个人工程合作协议书
甲方:
负责人:
职务:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
乙方:
负责人:
职务:
地址:
电话:
传真:
鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方__________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:
第一条 协议的范围、内容及时间
1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________(以下简该项目)。
2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责通信运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主通信网络的正常使用。
3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为_________年。到期后双方如无异议,自动顺延。
第二条 双方投资网络建设内容
1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。
2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房,机房需求见第五条。
3、乙方负责该项目通信网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。
4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。
第三条 甲方的责任
1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便通信网络的运行管理维护。
2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)。
3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行通信信息网络投资建设方面的合作。
4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入“为保证小区通信畅通,本项目内通信设施由内蒙古*田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古*田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古*田科技有限公司对本项目内的通信设施进行运营、维护。
第四条 乙方的责任
1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内通信投资建设,乙方有权获得通信网络运营的相应收益。
2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务,在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。
3、乙方负责该项目内通信网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。
4、乙方负责该项目中多家通信运营商的业务接入,负责该项目长期通信业务的正常运营与使用。
5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。
6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常通信要求,当小区20%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同。
第五条 通信机房的提供
1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主通信需求及设备增容的通信机房,在政府土地出让年限内免费(包括免缴管理费)使用。
2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付通信机房安装期间及投入使用后的电费。
3、甲方提供给乙方的通信机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求。
4、机房消防设备应符合相关消防规范。
5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。
第六条 通信网络运营维护
1、乙方对该项目内所建通信网络的工程质量全面负责,并负责在合同期内的维护与维修,以确保该项目内通信系统的正常运行。
2、乙方负责与多家运营商协调,提高网络运营的管理、优化效率,为该项目内业主提供更加完善的网络服务。
3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属通信设备、网络的安全及完整;防止通信线路的人为破坏,在发生破坏时,甲方协助乙方调查事故原因,并追究相应的事故责任。
第七条 所有权归属
1、为保护乙方投资,甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有通信系统(包括:通信综合业务)的接入以及通信业务的运营、维护。
2、甲方投资建设的管道、桥架等和通信相关的设施在通信接入、使用上只允许乙方使用。
3、为保障乙方投资收益,上述范围内乙方投资的通信设施、设备等全部资产所有权归乙方所有,并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的通信设施、设备,须与乙方进行协商,并征得乙方同意,此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更,从而影响到本协议的合作和经营,变更方应提前_________天书面通知另一方,并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议,以便继续履行本协议相应条款。
第八条 违约责任
本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目通信总投资_________%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
第九条 争议解决
1、甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2、本合同履约地为__________________,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定,向__________________人民法院提起诉讼。
第十条 免责条款
1、本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指:
(1)法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。
(2)由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故,导致不能正常经营的情况。
(3)国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。
2、合同签订后,双方任何一方,由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时,都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的十五日内书面通知对方,并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后,双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法,并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的,不承担违约责任。
第十一条 其它约定事项
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。
4、本协议未尽事宜,可由各方商定并签署,所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下,由对应方授权代表签订,上述文件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。
5、本协议自双方签字盖章后生效,一式_________份,甲方持_________份,乙方持_________份,具有同等法律效力。
甲方:
甲方授权代表:
签约日期:_________年_________月_________日
乙方:
乙方授权代表:
签约日期:_________年_________月_________日
更多相似范文
篇1:土石方工程施工协商合作合同
工程名称:_________________
工程地点:_____________
发包人:_____________
承包人:_____________
签订日期:_________________
补充协议
发包人:_________________(以下简称:_________________甲方)
承包人:_________________(以下简称:_________________乙方)
经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:_________________
一、写明具体补充的内容。
二、 如有未尽事宜,双方另行协商。
三、 此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。
四、 本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方:_________________乙方:_________________
(盖章)(盖章)
法人代表或代理人:_________________法人代表或代理人:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
篇2:市政道路工程施工合同范本
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、 工程名称:乡村路面硬化
2、 工程地点:泽覃乡五龙村仙水组
3、 承包范围:1.2公里水泥硬化。
