刮板机链轮供货合同
供 方: 签订时间:
需 方: 履行地点:
一、供货要求:详见下表
二、质量及技术要求:供方所供配件按合同约定及盖章确认的图纸供货,随货提供货物清单、材质报告。
三、交货地点、时间:需方厂内,自合同签订,供方收到货款后5日内到货。
四、运输及费用承担:运输及费用由供方承担,未交付需方之前的一切风险由供方承担。
五、验收标准:货到后需方依据图纸验收,需方验收合格后视为交付。
六、结算方式:款到发货,随货供方提供合同总价17%增值税专用发票,以电汇方式支付。
七、违约责任:
1、供方迟延到货的,每延迟一天向需方承担合同总价2%的违约金,延期到货达十日的,需方有权解除合同,需方解除合同的,供方返还需方已支付货款,并向需方承担合同总价20%的违约金,并赔偿需方损失。
2、如供方提供标的物不符合合同约定的质量要求,供方直接拒收,供方拒收的需方在5日内免费更换,逾期不予更换的,需方直接解除合同,供方返还需方所支付的货款,并向需方承担合同总价20%的违约金,并赔偿需方损失。
3 、供方必须随货提交书面材料(包括但不限于货物清单、材质报告、发票),如有提交不全的,供方需在5日内补齐外还应承担合同总价20%的违约金。
八、解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成,由需方所在地人民法院管辖。
九、本合同经双方盖章后生效,传真件有效。双方盖章的图纸作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年月日:
更多相似范文
篇1:电脑供货及保修合同_合同范本
合同编号:_________甲方:_________乙方:_________一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)┌──────┬───────┬───────┬───────┬────┐│ 产品名称 │ 配置 │ 单价 │ 数量 │ 合计 │├──────┼───────┼───────┼───────┼────┤│ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────┼────┤│ │ │ │ │ │├──────┼───────┴───────┴───────┴────┤│ 共计 │ │└──────┴────────────────────────────┘二、技术支持与服务产品的技术标准符合国家标准。主机三年有限保修:主板、cpu、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。本公司可根据客户需求安装linux操作系统,如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。三、交货时间:交货地点:_________交货方式:公路货运付款方式:现款四、为缩短订货期,买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名,卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方,即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方,卖方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________代表(签字):_________ 代表(签字):__________________年____月____日 _________年____月____日
篇2:煤炭供货协议
供方(甲方):__________________
需方(乙方):__________________
县直机关事业单位用煤经____________县政府采购中心招标采购,按照县政府采购中心招标采购方案,特制订我校与____________签订煤炭合同,由供需双方达成协议,双方共同遵守。
一、供货品种及数量
甲方供乙方 煤 吨。
二、供货价格及说明
1、按照采购中心招标价格每吨____________元,(其中包括煤炭运输、检测、开票、过磅、装卸等一切杂费)。甲方首先供货 吨经检测、试烧、燃烧值达标,经乙方认可再供剩余吨数(按学校实际需要吨数为准),且烧的质量和价格要保持不变。
三、质量要求
1、所供产品要保证质量,(燃烧值不能低于7000大卡)不得掺杂使假,以次充好,数量以乙方过地磅为准。质量不过关乙方不予验收付款。
2、为保证质量乙方可派人跟车运送。
四、交货时间和地点
甲方自签订合同之日起______年______月______日前将首供______吨,剩余吨数供货时间等待乙方通知,验货地点为巨鹿县实验中学院内。
五、付款时间和方式
甲方验货完毕经乙方验收、试烧合格后,填写政府采购中心统一印制的验收报告单,采购中心审查无误后支付中心结算货款。
六、违约责任
1、甲方所供煤炭如不符合全质量要求或延误供货时间,乙方有权拒付货款或做相应处罚。
2、乙方验收合格后应及时填写验收报告单并结算货款,如无故不予办理,逾期则安同期银行贷款利息加收违约金。
七、纠纷解决办法
供需双方如出现纠纷,应及时交采购中心协调解决,如调解不成,则可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
八、本合同一式______份,经双方签字盖章后生效,供需双方各持______份,包采购中心、采购办各备案一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:水泥供货合同
甲方(购方):________房地产开发有限公司
乙方(销方):岳浩
经双方协定一致,签订水泥合同条款如下:
一、 产品数量、单价:
甲方采购乙方水泥约 吨,价格以送货同时期市场价为准,(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额),且不得高于江阴市造价办发布的施工周期的价格。
二、 质量标准:
水泥标号执行国家规定标准,由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质,并按规定复检,复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、 袋重误差必须达到国家规范,超过误差标准按实际结算数量。
四、 交货方式、地点和运杂费负担:
乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点,乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。运费,上、下车费均由乙方负责。
五、 乙方供应要求:
乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划),如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的,甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、 付款方式:
乙方先期垫付 吨水泥给付甲方使用,以后其款项按金额的80%付款。工程完工后十天内结清全部水泥款。
七、 本合同一式肆份,签字后生效。双方各执贰份。
甲方:
单位名称(章):
年 月 日
乙方:
单位名称(章):
年 月 日
篇4:中央空调供货合同
甲方: (以下简称发包方)
乙方: (以下简称承包方)
发包方的中央空调系统工程由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。
第一条 :工程名称:
第二条 :承包的范围和内容:
工程范围: 依据发包方(建设单位、招标单位)提供中央空调主楼7-23层的施工图纸、招标文件、招标清单范围内的中央空调系统以及末调端设备制作安装调试、通风防排烟设备制作、安装、系统调试合格,交付业主为止。
工程质量: 。
第三条 :合同的组成部分
1、 本工程施工合同书
2、 投标工程量清单、投标工程清单预算书
3、 标准、规范及有关技术文件
4、 施工图纸
5、 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件
第四条 :工程造价:
本工程合同价款采用一次性包干(工程量包干、工程项目单价包干)方式。本合同承包的工程总价为(小写): 元,(大
1、合同价款包含内容:成套设备费、备品备件费、安装材料费、检测费、调试后相关的费用、试验费、包装费、运杂费、装卸费、施工现场材料周转费、保管费、施工安装费、培训费、质保期内维保费用、技术资料费等产品交付甲方使用前的一切费用。
2、承包范围:施工图纸、招标文件、招标清单范围内工程项目包工包料。(承包方负责设备运输、保管、安装、调试、验收、竣工资料移交,质量维保和培训等全过程工作,室内机电源线。需承包方提供室外机基础定位及尺寸,主电源线预留长度,并负责机组与电源线连接。)
3、施工配合费、施工保证金:
①、施工配合费:为确保该工程的顺利施工,由发包方组织协调各施工单位配合施工,由此产生的配合费由承包方承担,配合费按照合同价款的 1 %交付至发包方。
