、以上所费用为不含税租凭费。
第五条双方责任
双方共同遵守国家政府相关法律法规,标准规范,使用说明书双方认可接受。
、甲方责任:
1、按照乙方提供的塔式起重机基础受力数据来制作基础,并提供施工方案及基础验收报告给乙方办理报装手续。
2、提前7天通知乙方整机进场安装、拆机的具体时间。
3、负责塔式起重机进场前按排专用动力线路电源,并设立塔机外专用配电箱等协助工作。
4、乙方进行塔吊安装、顶升和拆卸及该施工过程中的现场安全防护工作,负责提供安装、顶升、拆卸过程中的电源。
5、负责塔式起重机进退场安装、拆卸所需的场地清理。塔吊拆除时甲方须保证现场道路畅通、地基坚实,以便汽车吊及运输车辆进场对塔吊进行拆除,如需对现场道路平整、回填或加固等,此项工作由甲方负责。
6、负责提供使用单位应提供的相应资料,配合乙方塔吊在使用地方主管部门的验收申报手续。
7、保证按照合同按期付款,如果甲方拖欠租金超过 万元,则乙方有权停机,以示提醒,停机期间租金照合同规定计算,由此产生的工程方的损失由甲方负责。
8、提供塔机使用所需的专线电源及进电配电箱,送电至塔机基础20米范围内。
9、负责提供持证的合格地面指挥,维修时甲方安排必要的配合。
10、甲方负责提供租期内乙方作业人员在工地期间工作和生活所需的食宿生活用电用水乙方负责提供每台塔吊2名司机。
1、保证塔吊的安全供电特别是在塔吊顶升程中如需停电须提前告知乙方,如在顶升过程甲方擅自停电导致塔吊安全事故,所有责任均由甲方承担。如因甲方其它原因导致塔吊安全事故,均由甲方承担安全责任,不可抗力因素除外,如电业局断电等。双方安全责任界安如有争议,以使用地建委安监站责任鉴定报告为准。
2、协助办理司机工作卡,费用由乙方负责。
3、甲方指派
为驻工地代表,对工程进度、质量进行监督、验收隐蔽工程,办理中间工程签证手续。
乙方责任:
1、保证向甲方提供的塔式起重机安全完整、合格,装机前乙方向甲方提供塔吊生产许可证、出厂合格证等相关资料。
2、负责提供地脚螺栓及固定附墙预埋件并负责安装。
3、负责向省市有关部门申报验收,领取塔吊使用证并14天内交付甲方项目部
4、负责因乙方产品质量、操作保养、维修不符合标准造成的事故责任和直接经济损失
5、应加强对设备时行维修和保养,保证机械设备的正常运转,满足工程使用要求,塔吊使用过程中发生故障,乙方应速派人到达现场并在2小时内进行故障排除,设备计划维修保养要先征求甲方项目部意见,协商安排计划维修保养时间,每月累计故障排除时间不得超过12小时。
6、提供机械操作司机每台2人,并负责司机的工资及相关保险费用,必须持证上岗,且能满足甲方24小时内不定时的施工需要
甲方:________
乙方:________
日期:________
更多相似范文
篇1:建筑起重机械安装拆卸安全协议书
发包单位: 安装装饰工程有限公司 (以下简称甲方)
承包单位: 设备安装有限责任公司 (以下简称乙方)
根据郑州市建委关于《施工现场机械设备安全管理规定》和郑州市安全生产 监察局关于《郑州市起重机械安全管理试行规定》的原则,结合本建筑机械设备 的具体情况,明确双方在起重设备装、拆、运输过程中的安全责任。为确保施工 安全,双方在签订合同的同时签订本协议,双方严格执行。
设备名称、型号:
工程名称:
工程地点:
协议内容:
1、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护,安全生产主管部门颁布的 有关生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、施工前,甲方应保证作业区域道路畅通、平整,夜间施工提供照明设备, 负责布置作业区域安全警戒线,有明显标志,并派专人监护,严禁无关人员进入现场,如有违反,造成后果,由甲方负责。
3、施工前,乙方派 同志负责机械设备的有关安全工作。甲方派 同志负责联系并予以协助,双方应经常联系、合作,预防事故发生。
4、 乙方人员必须持证上岗,严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行,如违反而引发的一切后果,均由乙方负责。
5、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制教育,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
6、设备安装调试完毕后,双方一起参加验收,向有关部门申报,合格后方能投入使用。
7、本协议经双方签字后生效,协议作为合同正本的附件一式二份,甲、乙双方各执一份。
8、双方在施工期间必须严格遵守安全生产的有关规定,按《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行作业,对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况,双方都有权拒绝执行。
9、其他零星内容另行补充规定。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
篇2:起重机出租合同
租赁甲方: (以下简称甲方)
接受乙方: (以下简称乙方)
经双方研究协商共达成如下协议:乙方租赁甲方 塔吊一台。乙方使用地点: #楼项目部。使用时间从XX年 月 日至XX年 月 日止。约共计( )天。租费每天按现市场价 元,预交押金3万元,从乙方将塔吊运走第二天至塔吊送回第一天止累计计算租费,实行多退少补的办法.
