个人工程合作协议书
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
为保证晋城市放心早餐工程的顺利运行,让广大市民真正吃上卫生、营养、价廉的放心早餐。甲、乙双方就合作事宜,本着平等互利的原则,经双方友好协商,签订如下协议:
一、合作有效期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
二、甲方同意乙方作为放心早餐工程的供应商,乙方自主经营,_____核算,自负盈亏。乙方必须向甲方一次性缴纳产品质量保证金_______元,并一次性缴纳品牌使用费_______元,有效期至_______年_______月_______日。自合同签定之日起执行。
三、乙方在甲方生产厂房内从事食品生产加工,有关证件手续由甲方统一办理。乙方使用的包装物、周转箱必须卫生、无毒。乙方要保证所提供食品的质量,符合《食品卫生法》的要求,能随时接受大众传媒的检验,否则由此造成的影响由乙方承担。如果发生因食品本身质量引起的消费者投诉,由此造成的一切经济、法律、民事责任由乙方自负。
四、乙方应定期向甲方出示技术监督局的“质检报告”,市(区)卫生防疫站的“食品卫生检验报告单”。
五、乙方提供食品必须有包装,并且包装应根据甲方指定的产品包装类型、图案、标识,统一印刷“_________有限公司生产”或“_______放心早餐工程指定产品”字样,乙方生产厂名、厂址、电话统一使用_______放心早餐工程有限公司冠名、厂址和电话。产品名称、主要成分、保质期、产品执行标准及应注明的其他内容,都应在包装上标明。乙方未经甲方同意不得擅自将包装上注有的“放心早餐”字样及图案的包装物自用或他用,否则甲方将追究乙方侵权责任,乙方负责赔偿因侵权造成的经济和名誉损失。
六、甲方每日下午15:00之前将次日所需的食品品种、规格、数量等用传真或其它书面形式通知乙方指定联系人,乙方需在次日凌晨0:30之前将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心,在指定的位置堆码整齐,经双方验收无误后签字。如订单有变化应在晚20:00前通知乙方,否则造成的损失由甲方负责。
七、甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行。如果出现主要原材料价格出现上下波动超过15%,双方应另行商定价格,作为本合同的补充条款。
八、乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品,否则甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方配送中心,否则由此造成的损失由乙方负责赔偿。双方可根据市场变化,共同对供应品种作相应的调节,并作为本合同的补充条款。
九、甲方有权对乙方所提_____品按照“产品标准”进行抽查检验,如发现有异味、异色、异样(不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的),甲方有权对整批产品拒收,其损失由乙方负责,并向甲方赔偿因此而造成的全部损失。
十、根据食品销售规则或食品本身的特点,乙方应承担甲方1%的损耗率。乙方所供应食品在甲方开业后十日内应予以退货。十日后可不予退货。退货方式:甲方每天把当天没有销售完的食品全部退给乙方并填写退货单,乙方人员验货签收,并在财务上抵消甲方的进货款。
十一、乙方在生产供货过程中连续发生食品质量问题或在市场销量大幅度下降时,甲方有权责令乙方停产整顿。在整顿期间,甲方另行组织供货。乙方经整顿达到市场要求时可恢复生产供应。经三次整顿仍不能达到市场要求则应终止合作关系。
十二、结账方式:甲方每月与乙方结算一次货款(15日—20日),乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。
十三、食品包装周转箱,由甲、乙双方各自负责自己部分。
十四、乙方提供的马夹袋(塑料)分大、中、小三种规格。上市前两个月,乙方按三种规格各3万个的数量用于自身食品的包装。以后,根据实际销售情况另定。
十五、开业促销:为了成功地启动晋城放心早餐工程市场,提高乙方产品的销量,乙方应根据甲方“开业三天买一增一促销方案”,配合促销活动,促销费用全部由乙方承担。
十六、乙方进入甲方中心厨房生产加工,应严格服从甲方管理,遵守甲方规章制度,接受甲方监督检查。乙方在甲方中心厨房所使用的场地、水电气费用全部自行承担,并由甲方按月在货款中扣除。租金、装修费、水电气费用按乙方实际使用量计算。乙方若使用甲方生产设备,应按月支付租金或折旧费。
十七、其他未尽事宜由双方协商解决,本合同的补充条款具有和本合同同等的法律效力。
十八、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字盖章后生效。
甲方(签章):____________
法定代表人:______________
授权代表人:______________
乙方(签章):____________
法定代表人:______________
授权代表人:______________
_______年_______月______日
注:本合同附产品价格表、产品质量说明书
附表一
双方确认品种和价格表
食品编号
品名
单位
规格(克)
进价(元)
销价(元)
扣率
更多相似范文
篇1:工程合作协议书
业主(甲方):_______________________
承包方(乙方):_____________________
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条:工程概况
1、工程名称:_____________________
2、工程地点:_____________________
3、预定开工日期:______年___月___日
第二条:施工范围
1、施工范围:
回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条:施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条:工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计______天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由___日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
( 1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条:工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到 00%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第六条:工程价款及结算、付款方式
1、工程预算总价款为人民币______元(大写元)。
2、结算方式:
(1 )甲方应在预定开工日期前___个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的___%;
(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后___个工作日内向乙方支付工程预算总价款的___%;
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的___个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的___%。
(4)工程结算总款额的___%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后___个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款的方式均以______支付。
第七条:保养期
1、苗木保养期为___个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第八条:双方义务
1、甲方义务
(1 )委派现场代表___负责对工程建设进行全面管理。
