2024水电安装施工劳务合同
发包人全称:____________(以下简称甲方)
承包人全称:____________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合--省--市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:________________________
工程地点:________________________
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1.承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2.承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3.承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
A.给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B.电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4.甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
三、合同工期:
1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为____日历天;开工日期为:________年____月____日,竣工日期为:________年____月____日。
2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3.若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
4.如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币____________元整(____________元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款第九条第4、5款执行。
四、质量标准:
1.适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GB30188;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-;
⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GB242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GB242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GB303-8
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2.本合同约定本工程质量必须达到合格质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为不合格,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币______________元(______________元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定合格质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。
3.工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1.本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下:
①综合价:______________元/㎡;
②计时工:普工________元工日;技术工____元工日(每工日按8小时计)。
2.工程量的计量:
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《____省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。
(2)零星工程:工程量以工日为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3.结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(整层包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中
①______________及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;
②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:
1.为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起____日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。
2.按实际完成整层工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成整层工程量之日作为结算开始日,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于结算开始日之日起____日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即整层)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即整层)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3.工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起____日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)____日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
4.若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法。
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,未尽事宜双方协商解决,不得影响工程质量、进度。
甲方:____________日期:____________
乙方:____________日期:____________
更多相似范文
篇1:室内水电安装合同
甲方:(发包方):
乙方:(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.装修施工地点:墨山小区世纪之窗A9-3栋
2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用2300元人民币。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的十倍补偿给甲方。
3.甲方提供的材料
甲方供应的水电材料乙方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格十倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:
进场动工前期支付工钱的20%,布管验收合格后支付30%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2. 乙方承包内容:
(1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
(2).乙方在水电施工过程中产生的垃圾应由乙方当天清理(每天现场整理装袋)
(3).水电施工的穿墙、打孔、切割
(4).开关面板安装
(5).小五金、卫生洁具的安装
(6).后期灯具的安装
3.工程结算方式:
按实结算:
总价结算:总价2300元(整栋房屋所有水电)
第六条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至所有水电工程竣工为止。
(五) 水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:水电工程安装承包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成工程建设任务,经双方协商达成下列合同条款,以便双方在施工、结算中共同遵守。
第一条工程概况、承包范围及内容
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 承包方式:劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理(施工管理、已完工程保护等)。
4. 承包范围:
(1)包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容,并负责该区域内现场临水、临电(二级配电箱内)以及塔吊照明的施工及维护工作。
(2)主体工程(包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地,止水钢板焊接施工等)(给排水均以室外井为界限,电有?配电房按低压屏下端,单栋按总箱)需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞(吊模)等工作由乙方自行完成,且不得因预埋预留等影响其他工种施工,否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失,情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。
(3)现场临水、临电(含一,二级配电箱及开关箱,临时办公室及宿舍)以及塔吊照明的施工﹑维护。第二条承包价格及支付方式
1. 劳务包干单价为:元/㎡(含税单位,其中面积指乙方所施工主体建筑物的建筑面积,以成本部结算的建筑面积为准),本单价中包含考核达标单价以及劳动保护及安全措施费﹑施工中发生的安全事故处理等费用,并且包括前期临电安装及乙方施工区域内的水电维护费用,单价明细详附表一。
安装工程劳务承包合同
如施工内容发生变化,以定额人工含量及单价予以增减办理结算。
2. 乙方在施工期间,根据工程量完成情况,按业方支付甲方工程进度款的同期比例,支付当期形象进度的80%,报造价部门审核确认后支付,不再向乙方发放零星借支和其他费用;所余20%作为质量保证金待竣工验收合格后两个月内支付至结算总金额的95%,剩余5%作为保修金,在保修责任完成后一次性支付。
3. 乙方在每月进度款申报时,应按班组人员编制一式三份的工资支付方案,方案中须每人支付金额和领款人签名,报送甲方财务部门备案。
4.乙方进场后在甲方支付进度款之前,生活费等一切费用由乙方自行负责。
5.限额用料:
甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮、防雷接地扁钢、消防器材等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约的30%奖给乙方。
6.施工现场所有安装工程材料均由乙方负责装卸,费用不另行计取。如乙方未按甲方现场工作人员安排如期进行装卸工作,甲方有权指定其他人员进行装卸并按实际发生费用的双倍扣罚乙方。
第三条保证金及退还
1. 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家、地方的法律法规和甲方的相关制度,自愿向甲方交履约保证金元。
2. 保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清。乙方承包的工程通过竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。若乙方违约或不能履行合同,保证金则不予退还,同时给甲方造成的其他损失另行赔偿。
第四条工期要求
1. 本工程自年月日至年月日,总工期天。
2. 乙方承包的所有工程在工期上必须符合甲方计划中的工期要求并遵守甲方的调整,若达不到预先约定工期和节点工期,应视为违约,并承担甲方因此遭受的一切损失,甲方有权终止合同并处罚_____元/次。
3. 甲方每月检查一次工程进度实际完成情况,如无理由未达到计划目标,处以_________元/次的罚款:如工期严重滞后,或连续三个月达不到计划工期,甲方有权直接清退乙方出场。
4. 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等同步安装程序到位,装饰阶段乙方应将本工程的施工工序与甲方装饰程序密切配合、平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目工期,甲方除有权向乙方处以_______元以下的罚款外,造成甲方工期延误的所有损失均由乙方承担。
第五条甲方的责任和义务
1. 甲方负责向乙方提供机具、资料及材料,清单如下:
(1)甲方提供的机具:塔吊,电梯;
(2)甲方提供的资料:图纸壹套;(3)甲方提供的材料:合同第十一条约定的施工机具及限额内施工材料。
2. 向乙方提供施工图和具备施工条件的工作面。
3. 向乙方进行操作规程、优质质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4. 负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生监督、检查与验收。
5. 负责对乙方水、电、消防、防雷等资料的检查。
6. 按合同规定,向乙方支付具备付款条件的工程款。
7. 向乙方提供办公场所和库房。
第六条乙方的责任和义务
1. 乙方指定为本班组领班,为安全员。领班及安全员需长期驻守工地,有事离开工地需向甲方现场负责人请假。擅自离开,一次处罚500元,同时,乙方须配备相应的工程管理人员,包括:工程总负责人1人﹑技术员1人﹑施工员若干﹑安全员1人﹑质量检查员1人﹑若乙方人员不到位,则甲方有权处以每人每月______元的罚款。
2. 合同签订后乙方应及时与进场员工签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
3. 在本劳务合同期内,如发生安全事故,保险公司赔偿后的差额(每人、每次)在 ______元内,由乙方自行负责;超过_____元以上条由甲乙双方向保险公司索赔,保险金额不够赔付时,由甲乙双方协商赔付方案(不明确),共同处理一切安全工伤事故。若属乙方蓄意违章作业,或违反安全技术操作规程,或违反安全文明施工规定,或未听从甲方、监理、业主单位管理人员的指令,或在施工现场以外及生活区内发生的一切事故,其全部费用和责任由乙方自行负责,甲方不承担任何费用和责任。
4. 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
5. 必须执行对所有从业人员持证上岗的规定,设立安全、质量、综合治理员,坚持工前交底、工中监督和工后验收,做好当日记录。如出现质量问题要及时整改,对由乙方责任造成的材料浪费,由乙方承担全部损失和相应的责任。
6. 在工前对施工现场所有安全设施、机具电器进行先检验后再使用。如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在没有安全保障的情况下不得施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
7. 乙方有自觉遵守甲方各项管理制度的义务。乙方必须为其职工宿舍配备清洁用具,每天安排清洁值日,确保生活环境整洁有序。夏天必须配备防暑降温设备,提供好工人正常生活休息条件。甲方将一次性为职工宿舍安装好照明供电线路和灯具,损坏后由乙方自费修复。乙方必须强化职工宿舍的全面管理,严禁私拉乱接电线及在宿舍内使用除手机、对讲机以外的电器设备,甲方将不定期进行检查,对违反管理规定者,将严格按有关规章制度进行重罚,每发现一次罚款_______元/次。乙方宿舍由甲方负责安装空调,使用空调的电费由乙方按表支付,空调如因人为损坏则由乙方承担维修费用。(如不提供宿舍,本条删除)
8. 妥善保管、正确使用甲方提供的各种机具和材料,如损坏或遗失由乙方照价赔偿。
9. 乙方及所属人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方有权对当事人各方处以_____元/次的现金罚款并予以辞退,情节严重的送至公安机关处理,所罚款项由乙方及时向甲方缴纳,如乙方不及时缴纳罚款,甲方将从乙方当月劳务费中双倍扣除。
10. 乙方必须做到工完料尽场清,及时清理现场、回收安装材料。每天打扫宿舍内环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生、整洁有序,否则,甲方将安排其他施工班组进行整改,费用按人工工资双倍支付,从乙方该期劳务费扣除。
11. 严禁儿童、孕妇及年满60岁上老年人进入施工现场,违者每次罚款500元。乙方及所属成员不得将非工作人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
12. 对各种现场检测,均由乙方派工人进行配合(工人工资由乙方负责)。
13. 施工合同以外所产生的人工费用(含机械及工具费)技工:150元/天,平工:_____元/天(必须当日签证,项目经理签字同意,否则不计)。
14. 乙方对现场所有已完工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行返工的(设计变更除外),均由乙方自费进行恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。
15. 乙方应积极开展所施工区域的防盗工作,并加强对内部员工的宣传教育。乙方对领出甲方库房的所有材料(包括已施工的材料)有保管义务,若有被盗或损坏应由乙方承担全部责任。
16. 乙方所有施工人员必须进行三级入场教育、岗位培训、安全技术交底才能进入现场。进场后,严格遵守甲方的各项规章制度、管理办法、安全操作规程、文明施工综合治理规定,对违反甲方规章制度管理制度和管理办法者,所涉及的罚款概由乙方承担。
17. 乙方所有作业人员进入作业区内应穿戴统一工作服、安全帽,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理,或乙方按甲方要求自行购买。
18. 因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数承担,上岗培训费用由乙方培训者自理。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
项目负责人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
签订日期:年月
篇3:水电安装劳务合同
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:
第一条:劳务(包工)施工范围
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管
第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式
1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金),实际施工面积 平方米,总工程款 元。
2、付款方式:甲方按工程进度分 次付款,主体工程分 次付款,当乙方施工 楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %,余款 %作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。
第三条:工程质量安全
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全
第四条:甲、乙双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任:
1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费
第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。
第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份, 存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。
第七条:补充事项
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
篇4:水电安装工程合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就工程楼项目的水电、暖气、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。
一: 工程名称:
二: 工程地点:
三、工程承包范围
工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、暖气、消防及弱电安装工程。
(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;
(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;
(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
(6)防雷接地安装;
(7)暖气安装;
(8)消防所有管网预埋到位;
(9)弱电预埋到位;
四、工期要求
乙方随总包方工程进度配合水电安装,在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格。甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。
六、工程承包方式:
包工、包安装(含防雷接地、暖气、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币: 元/平方米(以实际施工建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
