钢管供货合同
需方:(甲方)
供方:(乙方)
为了明确双方权利义务,本着平等互利、诚实信用的原则。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,就乙方向甲方供应钢材的有关事宜,达成如下协议共同遵守。
一、 产品名称、商标、型号、厂家仅限于:乙方按甲方指定的品牌供货。
二、 乙方向甲方的工地“华雄.两江时代”工业园1、2#厂房供应各种规格的建筑钢材,总量约 1100 吨,按甲方钢材实际进度供货。
三、 产品质量要求:
1、螺纹钢:按国家现行标准GB1499.2—20xx执行。
2、盘元:按国家现行标准GB1499.1—20xx执行。
3、带肋钢筋:按国家现行标准GB13788—20xx执行。
4、圆钢:按国家现行标准GB13013—91执行。
四、 产品价格确定,数量及交货时间:
价格确定:双方按当天10点(我的钢材网)价格为基准,来数量确定。甲方至少提前三天(电话或传真)通知乙方该批次交货时间。乙方接到甲方(电话或传真),且双方在价格确认交货地点:华雄.两江时代一期1#2#厂房 确定当天各种型号钢材价格。 采购数量。 后,由乙方负责在二个工作日内供货到甲方指定的施工现场。
五、 运输方式及费用:
由乙方组织运送到目的地。运输吊装费70元、工地下车费由甲方承担。
六、 发票:只开收据。
七、 验收方法、标准及异议:
1、 重量验收及异议:
所有螺纹等直接按理论计重。盘元钢筋过磅计重:若磅差在±3‰以内,重量以乙方的车库磅单为准;若磅差超过±3‰,复磅,按复磅重量结算。重量异议应在收到货物后24小时内在保留原包装的情况下提除。逾期或已无原包装则视为乙方货物符合合同规定。复磅过程中产生的费用由过错方承担。
2、 质量验收及异议:
采用先验收后使用的原则。甲方在使用钢材前必须在检测机构进行抽样质检,质检合格后方可使用;若甲方为检验就使用,所造成的一切损失由甲方自行负责。甲方收到货物后如对乙方货物由质量异议,应在货到工地三个工作日内书面通知供方,逾期视为乙方货物符合合同规定。对于该质量异议,供方接到通知后应送相关质检部门复查,检验合格后方能使用,若复检不合格,供方需无条件在三日内另行组织供货到施工现场。此外,甲方对于乙方所供钢材的外观质量在交货时已经确认,甲方不得以乙方所供钢材外观质量有问题为由而退货或者向乙方追究责任。
八、 结算和支付
1、 结算依据:每批次钢材重量和金额以双方指定人员签字为准。双方签字的送货单为结账原始凭据。
2、甲方按每次分批计划付款(500吨付款一次),乙方按甲方分批付款计划送货;如甲方采用货到付款,则应在收到钢材后五日内付清全款。
3、在垫满伍佰吨后,以后每月所供钢材实行月结,在次月5个自然日内付清所供钢材款、吊运费。
4、支付方式:以转账支票、现金、电汇方式支付。
九、违约责任:
1、因甲方未能按本合同第八条规定支付乙方所有款项的,经乙方催收无果视为建房违约。且甲方应按以下标准向乙方支付违约金:未付款部分从约定付款日的次日起按每吨每天4元计算,支付实际占用天数资金占用费,直至付清所有款项为止。
2、乙方应按本合同约定的时间和数量向甲方供货。如果乙方迟延供货,须按按供货部分总金额以每天1‰的标准付违约金给甲方(自然灾害及道路等客观原因除外)。
3、未经双方同意任何一方不得擅自变更和终止合同。若给对方造成损失的,根据实际情况补偿对方。
十、债权实现的方式:
1、乙方有权按甲方所欠金额对甲方存于库房的钢材或其他物品进行同等金额处理;
2、甲方无库存时。乙方有权对甲方名下的财产进行处理。
十一、合同争议解决方式:
因履行合同发生争议,双方友好协商解决。协商不成的,由无过错方选择法院提起诉讼。
十二、本合同一式贰份,供需双方各壹份,且均具有同等法律效力;本合同经双方签字盖章后生效。
十三、其他约定事项:
甲方因违约,乙方有权停止甲方施工且甲方不得以任何理由和借口自行或者另外寻求供货商采购钢材乙方不能满足甲方供货需求的情况除外。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆成孔达成如下承包协议:
一、承包范围
乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工,保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。
二、承包单价
1、第一排锚杆的成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。
2、第二、三排锚杆的成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。
工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。
本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:钢管购销合同
供方:_ _ 需方:
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限_ _
三、交(提)货地点、方式__: 张家港市范围内 _____________
四、运输方式及到达站港和费用负担__ 由甲方承担运费
五、合理损耗及计算方法:_ _____________
六、包装标准、包装物的供应与回收__ _______
七、验收标准、方法及提出异议期限__ __
八、随机备品、配件工具数量及供应方法___ _
九、结算方式及期限_: 月底结清
十、如需提供担保、另立合同担保书,作为本合同附件__ __
十一、违约责任:__ _____
十二、解决纠纷方式
(一)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的提交_ 张家港市 仲裁委员会仲裁;
(二)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的依法向人民法院起诉。
合同编号:
签订地点: 签订时间:
十三、其它约定事项
有效期限:
供方:_ _ 需方:
年 月 日至 年 月 日
篇3:钢管租赁公司简介范文
上海蔚华钢管有限公司成立于20xx年
公司从事钢管、扣件租赁;各类脚手架搭设双包、清包。公司拥有一支优秀的服务团队,各种操作证件齐全,积累着丰富的行业经验,公司与上海及周边多家建筑公司、装饰公司、租赁公司以及钢管扣件制造销售部具有长期的合作关系。公司负责人李卫华以“坚持诚信经营,实现互惠共赢”作为企业服务理念,多年来一直得到新老客户的认同与信赖。我们相信“您有无数种理由选择我们,不会有一种理由后悔选择我们”。
请君联系我们,我们期待您的来电。
篇4:浪河电站压力钢管安装工程施工工作报告_工作报告_网
一、工程概况
浪河水电站位于陕西省南端镇坪县境内的汉江南岸,堵河上游南江河一级支流浪河上。镇坪县位于大巴山区,东与湖北省竹溪县接壤,南与重庆市巫溪县,城口县毗邻,西北与陕西省平利县交界。浪河发展与镇坪县化龙上,干流自源牛头店镇汇入南江河,全长24.3km控制流域面积121km2,坝址以上控制流域面积91.12km2,占全流域面积的75.3%,多年平均流量0.66亿m3,本电站是以发电为主的引水混合开发的小型水电工程。电站压力钢管安装工程,由浙江温州第二井巷工程公司承接施工。该工程引水压力钢管隧洞埋管段直径φ1410mm,壁厚s=10mm,隧洞出口变径至明管段φ1210mm。壁厚分别为δ=10mm,δ=12mm,δ=10mm。总长约372m。总计重约143.5t。设三个伸缩节、二个分岔管、3条支管接至水轮机。钢管材质为q235a。钢管安装自XX年年2月25日开始,安装队伍精神组织施工,克服各种困难,于2009年7月29日安全、保质、顺利完成。施工期间得到业主和工程指挥部,监理部等单位的积极帮助和大力支持,在此表示衷心的感谢!
二、压力钢管制安施工过程
(一)施工依据
1.镇坪县水电站压力钢管纵剖面图。
2.dl5017-93《压力钢管制造安装及验收规范》
3.gb50221-9588《钢结构工程质量检验评定标准》
4.gb985-88《焊缝坡口及尺寸》
5.gb986-88《埋弧焊坡口的基本形式和尺寸》
6.gbll345-89《焊缝超声波探伤》
7.sdz014-85《涂漆通用技术条件》
8.gb8923-88《钢材表面除锈等级》
9.sll05-95《水工金属结构防腐蚀规范》
(二)压力钢管制造
1.压力钢管在制造厂完成。
2、钢管肪腐
根据设计图纸埋管内壁及明管内、外壁涂刷红丹防锈漆。涂刷前按gb8923-88规定对钢管表面进行喷沙除锈处理,经除除锈后,钢管表面要尽快涂刷,为了明管外壁美观,而漆在制造厂暂涂刷一道,第二道面漆待安装全部完成后现场一次性涂刷。安装焊缝两侧用钢丝刷配合磨光机除锈后,现场铺底、面漆。
(三)压力钢管安装
1、按钢管出厂编号对号定位。
2、安装顺序:
首先安装装定位节→下水平管段安装,→岔管安装→支管安装,以机组蜗壳进口段中心高程为基准进行安装,每安装一段均检测上下、左右基准尺寸。高程偏差控制在2mm以内。并用如钢、插筋等田定、加固后浇捣混凝土。明管以下半段为起始单元,从厂房往上逆水流方向分节安装。
3、安装方案、进度:
现场架设设计吊得3吨的缆机一付,利用缆机吊装就位钢管。缆机主索选用¢24mm*根,配¢15mm的钢丝索作起重和牵引绳,牵引、起重卷机为3吨*2台。
(1)定位节安装:XX年年1月25日-XX年年1月26日
(2)岔管安装:XX年年1月27日-2009年1月3日
(3)l#支管安装;2009年1月25日-2009年1月26日
(4)2#支管安装;2009年1月17日-2009年1月18日
(5)4#~3#镇墩明管安装:2009年2月30日-2009年4月27日
(6)3#~2#镇墩明管安装:2009年5月17日-2009年6月5日
(7)2#~1#镇墩明管安装:2009年6月6日-2009年6月20日
(8)洞内埋管安装:2009年6月l6日-2009年7月12日
4.安装工艺:
安装工序为:吊运→定位→拼接→调整→固定→焊接→清理打磨→补漆→竣工。
根据土建单位现场提供的各个镇支墩及高程控制点,经我们校核后,测量放出钢管安装所需的各个镇支墩的中心及高程,在钢管就位时,用弦线,线锤、水平管及钢卷尺找正钢管中心和高程。在初步固定后再进行压缝,同时兼顾钢管中心不至偏移,钢管压缝后,用角铁固定(角铁的一头抵在基面,另一头用电焊与钢管临时焊接),保证下节钢管对缝时钢管不至移位。钢管的压缝用楔了板、z字型码及花兰螺丝配合,同时用钢尺检查错位及间隙大小,并用线锤、水平管及钢卷尺复测管口中心和钢管直线度。各项偏差符合dl5017—93规范要求后固定钢管。
(四)钢管制作安装焊接工艺;
焊接工序为金属结构制安质量保证的最关键环节,为了确保焊缝焊接质量,实际施工过程中焊接工序严格按下述工艺执行。
1.焊工选择:本工程所有焊缝均由持合格证焊工施焊,焊工取得施焊范围资格。
2.坡口形式:
(1)制造纵缝:“x”型坡口,一侧手工电弧焊封底,另一侧自动埋弧焊。
(2)制造环缝:60度“v”型坡口,正缝手工电弧焊,背缝碳弧气刨清根,深度2-3mm后焊接。
(3)安装埋管环缝;外60度“v”型坡口,组对间隙2-3mm,采用单面焊双面成型的焊接工艺施焊。
3.焊条选择:根据母材的材质,选用e4303(即t422)型焊条,直径为φ4mm和φ3.2mm两种规格。
4.焊缝内部质量检验;
(1)该项工作由中国水利水电十二局无损检测室负责完成。参加检测人员均持有劳动部、水利电力部门颁发的无损检测资格证书。
(2)制作纵缝100%比例检查,环缝大于50%比例超声波无损抽查。
三、文明施工与安全生产
1.现场项目部设兼职安全员一名,项目经理任安全第一责任人。
2.严格执行压力钢管安装及隧洞施工的有关安全操作规程。
3.施工现场安装人员必须戴好安全帽。
4.起重用的钢丝绳和扒杆等安全系数选择足够。
5.钢管吊装过程中,必须服从统一指挥,各吊点受力均匀。
6.钢管安装时尽量避免上下同时作业。
7.洞内潮湿,照明应采用安全电压。做好施工用电的安全防护,配电箱安装漏电保护器,进洞电源线使用安全电缆线。
共2页,当前第1页12
篇5:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方:________________
乙方:________________
经双方协商,甲方将____________委托乙方施工。为了明确双方责、权、利,根据《中华人民共和国民法典》,结合本工作实际情况,特签订如下协议,以资双方共同遵守。
一、承包范围及方式
1.承包范围:________________
2.承包方式:________________
二、工期及进场时间
本工作自____年____月____日进场施工至承包工程内容完工,实际工期要求按项目部指定。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工程衔接上的脱节,甲方将给以一定的经济处罚。
三、结算方式
1.按定额标准,以工日单价计算:
分项合格:____/____元/工日
分项优良:____/____元/工日
2.按施工图上建筑面积单价结算:
一次通过验收合格:____元/平方米按国家规定计算建筑面积。
3.其他计算方式:________________
4.定额外用工结算:
根据实际发生工作内容,由项目部核定签发工日数,按技术工____元/工日;辅助工____元/工日。
四、承包工作范围
图纸及其设计变更包括的所有内容。房子以内的不产生点工。包括楼梯贴面及一层外墙贴面施工洞封堵砖砌踏步底层____公分以内回土及挖土散水等至工程验收合格为止。甲方只提供塔吊搅拌机,其余机械及小型工具由乙方自备。
五、付款方式
1.自备一个月生活费,以后按施工现场施工生产人数,结合完成工作量,每人每月预付生活费____元。
2.所包含工作量1#--6#结束支付至____%,年底付至____%,余下部分作预留保修费,竣工后一年付清。
3.属乙方施工人员所发生的涉外费用,按实际发生数由乙方承担,在结算款中扣除。
4.其他付款方式:________________
六、双方责任
(一)甲方
1.负责对业主、设计院、质监站及其他对外工作的联系。
2.负责各工种之间的协调工作,并对工程质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督、检查、考核。
3.对乙方做好安全生产教育。
4.负责乙方施工人员食宿安排。
5.按预算用量做好材料、设备的供应。
6.根据本协议按时拨付月度生活费。
7.负责组织施工验收、办理工程结算。
8.甲方派现场代表____同志,在施工中负责与乙方的协调工作,杨-伟为技术负责。
(二)乙方
1.组织施工人员进场,施工人数、技术力量必须满足工程进度、质量的要求,进场人员必须持有居民身份证、就业登记卡、就业证、暂住证(复印一份交甲方备案),并报送进场职工1寸近照及花名册一份,供甲方备案。
2.必须服从甲方的整体安排和协调,服从甲方现场管理人员的统一管理。遵守法律、法规及规章制度,对违法乱纪者,甲方有权按照规定给予处罚,随时向乙方提出清退。
3.进场人员必须持有上岗证,特殊工种必须持有安全操作证(如进场后再办上岗证和操作证的,其费用由作业班组自理,甲方协调办理)。
4.严格按照施工图纸和甲方审定的施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查后方能进行下道工序的施工,同时认真配合安装施工,共同完成任务。
5.负责雇工患病及意外事故处理费用及其他费用。
6.确保工程进度,保证工程质量,负责乙方原因造成的一切经济损失。
7.派专人开机,做好与其他班组机械使用的协调。
8.乙方自行配备甲方提供机械以外的设备、工具用具以及工人需要的劳保用品。
9.乙方委派____同志为现场代表,负责工程质量、进度等的协调安排及生活费的领取。
七、安全生产及保安规则:
1.乙方应加强对职工的安全生产教育,严格遵守执行安全生产六大纪律及甲方的安全生产有关规定,完善安全设施,加强安全交底及安全检查。乙方有责任和权力完善安全生产工作。
2.甲方对乙方的生产工作实行不定期的检查,凡发现违反安全生产规定、违章操作,盲目蛮干的,甲方将有权予以罚款,要求完善和规范。
3.根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负完全责任。如发生意外事故,由乙方负责处理,费用由乙方承担。如发生重大人员伤亡事故,乙方应及时通知甲方,由甲方协调呈报有关部门。
4.乙方应教育施工人员严守国家政策法规,遵守甲方规定的治安、市容的有关规定,遵守生活区的环境卫生,维护施工区域的正常秩序。
5.施工现场及宿舍区,不得使用电饭锅、加热器等,不准私拉电源,一经发现甲方予以没收,同时采取警告、处罚等决定,屡教不改的,甲方给予清退出工地。
6.对打架、斗殴的有关人员,除处于必要的罚款外,责令其退出工地,情节严重的报告当地派出所,应有的处罚、费用由责任人承担。本工程由谁签定合同,谁在现场指挥、管理,如承包人不在现场管理或管理不善,甲方有权在乙方工程价款中扣除工程款的____%,同时甲方以____%款直接发放至作业人员。
八、材料及工具
1.按预算定额规定,乙方向甲方办理领料手续,在施工过程中,乙方应妥为保管和使用,不得浪费,切实维护好甲方的利益,乙方管理有方,有明显节约材料,经项目部核定后,甲方给予必要的奖励。
2.甲方提供的各种机械设备,乙方应派专人负责使用,属人为造成的损坏,其费用由乙方承担。
3.甲方提供的各种小型工具,乙方应妥善保管和使用,属正常损耗的以旧换新,属非正常损耗的,其费用由乙方承担(安全帽由甲方提供,完工后如数交还甲方,丢失或损坏,由乙方按原价赔偿)。
4.乙方在施工中,必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则,同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款,如遇到有场地不清工完不清,甲方有权利责令其班组清理后施工,一旦不履行好此项工作,甲方将作出强制手段,委托其他人清理,发生费用由责任班组承担,为抓好质量、安全、文明卫生工作,项目部不定期进行考核打分,视情况予以一定的奖罚。
九、其他
1.未尽事宜,在施工过程中协商决定。
2.本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方:____________ 乙方:____________
____年____月____日
篇6:钢管租赁公司简介范文
广西贺州鑫盛旺钢管租赁有限公司成立于20xx年,我们的产品质量经过国家严格检查,主要提供贺州钢管租赁是一家租赁各式建筑用钢管、扣件为主的综合型租赁企业,能在不同程度上满足各类客户的不同需求。
自20xx年成立以来一直长期从事租赁业务,服务于建筑工业,租赁诸多用于建站行业的扣件、钢管等,总投资500余万元租赁产品丰富,同时销售建筑行业建材,如扣件用螺丝,扣件、脚手架、丝杠等产品,全部通过国家检查合格,并获得过诸多合作商的好评。
我公司奉着"价格合理、质量过硬、信誉第一"的宗旨,成立以来我公司先后与广西第一建筑工程有限公司、广西第二建筑工程有限公司、浙江东阳南方建筑工程有限公司、中铁十三局、富川建筑、昭平气象局等单位合作。其中屡次获得各单位一致好评,一次合作终身是朋友。
篇7:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方:_______项目部
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:________________
3、工程量:以实际施工量为准。
二、工程内容及工期
1、工程内容:土石方岩爆破。
2、工期:根据甲方需要,乙方应保证不影响甲方的实际工期。
自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业,如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1、工程造价:工程爆破单价6.5元/m3。(该单价为综合单价,不作任何调整,不承担任何税费)。
2、实际核算方式:按双方一起共同测量的方数计算×单价。
3、工程合同一经签订,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
4、付款方式:本合同签字生效后,乙方进场爆破作业开始,第一次爆破完成后,支付爆破方应付额的一半,以此类推,以后按每月底结算,在次月5日支付应付额的70%,余款30%在工程完工后一月内付清。
四、工程量核算与确认
1、爆破施工前,甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方,并经双方确认后签字;
2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量,双方测量共同认可后方可爆破,单价不变;
3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收
(一)工程质量
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并随时进行监督检查。
3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。
4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块体积不大于0.6立方米。
(二)安全管理及责任
1、乙方在进入施工现场以前,应办理好爆破的一切相关手续,并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
3、乙方采取先进的爆破方法,合理的施工工艺及有利的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
4、现场代表:
甲方:___ 乙方:___
(三)爆破机械及现场爆破器材的管理
1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识,指定专人操作。
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图纸施工,听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责,施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1、按合同规定及时支付各种款项。
2、乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责。
3、以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高。
4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。
(二)乙方责任
1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。
2、结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案。
3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。
4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。
5、做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6、采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全,如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,一切与甲方无关。
7、乙方施工人员食宿自理。
8、乙方不得将本工程转包给第三方。
七、附件:
1、本协议经双方签字后生效。
2、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
3、因执行本协议发生争执,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院判决。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
年 月 日 年 月 日
篇8:钢管购销合同
供方:_____________(以下简称甲方)。
需方:_____________(以下简称乙方)。
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,签订本合同,共同信守执行。
一、品名、规格、产地、数量、单价、金额:
二、质量要求、技术标准:
三、供方对质量负责的条件和期限:
四、交(提)货时间、地点及数量:
五、运输方式到达站(港):____
六、运输费用负担:________________
七、合理损耗计算及负担:____________
八、包装方式、包装物的供应、回收和费用负担:________________
九、验收方法及提出异议的期限:____
十、结算方式及期限:________________
十、违约责任:
1.供方延期供货的,每超过一天,按总货款的 0.5%向需方支付违约金。
2.因产品的质量问题造成需方损失的,供方承担需方的全部损失。
3.需方中途退货,应向供方支付退货部分货款 %的违约金。
4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应按逾期提货部分货款总值 %计算,向需方偿付逾期提货的违约金,并承担供方实际支付的代为保管、保养的费用。
5.需方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。
6.需方延期付款的,每超过一天,按总货款的 0.5%向供方支付违约金。
7.任何一方擅自解除合同的,应按本合同货款总值的 20 %向对方支付违约金。
十一、争议解决的办法:
1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决的,均应提交济南仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方,应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。
十二、其他约定事项:
1.合同正本一式两份,双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
3.本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方: (公章) 乙方: (公章)
法定代表人:(签字或盖章) 法定代表人:(签字或盖章)
委托代理人:(签字或盖章) 委托代理人:(签字或盖章)
甲方地址: 乙方地址:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
本合同于___年___月___
日订立于___(地点)
篇9:地下车库工程钢管运输合同
甲方:________地下车库
乙方:
甲乙双方经友好协商,本着互惠互利、竭诚合作的原则,就甲方委托乙方承运全椒丽阳兰庭钢管、扣件等货物运输业务事宜,达成以下合同条款:
一、工程名称:________地下车库
二、工程地点:
三、内容包括:运输、装卸现场所有的钢管、扣件等
四、单 价:全椒———合肥(合肥邦富架业公司)
钢管扣件:数量________车(暂估),综合单价________元/车;合计________元(大写:________元整)。
备注:1、以上单价含劳务公司3%的管理费,乙方配合装卸。
2、以上单价必须确保钢管每车不得低于________米。扣件每车不得低于________只。
3、具体推运车辆数以现场实际统计的车辆数为准。以上价格为综合单价包含装卸、运输等一切费用。
五、工期:
1、满足现场的进度需要。
六、付款方式:
运输费用每达到10万元时,经双方核对确认后支付其运输价款的70%,余款在运输全部结束后三个月内付清。
六、安全、文明施工要求:
1、严格遵守各项安全操作规程,杜绝违章操作、违章指挥,发生安全事故一切费用自理,后果自负。
2、乙方签收好货物出场后一切事情均由乙方自行解决承担,途中货物丢失、损坏、盗窃均由乙方按原价赔偿甲方。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
篇10:钢管脚手架内外工程承包合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。
一. 工程项目
乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#水暖工程(包括给水、排水、消防水管、地暖等一切水暖工程,除消防电和喷淋),临时水暖部分由乙方免费安装和维护。
二. 工程期限和交工日期
水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三. 工程质量标准和验收方法
此水暖工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此水暖工程方为竣工。
四. 工程量和价格
工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。
五. 付款方式
15#、16#楼砖混部分:预埋结顶付1元/㎡,给水、排水、采暖立管横管做好付2元/㎡,经甲方、工程监理和质检站验收合格后,付2.5元/㎡,同时扣除每栋楼总金额的3%,作为质量保证金的交付,用于维修,工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障,甲方将工程质量保证金退还给乙方。高层框架部分:预埋结顶付1.5元/㎡,给水、排水、采暖立管横管、消火栓管等做好付3.5元/㎡,经甲方、工程监理和质检站验收合格后,付2元/㎡,同时扣除每栋楼总金额的5%,作为质量保证金的交付,用于维修,工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障,甲方将工程质量保证金退还给乙方。
六. 甲方责任
1. 甲方负责供应水暖工程所需的各种材料,机器设备除外。
2. 工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长5-7天)。
七. 乙方责任
1. 乙方负责水暖部分安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象和重复施工,否则甲方有权采取相应的处罚措施。
2. 乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。外墙管道由甲方安排施工,相关费用由乙方承担。
3. 在质量保修期内水暖工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。
八. 奖罚措施
乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程水暖部分完成的优质,给予5%的奖励,相反则罚5%。
九. 违约责任和解决纠纷的方式
1. 未尽事宜,双方另行协商,协商不成按《合同法》相关规定执行。
2. 向当地冲裁委员会申请仲裁。
十. 本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:承运钢管扣件货物合同
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国有关法律、法规,甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商就乙方委托甲方货物运输事宜达成以下协议:
一、承运形式
1、乙方委托甲方代理国内货物运输,运输方式汽运
2、乙方委托甲方代理货物运输的运输方式,到达城市、运价。
3、约定价格因市场变化需要变动,由甲方提前通知乙方,并得到乙方书面认可后执行。
4、甲方指定为乙方货运代理联系代表,协助甲方处理与乙方之间一切相关货运事宜,包括有效单证签收、货物保管、运输过程监控、赔付的处理等,该代表变更时甲方必须以书面形式通知乙方,否则由此产生的一切责任及损失,由甲方全部承担。
二、甲方权利及义务:
1、甲方负责从乙方指定地点提货或接收乙方货物并派送至指定地点。
2、甲方不得擅自改动乙方包装标准,零散货物甲方负责协助乙方进行发货前的打包、装散等工作,甲方有权要求乙方支付相应的包装材料,人工费。
3、甲方应当按照乙方指定的运输方式(即汽运方式)托运,未经乙方同意,甲方不得擅自改变。
4、发运大量货物或乙方有特殊要求的货物,在货物启运后甲方负责将发运情况通知乙方。
5、甲方负责对乙方出发货物的运行状况进行全程跟踪,应乙方要求及时向乙方提供货物到达情况。
6、因天气及不抗拒因素影响造成公路、铁路无法正常运行,甲方应及时通知乙方,并及时调整运输方案。
7、货物到达指定目的地后,甲方应当及时通知收货人提货,现场配合收货人员核实数量并按照送货单签单确认,并反馈收货信息于乙方。
8、装车时甲方必须派人现场监督和跟踪货物的装车质量、清点货物的数量,如实的运送到乙方指定的工地收货点清点准确的数量,若因运输缺失甲方应照损失货物全额赔偿。
9、甲方必须严格按照乙方的运输要求运输,未经乙方同意甲方不得擅自配货运输,否则造成的一切损失由甲方负责。
三、乙方权利及义务:
1、及时通知甲方装货,告知甲方货物名称、数量、装货时间、地点、大票货物要提前通知甲方,以便甲方提前安排车辆。
2、乙方应准确书写《货运单》或《货物托运书》,乙方提供托运货物所必须的相关文件、单位。
3、乙方有权获知货物在运输途中情况和预计到达时间。
4、乙方在货物送达收货人之前,有权随时改变到货地点及收货人,但应支付因此所增加的运输费用及其它费用。
5、乙方货物在投保后出险,乙方必须提供相关证据,主动配合甲方向保险公司索赔。
6、乙方有权对甲方代表及有关工作人员的工作提出意见。
7、乙方货物货在运输途中,如出现恶性抢劫,整车神秘丢失,甲方负责货物价值全额进行赔偿。
8、乙方不得以隐瞒的形式委托运输禁运物品,否则由此产生的责任由乙方负责。
四、保密条款:
1为完成本合同委托事项,乙方提供经甲方或甲方从乙方获取的资料和相关商业秘密,甲方负有保密的义务。甲方需采取一切措施使上述资料免于被无关人员接触,要求参与本合同工作的雇员遵守本合同规定。
2甲方给予乙方的各种优惠,乙方应当为甲方保密,不得提供给第三方,使其成为与甲方谈价的筹码;
五、委托运输费用计算及结算方式:
运输费用计算:以甲、乙双方核定之《承运合同到达城市运价表》和双方商谈价格为准;
运输费用结算方式:乙方运输费用付款采用:回单付款或者月结;
六、其它事项:
1、本合同有效期自20xx年月日起至20xx年月日止。到期如双方均无意终止,本合同自动以年为单位延长有效期。
2、任何一方终止合同,均以书面形式在合同期满前15日内通知对方。
3、本合同终止后,若费用没有结清,一方须在15日内向另一方提供结算单证,另一方则按照本合同之结算约定核对、付款。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,未尽事宜双方协商解决,协商无效,任何一方均可向仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
年月日年月日
篇12:钢管外排架工程劳务合同
发包人:________________承包人:____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工作内容:______________________。
工程名称:______________________。
工程范围:______________________。
第二条:作业人员
第三条:合同工期
风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条:合同价款
1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条:合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料:
(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:
(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:
(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条:安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条:工程质量、验收与保修
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条:工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。
第九条:文明施工
1、发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条:材料机具供应
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条:发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条:承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条:违约责任
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、发包人违约责任:
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。
第十五条:合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条:本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。
发包人:_____________承包人:______________
_______年____月____日_______年____月____日
篇13:钢管出租合同
出租方:承租方:
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙方双方根据平等互利、等价有偿的原则,经协商一致,就建材物资的租赁达成如下协议:
一、甲方将楼层架管米,扣件套,出租给乙方使用。每次上货时必须按比例上货,比例为钢管每米上扣件套,还货时同样按比例退还。
二、租赁时间从_年_月_日起至_年_月_日止,共租赁天。
三、乙方在收到甲方第一批租赁物资时,按所租用物资总金额向甲方交纳押金元。最后结算后,甲方退还乙方押金。
四、租金价格标准为,每天钢管元/套。从乙方收到甲方租赁物资的当日起计算租金,以甲方收发材料明细表为准,租金按月结算,算满一个月,乙方向甲方支付一次租金,逾期甲方向乙方按日加收1%的违约金。
五、乙方退还租用物资给甲方时,乙方应一次性向甲方付清校正、校直、除锈、清污、刷机油、防锈漆、工时工资及原材料等所需维护费用。乙方支付材料维护费用标准为:钢管元/米,扣件元/套。
六、未经甲方同意,乙方不得擅自改变租赁物资的原样和长度,乙方擅自改变物资的原样、长度或者由于乙方的原因导致租赁物资丢失和损坏,乙方必须赔偿甲方损失,赔偿标准为钢管元/米,扣件元/套。
七、上下车费和运输费用。乙方工地上的上下车费由乙方负责,甲方库房的上下车,由甲方安排工人上下车,费用由乙方按元/吨支付给甲方,标准为钢管米/吨,扣件套/吨,租赁材料交接地为甲方租赁库房,乙方负责运输和运输费用。
八、租用时请甲、乙双方监尺记录,并检查材料质量,不符合质量和要求的,乙方可以拒收,否则发生的一切后果由乙方负责。
九、乙方退还租赁材料时,若差租用材料,按本合同规定的赔偿价格赔偿,并在给付租金时一并付给甲方,若乙方不按时给付所差租用材料赔款,视为乙方继续租用所差材料,租金按本合同规定计算。
十、在租用期间,乙方不得擅自将租赁物资交给第三方使用。乙方违反合同擅自将租赁物资转给第三方使用的,应向甲方支付违约金元,并负责收回租赁物资和向甲方支付租金,由此给甲方造成的租赁物资和其他损失的,乙方负责一次性按损失物资总金额的倍赔偿甲方损失。
十一、该工程乙方退还完租赁材料给甲方,乙方在30天内向甲方付完全部租金和补助。乙方如果未按约定期限支付租金和其他费用给甲方,从违约之日起,乙方按应付租金和费用总金额的2%按日向甲方支付违约金。如果超出30天不付租金和费用给甲方,甲方有权用乙方的其他物资抵押拍卖偿还所欠租金和费用。
十二、乙方委托物资收货人,乙方委托财务结算人。
十三、其他约定事项:
十四、本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
十五、如因本合同发生争议,经协商不能解决而发生诉讼,双方同意由甲方单位所在当地法院调解。
十六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均有同等法律效力。甲、乙双方必须严格遵守,违约按照《民法典》的有关规定处理。
十七、本合同自甲、乙双方签字或盖章生效。
甲方:乙方:甲方代表:乙方代表:
电话:电话:
签订日期:
篇14:钢管脚手架内外工程承包合同
建设单位(甲方):______
承包单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则,签订本合同,共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:循环水零车间改造工程
2、工程地点:______
3、工程内容:施工图纸设计改造内容,主要包括弧形筛池、气浮池、第四级生物滤池、车间防滑地面和排水沟改造、设备间改造。
二、工期要求
本工程施工工期40日历天,因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响,经双方协商一致,工期可相应顺延。 工期无故延迟一天,扣工程款总额的5‰。
三、承包方式
本工程采用包清工的方式进行承包,所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。
本工程不得转承包。
四、合同价款
本工程合同施工费51.5万(伍拾壹万伍仟)元整。如有设计变更或工程量增减,以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。
五、工程质量及验收
1、工程质量标准:合格
2、施工单位确保按设计图纸施工,建设单位确保原材料质量。
3、隐蔽工程及单项工程竣工后,施工单位应立即提交验收通知,有建设单位进行工程质量验收。
六、双方主要责任
(一)甲方
1、及时提供详细的施工图纸。
2、及时供应原材料并保证质量。
3、派驻工地代表,对工程用料、质量、进度进行监督检查,协调现场发生的各类事宜。
4、按合同约定支付工程款,承担因拖欠工程款所造成的一切后果。
(二)乙方
1、施工界区内的用水、电线路架设。
2、严格按照设计图纸进行施工,确保工程质量和进度。
3、积极配合甲方,协调解决现场发生的各类事宜。
4、文明施工,工具材料摆放整齐,保证材料合理使用。造成原材料浪费,应按价赔偿。
5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故,自行负责,甲方不承担任何责任。
6、按照建筑工程施工要求,提供施工日志,出具国家正式税务发票,并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。
七、工程款支付
完成全部合同内容,付至合同价款的95%。其他5%作为质量保证金,竣工之日起一年后不计息付清。
八、违约责任
双方发生争议,应协商解决。如协商不成,可向莱州市人民法院提起诉讼。
九、附则
本合同一式两份,双方代表签字盖章后生效。
甲方:______ 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址:莱州市三山岛街道 地址:
联系电话: 联系电话:
篇15:钢管运输合同协议
托运方(简称甲方):______
承运方(简称乙方):______
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 包装要求:托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
第二条 货物起运地点______
货物到达地点______
第三条 货物承运日期______
货物运到期限______
第四条 运输质量及安全要求_______________
第五条 货物装卸责任和方法____
第六条 收货人领取货物及验收办法____________
第七条 运输费用、结算方式_______________
第八条 各方的权利义务
一、托运方的权利义务
1.托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。
2.托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、收货人的权利义务
1.收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时,收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。
2.收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。超过规定提货时,应向承运人交付保管费。
第九条 违约责任
一、托运方责任
1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的____%偿付给承运方违约金。
2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。
3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。
5.罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
二、承运方责任
1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运方应偿付托运方违约金____元。
2.承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。
3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。
4.联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。
5.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任: ①不可抗力;
②货物本身的自然属性;
③货物的合理损耗;
④托运方或收货方本身的过错。
本合同正本一式二份,合同双方各执一份;
托运方:___ 承运方:___ 代表人:___ 代表人:___ 地址:____ 地址:____ 电话:____ 电话:____ 开户银行:__ 开户银行:__ 帐号:____ 帐号:____
__年__月__日订
篇16:建筑钢管租赁合同书
租赁一般针对临时性用具,可以渐少企业的支出,加强社会资源的利用率。租赁物品器具进行使用需要签订租赁合同,今天我们来看一份建筑钢管租赁合同。
承租方:(以下简称甲方)出租方:(以下简称乙方)
因甲方建设工程施工需要,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则,为明确租赁双方的权利、义务和责任,经双方协商一致,就建筑施工钢管扣件租赁事宜,签订本合同,双方共同遵守。
一、租赁内容及单价:
二、所租用材料质量要求:
向甲方提供合格的脚手工具,材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20__)中对构配件的要求,并提供该批产品(钢管、扣件)的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责,由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。
三、乙方负责送货到甲方工地,运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话.
四、甲方负责退货时装卸及运费费用。
五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件,直至该项目完成为止。
六、所租材料如有丢失,甲方应做出赔偿,所赔偿材料的价格,双方根据市场价的6折计算,如甲方自行购买赔偿乙方时,乙方不得以任何理由拒绝。
七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。
八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费,可以修复的乙方均应收回,钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲,由乙方负责修理或调直,甲方不承担此项费用。甲方退货时,将物资在乙方租赁站点清,双方检查验收后办理退租手续(以双方验收签字的单据为准)。
九、结算、付款方式:
(1)租用数量和日期以领货单和退货单为准,单价以本合同为准。(注:一律要求用支票等票据形式支付,杜绝直接用现金交易行为)
(2)付款:开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50%;此后,每月付当月租赁费的50%;直至全部退货后,五个月内付清。
十、违约责任:
如果乙方违约,未能履行本合同所规定的其应当履行的义务(如未能按时或按质或按量提供租赁物品时但不限于此几种情形)时,其应当承担合同暂定价的万分之三/日的违约金;如果甲方违约,未能及时支付租赁费用的,其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。
十一、其他约定:
1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。
2、如因产品质量不合格或供货不及时而严重影响甲方进度,甲方有权终止合同,所发生租赁费按75%结算,同时乙方还应承担相应的违约赔偿责任。
3、春节报停不计取租赁费,报停时间经双方协商为20日。
4、乙方每月10号前到甲方核对上月租赁材料数量,并办理相关手续。
5、乙方在签订本合同时应当将以下材料提供给甲方存档:乙方的《企业法人营业执照》副本复印件、企业法定代表人身份证明、资质书复印件、安全生产许可证书复印件等相关文件各一份,有委托代理人的还应当提供合法的授权委托书(均需盖章)。
十二、解决本合同纠纷的方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。十三、本合同经双方签字或盖章后生效。
篇17:钢管购销合同
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
甲、双方根据平等互利、协商一致的原则,依法签订本合同,以便双方共同遵守执行。
一、 供货内容:
镀锌管材、镀锌管件及角铁一批(详见合同附件:清单明细表)。货款总金额按材料清单明细表(明细表内所报单价为含税单价)包干价为:人民币陆万伍仟贰佰元整(¥65200.00元)。
二、 产品质量要求及标准:
1、 乙方按甲方要求供货并按甲方要求出具产品合格证和 相应的产品质量检测证明等相关验收资料。
2、 产品验收标准必须符合:GB/T3091-93
三、 供货地点、方式:
1、乙方负责运到甲方指定地点; 产品到达现场后,甲方应对材料的数量、外观质量签字认可,运输原因造成的破损由乙方负责;
2、 乙方送货时应提供送货单一式贰份,由甲方指定专人按合同约定的要求验收签字确认,该签字只表示对货物名称、规格、颜色及表面状况、供货时间和供货数量的确认,不表示所提供货物已经符合约定的质量标准;
四、 供货时间:根据甲方书面要求及时供应。
五、 结算方式:
货到工地支付人民币肆万元整(¥40000.00元),其余贰万伍仟贰佰元货款在工程验收合格后7日内(含7日,国家规定法定节假日顺延)付清。
六、 违约责任:若乙方所提供货物达不到国家相关质量要求,应无条件退货并及时供应合格产品,且乙方自愿承诺向甲方支付本合同约定总货款20%的违约金,由此引起的甲方一切损失(如:窝工、工期延误等)由乙方全部承担。在合同履行过程中,双方如发生纠纷,应友好协商,如协商不成时,任何一方可向深圳市宝安区人民法院提请诉讼解决。
七、 本合同未尽事宜,由甲、乙双方协议补充,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具同等法律效力。
八、 本合同一式肆分,甲、乙双方各执贰份,经双方签字盖章之日起生效。
甲方 乙方
单位名称: 单位名称:
法定代表人: 法定代表人:
(或)委托代表人: (或)委托代表人: 开户银行: 开户银行:
账号: 账号
签字时间: 签字时间:
篇18:钢管出租合同
承租方:(甲方)
出租方:(乙方)
担保方:(丙方)
第一条:租赁物品种、数量、租价及价值:
第二条:租赁期限。租20xx年 11月 08日至20xx年 10月 31日。
第三条:押金。转帐支票 贰仟 元。
第四条:提货方式。签订合同的同时,甲方应按时到乙方验收提货(甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收)。钢管、扣件根据数量搭配发货(钢管每300米搭配扣件180只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管,此钢管租价递增50%)。甲方如需要乙方代办装车及运输,费用由甲方承担,装车费(8 元/吨),运费 80元/吨(不足30吨算30吨)。
第五条:归还物资。甲方归还时,须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装,费用甲方承担。乙方卸车,卸车费( 8元/吨)由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还。扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收,但可作暂存,乙方免收保管费,甲方的暂存物资不向乙方收取租费,凭暂存单退回物资。
第六条:以下修理费,材料费由甲方承担:1、钢管修理费用0.02元/米按归还的总米数计算;钢管弯曲1元/根;钢管切割(电焊疤、头子不平、大头、扁管及扁头)1元/刀;2、扣件加工上油0.15元/只,袋0.35元/只;3、扣件扭曲变形,断开裂缝作报废处理,按贰只折一只归还数;4、切断钢管应赔偿,切断费接管费6.8元/根由甲方承担(结算方法:在物资归还结束时,一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算)。
第七条:租金结算方式。发出天算至归还天。
第八条:付款方式:租金及装、卸、运、修理、材料等费,甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。
第九条:违约责任。乙方:未按数量提供租赁物资,除按规定如数补齐外,应偿付违约期租金0.3%的违约金;甲方:不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的0.3%计算违约金。
第十条:租赁期限届满,甲方仍要求发料或继续使用租赁物,原租赁合同继续有效,但租价递增30%,租赁期限为不定期。
第十一条:变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方,应正式通知甲方,新的所有权即为本合同的乙方,甲方不得将租赁物转租。
第十二条:本合同争议解决方式:首先双方友好协商解决,如协商解决不成,事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
第十三条:丙方对甲方的债务承担连带责任担保。
甲 方:乙 方:丙方:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:电话:
工地地址:
收发负责:
篇19:钢管运输合同协议
甲方:
乙方: (运输车简称乙方)身份证及地址:
由甲方负责施工的蛮耗至金平至金水河口岸二级公路2合同段沙衣坡段二工区路基工程因工程建设需要增加运输车辆,经乙方察看施工现场,熟悉了施工场地后,经甲、乙双方协商一致达成如下运输协议:
一、工作内容及范围:
钢材转运约5000吨,蛮耗至工地现场。
二、运输单价:
钢材运输85元/吨,含车辆保养、维修、轮胎更换、人工工资、利润等。
三、双方的义务和责任:
1、甲方协调项目部的关系。
2、乙方必须完备车辆运输及安全等方面的手续,确保运输安全和人生安全,运输过程和进出场中发生的一切安全责任事故、违章违规、交通事故等,均由乙方承担全部经济和法律责任。
3、乙方增强安全意识,及时保养车辆,“病车”不能工作,不能疲劳驾车。
4、乙方根据甲方工程需要,自行组织车辆满足甲方材料进度要求,如果不能满足甲方要求,甲方有权自行增加车辆。如乙方阻扰或人为制造矛盾,甲方可以拒付任何款项,且乙方赔偿甲方的损失。
5、为了保证整个项目的进度或发生紧急情况,需要调用乙方的车辆,乙方无条件服从,费用另外协商。
6、运输钢材时,乙方服从甲方的安排,不能推诿。
7、如果甲方不按时支付,乙方有权停止运输。
四、付款方式:
每两个月的运输款结清一次。
五、违约处罚约定:
1、本协议未定事项协商解决,一式三份,甲方二份,乙方一份,具有同等法律效应。
2、本协议从签字之日起生效,结清款项后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:钢管架施工合同
出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,乙方有偿租用甲方脚手架及其配件,其中乙方的使用地址为: ,工地项目名称为 。
1、乙方未经同意,不得将租赁物转租、转租到其它地方使用,否则甲方有权按租赁单价及数量计租,并有权收回租赁物,追讨一切费用并终止合同。 2、甲方提供的租赁物符合技术质量要求,所有权归甲方所有,乙方在搭设使用过程中出现的安全问题因此产生的损坏赔偿由乙方自行承担。因甲方脚手架质量问题引起的责任有甲方赔偿承担。
3计算(租赁期以货到现场签收之日起开始计算,数量以现场时间签收数量为准)供货有效期从20xx年8月 / 日起至双方协议解除合同止。
4、租赁品种、计划数量及单价: 30日/月
5、乙方租赁必须交纳押金,押金金额为,甲方提供收据,此押金仅作租赁物抵押,不应转为租金使用,待乙方停租退回租赁物时,扣除赔偿及其它费用后,余下押金在结算后三天内无息退还给乙方。 6、甲方每月底将本月租用结存及租金通知乙方,乙方必须每月5号前向甲方交纳上月租金,逾期则从第十五天起租赁物每天日租金按两倍计收,直到付清租赁的当天停止计罚,超过一个月则甲方有权终止合同,收回租赁物,并向乙方追讨甲方运费、人工、租金等损失,由此造成的工程停工等损失由乙方承担。
7、进场时甲方自行装货并送到乙方工地,费用由甲方支付;退场时乙方负责装货且将租赁物返运押到甲方指定地点,费用由乙方支付。
8、乙方退租归返时必须是甲方租赁货物,非甲方货物甲方有权拒收,甲方的货物必须要有明显标志,归返时长短拉杆要分开,五对为一扎扎好,乙方需负责对租赁甲方的物品日常维护,如有脱焊、损坏、轻微等变形等,乙方应负责修复,并清除干净水泥。压扁、缺件、改型截断等不能修复及遗失的,乙方应按赔偿单价赔偿且租金照计。如乙方不能修复,按照市场价委托甲方代为修复。
9、乙方必须把材料统一分类放置在车辆能进入的位置退货。
10、及签名为依据。甲方指定租赁物签收人为 负责人,开具签收单及签名为依据,电话 。验收经办人变动合同不变,双方应派人到工地货仓库现场验收,并办好验收手续。
11、记租日期从租赁物到工地当日起至乙方通知甲方运回租赁物当日起。(数量按实计算)
12、乙方通知甲方运回租赁物,甲方须在接到通知之日起地现场。每延期一天运离现场,则按租金的3‰处罚甲方。
13、甲乙双发必须严格遵守本合同,履行各自的义务,如一方违约,违约方除应当承担本合同义务和违约责任外。如产生公诉,违约方还应担守违约方的诉讼费,律师费等费用。
14、停租后双方应及时结算,付清租金,赔偿及在结算完成后三天内退换押金。
15、本合同一式 三 份,甲方执 一 份,乙方执 两 份。甲乙双方签字(盖章)之日起生效,在甲乙双方结清款项后自行失效。
甲方(盖章):
法定代理人:
授权代理人:
电话/传真:
日期: 20xx年