外协加工公司锻造加工合同合集3篇 加工合同(热门19篇)

定作人： 合同编号：

承揽方： 签订地点：

一、产品名称、型号、数量、金额 签订时间： 年 月 日产 品 名 称规? 格? 型? 号计 量 单 位数 量单 价总 金额合计人民币金额(大写)：

二、质量要求、技术标准定做方对质量负责的条件和期限：

三、交(提)货时间、：

四、交(提)货地点、方式：

五、运输方式及到达站港和费用负担：

六、合理损耗及计算方式：

七、包装标准、包装物的供应与回收：

八、验收标准、方法及提出异议期限：

九、结算方式及期限：

十、违约责任：

十一、解决合同纠纷的方式：

十二、其他约定事项：本合同盖章(签字)通过传真方式签订即生效，高于任何的书面口头协议。

定作方

单位名称： (章)

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 传 真：

开户银行： 帐 号：

邮政 编码：

承揽方单位名称： (章)

单位地址

托代理人：

电 话：

传 真：

开户 银行：

帐 号：

邮政 编码：

税 号：鉴(公)证意见经办人： 监(公)证机关(章)

年 月 日(注：除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿原则)

定作方：_______________营业执照号码：_____________________

承揽方：_______________营业执照号码：_____________________

根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

三、履行的期限、地点和方式：_________________________

四、验收标准和方法：_________________________

五、结算方式：_________________________

六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。

其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。

其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。

七、双方约定的其它条款：________________

八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同签订日期：________年________月________日

定作方：________________代表：__________________开户银行：______________帐号：__________________

承揽方：________________代表：__________________开户银行：______________帐号：__________________

_______年______月_____日

委 托 方：__________________________________(以下简称甲方)

授委托方：__________________________________(以下简称乙方)

现经甲、乙双方本着公平、自愿、互利、合作根据《中华人民共和国合同法》《安全生产法》相关条款及有关法律法规执行，为明确甲、乙双方的权利及义务协商一致，签订本合同，具体事宜如下：

一、安装地点：

二、承包内容：

甲方委托乙方安装甲方与____________________________________(使用单位)的起重设备的安装、调试、升节、附着和维修保养以及报验等工作。起重设备名称____________型号__________出厂编号__________安装高度为______左右。每台安装费用_________大写：___________________(含安装、调试、升节、附着、降节、拆除、运输及报检等费用)。

三、双方责任：

1.甲方负责与________________________________________(使用单位)进行沟通协调相关事宜，如进场时间、进场道路、安装场地及电源、现场安全防护等。

2.甲方按进场时间提供合格的起重设备，各零部件质量可靠、附件齐全。

3.安装前由___________________________________________(使用单位)组织、监督甲方对乙方安装人员进行安全技术交底。双方对乙方违反操作规程的行为均有权进行监督制止。

4.乙方接到甲方的安装通知后，应及时组织人员进行安装，乙方应具有贵州省内相关单位出具的安装资质，指派的安装人员应持有效证件上岗。

5.乙方安装时必须严格执行起重设备安拆规程和安全操作规程，严禁违规操作。

6.乙方安装时对零部件进行清点检查，发现异常及时报告甲方。

四、付款方式：

安装调试合格后，三日内甲方一次支付合同价的30%，以后按完成工程量计算并支付安装费。设备运到甲方库房后，甲方三日内结清全部费用。如甲方未按时支付乙方费用，乙方有权向甲方要求补偿及作其他处理办法，由此产生的一切责任由甲方负责。 以上约定望甲、乙双方共同遵守，如有违约，双方协商处理，双方无法协商可向当地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各持一份，存档一份，一份报交公司法律科，至双方签字之日起生效，双方协商解除本合同签字之日起失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方(委托方)：_________

乙方(被委托方)：_________

甲方委托乙方加工化妆品，甲乙双方就以下事项、经过充分的可行性研究和协商，为明确双方权利义务，经协商一致，特订立本合同。

第一条：甲方委托乙方加工化妆品，甲方负责全部产品的销售。根据《关于委托加工实施生产许可证管理的产品标识标注有关问题的通知国家质量监督检验检疫总局_________年_________月_________日》有关规定，在本合同(含包装)上标注;甲方出品，使用甲方商标;乙方荣誉生产，使用乙方生产许可证和卫生许可证标记、编号。

第二条：甲方委托乙方加工的品种、由甲方提供配方、工艺规程、质量标准、原铺和包装材料;生产时甲方监制;甲方负责其全部质量责任。

第三条：甲方委托乙方加工的品种必须在乙方生产许可证的范围内。(乙方生产许可证的范围有;一般液态单元(护发清洁类)：膏霜乳液单元(护肤清洁类)：粉单元(散粉类)：气雾剂及有机溶剂单元(有机溶剂类)。

第四条：甲方支付给乙方生产管理费(含生产许可证和卫生许可证使用费)，每年___元整;大写____元整。管理费按年度计算，在合同年度初、一次性付清。加工费根据品种工艺技术要求、劳动和能源消耗定额等另议。

第五条：国家质量监督机关每年年检、若抽检有甲方委托乙方加工的品种，其检验费用由甲方支付，其检验报告书(或复印件)供甲方使用。甲方经营活动中所发生的一切费用自行承担。

第六条：出现下列情况，其责任由甲方负责;乙方有义务协助甲方解决。

1、甲方委托乙方加工的产品出现质量责任，而致的国家质量监督机关的处罚;

2、甲方委托乙方加工的产品，由于质量所致的消费者健康损害纠纷或赔偿;

3、甲方委托乙方加工的品种应符合本合同第三条的约定，若国家行政或质量管理、监督机关、经检查认定为超范围生产的处罚。

第七条：合同期限;一年。自双方签字(章)生效之日起计。

第八条：本合同如有未尽事宜，由双方协商补充或修改。双方签字(章)有效，与本合同具同等效力。

第九条：双方若发生纠纷，应共同协商解决。如协商不成，可诉诸法院。

第十条：本合同一式__份。甲、乙双方当事人各执__份，均具同等法律效力。

第十一条：其他约定补充事项_______

甲方(签章)：_________

乙方(签章)：_________

甲方法定代表人(签字)：_________

乙方法定代表人(签字)：_________

日期(手写)：_________

日期(手写)：_________

甲方：乙方：

就 黄金进料委托加工 项目事宜，我方做出如下报价方案：

1、加工方式：黄金重熔更改尺寸大小

2、加工费单价：0.2元/克黄金

3、加工时间：24小时 (按200公斤为基础计算)

4、实际加工损耗：小于0.02% (按重量计算)

5、加工成品商标：出口境外的成品不能印制“紫金”注册商标(图形)，但可按客户要求定制商标，具体费用另计。

6、加工税费自理，加工费开具增值税发票

7、我方提供加工相关工艺流程、工艺简述、加工设备名称、环评报告等资料并协助客户办理《加工贸易业务批准证》和海关加工贸易手册填制、核销事项。

本报价方案是双方合作的基础，双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。

_______公司

代表人签字：

时间：

(公司印章)

甲方：

乙方：茶网北京义元商业中心

经友好协商，他委托甲方加工茶党达成以下协议：

一、甲方，乙方委托的品种和加工茶叶价格：

(1)产品的名称：茶、绿茶

(2)样品编号：

(3)质量特色：

二、数量：1000吨/品种

三、包装形式：散装或由乙方指定的包装

四、交货时间每季度交货时间。

五、送货地点：北京

六、交货和承诺：收到货交给乙方签名为准

(1)验收地点：

(2)验收人员：

(3)接受基础：

七、付款方式：甲方商业能够：根据现付，或预付，是在今年内将全部结清。

八、默认处理：茶叶委托加工协议书

(1)交货时间;

