建筑工程设备租赁服务合同
合同编号:
出租人:_______________
承租人:
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致签订本合同。
第一条:公司原则上对使用设备时间在一个月以下的不租赁。承租人凡低于一个月的租赁期,又急需使用的设备,租赁费按整月计算。
第二条:收取各种设备租金的计价标准:
物品名称
规 格
单 位
价 格
备 注
租赁费的支付方式和期限:租赁费自提货之日起计收租赁费。租赁费按月结算,每月的1日为结算日。全部租赁物送还之日为租赁费清之日
第三条:押金
原则上按所租设备成本收取,押金不得低于成本价15%,押金待租赁物全部送还验收抵作租金或作为赔偿结算,先交押金后提货。
第四条:租赁物交付的时间,地点及验收方法
本合同双方签字后,由承租人出具设备使用清单。由出租人负责运送,运费由工地直接结算。提取租赁物时当场验收,并办理机械完好手续,送还时应清刷干净,否则应加收清除费用。
第五条:租赁物资的保管维护与使用
一,承租人对租赁物资要妥善保管,租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善使用不当或故意造成租赁物资损坏,丢失的,承租人应按赔偿价格表向出租人赔偿。
二,承租方所租的物资不得调换,否则按租赁物价格表赔偿。
三,承租方不得在租赁物品上打眼焊接,握弯,否则按本条第一款赔偿方式赔偿。
第六条:承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让转租给第三人,也不得变卖或作抵押品。
第七条:出租方在合同期内,不得要求承租方提前交回租赁物,否则承担违约责任。
第八条:违约责任
1,不按时交纳租赁费,应向出租人缴付租赁费日5‰的违约金,如超过30天不能缴付租赁费,出租人有权随时收回租赁物。如承租人不能及时按合同支付租金,造成设备供应不足或供应不及时,出租方不承担责任。
2,如承租人转让,转租或将租赁物资变卖,抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿还全部租金20%的违约金,并赔偿由此而给出租人造成的其他损失。
3,工程完工结算时,对丢失的设备,可暂按赔偿结算,对赔偿金不能在一个月内付清的承租方,出租方有权对丢失的设备连续计收租赁费。直至赔偿金和连续计收的租赁费还清为止。
第九条:租赁物价格
钢模板丢失每平方160元,模板堵头丢失每个1.5元,模板卡丢失每个0.4元,钢架板丢失每块150元,钢架管丢失每米12元,底座丢失每个5元,扣件丢失每3.80元,螺丝丢失每套0.4元,其他酌情办理。
第十条:本合同在履行过程发生的争议,由双方当事人协商解决,调解不成一方可向人民法院起诉。
第十一条:本合同未尽事项,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
第十二条:本合同一式 份,合同双方各执 份,本合同附件或附注都属合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方:____________________ 承租方:____________________
住所:____________________ 住所:____________________
法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________
委托代理人:____________________ 委托代理人:____________________
电话:____________________ 电话:____________________
年 月 日 年 月 日
更多相似范文
篇1:建筑起重机械设备租赁合同书
出租方(甲方):______________
承租方(乙方):______________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议。
一、租赁设备概况:________________________________________________________
二、设备的使用地点及工程情况:_____________________________________________
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任
、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间,施工现场范围内地上地下设施及不明物,如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用: 个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月,由甲乙双方各承担一半的费用,乙方负责进场的拖车费,甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜
1、租赁期间:租期自_______年____月___日开始计算租金,至_______年____月___日结束。租赁期满,乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后,办理退场手续。
2、单价:______________
大写:_________________
3、结算方式:设备租赁费按___________(月天小时)计算,乙方确认设备后向甲方支付定金___________元
(大写:______________)。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。
4、在租期内,乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供:负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。
6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
八、违约责任
(1 )在合同期间,如果甲方违约,罚款___千元。
(2)在合同期间,如果乙方违约,支付往返拖车费及 (当月当天)租金。
(3)如果乙方拖欠租金,从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
十、此合同共五页,壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方代理人:___________________(签章) 乙方代理人:______________(签章)
住 址:_________________________住 址:________________________
身份证号:_____________________身份证号:______________________
电话:_________________________电话:__________________________
日期:_________________________日期:________________________
篇2:建筑物设备租赁合同
出租人:
承租人:
根据《中华人民共和国民法典》有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致签订本合同。
第一条:公司原则上对使用设备时间在一个月以下的不租赁。承租人凡低于一个月的租赁期,又急需使用的设备,租赁费按整月计算。
第二条:收取各种设备租金的计价标准:
物品名称
规格
单位
价格
备注
租赁费的支付方式和期限:租赁费自提货之日起计收租赁费。租赁费按月结算,每月的1日为结算日。全部租赁物送还之日为租赁费清之日
第三条:押金
原则上按所租设备成本收取,押金不得低于成本价15%,押金待租赁物全部送还验收抵作租金或作为赔偿结算,先交押金后提货。
第四条:租赁物交付的时间,地点及验收方法
本合同双方签字后,由承租人出具设备使用清单。由出租人负责运送,运费由工地直接结算。提取租赁物时当场验收,并办理机械完好手续,送还时应清刷干净,否则应加收清除费用。
第五条:租赁物资的保管维护与使用
一,承租人对租赁物资要妥善保管,租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善使用不当或故意造成租赁物资损坏,丢失的,承租人应按赔偿价格表向出租人赔偿。
二,承租方所租的物资不得调换,否则按租赁物价格表赔偿。
三,承租方不得在租赁物品上打眼焊接,握弯,否则按本条第一款赔偿方式赔偿。
第六条:承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让转租给第三人,也不得变卖或作抵押品。
第七条:出租方在合同期内,不得要求承租方提前交回租赁物,否则承担违约责任。
第八条:违约责任
1,不按时交纳租赁费,应向出租人缴付租赁费日5‰的违约金,如超过30天不能缴付租赁费,出租人有权随时收回租赁物。如承租人不能及时按合同支付租金,造成设备供应不足或供应不及时,出租方不承担责任。
2,如承租人转让,转租或将租赁物资变卖,抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿还全部租金20%的违约金,并赔偿由此而给出租人造成的其他损失。
3,工程完工结算时,对丢失的设备,可暂按赔偿结算,对赔偿金不能在一个月内付清的承租方,出租方有权对丢失的设备连续计收租赁费。直至赔偿金和连续计收的租赁费还清为止。
第九条:租赁物价格
钢模板丢失每平方160元,模板堵头丢失每个1.5元,模板卡丢失每个0.4元,钢架板丢失每块150元,钢架管丢失每米12元,底座丢失每个5元,扣件丢失每3.80元,螺丝丢失每套0.4元,其他酌情办理。
第十条:本合同在履行过程发生的争议,由双方当事人协商解决,调解不成一方可向人民法院起诉。
第十一条:本合同未尽事项,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
第十二条:本合同一式份,合同双方各执份,本合同附件或附注都属合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方:承租方:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