②、施工保证金:为确保该工程的顺利施工,在本承包协议签订后,承包方按照承包工程总价款的 10 %交纳施工保证金,并在承包合同签定后的七个工作日(除去正常节假日)内汇至发包方指定的银行账户。
③、施工保证金的退还:施工保证金在承包方按工期、按质量、按进度完成所承包以及变更增加的工程项目,没有违反本合同条款中各项条例的,则承包方所交的施工保证金在工程验收合格后七个工作日(除去正常节假日)退还给承包方。若有违反相关条款且未按照相关条款缴纳罚款的,在扣除相关罚款后七个工作日,把剩余施工保证金无息退还给承包方。
第五条 :施工工期、进度
1、施工工期:施工总工期 日历天( 年 月 日至 年 月 日),开工日期按照发包方下发的开工报告时间为准。
2、施工进度:
①、在合同签定后的三个工作日内,承包方结合本工程必须向发包方递交一份详细的施工方案及工程进度计划书。
②、承包单位进场后按照发包方的总进度计划表作为依据,结合本工程特点制定所承包的工程范围内各项目工程施工进度计划表和周计划表(必须具备可施工性),由公司经理或授权人和现场负责人签字、盖章后递交发包方项目部。
第六条 :施工管理
1、施工资料
①、承包单位必须配合发包人向业主上报认证资料所需要的全部资料,并积极配合发包人完成材料的认价、实地考察等工作。
②、承包单位进场后,承包单位需提供相应专业承包资质文件、人员名单,完成专业承包资质工程的竣工验收资料。
③、承包单位在签定合同后严格按照竣工验收资料标准向发包人上报资料,并配合发包人后期竣工资料验收工作。
④、承包单位要向发包人提供特殊工种人员操作证或上岗证原件、复印件、施工班组人员针对每一个人要做到安全教育后才能上岗操作,不培训不能上岗,经过培训后要做好在岗班组人员三级安全教育。
2、 现场管理
①、承包方必须保证专业安装人员持证上岗。
②、承包方现场管理人员、施工人员必须购买保险,并要把所购买的保险单原件、身份证复印件交至发包人项目部留存。没有购买保
③、所有在场施工人员必须服从现场安全管理条例,严格按照安全文明标准施工,悬挂标语,搭设各种防护,进场佩戴胸卡、安全用品(安全帽、安全带等安全护具)。
④、每周例会承包单位经理或公司授权人、现场负责人必须参加,不得无故缺席。
⑤、积极与其他施工单位配合,杜绝施工现场打架斗殴、围堵业主单位和发包方办公场所不良现象发生。
3、材料管理
①、承包方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证、检验报告、相应材料的复试报告、检测报告、试验报告。
②、施工前,承包单位每次进场材料必须向发包人提供进场材料明细单(材料名称、规格、数量、品牌、生产地等),材料进场申请表一并递交发包人项目部,经现场抽查验收合格方可进行使用。
③、施工过程中,承包方应该做到量材而用,严禁杜绝浪费材料,施工现场必须工完料净,材料堆放整齐。
④、施工后发现设备、材料不符合要求的,弄虚作假或以次充好的,承包方无条件拆除。
第七条 :双方责任
一、 发包方责任:
1、组织有关单位对施工图等技术资料进行会审,按合同约定在开工前十天内将设计图纸及有关技术资料递交承包方,审定施工组织方案。
2、开工前负责协调施工现场水源、电源,保证具备施工条件。
3、保证资金供应,审批承包方上报当月完成工程计划书并及时支付工程款。
4、负责对工程进度、质量、隐蔽工程的监督和检查,办理工程验收手续、施工现场签证单、技术核定单、承包方的工程量认证单等。
二、承包方责任:
1、按合同约定的承包范围,制定施工组织方案,做好材料设备的采购、供应,做好现场施工和管理;并积极配合其他施工单位的施工。
2、施工现场必需配备管理人员:
3、遵守安全规定,落实安全措施,确保安全文明施工。
4、严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工,确保工程能保安全、保质量、保工期的交付给业主方使用。
5、承包方在申报工程进度款时,要向发包方提供一份人员名单和工资表(附:身份证复件、用工合同),所提供人员工资表必须由本人签字、盖章或者按手印。
6、承包方必须服从发包方、监理、行业主管部门监督与检查。
7、承包方承接本工程后不得再次把工程进行分包,如将工程进行肢解分包,则视为承包方自动放弃本工程并承诺所做工程不再进行结算。
8、在施工期间若发包方资金出现暂时紧张时,承包方不得私自停工,不得在工地蓄意闹事,更不得在工地出现围堵项目部情况。
9、按照有关约定提供制作竣工验收技术资料,并参加配合该工程
10、工程交工后,承包方提供 竣工图给发包方。
第八条 :安全责任: 本项工程安全责任由承包方负总责,所 有安全管理和安全事故与发包方无关。发包方负责监督。
1、 安全管理目标,杜绝伤亡事故和火警火灾事故。
2、 承包方指定安全员,统一管理、指挥、调度。
3、 承包方所有进场人员必须做到“先买保险再入场”。
4、 承包方施工时要做到“防护设施到位,机械设备符合安全要 求,施工人员按安全规范施工”。
5、 本项工程所有安全事故产生的一切责任、纠纷、赔偿由承包方承担,与发包方无关。
第九条 工程价款的支付与结算
1、工程款进度支付方法:本工程合同签订并正式施工后,由承包方前期垫资;壹月后根据工程总进度按照实际工程量分批分期拨付工程款;工程竣工验收后通过有资质的专业审计部门审计后付款;留下工程总造价的5%为工程质量保证金,两年后无质量问题全额拨付工程质量保证金。
2、竣工结算:如未按本工程施工图纸、会审纪要、图纸答疑、预算书等内容施工,结算依实扣减;其它以外变更增加,必须经发包方认可后进行变更,否则不再计入结算。
3、工程款支付申请表
每次在支付工程进度款由承包方提供工程款支付申请表,要出具相关明细表包含需由发包方代扣税金(营业税、教育费附加、价格调节基金、城市维护建设税、资源税、地方教育附加、企业所得税、利股红个税、印花税)6.16%;
第十条 :工程质量和验收标准
1、承包方严格按照相关质量标准、工程规范、施工图进行施工,确保工程质量达到河南省验收标准。
2、承包方严格按照施工图、规范、操作规程及施工交底,遵守三检制度、报检制度,并配合发包方留取各种样品。
3、若承包方工程材料及设备质量达不到验收要求,由该承包方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装并承担相应损失费用,工期不予顺延。
4、承包单位所承包的工程,需要进行调试、测试、设备试运行的,要在48小时前向业主、监理单位、发包方提出书面申请,申请书包括调试内容、时间、地点。承包人准备调试记录,发包人根据承包人要求为调试提供必要条件。
5、隐蔽工程完成后,承包方及时通知发包方进行检查,发包方进行检查认可后在进行隐蔽,不经发包方、监理、业主方同意的工程项目全部拆除,由此引发的后果由承包方承担。
6、业主、监理单位、发包方工程师要求对已经隐蔽的工程检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
7、竣工验收标准按国家颁发的工程竣工验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后承包方通知业主、发包方、监理单位进行验收,承包方应积极配合业主、发包方、监理单位进行验收工作,经验收合格签具验收证书。工程交给业主方管理,承包方按照国家相关规定进行保修与维护。(无条件为业主方培训该专业人员2-4人)
第十条 :工程保修期:
1)保修期:工程完工后按照国家相关规定以及发包方与业主签定的施工合的保修期为依据,在合同规定范围内由承包方免费维修,保期期满后不收取人工费,只收取材料费(属于质量问题由承包方自行承担)。
2)本工程发包方预留承包方合同总价的 5 %作为保修金。对工程质量问题,承包方应尽保修义务,承包方不及时维修时,发包方有权动用保修金请人维修,无论承包方签字与否,费用由承包方承担。
3)保修期满经主管部门,业主、发包方及物业公司审验后,方可办理保修金结算。
第十一条:违约责任:
1、承包方承接的工程项目施工质量不符合合同约定的,由承包方负责无偿修理或返工,拒不无偿修理或返工的承担违约责任以及赔付违约金(违约金为合同总价款的20%,即 元)。
2、承包方出现拖欠农民工工资的,则扣除施工保证金10%,不予退还。发包方有权终止合同并责令承包人保持工程现状,且在指定日期内撤出工地,已经完成的工作量和运至工地的设备、工程材料作为违约赔偿之一全部无偿归属于发包人所有。
3、承包方中途无故撤走部分或全部工人,发包方有权拒付劳务费、终止合同;承包方施工人员满足不了施工要求,发包方有权要求承包方三日内调整好,否则,发包方有权终止合同,所造成的损失、工期,由承包方负责。
第十二条:其它
1、因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成的,可依法向发包方或工程所在地人民法院起诉。
2、本合同在双方签字盖章加盖骑缝章后生效。工程交工价款结算后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
3、本合同一式六份,双方各执三份。均具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜,双方可根据实际情况,结合有关规定签订补充合同,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:供货合同范本
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
现供方就为中惠雅苑二期园林景观工程向我司(需方)供应花岗岩事宜,签订本合同以共同遵守,超过合同额10%必须签订补充合同。
一、 供货清单、价款:
(1)、规格数量、单价清单详见合同附件(共 页)
(2)、货款总价单价以订料单为准。
(3)、此价款为含包装费、装车费、运输费(不含税金)
二、 时间及地点:
供方石材送至中惠雅苑二期园林景观工程工地现场。
第一批材料到场日期:20xx年10月10日,该批材料为路侧石
第二批材料到场日期:20xx年10月15日,该批材料为台阶、商铺门前广场地面材料 第三批材料到场日期:20xx年10月25日。合同内所有石材供货完成时间为20xx年11月5日,若因场地实际情况需推迟进场时间,则由需方另行通知到货时间.。
三、 供货质量要求:
供方需按需方提供的石材“订货工程量清单”中的“品种、规格、尺寸、数量、备注说明及附图”进行提供,供货质量标准按经工程发包商审定之施工图和园林工程需方提供的样品,以及附表中材料规格、质量标准,并按广州市建委就园林工程之有关技术要求验收。若提供石材出现以下不合格情况,需方将作退货处理或由供方更换为质量合格之石材 。但原不合格石材造成的石材、工期等损失,一律由供方承担。退货或更换条件如下:
(1)、石材品种“货不对板”;
(2)、石材规格、尺寸、厚度及角度与开料清单规格、尺寸、厚度及角度不一致
(3)、石材中有爆裂、蹦角、
(4)、色泽不均匀现象超过工程发包商和需方控制范围;
(5)、石材表面加工达不到订货要求;
(6)、石材为染色造假:到货包装要求:
(1)、必须使用木箱包装,以确保材料运输过程不会损坏。
(2)、木箱必须标明材料尺寸、厚度、数量、使用位置(根据订货清单名称)。
四、 售后服务:
石材部分因质量不符引起的问题,由供方必须义务免费给予更换或按需方要求到现场进行打磨、修复等工作,并由供方承担由此引起的工期延误和人工消耗的经济损失。
五、 付款方式:
(1)、本购货价款的支付根据工程发包方给需方的工程款支付方式,共分为五个阶段。
(2)、购货价款支付表:
(1)、合同签订后,需方在供方开始备货后,单方解除合同的,需方有责任处理、消化供方已生产的产品。
(2)、供方在需方支付预付款后,单方解除合同的,供方需双倍返还备料款,对旧供应商则在供方旧款中给予扣除;
(3)、对供方在供货中出现以次充好的违约,需方有权利进行罚款或取消与其的合作关系。罚款每次为20xx0~40000元。
(4)、供方不按约定时间到货,每延误一天罚款20xx~5000元。
(5)、供方如出现虚报数量情况经核实后,发现一次每次罚款20xx0~50000元,累计超过两次则取消合作关系,并扣除剩余未付款项。
七、结算方式、日期
(1)、按双方签定的合同单价和实际供货的数量(双方签字确认)进行结算。
(2)、结算由各利润中心相关项目部执行,结算结果送至成控部审核确定。
(3)、结算日期为供货完成、质量合格后45天内完成,超出日期则由成控部进行核算,如核算结果出现数量减少情况,一律以成控部核算为准,损失由供方承担。双方签 成控部终审终审通过
八、其他
(1)、总工程项目的竣工资料和结算由需方负责,供方有义务协助需方与工程发包方的竣工结算(提供所需的有关资料,如产品合格证、检验报告等)。
(2)、需方因交场地时间拖延,供方交货时间根据项目经理的指令执行。
(3)、合同必须附上合同清单,对不签定合同或有合同无合同清单的,不予支付任何款项。
(4)、当供货货款超出原合同价10%时,必须签订补充合同及补充清单,否则超出10%之外的货款公司概不承认。
(5)、供方必须每月底报自身供货进度给项目部,凡不报者一律不付进度款。
九、合同份数:
本合同壹式贰份,供需双方各执壹份,自双方签字或盖章之时生效,至供货完毕、结清全部购货价款时自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:普通笔记本电脑供货合同
合同编号:
甲方:
乙方:
一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)
产品名称:
配置 :
单价 :
数量 :
合计 :
共计:
共计人民币(大写):
二、技术支持与服务
1. 产品的技术标准符合国家标准。
主机三年有限保修:主板、cpu、内存、硬盘等保修三年; (第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。
2. 本公司可根据客户需求安装linux操作系统,如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。
三、交货时间: 交货地点:
交货方式: 付款方式:
四、为缩短订货期,买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名,卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方,即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方,卖方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。
五、本合同壹式贰份,由双方加盖合同章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
年月 日 年月日
篇7:钢管柱型散热器供货合同
合同号
甲方:小区
乙方:
一、 乙方安装的产品及质量要求:
1、乙方安装的公司的品牌散热器,产品必须符合国家相关规定。
2、乙方不得随意更改售与甲方散热器的外观尺寸型号。
二、甲乙方双方对安装散热器应承担的责任:
1、因暖气片质量问题出现的经济损失由乙方承担。
2、乙方销售的暖气片,免费保修三年。
3、在保修期内暖气片及配件出现质量问题乙方随叫随到准时维修确保甲方取暖安全。
4、因甲方人为原因造成的损失不在保修范围内由甲方承担。
三、产品、型号、外观、价格:
四、付款方式:
付款分两次进行,合同签订后,预付总造价的40%,安装完成后共余额部分一次付清。 此合同签订之日生效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
篇8:供货合同书
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
改成新的工程重庆市轨道交通六号线二期工程防水卷材供货采购经重庆市轨道交通(集团)有限公司(以下简称需方)通过公开招标方式,确定 (以下简称供方)为重庆市轨道交通六号线二期工程防水卷材供货采购 标包的中标单位。遵照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》的有关规定,经双方协商同意按以下条款和条件签署本合同。
说明:上表为到场价,含技术要求规定的配件和附件,如塑料园垫圈及垫片、射钉等装卸、运输损耗、运费、试验检验费、采保费、风险费、配合费、税金等;
二、防水材料供货范围
本工程使用的防水材料符合“第三部分 第四章的相关技术标准”。
三、供方防水材料质量要求、技术标准、质量保证。
供方防水材料质量要求、技术标准见招标文件第四章工程技术要求及工程规范。 防水材料出厂检验报告应在防水材料供应至现场当天送到施工方、监理,和需方。 供方对提供的防水材料质量负责,保证达到合同和双方约定的质量标准和技术规定,接受和配合需方代表和委托的监理、施工方的监督及法定质量检验测试中心的检验。
若因防水材料质量问题导致工程质量不合格,供方负相关法律责任并赔偿由此引起的损失。
四、防水材料供应期限暂定为 年至 年,实际以工程进度为准。
五、交货地点:
本工程范围需方指定地点。
六、双方的权利与义务
需方的权利与义务:
1、需方每月22日前向供方书面提供次月《防水材料月度供货计划》,若需方需追加或调整《防水材料月度供货计划》,需方需提前通知供方。
2、需方应按第八条的规定向供方付款。
3、需方应协调供方与使用方的关系。督促施工方做好在防水材料和橡胶止水带供货期间的协调配合工作。
4、有权随时对防水材料质量进行抽查。。
5、当发生防水材料质量不合格事件后,需方可以根据事件严重程度来确定是否终止合同,并有权要求其赔偿由此造成的经济损失。
供方的权利与义务:
1、供方应按照需方提供的《防水材料月度供货计划》供货。供方应尽可能地保障采购方在施工过程中临时的紧急用料,共同确保工程施工的顺利进行。
2、供方所供应的防水材料应满足本合同约定的质量标准,并对所供应的防水材料质量负责。
3、现场派驻服务人员,协调解决使用问题,运输供应问题,配合做好抽样等工作,无偿提供技术服务。
4、成立以供应、生产、工艺、化验等部门组成的生产质量联保小组,严格管理,严格把关,确保供应本工程的防水材料稳定且满足招标文件第四章工程技术要求及工程规范的要求。
5、供方有权及时得到防水材料材款。当需方未按时付款时,有权得到相应的违约金。
6、供方在合同执行期间应做好安全工作,对于合同执行期间因非需方(含施工方)原因引起的安全事故所造成的损失,由供方自己承担。
7、供方在需方提出计划后15-20日内供货,备货量应达到需方计划的110%。
七、验收标准方法及提出异议期限