4、 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、 合同价款:合同价为每公里24万元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、 技术要求
1、路面为375p-厚C20水泥混凝土路面,宽4米。
2、 天然级配砂砾石垫层,厚度500p-天然级配砂砾石,宽度6M。
3、 500p-厚3:7灰土垫层。
三、 施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、 双方权利和义务
1、甲方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、甲负责场地三通一平。
3、乙负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合甲方和监理单位进行质量检查:
五、工程价款的支付
本合同签订之日付30%,工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的5%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
乙方在工程具备竣工验收条件钱24小时通知甲方组织竣验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。
八、本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份,双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力,工程全部竣工达标,结清工程尾款后合同自动失效。
甲方:乙方:
年月日
篇3:工程战略合作协议
甲方:
联系方式:
地址:
乙方:
身份证号:
住址:
联系方式:
根据《_____》的有关规定,经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则,达成以下协议条款:
第一条:合作内容
甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系,通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。
第二条:甲方责任与权利
1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。
2、甲方投入资金______万元,占股______%。
3、甲方派出______名财务人员参与项目工程的管理。
4、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取,计入项目建设成本。
第三条:乙方责任与权利
1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。
2、乙方投入资金______万元,占股______%。
3、工程实际承建过程中涉及到的前期费用支出全部由乙方支出,待双方投入资金到账后偿还乙方所垫付资金。
4、因承接工程需要挂靠其他公司的,寻找挂靠公司的工作由乙方完成,费用由乙方承担。
第三条:利益分配
1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股份进行分成,其中甲方占股权分成______%,乙方占股权分成______%。
2、在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年______月对上一年度红利进行分成)。
第四条:保密条款
1、本协议作为机密文件,甲、乙双方在此协议生效期内或协议终止后,双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人,也不得泄漏对方的商业秘密。
2、双方承诺对对方客户信息、技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。
3、涉密人员范围:双方领导、项目组成员及有关人员。
第五条:争议的解决
甲乙双方在履行合同中如发生纠纷,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,提交给______方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第六条:协议的生效与补充
1、本协议一式______份,双方各执______份,经双方盖章后长期生效,具有同等法律效力。
2、未尽事宜,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本协议签订地点为______市。
甲方(签章):
______年______月______日
乙方(签字):
______年______月______日
篇4:工程项目框架合作协议书
甲方:
乙方:
二、分包单价:
挖孔桩按桩位处原地面计算,单价按米计价、土夹石层,1.2米桩 元/延米。须甲乙双方共同确认,以现场签证为凭。工程承包协议单价为一次性价,承包综合单价内容包括:所属工程人工挖孔护壁设备材料,用水电、运输等全部附属工作。
三、工期要求:
否则由此引起的一切后果和损失由乙方承担。
四、乙方必须按施工规范及国家有关标准施工,挖孔深度尺寸必须符合设计要求,接受甲方质量检查,对于未达到质量标准而返工,乙方必须承担因此而损失的相关一切费用。
五、乙方必须严格执行安全操作规程,确保百分百无安全事故发生。若因操作失误引起安全事故,由此引起的一切经济损失
六、双方权利义务:
1.甲方负责三通一平,测量方样、技术交底,施工中全方位监督与业主、监理的各种联系,及当地政府、地方群众关系的协调。
2.乙方负责挖孔桩施工
七、工程款结算:
挖孔桩成孔符合甲方要求后,在获得业主计量签证后,工程结束后全部付清。
八、其他条款:
1.乙方在施工中派驻地现场代表
2.乙方不得以甲方下属单位的名义对外进行违法经济活动,否则应承担由此引起的法律后果。
3.若今后出现纠纷,在双方协调难以达成一致时,应诉至南京法院裁决。
本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签定之日起生效。至工程全部结束并结算后,款项付清时合同自行失效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇5:工程合作协议书
甲方:负责人:职务:地址:编码:电话:传真:乙方:负责人:职务:地址:电话:传真:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方__________________项目内的设备、网络布线及后期业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:
第一条 协议的范围、内容及时间风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________(以下简该项目)。
2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主网络的正常使用。
3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为________年。到期后双方如无异议,自动顺延。
第二条 双方投资网络建设内容
1、甲方提供分线设备及楼层交换设备的安装位置。
2、甲方提供能够满足该项目设备需求的机房,机房需求见
第五条。
3、乙方负责该项目网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目机房到用户端的投资及网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。
4、乙方负责该项目投入使用后的网络的运营维护,详细内容在
第六条中阐述。风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
第三条 甲方的责任
1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便网络的运行管理维护。
2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)。
3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行信息网络投资建设方面的合作。
4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入为保证小区畅通,本项目内设施由内蒙古金田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古金田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古金田科技有限公司对本项目内的设施进行运营、维护。
第四条 乙方的责任
1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内投资建设,乙方有权获得网络运营的相应收益。
2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务,在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。
3、乙方负责该项目内网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。
4、乙方负责该项目中多家运营商的业务接入,负责该项目长期业务的正常运营与使用。
5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。
6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常要求,当小区20%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同。
第五条 机房的提供
1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主需求及设备增容的机房,在政府土地出让年限内(包括免缴管理费)使用。
2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付机房安装期间及投入使用后的电费。
3、甲方提供给乙方的机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求。
