关于苹果购销合同
(甲方)
(乙方)
为了发展经济繁荣市场,互通有无,甲方向乙方订购一批红富士苹果,双方经协商一致,订立以下合同共同信守。
一、乙方向甲方提供地产红富士苹果两万斤,其中一、二级品各半,允许超欠5%。
二、乙方于摘果后立即装箱,不同等级分箱包装(内容调整),代办托运。包装箱用纸板箱,每箱10千克,每只苹果用蜡纸或塑料袋包裹。火车托运,货到上海后由甲方提运。
三、发货后乙方应用电话或电报、电传通知甲方。
四、价格按当时牌价和到货数量、质量由乙方押运人员和甲方面议。
五、甲方过秤验收后,应于十天内通过银行支付全部费用,含货款、运费、包装箱费。
六、以下情形属于违约:
(一)在正常情况下,乙方不交或少交货物,处以未交量价款总值25%的违约金。
(二)如掺杂使假、以次充好,甲方有权拒收,乙方同时应向甲方偿付该批货款总值25%的违约金。
(三)在未经协商一致情况下,甲方拒收,处以拒收量价款总值25%的违约金;逾期付款,按中国人民银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
七、由于不可抗力造成的数量、质量不符合合同规定的,经有关部门确认,不以违约论处。
八、本合同自签订之日起生效,至合同义务完毕自行失效。
九、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,鉴证机关一份。
甲方: (公章)
代表签字:
电话:
开户银行:
账号:
地址:
乙方: (公章)
代表签字:
电话:
开户银行:
账号:
地址:
签订地点:
签订时间:
更多相似范文
篇1:加油站柴油购销合同
甲方:(买方)
乙方:(卖方)
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,本着平等互利、等价有偿的原则,经双方协商一致,订立本合同:
1、乙方每月需要确保向甲方提供柴油_________吨左右,也可以由甲方以口头或书面订单的形式确定需要的柴油数量。
2、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价。
3、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准(参见《0#柴油合格证》)。如因乙方柴油质量不合格,引起甲方设备损坏、延误生产、甚至停产等损失,其所有相关损失将由乙方承担。
4、因甲方对柴油质量鉴定较困难,乙方有义务为甲方提供柴油质量鉴定单位的信息或帮助甲方进行质量鉴定。
5、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如遇质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定,仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决,如造成生产损失其相关损失由乙方承担。
6、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张,乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等,其所有相关损失由乙方承担。
7、油品计量以甲方为主,如乙方有异议可另行商议。
8、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。甲方需在发票开具之日起30天内向乙方结帐。如甲方逾期不能结帐,乙方有权视情况停止供油。
9、乙方送货至甲方指定地点,运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时间。
10、甲方须确保卸油区的安全。未达到安全要求乙方驾驶员可拒绝卸油并不视作未及时送油。
11、违约责任:按《民法典》执行。如发生争议可向柴油交接行为发生地人民法院提起诉讼。
12、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方盖章:
代表人签字:电话:
乙方盖章:
代表人签字:电话:
_____年_____月_____日
篇2:办公耗材购销合同
合同编号:
甲方:
乙方:
甲、 乙双方本着互惠互利的原则,通过友好协商签订以下办公耗材供应协议:
第一条 服务项目
甲方办公设备实际消耗产品的提供
第二条 办公耗材提供细则
1.乙方送货至甲方指定的某一办公地点,每次送货前由甲方通知本次送货的产品名称、型号、规格、数量、送货地点等。
2.乙方承诺提供给甲方的耗材为原装正品(甲方指定需通用耗材除外),且产品质量符合国家标准;没有国家标准的,符合地区标准;没有地区标准的,符合行业标准;或符合双方约定的标准。
3.如果甲方需要,乙方人员可提供安装服务。
4.乙方承诺为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。
5.乙方承诺以其经营过程中最低的价格向甲方提供耗材产品。
6.送货时间
6.1 工作时间:周一至周五(9:00--17:00)乙方承诺在接到甲方送货要求24小时内将货送到
6.2 节假日期间,甲方如需送货则在乙方工作时间内事先预定。
7. 甲方应在乙方工作人员将货物送至时验货,有异议当场提出。双方当场确认产品质量是否达标,若确认不符合,甲方有权退回不达标产品,由此造成的损失由乙方承担。
第三条 协议生效及协议期限
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效,协议期限为 年 月 日至 年 月 日。
第四条 收费标准及付款方式
每月最后一个工作日结算本月全部耗材费用。
付款方式: 。
第五条 争议解决
凡因履行本合同而产生的,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。若争议经协商仍无法解决的,按以下 种方式处理:
(1)提交 仲裁委员会,按照申请仲裁时该委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
(2)向 所在地人民法院提起诉讼。
第六条 违约责任
违约方不履行本合同项下全部或者部分义务,守约方在发现该情况后,可立即以书面形式要求违约方更正,违约方应立刻更正。违约方若未按守约方要求及合理期限更正的,守约方有权以书面形式通知违约方解除本合同,由此造成守约方损失的,违约方应承担全部赔偿责任。
非经卖方原因,买方延期付款,经卖方书面告知后 个工作日内仍未付款的,每迟延一日,买方应向卖方支付迟延付款金额的 %的违约金,买方延迟付款达三十日以上,卖方有权书面通知买方单方面解除本合同,但卖方在单方面解除合同前不得以未付款为由迟延交付货物。
若卖方未能按本合同约定时间及方式将全部产品交付至买方指定地点,每迟延一日,应向买方支付该批货物总价的 %的违约金,直至货物交付之日。若卖方迟延交货超过 日,买方有权书面通知卖方单方面解除本合同,且有权要求卖方赔偿相当于合同总额 %的违约金,若该违约金不足以补偿给买方造成的损失,则卖方还应当补足损失差额部分。
第七条 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。其它未尽事宜双方协商解决。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
联系人: 联系人:
篇3:氧气乙炔购销合同
甲方:_________________气体销售有限公司
乙方:_________________
机械
一、甲方长期包质保量供应乙方所需的工业气体,不得有误而影响乙方乙方的工业生产。
二、甲方承诺:_________________乙方长期使用甲方气体,甲方不收取所有气瓶的租金,乙方必须付给甲方气瓶押金壹万整。
三、甲方所供应的气体价格,氧气以每瓶30元结算,乙炔以每瓶90元结算,二氧化碳以每瓶90元结算,丙烷以每瓶260元结算。并且每月月底结算一次,做到月月清帐。
四、本协议签订起,乙方不得从其他渠道购买本公司销售的任何工业气体。
五、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,各自遵守,双方不得违约,任何一方违约,须赔偿未违约方现金贰万元整人民币。六、其他未尽事宜,双方本着友好合作的精神另协商。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
________年____月____日________年____月____日
篇4:购销产品合同2024年
甲方:
乙方:
因甲方建立一个多媒体电视电话多媒体多功能会议室,需采购多媒体灯光音响,电动幕布 视频会议设备等多项配套周边电子设备 , 甲乙双方在平等互利的基础上,甲方购进乙方经营多媒体舞台灯光音响系列设备,乙方负责安装调试并教会本单位会议室音响设备管理员使用,双方友好协商订立此合同,以资共同遵守。
一、 产品项目、数量、单价及金额:
二、 合同总金额 大写: 万 捌 佰 元整(¥ 元)
三、 购销条款:
(1) 乙方所供的货品规格、质量功能必须严格按照国家相关标准,货品售后按国家同类产品实行售后三包全国联保服务!
(2) 双方本次经济合作事务及以后此类合作均属甲方的商业机密,乙方不得向任何公司或个人透露本合同内容和双方合作的相关事务。否则,乙方须赔偿甲方由此而产生的全部经济损失。
(3) 乙方作出质量保证,若商品在正常使用的情况下,六个月内出 现任何质量问题,乙方应予以无条件换货!
