机加工外协合同（经典20篇）

甲、乙双方经协商,就乙方委托甲方服务达成本合同,以期共同遵守执行:

一、服务种类及价格:

1、甲方为乙方提供__生物试剂生产加工_______服务,由双方确定服务的种类及单价。(详见附件清单);

2、由乙方提供甲方服务所需的物品_________,以_________的方式运输,在运输过程出现问题或者原料质量达不到甲方要求,由乙方负责解决。

二、合同总金额:人民币_________元,其中,_________费用为_________元,_________费用为_________元。

三、付款方式:

1、在甲乙双方签订合同后,乙方先向甲方支付50%的生物制剂生产加工费用,即_________元作为项目启动费。甲方收到乙方的付款证明后即开始进入生产程序;

2、生产完成后,甲方以书面形式向乙方提供生产加工完成报告(包括实验步骤及相应数据说明),乙方向甲方支付合同剩余金额,即_________元,甲方在收到乙方的付款证明后即发货,并将剩余的生物制剂原材料退还给乙方。

收款单位:_________

开户银行:_________银行帐号:_________

汇入地点:_________财务电话:_________

四、交货条款:

1、生产期限:自甲方收到乙方的原料及付款凭证起_________日内完成。

2、供货日期:自甲方生产完毕后一日内。

3、交货地点:_________

4、运输方式:甲方采取快递方式发货。

五、交货标准:

甲方为乙方提供_________服务,生产结束后,甲方向乙方提供包括实验步骤和实验数据在内的书面报告。甲方保证生产出的生物制剂满足乙方后续研究实验标准。

六、违约责任:

本合同签订后,乙方如单方面提出取消部分或全部已订货物,甲方将不退还乙方已支付的所有费用。

七、保密责任:

甲方有责任对乙方委托生产的项目实行保密,保密内容包括:_________。

八、产品使用限制:

甲方为乙方生产的产品,乙方只能作为实验用途自用,不得转卖或用作其它商业用途。

九、附加条款:_________。

十、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

十一、未尽事宜,由双方友好协商解决。如协商不成,交由甲方所在地仲裁机关或人民法院裁决。

甲方:_________ 乙方:_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

甲方：_______________________

乙方：_______________________

甲乙双方本着互惠互利的合作原则，达成如下合同内容：

一、交接原料时双方共同过秤，共同取回潮，原料、纱线均按照_______%的公定回潮率计算。

二、乙方收到原料后及时测指标，如果指标没有达到要求，必须在24小时之内通知甲方。

三、乙方在确认甲方原料合格的情况下方可投产，如果原料不合格乙方应书面通知甲方，投产后生产过程产生的一切质量问题由乙方全部承担，损失纱线按照_________元/kg赔偿。因甲方原料原因造成损失，由甲方承担。

四、生产计划单下达以后，乙方应尽快排出具体交期，如果乙方耽误交期，甲方有权向乙方索赔。

五、甲方委派跟单人员对整个纺纱过程进行全程跟踪监督，乙方的各个生产工序必须全力配合。

六、在乙方工厂打的色样经甲方确认后再开始大生产，乙方必须保证大货纱的颜色和确认样的颜色一致，色差不能低于四级。如果颜色出现问题，乙方应赔偿全部纱线。

七、乙方免费提供包装，包纱之前乙方需通知甲方人员验纱。AB纱不同档在管内标识上写清楚。

八、乙方生产过程中制成率没有达到合同要求，短缺纱线按照_________元/kg赔偿。

九、下料按软回丝、硬回丝、抄车毛分类包装，综合制成率如果没有达到合同要求，乙方按照原料时价给甲方赔偿。

十、合作过程中出现问题时，双方应该及时解决，期限为_______天。

十一、单价及制成率：

注：_________。

1、上表中的批量为计划成纱量。

2、结算方式：染纺按照实际成纱标重计算。纱染按照投料标重计算。

3、此单价为合同约定日期内的恒定价格，合作双方的任何一方没有权利私自更改。

十二、付款方式：

_____________________。

十三、如出现合同纠纷不能协商解决时，可通过法律仲裁解决。

甲方：_______________________

甲方代表：___________________

乙方：_______________________

乙方代表：___________________

_________年_______月_______日

甲方：————乙方：————

地址：————地址：————

邮编：————邮编：————

电话：————电话：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

开户行：————开户行：————

账户：————账户————

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条：品种————或项目————、规格————型号————、数量————、单价————、金额————、交货期限————

定作物品名或项目规格

型号————计量————

单位数量————价款————或酬金————交货数量————及交货期限————

单价总金额————

合计————

甲方：————乙方：————

地址：————地址：————

邮编：————邮编：————

电话：————电话：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

开户行：————开户行：————

账户：————账户————

———年————月———日

签约地点：___________________________

签订日期：___________________________

甲方（买方）：_______________________

乙方（卖方）：_______________________

经协商，甲乙双方就________事项，达成以下协议，并同意按《_____》及相关法律法规恪守履行。

一、按甲方要求，乙方为甲方生产：序号

名称图数量备注

二、合同总价款（含税票）

人民币_____________（rmb￥_____________）

三、付款方式

合同签定____日内付总价款____%，即rmb￥_____________元；

产品交付后____日内付总价款____%，即rmb￥_____________元。

四、交收方式

1.乙方交付前，应按_____________规定对产品进行检验，并开具合格证明；甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认，并应在____日内（难以验收的隐蔽瑕疵除外）予以反对。甲方享有向乙方提出质量异议的权利，乙方应承担修复、退换及赔偿责任。

2.包装及运送

2.1产品的包装及运输，应符合国家或行业标准，由乙方负责在____年____月____日前送达_____________。（联系人：_____________电话：_____________）；

五、售后服务

在质量保证期内出现的产品质量问题，乙方应在接到通知后____小时内做出响应，并予以解决。

六、保密约定

1.甲方承诺对乙方的产品制造过程及企业秘密不得向第三方泄漏（业务推介和广告宣传除外）；

2.乙方保证合同规定的甲方产品（含技术资料及专用工、模具）的拥有权，不经甲方同意不得向第三方提供。

七、违约责任

1.甲方按合同规定期限付款。如果延期，参照中国人民银行关于金融机构计收贷款利息标准支付违约金；

2.乙方延期交付时，应按合同总额的____%乘以逾期天数向甲方支付违约金，逾期超过____天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，赔偿额为本合同总额的____%。

八、附加说明

1.本合同一式两份，双方各执一份，双方签字、盖章有效。合同执行中的附加或更改，应以补充协议或说明的形式，并由双方授权代表签字、加盖公章。

2.本合同附件_____________，与本合同具有同等效力。

3.发生合同争执，应通过协商加以解决；协商不成，可向合同签字地人民法院提出起诉。

甲方：__________________

住所：__________________

邮编：__________________

委托代理人：____________

电话：__________________

传真：__________________

开户行：________________

账号：__________________

税号：__________________

乙方：__________________

住所：__________________

邮编：__________________

委托代理人：____________

电话：__________________

传真：__________________

开户行：________________

账号：__________________

税号：__________________

委托方(甲方)：(以下简称甲方)

受委托方(乙方)：(以下简称乙方)

为确保甲乙双方权利和义务，保障本合同能够顺利进行，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》和《食品安全法》，结合甲乙双方实际情况，经甲乙双方友好协商，特签订本合同。

一、加工生产内容及其说明

1、“__________”系甲方有自主知识产权的准和加工工艺要求，加工出合格的产品;乙方接受甲方的委托，并利用自身符合卫生要求的厂房、设备、水、电、气、人力和生产技术等资源为对方加工该产品。