一、 塔吊资料:
1、 该塔吊手续齐全, 年 月 日普通塔式起重机验收检验报告一份。
2、 起重设备备案手册一本。
3、 产品合格证明书2份。
4、 塔吊备案证号为: 铜牌一个。
5、 威海市劳动安全卫生检测站颁发合格证书一份。
6、 质量承诺书一份。
二、 乙方责任:
1、 乙方在使用期间将吊出租、转让、债务抵押,一旦发现将交法律部门处理。
2、 乙方在使用期间,塔机任何部件、任何装置发生损坏部件要及时更换,不得带病作业,发生费用由乙方负责。
3、 塔机司机必须持证上岗,严格遵守“十不吊”操作规程。
4、 乙方将设专人对机械定期检查、维修、保养。
5、 乙方在租用期间,不论什么情况报停甲方不予接受。
6、 司机在操作过程中发生超载、斜吊造成主体部件、前后臂拉伤、扭曲、电机烧毁,必须按原厂件更换包赔。
交款人: 签字:
收款人: 签字:
经办人: 签字:
年 月 日
篇3:大型起重机租赁合同书
出租单位:
承租单位:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称:
施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间: 月。
起用时间: 年 日。
合同期限: 月。
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:
开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章):承租单位(乙方盖章):
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
日期:日期:
篇4:大型起重机租赁合同书
承租方(甲方):
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量:甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。
二、租赁时间:从 月 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。
三、施工地点:
四、财务结算:
1、台班收费标准:按包月计费每月31000元。
2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。
3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
六、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
七、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。
八、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下,服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
九、违约责任:
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。
十、其他约定:
食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十一、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。
十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方:
乙方:
年 月 日
篇5:大型起重机租赁合同书
出租单位: (简称甲方)
承租单位: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称: 施工地点:
第二条 租赁期限
进场时间:月 起用时间:年日 合同期限:月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式 贰 份,双方各执 壹 份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条 补充条款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:2024起重机械检验员年终总结400字
20__年即将过去,质检部检验一线全体人员在公司领导的正确领导下下,全力以赴、尽心尽责地做好了产品的检验检测工作,履行了检验员的基本工作职责。回顾一年来的工作,我们主要从下面几方面做了些工作。
产品的进料检验
1、原材料质量控制有关产品的生命,我们通过严格把好入口关,从源头来控制产品的质量,对所有外购原料,首先按规定进行报验制度,检验员确认供应商提交的质量证明文件,并从外观、尺寸等方面进行检测,必要时做机械性能方面的检测。
2、提高检验透明度,产品检验根据检验量的大小,尽快检测,并及时出具检测报告,以方便仓库办理入库手续,增加检验透明度,严格质量检测标准,在满足质量要求的前提下,做到对公司负责的同时,不损害供应商的利益。
半成品的检验
1、半成品检验面广量大,且精度要求高,为保证产品质量,我们对产品实施全检制度,严格控制检验流程,实施对结果负责的制度,并严格执行。所有员工的产品均从检验员的双手过,凝聚了检验员的大量心血,不知有多少的日日夜夜的加班,牺牲了多少检验员的休息时间。
2、严格过程控制程序。对工序流转的产品,必须按产品流转控制程序办理相关手续后方可放行,并执行上道工序对下道工序负责,下道工序复验上道工序的制度,做到层层把关
自身的不足
1、工作中偶有因为马虎而造成工作失误,给工作带来不必要的麻烦。以后我会以严谨的工作态度仔细完成本职工作。
2、在于别人打交道中由于个性原因,不够主动。为了以后能更完美的完成工作,我会主动和领导以及同事多沟通交流。希望通过交谈从他们那学到在课本上学不到的知识。
总而言之,在新的一年,我将继续努力奋斗,认真负责,不断提高自己的工作效率,为公司的发展贡献自己的一份力量。
篇7:建筑起重机械租赁合同
出租单位:__________________(简称甲方)
承租单位:__________________(简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条工程名称:施工地点:
第二条租赁期限
进场时间:_____________________
第三条租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。
第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;
2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。
第七条补充条款
出租方(甲方盖章):_____________________承租单位(乙方盖章):_____________________
委托代理人:_____________________委托代理人:_____________________
电话:_____________________电话:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
篇8:起重机机械零件采购合同
甲方:
乙方:
机械施工有限公司出租给甲方使用的塔式起重机,按建设部文件,维保必须由有安装资质并在当地建管部门备案的单位进行作业,并整理资料,经双方协商,达成以下协议:
第一条:维保机械的工程名称
第二条:委托乙方维保的机械名称、型号
机械名称:塔式起重机
机械型号:TC6515
生产厂家:
一、甲方在使用过程中,乙方当班司机必须做好交接班记录、日常维修保养记录,并做好日常检查工作。
二、乙方每月对每台设备进行月检,并做好记录,必须按月检内容进行,监理和使用单位必须确认并签字。
三、乙方需定期进行检查、做记录,不合格项目告知甲方、监理单位及地方专业检测机构,并应尽快整改。
四、乙方如果没有对问题项目告知相关单位,且没有按检查内容进行整改,所出安全事故由乙方负责。
五、在租赁合同期限内,甲方不得邀请乙方以外的任何单位进行维修,否则乙方不承担由此引起的一切后果和责任。
六、本协议一式四份,双方签名盖章生效,如有异议,双方协商解决。
甲方:代表:
日期:乙方:
代表:日期:
篇9:桥式起重机定制及安装工程合同
甲方:______________________________
乙方:______________________________
根据《中华人民共和国民法典》的要求,甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致,签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额
1.多媒体电脑室_________套,货款总额为人民币_________拾_______万_______仟_____佰________拾______元整(¥______元)详细见附件一《预算表》。
2.详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1.乙方提供的必须是全新的电脑设备,该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求,要按照确定的图纸施工,要用全新的材料,不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2.乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中,乙方必须遵守国家的有关法律法规,并接受甲方的检查,如实提供检查所需提交的材料,不得拒绝。
3.乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求,提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收
1.甲方准备工作:安装输入电源线路连接到电脑室,电源线直径不小于______,地线要求接地良好,并于签订本合同后_________个工作日前完工。
2.乙方工期:签订本合同后第_________个工作日前安装电源和网络线路;签订本合同后第_________个工作日前安装电脑台和稳压电源;签订本合同后第_________个工作日前安装调试电脑并完工。
3.验收办法:由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员,按本合同的配置标准和性能要求见附件四《硬件软件验收表》,对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。
4.验收日期:由完工后的_________个工作日内进行。
五、付款方式
1.甲方在签订本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。
2.在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。
六、违约责任
1.甲方无正当理由拒收电脑设备的,甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。
2.乙方无正当理由不能交付电脑设备的,乙方向甲方偿付合同总值30%的违约金。
3.甲方逾期付款的,甲方向乙方每日支付欠款总额0.5%的违约金。
4.乙方逾期交付电脑设备的,乙方向甲方每日偿付合同总值0.5%的违约金。
七、其他
1.因电脑质量问题发生争议,由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定,该鉴定结论是终结性的,供需双方应当接受。
2.合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。
3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):__________________
甲方代表:______________________
联系地址:______________________
电话:__________________________
__________年________月________日
签订地点:______________________
乙方(盖章):__________________
乙方代表:______________________
联系地址:______________________
电话:__________________________
__________年________月________日
签订地点:______________________
篇10:大型起重机租赁合同书
甲方(承租方):_________________
乙方(出租方):_________________
甲方因工程需要,租赁乙方吨吊车一部,具体事项如下:
1、租赁时间年月日至年月日,
汽车吊租赁合同。
2、施工地点及内容:
注:_________________合同期满后,若甲方需要继续租用,并且双方无异议,此合同自动延续生效。
3、工作台班单价元/台班,闲置台班元/台班。
4、每日以一个台班起算,工作时间在8小时以内按一个台班计算,以驾驶员进出场时间为准,超过一台班(即8个小时)的按国家标准,4小时以内为半个台班,8小时以内为一个台班。(以签证单为准),非人为因素未能施工(如雨、雪、风等),按闲置台班计算,吊车使用签单,签单人姓名.
