中国人民建设银行城镇居民住房抵押贷款申请表_合同范本
(参考格式) 编号:
─────┬─────┬──┬───┬──┬───┬─────┬────
申请人姓名│ │性别│ │年龄│ │ 职业 │
─────┼─────┴──┼───┴──┼───┴┬────┼────
身份证号码│ │ 工作单位 │ │单位电话│
─────┼────────┼──────┼────┼────┼────
户口所在地│ │ 工作证号码 │ │家庭电话│
─────┼────────┼──────┼────┼────┼────
现家庭住址│ │现有住房面积│ M2 │家庭人口│
─────┼─────┬──┴──────┼────┴────┼────
│ 地 址 │ │售房或批准建房单位│
拟购建住 │ │ │ 名称 │
房情况 ├─────┼─────────┼─────────┼────
│ 建筑面积 │ │ 合同或协议号 │
├─────┼─────────┼─────────┼────
│房价总金额│ │ 房屋结构形式 │楼房平房
────┬┴────┬┴─────┬───┴┬───┬────┴┬───
存款情况│ 存款金额 │ │存款期限│ │公积金帐号│
────┴┬────┴───┬──┴───┬┴───┴──┬──┴───
│申请贷款金额 │ 元│ 申请贷款期限 │ 年
贷款期限 ├────────┼──────┼───────┼──────
及金额 │贷款占房价款比例│ %│首付款占房价款│ %
│ │ │ 比例 │
─────┼────────┴┬─────┴─┬─────┼──────
│ │ │每月还款额│
还款资金 │ │ │占经济收入│
及还款计划│家庭月平均经济收入│每月可归还借款│ 比例 │每月还款时间
├─────────┼───────┼─────┼──────
│ 元│ 元│ %│ 日
─────┼─────┬──┬┴────┬──┼─────┴─┬────
抵 押 │抵押物名称│ │抵押物价值│ 元│ 有无估值文件 │
─────┼─────┼──┼────┬┴─┬┴────┬─┬┴──┬─
保 险 │保险物名称│ │投保金额│ 元│保险受益人│ │保单号│
─────┴┬────┴──┴────┴──┼─────┴─┴───┴─
│贷款申请人: │贷款保证人(职工所在单位):
贷款申请人 │ │
及保证单位 │ │
法人代表 │签名(章) │
盖 章 │ │
│ 年 月 日│ 年 月 日
──────┼────────┬──────┴─┬───────────
│经办人意见: │经办部门意见: │房地产信贷部审批意见:
贷款银行 │ │ │
│ │ │
审批意见 │ │ │
│ 年 月 日│ 年 月 日│ 年 月 日
──────┴────────┴────────┴───────────
更多相似范文
篇1:护士转正申请表个人小结
本人,*年**月**日进入*有限公司工作,在这半年的时间里,让我对企业有了比较深度的了解。半年的工作经历,更让我切切实实感受到*公司是一个充满活力、团结一致、积极向上和具有远大愿景并值得信赖的大家庭,是一个让我值得为之奋斗和奉献的企业。
在这半年时间里,在公司领导和各位员工的关心和帮助下,我努力尽快适应新的工作环境,了解公司和各项目部目前的安全管理体系运行模式,逐步熟悉公司和各项目部管理人员。通过多跑工地,多沟通交流,我对公司目前的状况有了一定程度的了解。
一年的施工经历再加上半年从事安全管理工作,养成了我高度的责任心和吃苦精神,工作认真负责,虚心好学。公司目前处于一个高速发展期,安全风险必定是企业发展道路上最主要的威胁之一,安全责任重于泰山,这对我来说必将是一个长期挑战。
通过半年来的适应,我认为自已能胜任目前的工作岗位,在以后的工作中,我将重点做好以下几方面工作:(1)努力提升自我安全知识技能,为日后安全生产工作打下良好基础;(2)进一步熟悉建筑行业和地方的法律、法规;(3)加强理论与实践的结合,做到学以致用;
(4)加强自身人际关系的培养,提升自我交际能力;(5)深入施工现场,掌握施工动态,及时发现隐患,杜绝重大事故的发生。
最后,我清楚的认识到我所从事的工作面临的压力会很大,困难也很多,但我会不断地提升自我,超越自我,做好每项工作和每一个细节,为公司的发展做出应有的贡献。
*部
*年*月*日
篇2:采购员转正申请书
尊敬的公司领导:
我叫,于xx年*月*号成为采购部的试用员工,根据公司的需要,现担任采购部施耐德专项采购员一职,到这周试用期已满三个月。
作为一个新人,也是一个刚走出学校大门的大学生,接触了一个完全陌生的行业,对于采购这个职位也只局限于大学书本上学到的知识。刚来公司的时候担心不知道怎样在新的环境里与新同事相处,亦不知该如何做好本职工作。但是公司采购同事都年轻向上,在这样积极团结的工作氛围中工作,让我很快融入了这个新的大家庭。
刚来公司的时候,去仓库实习了一个星期,主要便是熟悉仓库的分布,以及运作流程,认识施耐德的元器件,了解其型号用途,同时跟分货员学习报检流程,与各仓库的质检员以及发件员进行沟通,为之后的采购工作打下基础。在学习过程中我亦了解到各部门之间的团结协作有多么重要。
接下来的三个月里,我的主要工作如下:
1、学习施耐德各类元器件的选型以及报价,找出各类型号的订货号的规律,同时进一步了解各元器件的型号用途。
2、学习施耐德各类元器件的采购方式,施耐德的下单方式有:MYSE系统订货、邮箱订货/传真订货(主要针对需要填订货规范订货的产品)、代理商(主要针对不满足最小包装量以及货期急的产品),在实际操作中具体采购方式就需要自己来掌控,尽量争取在满足货期的情况下将成本降到最低。其中特别注意在接到订单的时候,要先与项目部相关采购人员确认订单的张数、项目名称、工程师姓名、业务经理姓名、交货日期等。亦要确认该项目是否有特折,在订单金额达到一定量时要尽量申请特价。同时在下单之前需要工程师的签字确认,以免造成不必要的损失。
3、学习合同的制作,施耐德直供下单以后会出PDF的合同,代理商也会在收到传真订单以后制作合同传真过来,然后我们按照要求制作合同。
4、学习制作报检单并且协助分货员进行报检,施耐德在发货之后系统会出发货单,需要打印出来以后写好项目名称、项目号、车间,按要求复印。报检时需要发件员以及质检员两个人的签字。
5、通过查物流单号、做报检单、上账等了解发货及到货情况。采购不代表定了货就可以了,还要时时了解元器件的到货情况,保证在工程师要求的时间范围内到达指定地点,以免延误货期,造成损失。
在这三个月里,我基本熟悉公司的运作流程,也熟悉了采购的基本工作内容,掌握了施耐德专项的各项产品的订购方式以及产品的各方面信息,已经可以独立经手从下单到收货的每一个步骤,同时与供应商以及生产系统的各部部门同事建立起良好的沟通关系。在这一系列的工作过程中,我学会了很多东西,能了解自己元器件的实际到货情况及存在的问题,需要注意些什么事项,不明确的地方跟供应商沟通,了解并熟悉此元器件,且跟供应商有更进一步的沟通及联系,方便以后的调货事宜。
来到这里工作,我最大的收获莫过于收获了一群可爱积极向上的工作伙伴,同时在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与提高,在工作中遇到的困难亦激励我在工作中不断前进与完善。我会把公司当做是自己的家,融入到这个大家庭,齐心合力经营好这个场所,在这三个月里,我换了三次办公室,一次比一次环境更好,看到公司的迅速发展,我深深地感到骄傲和自豪,在未来的日子里,我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,同公司一起展望美好的未来!
在此,我提出转正申请,希望能成为公司的正式员工,继续在这里为公司的发展贡献自己的力量,同时也实现自身的人生价值,希望领导予以批准。
此致
敬礼
申请人:
20xx年x月x日
篇3:安置房的租房合同
乙方:______身份证号:____________地址:____________________
经甲、乙双方在平等、自愿、互利的基础上,友好协商,达成以下协议:
一、租房地点:甲方同意把__________________________________室的房屋租给乙方,并保证该房的合法出租性。
二、房屋用途:乙方所租房屋仅为_____使用;不得进行任何违法活动,否则后果自负。
三、租期:自__年__月__日起至__年__月__日止。租赁期满,乙方应如期将房屋归回甲方。
四、租金:每月_______元人民币,租房保证金______元人民币,相当于___个月租金。
五、付款方式:
1、乙方每__个月支付一次,第一次租金及保证金在签定本合同时支付,以后租金按规定的付款期限提前___天将下期房款支付给甲方;
2、甲方在收到第一次租金当日将乙方能正常居住的卡、证、钥匙等交给乙方。
基本费用:乙方承担下列在租赁时所发生费用:水费□电费□电话费□网络费□煤气费□有线电视月租费□物业管理费□其它费用
六、租房保证金:存放于甲方作为履约保证金,不计利息,主要用于对合同期满终止时,甲方对乙方在租赁期内发生的基本费用:包括房租、房内物品损坏、短缺等扣除清算后一次性不计利息退回乙方。
七、甲方义务:
1、甲方必须保证该房屋的结构和设施均能正常使用;2、室内外正常维修由甲方负责;3、甲方在租赁期内不得单方面提高租金,否则算作违约处理。
八、乙方义务:
1、按照本合同规定的时间和方式支付租金、保证金及其它费用;2、未经甲方同意,乙方不得私自把该房的部分或全部转租他人;3、本合同终止时,需对甲方提供的设施进行清点、检查移交,如有损坏、短缺应照值或酌情赔偿;4、乙方如因使用不当损坏房屋及设施的,应负责修复原状或予以经济赔偿。若水、电、煤气等使用不当或人为造成的人身伤亡和意外事故,与房东无关,后果自负。。
九、违约处理:
1、如乙方违反本合同第八条,甲方有权终止合同,收回房屋,没收剩余房款,如不足低过甲方损失,乙方应予以赔偿;2、如甲方违反本合同第七条,应按照一个月租金向乙方支付违约金,并退回剩余房款及保证金;3、如甲方擅自提前终止合同,应按一个月租金向乙方支付违约金,并退回剩余房款及保证金;4、如乙方因非房屋问题中途退房,须按一个月房租向甲方支付违约金,甲方退回剩余租金及保证金,否则,没收剩余房租金及保证金。5、如乙方租赁期已超过,乙方既不续签本合同也不退房,甲方对该房有权作出处理,后果由乙方自负。
十、补充条款:水表读数_____度,煤气表读数_____度,电表总读数_____度,峰_____度,谷_____度。防盗门钥匙_____把,电子门钥匙_____把,车库钥匙_____把。
1、_________________________________________________________
2、_________________________________________________________
3、_________________________________________________________
4、_________________________________________________________
十一、本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商作了补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
十二、如因洪水、地震、火灾、拆迁和法律法规政府政策变化等不可抗力原因,导致本协议不能全面履行,甲、乙双方互不承担违约责任。租金按实际租赁时间计算,多退少补。
十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,每份均具有同等法律效力。
甲方签名:乙方签名:
电话号码:电话号码:
签约时间:
篇4:安置房租房协议书
出租房(甲方):
承租方(乙方):
为调剂店面及相应财产使用的余缺,甲方愿意将产权属于自己的店面及相关财产出租给乙方,双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经过充分协商,根据资源、平等、互利原则,特定立本合同,以便共同遵守。
第一条 承租范围: 。
第二条 租赁期限与押金
租期为 年,从 年 月 日起至 年 月 日。押金为 整。在乙方租赁结束后,结清一切费用后退还。
第三条 租金和租金交纳期限
乙方每年向甲方缴纳租金人民币 (不含税金),甲方应出具收据。租金在房屋到期前 天交清。每季度头付清。
第三条 出租方与承租方便跟
1、租赁期间,甲方不得将使用权转让给第三方。
2、租赁期间,乙方如欲将店面及套房转租给第三方使用,必须征得甲方的书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然方,享有原乙方的权利,承担原乙方的义务。
第五条 甲方的责任
1、甲方应如期交付店面用套房,不得影响乙方正当行使权利,租赁期间,甲方不得干涉乙方的合法居住权,不得收回房屋或转租给他人。
2、租赁期间,如乙方需要办理供电、供水等,甲方应协助乙方。
第六条 乙方的责任
1、乙方应依约交付租金,甲方如无任何正当理由拒收,乙方不负延迟交租的责任;乙方如果拖欠,应按中国人民银行延期的规定向甲方偿付违约金。
2、租赁期间中产生的水电费、煤气费、电话费等各种费用由乙方承担。乙方租赁期间,有关市容环境卫生、门前三包等费用由一放歌承担。
3、租赁期间,如乙方确因特殊情况而要退组,必须提前一个月书面通知甲方解除合同,乙方需支付甲方违约金半年共计人民币 整
4、租赁期满或合同解除,乙方必须在一个月内及时搬出全部物件,将物业还原交回甲方,不得以任何借口拖延交房日,否则乙方应给甲方双倍租金,同时甲方有权全权处理、变卖租赁中乙方未搬迁的各类设备设施等,因此而产生的费用全部由乙方承担,变卖所得钱款先支付甲方的损失,所得欠款不足以偿还甲方损失,乙方应继续偿还。若偿还甲方损失还有余下钱款,甲方需还给乙方。
5、乙方不得将店面用套房用于非法用途。乙方应合法经营,乙方的经营活动的相关经济及法律责任,由乙方自行承担。
6、乙方所租赁的店面及套房,必须保证公共场所及消防通道的畅通安全。乙方应为该租房购买全额财产保险,如发生火灾或其他人为灾祸,必须付全部法律与社会责任。
7、租赁期限结束后,乙方不得任意拆除内部装修,应保持原状。
第七条 合同期满,如甲方的租赁店面及套房需要继续出租或出卖,乙方享有优先权。
第八条 店面及套房如因不可抗力的自然灾害导致毁损或政府行为,本合同自然终止,互不承担责任。
第九条 本合同如有未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》有关规定,经
双方协商做出补充约定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同执行中入发生纠纷,应通过甲乙双方协商解决。协商不成,由 人民法院裁决。
第十条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:转正申请书
尊敬的领导:
我叫第一范文网,于20__年_月_日进入公司,根据公司的需要,目前担任项目经理一职,负责项目销售工作。本人工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心, 勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好和熟练的沟通技巧,有很强的团队协作能力;责任感强,能完成领导交付的工作。和公司员工关系相处融洽而和睦,配合部门领导完成各项工作;积极学习新知识、技能,注重自身发展和进步。 我自03年7月工作以来,一直从事销售工作,因此,我对公司这个岗位的工作可以说驾轻就熟,并且我在很短的时间内熟悉了公司以及相关工作的基本情况,马上进入工作状态。
在本部门的工作中,我勤奋工作,获得了本部门领导和同事的认同。当然,在工作中我也出现了一些小的差错和问题,部门领导也及时给我指出,促进了我工作的成熟性。
在公司的领导下,我会更加严格要求自己,在作好本职工作的同时,团结同事,搞好大家之间的关系。在工作中,要不断的学习与积累,不断的提出问题,解决问题,不断完善自我,使工作能够更快、更好的完成。我相信我一定会做好工作,成为BTW优秀的一份子,不辜负领导对我的期望。
公司给了我这样一个发挥的舞台,我就要珍惜这次机会,为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请,希望自己能成为公司的正式员工,恳请领导予以批准。
此致
敬礼
申请人:_ue_ila
20__年_月_日
篇6:农民入党申请书600字_农民入党申请书_网
尊敬的党组织:
我申请加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定,严守党的纪律,保守党的秘密,对党忠诚,积极工作,为共产主义奋斗终身,随时预备为党和人民牺牲一切,永不叛党
通过认真学习中国共产党党史和党的知识,同过细读在党的xx大上所作的报告和新党章,我深深的认识到:中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心,代表中国先进生产力的发展要求代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益中国共产党是以马克思列宁主义毛泽东思想理论三个代表重要思想和科学发展观作为自己的行动指南党的根本宗旨是全心全意为人民服务,党的最终目标是实现共产主义社会,党在现阶段的任务是建设有中国特色的社会主义
作为一名生长在党的光辉照耀下的年轻人,我从小就认为中国共产党具有优良的传统和作风,具有极强的战斗力,只有她才能带领中国走向繁荣昌盛国富民安和统一强大,亲身感受到了党领导的改革开放对我国综合国力人民生活水平的显着提高事实雄辩地证实,党领导的改革开放是决定当代中国命运的要害抉择,是发展中国特色社会主义实现中华民族伟大复兴的必由之路随着xx大的召开,我们党坚持改革开放推动科学发展促进社会和谐的坚定信念和鲜明态度,求真务实催人奋进的新阶段伟大行动纲领,都使我激动万分,再结合从小接受的党的教育英雄模范人物的激励,我经过思想磨练,更加坚定了加入中国共产党,把自己的前途命运与党的事业结合起来,为共产主义远大理想而奋斗终身的信念
今天,我向党组织郑重地递交入党申请书依靠党组织和身边党员同志的教育,我在日常工作中思想上不断进步,自身业务学习扎实,但按照党的要求还有一定差距,还有待于不断学习不断磨练我决心积极向组织靠拢,发扬成绩,克服缺点,衷心希望得到党组织的帮助和培养假如党组织批准我的申请,我一定会戒骄戒躁,以党员的标准严格要求自己,自觉学习党的理论,积极工作,在思想和行动上与党中心保持一致,做一名合格的共产党员假如组织上没有接受我的请求,我也不会气馁,而要继续为之奋斗,自觉接受党员和群众的帮助和监督,努力克服自己的缺点,弥补不足不论组织何时发展我入党,我都将为党的事业而不懈努力。
此致
敬礼!
申请人:
日期:
篇7:培训就业安置协议范本
甲方(学员):_________
甲方到乙方进行_________职业技能培训,合格后由乙方负责安置在_________就业,为了共同督促,双方达成如下协议:
1.学员不得有犯罪记录和传染病史,若经发现,乙方有权停止对其培训,所交费用一概不退。
2.学员必须遵守国家、_________市各项法律法规和乙方各项规章制度。
3.在培训期内,乙方给学员提供必要的生活条件和良好的学习环境,并统一安排食宿(住宿费、伙食费、教材费学员自理)。
4.在培训期内,学员屡犯培训制度、不认真培训、学习成绩不合格者不予延期培训、不予安置,一切损失由学员自负。
5.学员在培训期内,应注意人身安全。学员在教室培训上课时间,安全由乙方负责,其它时间及地点的安全由学员自负。
6.培训合格后,乙方根据学员的自身情况和成绩将其安置在_________的_________、_________及相关单位工作。服务期为_________年。如在_________年内出现工作变动,除本人违反单位劳动纪律或国家法规而被用人单位开除辞退外,乙方仍负责重新安置。若乙方_________年之内未能给其提供就业机会,学员有权申请退还相应学费。
7.学员如在培训期结束后,在认真学习的情况下成绩仍不合格者,可延期免费培训,延期就业安置。
8.本协议自双方签字之日起生效,有效期_________年,协议之中未尽事宜,须经双方共同协商并作出补充规定,补充规定与本协议具有同等效力,但不得与本协议相抵触。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
经办人(签字):_________ 经办人(签字):_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:单方离婚申请书范文
原告周××,女,××××年×月×日出生,住所地:××省××市××××路×号×幢×××房。电话:×××××××
被告刘××,男,××××年×月×日出生,住所地:××省××市××路×号×幢×××房。电话:×××××××
案由:离婚
诉讼请求:
1.要求与被告离婚;
2.由原告抚养女儿刘×;
3.分割夫妻共同财产约*元,其中*元归我所有。
4、案件受理费由双方承担(或由被告承担)。
事实和理由:
原告与被告于××××年×月经人介绍相识,于××××年×月×日登记结婚,婚后夫妻感情一般,生育女儿刘×。由于婚前我对被告了解不够,草率地与其结 婚,婚后发现被告经常参与赌博、嫖娼等违法活动,不务正业,经我多次苦心规劝,仍劣性不改。被告婚后的所作所为,对家庭及亲人极端不负责任,已严重伤害了 夫妻感情,加之双方性格不合,夫妻长期分居,现夫妻感情已完全、彻底破裂,夫妻关系名存实亡。另我们夫妻存续期间拥有夫妻共同财产约*元。现 我向法院提起诉讼,要求与被告离婚并由我抚养女儿刘×,另分割夫妻共同财产*元中的*元归我所有。
此致
××××人民法院
起诉人:周××
×月×日
×××年×
篇9:转正申请书范文1000字
尊敬的领导:
您好!xx年1月2日我来到公司,今天是xx年4月29日,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。
由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间,在财务我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2、每月按时作好单位职工的薪金发放。
3、银行对账单、利息单提取驻以及核对,对外支付款
4、增值税发票开具,认证
5、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。
6、 仓库账核对。
7、 订机票
8、 劳动合同备案
9、统计局报表
出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二.出纳人员要恪守良好的职业道德。 三.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
申请人:
此致
敬礼
申请人:diyifanwen
20xx年x月x日
篇10:银行职工转正申请书
尊敬的县文体广电局:
申请人:,男,汉族,________年____月____日生,系________省________县________镇________村________组人,身份证号:________________.本人现在在________县________路门面新开了一个文印店,店名叫《________图文广告》,主要经营打字、复印、广告等业务。现需办理印刷经营许可证,望贵局领导给予办理为谢!
特此申请
申请人:
________年____月____日
篇11:贫困教师资助申请书范文
尊敬的学校领导:
我叫,是蕉坝乡发科小学的一名小学特岗教师。我于20xx年8月参加工作,至今已有3年教年。因本人工作的发科小学离家较远,离妻子工作地点也很远,大家工作都是租房居住,生活没有归属,现在又有了一小孩,生活出现严重困难,特向领导提出申请,本人将参加本次城区教师调考。
自参加工作以来,本人服从学校领导安排,连续三年担任班主任及数学教学工作,并连续两年担任学校远程教育管理员工作。我热爱教育事业,敬业爱岗,工作兢兢业业,与同事和睦相处,并积极参加各类活动。不断学习研究教育教学方法,严格遵守学校各项制度,取得了良好的教育教学成绩。可是,摆在我面前的问题,却是现实和残酷的。孩子问题,老人问题等,家庭重任落在我一个人肩上。在教学工作当中,我是一个非常要强、努力进取的年轻教师。因为一直在学校与家庭间奔波,疲倦之极,实在难以支撑,无法全身心投入到教学工作中。
为解决家庭实际困难,免除后顾之忧,更好的投身教育教学工作,我恳请上级领导考虑我的实际困难,希望批准我的申请。使我能尽好一个做父亲的职责照顾上孩子,又能全心全力投入到教学当中,如果领导同意了我的申请,那么我一定将原来在学习和工作中学到的知识运用到教学工作中,创造出更好的教学成果,为我县教育事业贡献自己的一切力量!再一次恳请领导批准。
此致
敬礼!
篇12:安置房买卖合同范本
本合同双方当事人:_______
卖方(以下简称甲方):_______
买方(以下简称乙方):_______
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关规定,为明确商品房买卖双方的权利、义务,经甲、乙双方协商一致,签订本合同并共同遵守。
一、商品房基本情况
1.甲方依据 房许字第______号《商品房销售许可证》将坐落在____________________________的商品房出售给乙方。
2.乙方购买商品房 套,建筑面积(大写)______平方米,(小写)______平方米。房屋建筑面积以______市房地产管理局实地测量后计算的测量结果为准。
3.乙方购买的商品房的土地使用权以 (划拨、出让)方式取得,土地使用权年限至 ______年 ______月______日。
4.甲方于 ______年 ______月______日前将上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用说明书》所列设施外,还有等设施。
二、总价款及付款方式
1.经双方协商一致,甲方同意将该商品房按建筑面积每平方米____________元销售给乙方,总价款(小写)____________元,(大写)____________元。
2.自本合同签订之日起______日内,乙方应向甲方交付购房定金____________元。
3.乙方可将购房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,应于 ______年 ______月______日付清全部房款;乙方分期付款的,其购房定金在第 次付款时冲抵,分期付款日期、金额为:_______ 合同定额(______元) 付款日期
定金 ______年 ______月______日
一期 (大写) (小写) ______年 ______月______日
二期 (大写) (小写) ______年 ______月______日
三期 (大写) (小写) ______年 ______月______日
四期 (大写) (小写) ______年 ______月______日
五期 (大写) (小写) ______年 ______月______日
贷款 (大写) (小写) ______年 ______月______日 4.其中第 期乙方申请贷款,付款期限届满金融机构未批准贷款,且乙方无力支付该款项的,甲方应在十五日内将其已收取的房款返还乙方,本合同解除。如因一方故意造成贷款未获批准,或乙方逾期不申请贷款,另一方有权要求对方承担违约责任。
三、面积误差
该商品房交付时,实际建筑面积与合同约定面积误差超过约定面积 %时,乙方可选择下列任一种方式处理:
1.乙方有权退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还乙方,并按同期银行贷款利率支付利息;
2.乙方同意接受房屋。每平方米价格保持不变,房价款金额按实际建筑面积调整;
3. 。
四、合同登记
自本合同签订之日起十五日内,双方应持本合同到房地产市场管理部门办理合同登记,同时鉴证或公证;税费按国家规定由甲、乙双方各自承担。如因一方原因造成另一方不能在规定时间内办理登记、鉴证或公证,另一方有权要求对方按房款的 %赔偿并有权要求解除合同。
五、质量标准
甲方交付的房屋需经工程质量监督检验部门验收合格,同时必须实行《商品房住宅质量保证》、《商品房住宅使用说明书》制度;凡未实行《商品房住宅质量保证书》、《商品房住宅使用说明书》的住宅房屋,如因质量问题与乙方发生争议,由甲方承担全部责任。
六、产权登记
乙方应于房屋交付三十日内办理房屋所有权登记,甲方应予协助。
七、设计变更的约定 预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案做重大调整时,必须在设计方案批准后 天内书面通知乙方,乙方必须在收到该通知之日起 天内提出退房要求,或与甲方协商一致,签订补充协议。乙方要求退房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还给乙方,并按同期银行贷款利率付给利息。
八、配套设施的承诺
甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. 。
九、房屋的用途及公共设施的使用
乙方的商品房仅作 使用,乙方在使用期间不得擅自改变该商品房的房屋结构和用途,除本合同及附件另有规定者外,乙在使用期间有权与其他权利人共同享受与该商品房有关联的公共部位和设施。
甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共设施、公共用地的使用性质。
十、合同的变更和解除
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、缓建,应在______日内通知对方变更或解除合同。
2.在合同规定期限内,甲方未能按时交房或乙方逾期交付款项的,除应承担违约责任外,无权要求对方继续履行合同;而守约方要求继续履行的,对方必须履行。
3.房屋未达到国家和省市规定的质量标准,或未达到双方约定的质量标准,乙方有权解除合同。
4.合同发生变更或解除,双方应在三十日内到合同登记机关办理变更或注销手续。
十一、违约责任
1.甲方如未按约定的期限将该商品房交付乙方使用,或未按承诺期限运行基础设施、公共配套建筑,乙方有权按已付房款额的百万分之 向甲方追究逾期期间的违约金。
如逾期180天甲方仍未能将该商品房交付乙方使用,乙方有权按下列方式之一追究甲方的违约责任:
(1)终止合同。甲方应将乙方已付房款退还,并向乙方支付自上述日计算至实际还款日的违约金;
(2)甲方向乙方支付上述按日计算的违约金,合同继续履行。
2.乙方如未按合同规定的时间付款,甲方有权按乙方所欠房款额的百万分之 向乙方追究逾期期间的违约金,如逾期180天乙方仍未能如数付款,甲方有权按下列方式之一追究乙方的责任:
(1)终止合同。甲方应将乙方已付房款扣除上述按日计算的违约金在三十日内退还乙方;
(2)乙方向甲方支付上述按日计算的违约金,合同继续履行。
3.甲方交付房屋设施、装修不符合合同约定的,乙方有权要求甲方改正或要求甲方赔偿未达到约定标准的差额,并要求甲方付房款总额 %的违约金。
十二、争议的解决方式
甲、乙双方如在履行合同中发生争议,应及时协商解决,协商不成时,双方可选择下列方式解决(以选择):
1. 向 仲裁委员会申请仲裁;
2. 直接向人民法院起诉。
十三、本合同一式六份,甲、乙双方各二份,送房地产所在地交易市场登记机关一份、鉴证或公证机关一份。
十四、双方承认的附加条款。
十五、本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定。本合同及补交规定、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十六、本合同经鉴证或公证后生效。
十七、《商品房住宅质量保证书》及《商品房住宅使用说明书》同本合同具有同等法律效力。
十八、商品房平面图作为本合同附件。
甲方:_______(盖章) 乙方:_______(盖章)
营业执照号:_______ 营业执照号:_______
或身份证号:_______
地址:______________ 地址:_______
法定代表人(签名) 定代表人(签名)
代理人:______________ 代理人:_______
开户银行:_______ 开户银行:______________
账号:______________ 账号:______________
电话:______________ 电话:_____________
篇13:劳动仲裁变更申请
申请人:_________________王__________,男,汉族,19__________年7月16日出生,住__________省__________,身份证号码:________________________________
被申请人:_________________市保安服务总公司城管分公司
法定代表人:_________________张__________
住址:_________________市__________区__________大街218号__________公园藏经楼西南侧50米
申请事项:_________________变更劳动仲裁请求
事实与理由
申请人诉__________市保安服务总公司城管分公司劳动争议一案业经贵委受理,其在劳动仲裁申请书中请求判令被申请人赔偿医疗费、住院伙食补助费、停工留薪期的工资、一次性工伤医疗补助金及一次性伤残就业补助金等。通过认真得搜集证据及核实相关单据,依照相关法律法规的规定特向贵委请求增加仲裁请求:_________________依法判令被申请人向申请人支付经济补偿金860元、赔偿金1720元、加班工资2166元、一次性伤残补助金8608元及变更补发工资为5月份工资、鉴定费为1910元、一次性伤残就业补助金9684元、一次性工伤医疗补助金19368元。
__________市劳动和社会保障局劳动争议仲裁委员会
申请人:_____________
年 月 日
篇14:装修完工给股东的工作汇报申请书
尊敬的领导:
本人________年____月份进公司至今已满一年,在这一年里经过部门的培训、领导的关心和同事的帮助,我从对HIS业务的全面学习,加上工作实践,已经能胜任部分系统后期维护及二次开发方面的工作,如决策分析系统、财务查询系统、医嘱系统等的,但对有些子系统仍因缺少业务及程序学习时间及实践机会等原因而相对默生。
________年上半年我的工作场地在公司,主要负责的工作是:
一、决策分析系统的后期维护工作,在对该系统的维护工作中,因需做各种统计报表,从而能全面熟悉到各子系统重要的表结构,能够从微观到宏观的分析HIS各系统数据。
二、负责HIS1.0版本标准库PDM的整理工作,整理出各系统的主要表结构,主要是表的字段注释和二级代码注释信息。
三、根据领导要求与指点在工作空闲时间为公司客服部独立开发出《企业信息通用查询系统》可以方便的维护及查询公司客户、公司员公等各方面信息,主要是联系方式,目的是为提高工作效率,但程序的推广情况不是很理想,希望以后可以在工作空闲时间进一部完善该系统的功能,达到真正意义上的通用。________年____月之后,因省肿瘤医院信息科外包给我们公司管理,我所在的开发组工作场地发生变化,搬到浙江省肿瘤医院半山总院,工作内容也发生了变化,主要负责的工作是:
一、维护及二次开发全公司的决策分析系统,包括部分医院新系统上线,处理初始化环境及数据等工作。
二、负责包括省肿瘤医院在内的HIS1.5版本医嘱系统的后期维护及二次开发工作。
三、在省肿瘤医院现场负责部分系统的程序或数据的后期维护工作,包括医嘱系统、财务查询、决策分析、医技系统(该系统目前不主要在我这里维护了)病区药房等子系统,接各科室电话处理临时问题,在此之间配合检验系统上线处理住院方面需要修改的程序和新增功能的开发,另外因检验系统上线,负责处理由于接口方面及操作控制方面的漏洞造成的错误数据。
四、配合掌握公司电子病例系统的移动查房系统功能的开发,包括整理出医嘱系统医嘱录入的接口文档、整理测试用例、搭建测试环境等工作。目前因移动查房系统全面上线,因其程序及业务上的漏洞,频繁的造成各种系统错误数据,如医嘱执行错误,药房发药错误等,这些错误数据纠正的工作基本由我来负责处理。
我认为自己已经符合研发部晋级的标准,特此提出申请,在以后的工作学习中我将加倍努力,尽快全面胜任HIS各系统的后期维护及二次开发工作,在工作实践及学习中不断提高自身业务水平和解决实际问题的能力,另外还需加强与客户沟通的能力。
申请人:
________年____月____日
篇15:安置房合同协议书热门
甲方:____________
乙方:____________
为规范双方就“_____”安置小区”项目建设的合作行为,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、相关法律法规及______市______村就该项目建设的要求,在平等互利的基础上,经双方友好协商,达成如下协议条款,供双方恪守诚信原则遵守。
合作项目概况和合作方式:
1、 项目概况:乙方代建安置小区项目定名为“_____”坐落于路东侧、_____路北侧。总规划建设面积约_____万平方米(详见规划图纸)。
2、 项目建设内容:具体内容以甲方交付的设计图纸为依据。项目总造价约_____亿元(具体预算价以经双方确认的控制价为准)。
3、 合作方式;以平衡土地的方式(乙方垫资_____万甲方土地开始挂牌)以甲乙双方约定地块土地出让偿还代建资金或已方以约定地块开发。
4、 建设方式:本协议范围内的项目建设方式为:建设——交付。甲方全面负责工程开工前的征地拆迁相关工作;做到净地交付,施工场地基本平整(±0.3米以下),提供项目区内“三通一平”施工基础条件。并明确划定安置区建设地块界址。完善工程报建手续,并办理工程规划许可证,确保供水、供电及消防等。乙方负责施工围墙施工区临时道路及施工办公用房、用水、用电等(甲方应提供水、电主干管线敷设至项目所在地规定范围内)甲方负责协调配合,协助甲方取得工程施工许可证。工程竣工验收合格后,乙方按协议约定的条件、程序与方式将本项目移交给甲方;甲方按协议约定的条件、程序及方式进行项目回购。
5、 本项目根据实际情况,乙方可以采取分区域开工。
6、工程进度
6.1 甲方正式向乙方移交具备施工条件场地之日起15天内,乙方必须开工建设,并于 向甲方移交具备使用条件的安置房;
6.2 乙方开工建设前,必须向甲方提交工程进度计划表,并接受甲方对工程进度的调度与监督。
代建费用及结算:
1、经双方商定,乙方代建安置房建安造价为_____元/㎡(地上建筑面积),此价格为最终每平方米单价价格;
2、建安造价中包括前期临时设施、建安成本,及外水、外电、园林绿化、非人防地下车库、共建配套用房、建设单位管理费、利润等,不包括土地成本及安置区以外的建造费用;
3、双方以房地产测绘部门核定建筑面积作为结算依据,其中,底层不论使用功能,顶层(阁楼)层高超过_____m(含_____m)的进入建筑面积,作为乙方向甲方计取建安总造价的结算计价依据。
4、如涉及二次设计、额外设计变更及图纸外增加的施工内容需经甲方认可,作为另行结算依据,但甲方需在乙方呈送报告五日内予以书面签证,否则视同甲方确认,该施工内容材料价格执行招标、投标当月上一期《______市建设工程造价的价格》;
5、安置房建设期间,所涉及税费问题,按市政府有关规定执行;
6、安置房所建地下车库为非人防标准地下车库,地下车库面积必须严格按规划设计执行。
7:、工程合同价的确定:由甲方确定编制工程量清单的中介机构(清单编制费由甲方支付)编制合同预算价(含预留金),总价不下浮。工程量清单及合同预算价(包括预留金)经双方共同认可后,作为工程合同价,双方共同遵守执行。
8、工程量计算规则执行现行《江苏省建设工程工程量清单计价规范》和最新《江苏省建设工程量清单计价费用定额》。本工程取费类别按照______市定额站核定标准执行,取费标准执行同类别上限。人工工资按江苏省最新政策性文件调整计入。
9、工程合同价在工程验收合格后,一次性计入回购基数,
10、 双方以房地产测绘部门核定建筑面积为结算依据,
竣工验收及决算:
1、当分区域工程项目(含配套工程)基本符合验收条件时,由乙方向甲方提出竣工验收申请,甲方应在收到乙方竣工验收申请后的5日内组织并在15天内完成分区域工程项目的竣工验收。
2、乙方在竣工验收合格后10日内向甲方提交竣工决算报告,甲方应在30日内完成竣工决算审计报告。若不能按时完成视为认可乙方提供的决算为准。
项目回购:
1、甲方在各分区域工程项目竣工并验收合格后按约定的方式回购协议约定由乙方投资建设的工程项目。
2、本项目分区域工程验收合格后且支付完全部工程款(扣除_____%质量保证金),甲方即拥有本项目的工程所有权,在工程验收合格后_____日内,乙方向甲方移交完整的工程项目资料。
3、回购价款的计算及支付
3.1回购价款包括:建筑安装工程费、附属道排及绿化等工程费(扣除按建筑安装工程费的5℅质量保修金)、
3.2回购价款计算原则:
竣工结算价编制方法同“工程合同价确定”条款。造价信息中未发布或由甲方按暂定价列入预算的材料价格由双方共同询价后确定,询价由甲方会同纪检(监察)、招标采购、监理单位与乙方共同进行。政策性调整计入决算。
3.3回购价款的支付:工程造价审计前,验收合格后_____天内,建筑安装工程费暂按合同价的95%支付;造价审核后,以造价审核结果调整支付。总回购款在审计完成后_____日内完成最终结算支付(工程造价_____%的质保金待工程质保期满一周内一次性付清)。
回购价款支付的保证:
1、甲方位于____亩指定平衡地块(以红线图为准)作为支付保证,自该项目首个区域工程竣工验收合格之日支付回购款。甲方为保证回购款能及时支付,当乙方完成_____万产值时,甲方应同时进行捆绑地挂牌,甲方在土地出让前一个月办理相关手续(包括土地指标的落实、征地拆迁补偿等工作),并在工程开工后三个月内完成土地出让工作。土地出让收益先期用于支付乙方垫付的回购总额。
2、本协议若遇法律和政策等影响,使得指定地块无法出让或出让收益支配受限时,回购款由______市财政足额按期支付;
3、若甲方逾期向乙方支付回购款等应支付款项,则甲方自逾期之日(竣工验收之日)对逾期未支付部分按照中国人民银行同期贷款基准利率的2.0倍支付违约金,且逾期不超过2个月;逾期超过_____个月,对逾期未支付部分按照中国人民银行同期贷款基准利率的5.0倍支付违约金。
4、为保证乙方的合法权益以及保证本合同项下项目的正常建设,______市人民政府承诺项目为政府的回购对象,保证无条件、不可撤销、完全收购乙方根据甲方提交的设计图纸、相关变更、签证等要求建设并通过竣工验收合格的全部建设工程。并与本协议签订一周内出具以下不可撤销的担保性文件,作为本合同有效组成部分:
“______市人大常委会工程回购款批复”“ ______市人民政府工程回购承诺书”、“ ______市财政局工程回购款承诺书”。
5、双方签订本协议后15日内,乙方必须就该项目成立具有法人资格的项目公司,同时在甲方认可的______市______银行设立项目分公司所属资金专户。
农民工工资:
1、乙方必须严格执行我县现有农民工工资保障制度,足额缴纳农民工工资保障金;
2、乙方应要求土建施工单位定期支付农民工工资,并接受甲方的专项监督;
3、本项目如出项农民工工资的拖欠问题,乙方应视为第一责任人,须无条件先行支付农民工工资。
工程质量:
1、乙方代建安置房必须为合格工程,方可办理移交;
2、施工期间乙方应严格执行工程质量监督和监理程序,同时,还应接受甲方对工程质量的监控要求;
3、施工质量达不到规范和设计要求,乙方必须返工,并承担由此所发生的费用,如施工中出现质量事故,应由乙方自行处理,并承担全部费用。
安全文明工地:
1、乙方应严格按照施工标准化安全文明工地施工,进行标准化安全文明工地设施的投入,以及对施工人员安全操作规程进行教育、强化管理及落实等;
2、乙方应建立标准安全文明工地自查机制,明确专人定期对施工现场进行自查自纠;同时,还应接受甲方的不定期巡查;
3、因乙方管理原因造成的安全事故,乙方承担全部责任,并承担全部费用,接受相关部门的处理。
双方权利和义务:
1、甲方的权利与义务
1.1负责项目工程勘察、设计、清单编制及工程监理工作;
1.2负责项目规划、立项、土地征用、环评等与工程实施有关的手续报批和审批工作,确保项目建设的合法性,并向乙方提供相关手续的原件。
1.3负责本项目的拆迁(包含地上、地下建筑物、构筑物、附着物)及施工图设计等工作,确保工程开工、建设不受影响;
1.4负责做好与本项目建设有关的协调、沟通工作,确保工程不会受到干扰并顺利实施;
1.5为项目建设提供通讯、交通、用电、用水等便利;
如因甲方分包工程原因导致乙方承建工程不能继续施工或者无法进行竣工验收,工期拖延由甲方负责,并赔偿乙方相关损失。
1.6按协议约定的方式回购本项目,以确保乙方正当权益的实现;
1.7有权检查乙方资金的落实、到位情况、支付情况和项目实施的组织情况;
1.8监督乙方主要管理人员到位情况、工程施工进度、施工管理、工程质量等工作;
1.9负责合同中规定的其他责任和权利;
1.10负责为乙方就本项目的融资提供合法、合理手续、担保文件和相关资料。
1.11施工过程中,负责承担因甲方、法律或人力不可抗拒因素造成的一切损失。
6.2乙方的权利和义务
2.1负责本协议项下项目建设期间所需资金的筹措,确保投入本项目的资金到位;
2.2负责在______市成立项目公司并在乙方授权委托下拥有对本项目建设权,对整个工程的实施实行领导和管理;
2.3在本项目工程取得合法施工手续的前提下,确保按协议约定完成工程施工前准备工作;施工单位要具有相应施工资质,要求按照有关法律规定确定施工单位;
2.4在项目具有施工的条件下,按照施工合同约定的时间开工建设,严格按甲方提供的设计图纸及设计变更进行工程施工,按时竣工并申请验收,按时将工程交给甲方使用,并按协议约定向甲方移交本协议项下建设项目的所有权益;
2.5乙方在工程施工合同签订后7日内进场,_____日内开工建设。 乙方进场后,若因甲方原因(包括但不限于征地拆迁、安置补偿等问题)造成乙方停工的,甲方应承担乙方的经济损失。
6.2.6施工过程中,除甲方的原因或不可抗力因素导致工程关键线路上的工作延误并经监理工程师和甲方确定外,延误工期给予一定的罚款,如工期提前,给予一定奖励,罚款和奖励标准按照竞争性谈判文件的约定。
2.7确保工程质量符合设计和国家规范要求,通过合格验收;
2.8有权要求甲方落实并按协议约定支付回购款;
2.9甲乙双方均应以文件形式各自组建项目管理部并委派常驻项目代表,该代表具有现场组织管理、协调监督、及时决策和代表履约方签署文件的权利。
违约责任:
1、乙方未能在约定时间移交安置房,逾期造成甲方经济损失的,乙方应承担全部责任及损失(不可抗力除外);
2、乙方在施工期间出现质量、安全及拖欠农民工工资等情况,甲方除责令乙方承担责任、赔偿损失以外,将视情况利用媒体予以曝光,或追究乙方责任;
3、乙方擅自变更规划进行施工,甲方将责令乙方予以整改,所造成的损失,由乙方自行承担;
4、双方协议生效后,任何一方违反协议约定,除承担违约责任以外,还应向对方一次性赔偿 元;
本协议未尽事项,由双方另行商定。
本协议一式肆份,双方代表签字盖章生效。
甲方:_____ 乙方:_____
法定代表人:_____法定代表人:_____
或委托代理人:_____或委托代理人:_____
日期:_____年_____月_____日 日期:_____年_____月_____日
篇16:委托担保申请业务合同
委托方(甲方):_________________
信用代码:_________________
受托方(乙方):_________________
信用代码:_________________
甲方因贷款所需,现委托乙方寻找能为其提供融资担保之企业并为其融资担保提供服务。根据国家有关法律法规的规定,甲、乙双方就委托融资担保服务的有关事项,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条委托事项
1、为甲方引荐旗下子公司,并为甲方融资服务提供担保。拟融资金额人民币_________________万元(大写:人民币_________________万元整),期限_______月(具体贷款金额和贷款期限以金融机构最终批复为准)。
2、甲方与乙方引荐之公司达成入股和融资担保的具体方案,及甲方与金融机构达成的融资贷款方案,应根据中华人民共和国相关法律、法规的规定执行,乙方不承担任何甲方具体方案的任何法律和经济责任。
第二条服务费的支付
融资服务费:此处的融资是指乙方牵头协助甲方完成的担保贷款融资资金。融资活动成功后,甲方一次性支付乙方的融资服务费。计算方法按照下列公式第1项:
1、一次性融资服务费=人民币_______万元(大写:_________________人民币万元整)。
2、乙方在完成甲方的融资咨询服务,并帮助甲方取得约定的融资金额后(见第二条),按最终融资金额的______________(大写:百分之_______)支付融资咨询服务费。
服务费支付时间及方式:_________________甲方与金融机构签订合同并完成首笔款项放款当日起3个工作日内,甲方向乙方一次性支付融资服务费(服务费为税后)。
付款方式为现金或转帐,若转帐由乙方提供指定帐号:_________________
账户名:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
第3条甲方的权利和义务
1、积极配合乙方开展工作,提供一切与担保贷款(融资)相关的原始材料,并保证材料的真实性。
2、及时向乙方通报担保贷款(融资)的进展情况。
3、甲方必须按照本合同第二条约定向乙方支付报酬。
第四条乙方的权利和义务
1、向甲方引荐担保企业,并协助甲方与担保企业的沟通、协调。
2、乙方只为甲方引荐企业,不承担任何甲方最终达成合作具体方案和执行的任何法律和经济责任。
3、按约定向甲方收取服务费。
4、妥善保管甲方提供的资料,不得将资料另作他用。
5、在本合同生效且发现甲方有可能不能按时支付服务费的情形,乙方有权不为甲方提供服务及追究甲方违约责任。
第五条贷款金额、期限、利息
甲方拟与金融机构签订的《借款合同》(以下简称主合同),主合同具体内容以甲方与金融机构的借款合同为准,借款金额、期间、利息最终以金融机构出具的借据(凭证)为准。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
篇17:普通安置房出租合同
安置房选房确认书最新的格式
甲方(买方/卖方)________身份证_________________电话______________________
乙方:(中介方)________身份证_________________电话_______________________
双方本着平等、自愿的原则,达成如下协议:
一、甲方(买方/卖方)要求乙方(中介方)为其提供中介服务,并承诺乙方促成交易时支付中介费服务报酬给乙方。
二、甲方确立(买方/卖方)通过中介(购买/出售)位于______市_____区/县___________________________拥有的房产住宅,建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)的房产。交易报价_____元。
三、中介费报酬支付期限:乙方促成买卖交易的,甲方(买方/卖方)须向乙方支付房产成交总价%作为服务报酬,甲方须在签订《二手房买卖合同》后到国土局办理过户时一次性支付给乙方中介费。
四、违约责任:如甲方(买方/卖方)或甲方(买方/卖方)的直系亲属私自与乙方客户进行买卖交易,视为甲方(买方/卖方)违约,甲方(买方/卖方)须向乙方(中介方)支付违约金,金额为本协议中出售报价的_____%。
五、其它事项
六、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,签章后生效。
甲方 :___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇18:试用期工作总结及转正申请
我于20__年_月_日成为__餐厅的兼职试用员工,到今天已经有_个月。在这段时间里,我自认能够完全胜任工作,现申请转为正式员工。
作为一个在校学生,初来餐厅,曾经很担心不知该怎么与人共处,该如何做好工作;但是餐厅宽松融洽的工作氛围、团结向上的餐厅文化,让我很快完成了从学生到职员的转变。
在这段时间里,通过锻炼,我熟悉了餐厅的整个操作流程。在工作中,我一直严格要求自己,认真及时做好领导布置的每一项任务,同时主动为领导分忧;服务方面不懂的问题虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,希望能尽早独当一面,为餐厅做出更大的贡献。
当然,初入职场,难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴,后事之师,这些经历也让我不断成熟,在处理各种问题时考虑得更全面,杜绝类似失误的发生。在此,我要特地感谢餐厅的领导和同事对我的入职指引和帮助,感谢大家对我工作中出现的失误的提醒和指正。
经过这几个月,我现在已经能够独立处理本职工作,当然我还有很多不足,处理问题的经验方面有待提高,团队协作能力也需要进一步增强,需要不断继续学习以提高自己业务能力。
这是我的第一份工作,这半年来我学到了很多,感悟了很多;看到餐厅的迅速发展,我深深地感到骄傲和自豪,也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作,实现自己的奋斗目标,体现自己的人生价值,和餐厅一起成长。
在此我提出转正申请,恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为餐厅创造价值,同餐厅一起展望美好的未来!
篇19:仲裁申请书
原告:_________________
法定代表人:______________
被告:______________
法定代表人:______________
诉讼请求:_________________
一、判令解除原被告之间签订的《租赁合同》;
二、判令被告立即返还租赁房屋;
三、判令被告支付原告租金__________元(暂计至__________日,实计至被告返还房屋日);
四、判令被告支付迟延支付租金的违约金__________元(每日按未付租金的__________计算,暂计至__________年__________月__________日,实计至被告履行完毕之日);
五、判令被告支付原告水电费等其他费用__________元(暂计至__________日,实计至被告返还房屋日);
六、判令被告支付迟延支付水电费的违约金__________元(每日按未付水电费总额的__________计算,暂计至__________年__________月__________日,实计至被告履行完毕之日);
七、判令原告不返还被告履约保证金__________元;
八、判令被告承担全部诉讼费用及财产保全费。
事实与理由:_________________
原告与被告于__________年__________月__________日签订了一份《租赁合同》,合同约定:_________________租赁期限从20__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止;租金为__________,租金支付时间为__________,履约保证金为__________元,水电费等其他费用由原告代收,每月__________日前向原告缴纳;被告逾期支付租金及水电费的,每日按__________向原告支付违约金。若被告逾期支付租金、水电费等其他费用超过__________天,原告有权提前解除合同并有权不退还被告履约保证金。合同签订后,原告依约履行合同,向被告提供符合要求的房屋供被告使用,但被告并未能依约履行付款义务,自__________年__________月__________日,被告共拖欠原告租金__________元、水电费及其他费用共计__________元,滞纳金__________元。原告曾多次上门及发函向其催收欠款,但均无效果。
原告认为,双方签订的《租赁合同》系双方真实意思表示,合法有效,被告拒不支付租金、水电费及其他费用的行为已严重违反了合同约定及法律规定,其行为严重损害了原告的合法权益,故原告为了维护自身的合法权益,将此事诉至法院,请求法院依法判决。
此致
人民法院
具状人:_________________
二0__________年__________月__________日
篇20:安置房买卖合同
甲方:______________
乙方:______________
甲乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。
一、甲方已经签署了一份动迁补偿协议(以下简称协议),根据该协议,甲方将________年____月____日获得动迁房一套。甲方是动迁协议规定的该动迁房及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)的权利人。 在本合同有效期间,甲方不得设立任何抵押、其他租赁关系,也不得迁入任何户口。
二、甲方同意自房地产交付入住之日起,将房地产租赁给乙方使用。租期________年。租赁期间届满,乙方有权要求依照原租赁合同的条件续订租赁合同,甲方应当签订。依次类推。 自甲方获得房地产产权证,并且该房地产根据国家或者地方的动迁房政策,可以依法转让登记之日起,甲方应当将房地产转让给乙方(租赁合同相应自然终止)。甲方应当自可以转让之日三个工作日内,和乙方签订《____市房地产买卖合同》(或者当时房地交易主管机关推荐的示范文本),并在此期间内和乙方一起赴房地产所在的房地产交易中心(或者当时有权的类似组织)办理房地产产权过户手续。 根据第二条第二款签订的买卖合同应当不违反本合同所述的交易条件;买卖合同约定不明确的,本合同所述的交易条件构成买卖合同的一部分。 双方可以另行签署租赁合同,租赁合同应当不违反本合同所述的交易条件;没有另行签署租赁合同或者租赁合同约定不明确的,本合同所述的`交易条件构成租赁合同或者租赁合同的一部分。 任何一方都不得主张不合理的买卖、租赁条件。如果任何一方主张的条件,在当时国家主管机关推荐的买卖、租赁示范文本(如果有)上没有示范条款的约定的,或者属于空白可以自由约定的,而另外一方在本合同约定的期限内无法同意的,视为该方的主张不合理;双方应当对该条件不再进行讨论,也不做约定(双方可以约定“未尽事宜,依法处理”);任何一方不得以此为由不履行本合同。
三、 本合同所述的交易,总价款为人民币_______元整,另加第二款所述款项。
1、 乙方应当,自本合同签订之日起____日内,支付人民币___________万元整给甲方。
2、 乙方应当,自甲方将房地产交付乙方租赁使用之日起____日内,支付人民币___________万元整给甲方。
3、 乙方应当,自房地产产权过户给乙方之日起____日内,支付人民币万元整给甲方。 乙方在支付本条
第一款所述第3期价款时,乙方应当支付如下款项给甲方,其计算方式如下: (人民币万元)(自交付租赁使用之日起至房地产产权过户之日所跨的时间)(同期人民银行同期定期存款利率 )
四、无论在租赁期还是房地产转让时,应当由甲方支付给有关国家、公司、其他组织的维修基金、电话初装费、煤气初装费、有线电视开通费等均已包括在本合同所述价款之内,由甲方自行支付,不再与乙方另行结算;但是,
1、租赁期间,水、电、煤、电话的使用费由乙方承担,甲方应当提供缴纳费用的便利;
2、房地产转让时,甲方双方应当共同完成以上各项的更名手续,更名费用由乙方承担。
五、无论在租赁期还是房地产转让时,该房地产内的附属设施、设备以及装修的价格均以包含在本合同价款之内,并由该房地产转让之时一并转让给乙方。
六、甲方承诺户口
七、自房地产交付给甲方入住使用之日起,甲方没有将房地产交付乙方使用的,从交付给甲方之日起第15天起,乙方有权选择: 要求甲方支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的10%作为违约金,并解除合同;或者要求继续履行合同,甲方每迟延____日(从房地产交付给甲方之日起计算),应当支付100元作为违约金。 在房地产交付给甲方入住使用之日起,在甲方通知到乙方,但是乙方没有租赁房地产的,从通知到乙方第15天起,甲方有权选择要求乙方支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的10%作为违约金,并解除合同;或者,要求继续履行合同,乙方每迟延____日(从甲方通知到乙方之日起计算),应当支付100元作为违约金。 乙方开始租赁使用之后,甲方单方解除租赁关系,或者拒不签订房屋买卖合同、或者拒不办理房地产过户手续的,乙方有权选择: 要求甲方返还已经支付的所有款项,并且支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的20%作为违约金,甲方无权主张任何租金;或者要求继续履行合同,并赔偿乙方因此导致的损失。 乙方开始租赁使用之后,乙方单方解除租赁关系,或者拒不签订房屋买卖合同,或者拒不办理房地产过户手续的,甲方有权选择: 要求乙方支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的20%作为违约金,乙方已经支付的款项,在扣除同期市场合理租金之后予以返还;或者要求继续履行合同,并赔偿乙方因此导致的损失。
八、合同可分
九、诉讼
十、本合同系双方在平等自愿的基础上经过充分协商达成的一致意见,任何一方在未征得其他方同意的前提下不得擅自变更本协议内容。 由于本合同签订时甲方未取得以甲方为权利人的该房地产之产权证,而且本合同履行期限较长,双方确认对此情况有充分认识。双方对各自的权利、义务清楚明白,并愿按本合同约定严格履行。如任何一方违反本合同,另外一方有权按本合同约定索赔。
甲方:______________
乙方:______________
________年________月______日