四、交货期:乙方在合同签订后三十天内交付商品项目予甲方。
五、付款方式:
(1)乙方开具正规商业发票给甲方。
(2)甲方在全部商品交货并安装调试合格后一个月内支付所有价款。
六、若本合同有未尽事宜,双方可进一步协商并签定补充合同。
七、有关本合同的任何争议,甲乙双方应通过友好协商解决;若协商无法解决,双方同意由 * * 市仲裁委员会仲裁。
八、本合同一式肆份,双方各执二份,具有同等法律效力,自签订之日起生效执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:水泥管购销合同书
供方:_________________(以下简称甲方)
需方:_________________(以下简称乙方)
供需双方本着互惠互利,友好合作的原则,达成如下协议,以资共同遵守:
一、产品名称、规格、数量、单价、金额
二、质量要求:甲方必须保证所提供材料质量必须符合国家标准。
三、交货地点及交货时间:交货地点为内,交货时间根据乙方要求。
四、运输方式和费用负担:由甲方负责送货到乙方指定位置,费用由甲方负责。水泥购销合同五、验收标准、方法及提出异议期限:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起3日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则甲方为乙方提供的材料视为完全合格。经双方确认材料质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的材料运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其它责任,同时甲方在7日内换送合格材料。
六、结算方式及期限:合同签订后七天内乙方预付甲方货款 _________________ 元整,每批货按实际送货量付款给甲方,直到供货完毕。
七、解决合同纠纷的方式:双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提放所在地人民法院裁决。
八、本合同双方签字盖章后生效。本合同一式二份。甲乙双方合执一份。
甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________
日期:_________________年 _____________ 月 _____________ 日 日期:_______________年 ______________ 月 ______________ 日
篇6:苗木购销合同书大全_合同范本
合同一
卖方: (简称甲方)
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为保证甲方更方便、快捷地从合作社采购苗木,本着精诚合作、互惠互利的原则,双方特订立本合作意向书,具体合作内容如下:
一、甲方向乙方采购苗木 株,金额为人民币 。甲方与乙方按实际采购苗木数量,按实结算。
二、苗木采购清单。(附件 附后)
三、交货地点及方式:乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。
四、付款方式:甲方在苗木验收装车后即与乙方结算支付苗木款。
五、苗木质量:乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求,不符合要求的苗木,甲方立即退货并不予支付任何款项。
六、违约责任:
1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求,按所余款项的10%支付违约金。
2、甲方若未按时支付苗木款,每日按需付金额的万分之一支付违约金。
七、争议解决方式
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
八、有效期
本合同经甲、乙双方签字盖章后有效,有效期从 年 月 日至________年 月 日。
九、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
地址: 地址:
签订地点: 签订时间:
合同二
出卖人:
合同编号:
买受人:
签订地点:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及有关规定,为明确当事人双方的权利义务,经协商一致,签订本合同。
第一条 农作物种子名称、品种、数量、质量
种子名称 品种名称 单位 数 量 质量指标 单 价 种子价款
合计人民币金额(大写):
第二条 出卖人的义务
一、出卖人销售的种子属于主要农作物种子的,应当是通过审定的种子。
二、销售属于被授予植物新品种权种子的,出卖人必须是品种权人或者是品种权被许可使用人;出卖人必须出具植物新品种权证书或者品种权许可使用合同和品种权人的授权委托书。出卖人有保证销售的种子不存在品种权权利瑕疵的义务。
三、出卖人销售的种子应当附有依据《农作物种子标签管理办法》的规定制作的种子标签。质量指标必须符合合同约定和由国务院农业、林业行政主管部门制定的种子生产、加工、包装、检验、贮藏等质量管理办法和国家标准、行业标准。
四、出卖人对种子质量负责。出卖人提供的种子必须符合合同约定和法律规定,不得提供假、劣种子。买卖双方对买卖的每批种子,必须共同取样封存、分别保存,以备种子检验、仲裁、诉讼之用;封存的样品保存至本合同约定的种子用于生产收获以后。
五、出卖人出卖的种子,必须按《主要农作物种子包装》国家标准包装,包装费用由出卖人负担。出卖人应当遵守有关法律、法规的规定,向买受人和种子使用者提供种子的简要性状、主要栽培措施、使用条件的说明与有关咨询服务。
六、运输出县或邮寄销售种子的,出卖人必须向买受人提供相应的《种苗产地检疫证或植物检疫证》或者《植物检疫证》。
第三条 买受人的义务
一、按照本合同约订的时间、地点、数量,接收出卖人交付的符合本合同约定的种子。
二、于在本合同签字时,按本合同第一条约定的种子价款总额的20%向出卖人交付定金;于收到出卖人送交的本合同约定的全部种子时,再支付种子价款总额的70%;另10%的种子价款于本合同约定的种子用于生产收获以后20日内付清。
三、收货后应及时复检。净度、水分两项指标应在收货后的5日内复检完毕;发芽率应在收货(种子经过休眠期)后的两个发芽周期内复检完毕;纯度应在收货后该作物该品种第一个生产周期内复检完毕。复检发现质量问题应及时通知乙方,由双方协商解决。逾期视为种子质量符合约定的质量指标和法定的质量标准。
第四条 交货时间:是 年 月 日前;交货地点及发运方式:是 ;运费由 负担。
第五条 申请种子委托检验、仲裁检验或诉讼检验的费用,由申请方预付。经检验种子质量符合合同约定的,检验费用由买受人负担;经检验种子质量不符合合同约定的,检验费用由出买人负担。
第六条 超幅度损耗及计算方法:
第七条 违约责任
一、出卖人提供未经审定的主要农作物种子或者不享有品种权的种子的,出卖人应当承担由此产生的法律责任;因此给买受人造成损失的,买受人有权向出卖人追偿。
二、出卖人提供的种子质量、种子标签、种子包装、种子说明不符合本合同约定或者法律规定的,出卖人应当承担由此产生的法律责任;买受人有权退货;因此给买受人、种子使用者造成损失的,买受人有权向出卖人追偿。
三、出卖人逾期交付种子或少交种子的,每逾期1日,须按种子价款总额的20%向买受人支付违约金;逾期10日的,买受人有权解除合同和要求出卖人赔偿由此造成的损失。
四、买受人逾期支付种子价款的,每逾期1日须按种子价款总额的20%向买受人支付违约金;逾期10日付款的,出卖人有权解除本合同和要求买受人赔偿由此造成的损失。
五、买受人没有证据证明存在种子质量、品种权、种子标签、种子包装、种子说明不符合合同约定或者法律、法规规定等正当理由拒绝接收种子的,出卖人可以解除合同,可以要求买受人赔偿因此给买受人造成的损失。
第八条 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成的,任一方均可提请买受人所在地人民法院裁决。
第九条 双方约定的其他条款:
第十条 本合同经当事人双方签字或者盖章生效。本合同一式二份,买受人和出卖人各持一份,每份具有同等效力。
出卖人的《植物新品种权证》、《种苗产地检疫证或植物检疫证》、以及合同当事人双方的《农作物种子经营许可证》、《植物检疫登记证》、《企业法人营业执照》、身份证复复印件以及签约人的代表权或者代理权的证明均作为本合同附件。提供担保的,担保合同或者担保书也作为本合同附件。
买受人(章): 出卖人(章):
单位地址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
邮政编码: 邮政编码:
签订日期: 年 月 日 年 月 日
有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
篇7:家装墙布购销合同
购货方:______________
供货方:______________
一、产品名称、商标、型号、数量、金额:
产品名称:______________
数量:______________(米)
合计人民币:______________
二、质量要求、技术标准:按国家一等品生产,颜色、手感、品质按国标为标准。
三、交(提)货地点:供货方仓库。
四、合理损耗及计算方法:按合同数量交货。
五、验收标准、方法及提出异议期限:购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方,供货方在得到通知后立即解决。
六、结算方式及期限:结款后三天凭票据提货
七、违约责任:交货期每延迟交货壹天,每日按合同总价的2%计算违约金,由供货方支付购货方。
八、解决合同纠纷的方式:由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。
购货方:______________
供货方:______________
账号:______________
篇8:通信器材购销合同
甲 方:
乙 方:
合同编号:
签订地点:
1、本合同适用于对电线、电缆、光缆、通讯线杆等的订购。如果购买的是非电线货物,应将合同中“电线”的名称置换成相应的货物名称。
2、合同内容“[ ]”部分,根据实际情况选择和确定。
3、对本合同模板内容的变更应报相关业务主管部门和合同审查部门批准。
4、对合同预留的空格,合同签订后不能空缺。
5、使用过程中,如果表格不够用,可以自行添加表格,或指定供货清单附后。
6、对初次签约的厂家应属于省公司招标确定的厂家。
7、争议解决,对各地市可以采用“由所在地的人民法院管辖”。
8、合同各页须由经办人进行小签,或加盖骑缝章。
合同双方本着友好协商、互惠互利的原则,签订本合同。合同订立时依据《中华人民共和国民法典》,合同的具体条款适用中华人民共和国法律。双方应按照合同约定的条款享受权利、履行义务并承担责任。
一、定义
1、合同:指本购销合同及其附件。乙方同意,如果在合同正文与合同附件以及其他文件中做出的承诺不一致的,以甲方所选择的对甲方最有利的承诺为准。
2、交货:指乙方将货物按照合同的约定实际交付给甲方的行为。
3、货到检验:指甲方与乙方在甲方指定的交货地点,按照装箱清单对货物的数量、规格进行清点检验。
