广告位场地租赁协议书
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议:
第一条广告位基本情况:
1、广告牌位置:________________
2、广告牌规格及面积:_________________
3、广告牌制作材料:钢骨架、面贴镀锌铁皮
第二条租赁期限:
该广告位租赁期为年,即从_________年____月____日至_________年____月____日止(以实际租赁时间为准)。
特注:前叁年每年租金为_________元正,后两年每年租金为_________元正。
第三条合同总额和付款方式:
1、广告牌租赁费金额共计人民币:_________每年,后两年_________每年。
2、广告牌租赁费支付时间和支付方式:合同签订后一次性付清广告租赁费用。
(如按每年支付租金,必须提前一个月支付下年费用。)
第四条双方责权:
(一)甲方责任:
1、甲方提供广告位场地。
(二)乙方责任:
1、乙方应遵守广告发布、制作的有关规定,一切制作、报批手续及费用都由乙方自行承担。
2、广告牌制作材料、施工费等一切费用由乙方自行解决和支付,施工安装均需达到安全生产要求及广告牌美观、完整。
乙方负责广告牌硬件的维修和保养工作。
广告牌若出现损坏,乙方应于当天内修复,安装和使用广告牌时,如出现任何意外,甲方不承担任何责任,责任归乙方所有。
3、乙方有权决定广告发布内容,但必须保证其真实性、合法性。
4、乙方须及时向甲方缴交广告牌租金。
(三)租用期内,甲、乙双方不能无故终止合同,但如因市政或城市规划要求等原因导致乙方广告位不能使用时,则甲方不负责任何赔偿责任,其租金甲方按乙方所租用实际时间计算退回乙方。
(四)如因台风(大风)、地震等不可抗力造成乙方不能使用广告牌,甲方不承担任何责任。
第五条租赁期满:
租赁期满后,本合同即终止,乙方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。
如乙方续租,须提前两个月向甲方提出申请。
第六条违约责任:
双方签订合同必须信守,任何一方违反本合同的规定,违约方需按当年度租金的20%作为违约金支付给守约方。
第七条其他:
1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决,并签订补充合同,补充合同与本合同不一致的,以补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力。
甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:购销合同纠纷起诉状
原告:XX公司,住所地__________,组织机构代码________。法定代表人:联系电话:被告:XX公司,住所地__________,组织机构代码________。法定代表人:联系电话:诉讼请求:风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元,并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、 本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 ________年____月____日,被告将__________工程发包给原告,并与原告签订了《_________合同》,合同约定:施工面积约为_______,总工程价约为______元,按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款_____作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款______,余下_____质量保证金,待保修期满________年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____(大写)年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了____万元的定金。________年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______,工程总价款为_______元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告仅支付工程款_____元,余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为保护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法予以判决。此致______人民法院 具状人:________年____月____日风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。
篇2:企业公司用工合同样本_合同范本
甲方:
乙方:
甲方因经营管理需要,经过考核,聘请乙方为公司管理人员,遵照国家有关劳动法律法规,经双方友好协 商,达成以下聘用协议:
一、甲方聘请乙方为公司的 。
二、聘用合同期限从乙方到甲方工作时起至退休时 止。
三、乙方的待遇。
四、乙方的职权范围。
五、甲方的基本权利与义务:
㈠根据生产经营管理的需要和本公司的规章制度及 本合同的各项条款对乙方进行管理。
㈡保护乙方的合法权益,按合同规定付给乙方、 奖金、津贴及保险福利和其他约定的补贴。
㈢做好乙方工作前的培训并提供符合国家安全标准 的工作卫生条件。
㈣依照国家及公司管理规定对乙方进行奖惩;在乙 方违法乱纪、不认真履行职责的情况下,甲方可以终止 与乙方的聘用合同关系;在乙方不能胜任工作的情况下, 甲方有权对乙方的工作进行调整,乙方必须服从安排。
㈤其他法律法规和公司规章制度规定及合同约定的 权利义务。
六、乙方的基本权利和义务
㈠享受法律法规和合同规定的待遇,在职权范围内 充分行使权利,不受任何非法和无理的干扰。
㈡遵守国家法律法规和甲方的规章制度,在工作职 能范围内,服从甲方的工作分配、安排。按时、按质、 按量的完成甲方下达的工作任务或经济指标。
㈢保守甲方的商业秘密,如乙方泄露秘密,给甲方 造成损失的,除承担法律责任外,还要赔偿甲方的经济 损失。
㈣乙方不得自营或者为他人经营与甲方同类的营业 或从事损害甲方利益的活动。如乙方从事上述营业活动 的,所得收入应当归甲方所有。
㈤乙方执行甲方交给任务时,违反法律法规或者甲 方规章制度,给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
㈥乙方不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取私 利;不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵 占甲方的财产。
㈦乙方不得挪用甲方的资金或者将甲方资金借贷给 他人,不得以甲方资产为他人提供债务担保;不得将甲 方资金以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储。
㈧乙方如有上述㈣-㈦四种情况时,甲方有权利与 乙方解除本合同。
㈨其他法律法规和甲方规章制度规定及本合同约定 的权利义务。
七、合同的变更和解除:本合同生效后,甲乙双方 无正当理由不得变更合同或提前解除合同;如现实情况 发生变化,双方可以协商变更合同或解除合同;任何一 方解除合同,须提前 天通知对方,方能解除合同, 并办理有关手续,如一方违反以上规定应给予另一方相 应经济赔偿。
八、违约责任:如合同一方违反以上合同之规定, 除赔偿另一方的直接经济损失外还应给予对方 元的违约金。
九、如本合同发生纠纷,提交市劳动仲裁委员 会解决。
十、未尽事宜,双方根据相关劳动法律法规和省市的相关政策规定,协商予以补充解决。
十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,报鉴 证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人(或委托人):
年 月 日 年 月 日
篇3:遗赠抚养协议解除的起诉状
原告:_________________________,女,汉族,1973年_____月_____日生,身份证号码:___________________________,住:________________海南省__________县__________镇县陶瓷厂,联系电话:_____________________________;
被告:________________孙__________,男,汉族,1971年_____月_____日生,身份证号码:_____________________________,户籍住址:________________广州市__________区__________街__________里__________号_______________房,现住址:________________越秀区东风西_____号_____房,联系电话:_____________________________;
诉讼请求:________________
一、请求依法判决原、被告间的非婚生女儿(20__年8月23日生)由原告抚养,被告每月10日前向原告支付抚养费¥3,000元至女儿年满18周岁止;
二、请求依法判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由:________________
原告梁__________于20__年5月通过网络与被告孙__________认识交往,当时被告自称未婚且想找一个女朋友结婚,全盘隐瞒着已婚的真实情况与原告交往。在二人交往的过程中,原告曾经多次提出和被告结婚的要求,但被告均以自己父母和亲弟弟都在加拿大,如果要与原告在广州结婚就没有主婚人为理由推托。原告对此深信不疑,不再过问此事。直到20__年1月原告发现自己怀孕一个月,被告知道后表现得很高兴,于是原告再一次催促被告与之登记注册结婚。被告则说要和父母商量,直至被告怀孕5个月的时候,被告在原告的一再追问下,才不得不说出自己其实早已有家室。这一突如其来的事实让原告感到睛天霹雳,遂多番与被告吵闹要求其出钱让其去医院把孩子拿掉,但被告执意要原告生下小孩。直至20__年8月23日原告在被告的陪同下到广州市中山三院生下一女,原告入院生产一切费用均是被告支付的。原告出院当天,由于原告所生女儿黄疸偏高需要住院观察,被告借口方便其照顾女儿要转院到其单位附近医院住院,将其与原告的女儿抱走。之后原告再也无法见上女儿一面。20__年5月4日原告到被告所在公司即广州__________实业总公司(位于:________________黄埔大道西__________号__________大厦_____楼)寻找被告要求看望,被告趁原告不注意的时候把原告推开跑掉了,原告仍然无法见到其女。由于原告思女心切,无奈之下前往被告住处找寻被告及其女儿,在被告所住小区楼下保安处了解到被告的妻子是不能生育的。后来原告去被告的父母住处要个说法,被告及其妻子在电话里威胁原告说:________________要让原告生不如死,无论花多少钱都要找人把原告找出来搞死!
