0

承揽方和定作方是什么(汇集20篇)

浏览

866

范文

1000

工厂承揽合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工厂,全文共 1318 字

+ 加入清单

种植方(甲方):

收购方(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就种植产品收购的有关事宜达成如下协议。

第一条 产品基本要求:

产品名称

品种规格

产地

等级

单位

数量

价格/

保护价

合计

交(提)货时间

200 年 月 日

至 月 日

200 年 月 日

至 月 日

第二条 质量要求:1、内在质量:应符合GB18406-20__《农产品安全质量》标准提出的无公害要求。

2、外观要求:无病虫害,应新鲜、不腐烂并去藤。

第三条 种苗提供方式为:□甲方自备;□乙方提供,提供种苗的数量、时间和方式为: 。种苗应满足的条件为: ;对种苗验收的方式为: 。种苗价格为 元/ (单位),合计 元,种苗价款结算方式为:1、□甲方于 年 月 日前一次付清;2、□于交货时抵扣收购款。

第四条 收购保证金:在签订合同时向甲方支付收购总金额10%的保证金。交货时保证金抵作收购款。保证金支付后,因乙方违约解除合同的,保证金不予退还;因甲方违约解除合同的,甲方应双倍返还保证金。

第五条 种植具体要求及乙方的技术指导与培训: 。

第六条 包装标准及费用承担:由乙方负责包装并承担包装费用。

第七条 超欠幅度损耗及计算方法: 。

第八条 交(提)货地点、运输方式及费用承担:乙方在 设立收购点,甲方负责将产品送到收购点,送到收购点的费用由甲方自理。

第九条 检验方法:根据质量要求当场进行验收,边收边验。

第十条 结算方式及期限:收购的西红柿经乙方验收过磅后当场付清现金。

双方约定保护价的,当交货时市场收购价低于保护价时,以保护价为准;当市场收购价格高于保护价时,双方可协商上调价格。

第十一条 违约责任

1、甲方迟延交货或乙方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款的1%的标准向对方支付违约金。

2、甲方交付的产品不符合约定要求的,乙方有权要求补足、换货、退货,由此发生的费用由甲方承担;但乙方应在2日内书面通知甲方,否则甲方有权拒绝乙方的要求。

3、甲方将乙方提供的种苗或在未完成订购任务情况下将产品擅自转让或变卖的,应按照该部分产品或种苗市场价格的100%向乙方支付违约金。

4、乙方提供的种苗、技术指导培训或提出的种植要求存在差误等问题的,应承担由此给甲方造成的损失。

5、乙方未按约定收购符合要求的产品的,应承担由此给甲方造成的损失。

第十二条 因发生自然灾害、重大疫情等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

第十三条 合同解除条件:根据《民法典》规定执行。

第十四条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解不成的,依法向当地人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十五条 对于产品质量要求、种植基本要求及乙方技术指导与培训等内容,双方也可另附附件详细约定,并作为本合同的组成部分。

第十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式三份,双方各执一份,工商部门备案一份,具有同等法律效力。

种植方(甲方)签章: 收购方(乙方)签章:

住所: 住所:

法定代表人:

委托代理人:

电话: 电话:

签订地点:

签订时间: 年 月 日

展开阅读全文

更多相似范文

篇1:暖气管道安装承揽合同

范文类型:合同协议,全文共 1001 字

+ 加入清单

甲方(总包方):

乙方(分包方):

甲乙双方就____县富昌路南政道路工程南标段管道安装分项工程,分包给乙方进行施工。根据《民法典》,经双方充分协商,现达成如下条款,以便双方共同遵守。

一、工程名称:

____县富昌路南政道路工程南标段管道安装分项工程

二、工程地点:____县皂西村

三、分包形式:双方商定单价一次包死。

四、分包工程内容:

1、管道安装工程:灰土地基至管道顶部500以内土方回填的所有内容。甲方只提供管道主材及管枕,其余均由乙方负责。施工中所使用混凝土及砂浆均由乙方负责,甲方按 元a;3;付给乙方。

2、雨污水检查井砌筑工程:甲方仅提供防水粉、堵漏灵、微沫剂。砌井使用其它材料、机械及工费均由乙方承担,甲方按照砖块数量结算乙方工程款。

五、工程量结算方式、单价:

1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算;

2、单价:混凝土管道安装综合单价,元米,元米;检查井砌筑按照砌筑砖块进行结算元块。

备注:灰土地基整平每米 元;打垫层及管枕安装每米 元;管道安装每米 元(含闭水试验);素土回填每立方 元(回填至管顶50c)。

六、施工期间一切费用由乙方自己承担,工程完工经闭水试验合格后,甲方支付乙方总工程款的70%,甲方所承包工程所有工作内容施工完成并经建设单位竣工验收合格后,支付到总工程款的90%,其余款项保修期满________年内付清。

七、施工工期:从________年____月____日开工至________年____月____日完成,共计 天。凡因建设单位和总承包单位的原因或不可抗拒原因,工期可以按实际情况顺延。

八、乙方负责自有人员场内、场外的人身安全,并加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排,不遵守工地劳动纪律,违反操作规程的人员,应进行必要的教育和必要的罚款处理,对情节严重并造成经济损失的应进行经济赔偿,必要时责令其退出工地,如发生安全事故,乙方应及时上报处理并承担一切责任,甲方不负任何责任。

九、质量:乙方所完成工程必须经监理及建设单位验收合格方可进行结算。

十、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,经甲乙双方代表人签字后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

展开阅读全文

篇2:房屋承揽合同

范文类型:合同协议,全文共 1098 字

+ 加入清单

甲方:

乙方(承揽方):

甲、乙双方根据《_____》关于承揽合同的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上达成以下协议:

一、承揽方式:乙方承揽甲方?住房(具体工种)。

二、施工地点:

三、住房结构、户型及面积:

四、付款方式:按照元计价,在乙方完工,甲方验收合格后,甲方再支付价款。

五、质保金:乙方在签订本合同之日缴纳3000元给甲方作为质保金,在甲乙双方不再合作,并且加工承揽质量合格后,甲方退还给乙方。若质量不合格,质保金将用于修缮。

六、施工质量:乙方应确保质量符合国家质量标准。

七、施工期限:自合同签订之日起至?年?月日止。

八、甲方的权利义务

(一)甲方的权利

1、若乙方有偷工减料、工作不负责任等影响装修质量的行为,甲方可以解除合同,并且追究乙方违约责任。

2、房屋装修竣工后,发生质量问题,甲方可以要求乙方进行维修。

(二)甲方的义务

1、甲方提供装修房屋的钥匙给乙方。

2、甲方应按照施工进度为乙方提供装修材料。

九、乙方的权利义务

(一)乙方的权利

1、在验收合格后,要求甲方支付相应承揽加工费用。

2、要求甲方提供必需的装修装饰材料。

(二)乙方的义务

1、乙方应加强安全教育,在施工过程中对工作人员和相邻居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同为承揽合同,乙方应对所有安全事故承担责任,甲方仅验收承揽加工的成果,不对任何事故负安全责任。

2、乙方应文明施工,防止邻居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等损坏他人生命、财产的事故发生,由于乙方的行为导致这些行为发生,由乙方承担责任。

3、乙方需要使用装修装饰材料,应提前3天告知甲方。

4、乙方保证具有从事装修的相关资质和经验,乙方交付承揽成果给甲方,双方为承揽关系,不存在雇佣关系。

5、乙方按时发放所属员工的工资报酬,任何因工资产生争议的纠纷与甲方无关。

6、乙方在进场时领取的房屋钥匙,应在甲方验收完承揽成果后,立即交还甲方。

7、乙方在保管房屋钥匙期间,应随时锁好房门,对房屋内的装修装饰材料负有保管义务,若因乙方原因导致丢失或者损毁,乙方应如实赔偿。

8、房屋验收后,若在之内产生质量问题,乙方应无条件立即维修。

十、违约责任

由于施工质量达不到要求,乙方进行维修,维修费用由乙方承担,造成损失,由乙方赔偿。因乙方施工过程中不负责导致甲方解除合同的,乙方应承担违约责任,赔偿损失。

十一、争议解决条款

因本合同产生争议,双方应协商解决,协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

十二、此合同一式二份,双方签字盖章生效。未尽事宜,可以签订补充协议,补充协议为本合同组成部分。

甲方:

乙方:

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

展开阅读全文

篇3:房屋建筑承揽合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:建筑,全文共 1086 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

甲方位于九所________________25号、26号、27号私人房屋,由乙方建设施工。为使甲、乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲、乙双方经过协商,达成如下协议:

一、建设范围:乙方负责承建甲方一楼至六楼所有房屋建设毛坯房(包括钢筋、木工、水电到门口,泥工、打竹架包工包料等。房屋内外装修除地板砖不贴和墙漆内外不打,门、窗和楼梯护手不包,其余工程都是乙方做)。

二、建设方式:包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

三、承包价按305元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑面积计算。

四、付款方式:采用进度付款,乙方每完成一层建设,经甲方验收后支付总计工程量80%,二层至六层采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一个月一次性付清余款。超过一个月当验收合格。

五、权利和义务

(一)义务

1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。

2、甲方必须按照合同约定时间支付进度工程款;

3、乙方必须按照房屋建设质量标准和施工图纸承建,因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。

4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。

(二)权利

1、甲方有权找相关部门对工程质量进行监督,对质量不合格的有权要求返工。

2、乙方有权按照进度时间要求甲方支付工程款。

六、安全约定

乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担(台风或不可抗力由方承担)。

七、违约责任。甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。

八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向人民法院起诉。

九、未尽事宜,甲乙双方可另行协商作为此合同的副件,该附件与此合同同效。

十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。完全支付工程款后自动失效。

十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):___________________________乙方(公章):___________________________

法定代表人(签字):___________________________法定代表人(签字):___________________________

___________________________年____________月____________日

___________________________年____________月____________日

展开阅读全文

篇4:承揽合同书

范文类型:合同协议,全文共 741 字

+ 加入清单

定作方:_________(简称甲方)

承揽方:_________(简称乙方)

经双方协商一致,订立下列条款,共同信守。

1.产品的质量、包装、加工方法:_________。

2.原材料的提供以及规格、数量、质量:_________。

3.履行的期限、地点和方式:_________。

4.验收标准和方法:_________。

5.结算方式:_________。

6.违约责任:

除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。

(1)承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值_________%或酬金总额_________的违约金。

(2)定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途解除合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部分价款总值_________%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金_________%的违约金。

7.双方约定的其它条款:

_________。

8.以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。

9.本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

10.本合同一式_________份,正本双方各执_________份,副本送工商行政管理局存查。

11.本合同有效期限:从双方签署之日起到_________年_________月_________日止。

定作方(盖章):_________

承揽方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

展开阅读全文

篇5:扑克牌承揽制作合同

范文类型:合同协议,全文共 1845 字

+ 加入清单

定做方:__________________________________________承揽方_________________________________

一、品名、规格型号、数量、单价、价款、交货日期____签定日期:__________年______月______日

品名规格、型号每副张数背面计量单位数量价款交货日期

单价总金额

货款合计人民币金额

二、选用材料

扑克正文使用________________________________________扑克专用纸,

扑克盒使用________________________________________白板纸。

三、制作要求

扑克牌上光进口油□__上光国产油□__扑克盒复膜□__包透明膜带易拉线□

10副用热缩膜封装□__压纹□______注:需哪项在□打“√”

四、质量要求、技术标准

1、依据国家技术监督局发布的《扑克牌行业标准》和《平版印刷品行业标准》对扑克及包装物进行质量认定。

2、承揽方提供2级以上的合格品给定做方,3级以下由承揽方处理。

五、承揽方对质量负责的条件及期限:承揽方对产品的印刷及制作质量负责,如出现产品质量问题,定做方应在法律规定的时间内提出书面异议。否则,承揽方不负任何责任。

六、技术资料、图纸提供办法及保密要求:定做方提供制作扑克所需的全部资料,保密要求如下_________________________________________________。

