0

外协加工公司锻造加工合同合集3篇 加工合同(精品20篇)

浏览

6879

范文

53

公司加工贸易合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 749 字

+ 加入清单

号:______ 合同号:______

签约地点:______________

日期: _________

甲方:________

地址:__________

电话:__________

传真____________

乙方:________

地址:__________

电话:__________

传真____________

根据平等互利原则 有限公司与有限公司友好协商特约签定本合同

一、双方承诺:由乙方提供不作价设备 美元(港币)给甲方用于加工生产 之用,(详见设备清单)。产权归乙方所有。使用期限为 年,在监管期限内,不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。到期后如不续签,则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。乙方以免费方式提供设备,不需甲方办理付汇进口,也不需用加工费或差价偿还设备款。

二、甲方向乙方购买原料、辅料

商品品名及规格 原料 辅料

编码、单位数量、单价金额、品名、单位数量、单价金额

合计

三、甲方供乙方制成品的数量及金额

商品编码品名及规格单位数量单价金额

合计

四、乙方供料于____________________ 起运抵 _______________

甲方制成品于_________________ 日前运往______________

五、运输方式及运费用 六、保险费负担

七、付款方式

八、包装要求

九、仲裁:因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁,仲裁裁决为最终裁决,对双方都有约束力。

十、本合同一式八分,由签字双方各执一分,其余六分报送有关部门备案。

甲方(盖章 ):_________________ 乙方(盖章):_________________

时间:_________________

展开阅读全文

更多相似范文

篇1:成都某材料有限公司加工合同纠纷_合同范本

范文类型:材料案例,合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 2915 字

+ 加入清单

成都某材料有限公司加工合同纠纷

上诉人(原审被告)湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司。住所地:湖南省双峰县甘棠镇工业区。

法定代表人朱锦华,该公司总经理。

委托代理人陈伟,湖南定胜律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)成都锦鹏新材料有限公司。住所地:四川省成都市龙泉驿区龙泉街头道建材路6号。

法定代表人傅正清,该公司总经理。

委托代理人曹斌,湖南省双峰县民生法律事务所法律工作者。

上诉人湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司(以下简称华峰公司)为与被上诉人成都锦鹏新材料有限公司(以下简称锦鹏公司)加工合同纠纷一案,不服双峰县人民法院()双民二初字第85号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年7月27日受理后,依法组成由审判员魏正宇担任审判长,审判员万江国、陈辉参加的合议庭,于XX年9月10日公开开庭进行了审理。书记员谢继雄担任记录。上诉人华峰公司的法定代表人朱锦华及其委托代理人陈伟,被上诉人锦鹏公司的委托代理人曹斌等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院审理查明:原告是一家自然人投资或控股的有限责任公司,原名成都鑫众化工有限公司,XX年12月5日经工商部门批准变更名称为成都锦鹏新材料有限公司,被告是一家私营有限责任公司。原、被告经协商一致订立了一份委托加工协议,该协议约定了如下主要事实:1、原告委托被告加工生产高锰、铬钢系列产品,并按产品图纸生产;2、加工产品的数量为冲击块20件,材质均为锰8铬15(其他元素标准参照国家标准执行),交货期限为定金给付后12天;3、产品价格为13500元/吨(不含税价),以后遇价格调整,双方另行协商;4、关于产品质量,双方约定,加工方对产品质量负责的期限为出厂之日起120天,期间如出现产品质量问题,加工方应负责退货,并负担因此产生的运输、差旅费等费用和损失;5、产品交付地为成都市龙泉驿区,加工方负责将生产合格的产品运到邵东托运站,并发到成都龙泉驿区,运费由委托方承担,产品运到成都龙泉驿区后由委托方自已提取、验收,如有异议应在收到后一个月内提出,双方如产生争议可聘请第三方进行鉴定;6、委托方应预付所定产品总额的50%做为订金,产品交付时付清余款;7、如一方违反约定,则需向另一方支付违约金人民币2万元;8、合同有效期为一年,经双方协商同意,可在协议到期前一个月以补充协议方式延长协议期限;协议签订后,原告向被告交付了产品图纸并分别于XX年9月18日、10月15日分两次预付货款5457元打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英设在中国农业银行双峰县支行的6228481700799029318帐户上;被告并未按协议约定为原告加工和交付委托加工的产品,原告多次催促,被告仍未交付,原告要求被告返还交付的订货定金,被告亦未返还,原告遂向该院起诉。

原审法院审理认为:原、被告经协商一致订立的委托加工协议,是双方的真实意思表示,合法有效,双方均应本着诚实信用原则履行协议的约定;原告按约预付加工费后,被告没有按约定为其加工交付委托定做的产品显属违约,理应承担违约责任;被告系私营性质的有限责任公司,原告的预付款打入被告法定代表人朱锦华之妻戴聪英的账户,应认定是按被告指定而为,并不违反双方约定的交易规则,被告所辩称的原告定金没有打入公司帐户,不履行加工义务并不构成违约的理由不成立,故对原告要求终止合同履行、返还预付货款5457元的诉讼请求,该院予以支持;因双方约定的违约金XX0元,相对双方本次加工产品的数额来说,显然过高,该院酌情予以核减。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百一十六条、第二百五十一条之规定,判决:一、解除原告成都锦鹏新材料有限公司与被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司于XX年9月12日订立的《委托加工协议》;二、限被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司在本判决生效后10日内返还原告成都锦鹏新材料有限公司预付货款5457元,支付违约金6000元。如果未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费440元,由被告湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司负担。

上诉人华峰公司不服原审法院的上述民事判决,向本院提起上诉称:1、原审法院未追加戴聪英作为当事人系程序违法。2、原审法院认定被上诉人汇款是按上诉人指定的没有任何依据。3、原审判决要上诉人承担违约金是不妥的。4、本案总交易额为10914元,却约定违约金2万元,明显具有欺诈性。综上,上诉人与被上诉人虽然订立了委托加工协议,但因上诉人未收到被上诉人的预付款,致使合同无法履行,上诉人的行为并未违反协议约定,故不须返还所谓的预付款,更不须承担违约责任。请求撤销原判,将本案发回重审或予以改判。

被上诉人锦鹏公司答辩称:1、上诉人虽然是有限公司,但其没有将公司资产与个人资产完全分开,预付款打入到戴聪英的账上,可以视为预付款打到了公司账上。2、戴聪英的账号是上诉人告知的。3、违约金的判决是正确的,双方合同明确约定了的。4、双方签订的合同是长期的合同,并不是只加工一次产品就没有生意往来了,故不存在有欺诈性。请求驳回上诉,维持原判。

经审理,本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。

本院认为:上诉人华峰公司与被上诉人锦鹏公司订立的委托加工协议,系双方的真实意思表示,合法有效,双方均应本着诚实信用原则履行协议的约定。被上诉人按约预付加工费后,上诉人没有按约定为其加工交付委托定做的产品显属违约,理应承担违约责任。上诉人系私营性质的有限责任公司,被上诉人的预付款打入到上诉人的法定代表人朱锦华之妻戴聪英的账户,应认定是按上诉人指定而为,并不违反双方约定的交易规则,上诉人称被上诉人定金没有打入公司帐户,不履行加工义务并不构成违约的理由不成立,本院不予支持。因双方约定的违约金XX0元,相对双方本次加工产品的数额来说,显然过高,故原审判决酌情予以核减合理。上诉人的法定代表人朱锦华之妻戴聪英不是本案必须共同进行诉讼的当事人,故上诉人要求将其追加为本案当事人的理由不成立。综上,上诉人的上诉理由均不成立,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应予以维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费440元,由上诉人湖南省双峰县华峰冶金有限责任公司承担。

本判决为终审判决。

(此页无正文)

审 判 长 魏 正 宇

审 判 员 万 江 国

审 判 员 陈 辉

XX年九月十八日

书 记 员 谢 继 雄

附法律条文:

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百五十三条 第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理:

(一)原判决认定事实清楚,适用法律正确,判决驳回上诉,维持原判决;

(二)原判决适用法律错误的,依法改判;

(三)原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判。

(四)原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。

当事人对重审案件的判决、裁定,可以上诉。

展开阅读全文

篇2:公司承揽加工协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1040 字

+ 加入清单

定作方:_______________营业执照号码:_____________________

承揽方:_______________营业执照号码:_____________________

根据《加工承揽合同条例》有关规定,经双方协商一致,订立下列条款,共同信守:

一、产品的质量、包装、加工方法:________________________

二、原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________

三、履行的期限、地点和方式:_________________________

四、验收标准和方法:_________________________

五、结算方式:_________________________

六、违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。

1.承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。

其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

2.定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。

其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。

七、双方约定的其它条款:________________

八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。

九、本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

十、本合同一式________份,正本双方各执___________份,副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限:从双方签章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同签订日期:________年________月________日

定作方:________________代表:__________________开户银行:______________帐号:__________________

承揽方:________________代表:__________________开户银行:______________帐号:__________________

_______年______月_____日

展开阅读全文

篇3:公司个人委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,个人,全文共 739 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商。就乙方委托甲方代加工红枣事宜,签订如下合同,双方须共同遵守:

一、委托代加工红枣的品种、重量:

乙方委托甲方代加工的红枣品种为: 枣,重量____吨。 枣,重量______吨。

二、委托代加工工作范围、质量标准、费用:

(1)乙方委托甲方代加工红枣的工作范围为:原料卸车、粗分选(机选)、清洗、烘干、称重、装箱、装车。

(2)代加工红枣质量标准:符合乙方的质量标准要求或按行业通行做法执行。

(3)代加工费用:____元/公斤(按红枣原料进厂时的重量计算),代加工费用不包含纸箱、内膜袋、胶带的费用。乙方如需使用甲方包装材料,按甲方的材料收费标准另行支付费用 。

三、如乙方使用甲方周转筐拉运红枣,周转筐出厂时,乙方须交押金,每个周转筐20元,损坏或丢失照价赔偿。七天内不收费,7天至15天,收取租金2元 /个; 15天至30天,收取租金4元/个; 一个月以上按出售处理,20元/个。

四、乙方委托代加工的红枣,甲方不负责出具检测报告,如果乙方要

检测报告,甲方可以代办送检,但检测费用由乙方承担。

五、费用结算:乙方在拉运红枣时,须付清甲方加工费,否则甲方有权扣留乙方委托代加工的红枣,直至乙方付清加工费为止。

六、乙方的红枣在进入甲方加工厂后,乙方应当自行安排相关人员对代加工的红枣进行看管、监督,但不得妨碍甲方正常工作。甲方为乙方看管人员免费提供食宿。

七、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

八、甲、乙双方发生纠纷,双方应协商解决。协商不成的,可诉至甲方所在地人民法院。

九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签定之日起生效。 甲方: 乙方:

法定代表人: 身份证号:

委托代理人: 联系电话:

年 月 日年 月 日

承揽人:

年 月 日

展开阅读全文

篇4:2024公司个人委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,个人,全文共 406 字

+ 加入清单

甲方(委托方):上海妙言实业发展有限公司 乙方(加工方):

甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:

一、 委托加工产品品名、单价及金额

二、 委托加工方式

1、 甲方提供原材料,乙方负责加工产品。

三、 质量要求及技术标准

1、 乙方严格按照甲方提出质量要求进行加工。

2、 技术标准参照国家标准执行。

四、 包装要求及交货地点,运输方式

1、 乙方按甲方要求进行包装。

2、 甲方指定地点交货。

3、 运输方式为陆运,运费由甲方负担。

五、 结算方式

1、 乙方全部交货后,由乙方开具发票交与甲方。

2、 甲方以现金或银行汇款方式与乙方结算。

六、 违约责任

1、 乙方必须严格按照双方规定时间交货。

七、 解决合同纠纷的方式

1、 本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。

委托方(甲方):上海妙言实业发展有限公司 加工方(乙方):

代表人签字(或印章): 代表人签字(或印章):

年 月 日年月 日

展开阅读全文

篇5:公司加工合作协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 681 字

+ 加入清单

甲、姓名:_________________身份证号码:_________________

出资方式:_________________人民币金额:_________________

乙、姓名:_________________身份证号码:_________________

出资方式:_________________人民币金额:_________________

丙、姓名:_________________身份证号码:_________________

出资方式:_________________人民币金额:_________________

合伙人由年月日前缴付出资,出资额没有实际缴付的,不能算合伙人已出资

二、合伙人的权利及义务;

1、合伙人享有了解企业的经营状况和财务状况

2、合伙人按出资比率分取红利及分担亏损

3、合伙人有优先受让其他合伙人转让财产份额和优先购买机械厂的新增资金,但需经其他合伙人同意

4、合伙人不得从事损害机械厂利益的活动

5、机械厂如因故终止,合伙人依法分得本工厂的剩余财产

三、本工厂的事务执行

1、合伙人对执行本机械厂事务享有同等的权利

2、合伙人退伙应经其他人同意,在不给本工厂事务执行和市场发展造成不利影响情况下可以退伙,但应提前日通知其他合伙人。如擅自退伙应赔偿由此给其他合伙人造成的损失

四、合伙企业的解散和清算;

1、合伙人协议约定的经营期限届满,合伙人不愿继续经营的

2、全体合伙人决定解散

3、合伙协议约定的合伙目的已经实现或者确定无法实现

4、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因,

三方签名:_________________

年月日

展开阅读全文

篇6:公司委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 970 字

+ 加入清单

甲方(委托方):_______乙方(受托方):________

甲、乙双方在平等互利、自愿的基础上,经充分协商,就甲方委托乙方生产“__”事宜,达成如下协议:

一、甲方责任:

1、甲方负责委托生产产品的销售。

2、甲方负责

提供委托生产产品的技术和质量文件,包括生产工艺、物料要求、中间产品质量控制、成品出厂质量标准、包装要求等。

4、甲方负责提供(除化验用试剂外)委托生产产品的所有原辅料、包材。

3、对生产的前三批,甲方应对乙方的生产全过程进行监督指导。

4、甲方定期派专人对乙方的生产过程进行监督;定期对产品进行抽查检验。

5、生产过程中乙方需甲方协助时,甲方有协助的义务。

6、甲方承担最终产品的批准放行责任。负责对每批产品进行稳定性留样。

7、甲方按照双方协定的价格向乙方支付委托生产费用。

二、乙方责任:

1、乙方负责按照甲方提供的产品质量标淮,提供合格的产品,并负责生产过程及质量控制。

2、乙方负责产品取样及全程检验。

3、乙方应当按按照规定保存所有受托生产文件和记录,保存至产品有效期后一年。

6、乙方对甲方提供的技术和质量文件,负保密的义务。

7、乙方应允许甲方对生产现场进行检查或质量审计,并予以协助。

8、未经甲方同意,乙方不得将受托产品委托第三方生产。

9、乙方应按照甲方的计划及时安排生产,按时供给甲方产品。

三、加工量、加工费用及付款方式:

1、每次加工量:________

2、加工费用:________

3、根据实际产成品数量次月结算上一个月的加工费用,乙方开据正式发票。

四、风险:

在本协议规定的相应履行期限内,在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的损失,甲方应承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。

五、其它:

1、规定提货结算时间自乙方通知日起不超过15天。乙方给甲方提供货物30天之内,甲方应结清所有加工费。

2、在合同规定的履行期限内,由于不可抗力造成的损失,双方协商解决。

3、加工过程中发生纠纷时,甲乙双方协商解决,协商不成时任何一方可向合同履行地人民法院起诉。

4、本合同签字之日生效,合同履行完毕后即失效。

5、本合同正本一式肆份,甲乙双方各执两份。

六、适用法律:

中华人民共和国法律为本合同的适用法律。

甲方:________乙方:________

法定代表人或委托人:________法定代表人或委托人:________

__年__月__日__年__月__日

展开阅读全文

篇7:公司个人委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,个人,全文共 1122 字

+ 加入清单

委 托 方:__________________________________(以下简称甲方)

授委托方:__________________________________(以下简称乙方)

现经甲、乙双方本着公平、自愿、互利、合作根据《中华人民共和国合同法》《安全生产法》相关条款及有关法律法规执行,为明确甲、乙双方的权利及义务协商一致,签订本合同,具体事宜如下:

一、安装地点:

二、承包内容:

甲方委托乙方安装甲方与____________________________________(使用单位)的起重设备的安装、调试、升节、附着和维修保养以及报验等工作。起重设备名称____________型号__________出厂编号__________安装高度为______左右。每台安装费用_________大写:___________________(含安装、调试、升节、附着、降节、拆除、运输及报检等费用)。

三、双方责任:

1.甲方负责与________________________________________(使用单位)进行沟通协调相关事宜,如进场时间、进场道路、安装场地及电源、现场安全防护等。

2.甲方按进场时间提供合格的起重设备,各零部件质量可靠、附件齐全。

3.安装前由___________________________________________(使用单位)组织、监督甲方对乙方安装人员进行安全技术交底。双方对乙方违反操作规程的行为均有权进行监督制止。

4.乙方接到甲方的安装通知后,应及时组织人员进行安装,乙方应具有贵州省内相关单位出具的安装资质,指派的安装人员应持有效证件上岗。

5.乙方安装时必须严格执行起重设备安拆规程和安全操作规程,严禁违规操作。

6.乙方安装时对零部件进行清点检查,发现异常及时报告甲方。

四、付款方式:

安装调试合格后,三日内甲方一次支付合同价的30%,以后按完成工程量计算并支付安装费。设备运到甲方库房后,甲方三日内结清全部费用。如甲方未按时支付乙方费用,乙方有权向甲方要求补偿及作其他处理办法,由此产生的一切责任由甲方负责。 以上约定望甲、乙双方共同遵守,如有违约,双方协商处理,双方无法协商可向当地人民法院提起诉讼。本合同一式四份,甲乙双方各持一份,存档一份,一份报交公司法律科,至双方签字之日起生效,双方协商解除本合同签字之日起失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇8:广告公司委托印刷加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:广告,企业,全文共 3571 字

+ 加入清单

甲方:

住址:

法定代表人:

联系电话:

传真:

乙方:

住址:

法定代表人:

联系电话:

传真:

一、广告服务

1、根据甲方要求,乙方为甲方的______________产品(品牌/服务)在______________地区提供广告服务,包括策略运筹,创作和制作,媒介策划及购买。

2、如有需要,甲方将要求乙方负责其他辅助_____,例如公关推广,促销执行和市场研究。

3、此等服务将根据相关法律,法令和有关条例规定进行。

二、期限

1、本协议由_______年_______月_______日起开始生效。

2、在此期间(即正式解除合约前_______天)乙方将继续收取应有的策划管理费(列于_____细则内)。

三、独家代理

在未取得甲方书面同意前,乙方不得在协议有效期间内作为其他同类竞争公司产品的广告代理商。

四、机密

乙方同意将所有甲方提供之资料及数据保密,未经甲方书面同意,不得泄露机密资料于第三者。

五、服务业务详述

1、策略部分的主要服务包括

(1)市场咨询分析报告(每月)——对相关简报资料进行总结和分析,形成关于甲方产品类别的市场咨询报告。

(2)竞争广告创意分析(每月)——对甲方相关产品类别中竞争品牌广告进行跟踪和分析,提供广告样片、样稿及分析报告。

(3)竞争广告媒介分析(每月)——对竞争对手在电视和平面主流媒体内的广告花费(根据投放报告和估计单价计算)进行汇总,并提供竞争产品媒介策略的分析报告。

(4)零售市场访查(每季度)——对产品的主要零售市场进行定期访问,了解产品及竞争对手在销售终端的状况,并形成分析报告提交客户。

(5)市场资讯分析(每半年)——利用乙方拥有的市场和消费调研资讯,对甲方业务的相关议题进行分析,并提出策略建议。

(6)品牌策略建议书(每年)——综合对市场、消费者和品牌现状的了解,利用乙方品牌策划工具,提出全面品牌策略建议,并通过与客户的沟通不断完善,直至双方认可。

(7)产品策略建议书(每年)——从品牌策略出发,对产品所属的具体市场进行深度分析,达到产品层面的策略建议,与客户形成共识。

(8)广告传播策略和实施建议书(每年)——基于即定的品牌和产品策略,全面制定广告传播和推广策略,以及广告传播和推广活动的总体安排,形成具实战意义的建议。

(9)战术性活动建议书(每年)——根据市场需要和甲方需要提交促销、公关推广等活动的建议,特别是整体行销方面的“新点子”,并尽可能协助甲方进行活动的实施。

2、市场调研部分主要包括

(1)调研建议书——根据甲方市场需求,进行调研总体构想和策划。

(2)调研公司推荐——根据甲方调研项目和具体要求,利用乙方实际经验,甄选适当的调研公司,与其联络沟通,并对其调研计划进行评估,为甲方做出推荐。

(3)调研监督——在调研的操作环节中,对调研公司工作做出指导和监督,协助甲方保证调研按计划实施。

(4)调研结果分析——对调研公司的调研结果报告进行客观的再分析,并进一步建议调研结果的运用。

3、创意部分的主要服务包括

(1)创意策略提案——根据品牌策略和竞争状况,提交创意策略和概念。

(2)创意工作指令——根据同意的创意概念,起草供创意人员遵循的工作指令,与甲方确认后即启动创意工作。

(3)广告片——根据创意工作指令,发展电视广告片,向甲方提案。

(4)平面设计——对平面广告和推广用品,根据工作指导令发展设计草图,向甲方提案。

(5)广播广告脚本——发展广播广告脚本及参考音乐音效资料,向甲方提案。

(6)创意测试——在需要的情况下,协助甲方进行创意测试调研,对调研结果分析,并对创意进行修正。

4、制作部分包括

(1)广告制作——电视、平面、广播等广告的制作。

(2)其他推广品的制作——按甲方确认的创意进行其他推广用品的制作。

(3)广告播出物料制作——根据媒体要求,制作和发送广告拨出所需的拨出带和刊出成片。

(4)杂项工作——在乙方业务范围内的其他活动的计划实施、物料的设计、制作、采购等。

5、媒介部分的主要服务包括

(2)市场优良排序分析——根据甲方提供和乙方内部资料,对“市场营销分配比”和“市场潜力分布”进行研究,排定市场排序,决定媒介资源的地域性分析。

(3)最佳媒介量度设定——通过有效频率进行测定,并进一步界定在每一市场所需的最优化广告到达率和总收视点水平,从而决定广告投放量的多少。

(4)媒体总计划——确定媒介策略,包括目标受众、媒体选择和分布、媒介量度目标、广告战役媒介流程、预算建议和分布等。

(5)收视成本和效益分析——对给定目标对象的收视成本进行分析,确定最具效益的投资方式。

(6)媒介最优化排期——使用权威收视率资料进行广告投放最优化排期组合和分析。

(7)媒介月排表——根据最优化组合提供每月广告投放排期表。

(8)媒介定位——根据甲方确认的排期进行定位,向媒体争取最大折扣,如实退还给甲方,并安排向媒介付款。

(9)媒介机会——根据媒介品牌策略,主要搜寻媒体机会,并通过评估向甲方做出推荐。

(10)检测服务(每月)——对甲方委托乙方投放的广告播出情况进行检测,并投放检测报告,即时发现播放和刊出的误差,并向媒体进行追缴,使甲方获得补偿。

(11)投放后效果分析(每月)——对每一阶段的电视广告投放,利用检测到的播出情况,与计划设定的效果进行对照,总结投放中的经验,用于之后的操作。

6、综合推广

(1)推广方案建议——根据品牌产品策略和整体广告推广计划,利用乙方的相关经验和专长,为甲方提供公关、促销、直效行销、公共事务等方面的整合策略和方案。

(2)推广活动根据甲方和乙方在地区的执行能力,由乙方负责一部分综合推广项目的运作,或为甲方提供创意、设计和实施方面的支援。

六、_____

方案a(长程合作)

1、策划管理费——自本合同签署之日起,乙方每月向甲方收取人民币_______元整,涵盖乙方提供的策略、创意方面的服务,甲方于本合同签订之日起_______天内向乙方预付两个月策划管理费,即______________元整,并从次月开始每月支付上月策划管理费。

2、制作及杂项代理费——涵盖制作人员提供的制作和其他杂项服务。收取制作费及杂项工作实际外付成本的_______%作为代理费,甲方同意于实际执行时一并支付。

3、媒介代理费——涵盖媒介策划及购买的服务,其中媒介花费毛额的_______%为媒介计划的代理费,媒介花费毛额的_______%为媒介购买的代理费甲方同意于媒介购买时一并支付。

4、其他_____——综合推广方面及其他一些特殊项目的_____视情况而定,原则上乙方收取外付成本的_______%作为工作报酬,甲方同意于实际执行时一并支付。

方案b(个案合作)

1、策划管理费——策略部分_______万元起。市场研究部分_______万元起。创意部分_______万元起。媒介计划部分_______万元起。

2、其他同上。

七、其他业务原则

1、_____制度有效期为一年,之后双方可根据运做情况和业务需要进行必要的调整。

2、乙方在实际费用发生前,须将报价或媒介排期表提交甲方,获得甲方书面认可后方可执行。

3、以上_____制度应保持透明度,在涉及外付费用的情况下,甲方保留查阅外付款项单据的权利。

4、乙方与媒体争取到的折扣、优惠,应全部归还给甲方。

5、甲方如委托乙方从事媒介购买,需在签署媒介排期表之后向乙方预付购买涉及的款项,以保证乙方有效的定位购买。

6、如遇大型制作工作(如电视广告片制作),在制作单位要求预付定金的情况下,甲方应按要求的比率提前将定金付给乙方。

7、在乙方已进行工作后,如甲方需要取消任何制作或媒介计划,乙方将所发生的费用或开支连同代理费及税金向甲方收取。

八、付款

1、甲方同意倘若预期付账给乙方,按银行规定按日支付滞纳金,过期_______天后,双倍支付滞纳金。

2、甲方同意媒介播出表或报价单必须在工作进行前批核,而款项也必须在媒介定位或制作前支付。

3、有关媒介预付款项,当广告播出后,乙方将原来发票与刊登及播出证明核对,如有多收部分,乙方将会向甲方重新开出发票与原发票更换或由次月发票中扣除差额部分,并退回次月媒介款项中扣除差额部分。

九、解除和约

1、本协议解除后,乙方须将所有已向甲方收取或制作的用品,以及所有代甲方订立的合同,交回甲方或指定代表。

2、如双方合作出现商谈无法解决的纠纷而必须通过法律手段解决时,双方将按《_____》的规定进行处理,_____单位为___________________委员会。

十、以上协议一式_______份,双方各执_______份,经双方签字盖章后生效。

甲方:

法定代表人签字:

签约时间:___________年___________月___________日

乙方:

法定代表人签字:

签约时间:___________年___________月___________日

展开阅读全文

篇9:公司承揽加工协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 3116 字

+ 加入清单

甲方:_______________

乙方:_______________

1、前言

经过友好协商,甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提,就铸件合作事宜达成一致,特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

2、供货范围和双方职责

(1)供货范围

按甲方提供的铸件清单供货。

铸件上要带检验试棒2根(¢30~300);球铁件的附铸试块采用“Y”型试块并附质保书。

(2)乙方职责

返回甲方提供的所有资料,并为甲方保密。

向甲方提供铸件的材料说明(A、机械性能;B、材质化验)

(3)甲方职责

每套铸件(每件)向乙方提供铸件图纸一套。

负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。

向乙方提供铸造清单(明细)并说明材料,件数,交货期。

甲方向乙方提供技术要求。

技术要求

(A)铸件材料:HT250、HT300、MoCr铸铁、QT600-3

(B)铸件化学成份:根据提供给贵公司的化学成份标准。

(C)铸件应清理干净,去除冒口残余,粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理,要求铸件表面光洁。

(D)铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。

(E)铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。

(F)铸件交货时应附有合格证、质保书,其中包括:供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期(或编号)或生产批号、机械性能。

3、价格

(1)铸件价格

HT250:

MoCr:

QT600:

特殊规格铸件价格双方协商定

4、结算方式:

(1)铸件以甲方验收过磅,并通知乙方认可。

(2)铸件在甲方现场验收合格后,开具发票,甲方收到发票30天内全额付款。

(3)铸件经甲方使用,确认满足第六条定义的质量保证。

5、交货期

(1)乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。

(2)具本交货日期:(泡沫模型与铸件制造,周期,不含路途)

铸件5吨以下16-20天。

铸件5-8吨18-22天。

铸件8吨以上的另商定。

(3)特殊规格双方协商定。

6、验收

甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。

7、质量保证:

甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品,应立即通知乙方,如确系乙方铸造原因造成的废品,由乙方补废包换,并以急件的形式补废,模型费由乙方负担。

8、合同修改:

只有在合同双方的合法代表书面签字同意后,才能对本合同的条款进行修改,补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

9、不可抗力:

(1)当不可抗力发生时,发生不可抗力的一方有义务做出努力,将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的损失由双方商定解决。

10、权力和义务的转让:

乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。

11、合同的终止和解除

(1)发生下列情况之一时,甲方有权终止和解除合同,并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。

乙方无正当理由不按期制造投入时。

实际制造进度比进度表上的日程大大延迟,按期交付无可能时。

乙方无正当理由不执行合同有关规定,经甲方书面催促仍无解决诚意时。

(2)发生下列情况时,乙方有权终止和解除合同,并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。

甲方没有支付合同金额的能力时。

12、争议解决:

当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时,可直接向人民法院起诉,甲方乙方同意双方的争议由合同履行地(烟台)人民法院管辖。

13、合同附件

下述合同附件与本合同同进签署,一并有效。

附件一、每次提供铸造清单、进度表。

14、通知

所有通知和通讯均需采用书面形式,如为传真或电传,则发生当日视为送达。

15、合同生效

本合同一式二份,双方各执一份,合同经双方授权代表签字、盖章即生效。

甲方乙方

代表(签字)代表(签字)

甲方:

乙方:

1、前言

经过友好协商,甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提,就铸件合作事宜达成一致,特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

2、供货范围和双方职责

(1)供货范围

按甲方提供的铸件清单供货。

铸件上要带检验试棒2根(¢30~300);球铁件的附铸试块采用“Y”型试块并附质保书。

(2)乙方职责

返回甲方提供的所有资料,并为甲方保密。

向甲方提供铸件的材料说明(A、机械性能;B、材质化验)

(3)甲方职责

每套铸件(每件)向乙方提供铸件图纸一套。

负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。

向乙方提供铸造清单(明细)并说明材料,件数,交货期。

甲方向乙方提供技术要求。

技术要求

(A)铸件材料:HT250、HT300、MoCr铸铁、QT600-3

(B)铸件化学成份:根据提供给贵公司的化学成份标准。

(C)铸件应清理干净,去除冒口残余,粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理,要求铸件表面光洁。

(D)铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。

(E)铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。

(F)铸件交货时应附有合格证、质保书,其中包括:供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期(或编号)或生产批号、机械性能。

3、价格

(1)铸件价格

HT250:

MoCr:

QT600:

特殊规格铸件价格双方协商定

4、结算方式:

(1)铸件以甲方验收过磅,并通知乙方认可。

(2)铸件在甲方现场验收合格后,开具发票,甲方收到发票30天内全额付款。

(3)铸件经甲方使用,确认满足第六条定义的质量保证。

5、交货期

(1)乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。

(2)具本交货日期:(泡沫模型与铸件制造,周期,不含路途)

铸件5吨以下16-20天。

铸件5-8吨18-22天。

铸件8吨以上的另商定。

(3)特殊规格双方协商定。

6、验收

甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。

7、质量保证:

甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品,应立即通知乙方,如确系乙方铸造原因造成的废品,由乙方补废包换,并以急件的形式补废,模型费由乙方负担。

8、合同修改:

只有在合同双方的合法代表书面签字同意后,才能对本合同的条款进行修改,补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

9、不可抗力:

(1)当不可抗力发生时,发生不可抗力的一方有义务做出努力,将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的损失由双方商定解决。

10、权力和义务的转让:

乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。

11、合同的终止和解除

(1)发生下列情况之一时,甲方有权终止和解除合同,并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。

乙方无正当理由不按期制造投入时。

实际制造进度比进度表上的日程大大延迟,按期交付无可能时。

乙方无正当理由不执行合同有关规定,经甲方书面催促仍无解决诚意时。

(2)发生下列情况时,乙方有权终止和解除合同,并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。

甲方没有支付合同金额的能力时。

12、争议解决:

当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时,可直接向人民法院起诉,甲方乙方同意双方的争议由合同履行地(烟台)人民法院管辖。

13、合同附件

下述合同附件与本合同同进签署,一并有效。

附件一、每次提供铸造清单、进度表。

14、通知

所有通知和通讯均需采用书面形式,如为传真或电传,则发生当日视为送达。

15、合同生效

本合同一式二份,双方各执一份,合同经双方授权代表签字、盖章即生效。

甲方:_______________

乙方:_______________

_____年_____月_____日

展开阅读全文

篇10:2024公司个人委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,个人,全文共 2961 字

+ 加入清单

甲方:

法定代表人:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:

法定代表人:

地址:

邮编:

电话:

传真:

鉴于:

1、甲方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事__行业的中国企业;

2、乙方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事__行业的中国企业法人;

3、甲方已就产品提出了专利申请,申请号为:__,乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件,甲方承诺委托乙方独家加工该同类产品。

甲乙双方为实现产业优势互补,共同做大做强,经过平等、友好协商,确立战略合作伙伴关系,就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜达成如下协议,以兹共同信守:

一、加工产品范畴:

1、产品品名:与之配套的压具(包括:__)应由甲方自行生产。

2、产品规格及技术参数:产品规格和技术参数等发生变化,双方应另行签订补充协议。

二、委托加工订单:

1、甲方根据市场销售情况,于每月__日以书面或传真形式向乙方提供次月订单,明确订单产品的名称、规格型号、数量和供货时间等,乙方如有异议,应在接订单后2日个工作日内提出,甲乙双方应就异议事宜友好协商解决办法。

2、乙方应按确认的订单提供产品,甲方可视具体情况对订单进行相应的调整,调整计划提前__天通知乙方,但调整幅度(量)不得超过计划的__%,若超过__%,双方另行协商。

3、乙方在接到订单后应优先安排、积极组织生产,尽力满足甲方订单的要求。

三、加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的技术参数进行生产,产品质量符合国家标准或行业标准。

2、质保期:__年,从产品送达交付地点之日起计算。

3、产品质保期内出现质量问题,经由双方确认或国家检验机构鉴定属乙方制造引起的,由乙方承担该批有质量问题产品的责任。

4、乙方交付的产品如在市场流通中,因品质问题而导致甲方利益受损时,经双方鉴定或经国家检验机构鉴定属乙方责任的,乙方应负甲方直接损失赔偿责任:

(1)加工产品的投诉赔偿问题,甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付第三人,第三人签收确认,由乙方负担赔偿;当乙方对甲方处理有异议的,甲方可委托乙方协助甲方处理,甲方未经乙方同意对任何第三人所作的赔偿(人民法院判决的除外)不能作为甲方的损失计算依据;

(2)因产品设计、人为损害等乙方加工制造之外的原因所导致的问题,乙方不予承担责任。

四、产品交付与验收

1、交付地点及运输:__,物流运输由乙方负责,运输费用由乙方承担,卸货费用由甲方承担。

2、交付时间:以甲乙双方确定的订单为准。

3、检验期限:甲方应在产品送达交付地点后__日内验收完毕。

4、产品质量异议提出及处理:若甲方发现产品不符合本协议的约定或者订单要求,应在验收期限内及时书面通知乙方,甲方在验收期限内未提出异议的,视为产品符合要求。乙方发现产品有质量问题,在未经甲方书面确认,甲方应妥善封存该产品,不得擅自处理该产品,否则视为产品合格。乙方在接到甲方的异议通知后__个工作日内应立即与甲方协商处理,协商不成的,由甲方将该产品提交国家有检验资质的机构进行产品质量鉴定,鉴定费用由甲方垫付,鉴定结果若产品合格,则鉴定费由甲方承担,若产品不合格,则鉴定费由乙方承担。

5、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准或行业标准。

五、原材料

1、产品所需原材料均由乙方采购,乙方应确保确保所采购的原材料符合产品质量标准要求。

2、目前原材料(主要材料)的市场价格为:__元/吨。

六、加工费用及支付

1、乙方为甲方加工本协议第一条第一款所指定的产品,每台的加工费为人民币__元,主要原材料价格(按照下订单时国家权威网站公布的市场价格为准)涨跌幅度超过本协议第五条第二款所确定的价格的__%的,每台的加工费相应涨跌__%。

2、加工产品的技术要求及材耗发生变化,双方应本着诚信、公平的原则共同商定合理的价格。

3、甲方应于下订单之日起三日内先向乙方支付该订单所需加工产品的加工费的30%,货到交付地点后__日内,甲方再先乙方支付加工费的65%,余款5%应于下订单之日起一年内支付完毕。

4、鉴于甲方向乙方的付款为持续状态,甲方应在付款单上注明每笔付款所对应的订单号,甲方未注明的,乙方有权决定甲方付款所指的订单号。

七、特别约定

1、基于乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件,并且将继续为甲方研发、完善该产品提供技术支持和条件,甲方承诺甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工该同类型产品。

2、基于甲方系该产品的专利申请人(专利经核准后为专利权人),乙方承诺未经甲方同意,不得以任何形式给第三方提供或加工该产品。

八、违约责任

1、甲方逾期支付加工费的,每逾期一天,应按应付款总额的日万分之八向乙方支付违约金,甲方累计拖欠乙方应付款达__元的,乙方有权解除本协议。

2、乙方逾期向甲方交付产品的,每逾期一天,应按该产品价格总额的日万分之八向乙方支付违约金,逾期超过__日的,甲方有权解除本协议。

3、乙方所交付的产品经双方共同确认或者国家检验机构鉴定有质量问题的,乙方应按照质量问题的严重程度合理选择修理、更换或赔偿直接经济损失的责任。

4、甲乙任何一方违反本协议第七条的约定,应向对方支付违约金__万元。

5、本协议期限内,除本协议另有约定或者双方协商一致外,任何一方提前终止或解除本协议,应向对方支付违约金__万元。

九、合同的终止

1、本协议到期后自然终止。

2、本协议因合法解除而终止。

3、本协议因甲乙任何一方破产、注销或被吊销营业执照而终止。

4、本协议因不可抗力导致合同不能继续履行而终止。

5、本协议因其他法律法规所规定的原因而终止。

十、不可抗力

1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后7日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4、本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或新颁布法律规定等。

十一、协议期限

本协议有效期为十年,自20__年__月__日起至20__年__月__日止。

十二、争议的解决

本协议履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。

甲方:

乙方:

__年__月__日

__年__月__日

展开阅读全文

篇11:广告公司委托印刷加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:广告,企业,全文共 664 字

+ 加入清单

甲方:(以下简称甲方)  乙方:(以下简称乙方)

发布期限: 20xx 年 11 月 1 日至 20xx 年 11 月 1 日

发布内容:嘉宝莉万宜漆宣传广告

经双方充分协商,根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,特签署本合同。

一、合同内容:

1.__ 质量要求:质保一年

二、合同金额:

共计人民币( 大写 )___陆仟伍佰元___(小写 ) 6500元

三、付款方式:

1、项目结束后甲方向乙方一次性支付, 即人民币¥___元整,(大写:____陆仟伍佰元____ 元整)。

四、责任与义务:

1. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

2. 乙方需在规定时间(_年_月并送交甲方签字认可。

3. 甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定:

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。

本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇12:公司广告加工制作合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,广告,全文共 732 字

+ 加入清单

甲方:_________

乙方:_________

甲乙两方在平等互利的基础上,经过龙好协商,就“_________”赞助事宜,达成如下协议:

一、合作方式:(在下列“□”内打“√”确定)

□总冠名 □分项冠名 □联办单位 □协办单位

□特约广告单位 □一般广告单位 □参展展位号

二、回报内容:参见“_________”招商方案。

三、付款金额:(在下列“□”内打“√”确定)

□总冠名_________元 □分项冠名_________元

□联办单位_________元 □协办单位_________元

□特约广告单位_________元 □一般广告单位_________元

□参展_________元

四、付款方式:甲方为乙方指定统一的收款单位_________,开户银行_________,账号_________。

五、付款时间:乙方将参会费用在该协议生效后三日内,打入甲方指定的账户。

六、两方的权利、义务及责任:

(1)该协议生效后,两方应自觉遵守,非经书面认可,不得擅自变更或解除。

(2)甲方在收到乙方的_________费用后,应按招商书内容向乙方兑现所有的回报条件。未经乙方同意,甲方不得擅自改变回报条件,否则,乙方有权利追究甲方的违约责任。

(3)乙方应在合同生效后三日内及时将_________费用打入甲方指定的账户,未经甲方同意,乙方不得擅自拖延付款时间,否则,乙方向甲方支付费用总额的_________%的违约金。

七、其他条款:_________。

八、未尽事宜,两方应友好协商,并可另订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。

九、本协议一式两份,两方各执一份,自两方签字或盖章之日起生效。

甲方:__________

乙方:__________

时间:__________

展开阅读全文

篇13:2024公司个人委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,个人,全文共 2050 字

+ 加入清单

甲方:广州__贸易有限公司

地址:

法定代表人:

电话: 传真:

乙方:

地址:

法定代表人 :

电话: 传真:

经甲方和乙方友好协商,就甲方委托乙方以OEM方式生产“ ” 商标的 产品事宜,经友好协商,达成协议如下:

一、甲方经 公司授权【参见《商标授权委托书》或《购销合同》附件】,委托乙方生产“ ”商标的 产品。

授权方公司资料:

二、“ ”商标产品的模具由甲方提供,乙方按照甲方提供的模具进行生产。乙方对甲方提供的模具及技术资料在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后均应承担保密义务,不得自己直接使用或在此基础上改造使用该技术资料,也不得向本协议以外的第三方泄露相关技术资料。本协议期满终止或本协议因各种原因解除时,乙方应当将甲方提供的模具及技术资料返还给甲方。

三、甲方委托乙方生产的“ ”商标 产品的规格型号为 ,产品数量为 台,由乙方分批生产交货。

各批次的型号、规格、数量、单价、交货期限等,甲乙双方每批次另行签订订货合同执行。

四、产品保修期限

1、乙方生产的“ ”商标 产品质量必须符合 公司的企业标准,乙方对委托生产的产品质量承担责任,整机保修 年,其中第一年内保换,第年内免费维修,只收取配件成本费。

2、保修期限从甲方提货当日开始计算。

五、包装要求及费用负担

六、运输及费用:

1、交(提)货地点: 。

2、运输方式: 。

3、运输费用负担: 。

七、结算方式及期限:

1、当双方签订本协议后,双方将以此协议作为基础,每次订货都由甲方向乙方下订单,由乙方负责人确认后才视为合格的订货合同,订货合同作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。不合格的订货合同不受本协议条款约束。

2、货款的支付方式及期限: 。

3、乙方对甲方所订货物的交货期限,从乙方负责人确认甲方订单之日起计算。

八、验货的标准、方法和期限:

1、甲方对货物的验收标准和方法依据甲方和乙方商议认可的质量文件为依据。

2、甲方对货物的验收期限为收到货物之日起算 天内完成。

3、甲方认为货物有质量问题时,可向乙方提出异议并可以拒绝收取货物。

4、甲方提出质量异议期限为验收货物即日起算180日内书面向乙方提出,乙方在三日内给予处理答复,超过答复期限视为保修处理。

九、独家销售要求

1、在本协议有效期内,乙方对“ ” 商标 产品只具有甲方委托范围内的生产制造权,无经营销售权。

2、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内,未经甲方书面同意,乙方不得直接或间接地通过甲方以外的渠道向本协议以外的第三方销售甲方委托其加工生产的“ ”商标 产品。

3、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内,乙方不得未经甲方书面同意,私下直接或间接与授权方公司或其关联企业、供货商、产品销售商直接联系、报价、交易,也不得私自接受来自授权方 公司或其关联企业、供货商、产品销售商关于“ ”商标 产品的订单或商标的其他产品或其他商标的

产品订单。

4、在本协议有效期内及本协议期满终止后五年内,乙方如有来自本协议以外的第三方的有关“ ”商标产品的询价或订单,乙方应转交给甲方,乙方不得未经甲方书面同意私自接受本协议以外的第三方的有关“ ”商标 产品的询价或订单。

十、在本协议有效期内,若有本协议以外的第三方委托乙方加工生产有别于乙方委托甲方加工生产的 产品,从而会影响到甲方委托乙方加工生产的产品的销售并影响到甲方的经济利益时,甲乙双方应通过友好协商达成有关协议,以保障甲乙双方的经济利益不受损害。

十一、违约责任

1、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内,乙方如有违反本协议第九条中约定的任一情形的,乙方应当为其每次违约行为向甲方支付违约金人民币贰佰万圆(¥2,000,000.00),并在甲方发现乙方违约行为并向其发出警告函的叁个月内支付给甲方。

若双方在本合同终止或解除后又有新的合作约定,该五年期限自动顺延至新的合作约定完成后五年内。

2、乙方违反订货合同中关于交货期限的约定,延期交货的,每延期一日,应当向甲方支付当批次货款总额万分之八的违约金;延期超过15日,甲方有权要求解除合同,同时要求乙方全额退还货款并支付当批次货款总额30%的违约金。

3、乙方如违反本协议第二条的保密义务,应当向甲方支付壹佰万元(¥1,000,000.00)的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应一并赔偿甲方所有损失,包括甲方为追究乙方违约责任支付的差旅费、律师费、诉讼费等。

十二、解决纠纷的方式:

1、执行本协议发生纠纷,双方应本着互让互谅的原则协商解决。

2、协商解决不成,需要诉讼的,任一方均应向甲方住所地人民法院提出诉讼。

十三、协议有效期:

本协议经甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效,协议有效期为 年,从200 年 月 日至 年 月 日。有效期满,如需继续委托生产,双方另行签订委托加工协议。

十四、未尽事宜双方协商后签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

十五、本协议一式三份,甲方两份,乙方一份。

甲方:乙方:

法定代表人: 法定代表人:

展开阅读全文

篇14:公司广告加工制作合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,广告,全文共 1052 字

+ 加入清单

委托方(甲方):__________

受托方(乙方):__________

根据《中华人民共和国广告法》、《民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行图文制作,达成一致意见,特签订此合同。

第一条:履行期限和方式

1、本合同自__________年__________月__________年__________月__________日止。

2、甲方提交乙方实施合同必要的素材、信息资料后,乙方在双方约定的工作日内完成制作工作,将合同约定的内容给甲方。

第二条:合同总价款及付款方式

1、本合同制作费用为__________元,大写:__________

2、双方签订合同24小时内,甲方预付元到乙方账户,乙方收到款后开始加工制作,尾款元货到付款。如因甲方付款延迟造成的物料不能及时制作并送达,乙方不承担任何责任。

3、指定付款账户:__________

开户行:__________

账号:__________

户名:__________

第三条:双方义务

1、甲方应按合同约定向乙方支付本合同价款。

2、乙方应保护甲方的知识产权,自始自终不得向第三方泄露、转让甲方提交的

任何素材、资料等文件及与此相关的任何信息资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。

3、乙方应按规定的时间、内容、份数及规格向甲方交付制作成果。

4、在合作期内,如乙方的工作不能满足甲方的要求,应立即按合同约定及甲方的要求整改。乙方不能按合同约定按时完成各项工作及甲方要求的时限内进行整改的,乙方应承担违约责任。自该违约情形发生之日时起,甲方有权每日按合同价的1%向乙方收取违约金。甲方有权在应付款的款项中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。乙方逾期完成工作或逾期整改超过3日,甲方有权解除该合同。

第四条:争议的解决

凡因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应友好协商解决,如果协商不能解决,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。

第五条:其他

1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效应。

2、合同的有效附件是本合同的组成部分,与本合同有同等法律效力。

3、本合同一式二份,双方各执一份,每份具有同等法律效力。

4、本合同自双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章)__________乙方:(盖章)__________

委托代表人:__________ 委托代表人:__________

时间:__________

展开阅读全文

篇15:公司委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 564 字

+ 加入清单

甲方: (以下简称甲方)

乙方:上海__金属材料有限公司 (以下简称乙方)

甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行钢材加工等业务达成如下协议:

1、甲方将根据生产或贸易需要,委托乙方加工卷板,该卷板的所有权归甲方所有。

2、根据甲方要求,乙方开具加工通知单,甲方确认,除此乙方不得擅自挪用、调拨和加工所有权属甲方的货物。

3、乙方根据事先约定的提货时间,加工好指定钢材,保证甲方准时提货。如甲方因特殊情况,需要提前提货,应提前8小时与乙方协商,甲方将尽量满足乙方需求。

4、甲方同意乙方按照“附件一《加工单价表》”的内容收取加工费用。如遇市场行情变化乙方需要调整收费标准,双方可以协商。

5、协议期限内,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行协议,应立即将情况以最快方式通知对方。按照不可抗力因素对履行协议影响的程度,由双方协商解决是否解除协议,或者部分免除履行协议的责任,或者延期履行协议。

但因战争、地震等重大不可抗力因素造成协议不能继续履行,则双方均免于责任。

6、本协议未尽事宜,由双方协商解决。

7、本协议一式两份,经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份,具有同等效力。

8、本协议有效期从签订之日起到年 月 日

甲方: 乙方:上海__金属材料有限公司

代表: 代表:

签约地:

年 月 日诉讼委托代理合同项目处置委托管理合同农业水利服务事项委托协议书

展开阅读全文

篇16:企业水晶琥珀画加工合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 639 字

+ 加入清单

甲方(定作人):

法定代表人:

住所:

联系电话:

乙方(承揽人):

法定代表人:

住所:

联系电话:

加工水晶琥珀画,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:

一、甲方权利义务

1、合同签订后,甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具,乙方自购。如在本厂购买材料,由于乙方个人原因,不能继续作画,为保证本厂产品质量,材料不退。

2、 甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费( 元/幅,大写: ),拒收任何原因的半成品和不合格产品。

二、乙方权利义务

1、通过考察同意后,自愿购买材料。如有产品质量问题,乙方自己负责。

2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经甲方同意方可进行,否则按违约处理。

三、违约条款

1、甲方违背合同第一条第2款时以( 元/幅,大写: )的 倍支付乙方违约金。

2、乙方外购材料掺杂使假,私自组织人员加工或是技术转让时,按每平方米 元(大写: )的 倍支付甲方违约金。

四、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地部门调解;协商或调解不成的,提交 仲裁委员会仲裁。

五、本合同有效期 月, 年 月 日起至 年 月 日止。本合同期满后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。

六、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

甲方(签章): 乙方(签章):

法定代表人:

委托代理人: 法定代表人:

委托代理人:

年 月 日 年 月 日

附件:

附件一:产品验收标准

展开阅读全文

篇17:广告公司委托印刷加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:广告,企业,全文共 2738 字

+ 加入清单

委托印刷合同

合同编号:_____________________________________

委托方(甲方):_____________________________________

地址:_____________________________________

法定代表人:_____________________________________

受托方(乙方):_____________________________________

地址:_____________________________________

法定代表人:_____________________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行印品印刷加工事宜达成如下协议,双方共同遵守。

1.印品名称:_____________________________________

2.印品数量:_____________________________________

3.印品要求

3.1 规格:_____________________________________

成品尺寸: mm× mm

版面尺寸: mm× mm

3.2 纸张:

封面: 纸 g

内彩: 纸 g

内页: 纸 g

3.3 色数:

封面色数:正 色/背 色

内页色数:正 色/背 色

3.4 特殊工艺:

特殊工艺要求为: (哑膜/光膜/模切/压凸(凹)/烫金/烫银/专色/印金/印银/过油/压纹/其他 )。

3.5 装订形式:

装订形式要求为 (折页/骑码订/胶订/精装/其他 )。

3.6 质保期: 。

3.7 其他要求:

4.价款及支付方式

4.1 印品版费 ,单价为 ,合同总价款: 。

4.2 付款方式及期限: _____________________________________。

5.交货时间及地点

5.1 交货时间:_____________________________________ 。

5.2 交货地点: _____________________________________。

5.3 运输方式: _____________________________________。

6.印品验收

6.1 验收标准:

6.1.1 乙方必须严格按照甲方样纸及合同第3条进行制作,不得出现图案或文字错印、漏印等现象;

6.1.2 乙方所交货印品不得出现制作重影、偏色、溅墨点等现象;

6.1.3 乙方为甲方制作的印品应严格保证材质质量,材质不得出现易裂、易断、破损、错页等现象;

6.1.4 乙方为甲方制作的印品应严格保证印品交货数量,不得出现数量缺失等现象。

6.2 验收方式:

采取货到验收的方式。印品交付后,由甲方进行质量及数量验收。如有质量问题应在收货后 日内提出,否则视为验收合格。

7.违约责任

7.1 乙方没有按照合同规定时间交付印品时,应承担迟延履约责任,每迟延交付一天向甲方支付本批次货物货款的 %。迟延交货达 日以上的,甲方有权解除合同。

7.2 乙方交付印品不符合合同的质量标准,甲方可选择下列第 种方式要求乙方承担违约责任:

(1)重新印刷,并要求乙方赔偿给甲方造成的全部损失;

(2) 。

8. 合同的变更和解除

发生下列情况之一,可变更或解除本合同,变更或解除须以书面的形式方能生效:

(1)因情况发生变化,当事人双方经过协商同意;

(2)由于不可抗力或一方当事人无法防止的外因,致使本协议无法履行;

(3)一方严重违约致使不能实现合同目的,另一方可以解除合同。

9.争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 种方式解决:

(1)提交 方所在地地方人民法院诉讼解决;

(2)提交合同签订地人民法院诉讼解决;

(3)提交 仲裁委员会裁决。

10.合同生效及其他

本合同及其附件一式 份,甲方执 份,乙方执 份;由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

11.合同附件及合同组成文件(须骑缝加盖公章)

本合同附件及组成文件与本合同具有同等法律效力。

附件1:_____________________________________

附件2:_____________________________________

合同组成文件:

12. 其他约定

甲方:_____________________________________

甲方(章):_____________________________________

住所:_____________________________________

法定代表人:_____________________________________

委托代理人:_____________________________________

电话:_____________________________________

传真:_____________________________________

开户银行:_____________________________________

账号:_____________________________________

邮政编码:_____________________________________

日期:_____________________________________

签订地:乙方:_____________________________________

乙方(章):_____________________________________

住所:_____________________________________

法定代表人:_____________________________________

委托代理人:_____________________________________

电话:_____________________________________

传真:_____________________________________

开户银行:_____________________________________

账号:_____________________________________

邮政编码:_____________________________________

日期:_____________________________________

签订地:_____________________________________

展开阅读全文

篇18:公司个人委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,个人,全文共 1703 字

+ 加入清单

委托方(以下简称甲方):aaaaaaaaaaaaaaa合同编号:20__-SK-0822-1

被委托方(以下简称乙方):签订地点:签订时间:1111年8月22日

根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。甲方委托乙方加工农产品及蜜饯产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。

第一条代加工内容甲方委托乙方为其加工农产品及蜜饯产品,加工数量、规格、标准、质量、交付时间、价格等事项,以双方协商另行签订的委托加工合同为准。双方签订的本形式确定。

第二条甲方责任:(亲子活动安全协议书)

1、每次以订单合同形式委托乙方为甲方加工农产品及蜜饯产品。

2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。

3、每次订单向乙方提供加工品规格、数量、技术要求、交货时间等。

4、负责向乙方提供甲方内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与委托加工品有关的内容。

5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议。

6、甲方按照国家相关法律法规和甲乙双方确定的标准及要求进行验收货品食品代加工协议书食品代加工协议书。

7、甲乙双方严守商业秘密,不能向第三方透露。本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有,乙方不得为他人提供。

第三条乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、按照甲方确定的规格、数量、质量、生产标准等进行生产,生产的产品符合国家相关法律法规和甲方的要求。

3、乙方验收甲方新到包装袋和礼盒及瓶罐等,因验收不当造成的损失由乙方负责。

4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商标、饰品及包装等丢失损坏,应承担相应赔偿及承担相应法律责任

5、乙方应保证按时完成交货,如出现延迟交货乙方每日赔偿甲方此批订单总值的1%的违约金,并尽快完成订单,乙方赔偿由此造成甲方的损失。

6、制造材料交付乙方后,乙方应自费承担储存和保管,如造成损坏和损失由乙方承担责任。

7、乙方应将各种原辅料损耗率控制在双方商定的范围内,损耗超出正常损耗率部分由乙方负责赔偿。

8、乙方应给甲方人员提供监控生产过程的便利和协助。

9、乙方不得将甲方包材、原料、印刷有甲方标识的物品用于为甲方加工之外的事项中。

10、在合同有效期间,乙方保证在遵照国家法律法规要求下不单方面拒绝甲方加工要求,为甲方加工生产所需的资质和生产条件符合国家相关法律法规的要求,并在资质和生产条件更改时及时告知甲方。

11、严守甲方的商业秘密。

12、乙方应对生产加工环节造成的质量问题负责,因乙方造成的质量问题导致甲方利益受损,乙方应对甲方损失进行赔偿。

13、乙方使用食品添加剂应该符合国家相关法律法规要求,若产品的安全、质量出现问题,由乙方承担全部责任食品代加工协议书合同范本

品友互动

14、甲方委托乙方生产的产品,乙方不得将该产品投向市场,销售权归甲方所有。

15、在生产过程中若发生安全事故或其它财产损失,应有乙方承担全部责任。

第四条甲方包材、印刷有甲方标识的物品和其他甲方交付给乙方的物品所有权归甲方所有。

第五条付款方式、交货地点和交货时间由甲乙双方商讨后以实际签订委托加工合同为准。

第六条验收标准:验收标准由甲乙双方商讨并符合国家相关法律法规要求以实际签订的委托加工合同为准。第七条违约责任:违约责任由甲乙双方商讨后以实际签订的委托加工合同为准。

第八条合同有效期限本委托加工合同有效期限为一年,自合同签订之日起生效。其他未尽事宜另行以实际签订的委托加工合同为准。

第九条实际签订的委托加工合同与本合同同等有效,如有重复和矛盾之处以另行实际签订的委托加工合同为准。

第十条本合同正本一式六份,经双方代表签字盖章后生效食品代加工协议书食品代加工协议书。

第十一条如遇合同争议,甲乙双方可协商解决,协商不成,可依法向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称:

地址:

法定代表人:

授权代理人:

电话:

传真号:

开户银行:

账号:

邮政编码:

乙方单位名称:

地址:

法定代表人:

授权代理人:

电话:

传真号:

开户银行:

账号:

邮政编码:

展开阅读全文

篇19:企业委托个人加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,个人,全文共 1337 字

+ 加入清单

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称 乙方)

甲方委托乙方加工产品,产品型号款式_________________,数量为________个,单价______元/个,合计_______,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。

第一条 代加工内容

甲方委托乙方为其加工系列产品,加工数量、款式、图纸或样品、标准、质量要求由甲方提供,价格由双方协商确定,另在订单上详述。

第二条 甲方责任

1、按计划分批次委托乙方为其加工甲方 产品。

2、向乙方提供加工产品款式、数量、技术要求、交货时间等。

3、甲方提供的加工毛坯必须符合质量要求并标示清晰。

3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议。

4、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

第三条 乙方责任

1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。

2、按甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准进行生产,不得以任何形式和理由拖欠数量和品种。

3、严格管理甲方提供的毛坯、图纸和资料及样品,不得将甲方的样品、技术资料、图纸等泄漏给第三方,更不得提供给甲方的同行业,否则,应承担相应法律责任。

4、乙方必须加强质量保证能力,确保加工、运输过程的质量控制,保证所加工的产品符合质量标准。

第四条 付款方式及交提货地点

每月八号为对帐日,乙方安排财务人员到甲方财务部进行对账,双方确认无误后,甲方列入应付款科目,每季度第一个月的15日付清上季度加工款。交提货地点为甲方库房。

第五条 验收标准

甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收,如发现质量有异,甲方应在收到货物之日起15日内书面通知甲方处理。验收标准依据样品或甲方检验标准。

第六条 违约责任

1、 如乙方未按照双方约定的时间和数量交货,每拖延一天,罚款500元。

2、 质量与合同约定不符,导致产品报废的,应赔偿甲方此批货款总价200%违约金。且因此而发生的费用如检验、运输、补货费用、保险、仓储、装卸等直接损失应由乙方负担。

3、如合格率指标达不到约定要求,甲方有权要求乙方及时安排人员全检,或由甲方安排专人全检,由此产生的相关费用由乙方负责。

2、如甲方未按约定时间支付加工款,每推迟一天,罚款500元。

3、如乙方经常不能满足甲方质量要求和交期要求,除追究违约责任外,甲方有权终止本合同。

4、如一方因故需要终止本合同,必须提前一个月通知甲方,否则,甲方将未结算之加工款作为一方的违约金没收。

第七条 合同有效期限

本委托加工合同期限为 ,自 年 月 日至 年 月 日止,生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条 不可抗力

在本合同期内,如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,本合同自然终止,双方互不承担责任。如因国家政策和政府规定的调整变化使本合同无法继续履行,本合同亦自然终止,双方互不追究对方责任。

第九条 争议解决办法

甲乙双方如因履行本合同发生争议,应协商解决。

第十条 其他

1、本合同一式二份,甲乙双方各一份,自双方签字盖章之日起生效。

2、如有其他未尽事宜,甲乙双方可另行签订合同附件(或补充协议),附件(或补充协议)与本合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方: 地址: 地址: 负责人签字:

日期:

负责人签字: 日期:

展开阅读全文

篇20:公司委托加工合同

范文类型:委托书,合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 2059 字

+ 加入清单

青岛起家肥料有限公司(以下简称甲方)与青岛敦正生物工程有限公司(以下简称乙方)就原物料及成品委托承揽加工事项,通过友好协商,于____年____月____日双方同意订立合约条款如下,以为双方共同遵守:

第一章合同组成及内容

1.1本合同规范由乙方供料并委托甲方承揽加工后,将全数加工制成品交付乙方之一切相关法律行为。

1.2原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法,按经甲方确认之乙方采购单、发票或其它书面约定所列,并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。

第二章合同期限

2.1本合约期限自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____年;合约到期前____日甲乙双方得就本合约之内容重新检视,检视无意见则本合约自动续约____年,甲乙双方并得协议无条件期前终止。

第三章____合同价格及结算方式

3.1委托加工原物料、成品等所涉费用,由双方协商决定并注明于发票/采购单。

3.2加工费、运杂费、保险费等款项的结算,应遵守结算纪律,坚持钱货两清原则,付款采每月结算形式并在乙方采购单及甲方发票上注明,亦可采用信用证结算方式。

第四章质量要求及运输方式

4.1各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定,就有关标准之任何变更,应经双方同意始生效力。

4.2乙方供料及甲方就加工制成品之发货(以下简称发货方)应按约定时间、数量、质量、规格提供,对于乙方供料,由甲方位于____厂房,按经双方确认之乙方采购单所列核对数量、规格、型号,不符合约定的,应向乙方提出,乙方应在接到甲方通知后七日内调换或补齐;属于多发、错运物料或加工制成品,收货方应做好详细记录,妥为保管,收货后____日内通知发货方;收货方对发货方加工制成品之质量或性能有异议的,应在收到加工制成品后____日内提出异议,发货方应在接到通知后____日内完成返修,收货方逾期提出以上异议的,发货方不承担物料质量、数量、规格、型号不合格的责任。

4.3发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固,并保障运输过程安全。

4.4发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运,力求装足容量或吨位,以节约费用。

4.5乙方对甲方供料及甲方对乙方运送加工制成品之运输及保险费,由乙方负担。

第五章成品验收标准和方法

5.1甲方将加工制成品送达双方约定交付地后,乙方应于三日内验收,倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知,即于送达后第四日起视为加工制成品已通过验收。

第六章违约责任

甲方违约责任

6.1甲方未按约定质量交付加工制成品,应当负责修整或调换。

6.2甲方交付加工制成品数量少于约定,应当照数补齐。

6.3加工制成品交期按乙方物料备齐到达甲方指定地点时间而确定,加工期间甲方预期未能如期交货时,应立即附具理由及计划交货日期提交乙方,双方重新约定新交期。

6.4由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毁损、灭失的,由甲方承担责任。

乙方违约责任

6.5乙方于发出采购单后变更供料或委托加工制成品数量、规格、质量或设计等,应当及时通知甲方,如因相关变更造成甲方损失,乙方需作出赔偿。

6.6乙方未按约定期间和要求向甲方交付原物料、技术资料、式样书、图纸、规格、包材等,经甲方同意顺延交期,并应当赔偿甲方所受损失。

6.7乙方超过约定日期支付加工费,应当比照银行有关延期付款的息率向甲方偿付违约金。

6.8乙方未按本合同约定办法和期限对甲方加工制成品进行检验,或经检验发现成品不符合要求而未按约定期限通知甲方调换、补齐的,甲方对其加工制成品质量、数量不负责任。

6.9对于应偿付的违约金,赔偿金,保管费用和各种经济损失,应在明确责任后十天内主动汇给守约方,违者按逾期付款处理,但任何一方不得自行用扣发物料、加工制成品或扣付加工费充抵。

第七章合同解除

7.1本合同签订后,双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方,办理变更或解除合同的手续。

第八章知识产权保护及守秘义务

8.1双方应信守职业道德,未经对方书面同意,不得将任何于业务过程中知悉对方包括但不限于生产工艺、技术、商业秘密及其它各类信息,泄露于包括对方员工在内之任何第三人,违者守约方保留一切法律追诉权利。

第九章纷争解决

9.1甲乙双方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。

9.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

展开阅读全文