(2)价格：

(3)数量：

(4)质量：

(5)包装，净重：

九、__，同一品种，乙方委托至少两种植物保持(场)制造的权利。根据实际今后的合作，来证实它的长期合作计划。

十、本协议一式二份，甲乙双方各一份自签订之日起作用。甲、乙方应友好协商，在默认的，协商不成，北京市的法院裁决。

甲方：

乙方：

日期

委托方(以下简称甲方)：aaaaaaaaaaaaaaa合同编号：20__-SK-0822-1

被委托方(以下简称乙方)：签订地点：签订时间：1111年8月22日

根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。甲方委托乙方加工农产品及蜜饯产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条代加工内容甲方委托乙方为其加工农产品及蜜饯产品，加工数量、规格、标准、质量、交付时间、价格等事项，以双方协商另行签订的委托加工合同为准。双方签订的本形式确定。

第二条甲方责任：(亲子活动安全协议书)

1、每次以订单合同形式委托乙方为甲方加工农产品及蜜饯产品。

2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。

3、每次订单向乙方提供加工品规格、数量、技术要求、交货时间等。

4、负责向乙方提供甲方内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与委托加工品有关的内容。

5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。

6、甲方按照国家相关法律法规和甲乙双方确定的标准及要求进行验收货品食品代加工协议书食品代加工协议书。

7、甲乙双方严守商业秘密,不能向第三方透露。本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人提供。

第三条乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、按照甲方确定的规格、数量、质量、生产标准等进行生产，生产的产品符合国家相关法律法规和甲方的要求。

3、乙方验收甲方新到包装袋和礼盒及瓶罐等，因验收不当造成的损失由乙方负责。

4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失损坏，应承担相应赔偿及承担相应法律责任

5、乙方应保证按时完成交货，如出现延迟交货乙方每日赔偿甲方此批订单总值的1%的违约金，并尽快完成订单,乙方赔偿由此造成甲方的损失。

6、制造材料交付乙方后，乙方应自费承担储存和保管，如造成损坏和损失由乙方承担责任。

7、乙方应将各种原辅料损耗率控制在双方商定的范围内，损耗超出正常损耗率部分由乙方负责赔偿。

8、乙方应给甲方人员提供监控生产过程的便利和协助。

9、乙方不得将甲方包材、原料、印刷有甲方标识的物品用于为甲方加工之外的事项中。

10、在合同有效期间，乙方保证在遵照国家法律法规要求下不单方面拒绝甲方加工要求，为甲方加工生产所需的资质和生产条件符合国家相关法律法规的要求，并在资质和生产条件更改时及时告知甲方。

11、严守甲方的商业秘密。

12、乙方应对生产加工环节造成的质量问题负责，因乙方造成的质量问题导致甲方利益受损，乙方应对甲方损失进行赔偿。

13、乙方使用食品添加剂应该符合国家相关法律法规要求，若产品的安全、质量出现问题，由乙方承担全部责任食品代加工协议书合同范本

品友互动

14、甲方委托乙方生产的产品，乙方不得将该产品投向市场，销售权归甲方所有。

15、在生产过程中若发生安全事故或其它财产损失，应有乙方承担全部责任。

第四条甲方包材、印刷有甲方标识的物品和其他甲方交付给乙方的物品所有权归甲方所有。

第五条付款方式、交货地点和交货时间由甲乙双方商讨后以实际签订委托加工合同为准。

第六条验收标准：验收标准由甲乙双方商讨并符合国家相关法律法规要求以实际签订的委托加工合同为准。第七条违约责任：违约责任由甲乙双方商讨后以实际签订的委托加工合同为准。

第八条合同有效期限本委托加工合同有效期限为一年，自合同签订之日起生效。其他未尽事宜另行以实际签订的委托加工合同为准。

第九条实际签订的委托加工合同与本合同同等有效，如有重复和矛盾之处以另行实际签订的委托加工合同为准。

第十条本合同正本一式六份，经双方代表签字盖章后生效食品代加工协议书食品代加工协议书。

第十一条如遇合同争议，甲乙双方可协商解决，协商不成，可依法向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称：

地址：

法定代表人：

授权代理人：

电话：

传真号：

开户银行：

账号：

邮政编码：

乙方单位名称：

地址：

法定代表人：

授权代理人：

电话：

传真号：

开户银行：

账号：

邮政编码：

成都某材料有限公司加工合同纠纷

上诉人(原审被告)湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司。住所地：湖南省双峰县甘棠镇工业区。

法定代表人朱锦华，该公司总经理。

委托代理人陈伟，湖南定胜律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)成都锦鹏新材料有限公司。住所地：四川省成都市龙泉驿区龙泉街头道建材路6号。

法定代表人傅正清，该公司总经理。

委托代理人曹斌，湖南省双峰县民生法律事务所法律工作者。

上诉人湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司(以下简称华峰公司)为与被上诉人成都锦鹏新材料有限公司(以下简称锦鹏公司)加工合同纠纷一案，不服双峰县人民法院()双民二初字第85号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年7月27日受理后，依法组成由审判员魏正宇担任审判长，审判员万江国、陈辉参加的合议庭，于XX年9月10日公开开庭进行了审理。书记员谢继雄担任记录。上诉人华峰公司的法定代表人朱锦华及其委托代理人陈伟，被上诉人锦鹏公司的委托代理人曹斌等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院审理查明：原告是一家自然人投资或控股的有限责任公司，原名成都鑫众化工有限公司，XX年12月5日经工商部门批准变更名称为成都锦鹏新材料有限公司，被告是一家私营有限责任公司。原、被告经协商一致订立了一份委托加工协议，该协议约定了如下主要事实：1、原告委托被告加工生产高锰、铬钢系列产品，并按产品图纸生产;2、加工产品的数量为冲击块20件，材质均为锰8铬15(其他元素标准参照国家标准执行)，交货期限为定金给付后12天;3、产品价格为13500元/吨(不含税价)，以后遇价格调整，双方另行协商;4、关于产品质量，双方约定，加工方对产品质量负责的期限为出厂之日起120天，期间如出现产品质量问题，加工方应负责退货，并负担因此产生的运输、差旅费等费用和损失;5、产品交付地为成都市龙泉驿区，加工方负责将生产合格的产品运到邵东托运站，并发到成都龙泉驿区，运费由委托方承担，产品运到成都龙泉驿区后由委托方自已提取、验收，如有异议应在收到后一个月内提出，双方如产生争议可聘请第三方进行鉴定;6、委托方应预付所定产品总额的50%做为订金，产品交付时付清余款;7、如一方违反约定，则需向另一方支付违约金人民币2万元;8、合同有效期为一年，经双方协商同意，可在协议到期前一个月以补充协议方式延长协议期限;协议签订后，原告向被告交付了产品图纸并分别于XX年9月18日、10月15日分两次预付货款5457元打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英设在中国农业银行双峰县支行的6228481700799029318帐户上;被告并未按协议约定为原告加工和交付委托加工的产品，原告多次催促，被告仍未交付，原告要求被告返还交付的订货定金，被告亦未返还，原告遂向该院起诉。

原审法院审理认为：原、被告经协商一致订立的委托加工协议，是双方的真实意思表示，合法有效，双方均应本着诚实信用原则履行协议的约定;原告按约预付加工费后，被告没有按约定为其加工交付委托定做的产品显属违约，理应承担违约责任;被告系私营性质的有限责任公司，原告的预付款打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英的账户，应认定是按被告指定而为，并不违反双方约定的交易规则，被告所辩称的原告定金没有打入公司帐户，不履行加工义务并不构成违约的理由不成立，故对原告要求终止合同履行、返还预付货款5457元的诉讼请求，该院予以支持;因双方约定的违约金XX0元，相对双方本次加工产品的数额来说，显然过高，该院酌情予以核减。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百一十六条、第二百五十一条之规定，判决：一、解除原告成都锦鹏新材料有限公司与被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司于XX年9月12日订立的《委托加工协议》;二、限被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司在本判决生效后10日内返还原告成都锦鹏新材料有限公司预付货款5457元，支付违约金6000元。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费440元，由被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司负担。