5、付款方式: 乙方吊车进出费元,乙方吊车进厂甲方预付现金元,每工作个台班付款一次,乙方吊车退厂前结清全部吊装费。
6、甲、乙双方须严格按照安全技术操作规程施工,执行“十不吊”原则,甲方应配备合格的起重指挥(具有操作证),乙方吊车司机应有操作证方能施工,乙方吊车司机有权拒绝超出作业范围的作业,(作业前乙方向甲方提供性能表一份)。由于对施工场地、地下设施情况申报不清而造成的事故,甲方承担责任。
7、责任划分原则:吊钩以上事故乙方承担责任,吊钩以下事故甲方承担责任。
8、如果甲方不按合同付款,乙方有权停止吊车作业,误工损失由甲方负责,拖欠租赁费、逾期,每日按所欠款的2‰支付违约金。
9、吊车在工地上停置时,甲方负责保管,如因保管不善所造成的损失由甲方承担。
10、甲方负责乙方工作人员吃饭、住宿。
11、乙方吊车如发生机械故障,乙方应积极组织技术人员抢修,因修车误工,可扣除台班时间,但乙方不承担相应的赔偿责任。
备注:_________________
甲方(签字或盖章):_________________乙方(签字或盖章):_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日____ 年 _____ 月 _____ 日
篇11:建筑塔式起重机租赁合同
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)_______________________
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律规定,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方经协商就租赁建筑施工机械的相差事宜达成协议如下:
第一条 项目名称、施工内容和使用地点
项目名称: 施工内容: 使用地点:租赁期限: 年 月起至使用完毕。具体时间以实际使用时间为准。
第二条 施工机械及租金计算与支付
三、计算方式
按下列第 1 种方式计算租金,并将计算结果填入对应表格:
1. 按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
2. 按日计算
3. 按近台班计算:机械每工作小时,工作时间按一个机械台班计算。每月由双方确认上月实际工作台班数量。
4. 按工作量(每立方米或平方米)计算。每月 5. /人每个月,由承租方负责按月支付给机械操作工并免费提供住宿和伙食,每台塔机配备机械操作工 名。
6. 以上租赁价格均包含税金在内,结算时出租方必须提供发票。
四、支付方式
双方约定以第 2 种方式支付租金。租金必须以转入公司账户(或合同签订人卡上)方式支付否则视为未支付。
1、一次性支付。支付期限为。
2、按月支付。支付期限为付费用自当日起1%每天的违约金(叠加计算)。进出场费用租赁机械进出场费用共计人民币 /台。签订合同支付50%到租赁单位指定账户,设备发货到现场付清余下的进出场费后卸车安装。
第三条 租赁机械交接与验收
一、出租人应当按照合同约定的时间、地点,向承租人移交租赁的机械,双方应就交付机械的型号、规格、附件、数量、质量等共同进行验收并签署交接清单和《设备清单》。必须进行安装、检验、检测合格后方可投入使用的机械设备,由承租方组织法定检测机构检验。机械设备的安装、拆卸与检验检测由承租人组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进行,所发生的费用由承租人负担。起重设备备案、安装、拆卸告知使用登记由 承租 人负责。双方共同签署启用、停工交接通知单,停工时间承租人应提前 15 天书面通知出租人。
二、设备的归还:承租人应当按照合同约定的时间、地点向出租人交还租赁的机械,双方就机械的型号、规格、附件、数量、质量等共同进行验收并签署交接清单。
第四条 定金
出租人向承租人收取定金 / 元。承租人应在租赁机械进场前向出租人支付。 租赁期满,定金扣除应付租赁机械的毁损灭失赔偿后,余额无息返还承租人。
第五条 机械设备管理
一、租赁的机械由 人负责机械设备管理。建筑起重信号司索工、司机等建筑施工特种作业人员,应当符合《建筑施工特种作业人员规定》的条件,持证上岗。机械设备管理人也可委托具备相应资质的专业公司承担租赁机械设备管理,受托方行为视为该委托方行为。机械设备管理方提供机械设备管理的资料,满足施工项目受检需要。
二、设备的维修:正常的维护和小的修理由承租方自行解决,如遇到大件的损坏由双方共同鉴定,质量问题或老化由出租方承担,操作不当或保养不当造成的由承租方承担。
三、停置费
停置费计收标准:机械设备属下列原因之一造成停置,计收机械设备停置费。
1、工程任务告一段落,承租人要求仍留置现场另行安排任务;
2、因承租人的其他责任造成停机,且时长在15天以上的:
3、停置的前提是经由双方协商同意的前提下;
机械设备属下列原因之一造成停置,,不计收机械设备停置费用:
1、因机械设备故障而停置现场。
2、属于出租方的责任而造成停置。
3、承租人已告知出租人可拆除退场而未及时退场的停置机械设备。
四、出租方定期对设备进行维护保养确保设备运转在最佳的状态,一切以安全为主,避免带病作业。
五、安全管理责任
机械设备发生事故或未遂恶性事故时,承租人应及时组织抢险,防止事态扩大,保护现场。并报告出租人和有关部门,听候处理。
属于承租人维护不当、使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故,造成的直接经济损失应由承租人承担;属于违章操作或违章指挥发生的事故,所造成的经济损失由承租人承担。
属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良所造成的事故,造成的直接经济损失应由出租人承担。
第六条 双方的权利和义务
一、承租人的权利和义务
1、要求出租人按照合同约定提供合格的机械设备。
2、要求由出租人负责维护的租赁机械,若因为出租人原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的,承租人有权解除合同或要求出租人更换同等型号、性能的机械。
3、承租人应当按照合同约定时间、方式和金额支付租金和其他费用。如有延迟支付的情况承租人必须承担,应支付费用自当日起1%每天的违约金(叠加计算)。
4、承租人应当为出租人提供承租机械进出场安全作业环境、其他维护作业的协助和便利,按时接收或验收出租人交付的机械设备。承租人原因造成机械毁损灭失的,应赔偿出租人损失。
5、由承租人负责操作和维护的租赁机械,承租人应当按操作规程、机械使用规定或合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业,按合同约定做好机械设备保养维护工作。由承租人指派的操作人员必须持证上岗。
6、未经出租人书面同意,承租人不得转租本合同名下机械,不得对租赁机械进行改装或增设它物。
二、出租人的权利和义务
1、出租人应当按照约定的时间、地点向承租人提供约定的合格机械设备。应当向承租人提供生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件,需要到相关部门备案的,出租人应当提供和办理备案手续。