年月日年月日
篇3:建筑工地发电机租赁合同
供方:
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,经供需双方议妥签订本合同共同信守,甲方出租如下设备给需方。
一. 产品名称,型号,数量,金额,起租时间等
需方:
二. 质量保证:供方负责租赁设备的的可靠运行,但需方必须按现场实际负荷状态调整设备的用量,如超出设备容量使用造成设备的损坏,需方承担相关赔偿责任。租赁期间的设备维护保养供方自行负责,每个月安 排2天设备检修期,让供方对设备进行保养如更换机油、三滤等)。
三.使用地点及环境:需方工地,需方为设备提供简易防雨棚。
四、设备安全责任:供方负责发电机组本身的安全运行,从发电机组空气开关输出端到需方的用电控制箱的电缆及用电安全需方自行负责。
四.运输方式和费用负担:供方汽车送货到需方,运费由供方负责,但卸车、装车由需方承担。
五.结算方式及期限:合同签定后设备拉到现场,需方按月支付当月的租金,(如需方不能按期支付租金,供方可提前终止合同,并将设备撤出现场)。
六.解决合同纠纷的方式:由双方所在法院按《民法典》有关规定处理,裁定。 签订时间: 年 月 日
有效期限:合同约定事宜执行完毕或设备退场。
甲方:乙方:日期:
篇4:建筑工程设备租赁服务合同
出租方: (简称甲方)
承租方: (简称乙方)
经甲、乙双方协商决定签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、甲方根据乙方的要求,将下列机械设备出租给乙方使用。
1.数控浪板成型生产线(壹套)2.数控弧形板生产线(壹套)
3.剪板机(壹台)4.三辊卷板机(壹台)
5.喷砂抛丸机(壹台) 6.数控C自动切割机(壹台)
7.QC12K型数控剪板机(壹台) 8.U型成型机(贰台)
二、甲方于 发运给乙方。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。
四、在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或
作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
五、设备租赁期限为 五 年,租期甲方向乙方发运之日算起,租金总额为人民币 捌拾万元,分 拾 期交付,每期租赁金 捌万元,由甲方在每期期末按期向乙方收取。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
六、本合同一经签订不能撤销。
七、本合同期满,甲方同意按人民币 壹佰壹拾万 元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
八、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份,甲、乙方各执一份。
设备租赁合同 篇3
出租单位: (下称甲方)
承租单位: (下称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规的有关规定,结合本工程的实际情况,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经甲、乙双方协商一致同意,就有关权利义务达成如下条款,以便甲、乙双方共同遵守执行。
一、租用机械名称、规格、数量:
1、机械名称及型号 ,生产厂商 ;
2、数量 台;
3、租用高度为 m。
二、使用地点: 省 市(县) 路 号 工程项目
三、租用期限及机械进场时间:
1、机械的进退场时间,以乙方的通知为准。乙方应在合理的时间内通知甲方安排机械的进退场。
2、租用期限自 年 月 日至 年 月 日止。
四、租金的计算和支付:
甲乙双方商定按月租金计算方式收取和支付租金。
1、月租金: 元/台(小写: );进退场费、组拆装费、检测费: 元/台(小写: ); 基础螺丝: 元/台(小写: ); 司机(指挥和司机)工资: 元/人·天;附墙: 元/道(小写: )。
2、租金计算:租赁期以机械安装单位安装结束进行检测合格日起计算租金,至乙方通知要求停机之日止。
3、租赁费不论甲、乙双方在签约前是否预料到(包括租用时间的期限等)均不得调整,且甲方应满足乙方工程施工正常运转的需要。
4、租赁的设备,除基础(不包括地脚螺栓、螺母)和附着预埋打孔工作由乙方负责外,机械本身电箱以内的线路、任何配件(包括维修的配件及辅助材料)、附着(包括附着的改制等)与租用机械有关的一切材料和设备均由甲方负责,由此而发生的费用已包含在机械的租赁或进退场及组拆装的价格中。
5、每月30日乙方支付给甲方月租金的 %;租用结束后 天内,乙方支付给甲方总租赁费的 %;余款在机械退场前,乙方提前一周以书面形式通知甲方办理结算手续,支付并扣除已支付租金的剩余租赁费用。
五、甲、乙双方权利义务:
1、甲方义务
⑴甲方应按合同约定的时间或乙方通知的时间、地点提供合格的建筑机械设备,符合合同规定的规格、型号、生产厂商和数量,按相关法律法规的规定出具机械设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证,以及安装使用说明书等文件。
⑵建立建筑起重机械安全技术档案,包括合同、合格证、检验证明、备案证明等原始资料;检验报告、维护保养记录等运行资料;安装验收资料。
⑶甲方应提供技术保障服务,在合同约定的时间内到达现场并尽快修理排除故障,恢复运行。
⑷向乙方就出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等提供技术交底。
⑸承担操作、保养、维护工作,指派的操作人员、维护人员、指挥应持有相应有效的特种作业操作资格证书,并应做好记录。
(6)负责处理甲方操作过程发生的一切事故或问题,并承担由此产生的全部费用或损失。
2、乙方义务
⑴按时足额支付租金,不拖欠。
⑵负责组织出租、安装、监理等有关单位进行设备验收,或者委托具有相应资质的检测机构进行设备验收。
⑶按机械使用规定和操作规程检查机械设备的保养维护情况及记录。
⑷乙方应为甲方提供承租机械的进退场作业以及维护作业的协助和便利。 ⑸未经甲方书面同意,乙方不得转租本合同的建筑起重机械。
六、双方具体的工作及责任:
1、甲方工作及责任
⑴甲方委任 为履行本合同的全权代表,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。
⑵本合同签订后,甲方提供一份机械设备的基础施工图给乙方,由乙方负责基础的施工。
⑶负责租赁机械设备的进场和退场的运输工作,根据乙方要求的进场和退场的时间,及时组织和做好机械的进场和退场的准备工作。
⑷随机操作人员(由甲方按规定配备 人/台)工资由甲方发放,满足乙方施工生产的需要和安排,保证机械在要求的时间内正常运转。
⑸根据乙方施工生产进度的要求,及时地做好租用机械的组拆、顶升、附着、保养等工作,确保乙方施工生产的正常进行。
⑹甲方应对乙方租用的机械组织定期和不定期的检查,配备易损的零部件,对机械在使用过程中发生的故障应及时派员组织抢修,尽力缩短抢修的时间。每月累计保养及维修天数为 。
⑺甲方在接到乙方通知起 小时内应到达现场维修,若抢修超过了上条及本条约定的时间或天数,自第 日起免收租金直至恢复运行日止。若机械故障系乙方违章指挥、作业造成,乙方仍应支付修复停运期间的租金。
⑻做好自身人员的安全教育工作,保证机械的正常运转,杜绝重大安全事故的发生。
⑼甲方的司操人员(包括作息时间)和机械的运转应听从乙方统一安排,若发生司操人员有消极怠工等不良现象,乙方有权要求换人或在支付租金费用中扣罚司操人员的工资。
⑽甲方提供设备所带的配电箱、开关箱必须符合标准要求,若不能通过报验或不能满足乙方文明施工的需要,甲方应立即更换和整改,否则乙方有权替换,所涉及费用在租赁费中扣除。甲方提供的设备也不应出现锈蚀、油漆剥落等问题,应进行防腐刷漆处理。
2、乙方工作及责任
⑴乙方委托 为履行本合同的全权代表,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。 为乙方施工现场安全负责人。
⑵按工程进度的要求,向甲方提出租赁机械进、退场时间。
⑶根据甲方提供的设备基础图在预期的时间内做好设备基础和附墙预留工作。 ⑷对甲方司操人员、机械的运行状况等有安排工作的权力,对甲方消极怠工等不良行为而提出合理意见甲方应该执行,若甲方未按乙方的要求做好工作,则乙方有权要求甲方相关人员调离乙方的工地。
⑸乙方做好大型机械进、退场的准备工作,做到路通、电通(电源送到设备本身的二级配电箱内),并做好起重机械从进场到退场全过程的安全保卫消防监控工作。
⑹乙方为甲方司操人员提供食宿方便。
⑺乙方应合理安排机械维修和保养时间由甲方进行维护保养作业,进行记录并签字确认。
⑻乙方配备专职的机械协调人员,负责对机械作业统一协调,但不得强令司操人员违章作业。
⑼乙方提供基础隐蔽工程验收单、砼试块报告、地耐力说明。施工机械避雷接地装置应在基础周围安装,接地电阻≤30Ω,且应保证施工机械所需电流、电压正常,供电电压380V(独立专线)。
七、安全工作
1、双方同意按相关规定另行签订安全生产协议,明确各自遵守的安全生产法律法规中规定的权力义务,安全协议书为本合同的组成部分。
2、租赁期间发生的安全事故、机械事故,费用由责任方承担,如由于甲方设备质量或操作等给乙方或第三方造成损失的,甲方应承担全部的赔偿责任。
3、乙方未经甲方同意私自操作机械设备、违章指挥及其他人为因素,造成人员、机械损坏的,乙方应赔偿相应的损失。
八、其他约定
1、租赁机械的交接与验收:
⑴甲方应按乙方指定的时间、地点提交合同约定的租赁机械,由甲方现场安装后才能投入使用的机械自甲方安装调试合格之日起为移交日期。法律法规规定的须安装调试且检测合格方能投入使用的机械,实际检测合格之日为移交日期。
⑵法律法规规定必须由具有相应资质的安装施工企业承担安装和具有相应资质的第三方检测,由乙方委托并与之签订安装拆卸合同或检测合同,所订立合同受本合同条款约束。
⑶法律法规、规章及地方规定的塔吊、施工升降机现场使用期超过一年要进行再次验收,应按规定或按当地主管部门规定使用期限的规定执行。
2、租用期内,乙方的债权、债务与甲方的设备无关。乙方违反合同义务以本合同所承租的机械设备对外作抵押、质押、担保、转卖、抵债等有损于甲方物权的任何行为均为严重违约,甲方可解除合同,由乙方承担因此而造成的损失。
3、甲方未提供合同约定的机械设备或虽提供机械设备,但型号、规格与合同不符,乙方认为不能适用,且甲方未依合同进行调整的,甲方构成违约,乙方可单方解除合同。甲方行使本条解除合同权利的,由甲方赔偿乙方相当于该机械一个月租金的违约金。如因甲方违约而造成乙方其他直接损失的,甲方应承担赔偿责任。