七、验收标准、方法和期限:按扑克牌行业标准在合同规定交货之日抽样检查和验收。

八、包装要求及费用负担:纸箱包装,费用由承揽方负担。

九、预付款数额及时间:签定合同后定做方支付总货款的30%作为预付金。

十、结算方式及期限:合同规定的交货之日带款提货。

十一、交货方式及收货人地点、电话:_________________________________________________。

十二、运输方式:汽车或或火车运输,承揽方负责将货物运送到指定地点,费用由定做方负担。

十三、违约责任:由违约方负责。

十四、如需提供担保,另立合同担保书。

十五、本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,当事人双方同意由经济仲裁委员会仲裁。

十六、双方协商的其他条款:______________________________________________________________________。

定做方__________________________________承揽方_________________________________

单位名称____________________________________单位名称_________________________________

单位地址:________________________________________单位地址:______________________________

法定代表人:______________________________________法定代表人:______________________________

委托代理人:______________________________________委托代理人:______________________________

电话/传真:________________________________________电话/传真:______________________________

手__机:__________________________________________手机:______________________________

开户银行:________________________________________开户银行:______________________________

帐号:__________________________________________帐号:______________________________

邮政编码:________________________________________邮政编码:______________________________

有效期限:____年____月____日至____年____月____日

展开阅读全文

篇6:承揽合同范本

范文类型:合同协议,全文共 564 字

+ 加入清单

委托方(甲方):X公司

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行窗户更换,订立本协议,以共同恪守。

一、工程地点:

二、形式结构: 普通装修

三、工程项目:

1、见预算书。

2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

四、承包方式:乙方包工包料。

五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价:以双方确定的预算书价格为准,验收后,双方可以在预算书的价格基础上协商最终工程款,协商不成以预算书为准。

七、付款方式:工程验收合格后支付 元。为确保工程质量,暂扣 元押金, 年 月 日至 年 月 日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,

八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 注:以上工程金额税收由甲方负责,乙方协助办理。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇7:楼顶彩钢板防水承揽合同

范文类型:合同协议,全文共 1302 字

+ 加入清单

定制方:公司(以下简称甲方)

加工方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定,为明确双方权利、义务和责任,经甲、乙双方协商一致订立本合同。

第一条,制作产品地点:。

第二条,制作产品内容:甲方委托乙方负责山东博润工业技术股份有限公司高效煤炭洗选加工成套装备产业化项目铆焊车间彩钢板的加工制作。

第三条,产品规格:475型彩钢板加工。

第四条工程单价:

第五条、施工准备

5.1甲方负责做好现场准备工作,保证施工用场地平整,道路畅通,物料及暂设用场地和施工用水电,加工板的电费及吊装费由甲方负担。

5.2.甲方组织有关人员进行图纸会审。

5.3甲方负责协调工人配合乙方技术人员的加工制作。

5.4甲方工地代表姓名,联系方式:。负责协调乙方加工制作各项工作,但甲方派驻代表无权直接与乙方进行结

算。

5.3乙方负责组织人员进行图纸的审阅,要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进行加工制作。

5.4按照甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测,以便符合加工制作的条件及要求,如之后影响加工,经检验不合格的,损失由乙方承担。

5.5乙方安排现场技术员一名负责指导加工,确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成,乙方及乙方派驻人员必须遵守甲方及加工地点的各项管理规定。

5.6乙方在加工过程中应采取措施保证货物及人身安全,否则出现一切安全问题,由乙方承全部责任和费用,一切安全风险有乙方承担。

第六条、试车、加工制作时限

6.1条乙方设备进场后甲方可以免费提供材料进行试车,对设备进行调试,但不得超过20米,超过20米还未调试成功的,材料费(元/米)由乙方自行承担。

6.2加工时限要求。乙方必须确保每日加工量不得少于米。否则每少于10米,乙方需向甲方承担元的违约金。

6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长,经乙方通知甲方,甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延,如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字,视为同意第6.1条违约金不予扣除。

第七条、加工制作结算及价款支付

7.1结算方法:乙方每天的加工量由甲方人员共同签字确认。

7.2付款方式:乙方根据甲方要求开具发票后,。

2、全部货款不含税。

第八条质保期:年,质保期内使用过程中如发现符合

8.1条原因的,乙方负责在质保期内对产品进行免费维修,但因材质问题进行维修所发生的材料费用由甲方承担。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。(如有)

第九条、法律责任

8.1制作结束后在乙方通知甲方人员进行初步验收,甲方在验收或安装时发现产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的定的,由乙方负责免费修复,无法修复的由乙方负责赔偿损失(元/米)并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。

8.2如甲方未按合同约定的时间足额支付加工费的,每迟延一日,按应付金额万分之二支付违约金。

第九条、

9.1.如有异议,双方可协商解决或通过诉讼解决。

9.2.本合同一式二份,甲乙双方各执正本一份,本合同自双方代表签字,加盖公章即生效。

甲方(盖章)乙方(盖章)

电话:电话:

签订日期20____

展开阅读全文

篇8:承揽合同书

范文类型:合同协议,全文共 536 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

依据相关法规、规章的规定,甲乙双方在平等、互利互惠的基础上,就本工程施工承揽事宜达成以下协议。

第一条 合作事项

1、乙方负责为甲方承揽      工程施工总承包业务,协助甲方与建设单位河北筑坚房地产开发有限公司平山分公司签订施工总承包合同和入场事宜并协调筑坚房地产开发有限公司平山分公司按照施工总承包合同相关条款及时将工程进度款支付于甲方。