二、合同标的和价格
甲方同意从乙方购买 牌货物,乙方同意向甲方出售下列型号货物。
产品名称规格型号计量单位单价数量总价款
备注:
购买货物价款合计: 元
大写: 元(人民币)
三、货款结算和支付方式
1、合同各方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、自乙方到货,双方货到检验合格,乙方提供合同全额发票后,甲方支付合同款。
大写 元(人民币)
3、甲方向乙方支付的所有款项均采用__电汇______的方式。[电汇、银行汇票、银行承兑汇票、买方信贷、支票]
四、交货和运输
1、货物采取乙方送货的方式,乙方负责货物的运费和运输途中的保险费;货物所有权及毁损灭失的风险,自双方货到检验合格后,转移至甲方。
2、乙方自合同生效 10 日内,将货物以___运输______的方式,运至甲方指定的交货地点。
3、甲方指定的交货地点____________________________。[交货地点按甲方要求]。
五、包装和质量检验
1、乙方应采取适于长途运输和反复装卸的包装方式包装,并根据货物的特性采取保护措施,以确保货物安全无损的送达合同约定的交货地。
2、乙方对货物的包装不回收[回收]。
3、乙方到货后,甲方应积极配合甲方组织人员进行货到检验,对乙方误发或者多发的货物,甲方负责保管,并及时通知乙方,由此发生的费用由乙方承担。
4、甲方对乙方交付的货物进行货到检验时,发现货物数量短少,或有明显毁损情况,甲方可要求乙方及时更换。
5、乙方应保证 货物 的质量标准符合______________标准。
6、如果甲方临时变更交货地,应提前通知乙方。
六、保修
1.甲方保证所交付货物能正常使用______年,自货物交付验收合格之日起计算。
2.在保修期内,乙方对甲方的故障申报应在1小时内进行回应,并与12小时内修复完毕,以上时限包括路途等时间在内。
七、违约责任
1、因乙方原因造成,不能按时交付货物,从约定最迟交货的期限开始,乙方按每天逾期到货价款的1‰计算向甲方支付违约金。
2、合同签订后,如需解除合同,须经合同双方协商一致。单方面终止合同,终止方应支付合同总价款5%的违约金。
3、乙方应保证货物的质量达到合同约定的标准,对乙方货物质量不符合约定的,除乙方应退还有关货款外,还应承担违约责任,向甲方支付合同总价款5%的违约金。
4、乙方应对货物质量承担瑕疵担保责任,对因乙方货物质量等原因造成通信线路不畅以及第三人人身财产等损害的,乙方应付全部赔偿责任。
5、如果乙方没有履行合同规定的保修责任,每延误一次,乙方应向甲方支付合同金额1%的违约金,并且乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失以及所有费用的支出。
6、若因本合同发生任何纠纷,由乙方自负费用解决,给甲方造成损失的,应赔偿甲方的全部损失。甲方有权中止履行,直至解除协议。
八、不侵权承诺
1、乙方承诺在本合同中所涉及的所有系统和合同技术不会侵犯第三方的任何权利。乙方保证本合同中所涉及的所有系统和合同技术的知识产权由乙方拥有或由权利方授权乙方使用和经营,乙方负责向甲方提供书面的知识产权证明或者授权文件。涉及本合同中所有系统和合同技术的相关知识产权问题均由乙方负责。
2、若乙方在本合同中侵犯了第三方的合法权利,则乙方有义务:
(1)与第三方或第三方的代理人协商,获得第三方的授权。
(2)如果在本合同执行过程中有任何第三方因此与甲方发生纠纷的,由乙方负责解决并负担全部费用,并赔偿甲方因此遭受的一切损失和解决纠纷的所有支出,而且甲方有权中止履行,直至解除合同。如果甲方因此被提起诉讼、仲裁或行政处罚,乙方应全额赔偿甲方的如下费用:(1)甲方为处理案件所支付的诉讼费(仲裁费、行政处罚金)、律师费、调查取证费、差旅费等相关费用;(2)以及判决书(仲裁书、行政处罚书、民事调解书)所规定的应由甲方支付给他方的精神或经济赔(补)偿费、律师费、调查取证费、差旅费等相关费用。
----fddpage----
九、不可抗力
1、合同生效后,合同各方的任何一方由于火灾、水灾、地震、战争等不可抗力事故影响到本合同履行时,则履行合同的期限自动顺延,并根据情况部分或全部免于承担违约责任。
2、受不可抗力影响的一方,应在不可抗力影响发生10天内,以书面形式告知对方。
3、如不可抗力的影响连续120天以上,合同双方应通过友好协商解决本合同履行问题。
十、争议解决
1、本合同产生的一切争议,双方应友好协商解决。如经协商仍不能达成协议,双方同意应向甲方所在地法院提起诉讼。
2、诉讼期间,除诉讼部分外,合同其它部分仍应继续履行。
十一、其它
1、本合同经双方代表签字、盖章之日起生效;合同双方责任、义务履行完毕时,合同终止。合同一式___份,甲方____份,乙方______份,具备同等的法律效力。
2、对初次签约的厂家,应需让厂家提供营业执照复印件,产品合格的有关证明。
3、合同双方因合同交易行为,所获悉对方的商业情报,负有保密的义务,并且该义务不因合同履行终止而终止。
4、本合同所有条款均由合同双方共同协商确定。
5、
6、
7、
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
(盖章) (盖章)
授权代表人: 授权代表人:
联系电话: 联系电话:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
篇9:家私家具购销合同
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就家私家具购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称、规格、数量、价格:
二、供货日期:从年月日起至物品送完验收合格为止,期间
送货以乙方通知时间为准(需提前三天通知)。
三、质量要求:
1、甲方在乙方用货前提供货物样品,由甲方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由甲方负责,检测报告需提供给乙方存档。
甲方供给乙方同样质量的产品。
甲方必须保证原材料为合格产品。
四、货款及费用等付款及结算方法:
1、交货方式:所有货物由甲方送往甲乙双方共同约定的交货地点,所需费用由甲方承担,并由甲方负责卸车。
2、交货地点:
3、结算方式:预付30%订金,货到十五日内付款。
关于货款问题,请乙方将货款汇入甲方以下账号:
开户行:账户:账号:五、经济责任:
(一)甲方应负的经济责任
1、甲方不能交货的,应向乙方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。
2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果乙方同意利用,应当按质论价;如果乙方不能利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、甲方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向乙方偿付逾期交货的违约金,并承担乙方因此所受的损失费用。
(二)乙方应负的经济责任
1、乙方中途退货,应向甲方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、乙方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向甲方偿付逾期付款的违约金。
3、乙方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、乙方如错填到货地点或接货人,或对甲方提出错误异议,应承担甲方因此所受的损失。
六、产品价格如需调整,必须经双方协商后方能变更。
本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
七、不可抗力
甲方双方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
八、其它
1、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
2、本合同自双方签订之日起生效,到甲方将全部货品送齐经乙方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
3、本合同在执行期间,如未有尽事宜,由甲乙双方协商另行签订补充协议,补充协议期间与本合同有同等效力。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):乙方(签字):开户银行:账号:
年月日年月日
篇10:金用品购销合同参考
采购方(甲方):
供货方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,签订本合同,以资信守。
第一条 合同标的
1、乙方负责依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格型号、数量 、价款等见下表(下表未能尽列的,可以另行附表,见附件 / )。人民币壹拾伍万肆仟肆佰零陆元整
2、乙方按本合同约定以包税金、包供货、包包装、包运输、包通过验收、包风险、包售后服务等大包干方式向甲方提供产品。本合同单价为综合包干价格,已包含了包装费、运输费、人工费、材料费、检验检测费、税费、售后服务费等全部费用,除非本合同另有约定,合同履行期间不再因市场行情、生产要素等原因而作任何调整。
3、结算方法:实际数量以甲方验收签证为准,单价按本合同确定的价格执行。
第二条 质量、技术标准
1、质量要求心”检验合格并获得进网许可证的具有高技术性、高可靠性、高可用性,具有高效、节能性、绿色环保的知名品牌UPS电源产品。
(2)具有以下保护功能:当UPS系统过载、过压、欠压、电池低电压及频率超范围异常等情况下,UPS系统具有自动保护功能并转入旁路工作,保证负载的不间断工作,并具有来电正常自动切换功能。
(3)具有过压保护、过电流保护:其过电流保护应能保证在负载发生短路或电流超过允许的极限值时及时动作。
(4)UPS必须内置手动维修旁路开关,可实现现场不断电维修。
2、技术标准按下列规定执行:参照
第三条 乙方承诺
1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为原厂生产的产品。
2、乙方保证在约定时间内按本合同约定的产品种类、品牌、数量、规格型号、质量及售后服务内容等向甲方提供产品和服务以及相应的产品资料与证书。
3、乙方提供的产品质量保质期如国家规定终身保质或保修的按国家规定执行,国家没规定的期限为贰年,自各批产品通过本合同约定的全部验收合格之日起计算,在保修(质)期内,如产品发生故障的,乙方必须在接到甲方的书面通知后的 2 天内对产品质量问题进行免费维修,不合格的应无条件更换(因不正当使用、意外、不可抗力、甲方人为破坏除外)。若乙方拖延,则甲方可另行委托他人维修、更换,费用由乙方负担(先从保修(质)金中扣除,不足部分由乙方补交)。保修(质)期满后乙方提供维修服务时只收工本费。同时乙方应实行国家新“三包”政策,对产品向用户提供维修服务。本条款为独立条款,不受合同效力的限制。