1、每批次防水材料现场收货人员的确定:由施工方及监理方确定,报监理方及业主批准。
2、每批防水材料到货后,供方应将防水材料质检报告报送使用方和监理、业主代表,同时抄送需方。
3、每批防水材料到货后,供方与收货人员以防水材料厂同编号检验报告及产品合格证为验收依据,共同对防水材料量进行确认,双方在收货单上签字。
4、每月的22日防水材料供方、施工方、监理工程师、业主代表人员共同对本月20日以前的供货量进行确认,并作为支付的依据。
5、防水材料供方应接受。监理方、使用方对防水材料的取样送检,如检验不合格,防水材料供方应于收到不合格通知后24小时内将不合格品运送出场,自已承担由此所引起的费用及损失,随之补足等量合格防水材料供工程使用。当一方对取样检验结果或对防水材料质量有质疑时,双方按国家标准共同提取同编号防水材料样品封存送至重庆质量监督检验机构仲裁。
八、结算与支付方式
1、供方每月按实际供货量(按本合同第七款第四条确认的量为准)与需方结算。
2、本合同为固定单价合同。
3、结算时,需方按审定的实际合格供货量,结算上月供应货款。需方收到结算清单30天内支付供方货款的90%作为进度款。
4、若当月供应防水材料质量不合格,则在下月供应款中扣除不合格防水材料款,并承担由此造成的损失。
5、在每个施工标段工程竣工(土建工程完工)后,国家审计完后付10%
6、若工程中途停工且无法预计完工时间时,需方应在停工后十五日内付清所有欠供方全部货款。
7、按结算金额的30%,三个月期的银行承兑汇票方式支付。
九、违约与索赔
1、需方不按合同履行各项义务,未按约定期限支付高分子复合自粘防水卷材应付货款,应承担违约责任,并按每延误一天支付应付货款2‰的违约金。
2、需方(由总监理部牵头,项目部、质环部、物资部等相关部门参加)对供方的产品随机抽样检测,如抽检的样品达不到招标文件中所要求的自粘复合高分子防水卷材技术指标,即视为自粘复合高分子防水卷材不合格,需方有权要求:
(1)抽样一次不合格罚款供方人民币伍万元(¥50000元)。并承担因自粘复合高分子防水卷材材质量不合格给需方造成的一切经济损失。
(2)连续二次不合格,需方有权终止合同,并追究供方的违约责任。
3、供方不能按合同履行各项义务,给需方造成损失的,供方应承担违约责任,并全额赔偿所造成的损失。
十、履行本合同时双方发生争议,应及时协商解决,协商不能达成一致时,由建设行政主管部门调解,若调解不成时,双方同意由重庆市仲裁委员会仲裁。
十一、其它约定事项
1、在供货期间供方派往施工现场的人员的工资、提供的技术服务、设备等配合费用计入投标报价。
2、在供货期间施工方的配合费由施工方承担。
3、此次招标供应的自粘复合高分子防水卷材,仅供本合同规定工程使用,不得用于其它工程。
十二、其它未尽事宜,双方协商解决。
十三、本合同一式十份,正本两分,副本八份。正本双方各执一份,副本各四份,经供需双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:商品买卖合同纠纷案代理词
审判员:
依据《中华人民共和国律师法》的规定,重庆合纵律师事务所接受李某的委托,指派 、 律师代理李某与重庆某物业管理有限公司(以下简称某公司)商品房买卖合同纠纷案。代理律师结合本案的事实及庭审情况,发表以下代理意见,敬请法庭考虑并予以采纳为盼。
关于李某与某公司商品房买卖合同纠纷一案,李某与某公司对商品房买卖合同及 年 月 日协议的有效成立、合同履行的事实情况等案件事实部分没有争议,该案主要争议在于对 年 月 日协议第三条部分关键词语的理解,即“房屋的产权证”以及“办理”应当如何理解。
年 月 日协议第三条约定:“业主李某所购房屋的产权证力争在两年内办理完毕,如果两年内未办理,赔偿业主李某人民币伍千元整”。
代理律师认为:
一、“房屋的产权证”应当指房屋所有权证和房屋土地使用权证两证,房屋产权证的办理完毕就应当指办理完毕房屋所有权证和房屋土地使用权证两证。只有房屋所有权证和房屋土地使用权证两证办理齐备,才符合该合同约定的“房屋的产权证办理完毕”的意思表示。本案中,被告截止20__年12月31日才办到李某所购房屋的房屋所有权证、20__年才办到土地使用权证。明显超过双方约定的办理完毕房屋权属证书的时间范围,已经构成违约。代理律师将具体的法律依据与理由陈述如下:
1、 “房屋的产权证”不是严格意义上的法律概念,只能按照人们通常的理解及有关法律规定来解释,应当指屋所有权证和房屋土地使用权证两证。“房屋的产权”指对房屋这一不动产的所有权,这一所有权应当包括对房屋所有权与房屋土地使用权这两方面的权利,那么“房屋的产权证”应当指房屋所有权证和房屋土地使用权证两证。
2、我国法律在提到房屋权利或权利证书时,常常是同时提到“房屋所有权和房屋土地使用权”。在理解“房屋的产权证”这一提法时,应当理解为指“房屋屋所有权证和房屋土地使用权证两证”。特别是以下引用的法律条文中有与“房屋的产权”相近的提法,都是指包括房屋所有权与房屋土地使用权在内的权利,如“土地使用权变更和房屋所有权登记手续”、“房屋权属”、“房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权的确认和变更,分别载入房地产权证书”等。
如《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条:“预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件”。
《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十一条“房地产转让、抵押时,以出让或者划拨方式取得土地使用权,应当向县级以上地方人民政府土地管理部门申请登记,经县级以上地方人民政府土地管理部门核实,由同级人民政府颁发土地使用权证书。在依法取得的房地产开发用地上建成房屋的,应当凭土地使用权证书向县级以上地方人民政府房产管理部门申请登记,由县级以上地方人民政府房产管理部门核实并颁发房屋所有权证书。房地产转让或者变更时,应当向县级以上地方人民政府房产管理部门申请房产变更登记,并凭变更后的房屋所有权证书向同级人民政府土地管理部门申请土地使用权变更登记,经同级人民政府土地管理部门核实,由同级人民政府更换或者更改土地使用权证书。第六十二条:经省、自治区、直辖市人民政府确定,县级以上地方人民政府由一个部门统一负责房产管理和土地管理工作的,可以制作、颁发统一的房地产权证书,依照本法第六十条的规定,将房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权的确认和变更,分别载入房地产权证书”。
《商品房销售管理办法》第三十四条:“房地产开发企业应当在商品房交付使用前按项目委托具有房产测绘资格的单位实施测绘,测绘成果报房地产行政主管部门审核后用于房屋权属登记。房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起60日内,将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。第四十一条:房地产开发企业未按规定将测绘成果或者需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房地产行政主管部门的,处以警告,责令限期改正,并可处以2万元以上3万元以下罚款。”
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条:“商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理房屋所有权登记,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。”
3、把“房屋的产权证”理解为只包括“房屋所有权证”一项是违背本案当事人商品房买卖的意思表示的。只有房屋所有权证而没有房屋土地使用权证的房屋的产权是不完整的。根据我国法律,一项商品房的完整权利包括房屋的所有权和房屋土地的使用权两项,商品房买卖合同的主要内容也是这两项权利的买卖。在本合同中,双方当事人约定的商品房买卖就包括了这两项权利的买卖,这可以从出卖方已经履行的义务推断。如果把“房屋的产权证”理解为只包括“房屋所有权证”一项,这违背了当事人合同的真实意思表示,可能造成一方权利的不完整。
4、由于法律没有直接规定“房屋的产权证”的具体内容,双方当事人对这一约定的理解产生了争议,根据《中华人民共和国民法典》第一百二十五条规定:“当事人对合同条款的理解有争议的,应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。” 按照人们一般对房屋产权的理解,房屋产权手续包括房屋所有权证和房屋土地使用权证两证。本合同的目的也是为了买受人取得完整的对该房屋的权利,包括房屋所有权和房屋土地使用权两方面,按照该商品房买卖合同的目的,这里的“房屋的产权”应当理解为包括了房屋所有权证和房屋土地使用权证两证。
二、“办理”房产证应理解为办理完结并由房屋买受人实际取得房产证
1、被告认为在与原告的约定中所谈的“办理”应理解为过程意义,而非结果意义,即只要被告着手进行了,就算履行了义务,而不管结果如何,也就是说,在履行“办理房产证”这一义务上,只要被告在两年内着手为原告办两证即意味着被告合理的履行了义务。我们认为被告的这种理解显然不符合本协议上下文的文意,也不符合合同目的,更不符合法律的有关规定。从协议的上下文的文意传承上看,“办理”二字出现在“办理完毕房产证”的义务约定之后,其目的显然是对该义务的补充说明,其意义也与前文的“办理完毕”一脉相承,也就是说“办理”与“办理完毕”具有相同的意义。从本协议的目的上看,是为解决原告久久得不到房产证的情况而进行的约定,其目的显然是敦促被告尽快为原告办证并使原告在合理的时间内取得两证,如果在这里将“办理”理解为过程意义,则这个协议的约定两年期限将没有任何意义,因为在过程意义上,被告早在本协议签署前就已在为原告“办理”两证,只是没有“办理完毕”而已,显然如果仅将“办理”理解为着手进行,则被告将绝对不可能违约,本合同的目的也就无从实现。从法律规定上看,“办理”通常也是从结果意义上加以规定的,《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定“由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任: (一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限。”根据该司法解释,商品房的出卖人承担的办理两证的义务应为“在约定的期限内为买受人办理房产证并使买受人取得”。在本案中,被告取得房屋所有权证的时间为20__年12月31日,取得土地使用权证的时间为20__年,均已超过双方在协议中约定的两年办理期限。应按照《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定承担违约责任。
2、被告称在为原告办理房产证的过程中积极为原告办理相关手续,即应认为被告遵守了与原告的协议,而没有构成违约。根据《民法典》第107条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 ”。被告未在约定的期限内为原告办理完毕产权证,这是一个显而易见的问题,所以履行合同不符合约定,就属于违约,应承担违约责任。
三、原告预交给被告办理房屋产权证的税费及其它费用共计 元,而被告给原告的发票总额仅为 元。原告多交部分被告理应退还。
被告多收取原告的费用,于法无据,对被告而言属于不当得利,而造成了原告利益的损失,故应当按照《民法典》的规定返还原告。
综上所述,代理律师认为:“房屋的产权证”应当指房屋所有权证和房屋土地使用权证两证,房屋产权手续的办妥就应当指办理完房屋所有权证和房屋土地使用权证两证。本案中,被告截止20__年12月31日才办到李某所购房屋的房屋所有权证、 年才办到土地使用权证。明显超过双方约定的办理完毕房屋权属证书的时间范围,已经构成违约,理应按照 年 月 日协议的约定赔偿业主李某 元。另,某公司多向原告收取的费用,属于不当得利,理应退还原告。
律师事务所
律师:
年 月 日
篇10:地板供货合同
供方:
买方:
一. 地板明细
二. 产品质量要求:
1. 产品质量符合国家、行业有关标准及企业标准
2. 供方保证上述产品全新,可正常使用
三. 包装要求及费用负担:标准纸箱包装,22片/件,2.4385㎡/件;运费由供方承担;背楼费用由 方承担。
四. 交货地点,交货时间及验收方法:
交货地点: ,交货时间: ,验收方法:按所封样品验收,大货要和样品一致,由于样品和大货是不同批次生产的问题,允许稍微色差的存在。
五. 结算方式及期限:
自合同生效之日起,买方预付定金 元(总货款的30%), 发货前买方需支付 元(累计付至总货款的70%),安装验收合格后买方需支付 元(除5000元半年质保押金外,余款全部付清)。
六. 违约责任:
1. 如果供方提供的产品规格、质量和封样不符,需方无条件退货;
2. 如果因供方单方面原因导致交货时间推迟,供方应按货款总金额每日支付1%的罚金。
3. 如果需方不按时付款,供方可按款项支付时间延期交货。需方需承担全部责任。
4. 因不可抗力事件导致双方无法履行合约,应及时通知对方,做友好协商解决,并在发生后7日内,提供不可抗力事故发生地区的主管政府机关出具的证明文件。因履行本合约所发生之一切诉讼,由供方所在地人民法院管辖。
七. 本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成由人民法院依法解决。
八. 其他约定事项:
本合同报价不开票。
九. 本合同一式贰份,需、供双方各执壹份,自双方签章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:厨具供货采购合同
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则,根据国家有关法律、法规的规定,经友好协商,签订本合同,合同有效期 至 。
本合同适用于根据本合同所签发的所有订货单项下商品交易。
第一条,甲方所供商品类型(□食品□禽蛋□生鲜□蔬菜),品牌 乙方所提供商品须符合国家法律规定的产品执行标准。并提供相应资质证书。(如:卫生许可证、营业执照、合格的质检报告)
第二条,商品报价和订货送货
1,乙方向甲方供应本合同第一条项下商品,应向甲方提供报价单。,并承若此报价单价格为报价单经双方代表人签字后,即为有效报价单,作为结算货款的依据之一。如乙方所供商品有价格异动,乙方应即以书面通知甲方并提供新的报价单,并由双方代表人签字确认。自双方确认新的有效报价单之日起,按新报价单结算货款。
2,甲方要求乙方供货,乙方须使用甲方统一的送货单送货。甲方的送货单包含以下内容:
(1)供、需双方名称;
(2)商品名称、货号、计量单位、数量;
(3)送货日期;
(4)甲方的名称、地址、电话、传真、联系人;
(5)双方共同要求的其他内容。
第三条,商品的验收
商品验收标准如下:
1,乙方所供商品符合本合同第一条;
2,乙方所供商品尚存保质期不少于商品明示的保质期的2/3。
第四条,退货
甲方可在下列情况要求退货:
1,甲方所收商品入库后一个月内发现不符合验收标准。
2,乙方所供商品在任何时候被甲方或其顾客发现质量不合格(包括损坏、残次等)。 3,滞销商品。退货所需各项费用均由乙方承担。
第五条,货款结算(数量、价格、付款时间)
a)商品结算数量以及甲方的入库数量扣除入库后甲方按本合同第四条要求的退货数量为标准。
b)商品价格以及有效报价为准。
c)付款时间:
(1)帐期付款:自该批商品被甲方按收并入库后
(2)月结。每月10日为对账日,如未能在此日前对清上一月度的结算额,顺延到下一月度结算。每月20日前乙方必须将相应金额的发票送至甲方,甲方月底前支付。如甲方未能按期收到发票,顺延到下一月度支付。
(3)双方协商的其他付款方式:
第六条,返利、损耗补偿、联合促销、新品推广、商品陈列和其他费用
a)乙方承诺向甲方返利如下结算方式:均于甲方结帐日结算。
(1)无条件返利:按甲方(□销售□进货)总金额的返还利甲方。
(2)有条件返利:当甲方月销(季销、半年销、年销)乙方所提供商品金额达元时, b)乙方同意按报价单所定金额的一定比例或等值商品作为甲方销售损耗补偿。其中,百货类比例为 %,食品类为 %,生鲜 %。
c)其它类:
(1)乙方承诺快讯联合促销如下:全年/期。
(2)乙方承诺双方节假日举行联合促销,给予甲方促销支持:元旦五一节 元,端午节 元,国庆节 元,中秋节 元,乙方店庆 元。
(3)乙方承诺负担其他费用如下:供应商首次入店新品推广费元,乙方入场后新增新品推广费 元,促销人员管理费 元人/月。
(4) □储值卡
(5)乙方需使用甲方提供的商品,乙方给甲方陈列费用 元/月,陈列时间为 至 。
第七条,乙方保证事项
乙方保证其具有签订本合同的主体资格,并依法具有经营本合同下商品的权利能力和行为能力。
第八条,产品质量责任与违约责任
因乙方所供商品存在缺陷给消费者或任何其他第三人造成损害,由乙方承担全部经济责任(包括对消费者或受害人的经济赔偿、行政罚款或解决纠纷所发生的所有费用等);导致甲方受到行政处罚或媒体曝光而造成甲方信誉或商誉的损失,乙方应根据甲方所受损失的程度每次向甲方支付违约金人民币至少 元。
第九条, 其他约定:______ ______________________________________ _
第十条, 第十条、合同变更、解除
1、双方协商一致,可以变更、解除本合同。
2、因发生不可抗力事件,致使本合同全部或部分不能履行,可以变更或解除合同。但发生不可抗力一方应即时以书面形式通知对方。
3、因其他原因一方需要解除本合同的,应提前30天通知对方。双方债权、债务关系清理完毕后,合同解除。
第十一条、解决争议的方式
如因履行本合同发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同履行的人民法院提起诉讼。本合同履行地址甲方公司所在地(上海市闸北区)。
本合同签字人正式授权。本合同一式两份,双方各持壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:最新供货合同_合同范本
最新供货合同模板3篇
供货合同是指在购买者的购买决策过程中,买方正式订购时,对于所谓的那些维修营运的项目,订立的一种协议。以下是第一范文网小编为大家精心准备的:3篇最新供货合同模板。欢迎阅读与参考!
最新供货合同模板一
合同编号:__________________
甲方:________________________
地址:________________________
乙方:________________________
地址:________________________
备注(乙方为购买方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、 合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1. 甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4.乙方月均计划消化甲方产品 件,全年消化甲方产品 件;
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:
二、供货品种及价格
1.xx大众号(400克×22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正 );
2.精壹级 (400克×22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。
在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:
1.现款现货结算(□是;□不是);
2.批结(□是;□不是),甲方按每批 件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是;□不是),甲乙双方按 天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金 元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金 元。
五、协议期限
本合作期限自 年____月____日至 年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方: 乙方:
zz食品厂(盖章) __________________(盖章)
授权代表签章______ ___ 法人签章___ __
日期_____年 ___月_____日 日期_____年_____月____日
最新供货合同模板二
甲方: (以下简称甲方)
乙方: 浙江正泰电器股份有限公司 (以下简称乙方)
为了共同发展,加强甲、乙双方的业务合作关系,经双方共同协商,本着“平等发展、互惠互利”的原则,达成如下协议:
一、业务关系
甲方确定乙方为其低压电器元件指定供应商,在甲方的产品中除其客户指定使用其它品牌低压电器产品外,甲方所有相关产品的低压电器元器件采用乙方提供的 “正泰”品牌低压电器。
二、产品范围
“正泰”品牌的所有低压电器元件。
三、采购量及供货价格
1、经双方协商,乙方向甲方提供的“正泰”品牌的所有低压电器产品价格按照
正泰产品20xx年列表价为基准价,甲方年度采购量为 万元时,其基准列表价折扣折让 %。
2、如因市场原因造成乙方在全国范围内调整价格的情况,则乙方按照其调整后正式发布的新全国统一列表价格按原折扣折让价给甲方供货。但乙方书面通知甲方前已经签订的购销合同仍按购销合同约定价格执行。
四、技术要求
乙方向甲方提供的产品符合国家标准要求。质保期内实行质量“三包”。如乙方未按有关技术要求进行生产,或由此引起的质量问题,甲方有权要求退货,并由乙方承担由于质量问题所发生的损失及费用。
五、付款方式
协议生效执行中,乙方给予甲方每笔采购订单____%的货款欠款额度,但每月货款欠款额累计最高欠款额度为 万元,超过最高欠款额度部分欠款,甲方应先付清超额部分欠款;甲方所欠的所有货款必须在20xx年年底一次性结清。
六、配送服务
甲方所需产品每批金额 元以上时由乙方免费送至甲方所在地仓库,其每批金额 元以下时由甲方自行从乙方转交配送经销商 仓库提取。
七、违约责任
1、甲方每月超过最高欠款额度部分的欠款及未按约定期限付款的,由甲方承担延期付款的违约金,违约金以每月5.1‰计算。
2、甲方提供的产品型号规格不准确,导致乙方发错产品的,由甲方承担所有的退货费用及因此引起的损失。
3、乙方所供产品因设计、制造、质量等原因,引起事故,乙方应承担相应的责任,并赔偿相应的经济损失。
八、争议的解决
在履行本协议及具体购货合同过程中,如发生争议,则双方协商解决;如协商不成,由中国国际经济贸易仲裁委员会(上海分会)依其规则进行仲裁。
九、协议生效及其它
1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。
2、本协议有效期至20xx年12月31日,期满后重新协商续约事宜及条款。
3、本协议条款的任何变更、修改或增减,须经双方协商后授权代表签署书面文件,作为本协议的组成部分并具有同等法律效力。
4、协议一式六份,甲乙双方各执三份,每份具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
签订日期:
最新供货合同模板三
甲方(需方):_______________ 乙方(供方):_______________
根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规,甲、乙双方本着“诚实信用、等价有偿、互利互惠”的原则,经友好协商一致,达成如下合同条款,供双方共同遵守。
一、合同标的
第一条 甲方购买乙方供应的________,产品名称、编号或规格、数量、单价、总价等,需单独列表明示。
二、产品质量要求
第二条 乙方供应的全部材料的产品质量按国家质量标准和技术指标执行,无国家质量标准及技术指标的,执行北京振利高新技术有限公司的企业标准。
三、包装、交货、验收及异议处理
第三条 乙方供应的产品包装符合要求
第四条 交货规定
1.交货方式:________。并按下列第( )项执行: (1)乙方送货; (2)乙方代运; (3)甲方自提自运。
2.运输方式:________。
3.运输费:________。
4.装卸费:________。
5.到货地点和接货单位(或接货人):________ 。
6.交货日期:甲方应于实际供货前________日向乙方送达书面供货通知。乙方按照甲方向其送达的书面供货通知中要求的品名、数量及供货时间供货。
7.其他:如甲方所购进的货物出现滞压,乙方同意在货物不影响二次销售的情况下按照甲方的要求给予调货或退货,运输费用由甲方承担。
第五条 材料运至到货地点时,甲、乙双方、工程监理单位及施工单位应根据本合同及书面供货通知的约定,及时对货物进行初步验收,签署检验和验收报告后,将货物交付甲方。甲方如对乙方所供产品质量存有异议,需在货到现场后15日内提出。
第六条 如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。甲方因使用不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。乙方在接到甲方书面异议后,应在_____日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
四、货款及费用结算
第七条 货款及费用的结算方式如下:
现款现货
五、违约责任
第十一条
1、乙方的违约责任
①所供材料质量不符合本合同规定时,乙方应根据甲方的要求负责换货或退货,并承担换货和退货而支付的实际费用;
②乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。多交的部分,甲方如不需要,可以退货,由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_____%的违约金。但因甲方原因或不可抗力除外。
③产品交货时间不符本合同和书面供货通知规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_____%的违约金。
2、甲方的违约责任
①甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的违约金。乙方不同意退货的,甲方仍须按本合同规定收货。
②未经乙方同意,甲方违反合同规定拒绝接货的,应承担货物运输费用,并向乙方偿付拒绝接货部分货款总值 1 %的违约金;
③逾期付款的,每逾期一日,甲方须按未付款项的_____%向乙方支付违约金。
第十二条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝供货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十三条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得相关主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
六、解决纠纷的办法
第十四条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不能解决时向供方所在地人民法院起诉。
七、附则
第十五条 本合同经双方法定代表人或持授权委托书的委托代理人签字或盖章后生效。乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结清后终止。
第十六条 本合同在执行期间,未尽事宜,由甲乙双方协商解决,另行签订书面补充协议。补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十七条 本合同共一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:__________(盖章) 法定代表人:__________ 授权代理人:__________
地址:__________电 话:__________开户银行帐号:__________
乙方:__________(盖章) 经办人:__________ 法定代表人:__________
电 话:__________开户银行帐号:__________
_____年_____月_____日
篇13:食堂大米供货合同
出租方:(简称甲方)
承租方:(简称乙方)
为了促进餐厅的发展,甲方将________学院________窗口承包给乙方,经自愿协商,达成如下协议:
第一条:餐厅位于________学院________楼
第二条:租赁期________年____月____日至________年____月____日止。
第三条:租金按营业额的%.
第四条:乙方租赁窗口后,承租期间的水、电、卫生费、管理费等与租赁标的有关税费由乙方承担,但甲方要为乙方提供各项服务。
第五条:乙方租赁窗口后,只能用作餐饮,不能用作其他用途。
第六条:租赁期间乙方自负盈亏,独立承担各项法律责任。
经营品种:。所经营品种不得与其他班组甲方品种相同(大锅菜除外)。
第七条:承租期间租赁标的物维修、管理由乙方负责费用,风险也由乙方承担。
第八条:乙方租赁期内发生的安全事故、工伤事故、意外损失等人为及自然灾害所造成的损失均由乙方承担。
乙方的过错或租赁期内标的物的损坏、灭失的,乙方负责赔偿。
第九条:合同解除条款:
有下列情形之一的,甲方有权解除合同,由乙方承担违约责任。(押金不退)
1、乙方改变租赁用途的。
2、乙方转租的。
3、乙方拖欠租金的。
4、乙方连续3天没正常开展经营的(放假除外)。
5、乙方违反合同第八条规定的。
6、乙方利用租赁物进行涉嫌犯罪行为的。
有下列情形之一的,乙方有权解除合同:
1、甲方迟延交付租赁标的物达三天以上的。
2、甲方有针对乙方的故意侵权行为的。
第十条:租赁期满,乙方返还租赁标的,物的时间是
设施能正常运行。
第十一条:因非甲乙双方的原因导致本合同不能履行的,互不承担责任。
第十二条:本合同在履行过程中发生争议的,双方可以协商解决,也可直接向法院提出诉讼。
第十三条:开餐前由乙方先支付甲方押金贰万元整,甲方收到押金后应给乙方开具收据作为凭证,合同到期后,甲方无息退还给乙方,具同等效力。
第十四条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜,双方可另行商定,对本合同的变更必须以书面形式为据,否则为越权行为。以上协议双方共同遵照执行。
甲方:
甲方电话:
乙方:
乙方电话:
________年____月____日
篇14:供货合同书范文
装修材料供货合同书
甲方:________________
乙方:________________
供、需双方为实现合同目的,明确双方权利义务,根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规,经双方协商一致达成如下协议。
第一条、产品名称、型号规格、数量、价格(见附表)合计人民币金额(大写):捌拾陆万贰仟零捌拾元整(¥:________元)
第二条、技术标准及质量要求:供方按国家质量标准及供方提供的产品样品及检验报告指标参数生产制造供应给需方,供方保证按质、按量、按时交货。
第三条、商品包装标准:有国家技术规定的,按国家技术规定执行;无国标准家技术规定的,由买卖双方商定。
第四条、产品的交货时间、交货地点、运输方式及费用。
1、交货时间:________________________
2、交货地点:________________________
3、运输方式及费用:________________________
第五条、验收标准及方法:货到工地后,需方按现行国家验收标准及双方认定型号规格及样品为准。供方须向需方提供产品合格证及检验报告。
第六条、对质量提出异议期限:需方对供方产品如有疑问及异议,在15天内以书面形式向供方提出,并负责对货物进行保管。在此期间内,需方有权拒付不符合合同规定的货款。供方收到需方通知后,须派人员到现场处理。否则,即视为接受需方提出的异议和处理意见。
第七条、结算方式及期限:供方发齐货到需方工地经需方验收合格后,需方支付合同货款。
第八条、违约责任。
1、供方所交的产品名称、型号规格、数量、质量等不符合同规定的,应无偿包退、包换、包修;并承担因退货、换货或维修所产生的实际费用。否则,按违约处理。
2、供方因产品包装不符合合同规定,导致货物刮花、破损的,供方应当负责赔偿。
3、供方逾期交货的,应向需方偿付逾期交货的违约金,并承担需方因此所受的损失费用。
第十条、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;如协商不成则按国家法律程序解决。
第十一条、其他。
1、本合同生效履行期间内,双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
2、本合同壹式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章起生效。
甲方:_____________________乙方:_____________________
________年______月______日 ________年______月______日
篇15:图书供货合同
甲方:
乙方:
根据厦门市同安区政府采购管理办公室批复,同安区教育局所属中小学校图书采购项目委托厦门同安新联通贸易有限公司采购招投标中心进行公开招标采购。采购编号:20xx公开-68北京书香学士图书有限公司为该项目中标人。现与用户单位签订供货服务合同,共同信守,一经签订,具有法律效力。图书供货合同如下:
一、甲方根据自己所提供的书目向乙方采购图书一批,具体品种和数量以采购清单为准。福建图创图书管理软件一套,价格:6000元;
二、乙方所供图书必须是国家正规出版物,应符合国家出版部门规定的图书质量,保证所有图书均为正版,否则由乙方承担法律责任和经济赔偿。
三、采购方根据招标文件要求及投标文件的服务承诺,应完全按照用户单位要求供货,不更换不偏离招标文件所规定的图书目录,采用一包一单制供货,供货率达98%,指定图书不足部分,我公司承诺:由采购方指定任一图书经营点选购图书,费用我公司负责,并按投标折扣价结算。
四、采购图书折扣为60%。即按购买图书总码洋的60%付款。
五、交货时间:签订合同后根据征订书目20个工作日内完成图书供货,图书目录供货率98%,剩余部分按中标折扣价与用户协商换书解决。
六、货物验收:甲方收到货物后应及时按自己所提供的书目进行核对验收。经验收合格,应及时签发政府采购验收报告单。
七、售后服务:
1、乙方必须为用户提供MARC格式的机读目录(包含编目数据、条形码、书标),确保编目数据导入应用系统运行稳定,并提供系统进行中的各种咨询服务。同时免费提供图书入库、盖馆藏章、贴条形码、贴书标,并按图书类别提供上架服务,确保书到就可进行借阅。
2、图书供货完成后三个月内,如甲方再发现图书还有质量问题,乙方应无条件给予甲方退换。
八、货款结算办法:甲方图书验收合格后,乙方将学校验收报告单、政府采购中标通知书、合同书、(一式三份)发票汇总送教育局审核办理结算。
九、合同条款如有不详之处,以20xx公开-68招标书内容为准。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:2024橱柜供货标准合同
甲方:_________
乙方:_________
本次团购本着双方自愿的的基础上,达成下列条款:
一、配置及价格
1.柜身:_________板(此种板材价位为_________元/米)
2.柜身:_________板(_________环保等级)(柜体_________板)(此种板材价位_________元/米)
3.背板:_________厘防潮板双面,_________式角码或_________码安装
4.抽屉底板:_________厘_________板,_________式安装
5.门板:_________板(款式颜色多可选)+_________厘高密板+_________封边
6._________封边或_________包边
7.台面:_________(乙方必须出具质量检测报告)
8.拉手:配送96或128孔距多款
9._________地脚
10.门铰:_________
二、配送购件
1._________地脚
2._________炉头拉篮一层
3._________门封边
5._________通风网
6.隐藏式柜内垃圾桶
7._________CM以内吊柜与天花之间顶封板(同柜体颜色)
8.切菜台面内部及切菜下面加底衬
三、团购价
1.吊柜_________元,台面_________元,地柜_________元(柜身:_________板)
2.吊柜_________0元,台面_________元,地柜_________元(柜身:_________板)
3.业主自购不锈钢盆下接加工费_________元/套
4.欧式油烟机顶板_________元/件(同柜体颜色)
5.吊柜上方封板_________MM高以上加收_________元/米
四、金件团购价
1.炉头拉篮:_________元/层
2.调味篮:_________柜~_________柜/_________元,_________柜/_________元
3.米箱:_________元
4.支撑杆:_________元/支
5.抽屉导轨:_________元_________副
6.科立水糟双盆+冷热水龙头+皂液器+沥水篮=_________元(如在此购买不另收安装费)
7.人造石单盆_________元/套,人造石双盆_________元/套,同色盆加_________元/个。
五、操作程序
1.出示本团购协议单(复印件亦可)到门市直接交_________元设计费定金,即可加入团购名单,即可轻松享有高品质的超值服务。
2.提前一天通知设计师上门量尺(订金在设计师上门测量之前都可以无理由退还)。
3.甲方确认设计图、水电图。
4.在甲方根据水电图施工,瓷片等基础工程完工后,甲方再通知乙方设计师复尺。甲方到门市签订生产订生产订货保修合同单,缴纳生产定金_________%,商定安装日期。
5.安装前一天乙方到门市缴清橱柜余款,货款以乙方的收据为准。如需发票,甲方应在签订货单时提出,并加收6%税金。
6.售后服务见订货单相关条款。
未尽事宜,双方协商友好解决。如需其它材料请于门市小姐商定。
以上协议一式贰份,经双方确认,签订生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇17:食品供货合作合同
甲方:
乙方:
甲乙双方在充分理解和信任的基础上,达成如下协议:
1、双方将在采购__________________食品方面建立长期合作关系。
2、乙方所提供食品,必须符合食品质量标准,供货时应出示检验合格证,如无检验合格证,甲方可无条件退货。
3、乙方需保证供货的食品新鲜、安全,如果因质量问题出现食品安全问题,乙方将承担相应的责任。
4、乙方按甲方所需食品时间和数量及时送达甲方,如有特殊情况需提前通知甲方,如未及时通知甲方,甲方可无条件退货。
5、乙方提供甲方食品按市场批发价随行就市,如乙方提供甲方的货品超出批发价格,甲方可无条件退货或提出终止此合同。
6、甲方在送货时需提供食品清单一式两份,一份交给检验员,一份自留,以便结算时核对。
7、甲乙双方已__________为一个结算周期,甲方提供发票给财务人员,经核对后结清货款。
8、本合同期限自______年_____月_____日至______年_____月_____日止有效,有效期满后,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签订新协议书。
9、其他本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
年月日
篇18:买卖合同纠纷
【为您推荐】船山区律师项城市律师宁晋县律师思茅区律师黄梅律师罗庄区律师南湖区律师
如果对管辖权持不同观点,可以向法院提出异议,但这需要通过提交管辖权异议申请书的方式来向法院表达自己的诉求。但出于某种原因有时也会对自己提交的申请进行撤回,这同样也是需要提交撤回管辖权异议申请的。接下来,小编将向大家介绍下撤回管辖权异议申请书如何写。
一、撤回管辖权异议申请书模板
撤回管辖权异议申请书
申请人:_________________中国________________公司,住所地:_________________
负责人:______________________________,职务。
申请事项:请求撤回对人民法院提出的管辖权异议申请书。
事实与理由:
申请人与_____________等道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案业由贵院依法进行审理。诉讼中,申请人曾向贵院提出管辖权异议,现申请人请求撤回该申请。依据《中华人民共和国民事诉讼法》之有关规定,特向贵院提出申请,请求撤回管辖权异议申请书,请予以准许。
此致
_____________人民法院
申请人:_________________中国_____________有限公司
__ 年 ___ 月 ___ 日
二、填写说明
1、标题。
可写为"撤回管辖异议书"或者"撤回案件管辖异议书"或者"撤回管辖权异议书"。
2、申请人和负责人。
本文书的当事人,法律没有做出严格的界定。应当说,原告,被告,第三人以及他们诉讼代理人都有异议权或者委托授权的异议权。
3、填写申请事项时应该注意以下问题:
(1)被告提出反诉的案件,可在本诉称谓后用括号注明其反诉称谓。如:"原告(反诉被告),被告(反诉原告)"。
(2)当事人是自然人的,写明其姓名,性别,年龄,民族,职业或工作单位和职务,住所。住所与经常居住地不一致的,写经常居住地;当事人是法人的,写明法人名称和住所,并另起一行写明法定代表人及其姓名和职务;当事人是不具备法人条件的组织或起字号的个人合伙的,写明其名称或字号和住所,并另起一行写明主要负责人及其姓名和职务;当事人是个体工商户的,写明业主的姓名,性别,年龄,民族,住所;起有字号的,在其姓名之后用括号注明"系……(字号)业主"。
(3)有法定代理人或指定代理人的,应列项写明其姓名,性别,职业或工作单位和职务,住所,并在姓名后括注其与当事人的关系。
(4)有委托代理人的,应列项写明姓名,性别,职业或工作单位和职务,住所,如果委托人系律师,只写明其姓名,工作单位和职务。
4、正文
(1)案由。系被告及第三人提出异议的,应写明何时何法院受理了何案件(即案由),通知异议人提出答辩。异议人在提出答辩的同时,提出对此案管辖权的异议。
系原告提起诉讼后,又提出异议的,案由部分不写,可直接采用信函式。在标题之下,左边顶格写明所递交的人民法院名称,如"
人民法院",下边直接写理由。尾部则不写致送的人民法院名称。
(2)理由。主要阐明现受诉人民法院对此案无权管辖,而应当移送管辖。
当事人在制作管辖异议书时,应当针对现受理案件的人民法院管辖权,依据民事诉讼法及最高人民法院有关司法解释说明人民法院无权管辖。
5、尾部
申请人签名盖章,注明制作本文书的时间。
以上内容介绍了撤回管辖权异议申请书如何写,也告诉大家应该注意的内容。提交撤回管辖权异议申请是法律赋予每个人的合法权益,同时也是在确保司法的公平和公正。撤回管辖权异议申请书代表着自己对之前管辖权确定的认可,保证了接下来案件审理的公正性。
篇19:因合同纠纷诉讼
原告:_______________
地址:_______________
邮政编码:_______________
联系电话:_______________
被告:_______________
地址:_______________
联系电话:_______________
诉讼请求:
1.判令被告赔偿医疗费_______________万元、误工费_______________万元、住院伙食补助费__________元、陪护费__________万元、残疾生活补助费__________元、残疾用具费__________万元、被扶养人生活费__________万元、交通费__________元、住宿费__________万元,共计人民币__________万元。
2.判令被告赔偿精神损害抚慰金人民币__________元。
3.判令被告赔偿参加医疗事故处理的原告近亲属(2人)所需交通费、误工费、住宿费共计人民币__________元。
4.判令被告承担本案医疗事故鉴定费及诉讼费。
事实与理由:
__________年__________月__________日__________点许因背痛,于__________年__________月__________日__________点左右就诊于__________________医院急诊科。到急症科后方出现双脚麻木,继之胸部以下失去知觉、不能运动。
当时诊断:
“1、急性脊髓炎,2、脊髓内肿瘤待排”_________日_________点_________分左右摄胸段CT检查,报告:“T4—T12节段脊髓内连续低密度阴影”,仅予脱水、对症处理。_________日_________时许神内科会诊,读CT:“T4—T12硬膜下高密度影”,诊为:
“1、脊髓硬膜下出血,2、脊髓硬膜下脓肿?”_________日_________时许行胸段脊髓磁共振,口头报告:“颈胸段出血原因待查?”下午_________时许又行颈胸段脊髓磁共振增强扫描,印象:“颈6—胸4段椎管内硬膜外转为性病变,考虑肿瘤可能性大”。将患者收入骨科,入科后患者进一步恶化,经神经外科会诊,转入脑病中心。晚上_________时许行血管造影和脊膜出血栓塞术,确诊为:“硬脊膜外血肿”。_________日_________点_________分,患者方进入手术室行椎板切除血肿清除术。术后行康复治疗。半年来,患者无一点恢复,仍为左胸2,右胸4以下的高位截瘫,断送了患者即将出国深造的美好前途。
此致
_______________人民法院
具状人:_______________
_________年_________月_________日
篇20:合同纠纷答辩状书
答辩人:地址:
法定代表人:委托人:
再有就是检查诉讼主体是否遗漏,是否有误;
此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。
在明显存在上述问题时,不要急于答辩,答辩时在答辩中明确提出异议,往往能事半功倍,即可令对方“败诉”。
因______纸箱机械厂(以下简称_____)诉答辩人加工一案,现答辩人依法答辩如下。
风险提示:制作民事答辩状时,应当围绕原告在民事中叙述的事实和理由进行。
答辩人有权否认对自己不利的“不能成立的”和“无证据证明的”事实。
进而有取舍地阐述对自己有利的,及对方当事人没有提及的事实,特别在一些双方当事人存在“混合过错”或都有违约行为的案件,答辩人更应当注意如何“承认”、如何“反驳”及如何“确立”自己的观点。
从而达到以自己的“事实和理由”和对方的“事实和理由”相抗衡。
一、本案的案由不是“加工合同纠纷”而是“买卖合同纠纷”。
根据规定:加工合同是指承揽人以自己的技能、设备、和劳力,按照定作人的要求,将定作人提供的原材料加工为成品,定作人接受该成品并支付报酬的合同。
而_____提供的合同,表面上写的是《加工定作合同》,但定作人_____并未提供原材料,也未提供加工成品的图纸、验收标准等事项,_____提供的所谓“定作成品”实际上是_____自己生产的产品。
根据《中华人民共和国民法典》第130条之规定,_______与____签订的是《买卖合同》,它们之间发生纠纷的案由应定为“买卖合同纠纷”。
二、答辩人不是本案适格的被告,只能作为第三人参与诉讼。
纵观本案_____向法院提供的合同及,上面没有答辩人的公章,也没有答辩人的法定代表人签名,所以答辩人不是本案适格的被告,但由于_____与_____买卖的设备最终是答辩人使用,故答辩人可以作为第三人参与本案的诉讼。
三、_____提供的产品夸大宣传,是不合格产品,不符合国家和行业的标准。
首先,_____只不过是_____的一个个体工商户,但他在企业介绍时宣传是______公司,号称“重质量、讲信誉”,却连一个完整的企业产品标准都没有。
其次,像_____提供的ysf-d四色瓦楞纸板水性印刷轮转模切开槽机、圆压圆模切机、薄刀分纸机、网纹线等产品,根本达不到质量标准要求。
产品既没有出厂合格证,也没有使用说明书,产品也没有安装调试,人员培训更没有。
最后,答辩人声明,保留向_____追偿因产品质量问题而对答辩人造成的一切经济损失的权利。
综上所述,答辩人使用的虽然是_____的产品,但是与_____签订的《买卖协议》,与_____无关,答辩人付款也是付给_____的,况且款项已基本付清。
_____所写的欠条应由其个人承担,_____应承担其生产的产品售后服务的责任。
恳请法院查明事实,驳回_____对答辩人的诉请!
此致_____人民法院答辩人:___________年___月___日
附:答辩书副本_____份;
证据材料______份。