施工爆破合同山体【汇总四篇】 施工合同(热门20篇)

甲方：_________________公司

乙方：_________________工程有限公司

甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：_________________

二、工程量：约_________________m3

三、工程造价：_________________元人民币

四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_________________%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方：_________________乙方：_________________

甲方代表：_________________乙方代表：_________________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日

甲方：

乙方：

为了发展生产，安全生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在平等自愿，互惠互利的基础上，根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一致意见，定立本合同。

一、工程名称和地址

1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉

2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂

二、承包爆破施工工程的方式和范围

1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许 可证》、《安全生产许可证》及相关证照，同意乙方承包。

2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。

三、合同期限：

承包为一年，从20xx年4月10日至20xx年4月9日止。

四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限

1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆

2、合同期限为一年，因甲方的原因导致乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。

五、甲方的权利和义务

l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。

2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量，提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方及时办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。

3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切安全责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不承担一切安全事故责任。

4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用，并负责爆破区域的人员撤离，安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责，甲方协助，在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。

5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。

六、乙方的权利和任务

1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破

2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。

3、乙方配备1名爆破人员，1名安全人员，2名库管人员，严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，需要乙方增加爆破人员、安全员等，由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报，由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及安全事故责任由甲方承担，乙方概不负责。

4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破安全事故，由甲方承担全部责任。

5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。

6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方承担。

七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的，乙方不承担责任。

八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一致，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。

九、违约责任

1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金20万元。

2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金20万元。

十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必须信守本协议，诚实履行，不得恶意曲解本协议。

本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方(签字)： 乙方(签字)：

开户行： 开户行：

账号： 账号：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

甲方将 爆破施工工程承包给乙方施工，经双方共同协商，现就有关爆破施工事宜确定如下：

一、施工内容： 。

二、工程价格：每立方(自然方即紧方)12.00元，此单价包括钻孔电费。如今后炸材费用出现增减情况，经双方协商后按炸材实际增减的费用，在原承包费上增减承包费。

三、计量方式：

以装药施爆前，甲、乙双方现场实测验收，甲乙双方现场签字认可的《验收原始记录》为准，并以此作为结算依据。

四、付款方式：

1、甲乙双方签订合同生效后，甲方预付乙方工人生活费(确保工人生活费)，该预付款在本合同届满时的总工程款中扣除。甲方需在5～10日前将爆破器材费交给乙方或打入乙方账户。

2、每次爆破后，3～5日内按《验收原始记录》工程量结算清并支付本次所有爆破工程款。若甲方逾期不支付乙方工程款，乙方有权停止爆破作业，甲方并承担乙方损失且按每天5000元赔偿给乙方。

3、不需要继续爆破的，甲方应提前告知，在最后一次爆破前结清乙方所有工程费用并支付给乙方。

五、甲方责任

1、为乙方提供储存爆破物品的库房或临时爆管箱。

2、现场施爆时，派人协助乙方做好警戒工作。

3、为乙方提供册亨县沙坝砂石场有关开采合法性手续或相关资料。

4、为乙方提供生活水电，水电费由甲方支付。

5、协调好沙坝砂石厂周边一切关系，保证乙方在施工作业时不受任何干扰和影响，确保乙方正常施工作业。爆破前、后，协助乙方对周边民房及其他构筑物做好爆安全检查记录、资料收集、检查结果对比，以避免爆破产生不必要的民事纠纷。

6、及时用挖掘机协助乙方排险，清理施工现场的费渣和乙方爆破出的石料，保证乙方现场正常施工作业，使用挖掘机相关费用由甲方承担。

7、甲方对施工现场四周建(构)筑物及地下网管线路等不安全因素作详细的文字记录整理(不安全之处的相关参数要清楚明了)，且向乙方做全面交底，提醒乙方在爆破作业时要注意的事项，甲方对不安全之处要进行提前处理，提供必要的安全防护设施及标志。

8、爆破危险区域设置的安全设施及警戒标志，双方人员都必须自觉维护和遵守不得毁坏。

9、加强对本方施工人员的安全管理工作和安全知识教育，树立安全生产意识，正确使用安全防护用品、设施标志。

10、政府职能部门提出需要甲方完成的工作事项甲方必须尽快完成，若甲方遗误造成工程停工，所产生的责任由甲方承担。

六、乙方责任

1、为甲方作好爆破工程服务、保证甲方砂石用量。

2、负责办理申购炸材工作，承担炸材费用。

3、负责爆破施工机械设备，承担爆破施工机械设备费用、钻孔电费。

4、负责爆破物品储存库房的守卫、管理工作。

5、负责承担本班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员的工资;

6、负责承担本班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员的保险费用;

7、负责对班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员安全管理工作，承担爆破物品的安全使用责任和经济责任;承担爆破施工作业时发生的安全责任和经济责任。

8、1立方以上、机械无法破碎解小的石块需要进行二次解小爆破，由甲方负责钻孔，乙方提供爆破器材。

9、为甲方做好沙坝砂石厂爆破设计服务，不再向甲方提取设计费用。

七、如甲方不按时付清乙方工程款，乙方可立即停止为甲方服务，并拍卖现场石料，作为补偿乙方的工程款。

八、爆破施工合同期限三年，如遇政策性或不可抗拒因素影响，本合同自行终止。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效，双方履行合同条款，如需变更，须经双方协商，任何一方不得随意更改或终止合同，否则违约方按直接经济损失赔偿对方。合同期满，付款清楚后，合同自然失效。

未尽事宜，双方协商处理。

甲方：(章) 乙方：(章)

法人代表：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 法人代表：

甲方：________________

乙方：________________

甲方将_____________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：_________________

