篇1:材料买卖合同
供 方:山东金润恒工贸有限公司 需方:南通三建济南分公司
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的期限:按照国家或行业标准执行。随货附:检测报告、合格证等相关资料。
三、交(提)货方式及地点: 供方负责送货至需方工地现场(济南市解放东路、奥体西路口)
四、运输方式及费用负担: 汽运,供方负责承担运费。
五、合理损耗计算方法及包装标准、包装物的供应与回收和费用负担: 无 。
六、验收标准及提出异议期限: 按照国家或行业标准验收,如有质量问题,交货三日内需方书面提出异议,超过三日不提出书面异议,供方不承担质量责任。
七、付款方式及期限:合同签订即付30%货款,货到工地经需方验收合格付至60%,甲方、监理、总包三方验收合格付至95%,余5%作为质保金两年内付清。
八、违约责任:1、如发生质量问题(包括产品本身及相关资质),供方负全部责任并承担一切经济损失。2、需方不按时支付货款,每逾期一日,按照应付金额的千分之一按日向供方支付违约金。
九、解决合同纠纷的方式:双方约定向天桥区人民法院起诉。
十、注:需方代理人、收料员签字的供货单、收条、欠条、对帐单等均可作为供方与需方结算的依据。
供 方(章):山东金润恒工贸有限公司 需 方(章)南通三建济南分公司 委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
电 话: 电 话:
年 月 日
篇2:北京某投资管理有限责任公司凭样品买卖合同纠纷案_合同范本
上海凯泉给水工程有限公司诉北京金钱豹投资管理有限责任公司凭样品买卖合同纠纷案
()丰民初字第00855号
原告上海凯泉给水工程有限公司
法定代表人林凯文
委托代理人安福琴
委托代理人孙浩亮,北京市长歌律师事务所律师。
被告北京金钱豹投资管理有限责任公司
法定代表人崔光旭
原告上海凯泉给水工程有限公司(以下简称上海凯泉公司)与被告北京金钱豹投资管理有限责任公司(以下简称金钱豹公司)凭样品买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告上海凯泉公司委托代理人孙浩亮、安福琴到庭参加诉讼,被告金钱豹公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告上海凯泉公司诉称,XX年5月18日,原告与被告签订水泵销售合同(07040098),合同总金额314 347元,后变更为339 873元。合同约定由原告为被告供应水泵,后原告依据实际情况给被告送去水泵。时至今日,被告尚欠原告货款245 568.9元。故诉至法院请求判令被告给付拖欠原告的货款245 568.9元和自XX年11月20日起诉之日起至开庭之日止合同总金额339 873元的0.2%/天的违约金119 635元,并承担本案诉讼费用。
被告金钱豹公司既未作书面答辩,亦未参加本院庭审。
经审理查明,XX年4月23日,上海凯泉公司与金钱豹公司签订水泵销售合同(bj070098),约定:由上海凯泉公司为金钱豹公司供应水泵,合同总金额314 347元,交货期为XX年5月18日,付款方式为预付30%,货到初验合格付至75%,调试合格付至95%(XX年11月1日前),5%质保金一年内结清(调试合格后12个月内)。若需方(即被告)延期付款,将承担本合同列定总金额的0.2%/天作为违约金赔偿给供方(即原告),且累积计算。XX年9月12日,原、被告双方签订补充协议,将原合同中2台50wq/s201-4切碎式排污泵变更为2台100wq/s411-15的切碎式排污泵,电控柜1台,合同金额由原来的314 347元变更为339 873元,交货日期变更为XX年10月20日,其他条款按原合同执行。合同签订后,金钱豹公司按合同约定付给上海凯泉公司原合同金额30%的预付款94304.1元,上海凯泉公司依约分别于XX年5月23日、5月31日、10月29日向金钱豹公司履行了供货义务。
......
篇3:水管材料买卖合同书
使用说明
1.本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定的示范文本,供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。
2.本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。
3.经双方当事人协商确定,可以对本示范文本的条款内容(包括选择内容、填写空格部分的内容)进行选择、修改、增补或删减。
4.为更好地维护双方当事人的权益,签订合同时应当慎重,订立具体条款,需要约定的必须表述清楚,力求具体、严密。
5.如果是非法定代表人签字,需要有法定代表人出具的授权委托书。 合同编号: 供方: 住所: 邮编: 营业执照号码: 电话: 法定代表人: 传真: 需方: 住所: 邮编: 营业执照号码: 电话: 法定代表人: 传真: 供需双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就原辅材料的采购事宜,订立本合同。
第一条 产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额(含税价)、交货(时间)和地点 产品 商标 计量 单价 金额 交货 交货 规格 数量 名称或品牌 单位(元) (含税价) 时间 地点
第二条 产品质量要求
1.产品质量标准,按下列第项履行:
1.1 按国家标准履行。
1.2 按行业标准履行。
1.3 按供需双方约定的质量要求履行,但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。
2.保质期限: 供方所提供的产品,保质期限不少于个月(自产品出厂之日起计算)。
第三条 产品包装
1.包装要求: 在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。
2.包装物由方提供,费用由方承担。
3.包装物处理按下列第项执行。
3.1 包装物不回收。
3.2 包装物由供方回收。
第四条 交提货方式 交提货方式,按下列第项履行。
1.供方送货:产品运输由供方负责办理,供方送至 ,运费由供方承担。
2.供方代办运输:供方根据双方约定的协议代办运输,运费由需方承担(代办运输协议另订附件)。
3.需方自提:需方前往供方指定地点自行提货、自行运输。
第五条 验收方法
1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告,但若有下列情况之一,必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。
1.1 供方首次向需方所销售的产品(不包括同品牌不同规格的产品);
1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品(一个生产周期为月);
1.3 供方所供产品,在生产制造时工艺及原辅材料(有较大)改变的;
1.4 其他 。
2.产品到达目的地后,需方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验,完成验收程序。如有质量问题,需方应在收货后天内书面通知供方,共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议,由(以)方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。
3.需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作,并及时通知质量验收员验收产品。
第六条 付款方式 需方选择下述第种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。
1.一次性付款方式:________年____月____日支付全部货款,计人民币元,大写。
2.分期付款方式:
2.1 签署本合同时,支付货款全部的%,计人民币元,大写。 X年____月____日前支付货款全部的%, 计人民币元,大写。 X年____月____日前支付货款全部的%, 计人民币元,大写。
3.预付款条款:。(如无此项请划去。)
4.其他约定的付款方式:
第七条 违约责任
1.供方如未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的,供方应继续履行本合同。
2.需方若未按
第六条第2 款在规定时间内付款,须承担下列第 项违约责任。
2.1 向供方支付违约金人民币元。
2.2 自延期之日起至实际付款日止,按银行同期贷款利率向供方支付违约金。
