人防门制作、安装工程施工合同_合同范本
以下是小编为大家收集的合同范本,仅供参考!
发包方(以下简称甲方):_________
承包方(以下简称乙方):_________
第一条 工程项目
1.1 工程名称:_________;工程地点:_________;承包范围:_________;金额:_________。
1.2 工期:
(1)开工日期:在合同签订生效后,根据甲方施工现场进度来确定。
(2)竣工日期:通过_________市人防办有关职能部门验收,正常交付使用的日期。
1.3 质量等级:严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装,符合国家及_________市人防的规定,达到优良标准。
1.4 合同价款:包干总造价为人民币:_________元;大写:_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。
1.5 承包方式:本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价,包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续,并承担一切费用。
1.6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内,由乙方向有关部门和单位支付。
第二条 合同文件组成及解释顺序
2.1 协议条款:_________。
2.2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。
2.3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。
2.4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
2.5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。
第三条 图纸
本工程施工所需全部图纸由乙方提供,并向甲方提供四套图纸。
第四条 甲方驻工地代表
甲方委派专人为驻工地代表,监督检查工程质量、进度及其它事宜,若甲方代表易人,须提前通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
第五条 乙方驻工地代表
5.1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表,应书面通知甲方及监理公司,甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人,须提前七天通知甲方及监理公司,其后任必须继续承担前任应负的责任。
5.2 甲方代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表,监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
第六条 甲方权利义务
6.1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求,向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。
6.2 甲方须在地下室底板完成前一个月,通知乙方安排人防门制作、安装,在计划时间内甲方可根据施工进度,要求乙方派人到现场,协商进场施工的配合问题。
6.3 甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。
6.4 甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。
6.5 现场施工协调由甲方负责。
6.6 甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份;完工后,由乙方通知有关单位验收人防门,甲方派人参加。
6.7 甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。
第七条 乙方权利义务
7.1 乙方须按甲方的工程所需,向甲方提供现场施工有关技术交底资料及施工图纸。
7.2 乙方应在甲方有效通知期内进场配合施工,如因场地或环境条件不具备的,必须通知甲方,并做出协商处理。
7.3 如因设计单位和人防主管部门的要求,甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更,且符合人防规范的,乙方按实际情况积极配合甲方,给予协商办理补充协议。
7.4 乙方有义务向甲方施工现场提供有关安装施工配合的技术指导服务。
7.5 乙方进场施工,须遵守甲方现场的卫生、安全和文明施工管理规定,如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身伤害的责任事故,一切责任及其发生的费用由乙方承担。
7.6 乙方须按甲方审定的施工方案进行施工,人防门工作吊环由乙方提供具体要求和做法,由甲方在施工中预埋或委托土建方安装。
7.7 乙方须确保人防门的安装一次性通过人防办的验收,并协助甲方办理人防工程验收的有关工作。
7.8 乙方应按照与甲方协商一致的施工计划及甲方的要求进行施工,确保按期完工。
7.9 乙方应做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。
7.10 施工中发生的一切安全事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方承担全部责任,并立即报告甲方和建设主管部门。
7.11 工程竣工后清理现场,做到工完场清。
第八条 工程质量等级
执行国家及_________市人防办规定的技术标准,质量达到优良。
第九条 合同价款调整
9.1 合同价款为大包干合同价款,不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整;
(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证。
(2)甲方代表签认的工程量的增减。
9.2 上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,确定合同价款的增减。结算价款在本合同1.1条款列明有的按条款执行,条款中没有列明的按_________省人防办文件进行结算。
第十条 工程款支付
10.1 合同签订后,甲方在乙方进场前二个月向其发出生产通知书,甲方即支付合同总额的10%给乙方作为备料款。
10.2 在乙方进场完成安装门框后的三个工作日内,甲方支付到合同总额的40%给乙方作为工程进度款。
10.3 在乙方进场完成安装门扇后的三个工作日内,甲方支付到合同总额的80%给乙方作为工程进度款。
10.4 经人防办验收合格后的三个工作日内,甲方支付到合同总额的_________%给乙方,乙方同时提交地下室人防门验收合格证。
10.5 余款_________%待保修期满后三日内支付。
10.6 乙方在每次要求支付合同款时(条款10.2、10.3、10.4)应先向甲方提出书面付款申请。
第十一条 材料、设备供应
本工程全部材料、设备由乙方自行采购,供应至本工程工地现场。
第十二条 设计变更
12.1 乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更,若因特殊情况必须对原设计进行变更修改,须经甲方同意。
12.2 甲方对原设计进行变更,须在乙方施工前通知乙方,向乙方发出书面变更或修改通知,乙方按通知进行变更。
12.3 由乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用,均由乙方负担,工期不予顺延。
第十三条 竣工验收
13.1 甲乙双方应以_________市人防办等主管单位验收合格为准。乙方除负责乙方工程范围内的内容经_________市人防办有关职能部门验收合格外,同时应协助办理有关人防工程的验收,如乙方工作范围内的内容验收不合格需整改,所发生的所有整改费用及检验费由乙方支付。如非乙方工作范围内的内容验收不合格需整改,所发生的整改费用及检验费用不包含在本工程合同造价内,所影响的工期顺延。
13.2 竣工日期为人防门安装完毕并通过_________市人防办等有关部门竣工验收合格的签认日期。
第十四条 竣工结算
乙方在向甲方递交竣工验收报告时,应同时向甲方提交全套竣工资料三套和竣工结算报告、完整的结算资料,甲方审定后的结算书作为结算工程款的有效依据。
第十五条 保修
15.1 保修期限:以工程竣工验收合格起计为_________年。
15.2 保修责任范围:除甲方使用过程人为损害、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外均属乙方保修责任范围。
15.3 保修内容包括:合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
15.4 保修费用:由乙方支付。
15.5 保修期间,乙方应在接到甲方通知后即派人修理。
第十六条 违约
16.1 违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期顺延;乙方违约,工期不得顺延。工期每延误一天,乙方向甲方支付_________元罚金。
16.2 违约金的标准:合同履行中的任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除承担赔偿由此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付工程款的10%的违约金。
16.3 赔偿经济损失的范围:
(1)甲方代表不按合同约定履行自己的各项义务、发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。
(2)乙方不按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。
16.4 损失的计算方法:实际直接损失加实际间接损失。
16.5 除非双方协议将合同终止,或一方违约使合同无法履行,违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。