一、工程地点：__________________

二、工程量：_______________

三、工程造价：__________________

四、付款方式：_________________乙方设备进场开始_____________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任

(一)甲方责任：_________________

1.负责___________________，以方便乙方_____________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：_________________

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_____________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。以上是委托爆破施工合同模版

甲 方：________________________________

乙 方：___________________________________

甲方承建施工：________________________，乙方负责标段工程石方爆破作业，经甲乙双方协商达成以下协议：

一、合同内容：________________________石方爆破。

二、施工总工期：_______年_______月_____日至_______年_______月_____日，甲方遇特殊情况工期延伸。

三、合同价款及支付方式

本合同采用综合单价，包工包料包安全。石方开炸___________ 每立方米(天然密实方)，单价含机械、打孔、爆破品、安全设施、排险、坡面整修等一切费用，单价不含税金。

甲方每月支付乙方生活费及燃油问题(从工程款中扣除)。剩余款项待工程开炸结束乙方撤离现场年底一次付清。

四、工程量确认

设计图纸工程量不作为甲方给乙方最终结算依据。甲方按乙方实际爆破断面双方现场收方核算计量。

五、甲方义务

1、负责施工边坡放样，要求乙方按设计施工。

2、负责工程开工前的外部协调工作。

3、按期支付工程款项。

六、乙方义务

1、工程开工前，乙方必须购买工程保险。乙方进场必须由正规爆破公司出具施工委托书,乙方具有劳务资质或有劳务资质授权委托。

2、乙方所需爆破品及爆破手续由甲方待办，乙方全面负责爆破施工安全，自行承担一切安全风险。不论出现任何安全事故由乙方全权承担一切经济责任、民事及刑事责任，与甲方无关。

3、负有爆破过程期间，因爆破导致青苗赔偿、过往行人、车辆安全及其他建筑物安全责任。

4、完善各项规章制度，层层落实责任制，责任到人，人员持证上岗。

5、严格按照爆破物品管理规定，做好爆破器材申领、使用、清退等环节的管理工作，做好爆破器材的防盗、防爆工作，确保爆破器材不流失、不被盗、不移作它用。

6、加强日常安全检查，每月对管理的作业人员进行一次安全业务知识培训，培训有记录。

7、全方位加强对爆破器材领用、清退的监管工作，警戒人员由甲方调配，由乙方指挥安排。

8、①乙方必须认真学习和严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》《安全生产法》等相关法规，切实做到学法、懂法、守法。必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。②乙方在实施爆破作业，必须遵守国家有关标准和规范，严格按照爆破作业人员管理制度执行。爆破施工人员一律佩戴安全帽、穿胶鞋，下雨天、大雾天和夜间不得从事爆破作业。③乙方应与甲方通力合作，搞好业务工作上的协调，接受业主、公安安全检查。

七、特殊约定

1、施工期间乙方不服从甲方的质量、进度、安全等管理(以甲方文件为依据)，甲方按与乙方约定所处罚款从工程费用中扣除。。

2、乙方所开炸的石方，无出售、转卖权，可利用石方由甲方合理支配，必须服从甲方统一管理，否则甲方所处罚款乙方无条件承担，罚款从工程费用中扣除。

八、合同纠纷解决

1、双方协商解决。

2、双方协商不一致，由施工地县级人民法院裁决。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，合同款项结清后自行废止。

甲 方 ：___________________________ 乙 方：___________________________

代表人：_________________________ 代表人：________________________

__________年___ 月___ 日___________ 年____ 月____ 日

甲方：______________公司

乙方：______________

甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、 工程地点：_____市梅林原深华石场内。

二、 工程量： 约_____立方米。

三、 工程造价：_____元人民币。

四、 付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_____%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、 甲乙双方责任：

(一) 甲方责任：

1. 负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。

2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二) 乙方责任：

1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2. 负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

3. 作业人员持证上岗。

4. 加强安全警戒工作。

六、 违约责任：

1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。

2. 甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、 本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

甲方：

乙方：

甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程，为了确保优质安全的完成施工任务，本着平等、自愿、公开和诚信的原则，甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商，达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。

2、工程地点: 宜都市枝城镇梁家畈村。

3、工程质量标准：按业主、监理、项目部的要求执行。

二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法

1、工程承包范围：该项目部分石方爆破的钻孔。

2、工作内容：乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、安全管理、设备迁移等工作。

3、承包方式：钻孔机械、材料由甲方提供，实行包工不包料的单价承包，单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本项目建设期内不予调增和调减。

4、合同价：

(1)直径Φ90规格钻孔，1.8元/米(每米壹元捌角整)。

5、付款方法：当月的合同款在下个月支付，支付额度为80%。余下20%在工程竣工验收后支付。

三、工程量核算与确认：

1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算，并经签字确认。

四、工期

1、开工时间：20xx 年9月5日。

2、竣工时间：20xx年3月31日。

3、在施工过程中，如遇到下列情况则工期顺延：

(1)业主认可的工期延误;

(2)甲方原因造成工期延误。

4、乙方每天根据甲方施工进度安排，向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工计划和用药计划，并按计划施工。

5、乙方因人员不足和不能按计划施工，影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其2日内调整人员，保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失，并不予乙方办理结算。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任：

(1)甲方驻现场全权代表人王同兴 ，全面履行本合同内各项要求。

(2)在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。

(3)负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工等要求。

(4)负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。

(5)对于乙方不服从甲方的合理安排，对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。

(6)负责提供机械、燃油、易损件，并对设备正常维修。

2、乙方责任：

(1)乙方驻施工现场全权代表人 ，代表乙方履行本合同约定的权利和义务。

(2)乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失。

(3)乙方工人必须身体素质和技术水平满足工程施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。

(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场，且必须保证人员稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安排的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。