2、 甲方负责按照本协议相关条款支付乙方中介费用。

第二条 中介费用及支付方式

1、中介费用为书香苑11#、12#楼工程总价的1.2%。

2、 甲方根据建设单位每次实际支付给甲方工程进度款。

甲方扣除税金后按比例支付给乙方中介费。

3、 甲方每次收到建设单位进度款后10日内支付乙方中介费。

4、 甲方与建设单位签订施工总承包合同及入场后10日内,

甲方先行支付乙方5万元诚意金,待甲方第一次支付乙方中介费时扣除。

第三条 协议的生效

本协议一式两份,甲、乙双方各一份,双方签字盖章后即生效。

第四条 协议解除

本协议在建设单位支付完甲方工程款,甲方支付完乙方中介费后自然解除。

第五条 争议解决

双方若发生争议先行协商解决,协商不成可选择仲裁或上诉解决。

甲方:乙方:

电 话: 电 话:

身份证号: 身份证号:

日 期: 年 月 日 日 期:年 月 日

展开阅读全文

篇9:整体厨房承揽合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:厨房,全文共 1171 字

+ 加入清单

甲方:___________

乙方:___________

根据劳动局、民政局的有关法规条文,经甲、乙双方友好协商,一致同意签订本协议书,以供共同信守执行。

一、甲方_______________食府,根据食府经营需要,现聘请乙方任厨师长,并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。

二、甲方每月付给乙方税后工资人民币__________元(大写:_______________)

。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长__________先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资,不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金,正常离店时保证金全部退还。

三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况,上述工资含厨师长在内的 人薪酬。

四、在工作期间,乙方人员要做到:遵守甲方的规章制度及国家法律法规,乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量,又要不断推出新品种、新花样,力求做到让客人满意,尽心尽力为甲方的发展创造财富。

五、在合作期间,甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议,可及时向乙方提出,乙方应及时改进,达到双方满意。

六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事,否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规,违害酒店利益之事,否则后果自负。

七、若出现工伤事故,应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。

八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆,在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆,厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间,46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币,50%以上每高1%奖励乙方200元人民币,最高不得高于56%,同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。

九、甲、乙双方欲解除本协议,一方应提前向另一方提出,以便安排工作,如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量,未做到推陈出新及未做好成本控制,甲方对乙方提出,乙方未认真改进,甲方可随时提出解除本协议。

十、本协议未尽事宜,甲、乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神共同协商处理。

十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。

甲方:___________(签名盖章)

乙方:___________

法人代表签名:___________

_____年_____月_____日

展开阅读全文

篇10:承揽加工合同范本

范文类型:合同协议,全文共 884 字

+ 加入清单

甲方:(委托方)_____________________

乙方:(承揽方)_____________________

经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。

一、产品名称及加工数量。

名称:不锈钢水泥焊接轨道板。数量:附加工图纸_____份,按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

二、相关事宜:

1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求。

2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担,(甲方提供适当的运输_____及司机,乙方承担油料耗费及搬运事宜)

3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。

4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

三、时间要求:

自甲方提供原材料之后起,乙方在_____天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时,必须提前通知对方,协商解决。

四、加工费用:

该项目合同总体加工费用_____万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更。

五、付款方式:

乙方交付产品后,甲方一次性付款,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金。

六、其他事宜:

本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交_____机构解决。

在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:盖章:______________________

签约人:______________职务:_______________电话号码:_____________________

乙方:_________________盖章:____________________

签约人:______________职务:_________________电话号码:_____________________

展开阅读全文

篇11:承揽合同样式七

范文类型:合同协议,全文共 2129 字

+ 加入清单

甲方:__________(以下简称甲方)

乙方:__________(以下简称乙方)

甲、乙双方经协商一致,本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则,遵照《_____》及有关法律、法规之规定,就装修承揽合同达成以下约定,供双方共同遵守:

一、工程概况:

1、甲方将(地点)涂料、油漆房屋装修工作,交由乙方完成,乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

2、分项工程单价:

3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。

4、乳胶漆:元每平方米(含基层腻子及人工)。

5、墙纸粘贴:元每平方米。

6、清水漆:元每平方米(喷漆,门及其他道具的线条不另计费)。

7、以上单价均按实际着漆面积计算,造型顶按水平投影面积按实计算,不按展开面积计算,不按板材计算。

8、工程量:按工程验收的实际工程量计算。

9、施工工期:合同签订之日起计算工期,总工期为____天。

二、付款方式:

1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作为工程前期借支款。

2、工程竣工交验合格,甲方向乙方支付合同总价款的__%,剩余__%__为工程质保金,质保期为__个月。

三、甲方责任:

1、办理好工程开工的手续,提供工程地质资料和工程施工图。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量;

3、甲方负责工程所需资源,如施工用水、电和库房等工作必备条件,开通施工场地内运输道路,拆除现场内障碍物;

4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下,按合同规定付款给乙方,不得无故拖欠;

5、甲方对乙方施工现场进行监督工作,对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚;

6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排,乙方应当服从甲方安排及管理。

三、乙方责任:

1、按照甲方的技术要求进行施工,接受甲方相关人员的监督与技术指导,根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范,严格按照施工图或设计变更进行施工,不得擅自更改图纸,保质保量的完成任务,如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任;

2、乙方应当以自己的设备(设备需自备)、技术和劳动力完成本工程的全部工作,不得转包,乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成,乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系,乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责;

3、乙方要保证材料利用率,不得浪费、破坏,不得更换甲方提供的原材料;

4、乙方应遵守甲方有关施工安全等相关规定,做到文明施工、安全施工。

四、质量要求:

1、严格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墙面必须平整光洁(即压光)。

3、需要做乳胶漆的部位必须平整且着漆均匀、手感舒服。

4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

5、木制道具清水漆必须喷。

6、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改,给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任;

7、验收标准,按国家现行验收标准执行,工程验收不合格,乙方负责返工并按合同约定承担违约责任;

8、甲方在使用过程中,如出现工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后____日内组织人员维修,超过____日乙方未进行维修的,甲方可另请他人,费用由乙方承担。

五、安全施工与检查:

1、乙方负责对其施工人员进行安全教育,应遵照工程建筑施工有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受上级及甲方、监理等安全检查人员依法监督检查工作;

2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作,采取必须的安全防护措施,消除事故隐患,施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故,所有责任由乙方承担,并承担由此产生的其他一切费用;

3、施工进程中,甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定,对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患,甲方有权要求乙方整改并限期完工,乙方同时还应接受与其他施工人员同等的处罚。

六、违约责任:

1、违反本合同约定,给对方造成损失的,应当赔偿对方全部损失,同时向对方支付违约金%__;

2、乙方应在约定的时间完成工作成果,除天气影响、停水停电、不可抗力因素外,乙方不得延长工程期限;如因甲方原因造成工期延误,则工期顺延,由此造成的误工费由甲方承担,以签证单为依据;因乙方原因造成工期延误,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿金,同时每延误一天,乙方应按合同总价款的____%向甲方支付违约金,延误超过____天时,甲方有权解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同解除:

1、合同履行完毕后,本合同自动解除;

2、合同履行过程中,经双方协商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行过程中,如发生不可抗力因素,导致本合同无法继续履行,任何乙方均可要求解除本合同,无需承担违约责任。

八、合同履行过程中如发生争议,双方应协商调解,协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同履行过程中,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效,合同附件作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

甲方(签章):__________乙方(手印):__________

地址:________________地址:________________

法定代表人:_________身份证号:_________

展开阅读全文

篇12:2024年工程承揽合同协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 2295 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

经双方协商,甲方将 珍珠泉花园装饰部分工作委托乙方施工。为了明确双方责、权、利,根据《中华人民共和国民法典》,结合本工作实际情况,特签订如下协议,以资双方共同遵守。

一、 承揽范围及方式

1、承揽范围: 。

2、承揽方式:包工包辅料、包质量、包工期、包安全生产、文明施工。

二、 工期及进场时间

本工作自 年 月 日进场施工至承包工程内容完工,实际工期要求按项目部指定。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工程衔接上的脱节,甲方将给以一定的经济处罚。

三、结算方式

1、按定额标准,以工日单价计算:

分项合格: / 元/工日

分项优良: / 元/工日

2、按施工图上建筑面积单价结算:

一次通过验收合格: 元/平方米按国家规定计算建筑面积,

3、其他计算方式:

/ 。

4、定额外用工结算:

根据实际发生工作内容,由项目部核定签发工日数,按技术工 元/工日;辅助工 元/工日。

四、承揽工作范围

图纸及其设计变更包括的所有内容。房子以内的不产生点工。包括楼梯贴面及一层外墙贴面`施工洞封堵`砖砌踏步`底层30公分以内回土及挖土`散水等`至工程验收合格为止。甲方只提供塔吊搅拌机,其余机械及小型工具由乙方自备。

五、付款方式

1、自备一个月生活费,以后按施工现场施工生产人数,结合完成工作量,每人每月预付生活费 1000 元;

2、所包含工作量1#--6#结束支付至75%,年底付至95%,余下部分作预留保修费,竣工后一年付清。

3、属乙方施工人员所发生的涉外费用,按实际发生数由乙方承担,在结算款中扣除;

4、其他付款方式:

六、双方责任

(一)甲方

1、负责对业主、设计院、质监站及其他对外工作的联系;

2、负责各工种之间的协调工作,并对工程质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督、检查、考核;

3、对乙方做好安全生产教育;

4、负责乙方施工人员食宿安排;

5、按预算用量做好材料、设备的供应;

6、根据本协议按时拨付月度生活费;

7、负责组织施工验收、办理工程结算;

8、甲方派现场代表 杨伟 同志,在施工中负责与乙方的协调工作,杨伟为技术负责。

(二)乙方

1、组织施工人员进场,施工人数、技术力量必须满足工程进度、质量的要求,进场人员必须持有居民身份证、就业登记卡、就业证、暂住证(复印一份交甲方备案),并报送进场职工1寸近照及花名册一份,供甲方备案。

2、必须服从甲方的整体安排和协调,服从甲方现场管理人员的统一管理。遵守法律、法规及规章制度,对违法乱纪者,甲方有权按照规定给予处罚,随时向乙方提出清退。

3、进场人员必须持有上岗证,特殊工种必须持有安全操作证(如进场后再办上岗证和操作证的,其费用由作业班组自理,甲方协调办理)。

4、严格按照施工图纸和甲方审定的施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查后方能进行下道工序的施工,同时认真配合安装施工,共同完成任务。

5、负责雇工患病及意外事故处理费用及其他费用。

6、确保工程进度,保证工程质量,负责乙方原因造成的一切经济损失。

7、派专人开机,做好与其他班组机械使用的协调。

8、乙方自行配备甲方提供机械以外的设备、工具用具以及工人需要的劳保用品。

9、乙方委派 方胜茹,梁建和 同志为现场代表,负责工程质量、进度等的协调安排及生活费的领取。

七、安全生产及保安规则:

1、乙方应加强对职工的安全生产教育,严格遵守执行安全生产六大纪律及甲方的安全生产有关规定,完善安全设施,加强安全交底及安全检查。乙方有责任和权力完善安全生产工作。

2、甲方对乙方的生产工作实行不定期的检查,凡发现违反安全生产规定、违章操作,盲目蛮干的,甲方将有权予以罚款,要求完善和规范。

3、根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负完全责任。如发生意外事故,由乙方负责处理,费用由乙方承担。如发生重大人员伤亡事故,乙方应及时通知甲方,由甲方协调呈报有关部门。

4、乙方应教育施工人员严守国家政策法规,遵守甲方规定的治安、市容的有关规定,遵守生活区的环境卫生,维护施工区域的正常秩序。

5、施工现场及宿舍区,不得使用电饭锅、加热器等,不准私拉电源,一经发现甲方予以没收,同时采取警告、处罚等决定,屡教不改的,甲方给予清退出工地。

6、对打架、斗殴的有关人员,除处于必要的罚款外,责令其退出工地,情节严重的报告当地派出所,应有的处罚、费用由责任人承担。本工程由谁签定合同,谁在现场指挥、管理,如承包人不在现场管理或管理不善,甲方有权在乙方工程价款中扣除工程款的20%,同时甲方以80%款直接发放至作业人员。