16.6 因乙方原因终止合同时,甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权力。
16.7 甲方违约责任:甲方未能按照合同的规定履行义务,出现以下情况的,其损失由甲方承担,工期顺延。
(1)不按期提供施工场地、接通水、电源。
(2)图纸变更未及时在乙方施工前一个月送给乙方。
(3)不按工期支付工程款。
(4)因工程设计变更,使已完成的工程拆改。
(5)逾期组织验收。
(6)不按商定的施工计划进行通知。
(7)甲方应按本合同第十条进行付款,如超过付款期限,乙方的交货日期顺延,超过一个月不付款,乙方有权拆回原交货物,一切责任由甲方负责。
(8)其它甲方原因造成的。
16.8 乙方违约责任:乙方不按本合同的规定履行义务,出现以下情形的,其损失由乙方承担,工期不得顺延,并承担由此给甲方造成的一切损失。
(1)不按甲方有效通知的要求及时进场配合施工,造成甲方其它项目及总的工期延误的,每延误一天向甲方支付_________元违约金,造成自身工期的延误不予顺延。
(2)不能确保人防门的验收一次性通过,而使得本项目的人防验收工作受阻,并导致本工程总工期延误,则需承担由此引致的甲方的一切损失。
(3)在无特殊原因、甲方施工条件允许、设备条件完善条件下,乙方不按计划或协议期限交货或安装的,乙方每延期一天,交纳_________元违约金给甲方。
第十七条 安全生产
17.1 乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
17.2 若发生重大人身伤亡事故及财产损失,乙方应严格按规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件,由责任方承担全部经济及法律责任。
第十八条 合同的生效与终止
18.1 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人单位印章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
18.2 本合同在执行过程中未尽事宜,经双方协商后可另行签订补充协议或按《中华人民共和国合同法》的有关条款规定执行。
第十九条 合同份数
本合同正本一式两份,由甲、乙双方各持一份。副本一式四份,甲、乙双方各持二份,均具同等法律效力。
发包方(公章):_________ 承包方(公章):_________
法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:建筑安装施工合同范本
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同》及相关法律规定,结合本工程的实际特点,本着互惠、互利、合作、相互信任的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:稻花香酒厂新建工程
2、工程地点:318国道旁
3、工程内容:完成施工蓝图范围内及现场所需要完成的全部内容。其中:厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及辅助配套等工程。
4、工程承包方式:乙方(包工包料),实现工程总承包。
5、工程施工时间: 年 月 日至 年 月 日。
6、合同价款及付款方式:
6.1按施工图纸项目工程用20xx年《湖北省统一定额收费标准》计算,下浮8%。
6.2付款方式:按工程形象进度付款。
6.3按每月完工的实际工程量付80%。
6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。
6.5结帐方式:必须用现金支付,不能以物抵帐。余款一年后无质量问题全部付清。
7、合同风险范围如下:市场物价风险:包括主材根据当时市场价格,材料单价变化幅度,超过±5%以外的风险按合同约定执行,在约定风险外的按当地市场价进行调整。
8、合同以外风险范围价款调整方法:因设计变更,工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整,合同中没有适用或类似于变更,增减工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经与甲方协商一致后,按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。
9、合同文件中使用的语言文字,标准和使用法律:
9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。
9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。
第二条 甲方义务
1、办理甲方应办的所有手续、平整施工场地,使施工场地具备施工条件的约定时间,已具备施工条件。
2、提供施工期间的水源、电源、施工用的路通。
3、组织乙方有关人员进行图纸会审及技术交底。
4、组织现场交验的时间(开工前三天内)。
5、协调保护工作的约定,甲方配合、乙方负责。
6、按照合同节点,按时支付工程款(每月25-30日)。
7、办理有关所需证件的约定,开工前由甲方办理施工许可证,乙方协助,费用按国家,和省市相关规定分担。
第三条 乙方义务
1、乙方应具备施工相关资质,配齐各种施工及技术人员,保证全文明施工,严格执行有关施工现场的管理的规定,指定一名项目负责人常住现场配备施工技术人员。项目负责人: 电话: (24小时开机)
2、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
3、乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有关错的,应当及时提出意见和建议。
4、施工中严格执行安全施工操作规范及防火、施工规范、质量标准,按期保质完成工程。
5、工程用水、用电根据现场挂表,每月抄表经甲、乙双方确认,单价按施工当地物价部门核定价格,最后在应付工程款中扣除。
6、乙方要做到文明施工,保持施工现场整洁,做到工完场清,不得扰民及污染环境。
7、工程竣工后,乙方用书面形势通知甲方,乙方将向甲方提供竣工验收相关资料及文件。
第四条 工程变更及签证
工程项目及施工方式如需变更,甲、乙双方协商一致签订书面变更协议,同时相应的调整相关工程费用及工期。
第五条 工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方同意,工期相应调
整。
1.1工程量变化和设计变更,导致工期增加的。
1.2不可抗拒自然灾害所影响的(天灾、政治、恶劣气候、下雨等)。
1.3甲方同意工期顺延其他情况。
2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响的,经乙方提去,甲方确认后,工期可以顺延。
3、在施工中,停电、停水满12小时或有现场其他原因,经甲方确认后,乙方工期予以相应顺延。
4、因乙方提供材料,设备质量不到位而影响工期由乙方承担承担责任,工期不顺延。
5、因乙方责任不能按时开工,或中途停工,而影响工期的,工期不顺延。
6、因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第六条 质量标准及安全生产要求
1、甲、乙双方约定本工程施工质量标准,符合国家建筑施工质量验收标准。
2、安全生产要求:
2.1乙方施工现场必配备安全管理员,对工人进行安全生产教育,并指导安全生产的要求及施工程序。
2.2在施工中发生的安全责任事故,甲方不负任何责任,由乙方自负。
第七条 信誉保证金的管理及退返和违约处罚
1、合同签定后,乙方向甲方付保证金150万元(其中签订合同后支付给稻花香酒厂)。
2、保证金的退返程序:
2.1乙方设备及工人进场开始施工,甲方退返乙方保证金50%(即75万元)待办公大楼,基础完工后全部退返。
2.2如果甲方不能按时退返乙方保证金,乙方有权停工,而且工期顺延的同时,乙方按本金收取利息,收取利息的标准是3%。签订合同一个月内,甲方应尽快保证乙方进场施工的一切条件。逾期甲方按照 利息向乙方支付,超过二个月,甲方无条件退返保证金,同时视同甲方原合同承包给乙方。
第八条 组织竣工验收
工程竣工后,由乙方书面通知甲方,由甲方负责组织验收,竣工验收必须在半月内完成,逾期不验收视同验收合格。本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,盖章签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:安装施工合同范本
甲 方:
乙 方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,就 事宜,达成如下协议条款,以资共同信守。
1.协议内容
1.1 乙方向甲方提供该系统工程的施工、调试、维护等。
1.2乙方将派遣有经验的工程技术人员到甲方现场进行施工安装及调试开通。系统开通后的12个月内为保修期(清单以外设备不在保修范围内)。
1.3所涉设备如因设备停产、系统不兼容等问题造成的更换由甲乙双方协商解决。
2.协议价款及支付方法
2.1协议价款:本协议工程价为: 。
2.2本协议为甲乙双方签订的总价协议,现场实际发生等可协商再做变更。本协议中甲乙双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。
3.施工安装与竣工验收
3.1 协议生效前,乙方安排工程技术人员与甲方代表商讨深化设计和其他技术条件,协议生效后按甲方要求派工程技术人员施工进场实施。
3.2工程竣工,由甲方组织有关人员进行验收,乙方应积极配合甲方做好验收工作。
4.保修责任
4.1乙方保证向甲方提供长期维修服务和故障热线服务, 。
4.2乙方向甲方交付的设备本身质量和技术性能必须符合技术要求。保修期内如部件在运行中出现非人为的故障或本身质量问题,乙方要在得到甲方通知后24小时内给予免费处理,甲方要及时将坏损件退返乙方,无免赔责任。
4.3在保修期内若由于甲方人员使用不当而导致坏损的部件,甲方要负责将坏件退回乙方。若因乙方提供的文件错误而损坏,费用由乙方承担。
4.4 保修期为12个月,保修期自验收合格交付使用之日起计算。
5.违约责任
5.1 如因甲方原因不能调试开通而造成延误,乙方不负相关责任,但有义务在甲方约定时间安装开通。