(5)所有物质的管理、防盗和安全由乙方全部负责。

(6)必须服从甲方的统一管理，自担风险，自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等、满足协议要求。

(7)乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经取得相应资质和上岗证。

(8)乙方必须严格遵守安全生产作业规程，按照甲方的要求，在确保安全的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

(9)乙方必须加强设备的保养和管理，因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故，其损失全部由乙方赔偿。

六、合同终止

1、在施工中发生以下情况时，甲方有权终止本协议，乙方不得拒绝，并

a、 乙方没有履行本项目关于人员，设备保养和操作，进度的强制性要求，又不接受甲方管理规定的。

b、 乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。

d、乙方已不具备继续施工能力，或乙方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。

七、其它

1、合同文件及附件：本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种项目部下达的会议记要、协议。

3、争议解决：首先友好协商，协商不成向宜昌市仲裁部门申请仲裁。

4、本合同一式二份，甲乙双各执一份，双方签字后生效。

5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

爆破施工技术是工程施工中常用的一种技术,对于工程施工进度和成本有着较大的影响。土石方爆破施工合同是怎样的以下是小编为大家整理的土石方爆破施工合同范文，欢迎参考阅读。

土石方爆破施工合同范文1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务及经济责任，经双方协商一致，订立本合同。

第一条：工程名称：____省闽江女子监狱平整场地石方爆破工程。

第二条：工程地点：____县____镇南屿桐南村女子戒毒所。

第三条：工程范围：平整场地爆破按土零起为标高，工程量按现场测量为准。每立方米单价为1

3.5元正。

第四条：合同工期：总爆破方量在____月内(除不可抗拒自然灾害除外)季节期间工期顺延。如方量超出部分工期继续顺延。

第五条：乙方机械设备进场施工，甲方先付五万元正，工人住宿甲方提供。

第六条：火工材料按物资局定价提供，配送乙方负责。四员证、监理费用由甲方全部负责，费用与乙方无关。柴油甲方提供，每升按市场价结算。工程结束扣回。

第七条：付款与决算：按工程进度款付85%，中途乙方机械购配件和工人生活费用甲方先预付。工程完成后扣回，施工结束甲方七天内付清尾款。

第八条：甲方在施工爆破后的出方量，乙方必须在当天及时将出方量清理干净。如因乙方没能及时把当天的出方量及时清除而导致甲方无法正常施工。乙方须补贴甲方包括伙食费每人每天200元，潜孔钻每天每台元

第九条：乙方必须让挖掘机配合甲方清理当天的道路以及场地保证甲方正常施工。

第十条：在爆破施工现场，万一与周边的群众发生纠纷而导致机械受损，乙方须按照

第八条进行处理赔偿。机械维修费用由乙方承担。

第十一条：乙方必须每天提供甲方炸药和导爆管雷管，具体数量由甲方决定后通知乙方。

第十二条：其他事项：

1. 本合同未尽事宜，双方协商解决。

2. 附件作为本合同的补充，具有同等法律效力。

3. 本合同一式两份甲乙双方各执一份。

4. 本合同经双方单位及代表签字盖章后生效。

5. 工程结束七个工作日内款付清，本合同作废。

补充协议;

1. 经甲乙双方协商。以上误工所产生的误工费，由甲方一次性补贴人民币伍万元整。乙方潜孔钻进场，甲方既当日先付贰万元整。余下叄万元须在十天内返还乙方。

2. 乙方机械设备进场，如在产生与当地村民发生纠纷而导致停工，甲方须每天每台补贴乙方机械设备费用叄仟元仟整，工人工资伙食每人每天叄百元整。

3. 甲方须满足乙方每天所需的火工材料，让乙方施工正常。

4. 乙方正常施工，春节前全部开炸结束。而甲方无法清运结束。甲方须在乙方开炸完成后将工程款全部付清。

5. 甲乙双方以信誉为准，说一不二，承担责任。不能在推脱业主工程款未到账户。务必要还款。

6. 本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

土石方爆破施工合同范文2

甲方：

住址：

法定代表人：

乙方：_________________________________

住址：

法定代表人:

位于_______________________________项目的土石方施工工程由本合同甲方承包，乙方是具有土石方爆破施工资质的主体。现甲方欲将该项目土石方工程的土石方爆破施工工程发包给乙方，现双方就土石方爆破事宜平等、自愿的基础上协商一致，共同达成如下协议：

一、工程地点：_______________________________。

二、工程量：工程量约为_____方，最终以实际爆破方量为准。

三、工期：以甲方施工进展和甲方指定为准。

四、工程单价：甲方按照 元方支付乙方，乙方爆破方量按照_____________计算。

五、结算方式： 乙方施工满一个月，甲方按照乙方完成方量的80%结算并支付工程款，以后双方根据月工程进度，月结一次，甲方根据乙方当月完成的实际方量按80%结算并支付工程款。余款在工程完工后甲乙双方结算之日起____日内支付完毕。

六、甲乙双方责任

(一)甲方责任：

1、负责爆破施工的技术、质量管理全部工作。

2、在合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。

3、负责对乙方安全、环保交底。

4、负责劳务费拨付和工程结算。

5、对爆破产生的石料享有所有权，有权进行支配和处分。

6、负责现场指导，督促乙方劳务人员。

7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证，乙方必须严格管理其施工人员，合理采纳甲方的建议。

2、乙方必须执行公安机关的管理规定，严格按照操作规程及甲方要求进行施工。

3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责(围墙护栏除外)，上述物品必须满足施工要求。

4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场，并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。

5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人，因工作特殊，其负责人员不得擅自离开工地。

6、乙方在施工过程中，其员工发生工伤事故，由乙方承担相关赔偿责任。

7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的

第三方造成损失的，由乙方承担赔偿责任呢。

8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班，因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。

