脚手架搭设劳务承包合同
甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
为了明确双方的权利和义务,依照国家合同法、建筑法(合同)及惠州有关规定,特签定本施工合同。
第一条 工程项目、地点及承包范围
1.1工程项目:
1.2工程地点:
1.3承包范围:外墙钢管脚手架搭设(包括安全网)以及地下室基坑周边及施工现场钢管围护(包括各种配件、辅助材料)、安装、包括使用期间的日常维护、拆除、装卸、场内外搬运以及所需要的全部工作。
1.4承包方式:按本合同第一条1.3承包范围内容实行合同单价包干,即包工、包料,工伤保险、医疗保险、包工期进度、包文明施工措施等完成本合同范围内全部内容所需要的各项费用。
第二条 合同综合单价及暂定总价
2.1合同综合单价:
2.1.1外墙钢管脚手架搭设(包括安全网、主楼二层工字钢悬挑、七层一道钢丝绳卸荷,每三层一道竹跳板铺设,工字钢焊接、割除甲方负责),按使用工期13个月计算,每平方米综合单价人民币元整(¥ 元),使用期超出上述约定,每天增加元/㎡。备注:计量方式按建筑外墙的外凹凸线周长乘以建筑物高度(地下室外墙从设计外地坪至底板垫层底;上部有女儿墙者高度从设计外地坪计至女儿墙顶加1.2m,有山墙者,高度以山尖二分之一高度计算)。
2.1.2悬挑卸料平台每座人民币: 元,备注:甲方电工配合乙方对工字钢悬挑,焊接割除,材料由乙方负责。
2.1.3室外施工楼人民币: 元/㎡,备注:计量方式按搭设水平长度高度2计算。
2.1.4安全通道,安全档板,操作防护棚人民币: 元/㎡,备注:计量方式按投影面积计算(双层档板按1.5倍计算),木板由甲方负责提供。
2.1.5电梯井架人民币:按外架1/2价格计。备注:计量方式按电梯井架内周长乘以高度(从井底板面至顶板底)。
2.1.6人货梯出入口每门,塔吊护墙每层人民币: 元/门(层)。
2.1.7满堂架人民币: 元/立方米。
2.1.8室内楼梯扶手人民币: 元/㎡,(备注:提供材料,甲方自行搭设)
2.1.9合同综合单价(不含发票税)包括完成本合同第一条1.3承包范围和第一条1.4承包方式中所述内容以及现场材料看管费、利润及工人社保等完成本合同全部内容所需各项费用。
2.2.0本合同暂定总价为人民币 万元。
第三条 工期
3.1开工日期以甲方通知的进场搭设日期为准,并随甲方工程进度进行施工,服从现场统一调度,满足甲方施工进度要求。
3.2 如因乙方搭设进度或人力,材料等原因,耽误工期者,应由乙方负责
第四条 工程款支付、结算
4.1工程进度款:外脚手架搭设至主体10层,甲方按照审定的乙方施工进度工程量的70%支付给乙方施工进度款;主体封顶甲方向乙方支付至合同暂定总价的80%,1#地块满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%;2#地块满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%;一层满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%。
4.2工程竣工结算:脚手架工程拆除搬清完毕后,由乙方向甲方预算部送结算资料,甲方在一个月内审核完毕,并一次性支付完结算余额。
第五条 甲乙方责任
5.1甲方责任
5.1.1根据现场施工需要,为乙方免费提供水、电连接驳点,垂直运输及材料堆场,机具用房和住宿等必要的配合服务。
5.1.2按合同约定条款支付乙方工程款,向乙方下达各阶段的施工计划。
5.1.3统一协调安排施工现场进度,组织技术交底,对乙方现场施工人员进行入场安全教育与交底。
5.1.4协助办理乙方施工人员暂住证(费用由乙方负责)
5.2乙方责任
5.2.1根据工程实际情况及甲方施工进度计划要求,编制合理,可行的施工方案,并送甲方审核,且方案必须并经当地主管部分专家论证合格,费用由乙方负责。
5.2.2乙方必须满足甲方工程进度的需要,严格遵守并执行本施工合同各项条款与义务,主动与甲方配合,及时安排施工作业,必须无条件地服从甲方现场施工生产进度,质量,安全,现场文明,保卫及消防的统一部署和管理,无条件地遵守执行项目部的各项管理规章制度及章程,在进场后,必须与工人签订劳务合同,因劳务纠纷责任由乙方全部使用。
5.2.3乙方搭设进度必须满足施工要求,每栋外架要提前搭设,起码要高出操作屋1.80米以上,如进度满足不了,每次罚款3000.0元。
5.2.4乙方搭设的外架必须按业主和监理审批合格的外脚手架施工方案搭设;且保护整齐,符合惠州市安全规范,如未按规范搭设,验收出问题每次罚款1000.0元,否则甲方派人进行修改,按实际发生费用从乙方承包款中扣除。
5.2.5乙方自备施工机器,在现场专职质量,安全检查员,做好自检工作和自检资料,确保施工质量及安全,严格按国家现行施工及验收规范进行施工,全面负责本施工合同范围内的工程质量,安全,进度。
5.2.6本工程安全网必须全部采用新安全网,安全网需送当地检测部门检测合格。
5.2.7免费向甲方提供基坑维护、结构梁、墙、柱模板支付所需的加强钢管和电梯井(楼梯)口围护等所需的钢管。
5.2.8根据安全文明施工规定,所有施工、管理人员需配备统一格式安全帽(由乙方自行配备)、工作服(由甲方统一制定,每人二套,甲乙双方各承担一套的费用);高空作业人员需佩戴安全带,费用已包括在综合单价内。
第六条 保险
6.1乙方必须为承包施工人员购买好意外,工伤医疗保险,工伤保险费由乙方负责,为确保参加本工程施工的人员人人享有工伤保险服务,防止乙方逃避购买工伤保险,甲方负责代为乙方参加本工程施工的人员购买工伤保险,工伤保险费按乙方承包项目的结算造价5计算,在结算中扣减。
第七条 合同生效
7.1本合同自签订之日起生效,在合同履行完款项结付完后失效。
第八条 本合同一式四份,甲乙双方各执两份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:解除劳务合同通知书_合同范本
__________:
由于________________________________________,你与公司签订的劳动合同于_____年____月____日予以解除。根据《劳动法》的规定,公司将发给(不发给)你经济补偿金__________元,医疗补助费______元,并将提前预支你________月份的工资______元。请于___年___月____日前将工作交接及离职手续办理完毕。
特此通知。〖您正浏览的文章由第一'范文网www.diYifanwen.com整理,版权归原作者、原出处所有。〗
(用人单位盖章)
年 月 日
使用说明:
在劳动合同期内,需要结束双方的劳动关系时,可采用此文书式样。当需要提前30天通知时,注意将解除合同的时间填写正确,需要发给经济补偿金和医疗补助费时,注意按规定计发
推荐合同样本
·劳务分包合同
·劳务外包合同
·劳务承包合同
篇2:建设工程劳务分包合同的范本_合同范本
编号:______________
发包人:_____________________________________
承包人:_____________________________________
分包工程名称:_______________________________
施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________
承包人(全称):________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称:______________________________________________
1.2 工程概况:______________________________________________
1.3 分包工作内容:__________________________________________
范围包括:__________________________________________________
1.4 工程监理单位(全称):________________________________
第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款
4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?
4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ?
4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??
4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付
5.1 结算、决算资料:
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付:
5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条 工期延误
8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
f.发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条 文明施工
9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
第十条 材料机具供应
10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________
承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。
10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
第十一条 文物保护
对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
第十二条 发包人的权利及义务
12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
12.7 负责组织工程的验收工作。
12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十三条 承包人的权利和义务
13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
14.2 承包人违约责任
14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十五条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十六条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十七条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效
以上是小编为大家整理好的范文,希望对大家有所帮助。
篇3:劳务合同
发包方:衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程项目经理部
(以下简称甲方)
承包方:泥工班组(贺遵亚)身份证号4304224
(以下简称乙方)
A、 工程名称:衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程。
B、 建设地点:位于衡阳松木经开区上倪路。
C、 经甲乙双方协定,甲方将上述工程的泥工工资劳务包工总承包的方式给乙方。根据有关建筑法律法规条文,为确保工程施工保质保量按期完成施工任务和明确双方在施工过程中所履行的合同义务,经济权益及职责,以平等互利,友好合作的原则达成如下协议条款。
一、 承包范围:
根据本工程设计施工全图承包下列内容:
1、基础工程:桩基础凿桩头,割桩头钢筋,基础土方机械开挖成型、初平后的人工清理、修整、细平。机械开挖不到位的土方死角、塌方人工清挖、基坑排水、地基清扫,桩头清扫。混凝土浇筑、土方回填时夯实、平整,脚手架下及施工道路硬化工作。
2、混凝土工程:图中全部各类混凝土工程的浇筑成型、修面、养护、防寒防雨遮盖、缺陷修补。混凝土浇灌过程中,注意楼面、屋面负弯矩钢筋不要踩压。如踩压使原绑扎成型钢筋变形,必须负责恢复原样,保证钢筋受力不受影响。
3、砌体工程:图中全部各类砌体的砌筑成型、养护、预留预埋、预制构件制作安装,(化粪池、室外污水检查砌筑、红砖淋水、少量河沙过筛、含泥量超标卵石清洗)等。
4、楼地屋面面层工程:
①、图中所有地面工程的土方平整、夯实、垫层,混凝土浇筑。(沉厕内填充物包括在内)
②、图中所有楼、地、屋面基层清理,水泥砂浆楼面抹面、切缝、养护。屋面挤塑板铺贴,钢丝网层混凝土浇灌、抹面、压光、嵌伸缩缝、养护,屋面找平层抹面、压光;地面混凝土浇灌、嵌伸缩缝、抹面、压光、养护。
5、内外装饰工程:
①、图中全部室内天棚、墙、梁、柱面的全部抹面,现浇梁、板、面不抹面,但接缝处大于1cm处应补抹平整。(沉式厕所抹面包括在内)
②、图中全部室外墙面、天棚、天沟、线条、挑板、造型构件、小型构件等的全部抹面。
③、图中注明的室内地砖、室内墙面砖,室内外踢脚线、室内外踏步、室外墙面瓷砖、滴水线的全部镶贴及养护。、
6、图中注明的房屋外墙勒脚的散水水沟以内的散水或有盖明沟的土建泥水项目。
7、上述承包内容的小量混凝土、砂浆现场搅拌,门、窗过梁的现场预制、浇筑。
8、基础至屋面分中、弹墨线、协助各层测平、标记工作。
二、 承包方式:
1、乙方按承包范围的内容包工及包本工种所有工具、用具、压条、铁钉等施工机具。
2、乙方自备斗车、振动器及其他泥工工种小型施工机械设备,用水管。
3、乙方包质量、安全、文明施工达标及按期完工。
4、甲方负责主电源至各楼层,乙方需自备电缆接通自用机械设备。
三、 承包单价:
1、本工种主体工程、装饰工程劳务承包综合单价,按建筑面积计算,承包单价:壹佰陆拾贰元每平方米(¥:162元/ m²)包干。(本单价已包含因施工场地限制、交通、气候影响、队伍进出场、赶工、加班、福利、管理、材料场内转运、装卸、雨具、劳保用品、安全维护、标准化文明施工、各部门检查等因素所发生的费用在内)。
2、合同外临时用工:技工按160元/天计,小工按130元/天计。
四、 结算方式
1、结算面积:以设计施工图竣工后的实际完工建筑面积计算为准。(基础、屋面及屋顶构架层不计算面积)
2、结算总价以结算面积乘以承包综合单价后为结算总价,增减工程量款分别以增加或扣减列入结算总价计算。
3、合同承包范围内所发生的单项零散增减工程量其价在500元之内的,双方互不增减,超过500元以上时,按增减工程量以不高于市场同等价计算增减费用。
4、合同外增加工程量的签认:该工程如发生合同外零星用工或零星工程,乙方必须兼顾承担,其价格以不高于市场同等价商定为准,工程量以实际收方签证,签订手续应在完工后7天内完善。
5、如建设单位进行设计变更,其增减工程量按实际发生工程量乘市场价计算。
6、 基础工程含以内,以外的超深工程量按市场单价计算。
五、 工程款支付方式
1、进度款支付方式:乙方自垫资金至完成基础。
2、完成二层主体付总工程款的20%;完成主体封顶付总工程款的20%,待内、外装饰完工及外架下地后后付总工程款的45%;待竣工初验合格并在该工作承包内容全部结束后30天内,支付总工程款的10%(已达工资总额的95%);剩余3%工程款在工程款竣工复验合格30天内付给乙方;剩余2%的质量保证金待工程竣工验收合格两年后付清给乙方。
六、 质量责任
1、乙方严格按照该工程的设计施工图纸、设计变更、图纸会审、技术交底及有关标准图集,规范规程的要求进行施工。
2、根据验收规范的要求,各分部分项工程验收必须达到合格标准或以上,如因验收不合格所造成的返工、滞工、误工损失或发生其他间接费用概由乙方承担,乙方承担其直接费用外还应承担一倍的罚款。
3、注意重点:混凝土板厚误差应控制在±5mm之内,砌体应上下平直、洞口方正,以控制抹灰的厚度,装饰观感应良好。砌筑砂浆饱满,水平灰缝均匀,墙体垂直平整。
4、乙方应及时处理施工过程中所造成的遗留缺陷,以利其他工种作业,如因处理不及时,甲方可决定代为处理,其费用以双倍计算由乙方承担。
5、因乙方不按规范要求施工,给工程质量造成缺陷,按项目部质量、安全违规处罚标准进行罚款,所罚款项作为奖金,奖给优秀工作者。
七、 施工进度要求
1、乙方必须根据工程量及工期要求配备足够的操作工人,并保证节假日、农忙季节等特殊情况下不影响施工进度。
2、合同总工期为90天(开工日期20xx年6月10日起,竣工日期20xx年9月10日),雨天不予补偿工期。施工进度以甲方根据与建设单位签订的合同工期要求编制施工进度计划为准,乙方根据进度表合理配备劳力,保障按要求完工,如因乙方劳力不足造成工期延迟,则每延迟一天处500元/天罚款,并承担其它工种的误工费;如提前一天完成乙方可获得1000元/天奖励。
3、如因建设方或政府部门施工手续原因造成的停工,在停工期间甲方不承担乙方的任何费用,但其工期相应顺延。
4、工期延迟以甲方签认为依据。
5、附:旭光办公楼建设工程施工进度表一份,严格按照施工进度表施工及考核。
八、 安全责任
1、乙方严格执行有关建筑安全法律、法规及规章制度,做好班前安全交底及班组安全教育,遵守安全操作规定及做好自检自查工作。
2、乙方义务配合甲方做好安全标牌,标识的悬挂。
3、乙方承担本工种防护设施的搭设,自备安全帽、安全带。
4、乙方确保安全生产,杜绝安全事故的发生,如因违规违章作业所发生的一切大小安全事故均由乙方自行承担,甲方概不负责。
5、乙方如违反安全制度及安全规程,每人每次处50元至500元内的罚款,如发生大的安全事故,乙方除应承担其直接经济责任外还应处每次500元至20xx元内的罚款。
6、如发生意外安全事故,500元以内甲方不负责任,500元-1000元以內的费用甲、乙双方各负一半。
九、 文明施工责任
1、遵守文明施工的规章制度,承担做好施工现场场地硬化、排水及排水沟等文明施工的相关工作。
2、保持现场泥工工种材料分类堆放整齐并堆放在甲方计划的场地区域,保持道路、通道随时畅通,落地浆料干净混凝土回收利用;保持施工层面场清料净。剩余材料及时归场回库,设备保养维护整洁、正常运行。
3、保持生活区,宿舍厨房清洁卫生干净,加强作好生产,生活区的消防工作。
4、如因文明施工验收不合标准,乙方应承担其直接经济责任外,还应处每次500元至20xx元内的罚款。
5、每完成一层主体楼面要做到工完场清,落地灰要过筛、合理利用。
十、 管理责任
1、乙方必须服从甲方项目部的统一指挥及安排,以大局为重,搞好各工种之间的协调,各工种之间的工作矛盾协调以项目部公平裁定为准。
2、乙方的施工队伍必须具备技能达标、身心健康的素质,并提供相关的个人资料,乙方责任人必须长驻工地现场全权主持安排生产工作,凡工地有检查验收时必须及时派专人到场协助和应急处理有关事物。有事离开工地,必须向项目部请假。
3、乙方要做到节约用料,合理用料,余料、旧料利用,不得随意乱锯、乱裁,如经发现,应由乙方双倍赔偿。用料损耗必须控制在损耗率的范围内。
4、如因乙方质量、安全、文明施工因素引起建设单位、监理单位或上级主管部门给给甲方造成的罚款慨由乙方承担。
5、乙方损坏或丢失甲方的设备应照价赔偿。
6、乙方班组人员因违法违规或计划生育所造成的治安,刑事或罚款,概由乙方全部承担。
7、如因乙方雇佣民工患病上岗在工地发生致残或身故,其全部责任及经济损失由乙方承担。
8、乙方义务配合水电防雷、设备安装及其他工种的预留预埋工作,并配合资料员完善本工作有关的资料。
9、甲方为乙方提供工人住房、床位,接通水电,不得用工地的有用材料作柴火。乙方自搭所需的工具房、设备库由乙方自负。
10、甲方有权了解乙方的工资发放情况,乙方须按期公布工资发放资料,并张贴供上级检查需要备用。
11、甲方负责向乙方提供一套施工全图及设计变更、图纸会审纪录各一份由乙方保管使用。
12、甲方管理专业人员负责在每个施工段的每一层提供一个控制点及纵横轴控制线各一条,监督检查乙方放线定位。
13、甲方全权对乙方的施工质量、安全、文明施工、进度实行全过程检查、监督、对不合格、不达标的工程有权要求整改、停工、返工及处罚。
14、乙方所有的罚款从乙方的各阶段进度款中直接扣除。
十一、保修
1、该工种承包范围扫尾期以综合验收合格后30天止,扫尾期内,乙方在接到甲通知后24小时内到达现场核查维修,并在规定的期限内完成,如乙方未按要求执行,甲方有权自行安排处理,维修费用直接从乙方的结算款中扣除。
十二、违约责任
1、合同签订生效后,乙方不得再要求退出承包或将工程以直接、间接的方式转包给他人,如有发生,合同自行终止,乙方已发生的工程款(包括非本工地工程款)不予结算,视违约处罚,甲方有权另行发包。
2、在正常施工过程中,乙方如中途自行退出承包,或因乙方原因造成无法继续履行合同义务,甲方只按乙方实际完成工作量的50%结算,其结算款须待工程竣工验收合格后才支付给乙方,剩余的50%作为甲方的经济损失赔偿。
3、如因甲方责任,给乙方造成误工、返工,其责任由甲方承担。
4、若乙方不能保质按时完成其承包任务,甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时,甲方发出书面通知解除合同,乙方应在书面通知发出三日内无条件退场。劳务费的结算若发生争议,将以不利于乙方的方式结算,且违约责任由乙方承担。
5、此合同单价在施工过程中双方不得再以任何理由来调整,如乙方发起调整单价纠纷,甲方有权扣除50%的总工程款,视为违约;如甲方发起调整单价纠纷,甲方需补偿50%的总工程款,视为违约。
十三、争议
1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可由建设单位调解,调解不成时,可申请有关衡阳市石鼓区仲裁联络处裁定。
2、双方以理性协商的姿态和文明方式解决各争议事务,如乙方出现过激行为(聚众闹事、或肢体手段),每次罚款20xx元,如造成刑事后果则移交司法机关处理。
十四、合同生效与终止
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名。
2、甲、乙方双方履行完本合同的全部义务,乙方保修到期,甲方付清乙方全部尾款,合同自动失效。
3、本合同未尽事宜,甲、乙双方另行友好协商解决。
4、本合同一式二份,甲、乙方双方各执一份,具有同等法律效力。
甲 方:
负 责 人:
身份证号:
联系电话:
年 月 日乙 方: 负 责 人: 身份证号: 联系电话: 年 月 日
篇4:2024公司劳务合同范本
甲方(建筑施工企业)
名称:
法定代表人:
地址:
电话:
乙方(农民工)
姓名:
性别:
年龄:
文化程度:
住址:
身份证号:
甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定,平等自愿、协商一致,签订本合同。
一、合同期限
自年月日起至年月日止或者工作(工程)结束止。
二、工作内容
甲方分配乙方在岗位担任职务(工种)在正常情况下乙方应当完成生产(工作)任务,具体生产(工作)任务和质量标准为:
三、工作时间
1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要,经协商安排乙方加班加点,甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时,月加班不超过36小时。
四、劳动报酬
甲方按月足额以货币形式支付乙方工资,每月日为发薪日。工资制度和分配形式按下列第项执行:
1、实行计时工资制,乙方完成生产工作任务,每日工资元,每月工资元;
2、实行计件工资制,具体标准为:
五、劳动保护
1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险,乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施;
3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程,不得违章操作。
六、其他约定的事项
七、违约责任
本合同具有法律效力,双方应严格履行。一方违反本合同,应承担违约责任;给对方造成经济损失的,依法赔偿相关损失。
八、因履行本合同发生劳动争议,甲乙双方均可以向
劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(章)
法定代表人(签章)
乙方(签章)
年月日
鉴证机关(章)鉴证人(签章)
年月日
篇5:路基土石方劳务协议
甲方:________________________
乙方:________________________
经甲乙双方商定,甲方愿将 甘肃酒泉驼马滩煤田的开采和土方剥离 运输工程的施工任务交给乙方。为了明确双方权、责,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,依据《建筑法》、《民法典》及相关法律、法规的规定,经双方协商同意,特签订如下协议,共同遵守:
一、工程名称________________________________________________。
二、工程地点________________________________________________。
三、土方方量(暂定)_______________________________________________。
四、工程价款及运距
本协议价款采用 固定税后价格____________方式,运距在 公里内每立方____________元,超出____________米,每立方增加人民币____________元,即运距每超出____________公里,增加价人民币____________元/m3;挖深10米以下,10米—20米每立方增加2元, 米— 米每立方增加____________元;
五、付款方式
本工程采用 按天结算 付款的方式,每 天结算一次;结算款按照甲乙双方核准方量日 内甲方支付乙方工程量总价款的_____%,但是在第二次付款时必须结清第一次余留的______%,以此类推。
六、工期
开工时间:___________年________月________日;竣工日期:___________年________月________日;总工作天数_____天。
七、工程量的确认
乙方在每月的__________前向甲方以书面形式提交实际完成的工程量,甲方必须在合同规定的期限内对乙方所上报的工程量予以签认。
八、双方的权利和义务
1、甲方
1) 甲方负责为乙方提供施工所需的各项施工文件以及地质报告、图纸等相关资料,确保乙方进场后能顺利施工;
2) 甲方负责提供乙方的生活住所,保证施工中所需燃料的供应,燃油价格为市场价格即每升_____元,以及路面的平整,确保乙方每天顺利施工;甲方必须按照合同约定如期全额支付工程价款,不得以任何借口和理由推迟支付时间; 甲方必须在乙方提交工程量理由推迟签认工程量的时间;
3) 甲方负责协调各方的关系,确保乙方的顺利施工;
4) 在乙方不能按照合同要求进驻施工现场的,甲方有权与乙方解除合同;
5) 甲方必须保证乙方的正常施工每月在25天以上;
2、乙方
1) 乙方在合同签订后 日施工车辆进驻施工现场,并及时组织施工,按甲方指定的地点堆放运输物;
2) 认真执行《国家安全生产法》,遵守有关安全管理规定,落实各级安全责任制,完善安全保障体系及安全施工措施,消除事故隐患;
3) 接受甲方对施工现场进行的安全与文明施工检查,对甲方检查提出的问题及时进行整改;
十、违约责任
1、因甲方原因,乙方不能进场或者进场后不能施工,超过_____日,甲方每天支付乙方赔偿金__________元/天,乙方有权解除合同;
2、因甲方不能按合同约定支付工程价款,超过_____日,乙方有权停工,因停工给乙方造成的损失,甲方按照乙方每日的实际工程量的60%支付赔偿违约金;
3、因乙方无故停工或怠工而拖延工期,超过_____日,支付甲方违约金__________元/天,甲方有权解除合同;
十一、其他
1、如遇不可抗力,工期顺延,所造成的损失自行承担;
2、施工期间乙方所耗燃料,结算时甲方按照合同价格自行扣除;
3、甲方指定 为工地现场负责人, 为替补负责人;乙方指定 为工地现场负责人, 为替补负责人如需更换提前一周以书面形式通知对方;
4其他事宜双方另行协商,如发生争议双方协商解决,如协商不成,可向当地区域仲裁委员会申请仲裁,或向合同签订地的人民法院起诉。
十二、附则
1、本协议自甲、乙双方签字(盖章)后生效,工程价款结算完毕后终止;
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,法律效力等同;
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年________月________日___________年________月________日
篇6:劳务室内抹灰合同
甲方:_________________
乙方:_________________
依照《中华人民共和国劳动法》,《建筑法》,《建筑工程施工合同》文本及其其他有关法律,行政法规:_________________遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则。甲方现将本工程的施工劳动承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务,确保工程质量,工期和安全施工,经双方协商签如下协议条款,以共同遵守。
第一条:_________________工程概况
1、工程名称;。
2、承包范围;内墙抹灰
3、计算方式;按实际发生面积/平方米计算;
找口不除口,双面计算。
4、等级;合格
第二条:_________________双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、现场向乙方提供具备施工条件的施工区域。
2、负责整个施工现场的管理工作,有监督权,纠正乙方人员的违规,违章行为,对不服从管理的有权责令其停止作业,情节严重的清理出场。
3、负责技术管理工作及时对工程质量、进度、安全生产、文明施工的监督,检查和验收。
(二)乙方的权利和义务
1、必须严格按照施工图纸和国家施工验收规范施工,确保分部分项质量目标达到要求等级,如出现不合格项目,负责翻工材料费用;因乙方工程质量达不到预订的质量标准,乙方应承担甲方与业主间签订的总承包合同相应的违约责任。
2、乙方按工期约定时间每完成一项分项工程,及时通知甲方人员,经甲方检查确认后报业主及现场监理验收签证合格后方可进入下道工序施工,每项验收乙方人员必须参加,以便及时整改相应缺陷并承担质量责任。
3、严格按照业主及工程监理提出的各项要求进行施工,接受其现场管理。
4、认真配合甲方办理工程交工验收工作。
5、承担工程承包范围内的全部费用,承担安全管理的全部费用。不得拖欠劳务工资。
6、除业主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中断施工,否则不与办理结算。
7、凡乙方施工项目,保修内出现的问题。乙方必须在接到通知二日内及时维修,否则甲方有权动用其保修金请他人修理。
第三条:_________________材料共用与管理
1、甲方负责共用的建筑材料应及时到位,不影响施工
2、乙方必须按甲方指定区域进行原材料加工制作。并教育其劳务人员爱护甲方所供材料,不得损坏浪费,一经发现,根据情节严重,处100-500元罚款。
3、乙方必须服从质量,安全,文明施工,临时用电等各环节的管理规定,接受现场人员合理处罚。
第四条:_________________施工安全管理
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,承担由自身安全管理不力照成的责任和因此发生的费用。
2、为确保安全生产,乙方必须设专人负责安全工作,对施工人员安全教育,加强安全措施和设施的防护管理,接受业主及上级主管部门的安全检查和对安全生产情况作出的处罚。
3、乙方施工人员在抹灰工程施工时不得随意架外乱扔东西,以免对架下人员照成伤害。落地灰应及时清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面应垂直,平整,应抹压不少于两遍以防出现裂缝。如不执行甲方有权给予处罚。
4、严格按照操作规程施工,禁止违章施工作业。严禁酒后施工,杜绝一切安全事故的发生,施工过程中发生任何安全事故,一切损失均由乙方全部承担,甲方概不负责。
第五条:_________________工程结算及拨款
按施工进度,以面结算,按两次拨款,工程完工后,付至总费用的90%,剩余的10验收后10日内付清。
第六条:_________________其他
1、乙方必须服从甲方的管理和指挥,否者甲方有权终止合同,另行更换他人施工,其进度拨款只付款的60%。
2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
3、未尽事宜双方协商解决。
甲方:____________________
乙方:____________________
_____年_____月_____日
篇7:清包劳务合同
甲方法定代表人: 身份证号:
乙方法定代表人: 身份证号:
根据国家合同法《劳动法》建设工程相关管理条例的有关规定,工程承包方责任职的管理制度的完善,经甲乙双方协商一致,甲方将总承包的御林湾庄园土建工程发包给乙方完成,组织施工力量及各种设备配备工作,明确双方责任分工协作,更好的相互配合保证工程顺利进行,根据甲乙双方的确定本工程承包方试才签订本合同,双方共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程名称:御林湾庄园土建工程
2、工程地点:北京市通州区西集镇?集村运河南岸
3、工程规模建筑面积约平方米
第二条:工程承包范围
1、基础工程
2、正负0以上的主体结构工程。
3、屋面工程均按设计要求完成施工.(注:防水工程在外含厨房、卫生间)
4、内墙装修工程,外墙保温装修工程,均按设计要施工完成。
5、本工程所要用的机械设备,脚手架的材料要求。
6、质量、安全、人工费、文明施工、包干。
7、均按施工图要求施工完成各项工序。
8、文明施工费,甲方负责材料费,乙方负责人工费。
9、文明施工承包范围,按承包建筑物50米以内的由乙方负责人工费,如超过 50米以外的材料人工费由甲方负责。
第三条:工程目标
1、安全生产目标:重大伤亡事故为零,轻伤率为千分之一
2、严格按照施工规范要求施工,以质量求生存,以进度求效益。
3、文明施工目标:达到工程所在地的样板工地要求。
第四条:工程工期
1、乙方进场时间:以甲方与北京聚豪伟业房地产开发有限公司签订的进场通知 书为准。
2、总工期为壹拾个月,从20xx年月日至20xx年月日止。
3、乙方必须确保签订的合同工期,加强组织技术力量,顺利完成任务。
4、若乙方组织不当,技术力量差,工人太少,不能按要求工期时间完成延误工 期进度时,每超过一天罚款500—1000元
5、如甲方原因影响工期时间由甲方负责,工期延顺。
第五条:工程量计算
1、基础工程:基底人工挖土检平,按实际收方按市场人工费计算。
2、基础工程:基底垫层浇筑混凝土按设计厚度计算工程量按市场人工费计算。
3、基础工程:钢筋、模板、砌砖模均按设计尺寸计量市场人工费。
4、以上基础工程另行补充条款确定。
5、正负0以上的工程量均以施工图纸计算面积,按定额计算规则要求计算面积。
第六条:工程大清包单价
1、正负0以下的工序按双方协商补充条款计算。
2、正负0以上的工程按双方认定合同价为准,以建筑面积计算包干合同价为 平方米,大写平方米。
3、施工中均一律不产生计时工,以上承包价含所有配合用工在内。
第七条:合同承包单价包括的工作内容如下
1、基础工程:另见补充条款,甲乙双方协商确定。
2、各种大小型机械设备,配备齐全。
3、脚手架工程:内架、外架、材料配备完善齐全,含人工费。
4、模板工程:材料费、人工费。
5、钢筋工程:设备、制作、安装。
6、混凝土工程:设备、浇筑、包括二次浇筑
7、泥工工程:按施工图设计要求全部完成。
8、油漆工程:油漆、涂料(注:材料由甲方提供)
9、赶工期和夜间加班照明所用的灯具、线等材料。
10、三级配电和水、材料费和人工费。
11、安全措施费:要符合当地安检部的要求为准(如罚款乙方自负)
12、文明施工费:应符合地方建委检查要求为准(如罚款乙方自负)
13、管理人员配备、施工员、电工。
14、质量、安全、文明施工包干。
第八条:结算付款方式
1、第一次付款按工程进度接点:从基础到一层顶板施工完。
2、第二次付款按工程进度接点:二层到四层顶板施工完。
3、第三次付款按工程进度接点:四层到屋顶主体施工完。
4、拨款比例:主体工程按总承包价55%计算付85%
5、拨款比例:装修工程按总承包价45%计算付85%
6、工程完工验收合格后,结算工程尾款扣押3%保修金,其余的余款3个月内付 清,保修金按规定时间一年后一次付清。
第九条:保证金交纳
1、乙方在合同签定生效后,向甲方交纳合同保证金元,大写。
2、退还保证时间,第一次在大型机械进场安装完善,经安检部门检查验收合格 后退还50%,第二次退款时间主体工程完工后,结构验收合格后退完,保证金不计息。
第十条:属于甲方供应的材料
1、乙方要专人负责,向甲方书面通知单的形式提前10天交给甲方负责人:所需 用的材料规格品种
2、各种材料计划要提前十个工作日,向甲方提交计划?量要准确,各种材料、 规格、型号等数据准确。
第十一条:施工管理要求
1、乙方必须委派综合素质强,经验丰富的主管人员、施工员、安全员、持证上 岗,确保工程质量、安全,顺利进行。
2、乙方配备的管理人员及班组,要同甲方项目部管理人员配合工作,服从甲方 的管理及安排,互相技术交换。
第十二条:安全、文明施工管理要求
1、乙方进场的各种人员必须做好安全生产教育,搞好安全防护,进行安全、 文明施工教育学习和技术交底工作,在施工中应有足够的安全保证措施,保 证施工人员的安全。
2、乙方要有足够的防范职业病的措施,保证员工的人身健康,防范现场发生意 外人身伤亡事故。
3、专职安全管理人员要在现场根班作业,处理现场隐患消除。
4、乙方必须将进场人员办理人身意外伤害保险及安全保险。
5、如因乙方现场人员违章指挥操作发生的安全事故,乙方承担全部经济损失, 情节严重的追究法律责任。
6、乙方施工人员必须严格遵守项目的各项规章制度,违章必罚,发现隐患 要 及时消除,严格按照安全生产法组织施工,同时接受甲方的管理及建设单位的 检查,对查出的问题甲方有权责令乙方限期整改,整改不合格甲方有权进行罚 款处理。
7、所有规章制度及甲方下发给乙方的通知单、罚款、整改要求、会议纪要、惩罚条例、管理制度等均属本合同的附件,同具法律效力,若乙方拒收,只要 甲方现场管理人员二人以上签字即生效。
8、乙方施工人员进场必须戴好安全帽和上岗证,如果发现有未戴安全帽和上岗 证的工人,每次罚款50元,班组长每次罚款100元,罚款在付工程进度时扣 除。
9、乙方进场的施工人员在本项目部施工期间,若发生治安刑事、火灾案件及纠 集闹事者,甲方按照每次500—1000元罚款处理,如给甲方造成经济损失和 名誉损失的要给赔偿。
10、在该项目施工过程中必须严格遵守当地政府部门关于文明施工、环保方面的 法律法规,否则造成的一切损失由乙方负责与甲方无关。
第十三条:甲方责任事项
1、负责监督乙方施工质量、安全、文明施工、全面对施工现场进行管理。
2、负责施工图和设计变更的通知发放给乙方。
3、组织甲乙双方的各项协调工作的完善。
4、负责向乙方的施工技术人员组织技术安全操作规程交底工作。
5、配合现场施工区段的工作面的协调处理。
6、负责收集各分部分项完成的工程量记录,隐蔽工程记录签字手续。
7、负责组织甲方供应的建材按时到现场。
8、负责协调班组的住宿安排,工人生活区的搭建完善协调工作。
第十四条:乙方责任事项
1、乙方在接收到甲方任务和相关资料时,要及时向甲方作出施工方案,经审查 合格后方可施工。
2、现场必须严格照图施工,及安全操作规程进行施工。
3、高空作业必须穿戴好安全带,同时戴好安全帽,特殊工种防护用品佩戴。
4、班组成员年龄必须在十八周岁以上55周岁以下的身体健康持有效身份证,能 从事本项目工作的,并自行承担办理各种上岗证的费,若乙方不按要求安排 工人上班,所发生的工伤及其他事故一律由乙方负责全部经济损失。
5、如乙方若对工人的年龄身体健康状况,陈述不实或让带有陈旧伤病的工 人上岗作业,如发生的一切后果均由乙方自行承担一切费用支付。
6、乙方施工现场和生活区的用电要按照临时用电施工规范进行使用,服从项目 的安全管理制度,如不按规范使用电源电器设备造成的一切损失均由乙方负 责承担。
7、乙方进场必须先提供施工技术方案或安全措施方案一套资料给甲方。
第十五条:其它
1、现场出现任何问题,甲乙双方共同协商解决处理。
2、如有特殊情况出现,请实业主方配合处理解决。
3、如乙方在施工中出现质量问题,甲方只配合协调处理返工费用由乙方负责承 担。
4、如甲方施工员指挥有误造成返工,由甲方负责费用。
第十六条:违约责任
1、如甲乙双方有违约时,按总造价的金额5%作违约赔偿给不违约方,
2、乙方所交的合同保证金在甲方通知进场时,如乙方不进场施工或不做了,甲 方不退还合同保证金。
3、本合同一式四份,双方各贰份,签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:劳务服务合同优秀范本
甲方:
乙方:
工期: 月年月日
结束,工期为 天(乙方进场的人员名单于本合同签订当日报甲方作为本合同的附件)。
二、质量要求
三、劳务价款结算与支付
甲方根据乙方每月实际完成的工程数量,按月结算劳务价款。甲方月计量款到位后天内支付乙方,特殊情况下,乙方承诺不因甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。
四、甲、乙双方的责任
(一)甲方
1、负责向乙方提供施工所需的机械、材料及大型工属具等,由乙方签收后保管使用,待工程完工后,经维修完好后移交给甲方。包括:
2.负责对乙方技术交底、技术指导及资料的填报工作。
3.负责下达施工进度计划,并指导、监督乙方按计划实施。
4.非甲方主观原因造成的停窝工,由此发生的费用由乙方承担。
(二)乙方
1.乙方应提供足够的劳务人员并自备生产工具,按甲方的进度计划要求组织施工,保质保量完成施工任务。
2.乙方应配备足额的具有一定专业水平的技能人员,并保持相对固定,严格按甲方要求进行施工,由于乙方原因造成的一切质量事故,由乙方负责,并承担由此给甲方造成的一切损失。
3.负责乙方人员的安全,如发生安全事故,与甲方无关,乙方承担全部责任。
4.乙方应按操作规程及相关规定使用和保管甲方提供的机械、材料等,若因乙方原因造成损坏或丢失,由乙方负责赔偿,并承担由此给甲方造成的一切损失。
5、遵守国家法律法规和甲方的有关规章制度,保守甲方机密,不泄密,在劳务服务期间及本合同履行结束后,不做有损甲方利益的事。
6、尊重乡规民俗,保护环境,处理好与施工所在地民众的关系,由此发生的各种纠纷,乙方负全部责任。
五、违约责任
1、本合同确定的劳务服务项目工期每拖延一天,甲方扣罚乙方人民币 元。甲方从支付乙方当月劳务价款中扣除。
2、非经甲方允许,乙方施工中途撤场,支付甲方元,并赔偿由此给甲方造成的损失,甲方直接从劳务价款中扣除。
3、乙方进度缓慢影响甲方工期或发生安全、质量事故时,甲方有权终止本合同,收回剩余工程,另行组织施工,甲方为此发生的一切费用,全部由乙方承担。
六、争议解决方式
因执行本合同发生的一切争议,甲乙双方协商解决,协商不成时,在以下 两种方式中选择其中一种(在所选项后面的括号内打“√”符号):
1.提交青岛仲裁委员会仲裁。( )
2.依法向青岛市四方区人民法院起诉。( )
七、其他约定事项 本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
本合同自甲乙双方签字或盖章后生效,劳务服务项目完工结清价款后失效。 未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:太阳能厂房劳务合同
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。
一、 服务范围
甲方委托乙方对安装的太阳能设备(以下简称设备)以及用水点实施保养服务。保养内容如下:
1.更换太阳能管道,电磁阀,水泵,配件等,
2.对室外保温进行更换或防护处理;
3.清理集热器及水箱中水垢,更换集热器密封件,整理维修集热器漏水位置;
4.维修安装水处理器、排气阀、安全阀,保证系统安全运行;
5.对集热器设备进行加固‘
6.对老化电线与线路进行维修更换;
7.更坏损坏设备;
8.处理用户使用热水不当问题
二、 服务期限
自 20xx年12月22日起至20xx年12月22日止,为期一 年。
三、服务时间
1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。
2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供365天,24小时全天候应急处理服务。
四、服务内容
1、本合同的服务方式选择为全包。
2、乙方定期派技术人员,对所要进行的维修保养设备进行调整、检查、清洁等保养工作,以使设备正常运行。
四、双方的责任及权利
1、甲方权力:
(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。
(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容,经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行,甲方有权书面通知终止合同。
(3)随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等,将其作为支付乙方维保服务费用的依据。
(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作,也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。
(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户,对比服务质量和服务态度,如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时,有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时,选择和更改服务对象。
(6)在每次保养或维修的服务项目结束后,必须由甲方代表签字认可,并将更换下的废旧零件交予甲方,如没有得到甲方签字认可,甲方有权视本次服务无效。
2、甲方责任
(1)在不违反甲方管理规定的情况下,配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。
(2)严禁无关人员擅入机房,机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。
(3)负责设备日常管理工作,并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。
(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时,及时通知乙方维修人员,准确告知其单位和所在位置,以免保修通知不详而耽误到达时间。
(5)应设备维护服务的要求,为机房提供足够的照明、冷暖气,按温湿度控制的要求做好通风,并协助乙方工作人员作其他必要的工作,以保证设备高效率运行。
(6)合同签订后,甲方应按合同约定的付款方式按时付款。
3、乙方权利
(1)在服务期限内,甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来,否则造成的损失乙方不承担责任。
(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时,甲方应提前书面通知乙方,并在乙方妥作防范措施后,方可施工。
(3)未经乙方有关维保人员同意,任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。
(4)未经乙方有关维保人员同意,任何人不得启动因有故障而停止的设备,否则乙方不承担责任。
(5)正常情况下,甲方不按合同规定时间付款,经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行,乙方有权书面通知终止合同。
(6)除遇不可预见的因素,在本合同规定服务项目外之料件损坏,其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时,甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。
4、乙方责任
(1)必须按照本合同或附件约定,参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。
(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。
(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备,保养或修理时设置现场安全警示标志。
(4)接到甲方报修电话后,紧急故障三十分钟到达现场处理,超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。
(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时,应负赔偿责任。
(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。
(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检,如维保质量原因未能通过定期检测或年检的,发生的复检费用由乙方负责。
五、服务费用
每月每台保养费(人民币):¥ 元,每年每台保养费(人民币):¥ 元。
共计保养设备数量 (台),年共计: 拾 万 拾 佰 拾 元整。
六、付款方式
银行转帐( ) 支票( ) 现金( ) 其他( )
付款以季度为周期,各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。
七、其他
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。可另签补充协议。
2、本合同签订后,以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。
3、合同履行期间,任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。
4、除本合同中约定终止条款,没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同,否则按违约处理。
5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分,具有同等效力。
6、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,签署盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:工程劳务清包合同
承包单位(甲方):
劳务单位(乙方):
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:_________绿化种植工程
2、工程地点:_____市_____区_____
3、工程内容:植物栽植劳务清包
4、劳务承包范围:_________绿化种植工程甲方承包范围内植物栽植劳务。
5、劳务承包期限:
开工日期:_______年___月___日;
完工日期:_______年___月___日;
总日历工期:_______日。
发生下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期:
(1)人力不可抗拒的灾害而被迫停工;
(2)甲方变更计划和设计而影响施工;
(3)甲方未按期拨付劳务费用影响施工;
(4)临时停水停电累计8小时以上;
(6)其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。
6、工程质量等级:国家或省市现行质量验收规范合格标准。
7、乙方投入施工人数:约________人。
第三条合同价款:本工程实行单价包干合同,最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。
第二条合同文件适用标准和法律
1、适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;
2、适用标准及规范:现行国家及工程当地有关标准、规范;
第四条施工前期工作
1、甲方负责与承包业主方(以下简称业主方)联系办理施工许可证、占道、排污、临建规划手续。乙方负责办理夜间施工及其它施工必须的手续等。
2、乙方负责在开工前完成生产、生活、临时设施的准备、建设工作,不得因此影响施工,否则应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
第五条甲方责任
1、组建与工程相适应的项目管理班子,实施工程项目的全面组织与管理;
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工等方面的监督、检查和验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收;
4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;
5、负责审核乙方编制的施工劳务预结算、用料计划及各种报表;
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调施工现场有关单位的关系;7、及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式,甲方接到乙方书面报告3个工作日内应予答复。如未答复,视为报告已被确认;
8、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量不达标、有违反甲方管理规定的人员予以清退;
9、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施用水、用电源,接水接电及水电费用由乙方承担;
10、甲方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。
第六条乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;一经甲方发现转包或再分包,甲方有权解除本合同且乙方发生的费用不予结算。
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;
3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;
4、根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每月25日前向甲方提交劳务作业进度计划,报甲方批准后实施。每月25日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表,逾期不报者视同放弃本月劳务费用,概不审核;
5、认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档;
6、交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收;积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理;
7、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在3个工作日内报甲方审批,否则不予认可;
8、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
10、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
11、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造表备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
12、为其施工人员配备必要的_____和安全防护用品(如安全帽、工作服、及其它相关的防护用品);
13、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
14、甲方在工程款未及时支付时,可由甲方协商解决,否则给甲方造成一切负面责任由乙方承担。
15、乙方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。
第七条工程付款及结算
1、乙方每月25日报送上月25日至本月25日完成的进度产值报表,甲方收到报表后5个工作日内与乙方核对完毕,于次月初付至当期产值的80%。所承包工程完工验收合格后付结算款的95%,余款5%作为质保金待所承包工程质保期(三个月)满后付清。
2、乙方在所承担劳务项目全部完工经验收合格后20天内,提交劳务费结算书;
3、甲方接到乙方结算书后30天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见;
4、结算方式:本项目采用固定劳务单价乘以按甲乙双方确认实物量或工日或施工面积进行最终结算。
5、劳务费标准及内容见附表一。
第八条劳务工作质量与验收
1、乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用;
2、乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。质量约定为优良的,要达到优良标准;
3、严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,乙方必须经验收、记录后,方可继续下一工序施工。对重大、复杂隐蔽工程,由乙方通知甲方共同验收,办理隐蔽工程验收手续;
4、工程具备竣工验收条件,乙方于竣工前10日内以书面形式通知甲方验收。如甲方不能按时参加,提前通知乙方,另定验收日期;
5、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修三个月,在保修期内,无偿维修。
第九条安全施工
1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程;
2、乙方负责施工过程中的一切安全责任,必须按照现行规范有关要求进行安全生产、文明施工;
3、_____用品及施工中属个人使用的工具器具等由乙方自行配备;
第十条紧急补救
无论工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件,甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要,而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时,甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,则全部责任和费用均由乙方承担。
第十一条现场管理
1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度,材料供应等双方应密切配合,保证施工顺利进行。乙方负责人员因按时参加甲方组织的各类会议,执行会议要求;
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,设专人负责现场保卫工作,做好成品保护工作,现场发生偷盗、打架斗殴、破会成品半成品等事件,甲方有权处以500-_________元的经处罚并由乙方双倍赔偿损失;
3、乙方施工人员要保持相对稳定,出入施工现场应佩戴标志,禁止非施工人员出入现场和住宿区。
第十二条材料、设备供应与保管
1、甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准。如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换,否则因乙方质量验收不严导致的返工费用及质量问题全部由乙方承担。
2、甲方供应的材料由乙方办理领用手续,出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生;
3、甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;
4、甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理,否则甲方有权加价扣回。
第十三条施工机械设备及周转材料供应
1、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保修、保管;
2、乙方自带机械,按有关规定办理;
3、由甲方提供乙方使用的施工机具,乙方应认真保管,发生损坏丢失,负责赔偿;13.4甲方或乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要,所造成的一切损失由责任方承担。
第十四条工程的保修保修期间因乙方施工质量问题,在接到甲方通知后2个工作日内安排人员进厂维修,并在甲方合理要求时间内完成维修工作,否则甲方有权另行安排人员维修,维修费用将从乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。保修期执行《建设工程质量管理条例》。
1、保修内容、范围:工程劳务承包内容、范围;
2、保修期限:工程竣工验收合格交付业主方指定物业公司之日起______个月;
3、保修金数额:结算总价的______%;
4、保修金支付:保修金从乙方劳务费中扣留,保修期满____个月后无任何质量问题时付清。
第十五条工程停建或缓建
由于政策变化、不可抗力以及业主与甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,并按合同规定支付已完工程的劳务费。
乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担,具体承担比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由乙方承担。
第十六条不可抗力
不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用。灾害继续发生,乙方应每隔1日报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。
因灾害发生的费用由双方分别承担:
1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担;
2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担。
第十七条违约责任与_____
1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出;
2、乙方不能按合同工期竣工,每逾期一天,偿付甲方_______/天的逾期违约金;
3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求,乙方负责无偿进行返工修理,承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。双方对质量评定意见不一致时,按本条第六款执行;
4、甲方如未按合同规定拨付应付款项,应承担的违约责任:双方协商解决;
5、合同签订后,除合同约定可解除合同的内容外,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任;
6、本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商,协商不成时,可向_____合同管理部门申请调解。调解不成时,双方向__________________委员会申请_____。
第十八条其它
1、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。
2、乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起5个工作日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚。
3、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。
4、甲方声明:本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止的一切协议等资料,必须加盖甲方法人单位公章方有效。甲方经办人必须持有甲方出具的有效法人代表委托书,其行为才被认定为有效,否则无效。
第十九条合同的生效与终止
1、合同生效日期:______年___月___日——______年___月___日。
2、合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程款支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。保修期满,完结保修事项,结清保修金后,有关保修条款终止。
第二十条附则
1、本合同一式陆份,甲方肆份;乙方贰份,均具同等法律效力。
2、本合同自双方盖章之日起生效,至全部分包工程竣工。
甲方:(盖章)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
______年___月___日
乙方:(盖章)
法定代表人:(签字)
______年___月___日
委托代理人:(签字)
附表一:
劳务工程量及劳务费计算明细表
工程名称:
编号:
工种及数量
工程部位及工程量明细
劳务费计算
人数
单位
工程量
单价
合计
男工
工日
车费
次
劳务费合计
大写
现场负责人:
预算员:
劳务队负责人:
项目经理:
注:现场负责人一栏必须有两人同时签字确认,经项目部预算员核实,报项目经理审核后转成本会计审定支付。
________年____月____日
篇11:通用网络版劳务用工合同
甲 方:公司
法定代表人(主要负责人):
地 址:
联系电话:
乙 方:
地 址:
联系电话:
乙方根据甲方的工作需要,为甲方提供保安人员和保安相关服务,根据《合同法》等有关法律法规,为明确双方的权利义务,经甲乙双方协商一致同意,订立该合同:
一、安保外包合同期限、服务事项及范围:
1、乙方按照甲方要求,承包甲方的安全保卫工作,并派驻 10名保安人员到甲方工作,甲方安排保安人员的具体服务工作,并向乙方支付保安服务费用。
2、服务期从 20xx年2月26日起至20xx年2月25日止。
3、服务事项及范围:
乙方向甲方提供安保服务的地点及范围:0000有限公司,服务范围包括门岗值班、院内巡逻、秩序维护、厂区人员及物品的安全保卫管理。
甲乙双方协商制定《安保业务管理方案》,详细规定甲方对乙方工作范围、工作标准、管理措施等方面的细节要求,并做为本合同的附件执行。
二、被派驻保安人员的条件及岗位登记:
1、甲方要求乙方派驻的保安人员要求:
(1)乙方保安人员年龄在22-50岁之间,符合保安人员行业从业要求。
(2)乙方为甲方提供24小时服务,节假日正常值班。
2、乙方负责按照上列条件组织招录保安人员,并按照择优的原则确定派驻保安人员。派驻的保安人员一经确定,甲乙双方应拟定《保安派驻人员清单及岗位》,并签字、盖章,作为本合同的附件。甲乙双方按照本合同约定对被派驻的保安人员进行变更的,要相应修改《保安派驻人员清单及岗位》,并须经双方签字、盖章认可。
3、保安人员有以下情形之一的,甲方有权辞退保安人员,甲方
⑴、在试用期内不能胜任工作岗位要求;
⑵、不服从甲方工作安排;
⑶、严重违反甲方劳动纪律、规章制度和工作定额任务管理; ⑷、工作失职,给甲方造成严重经济损失;
三、保安费用标准及支付:
1、甲方向乙方支付的保安服务费用标准:
(1)、保安服务费标准:乙方按合同约定履行义务,按00元/月收取保安服务费用。
(2)、服务期不超过半月的,服务天数按半月计算,服务期超过半月、不满一月的,服务天数按一个月计算。
2、支付方式和支付时间:
⑴、全年安保服务费按月支付,每月支付0元。甲方自收到发票后10日内向乙方付款。乙方提供各项费用结算明细清单;并提供各项费用结算明细清单。
⑵、甲方支付给乙方保安服务费用的同时,乙方必须同时提供合法有效的发票,若乙方不能及时提供上述发票,甲方可拒付保安服务费用直至乙方提供上述发票为止,并且甲方不承担逾期支付的违约责任。
四、甲方的权利和义务:
1、甲方使用保安人员必须明确告知其保安工作内容和要求。甲方按照工作需求,有权合理调整保安人员的工作岗位,或指派其从事其它临时性、特殊性工作。
2、甲方需按本合同规定及时足额向乙方支付本合同相关保安服务费用。
3、甲方有权按照依法制定的各项管理规章制度对保安、保洁人员进行考勤考核奖惩等综合保安考核,甲方可对保安人员采取相应的管理措施。对保安人员因在甲方工作期满或因违反甲方各项管理规章制度或经考核不合格的被甲方终止保安工作的,甲方有权将该保安人员退还乙方,对甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿。
4、甲方有权查询乙方缴纳保安人员相关保险费等情况,甲方可以依法向乙方交涉要求纠正,因此造成甲方损失的,乙方应当给予甲方赔偿。
五、乙方的权利和义务:
1、乙方根据甲方的用人需求,在本合同签订后 2 天内为甲方输送体检合格、持有岗前培训合格证并经甲方确认符合前述约定条件的保安人员赴甲方工作,乙方在该 2 天内办理好相关上岗手续并提供
2、乙方输送给甲方的保安人员,为乙方员工,由乙方与保安人员签订劳动合同,发放工资。
3、乙方负责教育保安人员服从甲方的工作岗位安排,委派专人负责协助甲方对保安人员的日常工作管理、岗位调动保安考核,遵守甲方制订的劳动纪律、操作规范、岗位责任制等甲方各项管理规章制度,完成甲方布置的工作任务,并应负责对保安人员进行上岗前的政策、法律教育和职业道德培训,提供必要的建议和指导。
4、乙方负责定期对保安人员进行有效的保安跟踪和保安管理,甲方应予以配合;乙方应协助甲方教育保安人员遵守国家法律、法规,有义务协助甲方做好保安人员的思想工作。
5、乙方应对保安人员进行上岗前的健康体检和岗前培训,取得体检合格和岗前培训合格证者方可输送给甲方。
6、乙方负责保安人员的录用、退工、参保、退保手续,负责保安人员的档案管理、职称评定、工作调转、技能鉴定考核、各类证明的出具、处理涉及保安人员的人事纠纷;
7、保安人员在甲方工作期间发生工伤、职业病、死亡等事故的,甲方应及时通报乙方,由乙方负责向劳动保障部门申报并负责处理善后工作,甲方予以配合。
8、乙方与被输送的保安人员发生的工资及社会保险费用纠纷与甲方无关,甲方不承担任何责任。
9、甲方违法损害保安人员合法权益行为的,乙方可依法向甲方交涉,要求甲方继续履行义务并按实际损失的情况向甲方索赔。
六、违约责任:
1、乙方应按合同约定的时间向甲方输送保安人员到达甲方工作,每逾期一天,乙方应按当月保安服务费用的1%承担违约金;甲方辞退保安人员后,乙方未按约定5日内输送新保安人员的,视为逾期输送,按该条承担违约责任。除违约金外,甲方应扣除相应保安服务费用。
2、乙方保安人员在工作中因故意或过失给甲方造成经济损失的,经甲乙双方认定或相关机构认定后,由乙方负责赔偿。
3、甲方未按约定支付保安服务费用的,每逾期一天,由甲方向乙方支付当月保安服务费用1%的违约金,并由甲方承担由其产生的一切后果。
4、因乙方不能提供合法有效的保安服务费用发票,而造成甲方不能按期支付保安服务费用的,甲方不承担违约责任。
七、合同的变更与解除:
合同的变更与解除,必须经甲乙双方协商一致,任何一方不得随意变更和解除合同。
八、合同纠纷处理:
因履行本合同发生争议的,由双方协商处理;协商不成的,向甲方所在地的法院提起诉讼。
九、其它事项:
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商一致后书面补充约定,补充合同与本合同内容有不一致的,以补充合同内容为准。
2、本合同一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。
3、本合同期满前30日,甲乙双方应就本合同终止或者续订进行协商,并按协商结果办理终止或续订合同手续。如不办理终止或续订,本合同到期自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:房屋外墙保温及外墙涂料安全生产协议
甲方: 以下简称甲方 乙方: 以下简称乙方
根据《中华人民共和国建筑法和劳动法》的有关规定,本着互惠互利的原则,甲方将北京小镇18.19#楼外墙保温节能材料由乙方供货,经双方协商一致,达成以下协议望共同遵守:
一、供货地点:十堰市北京小镇
二、工程名称:北京小镇三期18#、19#楼
三、材料名称:无机保温砂浆,抗裂砂浆,钢丝网及辅材。
四、价格:按实际施工外墙保温面积计算 23.00元/平方米(含税材料价格)、(不含人工费)。
五:18#、19#楼施工完毕后按实际已完工程量付 30%材料款。在建筑节能验收合格备案后除预留5%的保修金,其余一次付清。
六、质量和管理:乙方必须按甲方要求提供材料符合设计和规范要求。乙方负责提供材料生产厂家的资质,生产许可证,厂家的检验报告及各种材料进场后的复检报告。所提供资料必须按规范规定要求,符合建筑节能相关标准要求。同时做好施工技术交底,乙方负责技术指导并负责保证通过节能验收。在施工中所出现材料、施工质量问题造成损失均由乙方承担责任。现场钻芯取样由乙方安排负责并承担费用。
七、供货时间:以甲方电话通知为准,乙方必须按甲方通知的时间及时供货,不得耽误施工工期,若因乙方供货不及时造成停工,由乙方负责承担经济损失。
八、本协议一式两份:甲乙双方各持一份,双方签字之日起生效,工程完工后结清余款后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:企业正式工劳务合同
发包人(全称):_________________
承包人(全称):______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:___________________________________________________________
工程地点:___________________________
工程内容:_____________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_________________
资金来源:____________________
第二条工程承包范围
承包范围:_________________________________________________________
第三条合同工期
开工日期:___________________
竣工日期:____________________
合同工期总日历天数_____________天
第四条质量标准
工程质量标准:_______________________________________________________________________
第五条合同价款
金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。
发包人:
承包人:
法定代表人:
法定代表人:
年月日
篇14:劳务热门合同
发包方(甲方): ____省水利水电工程集团有限公司省道219线黄封段F2合同段项目部 承包方(乙方): 据《中华人民共和国民法典》的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,就本段桥梁工程有关劳务分包工作签定本劳动协议,以兹共同遵守。
第一条:工程概况
1.1
工程建设单位(以下简称甲方):____省中原XX公司省道219黄封段F2合同段项目部
1.2
工程名称:省道219线黄封段F2合同段桥梁工程(10102; 16437两座小桥)
1.3
工程内容:桥梁施工
1.4
开工日期:本合同工程定于________年____月____日开工。 主体工程完工日期________年____月____日。 放工日期年月____日。
1.5质量等级:合格
第二条:工程数量 工程数量以甲方提供的施工图纸及工程量清单为依据,根据本项目施工图纸,技术规范等有关资料要求施工,并最终以乙方所完成工程数量,并经监理业主验收合格的数量为结算数量。
第三条:合同价款
3.1
本合同实行劳务单价承包,合同执行期内单价一般不予调整。
3.2
本合同单价为综合单价,是乙方建成本合同工程所需要的`一切费用及风险在内的总合。
3.3
合同总价款,为本合同单价乘相应的工程项目的工程数量即得到相应的合同价款。
第四条:承包方式 本工程实行总体承包方式,未列项目已含在本工程的各项单价中,合同总价暂定为完成本工程所需的一切费用。
第五条:履约保证金 本工程在合同签订后,乙方应支付甲方伍万元(5.0000)人民币作为履约保证金。如在合同签订后乙方放弃施工或中途退场,甲方有权没收该保证金。在工程竣工验收合格后叁天内甲方一次性返还乙方该保证金。
第六条:工程预付款 本工程预付款为伍万元(5.0000)人民币。在乙方钻机开钻后甲方一次性支付乙方工程预付款伍万元整。在施工过程中,甲方在适当时候有权逐渐扣回该款项。
第七条:合同文件及解释顺序 合同文件包括:
1、合同协议书;
2、规范(含施工过程中,由监理工程师批准要求甲方必须执行的部分);
3、图纸(含施工过程中,由业主或监理工程师批准要求甲方必须执行的部分);
4、工程项目单价表(工程量清单);
5、构成本合同组成部分的其它文件;
6、甲方施工中判定的工程管理办法应视为合同的组成部分。
第八条:本合同文件使用的标准和适用法律
8.1
适用法律法规:国家有关法律、法规和____省有关法规、规章及规范的文件均对本合同有约束力。
8.2
适用标准规范:业主给甲方颁发的适合本工程的规范(以下简称规范)。
1、该规范具有律效力,甲、乙双方均应该执行;
2、该规范与现行国家标准、规范有冲突的,以该规范为准;
3、该规范与图纸中明显地未提到的任何细节,或涉及到任何条款的细节说明中明显遗漏,都应被认为指的是应采用令人满意的公路工程的习惯作法;
4、在执行该规范中,某些条文如有不够明确之处,规范解释权属甲方或业主及监理工程师。
第九条:结算程序 每月____日前甲方委派计量人员依据工程量清单的项目单价对乙方所完成的工程量(已由甲方现场工程师及监理工程师签字认可)进行计算。并报业主申请工程计量款。
第十条:中间结算方式 10.1中间结算:中间结算必须是在业主当月计量批复后,方可进行下一步的结算,若发生设计变更,乙方应及时配合甲方进行办理与变更有关的原始资料的整理、签认工作,每月甲方在业主计量批复后,再办理乙方的当月计量,计量时应扣留10%的计量工程款作为工程预留金(5%)和质量保证金(5%) 10.2 在业主支付甲方工程款后____日内,甲方财务部按照本合同
第九条款提供的工程结算清单编制财务支付清单,并给乙方办理支付手续。财务部在支付当月工程款时,乙方应提供同等款额的正规发票、单据。
第十一条:完工结算 乙方办理完工结算应当具备以下条款: 1
1.1按甲方及合同要求完成了所有工程; 1
1.2该工程经业主验收合格,乙方上交至甲方要求整理的所有资料包括施工记录、施工日志等; 1
1.3办理退场手续。 具备以上条款后,甲、乙双方签订退场协议,办理完工结算,财务部根据本合同
第九条款提供的结算单支付除质量保证金外的工程款。待交工后三个月内再付质保金。
第十二条:工程变更 在施工过程中发现乙方有下列情形之一的,甲方有权单方减少乙方的合同工程量或者解除合同,并有权将其清退出场,由此造成的一切损失(包括另寻施工单位的进场费及赶工费)均由乙方全额承担:
(1)连续3个月达不到月均生产计划且累计生产量达不到总施工计划水平的。
(2)存在严重的质量问题,出现严重安全问题的。
(3)内部管理混乱,影响施工组织和进度的。
第十三条:工程质量 1
3.1乙方必须对本工程和甲方负责,严格按照技术规范要求以及设计图纸,精心组织,科学施工,达到优良工程的质量等级标准(由业主、监理工程师对该工程下发指令、命令、通知等均对乙方有效)。服从甲方有关管理人员及驻地监理工程师的监督、指导,做好现场施工的原始记录及相应资料的报验工作。如有乙方原因造成工程返工,由此所产生的一切费用均由乙方自行承担。 1
3.2工程质量应满足业主及甲方的要求,未能达到业主及甲方满意的工程,采取返工的方式处理,由此造成的一切损失均由乙方承担。 1
3.3分项工程合格率为100%;单位工程交、竣工验收合格率为100%,重大质量责任事故0案次。
第十四条:材料供应 乙方自行采购符合要求的原始材料。
第十五条:甲方的权利和义务 1
5.1为乙方提供相关的施工图纸一套,项目技术部门提供施工技术规范供乙方查阅; 1
5.2甲方委派为现场工程师,现场工程师有全根据项目技术规范的标准要求,对乙方的工程进度\质量和安全等进行监督检查;负责与监理联系进行工程中间验收和工程中间计量的提供和签证以及其它必须的签证,并负责配合项目部整理该项目的资料。 1
5.3负责该工程的检测试验工作(委托试验的费用由乙方承担)。 1
5.4组织对已完工程的再验收。 1
5.5及时结算工程款。
第十六条:乙方的权利和义务 1
6.1乙要严格遵守项目制定的有关针对桥梁施工的各项规章制度,不得随意违反纪律。 1
6.2乙方签订协议的履约人员(如有变更必须经过甲方认可)必须自始至终监守工地,亲自指挥生产。每月不少于20天在工地现场,否则视为自行解除合同。 1
6.3乙方不得将本合同工程分包、转包。如发现此类情况,一经核实,甲方有权对乙方的工程量进行调减或者接触合同,由此引起的一切损失由乙方自行承担。 1
6.4乙方在施工中要严格执行业主及甲方规定的工序报验制度。每道工序完工后,只有在取得现场工程师的签认后,方可转入下道工序的施工。如发现设计图纸有误或图纸与实际情况不符时,应立即书面报告现场工程师,按变更程序进行处理。 1
6.5乙方必须提前五天上报下月施工计划,以便甲方提前做好下月的有关工作、安排。 1
6.6乙方应严格按照计划施工,根据工程进度情况和甲方安排,随时调整施工力量,确保协议工程按计划完工。 1
6.7乙方应及时办理结算。 1
6.8缺陷责任期间同甲方与业主签订的合同一致。若在缺陷责任期间出现(或可能出现)质量问题,乙方应及时自费修理,如果由甲方代为维修,则全部费用由乙方承担。 1
6.9非甲方过失引起的(包括自然气候条件引起的)一切费用损失,由乙方自行承担,与甲方无关。 1
6.10因乙方单方面原因引起的纠纷,由乙方自行承担,特别要尊重地方的俗规和乡约,不得随便扰民。 1
6.11乙方对本协议及协议实施过程中甲方下发的一切指令、文件等资料负有保密义务。如发生泄露事件,一切损失由乙方承担。 1
6.12遵守国家法律、法规及规章制度。 1
6.13向地方政府交纳暂住人口费、治安管理费等。 1
6.14乙方的主要管理人员应上报甲方予以认可。中途更换时,必须经甲方同意,未经甲方同意不得随意更换人员。
第十七条:违约责任 乙方不履行合同义务或不适当履行合同义务构成违约的甲方有权解除合同,并有权没收乙方的履约保证金。
第十八条:安全生产、文明施工 1
8.1乙方特殊操作人员的相关证件,必须交甲方审核方可上岗。 1
8.2乙方应遵守国家安全生产法律、法规及规章制度。 1
8.3乙方应建立内部安全管理组织机构,设立专职安全员,健全安全规章制度,完善安全操作规程,保护好施工环境,牢牢树立“安全
第一”的思想,非因甲方原因发生的安全事故所造成的一切损失 由乙方承担。 1
8.4乙方必须保证工程完工后物净料清,施工场内材料、机械设备摆放整齐,树立井然有序的形象。 1
8.5乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负一切责任。在施工过程中及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故等均由乙方承担,与甲方无任何关系。 1
8.6乙方在本合同段施工期间与
第三者一切经济来往均于甲方无关。
第十九条:费用的变更 1
9.1项目单价在施工期间不予调整; 1
9.2对由于变更设计引起的费用调整,在业主认可并批复的情况按以下原则进行:
(1)工程量的增加,执行原单价,调整总价;
(2)工程项目增加,甲乙双方重新协商定价,没有协商或者协商不成的,甲方可以同类工程项目的合同单价予以结算。 1
9.3确认变更工程量或新增项目单价的项目,必须以本合同附加协议的方式签定协议后方可计量。
第二十条:争议的解决方法 因履行本协议所引起的一切争议,甲乙双方应当在诚实信用原则的基础上进行协商解决。如协商不成进行诉讼,由本协议工程所在地人民法院管辖解决。
第二十一条:其它事宜 2
1.1乙方根据任何
第三放所签订的经济或者其它合同,其权利义务均由乙方自己承担,甲方不承担任何责任。 2
1.2其它未定事宜发生后,双方根据协议精神针对具体情况协商解决,并签订补充协议。 2
1.3本协议经甲乙双方签字盖X后生效(协议双方须双方法定代表或者委托代理人逐页小签),工程竣工、完工结算后自行终止。 2
1.4合同内容若有更改,必须由甲乙双方签定补充协议,并由双方法定代表人或者委托代理人签字盖X。 2
1.5本协议一式四份,共六页,其中甲方二份,乙方两份
篇15:劳务合同格式
聘用单位(甲方)
受聘单位(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规、甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同
一、保安服务内容
1、 甲方聘用乙方保安员,对双方确认的目标、区域实施安全保卫,做好防火、防盗、防破坏工作,防止侵害甲方财产安全的行为发生,维护甲方的正常生产、工作秩序:
2、 乙方保安员的岗位和具体勤务:
二、甲方聘用保安员数量
甲方聘用乙方保安员 名,甲方可根据实际工作需要,与乙方协商增减现有保安人员;
三、服务期限
1、服务期限
2、服务起止时间自月日起至年
四、服务地点:
服务地址:
五、服务费标准及付款方式
1、保安服务费
每月每人合计人民币:人合计元;人民币(大写)
2、 保安服费实行(预、后)付制按 支付一次,以 方式支付,支付日期 。
3、根据《中华人民共和国劳动法》有关规定,国家法定节假日保安服务费,按正常服务费的百分之三百(含于工资中)支付:即每人人合计人民币(大写):
4、甲方每年向乙方支付保安人员保险费(工伤、医疗、意外):
每人元,元人民币(大写):
甲方首次支付服务费时,付清本合同期限内全部保险费,由乙方具体操作投保事宜;
5、遇有特殊情况,甲方指派保安员从事合同约定范围之外工作的,由此造成人员伤亡的法律责任和经济损失由甲方承担,其经济赔偿不在本条款(4)保险赔付范围内;
六、工作时间
1、保安员每周工作时间和休假天数按国家有关规定执行;
2、甲方需要保安人员加班,必须经乙方同意,且保安员加班时间一般不得超过《中华人民共和国劳动法》关于加班时间的规定,并依法支付加班加时工资或安排同等时间补休;
3、遇有抢险救灾的特殊情况不受本条款1、2款限制;
七、双方的权利和义务:
甲方的权利和义务
1、 甲方有权对保安员的工作进行监督、检查和具体指导,有权要求乙方调换不适合在甲方工作的保安员。凡不直接参与乙方保安员内部管理、勤务安排兵力调配和探家休假的安排工作。
2、 因乙方保安员失职造成甲方财产损失,甲方有权依据国家有关部门出具的相关认定证明追究赔偿责任。
3、 甲方应为保安员提供必要的工作、生活条件,免费提供保安员的食( )、宿( )。
4、 甲方因特殊情况不能提供食宿的,应按以下标准支付给乙方保安员食宿、交通费用,保安员食宿、交通费用由甲方每次支付服务费时同时支付:
5、 甲方协定保安员食宿、交通费用标准为:
住宿费:
每人每月 元, 人合计每月 元,人民币(大写) 伙食费:
每人每月 元, 人合计每月 元,人民币(大写) 交通费:每人每月 元, 人合计每月 元,人民币(大写)
6、 甲方应尊重保安员的工作,对保安员履行职责的行为予以支持、配合;
7、 甲方因特殊工作需要,需乙方对保安员作保安业务常规培训外的业务培训或技能培训的应另外承担相应的培训费用。同时如造成保安员加班加时的应支付相应的加班费;
8、 甲方应为乙方保安员提供勤务范围合法的,切实可行的工作执行制度;
乙方权利和义务:
1、 乙方派驻甲方的保安员必须是经过北京市公安机关认可的培训机构统一岗前培训,持有《保安人员资格证》的合格保安员;
2、 乙方负责替甲方支付保安员的工资和相关福利费用,配发北京市统一的保安制式服装。
3、 乙方负责保安员的思想教育,业务培训等日常管理和保安员违纪问题的处理;
4、 乙方负责保安员上岗时间、班次的安排和休假调配工作;
5、 乙方对保安服务范围内的不安全隐患有权向甲方提出改进意见,甲方应认真研究解决,甲方未采取有效措施造成经济损失的,乙方不承担责任;
6、 乙方保安员有权拒绝承担合同范围以外的其它勤务,有权拒绝甲方指定的安保工作负责人以外的其他人员的直接指挥;
7、 乙方应及时撤换甲方提出的不称职的保安员;
8、 乙方应保证双方确定的保安勤务岗位不空岗;
八、合同的变更、解除、终止和续订
1、甲乙双方经协商可以变更本合同;
2、乙方因不可抗拒的原因不能继续履行合同时,应及时通知对方。经双方根据具体情况确定违约方承担部分责任或全部免责;
3、本合同期限届满即终止。一方要求续订,应在本合同期满前一个月内提出,由双方协商确定;如本合同期满前一个月,甲乙双方没有提出异议,视为本合同自动续延。
九、违约责任
1、在合同有效期内,任何一方单方解除合同,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金数额为:所聘保安员总数 人,一个月的服务费 元;人民币(大写) 元整;
2、甲方延迟支付服务费和加班加时工资,每延迟一日,应按延迟支付部分千分之二向乙方支付滞纳金。甲方延迟支付服务费用超过一个月,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任,支付违约金;
十、争议的解决
在合同履行中如发生争议,由双方协商解决;协商不成的,可由双方认定服务地点所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
1、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
2、 本合同经双方签字(盖章)后生效;
3、 本合同未尽事宜由双方另行协商;
本合同经双方协商有关条款需修改、删除或形成附件,必须使用与填写本合同同色笔迹在以下补充条款填写处详细注明,否则无效(如无填写内容必须注明“无补充内容”字样);以下补充条款共计 条。
备注:
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代 表 人: 代 表 人:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
篇16:管理员劳务合同
甲方:
地址:
联系电话:
乙方:
地址:
联系电话:
甲方______工程项目部因生产、因工作需要,经考核、录用乙方______为______工程项目部工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:
一、甲方录用乙方从事______工作(岗位);劳动合同期限为_____个(月),从____年____月____日至____年____月____日止(即本工程竣工且结构验收合格为止)。
二、基本权利和义务:
甲方:
1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
2、保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及_____福利和其他政策补贴;
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方:
1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;
2、遵守国家政策、法律,以及甲方依法制定的规章制度和纪律;
3、严格遵守操作规程,保证安全生产;
4、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项:
1、工资待遇:_____元/月;
2、甲乙双方约定,甲方为乙方购买_________意外伤害_____卡,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。_____期间与本合同期限相同;
3、其他:_______________。
四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前______天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。
五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
六、本合同一式_____份,具有同等法律效力。
甲方(签章):
_____年____月____日
乙方(签章):
_____年____月____日
篇17:物业公司员工劳务合同
甲方(用人单位)名称:___________________________
乙方(劳动者)名称:_____________________________
根据《中华人民共和国_____》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。
一、劳动合同期限
合同期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、工作内容和工作地点
1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事工作,甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
2、乙方的工作地点:本公司或甲方根据生产(工作)需要安排的其他地点。
三、工作时间
1、甲方依法保证乙方的休息权利;
2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加班,乙方应服从甲方的统一安排。
四、劳动报酬
1、甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资_________元人民币,于次月_________日发放。
2、甲乙双方对工资的其他约定。
五、_____、劳动条件和职业危害防护
1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
2、甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全的规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施,发放必要的_____用品。
六、规章制度
1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。
七、劳动合同变更、解除和终止
1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国_____》和有关法律法规执行。
2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方,甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。
八、劳动争议处理及其他
1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
2、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,人事代理机构存档一份。
甲方(盖章):__________________乙方(签名):__________________
____________年______月_______日____________年______月______日
篇18:劳务零工合同
委托方(甲方):
服务方(乙方):
经双方协商,甲方委托乙方提供劳务服务。协议内容如下:
第一条:工作内容:
第二条:合同价款:人民币大写:(小写)
第三条:合同的生效期限及终止:
1、本合同经双方负责人、法定代表人或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
2、本合同因下列原因终止;
(1)合同期满。
(2)双方书面协商一致提前终止。
(3)因不可抗力导致本合同目的已无法达到或者一方已经不可能继续履行本合同。
第四条:付款方式:鉴于工作量较小,服务期间甲方不先期支付乙方费用,在工作完成后10日内一次性支付服务款,但也不再留扣乙方的质保金,如逾期不能支付工程款,每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金,承包方有违约行为的除外。第五条:如本合同履行期间发生了争议,双方应当协商解决,协商不成时,任何一方均有权向合同履行地人民法院起诉。
第六条:本合同一式两分份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章)乙方(公章)
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
日期:
餐厅零时工劳动合同范本二
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限
甲方聘用乙方在甲方(部门)担任临时岗位工作。合同期限为一年,自年月日至年月日。
二、乙方工作内容(需填写)
三、甲方的权利与义务
(一)负责乙方的日常人事管理;
(二)负责支付乙方工资,每日元。
(三)其它;
四、乙方的权利与义务
(一)接受甲方的管理,并按合同要求认真履行岗位职责,服从工作岗位安排或调整,遵纪守法,圆满完成工作任务;
(二)享受合同规定的工资待遇;
(三)在签订本合同时自愿遵守甲方的有关规定;
(四)其他
(一)乙方有下列情况之一,甲方可以解除合同,须提前30天以书面形式通知:
1.履行合同差、完不成工作任务、考核不合格;
2.甲方撤并或减缩编制需要减员,经双方协商就调整岗位达不成协议的;
3.患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后,经有关机关鉴定,乙方不能从事原工作,或医疗期满尚未痊愈的;
4.订立合同的客观情况发生重大变化,经当事人协商不能就变更合同达成协议的。
(二)乙方有下列情况之一,甲方可以随时解除合同:
1.严重违反劳动纪律或用人单位规章制度,损害单位经济权益,造成严重后果以及严重违背职业道德,给单位造成极坏影响的;
2.连续旷工时间超过十五天或一年内累计旷工时间超过三十天的;
3.无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁单位领导、严重影响工作秩序和社会秩序的;
4.贪污、盗窃、赌博、营私舞弊情节严重的;
5.违反工作规定或操作规程,发生责任事故,造成严重经济损失的;
6.伪造成绩单、学历、健康证明及用其他不正当手段欺骗甲方的;
7.被开除、劳教、判刑、依法追究刑事责任的;
8.其它违反国家、学校、甲方规定的。
(三)乙方有下列情况之一,甲方不得与乙方解除合同:
1.患病或非因工负伤,在国家规定的医疗期内的;
2.因工负伤,并经劳动鉴定部门鉴定完全或大部分丧失工作能力的;
3.实行计划生育女职工在孕期、产期及规定哺乳期内的;
4.符合国家规定其它条件的。
对上述人员,可根据业务发展需要调整适当的岗位,待遇随岗而定。
(四)合同期内,乙方要求违约解除合同的,应提前30天以书面形式向甲方提出申请。解除合同时间从甲方同意之日计算。
(五)有下列情况之一的,乙方可以随时通知甲方解除合同:
1.甲方未按规定支付劳动报酬的;
2.甲方以暴力、监禁等非法手段强迫乙方工作的。
(六)有下列情况之一,本合同自行终止:
1.合同期限届满;
2.合同期内乙方死亡;
3.乙方按国家规定应征入伍的;
4.法律、法规规定的其它情况。
六、违反合同的责任和争议解决
合同一经签订具有法律效力。合同期未满,又不符合解除合同条件单方解除合同的,要承担违约责任。因解除合同甲、乙双方发生争议,应先由双方协商解决。协商无效的,可以向有关仲裁机构申诉。
七、其他
本合同经双方签字后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)乙方(签名)
年月日年月日
篇19:员工劳务派遣合同协议参考
甲方单位名称: 乙方单位名称:
单位地址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
联系电话: 联系电话:
劳务合作协议履行地:
乙方因工作需要,接收甲方输送劳务人员赴乙方从事劳务兼职工作,经甲、乙双方协商一致,签订如下劳务合作协议:
协议期限:根据乙方需要和要求,自 20xx年 01月04日起至20xx年01月 09日止,甲方向乙方推荐各类兼职人员。
甲方的职责与义务:
1、 对求职人员进行职业指导;
2、 将求职人员个人信息录入人才库,并优先向用人单位推荐;
3、 组织和管理劳务派遣人员。
乙方的职责与义务:
一、 工作条件和劳动保护
1、 乙方必须根据甲乙双方商定的工作岗位和人数安排劳务人员工作。
2、 乙方必须为劳务人员提供符合国家规定的劳动安全卫生的工作环境和条件,并按规定向劳务人员提供必要的劳动保护用品。
二、 工作时间
1、 乙方安排劳务人员一天的工作时长不低于8小时(低于8小时工作时长时工资以8小时计算)。
三、 劳务报酬
1、 乙方根据甲乙双方商定以 白班___元/小时(不含税)、晚班___元/小时(不含税)计算劳务人员的劳务报酬,若需代开发票,需在总劳务报酬基础上加收___%税金。
2、乙方须于 __前将劳务人员的劳务报酬发放清册交甲方,并将劳务人员全部的劳务报酬以银行转账或现金的形式支付甲方。
3、劳务人员的工资报酬由甲方负责发放。
解除或不得解除与劳务人员劳务关系的规定
一、符合下列情况之一的,乙方可以在劳务协议期限内与劳务人员解除劳务关系并退回甲方处理:
1、严重违反乙方依法制定并公示的劳动纪律及规章制度;
2、严重失职,营私舞弊,对乙方利益造成重大损害的;
3、被依法追究刑事责任的;
4、患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,而乙方又无法安排劳务人员工作的;
5、劳务人员不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;
6、协议订立时所依据的客观情况发生变化,致使本协议无法履行。
乙方按本条第4、5、6项解除与劳务人员劳务关系的,必须提前_2_日以书面形式通知甲方。
三、乙方有下列情况之一的,劳务人员可以随时通知甲方解除劳动合同,同时由甲方通知乙方解除劳务关系:
l、乙方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
2、乙方采取搜身、体罚、侮辱等方式,严重侵犯劳动者人格尊严的;
3、乙方未按照法律、法规规定或者书面约定支付劳务报酬或者提供劳动条件的
双方因履行本协议发生的争议:
1、向当地仲裁委员会申请仲裁;
2、如当地仲裁委员会无法仲裁,可向当地人民法院起诉。
甲乙双方约定的其他事项:
本协议一式二份,经甲乙双方签字生效。甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:劳务派遣协议书_合同范本
用人单位: (以下简称甲方)
派遣单位: (以下简称乙方)
为了促进就业,满足甲方的用人需求,甲乙双方经过友好、平等协商,在《中华人民共和国劳动合同法》框架内建立劳务派遣合作关系。甲方将本企业所需劳动力交由乙方统一派遣。双方经协商一致,就劳务派遣事宜签订以下协议:
一、劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式
乙方按甲方要求招聘、录用符合条件的人员,以劳务派遣的方式派往甲方(具体人数另约定)。
二、劳务派遣人员的招录与变更
1.劳务派遣人员可由甲方自行面试、确认录用,也可委托乙方进行招聘并交由甲方确定。派遣的劳务人员一经确定,甲、乙双方应拟定《劳务派遣人员名单》,并签字、盖章,作为本合同的附件,由乙方与劳务派遣人员签定劳动合同;
2.甲、乙双方按照商定对被派遣的劳务人员进行变更的,要相应更改《劳务派遣人员名单》,并须经双方签字、盖章认可。劳务派遣人员在甲方工作期间依法需要辞退的,甲方应提前35个工作日将辞退意见以书面形式通知乙方,由乙方负责与劳务派遣人员办理终止或解除劳动合同手续,甲方应依法支付经济补偿金;
3.劳务派遣人员在甲方工作期间,因病、工伤(含职业病)在医疗期内的,以及女性职工的“三期”期间,甲方不得通知乙方与其终止、解除劳动关系,甲方应按劳动法的有关规定继续履行用人单位的职责。
三、劳务派遣人员的工资、各项社会保险费的支付
1.劳务派遣人员的工资标准和福利待遇按照甲方依法制定的标准执行,实行同工同酬;
2.劳务派遣人员的工资、各项社会保险费,甲方应于每月 日前转入乙方银行账户。乙方根据甲方提供的劳务派遣人员的工资清单,转入每个劳务派遣人员的银行工资卡账户内;
3.甲方应做好劳务派遣人员的工资、各项社会保险费明细表,乙方根据甲方转入的工资、各项社会保险费足额发放和缴纳;
4.劳务派遣人员的每月工资、各项社会保险费甲方如不能按期支付,以及乙方未能按期转入工资卡账户,违约方应自逾期之日起每日按未支付总额5‰的比例向对方支付违约金。
四、甲方权利与义务
1.必须按照劳动法的规定合法规范用工,安排劳务派遣人员在甲方的具体工作岗位,监督、检查、考核劳务派遣人员完成工作的情况;
2.对劳务派遣人员是否适合要求有最终决定权;
3.劳务派遣人员有以下情形之一的,甲方可立即通知并退回乙方:
(1)在试用期内不符合甲方工作要求的;
(2)严重违反甲方劳动纪律、规章制度的;
(3)严重工作失职,营私舞弊,给甲方造成重大经济损失的;
(4)被依法追究刑事责任的。
4.甲方要求劳务派遣人员进入公司前需身体健康,并根据甲方的要求提供健康证明,体检不合格的人员退回乙方,乙方自行安排;
5.甲方确因生产经营变化需减少或退回乙方劳务派遣人员时,应提前35个工作日书面通知乙方。甲方须结算清本协议第六条第一项1、2、3款的费用,经甲、乙双方商定后,由乙方负责办理有关手续;
6.因社保费用为提前申报,故甲方每月10日前应将社保费用增减情况通知乙方(如遇休息日及节假日应相应提前一日);
共3页,当前第1页123