甲方在合同签订后,按以下规定向乙方支付合同款。施工期间甲方按总包方支付结点向乙方支付。安装工程完工验收合格后两个月内支付按实际完成工程量的95%,余5%为质保金,保质期为二年,甲方应在保质期满15天内,将质保金付给乙方(不计银行利息)。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应,所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2、水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1、甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、暖气、消防及弱电安装工程。
(2)严格按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人:
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。由于设计变更造成误工,影响工期,造成相关费用由甲方承担。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方按总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。
(8)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十四、其它管理制度
1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码: 联系电话: 联系电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇5:水电安装劳务承包合同
发包单位: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为了明确发包单位与承包单位的责任、分工合作、相互配合、互相促进、共同努力完成本项工程,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据本工程实际概况,经甲乙双方协商签订本合同,望共同遵循。
一、 工程名称:
二、 工程地址:
三、 工程概况:地下一层,地上十一层 、剪力墙结构
四、 承包方式:包工不包料。包安全、质量、工期、安全文明施工。
五、 承包范围:第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程所有水、电、暖、消防、弱电、空调眼的预留及安装均包括在内及现场临时用水、电配合。
六、 承包价格及结算方式:
1、承包价格按建筑面积每平方米计算,叁拾壹元/平方米(31元/㎡)。地下室外围面积计算壹层,±0.000以上建筑面积按定额计算规则计算面积(阳台半算)。
七、施工日期: 年 月 日至 年 月 日完成本工程,如因甲方原因,工期相应顺延。
八、市优质结构,省级文明工地。
九、安全文明施工:
乙方在施工期间,应对施工人员加强安全教育,严格执行各项安全操作规程,并配备专人负责,避免安全事故发生。如发生安全事故,所有责任及发生的一切费用均有乙方承担。
十、付款方式:主体施工期间按已完成的建筑面积付合同价款的25%;内、外墙抹灰完成后付形象进度款的35%;楼地面及上下水管、主支管全部施工完成后付形象进度款的45%;电线、开关、插座等全部完成后付形象进度款的60%;工程全部完工后付形象进度款的80%,交工验收合格后付总价款的90%,余10%为保修金,待保修期满后一次付清。
十一、双方责任:
甲方责任
1、 协助乙方现场确定各层建筑轴线位置;
2、 开工前向乙方提供施工图纸一份;
3、 委派秦永康工程师为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、安全文明施工。工程分部分项验收及其他事宜。
4、 提供施工现场临时用水用电。
5、 提供大型机械设备。
6、 按合同约定的付款方式支付乙方劳务工资。
乙方责任
1、 服从甲方(总承包方)统一指挥、管理,对甲方负责。
2、 严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工。
3、 保证达到合格工程,如因乙方原因达不到合同约定标准,罚乙方劳务工程总承包价款的20%。
4、如乙方在施工中工程质量发生问题,甲方有权责令返工(材料按价格赔偿)、停工直至终止合同,已完成工程按按合同单价的65%结算,由此造成的损失由乙方负责,并且乙方必须3天内退场完毕。
5、乙方在工程施工中,每道工序施工完成先自检合格后,报工程项目部验收,并配合工程监理及建设单位现场人员共同检验合格,签字后方可进行下道工序,否则后果自负。
6、 保证不拖欠任何民工工资,否则由此产生的一切后果乙方自负。
7、如乙方人员在施工过程中出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理现象,由此产生的一切后果由乙方负责,造成情节严重的后果乙方将承担民事或刑事责任。
十二、补充条款:
1、安全帽、安全带、安全绳由乙方负责。
2、甲方要求乙方使用年轻力壮、身体健康的工人上岗施工,否则对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责,发生安全事故的一切责任及费用均由乙方自已承担。
3、乙方必须为每个进场工人办理人身意外伤害保险。否则,甲方代为乙方购买,费用由乙方承担。
4、材料损耗:超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。
5、施工所需材料提前上报,不得因材料误事而停工,否则一切由乙方负责。
6、机械操作人员必须持证上岗,机械维修由乙方负责。
7、乙方不得将工程再次转包他人,否则甲方有权终止合同,由此产生的一切后果由乙方承担。
8、施工期间项目部不再签任何计时工。
9、材料及周转材按甲方指定地点堆放整齐。
十三、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方一份,双方签字盖章生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
篇6:水电安装工程合同
发包单位:(以下简称“甲方”)
承 包 人: (以下简称“乙方”)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、 工程概况:
1、工程名称:小七孔东门配套商业项目
2、工程地点:贵州荔波县小七孔景区东门入口处
3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:
1 强电:按水电安装要求施工完毕; ○
2 弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施○工,室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;
3 防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等; ○
4 给水:室内按给水图施工完毕; ○
5 雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全○部施工完毕;
6 污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施工完毕; ○
7 工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,○工程机具线路接驳及维护,并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理,费用由乙方承担。(不含材料)
4、施工现场条件:以现场实际情况为准。
二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、 承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。
2、 承包范围:图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装,调试检测工作。
3、 甲方直接的分包专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。
三、 合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为:20xx 年 10 月
2、第一施工段为:本项目下6#;13#;10#;2#; 9#; 5# 13#商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下8#;1#;3#;4#11#商铺,按土建进度跟进施工完成。
3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其他资源。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
1 建设强制性条文; ○
2 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88; ○
3 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20xx; ○
4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx; ○
5 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242—82); ○
6 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242—82); ○
7 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88); ○
8 省、市相关部门的各种规章制度; ○
9 甲方制定的工程质量验收实施细则。 ○
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”,力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定可调价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,乙方承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,有施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额20xx元/次。
五、文明工地、安全标化标准:
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙方工程款中扣除。
2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应有乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为含税可调价。
2、工程量的计量:
(1)、结算工程量以图纸实际建筑面积为准,取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》(20xx版)、《贵州省安装工程计价定额》(20xx版)、
(2)材料按地方信息价。
(3)无信息价的按与业主方认质认价。