9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理，如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。

10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图，并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。

七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护

1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定，在甲方指导下做好环境保护工作。

2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作，如因乙方原因造成上述损失的，乙方应当承担赔偿责任。

八、违约责任

1、乙方不服从甲方管理和安排，不听从甲方调度，发生安全事故，甲方有权解除合同，具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。

2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定，甲方有权解除合同并不承担任何责任。

3、乙方更换施工人员的，更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质，否则，甲方有权解除合同。

4、甲方按约定结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的，乙方不承担责任。

6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划，乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求(原则上不突破计划)应提前一天通知，乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的，按照每天_____元赔偿甲方损失。

九、其他约定

1、乙方向甲方承诺，乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照，并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。

2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的，由乙方委托相关资质的部门进行鉴定，因不可归咎于乙方责任的，乙方不承担责任。

3、因施工导致村民阻工的，如因甲方过错造成停工5天以上的，由甲方承担相关损失，如非甲方原因造成的损失，甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的，双方各自承担自己损失。

4、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十、本合同一式肆份，双方各执二份，经双方签字盖章生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

土石方爆破施工合同范文3

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此，甲方聘请乙方进行爆破施工，并就相关事项在平等自愿的基础上，通过充分协商，双方达成一致意见，同意签订合同条款如下：

一、工程概况

1、工程名称： 高速公路 爆破工程;

2、工程地点： 。

二、工程内容、工期及计量方式

1、工程内容：土石方松动爆破;

2、工期：201________年____月____日至201________年____月____日，总工期 天(遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延);

3、计量方式：以实测的爆破方量为准

三、爆破单价及付款方法

1、爆破单价(不含税)：双方约定爆破单价计人民币 元 3;

2、付款方式：

⑴甲乙双方签订本合同时，甲方付给乙方进场费 万元整;

⑵完成50%爆破工程量时，甲方再付给乙方 万元整;

⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。

四、质量及安全

(一)工程质量

1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关的法律、法规进行爆破作业，保证在安全的前提下按时完成爆破任务;

2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时监督检查。

(二)安全管理及责任

1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的《爆破安全规程》施工，杜绝发生爆破安全责任事故;

2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全;确保工程验收合格。

(三)爆破机械、爆破器材购买及管理

1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前， 必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识;

2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理，保证爆破器材安全。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、按合同规定及时支付工程费用;

2、负责施工全面指导工作;

3、乙方进场前，甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作(此间产生的费用由甲方承担)，为爆破施工创造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担;

4、甲方做好爆破前后的安全防护措施，如爆前检查作业面有无危石、做好支护、抽水及爆后通空等工作。

(二)乙方责任

1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;

2、结合本工程特点，制定合理、可行的爆破施工方案;

3、乙方必须服从甲方的整体工作安排，听从甲方管理人员的正确指导，爆破施工作业必须满足甲方施工总体进度及质量要求;

4、爆破有害效应控制在安全范围，确保周围建筑安全和人身安全。

六、其他

1、本协议经双方签字后生效;未尽事宜双方可另行协商确定;

2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力;

3、本合同自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

甲方： 项目部

乙方：

甲方施工的华电望亭至无锡供热管网工程，涉及到部分桩基工程交由乙方进行施工作业，双方为了贯彻安全第一，预防为主的方针，确保人员和设备不受损害，特签定本作业安全协议。

1、乙方进场的打桩机械，各种安全设施必须齐全、完整、性能良好，操作人必须持证上岗，严格遵守本岗位的操作规程，及时了解和掌握自己的作业环境，认真执行所制定的措施方案，由于违章导致机械设备、人身事故或影响工程进度，均由乙方负责。

2、乙方应经常对打桩机各部件、安全系统进行检查，确保运转正常，提供相关部门检验鉴定合格证和操作人的上岗证复印件。

3、作业区应设明显的禁行标志或警戒线，有专人监护。在施打过程中，操作人必须离桩锤中心5米以外见识，配合操作人员应离机10米以外。

4、严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行，起重臂下不得站人。

5、因所处的工作位置在河面上，配额和作业人员时刻都不能有疏忽，夯锤下落后，当吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人不得提前进入该区域挂钩，严禁挂钩人站在锤上随锤提升，参施人员都必须正确佩戴安全帽，高处作业2米以上用好安全带，当班期间严禁饮酒。

6、甲方负责相关事宜的协调，双方就安全、质量均应服从业主、监理等单位的监督，注意做好对地下管线、路面路牙周围绿化的保护。

7、乙方负责机械进退场装卸车及运输途中的安全。

本协议一式两份，经代理人签字盖章生效，共同遵照执行。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

日期： 日期：

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-_________)及公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(GA991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循“平等自愿、公平诚信”的原则，经协商一致，现就 爆破 施工承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容及承包方式：

1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。

2、乙方爆破承包的方式为：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。

3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)

四、工程单价及工程量：

1、工程综合单价：石方爆破包干单价为人民币￥ 元/m3(不包含发票税金);

2、工程量：爆破方量暂定 3。

3、工程量计量：根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准，实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。

五、爆破工期：

1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块政府批文手续后15个工作日，。

2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期，(工期为 年.即 个月)，组织施工人员及机械设备进场，。

六、结算方式：

1、合同签订乙方办理完成(公安部门批复同意批文)审批手续后 的七日内,甲方向乙方一次性支付人民币壹拾(￥：100000.00 )万元整, 作乙方爆破方案设计及请专家等费用.