2、委托范围：由甲方提供全部合格的原料、辅料和包装材料，乙方对_________产品从投料、发酵(罐装)、内包装、外包装4个工序进行生产加工。

3、该产品内包装标准量为瓶)件。

若甲方的包装规格有更改，则甲方应以书面形式提前通知乙方。

乙方按甲方要求进行加工，加工费_______元。

二、甲方权利和义务

1、甲方按照样酒品要求自行设计产品包装，负责提供该产品的备案质量标准、加工工艺、产品配方等相关资料，并加盖工章。

2、每次产品加工前由甲方准备充分的合格原辅材料和包装材料，并向乙方提供原辅、包装材料合格的检验报告。

3、甲方提前15天向乙方提供生产加工计划，所有物料应在生产开工前15天，将合格的原料辅料和包装材料交给乙方检验合格入库。

4、甲方必须协助乙方对产品进行加工，并适当的给与指导，并有权利对产品加工过程

进行监督和抽查。

5、如果因甲方提供的原辅料、包装材料和工艺技术原因，所造成的产品质量不合格和生产损失，由甲方负责并承担相应责任。

6、甲方印刷性包装材料上如印有乙方信息，仅限于在乙方进行产品加工时使用，如作他用，甲方应承担法律责任。

7、甲方该产品广告宣传，应符合国家有关规定。

甲方不得以乙方名义作任何形式广告宣传，否则若由此引发的任何不良后果，及由此造成的乙方经济损失，由甲方承担。

三、乙方权利和义务

1、根据甲方要求对产品进行加工。

2、乙方加工产品前，应保证上次加工场地清场完全，符合生产标准，若因乙方清场不严而产生质量问题由乙方负责。

3、乙方应根据甲方提供的质量标准对每批次原辅、包装材料进行检验。

乙方发现物料存在问题，应及时通知甲方作退货处理。

乙方检验发现问题后，未及时通知甲方，由此引发的一切不良后果由乙方承担，并向甲方赔偿由此带来的相应经济损失。

4、乙方必须对加工产品的质量负责，如因乙方原因导致产品的质量不合格而造成的损失由乙方承担，并向甲方赔偿相应的经济损失。

5、乙方必须按酒类相关规范进行生产，如果因为操作问题而产生的事故，责任由乙方自行承担。

四、其它事宜

1、在产品加工之前，甲方应将加工产品的质量标准、生产工艺等技术文件交与乙方，同时将相关的原辅料和包装材料交与乙方。

乙方应对甲方的生产工艺和配方保密，若因此对甲方造成经济损失，乙方应负相关的法律责任。

2、甲方按产品正常收率接收成品量，如果超标(低于成品收率)，超标部分由乙方承担

(乙方与甲方根据实际生产情况另行确定收率)。

3、乙方只负责产品生产，各种原辅料和成品及运输等其他费用则由甲方自行承担。

4、甲方在生产过程中如需其他外项事务及发生的费用，由甲方委托乙方负责，费用由甲方承担。

五、结款方式：

1、本合同甲乙双方自签署生效后3日内，甲方向乙方支付订单总货款的50%，乙方即可安排生产，并遵循甲方市场经营需求状况发货(包括发货先后次序、市场紧急情况等，具体由甲方储运部决定)。

2、按该批次订单全部产品生产完毕后3日内，甲方支付所下订单全部产品总货款的40%，乙方按甲方指定地址发货，并保证15日内到货。

3、所下订单全部尾款(即全款的10%)作为质量保证金，质量保证金以押批结算的方式给付，在甲方收到所有本批订单全部货物后，甲乙双方若无任何针对本批次产品质量的争议，在乙方下一批次订单全部生产完毕，并按甲方指定地点发货后，甲方一次性支付本批次全部质保金(即本次全款的10%)以此类推;

4、双方合同终止时，最后一批次质量保证金，在甲乙双方无质量争议情况下，甲方在合同终止后3个工作日内，一次性支付给乙方;

5、为避免乙方发货延误，甲方每次购货时，应提前15日以书面形式通知乙方，以保证乙方及时供货。

如因乙方原因不能按时到货，影响甲方销售，本批次保证金不予支付。

六、其他约定：

1、对包装材料质量的约定

)甲方对包装材料文字内容的合法性负责。

)乙方对包装材料文字内容是否准确(与标准样张核对)负责。

)甲方由于国家和自身原因更改版本应及时书面通知乙方。

由此而产生的不合格

包材，由乙方负责就地销毁，甲方不得作他用。

2、对加工该成品质量标准的控制责任做如下约定：

)对出厂检验项目均符合甲方的产品质量标准时，乙方出具出厂检验报告书。

)乙方负责的质量标准中的型式检验项目，其检验结果应以检验报告书正本的书

面形式交付甲方，作为甲方产品质量档案，备查。

型式检验费用由甲方承担。

)因甲方未履行上述负责指标的检验，导致产品质量失控达不到该产品的质量标

准时，由此造成的损失和责任由甲方承担。

)因乙方未履行上述负责指标的检验，导致产品质量失控达不到该产品的质量标

准时，由此造成的损失和责任由乙方承担。

七、违约责任

1、甲方未按合同要求及时支付乙方加工费用，逾期10天以上，则每天加收加工费的1%作为延期付款赔偿给乙方。

2、乙方如果未按合同履行义务，甲方有权向乙方追究经济损失。

3、如果在履行合同时产生纠纷，双方先协商解决，如果协商解决不成，合同暂时中止，双方可向受委托方当地司法部门提起诉讼。

八、附则

1、本合同未尽事宜，双方以协议形式补充，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议和本合同不一致时，以最后一次协议为准。

2、本合同经双方签字、盖章后即刻生效。

甲方:

乙方：

时间：

本合同有效期自年月日至年月

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

住址： 住址：

邮编： 邮编：

联系电话： 联系电话：

甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》 的有关规定，就干芝麻叶食品委托加工事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条：委托加工产品名称、

加工工序范围和产品规格 委托生产产品名称：

第二条:付款方式;先付款后提货，乙方收到款后向甲方出具增值税发票。

第三条:双方应遵守

3.1甲方必须向乙方提供《卫生许可证》、《营业执照》代加工产品的生产批准文号的复印件，乙方必须向甲方提供《卫生许可证》、《生产许可证》、《营业执照》的复印件，甲方有权在包装盒上打印委托生产厂家乙方的厂名全称、生产许可证号。

3.2 为便于甲乙双方生产的合理安排，甲方进行一批产品加工时，提前5天内以书面或口头形式向乙方提出加工计划，乙方须于收到甲方提出计划之日起3日内给予回复并安排生产计划。

3.3技术资料的提供与保密：甲方须向乙方提供有关加工产品的加工工艺、条件等信息，乙方须对甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工艺、技术等信息，需赔偿由此造成的甲方的全部损失。

3.4 生产记录的填写与保管：生产记录与检验报告由乙方在交产品时一同提供给甲方，乙方应如实填写批生产记录，当批生产结束及时交甲方技术人员进行审核与保管，如出现生产记录或物料由于乙方原因造成不合格的情况，甲方有权拒绝验收。

第四条:其他约定事项

4.1 合同期内甲乙双方任意乙方提出修改合同条款，可以补充合同的形式商定。

4.2 本合同的有效期限为：

第五条:不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延迟履行本合同，应自不可抗力事 件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并至事件发生之日起三十日内 向另一方提交导致其全部或部分不能履行或延迟履行的证明。

第六条:争议的解决

本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同双方当事人对 本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果协商为达 成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条:生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

甲方：

授权代表( 签字 )：

乙方：

授权代表(签字)：

甲方现有加工______的需求，乙方现有______加工设施。甲乙双方经友好协商，乙方同意利用其所有的______加工设施、设备，为甲方一方有偿加工______服务，双方就相关事宜，达成如下协议：______________

第一条代加工内容

甲方向乙方提供精煤，乙方按甲方要求的指标把精煤加工成______及副产品。

第二条加工数量

在甲方保证乙方焦炉安全生产所需的必要用煤量的基础上，乙方根据甲方月初提交的精煤数量计划组织生产。(每月甲方向乙方提供加工3.5万吨______所需的精煤，如果遇到市场原因或特殊情况，甲方只能提供保证焦炉安全所需煤气量的精煤约600吨左右/天)。

第三条加工费及付款方式

3.1加工费以______出厂过磅数量为基础，以用户结算单为结算依据，包干加工费用为_______元/吨焦(不含税价)，加工费包括精煤进厂后直至加工成合格品______出厂及副产品生产的所有费用。

3.2付款方式：加工费用以月进行结算，次月的1号结算，5号付款。

第四条______及副产品所有权

4.1合作期间，乙方厂内所有的原料、______及副产品(包括焦油、粗苯、煤气)的所有权均属于甲方，由甲方自己销售。

第五条甲方的权利义务

5.1甲方需保证乙方焦炉安全生产所需的必要用煤量。

5.2甲方所提供的精煤应符合甲方要求加工______的质量指标。

5.3甲方负责精煤的进出厂汽车调运，运输费用由甲方承担

5.4合作期间，甲方委派总工及其他管理人员常驻乙方，对甲方的原料生产产品及乙方的生产过程进行监督和提出整改建议并做出备忘录。乙方负责甲方驻厂人员的安全、办公及食宿。

5.5甲方有权对乙方的计量器具进行监管、校检和提出更换。

第六条乙方的权利义务

6.1保证焦炉及相关生产设施设备正常运行;保证生产工艺指标符合国家标准及行业参数要求;保证化验、计量相关设施符合国家标准要求;保证配煤、装卸设备正常运行;保证产品质量、数量的保全、储存;乙方员工要有热情的服务态度，不得收受贿赂，不得故意刁难而收受财物。

6.2维护正常的生产秩序，保证甲方的原料及产品能够正常出入。

6.3乙方应充分配合甲方人员工作，并无偿提供必要的工作及生活设施及其它便利条件。

6.4双方合作期间，乙方不得自行购入煤炭进行加工销售，也不得再和其它任何第三方合作，开展加工或经营。

6.5乙方必须保证各种计量设施准确无误。

第七条违约条款

7.1乙方须在甲方规定的时间内按甲方下达的生产计划加工订单(包括生产品种、数量、质量指标和完成时间等)保质保量地完成加工任务，由于乙方加工货物的质量、数量不符合约定造成甲方在与客户履约过程中违约，查清造成损失的责任方，由责任方承担造成的损失。

7.2由于乙方的设施设备或工艺指标不符合加工生产的要求而造成副产品停产，停产5天之内(包括5天)，甲方每天应支付的______加工费用按约定费用的30%执行，以弥补甲方的损失;停产5天以上，乙方全额赔偿甲方所受到的损失(损失以正常标准应生产的副产品的市场价确定)。

7.3合作期间，双方不得随意解除本协议，双方各由自身的原因造成合同无法正产履行时，应当赔偿由此给对方造成的损失。甲方的损失包括但不限于，在合同约定的有效期间根据本合同应生产的______及副产品所能产生的预期利益(甲方所能产生的预期利益以每月能生产______吨，每吨______以_________元计算，副产品每吨以_________元计算)。乙方的损失为所约定的加工费用。

7.4在合作期间，乙方必须保证甲方原料及产品的安全，如因偷盗等造成甲方原料及产品丢失，乙方必须赔偿甲方所有损失。

7.5乙方保证______代加工业务的正常运行，非甲方原因造成不能生产或影响生产的，甲方有权解除合同，运走甲方的所有原料及产品。

7.6在合作期内，乙方把加工的产品及副产品交付甲方，如果没有按时交付或对现有货物进行扣押时，乙方应赔偿甲方所有的损失。

第八条其它

8.1本协议中如有未尽事宜，或遇特殊情况需补充或变更内容的，需经双方协商一致后方可进行。

8.2本协议一式两份，双方各执一份，双方盖章签字后生效。

甲方：____________乙方：____________

第一条__________贸易有限公司(以下简称甲方)和_______________公司(以下简称乙方)，经过友好协商，同意合资经营__________厂。兹因合资经营条件尚未成熟，双方将以补偿贸易进行合作生产并以此作为双方合作的第一步，其条件如下：

1.1 乙方将向甲方转让生产下列型号中速船用主机(以下简称合同产品)的技术秘密及全部技术资料，其型号如下：

__________中速船用主机;

__________中速船用主机。

1.2 “技术文件资料”的定义、范围及交付：

本合同1.1款所指的技术资料(以下简称资料)定义是乙方提供合同产品的技术资料由三大部份组成：即乙方现用的一般技术资料、产品设计图纸和生产技术资料，上述资料应包括详细的技术秘密。

(1)一般技术资料包括：

a.__________中速船用主机的技术规范(包括部装、总装、试车、交货试验等。);

b.__________中速船用主机的主要零部件的技术规范;

c.合同产品中所使用的配套产品的外型尺寸、安装尺寸和性能参数的样本。

(2)产品设计图纸：

乙方提供合同产品的产品设计图纸应包括：

a.合同产品的全套施工图纸(包括总装图、部件图、系统图、原理图及全部零件的详细图纸);

b.合同产品的计算资料和计算书;

c.有关船级社发给的证书及交船级社验证的图纸、计算书及其他资料清单;

d.试验台设计图纸及其技术文件。

(3)生产技术资料：

乙方提供的合同产品的生产技术资料应包括：合同产品全部工艺性指导文件及主要零部件的详细制造技术资料;对原材料和合同产品零部件在生产过程中和生产后的质量检验要求、验收手段、验收步骤及验收技术文件。

(4)资料的修改：

若乙方采用新技术改进产品，改进工艺过程，降低成本等需要对提供的资料进行修改时，应将修改的结果以书面形式提供给甲方。

(5)资料的提供方式：

a.对一般技术文件应提供三份蓝图或同等数量的清晰的复制图;

b.对产品设计图纸应提供一份生产底图及两份蓝图;

c.对生产技术资料应提供两份蓝图;

d.对已提供过的完全相同的重复资料，可免于提供，但需在清单中予以注明。

(6)资料的交付进度：

a.根据资料定义的规定，为生产_______________型中速船用主机的需要，乙方在签订合同后_____天内需向甲方交付合同产品的全部技术资料和全部图纸;

b.根据资料定义的规定，为生产_______________型中速船用主机的需要，乙方在签订合同后于__________年____月____日前，需向甲方交付合同产品的全部技术资料和图纸。

1.3 甲方将生产的产品向乙方返销如下：

__________型中速船用主机 每年______台;

__________型中速船用主机 每年______台。

1.4 以补偿贸易进行合作生产期限为_____年，_____年后若合资经营条件不成熟，则可延长合作生产期限，但最长不得超过_____年。

第二条 转让技术秘密和技术文件

2.1乙方向甲方提供合同产品的设计计算、产品图纸、制造工艺、质量控制和试验、安装、调试、运转及维修等有关合同产品的全部技术资料，必须和乙方目前使用的资料内容相同。

2.2 合同产品资料的审核和验证：

乙方对提供给甲方的产品设计图纸、制造技术资料的完整性、正确性、清晰性负责。若产品设计图纸和生产技术资料中的任何部分发现有失误，当乙方接到甲方通知时立即补齐遗失部分或更改错误部份。

2.3 在合作生产期间，乙方将以最优惠价格向甲方提供甲方方面市场不能提供的零部件。具体内容另行商定。

2.4 乙方保证向甲方转让的技术秘密和技术资料不受任何第三者的指控。

第三条 价格和支付方式

3.1 为了支付转让2.1 条款中所规定的__________型中速船用主机的技术秘密和技术资料费用，乙方应向甲方支付费用如下：

19____年____________u.s.d.(大写______________元整)

19____年____________u.s.d.(大写______________元整)

19____年起以后的_____年中按每年净产值(即每年总产值扣除进口部份价值和税收费用后的产值)其提成费为____%。

3.2合同签署生效后三十(30)天内，甲方按照由____________银行提交的乙方下列单据，予以第一次支付总金额的____%，即________u.s.d.(大写：______________美元整)。

(1)根据附件______________要求，提供第一批资料的空运提单;

(2)经甲方确认的______________银行出具不可撤销的保函正副本各一份;

(3)乙方方的商业发票一式两份;

(4)乙方方即期汇票一式两份。

3.3于____年____月____日甲方按收到乙方提交的下列单据后，予以第二次支付____年总金额的____%现金，即______u.s.d.(大写：______________美元整)。

(1)按附件______________________要求于____年____月____日提供第二批资料空运提单：

(2)乙方方商业发票一式两份;

(3)乙方方即期汇票一式两份。

3.4 双方同意____年用现金支付，____年付____%现金，其余____%金额用甲方返销产品补偿。

3.5 ____年的费用本年____月____日支付，乙方方交付商业发票一式两份。

3.6 自____年起及其后各年份按3.1.款规定的提成费用应在每年____月____日在收到乙方方商业发票(一式两份)后支付。

3.7在合作生产期间鉴于甲方遵照3.1.款已向乙方支付了转让技术秘密的部份费用，若合资经营时机成熟，双方同意成立合资经营企业时，则乙方将其剩余部份的技术秘密费用可作为投资的一部分，一旦双方不能进行合资经营，在五(5)年之内合作生产被迫终止时，甲方确认向乙方支付技术秘密费用的剩余部份。若出现上述情况，对支付技术秘密费用的进度和方式由双方在适当时候予以协商。

第四条 合作生产和补偿贸易

4.1 为有利甲方的外汇平衡，乙方同意甲方生产__________中速船用主机返销给乙方。

4.2上述订单的总值必须保证不低于甲方每年向乙方支付购买零部件所需费用总额的____%。乙方同意在甲方补偿能力扩大及乙方需求扩大的前提下，其补偿的百分比可以不受限制。

4.3 甲方将以优惠价格向乙方提供产品，其品种、数量、交货期等将由双方在每批合同中商定。甲方产品必须符合乙方的标准。

4.4乙方要求在甲方接到上述产品图纸后立即试制__________型中速船用主机。首批产品各一台将分别在双方进行试验，在试验合格的基础上乙方要求甲方于____年内提供__________型中速船用主机______台。其价格、交货期在签订正式合同时商定。

第五条 保证

5.1 乙方保证，在合同有效期内所供应的资料应是最新技术的成果，其内容和乙方目前使用的完全一致。

5.2 乙方保证所供资料是完整的、正确的、清晰的。

第六条 税费

6.1 凡因履行本合同需缴纳的一切税收，发生在甲方方以外的均由乙方承担。

6.2 凡因履行本合同需缴纳的一切税费，发生在甲方方以内的均由甲方承担。

第七条 商标

7.1 甲方有权使用乙方商标和合同产品的序号。甲方将下列商标标明在甲方所生产的合同产品上：_______________.

7.2 甲方制造的铭牌、报价单、技术规格书、广告、说明书、样本等，凡是合同产品均以甲方名称来表示。

第八条 包装

8.1须用坚固的木箱包装，适合长途海运，防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失，由于采用不安全或不妥善的防护措施而造成的任何损失，卖方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。

8.2. 卖方应在每件包装上，用不褪色油漆清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、“切勿受潮”等字样，并刷有下列唛头：_______________

8.3. 装箱单两份，注明毛重、净重、尺码和所装货物每项的品名和数量。

第九条 人力不可抗拒

9.1签约双方中的任何一方由于战争及严重的火灾、水灾、台风和地震或其他双方同意的事件而影响执行合同时，双方同意延长合同期限，延长时间相当于事故所影响的时间。

9.2 责任方应尽快将发生的人力不可抗拒事故的情况用电报通知另一方，并在十四(14)天以内以航空挂号信将有关部门出具的证明文件交给另一方确认。

9.3 若人力不可抗拒事故延续到一百二十(120)天以上时，双方应通过友好协商尽快解决本合同继续执行的问题。

第十条 仲裁

10.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，双方应通过友好协商解决。已经协商仍不能达成协议时，则提交仲裁解决。

10.2 仲裁地点在瑞典斯德哥尔摩商会。

10.3 仲裁裁决是终局裁决，对双方均有约束力。

10.4 仲裁费用除仲裁机关另有裁决外，应由败诉方负担。

10.5 除了在仲裁过程中进行仲裁的那部份外，合同的其余部份在仲裁期间仍应继续执行。

第十一条 合同生效及其他

11.1本合同于____年____月____日由双方代表在____________________正式签字，自签字之日起1周内本合同应经有关部门批准后生效。

11.2 本合同以英文书就一式四份，双方各执一式两份。

11.3 本合同有效期见第十一条所述。

11.4 本合同附件为本合同不可分割的部份，与正文有同等效力。

11.5 双方在本合同生效前交换的所有文件、函电等在本合同生效的同时自动失效。

11.6 本合同只能根据合同双方授权代表签名或盖章的书面文件进行变更、追加或修改。

11.7 在执行合同期内双方的通讯均以函电进行，书信往来一式两份。

第十二条 法定地址

地址：______________________________

电挂：______________________________

电传：______________________________

电话：______________________________

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

住址：住址：

邮编：邮编：

联系电话：联系电话：

甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就干芝麻叶食品委托加工事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条：委托加工产品名称、

加工工序范围和产品规格委托生产产品名称：

第二条:付款方式;先付款后提货，乙方收到款后向甲方出具增值税发票。

第三条:双方应遵守

3.1甲方必须向乙方提供《卫生许可证》、《营业执照》代加工产品的生产批准文号的复印件，乙方必须向甲方提供《卫生许可证》、《生产许可证》、《营业执照》的复印件，甲方有权在包装盒上打印委托生产厂家乙方的厂名全称、生产许可证号。

3.2为便于甲乙双方生产的合理安排，甲方进行一批产品加工时，提前5天内以书面或口头形式向乙方提出加工计划，乙方须于收到甲方提出计划之日起3日内给予回复并安排生产计划。

3.3技术资料的提供与保密：甲方须向乙方提供有关加工产品的加工工艺、条件等信息，乙方须对甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工艺、技术等信息，需赔偿由此造成的甲方的全部损失。

3.4生产记录的填写与保管：生产记录与检验报告由乙方在交产品时一同提供给甲方，乙方应如实填写批生产记录，当批生产结束及时交甲方技术人员进行审核与保管，如出现生产记录或物料由于乙方原因造成不合格的情况，甲方有权拒绝验收。

第四条:其他约定事项

4.1合同期内甲乙双方任意乙方提出修改合同条款，可以补充合同的形式商定。

4.2本合同的有效期限为：

第五条:不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延迟履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并至事件发生之日起三十日内向另一方提交导致其全部或部分不能履行或延迟履行的证明。

第六条:争议的解决

本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果协商为达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条:生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

甲方：

授权代表(签字)：

乙方：

授权代表(签字)：

食品委托加工合同范文篇二甲方：

乙方：

经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜，达成以下协议：

第一条加工产品范畴

1、产品品名:

2、产品规格为：

3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

第二条委托加工订单

1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。

2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度(量)不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。

3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。

第三条加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。

2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附商标使用授权书。

3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式(加工产品)补偿给甲方;

4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

(1)加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除;当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理;

(2)在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户(即甲方客户)提供售后服务;

(3)少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换;

(4)若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。

5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循三检制度。

6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。

第四条原辅料及包装材料供应

1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。

2、乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。

3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

第五条产品交付与验收

1、产品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。

2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。

3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。

4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。

5、如甲方认为原辅材料、包装材料及成品出现不良现象(如原辅材料、包装材料不符合标准，成品有破损现象等)时，可向乙方提出异议，并有权通知乙方停止使用不良的原辅材料及包装材料;

6、交货时间：自订货计划在乙方确认(计划确认时间为乙方收到传真后1天内)后第七天开始供货，日供货量为：月订货量万箱以内的，第天不低于万箱，月订货量万箱的，每天不低于万箱，万箱以上的，每天万箱。

第六条其他

1、合同解除的条件

2、争议解决途径

3、合同生效时间

委托方加工方

代表人签字：代表人签字：

代表人姓名：代表人姓名：

____有限公司(盖章)：____有限公司(盖章)：

____年__月__日____年__月__日

申请人：__________________

通讯地址或联系方法：_____________

申请事项：对犯罪嫌疑人_____________申请取保候审。

理由：犯罪嫌疑人因__________一案，于_____________年_______________月_______________日由__________公安局批准逮捕羁押。根据该案的犯罪嫌疑人__________的要求，本人为犯罪嫌疑人提出申请取保候审。其保证人是_______________

根据《中华人民共和国刑事诉讼法第》第51条、第96条的规定，特为其提出申请，请予批准。

此致

_____________公安局或(人民检察院、人民法院)

申请人：_________________(签名)

_______年_______月_______日

定作单位：某某项目经理部 （以下简称甲方）

承揽单位：某某钢结构制造有限公司 （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》、《_____》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

第一条 加工构件品名与价款

一、 加工品名：某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

二、 承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。

三、 加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）

四、 本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

六、 本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

第二条 加工成品期限与交付

一、 加工期限：暂定为三十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、 交付状态：按甲方提供的加工制作转换图全部图示状态交付，并配合防腐涂装。

三、 交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

第三条 加工材料供应与采购

一、 甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损2％、型材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。

二、 乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。

三、 乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。

四、 具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在48小时内清理出场。

五、 材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。

第四条 加工成品质量与验收

一、 根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。

二、 质量等级：一次验收合格

三、 保修期限：保修壹年。

四、 技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。

甲方：___________(以下简称甲方)

乙方：___________(以下简称乙方)

根据平等、互利、双赢的原则，经甲、乙双方协商，就甲方委托乙方加工___________业务，特订立本协议。

一、委托方式

甲方提供下属生产基地黄酒酿造所产生的酒糟，由乙方提取糟烧酒精。

糟烧酒精由甲方收回用于黄酒生产，剩余干糟由乙方自行处置。

二、生产加工

乙方具备相关生产场所，并获政府部门生产许可，配备与甲方生产规模相一致的提取糟烧酒精生产能力，即具备加工日产酒糟最高值的能力。

甲方如出现生产的重大调整或生产规模的扩大，应提前半年通知乙方;乙方因非主观原因丧失或部分丧失生产能力的也应提前半年告知对方。

甲方提供的酒糟如水份含量与正常值有偏离的，乙方不能以此为由拒绝加工;甲方也不因此在计量和计价上作调整。

三、结算办法

1、酒糟数量：按甲方冬酿年度主粮投料的____%计算;

2、酒糟价格：以每公斤____元计算;

3、酒精价格：成品折合成____酒精度，以每吨价格____元计算;

4、总价结算：甲方发出的酒糟总价与乙方返回糟烧酒精总价相抵，其差额由各自给付。

5、结算时间：以每____黄酒酿期结束为结算时间。

四、成品质量

乙方在生产过程中不得添加辅料，糟烧酒精质量指标包括香味、酒度、甲醇含量等须符合国家食用酒精要求;

乙方不得外购酒精充当自产酒精，或在自产酒精中添加部分外购酒精。如有发现，甲方有权要求乙方赔偿。

五、送货方式

甲方负责将酒糟堆放在固定地点。

乙方负责酒糟装运、现场清理，并保证装运及时，环境清洁。

糟烧酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定仓库。

六、安全责任

乙方应根据国家有关酒类生产、消防等法规要求组织生产。

乙方对生产、运输、装卸等业务中的安全负全责。

七、协议期限

本协议自签订日起五年有效。

协议到期后，经甲、乙双方协商可进行续签。

八、其他事项

本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方：___________

法人代表：___________

乙方：___________

法人代表：___________

协议签订日期：___________

协议签订地：___________

委托方：__________________________(以下简称甲方)

承揽方：__________________________(以下简称乙方)

经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

1、所有设备加工、生产、制作时需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方负责人办理借用、归还手续，丢失或者损坏由乙方按照甲方进价赔偿。

2、本劳务合同内的总承包范围____________________________________________________。

以上设备总工资人民币__________________________整(包括保险费)。

3、乙方在施工前，甲方负责提供给乙方图纸及资料，乙方弄清后方可按图施工，如图纸有误及时告知甲方更正，乙方在施工过程中无权擅自更改，如不按图施工造成的一切损失均由乙方负责;乙方同时需负责做好材料预算工作交给甲方。原材料卸车到设备装车为止，施工时现场每天打扫一次。

4、本合同内容从________年____月____日开始到________年____月____日之前完毕。乙方不得以任何理由(包含气候原因)延误工期，若有延误，每延误一天，甲方将扣除合同总额的1%作为惩罚，同时甲方有权拒付工资。

5、乙方在施工过程中必须做到节材、节电、节时，同时施工时必须注意安全，制作现场及进入车间需佩戴安全帽;同时制作施工时需要注意各方面的安全，水电、动用气割焊具、行车的使用要符合规范。乙方必须购买人身安全保险(其费用可由甲方垫付，手续乙方办理)。一旦出现安全事故，概由乙方负责，且工期不能延误，若有延误按照合同第四条规定处理。

6、如乙方用错或者开错材料，由乙方赔偿甲方的经济损失。在甲方的用户单位运行时出现乙方制作的质量问题，也有乙方负责(包括车旅费)。

7、验收标准：按照甲方企业标准和图纸及相关国家标准由甲方初步验收，最后以甲方的用户单位验收为准，在制作过程中乙方要绝对服从甲方的监督及标准，如出现质量问题及时协商解决。

8、赔偿办法：乙方要以房产等财产作为抵押。

9、总承包工资支付办法：年终一次性结清工资(按实际完成量结算)。

10、本合同具有法律效力，双方按照国家民法典执行。

11、本协议一式两份，双方各执一份。双方签字生效。

12、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，有仲裁机关裁定。

甲方：________________乙方：________________

地址：________________地址：________________

联系电话：________________联系电话：________________

签订日期：________年____月____日签订日期：________年____月____日

监制合同

甲方(受监制方)：_______

乙方(监制方)：_________

为了使甲方产品在乙方的监管下，得以提高产品质量稳定性，提高甲方产品的信誉度，扩大甲方产品的市场占有率，推动产品质量管理的现代化，促进企业技术进步，提高经济效益和社会效益，经甲乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，就甲方产品监制事宜，达成如下合同：

1.监制产品的具体名称及型号规格：_________。

2.产品监制的时间范围：自_________年_________月_________日开始至_________年_________月_________日为止。

3.乙方同意甲方在其监制时间范围内生产的第1条所述监制产品标签上标注乙方监制字样。

4.上述产品在上述时间范围内的产品监制费为小写：_________元;大写：_________。

5.甲方必须具备生产受监制产品的设备、技术、资金、合格原材料等必要条件，并将其有效的企业法人营业执照、生产许可证、生产人员健康证等证件的复印件，以及监制时间范围内使用的该产品标签留交乙方备案。

6.甲方必须在第1条规定的产品生产中和产品标签印刷上，严格按照国家食品卫生法的有关规定执行，严格按照生产操作规程操作，如违反上述规定和规程，造成的一切损失和后果由甲方自负;因此给乙方造成的经济损失由甲方承担。

7.甲方必须定期在每月月底前将第1条所列产品随机抽样，送交甲方检验;乙方有权不定期抽检甲方生产的第1条所列的产品。

8.甲方生产的第1条所列的产品，如经乙方检验不合格，则该批产品不得出厂，应按乙方要求整改，否则后果由甲方自负。如乙方多次检验不合格，乙方有权提前终止合同。 9.甲方于合同签定后_________天内，应将第4条所规定的产品监制费，一次性汇入乙方账户，逾期未付款作为甲方单方违约论。

10.甲方在其监制时间范围以外生产的第1条所述监制产品标签上;或第1条所述监制产品之外的产品标签上标注乙方监制字样，属甲方违约。

11.另行协商的其他条款，已作为附件(共3件)附后。附件具有本合同同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，有效期___年。

12.未尽事宜按国家民法典有关规定执行。任何一方如有违约，每发现一次，违约方必须向对方支付违约金人民币________元。

甲方(盖章)：_______________法定代表人(签字)：__________________年________月______日

乙方(盖章)：_______________法定代表人(签字)：__________________年________月______日

定作方（乙方）：_____________________

承揽方（甲方）：_____________________

一、委托加工项目

1、委托加工产品：_____________________

2、数量：以乙方下单为准。

_________款号，______件，单价：________

_________款号，______件，单价：______

3、交货期限：按甲方接单日起_____天内交货。具体时间以订单为准。

二、委托加工方式

1、乙方提供面料，辅料，样衣，图纸，外包装、商标、吊牌、防伪标识。

三、质量要求及技术标准

甲方严格按照乙方提出的质量要求进行加工，于_________年______月_____日制作出样品，经乙方确认后封样，该样品由______保存。

四、甲方对质量负责的范围及期限

1、面料、辅料质量的确认；

2、颜色、尺码规格的确认；

3、乙方允许甲方制作误差率为_____%

五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

1、乙方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料；

2、甲方必须对乙方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在乙方订单之外利用乙方提供的资料自行加工、销售；

3、未经乙方许可，甲方不得留存服装样品及相关的技术资料。

六、验收标准、方法和期限

乙方以合同约定的交货日期（按合同约定之质量标准），并派技术员跟单（检查质量），其食宿由甲方负责。

七、包装要求及交货地点、运输方式

1、甲方严格按照乙方的要求进行内、外包装及发运包装；

2、于乙方指定的地点_________交货。

3、运输方式为_________；运费由_________负担。

八、交付金额及销售期限

1、经跟单员验收确认后，当天交付货款

九、结算方式：

1、在甲方交货后，由甲方开具增值税专用发票交给乙方。

2、乙方以银行划转方式与甲方结算。甲方银行帐户为：

十、合同条款的变更本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

授权代表（签字）：______授权代表（签字）：________

x年xx月xx日x年xx月xx日

委托方： (以下简称甲方)

生产方： (以下简称乙方)

经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产产品事宜，达成以下协议：

第一条 加工产品范畴

1、产品品名：以《委托加工合作订货单》为准。

2、产品规格为：以《委托加工合作订货单》为准。

3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

第二条 委托加工订单使用证件说明

1、乙方提供工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件给甲方，授权甲方在本协议范围内的产品使用。首次加工生产的产品需在 叁 万元以上方提供以上三证，并甲方一次性支付预付金 拾 万元。

2、甲方在乙方生产加工之产品外包装及说明书，必须符合国家标签法等有关规定，若有违规行为，后果自负;并视为甲方违反合同，乙方有权拒绝生产。加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产(生产分装)。

甲方：日期：

乙方：日期：

定作方：________

承揽方：________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

第一条加工成品

品名：__________货号：__________面料：__________

颜色：__________尺码：__________

第二条服装数量

1、计量单位：__________

2、数量：__________

第三条原材料的提供

由甲方提供原材料，具体见下：

材料名称数量质量：__________________

提供日期：__________单价：__________总金额：__________

第四条服装质量

加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同。

第五条技术资料、图纸提供

1、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料。

2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在_________天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在_________内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。

3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

第六条报酬

1、加工单价：__________

2、总金额：__________

第七条包装方式

内用_，外用_包装，包装费由__________方承担。

第八条服装交付

1、交货地：

2、产品的交货期限：_________。

第九条服装验收

1、验收期间：_________。

2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。

3、验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

4、验收标准：与样衣款式、做工一致。

5、验收包括：商品的.外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

6、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

第十条定金/预付货款

1、甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

2、甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款_元;甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还;乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

第十一条报酬结算

付款期限：甲方应于验收无误收货之日起____日内，一次性付清合同约定的全部款项;

第十二条留置权

如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

第十三条违约责任

甲方的违约责任

制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。

未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

甲方：_________乙方：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

定作方：(以下简称甲方)

承揽方：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，双方就本工程有关事项协商达成一致，订立本合同，以供双方遵照执行

一、(1)工作名称：劲性钢柱制作供货。

(2)工作内容：乙方应按甲方提供图纸进行深化、细化设计并得到设计雇主和监理批准后的图纸、采购原材料、加工制作、涂装、运输、缺陷维修、保修等加工供应劲性钢柱。

二、合同价格

1、合同固定综合单价：人民币：8000元/吨(含17%增值税)。

2、预估加工工程量：429吨，本合同结算吨位以甲方核定、监理批复认可的计量吨位为准。

3、暂定合同总价款：34320xx元。

综合单价包括但不限于：

(1) 钢结构深化、细化设计并采购原材料、加工制作、涂装、运输、缺陷维修、保修等费用。

(2)材料的搭接和各种原因导致的损耗。

(3)钢结构开口、洞、削切和修复、加强;在构件上开、形成任何尺寸洞口;所有的对线缝接合、切口、凹槽倒角、斜削圆边、修饰收口、割角。

(4)切割、接驳构件和构件之间的配件，包括材料、螺栓、螺帽、垫片和接驳构件时一切其它所需安装连接件，不同材料的构件之间的连接配件;但不单独计量计价支付。

(5)按设计要求喷砂、除锈、刷底漆、中间漆、面漆及其它设计要求的其他表面处理(包括但不限于焊缝打磨平滑)，以及安装后对上述表面的修补、补漆。

(6)交付前构件的清洁、冲洗。

(7)钢结构定位固定件和支撑件。

(8)为完成项目所需的人工和一切有关费用(其中包括协调和配合费)。

(9)为完成项目所需的材料和一切有关费用，如材料(包括主材、附件、配件和辅材)的购买、生产、加工、运输、卸货、储存、退回包装材料、管理、运输及类似费用。

(10) 所有取费、材差、通讯费、技措费、人工费调增、企业经营费、风险费、包干费、保险费、包括各种规费在内的政府及地方当局所征收之一切费用、税费。

(11)安装就位后的净重与按计算规则所计出的工程量所相差的数量。

(12)一切探伤、测试、检验、试验、取样费和编制、提交相关报告的费用，包括业主指定的第三方检测。安装检验除外。

三、质量要求、技术标准：

满足合同、设计、业主要求，达到结构长城杯，鲁班奖的要求;合同履行过程中，图纸或工程设计、业主、甲方另有要求的，以其要求为准。

四、交货时间、地点、方式：

1、20xx年5月25日前完成深化设计;

2、20xx年6月20日前完成全部供货。

乙方应根据甲方施工进度计划进行设计和制作加工，按甲方通知时间完成深化审核并将货物运输到甲方指定地点分批交货。

如果乙方在甲方规定的交货时间后10天内仍未能交付全部或批次货物，在不妨碍甲方采取其他补救手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。乙方不得因此提出任何索赔，对于甲方因此而遭受的费用增加或工期拖延，乙方负全部赔偿责任。

五、验收标准：

按国家标准及图纸标准验收，乙方在交货时应提供焊缝探伤检验报告和甲方及工程监理要求的其它对货物的原材料、质量、技术规范、数量、重量进行准确和完整检验的证明，证明货物符合合同、设计、监理等的要求。

乙方将货物运送到甲方指定地点后，工程监理可对货物进行复试，如发现货物存在质量问题，甲方委托的质检部门或工程监理提出不合格产品复试检验报告后通知乙方，在不影响甲方施工的前提下，乙方应在接到通知后三日内进行处理，因此产生的所有费用(包括复试检验费用)由乙方承担。乙方保证每天24小时配合甲方，并按甲方要求及时向甲方提供与执行本合同有关的所有资料。乙方加工、送货人员需严格服从甲方的管理和相关规定，配合甲方工作。为保证生产进度和质量，甲方或工程监理人员可能会到乙方加工厂监督检查，乙方应全力协调配合，提供进入生产车间便利等，与之有关的全部费用由乙方承担。

六、付款方式：甲方在收到总承包方预付款后即扣除相关管理费用(90元/吨)，其余款项(预付款、进度款)支付按照总承包方实际支付情况及时全额支付乙方。

七、解决合同纠纷的方式：本合同下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，可提交北京仲裁委员会仲裁。

八、其他的约定事项：

(1) 乙方保证及时深化设计和加工供应。乙方未在甲方规定的时间内完成深化或交付本合同项下货物的，乙方应按迟延交货部分货物价款的5%/日向甲方支付逾期交货违约金(甲方可从本合同货款中扣留)。

(2) 乙方供应的货物的质量、规格、型号、数量不符本合同约定或工程监理或甲方要求的，应更换成符合要求的产品，乙方自行承担由此产生的运输、仓储、保管等费用。由于上述原因致延误合同约定或甲方要求的交货时间或导致货物安装完成后返工、修理的，乙方应按本条第1款之规定向甲方支付逾期交货违约金。

(3) 乙方存在违约情况(如货物数量过多，规格不符该批次要求、质量不满足监理或甲方要求)的，甲方可以拒收。

(4) 甲方应按照合同约定时间付款，迟延付款的按银行同期存款利息承担违约责任。但乙方存在违约情况的(如迟延交货、货物数量不足、过多，规格不符该批次要求等情况)，不在此列。

(5) 乙方应为本工程组建项目经理部，其详细组成名单，应在合同签订后3天内报甲方批准。

(6) 工程业主(雇主)总承包方与甲方签订的工程承包合同中计量规范、技术规范和质量要求作为本合同附件。若有冲突、矛盾或不一致的地方，乙方应提前请甲方解释。本合同的解释权归甲方。

九、保修期同建筑物设计使用寿命，自交货验收通过之日起计。在期内出现任何质量问题均由乙方在接到通知后24小时内免费修复或替换。

十、本合同一式六份，甲方执三份，乙方三份。加盖合同章或公章后生效。

十一、项目联系人

1. 甲方委派( )为本项目联系人。

2. 乙方委派( )为本项目负责人。

定作方：

承揽方：

年月日：

甲方：(定做方)

乙方 (承揽方)附加身份证复印件

加工，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：

一、甲方权利和义务

1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。

2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格产品。

二、乙方的权利和义务

1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。

2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。

二、违约条款

1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/M2)的1倍支付乙方违约金。

2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。

四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。

本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。

五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方 乙方：

年月日

甲方：

乙方：

为了建设需要，甲方委托乙方完成 钢筋加工施工，为明确甲乙双方的责任和义务，维护双方的权益，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，双方在自愿、平等、公平的基础上通过共同协商，达成如下协议。

一、工程项目：

钢筋加工施工。

二、施工工期：

满足甲方工程进度需要，直至工程竣工。不论任何原因，甲方不再支付乙方超工期的任何费用。

三、施工地点：

具体施工位置由甲方指定，乙方没有异议。

四、施工内容及质量要求：

(一)施工内容：

1、基础钢筋笼加工：内容包括钢筋验收、卸车、转运、堆码、保管、遮盖、钢筋防锈、下料、截取、车丝、焊接、弯曲、绑扎，钢筋笼胎的加工、安装，垫块及预埋件(检测钢管、封堵钢板)的加工安装，场地清理，场内运输，机械设备拆除及退场等工作。

2、其他部位钢筋(包括钢筋网片)加工：同上(钢筋笼加工特有工序除外)。

3、成品钢筋笼、其他部位加工好的钢筋由甲方其他施工队伍负责转运至施工现场，乙方负责协助装车。

4、乙方负责甲供机械及设备的安拆工作。

5、钢筋加工场地硬化由甲方负责完成，费用由甲方承担。

6、钢筋堆放场地条形基础(包括龙门吊基础)由乙方进场后，提出规划方案，由甲方负责完成，费用乙方承担。

7、做好文明施工，服从业主及甲方的管理，积极采取有效措施，保证钢筋加工安全、顺利进行。

8、以上1-7项发生的一切费用均包括在相应的综合单价中。

(二)质量要求：

1、按照甲方提供的图纸及现场负责人要求施工，严格按照相关技术规范施工。

2、严格按施工设计图纸要求施工，不得擅自更改设计图。

3、严格执行工程部、质检部、测控部、现场工区等部门口头或书面通知、指令，不合格工程必须返工，相关费用乙方承担。

4、确保施工工序满足施工顺序要求，按施工组织计划进行施工。

5、各接点焊缝必须按图纸设计要求焊接，满足钢结构相关技术规范。

6、工程质量合格率100%。

7、其他要求

(1)钢筋笼的保护及贮存

a、钢筋贮存于地面以上0.3m的平台、垫木或其它支承上，并应使其不受机械损伤及由于暴露于大气而产生锈蚀和表面破损。

b、钢筋焊接安装时应无灰尘、有害的锈蚀、松散锈皮、油脂或其它物质。

(2) 钢筋加工制作

a、钢筋加工制作必须满足技术规范、业主、监理及甲方要求。

b、严格执行业主、监理及甲方质检部、测控部、试验室等部门口头或书面通知、指令。

8、乙方施工必须按照技术规范和质量要求进行施工，工程质量达不到质量标准的，现场工程师、质检员和监理工程师有权责令停工、返工，由此造成的一切损失由乙方负责。现场工程师和监理工程师不予签订验收，合同部不予结算支付;对于质量不合格且不按期进行返工处理的工程，甲方将在工程结算款中扣除该不合格工程返工的全部费用。

9、由于乙方原因出现质量问题、工期滞后、操作失误，由此影响甲方施工造成经济损失的，由乙方全部赔偿，后果特别严重的，乙方承担相应的法律责任。

五、工程量确认：

1、工程量确认以业主招标文件、技术规范及图纸等文件为依据;

2、以甲方申报业主已得到批复的计量工程量为准。若施工图纸发生变更设计，则以业主批复的变更工程量为准。

六、合同单价：本合同为综合单价，详见下表：

工程量清单中的单价为综合单价，包括完成各分项工程的全部工序所需的人工、材料(绑扎铁丝、钢筋笼垫块等辅材、耗材)、机械设备的全部费用。该费用包括但不限于以下费用组成：乙方为履行本合同所提供机械设备的进退场、场内转移、折旧、维修、保养、零配件的配备等费用;包括甲方提供机械设备

的维修、维护、零部件更换等费用;乙方为履行本合同所需其材费用和材料的场内损耗;乙方为履行本合同所雇用的全部员工的工资、医疗保险、养老统筹、住房公积金及生产、生活房租、生活用水电;包括乙方自身产生的一切管理费用、劳保防护用品、安全责任、文明施工、利润及合同明示或隐含的一切风险等费用;不包括甲方提供的施工用电及大型机械设备等费用，是对完成该工程项目的全部偿付。营业税、城市建设维护税和教育税附加，此部分费用由甲方代扣代缴，不包括在综合单价内。

1、钢筋骨架、钢筋笼胎制作用的铁丝、钢板、连接套筒、焊接钢筋垫块及其它固定钢筋材料以及钢筋的防锈截取、车丝、场内运输、安装、检测管压浆管制作、焊接安装、搭接钢筋、钢筋笼水泥(或塑料)垫块制作、完成项目试验对所购进钢材的现场取样、截取、保管等工作，作为钢筋加工工程的附属工作，不另行结算。

2、符合合同条款规定的全部费用已被计入相应已有单价的工程清单所列各细目之中，未列细目不给予计量的工作，均视为完成合同内容所必需的附属工程，其费用应视为已分摊在合同工程的有关细目的单价之中，不另行结算。

七、双方权利及义务

(一)、甲方权利及义务：

1、负责提供施工图纸、进行技术交底、编制施工进度计划、下达作业计划和安排生产。

2、负责验收工程质量，确认工程量。

3、甲方有权根据乙方施工表现、信誉等，随时增加或减少乙方工程数量;

4、有权变更原施工方案，并以书面形式通知乙方。

(二)乙方权利及义务：

1、按甲方的设计方案及施工图纸要求，精心组织施工，按甲方要求工期完成施工任务。

2、施工质量以甲方设计要求为准，甲方验收合格后才能给予结算，不合格工程项目必须返工，返工费用及一切相关损失全部由乙方承担。

3、乙方必须保证进场材料符合甲方要求，否则，甲方有权要求乙方清退不合格材料，损失由乙方全部承担。

4、乙方负责车辆营运等有关手续，自行解决地方交通问题，并承担责任。

5、乙方与任何第三方的经济往来，甲方不承担任何连带责任。

6、乙方在施工期内的环境卫生的清洁、文明施工等费用包含在综合单价中，甲方不另行偿付。

7、在施工过程中若发现乙方在限期内无力完成任务或达不到月均衡生产能力、或存在质量问题及内部管理问题，甲方有权减少合同工程量或终止合同，直到勒令限期退场，由此造成的一切损失(包括另寻承包人的进场费用及赶工费用)均由乙方全部承担。

八、用电

1、甲方免费提供施工用电，有偿提供生活用电。

2、平台箱变接口(甲方指定接口)以外所有用电线路电器的购置、安拆、维护、修复、更新全部由乙方负责，并承担费用;

3、乙方用电线路的布置及用电安全必须服从甲方现场管理人员的要求，否则造成的一切损失由乙方承担;

4、乙方的任何接线用电都必须经过甲方同意，禁止乱拉乱接电源，否则，每次罚款20__~5000元，无需乙方签字认可，罚款直接从工程款中扣除;

5、除有说明外，上述发生的一切费用包含在钢筋加工的综合单价中，不另行结算。

九、施工材料

1、甲方负责提供用于主体工程的钢筋、检测管、连接套筒、钢筋垫块、临时钢构件材料。乙方必须向甲方物资部进行领用登记方可使用，施工中应注意保管，使用完毕后乙方负责回收并运至甲方指定地点，甲方将按照领用记录进行盘点，除施工工艺允许的损耗外，损坏或丢失部分乙方全额赔偿。

2、钢筋材料的加工损耗为0.8%，连接套筒等其他材料的损耗系数及领用按照甲方物资部相关制度执行，工程完工后甲方对乙方材料领用进行核算，超损耗材料费用从乙方工程款中扣除。

3、各作业队之间调用甲方提供的材料时，正在使用方必须先与甲方办理交回手续方可由待使用方领用，否则甲方不予认可。

4、甲方其他施工作业班组在乙方加工场地领用钢筋或其他材料时，乙方须做好交接记录，对于作业班组二次领用同一部位钢筋或其他零星用钢筋、材料时，乙方须要求其解释原因(书面)，经现场负责人及主管领导签字后方可领用，否则，甲方不予乙方认可、结算，且多领用的材料计入损耗中。

5、除上述由甲方提供的主材外，乙方为完成本合同工程所需的其他材料均由乙方自行负责，但必须经甲方和监理检测并确认合格。

6、乙方不得将甲方提供的材料和附属材料设备转让、卖出或抵押任何第三方，否则甲方给予双倍处罚。

7、除有说明外，上述发生的一切费用包含在钢筋加工的综合单价中。

十、机械设备

1、甲方免费提供车丝机及履带吊、汽车吊、龙门吊等大型机械设备。

2、电焊机、弯曲机、剪断机等其他机械设备、小型机具等均由乙方提供。乙方进场设备数量、性能满足甲方工程进度、质量要求。

3、乙方负责龙门吊及车丝机的操作、维护、维修、零件更换、保管等事宜，完工后归还甲供设备，要求完好率100%，否则乙方承担损失。

4、除有说明外，上述发生的一切费用均包含在钢筋加工的综合单价中，不另行结算。

十一、生活设施

1、甲方为乙方有偿提供房屋、生活水电，费用按照经理部管理制度收取。乙方使用的住房、水电设施、卫生设施等在使用期间损坏、丢失照价赔偿，使用人自行负责环境卫生的清洁，否则由甲方安排专人清扫，费用由使用人承担，清扫生活区垃圾、倒垃圾所发生的计日工不予计量。用水、用电、住房费用在当月结算中扣除。

2、生活区其他事宜按经理部相关文件规定执行。

十二、安全及文明施工

1、乙方保证不以甲方的名义从事任何经济活动，否则双倍赔偿由此给甲方造成的全部经济损失和声誉影响，并承担全部法律责任。

2、安全帽、工作服等统一由甲方配发，费用从工程款中扣除。

3、甲方已办理乙方施工人员人身意外保险。其他保险由乙方自行办理，费用由乙方承担。

4、乙方应保证甲方免于承担任何由于乙方未能履行责任或义务或未尽责任而引起的一切索赔、诉讼、损害赔偿、指控费用及其他开支。

5、乙方应保障甲方免于承担因乙方或其职工的过失而造成的任何损失，并保障甲方提供的任何生活设施、材料、机械不受滥用或损坏。

6、乙方保证不因与其他第三方发生任何纠纷而给甲方带来风险或造成损失，甲方不因乙方与第三方发生经济往来而承担任何连带责任。

7、乙方应按照甲方的统一部署，积极组织施工人员进场，同时向甲方综合部提交所有进场人员身份证复印件、特殊工种操作证、上岗证一份。施工期间人员进退场变化情况应及时上报甲方，没有甲方的同意，不得随意更换，并自始自终以甲方的名义组织施工。

8、乙方聘用职工必须签订用工合同，并报甲方备案。严禁聘用童工及法律规定禁止聘用的残疾人。

9、乙方应协助甲方完成本招标范围的试验、材料取样、安全防护器材的安装、标识等工作，其费用包含在相关项目的单价中，不另行计量。

10、乙方应保证不拖欠工人工资，保障工人权益，配备必要的安全和防护用具。在任何情况下，甲方有权根据承包人提供的民工工资发放表，办理个人存折，直接从结算工程款中扣除直接支付给工人。

十三、奖励与处罚

1、甲方在钢筋笼加工单价的基础上制定了钢筋笼加工奖励基金，甲方将根据乙方施工表现程度，待乙方钢筋笼加工任务完成后，甲方对乙方钢筋笼加工进行考核，考核标准为：钢筋笼加工5元/t，具体考核办法甲方另行规定。其他部位钢筋加工考核不在此范围内。

2、甲方有权对乙方进行处罚，无需乙方签字确认，费用直接从工程款中扣除。

十四、计量与支付

1、经甲方验收合格，数量经现场技术员、工区负责人签认后按照经理部结算管理办法流程办理。

2、变更增加的工程数量待业主批复后方可结算。

3、甲方支付乙方90%结算款，工程交工半年，无任何质量缺陷，甲方返还10%质保金。

十五、违约责任

1、乙方不得进行再分包或转让本工程任何一部分或全部工程，否则甲方有权取消乙方的施工资格，终止合同，造成的损失乙方应予赔偿。

2、乙方在接到甲方通知时间进场，并按投标承诺的人员、机械设备进场，否则甲方有权选择其他施工队伍，由此给甲方带来的经济损失由乙方负责。

3、合同履行过程中，由于乙方的任何失误、故意造成甲方工程的损害，则甲方有权取消乙方的施工资格，乙方对此承担违约责任。

十六、其他事宜

1、甲、乙双方在执行本合同时所发生的一切分歧和争议，都应及时协商解决。未达成一致意见的，提交仲裁委员会仲裁解决。

2、本合同壹式叁份，甲方贰份、乙方壹份，双方代表签字后生效，工程款结清后自动失效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方代表： 乙方代表：

签订日期： 签订日期：

李素花与刘学义加工承揽合同纠纷案

原告李素花为与被告刘学义加工承揽合同纠纷一案，于XX年3月27日起诉至本院。本院受理后，依法将起诉书副本及相关的诉讼材料直接送达至被告刘学义处。本院依法组成合议庭，于XX年7月28日公开开庭进行了审理。原告李素花、被告刘学义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告李素花诉称：XX年8月8日，原告李素花与被告刘学义友好协商达成民房建筑合同，合同工期约定45天，但是被告刘学义至今仍未完工，且房屋存在有严重质量问题,请求判令被告刘学义赔偿原告李素花经济损失6万元整,现要求被告将四楼屋顶维修的不漏水,一到四楼的内屋顶空的地方进行维修,楼梯上的外墙砖只要是渗水的地方都需要维修的不渗水,一到四楼的架眼渗水的都要维修,四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦全部维修完,落水管6个安好,二楼东窗户台上掉的外墙砖要求粘上,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，屋内内粉空裂处要维修，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。四楼上的外墙沿大砖换成小砖，两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝，要求维修，二、三楼夹山要求装上。

被告刘学义辩称：原来做屋顶时天下雨了，我也同意给原告李素花修屋顶，我去维修了几次，双方都未达成一致意见。现双方经核帐，原告李素花还欠我1760元工钱没付，可以折算维修屋顶的费用，不足的部分我同意再给她钱。在建一、二楼的时候，原告李素花让用的都是好砖，建三、四楼的时候她让用的都是孬砖，墙空鼓是砖的问题造成的;原告李素花让将地坪做成毛地平面的，毛地平面都起土，且她买的水泥没有合格证，质量有问题，不是我施工的事;层高错的是二分，而不是八分;窗台的外墙砖是安窗户时打掉一块;四楼窗沿的瓦是掉了一块;屋顶大面积空的可以修，小面积的修不成，屋顶没有啥空的;外面砖不齐没法修，一到四楼就四楼北墙窗户下面有渗水，同意修;阳台裂缝有一点，不存在大问题;二、三楼的夹山是当时原告李素花同意不让装了，她儿子也同意了，要是她不同意的话，帐就不会给我结;落水管上面都安装好了，就差下面的小弯头了，当时她家没有。我方在法庭调解过程中去原告李素花家，对墙体空鼓的地方已进行了维修。

原告李素花为支持其主张，向本院提交以下证据以及本院对该部分证据认证如下：

XX年8月8日建房协议一份、图纸2张、收到条及核算单共4大张，被告刘学义对上述证据的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以采信。

被告刘学义未提交证据。

本院出示XX年4月9日、4月10日、4月22日、5月4日、6月15日的询问笔录，XX年6月24日的现场勘验笔录，原告李素花与被告刘学义对此均无异议。

本院根据当事人的陈述、举证及诉辩意见，对本案事实确认如下：XX年8月8日， 原告李素花(甲方)和被告刘学义(乙方)签订建房协议，其中约定：甲方新建三层住宅一座，由乙方承包施工，包工不包料，工价每层按板上好甲方付款8000元，竣工余款1000元一月内付清，甲方保证材料供应，乙方保证工程质量，如果质量问题造成的经济损失由乙方负担。协议签订后，被告刘学义按协议的约定履行建房义务，原告李素花自XX年9月1日起至XX年11月10日分8次向被告刘学义支付建房款，共计69400元。经双方核算，均认可建房总面积为530.5平方米，总建房款为71565元，被告刘学义认可该建房款可减去维修时使用原告李素花水泥钱400元，结合已支付的建房款，原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题，同意维修。原告李素花与被告刘学义均认可屋顶漏雨维修费用可每平方米为25元，左右可不超过2元的范围。原告李素花提交的图纸上显示，二楼西南屋有东墙夹山。经现场勘验，该处没有此夹山。另经现场勘验，双方无争议的是：四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右;四楼屋顶的面积为69.5平方米，加上四周女儿墙面积为92.33平方米。在庭审期间，被告刘学义对一到三楼室内墙体空鼓的地方进行了维修。原告李素花与被告刘学义均认可在建三到四楼时，原告李素花让使用存在质量问题的砖垒墙。

依据上述确认的事实，本院认为：原告李素花与被告刘学义签订的建房协议，是双方真实意思的表示，真实合法有效，双方应严格履行各自的义务，被告刘学义对房屋存在的质量问题应负维修的义务。被告刘学义认可四楼房顶漏雨属质量问题，同意维修。因被告刘学义几次去维修，双方对维修方式都有歧义，故对该部分维修可折算成维修费，由被告刘学义支付给原告李素花。结合双方对屋顶的维修价格能够基本达成一致意见，对维修价格按每平方米25元。现对平方数意见不同，对于平方数的计算，鉴于屋顶做防水，应在离地面50cm处做泛水，该房屋已建成，原做防水仍漏雨，故原告李素花要求将防水做在女儿墙上端也不违反技术规定，故维修屋顶面积按92.33平方米计算，应为2308.25元，冲减去原告李素花应再支付给被告刘学义建房款1765元，被告刘学义应再赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。对一些明显存在质量问题的地方：四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上的檐瓦掉了一片;四楼三间屋的北墙上架眼渗水;四楼西间窗户下沿有空鼓;二楼东南屋屋顶有裂缝;二楼东窗户台下外墙砖掉有二块左右，被告刘学义对这些问题无异议，应由其负责维修。对原告李素花诉求的一到四楼的内屋顶空，楼梯上的外墙砖渗水，屋内内粉空裂、两个阳台二楼、三楼阳台和主墙有裂缝的,二楼南墙上东间和西间下面的面砖要求修成一致，三、四楼水泥地坪维修，三楼东墙、西墙和后墙高低不一样，要求修平，能修的修，不能修的赔钱。被告刘学义对此有异议，认为屋内内粉空裂处已经进行了维修，水泥地坪是原告李素花让拉的毛地坪面，其余的都不属于质量问题，不同意维修。原告李素花未在法定期间内对上述问题提出司法鉴定，对上述问题是否属质量问题及需花费维修费用的具体数额，需要有专业机构做出有效的认定后，才能认定其主张是否能成立，故其该部分请求缺乏有效证据证明，对此不予支持，其有有效证据后可另行起诉。对原告李素花诉求的落水管6个安好，四楼上的外墙沿大砖换成小砖，二、三楼夹山要求装上，被告刘学义对此有异议，认为落水管仅剩下面的小弯头没安，原因是由于当时原告李素花家没有。根据合同的约定，原告李素花负责供应材料，故该责任不在被告刘学义方;对四楼外墙沿大砖换小砖的问题，双方无明确约定，原告李素花也未举出有效证据证明其在被告刘学义建筑时提出反对意见并阻止被告刘学义用大砖建外墙沿了，原告李素花的此项主张缺乏事实根据及法律依据;二、三楼夹山的问题，从双方认可的图纸上显示，二楼图纸上显示有夹山，被告刘学义陈述“不安夹山的原意是因为一楼北屋是个大厅，大厅上有个大梁，大梁上安夹山承受不了，原告的儿子也同意了，要不原告不会给我工钱”。原告李素花陈述“当时被告刘学义答应安个单胚墙，我同意了，但一直没有装”，现要求按图纸做，并提出对大梁的质量进行鉴定。从上述双方的陈述，可以印证在施工中对该大梁如何建筑产生了实际变更，但当时是如何约定的，双方对自己的陈述均无有效证据印证，对该大梁的承重性能如何也无有效证据印证，原告李素花可待有有效证据后可另行起诉，本院对原告李素花该部分请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十二条的规定，判决如下：

一、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内赔偿给原告李素花屋顶维修费543.25元。

二、被告刘学义应自本判决生效之日起三日内维修好原告李素花房屋四楼北墙上两个窗户东边的一个窗户上掉的一片檐瓦;四楼三间屋的北墙上架眼渗水处;四楼西间窗户下沿有空鼓处;二楼东南屋屋顶有裂缝处;二楼东窗户台下掉的外墙砖。

三、驳回原告李素花对被告刘学义的其他诉讼请求。

案件受理费50元，由原告李素花负担20元，被告刘学义负担30元，应自本判决生效之日交付本院。