八、材料及工具

1、按预算定额规定,乙方向甲方办理领料手续,在施工过程中,乙方应妥为保管和使用,不得浪费,切实维护好甲方的利益,乙方管理有方,有明显节约材料,经项目部核定后,甲方给予必要的奖励。

2、甲方提供的各种机械设备,乙方应派专人负责使用,属人为造成的损坏,其费用由乙方承担。

3、甲方提供的各种小型工具,乙方应妥善保管和使用,属正常损耗的以旧换新,属非正常损耗的,其费用由乙方承担(安全帽由甲方提供,完工后如数交还甲方,丢失或损坏,由乙方按原价赔偿)。

4、乙方在施工中,必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则,同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款,如遇到有场地不清工完不清,甲方有权利责令其班组清理后施工,一旦不履行好此项工作,甲方将作出强制手段,委托其他人清理,发生费用由责任班组承担,为抓好质量、安全、文明卫生工作,项目部不定期进行考核打分,视情况予以一定的奖罚。

九、其他

1、未尽事宜,在施工过程中协商决定。

2、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

甲方: 乙方:

年 月 日

展开阅读全文

篇13:承揽定做合同书

范文类型:合同协议,全文共 604 字

+ 加入清单

定作人: 签订地点:

承揽人: 签订时间:

第一条 承揽项目

合计人民币金额(大写): ¥:

第二条 技术标准、质量要求:

第三条 承揽人使用的材料由 人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限:

第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:

第五条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在 日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的 日内答复。

第六条 定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是:

第七条 定作人协助承揽人的事项与要求:

第八条 工作成果交付的期限、方式及地点:

第九条 工作成果验收标准、方法和期限:

第十条 承揽人对工作成果质量负责的期限及条件:

第十一条 定作人应在 年 月 日前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)

第十二条 结算方式及期限:

第十三条 定作人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十四条 本合同解除的条件:定作人可以随时解除合同,但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

第十五条 定作人违约责任:承揽人违约责任:

第十六条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:(只能选择一种)

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向 人民法院起诉。

第十七条 其他约定事项:

定 作 人:

定作人(章):

年月日:

展开阅读全文

篇14:定做安装承揽合同

范文类型:合同协议,全文共 1115 字

+ 加入清单

有线数字电视安装协议

_________广播电视局网络信息中心(以下简称“甲方”)与有线数字电视用户(以下简称“乙方”)就申请安装有线数字电视达成以下协议:

第一条?申请

1、乙方申请开户时,需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。

2、原有线电视用户可直接申请,并于一个工作日内予以开通,初次入网的用户需缴纳有线电视初装费、入网费。

3、收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。

第二条?_____

4、乙方收看_____有线数字电视,除基本节目外,其他节目可以自行选择,按节目资源_____标准实行年度一次性预缴收视费,逾期没有续缴费的用户,甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。

5、本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议,由甲方提供_____数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。

6、乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的资金,如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费,甲方有权暂停服务,并每天按应交费总额的3‰收取违约金。

7、乙方对有线数字电视_____有疑问,可向甲方查询,甲方有责任向乙方提供相关费用查询。

第三条?使用与维修

8、收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。

9、甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务,乙方有权监督服务质量,并提出批评、建议及申告。

10、机顶盒及软件实行一年内包修、_______天内包换服务(非人为损坏)。包修期以外,负责终身维修,收取维修成本费。

11、乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作,导致收视效果不好,甲方不承担责任。

12、甲方传输的有线数字电视节目,若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时,甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量,并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。

13、有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况,甲方应及时处理,乙方收视费不做延续。

14、乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移,应到甲方营业厅办理相关手续,缴纳相关费用。

15、凡因乙方开户时登记不详,联系电话、通信地址和邮编不准确,或变更后未及时办理手续,造成服务延误,甲方不负责任。

16、协议履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方都可向人民法院提起诉讼。

17、团购用户除此协议外,需与甲方另行协议。

18、租用机顶盒的有线电视用户,除此协议外,需同意甲方机顶盒租用细则所列的条款。

联系电话:_______________

展开阅读全文

篇15:木制品加工承揽协议

范文类型:合同协议,全文共 1979 字

+ 加入清单

审判长、审判员:

上诉人王、张不服东台市人民法院(20xx)东民初字第02号判决向贵院提起上诉,江苏天之权律师事务所受上诉人王、张委托指派本人担任其二审代理人。现发表如下代理意见:

一、一审判决程序违法,剥夺了上诉人的诉权

被上诉人于就加工承揽合同纠纷一案向上诉人主张剩余欠款38万元。因被上诉人为上诉人加工定制的蔬菜大棚不按双方签订的《连栋大棚工程加工承揽合同》约定使用热镀锌钢管、普通无滴水薄膜,而使用不明来源的钢管和薄膜,致使上诉人的蔬菜大棚刚刚使用就出现大棚主体结构及其他金属部件都锈迹斑斑,薄膜滴水严重影响蔬菜生长,致使上诉人合同目的不能实现并造成上诉人巨大损失。为此上诉人依法向一审法院提交反诉状,要求被上诉人赔偿损失,承担上诉费。一审法院当庭驳回上诉人的反诉,认为:“上诉人的反诉不符合民事诉讼法”所规定的反诉要件。但一审法院却没告知上诉人的反诉到底不符合民事诉讼法的哪一条规定,更没告知上诉人的反诉不符合反诉的哪一个要件(卷62、63页)。更过分的是一审判决中只字未提上诉人曾提起反诉,简单以:“关于两被告认为涉案大棚的材料不符合同约定,案涉大棚存在质量问题,因其已另案主张权利,本案不予理涉”,,这句话不难理解:因上诉人已经另案主张权利,所以案涉大棚质量问题,一审法院不予理涉,不是一审法院原因而是你上诉人另行起诉了所有才不审理。代理人认为,一审法院是在故意混淆因果关系,推脱责任为其程序违法寻找合法理由。是其在没有任何法律依据的情况下驳回了上诉人的反诉。代理人认为:反诉是在诉讼进行过程中,本诉的被告以原告为被告,向受理本诉的人民法院提出与本诉具有牵连关系的,目的在于抵消或者吞并本诉原告诉讼请求的独立的反请求。而因案涉大棚质量问题,致使上诉人当时签订合同的目的完全不能实现,并造成巨大损失,至于上述理由上诉人提起的反诉完全具备反诉的要件。一审法院明显的违法程序,恶意剥夺上诉人诉权,逃避审判义务。