综上所述,被告欺瞒原告已婚事实与其生下一女并抱走原告女儿的恶劣行径,不仅狠狠的伤害原告的感情,严重影响原告将来的婚姻生活,更使原告倍尝骨肉分离之锥心刺痛!请求人民法院依法支持原告全部诉讼请求,维护原告合法权益!
此致
广州市越秀区人民法院
具状人:___________________
________________年_______________月_______________日
篇4:购销合同纠纷起诉状
原告______________,女,户籍地址:_________________,联系地址:_________________,联系电话:_________________
被告:______________,男,身份证号:_________________,户籍地址:_________________,联系电话:_________________
诉讼请求
1、请求判令原告继承位于____________________________房产的四分之一份额;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
原告女儿______________,系____________________________房产的四名共有人之一。______________于______________年______________月______________日突然病故,且未留下任何遗嘱。被告系______________配偶(即被告系原告的女婿),且双方在婚后未生育子女。______________父亲已于______________年去世,此外______________无其他法定继承人。原告女儿去世后,被告曾多次明确表示放弃继承该房产的份额,并表示愿意配合办理该房产的过户手续,但因客观原因拖延至今。无奈之下,原告只能诉至法院,请求法院判如所请。
此致
______________区人民法院
具状人:_________________
日期:_________________
篇5:电视广告片制作协议_合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国广告法》等相关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,经过友好协商达成本合同,并承诺共同遵守执行。
一. 受甲方委托,乙方承接甲方电视广告的制作业务。
二. 广告完成片长度:内容大致相同的电视广告30秒、15秒、5秒(或7.5秒)各一版。
三. 广告制作费用及付费方式:广告片制作费用为人民币*万元整
(¥*元)。广告制作费用分两次付清:当乙方为甲方创作的(产品或品牌)的电视广告创意通过甲方的认可并与乙方签订了电视广告制作合同后的3日内,甲方预付乙方广告片制作款的60%, 即人民币*万元整 (¥*元)。待乙方将电视广告片制作完成并通过甲方审查后,甲方应在3日内一次性付清乙方电视广告片制作费用剩余的40%,即人民币*万元整 (¥*元)。乙方按实收金额给甲方分两次出具发票。
四. 电视广告的制作周期:乙方收到甲方预付款后的* *天之内完成电视广
告片制作。
五. 前臵会议:当乙方完成对电视广告片制作的筹备后,甲乙双方应在电视广告片拍摄开始前举行电视广告的制作前臵会议。在制作前臵会议中,乙方将逐一向甲方汇报对该电视广告拍摄筹备的各个成果,以便甲方时了解乙方制定的拍摄方案并对拍摄方案进行审查通过。在前臵会议中,甲方应对电视广告拍摄方案中认同的文件进行签字确认,对拍摄方案中有异议的文件,将向乙方明确修改意见。乙方将形成前臵会议备忘录,详细而准确地记录甲乙双方对电视广告拍摄方案的修改意见并转发甲方签字确认。
六. 乙方将拍摄方案中甲方有异议的部分修改完成后,再次将方案提交甲方审查。甲方审查通过后在相应文件上进行签字确认。甲乙双方对广告拍摄方案达成一致认同后,乙方方可进入电视广告的拍摄实施。
七. 电视广告拍摄方案的一应文件一经甲乙双方签字确认将作为本合同的
附件与本合同具有同等的法律效力。该系列合同附件将做为该电视广告 的制作依据以及未来审查通过的依据。
八. 关于电视广告制作中的修改:在正式制作过程中,甲乙双方均不得擅自对已经签字确认的拍摄方案进行重大改动。若有此必要,需经甲乙双方同意签属修改书确认书后方可进行。如果涉及增加或变动拍摄内容的,乙方将有权根据增加或变动拍摄内容进行补充报价并(或)提出延迟交片日期的拍摄计划;该补充报价及或拍摄计划的延迟提议获得甲方同意后,拍摄继续进行。
九. 广告完成片的提交:乙方完成电视广告片的制作后,将完成片提交甲方进行审查;审查通过,甲方在电视广告制作通过书上签字确认并在一周之内将广告片制作费剩余40%, 即人民币*元整 (¥*元)一次性付给乙方后,乙方收到后40%制作费后,将立即向甲方提交录有该电视广告完成片的DIGITAL BETA、BETACAM广告完成带及DVD广告完成盘各壹盘。
十. 合同履行中的签字确认:
甲方指定 ______ 对合同在履行过程中应需要签字确认的一应文件、资料进行签字确认。该签字确认的形式可以通过当面签字、电子邮件传递(打印签名)、传真签字、信函签字等形式进行。乙方指定______以同样方式对合同在履行过程中一应文件资料进行签字确认。
十一.延误:
(一) 若由于遭遇天气严重变化、自然灾害、第三方自然事故及不可抗力等因素,致使乙方无法完成或按期完成电视广告的制作,乙方将不承担由此而产生的任何责任。但在可能的情况下,乙方应尽早通知甲方;
(二) 若由于甲方对于拍摄方案的一应文件的签字确认延迟、预付款延迟及其他一切因甲方原因造成的延迟,致使乙方无法按时完成电视广告片的拍摄进度,电视广告完成片的交片将自然顺延,乙方并不承担迟延履行责任;
(三) 若由于乙方的责任致使电视广告的制作完成延迟,乙方将按照制作费1%/天的比例对甲方进行赔偿;
(四) 甲方不得要求乙方在电视广告片中加入违反广告法的内容,乙方将保
证广告片拍摄内容符合广告法要求;
(五) 广告完成片的修改:甲方对于电视广告完成片的修改意见:凡属于乙
方擅自修改拍摄方案而导致甲方提出意见,由乙方无条件地承担修改费用进行修改直至甲方通过为止;但对于甲方超出拍摄方案的修改意见,应由甲方承担修改费用并推迟交片日期,由乙方完成对电视广告片的修改。
十二. 合同的解除:本合同一经签订,任何一方无权单方解除。若甲方无故
终止本合同的履行,已付费用乙方不予退还;若乙方已经完成了该广告片的制作,甲方应向乙方支付全部余款;若乙方虽未完成全部的制作工作,但甲方已付费用不足于支付乙方为此制作而支出的全部投资,甲方仍应继续向乙方支付费用,以免除乙方的经济损失。
十三.违约责任:任何一方违反本合同约定的行为均构成对本合同的违约,违约方应向对方支付违约金并承担违约责任。违约金按合同总金额的 万分之二点一/日计算。如因违约给一方造成损失,违约方应承担由
此而产生的赔偿责任。
十四. 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方可向合同执行地的人民法院提起诉讼。
十五. 其它未尽事宜,经甲、乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十六. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
开 户 行: 开 户 行:
帐 号: 帐 号:
经办人签字盖章: 经办人签字盖章: 日期: 日期:
合同附件:
附件一 ——创意文案与创意画稿
附件二 ——电视广告制作预算
附件三 ——电视广告拍摄方案
拍摄方案文件明细
(1) 会议资料目录
(2) 会议内容
(3) 导演阐述
(4) 导演分镜头脚本及播放版
(5) 广告的影调气氛参考
(6) 场景效果
(7) 演员服装提报
(8) 演员影象资料提报
(9) 配音演员的声音提报
(10) 电视广告的拍摄日程安排
(11) 客户协力
篇6:抚养费变更协议
变更子女抚养权协议书范本你可以参照以下的变更抚养权协议书来写
甲方(男方)__________身份证号:______________
住址:______________
乙方(女方)__________身份证号:______________
住址:______________
双方在平等、自愿的基础上,经过充分的协商,现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下:_________________
一、女儿_____自年月日起由女方_____抚养,直至年满18周岁,其间负责其日常生活、健康和教育等方面的监护。
二、被抚养人的抚养费及支付方式
1.男方_____则每年支付抚养费_____元,不承担具体抚养工作。
2.男方应于每年的12月1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。
三、探视权
1.男方对孩子___________享有探望权。
2.探望时间及方式,没有抚养的一方每个月可以探望一次。
3.探望之前,必须先经与女方电话联系。探望期间,要保证孩子的安全及身心健康、愉快。
四、如遇其它未尽事宜或应时事宜,按照一切有利于孩子的原则,互谅互让,协商解决。
五、本协议一式叁份,甲、乙双方各一份,一份交派出所办理孩子的户口迁移手续,户口迁移手续自本协议签订后三个月内办理完毕。
六、本协议自双方签字后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
__ 年 __ 月 __ 日 __ 年 __ 月 __ 日
篇7:广告位租赁合同协议书_合同范本
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等互利、友好协商的原则,就乙方租用甲方广告位发布广告事宜,根据国家相关法律法规,签订本广告位租赁合同,以资双方共同遵守:
第一条、广告位类别、位置及规格
1.1乙方租用的广告位属于:
□室内广告位□室外广告位□其它
1.2乙方租用的广告位位于:
1.3乙方租用的广告位规格尺寸为。
第二条、广告位租赁期限及广告内容
2.1广告位租赁期限自________年____月____日至________年____月____日。
2.2乙方在本合同约定广告位所发布广告的内容为。
第三条、租赁费用及付款方式
3.1乙方须向甲方缴纳广告位租赁费¥元/,电费¥元/。
3.2上述款项乙方同意按如下付款方式:
□.从乙方在甲方的销售货款中直接扣除
□.合同签订之日起三日内乙方以现金或支票支付
□.其他
第四条、广告的制作与安装
4.1广告由乙方自行制作,制作前广告的内容和表现形式须经甲方审查认可。若乙方委托甲方统一制作,乙方应按甲方标准向甲方缴纳广告制作费¥元,材料费¥元,并同意上述款项按本合同第3.2条规定支付给甲方。
4.2乙方自行制作、委托甲方制作的广告画面之产权及版权均由乙方所有,因广告的版式或内容所引致的纠纷、诉讼概由乙方负责解决。甲方有权从乙方的销售货款中扣回已先行垫付的赔偿款项,并保留对不足部分进行追偿的权利。
4.3广告由乙方自行安装,安装前乙方应向甲方提出申请,按甲方的排期进行。若乙方委托甲方安装或需甲方协助安装,乙方应按甲方标准向甲方缴纳安装费¥元,并同意上述款项按本合同第3.2条规定支付给甲方。
4.4乙方的广告安装应服从甲方管理,不得干扰甲方的正常经营秩序。否则,乙方应向甲方支付违约金¥5000元,并赔偿由此而给甲方造成的损失。
4.5乙方应严格按安全操作规程进行安装,安装过程中发生的意外事故,由乙方承担全部责任。
第五条、广告的管理
5.1乙方广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》的要求,按该法的规定提供相应的证明文件。对违法、不健康、有损甲方形象或信誉的广告,甲方有权要求乙方更换。乙方拒不更换的,甲方有权单方面解除合同,乙方已交费用不予退还。
5.2室外灯箱广告亮灯时间一般为每晚天黑时至商场营业结束,具体时间以广告位所在商场的规定为准。
5.3广告发布期间,甲方负责保持广告展示面清洁、亮泽及完整,并不作遮挡或覆盖。甲方可自行或应乙方要求对出现质量问题或故障的广告及时进行维修,以保证广告的最佳发布效果,维修费用遵循“谁制作,谁承担”的原则。
第六条、合同的解除和续签
6.1本合同有效期内,乙方未缴清广告租赁费就从甲方商场撤柜的,若乙方的未结货款在扣除其他费用后的余额不足以缴清广告位租赁费时,甲方有权单方解除合同,拆除乙方广告另行招租,并有权向乙方追偿所欠广告位租赁费。
6.2合同期届满,乙方需继续租用该广告位的,同等条件下乙方有优先租用权,但应于租期届满前一个月向甲方提出,双方重新签订合同。若乙方不再租用该广告位的,也应提前一个月知会甲方。
6.3甲方有权将租期已满既未续签合同又未另交广告位租赁费的广告位予以拆除。
6.4合同期届满,双方未重新签订合同、又未拆除该广告位的,视为乙方继续租用,甲方仍可依照本合同标准从乙方的销售货款中扣除乙方应支付的广告位租赁费,并对不足部分保留追偿的权利。
第七条、其他
7.1租赁期内,若因不可抗力因素导致该广告位灭失、毁坏,不能继续租用的,甲乙双方互不承担责任,已收取的广告费不予退回。
7.2合同期内若乙方提前终止合同,甲方不退广告位租赁费。甲方提前终止合同的,按租赁时间酌情退还部分广告位租赁费。
7.3本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,可向合同履行地人民法院提起诉讼。
7.4本合同自双方签字盖章之日起生效,双方应共同遵守。本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。
第八条、补充条款
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
篇8:公司租赁合同
甲方(出租方):___________
乙方(承租方):___________
甲乙双方经充分协商,同意就下列房产租赁事项,订立本简易租房合同,并共同遵守。
一、甲方将坐落在___________区___________路(街)___________号的房产(房屋建筑面积___________平方米,使用面积___________平方米)出租给乙方使用。该房产的基本情况已载于本协议附件一。乙方已对甲方所要出租的房产做了充分了解,愿意承租该房产。
二、甲乙双方议定的上述房产月租金为人民币(大写)___________元。
租赁期限自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日止。租金按月(季)结算,由乙方在每月(季)的___________日内交付给甲方。付款方式:_______________
三、上述房产出租给乙方使用时,其该建筑物范围内的土地使用权同时由乙方使用。
四、甲方保证上述房产权益清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方保证承租上述房屋权仅作为___________用房。
五、房产租赁期内,甲方保证并承担下列责任:
1.上述房产符合出租房屋使用要求;
2.如需出卖或抵押上述房产,甲方将提前___________个月通知乙方。
六、房产租赁期内,乙方保证并承担下列责任:
1.如需对房屋进行改装修或增扩设备时,应征得甲方书面同意。费用由乙方自理;
2.如需转租第三人使用或与第三人互换房屋使用时,必须取得甲方同意;
3.因使用不当或其他人为原因而使房屋或设备损坏的,乙方负责赔偿或给以修复;
4.乙方将对甲方正常的房屋检查和维修给予协助;5.乙方将在租赁期届满时的房产交还给甲方。如需继续承担上述房产,应提前___________个月与甲方协商,双方另签简易租房合同。
七、简易租房合同违约责任: 任何一方未履行本协议规定的条款或违反国家和地方房地产租赁的有关规定,另一方有权提前解除本协议,所造成的损失由责任一方承担,乙方逾期交付租金,每逾期一日,由甲方按月租金金额的千分之___________向乙方加收违约金。
八、如因不可抗力的原因而使承租房屋及其设备损坏的,双方互不承担责任。
九、本协议在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时,任何一方均可向房地产租赁管理机关申请调解,也可向有管辖权的人民法院起诉。
十、上述房产在租赁期内所需缴纳的税费,由甲乙双方按规定各自承担。
十一、其他约定事项:
1._________________
2._________________
十二、本简易租房合同未尽事项,甲乙双方可另行议定,其补充议定书经双方签章后与本协议具有同等效力。
十三、本简易租房合同经双方签章并经房地产租赁管理机关审查批准后生效。
十四、本简易租房合同一式三份,甲乙双方各执一份,租房合同副本一份,送房地产租赁管理机关。
甲方:_______________(签章)乙方:_______________(签章)
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
篇9:2024年加工合同版本格式
购货单位(甲方):____________________
供货单位(乙方):____________________
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条、采购清单
1、材料名称:____________规格:____________数量:____________单价:____________
2、材料名称:____________规格:____________数量:____________单价:____________
3、材料名称:____________规格:____________数量:____________单价:____________
4、材料名称:____________规格:____________数量:____________单价:____________
第二条、乙方的违约责任
1、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,甲方有权拒收并不予付款
2、甲乙双方签订合同后,乙方要根据甲方要求的时间、地点按时供货,如乙方不能按照甲方要求的时间、地点供货,乙方需承担甲方因此所受的损失费用。
第三条、甲方的违约责任
甲方需根据合同所欠的付款方式,及时给予乙方支付材料款。
第四条、付款方式
单项材料项目:材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款。
第五条、其它
1、该合同所尽一切事宜仅针对____________项目。
2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自________年______月______日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):__________乙方(签章):__________
________年______月_____日
篇10:班组承包协议泥工组
甲 方:
乙 方:
依照《合同法》及其他有关法律、法规、双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程人工费承包事项协商一致后,订立本协议。本协议经双方签字认可后,对协议中规定(约定)的条款具有法律效力。
一、 协议内容:
1、工程名称及施工内容:__________________________
2、价格:按照竣工决算的实际建筑面积结算,3、工程质量:按规范要求达到优良标准。
4、工期:按甲方要求的工期进行。
5、付款方式:
6、安全责任:此工程中乙方所承包的项目工程安全管理,由甲方以班组承包协议中文字的形式全部交给乙方,由乙方全权负责管理。如乙方管理不善违章操作等发生的大小安全事故由乙方全部承担,与甲方无关。
7、乙方必须按甲方的要求和所提供的图纸资料进行制作、安装,达到验收标准。如乙方私自更改或不按甲方要求,所完成的项目,甲方不予承认,所造成的损失由乙方全部承担。
8、乙方组织施工必须按照建筑规定要求搞好文明施工,做到
9、乙方所招用的每个人必须参加个人意外伤害保险,按团体保险规定,以模板工程造价的0.52%计取,申请先由甲方统一办理,但费用有乙方个人承担,如不参加意外伤害保险,所发生的意外安全事故一切费用由乙方全部负责承担。除参加意外伤害保险外,管理不严,造成意外事故,公司处罚班组承包者,经伤害着协商及法院判定人民币总额的65%罚款。
二、双方职责、义务及违约责任
一)甲方:
1、负责材料、机具等的供给,按照乙方提供的材料名称、数量、机具使用计划进行供应,交接方法是乙方自领、自用、自己保管。
2、按施工图及国家建筑规范、标准进行工程质量检查和验收,达优良标准。否则按与各班组长所鉴的责任书检查兑现。
3、承担乙方提前完成施工任务的奖励(按人工费每提前一天奖100元,如超期每天罚200元)。
二)乙方:
1、严格按施工要求对技术人员交底进行施工,达到验收标准。承担因工程质量达不到要求返工重做的一切损失。如:出现一次质量事故,除赔偿因质量问题发生的实际经济损失外,并视情节处以500-10000元的罚款。
2、保证按公司要求的工期完成任务,承担因拖延工期的罚款
3、招收职工应严格按照《劳动合同法》规定的有关内容和公司相关制度执行(如不招用童工、残疾人和其他重病人员等),否则承担因未按相关要求、规定、制度造成的一切费用支出。
4、严格执行《安全操作规程》及“十大禁令”、“十不准”和安全保护要求及公司制定的责任书等全部内容,杜绝一切安全事故隐患,施工所需人员,由乙方全权招收、组织安排应先培训后上岗等安全责任,由乙方负责到底,对所发生的安全事故造成的一切损失,由乙方全部承担。
5、材料在使用的前五天必须以书面形式上报公司材料员或管理员。未及时上报所造成的一切损失由乙方承担。双方材料交接按规定履行手续,乙方所收领到的所有材料,由乙方全权管理和正确使用,如乙方管理不严或偷工减料、倒卖、丢失、损坏者,按照价全部赔偿外,每次处以100-10000元的罚款。
6、严格按门卫制度和公司料具管理办法进行料具管理。
7、施工期间必须加强用电安全管理,不许随意乱拉乱接,无电工证或作业证不许操作电气设备,否则所发生的一切后果由责任者和乙方负责。乙方所用人员的安全管理除施工现场的安全外,如在来回路途中的驾驶员,其各种车辆在十字路口等,转运料车的途中安全管理工作等由乙方负责、承担责任。
8、班组承包协议鉴定后,乙方如中途退出者,甲方有权扣除乙方所有承包费总价30%的费用。
三、工程保修和回访:
四、补充协议:工地以外的其他责任事故由乙方承担
本协议一式三份,签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:2024电视广告合同
甲方:
地址:
法人代表:
身份证信息:
乙方:
地址:
法人代表:
身份证信息:
甲、 乙双方在平等互利的基础上,经充分协商,兹决定:甲方与乙方同意就发展“信息化联播系统”进行合作。具体合同内容如下:
一、合同履行期限:
1、履行期限
自 年 月 日 至 年 月 日。
2、计费期
自 年 _月_ 日起开始计费,付费期间为 _年_ 月 _日至_ 年_ 月 _日。
二、合作内容:
1、甲方允许乙方在项目: 项目地址: 内安置“LCD 液晶类、数码海报类信息化联播系统”(以下简称:“该系统”)。
2、乙方可通过该系统播放本合同约定的商业广告及其它各类信息。
3、甲、乙双方于此同意在本合同书有效期内乙方拥有上述项目的独家经营权。
三、甲方的权利与义务:
1、甲方将为乙方的安装工作提供必要的配合,包括但不限于提供通电电线或电源,并保证在本合同履行期内,该系统设备有不间断电源供应,以保证其音、画结合的播放内容得以正常播放。对于因电力部门临时停电、电力检修或其他非甲方过错导致的电源供应中断,甲方不承担任何责任。
2、在合同履行期内,甲方将为乙方的信息更换工作提供必要的协助。
3、甲、乙双方共同协商确定该系统设备的安装位置,具体分布为:
楼盘名称: 数量: 台;安装位置:楼宇首层(电梯一层,两梯中间) 设备规格:总计: 台LCD ;为保证本系统信息播放的功能有效持续地发挥,在本合同履行期内,未经双方协商一致,不得改变该系统安装位置。
4、甲方对位于其物业内之该系统的播放内容及信息更换工作对乙方保留监督建议权,但不得影响该系统的正常运行。
5、甲方确认上述该系统设备的安装位置没有任何第三人权益,也没有违反甲方所签署的对甲方具有约束力的合同、协议及所有法律文件的内容或约定。
6、乙方有权在本合同有效期内独家运作该系统,甲方不得再与其他单位或个人开展类似合作。即甲方承诺在合同期内不在上述项目的大堂、各层电梯等候厅及电梯轿厢内安装类似液晶类或数码海报类的广告媒体和商业媒体,甲方自身的商业宣传及公告信息等内容除外。如甲方要在除上述地点之外的区域加装该系统的,乙方享有优先合作权。若甲方除了上述液晶类或数码海报类广告媒体和商业媒体外,需另行开拓电梯海报类业务的,乙方以及乙方之关联公司享有优先合作权;如有第三方意欲合作的,甲方应当以书面形式提前告知乙方。