2、出租人应当向承租人提供出租机械的使用环境、安全使用条件、操作维护注意事项等必要的技术资料、说明及随机配件清单。
3、出租人有权按照合同约定收取租金和其他费用。
4、出租人应当提供技术保障,承担租赁期间的维修保养义务。
5、出租人提供塔机时提供新钢绳一根,使用过程中更换钢丝绳由承租方负责。
6、如合同约定,由出租人需要派出随机操作人员的必须持证上岗,服从承租人管理,遵守承租人各项规章制度,并应拒绝执行承租人提出的违章指挥。
7、出租人有权要求,因承租人原因导致的机械毁损灭失向承租人索取赔偿。
第七条 违约责任
任何一方不履行或者不适当履行合同义务,应当承担违约贡任,向对方支付违约金:给对方造成损失的,应当赔偿损失。
一、承租人违约责任:
1、不按合同约定支付租金,出租人有权解除合同,要求承租人支付违约金并赔偿损失。
2、违章或超重负荷作业,致使租赁机械受到损坏,出租人可以解除合同,要求承租人修复并赔偿损失。
3、未经出租人书面许可擅自将租赁机械转租,出租人可以解除合同,要求承租人支付对等的违约金并赔偿损失。
4、未经出租人书面许可擅自改装或增设他物的,出租人可以要求承租人及时恢复原状或者赔偿损失。
二、出租人违约责任:
1、合同约定提供机械设备或提供的机械设备型与和规格与合同不符,经承租人书面告知仍不能按时履行达不到承租人要求,导致合同无法履行的,承租人可以解除合同,要求出租人支付违约金并赔偿损失。
2、不按合同约定日期提供机械设备的,应当支付违约金并赔偿损失。逾期超过日的,承租人有权解除合同。
3、提供的机械设备保养不善、故障频繁,经维修仍然不能满足承租方的正常施工需要,承租人可以解除合同,要求出租人支付违约金并赔偿损失。
第八条 不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第九条 解决争议的方式
本合同发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第二种方式解决。
一、向 第十条 合同的生效及其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式三份,具有同等法律效力,其中承租人一份,出租人二份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。
3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、其他约定事项:租赁期结束后,出租人必须负责将标的物还回巴中城内出租人指定的位置并承担其费用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:起重机供货协议书
甲方:
乙方:
甲、乙双方就 防爆电动单梁桥式起重机设备供货、详细技术配置要求、安装调试报验及售后服务等问题充分协商达成如下技术协议,本技术协议通商务合同具有同等法律效力。
一、供货范围及要求:
1、供货范围:
序号起重机规格防爆单梁桥式起重机防爆单梁桥式起重机防爆单梁桥式起重机防爆电动葫芦
1起重量(t)
2跨度(m)
3起升高度(m)
4主起升速度(m/min)
5大车运行速度(m/min)
6小车运行速度(m/min)
7工作环境
8环境温度
9操纵形式
10大车轨型
11大车导电形式
12车轮数量
13起重机重
14工作电压
15数量(台)
2、防爆等级:IIA/T1
3、乙方负责整套设备的加工制造、运输、卸车、起吊、安装调试及报验。
二、起重机主要技术参数:
序号设备名称规格备注
1规格型号LB型防爆型电动单梁起重机
2起重机工作电源三相、380V、50HZ
3起重机额定重量10T3T3T3T
4起升高度9米
5起升速度8米
6运行速度20米
7最大装机容量
8起重机总重4.854T
9最大轮压5.872T
10大车轨距270
11小车轨距130
12轨道型号24KG/M
13电源种类三相380V
14环境温度-25~40℃
15起重机本体颜色橘黄
16执行标准国标
17大车导电形式电线
18起重机工作环境防爆型
三、详细技术配置及要求:
1、起升机构配置
序号设备名称规格备注
1防爆电动葫芦HB型
2、运行机构配置
序号设备名称规格备注
1大车运行电机BZD122-4 1.5KW
2减速器LD型减速器
3、车轮组:大车 300 mm双轮缘轮组,小车 130 mm单轮缘轮组
4、主要元件配套厂家:
序号名称配套厂家
1电动机南京电机总厂
2减速器河南省恒远起重机械集团有限公司
3钢材安阳、邯郸
4超载限制器常熟
5钢丝绳江阴、南通、武汉
6电动葫芦河南省恒远起重机械集团有限公司
7主要电器元件正泰
8电线电缆天津、郑州
7、电气控制设备配置要求:
大车和小车及起升电动机、电气控制柜、总电源开关、电磁制动器线圈或液压驱动电机等,一般采用隔爆型“d”电气设备及采用电缆配线。
配线及分线盒、电源开关、操纵及急停开关等,一般采用增安型“e”电气设备。
弱点设备及电路的防爆措施,信号及超载传感装置等,一般采用本安型“i”的防爆电气设备。
连接电缆的防爆措施,防爆起重机上的非本安配线,一般采用橡套圆形及压紧螺母式引入装置以防止拔脱和可靠密封,且电缆中间不允许有接头,必要时应设防爆接线盒。
8、加工制造质量控制:乙方应遵照国家相关标准和规范进行加工制造,加工过程中的质量控制甲方有权派员监督,出厂资料应包含相关关键部件的探伤报告。
整台设备应进行长效喷砂除锈防腐处理。
四、设计、制造标准
1.JB-T5897-20__ 《防爆桥式起重机》
2.GB3811-83 《起重机设计规范》
3. GB6067-85 《起重机安全规范》
4. JB4315-86 《起重机电气设备》
5. JB/ZQ20__-90 《起重机电气制图》
五、设备的安装、调试及现场培训
(一)、设备的安装、调试
1、乙方必需派具有安装资质的安装工程队到现场进行设备的安装及调试。安装、吊装、运输费用由乙方承担。
2、安装前、中间验收、安装后全部手续由乙方负责,按特种设备管理要求到质量技术监督部门办理齐全,在安装开始后40日内办理完具备正式运行条件,全部费用由乙方承担。
3、安装报验资料应形成规范完整的材料并装订成册,随机提供出厂资料内容包括:防爆起重机石永红说明及维修保养手册、随机图纸(总图、小车图、大车运行总图、主副卷扬装配图、运行机构装配图等主要部件图)、产品合格证。行车电器系统原理图、接线图、重要元件原理图、接线图,除报送技术监督局外,应为甲方提供两份完整资料。
4、合格证书,各电动机的出厂合格证书;各制动器出厂合格证书;钢丝绳出厂合格证书;高强度螺栓出厂合格证书;锻钩出厂合格证书;车轮的材质理化性能测试表;各电控柜配套出厂合格证书;各电气元件、操控开关、调速装置出厂合格证书。
(二)安装、验收标准
1、JBJ31-96 《起重设备安装施工及验收规范》
2、GB6067-85 《起重机械安装规范》
3、GB5905-86 《起重机试验规范及程序》
4、供方严格进行厂内各生产环节的检验和实验,供方提供的合同设备签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
5、设备安装调试完毕由当地技术监督局验收,验收用载荷物由甲方提供。
(三)、现场培训
(一)、培训对象
桥式起重机的操作、维护及检修人员。
(二)、培训目的
1.参加培训人员能够熟练掌握桥式起重机、配套设备和系统的正确操作方法,保证安全操作、正常使用。
2. 能够进行桥式起重机的日常检查、维护和保养,处理常见故障。
(三)、 培训内容
1. 讲解桥式起重机及配套设备的基本知识。
2. 详细介绍桥式起重机的结构、机械性能及特点,针对产品型号专题讲解。
3. 结合甲方公司桥式起重机,讲述正确操作方法及注意事项和可能引起的事故及危害性。
4. 详细讲解桥式起重机常见的故障、故障产生的原因及排除方法。
五、质保期、售后服务及要求
1、质保期:质保期为设备完成最终验收后投入正式运行的12 个月。
在质保期内,凡由于系统本身原因而出现的自然损坏,卖方应负责免费更换或维修,在维修期间向买方提供维修所需的配件,保证设备的正常运行,并承担更换维修中的一切费用。
2、供货方必须提供设备易损件明细(包括厂家、型号、具体参数等),注明图号及单价,供买方定货参考,卖方应以同等优惠的价格长期向买方提供备品备件。
3、质保期结束后乙方需提供24小时电话技术支持服务,必要时提供现场技术支持等服务,保证在接到用户通知后8小时内到达现场进行检查维修。
4、卖方至少每半年回访一次用户,与用户保持联系,建立用户档案,了解设备运行情况,发现问题及时解决,使设备始终处于良好运行状态。
5、买方有权对卖方在产品生产过程中进行技术及质量监督。买方对卖方外购不符合技术要求的配置有权进行调查,并按技术要求调整配置。
6、如因设计不当导致的事故或故障,买方有权根据实际情况进行索赔或要求卖方免费更换设备。
7、随机技术资料文字版4套,电子版一套(包括使用说明书、设备总装图、基础图、)特种设备安全使用证、产品合格证、产品检验证书、材质证明、探伤报告、鉴定证书等各4份。
六、协议的签订
1、本技术协议一式四份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方执两份。
2、本协议未尽事宜双方协商解决,本协议具有与商务合同同等的法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇13:桥式起重机定制及安装工程合同
发包人(全称):__________
承包人(全称):__ _ __ ___
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程地点:厂内__
工程内容:_配电柜安装工程___
资金来源:____自筹______ ___
二、工程承包范围
承包范围:____包工包料____
三、合同工期:
合同工期总日历天数___15__天
四、质量标准
工程质量标准:___合格____________
五、合同价款(构成见附表)
金额(大写):壹万圆整 (人民币)
¥:_10000.00_元
六、合同约定其它内容
1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程未交接前由承包人保护并承担费用,交接后由发包人保护及承担费用。
3、安全文明施工:施工安全、文明施工等由乙方负责,因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。
4、工程结算支付方式:
工程竣工验收合格后一个月内,一次性付清。
5、延期工程的违约责任:承包人未按本合同约定日期竣工,延误工期的,每天支付违约金100元,因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。
6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
8、工程竣工结算支付工程款时,承包人需提正式发票。
七、合同份数:肆份,发包人、承包人各两份。
八、合同生效:
合同双方约定:双方代表签字并加盖公章后生效。
九、补充条款
1、承包人须与发包人积极配合,服从发包方的安排指挥,不配合发包方管理的,发包方有权撤销及更换,更不得以任何理由停工或降低施工标准,否则有承包人承担全部责任。
2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。
3、承包方做到现场安全、文明施工,确保工程质量,所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。
4、其他未尽事宜,双方另行协商。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托人: 委托人:
年 月 日 年 月 日
篇14:建筑起重机械安装拆卸安全合同
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身和设施的安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
一、 工程项目:
二、 工程地址:
三、 甲方责任
1、设备进入现场至拆除期间,甲方应对设备及配件承担保护责任,发生损坏追究责任方,如使用过程中,违反操作规程造成事故的由使用方负责。
2、制定机械设备生产安全事故,应急救援预案;
3、 在设备活动范围内设置明显的安全警示标志,做好安全防护工作。
4、 指定专职设备管理人员,兼职安全生产管理人员进行现场监督检查。
5、 如机械出现故障或发生异常情况时,立即停止使用,待消除隐患后,方可投入使用。
6、 向安全单位提供安装设备位置的基础施工资料。
7、 审核机械设备制造许可证,产品合格证,备案注明等文件,审核资质证书,和特种操作证。
8、 不能强迫出租方违规吊运规范要求不允许的物件。
四、乙方责任:
1、出租单位必须提供完整的租赁资质资料,并签订机械租赁合同。
2、进入施工现场的出租机械设备,应有制造许可证,产品合同证,检验证明,单机备案证,安装使用证明书,完整的安全技术档案。
3、属于国家明令淘汰的机械设备,禁止进入施工现场。
4、机械设备安装拆除,应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和安全许可证,并在其资质范围进行安装、拆除工程。
5、使用方与施工总承包单位双方应明确安全责任,使用方应按照安全技术标准及设备性能要求,必须在使用安装合格验收条件下签字后使用,擅自使用由操作方负全部责任。
6、严格按照操作规程,定期保养,如因机械操作问题及机械设备自身质量问题发生机械安全事故,则由乙方赔偿一切损失并承担责任。
7、乙方应做好对机械及其安全保护装置、吊具、索具,进行经常性和定期的检查、维护和保养,并做好记录,建立机械管理台账。
8、安装拆除期间,乙方必须严格按照制定出的安装及拆除方案进行,如不按要求施工,发生安全事故由乙方承担相应责任。
甲方单位: 乙方单位:
代 表: 代 表:
日 期: 日 期:
说明:此机械设备安全协议仅供参考,项目部可根据实际情况进行修改进行签订。
篇15:建筑塔式起重机租赁合同
甲乙双方为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方签订塔式起重机租赁合同同时签订本协议,双方必须严格按照执行》