二、一审判决事实不清,证据不足

1、关于验收

蔬菜大棚制作完成后,上诉人与被上诉人就案涉大棚加工费进行结账,上诉人向被上诉人出具欠条一份,约定:今欠到于*大棚余款叁拾捌万元正(380000元),等验收结束还款„„,该《欠条》其实是对《连栋大棚工程加工承揽合同》的附条件的补充协议,被上诉人收受该《欠条》即意味接收了上述补充协议。该《欠条》已经明确约定验收后还款,所谓验收肯定是指蔬菜大棚质量的验收,根据日常交易惯例,该款应该认定为质保金,而不是一审法院片面认为的不具有质量验收资质的阜宁相关部门联合组织的规模、投资验收。如果把规模、投资验收过关作为付款的条件,代理人认为是不符合逻辑的。虽然《连栋大棚工程加工承揽合同》对大棚验收没有明确约定,但根据《合同法》第二百六十一条:“承揽人完成工作的,应当向定作人交付工作成果,并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。”至今为止被上诉人未向上诉人提交技术资料及材料的质量证明,致使上诉人无法对大棚进行验收。

关于蔬菜大棚质量问题,可以说上诉人及所有的种植蔬菜大棚的农户都是外行根本不具备区分材料是否达标的专业水平。在承揽人未提供任何技术说明及材料质量质量证明,他们只能通过一段时间的使用来验证大棚是否存在质量问题,上诉人的大棚经短时间的使用即出现生锈、滴水等严重影响蔬菜生长的情况,足以可以证明被上诉人提供的原材料存在质量问题。

2、一审判决事实不清,忽视上诉人合法抗辩

在一审过程中上诉人多次以案涉大棚的质量问题提出抗辩,但一审法院无视上诉人的抗辩在没有查清楚被上诉人提供的钢管及薄膜的品牌、来源、是否符合相关标准的情况下,仅仅依据(1)案涉大棚已经交付上诉人使用(其实上诉人之所以一直仍在使用问题大棚是因为避免扩大损失发生)(2)通过阜宁相关部门组织的验收,上诉人已经拿到部分补贴,这两点来判决。代理人认为本案尚有许多关键事实尚未查清,为了追求审判效率忽视当事人合理合法抗辩盲目作出的判决肯定是错误的判决。

三、一审法院适用法律不适当

一审法院判决本案适用《合同法》六十条第一款、第二百五十一条、第二百六十三条,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的,定作人应当相应支付。

代理人认为一审判决适用法律太过片面不适当,本案应该适用《合同法》第六十七条、第二百六十一条、第二百六十二条更为恰当。

综上:一审判决程序违法,认定事实不清,适用法律不当。判决存在显失公平,恳请合议庭撤销原判决,保护上诉人的合法权益。

以上代理意见,请合议庭考虑采纳。

展开阅读全文

篇16:材料加工承揽协议书

范文类型:材料案例,合同协议,全文共 684 字

+ 加入清单

民事上诉状范文

原告:______________,男,汉族,__________年_____月_____日出生,住_____________

委托代理人__________,_______________律师事务所律师。

被告:______________,男,汉族,__________年_____月_____日出生,住_____________

诉讼请求:_________________

1、请求法院依法判决被告偿还本金人民币壹拾伍万元整(¥ _____ 元)及到期未归还借款的利息人民币

2、判令本次诉讼所有费用由被告承担。

事实和理由

201_____年12月原告个人借款人民币壹拾伍万元整给__________公司,约定还款期限为年月日,利息按计算。由于__________公司到期无力还款,该公司股东__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________责任公司达成协议,约定原告借给__________公司的借款由被告__________、__________分两次偿还,还款时间为201_____年1月30日还款人民币 _____ 元,201_____年6月30日还款人民币 _____ 元,被告__________承担连带责任保证,并有见证人和见证。

现约定的还款期限已届止,被告并未向原告支付所述借款,原告多次催收讨要无果,现原告代文东为维护自己合法权益,特根据相关民事法律诉至贵院,请求贵院支持为盼。

此致

__________人民法院

具状人:_________________

展开阅读全文

篇17:委托承揽加工合同

范文类型:委托书,合同协议,全文共 1541 字

+ 加入清单

甲方:____________

乙方:____________

鉴于甲方是在____市合法注册的,生产和经营的有限责任公司,并需要加工部件;

鉴于乙方是在合法注册的,经营范围为的公司,具备承揽加工的资质和条件。

依据《中华人民共和国民法典》及中华人民共和国其他相关的.法律法规,甲乙双方经协商一致,签订本合同。

一、甲方委托乙方加工如下产品:

品名______规格______单位______数量______备注______

二、原材料提供:

1、甲方提供的原材料为:______规格为:______数量为:______提供时间为:________年____月____日。

2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验,并将确认情况书面通知甲方。甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的,应当予以更换、补齐。

3、乙方提供的原材料为:______规格为:______数量为:______提供时间为:________年____月____日。

4、乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验,并将确认情况书面通知乙方,由乙方在日内予以补正。

三、技术资料及图纸

1、甲方提供技术资料及图纸的,应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。

2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前,乙方应当进行检验。乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理,应当即时通知甲方;甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复,提出修改意见。