4、甲方未按合同约定的日期或未按乙方通知日期提供机械设备的,每逾期一日,支付乙方逾期损失金 元/日。
5、甲方在合同期间无合理理由停止服务致使机械停工达 天及以上的,应支付乙方相当于该机械一个月租金的违约金。造成乙方其他损失的,甲方应当承担赔偿责任,乙方认为应当解除合同的,本合同解除。
6、补充条款:
7、在执行合同过程中,若发生争议,应相互协商解决;若协商未能达成一致的,向乙方所在地人民法院提起诉讼。
8、本合同未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
9、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,甲、乙双方签字盖章后生效。工程完工款付清后自行失效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇5:工程建筑施工设备租赁合同
发 包 人:
承 包 人:
签订日期: 年 月 日
一、协 议 书
发包人(全称):
承包人(全称): 广西丰尚建设集团有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据竞争性谈判中标结果,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地址:
工程内容:
工程批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围: 。
三、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期总日历天数: 天。
四、质量标准
工程质量标准: 合格
五、合同价款
本合同金额(人民币大写): ,实际金额以审计结算价为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、已标价的工程量清单
9、招标文件(含补充通知和答疑)
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 双方法定代表人或其授权代理人签字或盖
章并加盖单位公章 后生效。
第十一条 本合同一式 份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监督部门)、采购代理机构各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
广西丰尚建设集团有限公司
地 址: 地 址:南宁市鲁班路95号南宁信息港5栋1122室
法定代表人: 法定代表人:
授权代理人: 授权代理人:
电话/传真: 电话/传真:
开户银行:招商银行股份有限公司南宁高新区支行
账 号: 账户:
邮政编码: 邮政编码:530000
专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序如下:
1.1 本合同协议书;
1.2 成交通知书;
1.3 竞标函及其附录;
1.4 合同专用条款;
1.5 合同通用条款;
1.6 标准、规范及有关技术文件;
1.7 图纸 ;
1.8 已标价的工程量清单;
1.9 竞争性谈判采购文件(含所有补充通知和答疑)。
合同履行中,发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1 本合同使用的语言为:汉语
2.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规: 国家现行法律、行政法规
2.3适用标准及规范
适用标准、规范的名称: 国家现行的施工规范、验收规范、评验标准
发包人提供标准、规范的时间:
3、图纸
3.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数:开工前7天提供施工工程全套图纸一份
3.2 发包人对图纸的保密要求: 未经发包人同意,不得将图纸转借给第三人。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1 监理单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:除涉及工程造价需要经发包人签认外,行使《通用条款》有关发包人的权力。
4.2 发包人派驻的工程师
姓名: 职务:
职权: 按《通用条款》的有关规定执行。
4.3 不实行监理的,工程师的职权:
5、项目经理
姓 名: ;
身份证号: ;
建造师执业资格等级: ;
建造师执业资格证书号: ;
建造师注册证书号: ;
建造师执业印章号: ;
安全生产考核合格证书号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
6、发包人工作
6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
6.1.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
6.1.2 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:
6.1.3 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
6.1.4 工程地质和地下管线资料的提供时间: 双方协商
6.1.5 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 双方协商
6.1.6 水准点和坐标控制点交验要求:开工前3天以书面形式交给承包人,并通知承包人,双方在现场进行交验
6.1.7 图纸会审和设计交底时间: 开工7日前
6.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: ① 施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。
② 施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知发包人,同时提出处置方案,发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。
6.1.9 双方约定发包人应做的其他工作:
6.2 发包人委托承包人办理的工作: 双方另行协商。
7、承包人工作
7.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
7.1.1 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 年 月 日前提交施工组织设计,单项施工前一周提交单项施工的施工方案
7.1.2 应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日提供当月完成工程量报表、次月日计划完成工程量报表各两份
7.1.3 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
7.1.4 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
7.1.5 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定,如有发生,费用由承包人承担
7.1.6 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人自行保护,同时费用自理
7.1.7 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人须采取措施进行保护,发包人承担费用。
7.1.8 施工场地清洁卫生的要求: 完工后负责无偿清理所有建筑垃圾,并运到指定地点堆放,其费用由承包人负责。
7.1.9 双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1 承包人提交施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间是:开工前5天内
工程师确认的时间:收到后5天时间内批复
8.2 群体工程中有关进度计划的要求: 无
9、工期延误
9.1 承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付延误工期赔偿费(每天赔偿金额为合同总价款的0.4‰,最高限额为合同价的5%),延误工期时间从投标时承包人承诺竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
四、质量与验收
10、工程质量
10.1 发包人对工程质量的要求: 合格 。
10.2 检查达不到合格时无条件返工,修复至合格,并承担违约责任,违约赔偿金为合同总价款的2%。
10.3 双方对工程质量有争议时,请建设行政主管部门仲裁。仲裁费用及因此造成的损失由败诉方承担。
11、隐蔽工程和中间验收
11.1 双方约定中间验收部位:
五、安全施工
按《通用条款》第五条执行。
六、合同价款与支付
12、合同价款及调整
本合同价款采用 方式确定。
采用固定单价合同,合同价款中包括的风险范围:
13. 工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额: 。
14、工程量的确认
14.1 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值,承包人应得到该价值的付款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
14.1.1 承包人按进度向工程师提交已完工工程量报告的时间是:承包人每月 日前按进度向发包人提交已完工工程量报告。
14.1.2 发包人核实已完工工程量报告的时间和要求是:发包人收到7日内核准,逾期视为已核准。
14.2 计量方法
除非合同中另有规定,无论通常的和当地的习惯如何,工程的计量均应执行广西现行的工程量计算规则计算的净值为准。
14.3 计量单位
除了合同另有规定外,所有计量单位均应符合本工程适用的工程量计算规则的标准。
15、工程款(进度款)支付
15.1 双方约定的工程款的支付方式和时间: 。
15.2 发包人根据以下方面承包人应得到的金额计算应支付工程价款:
15.2.1 经工程师计量的工程量,按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款;
15.2.2 合同规定的承包人有权得到的其他金额;
15.2.3 根据现行有关规定进行的调整。
15.3 工程款支付方式:银行转账。
七、材料和设备供应
16、承包人采购的材料和设备
16.1本工程的材料和设备由承包人按招标文件、施工图纸和有关标准的要求采购,购买的材料、设备必须有产品出厂验收合格证明,产品质量符合相关规范要求,采购前须征得发包人或其授权人认可同意。
16.2 承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。
16.3 工程师发现承包人采购并使用不符合设计要求或标准要求的材料设备时,应由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,且工期不予顺延。
16.4 承包人需要使用代用材料时,应经发包人认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
八、工程变更
17、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
18、工程量变更
发生设计变更后,双方约定如下:
18.1 承包人提出变更价款的时间是:接到设计变更通知后三天内。
18.2 发包人确认变更价款的时间是:接到承包人通知后五天内。
18.3 双方对变更价款不能达成一致意见时解决办法和时间要求:提交工程造价管理部门裁定。
九、竣工验收与结算
19、竣工验收
19.1 承包人向发包人提供竣工资料和竣工图纸的约定 。
20、竣工结算
工程竣工验收合格后,承包人应及时向发包人递交工程竣工结算报告及结算资料;发包人收到承包人交来的报告及资料后,应尽快进行核实和送交审计部门进行工程结算审计,审计工作结束后两个月内,发包人向承包人支付工程竣工结算款。工程变更的工程价款在审计工作结束后两个月内支付完。
21、质量保修
21.1 本工程的保修期按国家有关规定。
21.2 发包人代表签发工程质量保修书后送交给发包人,并将一副本交承包人,申明承包人已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合发包人要求。工程质量保修书应由发包人代表在最迟的保修期期满,及承包人按指令进行的工作已完成,并符合发包人代表要求的21天内,发出工程质量保修书。
21.3 在保修期满并对保修内容经验收合格后14天内,发包人出具证明,把结算价3%的保修金(无息)分次付给承包人。
21.4 在质量保修期内,下述原因造成的质量保修费用,由承包人自行负责:
(1)承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求;
(2)承包人负责设计的部分永久工程,在设计中有错误;
(3)承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。
如果监理工程师指令承包人修复的项目不属于上述原因造成的,由监理工程师与承包人协商并报发包人批准后,确定合同价格的增加额,通知承包人,并抄送发包人。
十、争议、违约和索赔
22、违约
22.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
22.1.1 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
22.1.2 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 22.1.3 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
22.1.4 双方约定的发包人其他违约责任:
22.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
22.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:按本合同专用条款第13.2款执行。
22.2.2 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:按本合同专用条款第15.2款执行。
22.2.3 双方约定的承包人其他违约责任: 承包人违反本合同专用条款的28.1 ,使用不合格或未经发包方认可的产品,则承包人承担违约责任,并按合同价款的1%处罚。
23、争议
23.1 双方约定,在履行合同过程中发生争议时:
⑴ 请工程所在地建设行政主管部门调解;
⑵ 调解不成时,直接向 工程所在地的 人民法院起诉。
十一、其他
24、工程分包
24.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
25、不可抗力
25.1 双方关于不可抗力的约定
⑴ (6)级以上的地震;
⑵ (10)级以上持续一天的大风;
⑶ (暴雨级)以上持续一天的大雨;
⑷ (10)年以上未发生过,持续两天的高温天气;
⑸ (10)年以上未发生过,持续两天的严寒天气;
⑹ (20)年以上未发生过的洪水。
⑺ 对上述几种形式,应以造成灾害和影响施工为准。
26、保险
26.1 发包人投保内容:
26.2 承包人投保内容:承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械办理保险,费用由承包人自理。
27、担保
27.1 本工程双方约定担保事项如下:
27.1.3 双方约定的其他担保事项:
28、合同份数
双方约定合同副本份数: 副本 份(正本 份),发、承包人各执 份,副本 份。
29、补充条款
29.1 所有承包人分包的单项工程必须经发包人审核同意,否则由此产生的一切后果与发包人无关。
29.2 本工程合同条款未尽事宜,由发包人和承包人在签订合同时另行商议。
发包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇6:工程建筑施工设备租赁合同
合同编号:_________
出租人:_________
承租人:_________
签订时间:_________年_________月_________日
签订地点:_________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_________。
第二条 租赁物资的用途及使用方法:_________。
第三条 租赁期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,共计_________天。
承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前_________日内,重新签订合同。
第四条 租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:_________;租金的支付方式和期限:_________。
第五条 押金(保证金)
经双方协商,出租人收取承租人押金_________元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_________。
第七条 租赁物资的保管与维修
一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由_________人承担。
第八条 出租人变更
一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为:_________。
第十条 本合同解除的条件:_________。
第十一条 违约责任
一、出租人违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金_________%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金_________%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_________%的违约金。
4.其他违约行为:_________。
二、承租人违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金_________%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金_________%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金_________%的违约金。
4.其他违约行为:_________。
第十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
一、提交_________仲裁委员会仲裁;
二、依法向人民法院起诉。
第十三条 其他约定事项:_________。
第十四条 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
第十五条 本合同一式_________份,合同双方各执_________份。本合同附件_________份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租人 承租人 鉴(公)证意见:
出租人(章): 承租人(章):
住所: 住所:
法定代表人(签名): 法定代表人(签名):
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行: 鉴(公)证机关(章)
账号: 账号: 经办人:
邮政编码: 邮政编码: 年 月 日
篇7:建筑物设备租赁合同
承租房(甲方)
出租方(乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定,签订以下租赁合同,商定如下条款,共同遵守执行。
一、设备租赁内容
1、租用时间:________年_____月_____日,租用物品于活动当天 中午__________前到位;
撤展时间为_______年_____月_____日晚上______________,活动完毕撤展。
2、租用场所:____________.
3、租用物品如下:
4、付款方式:乙方设备进场安装调试好后,甲方付合同总额的______%,即人民币__________元整(¥_______元),合同内容执行完毕,甲方向乙方支付合同的剩余总额______%,即人民币__________元整(¥_______元),此合同从双方签定之日起生效。
二、甲方责任:
1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出;承担现场制作所发生的有关费用(场租、管理、电费等)
2、甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金额按每天__________赔付滞纳金。
三、乙方责任:
1、乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,确保租赁期内正常使用。
2、乙方不能确保本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,或不能确保租赁期内正常使用,甲方将扣除给乙方的全部合同款项。
四、未尽事宜:
双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力,合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字生效(传真件有效)任何一方不得随意取消合同。
甲方:______________________ 乙方:_________________________
负责人(签字/日期) __________ 负责人:(签字/日期)__________
开户行:____________________
帐号:____________________
电话:______________________ 电话:_________________________
篇8:建筑起重机械设备租赁合同书
出租设备人:______________
租赁人:___________________
甲乙双方经充分协商,根据有关法律、法规签定本合同,共同遵守。
一、甲方将自行购制的粉碎石机器全新设备租赁给乙方,有__________________全套,__________________型全套,振筛一套三层,输送架五部,乙方对以上可租赁设备清点无误。
二、租赁期限自______年______月______日起至乙方承揽的碎石加工合同履行完毕止。
三、租金:按乙方加工碎石立方米计算,每立方米给付甲方租金______元。
四、结算方式:乙方以加工____________立方米碎石与甲方结算一次租金,逾期不能结算租金,按信用社短期贷款利率计算利息,逾期20日不能给付租金,甲方有权单方解除合同。
五、乙方租赁碎石机械设备期间,要及时维修,严格持行操作规程,因人为原因造成损坏,乙方承担更新责任,易损件和磨损件都由乙方负责更换。
六、为了使粉碎石项目正常运行,按时完成粉碎石任务,不受到外界的影响,设备入厂后,所办营业执照和修路方所付石料款账户等有关石厂证照全办理甲方名下,乙方如证照不能签署甲方名下,甲方有权单方解除合同。
七、乙方每个月支付给甲方五万元做为还以前借款,甲方负责管理现金账目,如甲方私自占用石料款,按20%罚款。
八、首批粉碎石款到账,首先还__________________厂的按电设备和安装时所用的所有材料款。
____________厂所用的勾机和装载机双方有的机器,优先租赁,没有的机器,经双方协商另租赁他人。
十、违约责任:___________________本合同双方严格遵守,如有违约,违约方支付给守违方违约金人民币____________元整。
十一、本合同一式叁份,甲乙双方各持一份,见证人一份,签字之日起生效。
甲方:___________________
乙方:___________________
中证人:___________________
______年______月______日
篇9:建筑物设备租赁合同
承租方:___________________
出租方:___________________
根据生产需要,双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承租方_____________________项目部将承租______________名下的_____________________牌平板车一台,承担工程施工任务,经双方协商一致,达成如下协议:
1、租赁设备描述及租赁时间:___________________
发动机号:___________________
品牌型号:___________________
1.1租赁设备使用地点:___________________
1.2此合同所指平板车的进场时间以《设备进场验收单》签证时间为准,使用时间以实际开始使用的时间计算。
2、租赁费用及付款方式:
2.1承租方租赁出租方的平板车月租赁费按______________元/月·台(大写人民币:___________________元整)计算,出租方每台装载机配置1名操作人员以满足生产需要。
2.2每月8日办理结算,出租方依据承租方现场签证的《租用设备现场签证单》及《租赁设备进场验收单》(首次办理提供)办理结算,并提供发票,结算方式为银行转账。
2.3月租赁费______________元/月·台包含出租方操作人员工资(含节假日加班工资、法定的津贴和补贴)、职业健康防护费、劳动保护费、操作人员社保及意外保险费、设备保险费、第三责任险、设备维护和修理费、设备租赁费、进出场费、其他税费等。
2.4平板车租赁满月租费按______________元/月·台(大写人民币:________________元整)结算,不满月按______________元/天·台(大写人民币:_______________元整)结算。
2.5进出场费均由出租方承担,费用已包含在月租赁费用中。
2.6税金由承租方承担,其他税金由出租方承担。
3、出租方一般义务和责任:
3.1出租方应具有所出租平板车的所有权,并提交相关证明材料交承租方存档,并对提供相关的资料承担法律责任。
3.2出租方保证提供的平板车性能完好,并提供1名操作人员,以保证24小时生产需要。
3.3出租方操作人员要服从承租方的现场调度指挥和安排,按时、保质完成承租方交给的任务,未接到承租方指令,严禁操作人员及设备擅自离开岗位,如发生此种情况,承租方将给予100~300元/次·车·人的处罚,办理结算时扣除。
3.4出租方负责租赁设备的日常操作,维护保养及修理等相关费用。正常维修保养时间为每月3天,设备正常出勤天数为27天/月,设备维护保养时间累计超出3天,按照533元/天(大写人民币:_________________元每天)从当月设备租金中扣除。
3.5出租方由于设备出现问题接到承租方通知后,在24小时内派人赶到现场,解决租赁设备的故障并负责租赁设备的维修,如因此未在3天内解决设备故障,承租方将按影响时间按照533元/天给予扣除。
3.6出租方提供的服务不仅限于平板车的租赁,如因出租方原设备故障或操作人员操作不当对承租方的工程质量。进度等问题,出租方将承担相关责任。
3.7出租方应为其进场的设备及操作人员购买国家法定保险(保险额度不低于国家法定标准),并将复印件交项目经理部合同经营部和安全环保部备案。
3.8出租方自行解决其操作、维修人员的工资及生活费用,承诺及时发放人员工资,并承担由此产生的一切法律责任,与出租方均无关。
3.9出租方应加强设备管理,杜绝操作人员私自对外揽活挣外快、倒卖设备动力柴油和承租方现场施工材料,如经发现,承租方将给予每次10000元以上的处罚,并在当期结算时扣除。
3.10承租方租赁出租方平板车不仅限于______________工程的施工任务,不排除调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位的任务,所得收入归承租方所有。
3.11出租方的设备到场后,应及时通知承租方对进场设备进行验收,签证《租赁设备进场验收单》,此验收单将作为设备首次结算的依据之一,不提供此验收单,项目部计划合同部有权不给予办理租赁费结算。
3.12出租方有权拒绝承租方安排的违章作业,由此产生的责任由谁引起谁承担。
3.13出租方应服从承租方现场安全文明施工管理规定,并有义务做好设备的安全文明工作,费用已包含在租赁费中。
3.14出租方承担设备及其操作人员施工现场或存放地/住地的安全责任。
3.15出租方承诺,如因承租方财务资金状况未及时支付设备租赁费,出租方不因此额外索要延时支付期间的利息或其他主张。
3.16出租方对租赁合同附件所要求提供的资料的真实性负法律责任,并承担由此产生的其他法律连带责任。
4、承租方的一般义务与责任:
4.1承租方对租赁设备只是使用权,不得任意将租赁设备转租第三人,但承租方有调配此设备协助施工局其他标段或是友邻单位施工的权利。
4.2承租方负责承担租赁设备动力所需的动力柴油。
4.3在平板车作业过程中,承租方不得强迫出租方进行违规操作,由于承租方的违章指挥等不安全因素造成的设备损坏、灭失,有承租方承担。
4.4承租方提供租赁设备的存放场地,但不负责租赁设备安全。
4.5承租方为出租方设备操作人员提供食宿(生活用品及床上用品自带)。
4.6承租方按时为出租方办理结算,并视财务资金状况及时支款设备租赁款,如延期支付,承租方不承担其租赁费延期期间内的利息。
4.7如遇合同纠纷,承租方不得以各种理由扣押出租方租赁设备。
4.8出租方租赁的设备如不能满足承租方生产需要,承租方可随时退租。
4.9确认出租方进场时设备燃油量,承租方承诺退场时添加至进场时的燃油量。
5、违约
5.1承租方未按合同约定支付出租方租赁费60天以上,视为违约。出租方有权终止合同的权利,收回租赁设备,并要求承租方支付租金。
5.2出租方有权拒绝违章操作,如承租方强行执行,出租方有权终止合同,并收回租赁设备。
5.3出租方提供的设备,维护保养超出3天并接到承租方通知3天后,不能提供后设备进行施工,视为违约,出租方要承担由此造成的经济损失。
6、其他
6.1合同遇到纠纷时,根据《公司法》、《民法典》的有关规定,双方协商解决;如不能协商时,提交给承租方法人所在地深圳市法院或仲裁机构仲裁。
6.2其他未尽事宜,双方协商解决。
6.3装载机租赁合同一式四份,承租方三份,出租方一份,自双方法定代表人/产权人或授权代表签字盖章后生效。
合同附件:安全生产责任书、保廉合同、操作人员证件,保险凭证、《租赁设备进场验收单》、《租赁设备现场签整单》、设备产权证明资料、合格证等。略
承租方(盖章):___________________出租方(盖章):___________________
承租方代表(签字):_______________租方代表(签字):________________
联系电话:___________________
时间:___________________时间:___________________
篇10:建筑设备租赁合同
出租方:___________________
承租方:___________________
签订地点:___________________
签订时间:__________________
根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:___________________
第二条租赁期限
自______年______月______日至______年______月______日。共订______天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前______日内,重新签订合同。
第三条租金
租金收取:___________________
第四条押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金______%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金______%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金______%的违约金。
4.其它违约行为。
二、承租方违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金______%违约金。
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金______%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金______%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条争议的解决方式
第九条其它约定事项
第十条本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方(章):__________________承租方(章):__________________
单位地址:___________________单位地址:___________________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
(或委托代理人)(或委托代理人)
电话:___________________电话:___________________
电挂:___________________电挂:___________________
编码:___________________编码:___________________
开户行:___________________开户行:___________________
帐号:___________________帐号:___________________
篇11:建筑物设备租赁合同
出租方:___________________(简称甲方)
承租方:__________________(简称乙方)
甲、乙双方根据“__________市信托部设备租赁业务试行办法”的规定,签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向____购进以下设备租给乙方使用。
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4.________________________________
二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定,于__年__季交货。由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为____年,租期从供货厂向甲方托收货款时算起,租金总额为人民币____元(包括手续费____%),分____期交付,每期租赁金____元,由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满,甲方同意按人民币____元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位____同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其它损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份,甲、乙方各执一份,副本____份,乙方担保人和乙方开户银行各一份。
甲方:________________________市信托部(公章)
负责人:__________________(签章)
开户银行及帐号:______________
乙方:________________(全称)
负责人:_____________________(签章)
开户银行及帐号:______________
年 月 日
经济担保单位:_______________(公章)
负责人:_____________________(公章)
篇12:建筑工程设备租赁服务合同
出租方:(以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等互利的原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。
第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。
2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。
第二条 乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写: )。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。
第三条 租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算,一个月及其以上的按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。
第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁的各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。
第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准的物资应当场拒收,否则,由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。
第六条 违约责任
1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约,违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。
2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。
第七条 赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。
2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。
3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。
4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。
第八条 乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定的地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管 元,扣件 元,由乙方承担。
第九条 其它:
第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:建筑物设备租赁合同
供方: 代表人: 简称(甲方)
需方: 代表人: 简称(乙方)
本协议甲乙根据国家经济合同及有关规定,双方经过协商如下协议,双方严格执行共同遵守.。
臂长 50(5008) 塔机,_______数量_______:_______部,价格_______万,月租价_______元计费。
二、本月租金,如乙方不按时交付租金,甲方有权停止租用。
三、乙方在使用机械设备过程中,电器部分、机械部件损坏及因设备自身质量问题发生的工伤或其他一切事故均由甲方独自承担,人为造成的事故由乙方承担。如租物丢失损坏,乙方应照价赔偿。
四、甲方设备进场后,由乙方先支付甲方壹万元进出场费,剩余部分在设备拆除时一次性付清。月租金应在租期满一月时支付。
五、租用日期 _______年 _______月 _______日起 _______年 _______月 _______日止,如乙方需延期使用,需在本合同上签章即可。
六、如违约方应赔偿对方的经济损失,出现纠纷双方协商解决,否则,可向供方当地法院起诉。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
七、安、拆、运费(简称进出场费)共计两万元。由甲方负责安装、拆除、加扶墙、升节、运输和所需各种配件。钢丝绳、润滑油由乙方负责。开塔机人员工资由乙方承担。
八、如乙方与第三方发生债务、经济方面之纠纷,造成塔机报停后拆运受阻,设备运不回来,甲方照收乙方租费。刮风下雨、乙方造资金跟不上等任何原因停工,甲方照收乙方资金。
九、在租赁过程中,如遇春节扣除_______天,麦收扣除_______天不收租费。打电话报停算数。
十、甲方应提供塔机一切相关资料给乙方。
十一、租金日期以安装调试完毕开始算计算。
甲方: 乙方: 担保人:
法人代表: 法人代表: 法人代表:
地址: 地址: 地址:
联系电话: 联系电话: 联系电话:
签订日期: 年 月 日
篇14:建筑设备租赁合同
甲方:__________________
乙方:__________________
甲乙双方近友好协商,乙方受甲方委托,提供各项服务事宜如下:
1、租赁设备:__________________(如所需设备较多,乙方所列设备清单为合同的有效附件)。电源、场地等请甲方准备。
2、服务日期:_________年_________月_________日_________时至_________年_________月_________日_________时止。如活动时间为一天,甲方需提供乙方午餐及饮料。
3、服务地点:__________________。
4、服务性质:__________________。
5、租金支付:全款总额_________元人民币。此为不含税价(如开发票需交_________%税金)。如甲方负责运输,则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备,并在活动结束后负责运回。在活动当天,服务人员与设备全部运到并安装调试后,甲方需全款结给乙方,作为劳务报酬。如为多天活动,则需另议。
6、违约条款:
1)双方在签订合同之后,如一方无故取消,需赔偿违约金,为实际损失。
2)如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断,责任由甲方负责。
3)如为多天活动,设备需放置在活动地点,甲方负责设备的保管,如发生设备损坏、丢失等情况,甲方需照价赔偿给乙方。
7、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定,如有未尽事宜,双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执,双方不得圆满解决,将依照中华人民共和国有关法律,通过有关机构解决。
8、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章,即时生效。
9、对于此次活动的配音师有何评定:优(_________)良(_________)中(_________)差(_________)原因__________________。
10、对于此次活动的音响设备有何评价:优(_________)良(_________)中(_________)差(_________)原因_________________。
11、补充规定:现金结算。
甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________
地址:__________________ 地址:_________________
代表人(签字):__________________ 代表人(签字):__________________
电话:__________________ 电话:__________________
传真:__________________ 传真:__________________
篇15:建筑工程挖机设备租赁合同
甲方:
乙方:
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
1、提供8成新以上的挖机一台,机械操作手两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方保留处罚的权力。
2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排,工地视24小时均为工作时间,作业人员保证随叫随到。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进出场费用由甲方承付;达到2个月以上的进场费由甲方承付,乙方负责出场费用。
五、租金计算
1.合同宗旨为月度租赁,但是为更好的充分利用和管理,按天计算。用挖斗的__元月,用破碎锤的__元月。
2.每月按27天计算,挖斗每天为__元天,破碎锤__元天。
3.天的计算。
甲方没有工作面,正常计日工,工长开据任务单。甲方有工作面,由于乙方的原因,不能作业的,一天内耽误2小时以内的,不做扣除,工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的,扣除半天,按半天计算,工长出具任务单。如超出5小时,但又能及时工作的,有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。
六、租赁费用的计量与支付
计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单,每月25日前拿任务单到合同部开出结算单,然后到材料部、机械部、工区主任签字。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇16:建筑起重机械设备租赁合同书
承租方(甲方):___________________
出租方(乙方):___________________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本设备租赁合同。
第一条甲方根据工程项目需要向乙方租赁如下机械(设备),租赁机械(设备)的名称、规格、数量、质量标准及租赁价款等标准如下:
第二条租赁期间租赁机械(设备)的质量问题由乙方负责,租赁期间由乙方负责维修保养。
第三条租赁期限:自________年________月________日至________年________月________日,共计________天。
起租日以机械(设备)安装、调试后经双方联合验收合格投入使用之日起计算,以承租方书面通知停机之日为租赁终止日。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同。
第四条租金、租金支付方式和期限
1、租金按月计算,每月________元。每月付款一次,不满一个月的按照实际天数计算(月租金÷月日历天数___实际工作天数);
2、甲方在使用中途报停的,停机费按月租金的________%收取;________机械(设备)的进出场、拆装(安装)、调试、接高等由乙方负责,费用由甲方支付,每台________元。机械(设备)进场安装验收合格后支付元,余款在机械(设备)退场后30日内一次付清。
第五条双方责任及义务
1、甲方的责任及义务
2、甲方应按乙方的要求保证机械(设备)进出场的顺利进行;
3、甲方应准确提供现场的情况,甲方应向乙方出具一份现场平面图,并由甲方的技术人员与乙方的技术人员共同研究,以确定机械设备的具体位置;甲方应指定专业技术人员,根据乙方提供的基础技术交底对基础施工,并经双方相关人员对基础进行验收合格后方可进行下一道工序,在基础验收时出具相关资料:隐检记录、混凝土强度实验报告、接地电阻测量记录等。
4、甲方对进场后的机械(设备)有使用的权利,甲方应遵守
安全操作规程、维护机械(设备)的安全运转,并有负责保卫的义务;
5、甲方对乙方配备的机械(设备)司机有进行生产作业的指挥权,并有权对配合不好的司机提出批评指正或提出建议要求更换;
6、负责给乙方配备的机械(设备)司机提供食宿的方便条件;
7、乙方的责任及义务
8、乙方提供企业营业执照、资质、北京市建委编号和经特种设备检测中心核发的监测报告、合格证复印件、机组人员有效操作证的复印件,以上复印件均需加盖乙方单位的公章
9、乙方应根据设备的型号,向甲方提供基础施工技术交底,并派专业人员协助甲方做好基础的施工,最终由乙方的专业技术人员同甲方的有关人员对基础进行验收。
10、乙方应提供合格的、性能良好的机械设备,确保甲方租用的机械(设备)的完好率及利用率,乙方应加强对机械(设备)的保养,保持良好的工作状况,并长期派1至2名维修人员负责维修保养直到机械(设备)租赁期满;
11、乙方应配备足够的机械(设备)司机,机械(设备)司机应持证上岗,遵守安全操作规程,严禁违章作业,发现不安全隐患时,有权要求停机检查,并及时排除;由于设备自身原因造成的安全事故,由乙方负全部责任。
12、乙方配备的机械(设备)司机要遵守甲方的作业时间,做到坚守岗位,听从指挥,随叫随到,确保甲方的施工需要;
13、机械(设备)发生故障时,乙方应及时排除,故障维修时间,塔吊每次不超过________小时,如超过________小时,应从月租金中核减相应的台班费;外用电梯每次维修不超过________小时,每月累计不超过________小时,如超过________小时,应从月租金中核减相应的台班费;电动吊篮每次维修不超过________小时,每月累计不超过________小时,如超过________小时,应从月租金中核减相应的台班费;
14、乙方配备的机械(设备)司机应遵守甲方的劳动纪律,若违反甲方工地现场的管理规定,乙方要严肃处理,严重者应进行更换;
15、机械(设备)司机对甲方的指挥人员的违章指挥有权予以拒绝并及时向本单位领导汇报。
16、乙方在运输安装过程中一切安全工作由乙方负责。
第六条安全条款:甲、乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件。
运输方在运输过程中保证车辆尾气排放达标,不携带泥土上路,装卸方在装卸设备时须轻拿轻放,避免和减少扬尘、噪声对环境的影响。
第七条违约责任
1、乙方违约责任:
2、未按时间提供租赁的机械(设备),应向甲方偿付违约期租金%的违约金。
3、未按约定的数量提供机械(设备),致使甲方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金________%的违
篇17:建筑起重机械设备租赁合同书
出租方:________法定住址:________法定代表人:________职务:________委托代理人:________身份证号码:________
通讯地址:________编码:________联系人:________电话:________传真:________帐号:________电子信箱:________
承租方:________法定住址:________法定代表人:________职务:________委托代理人:________身份证号码:________
通讯地址:________编码:________联系人:________电话:________传真:________帐号:________电子信箱:________
担保人:________法定住址:________法定代表人:________职务:________委托代理人:________身份证号码:________
通讯地址:____________编码:________联系人:________电话:________传真:________帐号:________电子信箱:________
依据《民法典》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就_________机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量
│设备名称│型号规格│机械编号│数量│操作人员│
│发电机│││││
│发电机│││││
第二条租赁期限
设备租赁期限为_________年,即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_________日内,重新签订合同。
第三条租金及支付
1.租金及计算:________租金_________元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天实际使用天数计算。
2.租金支付:________租赁费用按月计算。每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按_________支付租赁费。
3.租金优惠:________租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_________按_________计算租费。
4.租赁计费起止时间
(1)_________年_________月_________日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算。
(2)在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
(3)机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
5.运转时间及租费有签认:________机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。
6.机械的进退场费:________机械的进出场运输由出租方负责办理,承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目:________
2.工作内容:________
3.施工地点:________
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式:________本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
2.租赁设备的所有权:________合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条押金
经双方协商,出租方收取承租方押金_________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第七条设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等均由承租方自行负责。
第八条租赁机械的毁损和灭失
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。
第九条技术安全要求:________。
第十条_________同意作为承租方的经济担保人,负责承租方切实履行本合同各条款规定,如承租方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向出租方支付承租方余下的各期租金和其它损失。
第十一条双方义务和责任
(一)出租方的义务和责任
1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。
2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。
3.负责操作人员的工资及设备维修配件
4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。
(二)承租方的义务和责任
1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
2.提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。
4.负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。
5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。
6.租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。
7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。
第十二条违约责任
1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。
2.未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:________
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十三条合同变更
1.在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间,承租方未经出租方同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第十四条声明及保证
出租方:________
1.出租方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方:________
1.承租方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十五条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十六条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十七条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十八条争议的处理
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:________
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十九条合同解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第二十条其他约定事项
1.出租方机械因故障停机,应在4小时内恢复使用,如果超过4小时但不足一个工作日,扣租金(月租费/30),如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日,扣半个月租金,如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日,扣全月租金。
2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_________元。
3.出租方机械或服务不能满足承租方要求,承租方有权进行处罚,直至解除合同。
4.本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。
5.本合同经出租、承租双方企业法定代表人签并加盖合同专用章后,方能生效。
第二十一条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
出租方(盖章):________承租方(盖章):________担保人(盖章):________
负责人(签):________负责人(签):________负责人(签):________
开户银行及帐号:________开户银行及帐号:________开户银行及帐号:________
_____年____月____日_________年____月____日_____年____月____日
签订地点:________签订地点:________签订地点:________
附件:________
篇18:建筑工程设备租赁服务合同
甲方:
合同编号:
签订日期:
乙方:
签订地点:
甲乙双方近友好协商,乙方受甲方委托,提供各项服务事宜如下:
一、租赁设备:(如所需设备较多,乙方所列设备清单为合同的有效附件)。电源、场地等请甲方准备。
二、服务日期:________年________月________日时至________年________月________日时止。如活动时间为一天,甲方需提供乙方午餐及饮料。
三、服务地点:
四、服务性质:
五、租金支付:全款总额人民币。此为不含税价(如开发票需交税金)。如甲方负责运输,则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备并在活动结束后负责运回。在活动当天服务人员与设备全部运到并安装调试后甲方需全款结给乙方作为劳务报酬。如为多天活动,则需另议。
六、违约条款:
1、双方在签订合同之后,如一方无故取消,需赔偿违约金,为实际损失。
2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断,责任由甲方负责。
3、如为多天活动,设备需放置在活动地点,甲方负责设备的保管,如发生设备损坏、丢失等情况,甲方需照价赔偿给乙方。
4、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定,如有未尽事宜,双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执,双方不得圆满解决,将依照中华人民共和国有关法律,通过有关机构解决。
5、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章,即时生效。
6、对于此次活动的配音师有何评定:优良中差原因
7、对于此次活动的音响设备有何评价:优良中差原因七、补充规定:现金结算。
甲方:乙方:
地址:地址:
代表人:代表人:
盖章:盖章:
电话:电话:
传真:传真:
日期:日期:
篇19:建筑起重机械设备租赁合同书
承租单位:________________(以下称甲方)
出租单位:________________(以下称乙方)
根据_____________工程需要,经甲、乙双方共同协商,_____年_____月_____日起,甲方租用乙方的_______________,为明确责任,便于管理,确保安全,利于生产,制定本安全协议书,双方共同遵守。
一、甲、乙双方应共同执行国家和_____市有关__________机械的安全管理规定。
二、乙方必须保障__________的完好和安全,按照生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除;保证安拆、加节、维修等作业人员持有效证件作业,否则发生事故由乙方负全责。
三、甲方依据乙方提供的设计方案,负责塔吊(电梯)基础的制作,经双方验收合格签字后可进行塔吊(电梯)安装,塔吊(电梯)安装完毕后,经公司验收合格方准投入使用。使用过程中,甲方应负责塔吊(电梯)基础的检查、维护。如因基础造成塔吊(电梯)倾翻出轨等事故由甲方负责;如因乙方提供的资料不准确造成事故,由乙方负责。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线(缆),人员和车辆通道、建筑物等需要保护时,甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。并设立红旗及红灯示警。
五、塔吊(电梯)需要顶升、拆除作业时,甲方负责现场协调,保证现场作业范围内没有人员停留、通行。
六、塔吊(电梯)与结构锚固时,甲方按要求提供锚固定位置,搭设锚固操作平台和通道,保证锚固作业人员的安全通行和操作。锚固拆除前,甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。甲方不得随意改动锚固点。
七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时,甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜,确保塔吊不发生相碰。
八、塔吊(电梯)司机必须持证上岗,遵守“十不吊”规定。
九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理,甲方不得在为乙方提供的配电箱内接其它设备,并不得在塔吊作业中切断电源。
十、塔吊的安全管理由乙方负责:吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。
十一、乙方司机、安拆、加升作业人员应由乙方负责进场教育和安全技术交底和执行,甲方监督。
十二、在安装、拆装或运转过程中,凡因塔吊(电梯)本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。
十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律,不坚守岗位,擅离职守,擅自将塔吊(电梯)交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。
十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗,如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失,谁指派谁承担全部责任。
十五、塔吊(电梯)司机有权拒绝违章指挥。
十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时,所罚款项或责任匀由乙方承担。
十七、乙方应保证塔吊(电梯)在使用中不影响甲方的安全达标活动。
十八、吊装作业中发生事故时,甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告,配合上级部门调查处理。
十九、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份。
二十、本协议有效期:自签定之日起至塔吊(电梯)退场后终止。
二十一、本协议未尽事宜,凡属国家、_____市有关规定的均按有关规定执行;凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的,甲、乙双方可协商补充。
二十二、需补充的条款,由双方协商后另外补充说明。
甲方代表签字:________乙方代表签字:________
_____年______月_____日 _____年______月_____日