网络安装合同
甲方:________
乙方:________
根据中华人民共和国民法典和有关规定,经双方协商一致签订本合同:
一、工程项目
(1)工程名称:__________
(2)工程地点:________
(3)工程范围和内容:________
(4)工程造价:全部工程预算造价人民币____元
(5)__工程期限:
____全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
(7)施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a不可抗拒的灾害,被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图
(8)工程所需的图纸有甲方负责提供。
(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算
全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。
1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更
1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修
1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。
3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件
(1)工程完工报告
(2)设备清单
(3)工程分布图纸
4工程竣工验收后,乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修
网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。
五、_违约责任和仲裁
(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。
(2)双方不得借故拖欠各种应付款项。
(3)履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、_合同份数及有效期
本合同一式两份,有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
______年____月____日 _____年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
更多相似范文
篇1:供用水合同书含设备安装
供水方:____________________________ 营业执照号码:____________________________
用水方:____________________________
为了保证供用水的正常进行,协调关系,明确各自的责任,根据的有关规定,结合供用双方的实际情况,经协商一致,订立以下条款,共同信守。
1.供水方水力可供量,用水方计划用水量,用水时间:
可供水量(吨)计划用水量(吨)单位金额(元/吨)用水时间
水费:共计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分
3.水费的计算和结算方法:
4.(1)供水方的权利义务:
(2)用水方的权利义务:
5.违约责任:
6.上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,作为附件。
7.本合同在执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向人民法院起诉。
8.本合同有效期:从双方签章之日起到 _______ 年 _______ 月 _______ 日止。
9.本合同一式 _______ 份,供、用方各执一份。
供水方:____________________________ 用水方:____________________________
(盖章) (盖章)
法定代表人:____________________________ 法定代表人:____________________________
开户银行:____________________________ 开户银行:____________________________
帐号: ____________________________ 帐号:____________________________
篇2:安装施工合同范本
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:安装250KVA变压器
二、工程地点:宁国市甲路镇枫山村。
三、合同价款与付款方式
合同总价款: 万元 。
付款方式:250KVA变压器安装完成后支付全部金额。
四、协议期限: 年 月 日至 年 月 日。
五、质量要求:符合电力局验收标准。
六、甲方责任:
1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任:
1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理,严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任:
1、乙方未按合规定时间竣工,每逾期一天,按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定,造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本协议一式三份,双方各持一份,主管机关一份。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
年 月 日
篇3:广告安装施工安全协议书
甲方:_________________
乙方:________________
根据《中华人民共和国广告法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就乙方在甲方__________楼宇的电梯厢内安装装饰镜框,用于环境装饰及刊登商业广告等事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、使用范围及安装数量
1、乙方可以安装装饰镜框用于环境装饰及刊登商业广告的范围为:位于_________市_________小区楼宇内的共部电梯的电梯厢。
2、安装数量:每部电梯厢内安装_____块,共计_____块。
二、镜框规格及材质要求
1、镜框规格:长不超过_____,宽不超过_____,厚度不超过_____:;
2、镜框材质要求:_____。
三、使用费用及支付方式
甲、乙双方确定使用费用为:每部电梯厢_____元/月,共部电梯,全部电梯厢每月乙方须向甲方支付使用费人民币共计元。该使用费用乙方应在每月5号前以现金形式支付。
四、合作期限
1、甲、乙双方合作期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
2、本合同期满后,甲、乙双方如需继续合作,则应另行签订协议。
3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期,本合同到期后,甲、乙双方的合作终止,乙方不得继续使用电梯厢,并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金
乙方应在本合同正式签订之日,向甲方支付保证金_____元,用于保证乙方按本合同约定履行义务。本合同期限期满时,乙方如无违反本合同之行为,则该保证金予以返还,但不计利息。
六、甲方的权利和义务
(一)甲方权利
1、乙方安装装饰镜框时,甲方有权要求乙方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在乙方安装过程中,甲方有权对乙方安装进行监督,如发现乙方安装方式违反本合同的,甲方有权责成乙方修改安装方案。
3、乙方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养,违反本合同规定的,不符合人体健康要求的,甲方有权责成乙方限期改正。
4、为更好地美化电梯厢内环境,甲方有权为乙方提供合理化建议,经甲、乙双方协商后由乙方实施改进方案。
(二)甲方义务
1、在本合同有效期内,甲方承诺不与任何与乙方有竟争性的第三方在小区内进行相同或类似的合作,甲方授权乙方享有电梯厢镜框广告发布权。
2、甲方在与乙方合作期间,如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时,应提前通知乙方,由双方共同协商解决方案。
七、乙方的权利和义务
(一)乙方权利
1、乙方负责装饰镜框的制作,并按双方认定的安装方式及位置进行安装,装饰镜框的产权归乙方所有。
2、本合同有效期内,乙方对电梯厢有装饰镜框广告发布权,对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果,乙方将定期派员工进入电梯厢更换画面,以及对装饰镜框进行维护与保养,甲方应对乙方人员出入小区提供便利。
4、本合同期满后,甲方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,乙方有优先权。
(二)乙方义务
1、乙方保证装饰镜框安装方式具备安全性,不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏,否则,一切损失由乙方承担。
2、乙方保证装饰材料符合人体健康要求,不对电梯用户构成不良影响。
3、乙方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规。乙方在装饰镜框内刊登的广告如有任何侵犯他人知识产权或其它合法权益的行为,由乙方承担全部经济、法律责任,造成甲方损失的,乙方应予以赔偿。
4、乙方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时,乙方应在装饰镜框内做公益宣传,以美化环境。
6、乙方应按时支付本合同第三条、第五条规定之款项。
7、乙方应定期对装饰镜框进行检查,如发现遗失、掉落、毁损等,应及时负责维修或重新安装,因此而给甲方或第三方造成损失的,乙方应予以赔偿。
八、违约责任
1、乙方如不能按时向甲方交纳本合同约定之款项,每延迟一天按拖欠总金额的1‰每天向甲方缴纳滞纳金。拖欠超过15天,即视为乙方严重违约,甲方有权单方解除合同。
2.除本合同约定的条款外,任何一方提出解除本合同,应提前一个月书面通知对方,并向对方支付违约金人民币元。
3、因提前解除合同或合同期满双方未续签合同的,乙方须在合同解除或期满后十日内,完成装饰镜框及镜框中内容的清除等工作,若逾期未清除的则须补交占用期间的费用,占用期间每日费用按本合同第三条规定月需缴纳总使用费用的百分之十计收,若超过十五日乙方仍未清除完毕,甲方有权清除而不作任何赔偿,并没收合同保证金,造成甲方其他损失的,仍可向乙方追索经济损失赔偿责任。
4、除本合同另有约定外,由于一方违反本合同的约定或违反国家有关法规及相关规定,即为违约。违约方须向对方支付本合同第三条规定月需缴纳总费用的二倍的违约金。该违约金不足以赔偿守约方的损失时,应按其实际损失额予以赔偿。
九、争议解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均有权向市有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、甲乙双方于本合同中所留地址及电话为联系(送达)地址及电话,如有变更应书面通知对方,否则一方向上述地址之文件送达视为已送达到及/或通知到对方。
十一、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
附:甲方、乙方营业执照
甲方:_____乙方:_____
签约代表:_____签约代表:_____
地址:_____地址:_____
联系电话:_____联系电话:_____
_____年_____月_____日签于_____市。
篇4:公司安装合同
甲方:_______________________________
乙方:_______________________________
住址:______________联系电话_________为推动农业产业化发展,扩大农副产品购销,积极发展公司+基地+农产的联合模式,甲、乙方本着互惠互利,协商一致的原则,订立以下基地租赁合同:
一、租赁范围
乙方租赁甲方耕地________________亩,杂地________________亩。
二、租赁期限
租赁期限_______年。即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
三、租赁费用
租赁费为:耕地每亩______元,计______元;杂地每亩______元,计____元。合计租费______元(人民币大写:_____________________________)。
四、租赁费上缴
1.乙方签约后天内一次性缴清全年的租赁费;
2.乙方需同时缴纳保证金每亩—元,不计息,不抵租费,期满后经验收认可归还。
五、权利与义务
1.乙方必须自觉执行甲方和当地政府的有关方针政策,配合做好计划生育,社会治安综合治理,环境卫生,安全生产等管理工作;
2.乙方按甲方的需要种植___________产品,种子由甲方提供,乙方支付成本费,达到投售数量(原则每亩上不少于_________千克),甲方返还给乙方种子费;
3.甲方实行保护价收购。__________收购保护价为______元/千克;
4.乙方应确保产品质量,按甲方要求组织生产和栽培,使用农药须参照绿色产品或无公害生产要求合理选用;
5.甲方向乙方免费提供生产信息和技术咨询,并委派农技人员进行技术辅导,每生产期不少于三次;
6.在同等价格条件下,乙方应确保将产品优先提供给甲方,否则取消基地农产资格,甲方可提前终止本合同;
7.产品交售实行记帐制,投售结束,一次性结算。
六、其他规定
1.乙方不得擅自种植其他产品,更不能种植苗木、桑秧等多年生长作物;
2.现有路、沟、渠等设施无偿给乙方使用,但乙方必须做到:“谁租赁,谁使用,谁负责管理”;
3.乙方应严格遵守政府的有关土地法规,保持土地形状和结构完整,禁止在租赁经营的土地上擅自建造永久性设施及挖塘毁田。违者按上级有关文件处理,一切损失乙方自负。
七、违约责任
1.甲方不履行合同约定条款造成乙方经济损失的,由甲方赔偿;
2.乙方未按要求种植或投售产品,甲方可提前终止合同,取消保证金返还。
八、本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成的,提交______调解。
九、本合同一式贰份,甲方、乙方各执壹份。
甲方(盖章):__________________乙方(签字):___________________________年_________月________日杭州市工商行政管理局萧山分局监制
篇5:2024建筑安装合同
_________年_________月_________日,_________(简称甲方),与_________(简称乙方),签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称:_________。
2.工程地点:_________。
3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。
5.安装工程总价格:_________美元整。
6.安装工程付款进度:
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;
第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________美元整;
第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
相关的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工安全合同协议书·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
篇6:安装施工合同路灯
发包人(全称):_________________(以下简称甲方)
承包人(全称):_________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________________
工程地点:_________________县 _________________ 乡 _________________ 街道
二、工程承包范围
承包范围:以包工包料方式将旧路灯及路灯基础拆除、新安装7米单挑太阳路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填、时清理现场减少对人行及车辆的通行阻碍、路灯施工安装并亮灯运行等。
发包方提供的预埋件、新灯杆、太阳板、控制器、电池及电池盒。
三、合同工期
开工日期:_________________年 _________________ 月 _________________ 日
竣工日期:_________________年 _________________ 月 _________________ 日
四、工程质量管理及标准。
1.试工严格按照试工图纸由乡市政负责全程监督。
2.工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未达到标准,所造成的返工损失费用由乙方负责)。
约定工程为一年的非人为损坏保修期。
五、合同价款?
包干工程总价为:_________________(¥ _________________ 元)。
六、付款方式
合同签订后,乙方立即进行施工,准备材料、铺设混凝土,工程施工过程中所有费用先由乙方垫付,待完工验收合格后甲方给予支付工程总价95%的工程款,5%留作工程一月的保修费用。在保修期内如发生损坏,由路灯所派技术员进行维修,费用从乙方工程质保金中扣除,工程余款一月后付清。
七、安全责任
乙方在路灯施工过程中,应注意安全监管,杜绝安全事故发生。
一旦发生安全事故,所有责任概由乙方承担全部责任。
八、本协议一式两份,双方各执一份。
九、合同生效与失效
合同经双方阅读确认签字后生效,具有同等法律效力,工程验收合格付清款项后失效。
发包方(章):_________________
承包方(章):_________________
法定代表人或身份证号码:_________________
委托法定法定代表人:_________________
联系电话:_________________
篇7:写字楼消防设备安装合同
甲方:
乙方:
为适应施工生产需要,甲方委托乙方施工河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程,本工程乙方施工为包工包料。为明确甲乙双方责任,根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商同意,订立本合同。
一、工程项目:河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程
二、工作内容:按照业主提供的图纸和相关要求施工作业,包括各收费站收费车道设备、各收费站监控室设备、外场监控设备的安装调试以及与上述有关的所有辅助工作,达到成品验收为准。
三、工程地点:
四、工程日期:自年月日开始至年月日结束。
五、工程数量及工程费用:
本项目合同总价:
实际合同总价,以实际工程量结算。乙方提供发票。
具体清单见附件一
六、工期进度要求
根据合同工期要求实施,在规定的工期内未完成要求的工程量,根据合同比例,每拖延一日从合同总价中扣除千分之五的款项。
七、双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方为乙方提供必要的施工条件。
2、负责对乙方进行施工组织安排,技术工作指导。
3、对不符合录用条件的人员,甲方有权辞退,并可根据工程进展情况对用工的人数进行增减。
4、在施工中甲方有权对乙方进行质量检查和监督,对不符合操作规程以及质量不符合规范要求的施工项目甲方有权要求乙方返工并根据情况予以罚款。
5、因甲方原因造成的返工,由甲方负责。
6、工程经甲方验收合格后,甲方依据本合同规定向乙方支付工程费。
(二)乙方的责任
1、根据甲方要求提供劳务人员,所提供的劳务人员必须符合甲方规定条件。
2、服从甲方管理人员工作管理、施工安排和技术指导,对所施工项目不得擅自改变操作规程。
3、乙方对其提供的劳务人员进行全面管理,劳务人员一经出现违法违纪行为,甲方有权要求乙方辞退相应人员。
4、乙方在施工过程以及非施工中发生人身伤亡事故,责任由乙方负责,发生的一切费用和后果由乙方自行承担,甲方概不负责。
5、乙方未按照甲方要求施工,在甲方检查、验收时发现的质量问题,乙方应无条件地进行整改、返工,所造成的费用由乙方承担。
6、乙方在施工工作中,因违反国家、地方、行业安全作业规定,导致或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿均由乙方全部负责。
7、乙方在施工中必须按规定堆放材料,做到工完料净,保持现场整洁。
8、和外场施工工程相关及由于外场工程施工引起的各种纠纷和相关问题由乙方负责协调处理。(包括与路面施工单位、业主、监理及其它人员等的协调沟通)。
9、施工过程中,如遇到阻工、无施工界面等情况,由乙方出面负责解决。
10、施工人员的调配由乙方负责安排,乙方应充分考虑及承担由于非施工原因造成的窝工、拖延费用增加的情况,随时调整现场人工、机具、料等配置。
八、劳务费支付
合同签订后5个工作日内,由甲方预付30%工程款给乙方,由乙方组织工料采购及施工。工程施工进行到80%,支付乙方工程款30%,工程完工验收合格后5个工作日内,甲方向乙方支付35%工程款。业主交工验收合格后,支付剩余5%工程款。乙方开具相应的税票。
九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由当事人友好协商解决,无法解决的可提交当地劳动争议仲裁委员会仲裁。
十、附则
1、本协议自签订之日起生效,双方应严格履行,任何一方都不得擅自变更或解除。
2、如需变更时,双方协商一致方可变更,变更条款作为附件,与本协议具有同等法律效应。
3、本协议一式两份,甲乙方各一份。
甲方:
乙方:
篇8:施工门框窗框安装协议
建设单位:_________
施工单位:_________
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:建筑面积:
第四条:工程价款及付款方法:
第五条:工程期限
第六条:工程质量标准
第七条:承包形式及材料设备供应
第八条:发包方义务:
1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”;办好施工许可证。
2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条:承包方义务
乙方负责:
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
第十条:违约责任及奖励条款
第十一条:其他协助条款。
第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份。
第十三条:合同有效期及合同争议解决。
第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。
发包方:承包方:
法定代表人:_____法定代表人:______
地址:________地址:_________
开户银行:______开户银行:_______
帐号:________帐号:_________
签约日期:____年__月__日
篇9:加工安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就保障性住房工程门窗加工、安装事宜协商一致,为确保工程质量进度和甲乙双方的共同利益,特订立以下条款:
一、结算价格:每平方米 元,不含税金。
二、材料要求:型材采用中材高抗紫外线白色共挤系列型材,玻璃采用4+8+4中空玻璃。乙方才料进场后经甲方验收合格后方可安装。
三、结算方式:按照实际安装面积结算。
四、付款方式:窗框安装完后,经甲方验收付工程总价款的 支付余额待窗扇及玻璃安装完毕,经甲方验收合格,扣除保修费后一次性付清。
五、合同自签订之日起,由乙方核实洞口尺寸,绘制窗型大样图,由甲方签字认可后方可加工。
六、工期要求:按甲方制定的工程进度按时完工。
七、安全要求:乙方人员进场后,所有施工安全及用电安全由乙方自理,甲方概不负责。
八、工程保修:保修期一年,保修期内乙方按本协议执行保修义务,甲方在使用工程中若发现施工质量问题和材料质量问题,责任由乙方承担,甲方有权追究乙方相关责任并要求赔偿。
九、合本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
年 月 日
篇10:上海市家用中央空调系统安装合同官方范本_合同范本
委托方(甲方):_______________
承接方(甲方):_______________
特 别 告 知
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、安装家用中央空调系统,专业性较强,合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。
三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计,则乙方的设计方案需得到甲方的确认。
四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。
五、本合同所订付款方式,原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中写明。
六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得擅自翻印。
上海市家用中央空调系统安装合同
合同编号:______________
签订地点:______________
委托方(甲方):__________
承接方(乙方):__________
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称:_________________________
2. 工程地址:_________________________
3. 甲方联系人或委托联系人:___________ 电话:____________
4. 甲方所提供机组
室外机:
序号 品牌 品名 型号 数量(台)
l _______________________
2 _______________________
3 _______________________
4 _______________________
5 _______________________
室内机:
序号 品牌 品名 型号 数量(台)
1 _______________________
2 _______________________
3 _______________________
4 _______________________
5 _______________________
6 _______________________
7 _______________________
8 _______________________
二、工程施工周期
自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
l.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
共3页,当前第1页123
篇11:供货安装合同范本
发包方(甲方): 承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上,甲方根据属下各房地产开发项目的实际情况,就 供货及安装事宜与乙方达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条 合同标的(甲方补充)
第二条 合同价款 (甲方补充)
第四条 交货时间、地点及安装工期(甲方补充)
第五条 合同总价款及付款方式
(一)合同总价款:
本合同暂定总价款为人民币(小写): 元,(大写): 元。
(二)付款方式:(根据需要修改)
1、甲方根据与乙方签订的分批合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。
(1)在分批合同签订后,乙方接到甲方的书面订货通知之日起10 个工作日内,甲方向乙方支付该分批合同总价款的10%作为定金。
(2)货到现场并经甲方开箱验收合格后10个工作日内,甲方向乙方支付该分批合同总价款的50%。
(3)工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该分批合同结
(4)结算的5 %作为保修金,甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续(甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金)后无息向乙方结清。
2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。
3、每笔付款前,乙方向甲方发出付款通知书,并提供合同约定的相关资料,经甲方审核确认后付款。付款时,乙方须提供有效的等值发票,否则,甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。
第六条 质量要求及验收(甲方补充)
第七条 保修条款 (根据合同具体情况补充)
1、本合同设备、系统、工程的保修期为 年,自安装工程通过甲方验收合格之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障,乙方必须在接到通知后的3个小时内派员到场维修,因质量问题引起的损坏,乙方免收一切费用(包括免费更换零部件);若乙方在收到通知后不及时派员维修,甲方、物业管理公司可另请人员修理,费用在保修金中扣除,如保修金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。
2、在保修期内,乙方至少每月1次派员前往设备、系统、工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况,建立用户跟踪卡,对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。
3、保修期届满之日起,设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。
4、保修期满后,乙方应建立24小时电话热线跟踪服务,若设备、系统、工程发生故障,乙方应在接到通知后4小时内赶赴现场维修,属产品质量问题以成本价维修更换,不得额外增加任何费用。
第八条 合同的生效
1、本合同、专项条款及其附件经合同各方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后生效,如法律规定需要登记的合同,向有关部门登记后合同生效。
2、任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对帐函等设立、变更、终止权利义务的文件,只有经甲方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后,始对甲方产生法律效力;甲方法定代表人或者被其有效授权的人之外的人员实施上述行为的,视为无权代理行为,须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力。
3、乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件的签署人、签署行为的适格性进行审查;乙方怠于履行审查义务或者履行不当的,因此造成乙方或者第三人损失的,甲方不负任何责任。
第九条 双方义务
(一) 甲方义务
1、甲方在收到乙方提交的补充设计方案、安装施工方案后5个工作日内完成审核。
2、向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供现场施工用水、用电(水电费由乙方承担)。
3、按合同约定向乙方支付合同价款。
4、甲方委派现场代表监督、检查产品、工程的质量,负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题,并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。
5、在具备验收条件的情况下,甲方应在收到乙方提交的产品、工程验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收,否则视为认可,验收合格后按合同约定办理结算。
6、如有隐蔽工程,甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后24小时内组织验收,如因甲方原因造成验收延误视为认可。
(二)乙方义务
1、 乙方应向甲方提供有效的国内安装资质证书。
2、 按约定向甲方提供产品,完成安装并调试合格。
3、乙方须按甲方的工期要求,提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料,包括准确无误的基础施工图,并配合甲方进行基础施工。乙方应委派现场代表,该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
4、乙方应免费提供产品配件及专用操作维修工具各一套,须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。
5、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏或遗失均由乙方负责。
6、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任,若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
7、如有隐蔽工程,隐蔽前应提前1个工作日通知甲方验收,经甲方验收合格后方可隐蔽,未通知甲方而自行隐蔽的乙方需承担违约责任。
篇12:人防门制作、安装工程施工合同
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号:QZT-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点:兰大渝中校区
2.2时间:20xx年4月26日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
6.1合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3 合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
发包方:
承包方:
篇13:水电安装承包合同
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况: 工程名称:工程地点: 承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况: 包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求: 承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求: 承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价: 按建筑面积:19902 M2 按建筑面积19.00元/M2 ,地下室建筑面积6102 M2 按建筑面积每平方米6.00元/M2 ,以上合计总价:414750元整。
六、付款方式:
工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理: 作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任: 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。 由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。 九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20xx元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20xx元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十、奖惩制度:
1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2、若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚 1000.00元。 3.实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。
十一、相关事宜:
1、如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3、本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:承包方:
电话:电话:
签订日期:年月日
签订日期:年月日
篇14:采购安装合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就甲方所开发X项目中 设备采购和安装调试工程达成协议如下:
1、合同概况:
1.1合同内容:
1.2合同总价款:人民币
2、供货:
供货内容:详见设备明细表
3、施工工期
开工日期:甲方项目具备施工条件当日。 合同工期总日历天数 天。因不具备施工条件、设计变更、增项或甲方原因,工期可顺延。
4、交货地点
施工现场或甲方指定地点。
5、甲方的责任和义务
5.1 乙方的设备到货后,甲方应当为乙方提供一个仓库,用以放置各项相关 设备;
5.2 设备由乙方保管;
5.3 在乙方进行安装调试过程中,甲方提供系统所涉及的相关楼宇、地点的施工所需供电系统;
5.4 甲方应当积极配合乙方调试;
5.5 甲方在接到乙方安装调试完毕书面通知后三日内,组织有关人员对设备安装、调试工程进行验收,并签署安装、调试工程验收单。甲方如拖延验收时间,在规定时间内不组织验收,视为验收合格,乙方有权要求付款;
5.6甲方按合同规定向乙方支付应付合同款;
6、乙方的责任和义务
6.1 乙方负责合同中所有设备的采购;
6.2乙方负责在设备验收时提供相关产品合格证和产品检测报告;
6.3乙方负责设备运输中的运杂费和装卸费;
6.4乙方负担运输过程中设备的破损、丢失、变质的责任;
6.5 乙方负责合同中所有设备的安装、调试 ;
6.6 经甲方验收合格后,乙方随工程向甲方移交相关的技术资料;
6.7乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同款;
6.8乙方按施工规范施工,如在施工过程中因乙方原因造成的人员伤害及财产损失由乙方承担全部责任;
6.9甲方向政府机关申办本项目手续时,乙方负责为甲方提供相关技术资料及我公司资质文件;如因产品质量、技术方案以及公司资质问题而造成甲方的损失则有乙方负责解决。
7、付款方式
7.1 主要设备进场后,甲方支付合同总金额的。
7.2 安装完毕验收合格后,甲方支付合同总金额的
7.2 所余合同金额的作为质量保证金,质保期满后,无质量问题,甲方一次性付清质保金;
8、合同变更
本合同在双方协商同意的情况下可以变更,甲乙双方协商进行。
9、违约责任
甲乙双方应认真履行合同,在履行合同过程中任何一方违反合同条款中的任何一款,违约方支付守约方合同总额的 的违约金,并继续履行合同至合同终止。
10、质量保证
10.1乙方保证按合同规定的品种、规格、数量、参数提供全新优质的设备; 10.2本合同规定设备质量保证期为二年,在质保期内,乙方承担维修、维护责任,但因甲方人为因素损坏除外 ;
10.3 质保期内经确定,因质量问题给甲方 造成的损失,由乙方承担。 10.3 质保期后,乙方提供售后服务,费用由甲方支付。
11、不可抗力、意外变故
如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责,合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延,或根据实际情况双方友好协商解决。
12、验收
12.1设备安装调试完成,由双方在完工后3日内验收完毕。验收时,甲、乙双方共同参加;
12.2 验收按行业相关标准执行。
13、解决合同纠纷方式
如甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决,协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
14、未尽事宜,双方协商,达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
15、本合同一式肆份,甲方两份,乙方两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:实用安装承包合同书
甲方:庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部乙方:依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方:将下列工程分包给乙方负责施工,为明确各自的责任义务和权利,双方自愿达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程项目名:西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程
2、工程地点:黄官寨当庄队
3、工程面积:约41000m2
4、施工范围和内容:给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。
5、合同价款:约9160000.00元
6、材料质量及品牌:施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范
7、承包方式:包工包料
8、质量等级:合格
9、开工竣工日期:20xx年5月30日开工,预计3020xx年11月30日竣工
二、甲方的责任、义务
1、甲方严格执行,建设工程质量管理条例等法规对该项目管理,承担部分协调职责。
2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。
三、乙方的责任、义务
1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工,保证工程质量
2、乙方必须按照工程设计图纸,国家规范和甲方质量要求进行施工,在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当向甲方提出意见建设。
3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意,甲方签字认可后执行
4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理,并接受甲方对该质量体系进行的审查,如出现不符合情况,所造成的损失由乙方自行承担。
5、乙方在施工管理中,明确施工人员,必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件,方可上岗,否则后果自负。
6、乙方必须保证安全施工,由乙方造成的安全事故由乙方负责。
四、竣工与保修
1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收
2、建设工程的保修期,自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。
3、保修期内发生的工程质量问题,乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。
五、工程结算
1、结算依据:
2、工程进度款的支付:合同签订后甲方前期不向乙方付工程款,安装工程量完成60%以后,甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款,其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%,保修期满结清剩余工程款。
六、违约责任
1、乙方要严格按甲方要求的工期施工,并验收合格交付使用,由于乙方施
工原因造成该工程项目无法验收,造成一切后果及损失由乙方承担。
2、甲方应按合同约定时限按期付款,否则视为违约,并承担全部违约责任,造成一切后果及损失由甲方负责
3、双方若发生纠纷,应协商解决,若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼,解决纠纷。
七、合同的变更、补充、解除
1、本合同不能单方面进行变更,如果需要变更,双方协商达成一致方可变更
2、其它未尽事宜,比双方协商达成一致后签订补充合同。作为本合同附件,本合同具有同等法律效力。
3、本合同的终止在双方完全履行之后,方可解除合同
4、合同的权利义务终止,不影响合同中结算和维保条款的效力。
八、本合同经双方签字盖章后生效。
九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。
甲方(签字盖章)乙方(签字盖章)
签约日期:
年月日
篇16:学校安装电路工程合同
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国合同法》的要求,甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致,签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额
1、多媒体电脑室_________套,货款总额为人民币_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整(¥_________元)详细见附件一《预算表》。
2、详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1、乙方提供的必须是全新的电脑设备,该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求,要按照确定的图纸施工,要用全新的材料,不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中,乙方必须遵守国家的有关法律法规,并接受甲方的检查,如实提供检查所需提交的材料,不得拒绝。
3、乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求,提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收
1、甲方准备工作:安装输入电源线路连接到电脑室,电源线直径不小于10mm2,地线要求接地良好,并于签定本合同后_________个工作日前完工。
2、乙方工期:签定本合同后第_________个工作日前安装电源和网络线路;签定本合同后第_________个工作日前安装电脑台和稳压电源;签定本合同后第_________个工作日前安装调试电脑并完工。
3、验收办法:由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员,按本合同的配置标准和性能要求见附件四《硬件软件验收表》,对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。
4、验收日期:由完工后的_________个工作日内进行。
五、付款方式
1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。
2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。
六、违约责任
1、甲方无正当理由拒收电脑设备的,甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。
2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的,乙方向甲方偿付合同总值30%的违约金。
3、甲方逾期付款的,甲方向乙方每日支付欠款总额0.5%的违约金。
4、乙方逾期交付电脑设备的,乙方向甲方每日偿付合同总值0.5%的违约金。
七、其他
1、因电脑质量问题发生争议,由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定,该鉴定结论是终结性的,供需双方应当接受。
2、合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
联系地址:_________ 联系地址:_________
电话:_________ 电话:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_______
篇17:个人安装施工承包合同
蒋洪芹 (以下简称“甲方”)
罗礼平 (以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资格的考核,甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务,以利于双方配合协作,保质保进度完成路灯安装工程,本着平等互利、协商一致的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经过充分协商,双方同意达成以下协议:
第一条 工程项目
一、工程名称:黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点:贵州镇远县
三、工程内容:按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为:新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工, 20xx年11月20日竣工,工期15个月。
二、在施工过程中,如遇下列情况,经甲方认可,工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置,乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间,乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前,乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场,并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全,期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用,乙方在保证施工质量的前提下,上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为:大写:人民币伍佰壹拾陆万元整(小写:¥5160000.00元)。
二、付款方式:
工程安装完成亮灯并验收合格后,甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写:人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金,工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件,符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年,从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法:乙方在到甲方的通知后,应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题,甲方有权自行处理,所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后,乙方向甲方提交竣工报告,由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复:若已具备验收条件,则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件,则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复,则视为已具备验收条件,该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期,在合同工期15个月内未完成本工程的,按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的,甲方有权终止合同,并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分,甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场,未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的,按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜,需经甲乙双方共同协商,达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时,双方应协商解决。经双方协商不能解决的,向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份,双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(签字盖手印): 乙方(签字盖手印):
年 月 日 年 月 日
篇18:安装采购合同范本_合同范本
【篇一】
签订地点:
合同编号:
甲方(需方)乙方(供方)
甲方根据实际需要,就向乙方采购格力空调用于办公室一事,经双方友好协商,达成如下协议:
一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间:
如在约定安装时间内,因甲方原因造成不能安装调试完毕,双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同,如在约定安装时间内甲方需调整型号数量,乙方应予以配合;新增型号、单价另议。超过约定安装时间后,甲方要求继续履行剩余安装合同的,若乙方价格上涨,按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符,视为甲方违约,乙方有权终止合同,并有权向甲方收取违约金。
二、产品的运输方式和费用负担:汽运。
三、风险责任承担:货物到达甲方安装地前,风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后,风险责任由甲方承担。四、安装地点:。五、产品安装调试:
(1)由乙方免费安装调试;
(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用,以配合乙方安装调试。
六、其他费用:
(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。
(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。
(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承担。
七、设备验收:双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。
八、结算方式及期限:。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限:按照国家三包法及厂家保修规定。
十、违约责任:
十一、合同纠纷解决方式:
十二、本合同一式肆份,其中甲方保留壹份,乙方保留壹份,厂家保留贰份。
十三、其他约定:甲乙双方保证工*实及合同签订数量、安装地址的真实,一旦有虚假,愿意承担责任,同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话:
详细签字:签字:
盖章:盖章:
日期:日期:
【篇二】
甲方:
乙方:
主题:本合同由双方按下列条款签订,双方共同遵守执行:
1、商品名称、价格条件:
(1)商标价格/万元(人民币)
此价格为总包价即交钥匙工程,含:设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税;不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。
(2)工程名称:
2、商品规格:
3、交货地点:甲方工地现场。
4、交货期:电梯合同签定之后,乙方根据甲方建筑图,壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。
5、付款方式:所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。
(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%作为定金;
(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%;
(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续;
(4)、余款%作为质保金,保修期满支付清;
6、安装:
1、电梯设备的安装施工期:
(1)、当电梯设备到货,甲方土建工程具备安装条件后,由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划,以便相互配合如期完工,但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。
(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常,并负责保证验收合格,领取准运证,投入正常使用,共计天,具体安装开工时间以甲方书面通知为准。
(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工,以双方代表签字确认为准,即:安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。
2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约,甲方将不支付安装费用,并从支付款中扣除。
3、甲方责任及承担的费用:
(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、污物,若有差错应及时修改。
(2)提供电梯施工期间的水、电消耗,其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m)。
(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护,负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。
(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供,塔吊只负责自身起吊重量的货物,设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设,负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。
(5)提供器材,在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。
4、乙方责任及承担的项目:
(1)电梯设备到货后,在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件,并依据合同规定的提供咨询服务。
(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。
(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。
(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。
(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。
(6)向当地有关部门提出开工申报。
(7)负责安装及拆卸井道脚手架,完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。
(8)负责报送当地部门开工验收工作,保证验收合格。
(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装,按合同规定的进度,科学管理精细施工。
(10)向甲方和总包提供施工方案,人员组织及施工进度计划。
(11)严管工程质量和施工安全,负责施工过程中的防火和安全作业,以及设备和人身安全。
(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故,由乙方全权负责并承担经济及法律责任。
(13)认真做好施工期间的设备保护工作。
(14)自备安装和调试工具、仪器仪表,全面负责设备的安装和调试。
(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。
(16)提供并安装井道底坑内爬梯。
(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。
(18)向甲方提供1套安装指导手册,1套维修保养手册。
5、安装验收:
(1)、电梯安装、调试工作完成后,甲方应按乙方通知,派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。
(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方,对安装调试完毕的电梯设备进行报验,因报验而发生的费用由乙方承担。
(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方自负。
(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯,乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。
7、设备
(1)设备到货时间为日到甲方现场,以甲方书面通知为准。
(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。
(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。
(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。
(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月,但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内,除国家规定的设备年检费由甲方负责,其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障,乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因),甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%,以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时,甲方保留向乙方追诉的权力。
设备到货后的二周(2)内,甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵,甲方检验没发现不符或瑕疵不等于
乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开,则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。
(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷,甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起,乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。
8、质量保证:
(1)本合同规定的产品由乙方安排安装,乙方检验合格,甲方接收后,除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外,由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修,由此引起的费用由乙方承担。
9、异议索赔:
产品品质由工程所在地质量技术监督局检验,如因乙方原因不符合此合同规格,乙方负责回修工作,经过乙方回修工作仍不符合的,则甲方有权向乙方索赔。
10、违约责任:
(1)除不可抗力原因外,如果乙方不能按时交付设备,乙方应向甲方支付逾期违约金,其支付方法是:每延误一(1)周(不足一周的按一周计),违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房,乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。
(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方,并于事故发生后十四
(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上,双方应通过友好协商修改本合同的条款。
(3)本合同生效后,若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时,乙方除不向甲方退回定金外,还应赔偿乙方30%的违约金。
其它:
①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。
②多方通话代替三方通话,并有按键向安防中心报警。
③本电梯的使用不受温度变化,在温差条件下能正常使用。
11、仲裁:
如双方因合同执行过程中发生争议,应通过友好协商方式解决,如经过协商不能达成协议,可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收,若因甲方或业主方或总承包单位的原因,不能进行验收或验收不合格的,则原付款条件在验收合格后应付的款项,须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。
13、本合同附件是本合同的有效组成部分,本合同生效后,甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的,均按《中华人民共和国合同法》办理。
14、有关开工申报,官方竣工检验手续及费用均由乙方负责,电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责,乙方协助甲方办理。
15、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。
16、本合同未尽事宜,由双方友好解决。
17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇19:电梯安装安全防护协议书
需方(盖章):(以下简称甲方)
供方(盖章):(以下简称乙方)
签订日期:
供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商,确认并履行以下条款:
一、电梯型号、数量
二、安装费支付方法:
1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。
2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。付清余款后供方将设备交付需方使用。
三、发票开具类型:□建筑业统一发票 □外出经营管理许可证
四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县 。
五、施工周期:约 3 周。因需方土建的原因,施工周期相应顺延。
六、供需双方工程实施责任:
a.需方责任
1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。
2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。
3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。
4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380V 五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。
5、电梯值班室(使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所) 通讯电话线引至主电源开关位置,且线头至少留有5M余量,通讯线规格4×0.5m²。
6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。
7、向施工人员提供施工现场免费住宿。
8、供方施工期间,需方应提供足够的无干扰作业空间。
9、支付各种地方性收费。
10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。
11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。
12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。
b.供方责任:
1、 按照合同约定组织货源,包装货物。
2、 负责电梯的安装和调试。
3、 负责在当地技监部门办理施工有关手续。
4、 在施工期间遵守需方有关管理制度。
5、 需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求,如供方施工人员因此而造成需方的实际损失,由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失,供方不承担任何责任。
6、 按照施工图纸进行施工,保证工程质量,并按合同规定的时间如期完工。
7、 在合同规定的保修期内,对属于供方产品质量或工程质量问题,负责无偿修理和更换配件。
8、 协助需方向当地特种设备检测部门申请验收,验收所需缴纳的费用由供方自行向特种设备检测部门缴纳。
9、 供方施工人员安全责任由供方自负。
七、工程质量:应符合国家标准的要求,如发现不符合要求之处,供方应立即返工。
八、工程验收:
1、施工完毕后,根据供方安装组通知,需方应于约定时间内派人员会同检测部门进行检验,检验合格后,供方提有关技术资料,结算相应款项和办理移交手续。
2、当电梯验收有整改项目而须复检的,其复检费由造成整改项目较多的一方承担。
3、 电梯未经合法验收和登记注册,需方不得擅自使用,否则由此产生的一切责任需方自负。
4、 需方在接到供方要求申请验收的通知后10日内,若不能完成未具备验收条件的项目整改,以及提供所需的验收申请文件,则视为电梯已验收合格,需方应按照合同约定支付相应款项。
九、保修责任:
1、从电梯验收合格(如同第七条所指)之日起12个月由供方免费保修。
2、保修期内因需方使用不当、供电问题、渗漏水以及自然灾害等非正常原因而导致损坏,供方有义务修复,但需方应承担更换零部件的材料费和修理费。
十、违约责任:
按照《建筑工程承包合同条例》(单项工程)的有关规定执行。供、需双方不能单方终止合同;如不能履行合同应在开工前10天书面通知对方,且违约方应按工程总价20%的违约金支付给对方。
十一、解决合同纠纷方式:
双方如发生合同纠纷应通过友好协商解决,如协商不成,按供货合同方式解决。
十二、合同生效:
本合同供、需双方代表签字盖章生效。本合同一式肆份,双方各执贰份。
十三、工程事宜联系:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:安装施工合同范本
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:商丘市开发区
3、工程承包方式:包工、包料
二、工程安装内容:庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。 承包价: 元。
三、工程期限: 年 月 日至 年 月 日。
四、质量要求:按国家建设部行业标准规定,及省、市建委规定的标准执行,工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题,属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一个采暖期,终身维修。
五、付款方式:自合同签订之日起,甲方三日内预付乙方工程款的40%,庭院管网铺设完后再付40%,工程验收合格后,留2%质量保证金,剩余工程款一次付清。
六、双方责任:
1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效)。
3、乙方必须安全施工,并有专人负责指挥。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式四份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日