2、该工程项目开工后，乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认，甲方在三天内审核完毕，本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号，剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。

3、和办理完毕爆破施工审批手续后，贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(￥：200000.00 )元整，作为预付乙方订购前期火工品款，预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。

七、甲方责任与义务：

1、指派( )为甲方驻工地代表，负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的爆破施工手续审批。

2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面，甲方应及时装运清走，以保证后续爆破施工的工作面。

3、掌握有关信息，如清运人员发现未爆的爆炸物品，要及时向乙方通报，乙方将按规定进行处理。

4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运，定保乙方正常施工.

5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。

6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责)，主要负责监督每次爆破进行测震，测震数据存档，确保爆破震动达到国家标准。(如下表)

爆破震动安全允许标准表

序

号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)

1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5～1.00.7～1.21.1～1.5

2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a2.0～2.52.3～2.82.7～3.0

3钢筋混凝土结构房屋a3.0～4.03.5～4.54.2～5.0

4一般古建筑与古迹b0.1～0.30.2～0.40.3～0.5

5水工隧道c7～15

6交通隧道c10～20

7矿山隧道c13～30

8水电站及发电厂中心控制室设备0.5

9新浇大体积混凝土d：

龄期：初凝～3d

龄期：3d～7d

龄期：7d～28d

2.0～3.0

3.0～7.0

7.0～12

注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。

注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室爆破

a 选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。

b 省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。

c 选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。

d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。

本工程爆破震动主要考虑按一般砖房及一些非抗震的大型砌块建筑物，允许振速为2.0cm/s～2.5cm/s, 应综合考虑村民的承受能力，选取V=1.0cm/s。V=K(Q1/3/R)a

Q=R3(V/K)3/ a

其中K取160，α取1.68，则计算出取大的单响药量Qmax和距离的关系表。

R(m)

50

60

70

80

90

100

110

Qmax(kg)

14.5

25.0

39.7

59.3

84.5

115.9

154.2

R(m)

120

130

140

150

160

170

180

Qmax(kg)

200.3

254.6

318.0

391.2

474.7

569.4

675.9

符合上述要求。

8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50平方做食堂和住宿临设设施。

八、乙方责任与义务：

1、指派( )为乙方代表，负责管理爆破安全作业的管理，负责爆破方案设计，办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材，同时，爆破施工过程中所需的材料，均由乙方自行购买并承担全部费用。

2、本合同签订后，应组织好施工人员和机械设备进场，并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中，乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥，接受监督及检查，确保安全生产。

3、负责并按时足额发放工人工资，为爆破人员购买相关保险和劳保用品。

4、严格遵守《爆破安全规程》和公安机关关于爆破安全管理的规定，负责爆破安全，如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。

5、负责教育员工服从甲方统一安排，安全文明施工。

6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)，负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

7、乙方施工中一定按照公安审批通过安全评估单位评审方案施工，如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。

8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质，参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。

10、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的，由乙方承担一切安全责任。

11、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全不到位而引起的安全事故，其一切责任由乙方自行承担;

九、安 全：

1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工，不得违章操作，在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。

2、若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时，甲方可以代行支付，所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。

3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。

4、在施工期间，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工。

十、违约责任

1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的，乙方同意甲方逾期三十天，超过三十天的，每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。

2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的，乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。

十一、其 它：

1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及政府的法律法规等)造成工程停工或延期，双方本着互谅的原则，互不追究责任。

2、履行本合同期间发生争议，可友好协商解决;如协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

3、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执一份、两份交公安机关审批备案，自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜，经双方协商达成谅解备忘录，谅解备忘录作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。

甲 方(盖章)：

签约代表：___________

签订日期：_______年____月___日

乙 方：(盖章)

签约代表：___________

签订日期：_______年____月___日

发包人(全称)： (以下简称“甲方”) 承包人(全称)： (以下简称“乙方”) 签订时间：20xx年____月____日

签订地点：

经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

1、工程概况

1.1工程名称：;

1.2工程地点： ;

1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

1.4爆破工艺：岩石松动爆破。

2、承包范围

2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;

2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

2.4爆破总量为：以双方实测量为准;

3、合同工期

3.1合同工期总日历天数为：壹年;

3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;

3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。

4、工程质量及计量标准

4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。

4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

5、合同价款及支付方式

5.1合同价款：

本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

(大写：玖元伍角/立方米)

5.2合同价款支付：

发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：

5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。

5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

6、双方责仸与义务

6.1发包人责任义务

6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)

6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。

6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。

6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。

6.2承包人责任义务

6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。

6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。

6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。

6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。

6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险

6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。

6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

7.1施工合同书

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、违约责仸

8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责

9、其它约定：未尽事宜，协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份，双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)

现场负责人： 现场负责人：

联系电话： 联系电话：

帐 号： 帐 号：

年 月 日 年 月 日

甲方：_________

乙方：_________

甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：_________

二、工程量：_________

三、工程造价：_________

四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1.负责_________，以方便乙方_________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围及内容： 工程松动爆破工程(石方爆破)

四、承包方式：包工包料

五、合同工期

1、开竣工日期：20xx年 月 日~20xx年 月 日

2、施工期间如遇自然灾害等不可抗力，经甲方工程部及项目负责人签字认可后，工期可相应顺延。

六、合同价款

1、本合同工程总价款依据实际自然方量乘以单价。(含土方与石方)

2、本工程单价为：松动爆破每立方米柒元伍角正(7.50元/m³)。

3、工程竣工后工程量按实结算，本合同所列单价包含人工费、材料费、间接费、利润等的全费用单价，不含税收。

4、施工期间若涉及合同外工程变更及增加工程量的，须报甲方工程部门同意方可施工。合同外变更工程量发生七日内必须上报甲方工程部及项目负责人签字确认，否则甲方有权不予认可。