4、机房消防设备应符合相关消防规范。
5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。
第六条 网络运营维护
1、乙方对该项目内所建网络的工程质量全面负责,并负责在合同期内的维护与维修,以确保该项目内系统的正常运行。
2、乙方负责与多家运营商协调,提高网络运营的管理、优化效率,为该项目内业主提供更加完善的网络服务。
3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属设备、网络的安全及完整;防止线路的人为破坏,在发生破坏时,甲方协助乙方调查事故原因,并追究相应的事故责任。
第七条 所有权归属
1、为保护乙方投资,甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有系统(包括:综合业务)的接入以及业务的运营、维护。
2、甲方投资建设的管道、桥架等和相关的设施在接入、使用上只允许乙方使用。
3、为保障乙方投资收益,上述范围内乙方投资的设施、设备等全部资产所有权归乙方所有,并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的设施、设备,须与乙方进行协商,并征得乙方同意,此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更,从而影响到本协议的合作和经营,变更方应提前_________天书面通知另一方,并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议,以便继续履行本协议相应条款。
第八条 违约责任风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目总投资_________%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
第九条 争议解决
1、甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2、本合同履约地为__________________,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定,向__________________人民法院提起诉讼。
第十条 免责条款
1、本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指:
(1)法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。
(2)由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故,导致不能正常经营的情况。
(3)国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。
2、合同签订后,双方任何一方,由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时,都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的____日内书面通知对方,并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后,双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法,并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的,不承担违约责任。
第十一条 其它约定事项
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。
4、本协议未尽事宜,可由各方商定并签署,所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下,由对应方授权代表签订,上述文件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。
5、本协议自双方签字盖章后生效,一式_________份,甲方持_________份,乙方持_________份,具有同等法律效力。甲方:甲方授权代表:签约日期:________年____月____日乙方:乙方授权代表:签约日期:________年____月____日
篇6:市政工程劳务分包合同
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下:
一、承包方式:包人工、包质量、包安全。
二、承包范围:C、B栋1~3层的电路铺设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座,室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调),暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面),当班自产垃圾清扫至楼下统一放置
三、工程质量:1、主线槽安装统一水平,吊钩设置均匀美观,电箱内按统一标准角度组装,电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得浪费;2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向,线槽用枪订固定时,槽内订必须付脚,不允许有垂直订头外露;3、室内线盒严格按各标准统一各自高度,功能相同的必须同一高度,底盒安装必须牢固水平;4暗线预埋用pvC管套至与线盒连接位;5、各开关插座底盒必须暗装;5、各线头留置不得浪费,严禁工人私自将线头带走;6、严格按色装线,黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。
四、结算方式:
1、按外墙内边丈量面积: 30 元/㎡;阁楼不另计面积。
五、付款方式:
本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 30 元/人生活费,每 10 天支付一次,每月支付工程进度款至 50% ,工程完工质检合格,支付工程款的 75% ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 90% 。验收合格后100天后付清。付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。
六、甲方责任:
1、提供所有民工的身份证复印件。
2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。
3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。
4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。
5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。
八、工程质量的约定:
1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。
2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。
3、工地纪律约定:不得打架,上班时间不准喝酒,不得随地大小便。注意保护别人劳动成果。当班自产垃圾当班必须清理,当班领用材料(电线、开关、插座、灯具)下班必须交回,第二天上班重新领用,严格按色号装线,一经发现罚款500元每次。所有材料由包工头亲自领取,如在施工中所领用材料与实际使用的数量不符时,包工头必须赔偿损失开关插座按20元每个,漏电保护器按80元每个,单极开关按20元每个。所有罚款及赔偿款直接从工资内扣除。
4、文明施工约定;严格控制操音,早上8点半之前、中午12点至下午1点半不得使用电锤等操音大的设备。不得扰民,无关人员不得带入工地。设有内部食堂,由工头统一报歺,收费10元每歺,从工程款中扣除。也可选择叫外卖。
5、防火约定:烟头必须就地捏灭,不得动用明火。
6、防工伤事故约定:禁止违章操作,如工人自我感觉危险应立即停止施工并向项目部汇报,否则一切安全事故由乙方承担。
九、有关工期的约定:
1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方1000元的工期违约金。违约金不超过结算价款的10%。合同生效后10天内暗装线盒及需走地的暗线安装完毕,走道布线、20天内安装完毕,其他60天内全面完工,如甲方原因,工期顺延。
十、其它条款:
1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。
3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。
4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。
发包人: 承包人:
日 期: 日 期:
篇7:个人工程合作协议书
甲方:______________________(以下简称甲方)
乙方:______________________(以下简称乙方)
甲乙双方共同参与投标的(以下简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。
第一条工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。
2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。
3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。
5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起____日内,向甲方交纳:甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费__________元。
5、负责自本协议签字之日起____日内,向甲方交纳:本协议履约保证金______________元。
6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。
9、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。