4、乙方保证所供材料(产品)不存在任何权利瑕疵(含侵权)或质量瑕疵,如因此产生的责任均由乙方负责,且该保证责任不因甲方的验收或确认而豁免或减轻。
5、乙方必须保证其所供货物的安全性,保证甲方及货物的最终使用人或其他第三人在贮存及使用过程中的人身及财产安全。任何因货物的安全问题造成甲方及货物的最终使用人或其他第三人的人身伤亡、财产损失的,由乙方赔偿因此引致的一切损失,而不以合同价款总额为限。若甲方因此而承担责任的,甲方有权向乙方追偿,同时乙方应无条件赔偿甲方所受损失。
第四条 产品包装标准
产品包装:有国家标准的,按照国家标准包装;没有国家标准的,按照行业标准包装;既无国家标准又无行业标准的,按出厂包装标准包装。乙方的产品包装应有乙方名称(或标志),乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。乙方同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。出厂标准包装(内含安装配件、合格证、装箱单、使用说明书及产品质量保证书)。如为进口产品,乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本(由甲方查实后交还乙方,复印件由甲方备案)、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。如为国家对行业有认证要求的产品,还须提供相关认证资料。
第五条 交货时间、地点和运费负担
1、交货地点:交货地点即为本合同的履行地。
2、交货时间: 若乙方提前交货的,应事先经甲方同意。
3、运输费(包括卸货和进仓费用)已包含在产品单价中。
第六条 检验标准、方法
1、乙方应按本合同所约定的时间将产品运到指定地点,货物运抵前8小时通知甲方准备接收;货物到达交货点后,甲方应在合理时间(工作时间为4小时,非工作时间为8小时)内清点和检验;乙方委派的送货人(须持有乙方的授权委托书),代表乙方负责货物的交付、检验、结算工作,并同时提供产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认,甲方按本合同约定对产品的外观、数量、型号进行初验,并予以签收确认。若有要求通过政府有关主管部门检验的,该产品还须通过政府有关主管部门的检验确认。
2、检验标准:参考
3、检验方法或手段:(电池逆变转市电逆变无间断检测,无电池市电开机检测等。
4、检验及试验单位:
5、如果在检验中产生纠纷,由产品技术质量监督检查机关检验。相关费用由责任方承担。
6、产品在甲方检验合格且交付甲方前的毁损、灭失风险及有关的保管费用由乙方自行承担。
第七条 提出异议的时间和办法
1、甲方收到产品后,如果发现产品的型号、规格、数量和质量等不符合本合同约定的,甲方可代为保管该产品(所产生的费用由乙方承担),并在发现后7天内向乙方提出书面处理意见,且甲方有权拒付不符合本合同约定的产品的货款。
2、乙方在接到甲方书面处理意见后,应在内按甲方要求负责处理。
第八条 付款方式及期限
1、货到现场,经甲方清点、接收产品当日内支付合同总价款的。
2、全部产品经甲方验收合格且办妥结算后个工作日内,付至合同结算总价款的 。
3、合同结算总价款的 2 %作为保修(质)金,在保修(质)期届满无质量问题且双方确认后10个工作日内办理保修(质)终结手续,甲方在按合同约定扣除保修(质)期内应由乙方支付的各类款项和违约金后,向乙方无息支付。
4、以上付款,甲方将以转帐支票或电汇的方式支付,若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的,则按银行同期贴现利息补息。以上款项的支付,乙方须向甲方提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额发票,否则甲方可顺延付款。
第九条 履约保证金
履约保证金条款据实选择,如选择则在括号内打“√” ,不选择则在括号内打“×” 。 (× )在本合同签订时,乙方向甲方支付人民币 / 元现金或支票作为本合同的履约保证金。当乙方的全部产品经甲方检验合格后,甲方返还该保证金。乙方不履行本合同或履行本合同但不符合合同约定时,无权要求甲方返还该保证金。
第十条 违约责任
1、乙方未按合同约定的日期交货的,应承担逾期交货的违约责任,每逾期一日,按合同产品总价款的0.2‰向甲方支付违约金。逾期超过 15 日,甲方有权解除合同,乙方除应支付前述违约金外,还应按合同产品总价款的20%向甲方支付违约金,造成甲方损失的,另行承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等要求向甲方供货的,乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的,乙方应按前款承担违约责任。
3、甲方接受乙方的供货并不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。乙方除承担修、退、换的责任外,还应按瑕疵产品总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿损失。
4、乙方按合同约定履行义务而甲方未按约定时间付款的,每逾期一日,按应付而未付款额的0.2‰向乙方支付违约金。
5、甲方接受乙方交货后,若发现乙方所提供的产品与合同约定的产品不符的,甲方可要求乙方退、换,乙方应在收到甲方书面通知二天内退换,并按该批产品总价款的20%向甲方支付违约金;甲方亦有权解除合同,甲方由此解除合同的,乙方应在收到甲方书面通知二天内按该批产品总价款的20%向甲方支付违约金,并退还甲方为该批产品已支付的货款(含定金、预付款)。
6、在甲方场所,乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定,造成甲方或第三方损失的,由乙方负责全额赔偿,甲方可直接在甲方应付款中扣除。
7、甲方依本合同约定解除合同的,乙方所有人员、产品必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离(甲方没有保管该产品的义务和责任),否则乙方应按日向甲方承担场地占用费100元。
8、合同一方违反廉洁协议的,应当向合同他方支付合同产品总价款的5%的违约金,并赔偿合同他方因此所造成的经济损失,且合同他方可据此解除合同。
9、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。验收结算时若有甲方实际支付的金额(含定金、预付款)超出结算应支付金额的,乙方应在甲方书面通知后两日内返还。
第十一条 免责条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同其他方提供经不可抗力事件发生地的县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除合同的责任、或者延期履行合同。遭遇不可抗力一方未履行上述义务的,不能免除违约责任。
第十二条 解决争议的办法
在合同签订、履行过程中发生争议的,双方应当本着友好、协作的精神进行协商;协商不成,提起诉讼的,双方同意由合同签订地人民法院管辖。
第十三条 转让条款
未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。否则甲方有权解除合同,双方权利义务按第十条执行。
第十四条 保密条款
1、在本合同订立前、履行中、终止后,未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任,不得向任何人披露上述资料和信息,但正常履行本合同项下义务的除外。
2、任何一方违反上述约定的,责任方应按本合同产品总价款的10%向合同其他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
第十五条 法律适用
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十六条 其它
1、甲方采用直接送达或传真、挂号信、特快专递送达的方式送达与本合同有关的书面文件,直接送达以乙方代表签收之日为送达之日,传真以发出之日为送达之日,挂号信、特快专递地址在深圳市内以投递次日为送达之日、地址在深圳市外以投递之日起第三日为送达之日。乙方应确保本合同所记载地址或传真号码准确无误,如发生变更应及时书面通知甲方,否则送达不能造成的一切损失和责任,自行承担。
2、货物经甲方检验合格并交付后,即为甲方所有,乙方不得以任何理由另行主张权利。
3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
4、本合同未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议。
5、本合同一,甲乙双方各执,每份均具同等法律效力。
6、合同附件是本合同的组成部分,与本合同有同等法律效力。
7、其它约定:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:挤塑板购销合同范本
供方:立亚保温材料厂
需方:深圳市建筑工程股份有限公司
签订地点:哈尔滨市香坊区建北街19号 签订时间:20__ 年7月1日为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 一、产品名称、品种规格、数量、交售时间
二、产品的质量标准:按国家标准执行。
三、供方交货产品的型号、规格、外观颜色、质量符合合同规定的产品要求。 四、验收方式及时间、地点: 产品到达供方指定仓库后,供方及时通知需方(不
迟于48小时),需方指派人员到供方仓库现场验货。
五、交(提)货地点及运输方式和费用负担:需方自行到供方指定(哈尔滨市区内)仓库提货,该运费及装车费用由需方负责(供方哈尔滨指定仓库至需方施工现场)。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:设备包装执行相关国家及行业包装标准,满足设备包装及储物的规定。供方不回收包装物,设备出厂的包装费用全部含在设备单价内,需方不在支付任何包装费。七、结算方式及期限: 自合同签订三日起,全额付款 。
八、违约责任: 供方如不按期交货时,应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金;供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果需方同意使用,应当按质论价;如果需方不能使用的,应根据产品的具体情况,由供方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货及延误工期而支付的实际全部费用。
议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。购销合同模板十、其他约定事项:设备保质期为三年,合同签订同时,供方需附产品质量保修书。
有效期限:自 20__ 年 7月1日至 20__年 11月30日
篇12:百货购销合同
购销总合同
总合同号:字第号
供方:
需方:
第一条为切实贯彻执行民法典规,保证购销合同的严肃执行,签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交,需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款,补充协议与具体商品购销分合同不一致时,以补充协议为准。
第二条合同签订后,双方须严肃履行。如一方确因发生《民法典》第二十七条所规定的情况,需要变更或解除合同的,须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复,逾期不答复的,视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方赔偿。在新协议未达成前,原具体合同仍然有效。
按需方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需要严格执行合同,一般不予变更。如需变更,由此而产生的损失,由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同,其损失由供方负担。
第三条购销合同的商品价格,必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。
签订合同,成交商品的作价标准,均为正品价。对于副品、等级品,其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品,允许上下差幅在10%-15%以内执行(差率在具体合同中规定),合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交,实际发货时按规格分别作价。
在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,要以书面通知需方,以便作为交货时(指运出)作价依据。
逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。
第四条对异地的商品供应价格,均为车、船交货价,装车、装船以前的费用,由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的,由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用,运输保险费由需方承担。对运费负担,也可按照双方协商的办法办理。
第五条商品质量,有国家标准或专业标准的,按国家标准或专业标准执行;无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。供方应认真检验,严格把关,以保证商品质量。
如果商品质量不符合标准,一般情况应允许退货。如属特殊情况,供需双方可协调解决。
第六条商品包装必须牢固,供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求,双方应在具体合同中注明,增加的包装费用由需方负担。
第七条执行合同的交货日期,以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品,以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的,不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的,供方认可后,予以分批均衡交货。
供方供应商品,除双方另有约定者外,异地的,由供方代办托运。如需方要自提,应持加盖财务印章的自提证明,提货费用由需方自理;同城的,除工厂直送部分外,均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延),超期未提部分,由需方负责仓储费用。
受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的,不作迟延履行合同处理。
第八条对有有效期限的商品,其有效期尚存三分之二以上的,供方可以发货,有效期尚存三分之二以下的,供方应征得需方同意后才能发货。
第九条供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港),委托承运单位发运货物,力求装足容量或吨位,从节约费用。
如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。
需方提出改变运输路线、工具、到达站(港),因此增加的费用由需方负担,如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港),未经需方同意的,因此增加的费用应由供方负担。
第十条商品从取得发运证明时起,所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故,由需方负责向承运部门或保险公司索赔,非因供方过错,不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料,并协助需方索赔。需方在接收商品时,必须派人到现场监卸,清点大件,检查包装。如发现问题,应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明,立即详细检查,并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的,需方应在收到该批货物后十五天内,向供方提出索赔,逾期不提,视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况,给予答复。逾期不答复,视作认赔。
若因有关单据未能随货同行,货到后,需方应先向承运部门具结接收,同是立即通知供方,供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品,需方不得自行动用,并做好详细记录,妥为保管,收货后十日内通知供方,因此发生的一切费用由供方负担。
由供方委托承运单位发运的商品,均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时,由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。
第十一条商品外包装完整,拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题,需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内),向供方提出查询;发现商品霉烂变质,应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。
接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为需方收货后的六十天,逾期供方可不受理。
需方向供方提出查询时,应填写“查询单”,一货一单,不要混列。“查询单”的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单,下同)等资料,并保存好实物。供方应在接到“查询单”后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列,以及不是从供方供货的,供方可要求需方重新填写“查询单”。
为了减少部分查询业务,凡一张“供应发货单”所列一个品种损失在五元以下,残损在十元以下的均不作查询处理(零配件除外),对笨重商品(如缝纫机头、部件等残品)的查询,需方将残品直接寄运工厂,查询单寄交供方,并在单上注明寄运日期。
需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况,属于供方责任,需要退货时,应在收货后三十天内通知供方,逾期则供方可不受理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复,需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货,其损失均由需方负担。
第十二条商品货款、运杂费、保险费等款项的结算,按中国人民银行有关结算办法的规定办理。货款结算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款的,应按有关银行部门规定交纳滞纳金,并由开户行连同货款划给供方。
需方变更开户银行、帐户名称和帐号,应于合同规定的交货期限前三十天以书面(或电报)通知供方。未按期通知或通知有错误而影响结算的,需方应负逾期付款的责任。
经供、需双方商定,货款结算除另有书面特殊规定外,采用以下第种方式(1.托收承付;2.款到发货;3.银行汇票;4.商业汇票。)
第十三条一方违反合同应负违约责任,向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的,还应进行赔偿,补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的,应继续履行。
1.供方不能履行合同的,应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的%(在1%-5%之间确定),但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的%(10%-30%之间确定)。
2.供方逾期交货,按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算,向需方偿付逾期交货的违约金。
3.供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用,应由供方负担。
4.需方未经供方同意擅自退货的,应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的%(在1%-5%之间确定);有特定要求的商品的违约金,为退货部分货款总值的%(在10%-30%之间确定)。退货途中的运输等费用,由需方负担。
5.需方逾期提货、逾期付款的,按照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算,向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。
6.需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。
违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付,否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。
第十四条供、需双方履行合同,发生纠纷时,应本着顾全大局、相互谅解的精神,及时协商解决。协商不成时,任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解,也可向经济合同仲裁机关申请仲裁,或向人民法院起诉。
第十五条本总合同一式两份,双方各执一份。
第十六条本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为年月日至年月日。期满双方如无异议,总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同,须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。
本总合同及其附件凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。
具体商品购销分合同,一般以一货一单格式(见附件1、2),有特殊要求的可用自制格式。
一九年月日
供方盖章需方盖章
法定代表人或委托代理人签字法定代表人或委托代理人签字
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
电报挂号:电报挂号:
电话:电话:
附件:(略)
篇13:个人设备购销合同
甲方:合同编号:
乙方:签订地点:
就有关乙方购买甲方产品事宜,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规,经过友好协商,特制定本协议,以备共同遵守。
一、协议目的
甲、乙双方承诺将诚实履行本协议,以达成甲、乙双方形成并保持公平、公正交易的目的。
二、合同产品
三、产品的支付及货物运输
1、采取甲方送货方式时,甲方应按时将合同产品送至乙方指定的交货地点,乙方接受合同产品后,应在甲方出具的销货清单上签名盖章或出具收货凭证。
2、采取乙方自提方式时,乙方应委派提货人员携带其身份证明及乙方加盖公章的授权提货介绍信,凭甲方签发的销售清单到提货地提货,并验货、签收。
3、甲方送货所发生的费用由甲方承担,乙方自提货物所发生的费用由乙方自行承担。
四、付款期限及方式
1、乙方应在设备安装、调试完毕后, 日内付清全部货款。
2、结算时可使用银行电汇、转帐支票等银行结算方式。
3、特殊情况需采取现金方式支付时,应事先通知甲方财务部,并要求取得甲方公司有效的收据。
否则,如果发生甲方未在付款期限内收到货款的情况时,由乙方自行承担损失,并承担违约责任。
五、违约责任
乙方未在约定时间内付清全额货款时,从应付之日起每日按延付款金额的千分之二向甲方支付延期付款违约金。
六、产品质量保证
1、甲方将保证严格按照乙方订货的品牌和质量为乙方提供产品,绝不提供假冒伪劣产品;如有
假冒伪劣产品,甲方应按照《消费者权益保护法》双倍赔偿乙方的损失。
2、全新未使用过的商品。
3、符合国家标准的原厂正品。
4、特殊定制商品的质量标准依双方共同达成并签订的标准为准。
七、产品的保修和售后服务条款
1、所有产品的保修期限均依据生产制造商公告为准。
2、整机类商品的退换货:
乙方在甲方处所购买的整机类产品(电脑、复印机、打印机、传真机、碎纸机、打卡钟等)出现质量问题时,乙方应立即与甲方维修服务中心联系并停止使用该产品,甲方将依据经市产品检测中心认可的产品存在质量问题的证明进行按照国家三包规定的退、换货服务。
八、本合同解除条件:
电脑、复印机、打印机、传真机类商品一经送至乙方所在地并开箱安装后,非机器本身质量原因,本合同不可解除。
九、合同争议的解决方式:
合同其他条款中未规定的责任执行本条的规定。违约方给对方造成损失的,需按实际情况赔偿,出现争议时,双方应力争协商解决,必要时可向当地人民法院提起诉讼。
十、合同期限
本合同有效期从 年月 日起,至年月日止。
十一、其他事项
1、合同中没有约定的事项将遵循一般商业惯例执行,或双方另行签订补充合同。
2、本合同如有涂改,双方均应在涂改部分加盖公章确认,否则涂改部分无效。
3、本合同的解除或期满将并不解除支付任何在本合同下应付款的义务。
4、甲方销售人员未经甲方授权,无权动用乙方的任何有价物品,不得向乙方借钱、借物。如有发生,应视为其个人行为,甲方不承担任何责任。
5、甲方的一切关于承担义务的意思表示,必须由甲方盖章确认,任何个人的签名和口头承诺均属效。
6、本协议自甲、乙双方盖章后生效,协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方
单位名称:
单位地址:
代表人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号: 单位名称: 单位地址:代表人:电话:传真:开户银行:帐号:
篇14:商品混凝土购销合同书
合同编号:
供 方:
工程名称:
供货地点:
签订日期: 年 月 日
签订地点: 广西南宁市
甲方:
乙方:
工程名称:
施工地点:
现甲方向乙方购买混凝土,为规范商品混凝土购销行为,保护甲乙双方的合法权益,明确双方的权利和责任,保证工程建设正常进行,特订立本合同。本合同以《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》、《预拌混凝土》(GB/T 14902-20__)(如有最新标准按最新标准执行)及有关法律、法规为基本依据,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则。甲乙双方就商品混凝土相关事项订立本合同:
1、 甲方对商品混凝土的质量描述
强度等级单价(元/m3)备注
C15 1、若需方一次泵送混凝土数量少于50m3,则增加泵送台班费1000元/次。
2、润泵砂浆按当次浇筑同等级混凝土单价计算,预拌商品砂浆在同标号混凝土单价基础上加100元/ m3。
3、早强砼(Z)单价增加20元/ m3;;桩基混凝土单价增加4元/ m3;水下混凝土单价增加10元/ m3;抗裂纤维混凝土(X)单价增加30元/ m3。
4、粒径5~10㎜细石混凝土单价增加20元/ m3。
5、抗渗混凝土(P6~8)单价增加10元/ m3;(P10)单价增加14元/m3;(P12)单价增加18元/m3 ;膨胀砼(W)单价增加30元/m3。
6、若混凝土需要掺加特殊材料,由需方提供材料的,其质量由需方负责,供方按混凝土数量加收3元/m3工本费。
7、楼高33~50层在合同单价基础上加25元/m3,51层以上价格面议。
8、在合同履行过程中,需方合同签约代表或合同约定代表所签认的函件为本合同附件予以承认。
9、如因原材料市场价格变动,混凝土价格作相应调整。
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
以上单项货款按每月结算款为准,价格含3%增值税专用发票、含运费、泵送费,非泵送则单价减少10元/m3。
2、 供货量的确认
2.1商品混凝土的供货量以运输车实际装载重量确定,甲方应指定代表人签字确认乙方的混凝土随车发货单,该发货单作为乙方实际供应混凝土数量的结算依据。
姓名联系电话
报料、订料人员
验收、签收送货单人员
对账及结算对接人员
由以上指定人员通知乙方发货,否则除以上人员签名外,甲方不予认可。未经双方认可,擅自改动送货单、结算单及对账单上的数据和其他书写内容,均以原单数据为准。
2.2如甲方对供应的混凝土是否够量有疑问,甲方可按《预拌混凝土》GB/T14902-20__标准(如有最新标准按最新标准执行)中规定的用过磅形式随机抽检乙方所供混凝土是否足量,需方可对任意车次抽检,抽检次数≥3车次,以抽检的平均数为计量基数。如抽检误差在±2%以内,双方互不追究,抽检费用由甲方负责,若抽检结果为负差且负差大于2%时,当天当批(次)按超出部份扣减负误差;施工场地内有地磅,经双方同意,也可每车过磅的方式进行计量,以实际混凝土净重值除容重为该车实际装载方量。最终以实际总方量办理结算。
2.3不同强度等级混凝土的容重参考下表:
混凝土强度等级C10C15C20C25C30C35C40C45C50C55
容重kg/m
3、 甲方权利和义务责任
3.1甲方预约供砼和砂浆。应于24小时前通过指定电话或以微信进行书面预约,并将用料计划通知乙方(包括具体混凝土的强度等级、时间、数量、浇筑部位、输送方式、泵车安排、质量要求及其他有关要求),以便安排生产;经双方确认后,乙方应按时、按要求将砼运送至交货地点。如生产供应有困难,乙方应提早通知甲方另作安排。
3.2因如遇不可预见情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,甲方应在用料时间前4小时通知乙方,若因不及时告知乙方造成乙方经济损失的,甲方应按该批次混凝土产品的实际损失进行足款赔偿。
3.3甲方须提供进出场地和停车道路、夜间照明及提供水源,因占道施工的情形下甲方必须指派两人在前后负责看护,确保交通安全,乙方司机要服从工地有关人员的指挥,如因乙方司机原因包括但不限于不服从工地有关人员指挥等导致其自身损害或经济损失或甲方及其他第三方人身伤害或经济损失的责任,全部由乙方承担责任。
3.4混凝土搅拌车到达工地后,甲方应立即办理查验交接手续(如坍落度检测),并在120分钟内卸料完毕,并及时办理签收手续。
3.5甲方在未经得乙方同意时,不得随意对商品混凝土加水或添加其他掺合料。
3.6甲方应对乙方已出货的《送货单》予以签认和结算。
3.7甲方应在在工地出口处设立洗车平台,提供给乙方进行清洗。
3.8甲方每批次能报两次尾数(即有两车装载量可少于10m3),超过部分按车收取空载费【(10m3 -实际装载量)×30元/m3】。
4、乙方的权利和义务
4.1生产企业应建立健全质量保证体系,严格按照国家标准和施工规范组织生产,根据合同和甲方通知要求,保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务,并按时提供相关技术资料。
4.2乙方运送车辆和随车人员进入现场后,必须服从甲方负责人员的调度指挥,提供优质服务。
4.3如甲方违约不按合同规定支付货款,乙方有权停止供货,由此产生的经济损失由甲方负责。
4.4乙方发料之前应提前通知甲方,并在取得甲方指定人员同意后才发料。
4.5乙方未经甲方同意就停止或延迟时间供货的,应按未履行部分的货款总值的5%计付违约金给甲方,如乙方未经甲方同意就停止或延迟时间供货的次数达两次或两次以上,甲方有权单方面解除合同,且甲方有权追究一切损失,乙方不得有异议。
4.6乙方在实际向甲方供货时,一并提供发货单给甲方,发货单要求准确填写车号、混凝土强度等级、塌落度、数量、使用部位和发货时间、到工地时间、卸货时间及卸完时间等内容。
4.7乙方不得以量少而拒绝供货。
4.8为确保质量,乙方为同一工程同一部位所提供的商品混凝土和砂浆必须使用同一配合比、同一品种规格的原材料。
4.9负责将混凝土运送到工地和泵送混凝土进仓,负责泵送管路的布设及配合泵送浇筑管路的装拆,满足施工要求。
4.10泵送管件需停放在甲方工地时,必须按甲方确认指定位置存放,并负责保管。
5、质量条款和违约责任
5.1乙方提供的混凝土及使用之原材料、其质量应符合国家标准GB14902-20__《预拌混凝土》(如有最新标准按最新标准执行)及其所引用的相关技术标准。并按委托书所确定的实际浇筑部位向甲方提供相应的混凝土技术资料(包括但不限于预拌混凝土所用的砂、石、水泥等原材料检验报告、掺合料、减水剂的出厂合格证、砼配合比、施工配料通知单、砼搅拌质量记录、砼出厂质量证明书、砼二十八天抗压抗折强度报告及抗渗报告等),若因所供应的砼质量问题造成的损失全部由乙方负责。