承租单位(甲方): 建筑劳务有限公司
出租单位(乙方): 建筑机械设备租赁有限公司
一、 工程概况
1、 项目名称:
2、 工程地址:
3、 建筑物高度: 米
二、预计租赁使用期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、协议内容
1、甲方必须指定专人指挥管理塔机运作。
2、甲方向乙方借用的塔机司机人员,必须通过省、市级以上劳动部门的专业培训且取得相应的操作资格证书。
3、甲方必须为每台塔式起重机配备符合JGJ59-99标准的电源线,设立符合国家安全规范要求的独立的配电箱和相应的漏电保护装置。
4、甲方不得在塔机身上安装或固定其他电气设备,电器元件、开关柜。在塔机身上安装照明大灯必须有良好的绝缘隔离装置且符合GBJ232的有关规定。
5、甲方不得在塔机本身各部位安装悬挂标语、广告牌等物件;不得作为其他设备的地锚或牵绳的固定;严禁将塔机个部分作为电焊机的地线连接;严禁将塔机的工作机构、金属机构、电气系统作为其他设备的附属装置。
6、甲方不得强令操作人员违章作业且确保乙方人员每月有定期检查和维修保养的条件。
7、乙方必须严格最新的塔式起重机操作使用规程以及塔式起重机维护和保养制度的有关规定,对塔式起重机的安全性负责。
8、甲方应对塔机的管理、操作、指挥人员进行安全教育,介绍安全生产管理制度,规定和要求。乙方应对操作人员进行安全教育,检查、监督操作人员的严格按照安全生产管理制度,规定和要求进行操作。
9、甲乙双方应严格遵守“十不吊”的原则:
1)、歪拉、斜挂重物不吊。
2)、超起重机额定负荷不吊。
3)、埋在地下或粘连在地面、设备上的重物及不明重量的重物不吊。
4)、无指挥、乱指挥和指挥信号不明不吊。
5)、小件物品未用吊笼(蓝)装或未装平整、超过吊篮边沿不吊。
6)、起吊物上站人或上有活动物品不吊。
7)、起吊物和附件捆绑不牢或捆绑不符合安全要求不吊。
8)、吊物边缘锋利、带棱角等无防护措施不吊。
9)、安全装置失灵不吊。
10)、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气不吊。
10、甲方配备的塔吊指挥是唯一对塔吊操作人员的发布指令者,指挥人员应经过专业培训且考核合格,严禁无证人员进行指挥。专业指挥人员必须了解塔机的相关性能以及十不吊的原则且严格执行。甲方对委派的专业指挥人员的业务水平负责。
11、甲方在遇有高压线等危险作业环境下必须按国家相关规定对高压线路进行屏蔽和保护。塔机的任何部位和架空输电导线的距离不得小于表中的规定:
塔式起重机与架空输电导线的安全距离
电压 安全距离
沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0
沿水平方向 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0
12、约定事项
1)乙方必须确保提供的两台塔机为全新和合格产品。
2)乙方提供借用的操作人员必须能熟练操作塔机、具备相应的塔机维护保养知识,每天上下班之前必须对塔机各关键部位进行检查,发现情况及时汇报。服从甲方管理和安排。
3)乙方必须时刻保证塔机各种限位、钢丝绳和各部件的使用正常。
4)发生事故是由于乙方塔机本身或操作人员违章作业由乙方负责,由于甲方违章指挥或强令作业由甲方负责,事故鉴定由有相应资质的鉴定单位确定。
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
(盖章) (盖章)
年 月 日 年 月 日
篇16:标准建筑起重机械安装拆卸合同
甲方: 建建筑有限公司 (总承包单位)
乙方: 建筑机械施工有限公司(安装单位)
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保施工人员在施工中的安全与健康及国家财产的安全,根据《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关安全管理法规、标准,签订本协议。
一、甲 方 责 任
1、按照乙方提供的起重机械技术要求及基础施工方案,进行施工并提供相应的该起重机械的基础施工资料。确保设备进场道路畅通,供电电源满足设备运行要求;
2、审核起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案登记证明等文件;
3、审核安拆单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和参加作业的特种作业人员的特种作业操作资格证书;
4、审核乙方编制的起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案;
5、监督检查起重机械安装、拆卸、使用情况;发现安全隐患有权立即停止作业,安全消除后方能作业;
6、施工现场有多台起重机械作业有可能发生碰撞的情况时,组织有关人员编制并实施防止起重机械相互碰撞的安全措施。
7、施工总承包单位应组织出租单位、安装单位、监理单位进行验收,或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用。
二、乙 方 责 任
1、必须具备建设行政主管部门颁发的起重机械设备安装工程专业承包资质和建筑安全生产许可证。在资质许可范围内从事起重机械的安装、拆卸;
2、必须确保参加作业的人员依法取得特种作业人员的特种作业操作资格证书,证书应在有效期内并按有关规定通过年检;
3、按照施工现场的实际情况、起重机械安全技术标准及机械性能要求,编制起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并有乙方单位技术负责人签字;
4、按照安全技术标准及起重机械安装使用说明书检查起重机械的钢结构、各机构及零部件、起重机械基础、作业现场施工条件是否符合要求;
5、组织所有参加安装、拆卸的作业人员进行安全施工技术交底并由作业人员本人签字确认;
6、根据施工现场的实际情况及起重机械的实际机械技术参数编制起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;
7、在安装、拆卸作业前,将起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单及其特种作业操作资格证书复印件,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级及以上地方人民政府建设主管部门;
8、应当按照起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业;
9、乙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当在作业现场进行监督,技术负责人应当定期巡查。发现安全隐患立即停止作业,完全消除后方能作业;
10、起重机械安装完毕后,乙方应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的应当出具自检合格证明,并对甲方进行安全使用说明。
其它未尽事宜以双方签订的《施工升降机安装(拆卸)合同》为准。
本协议一式肆份,甲乙双方各持贰份,签字后生效。
甲 方 (章): 乙 方 (章):
法定代表人或委托人: 法定代表人或委托人:
签订时间: 年 月 日
篇17:建筑起重机械承租协议书
需方: 签订地:
供方: 合同编号:
一、签约时间:20xx年 7 月 20 日
二、质量服务、保修期限: 保修期壹年。以合同签约日期为准。
三、交(提)货地点、方式:需方工厂内。
四、运输方式及到达站港和费用负担: 汽运,运费供方负担。
五、验收标准、方法:按国家标准A、CB/T3811-1983设计规范;B、GB/6067-1985安全规程;C、JB/T2603-94电动单梁悬挂起重机。由重庆特种设备检验中心检测合格发证为准。
六、结算方式及期限:合同签订付:30%, 货到起重机安装调试验收完毕,取得重庆技术监督局颁发的安全检验合格证后付:65%,其余5%质保一年期满时一次付清(以合同签约日期为准)。供方出具17%普通增值税发票 。 七、其它费用:包装费、下车费、安装调试费、检验验收办证费,及一切其他费用由供方承担 。
八、违约责任:按合同法。且相互约定如下:
8.1供方逾期履行交货义务,则自逾期之日起,每天按合同总价万分之三计算向需方支付违约金;若逾期10日不能交货,需方有权通知供方中止起重机购销合同,并追索违约金及赔偿金。
8.2供方在起重机交付后一年质保期内违反起重机购销合同有关质量保证及售后服务约定的,将无权收回起重机所留存的质量保证金。
8.3供方按需方通知履行交货义务,遭需方无理拒收,则需方应按合同总价万分之三计算向供方支付违约金;若逾期10日不能收货,供方有权通知需方中止起重机购销合同,并追索违约金及赔偿金。
8.4需方逾期履行支付设备款义务, 则自逾期之日起, 每天按合同总价万分之三计算向供方支付违约金;若逾期10日仍然拒付设备款, 供方有权通知需方中止起重机购销合同,并追索违约金及赔偿金。
九、解决合同纠纷的方式:友好协商解决 。双方协商一致后可以补充或修订。若协商不成,任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
十、其它约定事项: 无。
十一、合同主页共计叁页,起重机技术规格书共计伍页,合同与起重机技术规格书具有相同的法律效力,供方需根据起重机技术规格书制作。
十二、本合同一式柒份,需方肆份供方叁份,传真件具有同等法律效力,双方签字签字盖章后生效。
需方:供方:
篇18:建筑起重机械租赁合同
承租方: (以下简称乙方)
出租方: (以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规,按照平等互利原则,为明确甲、乙双方的权利和责任,经双方友好协商签订本合同,以便共同遵守。
一、 设备及租赁期限
1.2 租用时间:自 年 月 日至 年 月 日止。因工程需要提前退场或延长使用,以乙方书面通知时间为准。
二、 租金及其他费用:
2.1 设备进退场费合计按人民币 元整,包含以下费用: □安装拆卸费 □检测费 □运输费 □基础预埋螺杆乙方在机械进场前先向甲方预付 元,余款待设备退场前付清。甲方应在年 月 日前将租赁设备运到乙方指定地点。
2.2 机械租金按以下第 种方式计算(不含操作工工资)
① 按台班计算,每台班租赁费 元/台。
② 按月计算,每月租赁费 元/台。计算期限从使用之日起至乙方书面通知退场并具备退场条件为止,不足一个月的按每月30天折算。
2.3 机械租赁费按月结算,乙方每月10日前支付上个月的租赁费。
2.4 超过首次约定安装高度,如需要顶升或加高及制作附着架,每顶升或加高一次(高度为 米)收取乙方费用 元整。
2.5 机械押金 万元,在设备进场前由乙方支付给甲方,该款项不能作为租金冲抵款,于机械退场前由甲方返还给乙方。
2.6 电费由乙方承担。
2.7 乙方工地停工期间及法定节假日期间的租金计算按2.2条约定。
三、乙方权利和义务
3.1 乙方根据甲方提供的技术资料,确定基础施工方案并负责基础制作,并将相关资料如隐蔽记录、砼试验报告、接地电阻测试记录等交付安装单位验收。
3.2 乙方负责平整清理安装拆除场地,架好输电线路,按甲方要求及用电规范安装专用配电箱,负责接通电源,保证设备进出场道路畅通和作业方便。
3.3 乙方负责派有证指挥人员、司索工指挥作业,严禁违章指挥,因违章指挥造成的事故,由乙方负全部责任。
3.4 设备安装完毕,由乙方会同甲方组织安装单位、监理单位进行联合验收,合格后方可投入使用,并在30日内到建设主管部门办理使用登记。。
3.5 乙方应当按合同约定向甲方支付租金和相关费用。
3.6 对不遵守工地管理制度,无故刁难乙方施工人员的机组人员,乙方有权向甲方提出更换要求。
3.7 乙方的设备管理人员、专职安全生产管理人员有权对现场机械的使用监督检查,设备出现故障或发现异常时,应立即停止使用,消除故障和事故隐患后方可继续投入使用。
3.8 在租赁期间,设备保管的责任由乙方承担,由于保管不当造成的设备损坏和配件丢失由乙方承担赔偿责任,乙方不得将甲方设备转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押,合同所列租赁机械的所有权属甲方。
四、甲方的权利和义务
4.1 甲方应在2.1条约定的交付时间15天以前向乙方提供准确的基础制作图纸和技术要求,并指派专业人员协助乙方做好预埋件的预埋工作。
4.2 甲方应向乙方提供其营业执照、租赁资质,设备登记备案证明等资料,保证提供的租赁设备经检测合格,技术性能良好。
4.3 甲方必须将安装单位的资质证书、安全生产许可证、特种作业人员操作证、安拆方案等相关资料及安装安全协议送乙方及监理单位审核。
4.4 甲方负责派 名有证操作工随机操作,操作工应遵守操作规程,不违章作业,服从乙方的工作安排,保证乙方施工使用需要。操作工的工资每人每月 元, 由乙方支付。
4.5 甲方负责租赁设备的日常维修、保养服务,若无安装维修资质,甲方可委托有相关资质的单位履行维修保养义务,租赁期间的一切维修保养费用均由甲方承担。
4.6 甲方对机械的维修和保养应符合安全文明施工要求,出现故障及时抢修。每月维修时间累计不超过三天(含三天),超过则按 元/天从台班费中扣除。
4.7 甲方应保证设备维修保养制度的落实,对在用机械设备的安全保护装臵、吊具、索具等定期检查维修,使设备处于良好的运行状态,做好设备的日常检查和月检,并将检查和维修记录送乙方存档。
4.8 因甲方原因造成的事故,甲方负全部责任。由于乙方擅自派人操作或修理、违章指挥等原因而造成的机械损坏或事故,由乙方承担全部赔偿责任。
五、合同解除与违约责任
5.1 甲方未能按约定时间将租赁设备检测验收合格并投入使用,乙方有权拒付租金或解除合同,并要求甲方退还已预付的费用同时向乙方支付违约金。
5.2 甲方无正当理由停止租赁设备作业或因其原因造成租赁设备停止作业的(正常维修保养除外),甲方赔偿乙方一切相关损失。
5.3 乙方不按合同条款支付租金,每逾一日按所欠租金的2‰向甲方支付违约金,乙方逾期支付租金超过 天,甲方则有权停止设备作业解除合同。
5.4 因不可抗力导致设备损失和机租人员伤亡的赔偿责任由甲方承担。
5.5 甲乙双方应本着诚实守信的原则共同履行本合同,未尽事宜双方友好协商解决。若有争议则向当地法院起诉。
5.6 本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,由双方代表签字盖章生效,合同期满结清帐务自然失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:大型起重机设备回购合同
甲方(出租人):融资租赁有限公司法定代表人:住所:联系人:联系电话:传真:邮政编码:
乙方(承租人):法定代表人:住所:联系人:联系电话:传真:邮政编码:
丙方(回购方):法定代表人:住所:联系人:联系电话:传真:邮政编码:鉴于:
1、甲乙双方与(以下简称“设备供应商”)签订了《租赁物买卖合同》(合同编号:,以下称《租赁物买卖合同》),甲方按照乙方的要求向设备供应商购买租赁设备;2、甲乙双方签订了《融资租赁合同》(合同编号:,以下称《融资租赁合同》),甲方将租赁设备出租给乙方使用,乙方向甲方支付租金。
在上述合同的基础上,甲乙丙三方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致,达成以下回购合同,以资共同遵守。
第一条承诺回购责任
1.1丙方向甲方做出租赁设备余值回购承诺,具体回购金额随乙方偿付租金余额及设备使用时间长短变动,具体见本合同第三条。
1.2在甲方依照本合同约定出具《回购通知》的情况下,丙方的回购行为是无条件的,不可撤销的,丙方放弃对甲方行使丙方对乙方、乙方对甲方以及丙方对甲方享有的有关实体及程序的抗辩权。
1.3乙方连续两期或累计三期未按《融资租赁合同》约定支付租金,丙方即承担租赁设备余值回购义务。
1.3.1发生上述回购情形时,甲方向丙方发出《回购通知》,明确告知丙方履行回购义务的期限及应支付的设备余值回购款金额。
1.3.2丙方收到甲方回购通知后,应当在《回购通知》中甲方要求丙方履行回购义务的期限内(即自甲方向丙方发出回购通知之日起
日内)足额支付回购款。
甲方在收到丙方回购款之日起个工作日内将回购款的收款收据开具给乙方。
1.4丙方须向甲方提供丙方的董事会、股东会或有权决议机构关于批准丙方向甲方回购的决议或承诺。
1.5如甲方将《融资租赁合同》项下权利转让给第三方,则第三方有权以自己名义行使甲方在本合同中要求丙方履行支付回购价款义务的权利,丙方应按第三方的要求支付回购价款。
丙方依据第三方的要求足额支付回购款项后,甲方视为丙方已履行本合同项下的回购义务。
甲方应积极向丙方进行租赁标的物所有权的转移并负责办理相关转移手续。
第二条租赁设备的取回
2.1丙方根据《回购通知》的要求按时足额向甲方支付租赁设备余值回购款后,甲方向丙方出具《所有权转让证明书》,将租赁设备转让给丙方,并将设备保险合同受益方变更为丙方;乙方确认并同意丙方在向甲方足额支付租赁设备余值回购款后即取得全部租赁设备的所有权,乙方承诺无条件放弃一切对丙方取得全部租赁设备所有权的实体或程序的抗辩权,亦不得以其已向甲方支付的租金对抗丙方取得全部租赁设备所有权。
2.1.1如租赁设备已办理抵押,经抵押权人同意后,甲方可将租赁设备转让给丙方。
丙方知悉租赁设备抵押的情形并对此完全予以接受。
2.1.2丙方按照本合同约定将设备余值回购款足额支付给甲方,甲方与抵押权人确认收到回购款后,办理抵押解除手续。
2.2丙方足额支付租赁设备余值回购款后,丙方有权选择向乙方发出《设备取回通知》,要求乙方协助办理租赁设备取回事宜;丙方亦有权选择要求乙方向丙方偿还丙方支付甲方的租赁设备余值回购款及其他全部款项。
2.3丙方选择向乙方取回租赁设备的,由乙方全权负责将全部回购设备在收到丙方发出的《设备取回通知》之日起
日内安全运送至丙方所在地,一切费用由乙方承担,甲方不承担任何义务、责任与费用。
因乙方原因导致丙方设备无法取回或取回困难的,致使丙方在向乙方发出《设备取回通知》后30日内仍未取回设备的,乙方应按照丙方回购款及其他全部款项的日万分之五向丙方支付违约金。
2.4丙方选择要求乙方偿还丙方支付甲方的回购款及其他全部款项的,乙方应在丙方支付甲方回购款及其他全部款项后
日内将丙方支付甲方的全部款项一次性偿还丙方。
乙方延期支付的,应按照丙方回购款及其他全部款项的日万分之五向丙方支付违约金。
2.5乙方应保证租赁设备完好,无毁损、灭失。
如租赁设备丢失、毁损、灭失,且出现丙方应当回购的情形时,丙方仍应按照本合同第三条确定的回购金额按时足额向甲方支付回购款,办理设备回购事宜。
丙方完成回购后,保险公司理赔的保险金归丙方所有,保险公司没有理赔部分,乙方应负责向丙方赔偿,但不因此免除丙方的回购义务。
第三条回购金额标准
3.1设备余值回购金额应按乙方未履行《融资租赁合同》中所约定义务,致使甲方在回购时点未实现的《融资租赁合同》中约定的权益进行计算。
3.2具体回购金额=在回购时点《融资租赁合同》项下承租人未付的全部租金总额(包括到期未付租金及未到期的全部租金,以《融资租赁合同》的附件《租金支付表》为准)+违约金+逾期付款违约金+利息+相关费用等(以《融资租赁合同》为准)。
3.3回购款每延迟支付一日,丙方除支付回购款外还须按未付回购款总额的万分之五向甲方支付违约金。
第四条回购设备丙方回购的设备以附件《租赁物明细表》为准。
第五条违约责任本合同生效后,甲、乙、丙三方应本着诚实信用的原则,严格履行本合同约定的各项义务。
任何一方当事人不履行本合同约定义务的,或者履行本合同约定义务不符合约定的,视为违约,应赔偿对方的全部损失(包括但不限于租金、回购款、律师代理费、实现债权的费用、诉讼费、鉴定费、评估费等费用)。
第六条争议的解决甲乙丙三方就本合同的解释和履行发生的任何争议,应通过友好协商解决。
通过友好协商未能解决的争议,甲乙丙三方一致同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效
7.1本合同自甲乙丙三方法定代表人/授权代表人签字或盖章之日起生效。
7.2本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
7.3本合同壹式陆份,乙方、丙方各执壹份,其余肆份由甲方保管,待办理相关手续时备用。
甲方(盖章):融资租赁有限公司乙方(盖章):丙方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):法定代表人或授权代表(签字):法定代表人或授权代表(签字):
年月日 年月日 年月日
篇20:楼宇求购委托书
委托人:____________,号牌号码:____________,行驶证档案号:____________,准驾车型:____________。今全权委托:____________(身份证)前来处理,由本人驾驶的被交通技术监控及其他设备记录的号牌机动车的交通违法行为,所有该号牌机动车的违法记录确认及法律文书送达,由被委托人签名和签收;违法行为按规定应当承担的罚款责任,本人保证依法缴纳,或者由被委托人代为缴纳;未如期缴纳罚款或者不缴纳罚款的,所发生的法律后果由本人承担。
委托人:_________________被委托人:_________________
年月日