物流承包合同
诉人(一审原告或者被告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
被上诉人(一审被告或者原告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
上诉人与被上诉人某某纠纷一案,不服某某人民法院作出并于某年某月某日送达的(一审判决或者裁定书案号)民事判决书或者裁定书,现依法提起上诉。
上诉请求:
1、撤销一审判决并依法改判(或者对具体的改判请求写明);
2、上诉费由被上诉人承担。
上诉理由:
主要详述对一审法院认定的事实、适用的法律或者审判程序予以有理有据的反驳,达到二审法院改判的目的。整个上诉的核心可归纳为,“一审判决是错误的,上诉人对一审判决不服”
此致
_________________ 中级(高级)人民法院
上诉人:________________
_________________ 年_________________月_________________日
注:本律师特别提醒:针对民事上诉案件,根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人不服一审判决的,应当在收到一审判决的次日起15日内提起上诉;当事人不服一审裁定的,应当在收到一审裁定的次日起10日内提起上诉。若未在上述期限内提起上诉,又无正当理由和法定情形的,二审法院不会受理。
更多相似范文
篇1:2024公路承包合同
工程名称:
发 包 方:
承 包 方:
签订时间:
签订地点:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 第—条:工程项目
一、工程名称:内江市市中区凤鸣乡大万路大地湾至天台村段改建工程
二、工程地点:凤鸣乡凤鸣村、天台村
三、工程项目批准单位:内江市市中区人民政府
四、项目主管单位:内江市市中区交通运输局
五、承包范围和内容:原3.5米宽改建成4.5米宽,路面为18厘米C30混凝土。
六、建设规模:公路全长3.476公里,行车道宽度4.5米。
七、工程造价:117.73万元(大写:壹佰壹拾柒万柒仟叁佰元整)。
八、质量标准:合格。
九、工期:20xx年8月1日至20xx年12月31日
工程总日历工期123天。
十、工程质量保证期:贰年。
第二条:技术标准及图纸
一、图纸:发包方提供。
二、技术标准:执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、及相关技术标准、规范。
三、质量评定执行相关质量检验评定标准。
四、所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
第三条:双方权利和义务
一、发包方的权利和义务
1、发包方委派的业主代表:
姓名: 职称:
2、监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名: 职务:
职权:对施工阶段质量、成本、进度、安全以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3、发包方主要工作:
⑴做好工程建设用地、管线拆迁及施工中的有关协调配合工作。 ⑵确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包方并进行现场交验。
⑶负责组织承包方和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要。
⑷进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。
⑸按合同约定支付工程款。
二、承包方的权利和义务
1、项目经理
姓名: 职称:
项目经理代表承包方就此工程项目全权对发包方负责,若承包方更换项目经理,须书面报经发包方同意。
2、现场工程技术负责人必须具有公路工程专业技术资格,保证每天到工地,负责全过程质量管理。
3、承包方主要工作:
⑴本合同签订后2天内,进场完成施工准备。
⑵严格按照发包方提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。若确需更改的,必须书面报经发包方同意。
⑶若需增加工程量,必须提前告知发包方和监理单位,获得书面认可后方可施工,否则对所增加的工程量由承包方自已承担所有费用。
⑷负责编制施工组织计划、工程进度计划,并报送发包方及监理单位审核批准。
⑸负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
⑹主要原材料必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格,并经监理认可后方可用于工程。
⑺做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包方和监理单位进行质量检查。
⑻发包方在招标文件中提出的,承包方在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
⑼负责施工区域的临时道路,临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 承担临时租用场地的租金及各种补偿费。
⑽工程一切险、第三者责任险、承包方装备险和承包方职工的人身意外伤害险,承包方必须投保。保险由承包方自行与保险公司协商确定和办理,保险费由承包方承担。如果承包方未投保上述保险,将对可能产生的风险和后果自负其责。
⑾在签订合同前向发包方交纳合同价10%的履约保证金(不计息),待工程交工验收达到合格并无违约行为,发包方全部退还。
⑿负责所施工工程的交(竣)工验收。
第四条:工程价款
1、本工程采用由区财政投资评审中心预算评审的综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,原则上不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
2、工程原则不作变更,确需变更所增加的费用,按预算评审单价计算;没有进行预算评审的单价的由区财政投资评审中心根据有关规定确定单价。工程变更必须经发包方和区级相关部门同意,并按有关规定办理相应的变更手续,否则损失由承包方自行承担。
3、工程决算以审计部门审计为准。
4、工程预算评审单价附后,工程量按实结算。
第五条:工程价款的支付
工程价款以区审计局决算审计为准。按4:3:3的比例支付工程款;第一次付款在当年农历春节前支付合同价款的40%;第二次付款是在第二年的农历春节前,支付工程合同价款的30%;第三次付款是在第三年的农历春节前,支付工程剩余款。如果未按照合同约定支付工程款,工程欠款按照建行同期贷款利率计息。
第六条:安全文明施工
1、承包方应按工程施工现场管理规定及发包方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包方对承包方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2、承包方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
第七条:交(竣)工验收
1、承包方在工程具备交(竣)工验收条件下通知发包方组织交(竣)工验收。发包方在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
2、承包方在通过交工验收合格后7天内向发包方提供符合建设档案管理要求的竣工资料肆套(其中原件一套)。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
第八条:违约责任
1、发包方违约:因发包方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2、承包方违约:
⑴因承包方原因,未按本合同第一条九款所示工期按时竣工,每延误一天,承包方按招标文件规定向发包方支付逾期违约金,并承担由此给发包方带来的全部损失。
⑵因承包方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包方自行负责,并且向发包方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包方工程质量不符合要求,发包方提出整改要求后7天内承包方仍未予以完善的,发包方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包方承担,并再加10%的管理费。
⑶承包方在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款20xx元。
第九条:争议
在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条:合同生效与终止
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
2、发包方、承包方履行合同全部义务,承包方向发包方交付竣工工程验收合格后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
第十一条:合同附件
1、本合同(包括补充协议);
2、招标文件;
3、投标文件;
4、投标报价书;
5、中标通知书;
6、专用合同条款;
7、通用合同条款;
8、技术条款;
9、图纸;
10、投标须知;
11、经双方确认进入合同的其他文件。
第十二条:合同份数
1、本合同正本肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力;
2、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包方:(公章)法定代表人(委托代理人):电话:
承包方:(公章) 法定代表人(委托代理人):电话:
年 月 日
篇2:个人土地承包合同范本
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,乙方通过方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议,特立此合同:
一、甲方将位于村民委员会(组)所有的,以北、现以西与毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用,其四至为:
东至:_______________;
南至:_______________;
西至:_______________;
北至:_______________。
二、乙方承包后,承包使用期五十年不变,即从______年______月______日起至______年______月______日终止。
三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币____________元整,付款方式为:
四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理,在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。
五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权,但不得转包。
六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。
七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。
