双色球中奖追加是什么意思【通用20篇】

申请人：_________________股份有限公司，地址：_________________。联系电话：_____________

法定代表人：_________________，职务：_________________。

被申请人：______________，地址：________________。联系电话：_________________;________________

申请事项：_________________

请求人民法院追加___________________为申请人__________股份有限公司诉被告_________________、_________________有限公司房屋纠纷一案的第三人。

申请理由：_________________

申请人________________股份有限公司诉被告________________、________________房屋纠纷一案的争议房屋(___________________地址)已向________________抵押，案件的处理结果与___________________具有法律上的利害关系。

故此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条“对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利义务。”的规定，申请人请求贵院追加________________作为本案的第三人，望准许。

此致

__________市中级人民法院

申请人：_________________股份有限公司

__________年__________月__________日

原告：_________________

被告：_________________

案由：_________________交通事故人身损害赔偿纠纷

诉讼请求：_________________

1、请求法院判令被告赔偿原告误工费2850元，营养费1000元，护理费7500元，住院伙食补助费1000元。

2、请求法院判令被告赔偿原告交通费200元。

3、请求法院判令被告赔偿原告财物损失200元。

4、请求法院判令被告赔偿原告精神损失费20000元。

4、请求法院判令被告赔偿原告伤残赔偿金、残疾辅助器具用。

5、请求法院判令被告承担本案的全部诉讼费用

事实和理由：_________________

年月日时分许，在路上，被告驾驶被告有限公司的京号小型出租客运车由南向北行驶，途中从后面将骑自行车上班的原告撞倒，原告被送到999急救中心进行抢救，经医院诊断为：_________________。事故发生后，被告支付过住院期间的医疗费用，对于此事故给原告造成的误工等其他费用，双方未能协商一致。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求法院支持原告的诉讼请求。

此致

区人民法院

状诉人：_________________

年月日

县人民政府:

今年以来,章旦乡认真贯彻县委、县政府的决策部署，以科学发展观为指导，以务实的作风,扎实推进了民生和谐建设。由于章旦乡饮用水工程、泥湾至章旦公路两大项目涉及政策处理多,污水处理、村庄整治等项目建设和生态旅游开发，以及率先建立土地流转服务中心,需要大量的政策处理和人力物力，特别是资金的保障。由于我乡属欠发达乡镇，没有其他经济来源，财政十分困难，恳请县政府追加工作经费52.5万元(具体见附件)，以保障乡政府运转和各项工作的顺利开展。

以上请示，如无不妥，恳请批复。

二0XX年十二月五日

市卫生局：

我单位作为市级妇幼保健机构，长期承担全市妇幼业务培训、基层指导、省三网监测等工作。近年来，为促进全市妇幼卫生工作水平，在进一步落实以上工作任务的前提下，新增产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务、母婴安康工程实施、妇幼卫生信息网络管理系统推广应用等目标任务，同时上级对基层妇幼卫生、母婴安康技术指导、检查、落实及妇幼卫生信息推广工作也提出了更高的要求。

为全面履行政府的公共卫生妇幼保健职能，较好完成以上工作任务，我单位今年在人员等方面的投入幅度明显加大，使得20××年的公用经费出现严重缺口，仅新增人员工资，基层指导等工作所需交通经费即高达七万余元，总计达××万余元。

鉴于以上实际情况，20××年需增加公用经费合计为××××××元，请转报市财政局，盼予拨付。

上申请当否，请示复!

二○××年×月××日

本合同于 年 月 日 由 ，(以下称“甲方”)和 公司，(以下称“乙方”)共同签署。

鉴于：

A.甲乙双方在_____________年签订的《中央地质勘查基金合作勘查投资协议书》(合同号某某某 ，以下简称“投资协议”)，甲方在__________年度对某某某合作区完成了约定的勘查投资_________万元;乙方以合作区原探矿权评估作价______万元，并完成勘查资金投入某某某万元。由此至本合同签订日止，甲方获得合作区的勘查投资权益 %;乙方获得合作区的勘查投资权益 %。

B.甲方已审查_________年度______月_________勘查单位提交的本合同约定的合作勘查项目_________阶段的勘查报告，认为符合“投资协议”第2.3.1条的规定，有进一步投资勘查的必要，双方约定继续追加勘查投资。

C.根据勘查单位对下阶段勘查预算建议，双方认为在下阶段工作中针对合作区的勘查投资预算为_________万元。

D.[A选择]根据“投资协议”第5.3条、第六条的约定，乙方选择以资金方式追加勘查投资。

[B选择]根据“投资协议”第5.3条、第六条的约定，乙方选择不追加勘查投资的权力，约定由甲方完成下阶段勘查预算投资。

现特此达成合同如下：

第一条追加投资

1.1[A选择]按照“投资协议”第6.2条的约定，甲方在本年度勘查投资_________万元，占总预算的 %，投资完成后获得投资权益j %;乙方在本年度勘查投资 _________万元，占总预算的y %，投资完成后获得投资权益 %;

[B选择] 按照“投资协议”第6.2.2条的约定，甲方在本年度勘查投资_________万元，占总预算的100%;乙方选择不追加勘查投资。

第二条 权益调整

2.1 [A选择] 双方按照第1.1条[A选择]的约定完成出资后，根据“投资协议”第6.3条的计算，甲方获得的投资权益为j%,乙方获得的投资权益为 %。

[B选择] 双方按照第本合同第1.1条[B选择]的约定完成出资后，根据“投资协议”第6.3条的计算，甲方获得的投资权益调整为zj%,乙方获得的投资权益调整为 %。

第三条 其他约定

3.1 本合同是“投资协议”的补充约定，是投资协议的组成部分，“投资协议”中的其他约定适用本合同。本合同与投资协议的规定有不一致的，以本合同的规定为准。

3.2 本合同一式 份，双方各执 份。

双方正式授权代表已于下文所述的日期在__________地区签署本合同。

国土资源部中央地质勘查基金管理中心 公司

(甲方) (乙方)

签署∶ 签署∶

姓名∶ 姓名∶

(盖章) (盖章)

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《民法典》、布线设计施工下列标准：

－ISO11801 国际建筑通用布线标准

－IEEE 100 BASE-T 100兆以太网

－CCITT ISDN 综合业务数据网络标准

－IEEE 802.3 10BASE-T 光纤分布数据接口（FDDI）标准

－IEEE 802.5 TOKEN RING 网络标准

同时满足下列安装与设计规范

h 中国民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）

h 智能建筑设计标准（EBD-03-95）

h 工业企业通信设计规范（CECS 09：89）

h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（CECS 72：97）

h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS 72：97）

以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、概况

1.甲方弱电工程系合法使用。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。

2.弱电施工地点：________区（县）________路________号。

3.弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。

4.承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。

5.总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________

其中：

材料费：____________________，人工费：____________________

管理费：____________________，设计费：____________________

垃圾清运费：____________________，税金（3.41%）：____________________

其他费用：____________________

经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

6.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期 ________天。

二、关于材料供应的约定：

1.甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。

3.乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方

同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定

1.本工程执行 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS 72：97）和智能建筑设计标准（EBD-03-95）的其它同类标准、质量评定验收标准。

2.本工程由____ ____方设计，施工方案。

3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

6.工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件五《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

四、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

五、关于工程价款及结算的约定

1.工程款付款方式列下表：

付款时间 付款百分比 金 额

对预算设计认可签订合同之日 1000元，第二次付款时扣除

合同签订后 开工前二至五天30% 元

施工过程中 工程材料到现场或工期进度过半30% 元

竣工验收 当天35% 元

竣工验收后 一个月内5% 元

增加工程项目 签订项目变更表后两天内100% 元

2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》

（详见 附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。

双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

六、其它事项

甲方工作：

（1）甲方应在开工前________天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意事项。

（2）做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。

（3）如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

乙方工作：

（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

（2）指派__________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。

七、违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%________支付违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。

3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

4.乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

八、纠纷处理方式

1.因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向市智能建筑协会调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁——人民法院提起诉讼

（将不选定的解决方式划出）

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_____%支付违约金，并办理终止合同手续。

施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十、其它约定

1.___________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________________

十一、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

附件（略）

甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：____

委托代理人：_______ 法定代表人：______

委托代理人：_______

住址：_____________ 地址：____________

电话：_____________ 电话：____________

邮编：_____________ 邮编：____________

签订日期：_年_月_日

签订地点：_________

开化县人民政府：

近年来，我乡严格按照上级有关规定厉行节约，严格控制非生产性支出，每年正常性支出在争取县里和上级部门支持的基础上控制在预算内。但由于近年政府建设投入和人员经费支出增大，目前乡财政举步为艰，难以运转，已严重影响乡政府的正常运行。20xx年我乡新建办公楼，在县财政大力支持下按现行补助标准实际到位资金146万元，但办公楼主体工程建成后，审计决算实际投入185万元，加上前期费用10万元，办公设备投入15万元及院子整理25万元，整个新建办公大楼正常运转投入产生费用达235万元左右，在整合乡财政所、邮政所、文化中心建设等项目的基础上，目前办公楼建设仍存在近40余万元的缺口;另外近年我乡新进人员较多，目前机关在编公务员18人，事业干部16人，村官3 人，驾驶员1人，财政承担人员38人，虽然人员工资县财政给予保障，但由于人员增加形成的办公及福利等各项支出也随之增加，加上20xx年至今年7月份事业干部人员工资缺口，已给我乡财政正常支出形成很大压力。

金村乡是市级贫困乡镇，可整合资源非常有限，每年正常性预算外收入在15万元左右，近年来在保运转基础上，我们投入了较大财力用于连续3年的灾后水毁修复，力争保持金村有序、平稳发展，但由于历史负债积累，目前乡财政已难以为续。因此，恳请县政府帮助解决30万元的资金缺口为盼!

以上报告妥否，请批示!

余杭区人民政府:

为配合杭州市做好“国卫”复评工作，前阶段，区迎检办组织区爱卫办、城管办、建设局、工商局、卫生局、贸易局、环保局、食品药品监督管理局等职能部门和城区各街道、余杭经济开发区在组织、宣传、发动、整治等方面投入了大量的人、财、物力，区财政下拨20万“国卫”复评专项经费主要用于32个社区、村(47个楼道)牛皮癣清理、为千户家庭提供除四害公益活动、爱国卫生月活动等专项整治开支，成效明显。5月11日，省级复评组专家对我区“健康教育”工作给予高度评价。

下阶段的“国卫”复评迎检工作，根据杭州市统一部署，针对省级复评存在的重点、难点、热点问题，在全市开展“三整治”“三提升”活动。暨农贸市场、八小行业、城郊结合部三大整治和社区单位卫生、健康三率、建筑工地卫生的三项提升活动，由于整治、提升活动的开展需要继续投入大量经费，又因为这是市委市政府提出的新工作，在年初“国卫”复评工作经费中未列入预算，因此，为确保今年杭州市国卫复评顺利通过，恳请区财政追加“国卫”复评专项工作经费60万元。

特此申请，望批准为盼。

二〇XX年八月二十二日

甲方(全称)：_________________

乙方(全称)：_________________

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____________年__________月__________日签订合同编号为L2011428-8的《________________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：

因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

一、协议内容补充部分为：

乙方责任：

1、乙方在_____________年__________月__________日保证甲方_______________项目具备通电条件。甲方责任：_________________

1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为_____________年_____月__________日付__________万元，_____________年__________月__________日付30万元，_____________年__________月__________日付40万元，_____________年__________月__________日付70万元。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

_____年_____月_____日

建设单位：_________________(甲方)

施工单位：_________________(乙方)

基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1. 增加工程量清单：

序号工作内容单位工程量

1镀锌钢管JDG20米602塑铜线BV-2.5mm米20__五孔插座个34接线盒个35墙面开槽米4

以上增加工程量合计金额共：_________________966.84元

2. 工期要求：

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由北京市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：_________________(公章)施工单位：_________________(公章)