(4)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
七、工程款的结算及违约保证金的收取:
1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%;建安税金由甲方承担。
2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。
3、第一阶段封顶盖瓦后,于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款;第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后,支付已完成工程量的80%的工程款。
4、本合同内全部工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的97%,剩余3%作为质保金在二年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
八、甲、乙双方权利与义务:
1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准并更好;参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如设计变更的,须办理完签证后,方可施工。
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。
5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求,并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。
6、当乙方拒绝执行甲方或业主(监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。
7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有更换,后果均由乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。
9、乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款500元。
10、乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。
11、乙方必须保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日,双抢季节未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗,否则,乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
12、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。
14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时,乙方不能擅自骚扰业主或罢工,须通过甲方进行商议后解决。
九、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88);
2、《建筑机械适用安全技术规程》(JGJ59—86);
3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99);
4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91);
5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》;
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例);
7、《贵州省治安管理处罚条例》。
十、合同生效:
1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效;
2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份;
3、本合同未尽事宜,双方协商解决;
4、本合同订立时间: 年 月 日;
5、签订地点:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:承包水电安装合同范本
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方工程的水电安装工程事项,经双方协商达成一致,订立本协议。
一、工程概况:
1.1、工程名称:
1.2、工程地址:
1.3、结构形式:高层短肢剪力墙结构,地下 层,地上 层,地上层高2.9m, 栋住宅总建筑面积约 。
1.4承包范围:包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容
(1)给水系统预埋及安装;
(2)排水系统预埋及安装;
(3)给水设备安装及调试;
(4)采暖系统预埋及安装(地暖除外);
(5)照明系统线路设备及开关预埋及安装;
(6)避雷系统的安装;
(7)消防水电系统的预埋及设备、设施安装;
(8)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;
1.5、承包方式:甲方提供材料,乙方包工负责安装施工。
1.6、承包内容:水、电、暖、消防系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工,承包范围内的管线防锈防腐、保温;所有预留洞及套管的留设及封堵,管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收),设备设施的就位与安装调试,弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。
二、工期要求:
2.1、开工时间:年月日;
完工时间:年月日;
备注:如进场时间变化,甲方须提前15天通知乙方准备。
三、质量要求:
3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故,一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责,与甲方无关。
3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
四、安全文明施工要求:
5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工,保证施工人员和相关人员的绝对安全。
5.2乙方负责所有进出场材料的装卸,码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管,退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。
5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
五、双方义务:
(一)、甲方义务:
1、向乙方提供施工图纸一套;
2、完成技术交底及安全教育、交底;
3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。
4、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
(二)、乙方义务:
1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准;
2、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;
3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符;
4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目
5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;进场材料自行装卸、码放、管理,施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护,因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。
六、安全事故处理:
1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应及时报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检,由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故,一切责任全部由乙方承担。
七、合同价款及支付方式:
1、本合同以单价31元/建筑平方米包干,该总价已包括人工、机械(甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片)、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的80%;其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值,并与本月15日前支付乙方上月产值的80%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方支付至乙方结算工程款的95%;工程款的5%为质保金,自本工程备案验收之日起
3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据: ①电气系统预埋 4元/平方米
②电气穿线带丝 4元/平方米
③电气设备、设施、开关面板灯具的安装 4元/平方米
④电气综合调试及验收 3元/平方米
⑤水、暖、消防系统预留预埋 4元/平方米
⑥水、暖、消防系统干管安装 5元/平方米
⑦水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装 4元/平方米 ⑧水、暖、消防综合调试及验收 3元/平方米
九、争议解决:
甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、合同终止:
乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行完合同全部义务本合同即告终止。
十二、合同份数:
本合同一式六份,具有同等效力,由甲方执四份和乙方执贰份。 甲方:(签字) 乙方:(签字)
盖章: 盖章:
年 月 日 年 月 日
篇8:民房水电安装合同书
总包单位:_________新区项目部(以下简称甲方)
分包单位:______身份证号码:(以下简称乙方)
一、工程概况:
1、工程名称:_________
2、工程地点:
二、施工日期:
以业主的工期要求为根据,乙方只可提前,不得延误,如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。
三、工程质量:
乙方本着创精品工程,树公司形象的原则精心组织、规范施工,服从甲方现场项目部指挥,确保所施工的工程达到甲方与业主的要求,根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100%达到合格标准,如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。