八、乙方将荒滩荒山承包后,甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源,发现问题及时书面通知乙方。
九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。
十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。
十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。
十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。
十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。
十四、此合同发生纠纷由裁决。
十五、本合同一式四份,甲乙双方各一份、公证处一份、乡人民政府备案一份,经公证处公证后生效。
甲方(盖章):_______________乙方(签字):_______________
法定代表人(签字):_______________
篇3:劳务班组承包合同
甲方:
乙方:
根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定,结合本工程实际情况,甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。
一、工程名称 :
二、甲方:
乙方: (附身份证复印件)
三、承包工程范围: 家装 四、承包方式:
五、工程质量: 合格 (必须经业主和甲方共同验收签字确认合格) 六、工期:本合同承包范围内的工程工期 自 年 月 日至 年 月 日。
七、承包费用及计算方法(其计算方法及单价以 公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础:
1.本合同承包费(暂估)为人民币;最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。
2.其中材料费(暂估)为人民币
3.计算方法及清单(附见《工程量清单》):
八、关于工程质量的约定:
1.乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工;
2.乙方达不到合同约定质量标准的,甲方有权对乙方进行处罚;
3.因乙方原因造成质量事故的,甲方有权对乙方提出限期整改意见,乙方应无条件执行,对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失,全部由乙方负担,对延误工期、造成恶劣影响的,甲方有权对乙方进行处罚,由于延期造成的损失,甲方扣除乙方双倍的损失金额。
4.因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的,由乙方负责整改或返工,对甲方造成经济损失或影响恶劣的,甲方有权对乙方进行处罚。
5.工程质量验收:以业主签字验收和公司盖章签字为准,并参照与业主签订的合同。
九、关于工期的约定:
乙方应保证满足甲方的合同工期的要求,合理安排施工作业时间,需要赶工的乙方应合理安排加班,对无故延误工期的,甲方有权进行合理处置,由于延期造成的损失,甲方扣除
乙方双倍的损失金额。因工程变更的,工期做出相应调整。
十、关于安全生产、文明施工的约定:
1.乙方在施工期间,应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度;
2.甲方有对其所属人员有进行的安全教育与培训的权利,乙方应自觉接受;
3.乙方应按规定对其所属人员进行安全教育与培训、认真进行安全技术交底、组织安全技术措施的实施、落实安全生产责任制、执行安全检查与安全防护、搞好班组活动;
4.乙方不按甲方有关安全规定和操作规程进行施工作业造成安全事故的,甲方有权对其进行处罚,并对所造成的经济损失做出赔偿决定,发生人员伤亡的,由乙方负责;
5.对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用,已经含在工程承包单价中,甲方不再另行支付给乙方费用。
十一、关于劳动纪律的约定:
1.乙方在施工期间,应自觉遵守甲方的各项规章制度;
2.如乙方违反甲方规定的,甲方有权对乙方做出相应的处罚。
十二、关于乙方聘用人员的约定:
1.乙方对所聘用的人员应进行严格的管理,不得聘用负案在逃人员、素质低劣和年龄不满十六周岁的人员以及有与所从事的工作有禁忌症的人员;
2.乙方应对所聘用人员进行素质教育,包括劳动技能教育、劳动纪律教育、安全教育、质量管理教育,以使其具备相应的岗位知识技能;
3.对特种作业人员(如电工、电焊工、架子工等)乙方应进行认真的从业资格审核,保证其具备相应的资格,并报甲方存档。
十三、关于施工机具的约定:乙方自备。
十四、关于材料的约定:
1.乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划;
2.乙方应按要求正确使用材料,进行材料、成品、半成品的保护,进行材料成本控制;
3.对因乙方原因造成材料浪费、损失的,乙方应负责赔偿;
4.如乙方供应部分材料的,其所供应的材料应符合有关材料质量要求,并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明,所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。
十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定:
1.甲方拨付的工程款,乙方应绝对保证专款专用,如有违反,甲方将进行严厉的处罚。
2.支付方式:参照与业主签订的合同,甲乙双方协商后作出约定,可列入补充条款。
十六、关于质保期的约定:
本合同范围内工程的质保期,签订的质保期限基本装修为 两 年,隐蔽工程水电及防水质保期限为五 年乙方必须履行质保义务,质保期满后按合同约定支付。
十七、关于合同有效期的约定:
本合同自双方代表签字,经甲方主管部门审核批准后生效,至合同工程施工完毕,经甲方验收符合要求后失效,有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。
十八、关于合同文本的约定:
本合同共 两 份,其中甲方执 一 份,乙方执 一 份,具有相同的效力。
十九、关于合同修改、变更、解除的约定:
1.本合同生效后,因工程变更和不可抗力而需要进行合同修改、变更、解除的,甲乙双均不负任何责任;
2.在合同生效执行期间,因一方原因造成合同条款部分或全部不能按约定执行的,另一方有权提出合同修改、变更、解除,由此造成的损失,责任方应负责赔偿;
3.合同未尽事宜,参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。
二十、关于合同纠纷的约定:本合同生效期间,发生纠纷的,由双方协商解决,协商不成的,可向仲裁机构提出仲裁申请,或向当地法院提出法律诉讼。
二十一、工程款支付方式:
二十二、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保工程事故为零。
安全目标: 承包人对施工现场安全负全责,一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生,确保工程事故为零。
岗位人员要求: 按当地有关规定执行。
责任规定: 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
二十三、乙方补充条款:
甲 方 代 表 (签章): 年 月 日
乙方或乙方代表 (签章): 年 月 日
篇4:简单承包合同
发包人(全称): (简称甲方) 承包人(全称): (简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称: 。
2.工程承包范围:
二、合同工期
计划开工日期:*年**月**日。计划竣工日期:*年**月**日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准:工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆 (¥ 888888 元);
2.合同价格形式:固定价+变更签证
五、结算及付款方式:
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、违约责任及处理方式
1、发包方的责任:周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。
2、承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。
3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。
七、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
八、合同生效
本合同自 签字、盖章之日起 生效。
九、附则
1、本合同一式 * 份,其中发包方*份,承包方 * 份。
2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:天然气承包协议书范本
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
订立本协议原则:原合同已有约定的内容在补充协议中又重复出现或与原合同内容有误的地方以原合同为准,如原合同中相同内容有明显错误的以补充协议为准。未约定的内容以补充协议的补充条款为准。
一、工程概况
工程名称: 公司片区天燃气延续工程施工 工程地点: 片区
工程内容:城区内中低压管线、户内安装、土建工程等施工
二、协议工期
以单项工程施工协议约定的开工、竣工时间为准。
三、质量标准
工程质量(安全)标准:
1、合格。
2、施工图、设计规范或行业标准要求的质量标准工程规范要求。
3、遵守工程建设安全生产有关管理规定。
4、随时接受行业行政主管部门安全质量等方面检查。
四、甲方职责和义务
1、负责乙方全过程宏观管理。(安全、技术、质量、资料、进度、方案、检查指导)
2、检查、监督、指导乙方严格按照国家天然气行业规范施工。
3、负责组织相关单位、部门进行工程竣工整体验收。
4、负责工程施工图落实,并提供相关施工蓝图
5、若因甲方提出因乙方施工力量薄弱,影响了工程质量及进度,甲方有权协调、组织有施工能力的队伍及人员进场施工,以确保合同履行和工程有效完成。
6、在协议期内如乙方遇到建安疑难问题时,需要甲方给予服务和协调时,在现定条件允许下予以协调,费用由乙方承担。
7、负责乙方的资质认证及相关报验资质管理,有效执行监理大纲的落实。
8、配合乙方按工程监理、质(安)监、压力管道监检部门对安全、质量的检查工作及按建设程序的报建手续办理和施工许可证的取得(费用由乙方承担),并完善行业规范要求的相关手续。
9、负责竣工资料、结算资料总体验收、初审工作。
五、乙方责任和义务
1、负责按规定要求完成甲方的施工计划,按甲方规定认真编制施工组织计划,依据相关施工验收规范进行编制施工方案、质量计划书、安全防范计划书,按规定时间内上报甲方,审批备案后移交(业主、监理)。
2、必须按国家现行施工规范的标准和甲方要求及鑫泰集团生产技术部下发“城市燃气工程建设程序管理规定”执行。每道工序报验,自检合格方可进行下一道工序,否则造成返工和其它影响及费用由乙方承担。
3、负责在施工安装、加工、调试、验收全过程中严格遵守国家地区及相关管理部门的规定,不得做出有损于双方信誉的事情,若发生其后果由乙方负责。
4、乙方在施工前严格按甲方对工程交底要求进行组织施工。认真组织现场每一个细节管理,加强信息联系和计划落实。如在施工过程中损坏公用设施和他人设施、造成的损失由乙方自行负责,并承担经济赔偿及相关法律责任。
5、负责按《国定家基本建设项目档案资料管理暂行规定》相关内容要求进行工程竣工资料编制。
6、必须按甲方规定及时上报工程完成情况,认真填写施工日志。
7、积极主动配合甲方经营活动,有义务、有责任完成甲方下达的其它任务,提供合格工程,优质服务。
8、按国家规定及规范要求主动办理各种施工手续,交纳各种规费。若影响工程计划,由乙方承担经济和法律责任。
9、单项、分项工程验收前应与甲方对其主材、辅材、设备、附件进行清理,出据由业主签证的材料消耗明细并及时办理退库手续。
10、承担因施工原因引起的施工场地交通、环卫和施工噪音造成的经济赔偿责任。
11、因乙方施工质量、安全原因造成的一切经济损失,一切费用由乙方自行承担。
六、结算及工程款支付
1、按鑫泰投资集团决算部(XT-20xx企业内部结算单价表)进行编制结算资料。
2、结算依据:施工图纸、现场签证单(三方签证)。
3、乙方工程竣工验收合格后竣工资料、结算资料后,并根据施工图纸、现场签证按20xx年内部决算单价做出工程结算书报甲方初审。初审后报集团决算部二审,二审后报集团总经理执委会批准转经营公司经理,施工单位负责人签字执行。第一次付款在经营公司一审后按审后的金额50%付给,余款在二审双方签字认可后扣除质保金后分次付给。
代扣部分:
⑴ 按国家规定税率3.41%。
⑵ 质保金3%, 年后退还。
⑶ 其它应扣内容。(如甲方提供的辅材等)
(4)扣除由甲方垫付给乙方的3.2%劳保统筹金。
七、其它
1、工程验收前应做好相关工程收尾完善工作,按要求时间上交竣工验收报告、材料核对单、工程结算书,由甲方组织三方验收。
2、乙方应根据施工进度情况及时向甲方索取由甲方提供的材料质合格证及材质证明、现场签证单、材料清单,甲方配合乙方主动申请办理全面验收手续,完善总体验收报告、监理报告、质检报告、质量评定、安全评价、竣工资料 份(暂定、按地区要求另行通知)。经营公司初审后由集团生产技术部审定,移交鑫泰集团公司相关部门办理最终结算;必须按规范要求达标合格,符合建设方相关规定后给予结算。
3、所有工程的安装未计价材料由建设方提供,定额计价材料由施工单位自行解决,如由建设方提供在工程决算时扣除。
4、如有大型单项工程,双方另行签订单项工程建设施工合同。
5、无损探伤首次拍片由经营公司(业主)支付。依据业主、施工方、监理人员审定焊接排版图,首次拍片委托书数量签证。对不合格的加拍、扩拍最终达到规范要求为止,所发生的加拍、扩拍、人工、机具、辅材等各项费用由承包方承担,并上交无损探伤报告,探伤委托由甲方委托(有资质单位)。
6、首次拍片(排版图)经监理、业主、施工三方签证。首次拍片费用由承包方垫付,待该工程合格后,承包方出据最终无损探伤报告后,业主给予报销(首次费用)。其它增加拍片数由承包方自理。
7、未尽事宜双方另行协商。本协议双方签字盖章生效,本协议一式四份,双方各持二份。(复印件无效。)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:文印业务承包合同
合同甲方:__________
合同乙方:__________
签订日期:__________
为加快企业内部改革步伐,逐步剥离非安全生产的辅助业务,降低成本,走向市场。经双方共同协商,甲方将保群煤矿煤炭装载业务承包给乙方,为了明确双方的权利和义务,双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。
1、一般条款
1.1、甲方将保群煤矿煤炭装载业务承包给乙方。
1.2、合同期限为 年,自 年 月 日至 年 月 日。合同期满,同等条件下,双方协商一致并经甲方上级部门批准后可续约,但须提前两个月办妥有关手续。
2、工作范围及内容
2.1、煤场铲煤装车:服从甲方工作安排及现场调度,负责操作装载车在保群煤矿煤场进行原煤及矸石的装车工作。合理分配装车进度,每一车装车量不得低于该运煤车核定载重量。乙方需承担由于操作不当引起的安全事故、人生伤亡事故以及所造成的经济损失,承担造成甲方或第三方设备、设施等损坏的赔偿责任。
2.2、煤场堆煤:根据甲方要求,进行原煤及矸石归堆工作。露天煤场装载车作业须形成3%坡度的平面,以保证露天煤场内无积水。煤堆组堆形状为梯形,各存煤区域煤堆高度不得低于11米,装载车取煤侧边坡角度不得大于30°。露天煤场煤堆高度不得超过18米,煤堆自然堆积角与挡煤墙距离须保持5米。对于易发生自燃的煤种,堆积时应按照分层压实,逐层堆高的方式进行堆放。
2.3、堆煤和落地煤、自燃煤翻晒:负责原煤的翻晒;当煤场存煤出现自燃冒烟现象时,及时使用装载车对着火煤进行隔离处理,防止火势扩大。
2.4、其他工作:其他临时需要装载车配合的工作。
2.4.1、其他生产设备、物资的临时装载工作。
2.4.2、抢险时需装载车配合的,装载车的调度及使用由矿长全权负责指挥。
2.5、装载车操作员(司机)管理
实行二十四小时轮值(具体轮班方式可自行安排),配备足够的装载车及司机完成原煤堆煤、装车及管理工作,操作员及司机须服从甲方煤场现场管理人员管理。
2.6、设备维护与检修
2.6.1、乙方需自行承担装载车用油(燃油及各类油脂)、备品备件、维护人工、检修工具、定期保养、大小修等在内的全部维护与检修费用。
2.6.2乙方必须保证同一时间内装载车不少于两台处于正常运行状态,现场生产需要时应适当增加车辆和司机数量满足生产需要。
2.6.3、装载车修理、停放必须在指定位置,产生的垃圾、油污及时清理。
3、双方责任和义务
3.1、甲方责任
3.1.1、全面监督、检查、验收、考核乙方工作,发现问题及时要求乙方及时整改,直至达到工作标准和要求。
3.1.2、在检查时如发现有不合格之处,应以“整改通知书”的形式书面通知乙方。
3.1.3、根据煤场的存煤情况,合理调度运煤车进入指定的装车区域,并负责乙方装车过程的监督管理。
3.1.4、无偿为乙方提供装载车停放与检修场地,并提供设备检修所需的水、电。
3.1.5、教育乙方有关人员遵守厂区和煤场的各种管理制度,共同维护厂区和煤场内的环境卫生,爱护公共设施。
3.1.6、及时为乙方办理结算,按时支付本合同规定的应付费用。
3.1.7、甲方应根据乙方的作业计划,协调解决水电等配合工作。
3.1.8、甲方为乙方提供操作员公共休息室一间,乙方可在此进行交接班,存放记录本及部分个人物品。乙方负有房间内物品保管责任。
3.2、乙方责任
3.2.1、每月5日前将上月的《工作计划完成情况报表》提交甲方相应管理部门审查。并提交上月安全学习记录。
3.2.2、乙方自行提供满足装运要求的、合格的装载车。
3.2.3、乙方需自行承担装载车用油(燃油及各类油脂)、备品备件、维护人工、检修工具、定期保养、大小修等在内的全部维护与检修费用;乙方必须保证同一时间在甲方厂区内装载车不少于两台处于能够正常运行的状态。可用车辆小于上述规定的,每天每台班扣除当月应付合同款的2%,三日内不能恢复的,甲方有权临时聘请第三方进行煤场堆煤及装车工作,所有费用由乙方承担,从合同款中扣除。
3.2.4、乙方认真完成本合同所约定任务,确保达到合同约定的质量标准和要求。乙方应按合同约定的标准和要求进行自检,并接受甲方的监督、检查、验收、考核。
3.2.5、乙方进驻现场后,应及时与甲方签订《安全管理协议》。因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担事故的全部责任。
3.2.6、乙方人员要统一着装,衣帽整洁,佩带厂区工作牌,夜间工作应穿反光条工作服,正确佩戴安全帽,戴好防护口罩及手套等防护措施;乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的调度及管理。
3.2.7、乙方要指定现场负责人对每天工作的质量和安全进行检查和处理。乙方不得以任何理由拒绝甲方安排的应急工作任务。若乙方现场负责人不在作业现场,应指定临时负责人行使职责,并书面通知甲方。
3.2.8、乙方作业人员应具有一定专业知识及熟练的操作技巧,持有相关专业技能证书和操作许可证书,并发往甲方人力资源部门备案。乙方作业中,不得低于竞标时承诺安排的现场管理人员、司机和装载车数量的要求和标准。乙方现场管理人员不得擅自离开工作岗位,有紧急情况随叫随到。
3.2.9、乙方承担其员工的安全责任,并承担其员工在工作期间所发生工伤事故全部费用。乙方用工应符合法律法规的要求,并签订劳动合同及相关手续;如因用工不当,给甲方造成损失的由乙方承担全部责任。
3.2.10、乙方进驻前将员工管理考勤等相关制度发往甲方备案,并自觉接受甲方监督,除严格按照制度执行外,若乙方未达到每班不少于2人(顶班在内)的要求,每人每班扣罚200元。由于乙方司机不足、机械故障、工作推诿、未按照甲方要求完成工作,经甲方两次警告以上拒绝整改的,自甲方第二次警告后起,每拖延一天扣除当月应付合同款的3%,严重影响工作时甲方有权临时聘请第三方进行煤场堆卸工作,所有费用由乙方承担,从合同款中扣除。
3.2.11、乙方教育员工爱护厂区内建筑物及室内外各种设施,应节水节电。由于乙方在工作中给甲方设施、材料及物品造成损失的,乙方除承担赔偿责任外,并按照甲方相关制度追加考核。
3.2.12、乙方应该严格要求工作人员,落实各种防护措施,按照职业病防治的有关规定对操作人员进行培训和发放足够的劳保用品。不得擅自挪用甲方的物品,要加强管理,安全工作。
3.2.13、乙方须保持工作区域、生活环境清洁,及时清理煤场周边的卫生,包括散落的煤,烟头,空矿泉水瓶等杂物及夹杂在煤堆中的垃圾等。负责在厂外合法合规地处理由乙方产生的工业垃圾和生活垃圾,并承担全部费用。
3.2.14、所有乙方机械的操作均由乙方现场值班人员负责,甲方人员不得操作,包括乙方设备的维护及清洁工作甲方人员均不得参与。
3.2.15、矿井抢险时由矿长全权负责指挥铲车调度使用。
3.2.16、每月调度一台铲车无偿服务30个小时吊装设备等(不包括矸石山的堆放),超出无偿服务时间按230/小时计费结算。
3.2.17、乙方接到甲方进驻现场的通知后,要积极做好准备,准时进驻现场。
4、结算及付款方式
4.1、费用计算方法:煤场铲煤、装车、翻晒、堆存煤等工作综合费用单价为人民币 2.1 元/吨,以甲方的销售数量为准。每月调度一台铲车无偿服务30个小时吊装设备等(不包括矸石山的堆放),超出无偿服务时间按230/小时计费结算。以上价格均已包括所有成本、利润、保险、税费等全部费用和除不可抗力外的一切风险(包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素),合同执行过程及结算时均不增减。
4.2、履约保证金:贰拾万元。合同签订后,在乙方进场前应缴纳履约保证金至甲方账户。
4.3、付款方式:按月结算,每月最后一日为结算截止日。以双方签字确认的统计清单作为结算依据,乙方提供对应金额的装卸费发票,甲方收到发票后20天内将上月装卸费结清。
4.4、乙方应及时支付需缴纳给甲方的考核款等相关费用,甲方亦可从合同款中扣除。
5、安全责任
5.1、乙方进驻现场后,应及时与甲方签订《安全安全管理协议》。因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担事故的全部责任。
5.2、乙方负责自身的人身、车辆等的安全责任,遵守交通法规定,安排有相应驾驶资格的司机驾驶装载车,不得安排酒后或精神状况不佳的司机上岗,如有违反交通法行为或发生交通事故的,移交交通管理部门处理。
5.3、乙方司机及人员不得损坏甲方现场的设备设施,否则承担所引起的损失和责任。
5.4、乙方在运输过程中不得发生漏、洒在道路上,否则应负责清理。
5.5、乙方应接受甲方的监督管理,服从现场调度,并遵守甲方现行的各项规章制度,有违反行为的按相关制度考核。
5.6、乙方自行采取安全措施,在工作过程中应穿反光条工作服,正确佩戴安全帽,戴好防护口罩及手套等防护措施,所携带的卸煤工具禁止乱摆放。
5.7、乙方须保持工作区域、生活环境清洁,操作有序、文明。要求装车完毕后,应按规定及时清理煤场周边的卫生,包括散落的煤,烟头,空矿泉水瓶等杂物及夹杂在煤堆中的垃圾等。
5.8、禁止在生产现场内出现一切明火的行为,防止燃煤着火燃烧。
6、违约责任和考核
6.1、合同签订后,乙方不履行合同的或中途擅自终止合同的,甲方可以不予返还履约保证金。若甲方无故解除合同,则甲方双倍返还履约保证金给乙方。
6.2、因乙方原因造成甲方设备损坏的,乙方应赔偿甲方所有直接损失。甲方有权终止合同,并扣罚乙方的履约保证金。
6.3、乙方接甲方工作通知后,1小时内不能准时达到工作地点并开工的,每次考核200元。到达工作现场后,如无特殊情况下,司机不工作的,考核责任司机100元/次。工作过程中未经请示而私自离开工作现场的,每次考核100元。
6.4、乙方装载车如因加油、维修等原因离开的,必须经甲方现场管理人员同意,并将车斗清理干净后方可离开。
6.5、乙方在工作中未达到原煤堆放要求,或不能满足堆煤、装车工作任务进度的。经甲方调查确认系乙方责任的,将以书面形式通知乙方,每发出一次书面通知,甲方将扣除乙方当月应付合同款的3%。
6.6、乙方无故浪费水、电或者擅自动用甲方设备、机具、线缆、仪表等,每发现一次扣罚200元。
6.7、乙方擅自动用甲方设备机具、线缆、仪表或擅自攀爬的,由乙方承担因此造成的主要安全责任和全部损失。
6.8、乙方操作人员未持有相关许可证书或不具备操作资格而继续上岗工作的,按照乙方未提供足够操作人员处理。造成事故的,追究乙方法律责任。
6.9、乙方人员违反甲方相关管理规定的,按相关规定考核。
6.10、乙方被考核的款项,乙方以现金或转账方式直接交到甲方财务部,如不按时缴纳的,甲方有权从当月应付合同款或履约保证金中扣除。
7、合同解除
合同终止条件:
7.1、合同期满自动终止失效;
7.2、甲方因不可抗拒的因素或政策变化导致经营方式改变的(需提前1个月通知乙方);
7.3、乙方不能按合同规定将合同履约保证金存入甲方帐户;
7.4、乙方违反了本合同及其附件涉及终止合同的相关规定;
7.5、双方协商同意。
8、其它事项
8.1、本合同未尽事宜,经双方协商同意,可签订补充协议作为本合同附件,与本合同具有同等效力。
8.2、甲乙双方如发生纠纷时,由双方友好协商解决。如双方不能以友好方式解决争议,那么,任何一方均可将争议事项提交仲裁。合同双方各自的义务,不得因为仲裁正在进行而加以改变。本合同仲裁地点及机构为甲方所在地仲裁委员会。
8.3、本合同自签字盖章之日起生效。本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
9、本合同组成及解释顺序
9.1、本合同及其附件。
9.2、招标文件和投标文件。
9.3、补充协议和来往函件。
甲方__________乙方__________
单位名称__________单位名称__________
法定代表或委托代理人签字__________法定代表或委托代理人签字__________
地址__________地址__________
联系人__________联系人__________
电话__________电话__________
传真__________传真__________
邮编__________邮编__________
开户银行__________开户银行__________
帐号__________帐号__________
统一信用代码__________统一信用代码__________
签于______________________________
篇7:灭鼠杀虫承包合同书
委托方全称(甲方):
服务方全称(乙方):
根据《民法典》及《仙桃市鼠虫害防治条例》、《仙桃市灭鼠杀虫服务行业管理办法》规定,双方一致认为,必须做好鼠虫防治及日常的巩固工作,为确保服务质量,经双方协商签订如下合同:
一、承包项目及范围:甲方厂区外围、车间、宿舍外围及车间、宿舍、各原物料、成品仓库及外围以及附属建筑设施及外围鼠害防治;
二、承包期限:一年,从 年 月 日至 年 月 日。
三、每年(月)承包服务费(大写):甲方支付承包服务费用:
四、结算方式:每月完成作业后由甲方确认服务项目合格,并由乙方提供相关记录,付款方式:每三个月付一次款,甲方收到有效发票后30天内付款(转账)。
五、甲方责任:
1、在承包期内应配合乙方工作,每次投(施)药应派人陪同,并在灭鼠杀虫服务记录卡签名验收。
2、负责防鼠、防蝇设施的建设和维修保养。
3、负责本单位范围内的环境卫生、鼠虫孳生地的整治和清理鼠迹、蟑迹。
4、对乙方服务质量不满意,又未有效整改,应主动投诉。
六、乙方责任:
1、按《仙桃市鼠虫害防治条例》、《仙桃市灭鼠杀虫服务行业管理办法》的有关要求,确保在承包期内服务的项目控制在达标范围内。
2、所服务的项目,应有承包前的现场密度检测记录。承包期间服务频次,双方约定4-9月服务频次为4次/月次施药,10-3月服务频次为2次/月,并有记录资料提供给甲方。
3、上岗服务人员要严格遵守灭鼠杀虫技术操作规程,文明作业,并填写灭鼠杀虫服务记录卡作为当次服务的凭据,着统一工作服和佩戴上岗证。
4、在承包期内所服务的项目属下列情况之一未能达标的,应负处罚责任: ①活鼠、新鲜鼠咬痕、新鲜鼠粪超标的;见附件二
5、有责任建议和指导甲方防鼠、防蝇设施的安装和做好日常鼠虫害防治的巩固工作。
6、注意药物的使用安全,投(施)药时需要防护的部分,应向甲方提出,并采取有效的防护措施。
7、所使用的灭鼠杀虫药物按国家规定要有三证或使用全国或市爱卫会专家委员会推荐和认定的药物,严禁使用急性灭鼠药或其他明文禁用药物,如药物使用不当引起人畜中毒或其他责任事故的,应承担责任。
8、在双方配合下在一个月内完全控制仓库里的鼠害,杜绝鼠害咬坏产品,在第二个月如再有咬坏产品的现象,可在当月服务费内扣除老鼠所咬坏产品的实际费用(按出厂价计算),如不足,应从下月服务费中扣除。
9、乙方技术服务不能达到合同规定要求的,乙方应在甲方书面通知后24小时内给予解决。否则,甲方可终止合同。
10、服务应及时到位,保证服务质量。
七、其它:见附件一
八、本合同书经双方法人代表签字、盖章后,自签字之日起生效,合同生效后双方不得违约。
九、双方因合同发生争议,可以采用的方式解决:向甲方所在地的人民法院起诉。
十、本合同一式四份(同一编号)除甲乙双方各执一份外,上报协会、辖属区(县级市)爱卫办各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:山地承包植树造林合同
甲方:
乙方:
为了促进植树造林植业,加速绿化速度,满足对苗源的需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条承包内容、苗圃面积和地点甲方将松树树苗、树苗、树苗……的栽培发包给乙方承担,乙方根据承包任务划出亩分土地作为苗圃,地点在。
第二条承包期限承包期限为年零月,从年月日起,到年月日止。
第三条甲乙双方的权利义务
1.在承包期内,乙方共为甲方栽培树苗株,树苗株,树苗株,……。
其中,第一年出圃树苗株,树苗株,树苗
株,……;第二年出圃……。
2.甲方向乙方提供树种斤,树种斤、……,树种的出苗率应达到%以上;树种斤,树种斤,……,树秧长
寸以上,不得有黑根、烂根的树秧。
在承包期间,甲方应向乙方提供栽培树苗资金元,其中,第一年拨给元,第二年拨给元,……;甲方每年为乙方提供化肥
斤。
甲方向乙方拨款和提供化肥时间,均为每年的月日以前。
3.甲方应向乙方无偿传授各种树苗的栽培技术,提供有关育苗的参考资料,每季度派技术员指导不少于__次。
4.苗木出圃时,乙方应保证树苗高不低于
米,地表直径不少于公分;树苗高不低于米,地表直径不少于公分,……。
各种树苗均不得有烂根、黑根,无严重病虫害。
5.乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗,由甲方于每年的月以前负责包销完。
每株权苗价格为树苗元,树苗元,树苗
元,……,价款由甲方与购方统一结算,乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗,出圃树苗的包捆由乙方负责。
6.购方购买数量较多的树苗时,由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检查,对质量不符部分,由乙方按比例补齐。
7.树苗销售完毕,双方应于__天以内办完结算手续,销售树苗款按∶分成,甲方得%,乙方得
%。
树苗售价如因有关部门调价而上升或下降,双方应按比例增加或减少。
第四条违约责任
1.甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧,应按不合格部分树种树秧价值的
%向乙方偿付违约金,并须相应减少乙方栽培树苗的数量。
如果因此造成乙方损失的,还应赔偿乙方的损失。
2.甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树苗资金和化肥,应比照银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金,并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。
甲方如不能按时按量销售树苗,应根据合同规定的树苗售价,按乙方应该得到的提成比例,向乙方给付酬金。
3.乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗,少生产一株,应向甲方偿付违约金
元;乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗,每一百株树苗迟发一天,应向甲方偿付违约金元;乙方如私自出售树苗,出售一株,应向甲方偿付违约金元。
第五条不可抗力各因不可抗力的自然灾害,造成乙方承包栽培树苗的损失,经调查证实后,甲方应据实减、免乙方的义务。
甲方:乙方:日期:正式的植树承包合同范本3甲方:(承包方)身份证号:乙方:(承租方)身份证号:本着公正、公平、自愿的原则,经甲、乙双方协商,甲方同意将现有葡萄地承包给乙方,并达成如下协议:
1、甲方将位于火石泉地方亩葡萄园承包给乙方经营管理。
2、承包期内,乙方须按每亩元上缴甲方,总计元,承包期为年。
3、乙方在承包期内须遵守甲方的各项规章制度,合法经营,负责管理好各类配套基础设施不得损坏,否则造成的损失由乙方承担。
4、包干上缴时间:乙方必须在每年秋收(葡萄买完)最晚在每年月日一次性付清所有承包费用,逾期未上缴承包方,上缴承包费用5%滞纳金。
5、乙方在承包期内必须按照葡萄丰产管理技术标准加强对葡萄园的精心管理,提高葡萄的产量、质量。
如不按技术规范管理造成树体损坏,要按照损失程度赔偿,严重的直接终止合同并赔偿甲方全部经济损失。
6、承包期内葡萄园的生产管理及施肥费用均由乙方承担。
7、乙方在承包期内不得改变葡萄园的性质,且甲方有权监督指导乙方在生产期间采取的各项技术管理措施。
8、乙方不得在院内随意增加设施,或者征得甲方的同意方可。
9、乙方在承包期内生产、生活中的一切费用自理,甲方不再投入,排灌设备等大型农机具由乙方自己承担。
10、合同期满双方交接时,乙方须保证院内所有设施完后,葡萄树体强壮,不缺株,并完成修剪及覆土工作。
1
1、在合同期内,生产经营中发生的一切经济纠纷、法律责任、损失等均由乙方承担。
12、乙方在合同期内无权转让承包权,如有转包行为,则视为违约,甲方有权收回葡萄园地,并终止合同。
13、甲方不履行合同,无故解除合同,要赔偿乙方一切损失并退还租金;乙方违约或不履行合同,无故解除合同,赔偿甲方包括租金等一切损失,所收费用不予退还。
14、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,具有法律效应
甲方签字:电话:
乙方签字:电话
签字时间:
篇9:业务承包经营合同
发包方:_________,以下简称甲方
承包方:_________,以下简称乙方
根据业务发展需要,甲方拟将承赤高速及沿线爆破耗材运输交由乙方承包经营,本着自愿、平等、互惠互利的原则,经双方协商一致达成如下协议:
一、承包经营授权范围
1.甲方授权乙方在河北省区域(包含八县三区各乡镇,市区除外)开展民爆器材危险品运输业务洽谈工作。
2.甲方授权乙方在承德区域(包含八县三区各乡镇,市区除外)开展普通货物运输业务。
3.甲方授权乙方使用甲方的标志标识。
4.甲方授权乙方在河北省区域内的危险品民爆器材运输范围包括炸药、雷管及相关器材。
二、优惠条款
1.甲方批准给乙方俩副车牌便于运输使用。
2.乙方在一年内完成业务量50%以上并且安全无事故或纠纷的,甲方在乙方的上交质保金提取20%作为对乙方的奖励。
三、甲乙双方的权利和义务
1.甲方为乙方提供相应申报审批资料。
2.甲方有义务为乙方前期业务开展进行全面的指导并给以大力的支持。
3.乙方积极宣传推广甲方业务,维护甲方的企业形象和服务品质。
4.乙方必须服从甲方的调度,遵守甲方的相关规章制度。
5. 乙方在招聘运输员工时必须告知甲方后方可任用。
6. 乙方合同期内的各项支出费用均由乙方承担
7.。乙方为独立法人单位,朱文林为具体业务负责人。
8. 乙方有权根据企业的经营管理需要灵活设置调配资源。
9. 乙方有权按规定任免分理处中层干部
10.所有承运乙方业务的危险品车辆,必须经过甲方审核并与其签定承运合同和责任状,同时按照甲方规定办理各种保险。乙方不得私自寻找无保障车源,由此造成的后果全部由乙方承担。
四、资金结算方式
1.甲方依据运输合同和交接单与乙方结算。
2. 结算时间按月计算,每月的5号前预付下月费用。
3.甲方首次支付乙方运费总额的30%作为运输准备金。乙方提供相应的现金收据。
五、违约责任
1.甲方必须全力支持乙方的合法工作,全力协调民爆物资需求,如因甲方故意行为有损乙方利益的,甲承担赔偿责任。
2.甲方在实际使用前一周向乙方发送调拨单,乙方收到后即着手组织安排车辆进行车检、人员定岗、实施运输,如因甲故意拖延造成的损失由甲方承担责任。
3.运费采取直接汇至乙方账户方式,甲方必须按时按标准支付给乙方,不得无故截留或挪用,否则,甲方承担10%赔偿。
4.乙方不得擅自超出授权范围开展业务,确因特殊情况的,乙方可在征得甲方许可的情况下方可开展。否则,乙方承担预接洽业务总额的5%的罚款。
5.乙方必须加强人员及车辆的管理,确保安全规范操作,因违法违规造成的一切责任均由乙方承担。
6.乙方必须严格按照合同供货要求如期交货,如不能及时交货,需提前24小时通知甲方。
8.乙方必须对甲的各种资料及数据保密,否则甲方有权追偿乙主的损失。
9.本协议履行到合同约定期限而终止后,乙方在甲方业务范围内的同样业务领域享有合作优先权。
10.在协议执行期间,如果双方或一方认为需要终止,应提前一个月通知对方,在双方认可的前提下,在双方财务结算完毕.各自责任明确履行之后,可终止协议。因一方违反本协议的约定擅自终止本协议,给对方造成损失的,应赔偿对方损失。
11.经双方协商达成一致,可以对本协议有关条款进行变更或补充的,应当以书面形式确认,并作为本协议的附件与本协议具有同样法律效力。
六、争议解决
在本协议执行期间如果双方发生争议,双方应友好协商解决。如果协商不成,向本合同签订地人民法院起诉。
七、协议有效期
本协议自双方签定之日起生效。有效期_________年。
八、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:_________(盖章) 乙方:_________(签字)
地址:_________ 地址:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:有关于运输承包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商,甲方同意将谷竹高速公路第16-22标第一期工程地材供应的运输及____县XX公司石料厂矿山至机口块石转运承包给乙方车辆运输。为明确双方的责权利,根据《民法典》,本着平等守信、互惠互利的原则,特订如下合同以便共同信守。
一、承包范围与工程量
范围为:
1、谷竹高速公路第16-22标第一期地材运输;
2、石料厂矿山至机口块石运输;品种范围为:块石、碎石、砂石。
二、运输车辆的选定
甲方同意乙方15辆高墙板自卸车为甲方指定车辆,车辆的数量和来源考虑到社会方面的因素,由甲乙双方共同商定。乙方对车辆的选定甲方有权进行监督,但不管是来自哪方面的运输车辆,在价格运输计划,计量及行驶道路等方面必须服从甲方的统一管理,统一调度,其他人不得干涉。
三、结算与价格
结算价格:
1、石料厂矿山至机口生产场的块石转运按7.00元吨凭入库结算单结算;
2、谷竹高速公路第16-22标第一期地材运输,按所运标段的核定距离一次性给定的运输价为甲方与乙方的结算价(各种税费除外),不管遇到任何情况和风险,结算价不得调整,结算数量按收货方签字认可的实际运量结算,每日乙方必须将承运的材料收据(需方材料签收单)交给甲方,并办理相关手续,乙方每月以甲方同出具的单据作为结算凭证。
结算时间:双方约定以每月____日为结算日期。
甲方需在乙方运输____月后,即第____月____日将乙方第____月运输费付清,以此循环结算。
四、计量
运输计量一律实施装车一次性付清计量签字和运到施工点按车箱容积收方相结合的方法。
五、甲乙双方的责任
(一)甲方责任
1、对参加运输的车辆状况严格做好车辆登记统计工作,并对运输道路随时进行检查,对不安全的隐患随时指出,并勒令乙方进行整改。
2、甲方根据需方要求提前电话下达运输任务。值班的供需调度要随时跟踪监控乙方运输的全过程,确保运输按施工承包商的要求和计划实施。
3、负责监督做好装车后的过磅计量和“五联单”签字的工作,派往标段的“客户经理”要负责会同用料方对乙方送到施工点的地材按车箱容积进行收方,并按“五联单”的要求将签好字的单据返送乙方。
4、协助乙方处理运输过程中发生的各类矛盾,但不承担与此相关的费用。
5、场内生产块石运输按入库单为准核算。
6、甲方公司自备的运输车辆参与运输,乙方不得无故干预。
(二)乙方责任
1、根据甲方下达的运输计划,备好所需车辆,车况必须良好,且各种证件必须齐全,将车型、车号、车况报甲方调度室。到标段施工点的线路,必须经甲方总调度室批准许可,选择优近线路,乙方须及时检查和整改运输过程中的车辆运输所发生的事故,包括直接的、间接的、大的、小的一切事故全部由乙方承担,并承担与安全事故有关的法律责任和经济责任。
2、认真执行甲方下达的运输计划和临时运输任务,随时向甲方调度室报告运输情况,确保甲方下达运输计划的实施。
3、同甲方和用料单位一道认真搞好计量签字工作,对运输途中因各种原因而造成所运地材质量和数量的短少负责,承担与此相关的经济责任。
4、按合同规定及时与甲方办理结算,并及时与运输车辆办理好结算。
六、违约及其它责任
甲乙双方未履行本协议各条款均属违约,违约方必须向守约方承担损失。
七、合同纠纷与调解
供需双方因合同发生纠纷可先到____县仲裁机构进行调解,调解无效时可向甲方所在地人民法院起诉解决。
八、合同未尽事宜,甲乙双方另外商定。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
篇11:外架劳务班组承包合同
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方认真协商,甲方同意由乙方承包__________________住宅楼工程施工任务。
为明确双方责任,确保工程保质、保量按时完成,依据《中华人民共和国民法典》,结合本工程具体情况,签订如下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况:__________________
二、承包范围和工作内容
1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡,砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保护墙(全过程)砼打磨。
2、工程业主认可的图纸变更,现场签证所包括的所有工作内容。
三、承包金额:__________________元 详见劳务领包工作量一览表
四、甲方对乙方的要求
1、文明施工。现场文明施工达到《__________________文明施工(内部)标准》。
2、安全生产。
(1)、安全生产达到建设部JBJ__________________《建筑施工安全检查标准》。
(2)、安全生产详细条款执行双方签订的《__________________市建设工程承包发包安全管理协议》。
(3)楼内的临边防护不得私自拆除,若发现有拆除而不恢复,从当月人工费中扣除防护恢复费用。
(4)电梯井内不得倒垃圾、落地灰,若发现扣罚__________________元。
(5)当天的落地灰当天清理,若发现落地灰清理不及时,扣除当月人工费__________________%。
(6)楼内不得乱扔设备料或其他材料,当天剩余的材料必须清理入库,若发现乱仍或浪费现象,扣罚当月人工费的__________________%。
(7)若发现偷盗现象,扣罚偷盗人员当月全部工资,对其班组处罚__________________元。
(8)操作工人必须按安全规范生产,若违规出现轻伤事故,费用由班组自己承担,若出现重大事故,对班组罚款__________________元。
3、工期
(1)、___________年___________月___________日至___________年___________月_______日。
(2)、___________年___________月___________日确保主体完成正负零。
(3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响,以三天为限,超过上述期限非乙方原因造成的停工,经甲方签认后工期顺延,并支付乙方误工费。
4、质量
(1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。
(2)、确保工程质量达到“七建杯”标准。
(3)、工程质量如有不合格者,应由责任方负责返修,直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用,责任方负责。
(4)若乙方操作人员技术素质差,不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求,甲方有权终止协议,令其退场,造成损失,由乙方负责赔偿。
(5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容,并按质量交底要求进行操作。
(6)工期拖后、质量达不到合同要求,从承包劳务费中扣除___________元。
五、承包方式
1、平整吊运基坑土方每立方米元,砌、粉刷井圈每个___________元,模板每平方米___________元,砼每立方米___________元,防水保护墙每立方___________元,文明施工每平方米为___________元。零工以项目部的签字认可为依据,按当年的市场单价执行。
2、施工中的停电、停水都应乙方承担。
3、因工程质量而达不到要求,造成的窝工、等工应由乙方承担。
六、人工费结算程序和规定
1、乙方每月20日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算书,由项目经理签认后报公司统计员核实。
2、乙方向甲方报送的“结算书”应为一式二份(含工程量计算单,工程签证单),甲方经营部审核后的“结算书”应返回甲方项目部和乙方各一份存档。
3、乙方在每月结算的人工费总额中向腾远劳务公司缴2%管理费用。
4、甲方按月以乙方完成工程量人工费___________%支付乙方施工生产人员基本生活费用,待下月工期、质量、安全及材料节约达到要求,发放剩余___________%。本合同未尽事宜,在实施合同时由甲乙双方协商解决。
七、双方责任
1、甲方
(1)、甲方委派陈耀平同志为项目负责人,对工程质量、进度进行监督,定期召开例会。
(2)、开工以后的质量、技术资料、安全资料都按照七建集团公司的标准进行执行,不得任意乱编乱造。
(3)、组织图纸会审和技术交底,及时会同乙方共同解决图纸和施工中的疑难问题。
(4)、及时配合建设单位和监理人员对隐蔽工程进行验收签证。
(5)、委派工程技术人员进行监督、检查、指导乙方现场管理工作,配合乙方做好施工组织安排工作,保证施工进度按计划完成。
(6)、协助乙方做好文明施工和维持现场治安。
2、乙方
(1)、乙方委派 牛光明 同志为施工现场项目负责人,负责工程文明施工、工程质量、安全、工程进度,成品、半成品的保护,竣工验收等一切现场管理工作。
(2)、开工拿到甲方的施工图后,乙方在10天内编制一套合理的施工组织设计,并和甲方会审后作为施工的依据。
(3)、按甲方要求,组建过硬的项目领导班子,配合各工种管理人员,自行管理本公司的民工队伍。
(4)、按甲方要求,结合工程实际需要,组织一支技术一流,作风过硬的整建制施工作业队伍,按施工组织设计的安排,精心组织,按图施工,保证质量,按期完成工程施工任务。
(5)、接受甲方的领导和现场管理,在甲方指导下安排生产任务,确保工期按期完成,不得拖延,确保工程质量达到“七建杯”标准。
(6)、加强职工安全教育,遵守甲方和兰州市有关的各项管理制度,管好自家人,看好自家门,做好自家事,搞好社会治安综合管理,教育职工不违法乱纪。
(7)、办理乙方进兰的务工证等手续,乙方人员的身份证复印件交甲方保卫部门备案。
(8)、乙方应自觉的接受甲方的监督、检查,如在安全、文明施工、质量等方面达不到要求者,甲方先提出警告,如不及时整改,又没有正当理由,甲方将中止合同,而造成的一切经济损失全部由乙方承担。
3、安全生产责任
(1)、甲方安全人员应经常向乙方人员进行安全技术交底,乙方人员必须服从管理,接受教育,严格遵照安全生产操作规程施工,杜绝违章作业。
(2)、施工过程中,甲方及时提供必要的安全防护设施和材料,并经常检查安全防护设施的可靠性。
(3)、乙方应配备专职安全检查人员,对安全生产状况进行检查和督促,强化职工自我保护意识,预先发现并解决施工生产中的不安全因素。
(4)、安全帽、安全带应符合JGJ59-99标准。“三证”齐全。
(5)、施工中如发生安全事故,依据责任方责任,根据国家规定处理,并做好事故善后处理工作。
(6)、乙方不得违法使用童工,发现者除立即清退外,每一人次甲方对乙方罚款___________元。
八、材料管理
1、按施工图纸变更通知单和施工方案,甲乙双方各自准确计算工程量套用定额,按规定进行材料分析,准确计算各材料定额用量,以确保材料限额领料。
2、乙方与甲方办理领料手续,工程完工结清材料用量,周转材料按施工方案要求准确计算用量,由乙方到甲方材料处办理领用手续,使用完后必须清理干净,不得任意切割,完整无缺堆放整齐,及时与甲方办理退料手续。
3、甲乙双方严格按照规定办理工程材料和周转的领用耗料退库手续,做到按规定限额领料,如乙方已领完计划用量,超定额部分的用量,其费用乙方自负,对超耗材料另按照超耗乘以市场价,从应付款中扣除。
4、模板上严禁任意开洞,模板设计需要开孔者,应使用机具钻孔,已开孔的模板要作为专用模板使用于孔位上,已减少开孔模板数量,不允许使用电气焊熔烧开孔。
5、新模板严禁开孔,模板折断,切割一律按报废处理,按原价70%赔偿,在使用过程中,被损毁后经修理能重新使用的按原价30%赔偿。
6、操作面上和即将隐蔽的工程部位扣件、模板、回型销等,应堆放整齐,随时清理,如视而不见,将以上设备料打入砼或埋入填土的情况,按原价值的10倍予以处罚责任人。
7、钢管原则上不允许切割,特殊情况必须经甲方负责人同意后方可操作,如有违章现象,按原价100%赔偿。
8、设备料在使用过程中,工人野蛮操作,造成设备料的扭曲、损毁、报废等,按原值的100%赔偿。
9、设备料在主体工程结束后,应及时退库,回收率如下:
10、零星材料严格按照定额领料,由施工员开领料小票由班组长领料。
十、其他
本合同未尽事宜,在实施合同时由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,抄报集团公司财务核算部,劳务公司各一份;合同自双方签字盖章后生效,工程竣工及承包人工费结算后合同自行失效。
甲方: ______________________乙方:______________________
代表:______________________ 代表:______________________
合同签订日期: ______________________
篇12:店面承包经营合同
甲方:
乙方:
身份证号:
按照教育部高校后勤社会化改革的精神,学院将校园店外承包经营。
甲乙双方本着平等自愿的原则,协商订立本合同:
一、店面经营范围:
1.甲方将校园内 栋一楼 号,面积为 平方米的店面承包给乙方;
2.乙方承包的店面所规定的经营范围为:照相、打字、复印。
除以上规定的经营范围外,其它项目不得经营。
二、承包期限:
1.店面承包期为壹年;
自 年 月 日至 年 月 1日。
租金从 年 月 日起至 年 月 日开始按季缴纳;
2.合同期满,在同等条件下,乙方可优先续签合同,如甲方不满意乙方经营,合同期满,终止合同。
如因甲方政策原因或政府政策等原因需终止合同时,双方协商解决。
三、承包费、保证金:
1.承包费为每月 ,全年共计: 元;
2.乙方进店前须向甲方缴纳风险保证金 元 ,合同期满,结清所有费用一周后,甲方退还乙方风险保证金 元 ;
3.乙方须按季缴纳物业管理费每平方 元, 元/每季;
4.店面须安装刷卡机,每月 日扣除水电费后结清上月收入。
四、双方责任:
1.甲方负责房屋的整体管理,提供店面内的水和电。
乙方经营所使用的水电费、物业等费由乙方按学校收费标准自理;
2.乙方须遵守甲方制定的各项管理制度,刷卡收费,甲方负责每月5日将上个月店面的刷卡收入返回给乙方;
3.乙方须依法经营、做好商品的“质量三包”和售后服务工作,严禁销售假冒、伪劣和过期商品,所经营物品须有质量保证;
4.如乙方在经营期间不按甲方要求经营或有违约经营情况发生,甲方有权立即终止合同。
如乙方出现拖欠承包费、违规经营或出售有质量问题的产品,影响甲方声誉的,甲方有权扣除风险保证金,并由乙方赔偿经济损失,承担由此造成的一切法律责任;
5.乙方合理使用其所承包的房屋及其附属设施,如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即修复并进行经济赔偿。
未经甲方同意,乙方不得擅自改变学校店面的用途及室内建筑结构现状,也不得将该学校店面自行转租给第三方或划块分包经营租赁;
6.乙方自行聘请员工。
在经营过程中债权、债务、经营风险及国家规定的各种税费均由乙方自行承担。
七、其他:
1.双方任何一方无故解除合同,需支付对方一年租金总额50%为违约金;
2.合同履行期间如遇地震、台风、洪水、战争及政府政策和学院工作结构调整等不可抗拒的原因,双方可商定解除合同或免除部分履行合同的责任;
3.未尽事宜,双方协商解决,协商不成由合同履行地法律部门裁决。
本合同自双方签字并支付承包费与保证金后生效。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:销售承包合同
合伙协议
合同编号:
甲方:
法定住址:
法定代表人:
职务:
委托代理人:
身份证号码:
通讯地址:
邮政编码:
联系人:
电话:
传真:
帐号:
电子信箱:
乙方:
法定住址:
法定代表人:
职务:
委托代理人:
身份证号码:
通讯地址:
邮政编码:
联系人:
电话:
传真:
帐号:
电子信箱:
丙方:
法定住址:
法定代表人:
职务:
委托代理人:
身份证号码:
通讯地址:
邮政编码:
联系人:
电话:
传真:
帐号:
电子信箱:
为了规范合伙企业的行为,保护合伙企业及其合伙的合法利益,根据《中华人民共和国合伙企业法》及有关法律、法规规定,甲、乙、丙各方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,签订本协议。
第一条 合伙宗旨
甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同劳动、共同经营、共同发展的原则,共同经营美容美发店事务。
第二条 合伙企业概况
名称:
经营场所:
经营范围:
经营方式:
第三条 合伙期限
合伙期限为 年,自 年 月 日起,至 年 月 日止。
第四条 出资方式
1、甲方:出资额为 元,以 方式出资,占注册资本的 %;
2、乙方:出资额为 元,以 方式出资,占注册资本的 %;
3、丙方:出资额为 元,以 方式出资,占注册资本的 %。
本合伙出资共计人民币 元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
合伙企业存续期间,合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益均为合伙企业的财产,其合法权益受法律保护。
第五条 出资期限
各合伙人的出资,于 年 月 日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
第六条 出资评估
用实物(或者工业产权、非专利技术、土地使用权)出资,应当经有企业法人资格的评估机构评估作价,在公司注册资本验证后 天内,依法办理其财产权的转移手续,并在申请公司设立登记时向公司登记机关提交有关证明。
第七条 合伙企业登记
全体合伙人同意指定 为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人,向登记机关申请企业名称预先核准登记和设立登记。申请人应保证向登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性,并承担责任。
第八条 财务、会计
合伙企业依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定,建立本合伙企业的财产、会计制度。
第九条 盈余分配
1、合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
2、盈余分配以 为依据,按比例分配。合伙企业分配当年的税后利润(亏损),按下列顺序进行;
(1)提取法定公积金10%;
(2)提取法定公益金5-10%;
(3)剩余利润
篇14:施工劳务承包合同范本
劳务承包适用的是民法中的《民法典》,劳务承包是从企业的生产经营战略出发产生的劳务经济。以下是小编为大家精心准备的:3篇最新施工劳务承包合同范本。内容仅供参考,欢迎阅读!
最新施工劳务承包合同范本一
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为___________________工程,地点在___________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
五、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
2.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
2.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
6.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
最新施工劳务承包合同范本二
甲方:____________________
乙方:____________________
为确保混凝土生产与运输的正常进行,甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则,协商并达成本承包合同。
一、承包范围
1.甲方31辆搅拌车轮胎的调换和修补(不含甲方借用车辆,但甲方指令性的情况除外,费用另定)。
2.甲方1辆急修车轮胎的调换和修补。
3.甲方3辆铲车轮胎的调换和修补。
二、双方责任
1.甲方每月_______日支付乙方轮胎劳务承包费用_______元。
2.甲方提供一定的作业场地,并租借空气压缩机一台、外胎硫化机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。
3.乙方负责上述机械设备的保养与维修,维修费用甲方承担。
4.上述机械设备非正常损坏的维修费用由乙方承担。
5.乙方轮胎工不得少于3人,实行24小时服务,确保车辆轮胎的修理与调换。
6.乙方人员要严格遵守甲方安全管理制度,如乙方发生安全事故,则乙方承担全部责任及经济损失。
7.乙方人员要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求,服从甲方的管理,接受甲方的月度工作考核与评比(考核标准另定)。
8.甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作人员。甲方驾驶员进拌台装货时,必须查看轮胎是否完好,从而确保空车调换轮胎。如重车调换轮胎,驾驶员必须协同轮胎工共同调换。
三、违约责任
1.乙方自承包之日起,除不可抗力的原因外,双方均不得中途违约,如发生违约,则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。
2.甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过1小时,扣除乙方承包费50元/次;超过2小时,扣除乙方承包费100元/次;如发生三次以上的,甲方有权终止合同(如遇轮胎工外出急修的情况例外)。
3.乙方须根据甲方文明生产要求,做好自己工作、生活场所的落手清工作。若检查不合格,由甲方开具整改通知书限令整改,并扣除乙方承包费100元;若当月发生二次及以上类似情况的,扣除乙方承包费200元/次。
4.由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作,从而导致轮胎报废责任无法认定的,由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。
5.本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,做出补充规定,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
四、合同期限
本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(章): _________
经办人:______________
乙方(章):__________
经办人:______________
签约日期:____________
最新施工劳务承包合同范本三
编号:______________发包人:_____________________________________承包人:_____________________________________分包工程名称:_______________________________施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________承包人(全称):________________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:______________________________________________ 1.2 工程概况:______________________________________________ 1.3 分包工作内容:__________________________________________范围包括:__________________________________________________ 1.4 工程监理单位(全称):________________________________第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款4.1 合同价款为:_________元(人民币) 大写:_________元 4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. 4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准) 4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料:
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付:
5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。
篇15:山地承包植树造林合同
甲方:王家老屋 (以下简称甲方)
乙方:陈敬合(以下简称乙方)
为了更好地发挥集体林地作用,使荒山得到更一步绿化,提高森林覆盖率,促进山场稳定发展,做到青山常在,以山养山,以树养树,承续利用,经双方共同协商,甲方将集体王家老屋组所有山地承包给乙方进行林业经营,甲乙双方达成下列条款。
一、甲方将集体王家老屋组阴、阳山地,山场承包乙方进行植树造林发展经营,承包时间为年,从 年 月 日至 年 月 日。
二、承包费:头三年不收任何租费,期满三年后乙方不愿意承包,合同作废,如果乙方继续承包按每年 元收取。
三、乙方在承包期内甲方配合乙方办理林权证及有关政策事项。 四、甲方山场承包给乙方后,山场所产生的经济效益归乙方所有。山上原有零星树木由乙方处置。原学校无偿提供乙方使用。
五、承包期间,甲方负责处理周边村民关系,维护好山场内的正常经营,甲方应积极配合乙方工作,不得借故推诿。
六、本协议签字生效后,乙方在遵守承包合同规定的前提下自主经营,甲方不得干涉,且不得单方终止合同,否则,乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。
七、林木成林后,乙方同意砍伐才能砍伐,甲方不得随意在此
山场砍伐,违者按村规,民约处罚,不得反悔,否则,按市场价两倍赔偿给乙方。
八、乙方如违反协议或法律法规所应承担的责任,甲方不负责责任。
此协议一式三份,双方各执一份,镇政府一份。
甲方(签章):
甲方代表:
乙方(签字):
____年____月____日
篇16:广告承包合同
为了促进城市经济发展,活跃当地的文化氛围,现吴起公共交通公司特与 签订公交车体公共承包合同,具体内容如下:
一、合作内容:
甲、乙双方在平等互利的基础上,经充分协商,兹决定:甲方将其所拥有7路25辆公交车(车号、台数详见附表),车身外部广告发布经营权承包给乙方经营,合同期限为 年。
承包费用:车的广告有偿使用费:按 元/辆/年计算,自粘贴广告之日算起,每年 前一次性付清当年管理费 元,逾期超过10日则视为乙方自动放弃合同约定广告经营发布权,本合同自动终止。
二、公交车体广告承包合同履行期限:
合同时间为 年,时间计算从 至 。
(3)、付款方式:甲乙双方经协商决定,在合同签订之日前(即: 日前),乙方向甲方一次付清当年的广告发布管理费,如果乙方不按规定时间缴纳管理费,甲方有权单方解除本合同,由此造成的一切损失由乙方负责,甲方概不承担任何责任。
三、乙方的权利与义务:
1、乙方负责广告的设计、制作与安装。
2、乙方保证发布的广告内容均符合法律,法规和社会公德,并同时向甲方提交相关审批资料。
四、甲方的权利与义务:
1、甲方须向乙方提供合同约定公交车辆的相关运营资料(车辆数、线路、车牌号、营运证复印件,车辆运营方式等)。
2、在公交车体广告承包合同履行期内,甲方负责协助乙方为发布广告进行车辆确认、量形等,并负责协调车辆为乙方提供广告及设备安装时间、场地等。
3、在合同履行期内,甲方对乙方安装之广告设备提供安全保障。除因不可抗拒因素外,乙方安装之广告及设备安全不受损坏,否则造成的乙方一切损失由甲方承担。
5、甲方所属车辆在改变签订合同时原运营现状的,如出现转让、报废、转线等,需提前1个月书面通知乙方。
6、甲方不承担任何因广告发布产生的任何费用。
7、甲方新增公交车线路及车辆将自动增补进该合同,并按本合同执行,时间及费用计算自该车辆正式营运之日开始计算。
8、甲方车辆因交通事故而造成不能正常发布广告的,因此造成的延误广告发布时间则按合同约定时间顺延予以补充。
9、如甲方出现更名或转让、合并等产权变更事宜,若在合同期内,则变更后经营主体仍需按此合同执行。
10、为了保证甲方车辆能按期审验,乙方在甲方车身粘贴广告后,必须负责更换甲方车辆行车证,如果由于乙方粘贴车身广告后造成甲方车辆不能按期审验,由此造成甲方车辆的一切经济损失均由乙方承担。
五、公交车体广告承包合同的变更、终止与解除:
1、本合同期限届满前6个月内双方协商续签合同。
2、任何一方欲变更、终止或解除本合同,应提前一个月书面通知对方,经双方书面同意后,可对本合同进行变更、解除。未经双方一致同意单方面主张变更、中止或解除本合同的,不产生任何法律效力,因此而使另一方遭受损失的,应赔偿对方相应经济损失。
3、本合同租赁期满时,合同效力即自行终止。如遇到国家政策性原因或其它不可抗力造成本合同不能继续履行,由双方协商解决善后事宜。
六、违约责任:
甲乙双方任何一方不按本合同的约定履行义务,将承担违约责任,赔偿对方因此而产生的所有损失。
七、争议解决方式:
由本合同的解释或履行而发生的一切争议,双方应协商解决,协商不成的,交由甲方所在的人民法院诉讼解决。
甲 方: 乙 方: 代表签字: 代表签字: 签字日期:
篇17:工程施工承包合同
承包方(乙方):_________
上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:
第1条 词语涵义
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。
1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
第2条 检查和返工
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
以上检查检验合格后,又发现由乙方原引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。
第3条 工程质量等级
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。
达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。
双方对工程质量有争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。
第4条 隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。
第5条 验收和重新检验
甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露。并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。
第6条 合同价款及调整
合同价款在协议条款内约定后,任何一方不得擅自改变。协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。
1.甲方代表确认的工程量增减;
2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
3.工程造价管理部门公布的价格调整;
4.一周内非乙方原因造成停水、停电、停电累计超过8小时;
5.合同约定的其它增减或调整。
乙方应在上述情况发生后天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后天内不作答复,视为已经批准。
甲方:乙方:
年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
篇18:不锈钢门窗承包加工安装合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方就“第七师130团农贸市场改扩建工程”塑钢窗、断桥隔热门制作和安装施工事项协商一致,订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:第七师130团农贸市场改扩建工程
2、工程地点:130团旧农贸市场旁
3、结构形式:框架结构
监理单位:新疆银通建设监理有限公司
二、工程施工内容:
1、塑钢窗、断桥隔热门(含百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃)制作和安装,包括原材料的采购、加工制作、运输、包装、保管、送检检测、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢窗、断桥隔热门成品保护、现场负责验收,因质量问题引起的维修和更换等。
2、塑钢窗、断桥隔热门综合报价含运输费、制作安装费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等,含工程资料费,工程资料竣工验收完汇总移交总承包施工单位。(后详见门窗报价附表)
3、本工程塑钢窗乙方必须提供大样,甲方选样。乙方提供的所有样品必须由甲方确认保存,所提供样品以竣工验收为依据。
三、合同完成工期:自该工程砌体施工完成起,施工工期自20xx年8月15日开始制作,到20xx年9月10日前全面完工,工期25天。
四、合同价格及支付
(一)合同价格
1、塑钢窗、断桥隔热门价格包括制作和安装、运输费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等,含工程资料费等,门综合定价580元/m²,暂定金额33.8万元,窗综合定价280元/m²,暂定金额4.2万元,按实结算。其中百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃制作和安装含税工程单价,甲乙双方另行计价。
(二)付款时间约定:
1、第一次付款为门窗所有材料到场后付合同总价款的30%
第二次付款为所有门窗安装完毕后付合同总价款的20%
第三次付款为验收合格后按实际工程量付款至工程总价款的45%
2、工程保修款为5%,保修期为一年,乙方一年后无质量问题,甲方一次性支付乙方。
(三)付款方式:现金、转账
(四)图纸资料:
1、甲方应向乙方提供本工程所需相关资料
2、乙方根据甲方提供的工程资料、技术参数作为设计依据
3、乙方根据甲方提供的图纸施工
五、质量标准
1、所有门窗尺寸均为洞口尺寸,应与实际尺寸核准后方可下料,具体尺寸、数量以实际为准。
2、塑钢窗型材为屯河牌,65型材白色,塑钢制作,厚度2.5mm,钢衬为镀锌,厚度为1.5mm;玻璃为4+12+4浮法玻璃,采用铝条双密封,其他辅材执行门窗报价附表。窗户均为内平开窗。
3、断桥隔热门型材为源泰或者新铝牌,65型材灰白色,断桥隔热门,框壁厚为1.8mm,为普通烤漆;玻璃为5+12+5钢化玻璃,采用双面胶条,其他辅材执行门窗报价附表。
4、外门抗压性能分级指标为3级,门窗水密性分级指标为2级,门窗气密性分级指标为2级,门窗空气隔声性能指标为30dB。
5、本工程中门、窗玻璃的使用均须符合国家《建筑安全玻璃管理规定》的要求。各类门窗产品均须有国家或自治区建设主管部门颁发的合格证明,塑钢门窗施工与安装应符合《塑钢门窗安装及验收标准》与现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20xx和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx配套使用。
6、该工程所需的型材由乙方采购,所采购材料必须符合设计要求,符合国家有关标准,并且具备质量合格证明资料等。
六、双方的责任和义务
(一)甲方的责任和义务:
1、合同签订后7天内与乙方确认门窗加工生产图纸,并向乙方进行现场交底。
2、甲方与乙方、监理单位共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
3、协调提供施工所需的施工场地和水、电接入点。(住宿、生活乙方自理)
4、协调提供半成品及工具堆放场地
5、甲方按合同规定组织工程验收,并按合同的期限办理竣工结算
6、甲方按合同的约定及时支付工程款
7、乙方采购的门、窗原料到乙方厂房时,须通知甲方到场验收后,乙方才能开始生产。
(二)乙方的责任和义务:
1、乙方负责监督检查工程施工质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理单位和甲方按规范要求负责随机抽检乙方进场的成品门窗材质质量(每批不少于一次)至检测部门进行性能检测。
2、乙方在甲方及监理单位的组织下及时与总承包单位办理土建洞口交接工作,提供施工现场门窗安装基准线,确定门窗安装位置,满足安装要求。
3、在门窗安装完后,门窗框边密封工作由乙方负责,门窗收口工作由甲方协调总承包单位施工。
4、工程竣工交付前,负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,属于乙方责任的由乙方负责修理,若系甲方提前使用后发生损坏的修理费由甲方承担。
5、保证施工现场整洁并符合有关规定,施工中及时清理垃圾,不得影响甲方正常工作,服从施工总承包单位的管理,达到文明施工。
6、进入施工现场前,应对作业人员进行安全教育培训,具备相应的安全意识和安全技能,施工人员必须持证上岗。
7、乙方指定 米秋红 为现场负责人,负责该工程技术管理与甲方的协调沟通工作。
8、如乙方不能按质量和安全要求组织施工,甲方有权要求乙方退场,由甲方另行发包该工程。
9、双方协商一致,乙方进入施工现场,同意给总承包单位支付工程总造价的3%的管理费、配合费,此款由甲方直接从乙方支付工程款中扣除。
七、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的5%承担违约金。
3、甲方如不按合同约定付款,应向乙方支付工程价款的2‰的违约金按天计算。
八、附则
1、本协议经双方签章 后生效。
2、在施工过程中如发现其他事项,双方不再签订补充协议,完善本协议条款,补充条款与本协议具有同等法律效律。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:培训美术业务承包协议
甲方:__________________
法定代表人:__________________
住所:__________________
联系电话:__________________
统一社会信用代码:__________________
乙方:__________________
法定代表人:__________________
住所:__________________
联系电话:__________________
统一社会信用代码:__________________
培养美术人才是甲方履行社会职能、促进全省文化事业发展的重要方式。考虑到协会工作人员以兼职为主,为广大美术爱好者提供培训服务须以系统的组织、管理工作和稳定的师资力量为基础,甲方决定将本会的培训业务承包给乙方。为明确双方的权利义务,经双方协商一致,现根据《民法典》及有关法律的规定,订立以下协议:
第一条 甲方的法定业务范围之一为向社会提供培训服务。此项业务承包给乙方后,乙方以甲方的名义开展活动,接受甲方的监督。
乙方在法律许可和本协议规定的范围之内开展活动,享有自主决定权。
乙方为履行本协议而与第三人发生任何关系,必须诚实、守法,否则后果自负。
第二条 用以履行本协议的场地、设施和材料等,由乙方提供。乙方可以使用向他人租赁的场地,相关费用由乙方承担。
开展培训所需师资,由乙方组织。
第三条 向学员收取培训费之事宜,均由乙方负责办理;甲方提供相应的合法收款收据,但不参与具体事务。
所收培训费,除每年上缴甲方______元(大写:______ )以补充协会活动经费之外,其余全部作为培训业务经费由乙方管理,包括招收学员的经费、场地租金、水电费、材料费、差旅费、工作人员和授课人员的劳动报酬等一切开支。
工作人员和授课人员取得劳动报酬,应自行承担相关纳税义务。
第四条 每期培训结束后,经费有结余的,作为甲方对乙方的奖励,全部归乙方所有。
乙方因履行本协议而取得收入的,应自行承担相关纳税义务。
第五条 未尽事宜,由双方协商解决。
第六条 因履行本协议而发生争议时,双方应协商解决。协商不成的,任何一方均可向 仲裁委员会申请仲裁。
第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期______年。
第八条 本协议一式五份,甲乙双方各执一份,送省文联、省民政厅社团处、 备案各一份,各份具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________
甲方代表签名:____________ 乙方代表签名:____________
签订地点:____________签订地点:____________
______年______月______日______年______月______日
篇20:劳务总承包合同
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方 包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、环境卫生等项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、安全管理、环境卫
二、承包期限: 20_年3月至20_年12月.
三、承包费用: 包装、装车以每月实际包装量每盹2.92元/吨结算劳务费,回料每
四、承包费支付方式:乙方必须按甲方要求进行工作,甲方以现金按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:1;每天根据公司发货室提供的装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安排包装人员进行包装,严禁混包、漏包、多装、少装,所装货物必须码放规范、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进行校验,确保袋重合格。2;包装物由包装负责人到分厂领用,每次领用后办理出库手续,并建立台帐,每日据实核对包装物的使用量和破损数量,每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进行核对,如有不符,查明原因,及时处理。3;包负责人在每天包装工作完成后,必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。4;实行包干工资,包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量,必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承担。
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四份,甲、乙双方各持一份;甲方存档一份;财务部门备案一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日