11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条印章管理
项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条费用、结算与支付
1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。
2、甲方收取管理费为主合同总价的________%(含变更、索赔费用)。施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
3、甲方收到银行保函抵押金后____日内支付乙方。
4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。
5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。
6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:____________,于每月______日前汇至甲方指定帐户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后____个月止。
第六条违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受污染方的经济损失。
4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。
5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。
6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的______‰。日向甲方支付滞纳金。
7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条、其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行。
第八条、因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后终止。
2、本协议一式________份。甲方______份,乙方____份。
甲方:(盖章)___________________乙方:(盖章)_________________
代表:____________________________代表:__________________________
篇8:工程挂靠合作合同
甲方:_____________________
乙方:___________电脑公司
依照中华人民共和国《合同编》等相关法律法规,经双方友好协商达成一致,决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
第一条 合同总则
1、 工程名称:_________________________
2、 工程地点:_________________________
3、 合同内容:乙方负责向甲方提供本合同所列设备,进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训。
风险告知:应明确合作各方的权利义务,以免在实际经营中出现扯皮的现象。再次温馨提示,因合作方式,项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
第二条 合同价款及合同清单
合同总价:人民币 元整(¥ __________________),该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应,以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。
第三条 工程期限
经双方商定,本合同工程为乙方在收到预付款后 日内进场施工,工期初定为_______________ 天。
第四条 设备供应及人员配合
1、 全部工程器材根据双方约定时间由乙方一次或几次供应至甲方指定地点(见附件:《设备清单及报价》)。由甲方或甲方委托人员负责签收确认。
2、 施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯),经双方商定由甲方提供。
3、 施工期间甲、乙双方应指定有关人员负责工程施工现场协调。
4、 乙方提供的设备必须严格按照合同所列并保证其质量,工程实施按照国家有关标准执行并保证其质量。
第五条 付款方式__________________________
第六条 验收与保修
工程竣工后由双方按验收报告内容组织验收工作。
乙方提供并负责安装的设备(见附件:《设备清单及报价》)免费保修一年。
系统自验收合格之日起壹年内,乙方负责免费维修维护(人为损坏或不可抗拒的灾害除外)。
免费保修期满,双方再商议签订维保合同事宜,乙方负责对系统进行终身维护。
第七条 人员培训
工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。
第八条 违约责任
因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断,可能或已经造成不良影响或者损失时,应及时协商解决。协商不成时,依照中华人民共和国《____》承担相应的责任。
如因乙方提供的设备、施工质量问题造成甲方人身、财产损失的,乙方有义务赔偿因此给甲方造成的损失。
风险提示:合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方也可以此依据追究赔偿。
风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能出现的所有违约情形,并在合同中规定相应的惩罚措施,通过明确违约时需要承担的违约责任,来督促各方真正的履行应当承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第九条 未尽事宜与附件
本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同所有附件(含本合同工程实施过程中形成的后续协议等文件)均为本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十条 附则
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
本合同由双方代表签字,加盖公章或合同章生效。
甲方: (盖章)______________________
法定代表人:_________________________
(或委托代理人)_________________________
_______年________ 月________ 日
乙方:_________电脑公司
(盖章)___________________
法定代表人:_____________________
(或委托代理人)________________________
____年____ 月 ____日
篇9:联建工程内部合作协议
甲方:
乙方:
为了保证
工程顺利实施,促进工程质量和工程进度,保证生产安全和文明施工,落实经济目标,根据国家相关法律、法规规定;甲乙双方经甲乙双方经友好协商,达成以内部合作方式共同承接和实施该工程项目,甲乙双方共同组建项目部,对该工程实行统一管理,但乙方实行独立施工,独立核算,独立账户,盈亏自负的经营管理原则;甲方为本项目的总负责人,乙方为本项目的施工负责人。双方在平等、自愿、诚信的基础上签订本项目内部合作协议,保证严格遵守并执行所有协议内容和承担双方各自的各项责任。
第一章
工程概况
1、工程名称:重庆市两江新区平基土石方工程。
2、工程地点:重庆市两江新区范围内。
3、工程造价:总造价约500亿元人民币。
4、完成工期:约36个月。
5、工程内容:土石方工程挖、装、运、平、爆破和绿化、管网、道路等市政工程。
6、资金来源:财政拨款。
7、协议始终日期:从与签订正式施工合同起到工程完工,所有款项全部结清为止自动失效。
8、工程质量等级:按与业主签订的施工总合同规定要求执行。
9、两江新区管理委员会提供燃料柴油、炸药、雷管等材料,在工程进度款的下月进度款中扣除,该材料执行价为政府控制的优惠价。
10、工程进度款按照每月进度款的80%支付;下月份补足本月份进度款20%。
11、保证金在工程正常进行4个元后,按照工程进度比例退还。
12、土方、次坚石、坚石的比例为:1:7:2和1:6:3为主,具体以合同和现场签证为准。
13、土石方的承包结算价格为:按照重庆市20__市政工程定额计价,一级一类和大型土石方工程取费,人工、材料、机械全额按照重庆市当月的经济信息公布价调差,再根据主合同的规定按照定额基价下浮点数执行。税金按照当地政府的规定执行。
第二章
合作条件
1、经甲乙双方对该工程的真实性考察核实后,以甲方为主,乙方协助,共同负责该工程的洽谈和前期相关运作,由甲方与业主单位签订正式施工合同。
2、甲方按与业主签订的合同的土石方和附属工程的总工程量,分配总工程量350亿元人民币的工程量的工程给乙方实施;乙方负责按照业主和甲方签订的合同要求缴纳足额的工程履约和质量保证金,并按约定要求向甲方缴纳管理费。
第三章
合作方式和甲乙双方的责任
1、甲方为签订正式施工合同的公司,必须具备业主签订合同的各项资质要求和注册要求以及备案登记要求。
2、甲方负责工程承接,外联和其他与之相关的事宜。
3、甲方的授权委托人和乙方的授权委托人一起共同与重庆市两江新区管理委员会签订该工程项目总承包施工合同;乙方的公司也应具备满足该项目要求的资质要求,并应得到业主和甲方的认可,由甲乙双方共同组建该项目的项目管理部,现场在项目部下设立工程处,各工程处实行独立核算,自负盈亏。项目部全权主持该项目承包范围内的各项工作,项目部的项目经理和项目总工程师由乙方指派,财务总监由郑晓琴担任,项目施工管理人员和技术管理人员以及财务出纳由乙方指派,项目部的印章由甲乙双方发文启用,印章使用必须经项目部正、副经理同意后方可使用,工程款的支付必须经项目部经理、项目总工会签后方可支付。
4、该工程的总工程量的30%由甲方负责实施施工,承担其工程量的所有费用和保证金;总工程量的70%由乙方负责实施施工,承担其实施工程量的所有费用和保证金;在乙方施工的工程量中,乙方同意分割100亿元人民币的工程量给甲方指定的内部关系人承包实施,即由郑晓琴女士负责对接实施。并负责承担实施工程量的所有费用和保证金。
5、甲乙双方各自根据承担实施施工的工程量,支付0.3%施工管理费给江苏弘盛建设工程集团有限公司。