5.2 如协议签订后乙方单方面中止协议,乙方应退还甲方已支付的全部款项并赔偿协议价款总额的5%;如协议签订后甲方单方面取消协议,甲方应向乙方支付协议价款总额的5%作为赔偿。
6.安全施工
6.1乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
7.人力不可抗拒因素
7.1甲、乙任何一方由于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害以及双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本协议执行时,根据事故影响的时间可将协议履行期作相应延长,并由双方协商采取补救措施。
7.2 由于国家政策变化或无法控制的其他行政因素而影响供货机,所造成的困难由双方协商解决。
8.质量要求
8.1按本协议约定,乙方向甲方提供的设备必须是全新的,符合规定的规格与型号,其技术性能必须能达到规定的标准。
8.2 在保修期间,乙方须履行其所保证的义务,及时免费消除甲方在保证期内通报的故障。
8.3 在设备验收后的三年内,乙方在同规格,型号的基础上,应低于市场价格向甲方提供用于维护工作的必须备件,插件或其代用件。若此种备件已停止生产,乙方应提前通知甲方,给甲方以充足的时间做必要的储备。
9.解决争议的办法
9.1 凡发生与协议有关的一切争执,双方应通过友好协商解决。经协商仍无法达成共识时则提交仲裁解决。
9.2 根据中华人民共和国协议法的规定,仲裁由协议履行地仲裁机关处理。
10.其他
10.1 本协议甲乙双方签字盖章后立即生效。协议正本一式两份,双方各持一份。
10.2 甲方对乙方所提供的技术资料及价格有保密的义务。
10.3 本协议未尽事宜可由甲乙双方另行协商解决。
甲方: 乙方:
代表(签字): 代表(签字):
签字日期: 签字日期:
篇3:水电安装施工合同范本
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:承包人包工包料。
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
(3)水电施工穿墙、打孔、切割;
(4)开关插座面板安装;
(5)小五金的安装;
(6)后期灯具的安装(水晶灯另计);
(7)其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。
4、合同有效期至________年______月_____日。
甲方:
______年_____月____日
乙方:
______年_____月____日
篇4:安装施工合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:安装630KVA变压器
二、工程地点:仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。
三、合同价款与付款方式
合同总价款:220万元(含630KVA变压器的价款)。
付款方式:合同签定后付款30%,工程竣工验收合格后15日内付款60%,余款90天后付清。
四、合同期限:20xx年8月20日至20xx年10月30日。
五、质量要求:符合电力局验收标准。
六、甲方责任:
1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任:
1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理,严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任:
1、乙方未按合规定时间竣工,每逾期一天,按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定,造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。
3、甲方逾期支付工程款的,应按日支付3‰的滞纳金。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本合同一式三份,双方各持一份,主管机关一份。
甲方:仙桃市农鑫水产专业合作社 乙方:仙桃市电力工程有限公司 法人代表: 法人代表:
年 月 日
篇5:水电安装工程施工合同范本
建设单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程实际情况,为确保地板辐射采暖工程的正常施工,甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则,经双方协商达成如下合同条款。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 建设单位:
3、 工程地点:
4、 承包方式:包工、包料
5、 工程承包范围:
6、 工程施工内容:
二、 材料质量及配置标准
1、 地暖管道:采用PE-RT管,管壁厚度以施工图为准,如建设方变更的则以建设方变更为准,采暖管道品牌由建设方指定。
2、 分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为准,如建设方变更的则以建设方变更为准,品牌由建设方指定。
3、 管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。
4、 上述提及的材料质量及配置标准必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程(JGJ142-20xx J
5、 按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。
三、工期
在具备施工条件下,自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。
1、连续停水或停电8小时以上。
2、非乙方原因甲方要求临时停工的。
3、修改设计方案或增加工程量。
4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。 5、其它原因导致已敷设保压管道,在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。
6、不按合同约定付款时。
鉴于铜制分集水器容易丢失,在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器,并由掌握钥匙一方负责保护。
四、工程质量:合格
五、工程造价及付款方式
1、合同总价为人民币: 元。
2、工程款支付:
(1) 合同签订生效后,人员材料进工地5个工作日内,预
(2) 其余款项按工程月进度的90%付款。地暖工程完工经
六、甲方责任
1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。 2、出现变更设计时,提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。
3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。
4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度,组织中间验收、变更
5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所,水、电费由乙方负责。
6、地暖工程完工后,甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。
七、乙方责任
1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、
2、乙方的材料必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技
4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理,
5、乙方必须在入场施工前7个工作日,将施工组织设计报监理、甲方审核确认后,方可实施。
6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。
7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。
8、对该分项工程质量负完全责任。
八、保修责任
工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。
在保修期内,工程出现管材质量问题,乙方应在接到通知后先予以维修,同时请当地质量检测部门鉴定,属乙方材料、施工问题的,乙方应无条件予以维修,并承担相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖工程维修,乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知,两日内不派人维修,甲方有权直接委托他人维修,费用从质保金中扣除。
九、争议解决
本合同执行过程中发生争议,由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。
十、合同生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。工程验收合格,竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。保修期满,并结算款项后,保修条款终止。合同终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协议、保密等义务。
十一、其它约定
1、有本合同内容未包含的其它事宜,可经双方协商同意签订补充协议,与本合同有同等法律效力。
2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字之日起正式生效。
建设单位:
承包单位:
年月日:
篇6:安装施工合同范本
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 结合本工程的实际情况,经甲乙双方协商,甲方将 工程强电安装的施工任务承包给乙方,并达成以下协议条款,双方遵照执行。