(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由___方承担)。
(3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务
(1 )委派现场代表___负责对施工其间的全面管理。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起___内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的`两个月内完成结算。
第九条:违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
第十条:转让条款
未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条:合同终止
1、因解除而终止
(1 )由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。
(4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(1 )本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经各方协商一致而终止;
(3)本合同因一方出现本条第 款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;
(4)法律法规规定终止的其他情形。
第十二条:适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条:争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条:其他
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式___份,甲、乙双方各执___份,每份均具同等法律效力。
甲方:____________________乙方:____________________
(或授权签约人):______(或授权签约人):_______
签订日期:_______年____月____日_______年____月____日
篇2:市政道路工程施工合同范本
发包人(甲方):xx社区居民委员会
承包人(乙方):
通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
一、工程承包范围和工作内容及要求
(一)承包范围:
1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米;
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化,长50米;
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;
4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造,建彩钢攻蓬一个40㎡;
5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;
6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
(二)工程内容及要求:
本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程,其余工程皆为单包人工工程。
1、朝阳社区四组打混凝土道路一条,长380米,宽3.5米,厚0.18米,标号C25,采用钢模置模,路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条,深4㎝。间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米,其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。);河堤长60米,高2米,宽0.3米,采用C15水泥沙灰抹面。基础采用C25毛石混泥土宽0.8米,厚0.4米。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化,长50米,宽5米,厚0.15米,标号C25,路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路,长15米,宽3米,厚0.18米,标号C25。路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造,建彩钢攻蓬一个40㎡,先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高2.4米,宽0.12米,全部采用标砖,墙柱为38柱,间距3.5米,用M7.5水泥沙浆砌砖,M10水泥沙浆墙体两面抹灰。)基础开挖宽0.50米×深0.40米,C10混泥土垫层0.10米厚,基础砌砖2×38墙、3×24墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁,搭建批批房两间,约30㎡,房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6-8㎝,壁厚3㎜的圆钢管,蓬面彩钢厚度不低于0.462㎜,所有钢铁构件做防锈处理。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
5、朝阳社区八组消防通道一条,长70米,宽6米,厚0.12米,标号C20(实际总长150米,其中受益居民自筹资金自行实施,委托居委会实施80米)。路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
6.朝阳社区九组消防通道四条,长140米,宽4米,厚0.12米,标号C20(实际总长300米,其中受益居民自筹资金自行实施,委托居委会实施160米)。路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。
2、发布施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、涉及4组区域内项目建设产生的水电费由朝阳4社集体承担,其余实施项目由乙方承担;甲方承担甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、收到甲方书面通知3天内进场,完成施工准备(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作,做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作,严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)由于该工程分布6个区域,而且有些区域暂不具备施工条件,按6个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付,开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收并经乡镇项目建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%,余10%作为工程的保证金。
(二)工程价款采用不变单价:
合同为暂定量,工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、四组水泥路硬化人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 元。共计 元。元。河堤维修
2、五组高速公路下穿通道硬化人工费 元/m3×工程量 m3,合计 元。
3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费 元/m3×工程量 m3,合计 元。
4、飞虎老年协会围墙费用 元/m×工程量 m,合计 费用 元/㎡×工程量 费用 元/㎡×工程量 ㎡,合计 元。共计 元。㎡,合计 元。彩钢棚元。批批房
5、八组消防通道硬化人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 元。
6、九组消防通道硬化人工费 m3×工程量 m3,合计 元。
1—6累计工程总价款 元。
(三)以上单价全部为含税费价格,以正式fa票为结算票据,如人工费可不要正式fa票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工:
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织,文明安全施工,当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止,罚款直至解除合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故,乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约:
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
(二)承包人违约:
1、因承包人原因,未按本合同约定工期按时竣工,每延误一天,承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间:20xx年 月 日
合同订立地点:
(三)发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
发包人或委托代理人: (公章) 承包人或委托代理人: (公章)
电 话: 电 话:
签订地点:
签订时间:
篇3:2024工程分包合作协议书
总包方:____(以下简称甲方)
分包方:____(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和__市政府〔1984〕_号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:____
二、工程地点:____
三、工程编号:____施工许可证号:____营业执照号:____
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。
六、分包工程人工费用____元。
七、乙方投入工种及人数 人。
第二条 工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
一、单位工程分包,每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干,每平方米 元。
二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。
三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。
四、清工每工日为 元。
五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为 元。
六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为 元。
七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。
八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。
第七条 材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手持操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送 备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。
四、双方商定的其他条款:
1.
2.
3.
4.
第十二条 合同附件及有效期
一、合同附件:
1.工程预算书;
2.
3.
二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
本合同签订日期 年 月 日
篇4:工程项目合作合同
甲方(发包方)
乙方(承包方)
根据《中华人民共和国通则》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经协商一致,自愿签订劳务合同,共同遵循本合同所列条款:
一、 工程名称、地点
二、 承包方式:包清工
三、 承包内容:内墙抹灰(包括润墙、摔浆)
四、 工程价款:单位价格 元/m2,阳台 个或元/m2.
五、 结算方式:墙的内门、窗、洞口、按双面计算面积,外窗和阳台洞口不扣
六、 付款方式:按形象进度分层付款至95% ,楼梯间抹灰前甲方付齐
七、 工程工期:分包单项工程工期 年 月 日至 年 月 日,流
八、 质量要求:乙方承包的工程,必须达到合格标准,按当地质检部门以及甲
九、 施工安全:乙方进入施工现场,参与施工的作业人员,服从管理,注意安
十、 双方协商的其它条款:分项工程完成15天内甲方必须与乙方进行工程结算,
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字后生效。
甲方:代表人盖章 乙方:代表人签字盖章
地址: 地址:
电话: 电话:
签定时间: 签定时间:
篇5:工程项目框架合作协议书
合同编号:
贷款方:___
借款方:___
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条借款用途_________________________________________________________
第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)__元。预计用款为__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。
第三条借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为__%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%。
第四条借款期限借款方保证从__年_月起至__年_月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方___(盖章)贷款方___(盖章)
负责人:___负责人:___
地址:___地址:___
签约日期:___
签约地点:___
篇6:市政道路工程施工合同范本
甲方:
乙方:
根据工程建设的需要,甲方将承建的“ ”的劳务施工委托给乙方,为明确甲乙双方责任,保障双方的利益,保证工程顺利进行,现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同并共同遵守。
一、 劳务分包人资质情况
身份证号码:住 址:
二、 工程概况:
1. 工程名称:
2. 工程地点: 甲方原有住宅院内
3. 承包范围:土建、装饰、水电包工包料;
三、 使用的标准和适用法律:
1. 运用法律法规:《中华人民共和国合同法》。
2. 运用标准、规范:现行国家及省市地方标准、规范。
四、 甲乙双方责任和义务:
1. 乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一套;甲方为工程发包方,乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。
2. 甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。
3. 甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合,以确保施工顺利进行直至完成。
4. 乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件,在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。
5. 乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,工完场清、料用尽;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
6. 乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工,不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位;
7. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备,由乙方自行看管,丢失部分由乙方赔偿。
8. 甲方按时支付工资后,乙方必须按时支付民工工资,不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否则,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
9. 乙方人员如果违反以上约定的,甲方有权给予相应的经济处罚,直至解除合同。
五、 施工安全及文明施工管理;
1. 遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的统一安排管理,按甲方规划安排指定的地点、位臵进行材料堆放,保持施工场地整齐、道路畅通。
2. 施工人员进入现场必须正确戴好安全帽,做到安全文明施工。
3. 做好施工现场文明管理,进行材料分类堆码整齐,做到工完场清料尽。
4. 施工期间乙方必须采取严格的施工安全措施,由于乙方违章操作造成的安全事故均由乙方自行负责,由于甲方指挥失误和不可抗力因素造成的安全事故由甲方负责一切费用。
5. 乙方应遵守国家有关主管部门对施工场地的交通、施工排水、排污、施工噪音、夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产以及现场防火等管理规定,接受安检、城监的检查监督,如因乙方原因造成违章事件,由乙方负责解决。
6. 乙方人员如果违反安全文明施工管理制度的,甲方有权给予相应的经济处罚。
六、 工期要求:
按甲方规定时间组织足够的劳动力,满足现场工程进度的需要,若不能满足,经甲方口头通知或书面通知仍不能满足需要者,甲方有权终止合同或处以适当经济处罚或增加调换班组。
七、 工程单价及付款方式:
1、 工程单价明细表
注:①小型机具、用具(如:斗车、砂板、铁铲、两相振动器、安全帽、劳保用品)等由乙方自备。
②以上工作内容均以实际施工为收方结算依据,若未发生,则无工程量。
2、付款方式:
乙方确保工程质量,施工中途不付款,工程完工后1个月内付到85%,余款经验收合格后6个月内甲方付清劳务费用。
八、 验收与交付
1. 工程具备完工验收条件,甲方应及时组织验收。
2. 如果乙方施工质量未达到质量要求,乙方必须承担其相应的技术处理费用及返工误工费。
九、 乙方承诺:
1. 在规定时间内未完成,每拖延一天罚款500元,若甲方造成由甲方负责。
2. 乙方向总承包方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并与甲方承担履行分包工程合同以及保持分包质量的连带责任。
3. 因施工造成甲方施工窝工、返工的一切费用和责任由乙方承担,并自愿接受甲方合理的经济处罚。
4. 乙方因工程质量进度致工期违约,或因乙方原因在施工过程中对第三人造成损害,使甲方产生承担赔偿责任时,甲方有权向乙方追偿。
5. 乙方如果拖延工期、组织不力、管理不善,甲方有权终止本分包合同,责令乙方三日内退场,其劳务费用只结算已完合格工程量总额的70%。乙方承担因此造成的损失和责任。
十、 其它
1. 本合同未尽事宜,经双方协商后签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式三份,甲方两份、乙方一份。本合同经双方签字盖章后生效,合同内容履行完毕后自然失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:土石方工程施工协商合作合同
发包方:
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关 法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程范围:
第二条 工作内容
2.1 零星工程:甲方项目场内开掘道口,协助现场施工、临时设施搭建等
2.2 工程范围内的土石方开挖、外运,岩石层的静力爆破。
2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作,包括乙方文明施工、迎接检查等。
2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响,从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理,由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。
第三条 合同工期及保证金
3.1 经双方协商确定,工程期为日,暂定自 年月日起至 年_月_日,具体开工时间由甲方下达开工令明确。乙方进场正式开挖前,甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的赔偿,将所有施工场地一次性交付乙方,否则乙方不作工期承诺。
3.2 若施工过程中发生不可抗力情形,或者甲方要求乙方暂定工作,工期相应顺延。
3.3保证金 : 甲乙双方签订合同时乙方向甲方缴纳订金20万元,乙方进场正式开挖3日内向甲方缴纳80万元。该保证金甲方每月按乙方完成总工程量的比例向乙方退还。
3.4中途停工:如施工过程中非乙方原因停工(不可抗力因素除外)单次3日以上或累计10日以上,则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失:机械租金20xx元每台每天,管理人员工资300元每人每天,工人及驾驶员200元每人每天,车辆租金350元每辆每天,其他费用20xx元每天。
第四条 工程质量
4.1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内(外)卸土地点、工期时间等要求,首先制定具有针对性的施工组织(设计)方案,交由建设单位进行审批,合同签订后三日内,必须组织人员进场,作好前期准备工作。
4.2 施工层面的标高,开挖、预留土体平整度,阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求。
第五条 工程价格及支付方式
5.1土石方工程量的确认:现场正式开挖前,甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进行测量、签证,保存基础数据;工程开挖结束,经甲方、乙方、双方验收合格后,双方代表共同对现场地形标高进行测量、签证,计算出总挖运土方量,进行签证确认,最终确认的数据为最终结算的依据。
5.2工程单价按现场开挖的实际方量47元每立方米(该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣,税金由甲方自行负责)如果运输距离超过7公里或弃渣超过100元每车,则甲方按乙方实际多出的费用补贴给乙方。
5.3 工程款支付方式,乙方每月25日向甲方提供当月实际工程量,甲方于次月5日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的85%的进度款给乙方,工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的15%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的款项,则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。
第六条 双方的权利和义务
6.1.甲方责任
6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)资料;如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符,造成的相应损失由甲方自行负责。
6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正,办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续,解决现场具体问题。
6.1.3 工程竣工后,经乙方请求验收,甲方应在验收。
6.1.4 按合同规定及时支付工程款
6.1.5施工爆破手续,乙方配合甲方由甲方完善爆破手续,所产生的费用由乙方负责。
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥,严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位的工作。
6.2.2乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配,在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案,获得甲方许可后方可施行。
6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性,经常与甲方现场联系沟通。
6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作,并承担相关费用。
6.2.6 承包人必须具备相应实力,自行完成本合同工程,不得转包。
6.2.7 承包人应按照有关规定进行安全施工,并承担相应的费用。
第七条 争议解决方式
7.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜,参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行,双方也可友好协商解决,协商解决不成,任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁,双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。
7.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同;②调解要求停止施工,且为双方接受;③法院要求停止施工;停止施工后,双方应妥善处理现场,防止损失发生,并有利于项目的下一步施工。
第八条 其他
8.1 本合同一式二四份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方盖章后生效。合同失效时间的确定。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:市政道路工程施工合同范本
甲方:_____(以下简称甲方)
乙方:__________________________(以下简称乙方)
根据合同法及有关法规,甲方根据建设需要,邀约乙方承建甲方的道路硬化工程,按照平等互利,诚信的原则,双方经过协商一致,签定本合同。
一、工程名称:道路硬化工程。
二、工程地点:________________________________________________。
三、建设内容:
按照总平面图中标示的标段施工,路基处理、素土夯实、辗压预留管线、配套设施的安装、C30路面浇筑。
四、质量标准:合格(标高准确无渍水,不起灰)。
五、承包形式:总价承包。
六、工期:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。如因雨天及人力不可抗拒的原因,经甲方认可,工期顺延。
七、工程价款:工程造价暂定_________元(大写:______________________)。工程量以实做实收。
八、工程款的支付:
1、工程完工经甲方验收合格后支付总价的75%;
2、陆个月无明显质量问题再支付总价的20%;
3、保修期一年,余款5%为质保金,期满后无质量问题一次付清。保修期内,乙方接到甲方通知3天内应派人保修,若乙方怠于履行义务的,甲方可以另雇他人进行维修,其费用将从质保金中直接扣除。
九、甲方的权利和义务:
1、提供标高及坡比。
2、专人对工程实行监督、管理、检查,乙方的质量、进度、安全措施的落实。对违反操作规程的有权予以停工、返工,直至给予处罚的权利。
3、检查乙方的材料及施工工艺,限制不合标准的材料进入工程。
4、按照第八条的规定支付工程款。
十、乙方的权利和义务:
1、施工前,认真审核图纸,有疑问的以书面通知甲方、
2、认真搞好施工管理,严格按施工规范操作,做好施工记录及相关检验资料。
3、搞好安全施工和安全防护,对出现的安全事故,承担其经济赔偿和法律责任,由此产生的一切费用由乙方承担。
4、乙方有对工程质量至交付使用期间的养护和监护的义务。工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,自通过竣工验收之日起计算。
十一、其它条款:
1、工程进度:乙方必须在规定的工作日内完成全部工程,否则甲方将停拨和缓拨工程款,并按逾期日一天扣乙方工程款500元。
2、安全生产,安全防护措施必须到位,甲方检查发现不能到位的和有安全隐患的,每次处罚资金500元。
3、工程竣工后,乙方有清理工程范围内建筑垃圾的义务。
4、乙方如没有严格执行施工规范要求造成的损失,由乙方全额赔偿,并追究其责任。
十二、以上条款属双方自愿签订,经双方法人签字盖单位公章或合同专用章并交纳保证金后生效,在工程款结清后且保修期满后失效。
十三、本协议一式肆份,双方各持贰份。
十四、未尽事宜双方另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:建筑工程合作设计协议书
合伙人:______________(以下简称甲方)
合伙人:______________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇10:深圳市市政道桥中小型维修工程施工合同
发包人:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
1、工程地点: 。
2、工程内容及做法: 。
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程期限: 天,开工日期: 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
5、发包人义务:
(1)开工前 天,为承包人进场施工创造条件(包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则);
(2)提供施工期间的水源、电源。
(3)负责协调施工队与邻里之间的关系。
(4)不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
(5)参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
6、承包人义务:
(1)施工中严格执行安全施工操作规范、防水规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
(2)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
(3)保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通。
(4)保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施行工现场。
7、工程变更:工程项目及施工方式如需变更,双方应一致签订书目变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
8、合同工程款:本合同工程为RMB:¥ ,(大写) 。
9、付款方式:双方约定按经下方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
2、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人,发包人接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时间时向承包人结算工程尾款。
10、附则:
(1)本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
(2)本合同壹式两份,双方各执壹份,签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:个人工程合作协议书
甲方:________________身份证号码:________________(以下简称甲方)
乙方:________________身份证号码:________________(以下简称乙方)
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资 _____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1) 甲方_____投资_____万元,占_____ %;
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____ %;
4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
二、工程管理责任及分工
1、该项目工程管理责任及分工如下
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配
(1)该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后,按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
(2)本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
四、其 他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开 立专用账户上,专款专用。
(3)该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
(1)财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
(3)本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
(4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲 方:________________(签字)
乙 方:________________(签字)
篇12:个人工程合作协议书
甲方:
负责人:
职务︰
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
乙方:
负责人:
职务:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:
第—条协议的范围、内容及时间
1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为____(以下简该项目)。
2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责通信运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主通信网络的正常使用。
3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为_______年。到期后双方如无异议,自动顺延。
第二条双方投资网络建设内容
1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。
2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房,机房需求见第五条。
3、乙方负责该项目通信网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。
4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。
第三条甲方的责任
2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)。
3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行通信信息网络投资建设方面的合作。
4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入“为保证小区通信畅通,本项目内通信设施由内蒙古*田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古*田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古*田科技有限公司对本项目内的通信设施进行运营、维护。
第四条乙方的责任
1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内通信投资建设,乙方有权获得通信网络运营的相应收益。
2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务,在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。
3、乙方负责该项目内通信网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。
4、乙方负责该项目中多家通信运营商的业务接入,负责该项目长期通信业务的正常运营与使用。
5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。
6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常通信要求,当小区20%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同。
第五条通信机房的提供
1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主通信需求及设备增容的通信机房,在政府土地出让年限内免费(包括免缴管理费)使用。
2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付通信机房安装期间及投入使用后的电费。
3、甲方提供给乙方的通信机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求。
4、机房消防设备应符合相关消防规范。
5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。
第六条违约责任
本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目通信总投资_%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
第七条其它约定事项
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
5、本协议自双方签字盖章后生效,一式________份,甲方持________份,乙方持________份,具有同等法律效力。
甲方:________________
甲方授权代表:________________
签约日期:_________年_________月_____日
乙方:________________
乙方授权代表:________________
签约日期:_________年_________月_____日
篇13:工程分包合作合同协议书
设备工程合同
甲方:_________________
乙方:_________________
(以下简称:_________________甲、乙双方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就安装本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
1、1工程名称:_________________
1、2工程地点:_________________
1、3主要工程项目和内容:_________________
第二条:工程款的确定,预付和结算:
2、1消防工程造价为:_________________定价人民币元整(¥:_________________元).
2、2工程付款方式:_________________工程结束付清全款。
第三条:_________________甲方工地管理代表:_________________
第四条:_________________乙方工地管理代表:_________________
第五条:_________________甲乙双方工作职责:_________________
5、1乙方的责任:
5、1、1乙方所提供的产品和施工工艺符合国家标准和当地消防部门要求,确保合同范围内的工程符合消防验收要求。
5、1、2乙方做好合同范围内的施工资料,提供相关产品检测报告、合格证和施工资质。并提供一套完整的施工资料及相关产品检测报告,合格证,施工资质的复印件给甲方。
5、1、3施工过程中发生的设备人身安全等事故,由乙方承担相应费用及法律责任。
5、1、4乙方可以在甲方提供所有消防验收必需资料的前提下,义务帮助甲方办理消防验收手续的报验,但相关部门所需的费用由甲方承担。
5、2甲方的责任:
5、2、1甲方按协议支付工程款。
5、2、2甲方有责任协调现场场地内机械设备、材料等的转移以便于乙方施工,有责任协调施工过程中出现的问题。甲方负责提供摆放材料和工具的库房,提供施工用水和施工用电。(规费不予计算)
第六条:工程工期:_________________
(配合主体进度)不可抗拒因素除外。
第七条:工程质量:_________________
工程质量标准:_________________合格
第八条:_________________甲方未付清工程款期间,本工程中所使用材料及设备产权为乙方所有;在甲方付清工程后,产权为甲方所有。
第十条:_________________未尽事宜,双方协商解决。
第十一条:_________________本协议正本一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方代表签字、盖章之日起生效。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
篇14:建筑工程合作设计协议书
甲方:
身份证号:
手机:
乙方:
法定代表人:
住址:
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与_________有限公司电缆产业园______厂房工程项目施工达成如下协议条款:
第一条:总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_________有限公司电缆产业园______厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方______签订的《_______工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
1.3合作双方是_____的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条:工程项目的安排及费用
2.1该工程项目位于______工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,混凝土框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由__________结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、_____费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各______名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
2.3在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:____________,账号:__________________)。
2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资格审查及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资格审查递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
2.6乙方向甲方支付工程有效标价______%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。
2.7管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的______%。
第三条:甲方职责
3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《____________工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
3.4乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条:乙方职责
4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。
4.2乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
4.3乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签订的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
4.5乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责_____保修工作。
4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条:违约责任
5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签订建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的______%作为补偿。
5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款______%的违约金,并继续承担本合同义务。
第六条:纠纷解决
6.1双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决。
6.2协商不成,由______方所在地人民法院管辖。
第七条:效力问题
7.1本协议一式______份,具有同等效力,由甲乙双方各持______份。
7.2本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
7.3本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条:其他条款
8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
8.2本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
8.3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
甲方:(盖章)
法人代表或授权人:
地址:
电话:
______年______月______日
乙方:(盖章)
法人代表或授权人:
地址:
电话:
______年______月______日
篇15:装饰工程战略合作协议书
甲方:
住址:
法定代表人:
联系电话:
传真:
乙方:
住址:
法定代表人:
联系电话:
传真:
双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,就__________________________工程装修合作施工事项协商一致,订立本合同。
一、合作工程
1、工程名称:_______________________________________。
2、工程承包范围:_______________________________________。
3、甲方负责工程承包范围:_______________________________________。
4、乙方负责工程承包范围:_______________________________________。
5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规,对业主和用户负责,确保工程工期、质量、满意的售后服务,共同维护企业信誉。
二、合同额
1、合同总金额:_____________人民币;金额(大写):_____________人民币。以最终结算金额为准
2、其中:甲方所占合同金额:_____________人民币;乙方所占合同金额:_____________人民币。
三、甲方权利和义务
1、甲方应给予乙方相应的配合和协助,促使全面履行施工合同,顺利完成该工程。
2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续,以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。
3、甲方保证本工程的工程款专款专用,除扣除相关的费用外,甲方不得擅自挪作它用,确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后,在扣除本合同约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的账户,即工程款到达甲方账户后,乙方向甲方提供正式发票之日起_____________个工作日内转入乙方的账户或提供支票。
4、工程竣工后,业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后,业主支付给甲方后,甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。
四、乙方权利和义务
1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准,交付时具备竣工验收条件。
2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。
3、乙方向甲方支付以下费用:(1)施工管理费:合同额的(包括代扣代缴的税金);(2)该工程大厦物业公司收取的施工配合费;(3)其他费用另行商议。
4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。
五、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
六、其他事项
1、甲乙双方应及时沟通,以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议,补充协议与协议具有同等效力。
2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。
3、本合同一式_____________份,具有同等法律效力,双方各执_____________份。
甲方:
法定代表人签字:
签约时间:___________年___________月___________日
乙方:
法定代表人签字:
签约时间:___________年___________月___________日
篇16:建设工程合作合同
甲方:集团有限公司(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为推行项目法施工,强化项目管理,增强企业集团优势。通过招投(议邀)标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将与乙方设立塘厦新亚洲工程部,为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠,双方达成如下协议:
第一条工程名称及工程地点:
1、工程名称:东莞开发有限公司
2、工程地点:东莞塘厦
3、合同造价:大约5亿元人民币〈建筑面积3900平方米。〉
第二条承包指标:
1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。
2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。
3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方1%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。
4、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在0.5‰以内。
5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准,争创文明工地。
第三条费用交纳办法:甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的1%(其中暂扣税金(按国家税率定%、履约保证金(按业主要求定%)(该保证金在工程竣工结算完成,无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务,工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。)、
第四条双方的责任:
一、甲方的责任:
1、负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。
2、审核乙方编制的施工方案和预结算。
3、组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。
4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。
5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。
6、甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况,工资由乙方承担,工资从开工起计算,竣工后终止每月3000元∕月
7、报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担(属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元∕次)
二、乙方的责任:
1、负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和
财务报表
。
2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。
3、负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的
组织管理
下办理工程结算和竣工验收资料等。
4、乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发现,罚款伍万元∕次,并保留诉诸法律的权利。
5、服从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。
第五条奖罚
1、工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担,另加罚总造价的万分之一。
2、无重大安全事故发生,如发生重大安全事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。
3、质量无重大事故,合格率100%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。
4、在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担,并追究主要负责人的行政和经济责任。
第六条其他:
1、本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。
2、本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。
3、本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
篇17:水电安装工程合作协议
甲方:________________(发包方)
乙方:________________(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点:_______________
2、工期:___________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日
3、本项工程预计费用________________元人民币。
第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家gb50210-20__及gb50327-20__并参照及
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:________________乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:________________
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:________________
1、工程款付款方式:________________
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容:________________
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割
4)、开关面板安装
5)、小五金、马桶、的安装
6)、后期灯具的安装
3、工程结算方式:________________
按实结算:________________
总价结算:________________20元/平米(套内面积)
第六条违约责任:________________
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:________________
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:________________
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条其它约定:________________
1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至________________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:________________
________________年________________月________________日
乙方签字(盖章):________________
________________年________________月________________日
篇18:市政道路工程施工合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北__马路风电场道路工程
1.2工程地点:____县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:__水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它:
第九条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:
联系人手机:联系人手机:合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点:
篇19:工程合作合同书
甲方:_________________身份证号码:_________________(以下简称甲方)
乙方:_________________身份证号码:_________________(以下简称乙方)
甲、乙双方方为共同承包建设_________________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:_________________
第一章项目概况及合作条件
1.1本工程项目总建筑面积为___________平方米,工程总价为___________万元人民币。
1.2经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为___________万元左右,因此本工程项目计划投资___________万元。
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下:_________________
1.3.1甲方___________投资___________万元,占___________%;
1.3.2乙方___________以工程项目及技术投资,占___________%;
1.4业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户___________上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章工程管理责任及分工
2.1该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由___________主管;
2.1.3该项目的会计日常工作由___________负责管理,出纳日常工作由___________方负责管理。
2.3材料采购及其他
2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
3.1利润、风险分配
3.1.该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章其他
4.1资金和管理
4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2该项目的工程进度往来款由___________负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。
4.1.3该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
4.2出纳与财务管理
4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3合同争议与免责
4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.3本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
4.4.4本协议于___________年___________月___________日,由合作双方在中国___________市签字。
甲方:_________________(签字)
乙方:_________________(签字)
篇20:工程项目合作合同
甲方: _________身份证号码:_________ (以下简称甲方)
乙方: _________身份证号码: _________(以下简称乙方)
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章 项目概况及合作条件
1.1 本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
1.2 经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资 _____万元。
1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:
1.3.1 甲方_____投资_____万元,占_____ %;
1.3.2 乙方_____以工程项目及技术投资,占_____ %;
1.4 业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章 工程管理责任及分工
2.1 该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;
2.1.3 该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
2.3 材料采购及其他
2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章 利益分享和风险承担
3.1 利润、风险分配
3.1. 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后,按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章 其 他
4.1 资金和管理
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开 立专用账户上,专款专用。
4.1.3该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
4.2 出纳与财务管理
4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3 合同争议与免责
4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4 本协议生效、终止及其他
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.3 本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
4.4.4本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲方 :___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日