6、乙方保证银行账户上必须具有真实、合法、可以随时移动的有效资金,资金总量八亿元人民币以上,全力配合签订合同,并在合同签订后保证按照业主和与甲方的事前约定要求,将资金足额及时的转入业主指定账户。
7、由乙方组织施工队伍和现场工程技术人员,编制定施工技术方案,负责质量、安全、文明施工等现场施工管理,各工程处各自承担自己承担实施工程范围内的一切安全事故责任;甲方实施其该项目的监督管理权利。
8、工程质量与安全
a
乙方必须按图纸精心组织施工,按时完成施工任务。保证工程质量达到国家和行业规定的标准,实现创精品工程的要求,确保实现一次性合格率100%。
b
如乙方施工质量不合格,乙方应无条件在规定期限内返工,返工费用全部由乙方承担。
c
乙方必须制订施工方案,并结合工程实际制订好保证安全的“四大措施”(组织、技术、安全、环保措施),必须贯彻执行国家有关安全生产的方针,政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。在施工过程中发生的安全事故,全部由乙方负责。
承包方式
d
乙方为该工程的承包责任方,全权负责主持承包范围内施工工程的各项工作,并承担风险责任。会同甲方共同组建工程项目部,项目经理、财务总监由甲方指派,项目副经理、总工、现金出纳由乙方指派。
税费交纳规定:乙方应按税收的有关规定支付税费。
e
工程质量:达到施工合同中要求的质量等级。
f
安全生产:杜绝重大伤亡事故。达到当地主管部门安全生产、文明施工的要求。施工现场坚持标准化管理,乙方对现场施工人员加强安全教育并购买意外伤亡保险,聘用特殊工种工人要有操作证,并在项目部备案;乙方须设专职安全员,若发生重伤、死亡事故和重大设备事故,损失和费用由乙方承担。
g
施工工期:按合同工期要求完成。工期提前或延误的奖罚全部由乙方享有或承担。
双方合作恪守诚信,项目部所有经济信息(如材料、劳务、月进度计量等)按公司要求实行透明开放。项目部对外合法印章是甲乙方共同发文启用并在建设方及监理方备案的项目部公章,甲乙方不得私刻甲方任何印章。
劳务工人保护和管理
h
乙方每月应按时发给工人工资,不得拖欠工人工资。如因乙方拖欠工人工资造成工人集体上访给公司造成不良影响,必须承担所有经济责任及法律责任。若工程所在地政府劳动部门对民工工资发放有相关管理规定的,必须按政府劳动部门规定执行。
i
财务管理
项目部财务工作由甲乙方负责管理,甲方派出财务总监,乙方派出现金出纳。财务帐户财务人员预留印章由乙方出具并保管,各种财务手续需财务总监、现金出纳共同签字方为有效。项目部财务管理应遵纪守法,按照《会计法》要求建立完善、真实的成本帐;依法缴纳国家规定的税收。业主工程款汇入甲方账户后,甲方必须于当天将乙方报审的工程进度价款拨付给乙方。在承包合同期间,甲乙方不准以此工程项目对外进行任何形式的经济担保。
工程进度款的支付优先顺序为:
h.1、建设单位供应的材料费,代扣代缴的税金及其它应扣费用。
h.2、劳务费及管理人员工资。
h.3、项目部外购材料及设备租赁费。
h.4、最后利润分配。
h.5、工程竣工后,所有的财务账薄移交甲方公司。保修期内发生的维修费用由乙方负责,滞留在建设单位的保修金保修期满后乙方负责结算。
h.6、本工程专用账户待保修金结算完毕后方予撤销。
第四章
联建施工条款
一
甲乙双方必须按照施工图纸和合同要求,国家规范和技术标准进行施工,按规定完成工程任务,执行工程建设强制性条文的规定,不得违反其规定,如有违反承担其全部违约责任。
二
甲乙双方必须遵守“质量第一,安全第一”的宗旨,做好人员培训,搞好施工现场的安全文明施工生产防范,加强质量管理和安全管理工作。
其他约定
1、该工程项目的全部现场施工队伍一律享有甲方与业主签订的合同规定,油料、民爆材料等享受政府优惠政策。
2、甲乙双方如何一方违反上述条款,均按本协议约定工程总量的0。1%作为违约金,由违约方赔偿给守约方。
本协议中约定的各项条款(除工程价格外)与业主方要求相悖者,以业主方合同及相关要求为准。
本协议经双方签字盖章之日起正式生效。
本协议未尽事宜另行协商,签订补充协议。
本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:*年*月*日*年*月*日
篇10:工程设计施工图合作协议书
合同号: ___________
项目名称:________________地区___________年第三期基站房的修建和维护工程
建设单位:_______________分公司
施工单位:____________通信工程有限责任公司
签约日期:___________年______月
签约地点: ____________市
__________年____ 月____日
发包方:_________________通信工程有限责任公司(甲方)
承包方:___________________(乙方)
第一条:工程项目
一、工程名称:中国联通_______________年第三、四期移动通信基站房的修建和维护工程
工程地点:____________市
二、承包范围和内容:根据甲方要求
第二条:施工准备
一、发包方
1、协助施工单位做好施工用水、用电需要及场地清理(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。
二、承包方
1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有关规定提供质量合格证,或进行检查合格后方可用于工程。
2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程。对材料改变或代用必须经发包方派驻代表签证年方可用于工程。
3、施工中发生质量事故没,应及时报告发包方派驻代表。
4、施工现场的退场清理全部由承包方负责。
5、工程竣工后,承包方按规定对工程进行保修,保修期间自通过竣工验收之日算起,保修时间为365 天。
第三条:工程期限
一、根据双方商定。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延。
1、在施工中因停水、停电8小时以上或连续间歇停水、停电3天以上(每次连续4个小时以上),影响正常施工。
2、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。
4、由于人力不可抗拒原因影响施工。
第四条:工程质量
一、 本工程质量经双方商定要求达到:优良。
二、 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工。
三、 在规定的保修期间内,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修或赔偿。
四、 无论保修期内外,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷给人员造成的伤亡,或给设备造成损失,或对第三方造成损害,全由承包方负责赔偿和承担责任。
第五条:材料、设备的供应、验收
一、除发包方供应以外的其他本工程所需的材料由承包方采购。
第六条:安全
一、在施工过程中, 承包方对施工安全负责到底。如在施工过程中发生人身伤亡事故、设备丢失,除由于不可抗拒原因外,概由承包方承担。
二、在施工过程中,承包方对施工现场的安全保卫工作负责到底。做好防水、防盗、防事故、保质量的安全保障措施,施工现场发生安全问题造成的损失全部由承包方负责。
第七条:工程价款结算和支付
一、经发包方批准的本工程的包干合同总价为:¥____________元。
二、本合同签定开工10日后,发包方向承方支付合同的20%作为备料款和工程启动款。
三、工程进度款的支付,工程交付使用后,由承包方提供工程进度和工程质量评定表,经发包方承审批后确认后,支付给承包方包干费用合同总价的70%。
四、工程竣工验收通过后,发包方和承包方双方根据发包方认可的竣工技术文件并扣出工程总价的10%作为质保金。
五、保修期结束,如工程复合本合同的质量要求,未因施工原因造成大质量事故或质量缺陷,存在的问题得到完善的解决,经双方代表签证后发包方须在终验合格结束后10日内向承包方支付保质金。保质金不计利息。
第八条:工程验收
一、工程验收的基本条件:
承包方应:
1、 完成承包项目的施工内容。
2、 完成竣工技术要求。
3、 完成现场卫生等清理工作。
二、 工程竣工验收,以国家颁发的《工程施工及验收规范》、邮电部制定的有关验收规范和中国联通制定的有关竣工验收范围和施工图纸及说明书、施工技术文件和竣工技术为依据。
三、 承包方向发包方发出验收通知单后,发包方须在确认已达成竣工验收条件后30日内安排竣工验收。
第十条:违约责任
承包方责任:
一、 工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的、偿过逾期违约金。
二、 工程不能按合同的规定的工期交付使用的,以本合同第七条规定的工程总价为基数,每逾期一天扣出此基数的0.3%。
三、 严禁将本工程转包他人。若承包方将工程转包给他人,发包方有权终止合同,由此造成的损失由承包方负责赔偿。
四、 发包方提供的工程材料,若承包方看守、施工等原因,由此造成的损失由承包方负责承担和赔偿。
发包方责任:
一、未能按照合同的履行自己的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方的实际损失。
二、 工程中途停建、缓建或由于设计变更或设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。
三、不按合同规定拨付工程款,按银行有逾期付款办法的规定延付金每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十一条:纠纷解决办法
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按下述方式和程序解决:
一、 向经济合同仲裁机关申请仲裁。
二、 向人民法院起诉。
第十二条:附则
一、 合同一式二份,承包方执合同正本一份,发包方执合同正本一份,共两份。
二、 本合同为双方协商的协议,本合同具有法律效力。工程竣工验收符合要求,工程款支付完毕后终止。
三、 本合同签定后,承、发双方提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。本合同附件与主合同具有同样约束力和法律效力。
甲方(签章) :_________ 乙方(签章):_________
日期:__________ 日期:__________
地址:__________ 地址:___________
电话及手机:______ 电话及手机:_______
篇11:工程项目合作合同