四、文明施工:
1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班,进入施工现场一定要戴好安全帽,系好安全带,高空作业系好保险带等劳保用品,
2、乙方应按照有关规定,采取严格的安全防范措施,承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任,切实做到文明施工,安全生产。
3、施工人员(包括管理人员)在工作期间不得酗酒、打架,如一经发现每次罚款200元,严禁偷窃工地材料,如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款,严重的送公安机关处理。
4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范,如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责,甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。
5、甲方配备专职的安全员,乙方必须服从指挥,做到无一般(火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等)事故,杜绝重大伤亡事故。
6、以上任何一条如因乙方不遵守,甲方有权利给予相应的处罚和辞退,工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。
五、施工范围:
___x工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。
六、工程资料:
1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料,并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。
七、材料供应:
1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方,经项目部核定后,由甲方统一上报材料部采购。
零星材料三~七天到场,大型材料十天~半个月到场。
八、付款方式:
1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费,但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%(农忙、小孩上学另行考虑)。
2、工程竣工验收合格后,甲方在次月内一次性给乙方结清。
3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表,乙方可以每月支取1000~xx元备用资金。
九、工程安装费结算方式:
根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定,不作任何调整,图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费。
十、双方职责:
1、甲方提供乙方工程图纸,并进行相关交底,负责协调施工中的各部环节,确保乙方工程施工的顺利进行,2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。
3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底,全面督促乙方做好各项安全生产工作,并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。
4、依据业主、监理单位意见,及时制定出各阶段的施工计划,并以书面形式通知乙方,确保工程施工有序进行。
5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具,安排技术过硬的施工队伍进行施工,如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。
6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。
7、材料进入施工现场,乙方应积极安排人员卸货入库,领料应办好相应的入库手续。
8、乙方领材料应按施工图纸,工程完工后应当做好成品保护工作。
9、乙方在施工过程中不得浪费材料,或大料小用。
如果发现一律按照成品材料价格扣除,人工费作为对充。
10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏(包括遗失)由乙方照价赔偿,费用从承包工程款中扣除。
11、乙方应当做到工完场清、材料清,对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库,并做好交接记录。
如果发现现场有遗失材料和工具设备,甲方有权作出相应的处罚。
十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效,删改或添加条件无效。
十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。
十三、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,交主管部门一份存档备查。
甲方:
乙方:
年月日
篇9:2024水电安装施工劳务合同
建设单位:(简称甲方)
施工单位:(简称乙方)
兹有 山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装 工程,由乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条:工程地点
第二条:工程内容 宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。
第三条:承包方式 :包工包料
第四条:工程价款
1. 工程价款 :
第五条:付款方式 :
第六条:合同工期
1.双方商定总工期为 天。
开工日期: 年 月 日 ;竣工日期: 年 月 日 。
2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件,
(2)工程量变化和设计变更;
(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4)不可抗力(如地震台风火灾等)
3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款 元。
第七条:工程质量要求: 按设计图纸施工,按国家相关规定达到验收合格标准
第八条:材料设备:原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等,所有的送检费用由乙方承担
第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方:
(1)进场前 7 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;
(4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
(5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(7)组织工程竣工验收工作。
2.乙方:
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条:保修
保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 24 个月。
第十一条:合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
第十四条:本合同一式 2 份,其中:甲方 1 份,乙方 1 份,均具有同等法律效力。
甲方盖章: 乙方盖章:
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
篇10:水电安装承包合同
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况: 工程名称:工程地点: 承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况: 包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求: 承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求: 承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价: 按建筑面积:19902 M2 按建筑面积19.00元/M2 ,地下室建筑面积6102 M2 按建筑面积每平方米6.00元/M2 ,以上合计总价:414750元整。
六、付款方式:
工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理: 作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任: 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。 由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。 九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20xx元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20xx元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十、奖惩制度:
1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2、若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚 1000.00元。 3.实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。
十一、相关事宜:
1、如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3、本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:承包方:
电话:电话:
签订日期:年月日
签订日期:年月日
篇11:水电暖气安装工程施工合同
甲方:_________________
乙方:_____________供热公司
依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双 方根据包工包料,工程分工负贵协作的精神,并承担一切的责任和义务,经甲乙 双方充分协商商定合同,并严肃执行。
第一条:工程概况
1、工程名称:___________________采暖管水安装工程
2、工程地址:______________
3、承包方式:包工包料。
4、工程期限:本工程自______年___月___日至______年___月___日完工,工期15为天?