上诉人华峰公司不服原审法院的上述民事判决，向本院提起上诉称：1、原审法院未追加戴聪英作为当事人系程序违法。2、原审法院认定被上诉人汇款是按上诉人指定的没有任何依据。3、原审判决要上诉人承担违约金是不妥的。4、本案总交易额为10914元，却约定违约金2万元，明显具有欺诈性。综上，上诉人与被上诉人虽然订立了委托加工协议，但因上诉人未收到被上诉人的预付款，致使合同无法履行，上诉人的行为并未违反协议约定，故不须返还所谓的预付款，更不须承担违约责任。请求撤销原判，将本案发回重审或予以改判。

被上诉人锦鹏公司答辩称：1、上诉人虽然是有限公司，但其没有将公司资产与个人资产完全分开，预付款打入到戴聪英的账上，可以视为预付款打到了公司账上。2、戴聪英的账号是上诉人告知的。3、违约金的判决是正确的，双方合同明确约定了的。4、双方签订的合同是长期的合同，并不是只加工一次产品就没有生意往来了，故不存在有欺诈性。请求驳回上诉，维持原判。

经审理，本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。

本院认为：上诉人华峰公司与被上诉人锦鹏公司订立的委托加工协议，系双方的真实意思表示，合法有效，双方均应本着诚实信用原则履行协议的约定。被上诉人按约预付加工费后，上诉人没有按约定为其加工交付委托定做的产品显属违约，理应承担违约责任。上诉人系私营性质的有限责任公司，被上诉人的预付款打入到上诉人的法定代表人朱锦华之妻戴聪英的账户，应认定是按上诉人指定而为，并不违反双方约定的交易规则，上诉人称被上诉人定金没有打入公司帐户，不履行加工义务并不构成违约的理由不成立，本院不予支持。因双方约定的违约金XX0元，相对双方本次加工产品的数额来说，显然过高，故原审判决酌情予以核减合理。上诉人的法定代表人朱锦华之妻戴聪英不是本案必须共同进行诉讼的当事人，故上诉人要求将其追加为本案当事人的理由不成立。综上，上诉人的上诉理由均不成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予以维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费440元，由上诉人湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司承担。

本判决为终审判决。

(此页无正文)

审 判 长 魏 正 宇

审 判 员 万 江 国

审 判 员 陈 辉

XX年九月十八日

书 记 员 谢 继 雄

附法律条文：

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百五十三条 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：

(一)原判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决;

(二)原判决适用法律错误的，依法改判;

(三)原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判。

(四)原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

当事人对重审案件的判决、裁定，可以上诉。

委托方(以下简称甲方)：

业务地址：

电话：

传真:

邮编：

联系人：

受托方(以下简称乙方)：——————有限公司

业务地址：————————

电话：

传真:

邮编：

联系人：

甲方委托乙方加工复制光盘，经双方协商，在平等互利的基础上达成如下条款，以兹共同遵守。

第一条加工物

甲方委托乙方加工的产品、数量、单价、质量要求等，详见下表：(单位：元、张)

品名节目

类型母盘制作(钢模)子盘制作

盘芯刻码数量单价数量单价金额

盘面印刷要求①丝印②胶印总金额：(大写)

备注

第二条双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1.应负责提供复制光盘产品的节目源和印刷插页等材料。

2.应保证拥有上述委托复制的节目的合法处分权，不存在侵害第三人的权利，包括不侵害他人的著作权、商标权等的瑕疵。

3.中途需要变更复制加工要求的，应以书面的形式通知乙方。

4.应按合同规定接收加工物,按合同规定付款。

二、乙方的权利和义务

1.乙方保证所加工产品质量达到双方所确定的产品质量检验标准，否则，乙方负责重新加工同等数量的产品。该批光盘的废品率在3‰内，交货标准为甲方提供的样盘。

2.应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作。并按照甲方的要求保守秘密。

第三条货款及支付方式

甲方支付给乙方的加工费总金额为_____________(单位：人民币)，先预付定金____________，工厂即安排生产，生产完毕余款__________结清即安排发货。

第四条包装

1.乙方负责商品包装，且包装必须足以保全商品。

2.甲方对商品包装如有特殊要求，双方应在订单中注明，增加的包装费用，由甲方负担。

第五条交货、运费

1.交货时间：_____________，如因不可抗拒和非乙方人为所能控制的原因除外(如自然灾害、停电、设备故障等)。

2.杭州市内由甲方送货，异地客户运费由甲方承担。

第六条验收

1.验收时间;甲方收到货物后的2个工作日内。

2.对货物提出异议的时间和办法：

甲方在验收过程中，如发现货物不符合规定的质量标准，应妥善保管货物;应在3天内向乙方提出书面质量异议;甲方提出的书面异议中，应说明不符合规定的产品名称、规格、检验情况;提出不符合规定的产品的处理意见等。

3.甲方如未按照本合同的规定时间对货物进行验收，视为甲方交付的货物符合要求。

第七条保密条款

双方在履行合同期间所获得对方资料包括但不限于经营资料、技术资料、产品信息等一切资料均属商业秘密，双方必须承担保密责任，未经对方书面许可，任何一方不得以任何形式向第三方透露。

第八条双方的违约责任

一、甲方的违约责任

1.因甲方提供的节目存在的权利瑕疵致使乙方承担法律责任，应赔偿乙方所受到的全部损失。

2.中途变更加工物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

3.中途解除合同，应偿付乙方酬金总额的50%作为违约金。

4.超过合同规定日期付款，每逾期一天，按酬金总额的千分之五偿付违约金。

5.无故拒绝接收加工物，应当赔偿乙方因此造成的损失，且乙方有权将加工物变卖。

二、乙方的违约责任

1.未按合同规定的质量交付加工品，甲方同意利用的，应按质论价，酌减价款。

2.交付加工物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐。

3.超过合同规定日期交货，每逾期一天，按酬金总额的千分之五偿付违约金。

第九条争议的解决

1.因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

2.如双方通过协商不能达成一致时，除《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖另有规定以外，以乙方所在地的人民法院为管辖法院。

第十条合同的生效及其他

1.本合同的执行中，对其条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署书面文件，作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。

2.本合同一式两份，两方各执壹份，具有相同的法律效力，并于双方签字盖章后生效。

3.本合同适用中华人民共和国有关法律。

甲方：________________________ 乙方：________________________

法定代表人(授权代表人)：________ 法定代表人(授权代表人)：________

年月日 年月日

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称 乙方)

甲方委托乙方加工产品，产品型号款式_________________,数量为________个，单价______元/个，合计_______,为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式、图纸或样品、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条 甲方责任

1、按计划分批次委托乙方为其加工甲方 产品。

2、向乙方提供加工产品款式、数量、技术要求、交货时间等。

3、甲方提供的加工毛坯必须符合质量要求并标示清晰。

3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。

4、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、按甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准进行生产，不得以任何形式和理由拖欠数量和品种。

3、严格管理甲方提供的毛坯、图纸和资料及样品，不得将甲方的样品、技术资料、图纸等泄漏给第三方，更不得提供给甲方的同行业，否则，应承担相应法律责任。

4、乙方必须加强质量保证能力，确保加工、运输过程的质量控制，保证所加工的产品符合质量标准。

第四条 付款方式及交提货地点

每月八号为对帐日，乙方安排财务人员到甲方财务部进行对账，双方确认无误后，甲方列入应付款科目，每季度第一个月的15日付清上季度加工款。交提货地点为甲方库房。

第五条 验收标准

甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收，如发现质量有异，甲方应在收到货物之日起15日内书面通知甲方处理。验收标准依据样品或甲方检验标准。

第六条 违约责任

1、 如乙方未按照双方约定的时间和数量交货，每拖延一天，罚款500元。

2、 质量与合同约定不符，导致产品报废的，应赔偿甲方此批货款总价200%违约金。且因此而发生的费用如检验、运输、补货费用、保险、仓储、装卸等直接损失应由乙方负担。

3、如合格率指标达不到约定要求，甲方有权要求乙方及时安排人员全检，或由甲方安排专人全检，由此产生的相关费用由乙方负责。

2、如甲方未按约定时间支付加工款，每推迟一天，罚款500元。

3、如乙方经常不能满足甲方质量要求和交期要求，除追究违约责任外，甲方有权终止本合同。

4、如一方因故需要终止本合同，必须提前一个月通知甲方，否则，甲方将未结算之加工款作为一方的违约金没收。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为 ，自 年 月 日至 年 月 日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 不可抗力