负责人：_________________负责人：_________________

订立日期：_________________

区财政局：

我区新型农村合作医疗制度自20xx年1月1日正式实施以来，从整体上看，运行平稳，取得了积极成效，得到广大参保者认可。但也存在亟待解决的问题，其中之一是“新农合”资金存在缺口，筹资标准不足。20xx年跨年度补偿后，大病统筹超支22.48万元，超支1.49%。基本医疗资金缺口490.83万元，超支490.83万元，由各乡财政、村集体承担。由于参保人员结构和数量的变化，预计20xx年大病统筹跨年度补偿后，资金缺口约300万元左右。20xx年大病统筹按每人130元筹资，存在230—388万元资金缺口。

20xx年11月27日第31次区长办公会决定，由于朝阳区发展变化快，存在许多不确定因素，20xx年大病统筹资金缺口由财政安排;明年的调整方案要做资金平衡的方案，缺额由区、乡解决，不增加农民个人负担，区财政追加200万元，其余由乡级解决。为落实区领导指示精神，以便尽早确定20xx年筹资方案，以区政府名义下发，并在12月25日前完成全区大病统筹资金集中入库。特申请20xx年财政追加预算200万元。

妥否，请批示。

二OXX年十一月三十日

库尔勒市人民政府：

为深入贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《药品管理法》及实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》等相关法律法规及文件要求。强化食品药品安全监管工作，完善食品药品安全监管措施，确保全市食品药品安全，根据20xx年市人民政府与各乡镇(场)人民政府、街道办事处签订的《20xx年食品安全目标责任书》、《20xx年药品安全目标责任书》的内容，现申请对各乡镇(场)、街道办事处开展20xx年上半年食品药品安全工作督导检查的工作。以上妥否，特此请示，请批复。

市人民政府：

规划是城市建设发展的蓝图和管理城市的依据。近几年来，由于市委市政府的高度重视，我局加大了各项规划编制力度，先后完成了城乡总体规划及城西排水等六项专业规划编制，20xx年将着手城市夜景等五项专项规划编制工作。

1、20xx年完成城乡总体规划编制政府采购中标价400万元，财政已支付320万元，尚有80万元尾款未支付。

2、20xx年6项专业规划编制经政府采购确认中标价568万元。即《城西排水规划》45万元，《五眼泉都市产业园排水专项规划》6万元;《基础测绘》60万元，《城乡生活垃圾统筹治理规划》7万元，《城区地下管线普查及城市排水(雨水)防涝综合规划》250万元，《市域生态体系规划和市域道路专项规划》200万元。用省级以奖代补专项资金(鄂财建发[20xx]303号)385万元弥补后，尚有资金缺口183万元。

3、20xx年拟完成5项规划编制费用约230万元。即《城市夜景专项规划》50万元，《城乡绿道专项规划》30万元，《市政公用设施专项规划》20万元，《城西片区控制性规划及城市设计》80万元，《城市街景整治专项规划》50万元。

以上三项费用合计493万元。由于城建专项资金紧张，无资金安排，特请示市人民政府20xx年增加财政预算493万元。

专此请示，请予审批。

宜都市住房和城乡建设局

20xx年12月12日

反诉人(本诉被告)：_________________无锡市__________贸易有限公司

住所地：_________________

法定代表人：_________________，职务：_________________总经理

被反诉人(本诉原告)：_________________江苏YKL商业管理有限公司

住所地：_________________

法定代表人：_________________

对贵院受理的(20__________)苏0__________2民初字第3__________2号买卖合同纠纷一案，无锡市__________贸易有限公司提起反诉。

反诉请求：_________________

1、请求判令被反诉人立即向反诉人支付货款￥158665.91元以及逾期付款的利息损失(自20__年1月1日起至实际给付之日止，以￥158665.91元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍计算);

2、请求判令被反诉人承担违约金￥60000元;

3、请求判令被反诉人承担反诉人律师费损失￥16000元;

4、本诉及反诉的诉讼费均由被反诉人承担。

事实和理由：_________________

被反诉人江苏YKL商业管理有限公司依据20__年与反诉人无锡市__________贸易有限公司签订的《主购货协议》，认为反诉人单方解除合同，构成违约，要求反诉人承担6万元违约金。反诉人认为与事实不符。

一、被反诉人与其关联公司组成YKL总部，彼此间法人人格混同，被反诉人作为YKL总部的代表对外签署《主购货协议》，反诉人有权向被反诉人主张YKL总部拖欠的货款。

YKL总部先后包括但不限于以下4个法人：_________________

1、20__年8月14日，被反诉人江苏YKL商业管理有限公司(以下简称YKL1号)工商注册而成立，股东顾__________兼法定代表人，20__年7月9日法定代表人变更为许__________;

2、20__年7月9日，江苏YKL超市管理有限公司(以下简称YKL2号)进行工商注册而成立，股东顾__________兼法定代表人，20__年3月24日法定代表人变更为单__________;

3、20__年5月27日，宜兴市YKL超市有限公司(以下简称YKL3号)工商注册而成立，法定代表人兼股东为王__________，20__年1月23日法定代表人变更为周__________;

4、20__年4月11日，宜兴市YKL自选商厦有限公司(以下简称YKL4号)工商注销登记，法定代表人为王__________。

(一)人员、组织机构混同、经营场所一致

上述4家公司工商注册为同一住所，即宜兴市__________街道__________路__________号，负责经营管理的是同一套组织机构，人员混同。对外统称“YKL总部”(见《铺底单》、《主购货协议》签署页)，同时《主购货协议》第一条“定义”中解释“YKL”是指江苏YKL商业管理有限公司及江苏YKL商业管理有限公司代理其商品采购的关联公司。第二条“协议”中载明“协议是由各供应商和YKL就商品买卖经过友好协商达成的一致意见，订单及其订单所有附件都是协议附件……”，第二十七条“甲方同意，乙方将来可以其相关或关联公司(包括但不限于其母公司、子公司、分公司或其分支机构)取代其在本协议中的法律地位……”。

(二)经营范围基本一致、业务混同

反诉人于20__年开始与YKL总部发生交易，业务联系人始终为顾__________。20__年也曾与以YKL3号为代表的YKL总部签订过书面《主购货协议》(见铺底单备注第4点)。依据《主购货协议》第二十九条第13点“物流配送”的要求，反诉人供应的商品是经YKL总部统一采购的。各法人业务混同，经营范围基本重合，均行使了作为货物买方的合同权利，对外均以“YKL”的身份从事经营、宣传活动。

(三)财产及财务管理混同

20__年、20__年YKL总部出具给反诉人的《铺底单》上是YKL4号的盖章(该印章已作废)及YKL3号的落款，被反诉人提交的证据《主购货协议》是YKL1号签署的。反诉人在与YKL总部交易过程中，根据其要求，曾向YKL3号、YKL1号开具过增值税发票发票，YKL2号、YKL3号曾反诉人支付过货款。可见各法人财务混同，用于支付货款的资金支配不作区分。

根据贵院(20__________)宜民初字第1__________4号《判决书》中查明的事实，YKL4号变更为YKL3号。

本案中，关联公司利用人格混同来逃避债务，为维护债权人的正当利益，实现公平，依据公司法相关规定，各关联公司对债务承担连带清偿责任。

二、被反诉人逾期支付货款，应担承担违约责任。

依据双方的协议，货款以30天为一期支付一次，付款日期为每月5-10日或每月5日、10日。被反诉人逾期支付货款，经反诉人多次催讨无果。反诉人行使先履行抗辩权致使合同迟延履行的，反诉人不承担迟延的责任。

三、被反诉人单方解除合同，构成违约，应担承担违约责任，同时应当返回铺底金(包括固定铺底及临时铺底)。

被反诉人与各包括反诉人在内的供应商是通过“YKL信息辅助系统”网站进行交易，供应商通过被反诉人提供的用户名(供应商编号：_________________0__________7)及密码登录系统，依据下载的订单等文件进行供货。在反诉人多次催讨货款后，被反诉人停用了反诉人的用户名，反诉人因无法再下载并获取订单而无法供货，被反诉人的上述行为属于单方解除了合同。

四、反诉人作为守约方，因本案支出的律师费应当由被反诉人承担。

《主购货协议》第二十四条“争议解决”载明“任何一方违反本主购货协议项下的约定义务、承诺、声明或保证，违约方保证守约方不受损害，并赔偿守约方由此所招致的任何一切求偿、诉讼、责任、损失、费用、支出或任何其他费用(违约赔偿金、律师费用)”。反诉人与江苏__________律师事务所、江苏__________律师事务所签订委托代理协议，委托江苏__________律师事务所及江苏__________律师事务律师作为第一审诉讼代理人，所支付的律师费￥16000元，依据合同约定应由被反诉人承担。

此致

__________市人民法院

具状人：_________________无锡市__________贸易有限公司

20__________年__________月__________日

市××局：

今年，贵局共给我单位维修费、工程款共计××万元，经公司基建处与财务部落实，实需经费××万元，尚缺×万元，为了确保工程建设的顺利进行、经厂长办公会研究，拟自筹××万元;其余××万元，我们恳请责局能在本年预算中给予安排。不足的原因是：

(一)原来安排××万元用于××工程。施工前经有关部门检查鉴定，确认其不合格，仅此一项需追加××万元。

(二)原来安排××万元建设××工程，由于原计划工程项目与市城建局的要求不符，需增加预算×万元，除自筹×万元外，尚需追加预算×万元。

以上两项共需追加预算××万元，请予批准。

××厂

××××月×日

X区财政局：

位于我乡境内的铁砚山房(邓石如故居)，始建于清康熙中期，20xx年被列为全省重点文物保护单位。邓石如墓位于虎山村，距铁砚山房北端2.5公里，20xx年文化部曾拨款重修邓石如墓。继20xx年乡政府对故居进行维修后，20xx年5月，又筹资百万元，对故居进行了大规模维修，目前正在申请列入国家文物保护单位。鉴于长期对文物保护和维修过程中需要投入一定的资金和我乡财力紧张的情况，恳请区财政拨付专项文物保护经费10万元。

特此请示。

X人民政府

20xx年12月28日

市人民政府并市财政局：

市文明办是市委领导下的市文明委员会的办公室，属正科级机构。目前，全市共有全国文明单位2家，省级文明单位7家，娄底市文明单位55家，涟源市级文明单位128家，而市财政每一年预算经费仅为1万元，资金严重缺口。

，评选表彰全市十大道德模范，尚缺口资金，，是娄底级、省级文明单位的申报复查之年，需要几万元的资金，办公室内电脑等，办公装备短缺。因此，特具报告前来，请求解决预算经费壹拾万元(详见附后)为盼。

此致

中共涟源市委文明办

12月2日

出借人：_____________________________(以下简称“甲方”)

借款人：_____________________________(以下简称“乙方”)

保证人：_____________________________(以下简称“丙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的

基础上，就乙方向甲方借款事宜达成协议如下：

一、借款金额

乙方向甲方借款金额为人民币(大写)________元整。

二、借款期限

2.1借款期限为一年以上，具体的借款期限(超过一年)由甲方确定。甲方如确定具体借款期限时，需提前一个月告知乙方，乙方被告知后，必须按甲方确定的借款期限履行还本付息义务。

2.2借款收据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

三、借款利息

3.1借款利息自出借之日起计算，按实际借款计算利息。在合

同约定的借款期限内，月利率为______%。乙方应在次月号前依次向甲方结清上月利息。

3.2乙方应按期偿还借款，如乙方未按本合同约定偿还借款本金，

甲方有权自逾期之日起至本金实际偿还之日止按本合同约定的利率上浮______%计收罚息。

四、借款保证

丙方根据乙方的请求，同意为乙方在本合同项下的借款提供保证

担保。保证方式为连带担保。

五、违约责任

5.1乙方、丙方均应履行本合同约定的义务，如乙方、丙方不履行或者不完全履行本合同所约定的义务，均构成违约。乙方、丙方应

按照本合同借款金额的______%支付违约金，如果不足弥补甲方的，应赔偿甲方实际遭受损失。

5.2在合同履行过程中，如因乙方违约没有按期还本付息的，甲方为实现借款债权而支出的合理费用(包括但不限于律师费、诉讼费

等)由乙方承担，丙方对此项费用亦承担连带责任。

六、本协议一式三份，三方各执一份，均具有同等法律效力。

附件一：乙方的身份证复印件

附件二：丙方的身份证复印件

附件三：借款收据

甲方：乙方：丙方：

年月日

我局现有在职职工24名，承担着全市天保工程、退耕还林工程、义务植树、造林绿化、野生动植物保护、林政执法、林木防火、林木病虫害防治、植物检疫及其它林业项目建设等工作，由于工作开展量大，外勤时间多等原因，特别是迎接国家、省、市部门的工作指导和检查，因此，年度工作经费相应增加。按照市财政给我局年度预算工作经费6.9万元，以及根据我局开展林业工作的实际情况，每年产生的工作经费最保守需要14万元左右，由于我局没有预算外收入，经费缺口较大，对此情况，为便于今后开展工作的需要，请市政府考虑增加我局年度工作经费。

以上请示妥否，请批示。

XX市政府:

根据瓦编发〔20xx〕号文件精神，经人事局批准，事业编制从20xx年8月调入我单位工作，现申请该同志的工资、福利及公用经费如下:

一、工资、福利费用

1、20xx年:工资总额为x元，其中:

基本工资:(职务工资+薪级工资+津贴补贴)元/月×个月=x×个月=x元;

绩效工资:600元/月×月=xx元;

房补:(基本工资+绩效工资)×13%=L×13%=x元;

公积金计提基数:职务工资+薪级工资+津贴补贴+绩效工资+房补=xx元

单位承担公积金:公积金计提基数×12%×个月=xx元;

单位承担养老保险:公积金计提基数×23%×个月=xx元;

单位承担医疗保险:公积金计提基数×6%×个月=xx元;

单位承担失业保险:公积金计提基数×2%×个月=xx元;

单位承担工伤保险:公积金计提基数×0.5%×个月=xx元;

单位承担生育保险:公积金计提基数×0.3%×个月=xx元;

取暖费:xx元。

工资福利经费合计xx元。

二、公用香港六合彩经费

按照全年指标分配，20xx年:xx元/人/月×个月=xx元。

即公用经费共xx元。

上述经费总额为x元。

当否，请批复。

大连X单位

20xx年X月X日

(建设单位全称)：

我公司与贵公司(委托人)于x年1月1日签订的《建设工程监理合同》;合同号。监理期限：自 年 月 日始，至 年 月 日止。受委托人的委托及支持 ，我公司依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在建设工程施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。目前建设工程的质量、安全、进度、造价控制均取得较好的工作成效。

1、根据x年2月8日。*市规划局《关于要求调整建设工程的沿街外立面的通知》(详见市规划()规字5号及贵公司的指令。由我方负责组织并按时完成《建设工程沿街外立面二次设计任务书》、《设计招投标文件》编制;设计投标方案的评审及遴选;以及外立面二次规划与设计的报批、沟通与技术协调的所有工作。根据《建设工程监理合同》约定，上述工作不属于“2.1 款监理的范围和内容”。应属于本合同约定的正常工作以外监理人的附加工作。故要求增加附加工作服务费计人民币**万元(附计算稿)

2、目前建设工程沿街外立面二次设计图纸与该部分的工程预算编制已全部完成。贵公司已确认工程预算增加投资*万元。根据《建设工程监理合同》“6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)” 要求增加沿街外立面调整工作酬金计人民币**万元(附计算稿)。

以上所增加附加工作服务费、调整工作酬金两项总计人民币**万元。请核准后给予批复。

顺颂

商祺

监理公司

x年七月三日