7、甲方确认在本合同书中涉及的该系统内容;因签订、履行本合同而获知的乙方的商业秘密,甲方将对此予以保密。
8、甲方确认上述项目的业主委员会及发展商已同意乙方在本合同约定位置安装该系统,并同意与乙方进行相应合作。
9、合同履行期限内,如上述项目的物业管理方发生变更,则甲方应提前日书面通知乙方,并协助乙方与业主方(或业主大会)、新物业管理方就合同后续事宜进行友好协商;如乙方届时已支付的相关费用超过甲方应收的金额(甲方应收取的金额按月计算),则甲方应在物业管理方更换之后并收到乙方书面确认的情况下,将相关费用支付给下一物业管理单位或者退还给乙方。
10、在本合同书有效期届满之前,除设备自身损坏,甲方有责任保证对乙方设置其经营场所内的该系统的设施尽到妥善保管,防止出现人为的丢失或损坏;如设备在有效期内丢失或损坏,通过协商,甲方应承担相应赔偿责任,同时甲方有义务对此给予及时通知,由乙方迅速维修,更换或重新安装;并甲方有义务协助乙方或相关国家机关进行调查。
11、如本合同签署之日本合同涉及的项目合作小区已经成立业主委员会,则甲方应确认业主委员会已经同意甲方与乙方开展本合同涉及的合作事宜;如在合同履行过程中成立业主委员会,则业主委员会所做出的有关本合同的书面决策应视为情势变更(包括但不限于业主委员会做出解除本合同的约定),乙方同意并接受,且乙方有权据此做出变更本合同为三方合同或者解除本合同的处理,甲方有义务配合,乙方无须承担责任。
以上情形以及甲方物业管理权发生变更或者小区业主委员会换届改选等原因致使甲方无权在就本项目涉及的公共区域物业与乙方进行合作的情形下,甲方应提前六十日书面通知乙方,双方按实际合作时间结算费用。同时,甲方应协助乙方与业主委员会、新物业管理方就合同后续事宜进行友好协商;若甲方刻意隐瞒或未及时书面通知乙方,或因甲方原因造成合同无效或可撤销的,由此给乙方造成损失的,甲方均应予赔偿。
12、若超过设备安装调试期仍未安装该系统相应设备的,且是由于乙方原因造成的,则计费期自安装调试期结束之第二日起开始计算;若超过试行期仍未安装该系统相应设备的,且是由于甲方原因造成的,则由甲方向乙方明确承诺可安装的期限,设备安装期、计费期及合同履行期限从实际安装日开始按本合同第一条相关约定依次往后顺延,双方以补充协议之约定体现具体的日期。
四、乙方的权利与义务:
1、在本合同有效期,该系统将放置于本合同所约定的位置, 但其所有权属于乙方。合同期满或本合同提前终止的情况下,乙方有权收回所有该系统设备。相关设备内播放的信息画面其著作权/版权/所有权/使用权等相关权利由乙方独自享有。
2、乙方负责在不影响甲方正常工作的状况下安装该系统设备,以及对该系统作定期信息更换。
3、该系统的维护保养工作由乙方负责,费用由乙方承担。
4、该系统的所有播放内容的信息制作及更换工作均由乙方负责,费用亦由乙方承担。乙方保证所有内容均符合法律, 法规和社会风俗。
5、乙方付款时间及付款金额为:
LCD 液晶电视付款金额:
安装LCD 计 台;每台 元/年;总计支付甲方RMB__ 元(人民币 __元整)作为合作期间所涉及的全部费用(含场地费,电费,管理费,清洁费等所有费用)。
支付时间: 半年付
支付方式: 银行转账
除上述付款金额之外,乙方无需向甲方或其它第三方支付其它任何费用。乙方每次付款后,甲方应开具等额有效的发票给乙方。如乙方未按时收到相应等额有效的发票或收到的发票不符合乙方的要求,乙方有权不支付相应的费用。
6、如遇甲方装修等原因造成停业或乙方设备无法正常刊播(包括但不限于乙方设备处在装修范围内,致使乙方媒体无法被正常受众收视或提供正常电力及日常维护),甲方应及时书面通知乙方将设备拆除,待甲方恢复正常营业后通知乙方安装复位,此期间涉及的相关费用停止计费和支付。如上述情况发生,设备将暂由乙方拆卸保存,甲方不得以任何理由拒绝。
7、在本合同约定的合作期限内,如在上述第三条第3点的约定位置周边出现其他建筑设施或相关物件影响乙方该系统相应广告设备的播放及观视或发生其他足以影响该系统相应广告设备的情形,甲方应及时予以排除,并按该系统广告设备受影响的时间顺延本合同约定的履行期限;如影响该系统相应广告设备的情形无法排除,乙方有权解除本合同,且不承担任何违约责任,并应按实际合作的天数计算相关费用,甲方对超出部分的费用须及时返还乙方
8、乙方有权在该系统中每天滚动播放条以上商业广告、公众信息或公益广告,不少小时/天,由该系统自身的定时装置控制。
9、在合同有效期内,乙方可在乙方的设备上放置机贴、包机广告;也可在和合同涉及的项目内摆放乙方直接广告客户的易拉宝及进行商业促销活动。
10、在乙方合理通知的情况下,乙方可以在其认为需要时,将其在本合同中之权利、义务转让给其他第三方。乙方应当保证该第三方拥有履行本合同的经营资格,且甲方在本合同书中的权利不受任何影响。
五、合同的变更、中止与解除:
1、本合作建立在双方平等自愿的基础之上,在合同的有效期限内,除非有本合同约定条件的存在或合同双方的书面同意,任何一方均不得单方面解除本合同终止合作或违反合作合同;如因此而使另一方遭受损失的,应赔偿对方相应经济损失;该约定条件是指:因业主或业主委员会原因、合同方破产或变更、物业管理方变更或撤场、其它法律法规所规定的情形等原因,致使合同无法正常履行。如有上述约定条件的存在,则合同一方可以随时单方面解除合同,且不承担任何违约责任,届时如乙方预先支付给甲方相关费用的,甲方须按照实际结算,退还给乙方,但在出现上述“变更”的情形下,变更方有义务提前一个月书面通知对方该变更。
2、任何一方欲变更、解除本合同,应提前三个月书面通知对方,并阐明理由,经对方书面同意后,方可对本合同及其附件进行变更、解除。
3、若遇法定不可抗力之情形,具体包括地震、自然灾害、战争、传染性疾病的蔓延等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,使得合同无法继续履行,合同任一方可立即书面通知另一方,并提交政府相关部门出具的不可抗力情形证明文件,本合同即中止。因不可抗力导致无法继续履行合同义务的,不属于违约行为。不可抗力情形消失后,本合同自动恢复履行。
4、若受国家政策影响致使合同无法履行,甲、乙双方可协商解除合同。
六、违约责任:
1、本合同一经双方盖章即发生法律效力,合同双方应自觉适当履行合同,若合同任何一方违反约定,应根据相应的损失向对方支付赔偿金。
2、甲乙双方中的任何一方若违反本合同约定的独家合作义务以及通知协调义务,违约方须承担本合同总金额50%的违约金。且由上述违约行为所带来的收益(如有)则全归守约方所有, 违约方无任何异议。
七、争议解决方式:
本合同的订立、效力、解释、执行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。由本合同的解释或履行而发生的一切争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会依据其现时有效的仲裁规则处理。仲裁裁决是终局的,对甲乙双方均有约束力。
八、其他:
1、本合同构成甲方和乙方就有关本合同所涉事项的全部协议,并且取代有关本合同的所载的各事项先前的所有口头协议及书面协议。
2、双方各自承诺并保证具备签署和履行本合同的完全资质和权利,如因不具备相关资质和权利导致另一方遭受损失的,则应当按照实际向受损方赔偿。
3、本合同期限届满时,若甲方对于合作所涉的该项目郦城仍具有相应的管理权及其他权利,即甲方仍具备签订和履行本合同的资质和权利,则双方同意本合同自动顺延1年,若合同一方在本合同期满前欲变更或终止本合同的,须提前三十日书面通知对方,经对方书面同意后,方可变更、终止本合同及相关附件(如有)。甲方在上述提及的项目郦城若继续允许开发使用类似或其它媒体的,乙方享有在同等条件下的优先签约权。
4、甲乙双方对因签订或履行本合同而获得的另一方具有商业秘密性的文件资料负有保密义务。除因履行本合同需要外,未经对方书面同意,不得将秘密性文件资料透露给任何第三方;该保密义务在本合同终止后继续有效,但商业秘密性文件资料转为公开后,保密义务自动终止。
5、未尽事宜,经协商一致,双方可签订补充协议,补充协议是本合同不可分割的组成部分。补充协议生效后,如对于本合同条款作出修订,该新条款有优先于原条款的效力。
6、本合同一式肆份,中文打印,涂改无效,在双方盖章后生效,双方各执贰份,具同等效力。
甲方:
法定/授权代表人:
联系电话:
日期:
篇12:广告牌制作合同
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就小区工地围挡广告牌(以下简称广告牌)的基础、制作、安装及售楼处节日包装事宜达成如下一致协议。
第一条 工程名称及内容
1、工程名称:
2、工程内容:广告牌基础施工、制做、安装、维护,广告喷绘制做安装、维护,彩钢围挡制作安装、维护,出入口大门及大门框架制作安装、维护以及场地平整。
第二条 工程地点
第三条 工程结算及支付方式
1、结算及承包方式:
广告牌制做采用固定单价合同。围挡广告牌(含喷绘布制作、安装、维护、基础.)365元/平方米(大写:叁佰陆拾伍元/平方米)。彩钢围挡____元/平方米。出入口大门____个(制作、安装、维护)钢架铝塑板框及铁皮大门____元/平方米。场地平整____元/平方米。最终结算时按实际工程量办理工程结算。
本项目以包工包料方式委托乙方制作、安装。
2、支付方式:
A、本合同签定完毕后,甲方向乙方支付总价款的30%工程款。
B、 甲方在乙方将基础做完材料进厂后支付30%工程款。
C、甲方在广告牌整体安装完毕(框架及镀锌铁皮安装到位)后10日内甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算,扣除实际结算总额的3%做为工程质量保证金,余款甲方须在结算后10日内支付给乙方,质量保证金在保修期后一次性付给乙方,如一年内甲方自行拆除,自拆除之日三日内一次性付给乙方。
第四条 工期及质保期
基础及牌面工程期限为30天。具体开工日期以乙方签收甲方的开工通知书为准。本工程质保期为一年。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、六级以上大风)或甲方原因造成停工,工期顺延。
第五条 双方责任
甲方责任:
1、负责工程的前期审批。
2、向乙方提供广告牌准确施工位置,确保此位置无管道线路以及其他障碍物。
3、提供现状施工场地,基础两米范围内严禁任何挖掘作业。
4、负责施工现场杂物移动。
5、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方责任:
1、严格按照合同约定工期制作、安装完毕。
1、工程名称:小区工地围挡广告牌制作安装。
2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。
3、如现场条件与原定方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
4、负责按质按量完成合同所约定的项目内容,如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担。
5、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
6、在保修期内,广告牌维护费用由乙方承担。
第六条 关于验收
钢结构配件安装完工后即为保修期开始 ;如乙方工程已竣工,通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过。
第七条 违约责任:
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之三计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金。
3、乙方应保证工程质量,结构牢固,抗风力等指标达到六级抗风标准。
4、未经乙方允许,距广告牌基础两米范围内严禁任何挖掘作业,因挖掘作业造成的质量问题,乙方不承担任何责任。
第八条 本合同自签订之日起生效,本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,任何一方违约,另一方可向唐海人民法院提起诉讼。
第九条 工程总造价
施工围挡制作、安装、维护;广告牌喷绘制作、安装、维护;出入口大门制作、安装、维护;场地平整;共计:___元,人民大写:_____________。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法人/授权代表: 法人/授权代表:
(签字) (签字)
开户行: 开户行:
账号: 账号:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇13:厂房租赁合同
甲方:_________开发有限公司
注册地址:________________
负责人:________________
乙方:____________
住址:________________
身份证号码:________________
丙方:________________房地产开发有限公司
注册地址:________________
负责人:________________
鉴于:
1、甲、乙双方于________年________月________日签订了《商品房买卖合同》,合同备案号:_______________,购买了______号楼 单元层______号商品房;
2、甲、丙双方就_________ 项目签订了《收购协议》,丙方为乙方购房款的收款人;
3、因乙方购买的商品房未能按期交房,乙方要求退房。
现甲、乙、丙三方根据我国《民法典》及相关法律、法规规定,就解除《商品房买卖合同》及退款相关事宜,达成如下协议:
一、甲、乙双方同意解除备案号为:__________________的《商品房买卖合同》;甲方同意由丙方将乙方购房款共计___ 元退还乙方。
二、甲、乙双方同意,丙方具体退款方式及数额如下:
1、丙方将乙方已缴纳的首付房款________元直接退还乙方;
2、丙方将乙方已向银行归还的按揭贷款本金共计____________ 元(从________年________月________日至________年________月________日乙方向银行归还的本金)直接支付给乙方;
3、经乙方贷款银行即中信银行西安分行同意,丙方向该银行归还截止________年________月________日乙方贷款余额共计______元,并由该银行出具提前还清贷款的书面证明。
四、甲、乙、丙三方同意,由丙方负责办理原《商品房买卖合同》撤消抵押备案、合同注销等相关手续,甲方予以配合。在本条所述撤销及注销等相关手续办完后,向乙方退还本协议第二条1、2项所列款项。丙方承担由其自身原因造成撤销和注销手续无法办理的相关责任。
五、乙方承诺:本协议约定的解除合同及退款手续完成后,不再向甲、丙双方追究逾期交房的法律责任,并不再就原《商品房买卖合同》向甲、丙双方提出任何主张和要求。
六、因乙方退房造成丙方的损失,甲、丙双方根据《收购协议》的约定执行。
七、甲、乙、丙三方对本协议的内容均负有保密义务,不得向其他第三方泄露。任何一方违反本条约定造成其他方损失,其他方有权要求赔偿。
八、本协议经银行出具同意丙方代乙方提前还款的书面证明且经甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
九、本协议一式叁份,甲、乙、丙三方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方:________________
负责人(或授权代表):________________
乙方:________________
乙方身份证复印件粘贴处
(置业顾问应签署:复印件经与原件核对,确认无误)
丙方:________________
(负责人或授权代表):________________
签订日期:________年________月________日
篇14:委托制作不锈钢广告门牌合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的`原则,经友好协商,就甲方委托乙方制作不锈钢门牌有关事宜达成一致,特订立此合同。
第一条、委托项目:
1.1 、广告门牌,具体规格、型号见样品确认规格。
第二条、合同价款:
2.1 、制作广告门牌样板按乙方报价单,元),暂定制作门牌合计: 元,双方同意按时结算,该包干单价包制作、包工包料、全包方式。在施工过程中如有设计变更,乙方应予以执行。(其费用按实际增加)
第三条、付款方式:
3.1 、提前
3.2、若甲方逾期付款,乙方将按实际拖欠天数以合同金额的每天加收滞纳金。
第四条、 双方权利与义务:
4.1、甲方的权利和义务
4.1.1、按时按量向乙方支付合同中规定的费用;
4.2、乙方的权利和义务
第五条、材料的要求:
5.1、按合同付上报价清单制作要求
第六条、质量及验收:
6.1、验收标准:按确认,使用材料清单要求。
第七条、其它约定:
7.1、本合同中提到的通知、《验收书》等均应以书面形式出现一并作为合同中的附件,与本合同具有同等法律效力;
7.2、本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充合同,补充合同作为本合同附件;
7.3、本合同一式贰份,自双方签字盖章之日起生效,双方各执一份均具同等法律效力;
7.4、在本合同履行期内,双方应尽量通过友好协商的方式解决,协商不成的,双方均可向江门市有关辖权的人民法院起诉。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表: (签字) 代表: (签字)
代表身份证:代表身份证:
通信地址: 通信地址:
电话:电话:
年月日
篇15:借款合同起诉书的格式范文
原告,男,x年xx月xx日出生,职工,现住,公民身份号码:000000000000000。
被告,男,x年xx月xx日出生,董事长,原住,现住,联系电话:,公民身份号码:000000000000000。
诉讼请求:
1、请求法院依法责令被告归还原告借款本金人民币x元整(00000元)及约定的借款利息x元整(算到x年xx月xx日,每天利息xx元)。
2、要求被告承担本次诉讼所有费用。
事实与理由:
x年xx月xx日被告向原告借款人民币整(000000.00元),x元是由x银行存到账户中,被告亲书借条一份交予原告(约定月息为%)。
x年xx月xx日后,原告多次向被告提出归还借款及相应的利息,借款及利息至今拒不归还,原告为维护自己的合法权益,特根据相关民事法律诉至贵院,请求贵院支持为盼!
此致
x人民法院
具状人:
x年xx月xx日
附:
1、原告身份证复印一份;
2、被告亲书G一份借条复印件一份(原件庭审时呈上);
3、汇款单复印件一份(原件庭审时呈上)。
篇16:来料加工合同范本_合同范本
双方为开展来料加工业务,经友好协商,特订立本合同。
第一条 加工内容
乙方向甲方提供加工________(产品)________套所需的原材料,甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。
第二条 交货
乙方在合同期间,每个月向甲方提供________原材料,并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。
第三条 来料数量与质量
乙方提供的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略) 和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料,甲方除对无法履行本合同不负责外,还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。
第四条 加工数量与质量
甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品,在乙方提出后,甲方应赔偿乙方所受的损失。
第五条 加工费
甲方为乙方进行加工的加工费,在本合同订立时的________年为每套________币________元;合同订立第二年起的加工费双方另议,但不得低于每套____ 币____ 元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的,故在中国国内劳务费用水平有变化时,双方将另行议定。
第六条 付款方式
乙方将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月,由乙方向甲方开立即期信用证,支付加工费。
第七条 运输与保险
乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。
第八条 不可抗力
由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履约时,该方应尽快将事故通知对方,并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失,对方不得提出赔偿要求。
第九条 仲裁
本合同在执行期间,如发生争议,双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决,提请中国________仲裁委员会进行仲裁。仲裁适用法律为:
1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;
2.中华人民共和国法律;
3.在中国法律无明文规定时,适用国际通行的惯例。
仲裁裁决为终局裁决,仲裁费用由败诉一方承担。
第十条 合同有效期
本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。
第十一条 合同的续订
本合同有效期届满之前________月,如一方需续订合同,可以向对方提请协商。
第十二条 合同文本与文字
本合同正本一式____ 份,甲乙双方各执一份。
本合同以中、____两国文字书就,两国文字具有同等效力,如两国文字引起歧义,则以___为准。
第十三条 其他
1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支,在加工费以外收取,但这些费用不超过每套合同产品的____ %。
2.甲方收到原材料后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准,或数量不足,在甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。
第十四条 合同条款的变更
本合同如有未尽事宜,或遇特殊情况需要补充、变更内容,须经双方协商一致。
甲方:________________(盖章) 乙方:________________(盖章)
代表:________________ 代表:________________
____年____月____日 ____年____月____日
篇17:关于私人代理合同书
甲方:山东XX公司 乙方:北京XX公司 丙方: a C., d. (日本公司) 经友好协商,乙方为甲方代理维修丙方生产的如下设备:
一、 商品内容
1、品名:氦镉激光器用激光头(型号:4131-G)
2、产地:日本 A
3、数量:1个
4、代理维修费总值:B203,000.00
5、交货地:甲方所在地
二、 双方责任及需要完成的工作: 乙方:
1、受甲方的委托,按照甲方确认的商品技术规格、质量、价格、交货期等要求,并代理甲方的名义对外签订产品维修协议。
2、负责办理北京至日本厂家间的货物运输及进口境清关手续。设备修理完毕,清关进口后将货物交于甲方。
3、乙方将预先向甲方收取维修费、代理费、运费、及一切代垫费用,共计B203,000.00。 甲方:
1、乙方确认所需维修商品的名称,数量、规格、货值等,说明对该产品维修的要求。
2、签订此协议后,及时向乙方支付相关费用。
三、 本协议自盖X之日起生效,有效期至结算完毕止。双方各持一份,未尽事宜双方友好协商解决。 甲方:乙方: 盖X:盖X
篇18:加工企业劳动合同
编号:______________
甲方:______________
法定代表人:_____________
地址:___________________
乙方:_________
居民身份证号码:_________
家庭住址:_______________
根据《中华人民共和国劳动法》、《民法典》和有关规定,甲、乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条本合同____年____月____日生效,____年____月____日终止。
其中试用期至____年____月____日止。
劳动合同期限3个月以上不满年的,试用期不得超过个月;劳动合同期限年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
第二条乙方担任________岗位工作。
甲、乙双方对乙方岗位的其他约定:____________________。
第三条甲方.应在乙方上岗前对乙方进行职业安全卫生、产品质量管理、职业道德、职业技能、企业规章制度方面的培训。
第四条甲方按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方提供必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
第五条甲方加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产条件;健全内部产品质量管理制度,严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。
乙方严格遵守甲方的各项规章制度、不违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
第六条甲方采取以下____形式向乙方支付工资:
月工资____元,试用期间工资____,甲方每月____日前向乙方支付工资。
日工资____元,试用期间工资____,甲方前向乙方支付工资的时间为每月____日。
计件工资:____________________。
甲方由于生产经营任务不足导致乙方待岗的,甲方向乙方支付的生活费为____元。
双方约定的工资不得低于当地最低工资标准。
甲乙双方对工资支付的其他约定:________________________________________。
第七条乙方每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。甲方由于生产经营需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。
甲方因工作需要执行特殊工时制度的,应事先报所在区、县劳动行政部门批准。
甲方安排乙方加班加点的,应按国家规定向乙方支付加班加点工资。
第八条甲方应按相关法律、法规规定为乙方办理工伤、大病医疗社会保险。
第九条乙方违反岗位质量规范、加工产品的操作规程等规章制度,导致产品质量不合格,造成经济损失的,按甲方相应规定承担赔偿责任。
第十条乙方有下列情形之一的,甲方可随时解除本合同:
在试用期间被证明不符合录用条件的;
有偷拿财物、赌博、吸毒、打架斗殴行为的;
严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
严重违反劳动纪律和甲方规章制度,符合甲方解除劳动合同条件的;
严重违反产品质量管理规定的;
违反法律法规规定,被处罚拘留或劳动教养的;
被依法追究刑事责任的。
第十一条乙方解除本合同,应当提前____日以书面形式通知甲方。乙方擅自离职,应当承担对甲方造成的经济损失。
第十二条乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
第十三条甲乙双方约定的其他事项:________________________________________。
第十四条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向甲方所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起5日内向人民法院起诉。
第十五条本合同未尽事宜或与相关法律、法规规定相悖的,按照有关规定执行。
第十六条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
第十七条本合同附属文件如下,与本合同具有同等法律效力。
________________________________________________________________________________。
甲方____________乙方:________________
法定代表人或者
委托代理人:____
__________年____月____日____年____月____日
篇19:民事起诉状索要抚养费
民事起诉状
原告:刘
被告:李
被告:建筑工程有限公司
法定代表人:
住所地:
被告:置业集团有限公司
住所地:
法定代表人:
诉讼请求:
一、请求判令被告李向原告支付工程劳务费人民币971500元及逾期利息人民币14086元(利息按银行同期贷款利率暂从竣工验收之日20__年10月15日起计算至20__年2月14日止,实际计算至劳务费付清之日止);
二、判令被告建筑工程有限公司就上述劳务费及利息承担连带支付责任;
三、判令置业集团有限公司在欠付工程款范围内承担责任;
四、本案诉讼费用由三被告承担。
事实与理由:
位于XX县XX街道XX大楼由被告置业集团有限公司(以下简称置业集团)开发,被告建筑工程有限公司(以下简称建筑公司)施工。建筑公司承包该工程后,将其转包给被告李实际施工,李作为实际承包人将该工程的钢筋制作安装劳务部分包给原告,并于20__年9月6日与原告签定《分项工程劳务合同》,约定承包方式为包工不包料,承包范围为地下负14.6m至屋顶的所有钢筋制作及安装;结算单价为按建筑面积每平方米XX元计算;付款方式为按工程进行进行付款,全部完工支付工程款85%,余额待单位工程全部竣工验收一次付清。
合同签定后,原告组织人员及工具进场施工,并完成合同约定的全部劳务。XX大楼也于20__年10月15日竣工验收。20__年1月24日,被告李与原告进行结算,应付原告工程款共计4401500元,扣除已付款338万元,尚欠1021500元。20__年2月6日,项目各民工班组共同向被告置业集团讨要劳务工资,被告置业集团以借支的形式向原告支付5万元。以后,虽经原告多次向三被告催讨,均未再支付。
原告认为,被告李作为工程的实际承包人,与原告签定劳务分包合同,将工程的钢筋制作及安装劳务分包给原告,原告按约定完工,在双方结算后,被告应当依照结算单的欠款金额向原告支付工程劳务费。被告建筑公司作为本案建设工程的承包人,其违反法律的禁止性规定,将自己承包的建设工程转包给不具备相应资质条件的被告李,且对李施工过程中又疏于管理,是导致其拖欠原告工程劳务款的重要原因,故应当对李付款义务承担连带清偿责任。被告置业集团作为发包方应当在其未付的工程价款范围内对原告承担责任。
原告为支付钢筋班组的民工工资,四处借债,现已借无可借,为维护自身合法权益,不得以向贵院提起诉讼,请求依法及时作出判决。
此致
X人民法院
具状人:
二〇一六年 月 日
篇20:撤销协议起诉状
原告:
被告:
请求事项:
一、判决原告与被告离婚;
二、婚生儿子/女儿_____由原告抚养,被告一次性支付抚养费____元给原告(/被告每月支付抚养费____至儿子/女儿年满18周岁止);
三、夫妻共同财产依法平均分割(/?判归原告所有);
四、被告一次性支付经济补偿金____元给原告;
五、被告一次性支付精神损害赔偿金_____元给原告。
事实和理由:
陈述事实:
陈述结婚、子女出生的具体时间,写明诉讼请求的依据,包括离婚的理由、依据,孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据,财产情况、分割理由及依据。
离婚理由:
应详细叙述夫妻感情确已破裂、并无和好可能的事实和依据,主要从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状来说明没有和好可能、夫妻感情破裂的事实。如有法定离婚情形时(重婚或与他人同居的;实施家庭暴力或?虐待、遗弃家庭成员的;有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;因感情不和分居满二年的)应特别指出。字数根据具体情况酌定,并无限定,但不宜过于繁琐。(本诉状侧重点是家暴,因此在陈述时要描述家暴的时间、是否有其他人或机构对双方进行过调解、劝和以及因家暴在医院住院或者检查的兵力材料等)
为此,原告特依法提起诉讼,请贵院依法裁决。
此致
______人民法院
具状人:____________
____年____月_____日