5、合同一经签定，受市场价格变化影响，如遇炸材、油料等涨价，按市场标准进行调差。

七、付款方式

工程施工期间，甲方每一个月结账一次。乙方每月25日向甲方申报工程进度，经甲方审核后，按乙方完成上个月工程量的 %付款，每次付款日期为第二个月的5日之前。工程完工后，剩余尾款在工程结束之日起天内付清。

八、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式通知三日内组织人员、机械进场，甲方安排人员对乙方进行技术交底。乙方按工程进度需要配置爆破员和安全员。爆破员、安全员必须持证上岗，有爆破员证、安全员证及相关手续。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工。接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求提出整改措施报甲方审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。若乙方明显无力按约定工期完工，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到甲方退场通知的十日内无条件退场，并且按已完合格工程量的 办理工程结算。

3、乙方施工所需所有机械设备、使用工具，均有乙方根据甲方下达的任务进行合理配置自理，乙方承担自己所组织的人员、机械油料燃油、炸材、维修及以上人员的食宿等一切费用。

4、如遇特殊天气、炸材断货等特殊原因造成工期延误的，需甲方签字认可。

5、如因甲方原因造成工期延误，一切损失由甲方负责。

6、如因乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。

九、安全及文明施工

1、合同签订后，乙方将应投入的人员，包括合法证件，特殊工种上岗证报甲方审查、备案。

2、乙方要对进场施工工人进行安全三级教育，不准在施工现场出现打架斗殴、偷盗现象及违法行为。

3、对施工安全负责，由于施工过程防护措施不当，有效范围外的爆破飞石造成人身生命或财产损害，乙方须承担全部经济和法律责任。有效范围外的爆破震动造成人身生命或财产损害，乙方须承担全部经济和法律责任。因不按国家安全操作规程施工造成的施工人员伤亡或炸材流失现象的发生，由乙方自行负责。

4、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

5、乙方严格遵守和执行上级主管部门及当地政府对施工队伍管理的有关规定，做到标准化管理，文明施工。

十、技术要求

1、乙方必须按甲方提供的数量、数据要求进行爆破。爆破后的石块，如过大导致机械无法破碎，乙方需配合对大块岩石进行爆破解小。

2、乙方按甲方测量放样的数据进行爆破，如果有不明之处须问清楚再施工。边坡部分施爆后，要使坡面大体平整。

在露天矿山开采的过程中,爆破钻孔质量直接影响到爆破的效果,对于爆破钻孔施工合同你了解多少以下是小编为大家整理的爆破钻孔施工合同范文，欢迎参考阅读。

爆破钻孔施工合同范文1

甲方：

乙方：

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《民法典》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：河北XX公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点：河北XX公司院内。

三、工程范围：钻孔(钻孔直径80)。

四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款：

钻孔：包干价32元。

工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

七、付款方式：

本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。

4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担;

5、乙方必须按照国家施工规范施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担;

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理;

9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

爆破钻孔施工合同范文2

甲方：

乙方：

甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程，为了确保优质安全的完成施工任务，本着平等、自愿、公开和诚信的原则，甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商，达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：____市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。

2、工程地点: ____市枝____镇梁家畈村。

3、工程质量标准：按业主、监理、项目部的要求执行。

二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法

1、工程承包范围：该项目部分石方爆破的钻孔。

2、工作内容：乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、安全管理、设备迁移等工作。

3、承包方式：钻孔机械、材料由甲方提供，实行包工不包料的单价承包，单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本项目建设期内不予调增和调减。

4、合同价：

(1)直径90规格钻孔，1.8元米(每米壹元捌角整)。

5、付款方法：当月的合同款在下个月支付，支付额度为80%。余下20%在工程竣工验收后支付。

三、工程量核算与确认：

1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算，并经签字确认。

四、工期

1、开工时间：________年____月____日。

2、竣工时间：________年____月____日。

3、在施工过程中，如遇到下列情况则工期顺延：

(1)业主认可的工期延误;

(2)甲方原因造成工期延误。

4、乙方每天根据甲方施工进度安排，向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工计划和用药计划，并按计划施工。

5、乙方因人员不足和不能按计划施工，影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其____日内调整人员，保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失，并不予乙方办理结算。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任：

(1)甲方驻现场全权代表人王 ，全面履行本合同内各项要求。

(2)在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。

(3)负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工等要求。

(4)负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。

(5)对于乙方不服从甲方的合理安排，对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。

(6)负责提供机械、燃油、易损件，并对设备正常维修。

2、乙方责任：

(1)乙方驻施工现场全权代表人 ，代表乙方履行本合同约定的权利和义务。

(2)乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失。

(3)乙方工人必须身体素质和技术水平满足工程施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。

(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场，且必须保证人员稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安排的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。

(5)所有物质的管理、防盗和安全由乙方全部负责。

(6)必须服从甲方的统一管理，自担风险，自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等、满足协议要求。

(7)乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经取得相应资质和上岗证。

(8)乙方必须严格遵守安全生产作业规程，按照甲方的要求，在确保安全的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

(9)乙方必须加强设备的保养和管理，因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故，其损失全部由乙方赔偿。

六、合同终止

1、在施工中发生以下情况时，甲方有权终止本协议，乙方不得拒绝，并立即退场。

a、 乙方没有履行本项目关于人员，设备保养和操作，进度的强制性要求，又不接受甲方管理规定的。

b、 乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。

d、乙方已不具备继续施工能力，或乙方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。

七、其它

1、合同文件及附件：本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种项目部下达的会议记要、协议。

3、争议解决：首先友好协商，协商不成向____市仲裁部门申请仲裁。

4、本合同一式二份，甲乙双各执一份，双方签字后生效。

5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

爆破钻孔施工合同范文3

甲方： (身份证号： )