5、合同价款:按照实际发生工程量计算,共计___________元整(Y: __________.详见清单。
6、付款方式:乙方进入工地首付工程总价款的工程完工后付剩10%余交工后试用两个月全部付清。
7、乙方工人的住宿和生活,自行在施工现场外安排与甲方无关。
第二条:工程质量
1、屮方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进技术监督和质量要求、乙方施工中工程
没有达到标准的、如造成施工返工.后果自负、并赔偿屮方损失。
2、乙方必须按照图纸设计?变更、技术规范及屮方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工,全部工程质量必须保证合格,否则造成一工损失山乙方承担。
第三条:工程安全
1、分项工程承包的所有施工人员,若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故山乙方承担全部责任。
2、施工现场必须每天达到清洁,所用小型设备、材料及废料堆放整齐,达到文明施工。
第四条:附则
1、因履行本合同发生劳动争议,双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
3、本合同未尽事宜,按照国家和自治区有关规定执行。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效,到工程竣工并结算完毕后失效。
甲方:_________________
乙方:_____________供热公司
__________年____月_____日
篇12:水电暖气安装工程施工合同
甲方:_________
乙方:_________
按照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑乙方装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议:
第一条:工程承包范围
1.1工程地点:_________北__________________。
1.2承包范围:___________________________行政信息楼电气设备乙方装施工。
第二条:工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、乙方全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。
2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备乙方拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、乙方全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条:工程承包内容
乙方工作内容包括但不限于以下施工工序:
母线、控制设备及低压电器乙方装、电机检查接线及调试、电缆(线)防雷及接地装置、配管配线、照明器具乙方装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条:工期和工程进度
4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工。阶段工期为:_________年_________月_________日前地下结构完成,达到±0.000板全部封顶。_________年_________月_________日前整体结构封顶完成,_________年_________月_________日结构验交,转入装修阶段,_________年_________月_________日竣工。
第五条:项目经理与技术负责人
5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是:_________李发友,技术负责人:_________熊乙方。
5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。
5.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。
第六条:工程质量
6.1乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1~2______%的经济处罚。
6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合。
6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001:20__质量管理体系标准、ISO14001:1996环境管理体系标准和GB/T28001:20__职业健康乙方全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作。
第七条:协作与配合
7.1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给乙方指定水源,乙方负责用水设施;施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责(每个楼层设一个二级配电箱)。当甲方乙方排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。
7.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
7.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制乙方。
7.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
第八条:月计价(结算)及拨款
8.1本合同工程每月20~30日期间进行计价(结算)。计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的_________%作为质量保证金,工程竣工后返还5______%,缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。
计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。
8.2乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。
8.3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价(结算)的方式。
8.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。
8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况乙方排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任。对此,乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息。
8.7根据国家的税务政策,对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款,乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
8.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按_________元/天计,技工按_________元/天计。
第九条:材料供应
9.1为保证工程质量和进度,工程所用的小型机具设备由乙方自备,当乙方部分设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转入乙方使用,其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。
9.2用于本合同的主要材料(见附录《乙方装工程主要材料目录》)由甲方供应,卸车由乙方负责,卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。
9.3主要材料进入现场后属甲方所有,任何单位和个人未经允许无权调出施工现场,如发现上述情况将实施重罚,其处罚金额为___________元并追究责任。
9.4乙方须严格控制主要材料的用量,杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。
9.5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备(含甲方材料与设备),此类费用已含在乙方单价内,乙方不得因此向甲方索取任何费用。
9.6因工程需要需采购材料时,先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核,再交物资部根据工地存料情况进一步核实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买。
第十条:甲方责任
10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程总工期和质量向发包人负责。
10.2负责办理征地拆迁工作,并按业主的规定承担费用。
10.3指导工程的施工,对进度、质量、乙方全实施全方位监督和控制,保证工程的圆满完成。
10.4负责工程质量监督、检查、评定,定期对其工程质量进行验收评定(由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定)。
10.5提供主要工程材料及大型机械设备(塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机)。保证物资的供应。
10.6负责项目的技术指导及管理工作,包括实施性的施工组织设计的编制,重大施工方案的制订,控制测量等。
10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。
第十一条:乙方责任
11.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。
11.2乙方进场施工的劳务人员,乙方必须与之签订劳动合同,建立起劳动合同关系,否则不得进入工地从事施工。
11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款,在协议签订后,按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。
11.4严格按设计文件、计划要求组织施工,服从甲方监督、检查、指导,确保工程质量,不合格项目必须返工,直至达到优良后才予以计价(结算),返工费用乙方自行承担。
11.5乙方应精心组织、合理乙方排,根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害,乙方应承担其产生的一切损失和费用。
11.6乙方应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度
11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除。
11.8按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中。
11.9负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中。
11.10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
11.11不论什么原因乙方不得擅自停工,否则给予__________元一次的罚款。
11.12因各种原因,乙方需在结构上开洞、开槽等,其开洞(槽)及修补工作和相应费用由乙方负责。
第十二条:乙方全及文明施工
12.1乙方在施工中要认真执行“乙方全第一、预防为主”的方针,经常对所属人员进行乙方全交底,乙方全教育和宣传,并按本协议及有关建筑施工乙方全的各项规章制度及本工程特点,制定并采取必要的乙方全防护措施,遵守乙方全规程,杜绝违章作业,确保乙方全生产,避免伤亡事故。
12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的乙方全处罚。
12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除___________元作为乙方全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方___________元处罚,每亡一人给予乙方_____________元处罚,同时其责任事故均由乙方承担,虽然甲方给予了乙方全生产处罚,但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生乙方全事故,工程完工后退还乙方全保证金。
12.4为了保障进入现场人员的乙方全,乙方应在乙方全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和乙方排专职乙方全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方包干单价中。
12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行乙方全施工的,甲方将不予计量。
12.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,甲方将对乙方处以____________元的罚款。
12.7乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴乙方全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予违章者___________元/次的罚款。