在本合同期内，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，本合同自然终止，双方互不承担责任。如因国家政策和政府规定的调整变化使本合同无法继续履行，本合同亦自然终止，双方互不追究对方责任。

第九条 争议解决办法

甲乙双方如因履行本合同发生争议，应协商解决。

第十条 其他

1、本合同一式二份，甲乙双方各一份，自双方签字盖章之日起生效。

2、如有其他未尽事宜，甲乙双方可另行签订合同附件(或补充协议)，附件(或补充协议)与本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 地址： 地址： 负责人签字：

日期：

负责人签字： 日期：

甲方(定作人)：

法定代表人：

住所：

联系电话：

统一社会信用代码：

乙方(承揽人)：

法定代表人：

住所：

联系电话：

统一社会信用代码：

第一条 合同总则

1.1 甲乙双方经协商一致，现就 泥画加工事宜达成如下协议。

第二条 基本保证与要求

2.1 乙方确保根据双方确认的订货单为甲方产品加工，甲方保证向乙方回收乙方所加工的合格产品。

第三条 加工权许可期限及合同期限

3.1 本合同于 年 月 日签订，自签订之日起至 年 月 日止，有效期 年。经双方协商同意，可延长本合同有效期。

第四条 合同信誉金

4.1 乙方在获得合同约定的产品加工权之前，需要向甲方交纳信誉保证金大写 元(￥： 元)，甲方免费为乙方加工人员代表进行产品制作培训，本合同自乙方向甲方付清规定信誉保证金之日起生效，合同期满如乙方无重大违约，信誉保证金全额退还。

第五条 产品的结算方式

5.1 甲方提供给乙方的加工品按统一加工价结算。甲方应当在货到后 日内将货款汇入乙方银行账户。乙方负责按时发货并代办托运，费用自理。

5.2 甲方凭清单验货，如有差异或有质量问题，应在收货当天告知乙方。

5.3 自货到 日内，如属实是产品加工质量问题，该产品退回乙方。

5.4 甲方建议乙方审慎加工，避免返工或者退回;在不影响销售前提下，不做相应的处罚，若影响销售，将对乙方给予该产品成本 %处罚，该产品发回乙方。

第六条 双方的权利和义务

6.1 甲方要在接到乙方发来产品验收后， 日内将加工费注入乙方银行账户，如有违约应给予乙方该货款的 %作为赔偿。

6.2 乙方应按时保质保量完成甲方给予的订单，如有违约应给予甲方该货款的 %作为处罚。连续 次违约取消其加工资格，信誉保证金不予退回。

第七条 合同解除及终止

7.1 本合同期满时，乙方可提前 个月提出书面续约要求，双方在正常履行本合同的前提下续订该项代理合同，不再另收取加工信誉保证金。

7.2 乙方如有下列行为之一，甲方有权单方提前解除本合同并追究乙方责任：

(1)有损 泥画形象的行为;

(2)乙方自行销售同类产品而影响甲方利益;

(3)扰乱甲方市场价格体系，破坏营运体系;

(4)抄袭泥画配方自行生产、销售。

第八条 争议的解决

8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决(只能选择一种)：

(1)提交 仲裁委员会仲裁;

(2)依法向 人民法院起诉。

第九条 保密条款

9.1 甲方提供给乙方的各种资料，其中涉及商业机密、加工技术、知识产权等内容，乙方有保密的义务;不得提供给乙方以外的第三者使用、参照，否则甲方要求乙方最高赔偿金额 元(大写： 元)。

第十条 其它

10.1 合同的修改或补充，均须经双方同意后以书面协议形式修改或补充。

10.2 本合同自乙方向甲方缴纳相关费用之日起生效。

10.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日

签于： 年 月 日

签于：

甲、姓名：_________________身份证号码：_________________

出资方式：_________________人民币金额：_________________

乙、姓名：_________________身份证号码：_________________

出资方式：_________________人民币金额：_________________

丙、姓名：_________________身份证号码：_________________

出资方式：_________________人民币金额：_________________

合伙人由年月日前缴付出资，出资额没有实际缴付的，不能算合伙人已出资

二、合伙人的权利及义务;

1、合伙人享有了解企业的经营状况和财务状况

2、合伙人按出资比率分取红利及分担亏损

3、合伙人有优先受让其他合伙人转让财产份额和优先购买机械厂的新增资金，但需经其他合伙人同意

4、合伙人不得从事损害机械厂利益的活动

5、机械厂如因故终止，合伙人依法分得本工厂的剩余财产

三、本工厂的事务执行

1、合伙人对执行本机械厂事务享有同等的权利

2、合伙人退伙应经其他人同意，在不给本工厂事务执行和市场发展造成不利影响情况下可以退伙，但应提前日通知其他合伙人。如擅自退伙应赔偿由此给其他合伙人造成的损失

四、合伙企业的解散和清算;

1、合伙人协议约定的经营期限届满，合伙人不愿继续经营的

2、全体合伙人决定解散

3、合伙协议约定的合伙目的已经实现或者确定无法实现

4、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因，

三方签名：_________________

年月日

合 同 号：______________________________

签订日 期：______________________________

签订地 点：______________________________

甲方公司名：______________________________

地 址：______________________________

电 话：______________________________

传 真：______________________________

乙方公司名：______________________________

地 址：______________________________

电 话：______________________________

传 真：______________________________

甲乙双方经过协商，乙方为甲方供应所有( )其品质必须符合甲方规定事宜达成以下协议：

一、样品以及品质管理

在开始下达正式订单前，为获得甲方认可，乙方应向甲方免费提供所订货部件的样品。乙方要按照甲方认可的样品进行生产，在没有甲方事先书面文件许可下，乙方不得更改部件的材料、重要生产工艺或者设计。

1.2若甲方有要求时，乙方对于部件的品质控制要按甲方确定的生产条件来执行。

1.3为保证部件品质，甲方人员有权在乙方或乙方的供应商处对零部件或生产工艺行检查。

1.4为保证部件品质，乙方除保证本条第2项以外，另需保证以下各项内容：

4.1交付甲方的部件，乙方要有保证从来料到生产、出厂的过程中产品品质100%全检的体制，争取提高部件品质。

4.2为保证部件品质，乙方要任命具有一定权力的品质保证负责人来提高乙方以及其供应商的品质管理。

1.4.3为达到乙方出厂部件合格，乙方应备齐QC检测指导书、工序作业指导书、工程图，并在各生产工位上进行悬挂、放置。

1.4.4为进一步落实部件的品质管理，乙方要积极开展品质方针、计划、改善(应急措施、纠正措施、预防再发生措施)等活动，并保存其原始记录。

1.4.5为能达到品质目标，乙方应对各类人员基础训练及各种必要的培训加以明确规定，并保存其实际考核情况记录。

二：部件的区分：

为保证将合格部件准确地提供给工序，乙方要明确区分从来料到出厂的生产线上的合格品、不良品、在线部件的管理，避免发生错误。

三：计量管理：

为了向甲方证实使用的计量器具合格，乙方必须把计量器具以及试验装置的管理、校正等标准内容进行书面登记，以保证计量器具的使用精度。当甲方需要时，乙方应向甲方提供管理、校正记录等资料。

四：生产现场的管理

有关于甲方部件的生产检验等记录，乙方最少要保存1年以上，甲方有要求时，要及时向甲方出示或提供。

五：品质管理监督：

5.1甲方根据需要可以采取事先通知或不通知的情况下对乙方或乙方的供应商进行检查，这种检查包括品质保证体系及有关部件品质的各个环节。

5.2乙方对甲方所进行的监督检查中反馈的不合格项目应迅速策划改善对策，在甲方要求的期限内把事后实施情况及结果报告给甲方。。

六：出厂检查：

6.1 乙方在交货前，由乙方负责实施出厂全检，必须提供合格品。

6.2对于乙方在出厂检查时发现的不良品，不能发货，必须在采取挑选、修理等处置后，再次实施出厂检查，确保为合格品方可出厂。

6.3乙方在交货时，为避免运输方面的损伤，必须做好部件的防护，并按照甲方的要求方式进行包装(若部件不能采取甲方要求方式包装，事先须得到甲方书面认可)。

验收检验：

7.1 乙方提供给甲方的部件必须完全满足甲方的技术品质要求(包括图纸、技术规格、样件)中所规定的外观、规格和使用性能。

乙方部件向甲方交货或提出验收要求时，必须附上按甲方要求格式的品质保证书或出货检验报告(报告上要有料号、检验员和品质部负责人签名)，其内容有不正确之处时，甲方可以把该批部件判为不合格。

7.3乙方每次来料都必须另外免费附有3个以上部件给甲方IQC做测试用。

八：不合格的处理：

8.1对于甲方入厂按AQL标准检查时(重点0.65,轻点1.5)被判定为不合格部件，甲方不予以接收。

8.2对于不合格，通知供应商按照甲方的要求，乙方选用下列方法之一，在乙方负担费用的前提下，改善其状况：

8.2.1重新提交乙方出厂检查为合格的产品，由甲方进行验收。

8.2.2过来工厂(白天八小时中，深圳市两小时内到，市外四小时内到)将不合格品进行修理或挑选后交由甲方重新验收。(否则：8.2.4)

8.2.3为避免不良品的混入，甲方有权拒绝乙方两次或以上返修没效的产品。

为避免不良品的混入，甲方有权对不良品(返修无效)进行喷漆处理。

8.2.4被甲方拒收的产品若由于生产急需(通知乙方后)由甲方进行挑选或修理时，由乙方负担全部费用(按壹小时/每人/20元人民币计算)。

8. 2. 5 IQC抽检合格后，乙方要承担由于产线发现的来料不合格品(经乙方确认超过5‰)所造成其他零部件(视具体零部件成本而定)和工时(20元/小时)的耗费。

8.2.6由于不合格品的连续发生(三次或以上)，甲方的正常生产被严重阻碍时，甲方有权解除基本供货合同，并处单台工耗*不良次数*台数的罚款。

8.3 乙方(只针对三大件)正常出货产品和返修品不能混在一起，要做好标识。否则甲方直接判不合格。

8.4甲方产线退出的来料不良品，乙方要按每周规定的时间主动过来确认并退料(如有特殊情况，要电话通知甲方IQC)，否则甲方按已确认为来料不良处理。

品质保证和责任区分：

9.1乙方应保证所供货产品应与采购订单相符，如果由于乙方或乙方工作人员所造成的直接或间接原因的品质问题而给甲方带来的所有损失，由乙方负责。

9.2甲方产品出售后，由于乙方的产品质量不良而导致的维修，经双方确认，甲方有权从乙方货款中扣除其相当金额(包括拆装工时、运输费和其他零部件耗废)。

9.3乙方应保证按照约定的供货检验流程办理业务，若发生伪造证章及单据等行为，甲方对乙方处以500元以上5000元以下/次的索赔(索赔金额视其情节轻重而定，造成严重后果的，甲方有权加重处罚金额或追究乙方的法律责任)。

十：争议的处理：

若乙方对甲方的处理有异议，应在7个工作日内以书面形式向甲方提出，逾期视为认可甲方意见。异议情况下由双方协商解决或提交甲方所在地法院进行诉讼。

N十一：其他：

1本协议作为双方已签订的基本供货合同的补充部分，如与合同有不一致处，以本协议为准。

本协议自签订之日起生效，直至签订新的品质协议。

甲方(盖章)：____________________________ 乙方(盖章)：____________________________

法定代表人或授权代表(签字)：____________________________ 法定代表人或授权代表(签字)：____________________________

日 期：____________________ 日 期：____________________________

委托方(甲方)：__________

受托方(乙方)：__________

根据《中华人民共和国广告法》、《民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行图文制作，达成一致意见，特签订此合同。

第一条：履行期限和方式

1、本合同自__________年__________月__________年__________月__________日止。

2、甲方提交乙方实施合同必要的素材、信息资料后，乙方在双方约定的工作日内完成制作工作，将合同约定的内容给甲方。

第二条：合同总价款及付款方式

1、本合同制作费用为__________元，大写：__________

2、双方签订合同24小时内，甲方预付元到乙方账户，乙方收到款后开始加工制作，尾款元货到付款。如因甲方付款延迟造成的物料不能及时制作并送达，乙方不承担任何责任。

3、指定付款账户：__________

开户行：__________

账号：__________

户名：__________

第三条：双方义务

1、甲方应按合同约定向乙方支付本合同价款。

2、乙方应保护甲方的知识产权，自始自终不得向第三方泄露、转让甲方提交的

任何素材、资料等文件及与此相关的任何信息资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

3、乙方应按规定的时间、内容、份数及规格向甲方交付制作成果。

4、在合作期内，如乙方的工作不能满足甲方的要求，应立即按合同约定及甲方的要求整改。乙方不能按合同约定按时完成各项工作及甲方要求的时限内进行整改的，乙方应承担违约责任。自该违约情形发生之日时起，甲方有权每日按合同价的1%向乙方收取违约金。甲方有权在应付款的款项中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。乙方逾期完成工作或逾期整改超过3日，甲方有权解除该合同。

第四条：争议的解决

凡因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。

第五条：其他

1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效应。

2、合同的有效附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。

3、本合同一式二份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。

4、本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)__________乙方：(盖章)__________

委托代表人：__________ 委托代表人：__________

时间：__________

甲方：广州__贸易有限公司

地址：

法定代表人：

电话： 传真：

乙方：

地址：

法定代表人 ：

电话： 传真：

经甲方和乙方友好协商，就甲方委托乙方以OEM方式生产“ ” 商标的 产品事宜，经友好协商，达成协议如下：

一、甲方经 公司授权【参见《商标授权委托书》或《购销合同》附件】，委托乙方生产“ ”商标的 产品。

授权方公司资料：

二、“ ”商标产品的模具由甲方提供，乙方按照甲方提供的模具进行生产。乙方对甲方提供的模具及技术资料在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后均应承担保密义务，不得自己直接使用或在此基础上改造使用该技术资料，也不得向本协议以外的第三方泄露相关技术资料。本协议期满终止或本协议因各种原因解除时，乙方应当将甲方提供的模具及技术资料返还给甲方。

三、甲方委托乙方生产的“ ”商标 产品的规格型号为 ，产品数量为 台，由乙方分批生产交货。

各批次的型号、规格、数量、单价、交货期限等，甲乙双方每批次另行签订订货合同执行。

四、产品保修期限

1、乙方生产的“ ”商标 产品质量必须符合 公司的企业标准，乙方对委托生产的产品质量承担责任，整机保修 年，其中第一年内保换，第年内免费维修，只收取配件成本费。

2、保修期限从甲方提货当日开始计算。

五、包装要求及费用负担

六、运输及费用：

1、交(提)货地点： 。

2、运输方式： 。

3、运输费用负担： 。

七、结算方式及期限：

1、当双方签订本协议后，双方将以此协议作为基础，每次订货都由甲方向乙方下订单，由乙方负责人确认后才视为合格的订货合同，订货合同作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。不合格的订货合同不受本协议条款约束。

2、货款的支付方式及期限： 。

3、乙方对甲方所订货物的交货期限，从乙方负责人确认甲方订单之日起计算。

八、验货的标准、方法和期限：

1、甲方对货物的验收标准和方法依据甲方和乙方商议认可的质量文件为依据。

2、甲方对货物的验收期限为收到货物之日起算 天内完成。

3、甲方认为货物有质量问题时，可向乙方提出异议并可以拒绝收取货物。

4、甲方提出质量异议期限为验收货物即日起算180日内书面向乙方提出，乙方在三日内给予处理答复，超过答复期限视为保修处理。

九、独家销售要求

1、在本协议有效期内，乙方对“ ” 商标 产品只具有甲方委托范围内的生产制造权，无经营销售权。

2、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，未经甲方书面同意，乙方不得直接或间接地通过甲方以外的渠道向本协议以外的第三方销售甲方委托其加工生产的“ ”商标 产品。

3、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，乙方不得未经甲方书面同意，私下直接或间接与授权方公司或其关联企业、供货商、产品销售商直接联系、报价、交易，也不得私自接受来自授权方 公司或其关联企业、供货商、产品销售商关于“ ”商标 产品的订单或商标的其他产品或其他商标的

产品订单。

4、在本协议有效期内及本协议期满终止后五年内，乙方如有来自本协议以外的第三方的有关“ ”商标产品的询价或订单，乙方应转交给甲方，乙方不得未经甲方书面同意私自接受本协议以外的第三方的有关“ ”商标 产品的询价或订单。

十、在本协议有效期内，若有本协议以外的第三方委托乙方加工生产有别于乙方委托甲方加工生产的 产品，从而会影响到甲方委托乙方加工生产的产品的销售并影响到甲方的经济利益时，甲乙双方应通过友好协商达成有关协议，以保障甲乙双方的经济利益不受损害。

十一、违约责任

1、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，乙方如有违反本协议第九条中约定的任一情形的，乙方应当为其每次违约行为向甲方支付违约金人民币贰佰万圆(￥2,000,000.00)，并在甲方发现乙方违约行为并向其发出警告函的叁个月内支付给甲方。

若双方在本合同终止或解除后又有新的合作约定，该五年期限自动顺延至新的合作约定完成后五年内。

2、乙方违反订货合同中关于交货期限的约定，延期交货的，每延期一日，应当向甲方支付当批次货款总额万分之八的违约金;延期超过15日，甲方有权要求解除合同，同时要求乙方全额退还货款并支付当批次货款总额30%的违约金。

3、乙方如违反本协议第二条的保密义务，应当向甲方支付壹佰万元(￥1,000,000.00)的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应一并赔偿甲方所有损失，包括甲方为追究乙方违约责任支付的差旅费、律师费、诉讼费等。

十二、解决纠纷的方式：

1、执行本协议发生纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决。

2、协商解决不成，需要诉讼的，任一方均应向甲方住所地人民法院提出诉讼。

十三、协议有效期：

本协议经甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效，协议有效期为 年，从200 年 月 日至 年 月 日。有效期满，如需继续委托生产，双方另行签订委托加工协议。

十四、未尽事宜双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十五、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：乙方：

法定代表人： 法定代表人：

甲方：__________________贸易有限公司

地址：______________

法定代表人：______________

电话：______________

传真：______________

乙方：______________

地址：______________

法定代表人 ：______________

电话：______________

传真：______________

经甲方和乙方友好协商，就甲方委托乙方以OEM方式生产“ ” 商标的 产品事宜，经友好协商，达成协议如下：

一、甲方经 公司授权【参见《商标授权委托书》或《购销合同》附件】，委托乙方生产“ ”商标的 产品。

授权方公司资料：

二、“ ”商标 产品的模具由甲方提供，乙方按照甲方提供的模具进行生产。乙方对甲方提供的模具及技术资料在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后均应承担保密义务，不得自己直接使用或在此基础上改造使用该技术资料，也不得向本协议以外的第三方泄露相关技术资料。本协议期满终止或本协议因各种原因解除时，乙方应当将甲方提供的模具及技术资料返还给甲方。

三、甲方委托乙方生产的“ ”商标 产品的规格型号为 ，产品数量为 台，由乙方分批生产交货。

各批次的型号、规格、数量、单价、交货期限等，甲乙双方每批次另行签订订货合同执行。

四、产品保修期限

1、乙方生产的“ ”商标 产品质量必须符合 公司的企业标准，乙方对委托生产的产品质量承担责任，整机保修 年，其中第一年内保换，第 年内维修，只收取配件成本费。

2、保修期限从甲方提货当日开始计算。

五、包装要求及费用负担

六、运输及费用：______________

1、交(提)货地点：______________ 。

2、运输方式：______________ 。

3、运输费用负担：______________ 。

七、结算方式及期限：______________

1、当双方签订本协议后，双方将以此协议作为基础，每次订货都由甲方向乙方下订单，由乙方负责人确认后才视为合格的订货合同，订货合同作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。不合格的订货合同不受本协议条款约束。

2、货款的支付方式及期限：______________ 。

3、乙方对甲方所订货物的交货期限，从乙方负责人确认甲方订单之日起计算。

八、验货的标准、方法和期限：

1、甲方对货物的验收标准和方法依据甲方和乙方商议认可的质量文件为依据。

2、甲方对货物的验收期限为收到货物之日起算 天内完成。

3、甲方认为货物有质量问题时，可向乙方提出异议并可以拒绝收取货物。

4、甲方提出质量异议期限为验收货物即日起算________日内书面向乙方提出，乙方在________日内给予处理答复，超过答复期限视为保修处理。

九、销售要求

1、在本协议有效期内，乙方对“ ” 商标 产品只具有甲方委托范围内的生产制造权，无经营销售权。

2、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，未经甲方书面同意，乙方不得直接或间接地通过甲方以外的渠道向本协议以外的第三方销售甲方委托其加工生产的 “ ”商标 产品。

3、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年 内，乙方不得未经甲方书面同意，私下直接或间接与授权方 公司或其关联企业、供货商、产品销售商直接联系、报价、交易，也不得私自接受来自授权方 公司或其关联企业、供货商、产品销售商关于“ ”商标 产品的订单或“ ”商标的其他产品或其他商标的

产品订单。

4、在本协议有效期内及本协议期满终止后五年内，乙方如有来自本协议以外的第三方的有关“ ”商标 产品的询价或订单，乙方应转交给甲方，乙方不得未经甲方书面同意私自接受本协议以外的第三方的有关“ ”商标 产品的询价或订单。

十、在本协议有效期内，若有本协议以外的第三方委托乙方加工生产有别于乙方委托甲方加工生产的 产品，从而会影响到甲方委托乙方加工生产的 产品的销售并影响到甲方的经济利益时，甲乙双方应通过友好协商达成有关协议，以保障甲乙双方的经济利益不受损害。

十一、违约责任

1、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，乙方如有违反本协议第九条中约定的任一情形的，乙方应当为其每次违约行为向甲方支付违约金人民币____________万圆(￥____________)，并在甲方发现乙方违约行为并向其发出警告函的叁个月内支付给甲方。

若双方在本合同终止或解除后又有新的合作约定，该五年期限自动顺延至新的合作约定完成后五年内。

2、乙方违反订货合同中关于交货期限的约定，延期交货的，每延期________日，应当向甲方支付当批次货款总额万分之八的违约金;延期超过________日，甲方有权要求解除合同，同时要求乙方全额退还货款并支付当批次货款总额30%的违约金。

3、乙方如违反本协议第二条的保密义务，应当向甲方支付_____________元(￥____________)的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应一并赔偿甲方所有损失，包括甲方为追究乙方违约责任支付的差旅费、律师费、诉讼费等。

十二、解决纠纷的方式：

1、执行本协议发生纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决。

2、协商解决不成，需要诉讼的，任一方均应向甲方住所地人民法院提出诉讼。

十三、协议有效期：

本协议经甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效，协议有效期为 年，从______年______月______日至______年______月______日。 有效期满，如需继续委托生产，双方另行签订委托加工协议。

十四、未尽事宜双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十五、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：_______________ 乙方：______________

法定代表人：________ 法定代表人：______________

日期：______________ 日期：______________

企业劳动合同律师整理版

根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律规定，经甲乙双方协商一致，同意签订本劳动合同。

甲方(单位名称)：_____________

乙方(姓名)：______________

第一条劳动合同期限

1、本合同为有固定期限的劳动合同。合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。

2、试用期，自________年____月____日至________年____月____日。

3、熟练期(培训期、见习期)从________年____月____日起至________年____月____日止。

第二条工作内容及要求

乙方安排在________________部门，从事________________工作。

甲方可以根据实际情况，调整乙方所处的部门、工作任务、工作地等，乙方应接受调整。

乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求，按时、按质、按量完成本职工作。

第三条劳动报酬及支付方式与时间

1、甲方根据乙方的工作岗位及工作业绩确定工资报酬，在本单位内参照适用同工同酬待遇。。

2、甲方支付给乙方的月工资不得低于当地政府规定的最低工资。

3、甲方按月以现金形式发放工资，不得无故拖欠。

4、甲方在年终时根据乙方的当年实际业绩、效率、效益、损失、工作态度等因素考核结算乙方的奖金。

第四条社会保险

甲、乙双方必须依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在其工资中代为扣缴。

第五条劳动纪律

甲乙双方应严格遵守国家的法律、法规、规章和政策。乙方必须遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。

第六条劳动合同的解除

1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同;

2、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同

(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(2)严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度的;

(3)严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

3、具有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同

(1)在试用期内的;

(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(3)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;

4、因其它法律规定解除劳动合同，须提前三十天书面通知对方。

5、一方解除劳动合同，须提交相关证明材料，说明理由，并向对方书面送达解除劳动合同通知书。

第七条故意或者重大过失责任保证

如因乙方故意或者重大过失导致甲方发生经济损失，则乙方必须尽责处理善后事宜，挽回相应经济损失。甲方可以根据损失的大小及乙方的态度进行相应的处罚。

在本条事项未完全处理完毕之前，乙方不得擅自单方终止与甲方的劳动关系。原劳动合同期届满的，则相应顺延到本条事项处理完毕。

第八条商业保密及竞业禁止

1、乙方对在甲方工作期间所获悉的商业秘密，包括客户信息、相关资料不得以任何形式为自己或者他人进行使用，此保密期间不限于劳动合同期限。

2、乙方自双方劳动关系以任何形式结束之后，在两年内不得与甲方形成竞争关系，此条包括乙方本人或者帮助他人从事与甲方有竞争性的工作。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

法定代表人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

乙方：

法定代表人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

鉴于：

1、甲方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事__行业的中国企业;

2、乙方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事__行业的中国企业法人;

3、甲方已就产品提出了专利申请，申请号为：__，乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件，甲方承诺委托乙方独家加工该同类产品。

甲乙双方为实现产业优势互补，共同做大做强，经过平等、友好协商，确立战略合作伙伴关系，就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜达成如下协议，以兹共同信守：

一、加工产品范畴：

1、产品品名：与之配套的压具(包括：__)应由甲方自行生产。

2、产品规格及技术参数：产品规格和技术参数等发生变化，双方应另行签订补充协议。

二、委托加工订单：

1、甲方根据市场销售情况，于每月__日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单产品的名称、规格型号、数量和供货时间等，乙方如有异议，应在接订单后2日个工作日内提出，甲乙双方应就异议事宜友好协商解决办法。

2、乙方应按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前__天通知乙方，但调整幅度(量)不得超过计划的__%，若超过__%，双方另行协商。

3、乙方在接到订单后应优先安排、积极组织生产，尽力满足甲方订单的要求。

三、加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的技术参数进行生产，产品质量符合国家标准或行业标准。

2、质保期：__年，从产品送达交付地点之日起计算。

3、产品质保期内出现质量问题，经由双方确认或国家检验机构鉴定属乙方制造引起的，由乙方承担该批有质量问题产品的责任。

4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经国家检验机构鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

(1)加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付第三人，第三人签收确认，由乙方负担赔偿;当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理，甲方未经乙方同意对任何第三人所作的赔偿(人民法院判决的除外)不能作为甲方的损失计算依据;

(2)因产品设计、人为损害等乙方加工制造之外的原因所导致的问题，乙方不予承担责任。

四、产品交付与验收

1、交付地点及运输：__，物流运输由乙方负责，运输费用由乙方承担，卸货费用由甲方承担。

2、交付时间：以甲乙双方确定的订单为准。

3、检验期限：甲方应在产品送达交付地点后__日内验收完毕。

4、产品质量异议提出及处理：若甲方发现产品不符合本协议的约定或者订单要求，应在验收期限内及时书面通知乙方，甲方在验收期限内未提出异议的，视为产品符合要求。乙方发现产品有质量问题，在未经甲方书面确认，甲方应妥善封存该产品，不得擅自处理该产品，否则视为产品合格。乙方在接到甲方的异议通知后__个工作日内应立即与甲方协商处理，协商不成的，由甲方将该产品提交国家有检验资质的机构进行产品质量鉴定，鉴定费用由甲方垫付，鉴定结果若产品合格，则鉴定费由甲方承担，若产品不合格，则鉴定费由乙方承担。

5、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准或行业标准。

五、原材料

1、产品所需原材料均由乙方采购，乙方应确保确保所采购的原材料符合产品质量标准要求。

2、目前原材料(主要材料)的市场价格为：__元/吨。

六、加工费用及支付

1、乙方为甲方加工本协议第一条第一款所指定的产品，每台的加工费为人民币__元，主要原材料价格(按照下订单时国家权威网站公布的市场价格为准)涨跌幅度超过本协议第五条第二款所确定的价格的__%的，每台的加工费相应涨跌__%。

2、加工产品的技术要求及材耗发生变化，双方应本着诚信、公平的原则共同商定合理的价格。

3、甲方应于下订单之日起三日内先向乙方支付该订单所需加工产品的加工费的30%，货到交付地点后__日内，甲方再先乙方支付加工费的65%，余款5%应于下订单之日起一年内支付完毕。

4、鉴于甲方向乙方的付款为持续状态，甲方应在付款单上注明每笔付款所对应的订单号，甲方未注明的，乙方有权决定甲方付款所指的订单号。

七、特别约定

1、基于乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件，并且将继续为甲方研发、完善该产品提供技术支持和条件，甲方承诺甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工该同类型产品。

2、基于甲方系该产品的专利申请人(专利经核准后为专利权人)，乙方承诺未经甲方同意，不得以任何形式给第三方提供或加工该产品。

八、违约责任

1、甲方逾期支付加工费的，每逾期一天，应按应付款总额的日万分之八向乙方支付违约金，甲方累计拖欠乙方应付款达__元的，乙方有权解除本协议。

2、乙方逾期向甲方交付产品的，每逾期一天，应按该产品价格总额的日万分之八向乙方支付违约金，逾期超过__日的，甲方有权解除本协议。

3、乙方所交付的产品经双方共同确认或者国家检验机构鉴定有质量问题的，乙方应按照质量问题的严重程度合理选择修理、更换或赔偿直接经济损失的责任。

4、甲乙任何一方违反本协议第七条的约定，应向对方支付违约金__万元。

5、本协议期限内，除本协议另有约定或者双方协商一致外，任何一方提前终止或解除本协议，应向对方支付违约金__万元。

九、合同的终止

1、本协议到期后自然终止。

2、本协议因合法解除而终止。

3、本协议因甲乙任何一方破产、注销或被吊销营业执照而终止。

4、本协议因不可抗力导致合同不能继续履行而终止。

5、本协议因其他法律法规所规定的原因而终止。

十、不可抗力

1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后7日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或新颁布法律规定等。

十一、协议期限

本协议有效期为十年，自20__年__月__日起至20__年__月__日止。

十二、争议的解决

本协议履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。

甲方：

乙方：

__年__月__日

__年__月__日

甲方(委托方)：

法定代表人：

住所：

联系电话：

统一社会信用代码：

乙方(承揽方)：

法定代表人：

住所：

联系电话：

统一社会信用代码：

甲、乙双方经友好协商，就乙方承揽甲方加工业务所涉的有关内容，达成如下条款，以资双方共同遵守：

一、乙方拟承揽甲方的产品加工业务，承揽期间，乙方将以自己的人员、设备、技术完成加工业务。

二、合同期限

暂定 年，自 年 月 日起至 年 月 日。期限届满，双方可以顺延期限。

三、本合同系双方之间建立加工承揽业务的框架合同，具体操作程序如下：

1、甲方有外协加工业务，通知(一般以电话通知)乙方，乙方应在接到通知之后 天内到甲方，乙方确认其能够按甲方要求(包括交货时间、质量等)完成加工业务的，应派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，办理交接手续，在《外加工通知单》及工艺质量文件上签字确认(如有特殊工艺质量要求，双方可另行签订书面协议)。《外加工通知单》、工艺质量文件等系双方的结算依据，同时《外加工通知单》作为乙方的签收凭证。

2、完成加工业务后，乙方应制作(或填写)送货单，将送货单及与送货单数量相符的加工件(及铁屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地点，并按照甲方的要求对产品进行标识。

3、甲方工作人员根据乙方送货单数量进行数量点清，并对乙方交货的数量进行签收，但数量签收不作为双方结算加工费的依据。

4、甲方检验人员在乙方交付工件后 个工作日内对产品的外观质量(如尺寸、表面情况)等进行检验，并在交货单上签字，甲方仓库人员凭甲方检验人员的检验凭证，对合格的加工工件予以入库，并向乙方开具入库凭证或在送货单上签字。

四、工件交付在甲方进行，在途责任及费用由乙方承担。

五、保证金及加工费标准

1、若乙方系首次承揽甲方加工业务，应在接收首批代加工工件时，向甲方交纳保证金，保证金在 个月后视乙方履行合同的情况归还。

2、若乙方在甲方留存足额加工费，则乙方所留存的加工费即作为保证金。

3、保证金金额不低于 元(大写： )，不足部分乙方应及时补足。若乙方违约或给甲方造成损失，相关违约金或损害赔偿甲方可直接在保证金中扣除。

4、加工费按甲方《外协加工费结算规定》进行结算，甲方《外协加工费结算规定》见附件。如有特殊加工要求，价格另行结算的，双方另行就加工费达成补充协议。

六、甲方权利与义务

1、按照约定支付加工费。

2、对于乙方的加工的进度及质量进行跟踪及监督，若乙方未按要求履行加工义务，甲方可以单方面解除本合同。

3、合同期间，甲方有权与乙方以外的其他单位发生加工业务。

七、乙方权利与义务

1、按照《外加工通知单》、加工图纸的要求完成加工业务，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

2、按时、保质完成加工业务，禁止将承揽的业务转发给第三方完成。

3、对在加工过程中所获悉的甲方的商业秘密及技术秘密(包括图纸等)必须予以保密，且在完成每件加工业务后，将图纸等资料随工件交还甲方，未经甲方书面同意，不得复印、复制。

4、乙方人员到甲方公司，须遵守甲方的规章制度，否则由此所致的一切损害均由乙方承担。

5、乙方在工件加工前，应当检查待加工工件的外观、尺寸、所标明的材质、工作令号、件号是否与《外加工通知单》及加工图纸相符，若不相符，则应立即通知甲方。若由于乙方怠于检验就加工，后续所发生的损失，由乙方承担。

6、乙方对于所加工工件的内在质量保证期为自交货之日起 年，在保质期内，甲方因乙方所加工的工件存在质量问题(无论甲方或其客户是否使用)所致的损失(包括但不限于工件本身的材料费、加工费、运费等)均由乙方承担。甲方检验人员对工件的检验不能免除乙方因加工工件存在质量问题所应承担的责任。

八、加工费的支付

乙方每月月底凭《外加工通知单》及有甲方检验人员和库管签字的《委托加工送货单》到甲方财务进行结算，根据结算确定金额开具相应的增值税发票，甲方在收到发票后 个工作日内付款。

九、违约金及损失计算

1、若乙方逾期交货，每逾期一天，支付违约金 元(大写： )，逾期超过 天的，自第 天起，每天支付违约金 元(大写： )。

2、乙方必须按照甲方的工艺要求、质量要求进行加工，若乙方未按照甲方的工艺要求、质量要求进行加工的，按所加工工件成本价格的 %至 %支付违约金。因质量问题给甲方造成损失的，另行赔偿损失(损失计算按本条第3、4款计算)。

3、对于加工存在质量问题的工件，可以返工的，所有返工费用(包括运输费)均由乙方承担，且因返工造成延期交货的，乙方另行按本条款的约定支付违约金。

4、对于存在质量问题报废的工件(锻件补焊即视为报废)，乙方应赔偿甲方的全部损失，损失计算方法如下：原材料损失(按工艺下料重量计算)+工件交付乙方前所产生的加工费(加工费标准按合同附件进行结算)+甲方向客户支付的违约金及赔款+预期利润(按工件价格 %计算)-报废工件残值(按该材质市场废料价格折算)。

十、其他

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地部门调解;协商或调解不成的，提交 仲裁委员会仲裁。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方代表签名：

签订地点： 乙方代表签名：

签订地点：

年 月 日 年 月 日

钢结构加工公司物料提升机租赁合同

甲方：______________

乙方：_________________

根据工程进度需要，甲方向乙方租凭四绳物料提升机__台，为明确双方的责任与权益，保证施工顺利完成，经双方友好协商定以下合同，双方必须共同遵守。

一、工程地点：______________________

二、工程名称：________________________

三、物料提升机使用高度：工程所需使用高度__米。

四、租金期限及规定：

1、租凭时间从安装调试好并由安监站验收第二天起计算租金。

2、物料提升机租凭：暂定__台，时间暂定__月，不足__月的按__月计算租凭费，

超出月按月计算租凭费，每月按__个工作日计算。不足月按_______计算租凭费，如果工地因其它因素停工，乙方不承担任何责任，租凭时间照计，租金照收。

五、租凭费用标准及结算方式：

1、三斗车、二斗车物料提升机租金，每台每月为人民币___元包使用期间的机械维护，检测费用。

2、提升机进场安装后甲方支付进退场费及检测费____台。租金自提升机安装调试好并有安监站验收第二天起计算，壹个月内一次性支付三个月租金乙方收款时以收据收款，盖单位公章。超出三个月后租金待通知拆除后15天内付清

3、工程完工停工停止使用，租凭期满甲方应提前五天以电话形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否则租约仍旧生效。

4、甲方包操作工住宿及水电，需要加班每小时__元。

六、物料提升机所有权及服务范围：

1、乙方需要安装的物料提升机运送到：_____________________。

2、物料提升机只限于该工地使用。该物料提升机所有权属于乙方，甲方不得变更租凭地址和转租转卖。

七、甲方责任：

1、负责场地平整，道路畅通以便乙方物料提升机安装、拆卸和进出场。

2、负责基础、基础预埋，基础出现移位等情况造成的损失由甲方负责，保证乙方物料提升机安装前障碍物的拆除，以及提供装、拆物料提升机所需的焊割工具。

3、负责物料提升机围闭，警示牌。

4、乙方机械运到工地由乙方自行负责保管，机械丢失与甲方无关。

八、乙方责任：

1、提供的物料提升机需机况良好，达到国家安全使用合格标准。

2、操作人员应严格遵守机械操作规程，积极配合甲方施工生产，服从甲方的安排。严格要求持证上岗，如持假证被相关职能部门查处罚款等一切费用由乙方负责。

3、乙方提供对讲喇叭及监控系统。

4、负责机械使用的日常维护，如机械出现故障，确保及时修复完毕，达到使用条件，维修工料费由乙方负责

5、乙方属于全包性质：包工、包料、包装拆维修安全责任、及报装验收等一切费用。

九、机械操作人员注意事项：

1、开机之前检查卷杨机、钢丝绳等一系列机械设备。

2、电源、电路、控制系统。

3、下班时切断主电源

4、禁止上班时间做与工作无关的一切事宜。

5、其余以公司制度为准。

6、操作人员严格遵守安全规则，验收合格交付使用后，对于安全事故责任分清，承担后果。

十、本合同双方签字盖章生效到设备拆卸并搬离甲方工地终止。未尽事宜，双方在平等互利的情况下协商处理。协商不成，提交不成，提交法院仲裁。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日