乙方：

乙方将 钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《民法典》等有关规定，本着平等、自愿、公开、诚信的原则，签订如下协议：

一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式

1、工程承包范围：露天开采爆破的钻孔。

2、工程承包内容：甲方负责布孔、钻孔等工作。

3、承包方式：乙方负责勘察指定爆破作业场地，孔X设计，提供水、电等必要实施，其它如钻孔的机械设备，技术人员，燃油费等均由甲方负责。

4、合同价：直径∮90规格钻孔，包干价18元米，以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)

5、付款方式：工程款预计为 元。每次钻孔后由乙方派人进行验收，合格后双方签字予以确认，月底累计按合同价计算进行结算。

二、合同期限

1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。

2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。

(1)业主认可的工期延误;

(2)乙方原因造成的工期延误。

3、甲方每天根据乙方施工进度安排，向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划，并按计划进行施工。

三、甲乙双方责任

(一)甲方的主要职责

1、甲方不得将工程转包或承包给他人，否则乙方有权无条件终止本合同，并由甲方承担由此造成的全部经济损失。

2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后，按时组织人员进场，且必须保持人员情绪稳定，保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务，服从乙方的统筹安排，统一调动。

3、必须服从乙方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责，乙方不负担任何责任。

(二)乙方的主要职责

1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育，并进行监督检查。

2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底，向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。

3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查，在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时，乙方有权命令

甲方限期整改直到满足要求为止。

四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方答案后生效。

五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就营盘水大黑山露天煤矿土石方剥离施工，甲方同意将土石方剥离工程及煤区开采工程交给乙方全面施工，为明确的双方权利和义务，现将有关事项达成以下条款：

一：工程施工名称：营盘水大黑山露天煤矿土石方剥离

二：施工地点：温都尔勒图

三：工程内容：

露天煤矿土石方挖、装、运、推平、回填。

四：施工期及施工量 ：

工期为5年，工程面积6平方公里，工程量约 亿立方 五：施工标准：按甲方提供的资料方案乙方施工，乙方接到甲方的进场通知后，三日内设备必须进场。

六：单价：

1、0至1公里挖、运、平，税后价每方70米基价，超出深度基数，价格另计，回填每方税后价 元，乙方负责把煤矸石运送到甲方就近料场，每方税后价元，乙方负责取煤装运煤车，如甲方需要把煤运到就近料场，每方税后价 元。

2、甲方提供的柴油均以当地石油公司价格为基准，甲方所提供的火

工以及当地爆破公司的价格为基准。

七：承包方式及其它事项：

1、 工程总承包：包工、包料、包安全、保质量 甲方根据乙方制定的施工方案，按月下达生产指令 工程施工安全管理办法待乙方进场后，根据实际情况，由 甲乙双方共同签署《土石方剥离工程施工安全管理制度》

2、 乙方必须严格遵照煤矿三大安全规范和甲方提供的质量、安全标准施工

3、 乙方必须把超过20公分的煤炭、煤矸石剥离，如未按照甲方的要求浪费资源未剥离，乙方愿意承担甲方的相应处罚。

八：付款方式：车辆进场后1 5天内工程量的款项作为项目质量保证金，工程验收合格后一次性结算清。每月15日为结算日，当月20日前结算全额工程款，每月15日为验收期，由双方工程技术人员实际结算，以双方工程技术人员确认方量为依据。

九：如果在施工中遇到水涌、流沙、石灰岩、液岩等，需要爆破及相关所发生的费用按双方协商定价。甲方负责协调上级部门检查，处理好和周边政府及老百姓的关系。甲方负责提供临建场地并负责联系水源、电源。甲方应协助乙方搞好施工现场的安全管理和监督。

十：停工补偿

1、由于政策和不可抗拒因素造成的停工不予补偿。

2、因甲方原因造成停工，三日内不予考虑，如果连续停工超过三日，甲方补偿乙方的设备和人员工资，挖掘机每天每台2500元，装载机每天每台1500元，运输车(标体)每天每台1000元，人员工资每人每天150元。

3、甲、乙双方发生争执时，乙方私自停工或乙方施工途中无故退场给甲方造成的经济损失由乙方承担。

十一：乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。爆炸物品由甲方提供、保管;乙方专职爆破员请领由专人负责，严禁违章操作， 严格按照《爆破物品使用管理条例》执并行。

十二：乙方施工的工程款，如不能按期支付，甲方每天按工程款的3%作为违约金支付乙方。

十三：合同终止

1、 乙方需终止合同时，必须提前一个月提出书面申请，经甲方同意后办理相关手续，如未经甲方同意乙方单方面终止合同，甲方有权扣留乙方工程款，不予支付。

2、 甲乙双方工程款结清合同自动终止。

十四：本合同一式四份，双方各执两份，本合同双方签字盖章生效。

十五：合同执行中产生的合同纠纷，由双方协商解决，如协商解决不成，由当地人民法院诉讼解决。

甲方：签字盖章

乙方：签字盖章

签订时间：

发包人(全称)： (以下简称“甲方”) 承包人(全称)： (以下简称“乙方”) 签订时间：20xx年____月____日

签订地点：四川省广元市

经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

1、工程概况

1.1工程名称：;

1.2工程地点： ;

1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

1.4爆破工艺：岩石松动爆破。

2、承包范围

2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;

2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

2.4爆破总量为：以双方实测量为准;

3、合同工期

3.1合同工期总日历天数为：壹年;

3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;

3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。

4、工程质量及计量标准

4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。

4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

5、合同价款及支付方式

5.1合同价款：

本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

(大写：玖元伍角/立方米)

5.2合同价款支付：

发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：

5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。

5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

6、双方责仸与义务

6.1发包人责任义务

6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)