甲方:______________________________乙方:__________________________________
法定代表人:________________________身份证号:_______________________________
职位:______________________________手机:_____________________________
住址:______________________________地址:_____________________________
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与_________________有限公司电缆产业园_________________厂房工程项目施工达成如下协议条款:
第一条总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_________________有限公司电缆产业园_________________厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用
2.1该工程项目位于_________________工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由_________________市_________________钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定帐户(银行账户名:_________________,账号:_________________)。
2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
2.6乙方向甲方支付工程有效标价_________%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的_________%。
第三条甲方职责
3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。
4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。
4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条违约责任
5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的_________%作为补偿。
5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款_________%的违约金,并继续承担本合同义务。
第六条纠纷解决
6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。
第七条效力问题
7.1本协议_________式_________份,具有同等效力,由甲乙双方各持_________份。
7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条其他条款
8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
8.2本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的,遵守诚信原则。
8.3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供的便利,使工程顺利圆满完成。
8.5其他约定
甲方(签章):_______________________乙方(签章):_______________________
地址:_____________________________地址:_____________________________
法人代表或授权人:_________________法人代表或授权人:_________________
电话:_____________________________电话:_____________________________
日期:________年________月_______日日期:________年________月_______日
篇12:工程分包合作合同协议书
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》以及有关法律、法规有关规定甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订协议。
一、承包内容:经甲方双方协商,甲方同意将吉绅汽车配件厂一期道路施工中的雨、污水管铺设、路基路床平整、水泥路面浇筑、路牙安装要求承包给乙方施工、材料由甲方提供,乙方负责按规范施工。
二、价格:
1、雨污水管铺设φ200—φ300的每米12元,φ400—φ600的每米15元(包括平整、运沙、填沙、安装)。
2、砌筑污水圆井02S515-19每座450元,02S515-20每座650元,污水方井02S515-99、100每座200元。
3、砌筑雨水圆井02S515-10每座450元,02S515-11每座650元,砌筑雨水小边井每座80元。
4、筑40公分灰土每平方米13元,平整路基路床每平方米2元,浇筑22cm厚混凝土路面自拌料每平方米18元,若用商品混凝土每平方米16元(包刻纹、切缝、灌沥青、路面养护)。
5、路牙安装每米8元(包括护牙、扣缝),过路管安装每米10元。
三、所有款项安装结束后付给。
四、施工质量要求:按图纸要求及国际建筑标准设计图集规范施工,
五、工程进度:本期工程施工进度要求为一个月,乙方必须满足甲方进度要求,确保作业人员数量,如因乙方原因造成工期拖延,造成业主对我方罚款等,我方将按同样比例对乙方进行处罚。
六、施工安全:
1、在施工过程中,乙方必须服从工程项目部及甲方的指挥、领导与管理,如不服从,甲方有权终止协议由此引起的经济损失乙方自负。
2、乙方进场人员确保身体健康,所有工人进入施工现场必须戴好安全帽,严禁工作时间饮酒及酒后上班,严禁在操作过程中嬉笑打闹。材料、工具不得乱抛乱扔,吊运材料、工具时其下方均不准站人,乙方因违反操作规定而发生的工伤事故,由乙方承担有关费用。
七、施工现场作业人员遇到施工中各类问题,应积极会同甲方共同协调处理,并服从甲方施工人员安排,若未服从施工人员安排,施工人员有权对其处50-20xx元罚款。严禁同现场其他人员发生打架斗殴及随意拉电等现象,如有发生,按发生一次罚款1000元。
八、甲方提供挖机,乙方人员自备生产中所需要的工具。
九、本协议一式贰份,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:工程合作协议书
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙双方本着公平、公正、平等的原则,订立合作协议如下:
一、甲方就土石方工程介绍给乙方施工完成。
二、乙方按照双方协议给甲方的咨询费即0.60元/m3,按实际完成工程量支付。
三、乙方在签订合同进场后,先付人民币大写:_________________伍万元(¥50000.00元),其中每个月按实际完成量支付当月的返点。
四、签订合同时,乙方支付给甲方的伍万元在以后的结算中扣除。
五、本协议在合同签订进场后生效。
六、本协议一式叁份,甲方一份,乙方贰份。
七、若有争议,双方进行协商解决。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年______月______日
篇14:工程项目合作合同
甲方:____________________
乙方:____________________
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包__________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以___________________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以___________________________公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、甲方以现金出资,出资额为人民币_________万元。
该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_________%。
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_________%。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还。合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。
2、退伙需经对方同意,方可实行。
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账。
同时,甲方参与合伙项目的日常管理。
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理。
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。
因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。
若协商不成,则__________________所在地法院解决。
十
一、本合同一式_______份,双方各执_______份。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
签约时间:________年____月____日
篇15:建筑工程合作设计协议书
合同编号:_____________________
建设单位(甲方):_____________________
主设计单位(乙方):___________________
合作设计单位(丙方):_________________
根据国家法律法法规及政策的有关规定,乙方承担的工程设计项目与丙方合作设计,为明确三方权益和责任,经协商,达成以下协议条款,三方共同遵守。
一、工程概况:____________________
1.工程名称:_____________________
2.建设规模:_____________________
3.建设地址:_____________________
4.建设单位名称:_________________
5.建设单位地址:_________________
6.建设单位联系人:_______________
二、乙方责任:
1.与建设单位(甲方)鉴定工程设计合同;
2.协助办理规划报建手续;
3.编制设计文件,并对设计质量负责;
4.施工图交底,参加工程竣工验收及施工配合;
5.向丙方提供下列文件:
(1)工程设计合同;
(2)设计施工图及计算书;
(3)工程地质报告;
(4)规划报建批文及有关文件、资料。
6.工程质量或工程事故若由于设计因素造成,则由乙方负全部责任。
7._____________________。
三、丙方责任:
1.向乙方介绍当地(包括省、市)有关工程设计规定和地震烈度、气象等情况;
2.根据具体情况,可参与建筑初步和结构方案的校审;
3.负责施工现场的施工与技术服务,处理一般工程设计变更,较大的设计变更应与乙方联系,视图纸变更工作量,可适当收取费用;
4.参加隐蔽工程验收和工程竣工验收;
5.受乙方委托办理竣工验收手续;
6.其它协议事项。
四、合作设计收费及支付方法:
1.工程设计收费按关于设计收费标准的规定计取,支付方法由建设方(甲方)按合作设计协议书直接支付给丙方,该笔费用将来甲方在支付乙方设计费时如数扣除。丙方收费额在___________万元以下时一次付款,在________万元以上时,合同签订后___________天内付_______%,交付土建施工图后天内付_______%。
2.合作收费按下列比例执行:现场技术服务费和出图费占总设计费的_______%,即丙方应收_______万元,其中出图费按建筑面积计算_______元/平方米,共计________万元,现场技术服务费_______万元。
3.合作设计的其它协议事项,按有关标准由乙、丙双方另行商定。
五、设计时间要求
1.合作设计各阶段时间要求:_____________________
2.为确保工程质量,丙方必须有至少_______名甲级设计单位的高级职称技术人员到现场提供技术服务。
六、违约责任:
1.除甲方原因或不可抗拒的因素影响外,延长提交设计成果时间或现场服务不到位,乙、丙双方根据本协议分工范围承担各自责任,无法分清的乙、丙双方承担连带责任。
2.如乙、丙方未能按本协议规定时间提交设计成果,每延误一天,由乙、丙方向甲方支付核审内容乙方应提交的设计文件及资料丙方校审完成时间方案设计设计委托书、各项规划指标及资料、方案设计图等初步设计设计委托书、各项规划指标及资料、初步设计图纸、地质报告施工图设计地质报告、施工图、计算书及有关资料本合同金额_________%的违约金。延误超过____天,乙、丙方应向甲方支付本合同金额_________%的赔偿金,甲方有权解除合同。
七、纠纷解决方法:
本协议在执行过程中发生纠纷,甲、乙、丙三方本着积极互让的态度协商解决,协商不成时,按以下第_______种方式解决。
1.向_______仲裁委员会申请仲裁
2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、本协议一式_______份,甲、乙、丙、规划主管部门、工商主管部门各执_______份,具同等法律效力。
建设单位(甲方)名称:(盖章)_______________________________________
法定代表人:(签字)____________ 联系人:(签字)__________________
日期:____________________年___________________月__________________日
主设计单位(乙方)名称:_______ 合作设计单位(丙方)名称:_________
(盖章)_______________________ (盖章)____________________________
法定代表人:___________________ 法定代表人:_______________________
签订合同代表(签字):_________ 签订合同代表(签字):_____________
单位地址:_____________________ 单位地址:_________________________
电话号码:_____________________ 电话号码:_________________________
传真号码:_____________________ 传真号码:_________________________
邮编:_________________________ 邮编:_____________________________
日期:_______年______月______日 日期:_________年_______月_______日
篇16:市政道路工程施工合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方将村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
一、工程地点:
村内道路及周边环境景观绿化
二、工程总造价:。
三、工期:
乙方确保在 年月日开工,于 年月日完工,工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。
四、开工准备:
甲方前期为施工现场具备施工条件,甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。
五、工程款支付:
苗木栽植完毕,经初验合格后,支付合同价款的40%;工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%; 年月再次验收合格后付清余款。
六、工程质量:
1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中,乙方严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》要求施工,其费用由乙方全部承担;
3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
4、乙方要施工现场清洁,及时清理废弃物。
七、养护管理和质量要求:
1、大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;
2、栽植后及时封堰浇透水;
3、及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;
4、苗木要及时防治病虫害;
5、苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
6、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木至年月底,养护标准达到苗木成活率100%,规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。
八、工程验收方法:
1、根据乙方申请,甲方组织 村两委进行验收;
2、经验收合格由 村两委签字后视为该段工程合格。
九、违约责任:
甲方责任:
1、甲方接到乙方的验收通知书后,三日内组织验收,甲方推迟验收的,每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。
2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,每推迟一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:
1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求,负责无偿修补或及时返工。苗木成活率不达标,需补植的苗木,由乙方承担补植费用,还应赔偿甲方经济损失,损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务,不能按期完成的,每推迟一天承担1000元违约金。
3、本工程不得分包、转包,如出现上述行为,甲方有权扣除乙方履约保证金,并有权拒付相关工程款。
4、本工程在年月经验收不合格的,乙方无权要求支付工程余款,甲方可以另行处理。
十、本合同自双方签定后生效。本合同未尽事宜双方另行协商,并签定补充协议,具有同等效力。
十一、本合同一式四份,,甲、乙双方各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
甲方(盖章)
法定代表人(签字):
联系电话:
乙方(签字) 联系电话:年 月 日
篇17:建筑工程合作设计协议书
甲方:_________________
乙方:_________________
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款:
第一条总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方__________签订的《__________工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
1.3合作双方是_____的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用
2.1该工程项目位于__________工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由温州市结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、_____费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:__________,账号:__________)。
2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
2.6乙方向甲方支付工程有效标价5%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。
第三条甲方职责
3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《__________工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。
4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责_____保修工作。
4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条违约责任
5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50%作为补偿。
5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款__________%的违约金,并继续承担本合同义务。
第六条纠纷解决
6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。
第七条效力问题
7.1本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持一份。
7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条其他条款
8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
8.2本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
8.3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
甲方签字:______________________乙方签字:______________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
篇18:市政道路工程施工合同范本
发包人: 承包人: 经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、 工程项目
1.1 工程名称:道路工程
1.2 工程地点:位于____市____区,莘以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干) 大 写 元
1.8 质量标准:合格。
1.9 工 期: 工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供:
2.2 技术标准:
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.1 发包人委派的业主代表: 姓名: 职务:
3.1.2 监理单位及委派的工程师: 监理单位: 姓名: 职务: 职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1 负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1 项目经理 姓名: 职务: 项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款 A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。 B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。 D.工程报价单详附件,工程量按实结算 E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20)641号,沪价费(20)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的`质量保证金,待质量保期满________年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担; 六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七.竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。 八.违约责任
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1 因承包人原因,未按本合同第
1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议
9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公X后生效;
10.2合同订立时间:________年____月____日; 合同订立地点:____市。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同附件
11.1 投标文件
11.2 招标文件
11.3 道路平面图及标段划分图
11.4 报价书
十二、合同份数
12.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有等法律效力;
12.2副本陆份,双方各执叁份。 本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发 包 人:(公X) 承 包 人:(公X)
委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 签订地点: 签订时间: 周记
篇19:工程项目合作合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:
第一条,总则;
11本协议为双方联合协议,协议的各项条款对所承接的工程施工具有约束力。
12本协议中所称“工程”是甲、乙双方与施工方签订的《建设工程承包协议》所包括的全部内容。
13合作双方是独立平等的伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围的经济及生产活动。
第二条,工程项目的安排及费用
21乙方所承接的荆门市东宝区子陵铺镇“福将老年公寓”另加“团山寺”,总承包工程内容:图纸所示内容、土建、安装、水电、绿化、装饰、土方道路等。
总工程量约为4亿元左右。
以实际完成工程量为准。
22甲乙双方根据工程需要以甲方公司名义签订工程施工合同,项目部由甲方委派一名督察员和一名财务人员进行现场管理,乙方组织满足工程施工所需要的人员及设备,注入施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。
23本工程全部由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、实验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金等,往来文件中明示或暗示的所有风险及法律义务。
24在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户。
25甲、乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通信等费用全部由项目部直接发放,做到专款专用。
26本工程甲方根据工程实际结算总价提取1%管理费,乙方按进度款支付给甲方(包括工程预付款在内都提取百分之壹的管理费(税后金)直接打至甲方指定的账户上,甲方到乙方工作的所有人员的一切费用都由乙方承担)。
27乙方必须保证所承揽的工程为合法项目,且乙方将与本工程项目有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给甲方,并组成与本协议相关的合同文本。
28乙方负责承担工程竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期的保修工作。
29乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项的法律、法规和规章制度。
如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用。
第三条违约责任
31如甲、乙双方未按照本合同的约定履行合作义务,违约方应承担相应责任,并继续承担本合同义务。
第四条纠纷解决
41双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决,协商不成,由工程项目所在地人民法院管辖。
第五条效力问题
51本协议一式四分,由甲、乙双方各持两份,具有同等法律效力。
52本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。
补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其它条款效力。
53本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第六条其它条款
61本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
62本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其它业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
63双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
甲方:
乙方:
签订地址:
签订地址:
协议签字盖章日期:
篇20:个人工程合作协议书
甲方:__________________________________ 乙方:__________________________________
甲乙双方本着诚信、平等、互利原则,各方发挥各方资源优势达成以下合作共识:
一、合作项目
1、__________________________________合作
2、__________________________________合作
二、双方责权利
1、双方整合自身资源进行合作;
2、双方在项目上达成合作意向的,另具体拟定项目合作协议
三、合作模式:再商议
四、合作期限:__________年至长期
五、合作协议及其他
1、本协议是合作的总合作合同,__________式__________份,双方各执__________份,具有同等法律效力,具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件,并具有同等法律效力。
2、本协议未尽事宜,双方应本着友好合作的原则协商解决。
甲方(签章):_______________________________乙方(签章):_______________________________
日期:__________年__________月__________日 日期:__________年__________月__________日