5.2甲乙双方如对混凝土质量有争议,由甲方提请项目质监机构会同当地质监机构进行协调处理,按相关规定承担责任。
5.3甲方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时,应按拖欠款数额以每天万分之五的标准向乙方支付违约金,若超过约定结款时间十个工作日未支付货款给乙方的,乙方可向甲方提出协商要求,协商不成功,乙方有权停止供货或终止合同。
5.4一方违约后,另一方要求违约方继续执行合同时,违约方应付清尚欠货款或罚款后继续执行合同。
5.5因不可抗力因素导致的费用及延误的供货期,由双方协商解决。
5.6如过错方造成合同解除,经济损失由过错方负责承担。
5.7混凝土和砂浆试块由乙方持证实验员在交货地点按照GB/T14902-20__《预拌混凝土》的要求制作,取样前通知甲方试验人员和监理工程师到现场确认并作好标识,在搅拌车卸料过程中在卸料量的1/4到3/4之间进行,且应在混凝土和砂浆到达现场40分钟内完成。坍落度检测应在混凝土运到交货地点后20分钟内完成,坍落度控制值按国标GB/T14902-20__《预拌混凝土》混凝土坍落度实测值与规定的坍落度之差值:50~90 mm坍落度允许偏差±20mm,≥100mm坍落度允许偏差±30mm。
6、结算方式:
6.1结算:结算方式及期限:
价款计算方法:甲方实际购买数量×品种价格(以甲乙双方确认报价为准)。
1、乙方提供发票税率为3%的增值税专用发票,每月结算一次。次月25日前支付结算款的80%,剩余20%货款下次支付,直至结清货款。每月1-5日内由乙方提供上月对账单给甲方,甲方必须在收到对账单起5个工作日内完成对账,在对账单上签字确认后。2、每次乙方申请支付货款前3天,乙方提供等额货款的增值税专用票(发票税率3%)给甲方,并确保其合法性真实性,否则甲方有权拒绝付款。甲方在收到等额货款的发票后需在15个工作日内将相应货款付清给乙方(银行转账或网上转账支付,需在“用途”栏注明工程名称),依此类推至整个项目付清货款为止。
乙方收款信息:
开户名:
账号:
开户行:
甲方开票资料:
开户名:
账号:
统一社会信用代码:
地址:
开户行:
7、解决争议方式
本合同在执行过程中如有争议,双方应友好协商解决,协商无效时,应通过法律途径解决。
8、无正当理由单方终止合同的,按未履行部分货款总值的20%付违约信誉金给对方。
9、特别约定:
本合同履行期限:从 年 月 日 起 至 年 月 日止
10、其他约定
10.1本合同一式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。
10.2本合同如有末尽事宜,应另订立书面补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
10.3本合同自双方签字之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表:
或授权负责人: 或授权负责人:
签订日期: 年 月 日
签订地点:广西南宁市
篇15:食品购销合同范文
卖方:____________________
地址:____________________
邮编:____________________
电话:____________________
买方:____________________
地址:____________________
邮编:____________________
电话:____________________
买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则,根据《民法典》,经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同制订,买方愿意购入、卖方愿意售出下述进口货物,谨此签约。
1、本合同项下的合同金额、交货地点(即交货港口)、交货期限(即交货时间)以及货物品种、数量、单价、包装等内容见《新连锁商品进口供货清单》(见附件1,简称《供货清单》),为本合同不可分割部分,买方签字后生效)。
2、包装
卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装,以适于长距离的远洋或内陆运输,能够很好地保护货物,防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。
3、装运标志
卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号,并标出包装号码、体积、毛重、净重,以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等装运标志。
4、供货履约担保
(1)中国经济技术投资担保有限公司(即担保人)提供的以本合同为主合同的“供货履约担保”,买方与卖方签订本合同之日同时与卖方、担保人签订《新连锁商品进口交易履约供货担保条款》(见附件2),并由担保人通过买方当地国家邮政局邮政储汇局下属的业务服务网点(简称邮政订购代办营业机构)向买方转交由担保人出具的《新连锁商品进口交 易履约供货担保承保通知单》(见附件3,简称《供货担保承保通知单》)。
(2)买方支付的货款由邮政订购代办营业机构代收后汇入担保人和卖方指定的账户,3个工作日内卖方委托担保人向买方开具《新连锁商品进口交易履约供货担保单》(见附件4,简称《供货担保单》),该担保单以传真和邮寄方式由担保人送达给买方。
(3)买方若因贸易融资原因需要将基于本合同项下的由担保人向买方出具的《供货担保单》项下的《供货清单》中的赔款款项转让给他人,买方在向卖方提交本合同时,须以书面方式向卖方和担保人提交申请书并由卖方和担保人进行确认,申请书应注明该赔款款项受让人的详细资料,包括:公司全称、通讯地址、电话、传真、开户名称、开户行、账号。
5、商品检测及货物交割
承运人联系方式如下:
(4)如买方对卖方以传真方式提交sgs出具的品种和数量的检测报告内容无异议,须在收到卖方《检测报告通知单》传真件24小时之内,向卖方传真签章后的《检测报告通知单》和《装运通知单》(见附件6);如买方对检测报告的内容有异议,须在收到卖方《检测报告通知单》传真件24小时之内,向卖方传真签章后的《检测报告通知单》,按本合同“7.违约处理”规定处理。
(5)买卖双方以承运人签发的提单上载明的交货时间和装运地点为货物实际交货时间和交货地点,该实际交货时间应在本合同规定的最迟一批货物交货期限内;如因买方或承运人的原因造成交货时间或交货地点的变化,买方应以书面方式通知卖方变更后的货物交货时间和交货地点。
(7)如买方所购商品需要国家有关部门进口批文和许可证,卖方可协助买方办理,所需费用由买方承担。
(8)买卖双方同意由承运人为买方提供国际运输、进口报关报检(中国商检机构规定的进口商检)、国内配送的全程物流服务;进口所需费用(包括国际运费、保险费、报关、商检、国内运费等费用)由买方承担,具体支付方式由买方与承运人另行商定。
(9)货物进口关税及增值税应由买方在接到卖方书面通知后向卖方支付,卖方在货物完成进口通关后按实际发生多退少补,并按实际收取的货款、进口关税及增值税的总额向买方提供增值税发票。
6、货款支付
(1)货物总值详见附件1《供货清单》。
(2)自本合同签字之日,买方将《供货清单》项下的100%货款交纳给邮政订购代办营业机构,买方须在交款单上填写《供货清单》编号以及担保人指定的卖方货款账户(见以下(3))后,领取《供货担保承保通知单》。
(3)卖方货款账户
开户行:________________________________
供货方开户名称:_________新连锁商业销售网络有限公司
帐号:________________________________
7、违约处理
如卖方未按本合同中约定的期限、地点、品种或数量向买方供货,买方可以按照《新连锁商品进口交易履约供货担保条款》的规定向卖方和担保人书面提出索赔。
8、质量异议
买方若对所购货物的质量提出异议,应向卖方提交相关索赔文件,包括:索赔书,瑞士sgs集团下属的通标标准技术服务有限公司(sgs-cstc)出具的相关商品质量检测报告。
9、退货
卖方如要求退回有异议部分货物并承担相关费用,买方须委托中远国际货运有限公司将该部分货物运至卖方指定港口。
10、不可抗力
卖方如因洪水等自然灾害、战争、罢工等不可抗力原因不能按期交货或不能交货时,经双方协商本合同可以延迟履行;如双方决定终止执行本合同,卖方须在交 货期限后15日内全额退回买方已支付的货款及利息(期间存款利息按企业活期存款利率计算)。
11、争议
买卖双方在本合同执行过程中如有争议,双方友好协商解决;如争议无法协商解决,则由北京仲裁委员会在北京进行仲裁。
12、有效
(1)本合同自买卖双方签章之日起生效,本合同的附件与本合同不可分割,具备同等法律效力。
(2)如买方支付的货款在本合同签订之日起3个工作日内没有存入邮政订购代办营业机构指定的账户,本合同自动失效。
(3)任何对本合同内容的变更,须经买方、卖方和担保人三方共同认可。
卖方(签章):________________
日期:________________
买方(签章):________________
日期:________________
篇16:门购销合同
甲方:
乙方:
双方就 客房、进户门及卫生间木门事宜,自愿达成协议如下:
一、产品明细表:
合同总价订为¥873960.00元(大写:捌拾柒万叁仟玖佰陆拾元整)
二、共同约定:
1、门扇厚度50mm,内芯做法,32_40杉木方,方格间距200_200,内装防火隔音棉,两边用E1级九厘多层复合胶木板贴60丝红樱桃木皮,乙方提供多层复合胶木板样品,按甲方指定品牌进货。门扇上所有五金件孔由供方出厂前开好,门扇上合页孔、锁眼孔处必须用木料加固衬实。
2、门套及线条,门框为AAA级,细木工板为材质,断面尺寸以现场墙厚为准,门框背面做防潮处理,门套线条用实木线条,40_15,材质为红樱桃实木。
3、木门油漆为大宝环保PU漆。
三、质量要求:
按照现行国家标准,真实有效的板材、产品资料及双方封样。
四、结算方式及期限:
合同签订后,甲方按合同总价款的30% 给预付定金,货物到需方验收合格后扣除已预付的该批货款30%部分后再付该批货款的65% 至供方账户,余款5%为质保金,满质保期之后一个月内付清。
五、乙方指定收款人:刘砚婷
收款人开户行:平安银行胶州支行
收款帐号 :6230 5800 0000 0734 660
六、违约责任:
1、乙方不按时供货,每月承担合同总额5%违约金,逾期超过10天或所供产品不合格,甲方有权解除合同,供方须承担合同总额的20%违约金。
2、甲方不按时付款,每延期十日,向乙方承担未付款额1%的违约金。
七、解决合同纠纷方式:
双方友好协商、协商不成,诉讼至当地人民法院。
八、其他约定:
1、木门尺寸由双方共同尺量,并签字确定。每批次到货时间为双方签字后5日内,乙方须在木制品出厂前做好标识以示区分。
2、结算金额以需方实收数量为准。
3、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
代表人: 代表人:
篇17:马铃薯生产购销合同_合同范本
甲方:
乙方:
为推进农业产业化经营,带动农民致富。甲、乙双方本着平等互利的原则,经协商一致,决定在惠阳市水口镇______村建立马铃薯生产基地。现就生产、销售等有关问题协议如下:
一、甲方职责:
1、提供_____亩排灌方便,土质良好的耕地作马铃薯生产基地,负责生产基地各个生产、销售环节的组织管理及协助技术员做好生产指导工作。
2、预付 %马铃薯种苗款,(每亩需种薯贰佰市斤原种每市斤种 元计)。余下 %种薯款待收薯时一次性由乙方扣回。
3、在收购期间,必须保证足够人员维持好收购现场秩序。并协助乙方做好收购、验质工作。
4、负责农业特产税的缴纳,及乙方派出技术员的住宿场所。
二、乙方职责:
1、保证在公历十一月前将亩生产基地所需种薯送到甲方所在地,必须保证所供种薯无病毒、抗性强,并派有经验的技术员专门指导种植生产的各个环节。
2、负责收购全部合格薯,并在产地设点收购。合格薯收购价格为每市斤零点陆元。(合格薯标准:无机械伤,无青头,无病虫害,无腐烂,单个重量 市斤以上)。级外薯按每市斤 元收购。(级外薯标准:无腐烂,单个重 -- 市斤之间)。
3、在收购时期,公司将派人到现场负责验质、过秤,运输、付款等工作,货款扣除种薯款后,分批付给农户,收薯完毕后统一结算付清。
4、检质工人工资、食宿费和收购时所需的包装物品均由乙方负责。
三、违约责任:
1、乙方如不收购甲方全部合格薯, %种薯欠款由乙方自负,每亩还需赔偿甲方 元经济损失。
2、甲方如不将全部合格薯出售给乙方,除扣清种薯款外,每亩应赔偿给乙方 元经济损失。
3、乙方于公历十一月前将种子送到甲方所在地,未及时将种薯送到造成甲方耕地荒芜,乙方赔付甲方每亩 元。
以上协议条款,甲、乙双方应自觉地严格遵守,不得违约。本协议未尽事宜,甲、乙双方本着诚实,信用原则协商解决。
本合同一式二份,具有同等法律效力。甲、乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。
甲方: 乙方:
法人代表(章): 法人代表(章):
联系电话:联系电话:
二○○ 年 月日
篇18:购销工厂钢材合同书
工厂建造合同
PLANT CONSTRUCTION CONTRACT
第一条 定义
“业主”指 。
“承包商”指 。
“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。
“工程”指承包商按本合同实施的工程。
“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。
Article 1-Definitions
"The Owner" shall mean .
"The Contractor" shall mean .
"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).
"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.
"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.
"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.
第二条 承包商的职责
1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。
4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。
6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。
Article 2-Contractor’s Responsibilities
1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.
2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).
3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).
4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).
5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).
6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).
第三条 业主的职责
1. 业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。
3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证,包括承包商雇员的工作许可证。
4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
Article 3-Owner’s Responsibilities
1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.
2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.
3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.
4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).
第四条 合同价格
1. 在本合同生效后天内,业主应向承包商支付金额为 合同价格,作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
2. 合同价格不再上调,完成工种的成本风险应由承包商承担,商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
Article 4-Contract Price
1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .
2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.
第五条 设计图样
1. 承包商应根据合同,在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样,供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内,对图样进行审核,并作出批准或不批准的决定。
2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责,除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料,收到方应作为机密文件对待,除非另有商定,收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。
Article 5-Drawings
1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.
2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.
篇19:公司购销合同
甲方(供货方):_________________
乙方(购货方):_________________
甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成协议如下:_________________
1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求,否则一切后果由甲方负责,餐饮酒水购销合同。如果出现质量问题假一赔十,并承担给乙方和顾客造成的危害和法律责任,乙方有权终止协议。
2、在乙方订货后,甲方必须在1—3小时内到货,特殊情况甲乙双方另行约定。
3、如甲方擅自涨价,乙方有权终止协议,甲方并承担一切后果。
4、甲方给乙方的产品价格(具体见报价单)发商(如有高出同行,月底结算时扣除),如有调整(调升),甲方须提前一周向乙方声明。乙方有权决定是否同意,如乙方不同意则有权要求继续履行或终止本协议,乙方选择终止本协议的,甲方应承担违约责任
5、甲方负责送货到乙方指定的地点(指明:_________________变更,乙方需书面通知甲方),由甲方承担运输费用。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇20:商品个人购销合同
需方:
供方:
供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条 标的物明细
第二条 交货及运输
合同签订后,供方安排发货,要求包装符合长途运输标准。
第三条 验收标准及方法
接到货后按合同清点货物,检查外观及数量,如有磨损或数量不符,需方在三日内通知供方,供方有义务补发或重发,如因包装原因导致货品损坏,供方应该全部责任,如需方在三日内未书面通知供方,视为验收合格。
第四条 结算方式
现金结算
本合同签订之后先预付50%货款,货到现场,验收合格之后付清所有货款。
第五条 售后服务保证
供方向需方提供的高效节能照明产品保用期均为两年( 年 月 日至 年 月 日),在保用期内产品出现任何质量的问题,供方无条件的给需方更换或维修。质保期满后,供方提供成本价维修,价格标准为9元-20元(视产品损坏程度而定)
第六条 违约责任
(1)供方未按合同规定时间交货,每延期交货一天,偿付需方货款总额的 1 %违约金;需方逾期付款,每逾期付款一天,应偿付供方货款总额 1 %违约金,赔偿总额不超过标的额的20%。
(2)供方产品品种、规格、质量不符合需方规定,需方有权退货或要求供方进行更换,因此造成的损失由供方承担;需方拖延提货超过三天,负责承担货物发生的保管费用。
(3)任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间或地点,应提前书面通知对方,征得同意,否则应承担所发生的损失责任。
第七条 不可抗力
(1)购销合同生效后,合同任何一方由于不可抗力原因(即事先不能预见和人力无法抗拒的某种强制力量,如战争、水灾、火灾、台风、地震、禁运、政府行为及双方认可的其他情况等原因),而不能正常履行合同的,合同可延期履行,延期的时间与影响的时间相当。
(2)受事故影响方应在不可抗力时间发生7天内,将所发生的不可抗力情况通知合同对方,并在事故后将有关部门出具的证明文件交付对方确认。
(3)受不可抗力影响的一方,应采取必要的补救措施,减少或减轻因不可抗力造成的后果,尽力争取可能实行的合同义务。
第八条 争议解决因执行本合同产生的一切争议,合同双方应友好协商解决,如果协商不成,当事人双方同意由诉讼方仲裁委员会仲裁。 第九条 其他事项
(1)合同执行期内,供需双方均不得随意变更或解除合同。双方交易中的往来信函、传真等,需双方签字盖章确认,作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等法律效力。
(2)本合同一式二份,供需双方各执一份,具有同等法律效力。
供 方:
需 方: