农药购销合同（通用20篇）

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

合同签订日期：20xx年11月03日

合同签订地点：昆明

甲、乙两方，就甲方采购乙方塔式起重机事宜，经友好协商达成如下协议：

一、合同标的物(设备名称、技术规格、价格、及交货日期)：

二、技术要求

1、质量标准

乙方提供的塔式起重机符合国家有关标准，没有国家标准的按行业有关标准，没有行业标准的按企业标准执行;

2、塔式起重机基础及平衡配重

乙方提供塔式起重机基础及平衡配重图纸给甲方，甲方按照图纸自制。

3、质量保证期

在正常使用条件下：

起升机构、变幅机构、回转机构、液压顶升系统三大机构，质量保证期壹年。

三、提供地点及方式

乙方工厂交货，甲方负责运费。

四、包装标准、包装物的供应与回收

主机及辅件裸装，小件木箱包装。

五、验收标准、方法及提出异议期限

发货时，双方共同在乙方工厂验收，若有异议即时提出，双方协商解决。

六、随机备品、配件工具数量

按照乙方工厂标准配备。

七、结算方式及期限：

签订合同时，甲方预付乙方人民币叁拾陆万元整(￥36,0000.00元)，提货时一次性付清余款人民币伍拾万元整(￥50,0000.00元)。

八、技术支持

1、塔式起重机首次安装时，乙方提供相关的专业技术人员技术支持。

2、甲方从事起重类产品操作的操作人员必须取得当地政府主管部门颁发的合法操作证书方可操作乙方产品，甲方对塔式起重机的安装、拆卸及装运，必须由具有相应资质并依法办理相关手续的专业队伍严格按期操作的技术规程安装、拆卸及装运，否则，由此造成的一切后果，乙方概不负责。

九、安装资质

1、安装由甲方提供汽车吊，甲方负责安装。

2、乙方负责提供安装备案资料，安装备案资质由甲方负责办理。

十、违约责任

1、若甲方没有按照合同的约定按时支付合同定金，则甲方应当以合同总金额千分之三每天的标准向乙方承担违约责任，合同继续履行，甲方违约累计达到陆拾天，则乙方有权解除合同，甲方以合同总金额的千分之三每天的标准承担违约责任。

2、乙方应按照合同约定全面的履行设备安装等合同义务，否则应向甲方承担违约责任，以合同总金额的千分之五每天的标准支付。

3、按国家《合同法》有关条款执行。

十一、解决合同纠纷的方式

本合同履行期间，若甲、乙双方因合同履行发生争议，合同各方友好协商解决，协商无数可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其它未尽事宜，合同双方友好协商解决。

十三、本协议一式四份，双方各执两份，双方签字盖章后生效。

甲方代表(签章)： 乙方代表(签章)：

年月日：

供方：___________________________

签订日期：________________________

签证编号：________________________

需方：____________________________

经充分协商，签订本合同，共同信守。

一、品名、规格、数量、金额、交货日期

品名：___________________________

规格型号：___________________________

单位：___________________________

数量：___________________________

单价：___________________________

金额：___________________________

交货日期：___________________________

超欠：___________________________

幅度%：___________________________

货款共计人民币：：___________________________

二、质量技术标准：____________________________________________________

三、原材料供应办法：__________________________________________________

四、交货办法，运输方式及地点：__________________________________

五、质量检验及验收办法：______________________________________________

六、包装要求及费用负担：______________________________________________

七、结算方式及期限：__________________________________________________

八、其它：____________________________________________________________

九、供方经济责任

产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合同规定，需方同意收货的，按质论价;需方不同意收货的，供方应负责包修，包换，包退，并承担因而造成的损失。

未按合同规定的数量交货，少交而需方仍需要的，应照数补交;不需要的，可以退货，并承担损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值____________的罚金。

包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因而支付的费用和损失;需方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿损失。

未按合同规定时间交货，每延期一天，应偿付需方以延期交货部份货款总值千分之一的罚金。

不符合同规定的产品，在需方代保管期内应偿付需方实际支付的保管，保养费。

产品错发到货地点或接货人，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，还应承担因而多付的运杂费和延期交货的损失。

其它：____________________________________________________________

十、需方经济责任

变更产品品种，质量或包装的规格，给供方造成损失时，应偿付供方实际损失。

中途退货，偿付供方以退货部份货款总值_______________的罚金。

自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部份货款总值千分之一的罚金并承担实际支付的保管，保养费。

未按合同规定时间和要求提供原材料，技术资料，包装物的，除交货日期得以顺延外，每日应偿付供方顺延交货产品总值千分之一的罚金。

未按合同规定日期付款，每延期一天，应偿付供方以延期付款总额千分之一的罚金。

实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因而造成的损失和运输部门的罚金。

错填到货地点或接货人，应承担因此造成的损失。

其它：___________________________________________________________

十一、供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同的，经双方协商和签证机关查实证明，可免予承担经济责任。

十二、其它未尽事项，由双方协商另订附。

十三、本合同一式________份，自工商行政管理机关签证之日起生效。有效期到______年______月______日。

供方：___________________________

代表人：___________________________

需方：___________________________

代表人：___________________________

地址：___________________________

电话：___________________________

地址：___________________________

电话：___________________________

开户银行：___________________________

帐号：___________________________

开户银行：___________________________

帐号：___________________________

供方业务主：___________________________

管部门意见：___________________________

时间：___________________________

需方业务主：___________________________

管部门意见：___________________________

时间：__________________________

_签证机关：___________________________

时间：___________________________

______省______市工商行政管理局制订

饲料购销合同样本

合同编号：_________供货方(甲方)：_________

定购方(乙方)： ________

_根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饲料定购的有关事宜达成如下协议。

一、饲料基本情况：

种类 _____________品名_____________数量_____________计量单位数量_____________质 量(%)_____

单 价 ____________总金额__________(元) 纯净水度____________度_____________分

合计人民币金额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分

二、质量要求：饲料应符合《饲料卫生标准》及国家相应的标准，且不得发霉、有异味或掺杂其他杂物，_________。

三、履行期限：为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。四、交货及验收：1、交货时间：_________。

2、交货地点：_________。

3、交货时乙方应对饲料进行称重、验质，甲方对重量有异议，可与乙方验磅核对;乙方对甲方运输过程中的损耗不承担责任。

4、经称重、验质后，每吨饲料扣除杂质_________公斤。如经乙方验证饲料所含杂质重量明显超过_________公斤的，超出的杂质部分应从总量中扣除。

五、结算方式：_________。

六、违约责任：

1、一方迟延交货或迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分货物价款_________%的标准向对方支付违约金;迟延超过_________日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3、甲方交付的饲料不符合质量要求的，乙方有权拒收，情况严重的，乙方有权解除合同;因不符合质量要求给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够饲料提供给乙方的，均应提前_________日告知对方，双方可解除合同;未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的损失。

5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。

6、_________。

七、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，_________，_________份，具有同等法律效力。

十、其他约定：_________。

供货方(签章)：_________ 定购方(签章)：_________

住所：____________法定代表人：_________ 住所：____________ 法定代表人：_________

委托代理人：_______电话：______________ 委托代理人：_________ 电话_________ 年___月___日 ______年___月___日

买(需)方：公司以下简称甲方

卖(供)方：有限公司以下简称乙方

一、闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同 经甲X双方协商，特订立如下闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同：

二、供货范围与技术要求：

第一条、阀门名称、规格数量、价格

第二条、供货范围 阀门的质量保证资料四套(包括乙方的资质证明材料)，合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体

第三条、阀门的技术标准(包括质量要求) 阀门使用在石油管道，要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号

三、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验，并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕，表面颜色一致，表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致，保证开箱后，阀门压力密闭试验合格 阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压，打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收，验收合格后方可办理付款手续。

四、包装要求：保证阀门运至指定交货地点没有破损五：阀门的收货单位、运输方式、到货地点收货单位:运输方式：乙方自行确定，但必须保证阀门质量送达到货地点，乙方负责装、运、卸，全部费用都包含在合同总价款中。 到货地点和接货单位(或接货人)：。

六、阀门的交货期限：按

第一条表格中各类阀门填写的到货时间为准。

七、阀门的价格和货款的结算：

1、甲X双方签订合同后三天内,甲方支付乙方合同订金10%。

2、阀门运至现场按

第四条验收合格后,甲方按合同款支付款项，向乙方付款;付款时乙方开具等额、合法的增值税发票;

3、安装完毕,试压、调试合格后，甲方按合同款支付货款，向乙方付款;付款时乙方开具等额、合法的增值税发票;

4、余款5%做为质保金,质保期为________年，满质保期时，如未出现维修损失，一次支付清。

八、质量保证及服务承诺： 供方保证材料与服务与本合同的要求相符合。 影响到阀门和材料的所有制造、加工、试验和检查操作需符合相应的国家标准或行业标准。供货范围内所有阀门质量均实行三包，整机质量保证期为________年。 质保期内阀门出现问题，供方保证在24小时内及时派专业人员赶到现场予以解决。需要时乙方应对提供的阀门，派遣有经验的工程技术人员进行现场安装和调试。乙方应在交货的同时向甲方提交所供装臵的完整的阀门说明书一式四份。

九、对阀门提出异议的时间和办法及索赔

1、甲方在验收中，若发现阀门的品种、型号、规格和质量等有关技术参数不符合本合同的规定，由乙方负责调换，并承担在调换过程中发生的一切费用;乙方不能在合同该类阀门到货时间内调换的，按不能按时交货条款赔偿。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在当日负责处理或给出书面答复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、各类阀门如未按上述