6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。

6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。

6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。

6.2承包人责任义务

6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。

6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。

6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。

6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。

6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时，承包人必须采取相应的保护措施，并对周边人员进行撤离安置。

6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。

6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

7.1施工合同书

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、违约责仸

8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工，必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故，责任由发包人承担。

9、其它约定：未尽事宜，协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份，双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)

现场负责人： 现场负责人：

联系电话： 联系电话：

帐 号： 帐 号：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：

4、工程量：

二、工程内容及工期

1、工程内容： 岩石爆破、碎渣清理(不包括碎渣运输)。

2、工期：20xx年 月 日-20xx年 月 日

三、工程造价及付款方法

1、爆破单价：经双方协商，按综合单价 元/m3 计价;综合单价包括乙方办理爆破物品使用许可证、火工品等材料的购买、运输、保管等，人工费、机具费、水电费、油料、风险、利润、税金及爆破试验等一切与爆破相关的费用;

2、付款方式：若乙方爆破工作顺利完成，按实际完成的爆破方量结算后7天内一次性付清;

3、工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，均按合同单价进行

四、工程量核算与确认：

1、爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认;

2、施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价不变;

3、实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。

五、质量、安全及验收：

(一)、工程质量：

1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作;

2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。

3、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于800mm。

(二)、安全管理及责任：

1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工。

2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。

3、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理：

1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具，乙方在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;

2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!

六、双方责任

(一)、甲方责任：

1、按合同规定及时支付各种款项;

2、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高;

3、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;

(二)、乙方责任：

1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;

2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案;

3、负责办理爆破方案审批手续;

4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;

5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。

6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。

7、每次放炮后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工;如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由乙方负责;

七、附件：

1.本协议经双方签章后生效。

2.本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3.因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

甲方(盖章)： 乙方(盖章) ：

授权代表(签字)： 授权代表(签字)：

年 月 日

甲方：

乙方：

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南昌江核电站3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目石方爆破事项，经双方友好协商，订立本合同。

一、工程项目：海南昌江核电站3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目。

二、工程地点：海南昌江。

三、工程量：工程量约。

四、工期：约 个月。

五、承包内容：排水竖井基坑及隧道开挖石方爆破技术服务。

六、付款方式：合同签订，甲方付乙方 元作为本项目前期费用;甲方每月付给乙方2。6万元爆破服务费。

七、双方职责：

甲方职责

1负责处理协调与业主的关系，确保施工正常进行。

2负责项目的报批手续及相关费用。

3负责爆破器材购买、贮存、配送等全部费用。

4负责施工安全，若发生安全事故由甲方负责。

5按时付给乙方爆破服务费。

6负责乙方爆破人员的食宿。

7严格按乙方制订、由公安部门批准的爆破方案施工。

乙方职责

1负责提供爆破资质，制订爆破方案。

2服从甲方管理，遵守施工现场各项制度。

3乙方派1—2名技术人员到本项目，将本单位现场人员名单、身份证、资质证书复印件，在开工前报甲方审查，有犯罪记录人员不得进入本工程。

4负责爆炸物品报批、购买，并派专人管理，并按甲方所需的爆破器材及时配送到现场，爆破完成后，将剩余的炸材退回仓库。

八、本协议未尽事宜，双方共同协商解决。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方严格执行。

十、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，施工完成此协议自行失效，并具有法律效力。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司

乙方：张桂林

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。

三、工程范围：钻孔(钻孔直径80mm)。

四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款：

1、钻孔：包干价32元/m。

工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

七、付款方式：

本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。

4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担;

5、乙方必须按照国家施工规范施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担;

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理;

9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

甲方：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司

代表：

乙方：

签订日期：20xx年4月25日

甲方：______________公司

乙方：_____工程有限公司

甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：_____市梅林原深华石场内。

二、工程量：约_____立方米。

三、工程造价：_____元人民币。

四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_____%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

（一）甲方责任：

1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

（二）乙方责任：

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

经双方协商一致，甲方将园林绿化工程劳务承包给乙方，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

1、工程地点：

2、工程内容：附图中A、B、C三块地块翻土、清理石子、土地平整、消毒、播种、浇水、种植、B地块土方回填30CM等;2括B地块土方回填的全部费用在内) 。

3、工期：乙方确保在于

4、工程款支付：整个园区内工程完成一半以上，甲方付给乙方工程款的50%，待整个园区内工程全部完成，通过甲方组织人员验收合格后10天内，再付给乙方工程款的50%。

5、工程劳务内容及要求：

⑴、乙方负责翻土、清理石子、土地平整、消毒、播种、浇水、种植;

⑵、甲方提供的各种花草树木，乙方一定要爱惜，不得损坏，更不能丢失和拿回家，如有损失，照价赔偿;

⑶、B地块(如附图所示)应拉土回填30CM厚，平整、清理石子、消毒、播种草籽、浇水、清理场地;

⑷、C地块(如附图所示)同样填土、消毒、播种、浇水，原有的草坪砖内松土、消毒、播种草籽、浇水、清理场地。

6、工程质量：

⑴、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

⑵、乙方在施工中要精心组织，确保施工安全，如有事故发生，后果由乙方负责承担一切责任;

⑶、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

7、违约责任：

甲方责任：

⑴、甲方负责施工过程的质量监督;

⑵、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收;

⑶、甲方现场负责人： 。

乙方责任：

⑴、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担;

⑵、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款300元;

⑶、乙方现场负责人： 。

8、合同的生效与终止：

本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，乙方将工程交付甲方，甲方支付完毕，条款终止。

9、合同份数：

本合同一式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字后甲方执叁份，乙方执壹份。

10、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方代表 乙方代表

签订日期：_____ 签订日期：____