指甲彩绘机销售代理合同书
合同号:
日 期: 年 月 日
甲方:深圳市一隆邦*讯发展有限公司 (简称甲方)
乙方:
(简称乙方)
第一条 代理委托
1.1甲方同意将 省
市(区、县)地区(简称地区)指甲彩绘机(简称产品)的地区代理权授予乙方,乙方享有优先在该地区销售本产品的权利。
1.2乙方于合同签订当日向甲方支付保证金人民币
元(¥:
)。合同期满后,如乙方未违约,则保证金退还。
1.3 乙方于合同签订当日向甲方支付货款人民币 元(¥: ),甲方应按定货单所约定的发货日期将乙方定购的产品发出。
1.4 乙方支付全部保证金后,甲方负责对乙方进行技术培训,直到乙方能独立完成售后服务。第二条 乙方职责
2.1乙方应在代理地区拓展用户,应向甲方报送接收到的订单。乙方无权以甲方名义签订任何合约。
2.2乙方应积极收集代理地区内的有关信息,尽力促进产品的销售。
2.3乙方应精通所推销产品的技术性能,应对自己所销售的产品承担咨询、使用、维修等售后服务。
第三条 乙方业务范围
3.1乙方可在所代理地区采取合作、租赁、销售等多种形式推销产品。
3.2乙方也可采用独立或合作形式直接利用产品开展经营活动。
第四条 广告和展览会
4.1乙方为促进产品在所代理地区的销售,建议配合甲方的全国性广告,刊登一切必要的地方性广告并支付广告费用,乙方所刊登的地方广告刊样应及时送甲方备案。
4.2甲方参加与产品有关的展销会、研讨会、论坛时,将告之乙方,并鼓励乙方参加;乙
方欲参加展销会需经双方事先商议,经甲方同意后方可参加。
第五条 乙方权益保护
5.1乙方享有所代理地区的代理权,其他地区代理商均不得向该地区销售本产品(特定或指定系统内部销售除外)。
5.2用户在外地产品销售点购买个别产品带回代理所在地区使用是难以避免的,应视为正常市场行为。乙方如发现其他商家或个人在所代理地区故意销售本产品,则有权阻止并向甲方投诉。甲方接到乙方投诉后应在7个工作日内给予答复,并及时将处理结果告知乙方。
5.3乙方一旦在所在代理地区发现仿冒产品,应及时向当地相关管理部门投诉,同时通告甲方,并协助甲方进行调查。
第六条 维修服务
6.1甲方对本产品实行1年保修(人为损坏除外)。乙方跨地区销售的产品,甲方不予保修。
6.2 在保修期内,甲方负责免费提供零部件,保修服务由乙方在当地进行,维修结果应及时通知甲方。甲方收到乙方返修的零部件后,应及时将维修好的零部件给乙方发出。
6.3 乙方如果不能及时回应用户的维修请求,或维修不及时,或隐匿自己无法维修的信息,甲方将对其通报批评、警告、直至取消代理权。
第七条 货款结算
7.1按照乙方取得的地区代理权限该产品的供货价为人民币________ 元/台。该价格不含税金及运费。如乙方需要开具发票,则税金由乙方承担。税金为6%。
更多相似范文
篇1:房地产销售代理合同范本
甲方:_________________
乙方:__________________
甲方基于对____________房地产市场状况和对“______楼盘”的营销策略调整的需要,决定根据《“______楼盘”项目之策划销售代理合同》第九条合同的终止与变更,经过友好协商,双方协商同意以下具体终止条款:
一、协议终止时间从______年______月______日起双方予以终止签署期限为______年______月______日至“_________楼盘”项目结束止的策划销售代理,乙方不再履行代理事宜,且因合同所产生的一切责任和后果互不追究。
二、解除内容
1、终止“_________楼盘”项目之策划销售代理合同约定所有条款及内容;
2、“_________楼盘”项目之策划销售代理合同其一切相应的附件同时终止。
三、甲方责任和义务因自______年______月______日签署代理合同起至______年______月______日,期间乙方已经实际开始前期与销售有关的各项准备工作,且所有前期费用皆由乙方垫付;甲方需根据原合同约定支付乙方前期垫付所有综合费用__________________元支付给乙方;
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
篇2:俄罗斯市场销售承包协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方经过友好协商,在互利共赢的基础上,就俄罗斯市场销售承包事宜达成以下协议:
一、甲方授权乙方负责甲方产品在俄罗斯市场的销售。
二、乙方承诺年度销售额不低于_150_万美元,按月分解如下:
三、乙方人员工资及市场费用由乙方自行负责,甲方按照乙方销售完成情况给予乙方返利,具体返利标准如下:
四、乙方返利的结算方法及时间:
4.1甲方根据乙方每月的销售回款,在次月15日前,先给予乙方销售额4%的返利
4.2年度末,甲方根据乙方全年度销售完成量,将剩余返利在第二年度的第三个月前一次性返回给乙方
五、为了保证市场顺利开拓,甲方同意在协议签定后的前两个月,给予乙方每月__美元的借款,作为乙方的费用,借款在年度返利中扣除。如果甲乙双方合作未达到一年而终止协议的,则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况,向乙方索要回借款。(或:五、为了保证市场顺利开拓,甲方同意在本协议签定后的两个月内,给予乙方垫付部分费用,每月为__美元,垫付的依据是:乙方每月与新客户签定的销售协议,且每个新客户首次提货不低于__美元。垫付的费用在年度返利中扣除,若甲乙双方合作末达到一年而终止协议的,则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况,向乙方索要回借款。)
六、乙方每月3日前必须向甲方汇报上月工作总结及本月工作计划,工作计划包括月度回款计划、客户开发计划、促销计划、客户维护计划等。并根据市场需求和仓库库存情况,及时下达要货计划,因乙方原因造成断货或库存积压,甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚。
七、甲方负责产品的生产组织及由中国至俄罗斯甲方仓库的物流
八、协议的终止,因下列情况之一者,甲乙双方可选择终止协议:
8、1乙方连续两个月或累计四个月月度回款低于协议约定额的5%
8、2乙方在工作中做有损于甲方的事情,包括但不限于诋毁甲方产品在合同存续期间同时销售其它品牌的同类产品等
8、3因甲方原因持续断货,致使乙方无法销售
九、争议解决:
甲乙双方产生争议时,优先协商解决,协商不成时,向签约地人民法院据实诉讼解决
十、其它约定:
10.1 甲方向乙方下发的不违背被协议的通知,规定等,乙方必须严格遵守。
10.2 十一、协议有效期
本协议有效期为___年__月__日至___年__月__日
十二、本协议一式_份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力
十三、本协议未尽事宜,由双方协商达成补充协议,与本协议具有同等法律效力
甲方:中国浙江 乙方:
法人代表: 法人代表:
年 月日 年月日
篇3:建筑材料销售合同
一、定义
1、“供方”指 ;
2、“需方”指购买供方产品或服务的具有法律行为资格的自然人或法人;
3、“销售合同”指供方向需方出售产品或服务的合同,所有合同自动包含本条款的所有条件。
二、合同成立
1、销售合同自下列情形之一发生时(以最早发生者为准)即成立:
(1)需方以信件、传真等方式接受供方报价时;
(2)供方书面或口头接受需方订单,并将产品装运时。
2、需方代理出售供方的产品或提供的服务时,必须服从本条款。本条款构成代理销售合同不可分割的部分,需方同意受其约束。
三、定单、价格和付款
1、 所有规定期限的书面报价在报价单规定的期限有效。供方做出的口头报价或没有规定期限的书面报价单的有效期,仅截至作出报价的当日24时为止。
2、 产品或服务的最终价格、付款条件会在具体的销售合同内书明。
3、 除非供方已明确说明付款条件,否则产品或服务的全部货款应在产品或服务实际交付前付清。在全部款项付清前,供方有权暂停或取消交付产品或服务。对供方已交付的产品或服务,供方保留要求立即付款的权利。
四、交付
1、供方应在交付期内将产品交付给需方指定的处于交付地点的指定人士。
2、指定人士、交付地点和交付期均应在销售合同书中明确指定,并经供方同意。
五、产品的接受
产品送达交付地点并经指定人士签收,或在无指定人士的情况下,供方可同意需方凭企业公章或其它法定授权章收货,产品的交付已告结束,即视为已获需方接受。
六、责任
1、供方出具的销售印刷品、报价单、价格表、订单确认书、发票或其它文件和资料的打印、书写或其它的错漏可以更正,且供方对此类错误不承担任何责任。
2、一方违约后,另一方可以要求违约方给予赔偿。
七、管辖法律
本条款受中华人民共和国法律管辖并按其解释。与本条款有关的争议应尽可能由双方友好协商解决。如争议无法经协商解决,则任何一方均可向供方所在地拥有管辖权的人民法院提请诉讼。
八、一般规定
除非双方另有书面约定,销售合同的修改或变更必须以书面形式提出,并经双方签字或加盖法定授权章确认后方能生效。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等效力。
供方(签章):需方(签章):
住所: 住所:
电话: 电话:
签订时间: 签订时间:
签订地点: 签订地点:
篇4:发动机销售合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等、自愿、公平、互惠互利的原则下,经友好协商达成如下一致协议,甲方经营的江苏兴达海腾牌电线电缆及相关配套产品,乙方愿意按照本协议所规定的规定的条列和条款以现款方式购买甲方产品、在 区域进行使用。在履行本协议时,乙方不得作为或视为甲方代理人,雇员或者合资方,乙方以自己的行为独立承担民事责任。
一、 销售指标:
① 年度内(公历1月1日—公历12月31日)任务销售额 万元。
② 乙方定货时,必须以传真(附盖章)形式向甲方要约甲方认可后作为定货合同成立的条件。
③ 产品实行买断制,乙方以现款方式购买甲方产品,乙方实行自主使用、独立核实,自负盈亏。
销售价格
①甲方按照(产品价格表有效期内)的销售价格与乙方结算。
②若市场铜价发生变化:甲方有权适度调整价格且及时通知乙方,乙方应按调整后的价格执行:若甲、乙双方未能就调整后的价格就达一致,则甲方有权终止协议。
信用额度
甲方向乙方提供一定数额的信用额度,一般按乙方销售额,以1000~10000万作为周转。甲方有权按照乙方销售和信用情况决定修改式取消该信用额度。
货款结算
乙方于提货时结清全部货款式款到发货,特殊情况延期需经批准。30日未回笼的从愈期之日起按年利率10%计算利息。公历12月31日前必须结清当年所有款项。交货期及相关费用的承担。
① 甲方交货期按自收到正式订单时双方协议的期限执行。 ② 甲方生产地至扬州发货点的短途费用由甲方承担。
③ 发货点至货物到达地点费用由乙方承担,甲方代办运输手续。双方的权利和义务
① 甲方保证按乙方的定货合同要求提供合格产品,如产品质量问题造成乙方损失、甲方应承担责任。甲方协助乙方做好技术咨询和售后服务以及工程项目的投标工作。
② 若长期没有使用以及量很小的,甲方有权取缔货款全部结清。 协议有效期为一年此协议一式两份:双方签字后即生法律效力。
甲方
乙方:
篇5:销售代理协议范本
开发商:
咨询公司: 房地产咨询有限公司
甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经友好协商,就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。
一. 代理事项
开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在 项目,规划许可证号为 号,总占地面积总建筑面积约平方米(以下简称本项目)。
在代理合同有效期内,咨询公司为开发商在 (地区)委托的独家策划销售代理商。
二. 代理权限
咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动,必须以开发商名义进行,并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。
三. 代理责任
咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动,由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为,由咨询公司自行承担民事责任。
四. 代理期限
自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。
五.代理计划的实施
咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商,经开发商同意、批准后方可实施执行。
六.代理费用
1.咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取,具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。
2.自开发商取得具体单元的商品房预售许可证并经开发商书面批准对外销售之日起至该单元交楼为销售周期,若开发商未书面批准对外销售,则销售周期顺延。在开发商书面批准具体单位对外销售并正式开盘至该单元封顶,咨询公司销售的销售面积应达到该单元总面积的 %,如咨询公司达到以上销售率,代理费用按商品房销售总金额的1.2%提取。(否则,代理费率相应减少0.05%,即1.15% 。)如咨询公司在正式开盘至封顶时达到 %的销售率,代理费相应增加0.05%,即1.25%
3.咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下:本项目的住宅销售均价不能低于3650 元/m2,代理费用按商品房销售总金额的1.2%(按以上第2点具体销售率调整代理费比例)提取。开发商按照具体单元的销售,按以下约定给予咨询公司奖励:
商品房销售均价在3650元/ m2以上,在3650~3800元/ m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算,超出3800元/ m2的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。
4.在代理期限内,咨询公司代理销售商场、车位,其代理费用按销售总额的1.2%计算。
七.代理费用支付
1.开发商同意按下列方式支付销售代理费: 对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后,需向咨询公司支付销售金额1.2 %的销售代理费,咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第 点完成代理工作。开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用,咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。
2.甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额1.2%提取。关于咨询公司按本合同第七条规定,在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。
3.若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约,所交房款、订金及罚金归开发商所有,咨询公司不需退还相应的销售代理费;对同一单位的销售,咨询公司只收一次代理费。
八.开发商责任
1.开发商应向咨询公司提供以下文件和资料:
(1) 开发商营业执照复印件和开户银行帐号;
(2) 开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。
(3) 关于销售代理本项目所需的材料,包括立面图、平面图、地理位置图、室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售(测绘)面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。
(4) 咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。以上文件及资料,开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。
2.开发商应积极配合咨询公司的销售工作,负责提供销售中心和看楼专线车等设施及销售办公设备。
3.开发商应按本合同的约定,按时向咨询公司支付有关费用。
九.咨询公司责任
1.在合同有效期内,咨询公司应做好以下工作:
① 制订分期营销策划执行计划;
② 按照甲乙双方议定的条件,做好广告宣传、策划等;
③ 利用各种形式开展多渠道的销售活动;
④ 在开发商与客户签署正式《商品房买卖合同》之前,授权咨询公司签署房产临时买卖合同 (订购书)。
⑤ 咨询公司不得超越开发商授权向购房者做出任何承诺,否则由咨询公司承担一切后果。
2.咨询公司在销售过程中,应根据开发商提供的项目特性和状况向客户做如实介绍,尽力促销,不得夸大、隐瞒。
3.咨询公司应信守开发商所规定的销售价格,未经开发商授权,不得擅自给客户任何形式的折扣。咨询公司应按甲乙双方确定的付款方式向客户计价收款。如遇特殊情况(如客户一次性购买多个单元),甲乙双方应具体协商,做个案处理。
4.咨询公司在楼盘促销期间,应每天向开发商口头报告一次当日的销售情况,每周一次书面汇报客户反应及销售进度情况供开发商参考。
5.咨询公司在本合同执行过程中,应定期(每月一次)向开发商提供详细的工作总结及市场分析、市场预测报告。
十.违约责任
1.若开发商无故单方面解除合同,开发商除应付清咨询公司已销售额的代理费用外,还应支付住宅未销售额(住宅未销售额=住宅未销售面积* 元/m2)的代理费用的20%作为赔偿咨询公司的违约金。
2.若咨询公司无故单方面解除合同,应支付住宅未销售额(住宅未销售额=住宅未销售面积* 元/m2)的代理费用的20%作为赔偿开发商的违约金。
3.若开发商不按时支付咨询公司的销售代理费用,每逾期一日,咨询公司收取开发商应付款项的1‰滞纳金。
4.开发商不得与咨询公司接待的客户做私下交易,若发生此类情况,开发商应赔偿咨询公司应得的代理费用。
5.咨询公司在代理过程中,无代理权或超越代理权的行为,咨询公司应承担有关责任。咨询公司销售失控造成的损失,由咨询公司全部负责;若咨询公司串通炒房,开发商有权作出相应处罚及追究相关责任。
6.咨询公司在销售过程中,未经开发商同意收取订金或房款,不入开发商帐户的,除退还房款外,还应向开发商支付收取房款20%的违约金。
7.若咨询公司不顾开发商利益,擅自更改开发商提供的一切资料(包括但不限于楼盘售价、优惠条件)等违反本合同行为,开发商可即时终止本代理合同,造成开发商的经济损失,由咨询公司承担全部经济损失。
8.若咨询公司在设定的销售周期内达不到本合同第七条第2款规定的销售率时,开发商有权解除合同,不负违约责任,并没收咨询公司合同保证金;但咨询公司已销售额的代理费要付清。
十一.合同的终止、解除或变更
1.本合同到期即自行终止。合同终止后,双方应协商妥善处理终止合同后的有关事宜,结清与合同有关的经济及法律等事宜。
2.本合同未尽事宜,由双方协商解决。双方如需修改、补充或变更本合同内容,必须订立补充协议,补充协议与本合同具同等的法律效力。
十二.其他事项
1.本合同一式四份,开发商:二份;咨询公司:二份,以双方代表签字并盖章后生效。
2.履约过程中双方发生的争执,双方可通过协商、诉讼方式解决。
3.在本协议有效期内,策划或销售本项目而产生的一切知识产权属开发商所有。
4.甲、咨询公司均应保守在代理活动中知晓的对方的商业秘密,不得以任何方式向第三方透露,否则,应赔偿对方因此遭受的一切损失。
开发商: 咨询公司: 房地产咨询有限公司 签字盖章: 签字盖章:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 地址: 地址:
联系电话: 联系电话:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号
篇6:保健电子产品地区销售总代理合同
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守。
第一条 标的物
1.产品名称: 商标: 规格/型号: 原产地: 生产厂家:
2.交易数量:
3.单价: 总价款:
4.质量
(1)整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第 项:
a.按照国家强制标准或者指导标准: 执行
b.按照国际通用标准: 执行
c.按照行业标准: 执行
d.按照封存的样品标准: 执行
e.协商约定质量达到以下水平:
(2)以下部件的质量、性能标准或参数为
部件a: 质量标准或参数:
部件b: 质量标准或参数:
5.产品整体作业的性能应当达到以下水平:
以下部件作业应当达到以下水平:
部件a: 作业水平:
部件b: 作业水平:
6.产品的整体技术性能标准为:
以下部件采用以下技术:
部件a: 采用技术:
部件b: 采用技术:
7.产品功能
8.安全性能
对环境的影响:
对操作人的影响:
数据安全:
安全标识:
甲方为乙方提供详细技术资料,产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
9.包装方式
防潮要求:
防晒要求:
抗震要求:
防灰尘要求:
外包装标识要要求:
审美要求:
第二条 运输
运输办理方:
运输费用负担方:
运输方式:
始发地点:
到获地点:
承运人:
第三条 交付
双方按照以下第 种方式完成交付
(1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证,甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。
(2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。
(3)乙方自己提货,提货装车(船)完成则交付完成。
(4)除以上方式外的其他方式,约定为: 。
甲方当于 年 月 日前完成交付。
第四条 风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担,交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
第五条 所有权的转移
所有权的转移遵照以下第 项执行
(1)货物交付后所有权即转移至乙方
(2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权,具体执行办法另行协商
第六条 检验
自货物交付后的 日内完成检验,若对质量有异议乙方应当在 日内向甲方书面提出,并且妥善保管质量瑕疵货物,等待协商处理。
检验人:
检验技术手段:
检验方法:
检验合格的标准:
第七条 产品不合要求的补救措施
经检验,若产品质量合格率为 %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施:要求退货、要求修理、要求更换,费用由 方负担。
经检验,若产品质量合格率为 %以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权,乙方仅解除不合格部分的,合同其余部分有效。
第八条 货款支付
支付方式: (可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
支付条件: (可以约定付款的条件以防范风险)
支付时间或者期限:
支付地点:
第九条 担保
乙方于 年 月 日前支付定金 元。
第十条 售后服务
甲方负责对产品的安装、调试、技术培训,费用由 方负担,这些工作应于 年 月 日前完成。
产品正式投入使用后的 内(时间)维修由 方负责,费用由 方负担。工具、配件的供应由 方提供,费用由 负担。
产品的升级事项约定为:
第十一条 知识产权约定
第十二条 违约责任
甲方履行不能应当承担的责任:
甲方迟延交货应当承担的责任:
甲方履行瑕疵应当承担的责任:
其他违约责任:
乙方履行不能承担的责任:
乙方迟延受领应当承担的责任:
乙方瑕疵履行应当承担的责任:
乙方迟延交付货款应当承担的责任:
其他违约责任:
第十三条 免责条款
当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任:
情形a: 免除责任:
情形b: 免除责任:
当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任:
情形a: 免除责任:
情形b: 免除责任:
第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人,否则对方可以直接解除合同。
第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。
第十六条 保险
由 方于 前对标的物向 保险公司办理 保险,保险费由 方负担。
第十七条 本合同一式 份,当事人各方各执一份,各份均具有相同的法律效力。本合同自甲方双方签章之日起生效。
第十八条 单据
甲方应于 提交以下单据:
(1)提货单
(2)发票(VAT)
(2)使用说明书
(4)保修单/三包服务凭单
(5)其他单据
第十九条 保护商业秘密约定
第二十条 若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第 种方式解决。
1.向 仲裁委员会申请仲裁
2.向 人民法院起诉
第二十一条 本合同签订地点是:
甲方: 乙方:
住所: 住所:
开户行: 开户行:
开户行帐号: 开户行帐号:
签约时间:
篇7:最简单的大米销售合作协议
甲方:________________
乙方:________________
经甲乙双方友好协商,甲方同意乙方在________________省所辖区域内进行市场宣传,并在该区域内的固定店内进行销售,为此达成以下协议:________________
一、甲方的权利和义务
1、对乙方的合法身份进行识别,做出合作或停止合作的决定。
2、负责提供甲方的委托书、任职文件等文件,以便乙方在当地固定经营场所内销售公司产品。
3、有权监督和制止乙方在经营过程中的违法违纪或恶意竞争行为。
4、有权调配市场资金流向与分配方案,对市场销售进行全程资金管理与回拢。
5、乙方所在市场销售的所有产品均由甲方配送,乙方不得私自与外界进货进行销售,一经发现,由此产生的任何后果由乙方承担。若乙方在宣传销售过程中有合理的建议需要自已在当地采购的,需经甲方同意后方可采购。
6、财务收支由甲方指定人员负责管理,乙方所有销售活动由公司统一安排定点宣传,活动现场可以收取销售定金,但不得在现在销售产品,所有产品的销售一律在固定经营场所内进行。
二、乙方的权利和义务
1、乙方以合作的方式担任甲方指派片区销售负责人,并在协议签订后24小时内向甲方交纳合作保证金元。
2、乙方所在片区内产生的销售,应在当地完税。
3、在合作期间乙方有权使用甲方注册的“德仁堂健康屋”商标及有关图形的文字说明。
4、乙方每场宣传活动后必须向甲方上报经营及财务状况并及时回拢销售款项。
5、乙方的经营项目范围不得超过甲方的项目范围,否则产生的一切后果均由乙方自负;
6、乙方必须维护甲方的公司形象、名誉及经济利益,如乙方对甲方公司形象及名誉造成损失,乙方将承担因此而产生的全部责任及经济损失,并且要向甲方公开道歉;
7、乙方在本协议有效期内不得无故停止经营,如遇特殊情况需要停止经营必须提前三个月以书面的形式上报甲方;
9、乙方不得从事违法违纪活动,否则责任自负,并且甲方有权立即解除本协议并罢免乙方销售负责人职务;
~1/2~
10、乙方不得随意与同行业合作或恶意竞争,如有类似情况必须向甲方汇报,经甲方允许后方可操作;
11、乙方必须向甲方提供有效的证件复印件留存并且签字确认;
13、分公司办公场所的房产证明/租赁协议/负责人身份证明均由乙方提供;
三、财务制度及相关销售原则
1、乙方所在片区进行市场考查后,根据可行性报告,可根据市场前期开发费用计划向甲方申请必要的费用和货品(包括宣传品及相关资料);
2、乙方对市场需作出量化销售指标并具以实施,甲方具以其考核,并对其进行财务的有效管理;
3、乙方在每场宣传活动结束后,财务将销售业绩进行核算出净利润后按50%比例进行分配;
四、其他事项
1.本协议签订后,甲乙双方应共同遵守,如有一方违约,违约方将承担全部法律责任,并承担赔偿因此给对方造成的经济损失;
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
3.本协议未尽事宜经甲乙双方协商处理,如不能协商处理解决,可向甲方所在地仲裁;
4.本协议自双方签名、盖章后正式生效;
5.本协议附件:________________甲方证照复印件,乙方身份证明复印件。
甲方:________________乙方:________________
签字代表:________________签字代表:________________
身份证:________________身份证:________________
电话:________________电话:________________
日期:________________日期:________________
篇8:整体家居销售合同
甲方:________餐厅
乙方:
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产,满足______餐厅对肉、蛋、禽商品的需要,根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条?产品的名称、品种和数量
1、产品的名称和品种:_________。
2、产品的数量:_________。
(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)
第二条?产品的等级、质量和检疫办法
1、产品的等级和质量:_________。
(产品的等级和质量,国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定。)
2、产品的检疫办法:_________。
(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的,由双方当事人协商检疫办法。)
第三条?产品的价格、货款结算与奖售办法
1、产品的价格按下列第(_________)项执行:
(1)派购任务或派购基数内的产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。
(2)不属派购任务或派购基数的产品,收购价格由当事人协商议定。
2、货款结算办法按下列第(_________)项执行:
(1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算,钱货两清。
(2)对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的统一规定办理结算。
3、奖售办法:_________。
第四条?交货期限、地点和方式_________。
交货期限:双方共同认定约货、收货时间。
收货地点:送货到需方指定的营业场所,货物运输由供方负责,费用由供方承担。
付款方式和支付条款:约定价格为含税价格,货到经需方验收合格后对账,供方应于____号前提供上个月的货款正式税控机打印发票,上月的货款结算时间为下月的下旬。
第五条?甲方的违约责任
1、甲方未按合同收购或在合同期中退货的,应按未收或退货部分货款总值的_______%(5-25%的幅度),向乙方偿付违约金。
2、甲方如需提前收购,商得乙方同意变更合同的,甲方应给乙方提前收购货款总值的_______%的补偿,甲方因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外,还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费,并承担因此而造成的其它实际损失。
3、对通过银行结算而未按期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。
4、乙方按合同规定交货,甲方无正当理由拒收的,除按拒收部分货款总值的_______%(5-25%的幅度)向乙方偿付违约金外,还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
第六条?乙方的违约责任
1、乙方逾期交货或交货少于合同规定的,如需方仍然需要的,乙方应如数补交,并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的_________%(由甲乙方商定)的违约金;如甲方不需要的,乙方应按逾期或应交部分货款总值的_________%(1-20%的幅度)付违约金。
2、乙方交货时间比合同规定提前,经有关部门证明理由正当的,甲方可考虑同意接收,并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的,甲方有权拒收。
3、乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时,甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由,甲方仍然需要乙方交货的,乙方可以迟延交货,不按违约处理。
第七条?不可抗力
合同履行期内,如发生自然灾害或其他不可抗力,致使当事人一方不能履行、不能完全履行?或不能适当履行合同的,应向对方当事人通报理由,经有关主管部门证实后,不负违约责任,并允许变更或解除合同。
第八条?合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第?种方式解决:
1、提交
2、依法向人民法院起诉。
第九条?其他约定:
当事人一方要求变更或解除合同,应提前通知对方,并采用书面形式由当事人双方达成协?议。接到要求变更或解除合同通知的一方,应在7天之内作出答复(当事人另有约定,从约?定),逾期不答复的,视为默认违约金、赔偿金应在有关部门碥定责任后10天内(当事人有约定的,从约定)偿付,否则?按逾期付款处理。
本合同未尽事宜,由双方协商,作出补充规定。补充规定与木合同具有同等效力。
本合同正本一式两份,买卖双方各执一份;合同副本一式?份,交乡政府等有关单位各留存一份。
第十条?本合同自双方签字盖章之日起生效
甲方(盖章):
代表人(签字):
银行帐号:
_________年______月_______日
乙方(盖章):
代表人(签字):
银行帐号:
_________年______月_______日
篇9:销售居间合同
甲方(委托方/卖方):
乙方(居间方):
根据《中华人民共和国合同法》规定,甲、乙双方经过友好协商,一致同意按以下条款签订本委托销售居间合同:
1、委托事项及具体要求:
1.1乙方受甲方委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务,促成甲方与买方 (以下简称丙方)达成石料购销合同的成立,并履行居间人的义务,协助监督促使该石料购销合同的有效执行;
1.2甲方与丙方订立石料购销合同且达成交易,甲方应当向乙方支付居间费用;
1.3甲方无论有没有在当次洽谈中与乙方订立合同,但只要在签订居间合同后与丙方订立合同且达成交易的仍应向乙方支付居间费用;
1.4乙方在居间期限内促成的甲、丙双方达成的购销关系长久存在时,甲、乙双方的居间合同也随之长久生效,甲方与丙方在合同履行过程中,若有内容变更,均不得影响乙方经济利益。甲方需按照甲、丙双方的购销合同(主合同)执行情况向乙方继续无条件支付居间费用,直至甲、丙双方的购销关系终止;
1.5本合同中提及的石料购销合同是指甲方与丙方签订的石料买卖合同该合同的名称不限于“石料购销合同”字样;
2、 居间内容:
委托采购商品名称:花岗岩石料;
商品质量指标: ≥30mm;70mm≤规格花岗岩石料 。详见甲丙双方的购销合同。 商品数量: M³,以甲丙双方的购销合同为准;
商品价格: 以甲丙双方的购销合同为准;
交货时间: 以甲丙双方的购销合同为准;
交货地点: 以甲丙双方的购销合同为准;
3、 居间报酬的计算方法与支付时间和方式:
3.1 居间费用的计算及支付:甲方根据其与丙方在本居间期限内成立的石料购销合同税后实际应支付给乙方居间费用RMB 元/M³,总额为RMB 元,支付计算数量以甲丙双方签订的石料购销合同为准;
3.2甲方须在与丙方签订了甲丙双方的石料购销合同当日向乙方先行支付居间费用(税后)RMB 元/M³,支付计算数量以甲丙双方签订的石料购销合同为准。甲方收到丙方的第一次付款后,需在三个工作日内支付乙方百分之百居间费用。
3.3甲方在接到丙方的签约通知后,不论以何种原因拒绝与丙方签约,甲方仍应向乙方支付条款中的居间费用。
4.、保密义务:
甲乙双方都有为对方所提供的资讯信息履行保密义务。
5、合同解除的条件
5.1 当事人就解除合同达成一致;
5.2 因不可抗力致使不能实现合同目的。
6、争议协调与解决办法
如出现争议,双方应尽全力友好协商解决。若无法协商解决则可寻求相应的法律及相关的仲裁进行解决;由违约方承担一切经济责任,即(直接利益或间接利益)。
7、合同生效
本合同一式两份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同有效期为一年。如有未尽事宜,双方可另行友好协商。
甲方(委托方/卖方): 乙方(居间方):
公司法人签字: 公司法人签字:
签订日期: 签订日期:
签订地点: 签订地点:
篇10:授权销售合同
甲方(授权方):_____________统一社会信用代码:_____________
乙方(经销方):_____________统一社会信用代码:______________
甲、乙双方就甲方产品的区域独家代理经销事宜,依照有关法律及法规,本着真诚合作、平等互利的原则,经友好协商,达成以下合同:
第一条
产品品名、品规及价格,以附件一的约定为准。
第二条
2.1销售地区:甲方授权乙方为甲方产品在授权市场(见附件二)的经销商,乙方必须在合同约定的区域内销售甲方产品,不得以任何形式跨区销售。
2.2销售价格:为维护代理商间公平的市场竞争秩序,乙方在充分遵守甲方市场价格体系要求的基础上,有权决定终端销售价格,但是不得进行恶意价格竞争,也不得高于甲方“建议零售价”的130%。
2.3严禁乙方通过互联网电子商务平台向本协议授权市场外的领域销售甲方产品,但允许乙方向本协议授权市场提供互联网购买途径及互联网社群宣传。
2.4调整
2.4.1乙方需按季度进货。销售额将在20年第二季度进行考核,如截至年第二季度的最后一天(20年月日),区域销售额达不到总销售回款额的%,则合作区域需经双方协商一致后重新调整确认。
2.4.2乙方不得同时在本合同的授权市场中推广该授权市场授权产品的同行业竞品(本协议所称同行业竞品为其他生产者生产的产品,并且该产品通用名与在该授权市场中销售的授权产品的通用名相同),如甲方发现乙方违反如上约定代理竞品,则会书面通知乙方进行整改,如乙方在15个工作日内未停止销售竞品,甲方有权立即单方终止本协议并且取消乙方代理权。
2.4.3 如果经乙方销售的产品在乙方获授权的医院发生任何质量、安全性事件,乙方应在得知该事件后的24小时内,以电话及书面形式通知甲方,如果乙方未在如上时间内及时向甲方反馈,甲方有权收回乙方对该医院的代理授权。
2.4.4 本合同履行期间,若发生代理区域/医院的任何变动,双方需另行签订补充协议,相关内容以补充协议为准。
第三条
3.1 本合同的合同期限为 _______ 年 ____ 月 _____ 日至 _______ 年 ____ 月 _____ 日。
3.2 协议期满,双方可通过协商决定是否继续履行合同。如果乙方在完成协议指定任务且无违约行为的前提下,则按照本合同相关约定自动续约下一年度区域代理权的权利;如果乙方未完成协议指定任务但无违约行为的前提下,如继续履行,需重新协商代理协议的内容以延长合同期限。如上两类情形均需甲乙双方重新订立合同。
第四条
4.1 双方约定,自本协议签署之日起,乙方承诺,自 _______ 年 ____ 月 _____ 日至 _______ 年 ____ 月 _____ 日期间,完成总销售回款额人民币(大写) __________元(¥ ________ )。销售回款额指乙方实际汇入甲方账户的实际采购总金额。
4.2 乙方的上述销售回款额任务指标按时间段分解如下(元):__________年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年度销售任务季度销售额任务 _________ 万元
第五条
5.1 乙方在和甲方签订本合同后_______日内向甲方缴纳保证金人民币(大写) __________ 元(¥ _______ ),首批提货人人民币(大写) ________ 元(¥_______ )(乙方根据需求按甲方允许代理的产品自由组合提货品类)。市场保证金在第二批提货时冲抵货款。如乙方逾期支付市场保证金,甲方有权终止本合同。
5.2 甲方在收到每一批货物的货款后_______ 个工作日内向乙方出具发票(甲方可以通过快递或者业务员将发票送至乙方公司或乙方指定地点),所有价格均为含税价。
5.3 乙方自行负责配送产品给终端消费者,所发生的配送费用由乙方全额承担。
第六条
6.1 甲方按协议要求将产品送至乙方指定交货地点、并经乙方履行进货查验无误后视为甲方完成初步交付。如果乙方变更某批货物的交货地点,需在支付货款后 _______个工作日内以书面的形式通知甲方。
6.2 乙方申请提货时须填写订单,并向甲方提起发货和开票申请,连同付款凭证传真给甲方。甲方收到乙方上述单据后经审核无误并确认货款到帐后发货,货物发出时间为收到货款后3个工作日内,“属于不可抗力的人为或自然因素(如铁路,公路事故等)”造成甲方不能保证供货期限的情况除外,但甲方需在不可抗力消除后及时以书面形式通知乙方并在不可抗力消除后的 个工作日内发货。发货费用由甲方承担,发货方式为陆运,如乙方要求以加急方式办理陆运或空运并由乙方自行承担运输费用,甲方应当按乙方要求办理。
6.3 乙方应在甲方交付货物后5个工作日内核实到货产品的类别、注册证(如有)、合格证、检测报告、数量、产品包装有无破损状况,如乙方首次验货后确认并签收的,则为甲方完成初步交付;如乙方发现不符合约定的,例如货物在到达乙方、经查验时发现存在包装污染、包装凹陷、包装破损等表面瑕疵的,乙方在发现时应对货物进行图片和视频拍摄留证,以书面形式通知甲方并拒收货物。由甲方查实后与乙方协商一致进行退货或者免费更换货物。
6.4 因到货产品的特殊性,以及整盒外部包装验收无法检视内部独立包装污染、包装凹陷、破损等表面瑕疵,在乙方销售过程中,如授权终端客户发现内部包装存在破损以至无法销售或销售货物被退回情况,乙方应在收到授权终端客户退货请求起
5个工作日内向甲方提出退、换货要求。由甲方查实后与乙方协商一致进行退货或者免费更换货物。
6.5 经食品检验部门检测确认属于产品本身存在不符合食品安全标准等质量问题的,乙方负责联系甲方退、换货,甲方承担产品不符合食品安全标准等质量问题的责任,如乙方因此受到行政处罚、发生赔付等损失的,最终应由甲方承担相应的赔偿责任,乙方有权向甲方全额追偿。
6.6 甲方不接受非产品包装瑕疵、质量问题产生的退货要求。如发生本合同约定之外的特殊情况,在不影响包装内的产品二次销售的情况下,退换货事宜由双方协商解决。
第七条
7.1 甲方供给乙方的产品均标注有批号、防伪标签以防止窜货,甲、乙双方均根据有效批号、防伪标签对市场实施规范管理。
7.2 乙方不得以任何形式向本协议约定区域(或医院)外的市场直接或间接供货,否则视为窜货行为。
7.3 窜货:未经甲方书面同意,乙方及其指定的销售公司以任何形式、通过任何渠道将代理产品向授权区域外的其他区域(包括:商业公司、批发市场、药店、医院等)销售的,无论销售数量多少,皆构成窜货违约行为。
7.4 甲方应在乙方窜货行为发生后3个工作日内向乙方出具窜货调查说明信(该说明需载明窜货事实、窜货产品、调查途径等),乙方在收到该窜货调查说明信后3个工作日内向甲方回信,如甲乙双方确认为乙方窜货的,乙方须支付甲方窜货罚金(违约金)。窜货罚金的计算公式:窜货罚金=窜货数量*零售单价,注:窜货数量
若不能查清明细的,按窜货批号的发货数量进行核算。
7.5 乙方应在发生窜货之日起5个工作日内支付该笔窜货罚金给甲方,否则甲方有权从乙方缴纳的市场保证金中扣除,不足部分由乙方补足。窜货情节特别严重的,甲方有权取消乙方区域代理权或解除本协议,甲方将扣除乙方全部保证金并有权要求乙方按照7.4条在保证金之外继续支付窜货罚金。包括以下情形:
7.5.1 一次性窜货3件以上;
7.5.2 二次及二次以上故意窜货的;
7.5.3 故意刮、涂箱号、识别码的;
7.5.4 故意与他人合谋实施窜货。
7.6 乙方发生窜货后,应积极配合甲方调查处理,做出善后补救措施,如第三方主张窜货损失的,由乙方另行赔偿因此给第三方造成的损失、减少窜货造成的不利影响。
第八条
8.1 甲方的权利和义务
8.1.1 甲方的义务
(1)甲方负责保证提供的产品质量符合国家、地方(如有)食品安全标准。并向乙方提供产品相关的检测报告、合格证明、注册证(如有)等产品质量合格的证明资料。
(2)甲方向乙方提供开展产品销售工作的首营资料及其它有效证明文件等。
(3)甲方有义务将即将上市的新产品情况通报乙方,乙方对新产品有优先选择的权利,以利双方长期友好合作。
(4)甲方有义务配合乙方向乙方获授权的医院提供教学培训服务等学术推广支持。
(5)学术推广:甲方于本合同履行期内向乙方授权终端提供教学培训等学术推广支持。甲方根据自身安排对乙方业务人员进行业务培训指导。
8.1.2 甲方的权利
(1)甲方对乙方的销售状况有知情权。甲方有权了解乙方的推广渠道和政策。乙方代理区域内出现的问题,应及时向甲方告知,甲方可提出处理建议,监督或协助乙方及时解决。
(2)甲方有权对产品的招商政策、推广策略等做必要的调整。
(3)甲方有权要求乙方定期提交医院销售的流向统计表,了解乙方的销售政策和销售数据,以便掌握乙方协议执行情况、医院开发与销售情况。
8.2 乙方的权利和义务
8.2.1 乙方的义务
(1)乙方有共同维护市场秩序的义务,积极作好代理区域内的产品推广、开发医院及销售上量工作。
(2)乙方应积极参加协议区域内的学术会议。
(3)在乙方代理区域涉及产品的质量抽检等重要事项,乙方需在甲方的指导下配合有关部门办理。
(4)乙方按照国家法律、法规对货物进行合理储存、养护、运输,确保产品质量。
8.2.2 乙方的权利
(1)乙方有权利要求甲方提供产品知识培训等非资金支持性质的售后服务。
(2)乙方在受到窜货侵害时,有权要求甲方及时处理,以维护自身的合法权益,同时乙方有权要求甲方协助向第三方索赔因其窜货所遭受的损失。
第九条
9.1甲方有权对乙方在协议履行中出现的违约行为追究其违约责任,包括收回产品货物、扣除市场保证金、窜货罚金、取消部分代理权直至终止代理协议等措施。
9.2乙方应对其销售市场进行有效管理,如因乙方原因出现违反法律、法规或违反本协议规定造成损失的,由乙方自行解决,并承担全部责任。
9.3乙方不得在推广过程中做出任何有损于甲方商誉或市场形象的行为,否则甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
第十条甲乙双方承诺对本协议全部条款以及合作过程中的全部信息包括销售数据、医院流向、客户情况等属于需保密的信息,均承担保密责任。任何一方违约泄密的,将就因此给对方带来的财产损失承担赔偿损失的法律责任。
第十一条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对合同各方均有约束力。
第十二条
1.本合同一式二份,合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
2.本合同经各方签署后生效。
签署时间:_______ 年 ____ 月 _____ 日
甲方(签字或盖章):____________
联系人:___________
联系方式:_________
地址:_______________
乙方(签字或盖章):___________
联系人:___________
联系方式:____________
地址:_____________
篇11:SUV汽车销售合同
销售方(以下简称“甲方”):_______________
地址:_______________ 邮编:_______________
电话:_______________ 传真:_______________
负责经办人:_______________ 手机:_______________
买受方(以下简称“乙方”):_______________ 身份证号码或公司注册号:_______________
地址:_______________ 邮编:_______________
电话:_______________
甲乙双方经过协商,就购买甲方汽车达成一致协议如下:
一、标的车辆简况:
汽车品牌:_______________
型号:_______________
车身颜色:_______________
坐椅颜色/材质:_______________
发动机号:_______________
车架号:_______________
产地:_______________
制造商:_______________
自排挡 或手排挡:_______________
新车 或二手车:_______________
出厂日期:_______________
甲方所交付的车辆如果是新车,甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车,且应为零公里车(因办理手续、提车而进行的必要移动除外);甲方所交付的车辆如果是二手车,甲方保证:车辆没有被抵押、没有被司法机关查封,里程表上的记录是真实、可信的,没有对其进行任何里程回拨。
二、价款:
乙方须向甲方支付的总价款为人民币 _________,该金额由以下几部分构成:
1、车价; ________元
2、购置税; ________元
3、保险费: ________元
4、牌照费: ________元
5、本合同第五条第 款的代办费 ________元。
乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。
三、交车方式:
交车地点:________ 交车时间:________
付款方式:________ 付款时间:________
四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的免费服务:________________
五、经乙方的书面委托,甲方可向乙方提供以下服务,乙方打勾选定如下服务项目,同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。
甲方完成上述代办事宜后,应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方,乙方按票证据实支付。
因办理上述手续而产生的代办费由双方约定,甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行,否则后果自负,如因此给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险; 代办费:
2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车贷款; 代办费:
3、代理乙方参与汽车牌照的投标; 代办费:
4、代理乙方为所购汽车上牌; 代办费:
5、乙方要求的其他服务。 代办费:
六、质量和维修:
1、甲方向乙方出售的汽车,其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的企业标准高于国家标准或行业标准的,则必须达到企业标准。甲方出售的车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。
乙方对车辆的特殊质量要求如下:
2、甲方向乙方出售的汽车,必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。
3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况,并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况,不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。
4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件:
(1)汽车销售发票;(2)车辆合格证、海关进口证明和商品检验单(进口车);(3)保修卡或保修手册;(4)中文说明书;(5)随车工具及附件清单;(6)车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话(二手车)。
5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。
7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题,由乙方自行负责。
8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份(见附件),由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。
9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性,而无安全隐患,《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明,并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内,所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。
10、汽车在购买后,由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决,但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站,并保证车辆能及时获得修理,汽车零部件充足,收费合理。
七、违约责任:
1、任何一方违反本合同,包括但不限于甲方不按本合同的约定交付车辆,或交付车辆质量不符合本合同条件的,或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的;乙方不按本合同规定支付车款;不配合对方办理车辆贷款、保险、上牌的;任何一方违反保证、承诺条款或不履行协作配合义务,致使对方不能实现合同目的的,均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理(七日内修理完成)、支付违约金(以每迟延一日,以车辆总价款的5‰计算)、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利,上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。
2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题(包括外观),甲方未向乙方明示的,乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错,甲方是不知情的,则甲方可以免责。
甲方: 乙方: 签订日期:
篇12:音响销售合同范本
(甲方):_________________
(乙方):_________________
双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款以资共同恪守履行。
根据甲乙,甲、乙双方经协商,达成如下条款:
第一条 设备品牌、规格型号、数量、价格及其它
金额单位:_______________________元 数量单位:_________________台
备注
合同总价(人民币小写):_________________
合同总价(人民币大写):_________________
注:以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
第二条 质量保证
乙方所供的设备与报价单上设备相一致,设备安装调试完毕后,能在设备功能范围内保障甲方的系统安全,并稳定运行。
第三条 交货时间
1、 乙方在合同生效后10个工作日内,设备回来后与甲方查验设备,安装调试和设备的集成,安装点歌软件(软件版权由甲方负责)。
2、 在甲方线路无问题以及原有设备与新装设备兼容的情况下,乙方调试安装在3个工作日内完毕。
3、 由于甲方线路有问题造成的后果延误进度甲方自行承担。
第四条 售后服务
1、售后服务按国家有关规定执行,乙方提供上门现场服务。所购设备从交工之日起,质保期为__________个月,乙方承诺提供24小时的电话技术支持和现场技术服务。
2、现场服务响应时间:乙方在质保期内接到甲方的电话后,24时内到达现场。
第七条 货款的支付
经甲、乙双方协商后,合同签订后,乙方须在三个工作日内向甲方付总设备款__________%____________元,设备回来后,甲方查验后付设备款__________%____________元,设备安装调试正常运行后付设备款______元。
第八条 其他约定
第九条 违约责任
1、乙方逾期履行合同的,自逾期之日起,向甲方每日偿付合同总价__________%的违约金;乙方逾期10日不能交付的,应向甲方支付合同总价2%的违约金,同时甲方有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款,影响施工进度一切损失由甲方承担。
第十一条 合同的生效
1、本合同经甲、乙双方法定代表人签字后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,需经甲、乙双方和鉴证方共同协商,订立补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同一式三份,甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(公章):____________乙方(公章):____________
法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):____________
____________年__________月____________日
篇13:音响销售合同范本
采购单位(甲方):
供应商(乙方):
数量单位:台
设备名称
品牌
规格型号
数量
单位
单价(元)
总价(元)
备注
合同总价(人民币小写):
合同总价(人民币大写):
注:以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
第二条质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准,经国家“三C”认证或国家有关部门检验的合格产品,未曾开箱使用,与合同规定的型号与配置相一致,能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后,能在设备功能范围内保障甲方的系统安全,并稳定运行,所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第三条交货时间、地点
1、乙方在合同生效后个工作日内,按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点(xx市内)拆箱,负责安装调试和设备的集成,按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责),正常运行后交甲方验收。
2、所供设备交付使用时,乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。
第四条验收
1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后,由甲方当场验收,双方共同签署《xx市政府采购货物验收回复单》和《xx市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。
2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。
第五条售后服务
1、售后服务按国家有关规定执行,乙方提供上门现场服务。所购设备从验收合格之日起,质保期为个月,乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。
2、现场服务响应时间:乙方在质保期内接到甲方的电话后,xx市区30分钟内响应,2个小时内到达现场,4小时内修复故障,4小时内不能修复的,承诺采取提供备品、备件或备机等措施,以保证甲方的正常工作,待维修配件到后再换回。
第六条履约保证金
乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币元),
合同履行完毕后,由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章),并持《xx市政府采购货物验收回复单》、《xx市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。
第七条货款的支付
经甲方验收合格交货后,乙方须在三个工作日内将《xx市政府采购货物验收回复单》、《xx市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后,凭原始凭据(发票)、《xx市政府采购货物验收回复单》在个工作日内,向甲方办理结算货款手续。
第八条其他约定
第九条违约责任
1、乙方逾期履行合同的,自逾期之日起,向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的,应向甲方支付合同总价2%的违约金,并且不再退还履约保证金,同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的,自逾期之日起,向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的,应向乙方偿付合同总价2%的违约金。
第十条争议的解决
本合同如发生纠纷,供需双方应及时协商解决,如协商不成,按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
第十一条合同的生效
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后,由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证,并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,需经甲、乙双方和鉴证方共同协商,订立补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
3、采购文件(编号:)、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分,具有同等效力。
4、本合同一式三份,甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
或受委托人(签字):或受委托人(签字):
地址:地址:
邮编:邮编:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
鉴证方(盖章):
法定代表人:
或受委托人(签字):
地址:)
联系人:
邮编:
联系电话:
传真:
签约时间:
篇14:销售代理合约合同
房地产开发商: (以下简称为甲方)
电话: 传真:
联系地址:
房地产营销商: (以下简称为乙方)
电话: 传真:
通讯地址:
甲、乙双方在自愿、平等、互惠互利的基础上,就甲方委托乙方代理销售甲方开发经营或拥有的 (以下简称为本项目)事宜,经友好协商,达成如下条款,以资共同遵守。
第一条 代理项目概况
1.1甲方系 项目的开发商。本项目名称最终以政府相关部门核准的名称为准,项目名称的改变不影响合同效力。
1.2甲方通过土地有偿转让,合法取得本项目的土地使用权证和规划许可证,并依法开发和销售,已(或即将)取得预/出售许可证,并经(或即将取得)政府有关部门批准上市销售。(详见附件五:土地使用权证复印件、规划许可证复印件、预售许可证/大产证的复印件将于合同执行期间陆续补充。)
1.3本项目位臵: 。
1.4 乙方代销房屋建筑面积: 平方米.(实际以预售许可证中的建筑面积为准)。
1.5代销物业性质: 。
第二条 代理方式、代理期限
2.1代理方式:
全程营销代理:
甲方委托乙方进行本项目全程独家代理销售,并以甲方的名义对外销售,甲方不再自行销售或另行委托第三方代理销售。否则,该部分销售房屋均视乙方销售业绩,甲方仍须向乙方支付本合同约定的佣金。
2.2双方约定本项目代理期限自本合同签订之日起至本项目可售房源销售至95%止。
2.3 本合同代理期限内,除非本合同约定可以终止或解除条件出现,否则双方不得单方面终止或解除本合同。
第三条 开盘约定
3.1开盘条件:可售房源已取得本项目预售/销售许可证并完成相应的网上申请手续、商品房预售合同/商品房出售合同/商品房买卖合同(以下简称销售合同)文本经甲方确定、甲方已落实按揭银行、销售价格和优惠原则已确定,可售房源在媒体广告正式公布对外销售之日,同时具备以上条件之日为开盘日期。本项目开盘日期由甲乙双方共同确定。
第四条 成功销售界定和佣金结算
4.1销售基价:是指本项目代理之物业销售的平均销售底价。本项目销售基价于认筹前经甲乙双方书面确认,本案销售基价均为毛坯房价格。
4.2乙方负责制定销售底价表、销售价目表及优惠原则,实行一房一价制,销售底价表应于每批房源正式认筹前30日内由甲乙双方书面确认后执行,并应作为本合同附件。每期销售价目表及优惠原则由乙方拟订,经甲方总协调人签字确认后由乙方负责执行,并由乙方负责销控。
4.3佣金结算方式:
4.3.1乙方佣金由基本代理费任务跳点方式组成,佣金按月按套结算。
4.3.2基本代理费按照已销房屋总销售额的2%计提取销售佣金。整体代理费为跳点形式即:在每批货量入市销售前由甲乙双方协商确定销售指标,如我方完成该指标甲方应按已销房屋总销售额的 0.3 % 给予额外奖励。并将该任务量完成前期按基本代理费已销房屋总销的2%计提部分补足至2.3%。我方没有完成该指标的情况下按照已销房屋总销售额的2% 计提销售佣金。
4.3.3佣金结算时间:每个月的第5日前由乙方向甲方送交上个月已销售成交的房屋清单明细表和请佣表,甲方应于乙方送交请佣表后5日内审核并向乙方支付上个月佣金。
4.3.4项目前期进场因为没有蓄客所以甲方承诺前3月每月于月的第5日预支销售费用2万元整(¥20xx0)
4.4销售成功界定:
4.4.1房屋的销售以套为出售单位。购房者支付了首付款并签署相关认筹协议后,该套房屋视为成功销售。
4.4.2直接由甲方介绍成交签订合同之客户,计入乙方业绩并视为乙方销售成交。此类客户或甲方书面同意享受价格优惠的客户,若优惠幅度大于案场销售折扣的,则甲方应根据案场当期有效的最低销售折扣价补足,乙方按照此补足价来结算佣金。
第五条 各方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方保证项目在售期间内补齐所有项目所需合法的相关文件资料。
5.1.2甲方应及时向乙方提供代理销售所需的相关文件和资料。
5.1.3甲方负责审核并签署合同文本及补充条款,乙方负责签订商品房合同。但甲方应在客户签署合同签订之日起3个工作日内应完成合同的甲方盖章签字,逾期视为合同已签订。
5.1.4甲方负责售房款的收取和客户合同登记、银行贷款和房屋产证的办理。现场财务由甲方负责派驻,房屋收取凭证由甲方提供。
5.1.5甲方应在本项目正式开盘前30天将售楼中心及其销售所需资料准备完毕并交付给乙方。如因甲方原因致使上述事项无法交付使用,则乙方销售代理期限和销售目标的实现相应顺延。
5.1.6甲方总协调人为 ,邮箱地址: 。该总协调人对于乙方需确认的各项内容签字后即视为甲方确认,在本协议内任何有关项目的变动,该总协调人有责任以书面形式及时通知乙方。该总协调人如有变动,甲方须提前十天通知乙方。总协调人可将部分工作以正式授权形式授予甲方公司指定人员,该指定人员在授权范围内具有和总协调人同等权利,甲方有义务将授权书面通知乙方。
5.1.7销售推广费用应包括本项目销售中投入的媒体广告、楼书、售楼处装饰及家具、整体和单体建筑模型、效果图、灯箱广告、看板、房型家配图、引导旗、横幅、小区围墙广告、工地环境美化和造景等及相应的广告宣传活动,以及售楼处的水、电、通讯、办公设备用具等日常营销费用。本项目销售推广费用约为总销金额的 2%,由甲方承担。如没有按照双方确认的推广计划投放,则乙方的销售代理期限和销售目标相应顺延。
5.1.8甲方有销售房屋价格、数量及对外销讲资料审核确认权,但甲方不得干涉乙方的正常销售秩序。甲方在收到乙方递交推广计划、营销方案或专业意见时,若五日内甲方未有反馈意见,则视甲方审核通过。
5.1.9甲方应确保工程进度、房屋交付日期和产证办理日期。如工程进度或物业逾期交付,则乙方的销售代理期限和销售目标相应顺延。
5.2 乙方责任
5.2.1乙方应根据本项目的开发进度和销售目标,组织市场调研、产品策划、销售执行等工作,并及时向甲方提交相关报告方案。
5.2.2常驻案场之专业销售团队由乙方派驻,负责接待客户进行本项目的销售工作。具体乙方销售人员的劳务费用、福利及办公费由乙方自行负责。
5.2.3非经甲方同意,乙方不得与购房者签订与合同样本不一致的条款,由此产生纠纷的,由乙方承担责任。
5.2.4 乙方对外销售使用的销讲材料内容须事先征得甲方书面同意,确认后方可执行,未经甲方同意而产生的后果由乙方承担。
5.2.5客户签订合同后,乙方即与甲方约定时间,并将相关贷款资料全部移
交甲方指定人员并办理签收手续。
5.2.6乙方定期向甲方提供销售周报、月报表和成交客户资料,定期向甲方书面汇报实际销售情况。
5.2.7乙方代理销售之物业一旦销售成交,乙方承诺继续积极做好本项目的催款、按揭等售后服务工作。
5.2.8乙方应按照销售价目表及优惠原则进行销售,并及时完成销售。
5.2.9乙方应为甲方保守项目成本、客户资料和营销方案等商业秘密。
5.2.10乙方的总协调人为 ,邮箱地址: 。该主要负责人如有变动,乙方应提前十天通知甲方。
第六条 商业秘密及不可抗力
6.1本合同双方承诺在履行合同过程中应相互尊重,不得向任何外方泄露所知晓的对方商业秘密。
6.2如因地震、战争、瘟疫、洪水及其他特大自然灾害和政府政策等不可抗力的原因,甲方或乙方导致合同不能履行或部分不能履行,可免除责任,但应在事件发生后的十个工作日内书面通知对方,并提供相关证据。
第七条 违约责任
7.1。在销售过程中,因乙方虚假承诺或以欺骗手段进行销售引起之争议,由乙方及时负责处理,由乙方承担由此发生的一切相关费用。同时甲方有权终止该合同。
7.2涉及到房屋建设和销售的合法性,工程施工、工程进度、房屋质量、房屋产权、房屋交付、装修标准,交房期限,配套设施等方面引起的争议,由甲方负责处理,并承担由此发生的一切费用。
7.3甲方应按时向乙方支付合同约定的基本代理费。每逾期一天,甲方按到期应付款的日万分之五承担滞纳金;逾期支付超过三个月,则乙方有权撤场并单方面终止本合同,甲方除了向乙方支付佣金及逾期违约金外,还应当承担乙方的前期投入成本。
第八条 其它
8.1本合同有效期内,双方若同意终止或解除本合同,双方应通力协作妥善处理本合同终止后的事宜,应在合同终止或解除后一个月内结清与本合同有关费用等事宜。
8.2双方在合同履行的过程中,如有争议,应协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.3本合同期满或合同终止或合同解除前,若有房源已定购,甲方同意只要本合同届满或终止或解除后1个月内该些房源的销售合同签约并符合销售成交条件,则该些房源仍应视为乙方业绩,双方应按照本合同约定结算佣金
第九条 合同效力
9.1本合同未尽事宜,经双方同意可订立变更或补充协议,其条款与本合同具有同等的法律效力。
9.2本合同之所有附件与本合同具有同等法律效力。
附件一:甲方年检通过的营业执照复印件;
附件二:代理房源的销售底价、销售价目表及优惠原则
附件三:工程进度表。
附件五:甲方与本合同执行期间,将本案所需土地使用证件、规划许可证、施工许可证、预售/销售许可证的复印件补齐至合同附件内;
9.3本合同一式四份,甲、乙方各执二份,具有同等的法律效力。
9.4本合同自双方签名盖章之日起生效。
第十条 通知
本合同的任何一方发出的通知和文件,应面呈、快递或邮寄方式至另一方的本合同约定的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如邮寄方式,在投邮后(以寄出的邮戳为准)第5日将被视为已送达另一方;如直接送达的方式送达,则于另一方签收时视为已送达。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
授权代表(签字): 授权代表(签字):
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
篇15:简易或简单销售合同
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
一、根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商,特签订本合同。双方共同信守并严格履行合同中的各项条款。
二、运输方式及到达站港和费用负担:由甲方负担国内外运费、保险费、海关关税费用。
三、结算方式及期限:
四、交货日期:
五、交货地点:
六、包装标准、包装物的供应与回收:标准包装(STANDARD PACKING)。
七、甲方交货时必须保证原包装完好无损,如遇产品数量短少或发错货等问题,由甲方负责对外办理索赔及退换货事宜。
八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》办理。
九、本合同自甲方收到乙方预付款之日起生效,原件及传真件同样有效,本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及《工矿产品购销合同条例》中的有关规定执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:软件产品销售代理合同
甲方:
地址:
电话:
传真: 乙方:
地址:
电话:
传真:
甲、乙双方经平等协商,以自愿、平等互利为原则,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《民法典》的规定,就乙方代理销售甲方之“蓝色梦幻”系列软件产品,双方达成如下协议,并由双方共同恪守。
一、定义
除非本合同的条款或者内容中另有规定,下列名词应具有如下意思:
1 、软件产品:指业已进行商品化工作的、公开发表过的、且甲方作为权利人或权利受让人能够进行授权销售并能够提供技术支持和服务的软件,包括该软件的可执行程序和有关文档等;
2 、代理销售:指根据《计算机软件保护条例》第四百七十六条规定的,软件著作权人或者权利受让者许可行使展示、销售软件产品的权利,代理销售包括代销或经销;
3 、代销:是指甲方授权乙方销售其产品,产品销售完以后或按照双方约定的期限与乙方结算,乙方可随时将未售完的货物退回甲方的合作方式;
4 、经销:是指甲乙双方按照下列条件结算的合作方式
(1)货到付款;
(2)按月结算,即每月底结算当月或在其它约定日期结算约定日期前一个月内的进货;
(3)按批结算,即每批进货时结算上批进货。
(注:上述结算方式由双方协商在补充协议或附件中选择一种。)
5 、双方:指甲方和乙方的合称;
6 、补充协议:指主合同的补救条款,与主合同具有同样的效力。
二、甲、乙双方的权利义务
1 、甲方是“蓝色梦幻”系列软件产品的供应商,乙方是代理销售商。
2 、销售范围:甲方指定乙方在省市区内销售甲方软件产品,但甲方保留在此区发展新客户的权利。
3 、 乙方作为甲方的代理销售商,应尽代理销售商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求,尽最大努力将甲方软件产品售进所有的大、中、小型零售客户及二级批发客户,如有新的零售店及批发店诞生,也应及时接洽和供货,并确保不出现缺货现象。甲方也应保证供应足够的货源。
4 、软件产品的品种、数量由订单、收货单确定,最终以收货单为准。
5 、运输及运费计算:使用铁路运输的,甲方将以软件产品到岸价的形式向乙方供,即甲方负责将软件产品发运到乙方所属地区火车站的运费,而乙方将负责货物在当地火车站到乙方仓库的一切装卸杂费;使用其他运输方式的另行约定。
6 、货物残损、退换:乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷,导致影响销售,应立即于送货单上注明,并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方,以便甲方向保险公司索赔,如乙方没有注明或不履行提供单证义务的,甲方视乙方为全部签收正确。
如发生软件产品质量问题不能销售时,经甲方质检部门检验并出具证明,凭有关证明由甲方为乙方换货,换货一般三个月统一进行一次,具体日期另行通知。对于由于乙方保管不慎或保管不符合规定而导致的质量问题,甲方不予换货。
7 、付款期限及欠款上限:
⑴自收货当天算起天内,乙方要将所欠货款付给甲方。
⑵乙方最多可以拖欠甲方货款为元,超过此限额的货款,不受以上条款约束,乙方取货时得立即付给甲方。
8 、乙方要接受甲方的工作指导,必须定期于每月的 日向甲方提供销售报告、客户资料。该日也是双方核实乙方销售额的基准日。
三、乙方的特别义务以及奖励
1 、保持甲方软件产品所有品种两星期销售的库存,甲方有权要求乙方进行库存增减调整。
2 、配合行动:当甲方在当地进行软件产品推广活动时,乙方有义务提供人力和借货服务。
3 、价格控制:乙方可享受甲方的代理销售商供货价,乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时,乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者。
( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知 )
4、对乙方的优惠:
乙方作为代理销售商,可以享受零售价折的折扣。乙方要货时一次性以现金、支票或汇票结清,在出货时即可以享受零售价折的折扣。
此外,乙方可以享受当月的奖励按照合同附件规定计算。
四、合同的变更及终止
1 、经友好协商,甲、乙双方可以变更合同。
2 、乙方如连续三个月不能达到甲方所定下的销售目标,甲方视乙方为自动终止本协议。
3 、本协议期满后,由双方协商是否续签本协议。
五、违约责任:
1 、对于乙方的以下行为,甲方可随时中止或终止本协议,如乙方违约 ( 例如存在以下前三项的任一行为 ) ,则追究乙方的违约责任:
⑴乙方超越销售范围销售甲方软件产品;
⑵乙方违反了结算规定,货款超过了规定的付款期限未支付;
⑶乙方每月的销售额连续两个月未能达到甲方要求的销售额;
⑷乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化,如由他人承包、可能破产,导致甲方的权利无法得到保障时。
2、本协议发生争议,双方以友好协商的方式解决,协商不成时,可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖,依法处理。
六、附则
1 、本协议有效期:自本协议签定后自年月日至年月日止。
2 、本协议一式两份,双方各执一份,签名盖章后即生效。
3 、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
4 、乙方收货人员确认书是本合同的附件。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
签约代表: 签约代表:
账户: 账户:
篇17:音响销售合同范本_合同范本
音响销售合同范本
采购单位(甲方):
供应商(乙方):
鉴证方:
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件,甲、乙双方经协商,达成如下条款:
第一条 设备品牌、规格型号、数量、价格及其它
金额单位:元 数量单位:台
设备名称
品牌
规格型号
数量
单位
单价(元)
总价(元)
备注
合同总价(人民币小写):
合同总价(人民币大写):
注:以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
第二条 质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准,经国家“三C”认证或国家有关部门检验的合格产品,未曾开箱使用,与合同规定的型号与配置相一致,能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后,能在设备功能范围内保障甲方的系统安全,并稳定运行,所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第三条 交货时间、地点
1、乙方在合同生效后 个工作日内,按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点(xx市内)拆箱,负责安装调试和设备的集成,按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责),正常运行后交甲方验收。
2、所供设备交付使用时,乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。
第四条 验收
1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后,由甲方当场验收,双方共同签署《xx市政府采购货物验收回复单》和《xx市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。
2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。
第五条 售后服务
1、售后服务按国家有关规定执行,乙方提供上门现场服务。所购设备从验收合格之日起,质保期为 个月,乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。
2、现场服务响应时间:乙方在质保期内接到甲方的电话后,xx市区30分钟内响应,2个小时内到达现场,4小时内修复故障,4小时内不能修复的,承诺采取提供备品、备件或备机等措施,以保证甲方的正常工作,待维修配件到后再换回。
第六条 履约保证金
乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币 元),
合同履行完毕后,由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章),并持《xx市政府采购货物验收回复单》、《xx市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。
第七条 货款的支付
经甲方验收合格交货后,乙方须在三个工作日内将《xx市政府采购货物验收回复单》、《xx市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后,凭原始凭据(发票)、《xx市政府采购货物验收回复单》在 个工作日内,向甲方办理结算货款手续。
第八条 其他约定
第九条 违约责任
1、乙方逾期履行合同的,自逾期之日起,向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的,应向甲方支付合同总价2%的违约金,并且不再退还履约保证金,同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的,自逾期之日起,向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的,应向乙方偿付合同总价2%的违约金。
第十条 争议的解决
本合同如发生纠纷,供需双方应及时协商解决,如协商不成,按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
第十一条 合同的生效
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后,由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证,并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,需经甲、乙双方和鉴证方共同协商,订立补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
3、采购文件(编号: )、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分,具有同等效力。
4、本合同一式三份,甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
或受委托人(签字): 或受委 托人(签字):
地址: 地址:
邮编: 邮编:
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
鉴证方(盖章):
法定代表人:
或受委托人(签字):
地址: )
联系人:
邮编:
联系电话:
传真:
签约时间:
篇18:产品销售合同书
供方: 吉林省恒嘉建筑装饰工程有限公司 合同编号: 20xx-[SAW]-002
签订地点: 长春
需方: 长春吉大·小天鹅仪器有限公司 签订时间: 20xx年10月10日 销售产品:
单位:万元
第二条 质量标准: 按标准样品执行。
第三条 工 期: 合同签订后60天,如因需方原因,造成工期延误,供方不承担责任。如因供方原因,造成工期延误,供方支付违约金5‰ .
第四条 验收标准: 见附表2
第五条 运输费用: 由供方承担该产品运输费用。
第六条 交货方式: 供方安排运输,到货后由供方组织安装,安装结束后,由需方验收,并逐一签写验收单。
第七条 收货地址: 食安委指定地点
第八条 结算方式:合同签订后三日内付首付30%货款(199.95万元);待全部安装验收合格后,需方七个工作日内付款65%(433.225万元);5%的质保金(33.325万元),供方提供全额发票(工程或材料发票)一年后没有质量问题十五个工作日内付款。
第九条 售后服务: 主材保修期为一年;如因用户不正常使用造成人为损坏或超出产品保修期时,用户可付相应工本费后由供方负责修理。
第十条 违约责任: 按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国产品质量法》相关规定执行。
第十一条 争议约定:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成可依法向人民法院起诉。
第十二条 生效约定:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章时起生效。
甲方:乙方:年月日:
篇19:销售员工劳动合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据公司业务发展的需要和实际情况,本着自愿平
一、乙方(在合同期内)的工资待遇:
二、销售指标:
年销售指标为50台,实行上不封顶,超指标奖励办法。
三、业绩提成及超指标奖励:
四、提成兑现及责任:
1、乙方提成兑现要按受售方汇款到公司账面时为准,按比例计算兑现给乙方,随到随结;
2、乙方负责跟踪、执行已签销售合同的履行,负责按合同约定的应付款项,对欠款部分负责催要,直至合同履行完毕;如公司领导允许的情况下,给予甲方垫付款项。提成按垫付比例正常兑现给乙方。
3、甲乙双方自签订销售合同之日起,在8个月内没有业绩的,从第九个月开始公司停止执行本合同第一款所规定的工资待遇,经公司批准后可按照第一款规定的工资待遇标准借给乙方,属借款方式。待乙方完成业务指标后有甲方从提成奖励款中予以扣除。
4、销售业务必须在公司的统一管理指导之下,最终以公司确定的产品质量、价格标准为准,非公司认可同意的一切业务均属个人行为。
5、如因安装或维保原因,导致合同没有按照规定付款的,甲方应正常付给乙方余下所有提成。
五、相关约定责任:
1、在合同期内每个人都要遵守国家法律及公司的规章制度规定,文明销售,诚实经商,无欺无诈,树立良好的中昊公司形象;
2、自甲乙双方签订合同之日起,每周要向公司汇报一次工作,及时汇报工作进展情况,乙方不得做与本公司业务无关的工作,保守本公司的商业秘密,如有违行为甲方可予以解除合同并由乙方承担一切法律、经济责任;
3、在本合同执行过程中,除合同条款明确了的事项以外的一切责任本公司概不负责;
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
七、本合同未尽事宜经甲乙双方协商另定。
八、本合同自签订之日起生效。
本合同有效期为 年 月 日 至 年 月 日
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:电脑产品宣传销售合同
甲方:_________BR>乙方:_________BR>甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方作为乙方的销售试销点事宜进行友好协商,达成如下协议:BR>一、甲方责任BR> .甲方试销的商品为_________系列电脑。BR>2.甲方试销的商品数量最低要求配货两套。BR>3.甲方有义务在当地进行_________系列电脑产品的宣传。BR>4.甲方有义务维护乙方及_________系列电脑产品的形象,不得以任何形式损害乙方的利益。BR>5.甲方需尽最大可能的协助乙方进行售后工作BR>二、乙方责任BR> .乙方负责产品的市场推广工作。BR>2.乙方对试销产品实行全面保价。BR>3.乙方提供_________系列电脑相关宣传资料:双面彩页、八开彩图、并可支持横幅。具体依甲方实际情况确定。BR>4.乙方负责甲方所在地的所有_________系列电脑进行服务。BR>三、注意事项BR>甲方成功完成试销,并有意向成为乙方在甲方所在地的_________电脑加盟商,具体事宜再作商谈。BR>四、法律效力BR>本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜及发生纠纷,双方应本着互谅、互利的原则协商解决,如协商不果应向乙方公司所在地法院提出诉讼。BR>甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________BR>代表(签字):_________代表(签字):_________BR>_________年____月____日_________年____月____日