第十三条:违约责任
13.1乙方有下列情况之一者,甲方有权终止协议,收回所有单项工序并追究乙方违约责任,同时将乙方清退出场,乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担:
(1)、经甲方组织检查,乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书警告限期整改,若乙方仍组织不力,改善不大,甲方将向乙方发出第二次通知书警告,同时,给予乙方七日观察期,情况未见改观或整改不理想时;
(2)、乙方施工质量达不到要求,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时;
(3)、乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失);
(4)、乙方全管理体系不健全,造成等级以上乙方全事故的;
(5)、乙方严重违约使协议不能继续履行的。
13.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由乙方自行承担退场引起的相关损失。
第十四条:履约保证
14.1根据本工程的特殊情况及单项工序的特点,甲方不向乙方支付任何预付款,但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证金______________元,工程竣工后无违约情况给予退还。
第十五条:质量保证金条款
15.1为确保工程施工质量,本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款__________%作为质量保证金,待各项工序验收合格移交后退还_________%,其余__________%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时,该款充作修理费用,不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理(无法通知则适用后款);否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后,无质量瑕疵时,退还本金,不计利息。
第十六条:合同附件
16.1乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
16.2双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、乙方全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、乙方全规范的条款。都是本协议的组成部分。
第十七条:争议解决
17.1协议履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。
第十八条:协议生效与终止
本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,本协议工程履约完毕,双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。
第十九条:本协议正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:_________(公章)乙方(公章)
代表:_________代表:_________
日期:_________________
篇13:水电安装工程施工合同包工包料
发包方(下称甲方):
承包方(下称乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的 水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程项目概况
1.1工程名称: 文化苑小区水电安装工程
1.2工程地址: 文化苑小区
1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)
第二条 工期
1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条 工程质量标准
按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。
第五条 合同价款
本合同价款按 万预算。(结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照20xx年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。
第六条 工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第七条 设计变更
7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。
第八条 双方职责
9.1甲方职责
(1)按时提供施工工作面给乙方使用。
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。
(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。
(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。
(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。
(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
第九条 安全施工
10.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。
10.2乙方必须进行安全文明施工。
10.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
10.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
第十条 关于工期延误
11.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;
(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;
(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。
(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;
(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
11.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。
第十一条 合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 合同生效与终止
第十三条 合同份数
13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
13.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:水电安装分包合同
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
为确保该工程按时按质竣工验收,现将工程水电安装作业承保给乙方,特定如下合同:
一、承包形式:
单包,即包工不包料(相关材料和辅材和大型工具全部由甲方提供,乙方负责小型工具)
二、承包价格:
按甲乙双方协商决定,水电安装总面积 平米。
PVC和JDG混合轻工价格 平方米,一次性承包。(按图纸施工,变更另算。)
三、工程进度:
按甲乙双方及开发商要求,总工程期 天完成,主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下,甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中,导致乙方出现误工或工期延误,所有一切损失费用由甲方全面承担)
四、安全:
甲乙双方必须保证施工安全,杜绝任何事故发生,工作期间乙方将服从现场安全管理,发现隐患及时向甲方反映或汇报,如乙方在施工中服从安全管理,出现事故由甲方承担。
五、付款方式:
施工期间甲方按 楼和 楼分别单一楼/次付款。
施工期间拨款,分别是总轻工款100%比拨款
1、预埋期间标准二层封顶拨总轻工款 %即 元。
2、主体封顶拨总轻工款 %即 元。
3、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %即 元。
4、给排水完成给排水完成拨总轻工款 %即 元。
5、穿线完成拨总轻工款 %即 元。
6、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %即 元。
7、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款 %即 元,除 %即 元维修保证金外,剩余款项一次付清。
8、进度完成以后不论总建筑单位或土建项目部拨不拨款,甲方必须在工程进度完成后 天之内把工程款按以上条例付清,如甲方不按以上条例正常拨款,乙方有权利停工,并由甲方承担乙方所有损失
9、以上付款条例生效在甲乙双方身上,甲方不得以任何理由推托到第三者身上,如甲方推卸责任,乙方有权终止合同,乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿
六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例,如乙方在施工遵守合同条例要求,甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地,否则乙方所有损失由甲方全部承担
七、违约责任
甲乙双方必须严格履行以上条例,如一方违约,则违约方必须向另一方支付 元作为违约金。
此合同为一式三份,甲乙双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并做为甲乙双方当事人的法律依据。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:个人水电安装合同
安装方:(以下简称甲方):
承包方:(以下简称乙方):
经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。
一、 工程概况:
1、工程名称:水电安装
2、工程地点:藤业富豪广场二栋一单元704房。
3、工程内容 :
① 电:(包括:凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、)施工、调式、验收。
② 水:(包括:凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收。
③ 踢脚线:(按照装修标准打好踢脚线)施工、验收。
④ 清理施工所产生的垃圾:(按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置)。
4、工程性质:单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、承包范围:该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。
二、施工工期:
1、总工期 。
2、开工日期 。
3、竣工日期 。
三、付款方式
1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%,水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%,开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付 。三个月后付 。
四、工程总价:
人民币 元(大写 )(双方协商包干价)
五、施工质量要求及验收规范。
1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收,方可进行下一道施工,如有问题可以责令乙方返工。
2、合格,符合国家现行规定施工标准。
3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。
4、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置,禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。
5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。
6、开关、插座安装牢固、位置正确,盖板端正,紧贴墙面、四周无缝隙,;电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。
7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。
六、甲方和乙方权、责。
1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关
2、乙方按甲方要求,并配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。
3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装,包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。
4、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料;乙方负责组织安装工人安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。