一、工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3工程内容:强电安装
二、工程承包范围及方式
2.1承包范围:2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。
2.2承包方式:分包(电缆线及卡表由甲方提供,乙方负责安装)
2.3机具供应:施工机具乙方自理
三、合同工期
3.1开竣工日期:开工日期为 年 月 日;竣工日期为 年 月 日。
四、工程质量
4.1 工程质量标准:合格。
4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
五、合同价款
5.1合同预算价格:材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。
六、付款方式
乙方工人进场后,甲方支付乙方工程款的50%(除材料款),乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方,余款在工程结束经甲方验收合格,一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款),剩余5%作为保修金,半年内无质量问题后一次性付清。
七、甲方责任
7.1甲方满足施工用电量的需求。
7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。
7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。
八、乙方责任
8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位,以确保整个施工的顺利进行。
8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工,并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改,返工,直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理,材料费按预算价赔偿,并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故,给甲方造成经济上的重大损失,甲方将单方解除合同,并将从乙方工程费中扣回其损失。
8.3 乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况,按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
8.4乙方在施工过程中,必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工,切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故,所有费用及安全事故责任均由乙方自负,甲方概不承担。
8.5乙方应坚持文明施工,经常保持操作面及施工现场整洁,做到工完料净、场清。
8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度,服从甲方的领导,不得中途减员及停工,否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
九、 违约责任
9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
9.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
9.3对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。
9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。
9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
十 、 合同纠纷的解决方式
10.1甲乙双方进行协商调解
十一、合同份数及生效日期
本合同未尽事宜双方协商解决,本合同一式两分,发包人、承包人各执一份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:建筑安装施工合同范本
建设单位: (以下简称甲方) 合同签订地址
施工单位: (以下简称乙方) 签 订 日 期 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利、互信的原则,签订本施工合同。
第一条:工程项目及范围:
(注:空格如不够用,可以另接。)
第二条:工程期限:
本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
第三条:质量标准:
依照本工程施工详图、施工说明书及国家建委颁发的建筑安装工程施工及验收暂行技术规范与有关补充规定办理。做好隐蔽工程,分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要认真处理,由此造成的损失由乙方负责。
第四条:甲乙双方驻工地代表:
甲方驻工地代表名单 乙方驻工地负责人名单
第五条:材料和设备供应:
凡包工包料工程,由甲方提供材料计划,乙方负责采购调运进场,凡包工不包料工程,甲方应根据乙方施工进度要求,按质按量将材料和设备及时进场,并堆放在指定地点,如因甲方材料和设备供应脱节而造成乙方待料窝工现象,其损失由甲方负责。
第六条:付款办法:本工程预决算按江苏省常州市单位估价表编制或江苏省综合定额。
1.基建项目技省建工局和建设银行规定办法付款。
2.工程费用按下列办法付款:
工程开工前甲方预付工程款 %计 元 工程完成 时甲方付进度款 %计 元 工程完成 时甲方付进度款 %计 元 工程竣工后余款 %一次结清 计 元
第七条:竣工验收:
工程竣工后,甲、乙双方应会同有关部门进行竣工验收,在验收中提出的问题,乙方要限期解决。工程经验收签证、盖章并结算材料财务手续后准交付使用。
第八条:其他:
1.甲方在开工前应做好施工现场的“三通”。(路通、水通、电通)。
2.单包工程甲方应帮助乙方解决住宿和用膳问题。
3.施工中如甲方提出工程变更,应有甲方提请设计部门签发变更通知书,由于工程变更造成的损失由甲方负责。
4.本工程设计预算如有漏列项目或差错,在本合同有效期内审查修正,竣工结算时以工程决算书为准。
第九条:本合同一式 份,在印章齐全后,至工程竣工验收,款项结清前有效。本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十条:违约责任:
第十一条:解决合同纠纷的方式由当事人从下列方式中选择一种:
1.协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁;
2.协商解决不成的依法向常州人民法院起诉。
第十二条:其它约定事项:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:水电安装工程施工合同范本
总承包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条 工程概况
一、 工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程
二、 工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路
三、 分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条 安装工程 分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条 工程施工期限
一、 根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以20xx年3月1日为准。
二、 涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、 如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条 工程质量
一、 根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、 本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、 如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。
四、 分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条 工程款支付结算
一、 工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、 工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条 双方职责
一、 总包方职责
1、 向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、 确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、 按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、 在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、 分包方职责
1、 组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、 本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、 分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、 随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。
违约责任:
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:项目土建安装工程施工合同通用条款部分_合同范本
七、材料设备供应
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用已包含在综合费用中。
1.发包人供应设备材料为:
(a)潜污泵(含控制箱)、人防水泵、变频给水设备(含变频水泵、气压罐、控制柜、底座以及相关的成套部件等)、卫生洁具(含龙头、五金配件)、水表;
(b)各系列配电箱(柜)、电表箱、控制箱(柜)、多媒体智能箱;
(c)通排风机(含控制箱、柜)、人防风机;
(d)屋面陶土砖、瓦;
(e) 不锈钢水箱。
承包人应按约定的时间书面通知发包方甲供材料的进场时间并认真仔细核算后上报甲供材料的规格数量,如因承包人原因造成采购超量或规格有误,因此造成的经济损失由承包人承担,并在支付给承包人的工程款中扣除。
2.甲定乙供材料为:
土建部分:
(a)钢材;(仅确定材料合格供方:1、二级螺纹钢:一线品牌:沙钢,永钢、马钢,二线品牌:中天、西城、长达,萍钢,冷水江;2、三级螺纹钢:一线品牌:沙钢,永钢、马钢,二线品牌:西城、长达,萍钢;3、线材:永钢、中天、萍钢;4、圆钢:山雁、富钢。(二级、三级螺纹钢均要求采用一线品牌,如一线品牌规格不齐时经甲方同意并确认品牌后可采用二线品牌;如乙方增加钢材供应方必须经甲方和监理考察合格确认后方可采购。)
(b)商品砼;(金腾、岚盾可直接使用,其余商品砼由乙方提出经甲方和监理考察合格后确认。外加剂采用安徽“振华”、或江西“武冠”)
(c)保温材料;
(e)公共部位乳胶漆;
(f)地下室防霉涂料;
(g)内墙新型砌体材料;
(h)公共部位内墙腻子;
(j)人防门;
(k)烟道、烟帽;
(l)汽车库进口排水沟盖板。
安装部分:
(a)排水管及配件(其中配件的价格及用量按预算定额结算,不作补差)、涂塑钢管 (其中配件的价格及用量按定额结算,不作补差)、镀锌钢管、柔性铸铁排水管及其余各种给水排水管及管件、各类给排水阀门、保温材料、支管减压阀、紫铜管及相应铜管配件、不锈钢管及相应配件。
(b)阻火圈、防火套管、防火封堵材料等。
(c)桥架、普通照明灯具、消防灯具、电线电缆、应急电源、开关插座、电线管、等电位端子箱、ups电源、人防阀门等。
(d)各类风口、消声器、保温材料、静压箱及风管的各种阀门及部件等。
(e)无价材料。
2.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:按通用条款第27.4.(1)条执行。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级,承包人不得拒绝接收。
(3)承包人可代为调剂串换的材料: 按通用条款第27.4.(3)条执行。
共13页,当前第1页12345678910111213
篇10:安装施工合同范本
甲方(发包方)
乙方(承包方)
甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和其他有
关规定的原则,结合本工程具体情况,订定合同如下:
一、工程概况:
1.1.工程名称:榆林经济开发区创业大厦。
1.2.工程地点:榆林经济开发区。
1.3.工程内容:创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。
1.4.承包方式:劳务清包、辅材工具包干。
1.5.施工周期:依照项目部进度计划。
1.6.质量等级:合格。
1.7.质量保证:
乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。
二、同文件使用解释顺序:
2.1.除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
2.1.1.本合同条款。
2.1.2.补充协议条款。
2.1.3.明确双方权利义务的书面文件。
2.1.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。
2.1.5.图纸和说明及相关技术资料。
三、同文件使用的文字标准和使用法律:
3.1.合同文字:本合同文件使用中文简体。
3.2.适用法规:《建设工程施工合同(GF—1999—0201)》。
3.3.适用验收标准:《通风与空调过程施工质量验收规范》(GB50243—20xx)及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—20xx)的由关规定。
四、甲方责任:
4.1.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。
4.2.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。
4.3.甲方负责在施工中的协调工作。
4.4.参与处理工程质量事故,监督事故技术处理方案的实施,并进行质量验收。
五、乙方责任:
5.1.乙方进驻工地的施工人员,须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。
5.2.乙方须以甲方的名义从事工作,并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。
5.3.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工,服从甲方质量监督,由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。
5.4.乙方自备所需的安装工具(机械费已包干)。
5.5.乙方的工程进度须符合就的要求。
六、工程质量监理:
乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。
七、质量与验收:
7.1隐蔽工程验收:
7.1.1.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收,验收合格后,甲方在验收记录上签字;验收不合格,乙方在限定的时间内整改后重新验收。
7.2.检查与返工:
7.2.1.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检,随时接受甲方的查验。
7.3.安装:
7.3.1.乙方施工范围:安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试,并保管每台空调的附件(如:合格证、说明书其它文件),统一整理后,待完工时交于甲方。
八、结算方式:
8.1.按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取,机械费由乙方收取其中的50%,辅材由乙方收取其中的70%。
8.2.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取,工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。
8.3.系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。
九、工程款支付:
9.1.月进度款按月进度量60%支付,每年终结算按已完工作量的80—90%支付。
9.2.工程完工付工程施工总量90%。
9.3.决算后一月内付到总价97%。
9.4.留3%保修金,按国家相关规定到期退还,保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。
9.5.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性,但甲方也应征得乙方的认可,在双方协调的期限内给予补上。
9.6.在施工过程,如果由于种种原因出现中途停建、缓建(除不可抗拒的自然灾害),甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施,如停工超过七天的,甲方应承担工人适当的生活费,但不能超过1个月。
十、争议:
10.1争议:
10.1.1.甲乙双方因合同发生争议,应优先以双方友好协商处理,若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。
10.1.2.发生争后,除出现下例情况的,双方都应继续履行合同并保护好已完成的工作:
(1)合同确已无法履行。
(2)双方协议停止施工。
(3)调解要求停止施工,且为双方接受。
(4)法院要求停止施工。
十一、其他:
11.1.合同的生效与终止:
本合同子甲乙双方签订之日起生效,在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
十二、备注:
12.1.不可抗力:
当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时,履行合同的时间将推迟,推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同;合同的价格不因不可抗力而改变。不可抗力发生后,受影响方(甲方或乙方)就立即将不可抗力发生的情况通知另一方(甲方或乙方),并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明,甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。不可抗力是指战争,台风,地震,水灾,禁运,罢工等以及双方同意的不可抗力。
12.2.本合同未尽事宜双方随时协商解决,并以书面形式为依据。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:2024施工安装合同范本
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国广告法》国际建材城物管方:重庆邦居商贸服务有限公司管理规定,为确保在鑫众磊国际建材城市场内广告安装、悬挂的安全,甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下:
1、在甲方场所内的宣传牌等广告载体的悬挂和安装,乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性,同时,乙方必须认真履行各项安全管理规定,并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督,确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。
2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全,若有丢失甲方不负任何赔偿责任。
3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作,并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。
4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等),乙方除须赔偿全部损失外,并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。
5、乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关。
6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾害、或甲方拆除外)从而发生安全事故,造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的,由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。
7、本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
代表人(或负责人): 代表人(或负责人):
日期: 日期:
篇12:建筑安装工程施工合同_合同范本
甲方:_________
乙方:_________
为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。
1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范
1.1 适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。
1.2 适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。
2、合同文件组成及解释顺序
2.1 合同条款及合同附件
2.2 补充合同(协议)书
2.3 中标通知书、投标书及其附件
2.4 标准、规范及有关技术文件
2.5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件
2.6 施工图纸及设计要求
2.7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单
2.8 有关会议纪要
2.9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。
3、资质验证:乙方资质情况(详细填写)
3.1 资质证书号码:_________
3.2 资质许可范围:_________
3.3 发证机关:_________
3.4 复审有效期:_________
3.5 甲方查验原件的人员及时间:_________
3.6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。
3.7 应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。
4、工程概况:
4.1 工程名称:_________
4.2 工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。(不需要)
4.3 工程地址:_________
4.4 工程规模:建筑面积:_________平方米;层数:_________层
4.5 设计生产能力:_________
5、工程范围:乙方施工的分部分项工程如下:_________
6、承包方式:劳务作业施工承包
7、工程期限:_________
7.1 合同开工日期:_________年_________月_________日
7.2 合同工期:乙方施工的全部工程应于开工之日起_________个日历天(含所有节假日在内)完成,完工日期为_________年_________月_________日。本合同工程设立以下阶段控制点:
7.2.1 于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.2 于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.3 于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.4 于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.3 实际完工日期:乙方完成全部工程等所有合约项目,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。
共14页,当前第1页1234567891011121314
篇13:安装施工合同范本
甲方:建设单位 (以下简称甲方)
乙方:施工单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
1.工程名称:
2.工程内容:
a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及¢100PVC雨落管安装,跨度24m,长度83.6m,柱距为7.6m,檐口高度7m,不含门窗、基础。彩板封面——单面,维护墙。
b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固。
c.材料的规格
墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm
房面水平支撑:114×3cm焊管
细杆:114×壁厚3cm
墙面剪刀叉:¢16的圆钢
墙面套管:¢32镀锌焊管 140×40×2.0×20
注:(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作)
3.工程单价及造价:单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收方结算。
4.工程款支付:乙方完成整个工程的50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款
第二条 工程质保
该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。
第三条 施工工期及施工措施
1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。
2、工程质量:按甲方要求进行施工,质量要求达到合格。
第四条 甲方责任和义务
1、甲方派
2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。
3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。
第五条 乙方责任和义务
1、乙方派为现场负责人,联系电话
2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产, 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责。
3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。
4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工。
第六条 工程验收
1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。
2、乙方完成施工后,甲方在10天之内进行工程验收。
第七条 其他
1、本合同未尽事宜,经双方协商后,另签补充协议,并与本合同具有同等法律效力
2、本合同一式贰份,双方各执壹份,本合同双方签字盖章后生效。
3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。
4、除本合同外另增加的部分,按本合同单价计算。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:安装施工合同范本
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。
2、双方款项住来均应出具收据。
3、工程结算方式:电路____米
4、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装;7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:________
________ 年 月 日 乙方签字:
篇15:2024施工安装合同范本
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本广告牌制作安装协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:广告牌制作安装
2.工程地点:
二、工程承包范围:按照发包方提供的施工图纸进行施工。
三、合同工期与工期顺延
具备安装条件后,年月日前安装完毕,以发包方通知为准,除不可抗力外,工期均不得顺延。
四、质量标准与工程量确认
1.工程质量标准:按图纸要求的标准进行施工,详见附图,双方签字为准。
2.工程量确认:固定单价一次性包干,施工面积为162平方米(暂定),以实际验收为准。
3.如发生合同以外的工程量变更以实际增加或减少的工程量另行计费。
五、承包价格:每平方197.53元,其面积为162平方米,总计320xx.00元,大写:叁万贰仟元整。
六、合同价款及支付方式:现金或承包人指定账户
合同签定后,发包方预付给承包方15000.00元进度款,剩余合同总价款的余款17000.00元待工程竣工后10日内一次性无息付清。
七、违约责任:
①承包人应按合同工期完成工程(工程量),否则每拖延一天罚承包人500元。(由于发包方进度款资金不到位、其他工种延误所造成的拖延工期除外)。
②因承包人不履行合同义务,造成工程停工或延期,承包方应承担相应的违约责任。
八、发包人责任:
①因发包人进度款资金不到位,不能如期拨付所造成的停工责任应由发包方全面承担。
②发包方进度款超过3天不能如期拨付,逾期1天罚款500元,承包方有权自行停工,并追究其相应的违约责任。
九、现场管理
①现场应做到活完场净,文明施工,以利于下道工序的施工。承包方必须保证施工现场的合理节约,否则造成的浪费的所有材料费用由承包方负责。
②承包方进场后必须服从发包方的统一指挥管理,遵守工地的各项规章制度。
十、在施工过程中所发生的工商、税务以及合同价款以外产生的费用均由发包方承担。如因发包方先期各种施工手续不全造成停工、拆除等损失,由发包方承担。
十一、争议解决方式:
由工程所在地仲裁委员会进行仲裁。
十二、合同份数:本合同一式二份,发包人执一份,承包人执一份。
十三、合同生效与终止:本合同经双方签字或盖章后生效,工程竣工、工程总额余款付清后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:安装施工合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关法律、法规。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、守信的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任和权利,经甲乙双方协商一致,订立本安装施工合同。
一、 工程名称:隆德县兴星广场商住楼工程(B2、C区施工段)。
二、 工程地点:隆德县人民街(原县政府院内)
三、 承包工程内容:
乙方承包项目:设计施工图在内的(包括变更部分的所有内容)弱电及火灾报警系统、喷淋系统、通风系统、排烟管道系统,消防系统等。
四、承包方式和工程造价:
1,包工包料,一次包死,亏不补、赢不退。
2,乙方承包本工程安装施工合同第三条规定的工程内容的设备、主材、辅料。工程造价为65万元人民币。(大写:陆拾五万元整)
五、 工程进度:乙方根据甲方的工作面并配合其他专业实施科学安排。工期20xx年12月5日至20xx年1月5日,包括设备生产,系统的安装,设备及系统调试。
六、 工程质量:
乙方安装的所有工程项目,工程质量应达到国家规定的现行工程质量标准。
七、 付款方式:
甲乙双方协商一致、工程款支付方式为:
1、 甲方已经给乙方支付20万元,合同签订后,安装施工人员进场,完成通风、喷淋.消防系统后,甲方再向乙方支付20万元(贰拾万元整)。
2、 完成弱电及火灾报警系统、排烟系统后,甲方向乙方支付20万元。
3、 完成合同内规定的所有承包安装内容,甲方支付乙方10万元。
4、 甲方向乙方支付的管理费10万元,乙方在施工10天后,甲方如数支付。下欠五万等工程消防部门、质检、监理单位验收合格、及完成本合同规定的所有内容后一次付清。
八、 工程实施要求:
(一) 质量保证
1、 乙方所提供的所有设备及主辅材,安装施工工艺、测试手段及方法都应符合国家所颁布的标准和规范要求。
2、 乙方所提供的产品必须是全新的,无损坏的、并为原厂包装,要符合设计图纸及合同规定的规格、质量要求。如不符合,乙方应负责并免费更换不合格的产品。
二、工程施工及安装:
1、乙方应按照合同规定的时间进场并施工。
2、乙方必须为本工程的实施、完成负责,并及时完成本工程施工中存在的所有质量问题的修补。
3、乙方积极配合甲方工作。按时解决安装、调试、试运行中存在的问题。
4、乙方全权负责现场施工人员的人身安全和一切保险,时刻教导班组人员遵守安全生产规章制度,若发生人身伤害及机械损坏事故,其一切责任由乙方承担,甲方概不承担任何经济及法律责任。
九、工程竣工验收条件:
1、乙方已完成按合同约定的各项承包内容,达到管道通水及系统调试合格。
2、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至甲方满意。
3、运行期间,系统必须满足设计要求及合同要求。
4、乙方负责向甲方提供正式竣工资料四套,内容包括设备清单、消防部门和监理公司验收意见,安装工程检验批、工程说明、竣工图纸、验收记录、系统维护使用说明。经消防部门、质检、监理单位验收合格,乙方提交完整合格竣工资料后方可办理结算。
十、技术服务内容:
1、一般故障7小时、紧急事故1小时内,乙方的维护技术人员立刻赶到现场并迅速着手解决。
2、保修期内,对整个系统要进行定期检查,保养、调试、清洁。
十一、技术培训:
1、 乙方应在系统开通试运行期间,为甲方技术人员进行现场培训,达到受训人员能够精通熟练的掌握设备的工作原理及操作程序、能进行实际操作和日常维护及简单维修,确保排除一切故障。
2、 为甲方免费提供所有中、英文培训资料、中文操作程序和维修手册。
十二、特殊要求:
1、 合同签定后,乙方必须按规定时间完成所有承包施工内容,推迟一天每天罚10000元,依此类推。
2、 乙方施工期间,不得无理停工,停工一天每天罚款10000元,依次类推。
3、 乙方施工期间,要对甲方的其它专业成品及半成品进行妥善保护,不得损坏,其损坏部分甲方有权力加倍罚款。
十三、本合同未经事宜双方友好协商解决,并另行签订补充合同。
十四、本合同经甲乙双方法人代表签字,盖章生效。一式两份,甲乙双方各执一份。
十五、违约责任;
本合同违约保证金10万元,若一方不执行合同条款内容者,必须给另一方赔偿违约金10万元整。
甲方法人 :
电话 :
乙方法人 :
电话 :
年月日;
篇17:施工电梯安装协议书_合同范本
×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议:
现决定由××××公司班组执行安装:合同号×××××的××××××工地电梯安装工程,安装项目包括 至交接甲方。 层 站 台, 层 站 台,工程安装期限自 年 月 日至 年 月 日,工程安装费共计 元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。
公司任命 为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。
施工班组根据公司有关规定保证做到:
1. 班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟悉施工方案。
2. 在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工安全,如有违反操作规程 施工方案等问题,应及时纠正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对出现的问题及时向公司汇报。
3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自行其事,自作主张。
4. 施工班组要发扬团结,发展互助精神,做到互相帮助,互相检查,努力学习电梯业务知识,提高组员的技术水平,在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系,维护公司的信誉及形象。
5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。
6. 中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。
7. 此文件一式二份,双方公司各执一份。
甲方: 乙方:
------
甲方:
乙方:
按政府的有关要求,甲方需在2#楼及3#楼安装2台电梯。现委托乙方进行相关工程为了明确工程内容及双方责任,经双方协商确定,共同遵守执行:
一、 工程项目名称及数量:
序号
工程名称内容
数量
单位
停层站数
功能
备注
1
安装新电梯
1
台
3层3站3门
客、货两用电梯
2
安装新电梯
1
台
3层4站4门
客、货两用电梯
3
拆卸旧电梯
2
台
协助甲方向相关部门申请报废注销
4
新电梯安装工程相关的土建工程
1
项
完全配合2台新电梯的安装需要
5
新电梯门口包边
1
项
上述电梯工程包括:设计、设备及材料供货、运输、安装、调试、检测、维护和使用申报、登记、安全使用许可等全过程的交钥匙电梯工程。
二、 组织领导:
1. 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2. 乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、 技术要求:
1. 电梯制造安装标准符合:
1.1 《电梯制造与安装安全规范》(gb 7588-)
1.2 《电梯安装验收规范》(gb 10060-93)
1.3 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》(gb50182-93)
1.4 《电梯试验方法》(gb10059-97)
1.5 《电梯技术条件》(gb1058-97)
1.6 《电梯工程施工质量验收规范》(gb50310-)
1.7 符合质监、电力、消防、安监、环保部门的有关规定,整机性能与可靠性达到一等品标准。
共3页,当前第1页123
篇18:安装施工合同范本
甲方:
地址:
乙方:
地址:
一、1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程内容:
二、工程承包范围及方式
1、承包范围:施工图纸范围内的电气工程(消防、防雷、接地除外)。
2、承包方式:包工包料(见附件)
三、合同工期:
1、开竣工日期:开工日期为竣工日期为
2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任,不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、工程质量:合格
五、合同价款:
1、合同总价:
六、付款方式
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款
1、签订合同之日起;
2、工程完工付总工程款的;
3、余款年底前结清。
七、供货及安装
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方要求,如有变动费用由甲乙双方各自承担。
3、本工程材料按附件所列材料品牌。
八、保修
保修期限:工程竣工验收合格之日起计算,按国家规定的保修条款执行,本工程保修期为
九、其它
如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件应征得乙方同意,并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝。
十、合同生效与终止
本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字,盖章后生效,至办完工程难收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
十一、本合同一式份,其中:甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:安装施工合同范本
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:安装250KVA变压器
二、工程地点:宁国市甲路镇枫山村。
三、合同价款与付款方式
合同总价款: 万元 。
付款方式:250KVA变压器安装完成后支付全部金额。
四、协议期限: 年 月 日至 年 月 日。
五、质量要求:符合电力局验收标准。
六、甲方责任:
1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任:
1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理,严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任:
1、乙方未按合规定时间竣工,每逾期一天,按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定,造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本协议一式三份,双方各持一份,主管机关一份。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
年 月 日
篇20:安装施工合同范本
建设发包方(下称甲方):
承包施工方(下称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则,甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务,双方协商一致,达成以下协议条款:
一、工程概况和承包范围
1、工程名称:天柱山科技园400KVA欧式变压器安装工程
2、工程地点:天柱山科技园内甲方指定经乙方代申报后核定位置
3、工程内容范围:
①VV22型电缆高压下火;
②欧式箱变输出380V计量;
③确保输出回路有6个接入点;
④接入点电器功率确保不低于400(A);
⑤地下部分要做好防水,防止长期渗水造成潮湿腐蚀箱变铁质材料。
4、承包方式:总价承包(包括但不限于:包申报、包规费、包工、包料、包安全、包质量、包工期、包下火、包验收合格等)。
5、合同价款: 签订合同价为(大写) 元(人民币)¥: 元(含税),
价格构成详见《价格表》(工程预算书)。
二、施工进场条件和开、竣工日期
1、施工进场条件。
下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕:
①甲方做好施工现场的障碍物清除、清苗赔偿、民事纠纷等社会事务工作; ②甲方做好施工现场的铁皮围墙的迁移工作。
2、合同工期
根据国家工期定额和使用需要,双方商定工程工期总日历天数 天。
①计划开工日期: 20xx 年 03 月 11 日
②计划竣工日期: 20xx 年 03 月 31 日
③如遇下列情况之一,工期可相应顺延:
A、因甲方更改设计或施工条件不完全具备等原因而影响施工进度;
B、因不可抗力而延误施工的;
C、其他非乙方的过失造成的。
三、材料设备供应
1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)。
2、设备材料的采购由乙方负责(包工包料形式)。乙方供应设备材料,必须负责签订好购货合同并交一份附件给甲方。
3、本工程用材质量必须确保甲方用电安全;规格、型号、及数量等见工程预算书(即价格表)中所列,并作为本合同的重要组成部分。
四、工程质量
1、保修期:自工程竣工验收合格后通电之日起一年时间。
2、工程质量必须达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方购进材料原因工程质量达不到约定的质量标准时,乙方承担违约责任,甲方在使用中由于乙方安装材料原因造成安全事故,甲方有权追究乙方赔偿损失。
五、甲方权利和义务
1、委派甲方代表。甲方确定 李晓陆 为甲方代表,履行本合同下的甲方责任,该代表是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方对实施本合同进行监督,决定对双方工作进行协调的程序。
2、协调履行本合同所需的与第三方之间的关系,以便乙方顺利完成施工。
3、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
六、乙方权利和义务
1、委派乙方代表。乙方确定 为乙方代表,履行本合同下的乙方责任,该代表是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应非常熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。
2、按合同约定时间完成工程施工。
3、编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案,严格按照设计图纸要求组织施工。
4、负责申报并取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作)。
5、负责安装调试,出现质量问题,由乙方负责返工,达合格标准为止。
6、负责施工现场的安全保卫及文明施工,确保工程结束后场地清洁。
7、竣工后一月内向甲方提供工程所涉及完整图纸和资料 1 套。
七、安全施工
1、执行电力建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施严防事故。
2、乙方承担安全措施不力出现事故,其责任和因此发生的全部费用由乙方承担; 非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。
3、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道等特殊环境施工前,应向甲方提出安全保护措施,费用由乙方承担。
4、因乙方设备质量问题或施工工艺问题出现安全隐患,造成甲方或它方损失的,由乙方负全责,涉及损失的,由乙方全额支付。
八、竣工验收
1、当工程具备竣工验收条件时,乙方应按国家变配电工程竣工验收有关规定,及时组织申请电力主管部门竣工验收,并书面告之甲方代表并参与。
2、甲方收到竣工验收书面告之后7 天内,对工程建设与施工图纸不符或工程存在缺陷,必须在 3 天内给予认可或提出修改的意见。乙方按要求修改,对存在缺陷进行消除。
3、工程竣工验收通过,乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。
4、未经验收交接手续的工程,甲方不得使用。如甲方强行使用,由此发生的质量及其它问题,由甲方承担责任。
九、工程质量保证和售后服务
1、工程设备材料的保证期限按国家有关规定进行保证。
2、质量保证期为竣工验收合格后通电之日起一年时间,期间质量问题乙方负责修复。过保修期后,双方可协商由乙方提供有偿报修服务。
3、工程质量保证金为合同总价款的5%,保修期满无任何质量问题,予以结算支付。
十、工程造价及付款方式
1、双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。
①工程安装定额执行《安徽省农网20KV及以下配电网工程建设预算标准实施细则(试行)》;
②材料价款按施工期间市场价执行。
③双方同意以预算书为基础,对工程承包费进行协商,本工程承包费合计为人民币 整(¥ 元)。
2、因设计变更或工程质量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程承包费的,由双方另行协商解决,并开具联系单作为调整结算的依据。
3、甲方支付给乙方的工程承包费按以下方式支付:
①安装主设备材料进场经现场比对验收通过后 5 天内,甲方向乙方预付工程承包款 10 %;
②工程竣工验收合格通电后 5 天内,甲方支付工程承包款至 60 %;
③经试用设施设备运行正常 2 月内,甲方根据协商进行工程结算,并支付工程余款的 95 %;
④余款 5 %在保修期满后一次性付清。
⑤甲方向乙方支付工程承包费,应支付至本合同所述银行帐户。
⑥乙方应开具工程建筑安装发票,凭票结算。
十一、违约责任
1、甲方未按合同约定时间支付工程款的,逾期一天承担未付约定金额5‰的违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的,乙方按每天5‰工程款总额的比例支付违约金。
3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时,除本合同另有约定外,应向对方进行赔偿。
十二、争议的解决方式
因为履行本合同发生争议的,双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的,向有管辖权的人民法院起诉。
十三、特殊约定
1、由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。
2、工程未经甲方书面同意,不得分包。工程不得转包或以分包名义实质转包。
十四、其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份:合同副本一式二份,甲乙双方各存档一份。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
3、本合同自双方签章后生效。
甲方:乙方:年月日: