建筑起重机械设备租赁合同书
承租方:
出租方:
项目名称:
工程地点:
合同编号:
说明
1、本合同根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规,并参考有限责任公司大型机械租赁合同示范文本相关内容制定,本合同文本为程建设有限公司大型机械租赁合同的示范文本。
2、签订本合同前,出卖人应当仔细阅读合同条款,应当特别仔细阅读其中具有选择性、补充性、填充性、修改性以及对其本身有限制性的内容。
3、本合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方当事人应当协商确定。中选择内容,以划√方式选定对于实际情况未发生或双方当事人不做约定时,应当在空格部位打×,以示删除。
4、签订本合同,应保持合同页面完整、无缺页错页、合同条款字迹清晰完整对合同条款的一切书面手写修改部分,均须加盖当事人双方合同专用章方为有效当事人双方须在本合同中加盖双方合同骑缝章。
承租方:
出租方:
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规的规定,经友好协商,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方租赁乙方设备事宜订立此合同,供双方遵守。
1.工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3结构形式:
1.4建筑面积:
2.设备情况
设备名称:设备管理编号:
生产单位:规格型号:
产权单位:总高度:
主要技术参数:
3.租赁期限、费用计取标准及结算
3.1租赁期限
3.1.1预计租赁期限为__个月。
3.1.2起租时间:乙方应按甲方要求的时间将租赁设备运送进场,设备安装完毕经建委指定的检测机构验收合格后,乙方组织各相关方对设备及机组人员手续进行验收,验收合格且达到使用要求后甲方给乙方开具启用通知。按启用通知的启用时间开始计算租赁费用。
3.1.3停租时间:根据具体施工情况,甲方提前10日通知乙方退场日期,乙方按要求退场,从甲方通知退场的日期起,设备停止计算租金。
3.2租赁费用及计取标准
3.2.1租赁费用:。
3.2.2计取标准
3.2.2.1租赁费为全部设备使用费用,包括但不限于机组人员的奖金、工资、津贴,各类保险,设备保养维修费等进出场费中包含顶升、锚固等费用甲、乙双方确认,租赁费用及进出场费为甲方履行本合同所需支付的全部费用。
3.2.2.2工程施工过程中,如遇到重大事故停工、政府政策停工、不可抗力等情形造成的停工,停工期间均暂停计算租金。
3.2.2.3春节停工:。
3.2.2.4因甲方原因造成连续停机的,停机时间在日之内,甲方照常支付租金,停机时间超过__日的,甲、乙双方协商解决。
3.3结算及付款
3.3.1每月日前由乙方人员根据租赁设备的数量、单价、台班,出具《设备月台班表》,经由甲、乙双方签字确认后各留存一份。非经甲方授权人员签字的《设备月台班表》对甲方不发生效力。
本合同项下的甲方授权签字人员:___乙方授权签字人员:___。
3.3.2甲、乙双方于机械设备停用后办理最终结算,共同签定《机械租赁结算单》,该结算数额为机械设备租赁的最终结算数额。
3.3.3本合同的租金及进出场费的支付方式:
3.3.4乙方违反合同的行为,甲方有权自合同价款中直接扣除乙方依据本合同的约定应当赔偿甲方的损失或应当支付的违约金,但对扣除情况应作出书面说明。
3.3.6乙方应于甲方支付合同价款的同时,向甲方开具等额有效之发票,否则甲方有权拒绝支付合同价款。
4.甲、乙双方的工作
4.1甲方工作
4.1.1设备进场前如实向乙方提供现场情况提供进出场道路畅通和设备安装、拆卸等所须的现场条件提供设备、配件放置场地。
4.1.2甲方有权对乙方编制的全部涉及设备拆立和使用的有关服务、技术、方案与安全预案进行检查,但甲方对乙方上述文件提出的修改意见、建议以及确认并不减轻或免除乙方在本合同项下应承担的责任。
4.1.3甲方按乙方提供的图纸制作砼基础,电源接至塔基附近,乙方协助甲方完成塔基的处理。
4.1.4甲方根据施工进度提前天内通知乙方安排设备的顶升、锚固等工作。甲方根据乙方提供的数据和要求,做好预留孔洞和作业平台的搭设等准备工作。
4.1.5多台设备作业时,甲方制定多塔作业方案和安全措施,并向信号工和机组人员进行交底。
4.2乙方工作
4.2.1乙方在签订合同前提供营业执照、企业租赁资质证明、设备权属证明、质量合格证明、有关部门颁发的租赁编号及安检局检验合格证、机组人员操作证以及建委和特种设备检测中心的各种有效证件等相关文件复印件,加盖乙方公章报甲方留存。
4.2.2设备进场前,乙方根据现场要求,与甲方签订消防、安全、用电等安全管理协议。
4.2.3乙方组织各方做好大型机械设备的安全技术交底工作,相关责任人签字。在安装作业前,甲方有权对乙方参与大型机械设备拆装人员的资格进行现场核实
4.2.4乙方负责机械设备的运输、安装与拆卸。
4.2.5乙方还应向甲方提供如下主要内容以供备案:实施依据、设备技术参数、安装方案、拆除方案、安全要求、群塔作业要求等内容。乙方在合同履行过程中严格按照向甲方备案的内容进行安装、升顶及拆除等相关工作。
4.2.6乙方应在从事拆装工作2个工作日前,将有关资料报送工程所在地的建委履行告知义务。乙方保证其提供的有关资料能够在当地建委进行使用登记备案,否则由此产生的一切责任及损失由乙方承担。
4.2.7乙方应向甲方提供准确的基础制作图纸和技术要求,并指派专业人员提供技术支持,协助甲方做好预埋工作。塔基础砼底座以上部分由乙方自行完成。
4.2.8机械设备安装完毕后,乙方应当按照技术规范及说明书的有关要求对机械设备进行检验和调试,自检合格后,负责办理建委和质检监督部门的验收工作,经建委和质检监督部门验收合格后,向总包、甲方、监理及其他施工方进行安全使用说明,30日内办理完各方验收手续并签字。
4.2.9乙方提供设备附墙与主体连接所需的墙体内所有埋件或拉接件,确保附着连接件的质量,费用由乙方承担。配合埋件的预埋、拉接锚固工作。
4.2.10乙方负责对操作人员操作过程进行书面交底,并提交给甲方安全部门备案,并定期对操作人员的职业技能、安全意识等进行必要的教育检查。
5.设备的维修、保养
5.1乙方必须派遣公司技术、安全人员及机组人员,按国家及工程所在地政府有关规定对运行设备及附件进行日常检查和月检,相关责任人员签字、盖章后存档并报送甲方备案,确保设备处于良好的运行状态。
5.2机组人员应认真执行交接班制度,及时发现安全隐患,检查记录相关责任人员签字、盖章后存档并报送甲方备案。
5.3乙方承担租赁设备日常检查、维修、保养的义务,每天至少全面检修一次,租赁期间的一切检查、维修、保养费用均由乙方承担,日常检查、维修、保养工作不能影响甲方施工,否则乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失”。
5.4乙方应在接到报修电话8小时之内,派专业维修人员到达现场。乙方因租赁设备故障维修保养而累计停机时间每月不超过24小时。超过24小时且影响甲方正常使用的,则超过8小时以内扣减一天租赁费,每超过24小时,扣减两天租赁费。
6.对乙方配备机组人员的要求
6.1乙方须保证每台设备配备名机组人员,其中包括机长一人,机长要求有年以上操作工龄,机组人员不得随意更换,如需更换必须经甲方书面同意。
6.2方配备的指挥人员、信号员、挂钩人员,遵守操作规程和有关规定。明确指挥方式,使用对讲机指挥人员须说普通话,按照操作规程负责租赁设备的指挥工作。
6.3操作人员必须持有建委规定相关上岗证件及资质证明,并符合劳动用工规定,技术等级达到行业管理要求,严格执行安全操作规程及有关规定。
6.4对不遵守甲方工地管理制度、不服从甲方管理、刁难甲方施工人员及在工地出现偷盗、打架等治安事件的乙方人员,甲方有权根据工地管理制度进行处罚,且甲方有权要求退换相关人员,乙方在接到甲方通知后48小时内应以退换,被退换人员不得从事与本合同约定工程有关的任何工作。
6.5对现场临时发生不属于结构施工的零星吊装工作,司机须配合工作。
6.6机组人员与乙方存在雇佣关系,机组人员及租赁设备的全部保险费用由乙方承担。
7.违约责任
7.1乙方未在约定的时间内安装完毕租赁设备、租赁设备在交付后3日内未达到验收合格标准的、因设备故障在3日内不能修复并投入使用、未按照本合同约定的时间及时将租赁设备拆除出场的,每延期一日,向甲方支付合同价款总额的1%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方损失,则甲方有权向乙方追偿。
7.2凡因乙方原因导致发生责任事故或给甲方、第三方造成人身和财产损失的,乙方必须承担全部责任。
7.3租赁期间,因第三人主张权利,致使甲方不能对租赁物正常使用的,甲方有权不支付租金,同时乙方向甲方支付合同价款总额的10%作为违约金,若违约金不足以弥补甲方损失,则甲方有权向乙方追偿。
7.4因乙方人员违反各项相关管理规定造成甲方受到政府部门、业主书面或口头警告处分的,每次向甲方支付合同价款总额的1%作为违约金。
7.5未经甲方事先书面同意,乙方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的,应向甲方支付合同价款总额的10%作为违约金,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
7.6乙方承担因违反本合同约定给甲方造成的一切损失,包括但不限于第三方向甲方主张的违约责任、甲方向第三方承担的赔偿责任、甲方需要额外支付的人工费。
7.7甲方应当严格履行合同的付款义务,在甲方资金不畅不能及时付款的,乙方同意给予甲方十个月的宽展期,甲方未按本合同的约定支付合同价款,构成违约的,支付违约金的数额累计不能超过未付合同价款数额的百分之二。
8.不可抗力
8.1因受不可抗力或政府行为影响而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其责任。
8.2“不可抗力”是指本合同签订后发生的、受影响一方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其它自然灾害、罢工、骚动、暴乱及战争。
8.3任何一方由于不可抗力或政府行为不能履行或不能全部履行本合同时,应及时向对方通知该不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由,并应于不能履行的事由消除之日起7日内提供有关证明机关的证明文件,并由此可部分或全部免予承担责任。发生不可抗力或受到政府行为影响的一方应于不能履行的事由消除之日起15日内继续履行本合同约定的义务,除非双方认为继续履行已无实际意义,并就此达成书面的变更协议或解除本合同的协议。
9.合同通知送达和变更、解除条款
9.1任何一方如果迁址或者变更电话,应至迟于发生该等变化三个工作日前书面通知对方,以保证合同顺利履行和文件的准确递送。否则,合同另一方按照本合同规定的方式及地址发出的通知视为有效送达。
9.2直接送达的,对方签收之日视为送达通过传真方式送达的,在发出传真时视为送达以邮寄方式送达的,挂号寄出或者投邮次日视为送达。
9.3送达:甲方地址及邮编:,接收人:,联系电话:。乙方地址及邮编:,接收人:,联系电话:。
9.4乙方有下列情形之一的,甲方有权随时不承担任何责任的单方解除本合同:
9.4.1乙方违反本合同第7.1款约定的,延误时间超过3日以上的
9.4.2乙方不具备相应的租赁经营资质或在租赁期限内丧失相应的租赁经营资质的
9.4.3未经甲方事先书面同意,乙方擅自将本合同项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方的。
9.5任何一方依照本合同约定单方解除本合同的,并不影响该方依据本合同的相关约定要求对方承担违约责任。
10.合同生效及其他
10.1甲、乙双方之间包括本合同在内的合同、补充合同、合同附件、确认书、结算书、往来函等任何与本合同相关的文件必须加盖甲方公章并持授权委托书的代表人签字方可有效。
10.2任何无书面授权委托书的个人签订的任何与本合同有关的文件,非甲方的意思表示,对甲方不产生任何法律约束力,由此产生的任何经济及法律问题与甲方无关,相关责任由乙方自负,乙方无权就此向甲方主张任何权利。
10.3本合同签订地点:。
10.4本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份,乙方持份,甲方持份,具有同等法律效力。
10.5对本合同未尽事宜的进一步约定及对本合同条款的任何修改,均须由甲、乙双方协商一致并签署书面补充协议方为有效。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10.6合同履行过程中甲乙双方签订的一切技术要求、安全协议书、现场管理规定等均作为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
11.纠纷解决方式
甲乙双方在合同履行中如发生纠纷,应当及时友好协商解决,协商不成时,双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
12.补充条款
12.1经甲、乙双方协商,双方均同意对本合同如下条款不予执行:
12.2经甲、乙双方协商,双方均同意对本合同补充如下内容。
甲方 乙方
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
单位住所: 单位 住所:
联系电话: 联系电话:
签订日期:____年__月__日 签订日期:____年__月__日
更多相似范文
篇1:建筑起重机械设备租赁合同书
协议编号:________________
出租方:____________________________________
法定住址:__________________________________
法定代表人:________________________________
职务:______________________________________
委托代理人:________________________________
身份证号码:________________________________
通讯地址:__________________________________
邮政编码:__________________________________
联系人:____________________________________
电话:______________________________________
传真:______________________________________
帐号:______________________________________
电子信箱:__________________________________
承租方:____________________________________
法定住址:__________________________________
法定代表人:________________________________
职务:______________________________________
委托代理人:________________________________
身份证号码:________________________________
通讯地址:__________________________________
邮政编码:__________________________________
联系人:____________________________________
电话:______________________________________
传真:______________________________________
帐号:______________________________________
电子信箱:__________________________________
担保人:____________________________________
法定住址:__________________________________
法定代表人:________________________________
职务:______________________________________
委托代理人:________________________________
身份证号码:________________________________
通讯地址:__________________________________
邮政编码:__________________________________
联系人:____________________________________
电话:______________________________________
传真:______________________________________
帐号:______________________________________
电子信箱:__________________________________
依据《民法典》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就_________机械租赁事宜协商一致,订立本协议。
第一条设备名称、型号、规格及数量______________________________________________________
第二条租赁期限
设备租赁期限为_________年,即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
承租方因工程需要延长租期,应在协议届满前_________日内,重新签订协议。
第三条租金及支付
1.租金及计算:租金_________元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
2.租金支付:租赁费用按月计算。每月的日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按_________支付租赁费。
3.租金优惠:租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_________按_________计算租费。
4.租赁计费起止时间
(1)_________年_________月_________日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算。
(2)在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按协议规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
(3)机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
5.运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。
6.机械的进退场费:机械的进出场运输由出租方负责办理,承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目:_________________________________
2.工作内容:_________________________________
3.施工地点:_________________________________
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
2.租赁设备的所有权:协议附件所列租赁设备的所有权属于出租
方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条押金
经双方协商,出租方收取承租方押金_________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第七条设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等均由承租方自行负责。
第八条租赁机械的毁损和灭失
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行协议或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按协议附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。
第九条技术安全要求:_________________________________________________。
第十条_________同意作为承租方的经济担保人,负责承租方切实履行本协议各条款规定,如承租方在协议期内不能承担协议中规定的经济责任时,担保人应向出租方支付承租方余下的各期租金和其它损失。
第十一条双方义务和责任
(一)出租方的义务和责任
1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。
2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。
3.负责操作人员的工资及设备维修配件
4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。
(二)承租方的义务和责任
1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化
和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。
4.负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。
5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。
6.租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。
7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。
第十二条违约责任
1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。
2.未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除协议,任何一方违反本协议约定,都应向对方偿付本协议总租金20%的违约金。
3.承租方如不按期支付租费或违反本协议的任何条款时,出租方有权采取下列措施:
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本协议,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十三条协议变更
1.在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权人即成为本协议的当然出租人。
2.在租赁期间,承租方未经出租方同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第十四条声明及保证
出租方:
1.出租方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本协议。
2.出租方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本协议时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成,本协议的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。
承租方:
1.承租方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本协议。
2.承租方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本协议时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成,本协议的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。
第十五条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十六条不可抗力
本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止协议或暂时延迟协议的履行。
第十七条通知
1.根据本协议需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________________________________________________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起______日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十八条争议的处理
1.本协议受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十九条协议解释
本协议的理解与解
释应依据协议目的和文本原义进行,本协议的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本协议的解释。
第二十条其他约定事项
1.出租方机械因故障停机,应在4小时内恢复使用,如果超过4小时但不足一个工作日,扣租金(月租费/30),如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日,扣半个月租金,如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日,扣全月租金。
2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_________元。
3.出租方机械或服务不能满足承租方要求,承租方有权进行处罚,直至解除协议。
5.本协议未涉及的条款,双方可签定补充协议。
6.本协议经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖协议专用章后,方能生效。
7._________________________________________________________。
第二十一条协议效力
本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为______年,自_____年____月____日至_____年____月____日。本协议正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;协议副本______份,送________留存一份。
出租方(盖章):_________承租方(盖章):_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
开户银行及帐号:_________开户银行及帐号:_________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
签订地点:_______________签订地点:_______________
担保人(盖章):_________
负责人(签字):_________
开户银行及帐号:_________
_________年_____月_____日
签订地点:_______________
附件
篇2:建筑起重机械设备租赁合同书
出租方:(简称甲方)
承租方: (简称乙方)
甲、乙双方根据"中国工商银行 市信托部设备租赁业务试行办法"的规定,签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向 购进以下设备租给乙方使用。
二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定,于 年 季交货。
由供货单位直接发运给乙方。
乙方直接到供货单位自提自运。
乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。
设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。
乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。
乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。
甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为 年,租期从供货厂向甲方托收货款时算起,租金总额为人民币 元(包括手续费 %),分 期交付,每期租赁金 元,由甲方在每期期末按期向乙方托收。
如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。
如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满,甲方同意按人民币 元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位 同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其它损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。
本合同正本两份,甲、乙方各执一份,副本 份,乙方担保人和乙方开户银行各一份。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
年 月 日
篇3:建筑起重机械设备租赁合同书
承租人(甲方):(单位全称)________________
出租人(乙方):(单位全称)________________
行业确认证书号:________________
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下:
第一条 机械设备租赁及租金计算与支付
1.机械设备租赁及租金计算明细表
表一、机械设备租赁及租金计算表(如不够用可另附表格)
表二、机械设备操作人员工资计算表
2.租金计算。机械设备租金每月合计____________元(见表一)。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计____________元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。
3.支付方式:____________________________。
4.支付时间:____________________________。
第二条 项目名称、使用地点
项目名称:____________________________。
使用地点:____________________________。
第三条 租赁期限
1.因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前________日内,续签合同。
2.租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于____个月,则按实际租赁时间结算;少于____个月,按____个月结算租赁费。
3.本合同签定之日起____日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。
4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等),造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。
5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。
第四条 保证金
1.合同签订后甲方向乙方支付____________元作为本合同的履约保证金。
2.甲方应在机械设备进场前____日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。
3.其他约定:________________________。
第五条 机械设备操作、维护与修理
1.双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。
2.因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/日内未能修复的,自故障发生第____日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。
3.双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月,具体时间安排为:____________。
第六条 双方权利义务
一、甲方权利义务
1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。
3.按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。
5.负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。
6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
8.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。
9.未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。
二、乙方权利义务
1.有权按照合同约定按月收取租金。
2.机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。
3.负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照(复印件)等。
4.负责提供机械设备司机____名/台,指挥工____名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。
5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。
6.负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。
7.机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。
8.租赁期满后____日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。
第七条 双方安全责任
一、甲方安全责任
1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2.施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
二、乙方安全责任
1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。
2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
三、双方共同安全责任
1.本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。
2.机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。
第八条 违约责任
一、甲方违约责任:
1.甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2.按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________元。
3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4.其他约定:____________________________。
二、乙方违约责任:
1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的,应按照每逾期一日每台次________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为,但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次________元/日的违约金。累计停工超过____日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
4.乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日________元的标准向甲方支付违约金。
5.其他约定:____________________________。
第九条 不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起____日内向对方当事人提供证明。
第十条 争议解决
本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第____种方式解决。
1.向____________________人民法院提起诉讼;
2.向____________________仲裁委员会申请仲裁。
第十一条 其他条款
1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,其中甲方____份,乙方____份。
2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 合同签订地:____________________。
5.其他约定:____________________。
承租人:(甲方签章)____________出租人:(乙方签章)____________
住所:____________住所:____________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:________委托代理人:________
电话:____________电话:____________
传真:____________传真:____________
开户银行:________开户银行:________
帐号:____________帐号:____________
邮政编码:________邮政编码:________
20____年____月____日20____年____月____日
篇4:工地挖掘机设备租赁合同
出租方:
承租方:
根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
二、租赁设备概况
设备名称:
规格型号:
数量:
随机人员:
机手补助:
租赁金额:
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。
承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责:
1、为甲方机手提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。
由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自 年 月 日至 年 月 日,开始计算租金。
如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。
租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。
如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,首月 元/月,次月 元/月,第三月 元/月,第四月 元/月,第五月 元/月,第六月 元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金 元,并且完全支付进场和反程运费押金 元后办理提货手续。
反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。
乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。
如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。
本设备按月结算。
如使用不足一个月,按整月结算。
超过一个月以上,超出部分按天计算。
3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。
如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签为准每月每台维修费超过 元以上的部分由甲方承担, 元以下的部分由乙方承担。
另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。
7、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
本合同附件包括:租赁合同附表、租赁机械收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。
甲乙双方签盖章之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户行: 开户行:
篇5:建筑工地设备管理人员述职报告
xx年,是快速发展的一年,也是生产技术部检修组从有到精的一年。在公司的正确领导下,在兄弟部门的鼎力配合下,在全部门员工的努力下我以规范化管理工作为切入点,始终坚持“向设备技术要效率,向设备管理要效益”的理念,不断提高自身业务水平的同时,严把设备验收移交关,狠抓设备运维管理,较好的完成了公司下达的各项任务,现将本人一年来的学习、工作及思想等方面的情况总结汇报如下:
一、注重学习、努力提高自身和本部门员工综合素质
回首这一年来的工作,我感慨良多,一方面,我从强化理论学习入手,积极提高自身综合素质。精读细研培训内容,真正做到吃透理论、把握实质、明确任务、坚定信心。另一方面,以提高本部门员工整体素质为出发点,有目地督促本部门员工进行业务、技能学习,要求他们虚心向兄弟单位同行、参见单位技术人员交流学习,学习他们精湛的技术工艺和丰富的实践经验等。经过一年来的学习,检修组人员的整体素质不断提高,精神面貌焕然一新,凝聚力、战斗力不断得到增强。这在设备管理部的基础管理和活动保障中得到了很好的回报。
二、交流沟通,努力营造良好工作氛围。
在努力提高部门综合素质上下功夫外,还与部门员工一起在现场一线熟悉设备,查找问题,对比整改。有不懂得地方就组织部门一起讨论,共同查找梳理问题。并积极与兄弟单位同行深入交流管理方法和工作经验。通过加强交流沟通,使得无论是部门内部还是兄弟单位同行思想上都形成了共识,真正做到了与人为善,坦诚相见,紧密联系了设备管理和设备运行维护工作。在解决实际问题上下功夫,在指导实践上下功夫,营造了良好的工作氛围。
三、求真务实、认真做好工作。
1. 做好设备技术改造工作。设备在实际使用过程中,往往由于工作条件的不同,以及操作使用不当,维护不及时等出现顽固性缺陷,如果因牵一发而动全身,更换整套或局部组件,将造成极大的浪费,所以我们要充分发挥我们的聪明才智,对这些缺陷进行局部改造,用最小的付出换取最大的节约效益。
2. 做好设备的修旧利废工作。由于技术改造等闲置的设备较多,调配好充分加以利用,同时运用激励机制鼓励大家开展修旧利废工作。
3. 严把设备大修、维修、检修质量关。在设备的各项维修工作中,一定要具有高度的责任感,对维修、施工质量的每一个细节做到心中有数,跟住现场,只相信自己的眼睛,保证设备的检维修质量。
4. 加强维护保养,有效地延长设备的使用寿命和检修周期,节省维修费用和减少停工损失。
四、工作存在的问题和工作思路
1、工作作风和创新能力仍需提高,某些工作不够全面细致,存在疏忽或漏洞;在工作繁琐、复杂时不能够合理安排,使部分工作完成时间滞后;
2、工作方法不够灵活,比较单一,不能够很好地调动员工的积极性。
3、在设备培训方法上没有创新,水厂值班人员设备维护水平参差不齐,部分操作人员操作技能不熟练,自主维护意识差。
xx年是我公司实现战略目标的攻坚之年,我将以高度的责任感和使命感,勤奋工作、科学管理、务实创新、与时俱进,锐意进取,全面提升公司设备运营效率和降低运营成本做出应有的贡献!
篇6:工程建筑施工设备租赁合同
发 包 人:
承 包 人:
签订日期: 年 月 日
一、协 议 书
发包人(全称):
承包人(全称): 广西丰尚建设集团有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据竞争性谈判中标结果,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地址:
工程内容:
工程批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围: 。
三、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期总日历天数: 天。
四、质量标准
工程质量标准: 合格
五、合同价款
本合同金额(人民币大写): ,实际金额以审计结算价为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、已标价的工程量清单
9、招标文件(含补充通知和答疑)
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 双方法定代表人或其授权代理人签字或盖
章并加盖单位公章 后生效。
第十一条 本合同一式 份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监督部门)、采购代理机构各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
广西丰尚建设集团有限公司
地 址: 地 址:南宁市鲁班路95号南宁信息港5栋1122室
法定代表人: 法定代表人:
授权代理人: 授权代理人:
电话/传真: 电话/传真:
开户银行:招商银行股份有限公司南宁高新区支行
账 号: 账户:
邮政编码: 邮政编码:530000
专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序如下:
1.1 本合同协议书;
1.2 成交通知书;
1.3 竞标函及其附录;
1.4 合同专用条款;
1.5 合同通用条款;
1.6 标准、规范及有关技术文件;
1.7 图纸 ;
1.8 已标价的工程量清单;
1.9 竞争性谈判采购文件(含所有补充通知和答疑)。
合同履行中,发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1 本合同使用的语言为:汉语
2.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规: 国家现行法律、行政法规
2.3适用标准及规范
适用标准、规范的名称: 国家现行的施工规范、验收规范、评验标准
发包人提供标准、规范的时间:
3、图纸
3.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数:开工前7天提供施工工程全套图纸一份
3.2 发包人对图纸的保密要求: 未经发包人同意,不得将图纸转借给第三人。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1 监理单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:除涉及工程造价需要经发包人签认外,行使《通用条款》有关发包人的权力。
4.2 发包人派驻的工程师
姓名: 职务:
职权: 按《通用条款》的有关规定执行。
4.3 不实行监理的,工程师的职权:
5、项目经理
姓 名: ;
身份证号: ;
建造师执业资格等级: ;
建造师执业资格证书号: ;
建造师注册证书号: ;
建造师执业印章号: ;
安全生产考核合格证书号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
6、发包人工作
6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
6.1.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
6.1.2 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:
6.1.3 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
6.1.4 工程地质和地下管线资料的提供时间: 双方协商
6.1.5 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 双方协商
6.1.6 水准点和坐标控制点交验要求:开工前3天以书面形式交给承包人,并通知承包人,双方在现场进行交验
6.1.7 图纸会审和设计交底时间: 开工7日前
6.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: ① 施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。
② 施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知发包人,同时提出处置方案,发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。
6.1.9 双方约定发包人应做的其他工作:
6.2 发包人委托承包人办理的工作: 双方另行协商。
7、承包人工作
7.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
7.1.1 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 年 月 日前提交施工组织设计,单项施工前一周提交单项施工的施工方案
7.1.2 应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日提供当月完成工程量报表、次月日计划完成工程量报表各两份
7.1.3 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
7.1.4 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
7.1.5 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定,如有发生,费用由承包人承担
7.1.6 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人自行保护,同时费用自理
7.1.7 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人须采取措施进行保护,发包人承担费用。
7.1.8 施工场地清洁卫生的要求: 完工后负责无偿清理所有建筑垃圾,并运到指定地点堆放,其费用由承包人负责。
7.1.9 双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1 承包人提交施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间是:开工前5天内
工程师确认的时间:收到后5天时间内批复
8.2 群体工程中有关进度计划的要求: 无
9、工期延误
9.1 承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付延误工期赔偿费(每天赔偿金额为合同总价款的0.4‰,最高限额为合同价的5%),延误工期时间从投标时承包人承诺竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
四、质量与验收
10、工程质量
10.1 发包人对工程质量的要求: 合格 。
10.2 检查达不到合格时无条件返工,修复至合格,并承担违约责任,违约赔偿金为合同总价款的2%。
10.3 双方对工程质量有争议时,请建设行政主管部门仲裁。仲裁费用及因此造成的损失由败诉方承担。
11、隐蔽工程和中间验收
11.1 双方约定中间验收部位:
五、安全施工
按《通用条款》第五条执行。
六、合同价款与支付
12、合同价款及调整
本合同价款采用 方式确定。
采用固定单价合同,合同价款中包括的风险范围:
13. 工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额: 。
14、工程量的确认
14.1 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值,承包人应得到该价值的付款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
14.1.1 承包人按进度向工程师提交已完工工程量报告的时间是:承包人每月 日前按进度向发包人提交已完工工程量报告。
14.1.2 发包人核实已完工工程量报告的时间和要求是:发包人收到7日内核准,逾期视为已核准。
14.2 计量方法
除非合同中另有规定,无论通常的和当地的习惯如何,工程的计量均应执行广西现行的工程量计算规则计算的净值为准。
14.3 计量单位
除了合同另有规定外,所有计量单位均应符合本工程适用的工程量计算规则的标准。
15、工程款(进度款)支付
15.1 双方约定的工程款的支付方式和时间: 。
15.2 发包人根据以下方面承包人应得到的金额计算应支付工程价款:
15.2.1 经工程师计量的工程量,按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款;
15.2.2 合同规定的承包人有权得到的其他金额;
15.2.3 根据现行有关规定进行的调整。
15.3 工程款支付方式:银行转账。
七、材料和设备供应
16、承包人采购的材料和设备
16.1本工程的材料和设备由承包人按招标文件、施工图纸和有关标准的要求采购,购买的材料、设备必须有产品出厂验收合格证明,产品质量符合相关规范要求,采购前须征得发包人或其授权人认可同意。
16.2 承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。
16.3 工程师发现承包人采购并使用不符合设计要求或标准要求的材料设备时,应由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,且工期不予顺延。
16.4 承包人需要使用代用材料时,应经发包人认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
八、工程变更
17、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
18、工程量变更
发生设计变更后,双方约定如下:
18.1 承包人提出变更价款的时间是:接到设计变更通知后三天内。
18.2 发包人确认变更价款的时间是:接到承包人通知后五天内。
18.3 双方对变更价款不能达成一致意见时解决办法和时间要求:提交工程造价管理部门裁定。
九、竣工验收与结算
19、竣工验收
19.1 承包人向发包人提供竣工资料和竣工图纸的约定 。
20、竣工结算
工程竣工验收合格后,承包人应及时向发包人递交工程竣工结算报告及结算资料;发包人收到承包人交来的报告及资料后,应尽快进行核实和送交审计部门进行工程结算审计,审计工作结束后两个月内,发包人向承包人支付工程竣工结算款。工程变更的工程价款在审计工作结束后两个月内支付完。
21、质量保修
21.1 本工程的保修期按国家有关规定。
21.2 发包人代表签发工程质量保修书后送交给发包人,并将一副本交承包人,申明承包人已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合发包人要求。工程质量保修书应由发包人代表在最迟的保修期期满,及承包人按指令进行的工作已完成,并符合发包人代表要求的21天内,发出工程质量保修书。
21.3 在保修期满并对保修内容经验收合格后14天内,发包人出具证明,把结算价3%的保修金(无息)分次付给承包人。
21.4 在质量保修期内,下述原因造成的质量保修费用,由承包人自行负责:
(1)承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求;
(2)承包人负责设计的部分永久工程,在设计中有错误;
(3)承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。
如果监理工程师指令承包人修复的项目不属于上述原因造成的,由监理工程师与承包人协商并报发包人批准后,确定合同价格的增加额,通知承包人,并抄送发包人。
十、争议、违约和索赔
22、违约
22.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
22.1.1 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
22.1.2 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 22.1.3 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
22.1.4 双方约定的发包人其他违约责任:
22.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
22.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:按本合同专用条款第13.2款执行。
22.2.2 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:按本合同专用条款第15.2款执行。
22.2.3 双方约定的承包人其他违约责任: 承包人违反本合同专用条款的28.1 ,使用不合格或未经发包方认可的产品,则承包人承担违约责任,并按合同价款的1%处罚。
23、争议
23.1 双方约定,在履行合同过程中发生争议时:
⑴ 请工程所在地建设行政主管部门调解;
⑵ 调解不成时,直接向 工程所在地的 人民法院起诉。
十一、其他
24、工程分包
24.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
25、不可抗力
25.1 双方关于不可抗力的约定
⑴ (6)级以上的地震;
⑵ (10)级以上持续一天的大风;
⑶ (暴雨级)以上持续一天的大雨;
⑷ (10)年以上未发生过,持续两天的高温天气;
⑸ (10)年以上未发生过,持续两天的严寒天气;
⑹ (20)年以上未发生过的洪水。
⑺ 对上述几种形式,应以造成灾害和影响施工为准。
26、保险
26.1 发包人投保内容:
26.2 承包人投保内容:承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械办理保险,费用由承包人自理。
27、担保
27.1 本工程双方约定担保事项如下:
27.1.3 双方约定的其他担保事项:
28、合同份数
双方约定合同副本份数: 副本 份(正本 份),发、承包人各执 份,副本 份。
29、补充条款
29.1 所有承包人分包的单项工程必须经发包人审核同意,否则由此产生的一切后果与发包人无关。
29.2 本工程合同条款未尽事宜,由发包人和承包人在签订合同时另行商议。
发包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇7:建筑工程挖机设备租赁合同
甲方:
乙方:
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
1、提供8成新以上的挖机一台,机械操作手两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方保留处罚的权力。
2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排,工地视24小时均为工作时间,作业人员保证随叫随到。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进出场费用由甲方承付;达到2个月以上的进场费由甲方承付,乙方负责出场费用。
五、租金计算
1.合同宗旨为月度租赁,但是为更好的充分利用和管理,按天计算。用挖斗的__元月,用破碎锤的__元月。
2.每月按27天计算,挖斗每天为__元天,破碎锤__元天。
3.天的计算。
甲方没有工作面,正常计日工,工长开据任务单。甲方有工作面,由于乙方的原因,不能作业的,一天内耽误2小时以内的,不做扣除,工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的,扣除半天,按半天计算,工长出具任务单。如超出5小时,但又能及时工作的,有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。
六、租赁费用的计量与支付
计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单,每月25日前拿任务单到合同部开出结算单,然后到材料部、机械部、工区主任签字。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇8:建筑工程挖机设备租赁合同
甲方:乙方:风险提示:
企业的招聘工作完成后,就进入了用工阶段,在用工前,企业一定要在员工入职一个月内与员工签订劳动合同,否则企业将为此付出巨大的代价:
一是,企业将支付未签订劳动合同期限的双倍工资。如:企业超过________年未签劳动合同,企业就得多支付员工11个月的工资。
二是,如果未签订劳动合同期限超出________年,将致使签订无固定期限的劳动合同条件成立,只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件,企业就得继续履行劳动合同规定的义务,无法解除劳动合同。
一、为保证项目的顺利开展及责任的明确,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
二、聘用岗位:技术员聘用条件:有生效的岗位证书、专业技术性强、有责任心、上进心、以公司项目及工程目标为核心进行工作。
三、工作范围及职责:负责本公司开发项目技术、质量工作和建筑材料预算计划控制、阶段性验收拨款把关及本工程建设项目施工成本管控,对技术、资料必须严格执行公司开发项目部岗位责任制及安全生产责任制,以施工图纸及图纸会审纪要变更为依据进行施工监督技术交底等工作。
四、合同时间:________年____月____日至________年____月____日。
五、工程工作关系:乙方在工作中服从甲方意愿全心全意为甲方工作,在说明工作安排后,征得甲方同意后,再做具体工作。在工作报销费用方面征得甲方同意后,再做安排。在工程建设方面,工程质量由甲方大力配合,坚决服从质量第一,安全为首的原则。施工过程中,材料和人员安排由甲方负责,技术交底和技术说明,技术措施,操作、指导由乙方负责,甲方配合。施工过程中工程质量问题由乙方负责监督、落实。完成工作质量和任务的监督由甲乙共同方负责。其中不听指挥者由甲方解决。
六、工资支付:每月__________(其中不报销电话和个人交通费)按月发放,不存在积压。不论雨雪天及节假日,有事照常上班。甲乙双方共同遵守。工资从合同签订之日起实行。
七、甲方在工作中坚决维护乙方威信,乙方坚决保守甲方商业秘密,维护甲方利益。
八、以上合同甲乙双方共同遵守,签字之日起有效实施。
九、本合同未涉及内容共同协商解决,服从国家相关民法典及劳动法,一式两份,甲乙双方各执一份。甲方签字:________年____月____日乙方签字:________年____月____日
不可复制,请直接
篇9:建筑设备租赁合同
甲方(岀租方):___________________
乙方(承租方):___________________
经双方协商一致,订立本合同。
第一条产品编号名称、品牌型号、数量见附件。
第二条租赁期限:
检测设备的租赁期限始于,甲方从当日起交付设备给乙方使用,同时乙方支付押金。乙方使用至结束租赁归还所租设备给甲方。如遇特殊情况或合同到期,乙方应提前______个工作日通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的小时内归还设
备,若未按时返回设备/部件,则按天收取租金,直到收回。
第三条租金和租金的交纳期限:
1、首次租赁时,乙方在获得租赁设备时应向甲方交纳双方确认的租赁押金,押金为____________元
整。在乙方返回租赁设备时,甲方应在小时内退还乙方押金。
2、甲乙双方按合同规定的租赁时间结算租赁费用,签合同时一次性付清租金为,
若续租需提前个工作日签订合同,按月收取租金,月末预付下月的租金。如乙方不能按期
承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收千分之的滞纳金。
第四条租赁期间租赁仪器的维修保养:
1、甲乙双方确认租赁关系之日起,双方应对设备的质量、成色共同确认,租赁设备由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。
2、因乙方使用不当,导致租赁设备硬件岀现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。
第五条租赁担保条件:
1、押金可以现金和支票的形式支付,支票必须到帐后才能领取设备
第六条违约责任:
1、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者米取补救措施后,
赔偿损失。应当承担继续履行、采取补对方还有其他损失的,应当
2、甲乙双方一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合冋义务的,之前要求其承担违约责任。对方可以在履行期限届满
3、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿
额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,依照《中华人民共和国消
费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
4、乙方可以依照《中华人民共和国民法典》约定向甲方给付押金作为债权的担保。乙方履行债
务后,押金应当抵作价款或者收回。
第七条争议的解决方式:甲乙双方可协商解决,仍不能解决时可向甲方所在地人民法院提岀诉讼。
本合同一式贰份,合同双方各执壹份。
甲方经办人:___________________
委托代理人:_________________(签章)
时间:___________________
地址:___________________
电话:___________________
传真:___________________
乙方经办人:___________________
委托代理人:_________________(签章)
时间:___________________
地址:___________________
电话:___________________
传真:___________________
篇10:建筑工地设备购销安装合同
采购方(以下简称甲方):
负责人:
联系地址:
联系电话:
供货方(以下简称乙方):
负责人:
联系地址:
联系电话:
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙方生产或经销的建筑设备一事协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。
第1条设备名称
1.1设备名称:
1.2规格型号:
1.3质量标准(或技术指标):
1.4所购设备附送服务项目还包括以下项目:
1.4.1.可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。
1.4.2.可派技术人员到场指导甲方施工。
1.4.3.乙方负责安装到位,并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。
1.4.4.其它
第2条设备包装
2.1包装标准:
2.2包装费用:
2.3包装物的处理方法:选择以下第种处理方法。
2.3.1.甲方负责自行回收;
2.3.2.包装物随设备归乙方所有;
2.3.3.其它方法:现场所产生的其它与设备包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
第3条设备数量
3.1采购数量:
3.2计量单位:
3.3合同数量确认方法:
第4条收货规定及使用工程概况
4.1收货地点:
4.2收货方法:
4.3运输方式:
4.4运输费用的承担:
4.5收货时间:
4.6工程名称:
4.7工程地点:
4.8建设单位:
4.9施工单位:
4.10监理单位:
4.11使用部位:
4.12签收人:
4.13乙方应将设备一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。
4.14资料交付:乙方应将与设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以随货附交方式交付给甲方。
第5条收货时间
5.1本合同起止时间:。期间具体节点,见甲方提供的相关文件。
5.2如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方,经甲方认可后,设备供应可作相应顺延:
5.2.1.按施工准备规定,不能提供施工场地,水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场。
5.2.2.甲方提出重大设计变更;新增项目或设备供应量大幅增加。
5.2.3.施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。
5.2.4.其它乙方在上述情况发生后三天内,将延误内容向甲方提交书面报告,需甲方签证认可,逾期不予确认。
5.3乙方若违反合同及其附件对设备供应时间及附加服务进度的规定,甲方有权对合同范围内的设备及服务范围进行调整。
第6条验收方法
6.1验收方法:。
6.2乙方应当出具设备的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件(加盖乙方公章);提供原设备质量检测报告,具体检测项目应当包括。
进口设备还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。
6.3甲方应当在货物交接时对设备的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对设备有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到设备后日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。
6.4甲方有权要求从设备中封存样品并对每批设备进行质量复检。设备质量不符合约定技术质量要求的,甲方有权退货。
6.5双方对于封样以及复检的办法,按执行,没有相关规定的,复检的项目与检测方法是:;
样品采集与封样的方法是:
双方约定的复检检测鉴定机构为,检测费由方承担;但经检测质量不符合合同约定的,检测费由方承担。
6.6在甲方验货时不能及时发现的质量问题,乙方仍应承担全部责任,甲方不因已对该设备进行验收而放弃向乙方索赔的权利。
第7条合同价款
7.1本合同设备单价元/台(具体见附件)。本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的设备数量为准,并按照本条约定的单价执行。
7.2本合同总价款为元(大写元整)。
7.3以上合同价款中含税。
第8条货款支付
8.1设备预付款:按合同总价的%支付,支付时间:。
8.2设备采购进度款:
8.2.1.按每(年、季、月)甲方审核完毕后的乙方当期提供设备及完成附加服务的实际量支付%的进度款。
8.2.2结算方式:乙方承诺每(年、季、月)日与甲方核对上(年、季、月)日至本(年、季、月)日所供设备数量,并办理完结算手续,向甲方提供合法的发票,交甲方财务部门挂账,此发票仅作为甲方挂账依据。超出本合同规定时间未办理完结算手续的,乙方承担该批货款%的违约金,甲方在支付乙方该批货款时一并扣除,
8.2.3.结算流程:
a)乙方凭项目开据的物资验收单及发票到甲方材料科对账
b)甲方设备科将审核后的单据交项目开具收料凭证
c)项目经理、设备负责人在发票及收料凭证上签字
d)项目设备负责人将收料凭证和发票等资料一起交到甲方设备科
e)甲方设备科将物资验收单盖结清章存档,发票及收料凭证由甲方设备管理负责人在发票上签字,并登记建立台账
f)甲方分管设备采购的领导审核并在发票上签字
g)甲方分公司经理审核并在发票上签字
h)签字齐全后转对应项目成本员签收挂账
8.2.4.待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的%。
8.2.5.甲方预留总价款的%作为设备质保金,若设备无任何质量问题本工程竣工备案起年后无息返还。
8.3付款依据:
8.3.1.合同、发票。
8.3.2.设备入库耗用单、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长、甲方负责人等相关人员签字俱全)。
8.3.3.甲方收到业主当(年、季、月)进度款后,甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。最高不得高于总价款的%。
8.4支付方式:转账支票,不支付现金,乙方支领进度款所用印鉴与签订本合同所使用的印鉴单位相符。
8.5乙方开户银行、账户、账号
开户银行:
账户名称:
账号:
8.6其他约定:。
第9条双方责任
9.1乙方责任
9.1.1乙方负责人:
9.1.2达到甲方的要求,设备必须严格按甲方的报价文件(甲方要求)进行配置。并保证全部设备验收合格,因乙方设备不合格所造成的一切后果,均由乙方负责。
9.1.3乙方以下人员按甲方要求必须在小时内调离本工程范围,否则乙方向甲方支付违约金元/人次,同时,乙方须在小时内用甲方批准的、合格的人员代替下述调离的任何人员:
a)甲方确认无法胜任工作者;
b)在接到甲方通知后不能积极配合甲方正常工作者;
c)违反甲方工地现场管理规定者;
d)与本工程施工无关的人员。
9.1.4设备及成品移交前,负责设备及已完成工程的成品保护工作。
9.1.5乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
9.1.6乙方应当对设备的保管及使用方法进行技术交底。
9.1.7乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
9.1.8乙方负责所提供的设备在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。质量保修期年,自本工程竣工备案之日起计算。
9.2甲方责任
9.2.1甲方负责人:
9.2.2甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。
9.3甲方就本合同内容对乙方出具的任何凭证,均需要加盖甲方公章或甲方负责人签字认可,乙方就本合同内容对甲方出具的任何凭证,均需要加盖乙方公章或乙方负责人签字认可。
9.4本合同涉及的所有债权债务不经甲乙双方同意,均不得转移给任意第三人。
第10条违约责任
10.1.设备花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意使用的,按质论价。不能使用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的%计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
10.2.乙方未按本合同规定的设备数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的%的违约金。
10.3.设备包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值%的违约金付给甲方。
10.4.设备交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值%的违约金。
10.5.其他违约行为:
第11条合同解除
11.1本合同对合同解除有约定的,按合同约定执行。本合同未作约定的,依国家有关法律、行政法规执行。甲方依本合同约定、或者法律、行政法规解除本合同的,自解除合同通知送达乙方之日起,合同均自动解除。
11.2乙方供货逾期日(包括全部逾期和部分逾期及因不合格供货而重新供货的情况),甲方有权要求解除本合同,乙方应承担合同总价款的%作为违约金并承担因此给甲方造成的损失。
第12条通知与送达
12.1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:
甲方:。
乙方:。
一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。
12.2.以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第13条争议解决
甲乙双方在履行本协议的过程中,若出现争议,可协商解决,解决不成的,可以向人民法院提起诉讼。
第14条其他
14.1.本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
14.2.本合同正本份,双方各执份;具有同等法律效力。
14.3.本合同附件:设备采购单、甲乙双方营业执照副本复印件。
(以下无正文)
甲方(签章):乙方(签章):
负责人:负责人:
签订日期:年月日签订日期:年月日
签约地点:签约地点:采购方(以下简称甲方):
负责人:
联系地址:
联系电话:
供货方(以下简称乙方):
负责人:
联系地址:
联系电话:
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙方生产或经销的建筑设备一事协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。
第1条设备名称
1.1设备名称:
1.2规格型号:
1.3质量标准(或技术指标):
1.4所购设备附送服务项目还包括以下项目:
1.4.1.可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。
1.4.2.可派技术人员到场指导甲方施工。
1.4.3.乙方负责安装到位,并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。
1.4.4.其它
第2条设备包装
2.1包装标准:
2.2包装费用:
2.3包装物的处理方法:选择以下第种处理方法。
2.3.1.甲方负责自行回收;
2.3.2.包装物随设备归乙方所有;
2.3.3.其它方法:现场所产生的其它与设备包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
第3条设备数量
3.1采购数量:
3.2计量单位:
3.3合同数量确认方法:
第4条收货规定及使用工程概况
4.1收货地点:
4.2收货方法:
4.3运输方式:
4.4运输费用的承担:
4.5收货时间:
4.6工程名称:
4.7工程地点:
4.8建设单位:
4.9施工单位:
4.10监理单位:
4.11使用部位:
4.12签收人:
4.13乙方应将设备一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。
4.14资料交付:乙方应将与设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以随货附交方式交付给甲方。
第5条收货时间
5.1本合同起止时间:。期间具体节点,见甲方提供的相关文件。
5.2如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方,经甲方认可后,设备供应可作相应顺延:
5.2.1.按施工准备规定,不能提供施工场地,水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场。
5.2.2.甲方提出重大设计变更;新增项目或设备供应量大幅增加。
5.2.3.施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。
5.2.4.其它
乙方在上述情况发生后三天内,将延误内容向甲方提交书面报告,需甲方签证认可,逾期不予确认。
5.3乙方若违反合同及其附件对设备供应时间及附加服务进度的规定,甲方有权对合同范围内的设备及服务范围进行调整。
第6条验收方法
6.1验收方法:。
6.2乙方应当出具设备的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件(加盖乙方公章);提供原设备质量检测报告,具体检测项目应当包括。
进口设备还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。
6.3甲方应当在货物交接时对设备的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对设备有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到设备后日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。
6.4甲方有权要求从设备中封存样品并对每批设备进行质量复检。设备质量不符合约定技术质量要求的,甲方有权退货。
6.5双方对于封样以及复检的办法,按执行,没有相关规定的,复检的项目与检测方法是:;
样品采集与封样的方法是:
双方约定的复检检测鉴定机构为,检测费由方承担;但经检测质量不符合合同约定的,检测费由方承担。
6.6在甲方验货时不能及时发现的质量问题,乙方仍应承担全部责任,甲方不因已对该设备进行验收而放弃向乙方索赔的权利。
第7条合同价款
7.1本合同设备单价元/台(具体见附件)。本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的设备数量为准,并按照本条约定的单价执行。
7.2本合同总价款为元(大写元整)。
7.3以上合同价款中含税。
第8条货款支付
8.1设备预付款:按合同总价的%支付,支付时间:。
8.2设备采购进度款:
8.2.1.按每(年、季、月)甲方审核完毕后的乙方当期提供设备及完成附加服务的实际量支付%的进度款。
8.2.2结算方式:乙方承诺每(年、季、月)日与甲方核对上(年、季、月)日至本(年、季、月)日所供设备数量,并办理完结算手续,向甲方提供合法的发票,交甲方财务部门挂账,此发票仅作为甲方挂账依据。超出本合同规定时间未办理完结算手续的,乙方承担该批货款%的违约金,甲方在支付乙方该批货款时一并扣除,
8.2.3.结算流程:
a)乙方凭项目开据的物资验收单及发票到甲方材料科对账
b)甲方设备科将审核后的单据交项目开具收料凭证
c)项目经理、设备负责人在发票及收料凭证上签字
d)项目设备负责人将收料凭证和发票等资料一起交到甲方设备科
e)甲方设备科将物资验收单盖结清章存档,发票及收料凭证由甲方设备管理负责人在发票上签字,并登记建立台账
f)甲方分管设备采购的领导审核并在发票上签字
g)甲方分公司经理审核并在发票上签字
h)签字齐全后转对应项目成本员签收挂账
8.2.4.待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的%。
8.2.5.甲方预留总价款的%作为设备质保金,若设备无任何质量问题本工程竣工备案起年后无息返还。
8.3付款依据:
8.3.1.合同、发票。
8.3.2.设备入库耗用单、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长、甲方负责人等相关人员签字俱全)。
8.3.3.甲方收到业主当(年、季、月)进度款后,甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。最高不得高于总价款的%。
8.4支付方式:转账支票,不支付现金,乙方支领进度款所用印鉴与签订本合同所使用的印鉴单位相符。
8.5乙方开户银行、账户、账号
开户银行:
账户名称:
账号:
8.6其他约定:。
第9条双方责任
9.1乙方责任
9.1.1乙方负责人:
9.1.2达到甲方的要求,设备必须严格按甲方的报价文件(甲方要求)进行配置。并保证全部设备验收合格,因乙方设备不合格所造成的一切后果,均由乙方负责。
9.1.3乙方以下人员按甲方要求必须在小时内调离本工程范围,否则乙方向甲方支付违约金元/人次,同时,乙方须在小时内用甲方批准的、合格的人员代替下述调离的任何人员:
a)甲方确认无法胜任工作者;
b)在接到甲方通知后不能积极配合甲方正常工作者;
c)违反甲方工地现场管理规定者;
d)与本工程施工无关的人员。
9.1.4设备及成品移交前,负责设备及已完成工程的成品保护工作。
9.1.5乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
9.1.6乙方应当对设备的保管及使用方法进行技术交底。
9.1.7乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
9.1.8乙方负责所提供的设备在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。质量保修期年,自本工程竣工备案之日起计算。
9.2甲方责任
9.2.1甲方负责人:
9.2.2甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。
9.3甲方就本合同内容对乙方出具的任何凭证,均需要加盖甲方公章或甲方负责人签字认可,乙方就本合同内容对甲方出具的任何凭证,均需要加盖乙方公章或乙方负责人签字认可。
9.4本合同涉及的所有债权债务不经甲乙双方同意,均不得转移给任意第三人。
第10条违约责任
10.1.设备花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意使用的,按质论价。不能使用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的%计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
10.2.乙方未按本合同规定的设备数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的%的违约金。
10.3.设备包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值%的违约金付给甲方。
10.4.设备交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值%的违约金。
10.5.其他违约行为:
第11条合同解除
11.1本合同对合同解除有约定的,按合同约定执行。本合同未作约定的,依国家有关法律、行政法规执行。甲方依本合同约定、或者法律、行政法规解除本合同的,自解除合同通知送达乙方之日起,合同均自动解除。
11.2乙方供货逾期日(包括全部逾期和部分逾期及因不合格供货而重新供货的情况),甲方有权要求解除本合同,乙方应承担合同总价款的%作为违约金并承担因此给甲方造成的损失。
第12条通知与送达
12.1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:
甲方:。
乙方:。
一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。
12.2.以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第13条争议解决
甲乙双方在履行本协议的过程中,若出现争议,可协商解决,解决不成的,可以向人民法院提起诉讼。
第14条其他
14.1.本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
14.2.本合同正本份,双方各执份;具有同等法律效力。
14.3.本合同附件:设备采购单、甲乙双方营业执照副本复印件。
(以下无正文)
甲方(签章):乙方(签章):
负责人:负责人:
签订日期:年月日签订日期:年月日
签约地点:签约地点:
篇11:建筑起重机械设备租赁合同书
出租方(甲方):______________
承租方(乙方):______________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议。
一、租赁设备概况:________________________________________________________
二、设备的使用地点及工程情况:_____________________________________________
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任
、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间,施工现场范围内地上地下设施及不明物,如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用: 个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月,由甲乙双方各承担一半的费用,乙方负责进场的拖车费,甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜
1、租赁期间:租期自_______年____月___日开始计算租金,至_______年____月___日结束。租赁期满,乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后,办理退场手续。
2、单价:______________
大写:_________________
3、结算方式:设备租赁费按___________(月天小时)计算,乙方确认设备后向甲方支付定金___________元
(大写:______________)。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。
4、在租期内,乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供:负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。
6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
八、违约责任
(1 )在合同期间,如果甲方违约,罚款___千元。
(2)在合同期间,如果乙方违约,支付往返拖车费及 (当月当天)租金。
(3)如果乙方拖欠租金,从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
十、此合同共五页,壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方代理人:___________________(签章) 乙方代理人:______________(签章)
住 址:_________________________住 址:________________________
身份证号:_____________________身份证号:______________________
电话:_________________________电话:__________________________
日期:_________________________日期:________________________
篇12:建筑设备租赁合同
甲方:__________________
乙方:__________________
甲乙双方近友好协商,乙方受甲方委托,提供各项服务事宜如下:
1、租赁设备:__________________(如所需设备较多,乙方所列设备清单为合同的有效附件)。电源、场地等请甲方准备。
2、服务日期:_________年_________月_________日_________时至_________年_________月_________日_________时止。如活动时间为一天,甲方需提供乙方午餐及饮料。
3、服务地点:__________________。
4、服务性质:__________________。
5、租金支付:全款总额_________元人民币。此为不含税价(如开发票需交_________%税金)。如甲方负责运输,则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备,并在活动结束后负责运回。在活动当天,服务人员与设备全部运到并安装调试后,甲方需全款结给乙方,作为劳务报酬。如为多天活动,则需另议。
6、违约条款:
1)双方在签订合同之后,如一方无故取消,需赔偿违约金,为实际损失。
2)如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断,责任由甲方负责。
3)如为多天活动,设备需放置在活动地点,甲方负责设备的保管,如发生设备损坏、丢失等情况,甲方需照价赔偿给乙方。
7、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定,如有未尽事宜,双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执,双方不得圆满解决,将依照中华人民共和国有关法律,通过有关机构解决。
8、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章,即时生效。
9、对于此次活动的配音师有何评定:优(_________)良(_________)中(_________)差(_________)原因__________________。
10、对于此次活动的音响设备有何评价:优(_________)良(_________)中(_________)差(_________)原因_________________。
11、补充规定:现金结算。
甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________
地址:__________________ 地址:_________________
代表人(签字):__________________ 代表人(签字):__________________
电话:__________________ 电话:__________________
传真:__________________ 传真:__________________
篇13:建筑设备租赁合同
出租人(简称甲方)_______________
承租人(简称乙方)_______________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备,甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准:
种类_______________
数量_______________
押金标准_______________
计量单位_______________
租金单价(___________元)
赔偿价(___________元)
钢管_______________
扣件_______________
应收押金(共计)
特别说明:以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法:乙方应将租赁物用于承建
工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。
四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表,以便甲方按时、按量的供应。
五、租赁期限:年______月______日至______年______月______日,共计______天。承租人因工程需要延长租赁期限的,应在本合同届满前_________日内,重新订立租赁合同。
六、租金应按月支付,乙方应在每月_______日之前向甲方提交上一月的租费清单,并付清该______月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
七、经双方协商,乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写)___________元,甲方收到押金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续。赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)
八、乙方在甲方指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派
为提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方或者提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。
乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。
九、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。
十、租赁期间,租赁物资的维修由乙方负责,费用由乙方承担。
十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失的,应按照以下标准由乙方向甲方支付赔偿金:
钢管缺损的,每米赔偿____________元;扣减缺损的,每只赔偿__________元;缺失扣件螺丝的,每套按照__________元赔偿。
未经甲方书面同意,乙方不得将钢管截断使用。否则按照钢管缺损处理。
十三、违约责任:
①乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条第②款的规定承担违约责任。
④其他违约行为:_________.
十四、保证人________就乙方的合同义务向甲方提供担保,保证乙方履行本合同义务,如乙方违约,保证人按照《中华人民共和国民法典》的规定对乙方的违约行为承担保证责任。
十五、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
十六、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,向甲方住所地人民法院起诉。
十七、本合同一式___份,甲、乙双方各执___份,保证人执___份。
十八、本合同自甲、乙双方(及保证人)签字或者盖章后生效。
甲方(盖章)乙方(签章)保证人(签章)
法定代表人:________________法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________委托代理人:________________
电话:________________电话:________________电话:________________
地址:________________地址:________________地址:________________
本合同签订时间:______年______月______日。
本合同签订地点:________________.
篇14:工地挖掘机设备租赁合同
租用方:(以下称甲方)
出租方: (以下称乙方)
甲方因工程需要,租用乙方机械设备进行武当山机场航站区土石方及边坡工程2标段项目施工。根据国家有关设备租赁规定,经过甲乙双方充分协商,特订立本协议,以资双方共同遵守。
一、租赁设备的名称、规格和数量
设备名称:挖掘机,型号: ,数量: 台。
二、使用地点:十堰市经济技术开发区方块村甲方工地。
三、设备用途:甲方工地土方工程施工。
四、租赁方式:台时租赁,柴油甲供。
五、租赁时间:根据甲方工程需要确定,退场时间以甲方通知为准。
六、租赁价格:租赁单价为 元/台时,柴油由甲方供应,乙方承担租赁设备的折旧费、各种修理费、电费、司机人工工资、其它油料费用、设备进退场费等所有费用,协议实施期间不调整单价。
七、租赁条件
1、租赁期间乙方设备因工作需要消耗的燃油由甲方供应,因维修而发生的燃油由乙方自行承担。
2、设备的其它油料(如液压油、机油、黄油、齿轮油等)由乙方自行承担。
3、租赁期间设备的维修费用及配件费用由乙方承担。
4、设备的调配使用由甲方调度员协调安排,乙方应服从甲方对设备工作的安排。
5、乙方提供的设备状况应完好、手续齐全,灯光、仪表等装置应保持正常工作。乙方设备工作能力必须满足要求,乙方设备应配有技术熟练的操作人员,并且持有效操作证件,保证一个月最低工作240小时,否则按比例扣除租赁费。操作人员必须遵守甲方规定的作息时间,不准迟到、早退,服从现场施工人员的指挥。如设备性能或司机操作水平、素质影响甲方工程进度,或不服从甲方管理,甲方有权将司机或设备清退,乙方应及时更换人员或设备,否则甲方有权终止协议,因此给甲方带来的工程进度损失由乙方负责。
6、司机的食宿、水电费用、工资、奖金及其它福利待遇由乙方负责支付。
7、乙方应严格要求己方人员,不得在项目部施工现场或生活营区内酗酒、赌博、滋事,如发现立即清退,如违法,将提交司法部门处理。
8、若由于乙方人员、设备不服从甲方调度管理,影响甲方文明施工及当地村民或第三者的生产生活所产生的费用由乙方全部承担。
9、若乙方不经甲方允许,私自安排设备工作,发现一次罚款人民币500元,并且赔偿因此消耗的燃油费用。
10、未经甲方同意,乙方不得随意更换设备。替补的设备必须在原设备退场前进场,且替补设备在性能、状况等方面必须满足本条款第5点的要求。
11、乙方因设备检修或其他特殊原因确需暂停作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停作业。
12、税金:营业税、城市建设维护税和教育费附加由甲方承担,其他税费由乙方自行缴纳。
13、在租赁期间设备的使用权属甲方,租赁期间车辆除正常检修外,乙方车辆应停在甲方指定地点,应做到随用随到。每个月不设定最高工作时限,每天不设定最高工作时限。在生产中应发挥设备的正常功效(不能消极怠工),以满足甲方的生产需要。
八、甲方的权利和义务
1、负责提供作业部位,安排乙方设备的工作。
2、负责设备工作台时的计量,及时为乙方办理结算并支付。
3、负责油料供应。
4、发现乙方现场人员偷卖柴油时,甲方有权处罚。并处以偷卖油料价款的5倍罚款,要求更换司机或终止协议。
5、甲方对乙方设备油耗进行测算(实测或设备台时计算),油耗超过定额标准后(或乙方燃油被偷盗),费用由乙方自行承担。在办理租赁费结算时,从乙方的结算款中扣除。
九、乙方的权利和义务
1、乙方应遵守甲方有关机械车辆和人员的管理规定,并服从甲方调度的生产安排。
2、乙方现场人员应遵守甲方有关文明施工的规定。
3、乙方设备的操作人员应持有有效操作证件。
4、甲方违章指挥时,乙方有权拒绝。
5、乙方人员的用餐费、水电费由乙方承担。
6、乙方设备需要供油,应提前通知甲方油罐车,避免有效工作时间的损失。油罐车装表计量,每次供油后,由乙方负责人员在油料供应单据上签字确认。
十、安全责任
1、严格执行机械使用安全技术操作规程和甲方下发的各项安全操作管理规程。尤其要确保设备操作人身安全。严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和通行安全,不得乱停、乱靠,不得争道抢行。
2、施工过程中,非操作人员一律禁止进入驾驶室。车辆在行驶中或尚未停稳时,严禁任何人上、下车。司机不得酒驾及带病作业。司机离开设备必须将开关钥匙随身带走,如设备发生被盗或人为损坏,乙方自行负责。如乙方未按本协议约定的安全管理要求,或因乙方司机操作不当和设备自身原因造成的安全事故由乙方承担全部损失和费用。造成人员伤亡或机械及其它财产损失的,由施工作业驾驶员和设备所有人承担全部经济责任和相应的法律责任,与甲方无关。
3、乙方对其施工设备向保险公司投保施工设备险,所需费用已包含在租赁单价中。出现意外事故后,乙方应直接向保险公司索赔,甲方不承担意外事故的任何赔偿责任。
4、乙方驾驶人员人身意外伤害险由甲方向保险公司投保,出现人身意外伤亡事故后,乙方积极配合甲方向保险公司索赔,保险公司赔付与实际赔偿差额部分由乙方承担赔偿。
5、乙方驾驶人员工伤险由甲方向保险公司投保,出现工伤事故后,乙方积极配合甲方向保险公司索赔,保险公司赔付与实际赔偿差额部分由乙方承担赔偿。
6、乙方必须无条件的接受甲方在安全上的监督、管理及处罚,但这种安全上的监督、管理及处罚并不能减轻和免除乙方在安全上应承担的责任和义务。
7、因甲方指挥不当造成的安全事故由甲方承担全部损失和费用。
8、乙方车辆发生的交通事故由乙方自行与交警部门解决处理,并承担一切费用,与甲方无关。
十一、结算与支付
1、计量:乙方设备工作时间,以双方确认的计量单为准。如乙方不服从甲方指挥,或施工过程中不按甲方指令工作,该工作时间不予计量,乙方承担责任并赔偿该工作时间内发生的燃油费用。
2、结算:结算日期以每月25日为界限,到结算日期时收齐单据,确认为有效单据后,核实加油量、工作时间,办理工程量价款结算,如有燃油超耗情况,则按协议约定扣除超耗燃油的费用。
3、价款支付:乙方需在甲方指定的银行开设银行结算账户,甲方将工程款汇至乙方账户。
十二、本协议未尽事宜,双方友好协商解决。若协商不成,甲乙双方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十三、本协议由甲乙双方代表签字盖章后生效,双方履行完协议规定的义务并结清价款后,本协议即行终止。本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:建筑设备租赁合同
租承租人:________________(以下简称甲方)
出租人:________________(以下简称乙方)
根据我国《民法典》及有关法律规定,为明确双方权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲、乙双方就(按实际情况填写)工程(按实际情况填写)租赁事宜协商一致,订立本租赁合同。
第一条租赁物:_______________
第二条租赁期限
租赁期限为______年______月______日至______年______月______日,具体时间以实际租赁______日期为准。
实际租赁期限自甲方签收合格租赁物之______日起算(租赁物需要安装、调试、验收的,从有关部门签发安装、调试、验收合格证书时起算),至归还租赁物之时止。
甲、乙双方在履行本合同过程中的租赁数量的签收人以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
甲方:_______________
乙方:_______________
联系地址:_______________
电话:_______________
传真:_______________
联系人:_______________
第三条租金支付方式与期限
1.支付方式与期限:________________(按实际情况填写)
2.如因建设方的原因,造成工程款延迟支付或甲方的其他原因,甲方可以延迟支付租金(不计息),延迟支付租金期限为:________________(按实际情况填写)
3.每次付款时乙方必须不须向甲方财务提供当次结算额的正式税务发票。
4.如甲方、业主或其它原因致使工程停工,甲方可通知乙方停止使用租赁物。从甲方通知乙方停用之______日起,租赁物租金按合同约定的70_______%结算;在停用期间,乙方不得以此为由增加任何费用。
5.乙方承诺春节期间优惠甲方天租金。
6.如甲方、业主或其它原因致使工程停工,甲方可通知乙方停止使用租赁物。从甲方通知乙方停用之______日起,租赁物租金按合同约定的_______%结算;在停用期间,甲方不负担乙方租赁物操作人员的工资,且乙方不得以此为由增加任何费用。
7.其他约定:________________
第四条租赁物交付______日期、地点、验收(安装、调试)和费用承担:________________
1.租赁物的交付地点:________________(按实际情况填写),甲方自通知乙方租赁物的名称、规格、数量、交付地点之______日起,乙方应当在3______日内按期交付租赁物。
2.租赁设备的运输费用包括但不限于:________________租赁物到甲方指定地点所产生的运、送费用由方负责及装、卸费用由方负责。在运输过程中的一切责任,由方承担。
3.租赁设备的进出场费用约定:________________/
4.租赁物运至甲方指定交付地点后,需要安装、调试的,乙方应按照甲方要求,派专业技术人员对租赁物进行安装、调试。直至安装、调试验收合格。
5.租赁物为特种设备,乙方须办理政府有关监管部门的检测检验手续,向甲方提供该设备的相关证明文件。
若在安装、调试验收过程中发现租赁物不符合本合同约定要求的,乙方应立即无条件调换,并承担调换租赁物所需费用并赔偿由此给甲方造成的损失。
第五条租赁物的维修保养及费用承担
1.乙方应当保证所提供的租赁物能够满足甲方的正常使用要求。
2.乙方维修责任范围及时间:________________
乙方未履行维修义务的,甲方可以自行维修,维修费用由乙方承担;因租赁物维修影响甲方使用的,乙方须减少租金或延长租期。
3.租赁物维修的时限每月不超过/天,否则甲方有权退租或扣除超时部分的租金。
第六条租赁物损毁赔偿责任
如因甲方原因,导致租赁物有损毁时,双方应签字确认数量,并按:________________(按实际情况填写)方式赔偿。
第七条违约责任
1.乙方不能按时提供本合同约定的租赁物或提供的租赁物不符合本合同约定的质量、数量、规格、型号等要求,甲方有权解除合同并赔偿由此给甲方造成的损失。
2.乙方不按期派人对租赁物进行维护、维修,致使租赁物不能正常使用的,甲方有权解除合同并赔偿由此给甲方造成的损失。
3.因乙方租赁物或操作人员的原因,所造成的安全事故,由乙方负责。
4.如因建设方或甲方的原因,造成甲方未按合同约定支付租金,经双方协商一致,乙方才可停止租赁物的使用。
5.乙方需具备安装、拆卸资质且在设备安装、拆卸、运输过程中出现的安全或交通事故,由乙方负责。
第八条争议解决方式
1.本合同在履行过程中发生争议,双方当事人应协商解决。协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
第九条其他约定事项:________________
(按实际情况填写)
第十条其他
本合同自双方签字盖章之______日起生效。本合同原件一式份,双方各执壹份,本合同附件份是合同的组成部分。
承租人(公章):________________出租人(公章):________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
现场联系人:________________现场联系人:________________
电话:________________电话:________________
开户行:________________
银行账号:________________
篇16:建筑起重机械设备租赁合同书
甲方:________________
乙方:________________
签订日期:______年______月______日
承租方(简称甲方):________________
岀租方(简称乙方):________________
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的要求,本着平等、自愿、公平和诚实守信
的原贝为明确甲方与乙方的权利和义务,就甲方租用乙方建筑起重机械的相关事宜,经甲、乙双方协商一致,订立本合同,并共同遵守执行。
第一条租用的建筑起重机械情况
设备名称:________________型
生产厂家岀厂______年______月备案编号最大高度
建筑起重机设备按建筑起重机设备说明书标准安装附墙,根据现场布置图及甲方工地实际需要,如因施工需要增加附墙或非标准附墙,增加费用由甲方承担,具体双方根据现场情况协商处理。
第二条工程项目、工作内容和施工地点
1、工程项目:________________。
2、施工地点:________________。
第三条租赁期限
每台建筑起重机设备租赁期限为个______月。实际租赁期限超过个______月,超过时
间按照实际租期支付租金。使用时间自设备安装验收合格并实际交付使用开始(以现场签单为
准),到实际停止使用为止。第一个______月与最后一个______月如实际使用不足______月,当______月租金按照______月租费+30
天__计租天数计算。
甲方因工程需要延长租期,应在合同届满前半个______月书面通知甲方,并续签合同。
第四条租金及进退场费
1、每台建筑起重机设备租金及进退场费:________________租金___________元/______月/台;每台建筑起重机
设备进退场费___________元(含运输、安装、检
测、拆卸),租金和进退场费均为含税价。
2、租金及进退场费支付方式
(1)设备安装完毕验收合格开始使用时,甲方支付乙方_______%的进退场费,设备退场后再支付另外一半。
(2)租金采用______月结方式,不足______月的按天计算,租费每个______月一支付,在支付段下个______月
号前付清上一支付段内的租金。乙方应向甲方岀具税务发票。
(3)使用时间自设备安装验收合格并实际交付使用开始(以现场签证单为准),到实际停止使用为止。
(4)春节停工期间,乙方不收塔吊使用费。具体时间由甲方提供签证乙方签字认可。
(5)如遇不可抗拒的原因造成停机,乙方不收取此停机时的租赁费用。
第五条租赁方式及所有权
1、租赁方式:________________本设备的租赁由配备操作人员。
2、租赁设备的所有权:________________合同所列租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁机械只享有租赁期间
的使用权,没有设备的所有权。
3、未经乙方同意,甲方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由甲方承担。
第六条双方义务和责任
(一)乙方的义务和责任
1、乙方要按本合同规定的时间和数量提供符合要求、性能良好的设备。乙方提供建筑起重机设
备的基础图、合格证、生产许可证等复印件(盖乙方公章)交给甲方留存。
2、密切配合甲方的施工生产,满足甲方施工要求。
3、乙方建筑起重机设备进场之前,应提供建筑起重机设备的基础脚预埋件及相关零配件给甲方
制作建筑起重机设备基础。
4、因乙方单方面原因造成事故,乙方赔偿相应造成的人和物的直接损失。
5、接到甲方的故障报告后小时内排除故障,若小时内未排除故障,甲
方扣除乙方双倍当______日租金。
6、起重设备实际停止使用,乙方在收到甲方拆除设备通知后,天内拆除设备出场。
7、由于设备存在质量、安全隐患导致的安拆事故由产权单位和安拆单位共同承担经济和安全责任。
由于设备的质量安全隐患而在使用中发生的事故由产权单位承担安全和经济责任。8、进退场安全责任及装卸车费用、场外运输费用由产权单位自行负责承担。
(二)甲方的义务和责任
1、乙方出租设备货到工地,甲方应及时组织相关人员进行进场验收(杜绝不合格产品进入工地),
同时将签收的租赁设备交接单据交给乙方。
2、乙方建筑起重机设备安装调试完毕之______日起天内,甲方组织相关技术人员参与检查
验收租赁设备,共同完善验收资料。
3、建筑起重机设备由甲方负责定位,严格按乙方提供该设备说明书基础图施工和编制基础施工方案。如施工升降机基础特别是设置在地下室顶板上或天然基础上,要进行基础承载力验算,加固基础并提供基础验收表给乙方。甲方负责预埋建筑起重机设备避雷设备,保证建筑起重机设备基础不积水。
4、甲方应提供现场布置图给应乙方留存,甲方在施工过程中应严格按照该设备使用说明书技术要求进行施工,如因实际施工情况与使用说明书技术要求出现重大误差,影响到乙方机械设备的常规安装和拆卸,增加的费用由甲方承担。
5、甲方在乙方建筑起重机设备基础2m范围内设置两个专用开关箱和电源,各配备一个100A的漏电开关(三相五线)和隔离开关,电源供电线截面面积不少于平方毫米,并负责
联接至起重机械电源接线端处。甲方要保证专用电源稳定,满足使用条件,如因配置的电源不符合安全使用条件,乙方有权停机,造成的后果由甲方承担。
6、甲方负责搭设地面吊笼出入口防护棚、卸料平台、楼层呼叫器按钮的连接线及各个停层站防护门,并承担费用,要符合国家建筑施工安全检查标准。
7、乙方负责建筑起重机设备验收手续及费用,甲方配合及时提供相关资料,如因甲方提供资料、
盖章不及时,造成建筑起重机设备不能如期申报检测,导致有关部门不准使用建筑起重机设备,
其责任由甲方自行承担。
8、非乙方原因,导致建筑起重机设备基础倾斜而重新安装,增加费用由甲方承担。
9、若建筑起重机设备的安装高度超过其独立高度,由甲方负责制作建筑起重机设备的附墙预埋件,由乙方提供附墙框架。楼面附墙预埋件安装由甲方负责,乙方配合提供预埋尺寸。附墙杆
安装由乙方负责。甲方负责搭设拉杆处的上人脚手架。甲方负责搭设拆卸建筑起重机设备的钢管
脚手架。
10、甲方必须保证建筑起重机设备进退场道路通畅(米板车正常进入运输),提供
足够的场地和空间给甲乙方进行装卸。
第七条违约责任
甲乙双方应遵守约定条款,如双方的任何一方违约,应向另一方支付违约金(每日不得超过_______%。
第八条合同变更
1、在租赁期间,乙方如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知甲方,租赁物资新的所有权人即成为本合同的自然岀租人。
2、在租赁期间,甲方未经乙方同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条争议的处理
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应友好协商。若发生争议协商不成,则由甲方所在
地基层人民法院管辖。
第十条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之______日起生效方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:________________(承租方盖章)乙方:________________(出租方盖章)
法定代表人:________________法定代表人:________________
签订地点:________________
签订时间:_______________
篇17:建筑工程设备租赁协议书
合同编号:______________
签订地点:______________
签订时间:______________
出租方:______________
承租方:______________
依据《民法典》及有关法律法规,为明确甲方与乙方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就租赁事宜协商一致,订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量
第二条租赁期限
1、设备租赁期限自_____年_____月______日至_____年_____月_____日。
【注:或以完成工作时间为准。】
2、租赁期满乙方如需继续租用,应于合同到期日前_________日内书面向甲方提出,甲方在收到乙方通知后_______日内作出书面答复,如同意继续出租,则双方续签租赁合同。
3、如乙方在承租期内提前退租,则乙方按照实际租用时间支付甲方租赁费。
第三条租金及支付
1、租金及计算:租金________元/月。如设备实际租赁期不足一个月,按________________________。
【注:实际使用不足月部分可按照月租费+30天__实际使用天数计算,或按一个月计算。】
2、租金结算:每月的________日由甲方开具当月租费结算单交乙方办理结算手续。
3、支付方式:
第四条租赁设备的交付和验收与退场
1、交付方式:______________,租赁设备
进场费由承担。
2、交付地点:______________
【注:尽量约定到工地使用地点】
3、乙方应在收到租赁设备________日内检查租赁设备。如果租赁
设备的型号、规格、数量、技术性能等与本合同约定不符,乙方应在收到租赁机械________日内,书面通知甲方,要求甲方更换合格租赁设
备。
第五条工作内容和施工地点
1、工作内容:______________
2、施工地点:______________
第六条技术安全要求
【注:特种设备应当有相关证件,操作人员应当持证上岗。】
第七条双方义务和责任
1、甲方的义务和责任
甲方应当保证对出租设备享有合法占有权或使用权利。
本租赁设备由甲方配备操作人员,负责设备的操作、维护、保养、保护工作,并承担由此发生的全部费用。
操作人员工资待遇由甲方负责,甲方应当为操作人员办理人身伤害意外保险。
甲方应当配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方的施工安排,但有权拒绝乙方的违章指挥。
甲方负责设备日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。
与乙方共同办理机械设备的租费签认工作。
其他
2、乙方的义务和责任
负责租费的及时支付。
严禁违章指挥,如违章指挥造成机械和人员的损伤,乙方承担一切责任。
提供甲方操作司机的食宿。
负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作。
其他
第八条合同的变更、解除和终止
1、租赁期间,甲乙双方可以协商变更或解除本合同。
2、乙方不交付或者不按约定交付租金达个月以上,甲方有权解除本合同。
3、甲方迟延交付租赁设备以上,乙方有权解除本合同。
4、甲方交付的租赁设备质量不符合约定,使乙方无法正常使用的,乙方有权解除合同。
5、租赁期满,合同即终止。双方人员共同对租赁设备的状况确
认完好后,承租人归还租赁设备,租赁设备退场费由承担。
6、
第九条违约责任
1、甲方责任:
甲方因不能提供本合同约定的租赁设备而导致合同解除的,应按照本合同租金总额的%向乙方支付违约金,还应对超出违约金以外的乙方的损失进行赔偿。
甲方迟延交付租赁设备的,每逾期交付_______日,应向乙方支付月租金总额_%的违约金,还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。
甲方违反本合同约定,擅自解除合同并提前收回租赁设备的,应按照本合同租金总额的%向乙方支付违约金,还应对超出违约金以外的乙方损失进行赔偿。
甲方机械因故障停机,如果超过小时但不足一________日,扣当________日租金,如果一个月中因故障停机天数累加超过—________日,扣—租金,若故障停机超过________日,因此而影响乙方施工正常进展的,甲方必须立即为乙方提供同类型同规格型号的良好机械代替故障
设备进场施工。
甲方未按时进入工地、未按质量数量提供机械,应扣、罚
租金总额作为违约金。
2、乙方违约责任
乙方逾期支付租金,每逾期________日,应向甲方支付月租金总额—%的违约金。
租赁期满,乙方逾期归还租赁设备的,每逾期________日,应向甲方支付月租金总额%,还应承担因逾期交付给甲方造成的损失。
第十条不可抗力
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一
方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在________日内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十一条争议的处理
争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,解决不成的,可以采取以下第—种方式解决:
1、向仲裁委员会申请仲裁
2、向承租方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
【注:1、两种解决纠纷的方式只能选择一种,必须明确选择。2、必须写明仲裁委员会名称,一般建议选择我方法人注册所在地仲裁委员会。3、在选择法院时请注意,选择我方法人注册地人民法院。】
第十二条合同附件1、本合同未尽事宜,双方可以达成书面补充协议。
2、本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
【注:附件应当双方签字盖章。】
第十三条其它约定
1、双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以—方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的________日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
3、本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
4、本合同自双方签字盖章之________日起生效。
甲方:______________承租人:______________
住所:______________住所:______________
法定代表人:______________法定代表人:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
电话:______________电话:______________
传真:______________传真:______________
开户银行:______________开户银行:______________
账号:______________账号:______________
篇18:建筑起重机械设备租赁合同书
甲方(出租人):______________公司
乙方(承租人):_______________
甲方与乙方双方就_______________公司原麻黄素提前生产线的生产经营权租赁给乙方生产甘草提取物(甘草霜)事宜(包括:厂房和机器设备、生产工具),根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,本着互利共赢、自愿平等的原则,达成如下条款,供双方严格遵守。
第一条租赁厂房和机器设备:
(后附清单)。
第二条租赁期限:____年期限,________年_____月_____日起至_________年______月_____日止。租期届满,如甲方仍需出租,乙方具有同等条件下的优先承租权。
第三条租金:租赁厂房和机器设备每______年租金人民币陆万______元(¥_______________)______元。
第四条租金的支付方式:租金按______年度支付;本合同生效之日起3日内乙方须向甲方一次性全额支付第______年租金人民币陆万______元(¥________元),乙方向甲方支付清第一______年全额租金后7日之内甲方将生产线交付乙方。第______年租金乙方须于_________年______月_____日前一次性全额支付给甲方,否则甲方有权终止合同。
第五条甲方必须保证乙方入驻_______________公司后能正常生产,协调好原有工人与公司之间_____,乙方入驻__________公司后用工有自主权,但在用工条件相同情况下优先选择使用原有_______________公司管理人员、车间工人和后勤人员,人员数量由乙方决定。
第六条债权责任:至__________年_______月_____日前的全部债权由甲方负责解决,自________年_______月_____日起涉及租赁生产线生产经营发生的所有债权由乙方负责,乙方在租赁期间不承担非乙方使用的原甘肃XX公司的管理人员、车间工人和后勤人员的用工工资和劳动社保等。
第七条乙方负责支付其在承租期内关系到的租赁厂房和机器设备的水费、电
费、卫生费、所在与房屋租赁和生产经营相关的税收、管理费、维修费等所有生产经营支出。
第八条租赁厂房和机器设备的维修:承租期内租赁厂房和机器设备的维护保养由乙方负责并承担费用;承租期届满时由乙方负责将租赁厂房和机器设备维修至原状并承担费用。租赁期间因乙方生产经营需要,在甲方厂区增加设施和增加生产线设备须征得甲方同意,费用全部由乙方承担,租赁期届满增加的设施设备全部归甲方所有。
第九条乙方为自己经营之需,经甲方同意可以适度地对厂房和机器设备进行不改变主体结构和不构成建筑物物危险的装修改善或增设他物行为(但应征得甲方认可同意),租赁期届满,归出甲方所有。
第十条未经甲方书面认可,乙方不得将厂房和机器设备转租他人。本合同生效之日起3日内由乙方向甲方一次性支付风险保证金人民币_________元(¥___________元)。在经营生产中乙方应及时支付欠款和相关债务,否则,甲方可以扣留该保证金,租赁期届满,并经甲方核实无欠款及债务,租赁物合符出租交接时的原状后,应将保证金足额退还乙方。
第十一条 经营范围及责任:乙方应当守法经营,不得使用租赁物从事违法经营。租赁厂房和机器设备乙方用于生产甘草提取物(甘草霜)。因乙方的生产经营活动而产生的任何债务及其相关法律责任(包括但并不仅仅限于劳务用工及其伤害事故所产生的债务)均由乙方承担。
第十二条生产安全与消防安全:乙方租赁生产经营期间须严格执行安全生产和消防安全等方面的相关法规和制度。甲方有权检查和督促乙方落实安全生产和消防安全的法规、制度的执行与落实情况,若存在安全生产和消防安全隐患,甲方有权要求乙方整改落实或阻止乙方生产,直至解除合同。
第十三条本合同期限内,乙方应当合理使用租赁物,保护租赁物及其所有设施的良好功能。本合同期满,乙方必须在本合同期满之次日内将租赁物返还予甲方。若乙方需要继续租用,同等条件下,乙方可优先承租,但必须本合同期满之日前的三十日内重新签订书面合同。续租期,租金另行商定。
第十四条合同期限内,如因人力不可抗拒的因素(如战争、地震、台风、国家的产业政策、重新规划及征拔占用等)导致合同无法正常履行的,合同自然终止。
第十五条 以上合同条款,双方必须遵守。若其中一方违约,违约方除了必须承担因违约行为所造成的全部损失之外 ,还必须承担违约金人民币___________元(¥______________元),同时,非违约方有权解除合同。
第十六条本合同经甲方和乙方签字盖章后生效。本合同一式四份,双方各执二份。
甲方:______________公司 乙方:_______________
注册地址:_______________注册地址:_______________
法人代表:_______________法人代表:_______________
委托代表:_______________委托代表:_______________
开户银行:_______________开户银行:_______________
开户账号:_______________开户账号:_______________
联系的话:_______________联系的话:_______________
______年 ______月______日 ______年 ______月______日
篇19:公司建筑机械设备租赁合同
一、出租人:
:
承租人:
:
二、租赁标的:
:
甲方同意将____________________及其设备在良好状态下租给乙方。租用分户面积总计约____________________平方米。
____________________[’],____________________.
三、租赁期:
:
3.1租赁期为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。
______,_____________.
3.2租赁期满,甲方有权收回全部出租房屋,乙方应如期交;乙方如要求续租,须在本合同期满前两个月向甲方提出书面申请。
_,,_[’]._,[’]_.
四、租金:
:
4.1租金每月为___________人民币。
____________.
4.2每月租金一次支付,必须于租赁期每月前十天付清。如乙方逾期未付,须按日加付其租金的0.5%的滞纳金,超过三十天未付视作自动退租,甲方有权按合同5.2条款视乙方为中途退租情况办理。
,.,0.5%.30,,5.2.
4.3租金以人民币为单位用现钞支付。如以支票支付,所发生的费用由乙方负担。
.[’],.
4.4在本合同有效期内,租金不予调整。
.
五、押金:
:
5.1自本合同签定之日,乙方应向甲方交付______个月之租金额的押金计____________人民币。合同期满,乙方如不再续租,并且乙方结清其在租赁期内所用的各项费用后,甲方应将押金在七个工作日内如数退还给乙方。
,’,________.,’_,7.
5.2乙方如在租赁期内终止租约,押金不予退还。
_,.
5.3乙方如违反合同规定,致使甲方未能如期收取租金或因而发生费用开支,甲方可以扣留部分或全部押金抵付。
,[’],,[,’].
5.4发生5.3条款情形,押金不足抵付时,乙方必须按接到甲方付款通知后十天内补足。
5.3,’,_[’][’]’.
5.5押金以人民币为单位,用现钞支付。如以支票支付,所发生的费用由乙方承担。
.,.
六、其它费用:
:
6.1乙方在租赁期内所用的水、电和煤气费用,每月按实际耗用量结算,乙方按单缴付。
,,[’],.
6.2乙方所用电话按电讯局收费标准,每月根据实际用量结算,乙方按单缴付。
[’][’],.
6.3租赁标的的物业管理费由______方按照大厦管理规章,负责按单缴付。
,,____________.
七、乙方责任:
7.1乙方应按本合同四、五、六条款规定交付租金、押金和各项费用,如有拖欠,则作违约论。
7.2租赁期内,未经甲方同意,乙方不能转让其所租房屋,私自转让无效。
7.3乙方应爱护房屋及其设备,如因使用不当导致损坏负责赔偿。
7.4在房屋内已有的装饰和设备之外,乙方如需增加设备或其它装饰须征得甲方同意。租赁期满必须恢复原状,并承担其费用,经甲方验收认可后归还甲方。
八、争议的解决:
:
凡执行本合同或与本合同有关的争议,由双方友好协商解决;协商不成,提请中国有关经济合同仲裁机构调解;调解不成,提请中国有关经济合同仲裁机构仲裁。
九、其它:
:
9.1本合同附件是本合同不可分割的组成部分。
.
9.2本合同如有未尽事宜,由甲、乙双方洽谈解决。
,.
9.3本合同自签字之日起生效;合同文本一式两份,甲、乙双方各执一份。
,.
本合同于______年______月______日在深圳市龙岗区广天地*产签定。
__________________.
甲方:
:
代表人:
[’]:
盖章:
:
地址:
:
电话:
:
乙方:
:
代表人:
:
盖章:
:
地址:
:
电话:
:
篇20:建筑物设备租赁合同
承租方:___________________(以下简称甲方)
地址:___________________
邮编:___________________
法定代表人:___________________
电话:___________________
出租方:___________________(以下简称乙方)
地址:___________________
邮编:___________________
法定代表人:___________________
电话:___________________
第一章总则
一、鉴于:甲方为医疗诊断技术和经营发展,计划建立影像诊断中心(以下简称“中
心”需配置计算机断层扫描设备(以下简称“CT)。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定,甲、乙双方协商一致,就甲方建立影像(CT)诊断中心,乙方同
意向甲方出租CT设备给甲方使用事项,自愿签订本租赁合同。
第二章租赁物名称、数量、价值和用途
二、租赁物名称、数量、价值
1、租赁物为乙方所有并出租给甲方使用的________公司生产,型号为________CT设
备壹台,并包含所需主要附属设备(激光相机)以下称“租赁物”,租赁物价值以租赁物购买发票为准。
三、租赁物用途
1、租赁物用于开展CT影像诊断。租赁物设置在甲方医院内,设备机房的建设和
装修、屏蔽,恒温恒湿空调由甲方提供和准备。
精选资料
第三章租赁物的交付
四、租赁物的交付
1、甲方按乙方要求将设备机房、办公用房改建或新建完成,且做好机房装修和屏蔽施工,并由乙方验收合格后,甲方向乙方出具书面安装通知书。并在安装通知书发出后的3个工作日内,向乙方指定账户转入履约保证金叁拾万
元整。乙方在收到安装通知及甲方履约保证金后的30天内,将租赁物运送至甲方医院指定机房并开始安装、调试及设备使用的培训。机房的建设、装修、屏蔽等安装前准备费用,由甲方承担;设备自身的运输、安装、调试、使用培训费均由乙方承担。
2、甲方签署《租赁物接收清单》,乙方调试正常运行后即视为设备验收通过。
第四章租赁期限
五、租赁期限
1、自租赁物验收通过之日起算,共计伍年(陆拾个月)。
2、租赁期间甲方不得以任何理由提前终止本协议。如果甲方提前终止协议,则乙方有权取回CT成套设备(以设备验收清单为准)另行他用,甲方支付乙方因提前终止协议而发生的各项费用(包括但不限于租金及其他应付款项),且甲方支付的履约保证金乙方不予返还。
3、租赁期届满甲方不触发本合同项下第十一章条款并未违反本合同规定其他应尽义务的前提下,乙方应于租赁期结束之日起______个工作日内返还甲方的履约保证金。甲乙双方可以就后续合作进一步协商并达成协议。可以选择可能方案有:
(1)、继续租赁。对于租赁期限,租金等条款甲、乙双方可以共同协商另行达成合同签署。
精选资料
(2)、甲方购买租赁设备。甲、乙双方可以根据当时的设备状况,自身的财务能力和财务目的就设备的采购金额、付款方式等共同协商另行达成合同签署。
(3)、如果甲、乙双方没有就以上合作形式达成共识,也没有就其他新的合作模式达成共识,则双方终止继续合作。甲方在不触发本合同项下第十一章条款且未违反其他应
尽义务的前提下乙方返还甲方的履约保证金并取回CT成套设备(以设备验收清单为准)
另行他用。
第五章租金和租金的支付
六、就租金金额的确定以及每月租金的支付,甲、乙双方同意:
1、甲方按月支付给乙方租金,租金金额按照如下方案执行:
起租之日起第壹个月到第______个月,甲方向乙方每月付租金陆万元整(6万)
2、每个月28号前,甲方向乙方支付下个月租金,随后乙方给予甲方设备使用权限和密码。如果因为甲方的租金支付不及时,而没有取得乙方给予甲方使用权限和密码,造成甲方使用CT设备的天数减少,则乙方不承担责任,甲方也不得要求乙方减少租金。
3、租赁期间,租赁物的维护、维修费用,全部由乙方承担;租赁物的运营成本,包括但不限于如下费用:甲方员工工资、奖金、福利、加班费和差旅费,水电费,耗材费,资料印刷费,招待费,学术联谊费,学术培训费,会诊费,科研协作费,办公用品,通讯费等所有运营费用,全部由甲方自行承担。
第六章租赁物的所有权
七、在租赁期限内,租赁物的所有权始终归乙方所有,甲方仅享有租赁物的使用权。
租赁期满后如果甲乙双方未就租赁物达成销售合同,则租赁物所有权仍归乙方所有。
八、甲方无权对租赁物进行任何处置,包括但不限于不得将租赁物转让、转租、抵
精选资料
押、质押及作为出资投入其它单位。
九、甲方如发生改制、产权转让、托管等重大事项时,甲方应及时通知乙方;未经乙方书面同意,甲方无权对租赁物作出任何处理。
十、在本合同履行期间,乙方有权检查、监督、监控租赁物的使用和维护状况,甲方应当为乙方的检查、监督、监控提供方便。乙方有权将租赁物抵押、质押或转让给乙方相关联的公司。租赁物的抵押、质押和转让不影响本合同的履行。若因乙方上述行为对甲方收益造成了影响,乙方承担相应的违约责任。
第七章租赁设备的交付和验收
十一、交付验收:租赁物送达使用场所后,双方应按设备租赁合同的内容和合同附件设备清单对租赁物进行验收。租赁物不符合约定的,甲方应及时在交货单据上注明并待乙方解决。租赁物运达安装或使用地点后由甲方负责保管责任。
十二、技术验收:在乙方安装调试并完成30例病人检查诊断后,甲方应当在2日内向乙方签发验收单,租赁物视为交付完毕。甲方逾期或者不提出书面异议的,视为确认验收无误。租赁物验收不合格的,由乙方负责处理。
第八章租赁设备的使用和维护
十三、甲方应该按照设备说明书和厂家指导,正确和合理使用租赁设备。
十四、在租赁物设备出现故障时,甲方应该书面通知乙方解决。
十五、乙方在排除故障期间,不应向甲方收取维修费用。
十六、乙方按照设备停用天数在当月的比例,免除甲方应付租金,具体公式如下:
停用天数/30__当月租金=减免租金。
十七、如果故障拖延超过20天以上才得到解决,则甲方可以完全免去当月租金。
甲方:__________________
乙方:__________________