5、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担,与甲方无关。
6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。
7、在施工期间对小区内物品(如:电梯 楼梯 地板等物品)所造成的损坏,由乙方负责或赔偿。
8、如双方意见不一致、协商不成时,乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉,或向法院起诉。
七、本合同一式两份,甲、乙、双方各持一份,自签字起生效。
甲方: 乙方: 乙方担保单位:
身份证: 身份证:
联系电话: 联系电话:
20xxx年 月 日
篇16:水电安装承包合同
工程名称: 中方县商业步行街17#楼
甲 方:
乙 方:
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装承包给乙方,特定如下合同:
一 承包方法:
1 承包形式:单包,即包工不包料。
2 工作范围:工程上的主体预埋、水电安装、防雷接地、室内外给排水安装、室内外照明线路、灯具及开关安装、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格:每平方米元。按图纸设计要求,不论中途是否变更,一次性包干。
二 工程进度:按甲方及业主要求,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。服从现场安全管理,工地上每次浇筑砼电工必须跟班,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五 文明卫生
1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
六 罚款制度
施工不带安全帽罚款50元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款30元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以500-1000元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
七 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
八 付款方式
每完成一层楼面,支付工程款(按实际完成工程量的80%支付;线管预埋约按6元每平方支付)其余待竣工验收合格后一个月全部付清。
九 此合同一式贰份,双方签字后生效,各执一份为凭,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
日期: 年 月 日
篇17:水电安装合同范本
1.安装工程名称:_________。
2.工程地点:_________。
3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。
5.安装工程总价格:_________美元整。
6.安装工程付款进度:
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙水电安装合同范本方工程总价15%,即_________美元整;
第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________美元整;
第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付设备安装合同范本给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时电梯安装合同范本完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监门窗安装合同范本工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正钢结构安装合同范本确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款工程安装合同范本之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证电气安装合同范本工程质量良好一年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或安装施工合同范本与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养--锅炉安装合同范本乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________主机保养服务一年,每六个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ 签订地点:_________签订地点:_________
篇18:水电安装劳务合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方经友好协商,同意签定本合同。
一、 工程名称:隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程,建筑面积约为80000平方米(以实际工程结算数为准)。
二、 工程地址:石坪桥
三、 工程承包范围和内容
乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务,但不限于以下工程内容:
1、 给排水工程:
1) 室内生活给水管道安装,一户一表后接至户内各功能房间用水点。
2) 室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装,主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。
2、 防雷及接地安装。
3、 电气工程:
1) 照明部分:一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统,疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。
2) 专用部分:动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。
3) 智能建筑:智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统,按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒体位置,预埋管道附带丝不穿线。
4、其他工程的预留预埋。
5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰,管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。
四、 工程期限(以主合同为准)
开工日期:
合同日期:以土建工程进度同步。
五、 工程劳务费用及付款方式。
1、 劳务费用:以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。
2、 乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作,甲方每月补贴
3、 全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后,交甲方归档向建设单位移交,甲方提供空白表格。
4、 支付方式:(以主合同为准)
1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后,甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的水电安装预留进度款,甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的30%支付,剩余50%由甲方逐月分四次平均支付。
2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的85%。
3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕,甲方收到工程尾款,扣除质量保修金,向乙方支付应付的劳务工程费用。
六、物资供应
1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。
2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求,必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。
3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用,发生时分清责任另行协商解决。
七、工程质量:按主合同要求
八、双方责任及违约
1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。
2、甲方按合同按时按期支付劳务费。
3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。
4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。
5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。
6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。
7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约,违约责任,另行协商。
九、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时解决。协商不成时,任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
十、工程保修
1、本工程水电安装保修期为两年,自工程竣工验收合格之日起计算。
2、水电安装保修金为总费用的3%。
3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。
十一、其他
1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。
2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写:人民币伍万元整),履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。
3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。
4、本合同经双方签字盖章即生效,甲方向乙方付清全额工程款自动失效。
5、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
日期:年 月日
日期:年 日 月
篇19:建筑水电安装分包合同
甲方:__________(发包方)
乙方:__________(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:__________。
2、工程承包方式:
a承包人包工包料;
b承包人包工部分包料;
c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写__________),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
3、水电施工穿墙、打孔、切割;
4、开关插座面板安装;
5、小五金的安装;
6、后期灯具的安装(水晶灯另计);
7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______.
5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方:________(盖章)
________年________月________日
乙方:________(盖章)
________年________月________日
篇20:水电安装承包合同
工程名称:
地 址:
甲 方:
乙 方:
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一 承包方法:
1 承包形式:双包,即包工包料。
2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。
二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
六 文明卫生
现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
七 罚款制度
施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
九 由甲方负责一定的用电费用( 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
十 乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金,工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故,甲方全额退还 万保证金给乙方,不
计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。
十一 付款方式
十二 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
日期: 年 月 日