第一条表格中的到货时间到货,每类阀门每逾期一天交付，另外按照每天伍仟元，按每类阀门逾期的总天数累计向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的其他损失费用。

4、甲方如未按合同付款期按时付款，甲方须向乙方支付未付款金额10%的违约金。

十、解决合同纠纷的方式： 执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方约定在天法院起诉。本合同正本一式四份，甲X双方各执两份。

甲方 乙方

单位名称：

单位名称：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人

工厂建造合同

PLANT CONSTRUCTION CONTRACT

第一条 定义

“业主”指 。

“承包商”指 。

“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。

“工程”指承包商按本合同实施的工程。

“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。

Article 1-Definitions

"The Owner" shall mean .

"The Contractor" shall mean .

"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).

"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.

"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.

"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.

第二条 承包商的职责

1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。

4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。

6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。

Article 2-Contractor’s Responsibilities

1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.

2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).

3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).

4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).

5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).

6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).

第三条 业主的职责

1. 业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。

3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。

4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。

Article 3-Owner’s Responsibilities

1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.

2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.

3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.

4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).

第四条 合同价格

1. 在本合同生效后天内，业主应向承包商支付金额为 合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。

2. 合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。

Article 4-Contract Price

1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .

2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.

第五条 设计图样

1. 承包商应根据合同，在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。

2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。

3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。

Article 5-Drawings

1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.

2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.

买 方： (甲方)

卖 方： (乙方)

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款：

一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下：序号机组型号柴油机型号额定功率电 机单位数量单价合计人民币：

二、合同的价格：

1.合同含税总金额为： 。

2.付款货币为人民币。

三、付款方式

a、甲方在合同签订时支付乙方20%货款 元整，作为该合同的定金。

b、甲方在货到达工地卸货后7天内支付乙方65%货款 元整。

c、机组安装调试经甲方验收合格后7天内支付乙方12%货款 元整。

d、余款保修期满后7天内付清3%货款 元整。

四、交货时间、地点及包装运输

1.交货时间：具体到货日期由甲方提前7个工作日通知。

2.在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

3.交货地点：甲方指定工地内。

4.供货清单：机组设备及基础槽钢、随机自启动控制柜、烟囱、消声器、弯头、散热器(风扇、水箱)、随机工具、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

五 、质量保证

⑴乙方应保证所提供的货物是全新的(产品应为原厂合格产品,不得有使用过或已维修过产品),并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求;

⑵在保修期内：如机组出现故障，乙方应在接到甲方通知后两个小时内到达现场处理;如果乙方在接到甲方通知后不给予维修，每次应支付甲方违约金 元，由此造成的损失将由乙方另行赔偿;若24小时无法修复，我方立即提供免费配件更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延(人为因素除外)。

六、检验

在交货前，双方应对货物质量、规格、数量等进行详细全面的检验及书面记录。

七、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。

2.如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

3.不可抗力事件发生后，乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、安装调试

乙方安装服务项目内容：

(1)机组的电池线连接、消声器安装、机组调试，不包括调试用油。

(2)包括排风、排烟系统的安装，不包括外接电缆。

(3) 设备运输、 装卸及吊装费用由供方负责。

九、验收要求

1.设备到达工地，由甲方和乙方进行机组及附件的验收。验收完毕，甲、乙双方在验货单上签字。

2. 乙方负责设备空载试运行，验收结果以书面形式做记录。

3、双方做好试运行过程各种参数、指标的详细验收检验记录，检验记录经双方代表签字后作为验收依据。

十、违约责任

1、若乙方不按合同约定而延时供货，则每天必须承担货款总金额1%的违约金;若甲方不按合同约定而延时付款，则每天必须承担应付货款金额1%的违约金。在甲方货款未付清之前，机组所有权归乙方。

十一、争端的解决

双方应通过友好协商，解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八天内仍不能解决，双方应将争端提请甲方住所地法院诉讼解决。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十三、合同生效

本合同应在双方签字和乙方收到甲方支付的定金后生效。

十四、合同修改

除双方签署书面修改协议外，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

十五、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改;如二者相抵触，以特殊条款为准。

十六、质保期：

乙方保证机组之质量，保修期自交货之日起壹年或1000小时(以先到为准)，若经厂方审订确认机组中因零件制造质量上缺陷而损坏，则乙方负责免费修妥。若机组因人为因素导致机组故障，乙方提供有偿服务。质保期到期后，乙方提供优惠服务。

十七、其它约定:设备基础图、报价单为合同附件。

十八、 合同份数：本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

根据及有关规定，按照平等互利的原则，甲、乙双方就购买水泥、砂、石子相关事宜，达成如下协议，供需双方共同遵照执行。

一、材料名称、规格、计量单位、单价和质量标准

单价包含运输费用，乙方负责送到工地料场。

二、供货期限及数量

供货期限：从进材料到工程主体封顶结束为止。

三、验收和计量方法

按工地料场验收、签收数量为准。

四、结算与付款方式

1、本合同无预付款，每月日结帐，根据甲方工地负责人、及相关验收人员签字确认数据为准。

2、付款方式：次月日之前付清上月货款(垫付货款大写：肆拾万元整除外)。

3、封顶完工后

4、如发现乙方存在以次充好，重量缺失等不良情况，甲方有权扣减乙方的货款，含垫付货款。

五、其他事项

1、合同期内，任何一方均不得以任何理由和借口终止本合同(不可抗力因素除外);

2、合同期内，如遇材料市场价格波动甲、乙两方就供货价格上涨或下调进行协商解决。

六、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同履行中出现纠纷，双方协商解决。

无法协商一致的，可向当地人民法院提起诉讼。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

法定代表：法定代表：

电话：电话：

年月日年月日

工程名称：

供 方：

需 方：

一、 产品规格、数量和价格

二、 产品执行技术标准：

执行中华人民共和国建设部发布的“中华人民共和国城镇建设行业标准

三、 交货地点、方式及费用负担：

1、交货地点：

2、运输：汽车运输。供方代办托运。运输费用由

3、原则上需方应早于交货时间 拾 天向供方提出供货计划。

4、货到交货地点需方负责卸货，供方现场指导配合。

四、 验收标准、方式及提出异议期限：

货到交货地点由城方当场验收，签单数量即为结算数量，

五、包装标准： 配件：

产品包装标准按供方企业标准执行按需方材料清单配备必须的附属材料合同签订后，供方收到总价的30%，约结算方式及期限：万元的预付款后，在拾天之内按需方要求供货到施工现场，20天之内将全部货供到施工现场。货到验收合格后，于下月15日付清总合同的70%，其余30%在拾个月内支付20%，12个月内支付10%。

六、 如需担保、担保方可直接参与本合同的履行;并另立合同担保书，作为本合同附件。

七、违约责任：

1、供方不能按时交货或者需方不能按时付款，每延迟一天应由责任方承担预付款金额0.3‰及就付货款金额的0.3‰违约金。

2、供方必须按供货清单供货到施工现场，并经监理及施工单位共同签认质量合格资料齐全。安装时供方需提供技术指导，否则因供方提供不及时或质量问题而造成工期延误的损失，由供方承担。

八、 解决合同纠纷的方式：

双方应充分友好协商解决，如不能解决以诉讼方式解决。

九、 其他：

本合同如有未尽事宜，可签定补允合同，补充合同与主合同一样，具有同等法律效力。

供 方：

需 方：

年月日：

2020水果购销合同书范本

购买单位(以下简称甲方):：206室

法定代表人：耿

销售单位(以下简称乙方)：山东烟台星华农场

法定代表人：邱

（1）根据中华人民共和国经济合同法和甲、乙双方友好协商，由甲方向乙方提供水果产品名称、品种规格、计量单位、数量、金额及数量详见供货清单（清单需双方加盖公章为准）。

（2）质量要求:无烂果、伤果、黑皮果、畸形果、日晒果、脱把果、干水果、花皮果、青果、风霜果、坏树果、溃疡病果、大疤果，采果时不能放飞剪。未经同意，不得掺入其他人的果子。乙方果子要跟签协议时一致，如不一致，甲方有权终止装果，并要求乙方赔偿一切经济损失。

（3）包装运输方式及费用负担：由乙方负责以柳筐包装，由甲方负责找秤过磅请人上车并及时送到206室，由甲方验收完后交货，汽车运输，运费、包装费均由甲方承担。

（4）交货时间：自签订之日起至20xx年12月17日止，如因突然的自然灾害不能如数交货，乙方应及时通知甲方，并至协商修订合同。

（5）付款方式及期限：合同签订三日之内，甲方需向乙方预付合同总额的40%，即￥壹萬贰仟元（120xx），货到并验收合格后支付余款，即￥壹萬捌仟元（18000）。

（6）违约责任：本合同协议经甲乙双方签字后即生效,双方不得单方违约。若无不可抗力因素，甲方付款逾期，应每天按逾期款总额的万分之五（按日计）或法律许可的利率向乙方支付滞纳金；若无不抗力因素，乙方供货逾期，在甲方后期检查中乙方因人为因素没有按甲方规定供货或所供货物有质量问题，也应每天按

逾期款总额的万分之五（按日计）或法律许可的利率向甲方支付滞纳金和赔偿甲方一切损失。在正常情况下，如果206室拒绝收购，应处收部分价款20%的违约金，山东烟台星华农场交货量不足，应处以不足部分价款的30%的违约金。

（7）解决合同纠纷的方式：

本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意在甲方所在地仲裁机构仲裁，或向甲方所在地的人民法院起诉。

甲方签字:_______________________

电话：137

乙方签字:________________________

盖章_________________________

电话3010—

公证人签字：_____________________

盖章________________________

签订日期：20xx年xx月xx日

购货单位：

地址：

联系方式：

供货单位：

地址：

联系方式：

甲方为了更好地开展及完成办公室工作，并经综合管理部总务核价后确认在乙方采购彩色激光打印机______台。经甲乙双方协商达成如下协议：

一、合同标的：

二、合同金额

总金额(大写人民币)：________________元整(_____________元)。

三、付款

风险提示：

应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

1、甲方应于本合同签订后____日内，向乙方支付货款的____%， 即人民币________元(大写：________________)，自验收合格后____日内，向乙方支付货款的____%，即人民币________元(大写：________)，剩余____%，即人民币____________元(大写：____________)，作为质量保证金，待保修期届满后无息返还 。

2、付款方式：

3、乙方银行账户：

开户行：

4、乙方付款前甲方应提供等额正规发票，否则乙方有权拒绝付款。

四、交货时间、地点、方式

1、交货时间：________年____月____日之前交货。

2、交货地点：乙方负责将货物运输到甲方单位办公室。

3、乙方将合同设备运至指定地点并负责安装调试再交由甲方使用，要明确：设备必须符合国家规定的标准，如无国家规定标准的，要符合行业通常标准;不符合国家、行业标准或者通常使用标准的，该如何处理。

五、产品的技术和质量标准

产品的技术和质量标准以经双方确认的订单为准。

六、验收

七、售后服务

1、设备自验收之日起________年内，在正常使用情况下发生故障时，乙方 应提供维修。

2、甲方保证____分钟内电话响应，____小时内到修，____小时修不好提供备用机。

3、保修期结束后，若甲方在乙方购买耗材，乙方将继续提供以上上门维修服务，零配件另计。

八、违约责任

1、因可归责乙方的事由，致甲方无法依约定交货时，乙方应赔偿甲方产生的往返运费。

2、因可归责甲方的事由逾期交货的，每逾期____日，乙方应按逾期交货金额的千分之____向甲方支付违约金。逾期超过____日，乙方有权解除合同，甲方除应退还乙方已付货款外，还应向乙方承担合同金额____%违约责任，并赔偿乙方损失。

3、甲方接到乙方维修通知后，超出约定时间未到场，每发生一次乙方有权向其罚款________元，超出____小时未到场，视为甲方同意乙方委托第三方进行维修，并从质量保修金中扣除相应维修费，不足抵扣的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。

九、争议解决

因本合同产生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可在乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

十、合同一式____份，双方各执____份，签字生效，具有同等法律效力。

甲方：

法定代表：

签订日期：________年____月____日

乙方：

法定代表：

签订日期：________年____月____日

关于

甲方：

乙方：

今有陶瓷有限公司甲方与_北京中医药大学良乡校区项目部___乙方签订销售优等砖合同如下：

1. 乙方向甲方订购________品牌________共m2，共m2，编号为：________,共计：________,(每箱__片)，单价：______。

2. 付款方式：合同签订后，乙方预交定金元。其余货款，款到发货。

3. 交货时间自日止。

4. 乙方订购品牌优等内墙砖，陶瓷优等地砖。

5. 装车后乙方按实际数量现金结算。

6. 装车费，运费以及卸车费由乙方负责。

7. 需符合国家标准GB/T20xx-20xx、GB20xx-20xxA类标准要求，并达到优质。品保证质量达标，同一批号，色号的产品无色差，无尺差，不开裂，如发现上述质量问题，甲方承担相应责任。

8. 违约

(1)由于甲方责任，致使合同无法履行时，甲方应承担违约责任;

(2)由于甲方原因致使工程不能按期竣工，施工质量达不到合同约定要求时，乙方有权中途解除合同，并由甲方赔偿因违约给乙方造成的损失;

(3)如发生合同争议时，双方应根据实际情况协商解决，经协商仍不能达成一致意见时，可向 房山区 人民法院起诉。

甲方：

乙方：

年月日：

合同号：

销货方：(以下简称甲方)

购货方：(以下简称乙方)

第一条 经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。

具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;

本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。

合同附件与本合同具有同等效力。

签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条 合同签订后，不得擅自变更和解除。

如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;

乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，在不影响国家计划的原则下，确需变更合同时，可予变更或解除合同。

但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。

如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;

如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条 成交单中的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。

有些商品双方亦可协商优惠办法;

已放开的商品价格由双方协商定价。

在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。

国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;

遇价格下调时，按新价执行。

逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。

由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条 对异地的商品调拨价格，均为车、船交货价，装车、装船以前的费用，由甲方负担，如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由乙方负担;

对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或乙方自提。

对运费负担，也可按双方协商的办法办理。

第五条 各类商品质量标准，甲方应从对乙方负责和维护消费者利益出发，严格执行合同规定的质量标准。

认真检验，严格把关，保证商品质量。

第六条 商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。

乙方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

甲方：乙方：

年月日

供方/乙方： 需方/甲方：

地 址: 地 址:

关系方式： 关系方式：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签订本合同且共同遵守。

一、 合作方式

甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。

二、 价格条款

1、 乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。

2、 每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知将计为下一个月(个别产品除外)。

3、 甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。

4、 本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

三、 支付方式

1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。

2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

四、交货方式

1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。

2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。

五、违约责任

1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。

3、乙方未规定送货，甲方有权退货。

六、合同附则

1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期 年,到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。

4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决。

甲方公司名称： 乙方公司名称： 代表人签字： 代表人签字：

需求方：_________(以下简称甲方)供货方：_________(以下简称乙方) 为明确甲乙双方责任，双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买桌椅及安装有关事项订立本合同。

1、桌椅的规格及型号、数量、单价、金额见下表。

2、桌椅的质量要求和技术标准按国家标准和生产厂家产品技术标准。采取高温高压一次成型的模压玻璃钢椅，玻璃钢厚8-10mm。钢结构部分采用磷化并高温静电喷塑处理，矩形钢材厚1.2mm。桌面为高密板加防火板贴面，桌斗为钢斗。

3、合同总金额为：人民币_________元整(￥_________)。桌椅到甲方指定交货地点并安装验收合格后10天内付合同总金额的90%，计人民币_________元整(￥_________);合同总金额的10%，计人民币_________元整(￥_________)留作质保金，桌椅安装验收合格后一年后10天内，桌椅无质量问题和其它违约事项即付清。

4、乙方于_________年_________月_________日前将所有桌椅安装到位，如时间有特殊要求，甲方提前三天通知乙方，乙方负责技术支持。若产品出现故障，乙方应在接到通知后一天内到现场提供服务。

5、桌椅保质期为_________年(从安装并验收合格日算起)，保质期内实行免费包修包换，终身维修。

6、保质期后，若产品出现故障，乙方提供维修服务只收材料成本费。 7、乙方应履行的职责：(1)按甲方要求，按时提供合格产品，否则应向甲方全额赔偿。(2)发货前二天通知甲方。(3)乙方应负责工程施工安全，甲方不承担任何安全事故责任8、甲方应履行的职责：(1)乙方在货物运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对货物进行材质确认。(2)甲方收到货物时，应及时与留存样品核对验收，如发现产品规格、型号、材质不符时，应及时通知乙方并要求乙方按要求更换或补充。(3)如货物无质量问题，甲方应及时支付货款。(4)甲方保证乙方的施工用电，费用由乙方负责。

9、乙方应按时交货，如果乙方未按合同规定的期限或未经甲方同意延期交货，延迟交货按总价款的0.5%/天交纳违约金。如有其他违约事项，在甲方发出违约通知后3天，乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同，同时乙方应向甲方按总货款的10%支付违约金。

甲方：______________ 有限公司

乙方：______________

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就挤塑板采购事宜充分协商，甲、乙双方达成一致，订立本协议，以兹共同遵守。

一、工程名称：________________________________室外回填

二、产品要求及价格：______________

三、总价款(人民币)：______________________元整(小写：______________)

四、技术、质量标准与质量保证产品及物理特性均达到或优于国家标准(GB/T10801.2—20__)。

五、供货时间及运输：

甲乙双方合同签订后当日乙方送货至甲方施工现场，运输方式及费用由乙方承担。

六、交货地点及方式：

乙方将货送至甲方__________________庄施工现场，甲乙双方现场清点数量并签字确认。

七、结算方式：

合同签订后，乙方货物到达现场后，经甲方验收合格，付清全款。

八、争议的解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商方式解决。如果不能协商一致，到西安市仲裁委员会仲裁。

九、附则

1、本合同如有任何未尽事宜，甲、乙方另行协商确定并签订书面

补充协议。

2、本合同自甲、乙方签署之日起生效。

3、本合同一式四份，双方各执两份，自签字后即有法律效力。 以下无正文。

甲方：______________ 乙方：______________

授权代表人：______________ 授权代表人：______________

供方：____________

需方：____________

一、 产品名称、商标含量规格、数量、金额、供货时间及数量

商品名称

商标牌号

含量规格

计量单位

数量

单位

金额

送取货时间及数量

合计

合计金额(大写)

续表

二、质量标准及要求

三、供方对质量负责的期限

四、送(取)货方式

五、运输方式及到达站(港)和费用负担

六、合理损耗计算方法

七、包装标准及费用负担

八、验收方式及提出异议期限

九、结算方式及期限

十、违约责任

十一、解决合同纠纷的方式

十二、其它约定事项

供 方

单位名称(章)

单位地址：____________

法定代表人：____________

电话：____________

传真：____________

开户银行：____________

帐号：____________

某某编码：____________

需 方

单位名称(章)

单位地址：____________

法定代表人：____________

电话：____________

传真：____________

开户银行：____________

帐号：____________

某某编码：____________

鉴(公)证意见：____________

经办人：____________

鉴(公)证机关(章)

有效期限：__________至____________年____________月____________日

需方(甲方)： 地 点：

供方(乙方)： 签约时间：

本着诚信守约、平等互利的原则，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购物资，签订本合同。

一、货物清单

二、质量与售后

1、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理。调换或退货而支付的实际费用。

2、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。

3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7、乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任。

三、送货及验收

1、送货地点：云南省昆明市盘龙区北京路1129号。

2、送货时间：自合同签订付款之日起一周内收到货物。

3、货到一天内验收，验收条件以双方签定的合同为准。

4、发现质量问题，自签收日起，7天内乙方无理由退换。

四、付款方式

由双方确认共同签订合同后发货前，甲方通过淘宝网店，一次性付清29450元(大写：贰万玖仟肆佰伍拾元整)。乙方在收到款项之后当天发货，并保证产品质量及售后保障。

五、质量保证及售后服务条款

1、乙方应保证合同下所供货物是全新的质量合格的厂家正品，是目前合同规定的产品，货物享受原厂维修服务。

2、保修期限：在货物经甲方验收合格之日起7天包退，15天包换，一年为免费保修期，乙方在保修期内免费提供货物正常使用情况下的维修。

六、违约责任

1、乙方未能按时交付货品，则按逾期处理，乙方应向甲方支付逾期货款总额百分之一/一天计的违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

2、乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付货款总金额20%的违约金。乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的，按逾期交货的违约责任处理。

3、如果乙方提供的产品存在质量问题，给甲方或第三方造成损害的，乙方负责赔偿甲方或第三方的损失。

4、机身的易碎保修贴、销售卡、发生模糊，撕毁、涂改的;包换期内发生商品外观磨损及附属配件缺少的;非承担报修责任的第三方拆动、改装、改版造成损坏的，出现以上情况，则由甲方自行负责。

七、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因(乙方：物流运输途中产品破损、天气原因、自然灾害等)不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、其他

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，应向有管辖权的人民法院起诉。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜。经双方协商一致可签定补充协议，补充协议和传真合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：______ (以下简称需方)

乙方：______ (以下简称供方)

依照我国《民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、责任，就 粘土标准砖购买事项协商一致，特签订本合同。

一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：______

二、质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件和期限：______

质量必须符合国家标准红砖GB5101-20__和施工技术要求，供方提供的产品必须符合环境、职业健康安全管理体系的要求。

三、交(提)货地点、方式：______

按需方计划，货送需方 工程施工现场指定地点。

四、运输方式、装卸等费用负担：______

供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点，并负责卸车及堆码好的一切费用。

五、物资验收计量方法：______

货在工地后，经供方派人堆码整齐后双方现场点数，由需方指定专人在送货单上签收，以工地实际签收数量为准。

六、物资的包装要求、包装的供应和回收：______

七、货款结算及支付方式：______

八、违约责任：______

供方必须保质保量组织货物进场，因供方供货不及时造成需方停工待料而造成的损失由供方承担，需方应按时付款，否则供方有权停止供货。

九、解决合同纠纷的方式：______

遵循协商、调解、仲裁的解决程序 ，调解不成的可向合同签订地所在法院起诉。

十、其他约定事项：______

如供方供应不及时、质量不合格时，需方有权终止合同。剩余款项支付仍按合同第七条执行。未尽事宜，双方友好协商。

十一、本合同自签字盖章之日起生效，一式六份，需方执四份，供方执二份，具有同等法律效力，合同有效期为货款两清之日止。

甲方：______ 乙方：______

甲方代表：______ 乙方代表：______

签订时间：_______年 _____月 _____日 签订时间：_______年 _____月 _____日

销方(甲方)：

购方(乙方)：

经甲乙双方充分协商，本着互惠互利的原则，按照《合同法》有关规定，就成品油购销事宜达成如下协议：

1﹑甲方供应乙方成品油为0#或-10#国标柴油。

2﹑甲方必须按乙方要求及时供油，供油车随叫随到。甲方供油车必须按计量标准足量加油，同时保证油品的标号和质量。

3﹑结算方式：乙方结算为银行转账或承兑汇票，甲方需根据数额开据增值税发票。

4﹑合同未尽事宜，双方协商解决，违约责任按合同法执行。

5﹑本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6﹑本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供方：

需方：

经供需双方充分协商，签订本合同，以兹共同遵守。

第一条、供货品种及价款：供方向需方提供养鱼用饲料，实际价格已提货时价格为准。

第二条、质量要求技术标准：、无霉变、无结块、不掺假。

第三条、交(提)货方式、地点： 按月供货，每月不少于30吨，供方运至需方仓库。

第四条、运输方式及到达站和费用负担： 货运到达前的运费、保险由供方承担，到达后的费用一切由需方承担。

第五条、合理损耗标准及计算方法： 由需方计量认证的地磅过磅为准。

第六条、检验标准、方法、地点及期限： 由需方抽样化验，如有异议由供需双方共同认定的质检部门抽样化验。

第七条、结算方式、时间及地点： 实行先付款后提货，货款支付供方账户，供方即为收到货款，该账户如下：户名：彭代雨，账号：402230080389918634，开户行：重庆农村商业银行 。

第八条、违约责任： 由违约方赔偿守约方全部损失。

第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，依法向供方人民法院起诉;

第十条、本合同自 签订之日 起生效 。

第十一条、其他约定事项： 该合同履行完后自动失效。

供方签字： 需方签字：

甲方(需方)：____________

法人代表：____________

乙方(供方)：____________

法人代表：____________

丙方(安装方)：____________

法人代表：____________

签订地点：____________

(以下简称“甲方”)根据国家退税政策，于工程受启_____有限公司(以下简称“丙方”)委托，向(以下简称乙方)购置设备，经甲、乙、丙叁方协商依照《民法典》签订本合同，并共同信守下列条款。

一、品名、规格型号、数量、金额

品名：____________

型号规格：____________

生产厂家：____________

数量：____________

单价(元)：____________

金额(元)：____________

合计工程总价：_________________元(人民币整)

二、产品质量要求及验收方法

1、按国家标准或行业标准制造。

2、设备技术参数：____________

3、供方交货时需提供以下资料：

质量证明书和维修保养卡(正本)1份;

产品合格证1份;

操作及使用说明书1份;

其他在安装、调试、验收过程中需要的资料。

4、验收方法

按国家或行业标准及产品技术参数表中数据标准进行验收。如于验收时发现乙方产品不符合本合同及补充协议所约定的规范要求，乙方应负责无条件修改或立即更换新品予甲方使用。

三、质量保证

产品质保期的规定为自产品安装、调试并验收合格之日起个____月。质保期内产品出现任何质量问题由乙方负责。如遇设备故障，乙方应在____天内予以解决;如不能解决，丙方有权安排其他厂家维修，支付的修理费由乙方承担。若非产品质量问题造成的产品故障，乙方在提供服务的同时可收取相关费用。

四、产品包装及费用

由乙方根据实际情况对产品进行必要的包装，包装物及包装费用由乙方承担。丙方在收货以后有权对包装物进行回收或自行处理。

五、交货时间、地点、收货人及运输方式

1、交货日期：_________年___月___日。

2、交货地址：____________

3、收货人：____________

4、运输方式及费用负担：____________

六、货款结算方法

合同总金额：_________________元(_____人民币整)。在货物运到指定交货地址后_____个月内，由甲方向乙方支付全额货款。

七、三方责任

1、甲方对乙方承担直接的付款责任及义务，甲方应按购销合同书的付款方式及时向乙方

支付款项，逾期按总金额的______%每天向乙方支付违约金，但以总金额的_____%为限。

2、为配合甲方按照国家政策办理退税，乙方应开具与本合同金额等值增值税发票给甲方。

3、丙方负责对乙方技术方面的所有要求进行确认，甲方如不能按购销合同书的付款方式向乙方付款的，由丙方在付款期之后______个月内支付。

4、乙方应在收到甲方或乙方货款后向丙方开具合同总价____%的银行保函。

八、违约责任

1、如在对方无任何过失的情况下取消合同，提出取消合同的一方必须承担对其余两方因取消合同而遭受的一切损失。

2、如乙方未能按期送货，甲方可按照每天合同金额_____%的比例进行罚款，但以总金额的_____%为限。乙方逾期____天未送货，甲方经与丙方协商后可取消合同。

3、如甲方、丙方拒按合同约定方式付清货款或已付货款之支票到期未能兑现时，所购物品所有权仍属乙方，甲方、丙方绝无异议应无条件退还已受领之货品及赔偿乙方搬运等一切损失。

九、解决合同纠纷的方式

双方协商解决未果，按《民法典》由合同签订地人民法院裁定。

十、其他约定

1、本合同依法成立，即具有法律约束力，甲、乙、丙叁方当事人必须全面履行合同的规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2、若有未尽事宜，经协商同意后可采取书面形式(包括文书、电传等)修改、补充合同条款或签订解除合同的通知或协议，附于本合同后，它与本合同书其它条款具有相同法律效力。

3、本合同自双方签字之日起生效，正本一式____份，甲、乙、丙叁方各执____份。

甲方(需方)：__________

法人代表：____________

_____年____月____日

乙方(供方)：__________

法人代表：____________

_____年____月____日

丙方(安装方)：_______

法人代表：____________

_____年____月____日