3.供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。
4.需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的,需方应当承担由此所造成的相应的损失。
第八条 不可抗力 任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取必要的补救措施,以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在日内将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后日内,提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第九条 解决争议的方法
1.供需双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成,选定下面 种方式解决:
a、申请仲裁。
b、依法起诉。
2.双方选择仲裁方式的,约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁:
a、上海仲裁委员会。
b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。
c、仲裁委员会。
3.双方选择诉讼方式的,约定向下列其中之一的人民法院依法起诉:
a、本合同签订地人民法院。
b、供方住所地人民法院。
c、需方住所地人民法院。
d、交货地人民法院。
e、人民法院。
第十条 其他
1.供方应向需方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打215;。)
1.1 营业执照
1.2 税务登记证
1.3 卫生许可证(保健食品生产企业须符合g 要求)
1.4 印刷许可证
1.5 检疫证明
1.6 产地证明
1.7 每批产品的检验合格报告
1.8 有关产品质量认证证书
1.
8.1 绿色食品认证书
1.
8.2 有机食品认证书
1.
8.3 产品质量标准文本
1.
8.4 保健食品批准证书
1.
8.5 危害分析与关键控制点认证书(acc)
1.
8.6 质量安全认证书
1.
8.7 供需双方约定的其他
2.需方应向供方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打215;。)
2.1 营业执照
2.2 税务登记证
2.3 组织机构代码证
2.4 其他
3. 本合同有效期自________年____月____日起至________年____月____日止。 合同履行期内,双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议;补充协议与合同具有同等效力。
4.双方约定的其他条款。
5.本合同一式两份,供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。 购货单位(需方): (公章) 委托代理人:(签字) 地址: 开户银行: 帐号: 电话: 合同签订地: 供货单位(供方): (公章) 委托代理人:(签字) 地址: 开户银行: 帐号: 电话
篇4:买卖合同纠纷
买卖合同纠纷案民事判决书闵民二初字第305号原告__公司,住所地____市工业区路号。法定代表人唐_,董事长。
托代理人_,上海__律师。被告__厂,住所地省市路号。被告__厂未作答辩,亦未提供证据。经对原告__公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述,本院确认原告__公司诉称事实属实。
本院另查明,原告__公司出具的四份增值税发票,被告__厂已在相关部门作了认证、抵扣。
本院认为,原告__公司与被告__厂之间签订的《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示,内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定,也不具有《民法典》规定的无效合同的其他要件,该合同当属有效,合同的条款对合同当事人具有拘束力。被告__厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼,应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利,对此产生的.法律后果应由其承担。
据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五百九十五条《民法典》第五百七十七条、第六百二十六条、第六百二十八条之规定,判决如下:
一、被告__厂于本判决生效之日起____日内,支付原告__公司货款余额___________;
二、被告__厂于本判决生效之日起____日内,偿付原告__公司以货款_________元为本金计,自________年____月____日起至判决生效日止,以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第七百二十五条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计__________元,由被告__厂负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起____日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于____市第一中级人民法院。
审判员杨____月____日书记员__
篇5:材料买卖合同
买方: (以下简称甲方) 卖方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国共和国合同法》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,甲乙双方经充分协商,特订立本合同。
第一条 名称、品种、规格和质量:
1.名称、品种、规格、单价、金额:
2.质量,按下列第(3)项执行:
(1)按照 / 标准执行。
(2)按样本,样本作为合同的附件。
(3)按双方商定要求执行,具体为:乙方所供应材料质量必须满足国家相应规范及标准要求,若因乙方供应材料质量不能满足甲方要求,乙方自行将不合格材料清出施工现场;乙方供应材料的数量、进场时间、到达地点等不能达到甲方要求,甲方可视情节轻重,给予乙方罚款或终止合同,由此造成的损失全部由乙方负责。
第二条 数量和包装:
1.数量: 。该数量为暂定数量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。
2.包装方式和包装品的处理: 。包装材料由乙方提供,包装费用由乙方承担。
第三条 合同履行期限
本合同履行期限自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前 日通知乙方。
第四条 运输方式和交货地点:
1.交货时间: 。
2.交货地点: _。运输费用及风险由乙方承担。
3.运输方式: 。卸货由 方负责,卸货费用由 方承担。
4.货物交付前,货物的灭失、毁损风险由乙方承担。
第五条 验收:
1.验收时间:货物运输至甲方指定地点后,双方在24小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收;如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的,甲方在验收完毕后的2日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制,随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后,应在 日内负责处理;如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的,视为同意甲方提出的异议和处理意见,甲方有权将收到的货物自行处理,因此发生的费用和损失由乙方承担。
2.甲方指定验收人为 ,除该指定收货人外,其他人员签认的单据不具有签收的效力。
5.本合同约定货物的质保期为 月,自验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的,双方同意以期限较长的为准。
第六条 价格与货款支付:
1.单价: ;本合同价格为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格,包含乙方成本、税费、运输、装卸、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。
2.每月的 日为当月的结算截止日期,根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
3.货款支付采用货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正
式的增值税专用发票后,甲方按业主向其拨付的工程款比例,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后 天内付清。
4.货款支付方式: 。
5.乙方指定联系人 联系方式 。
乙方指定收款单位名称,开户行及账号
第七条 双方权利义务
(一) 甲方的权利义务
1.甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
2.按合同约定支付合同价款。
3.甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。
4.按合同约定对货物进行检验和验收。
5.接受乙方提供的培训和保修服务。
(二)乙方的权利义务
1.按合同约定的技术标准和质量要求供应货物;同时乙方应考虑甲方的施工特点,精心组织、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。
2.及时向甲方提供货物合格证书及甲方要求的其它相关资料。
3.乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关,乙方保证货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议,如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
4.本合同质保期 个月,自验收合格之日起计算。为在质保期内,因货物使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的,乙方须在收到甲方通知后 1 日内进行维修或更换,因此产生的费用由乙方承担。质保期满后,乙方接到甲方通知后 2 日内进行维修等服务,乙方应对甲方合理收费。
第八条 甲方违约责任:
1.乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后,如甲方违反合同中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的 %违约金。
2.甲方无故拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。
第九条 乙方的违约责任:
1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款 %的违约金。
2.乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的,如甲方
同意使用,应按质论价;甲方不同意使用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
3.乙方逾期交货的,每逾期一日,应按照合同总金额 %向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失;同时,甲方有权向第三人采购同种类货物,因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过 日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时,甲方有权向第三人采购同种类货物,因此增加的费用由乙方承担。
4.乙方提前交付货物的,甲方无需提前付款,如因乙方提前交付货物导致甲方增加费用的,该增加的费用由乙方承担。
5.乙方不能随车提供货物合格证书或其他单证的,甲方有权拒绝收货,因此产生的费用和损失由乙方负责。
6.在质保期内,乙方未按要求进行维修或更换的,乙方应向甲方支付 违约金/次,甲方有权交由第三方进行维修,由此产生的费用和损失亦由乙方承担。
第十条 不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件发生后 小时内通知对方,并在不可抗力事件结束后 日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 争议解决:
甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,选择以下 方式:①提交 法院进行诉讼;②由 仲裁机构进行仲裁。
第十二条 其它事项:
1、本合同项下的债权均不得转让,也不得用于担保。
2.合同如有未尽事宜,由双方协商解决,签订补协议。
3.双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以书面方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的 日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
4.本合同自双方签章之日起生效。本合同一式肆份,甲方执 份,乙方
执 份。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 电话及传真: 电话及传真: 法定代表人: 法定代表人: 或委托代理人: 或委托代理人:
签订时间:____年___月__ 日。
签订地点:
篇6:建设工程材料采购买卖合同
工厂材料的采购,不是一下就能送给来的,一般都是先交定金,先后陆续送过去,签订合同最为安全,工程材料采购合同模板
(一)甲方:________________乙方:________________经协商同意,根据中华人民共和国民法典的规定,订立合同如下:
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条 产品名称、规格、质量(技术指标)___________________。
第三条 产品包装规格及费用___________________。
第四条 验收方法___________________。
第五条 货款及费用等付款及结算办法___________________。
第六条 交货规定
1、交货方式:______________。
2、交货地点:______________。
3、交货日期:______________。
4、运输费:______________。
第七条 经济责任
1、乙方应负的经济责任
(1)产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期____日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(3)产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值_____%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的罚金。
2、甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延____日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之_____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
(4)属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。
(5)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之_____计算付给乙方,作为延期罚金。
(6)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条
产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。
第九条
甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_____%的补偿金。
第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前_____天与甲方协商。
第十一条
本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十三条
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后____日内向人民法院起诉。
第十四条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条 本合同共一式______份,由甲、乙双方各执正本_____份、副本_____份,并报双方主管部门各____份。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________
联系电话:_________________联系电话:
________年____月____日________年____月____日
篇7:建设工程材料采购买卖合同
购货单位:______(以下简称甲方)
供货单位:______(以下简称乙方)
签约地点:______________________
为保证合同的正确履行,维护合同双方的合法权益,依照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,根据招投标文件有关条款,甲乙双方本着责任共担,利益共享的原则,经协商一致,达成以下条款,双方共同遵守。
第一条 组成本合同的有关文件
下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括:
(1)材料(设备)招标文件
(2)乙方提供的投标文件;
(3)售后服务承诺;
(4)甲乙双方商定的其他文件:
第二条 合同标的
序号 名称 规格 型号 单位 数量 单价 总价
总计(大写):
第三条 合同总价款
合同总价款(大写):人民币__元,分项价款见上表。
本合同总价款是材料(设备)设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条 质量保证
1.材料(设备)技术标准应符合 标准。
2.乙方应保证材料(设备)是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,符合国家有关标准。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条 交货时间、地点、方式
1.乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。
交货时间:____________
交货地点:____________
交货方式:____________
货运方式:____________
2.乙方交付的材料(设备)应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料(设备)、数量和规格要求。
3.乙方将合同材料(设备)运至 安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后,方为材料(设备)交货日期。合同材料(设备)的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。
4.乙方应在合同材料(设备)发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方,甲方应在合同材料(设备)到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料(设备)提取完毕。
5.甲方提取合同标的物时,应检查合同标的物包装情况。合同标的物包装无损,方可提货。如合同标的物外箱包装受损或发现合同标的物包装箱件数不符,应在个工作日内通知乙方,以便乙方办理合同材料(设备)遇险索赔手续。
6.甲方对乙方交付的合同标的物,均应妥善接收并保管。对误发或多发的材料(设备),甲方应负责妥善保管,并及时通知乙方,由此发生的费用由乙方承担。
7.如甲方要求变更交货地点,应在合同规定的交货日期日前通知乙方。由于变更发货地址增加的费用由甲方承担。
第六条 验收时间、地点、标准、计量方式
1.验收时间:
2.验收地点:
3.验收标准:
4.计量方式:
5.甲方验收合格后出具验收合格书。
甲方:____________
乙方:____________
篇8:实用的砂石材料买卖合同
供方: (以下简称甲方)
需方: (以下简称乙方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、 合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1. 甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4.乙方月均计划消化甲方产品 件,全年消化甲方产品 件;
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:
二、供货品种及价格
1.大众号(400克22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正 );
2.精壹级 (400克22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。
在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:
1.现款现货结算(□是;□不是);
2.批结(□是;□不是),甲方按每批 件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是;□不是),甲乙双方按 天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金 元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金 元。
五、协议期限
本合作期限自 年____月____日至 年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方:
乙方:
篇9:布类包装材料买卖合同书
出卖人:_______________
买受人:_______________
签订地点:_____________
第一条标的、数量、价款及交货时间
标的名称:_____________
牌号商标:_____________
规格型号:_____________
生产厂家:_____________
计量单位:_____________
数额:_____________
时间以及数量:_____________
金额:_____________
第二条质量标准:__________________
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:_____________________________
第四条包装标准、包装物的供应与回收:_____________________________
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:________________________
第六条合理损耗标准及计算方法:________________________________
第七条标的物所有权自____时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____所有。
第八条交货方式、地点:________________________________
第九条运输方式及到达站和费用负担:____________________
第十条检验标准、方法、地点及期限:______________________
第十一条成套设备的安装与调试:_________________________
第十二条结算方式、时间及地点:__________________________
第十三条担保方式:_____________________
第十四条本合同解除的条件:_______________________________
第十五条违约责任:___________________
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决
提交__________仲裁委员会仲裁
依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自____________生效。
第十八条其他约定事项:_______________
出卖人:_________________买受人:_________________
住所:_________________住所:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
电话:_________________电话:_________________
传真:_________________传真:_________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
账号:_________________账号:_________________
______年______月______日
篇10:买卖商品房合同纠纷起诉状
租赁合同纠纷起诉状
原告:________,性别_____,年龄______,______年___月____日出生,工作单位_________________________,住址:_________________________________。
诉讼请求:
1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。
2、请求判令解除原被告间的租赁合同。
3、请求返还原告所有的屋内家具一套,价值约_______元。
4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:
______年___月____日,原告与被告签订了房屋租赁协议,约定将______________的房屋租赁给被告使用,并约定每月支付租赁费用________元,原告收取押金__________元。
被告于______年___月____日开始向原告付款,但自______年___月____日开始,被告停止支付房屋租金,______年___月____日,原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。
原告多次请求被告支付房租及返还家具,均遭到被告的拒绝。原告无奈之下,起诉至贵院,望贵院审清事实,判如诉请。
此致
___________人民法院(房屋所在地)
具状人:___________
______年___月____日
附件:
1、被告于原告租赁合同原件一份。
2、房租租给被告时,出租房设备清单及照片。
2、起诉状__份。
篇11:玻璃包装材料买卖合同书
出卖人:_______________
买受人:_______________
签订地点:_____________
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
标的名称:_____________
牌号商标:_____________
规格型号:_____________
生产厂家:_____________
计量单位:_____________
数额:_____________
时间以及数量:_____________
金额:_____________
第二条 质量标准:__________________
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限:_____________________________
第四条 包装标准、包装物的供应与回收:_____________________________
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:________________________
第六条 合理损耗标准及计算方法:________________________________
第七条 标的物所有权自____时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____所有。
第八条 交(提)货方式、地点:________________________________
第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担:____________________
第十条 检验标准、方法、地点及期限:______________________
第十一条 成套设备的安装与调试:_________________________
第十二条 结算方式、时间及地点:__________________________
第十三条 担保方式(也可另立担保合同):_____________________
第十四条 本合同解除的条件:_______________________________
第十五条 违约责任:___________________
第十六条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决;
(一)提交 __________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条 本合同自____________生效。
第十八条 其他约定事项:_______________
出卖人(章):_________________ 买受人(章):_________________
住所:_________________ 住所:_________________
法定代表人:_________________ 法定代表人:_________________
委托代理人:_________________ 委托代理人:_________________
电话:_________________ 电话:_________________
传真:_________________ 传真:_________________
开户银行:_________________ 开户银行:_________________
账号:_________________ 账号:_________________
______年 ______月______日
篇12:建设工程材料采购买卖合同
甲方(需方):____________________
乙方(供方):____________________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它
____________________________________
模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为___%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到______省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前___天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划___天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地___个月后___个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按___银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照___银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后___天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式___份,供方___份,需方___份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方:______________________乙方:______________________
代表人:___________________代表人:_____________________
电话:______________________电话:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
篇13:材料买卖合同
合同编号:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,买卖双方就以下装饰建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 装饰建材名称、品牌、规格型号、等级、材质、数量和价款等:
注:内容较多时,可另行附页。
第二条 质量标准:
1、国家标准
2、行业标准
3、企业标准
4、其它: 。
第三条 付款方式及时间:
1、合同签字生效后支付:定金(定金不超过总价款的20%) □ 元,预付款 □ 元;货物验收符合合同约定的,即一次性付清余款。
2、合同签订生效后一次性付清全部款项
第四条 交货验收和加工安装:
1、交货方式为:卖方送货 □, 买方自提 □。
2、交货时间: ;送货/自提地点: 。
3、验收:卖方交货时,买方应当场验收并签字确认。
4、加工安装:
(1)卖方为买方免费加工安装
(2)卖方为买方加工安装,但买方需另行向卖方支付加工安装费用 元
。(3)买方自行加工安装 。
第五条 违约责任:
1、有下列情形之一的,卖方应无条件退货,并应赔偿由此给买方造成的经济损失:
(1)产品质量经具备资质的专业机构检测不符合合同约定的。
(2)提供的产品与本合同第一条约定不相符的。
2、迟延履行的违约责任:
(1)卖方迟延交货的,每日应向买方支付 元违约金;迟延交货超过 日的,买方有权单方解除合同。
(2)买方迟延提货的,每日应向卖方支付 元违约金;迟延提货超过 日的,卖方有权单方解除合同。
第六条 争议解决:
本合同签订与履行发生争议的,双方可协商或申请调解解决,协商或调解解决不成的,按下列方式解决:
1、 向深圳仲裁委员会申请仲裁
2、 向人民法院起诉
第七条 其他约定: 。
第八条 合同生效及附件等:
本合同自买卖双方签字盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同一式 份,买卖双方各执一份。
卖方(章): 买方(章):
地址: 地址: 授权代表签字: 授权代表签字: 联系电话: 联系电话:
签订时间: 年 月 日
篇14:实用的砂石材料买卖合同
合同编号:______________
签订地点:______________
卖方:___________________
签订时间:______________
买方:___________________
第一条:产品名称、型号、计量单位、数量、金额、交货时间及交货数量:______________
第二条:质量要求、技术标准:______________
第三条:交货时间、地点、费用、风险
1、交货时间:______________
分期付款方式:______________
A.分期销售卖方对买方进行资信审查合格,并且在买方付足首付款后发货。
B.若因不可抗力等因素影响,导致卖方不能如期交货,交货日期可相应推迟。
2、交货地点:交货地点为卖方仓库。
3、交货费用
(1)买方自提的,卖方仓库内装车所发生的费用由卖方负责,搬运出仓库途中发生的货物损坏等费用则由买方承担。
(2)买方委托卖方代办托运的,运费及运输途中的设备保险、货物遗失、损坏等费用以及在买方指定地点的卸车所发生的费用均由买方承担。
(3)无论买方自提或卖方代办运输,由临工发往指定河北地点的运费由买方承担,由买方委托卖方代办运输。
4、产品风险转移
(1)买方自提的自买方从卖方仓库提取货物后,风险归买方承担。
(2)买方委托卖方代办托运的,办完托运手续后,风险由买方承担。
第四条:交货方式:□买方自提□卖方代办运输
第五条:运输及卸货方式:______________
买方自提,凭卖方开出的《提货单》到卖方仓库提出,卖方仓库内装车由卖方负责;买方指定地点的卸车所发生的运输及卸车等费用由买方负担;
收货地址:______________
收货人及联系方式:______________
第六条:产品验收
1、验收标准:由买方按国家标准自行验收。
2、验收程序:设备交机时,由卖方根据买方通知派人前往指导调试,完毕后,双方在《整机交接记录单》上签字盖章。买方如有异议,须当即提出,否则视为买方认可该机械设备为完好无损的合格产品。
3、产品配件验收:随机产品、配件工具按装箱清单与整机一并由买方签字验收。
4、验收地点:无论买方自提还是买方委托卖方代办托运,验收地点均为卖方仓库。
第七条:保修条款
1、买方使用前需认真阅读随机附送的《操作及保养手册》,并按说明书正确使用与维护,保修范围及原则按临工《保修手册》执行(因使用不当或人为损害的由买方自行负责);保修期限自交货之日起_____个月或使用小时,以先达到为准。
2、保修期内,构成本机的纯正部件因材料或制造缺陷,并经卖方及制造商认可,该部件得到无偿修理或更换。但是,由于机器故障而造成的一般的、特别的、偶然的或间接的损失及由此造成的经济上或道义上的损失,不属于保修范围,由买方自行承担。
3、计时表发生故障24小时内应通知卖方维修。如未及时通知或故意损坏计时表者,视为该机已过保修期,卖方和制造商不给予保修。
4、对于拒绝使用临工纯正配件的客户,保修期自即日起自然终止。
5、对下列,即使在保修期内也不属于保修范围,卖方及制造商均不承担责任:
(1)未严格按照《操作及保养手册》操作和保养机器而发生的问题;
(2)若机器出现异常,未排除故障而继续工作造成的损失及扩大部分;
(3)未经临工书面同意,私自改动产品技术参数或结构导致的故障;私自对机器实施调整、拆解造成零部件残缺不全、铭牌缺失等。
(4)私自拆卸或故意损坏计时器等人为因素影响计时器运转的情形,按整机保修期已满处理;
(5)采用非临工提供的配件、油料、润滑脂等导致的故障;
(6)未按照保养周期要求更换油、液引起变质、污染等造成的故障;
(7)属于正常磨损需要周期性检查、维护、更换和消耗的机件(如:销轴、销套、皮带、密封件、刮泥板、垫片、黄油嘴、标准件、玻璃、斗齿、灯泡、滤网、滤芯、保险丝、倒车镜、天线和非质量问题引起零部件的损坏等);
(8)不当存放、不当驾驶、意外事故(包括自然灾害等不可抗拒力)等造成的机器故障和损失;
(9)涉水深度超过规定要求导致的故障;
(10)其他与设计和制造无直接关系的情况;
(11)违反有关法律、法规及双方约定使用机器的情况。
6、整机保修期限内包含临工厂家和卖方对本机进行正常合理的保养、维护、维修故障的时间。
7、三包期限内买方所购临工装载机、压路机出现可修性故障时,卖方或临工厂家认为应能通过维护修复的,买方不得阻碍和拒绝维护修复,否则所产生的损失由买方自行承担。
8、在中国范围内使用的设备按生产厂家的产品保修政策保修。
9、在中国购买而在大陆以外地区使用的设备,按以上保修条款进行保修但服务费用由双方另行约定。
第八条:标的物所有权转移:买方未按照合同约定履行支付完全部货款义务之前,标的物的所有权属于卖方所有。产品合格证由卖方保留,发票在买方付清全部货款后由卖方开给买方,买方只享有该设备的使用权和收益权,而不得自行转让、变卖或赠予、抵押。
第九条:包装标准包装物的供应与回收:______________裸装。
第十条:付款约定:______________
1、付款方式:分期付款
双方约定采取分期付款方式,含息货款总额为人民币__________万元。
买方须依照下列规定支付款项给予卖方:
A、首付款为人民币__________万元。本合同签订之日,买方向卖方支付该笔款项。
B、余款(含利息)为人民币__________万元其中欠款本金为人民币__________万元,利息按每月利息元计算,计人民币__________万元。自卖方发货之日起,由卖方分期在__________个月内,买方承诺按双方另行约定的分期还款承诺书(该《分期还款承诺书》作为本合同附件)进行付款。
2、结算方式:买方支付货款均应汇入合同约定的卖方指定开户银行和账户,凭加盖卖方财务章的特别授权书方可用现金结算和以物抵债的方式进行支付,否则卖方不予认可。买方将现金交付给卖方单位任何个人的只能视为其个人行为,卖方不予认可。
3、产品质量问题原则上由生产厂家负责,由卖方执行,如产品出现故障符合合同前款规定的保修、维修范围,卖方应尽责维修。买方不得以故障或质量问题对抗其付款义务,如未按时付款同样要承担本合同约定的违约责任。
第十一条:担保方式:
1、买方提供其拥有所有权的作为抵押。(另立抵押合同)
2、买方提供第三方作为其担保人,该担保人在保证范围内承担连带担保责任。(另立担保合同)
第十二条:解除合同的形式:
1、分期付款方式,买方擅自转让、变卖或赠予本合同的标的物,卖方有权解除本合同。合同解除后,买方已支付的货款将全部作为使用费不予退还,并且买方还应向卖方支付人民币__________万元作为违约金,同时承担赔偿卖方因此受到的全部损失。
2、分期付款方式,买方逾期未付款,卖方可随时单方面解除本合同,无须另行书面通知买方。
第十三条:违约责任
1、买方未及时支付货款的情况
(1)若因买方到期未偿还货款,导致卖方依约解除本合同,卖方可采取锁机、拖机的方式行使取回权和处置权。合同解除后,买方已经支付的首付款和每期还款金额自动转为折旧费和当期的设备使用费,买方还应支付因其未按期付款而产生的滞纳金(每逾期一天,滞纳金按照当期设备使用费的3‰标准计算),并且买方还应向卖方支付贰万元违约金。
(2)若因买方逾期未偿还货款,卖方要求买方一次性支付全部货款,并可采取停止售后服务,自行拖机收回买方对设备的占用、使用、收益权,直至起诉,由此产生的一切后果由买方承担,并且要求买方承担滞纳金(每逾期一天,滞纳金按照当期设备使用费的3‰标准计算)和贰万元的违约金,同时赔偿卖方因此受到的损失。
(3)因买方违约解除本合同,导致卖方造成的损失,经卖方扣除买方已支付的使用、折旧费和卖方自行拖回机械处置所得的货款等,不足部分卖方保留向买方追索的权利。
2、在货款全部还清以前,标的物若遭受毁损、破坏的,买方仍然有义务按期支付货款,否则卖方有权按本合同第十三条第1项的处理方式进行处理。
3、买方延迟收货、退货的情况
(1)买方自提货物而未按规定日期提货的,所造成的自身损失由买方自行承担,并应向卖方支付人民币壹万元的违约金。
(2)买方委托卖方代办托运,买方对代运货物无故拒绝收货,因此造成的自身损失和运输部门的相关费用均由买方自行承担,并应向卖方支付人民币贰万元的违约金。
(3)买方在产品交付前退货的,需征得卖方书面同意,并向卖方支付伍万元的违约金。
4、买方未按合同规定的验收办法和时间验收,应偿付卖方因延期验收造成的损失;无故延期验收超过三个月,买方还应向卖方支付贰万元作为违约金。
5、买方违反本合同其他约定事项的,按照货款总额的5%向卖方交纳违约金,并且应负责赔偿卖方因此受到的全部损失。
6、买方违反本合同的约定,导致卖方委托律师通过诉讼途径实现债权而产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)均由买方承担,其中律师费为诉讼标的额的20%,律师费用最低为贰万元,如卖方委托律师通过非诉途径实现债权的(如发催收文件、律师函等)律师费用为伍仟元。
第十四条:解决合同纠纷的方式
在本合同履行过程中出现的争议可由双方协商解决,协商不成的,则向河北唐山人民法院起诉。
第十五条:其他约定事项:
1、卖方建议买方所购型号的装载机在适合的工况下(或松散物料下)使用。
2、卖方已就本合同的全部条款向买方做了特别提示和说明,买卖双方对本合同所有条款涵义认识一致且无异议。
(1)拖机:卖方通过诉讼途径由人民法院将标的物从该设备运行的工地或其它地方拖回(脱离买方的控制),由法院保管;或者由卖方自行将标的物从该设备运行的工地或其它地方拖回(脱离买方的控制),由卖方管理。
(2)取回权:卖方依本合同的约定解除合同,收回该标的物,并依所有权规则依法对标的物占有、使用、收益和处置。
(3)收益权:买方违约,卖方未解除合同的,卖方在依本合同的约定拖机后,可以自行管理(使用、出租或者其他合法方式利用)该机械设备,并获得收益,所得收益先用于支付卖方管理该机械设备的管理费、维修费、保养费等,然后用于支付本合同项下买方所应支付的违约金、滞纳金及赔偿卖方因买方违约受到的损失,最后用于支付本合同项下买方所应支付的货款。
(4)处置权:买方违约,卖方在依本合同约定拖机后,买方应在15日内履行义务,否则卖方将对拖回的机械自行处理。处置所得款项先用于支付卖方处置该机械的相关费用,然后用于支付合同项下买方所应支付的违约金,滞纳金及赔偿卖方因买方违约受到的损失,最后用于支付合同项下买方所应支付的货款。
3、不可抗力免责
在卖方管理该机械设备期间,因不可抗力因素致使该机械设备毁损、灭失的,卖方免于承担法律责任。
不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如战争、动乱、空中飞行物体坠落或发生特大自然灾害、地震、火灾、水灾以及六级以上的台风、暴雨等、道路泥泞致使设备颠覆、翻机毁损、山石坠落致使设备毁损等。
4、本合同附件《客户函》、《分期还款承诺书》、《欠条》、《保修手册》、《整机交接记录单》及《发动机保养手册》等是本合同不可分割部分,与本合同具有同等效力。
5、其它约定:
第十六条:特别说明:
1、本合同所有附件(补充协议等)须另加盖卖方合同公章才具有法律效力,否则卖方不予认可卖方单位任何人签订的相关附件(补充协议及合同)。本合同条款更改、涂划必须在更改涂划处另加盖卖方合同公章才具有法律效力。
2、本合同有效期自合同签订之日至所有货款全部付清止。
3、本合同由买、卖双方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效,本合同签订地为河北唐山。
4、合同一式三份,出卖方执二份,买方执一份。
卖方买方
单位名称:______________公司
单位地址:______________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
电话:______________
传真:______________
开户银行:______________
银行账号:______________
单位(或个人)名称:______________
单位(或个人)地址:______________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
电话:______________
传真:______________
开户银行:______________
银行账号:______________
篇15:材料的买卖合同
甲方(卖方)______签订地点: 乙方(买方): 签订时间: 年___月___日
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲、乙双方协商签订如下合同:
第一章 合同标的
第一条 合同标的要求:
1、设备名称、品牌、型号: 。
2、产地、生产厂家、生产日期: 。
3、质量标准:
按原厂质量标准,即以说明书为准。说明书所载明的质量标准应当符合国家标准、行业标准、通常标准或者符合合同目的的特定标准。
第二章 合同价款及支付方式
第二条 合同价款:
1、本合同所列 设备 台的合同总价款为人民币: 。
2、该合同价格包括:设备主机价(含200米管件)。
第三条 支付方式:
1、第一期付款:合同签订后 20 个工作日内支付合同总价款的 100 %。
第三章 设备验收
第四条 设备的验收程序:
1、设备进场后,在20个工作日内使用正常,乙方付清全部款项。
2、设备进场后,在20个工作日内由于各种原因,使用不正常,乙方按2.3万每月付甲方一个月租金,设备进场费由乙方负责,设备出场费由甲方负责。
第四章 其他
第五条 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
第六条 本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。
甲方(卖方): 乙方(买方): 地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 联系人:
电话:
传真:
开户银行:
联系人: 电话: 传真: 开户银行:
篇16:买卖合同纠纷
托人:_________________姓名_________________性别______年龄__________身份证编号___________________
受托人:_________________姓名_________________性别__________年龄__________身份证编号___________________
兹委托受托人________________为我的代理人,全权代表我办理下列事项:_________________
一、
二、
代理人在其权限范围内签署的一切有关文件,我均予承认,由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。代理权限为:_________________一般代理。代理人无转委托权。
委托人:_________________(签名并按手印)
_____年_____月_____日
篇17:材料买卖合同
甲方(需方):
乙方(供方):
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:
1、(详见报价单)09物业维修材料:,09物业房维修装饰材料;
2,活动室维修装饰材料;
3,两个单人宿舍地板维修装饰材料;
4,车库门贴瓷砖维修装饰材料。
合计金额:25849.68元人民币大写:贰万伍仟捌佰肆拾玖圆陆角捌分
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到内蒙古相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由乙方负责卸货。
货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。
(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款2%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
本合同一式二份,供方一份,需方一份。
本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方(公章):法定代表人:
供方(公章):法定代表人:
年月日
篇18:实用的砂石材料买卖合同
供方:______________
需方:______________
签订地点:_________________
签订时间:_________________
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量_____________
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限_____________
三、交(提)货的方式_____________
四、运输方式及到达地(港)费用的负担_____________
五、合理损耗及其计算方法_____________
六、包装标准、包装物的供应和回收_____________
七、验收标准、方法及提出异议的期限_____________
八、随机备品、配件工具数量及供应方法_____________
九、结算方式及期限_____________
十、担保_____________
十一、违约责任_____________
十二、解决合同纠纷的方式_____________
十三、其他约定的事项_____________
供方:______________
需方:______________
签订地点:_________________
篇19:防水材料货物买卖合同书
需方: (简称甲方)
供方: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就防水材料的相关事宜达成本合同条款,供双方遵守。
第一条:防水材料清单如下:
第二条.产品质量标准及要求:
2.1质量要求标准:符合国家相关质量标准执行,乙方对产品质量负完全责任,保证安装、使用后能够通过国家相关职能部门的验收。
2.2 本合同价款包括产品、包装和运输等交货前所产生的一切费用及相关税费。
2.3以上材料进场复检的检测费用由乙方承担,检测项目以河北省检测、防水材料规定的必检项目为准。
第四条.产品的包装标准和包装物的供应与回收
由乙方按国家规定标准包装,如无相关标准按双方约定的有利于保护产品的方式进行包装,包装物由乙方负责供应,不回收。双方约定的包装物和包装方式为:乙方负责。 第五条.交货地点、范围、方法及期限
5.1交货地点为甲方工地现场指定地点:
5.2供货范围:
5.3交货方法:
5.4交货期限:根据甲方要求供货。 第六条.交货和结算凭证的特别约定
6.1交货时双方应做好书面记录,明确品名、数量、质量、规格等货物基本情况及交货时间、地点,相应送货单必须由甲方相应的库管员和采购员共同签字认可,并由乙方完善相关结算凭证的审批手续,在甲方财务部挂账后方有效,否则视为乙方未履行交货义务。
6.2乙方委托 (身份证号码: )作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。
6.3乙方应明确:甲方任何工作人员(包括但不限于施管人员、项目经理、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部的名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何法律文书等,必须经甲方主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,
①产品的价格,以双方约定的为准、详见第一条款。
②货款结算与支付:
本合同生效后,甲方按财务制度和约定结算支付款项,乙方到甲方各部门办理完各项审批手续后付款。
③货款结算与支付:
第八条.验收约定
8.1双方按国家规定的方法及本合同约定的验收标准,双方接交时只对数量、包装、外观等进行验收,质量、规格、型号等以国家相关部门检验为准或者以安装、使用后相关部门验收为准。
8.2乙方所提供的产品如未能通过河北省检测防水材料规定的必检项目或国家有关部门的检验时,乙方所提供的货款甲方不予以支付,其后果及一切经济损失由乙方承担。 第九条.甲乙双方的违约责任
9.1乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款2%的违约金,因此造成甲方其他损失的,乙方还应赔偿甲方损失(含延误工期、建筑方索赔损失)。
9.2乙方对产品质量负责,如因产品质量原因造成甲方及其他人人身或财产损失的,由乙方承担责任并赔偿由此造成的损失。
9.3乙方保证不得以假充真,以次充好,以不合格冒充合格产品,甲方含返工、建筑方索赔等损失)。
9.4安装或者使用后,因乙方产品原因不能通过相关部门验收的,视为乙方产品质量不合格,由乙方按本条第9.1款承担违约责任,并承担返工及建筑方索赔等损失,所剩货款不予支付。
第十条.其他约定条款
10.1交货时,随货提供产品合格证、质量检验报告、资质等相关证书及证件的复印件加盖公章(每栋楼4套),否则视为乙方交付的货物质量不合格。
10.2乙方收款时,应当出具合法有效并符合税务机关要求的票据,否则甲方可暂停付款。
10.3本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,可以直接向合同签订地人民法院起诉。
10.4履行本合同过程中,双方按本合同约定的地点、电话联系,各种通知以电话联系的,自电话接通之时为送达;以信函联系的,自信函发出后三日为送达。
10.5凡遇规格与合同不符,应当另行以补充条款执行。
第十一条.本合同所有条款内容,甲乙双方完全理解并指导其真实意思。本合同自甲乙双方盖章时生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力。
第十二条.本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:材料买卖合同
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
为保障供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律,经供需双方友好协商,一致同意按下列条款签定本合同。
一、 货物清单:
装修材料及支付装修尾款
二、合同总金额:(RMB) ______元,大写:人民币______元整。
三、付款方式:
1.合同定金: ______ %的合同金额于合同签定时支付,预付款兑现后进行生产,计______元。
2.甲方打入乙方指定账户(如下)
开户名:____________
开户行:____________支行
开户账号:____________
3.需方完全付清货款之时,即为货物所有权转移之时。
四、交货时间:款到发货
五、交货地点:____________
联系人及方式:____________
六、运输方式:______市内运输由供方承担,市外由需方承担运费及保险费用。
七、品质保证:
供方将根据附件货物清单中的保用期及保证书之条款提供产品保用服务。
八、货物接收和验收:
1、 供方依合同所定交货时间将货物运至指定地点时,需方必须提供可组装现场。若不能提供组装现场,需方即应接收并妥善保管全部货物。同时需方应支付合同总金额的______%。
2、 需方应在组装完毕后三日内验收完成(油漆产品则应组装完毕后即验收),如有异议应在此期限内以书面形式向供方提出,需方在期限内不验收视为验收合格。
九、违约责任:
供方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾等)而不能交货,则应支付不能交货部分货款金额的万分之五/天的违约金。
十、因本合同涉讼时,供需双方应协商解决;协商不成双方同意由供方所在地法院为第一审法院。
十一、本合同一式二份,双方各执一份。
十二、本合同经供需双方签字(盖章)定金到帐后生效。签字(盖章)的合同复印件与原件具有同等法律效应。
十三、本公司产品均享有五年保用服务之保障,在正常使用情况下,与保用期间内,产品如有任何损坏,我公司将积极负责地采取必要的补救措施,以维护顾客之消费权益。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日