3、乙方提供技术资料及图纸的,应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。

4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前,甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理,应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。

四、质量要求:

1、乙方加工产品应当符合标准。

2、乙方按甲方质量要求和图纸,先做规格样品,由双方代表当面封存样品,作为验收的依据。(也可不约定此项目)

五、加工成品验收:

1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起____日内进行验收。

2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准,数量以合同规定为标准。

3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的,甲方有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。

4、乙方加工成品交付后,甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的,仍有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。

六、加工成品交付:

1、乙方应于________年____月____日将产品全部送至甲方仓库,地址为。甲方如指定____市以外的交付地点,应承担乙方因此而多支出的费用。

2、任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须事先与对方达成书面协议,并按协议执行。

3、实际交付日期,乙方自行送达的,以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。

4、乙方交付的加工成品超过约定数量的,甲方认可的,就超过的部分按照超过的比例支付报酬。

七、报酬及支付:

1、甲方应支付乙方的加工报酬为:每件______元(或总报酬______元)

2、报酬的支付采取以下方式:

甲方应于________年____月____日支付乙方______元,于________年____月____日支付乙方______元,余款于乙方交付之日起____日内支付。乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。发票作为双方结算依据。

甲方于乙方每交付件时给付甲方元,乙方于收款时向甲方出具收据。收据作为双方结算的依据。收据载明款额累计达到元,由乙方向甲方开具发票,同时收回相应款额的收据。

甲方:____________

乙方:____________

_______年______月_____日

展开阅读全文

篇18:产品加工承揽合同综架

范文类型:合同协议,全文共 2005 字

+ 加入清单

承揽方:木具厂     ( 以下简称甲方)

定作方:百货公司    (以下简称乙方)

甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守.

第一条 加工成品

品名

规格(长,宽,高)

单位

数量

备注

玻璃柜台

塑料台面柜台

玻璃台面柜台

棉布货架

大百货电器货架

小百货货架

第二条 加工成品质量要求:

一,材种:柜台,货架一律采用水曲柳.

二,用材尺寸:按图纸所标尺寸做.

三,严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便.

四,甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据.

第三条 原材料由甲方提供.

第四条 图纸由乙方于______年______月______日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方.因此造成的损失,由乙方赔偿.

第五条 工程价款:按核定价格单计算款____元.

·服装加工合同·钢筋加工合同·加工贸易合同·进料加工合同

第六条 验收标准和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明.

第七条 交货的时间和地点:______年______月______日至______月______日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续.

第八条 包装要求及费用负担:由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担.

第九条 运输办法及费用负担:由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担.运输造成的损失,由甲方负责.

第十条 本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款元(大写元).甲方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款.乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还.

第十一条 结算方式及期限:乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款.

第十二条 甲方的违约责任

一,甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿.

二,甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿.

三,因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失.

四,甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.

五,甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.

六,由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收.

第十三条 乙方的违约责任

一,乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失.

二,乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.

三,乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.

四,乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金.

五,乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失.

六,乙方如变更交付定作物的地点,应承担因此而多支出的费用.

第十四条 不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失.

第十五条 本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉.

本合同于年月日经公证生效,合同履行完毕即失效.

本合同一式份,甲乙双方各执一份,县公证处,县物价局,县建设银行各存一份.

甲方:(盖章)

代表人:

地址:

电话:

开户银行:

帐号:

乙方:

代表人:

地址:

电话:

开户银行:

帐号:

年月日

展开阅读全文

篇19:承揽合同

范文类型:合同协议,全文共 745 字

+ 加入清单

定作方:________ 合同编号:________

承揽方:________ 签订地点:________

一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注 签订时间:________ ________年 ________月 日

二、项目的内容及质量技术要求

───────────────────────────────────────────────────────

三、技术资料、图纸提供办法及保密要求

───────────────────────────────────────────────────────

四、验收标准、方法和期限

───────────────────────────────────────────────────────

五、结算方式及期限

───────────────────────────────────────────────────────

六、违约责任

───────────────────────────────────────────────────────

七、解决合同纠纷的方式

───────────────────────────────────────────────────────

八、双方协商的其它条款

───────────────────────────────────────────────────────

定 作 方            承 揽 方

单位名称(章) 单位名称(章)

单位地址:________ 单位地址:________

法定代表人:________ 法定代表人:________

委托代理人:________ 委托代理人:________

电 话:________ 电 话:________

展开阅读全文

篇20:承揽施工合同

范文类型:合同协议,全文共 697 字

+ 加入清单

合同编号:甲方:定货人: 签订地点: 乙方:承揽人: 签订时间: 年 月 日

第一条 承揽项目、数量、报酬及交付期限

第二条 技术标准、质量要求:按国家标准GB12955—20xx《防火门》执行。

第三条 承揽人对质量负责的期限及条件:满足设计规范和现行消防验收要求。

第四条 甲方人提拱资料、图纸等的时间、办法及保密要求:甲方人提供技术资料、图纸。

第五条 承揽人使用的材料由承揽人提供。材料的检验方法:由承揽人质检部门提供产品合格证及验收报告。

第六条 定货人是(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:承揽人直接完成。

第七条 工作成果检验标准、方法和期限:以当地消防主管部门验收合格为准(承揽人负责工程验收合格)。不负责防火门门框周围水泥粉刷验收。

第八条 结算方式及期限:甲方定货人签合同时预付总货款98%,余款2%等消防验收合格后甲方一次性付清。交货工期为2个月(制作和安装)。

第九条 甲方订货人:签合同时前交98%定金。 第十条 甲方人解除承揽合同应及时通知承揽人。

第十一条 甲方定货人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十二条 违约责任:由违约方承担。

第十三条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁:

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条其他约定事项:此合同价格包含五金配料、包运输费用,包含防火门漆,但不包含(增值税发票)。

第十五条本承揽合同一式两份,甲乙双方签字后,各执一份。

甲方:乙方:年月日:

展开阅读全文