塑料采购合同范本【20篇】

甲方(采购人)：

法定代表人或委托代理人：

乙方： 建设招标代理有限公司

法定代表人：

资格等级： 省政府采购乙级代理机构

证书编号：政采代(乙)字第 号

委托项目名称：

核准采购编号：

预算金额：

采购的方式： 在□中划( √ )：

公开招标

邀请招标

竞争性谈判

询价

单一来源

拟派该项目专职工作负责人：

甲方： 职务 联系电话

乙方： 职务 经理 联系电话

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，遵循公开透明，公平竞争，公正诚实信用的原则，双方就政府采购招投标代理事项协商一致，签订本协议，并共同遵守。

一、委托代理范围：

起草政府采购公告

代拟投标邀请书

编制资格预审文件

预审投标资质证书

编制和发售招标文件

组织投标人现场踏勘、答疑、草拟答疑纪要

依法组建评标委员会

组织开标、评标、定标会

向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书

办理招标的备案手续和有关事项的公示手续

代拟合同

其他事项：

二、代理服务费的收取与支付方式

1、 根据国家财政部、国家计委、国家物价局(20xx)980号，国家发改委(20xx)857号等文件规定，招标代理服务费以中标金额的1.5%收取。

2、经甲、乙双方商定，本次代理服务费由中标方支付，并在投标保证金中扣除。

三、甲方的权利和义务;

1、甲方有权审查代理机构的各种资质证书;

2、向乙方提供采购立项批准手续及资金落实情况;

3、向乙方提供满足完成招标业务所需的技术、图纸、服务、商务等资料，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责;

4、指定人员作为甲方的项目负责人，代表甲方联系和处理招标过程中的有关具体事项;

5、在“协议”履行期间，甲方有保证乙方独立履行“协议”且不受任何干扰的义务;且根据需要，作好相关协调工作;、

6、甲方有权向乙方询问本次招标工作进展情况和提出建议，参加招标活动的全过程;

7、根据评标报告确定中标单位与中标人签订供货合同;

四、乙方的权利和义务

1、乙方有权按甲、乙双方达成的协定按相关法律、法规依法收取中标方的招标代理服务费;

2、当甲方提供的资料不足或不明确时，要求甲方必须补足相关资料;

3、有权参加甲方组织涉及招标工作的有关会议和活动;

4、有按照规定编制、发布、发售招标文件的权利，并拥有版权，甲方仅有使用的权利，不得复制、传借;

5、乙方代表甲方按照采购要求抽取评审专家，组建评标委员会/谈判小组/询价小组进行招、投标活动;拒绝执行甲方对采购活动提出不符合规定的要求。

6、依法按照公开、公平、公正和诚实信用的原则组织招标工作，维护各方的合法权益;

7、代表甲方制订、报审招标文件，并在财政部门指定的媒体上发布采购公告;招标文件如须澄清和修改的，经甲方确认后，代表甲方予以澄清和修改，并通知投标单位;

8、在评标、谈判、询价工作结束后，乙方有督促中标方与采购方签订买卖合同的义务;并将所有档案资料整理成卷送相关部门备案

五、约定事项的解释与变更

1、招标文件的解释权归甲方。

2、对与招标过程中有投诉或异议的，按监督部门及相关法律法规办理，原则上由甲方予以回复或甲方委托乙方以书面形式回复。

六、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可依法向人民法院起诉

七、其它

1、招投标会原则上定在招标代理单位举行，若采购人另行确定招投标会议地址，其车旅费、食宿费由采购方支付。

2、重新开标、评标的第二次费用，根据实际情况，所产生的费用由监督机关明确责任后，由甲乙双方协调解决。

3、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监督机关一份备案，本协议具同等法律效力。

4、本协议双方法定代表人或委托人签字并加盖公章后，即行生效，采购招标代理工作完成，且中标通知书发出并结清款项后失效。

5、本协议未详尽事宜，由甲乙双方当事人共同协商解决。

八、未尽事宜，补充条款：

甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：( )

二○○ 年 月 日 二○○ 年 月 日

买方： (以下简称甲方) 卖方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就建筑工程建筑砂浆(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

第一条 使用货物工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建设单位：

4、施工单位：

5、监理单位：

6、使用部位：

第二条 货物的基本情况

1、货物名称：2、数量：(元/吨)

3、总价款：(大写) (小写)

本合同签订后甲方增加采购量的双方应当签订补充协议：未签订补充协议的以甲方实际签收确认得货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。甲方按货量为50吨付款80%(预付款)，余下款为乙方材料供货壹个月后全部付清。

第三条 货物的验收及检测

1、乙方应当出具货物的合证书和出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构的检测报告复印件。乙方未能提供上述材料的，甲方有权拒收。

第四条 双方的其他义务

1、甲方义务

(1)甲方应当提供壹日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。

(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

(3)甲方应当按照乙方提示的方法，对货物完善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。

2、乙方义务

(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交流。

(3)乙方应当明确配套使用产品的保质期限或有效期限。

3、甲方违约责任

(1)甲方逾期付款的应当每日按预期付款的千分之一向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货，逾期付款达到应付货款的50%以上(包含50%)，以上并超过10日，乙方有权解除合同。

(2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

(3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，应当承担相应的赔偿责任。

4、乙方违约责任

(1)乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之一向甲方支付违约金，逾期交货超过 日的，甲方有权解除合同。

(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的应当承担相应赔偿责任。

第五条 合同的解除

1、经双方协商一致，可以解除本合同。

2、依法律规定或合同的约定请求解除合同的一方应当自解除事由发生之日起 日之内，以快递签收，公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。

第六条 其他约定

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。此合同具有同等法律效力。

经甲方双方协商一致，现根据甲乙双方于 年 月 日 签订《工程建筑砂浆采购合同》签订补充协议如下：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

需方：（以下简称甲方）

供方：（以下简称乙方）

签订地点：厦门市

根据国家有关政策及规定，供需双方就煤炭供需的具体事宜，通过友好协商，达成一致意见，共同签订本合同。

1、煤炭产地及品种：混煤

2、数量及交货期限：

2.1 交货期限：

2.2 交货日期：煤船抵达装运港锚地之日

2.3 数量

3、质量标准：

3.1 质量标准及拒收范围：(正常内贸可接受4500-5500大卡)

4、装运港及到达港：

4.1 装运港：秦皇岛

4.2 到达港：厦门港

5、交货地点、收货人

5.1 交货地点：厦门华夏国际电力发展有限公司煤码头

5.2 收货人：厦门华夏国际电力发展有限公司

6、需方应在船舶到港3天前通知船舶动态，供方应在船舶到港前办妥装船

7、数量、质量的交接验收

7.1 数量验收：以装运港和船方测定的水尺计量报告单为准。在煤船到达需方厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂煤码头时，根据装运港交接的水尺计量报告单，由需方会同供方、船公司对煤炭重量进行交接、验收。若验收水尺数量大于装运港水尺数量或小于装运港水尺数量1%以内，则按装运港水尺数量结算;若验收水尺数量小于装运港水尺数量且相差大于1%，则按装运港水尺数量扣减超出1%部分结算。

7.2 煤质验收：

7.2.1 以厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂化验结果作为质量验收基准。双方同意煤船到达厦门国际电力发展有限公司嵩屿电厂煤码头时，供、需双方派代表现场监督，以机械采制样为基准，在卸煤过程中若发生入厂煤自动采样装置故障人工采样。供、需双方各取一个煤样，另留存一个目的港仲裁煤样。供方应在开卸前传真回函是否到现场监督，或凭委托单委托他人监督。若供方在开卸前未传真回函，视作同意电厂自行采制样及电厂操作办法。供方若要到现场监督，电厂应在执行监督事项提前1小时通知供方，供方接到通知超出1.5小时无法抵电厂现场，电厂停卸滞期损失由供方承担，电厂也有权选择自行采制样。

8. 价格

8.1 结算价格(一票含税)=基本离岸价+质量调整价

8.2 基本离岸价：质量符合“第3.1条”标准，基本离岸价格每吨元。

8.3 质量调整价：

8.3.1 低位发热量调整

8.3.1.1 加价：发热量高于5000大卡/公斤，每增加1大卡/公斤加价0.13元/吨，至6000大卡/公斤封顶。超过6000大卡/公斤加卡不加价。

8.3.1.2 减价：发热量在5000大卡/公斤至4800大卡/公斤区段，每减少1大卡/公斤减价0.13元/吨;发热量在4800大卡/公斤至4500大卡/公斤区段，每减少1大卡/公斤减价0.16元/吨。低于4500大卡/公斤，需方有权拒收，若需方选择接受，低于4500大卡/公斤区段，每减少1大卡/公斤减价0.2元/吨。

8.3.2 含水调整：高于本合同质量标准时，每增加1%减价1.5元/吨。

8.3.3 空干基灰分调整：高于本合同质量标准时，每增加1%减价1.5元/吨。

8.3.4 挥发份调整：每低于本合同质量标准时，每减少1%，按合同价减价2元/吨。

8.3.5 干基硫份调整：含硫量在1%至1.2%区段，每增加0.1减价1元/吨;含硫量在1.2%至1.3%区段，每增加0.1%减价2元/吨;含硫量高于1.3%，需方有权拒收，若需方选择接收，高于1.5%部分，每增加0.1%减价4元/吨。

8.3.6 若煤炭质量达到拒收标准，且需方要求拒收退货，供方应承担实际发生的海运费及接卸费等需方所有损失，并且需方有权要求供方重新按此合同价供货，若供方无法供货，应赔偿需方重新采购产生的额外损失。

9、结算方式及付款期限

9.1 煤炭卸货验收完毕后，需方自收到全额增值税发票之日起，5个工作日内支付煤款。

9.2 若在装运港发生亏载或移泊，亏载费、移泊所增加的引水、锚泊及拖轮费等相关费用均由供方承担。若此类费用已由需方支付给船公司，在需方支付供方煤款时予以扣除。

10、违约责任及索赔

10.1 因供方煤源问题造成需方运煤船空驶、滞期、亏载等租船费用由供方承担。若供方在船舶抵达装运港96小时内无法备齐煤炭并办理完毕全船装船手续，供方应承担违约责任，必须按合同数量支付违约金10元/吨。船舶抵达装运

10.2 因供方质量标准违约，按本合同有关减价和拒收条款执行。

10.3 需方不能按合同付款期限付款，其延期部分按人民银行有关延期付款的规定向供方支付违约金。

10.4 由于供方所供煤炭中含有大煤块、石块、铁块、木块等杂物及煤质粘堵，造成需方卸煤延误，则供方应赔偿需方延误损失费(包括：船舶延滞、材料、人工费用等)，延误时间以电厂卸煤现场记录为准：如因上述杂物造成卸煤机械损坏，甚至影响正常发电，则供方应赔偿由此造成的经济损失。

11、不可抗力

11.1 如在合同履行期限及区域发生战争、封锁、骚乱、暴动、自然灾害等不可抗力，影响合同的执行，供需双方毋须对对方负责任。

11.2 发生不可抗力后，受影响一方应第一时间通知对方详情，尽力减少影响，并提供事故所在地政府机关证明。

11.3 不可抗力解除后双方应继续履行本合同项下的义务。

12、争议解决

供需双方对执行合同的一切争执，应先通过友好协商解决，如协商未果，由需方所在地法院裁决。

13、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签署盖章后生效，有效期为本合同约定之供货期限。

14、其他

合同未尽事宜，由供需双方协商解决。本合同文件一式肆份，需方贰份，供方贰份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程材料采购合同

合同编号：_________

需方(甲方)：_________

供方(乙方)：_________

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：

第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条 产品名称、规格、质量(技术指标)_________。

第三条 产品包装规格及费用_________。

第四条 验收方法_________。

第五条 货款及费用等付款及结算办法_________。

第六条 交货规定

1.交货方式：_________。

2.交货地点：_________。

3.交货日期：_________。

4.运输费：_________。

第七条 经济责任

(一)乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第九条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。

第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购(订货)合同第十六条 本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各一份。

法定代表人：(签名) 法定代表人：(签名)

委托代理人：(签名) 委托代理人：(签名)

合同有效期限： 至 年 月 日

开户银行：_________

帐号：_________

帐号：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

采购方(甲方)：

供货方(乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互惠、长期合作的原则，经双方友好协商签订协议。

就苗木采购事宜达成以下协议，以资共同遵照执行：

一、甲方向乙方采购苗木，具体的苗木品种、规格、数量等见本合同附件表所列内容。

二、乙方在签订本合同后应当按照本合同附件所列的详细内容组织苗木,不得无故拖延。

乙方向甲方保证所提供苗木全部是绿枝接，纯度 %以上，长势健壮，根系完整，无检疫性病虫害。

乙方向甲方无偿提供技术，保证品种，保成活，人为造成苗死亡，乙方不负责。

如果有不长苗或死苗，乙方将无偿为甲方提供相应苗木进行补植，保证甲方所栽植的果树成活率达到 %以上。

三、本合同所采购的苗木应当在年月日之前由乙方运送到，运费由(甲乙方)负责。

四、在乙方将苗木运送到约定地点后，经甲方依照本合同约定要求验收合格，视为乙方履行了交付义务。

五、苗木的检查、验收方式、方法及质量要求具体为：(具体写明质量要求)

苗木在规定时间内运到甲方指定地点后，必须由甲方指定的验收人员及乙方指定交货人员填写苗木验收单，以验收合格量作为与乙方结算依据。

六、付款方式为：

甲方在签订合同之日向乙方交付苗木订购款  元，苗木运到甲方指定地点并且栽植完成后，甲方付给乙方  元，剩余等到树苗成活率达到 %以上再付给乙方。

七、如果乙方超过本合同的约定的日期交货，甲方有权拒收，并有权要求乙方承担违约责任。

违约金为本合同金额的几  %。

八、因乙方迟延交付或者交付的数量与本合同不符，致使甲方不得不另行购买苗木，因此增加的费用由乙方承担。

因乙方供应不及时或供应苗木不合要求，甲方有权通知乙方终止合同

九、本合同所定的苗木数量、规格、价格、到货时间等任何一方不得变更。

如确需变更，必须经甲乙双方协商达成合意后才能变更。

十、乙方在交货时必须提供：及相关部门出具的检验、检疫证明等相关证明文件。

如果乙方不能提供，则甲方有权拒绝接受货物，并要求乙方承担违约责任。

违约金为合同总价款的  %。

十一、乙方应当按照本合同对相关苗木的树形、土坨等的要求进行保护，如果与本合同约定不一致，甲方有权拒收。

由此产生的相关费用由乙方自行承担。

而且，乙方还应当向甲方承担违约责任，违约金为本合同总价款的  %。

给甲方造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

十二、甲方应当按照本合同的约定支付款项，甲方不承担苗木到达指定地点前的任何风险。

如果甲方违约，甲方应当承担违约责任。

十三若一方终止合同，应向另一方赔偿经济损失。

十四、本协议生效后甲乙双方应当严格按照协议履行，如在履行中发生争议，双方应当协商解决，协商不成的任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效。

未尽事宜，经双方协商一致可达成补充协议，补充协议同本合同具有同等效力

十六、本协议一式两份，由双方当事人分别持有具有同等效力。

甲方：

乙方：

年 月 日

花卉采购合同书

采购单位(甲方)： (签字或盖章)

合同签订日期： (签字或盖章)

合同签订地点： (签字或盖章)

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，甲、乙双方本着诚信平等、互惠互利的原则，经双方友好协商就清单所列花卉产品销售达成如下条款：

一、 产品品种、等级、数量、单价与金额：

花卉名称、品种、规格质量、单价金额见合同附件“花卉清单”，乙方交付的花卉必须与合同附件“花卉清单”的内容要求相一致。

二、 花卉质量要求：

乙方保证所供花卉达到甲方的质量要求，不符合质量要求的，甲方有权立即退货并不支付任何款项。

三、合同总额及付款方式：

1、合同金额暂定为人民币(大写) 元(￥： 元)。本合同总价格为预计数，实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准。

2、单价：按合同规定的单价，在合同执行期间合同货物清单上的单价固定不变， 货物的单价详见合同附件“花卉清单”。

3、甲方在签订合同之日起3个工作日内向乙方支付合同总额的作为订金，订金打入乙方 (指定账户 )。

4、每次花卉到场经验收合格后结清单批货款，在最后一批花卉进场后用订金抵货款，甲方在供货结束后 个工作日内结清合同约定全部货款金额。

四、交货地址及费用承担：

1、交货地址为：乙方负责将花卉保质保量准时送达甲方指定地点。

2、运输费用由乙方承担。

五、包装条款：

包装以双方协商标准执行，甲方提出包装要求，包装物由乙方提供。

六、双方权利与义务：

1、甲方有义务通知乙方每批次供货的种类、规格及具体数量。

2、乙方交付的产品质量不符合本约定，应向甲方支付不符合约定部分花卉款 的违约金并退还甲方已支付的该部分花卉款;若因自然灾害、连续十天阴雨等恶劣天气、政府行为等不可抗力造成合同无法履行的，乙方不承担违约责任。

3、若甲乙双方签署合同后，中途有变更花卉的种类及数量，甲方应提前三天通知乙方。变更花卉的价格由双方协商公平调整。

4、乙方交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值向甲方支付违约金，因此造成人身伤亡，乙方应承担一切责任。

5、甲方如不按时验收产品，造成产品质量损坏，甲方需付乙方该批货值的违约金。

6、在约定期内存于乙方基地产品由乙方负责日常维护。

7、甲方定购的产品，乙方在未征得甲方同意情况下不得将产品再次销售。

七、合同生效、争议解决：

1、本合同经甲、乙双方签字及乙方收到甲方定金即生效。

2、本合同因履行发生纠纷协商解决，若协商不成，诉甲方所在地人民法院解决。

3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等法律效力，经乙方或乙方代表签字的“产品出库单”作为本合同的有效组成部分。

八、其他约定：

1、甲方在合同约定期限内，有需要乙方供货，以电话通知并以邮件形式或传真形式通知乙方确切的取货时间，乙方有义务准时备货。

2、本合同未经事宜，双方协商解决。

九、合同附件：

1、乙方负责人的身份证复印件、营业执照复印件。

2、花卉清单

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 地址： 地址：

负责人： 负责人：

代表人： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

甲方：

地址：

联系电话：

传真：

乙方：

地址：

联系电话：

传真：

甲乙双方经友好协商，甲方向乙方购买(以下统称“本软件”)并享有乙方提供的连带服务，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：

一、合同价款

乙方提供本软件产品套,版本:软件产品总价款为：(不含税)。

二、付款方式

如果甲方在惠州地区，乙方可根据需要上门为甲方安装，合同签订时，甲方支付软件订金元,甲方在验收合格后1周内支付余款,甲乙双方确定,验收时间为年月日.

如果甲方在惠州地区以外，甲方通过公司银行转帐方式一次性支付总款额给乙方，并将汇款底票传真给乙方，乙方接受到汇款底单后，在一个工作日内用特快专递的方式给甲方发货(单机版可通过网上传送)。

三、版权归属

本软件之版权归乙方。

甲方经由乙方授权使用本软件，其数据库之版权归甲方。

四、服务项目

1.乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务

与技术支持维护，通常软件系统故障，提供实时响应解决。

2.如遇软件升级,乙方提供从合同签定始1年内免费升级支持。

3.自安装试用之日起十天内，如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

4.乙方对系统提供终身技术支持。

5.由乙方对甲方操作人员进行软件操作培训(如惠州市外，住宿费双方另行商议)

6.乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利。

五、争议解决方式

1.双方合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁。

2.甲乙双方确定：以上合同签定，以甲方所在地为准。

3.未尽事宜双方友好协商解决。

本合同正本一式贰份(传真纸有效)，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

开户行：

户名：

帐号：

开户行：

户名：

帐号：

备注:

甲方：乙方：

(签章)：(签章)

签字人：签字人：

日期：年月日年日期：

出卖人：_______________________ 签订地点：____________________

买受人：_______________________ 签订时间：____________________

为加快农村经济发展，实现家畜家禽养殖生产的规范化、科学化和集约化，提高养殖生产的社会效益和经济效益，本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则，经双方协商，定理本家畜家禽养殖产销合同。

第一条养殖人负责___________的养殖生产管理。销售人负责__________的养殖生产的技术指导和销售。养殖的技术标准为___________。

第二条养殖人承诺养殖的__________为_______只(头)，按照销售人提出的技术标准要求进行养殖管理，并于约定日期__________前足额向销售人交售符合质量标准和登记的___________千克(只、头)。

第三条 养殖人承诺在销售人未放弃收购权是，其养殖的___________不向他人出售。

第四条 养殖人养殖的__________符合约定质量标准和等级，销售人承诺负责包销。每千克(只、头)的收购价为_____

________ 。

第五条销售人应做好养殖生产的信息技术和培训工作，指导养殖人科学养殖，预防禽畜疾病，提高养殖质量。如确需食粮收取技术信息服务费的，其收取的标准和时间为________。

第六条销售人需统一提供畜禽种苗及预防治疗用药的，应以优惠价格供应，具体价格为_________种苗_______元(只、头)，预防治疗用药____________。

第七条 销售人因技术知道失误或提供的畜禽种苗、畜禽用药等质量问题给养殖人造成损失的，应当进行赔偿。

第八条 养殖人未按销售人提出的技术条件和标准进行养殖造成的损失，应自行承担。

第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，按下列________种方式解决：

(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向____________人民法院起诉。

第十条 本合同自___________生效，于___________失效。

第十一条 其他约定事项 ____________________________。

养殖人

养殖人(章)

销售人

销售人(章)

委托人(以下简称甲方)：

受托人(以下简称乙方)：

为确保甲方 银泰水岸枫庭 配电工程的顺利施工，甲方委托乙方代为采购本工程所需的设备，特签订此协议：

1、采购设备品种、数量：前期采购以本工程的预算书中的材料清单为准。

2、物资供应时间：根据施工需要提前一天到货(如遇特殊情况双方协商)。

3、物资供应地点：本工程施工现场(运输中发生的费用由乙方负担)。

4、物资采购方式：

由乙方直接提供;□由乙方负责组织，甲、乙双方共同询价;□由甲方提供供应商名单，甲、乙双方共同参加进行商务谈判。

5、物资质量：乙方保证所提供设备的质量达到国家标准并提供相应的质量证书。如在一年之内出现因产品本身质量问题损坏的，乙方负责免费更换或维修;造成甲方其他损失的，双方进行协商解决。

6、设备价格：

乙方直接采购的，按乙方采购价加5.06%;询价或商务谈判的，按甲、乙双方共同确定的采购价加5.06%。

注：由乙方直接生产的低压成套柜，甲、乙双方协商确定价格后不加5.06%。

7、物资款支付方式：签订本协议之日起三天内，甲方应按照预算书中的设备价格总额需支付乙方30%物资款;询价或商务谈判结束日起二天内，甲方应按询价或商务谈判后确定的设备价格总额需再支付乙方50%物资款;所有本工程所需设备全部到达施工现场并安装完毕后三天内，甲方应向乙方付清本工程所需设备款余额。

8、物资款发票开具方式：设备类物资款由乙方开具增值税发票，其它物资款由乙方开具普通发票。

9、甲方如对乙方提供的物资质量、价格有疑问的，可要求乙方提供相应的依据。

10、乙方在确定收到甲方物资款后再进行下一步的采购流程。

11、以上协议在执行过程中如有争议，双方可通过友好协商解决;如协商不成的，申请协议签订地仲裁委员会仲裁。

12、本协议自签订之日起生效。

13、本协议壹式肆份，双方各执贰份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

2016机电产品采购合同

26.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26.3 除了合同条款第25条阶情况外，除非延期是根据合同条款第26.2条规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

27.误期赔偿费

27.1 除合同条款第29条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十(10%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

28.违约终止合同

28.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

a.如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第26条的规定同意长的限期内提供部分或全部货物;

b.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

c.如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为目的，定义下述条件：

(1)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响公官员在采购过程或合同实施过程中的行为;和

(2)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害款人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标书之前和之后)，人为地使各投标价丧失竞争性，剥夺借款人(或业主)从自由公开竞争所能获得的权益。

28.2 如果买方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

29.不可抗力

29.1 尽管有合同条款第26条、27条和28条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

29.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于战争、严重火灾、洪水、台风;地理及其他双方同意的情况。

29.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十(120)天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合达成协议。

30.因破产而终止合同

30.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31.因买方的便利而终止合同

31.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31.2 对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

a.让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货：和/或

b.取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

32.争端的解决

32.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，争端应提交仲裁。

32.2 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会(cietac)按其仲裁规则/程序北京或中国的其他地点进行。除非双方另行同意，仲裁的官方语言应为英语。

32.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

32.4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

32.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

33.合同语言

共6页，当前第5页123456

2020年食品采购合同范本

【篇一】

采购方：（以下简称甲方）

供应方：（以下简称乙方）

双方本着平等协商原则，就乙方向甲方提供食品原材料相关事宜达成以下协议，双方必须共同遵守。

第一条：采购内容及履行期限

为保障甲方食堂的正常运行，乙方按照协议规定向甲方提供粮油类、蔬菜类、水产类、猪牛羊肉类、禽蛋类、水果类、副食调料类等货物（见附表）。该合同年度预算金额为：元。自日至日履行。

第二条：批次订货与临时订货

批次订货：甲方每（日/周/月）在《报价表》范围内向乙方订货一次，于时前以书面方式向乙方发出订货单，乙方收到订货单后时内由指定人员签字后以传真方式向甲方确认订货单。

临时订货：甲方因临时需要，有权在批次订货时间以外临时向乙方订货，订货方式可以是书面方式也可以是口头方式，如果是临时口头订货，乙方在送货时有权要求甲方以书面方式予以确认。

第三条：交货时间及地点

批次订货以订货单为准，临时订货以通知为准。

乙方保证按照约定时间将甲方所订的货物送至甲方指定地点。如果因送货地点错误、送货时间延误而造成甲方工作不便，乙方承担违约责任。

第四条：价格确定

甲乙双方协商一致后可以对报价表货物内容进行扩充和缩减。

批次订货：乙方每日就《报价表》中所供货物的价格向甲方电话确认，该价格为当日新发地批发市场牌价的价格乘以供货商承诺的下浮比率后的价格。以订货日确认的价格作为该批次订货的结算价格。

临时订货：临时订货的货物如在甲方附近市场采购，按照实际零售价格结算，实际零售价格以乙方出具的采购发票上标明的价格为准；否则按照批次订货价格结算。

第五条：食品质量、卫生与安全

乙方保证提供的货物及服务均符合《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》、《北京市食品安全监督管理规定》等国家法律法规及地方政府有关规定。乙方对提供货物的质量、卫生、食品安全承担全部责任。乙方保证提供的货物均符合国家规定的质量、卫生、安全标准。乙方提供的货物属于实行生产许可证管理的，所供货物必须经过qs质量认证。

乙方必须按照国家有关规定就所供货物向甲方提供以下索证资料：

鲜（冻）畜禽肉类及其制品生产商的卫生许可证和屠宰资质等有关证照，以及法定兽医检验部门出具的相同批次产品的卫生检验检疫合格证明。

进口货物，提供口岸食品检验检疫机构出具的相同批次产品的检验合格证明。

食品添加剂，提供生产地省级卫生行政部门发放的食品品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证或者化验单；进口食品添加剂，必须符合我国《食品添加剂卫生管理办法》和《食品添加剂使用卫生标准（gb2760）》的规定，提供口岸食品检验检疫机构出具的相同批次产品的检验合格证明。

定型包装食品及食品原辅材料，提供生产商卫生许可证和有关证照，以及相同批次产品的检验合格证或者化验单。

纳入许可管理的货物，提供采购货物的《全国工业产品生产许可证》，简称“qs”证；根据国质检执[20xx]644号通知，28大类产品必须提供《全国工业产品生产许可证》，分类界定不清的产品，需要省级以上质量监督部门提供的免检证明，无证产品不予接受。

提供采购货物的“质量检验报告”：提供产品在半年内由国家质量检测机构出具的“质量检验报告”，自检报告无效。

其它货物合格证明资料：按照国家规定，个别产品生产企业（厂商）必须具备的其它生产资格证明文件；根据北京市规定，个别产品在京销售必须具备的其它资格证明文件。

禁止乙方向甲方提供以下食品及食品原辅材料（包括但不限于）：

*变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的；

含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的；

含有致病性寄生虫、微生物的，或者微生物*含量超过国家限定标准的；

含有昆虫或其它异物的；

未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；

病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品；

容器包装污秽不洁，严重破损或运输工具不洁造成污染的；

掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；

用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的；

超过保质期限的；

为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的；

含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂的或者农药残留超过国家规定容许量的；

擅自加入药物的食品及食品原料；

未经卫生部批准的新资源食品；

未经检验或检验不合格出厂的食品及食品原辅材料；

未按规定索证的食品及食品原辅材料；

无卫生许可证者生产的食品及食品原辅材料（初级农产品除外）；

不符合国家卫生标准或者卫生管理办法的进口食品及食品原辅材料；

其他不符合食品卫生标准和要求的食品及食品原辅材料。

甲方在协议执行过程中的任何验收、接收、确认行为，均不免除乙方对货物及服务的质量、卫生、食品安全应承担的责任。

凡甲方指定品牌/生产商/产地的货物，乙方必须保证货物的品牌/生产商/产地与甲方要求一致。甲方对货物的其他质量要求详见附件二《供货和服务要求》。

第六条：包装要求

采用定型包装的货物，包装必须符合国家对产品包装的有关规定。属于国质检执[20xx]644号通知范围的28大类产品，产品包装上必须提供qs标识。包装上必须有明确的生产日期、保质期。

非定型包装：为防止货物损坏和污染，乙方提供的非定型包装产品必须带有包装，甲方有权拒收未带包装的货物。

除上述要求外，货物包装其他要求见附件二《供货和服务要求》。

甲方须妥善保管好乙方供货用的周转包装器具，如有缺失或损坏，甲方应照价赔偿。

第七条：货物的储藏

乙方不对供应甲方的货物进行长时间储藏；所有提供给甲方的货物，在乙方仓库储藏时间不得超过24小时；乙方保证所有外购的货物自批发、采购地点运至甲方指定地点的时间不超过24小时。

乙方向甲方保证具有对各类货物进行冷冻储藏或保鲜储藏的设施，所有储藏设施符合国家、行业标准和规范。

乙方保证建立了严格的仓库管理情况记录档案，详细记载进入、搬出货物的种类、数量和时间。

第八条：货物装运

除甲方临时订货外，乙方所供货物必须使用厢式食品专用冷藏车辆运输，不得敞露运输。

乙方尽量避免将肉类（水产品）、水果和蔬菜拼箱混装；如果采取拼箱混装方式运输，乙方必须采取措施保证不发生冻害、*、串味、脱水、变色、失去鲜度等问题。

保证周转包装容器和运输车辆的清洁卫生和防止食品在运输过程中受到污染是乙方的责任。运输车辆应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。周转包装容器和车辆在每次配送前应进行清洗消毒。

货物装卸必须做到轻装轻卸。

乙方负责将所有货物运至甲方指定地点，负责卸货并搬运至甲方指定堆放场地。

第九条：验收与检查

乙方按照甲方订单将货物运至甲方指定地点后，甲方人员应及时对乙方货物进行验收，甲方不得无故拖延。

交货验收标准详见附件二《供货和服务要求》，交货验收程序如下：

甲乙双方人员核对订货单据；

乙方按照本协议第五条规定向甲方交验索证资料；

运输车辆检查，车辆检查不合格的，甲方有权拒收该批次货物，做退货处理或乙方负责更换货物并承担延迟交货责任；

货物包装检查，包装检查不合格的，甲方有权拒收包装不合格的货物，做退货处理或乙方负责更换货物并承担延迟交货责任；

保质期检查，保质期检查不合格的，甲方有权拒收保质期不合格的货物，做退货处理或乙方负责更换货物并承担延迟交货责任；

生鲜货物的外观检查，外观检查不合格的，甲方有权拒收本批次该类不合格货物，做退货处理或乙方负责更换货物并承担延迟交货责任；

数量检查，数量短缺的，乙方必须按照订单补齐货物并承担延迟交货责任；送货数量超出订货数量的，超出部分甲方有权拒收，乙方自行将多余货物清运出甲方场所；

货物验收合格后，甲乙双方在验收登记表上签字确认，验收登记表作为支付依据；

人员检查，乙方人员离开甲方指定交货地点时，为避免夹带事件的发生，甲方验收人员有权检查乙方人员的物品，乙方人员应予配合，但甲方人员不得侵害乙方人员人身权利；

甲乙双方对验收结果或货物质量持有异议的，乙方应先应甲方要求对货物进行更换或退货，然后由双方对存有异议货物抽样封存后在7日内交由北京市*检测机构检验。经检验不合格的，乙方自行承担损失；经检验合格的，甲方对乙方直接损失进行补偿

甲方有权对乙方企业进行不定期检查，甲方检查人员到达乙方企业（仓库）时通知乙方，乙方应为甲方人员提供检查便利，甲方人员检查内容为：乙方是否按照《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》、《北京市食品安全监督管理规定》等国家法律法规及地方政府有关规定为甲方提供服务；乙方是否尽到了保证食品卫生、安全的义务。

第十条：货款结算办法

货款每月结算一次，甲方不得拖延付款。

乙方凭当期双方确认的报价表（或临时供货发票）、甲方订货单及双方签字的验收登记表向甲方财务部门结算，甲方财务部门核对无误后以支票形式向乙方支付货款。

第十一条：突发食品卫生事件

保证供给甲方的货物的卫生与安全是乙方的义务和责任，乙方应尽其可能履行义务和责任。

当发生非乙方原因导致的突发食品卫生事件时，甲乙双方各自承担损失，但因乙方能尽到而未尽到责任的，乙方应承担违约责任。

第十二条：违约责任

乙方延误交货时间，向甲方支付违约金为延误批次货物总价的10%。

乙方违反本协议第五条规定造成甲方人员伤害的，向甲方支付违约金10万元人民币并赔偿甲方人员损失。

乙方违反本协议第十一条规定造成甲方人员伤害的，向甲方支付违约金10万元人民币并赔偿甲方人员损失。

第十三条：协议生效

1、本协议由双方代表于20xx年月日在北京签定，自签定之日起生效。

2、本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

3、本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：乙方：

法定代表人（或授权委托人）签字：法定代表人（或授权委托人）签字：

x年xx月x日x年xx月x日

（盖章）（盖章）

【篇二】

甲方（供方）：__________

乙方（需方）：__________

签订地点：____________________

签订日期：_____年____月____日

为明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》之相关规定，本着互惠互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，并共同信守下列条款。

第一条合同的标的

1、产品的名称、规格、价格、数量及金额：

本合同所确定的产品为甲方自产的系列产品，具体的名称、规格、价格、数量及金额以甲方的价格表（附件1）或甲方发货清单为准。

2、产品的技术标准和质量，符合甲方产品质量的企业标准或国家标准。

3、产品的包装均以甲方出厂标准，包装物甲方不予以回收，不另计价。

4、本合同确定的计量单位为件，规格见包装上的提示或报价表标注。

第二条交货、验收方式

1、甲方实行含税出厂价。

2、乙方收到产品后应及时验收，若有异议应以书面形式在三天内向甲方提出，并提交货运原件，以便协助解决。否则甲方视为乙方以按要求收货。

第三条甲方的权利和义务

1、甲方有向乙方提供质量合格产品的义务。

2、甲方有及时、准确的向乙方提供产品相关资料和证件的义务。

3、乙方在保质期内如发现产品质量问题，甲方经查证后，属甲方责任的，甲方有无偿调换、退货的义务（乙方造成的除外）。

第四条乙方的权利和义务

1、乙方应向甲方提供有效的营业执照、卫生许可证、税务登记证及法定代表人身份证复印件。

2、乙方年销售任务为________万元，每月最低________万元。乙方在销售期间应按月、季度的销售计划进货。如连续三个月未完成销售任务的80%或全年未完成销售任务的80%，甲方有权取消乙方的经销权。无论是乙方放弃还是甲方取缔其经销权，乙方应无条件保证甲方产品的可持续稳定发展以及配合甲方做好渠道、市场的交接工作。

3、乙方承诺在甲方产品到达乙方仓库1月内在建立完善的甲方产品销售体系。

4、乙方享有甲方提供的促销商品等支持的权利。

5、甲方提供不超过生产日期60天的产品给乙方，否则乙方有权拒收。

6、乙方有责任配合甲方业务代表不定期到乙方查询经营及库存情况。

7、乙方的销售价格不得低于甲方提供的价格销售和跨区销售、否则取消所有返利，并取消销售甲方产品的资格。

第五条销售要求及销售政策

1、为保证甲、乙双方经营利益和有效销售甲方的产品，甲方提供元人民币作为诚信铺底金，合同到期或终止时乙方必须将诚信铺底金全额支付给甲方。

2、乙方应在合同有效期内销售系列产品________万元。

4、乙方在合同有效期内内完成销售任务________万元，甲方按销售额的返利给乙方。

5、乙方在合同有效期内内完成销售任务________万元以上，甲方按销售额的________返利给乙方。

6、合同有效期内销售额在________万元以下则无返利。

7、所有返利都必须是在合同期满且货款结清后的次月甲方以产品兑现给乙方。

第六条价格与结算

1、甲方产品的价格以甲方盖公章的附件1为准，甲方视成本及市场原材料变化有权更改供应价格，但应提前一个月通知乙方。新价格调整前已付款则无论甲方价格做任何调整本批货以原供价为准。

2、结算方式：先款后货，甲方在收到乙方货款5日内按乙方指定地点将货物发出。

3、付款方式：由乙方将货款存入甲方指定的银行账户。乙方不得将现金交与甲方业务人员，否则由此产生的一切不良后果由乙方负责。

第七条争议解决

1、因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决，经协商无法解决之争议在甲方所在地人民法院起诉，通过诉讼解决合同争议。

第八条其他

1、本合同的附件是本合同的有效组成部分具有同等效力；

2、本合同任何条款的变更，双方必须书面为之；

3、甲方业务代表未经甲方书面传真确认，不得向乙方借取货物或现金，不得行使超出合同范围之外的权力，由此引发的一切责任甲方不予承担。

4、本合同一式两份，甲乙双方签字（盖章）生效，双方各执一份。本合同共——页，涂改或未经合法授权代签无效。

5、本合同有效期为_____年____月____日至_____年____月____日；

6、未尽事宜双方协商处理；

7、补充条款。

需方(甲方)：

供方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵照平等、自愿、公平和诚实、守信的原则，双方就本工程项目的 防盗安全门制作、运输、安装、调试及验收工程事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程质量标准：符合国家、地区及行业的现行有效标准;工程质量等级为合格;防火门等级符合设计要求。

4、工程工期：以整个工程进度工期为准。

第二条 合同价款

1、防盗安全门(甲级)，(包含：生产、制作、运输、安装、调试、各种配件)，此单价不包含税金及验收费用。暂定工程量 套，每套 元。

第三条 结算、付款方式

1、本工程防盗安全门一次进场安装及结算。

2、 套防盗门工地后，甲方付款总工程量的 %，安装完毕后付至全款的 %，本季施工结束后除 %的质保金外，其余全部付清。

3、质保期为 年。

第四条 工程质量要求

1、在施工过程中应服从建设单位、监理单位、总承包单位的领导，及时更正施工和验收过程中出现的质量问题，对提出的质量缺陷、隐患无条件的予以及时返工处理，并承担相应的责任。

2、保证所有的材料、辅料、配件参照封存的样品，而且须达到现行规范、标准要求;

第五条 甲方工作

1、图纸提供给乙方后组织乙方和监理等单位进行技术交底。

2、甲方负责协调乙方与施工单位之间的工作配合，包括指定货物短期存放场所、施工用电、用水接口等。

3、提供安装进场时间(须具备安装条件)。

4、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

5、甲方现场代表为 。

第六条 乙方工作

1、乙方在进场时提交合格证等相关证件，完工后提供全套该项工程竣工验收资料，确保该项工程验收合格。

2、遵守治安管理条例，文明施工，安全交底等工作，严格内部管理。

3、服从施工总承包单位对施工现场的管理。

4、乙方现场负责人为 。

第七条 安全及文明施工

1、乙方应执行《建设工程现场管理规定》、《文明安全施工管理规定》，进入施工现场的施工人员必须带安全帽及工作牌;

2、在工程实施过程中若乙方违反安全管理，造成安全事故，以及由此带来的经济和财产损失，全部由乙方自行解决与承担全部责任。

3、确保在本工程实施过程中不出现任何伤亡事故，如出现伤亡事故由乙方全权负责。验收时间延误每延误一天乙方向甲方支付合同总价款5‰的违约金。

4、甲方不按合同支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的一切损失由甲方自行负责。

第九条 纠纷解决办法

甲、乙双方如发生纠纷协商解决;如协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十条 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。本合同自双方签字后生效。合同履行完后自动终止。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

年月日：

上海市医疗机构药品集中招标采购药品买卖合同

合同编号：______________

买受人（买方）：____________________________________

出卖人（卖方）：____________________________________

签订地点：__________________________________________

买方自愿购买卖方提供的上海市医疗机构药品集中招标采购中标的药品，为明确双方的权利和义务，现根据《中华人民共和国合同法》等法律法规、《上海市医疗机构药品集中招标采购实施办法》和招投标文件的规定，本着平等协商的原则，就有关事宜达成如下协议：

一、概况?

1.数量：所需药品的实际数量。买方需要临时增加药品数量的，须在用药24小时前书面提出。

2.价格：

（1）卖方提交药品的价格必须同中标成交通知书中确认的价格一致；

（2）买卖双方在合同约定的交付期限内遇政府价格调整的，重新协商并签订补充条款。

序号

标的名称 通用名 商品名

规格

生产企业

商标

计量单位

数量

单价

金额

合计人民币金额（大写）：

（注：空格如不够，可另接）

二、质量标准

卖方交付的药品必须符合药典或国家药品监督管理部门规定的标准，并与投标时的承诺相一致；药品不符合质量标准的（以药检部门的检验结果为准），买方有权在其他中标的药品中选择替代药品，同时在3天内报上海市医疗机构药品集中招标采购协调管理委员会办公室备案。

三、有效期限

1.卖方交付药品的有效期必须与招投标文件中规定的有效期一致。

2.卖方所提供药品的有效期不得少于6个月。

3.特殊品种双方另行协商。

四、包装标准

1.卖方提供的药品必须按标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损地运抵指定现场，否则其所造成的一切损失均由卖方负责。

2.每一个包装箱必须附一份详细装箱单和质量合格证。

3.特殊要求：___________________________________________________________。

五、配送

1.配送由卖方委托的药品经营企业负责。每次配送的时间和数量以买方的采购计划及合同为准。

2.配送时必须提供同批号的药检报告书（进口药品附注册证）。

六、伴随服务

如果卖方对可能发生的伴随服务需要收取费用的，必须在报价时注明，并作如下约定：

________________________________________________________________________

七、双方的义务

1.卖方应按照合同中买方规定的时间，配送药品并提供伴随服务。

2.买方在使用成交药品时，如遇第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的，其责任由卖方承担。

3.买方应购买本合同项下的成交品种。卖方无违约行为的，买方不得以任何理由购买其他品牌的药品替代本合同成交品种。

4.买方应完成本合同的药品采购量。

5.买方应按照合同规定结算货款。指定结算银行的买方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

共2页，当前第1页12

甲方：中国 公司。法定地址： 。法定代表人： ，职务： ，国籍： 。

乙方：国 公司。法定地址： 。法定代表人： ，职务： ，国籍： 。

第一条 合营公司的名称： 。

合营公司的法定地址： 。

第二条 合营公司为有限责任公司。合营公司以其全部资产对其债务承担责任。合营各方以其认缴的出资额为限对合营公司承担责任。

第三条 合营公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。合营公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 宗旨、经营范围

第五条 合营公司的宗旨：。

第六条 合营公司的经营范围： 。

第七条 合营公司的生产规模： 。

第三章 投资总额和注册资本

第八条 合营公司的投资总额为万美元。

合营公司的注册资本为万美元。

(注：投资总额和注册资本也可为 人民币或其它可自由兑换币种，可根据实际情况填写)

第九条 甲、乙方出资如下：

甲方：认缴出资额为 万美元，占注册资本百分之 。

其中货币 万美元

实物 万美元

土地使用权 万美元

知识产权万美元

乙方：认缴出资额为 万美元，占注册资本百分之 。

其中货币 万美元

实物 万美元

知识产权万美元

(注：投资方为两个以上的应顺序填写，其中外方应以可自由兑换币种现汇出资;若注册资本币种为外币的，中方投资可表述为等值于若干外币的人民币。)

第十条 合营公司的注册资本自营业执照签发之日起分 期缴付。第一期在三个月内缴付，不少于注册资本的15 %。其余注册资本应在 月内缴付。(注：其余注册资本最迟应在营业执照签发之日起两年内缴付)

(注：投资者可自行约定出资的期限，但应符合《公司法》和外商投资企业相关法律、法规的规定。申请增加注册资本变更登记的，向登记机关申请注册资本变更登记时，投资者应缴付不低于百分之二十的新增注册资本，其余部分可在变更登记核准之日起两年内缴足。)

第十一条 合营各方缴付出资额后，经合营公司聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告后，由合营公司据以发给出资证明书。

第十二条 合营一方转让其全部或部分股权的，须经合营他方同意，并报审批机关批准，向登记机关办理变更登记手续。一方转让时，他方有优先购买权。

第十三条 合营公司注册资本的调整，应由董事会会议通过，并报审批机关批准，向登记机关办理变更登记手续。

第四章 董事会

第十四条合营公司营业执照签发之日，为董事会成立之日。

第十五条董事会由名董事组成，其中甲方委派名，乙方委派 名。董事长一名，由_____方委派，副董事长____名，分别由_______方委派。董事任期为年，经委派可以连任。合营各方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。

(注：董事任期三年以下，由投资者自行确定。)

第十六条董事会是合营公司的最高权力机构，决定合营公司的一切重大事宜。

下列事项须经出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：

1、修改合营公司合同;

2、解散合营公司;

3、调整合营公司注册资本;

4、一方或数方转让其在合营公司的股权;

5、合营公司的合并、分立;

(注：其它应由董事会决定的重大事宜)

第十七条董事长是合营公司的法定代表人。董事长不能履行其职责时，应当授权副董事长或其他董事代表合营公司。

第十八条董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。董事长不能召集时，由董事长委托副董事长或者其他董事负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上的董事提议，可以由董事长召开董事会临时会议。会议记录归档保存。

第十九条董事会会议应当有三分之二以上董事出席方能举行。

第二十条 各方有义务确保其委派的董事出席董事会年会和临时会议;董事因故不能出席董事会会议，应出具委托书，委托他人代表其出席会议。

第五章监事会(监事)

第二十一条公司设监事会，成员人，由 产生。(注：由投资者自行确定——共同选举或各投资方委派)监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表与职工代表的比例为： 。(注：由投资者自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一)

监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

(注：投资者人数较少、规模较小的公司可以设一至二名监事)

第二十二条监事会或者监事行使下列职权：

(一)检查合营公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行合营公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、合营公司合同或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

(五)其他职权。(注：由投资者自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除)

监事可以列席董事会会议。

第二十三条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第二十四条监事会决议应当经半数以上监事通过。

(注：监事会的议事方式和表决程序由投资者自行确定)

第六章 经营管理机构

第二十五条 合营公司设经营管理机构，负责企业日常经营管理工作(注：可根据该企业的实际情况确定)。

第二十六条 合营公司设总经理一人，副总经理人，正副总经理由董事会聘请。

第二十七条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，必要时经总经理或董事会授权，代理行使总经理的职责。

第二十八条 总经理、副总经理的任期为 年。经董事会聘请，可以连任。

第二十九条 董事长或副董事长、董事经董事会聘请，可以兼任合营公司总经理、副总经理及其他高级职员。

第三十条 总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理或副总经理，不得参与其它经济组织对本合营公司的商业竞争活动。总经理、副总经理及其他高级管理人员有营私舞弊或者严重失职行为的，经董事会决议可以随时解聘。

第七章 税务、外汇管理、财务与会计

第三十一条 合营公司根据中华人民共和国有关法律、法规、规章，办理税务、外汇事宜，制定财务与会计制度，并依法向政府主管部门备案。

第八章 利润分配

第三十二条 合营公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。提取的比例由董事会依法确定。

第三十三条 合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的可分配利润，董事会确定分配的，按照合营各方在注册资本中的出资比例进行分配。

第九章 职工

第三十四条 合营公司职工的招聘、解聘、辞退、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照国家有关劳动和社会保障的规定办理。

第十章工会组织

第三十五条 合营公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织，开展工会活动。

第三十六条 合营公司每月按企业职工实际工资总额的2%拨交工会经费，由本企业工会按照中华全国总工会制定的有关工会经费管理办法使用。

第十一章 期限、终止、清算

第三十七条 合营公司的经营期限为 年，自营业执照签发之日起计算。

第三十八条 合营各方如一致同意延长经营期限，应当在距期限届满六个月前，向审批机关报送各方签署的书面申请和合营公司董事会决议，经批准后方能延长，并向登记机关办理变更登记手续。

第三十九条 合营各方如一致认为终止合营符合各方最大利益时，可提前终止合营。

合营公司提前终止合营，需经合营各方协商同意并由董事会召开全体会议作出决定，报审批机关批准。

第四十条 发生下列情况之一，任一合营方有权依法申请终止合营。(注：企业可根据实际情况依法作出规定。)

第四十一条 合营期满或提前终止合营时，合营公司董事会应组织成立清算委员会，对合营公司进行清算。

第四十二条 清算委员会的任务是对合营公司的财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，制定清算方案，提请董事会会议通过后执行。

第四十三条 清算期间，清算委员会代表合营公司起诉和应诉。

第四十四条 合营公司清偿债务后的剩余财产按照合营各方的出资比例进行分配。

第四十五条 清算结束后，合营公司应向原审批机构提出报告，并向原登记机构办理注销登记手续，缴销营业执照，同时对外公告。

第四十六条 合营公司解散后，其各项账册及文件应当由原中国合营者保存。

第十二章 争议的解决

第四十七条 本合同的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均适用中国的法律。合营各方如在解释或履行合营公司合同时发生争议，应尽量通过友好协商或调解解决。如经过协商或调解无效，则提请仲裁(或司法解决)。合营各方同意在 仲裁委员会仲裁，按该会的仲裁程序规则进行。

第四十八条 在解决争议期间，除争议事项外，合营各方应继续履行合营合同规定的其他各项条款。

第十三章 附则

第四十九条 本合同的修改需经合营各方同意并签署书面协议，且由合营公司董事会作出决议。

第五十条 本合同经审批机关批准后生效，其修改时同。

第五十一条 本合同用中文和 文书写，两种文本具有同等效力。

第五十二条本合同规定若与中国有关法律、法规、规章和规定不符的，均以后者为准。

第五十三条 本合同于 年 月日，由合营各方(或授权代表)在中国签署。

合营各方签字(中方需加盖公章)：

年 月 日

出卖人：(以下简称甲方)

买受人：(以下简称乙方)

第一条 产品名称、型号、数量、价格及安装

第二条 交货方式、地点： 出卖人送货上门。交货地点为买受人指定地点。

第三条 检验标准、方法、地点及期限：发货时由买受人派员到场预验收，经预验收合格后方可发货;

第四条 结算方式：现金结算，到货后一次性付款。收款银行：中国农业银行;

卡号：62284814 ，户名：吴双双

第五条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，双方均可向产品使用地人民法院起诉。

第六条 本合同自双方签字盖章起生效。

本合同一式二份，出卖人和买受人双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第一条 出卖人：(以下简称甲方) 买受人：(以下简称乙方)

(注：空格如不够用 可以另接)

第二条 质量标准：由买受人认可的布料色泽及款式，由出卖人负责量体定制。

第三条 出卖人对质量负责的条件和期限：货到验收发放后，有不合体的限一周内到人事部，由出卖人负责修善及调换。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：不计价，不回收。

第五条 交(提)货方式、地点：由出卖方负责送到慈利县电力公司。

第六条 运输方式及到达站(港)和费用负担：由出卖方承担。

第七条 检验标准、方法、地点及期限：货到验收后，一次性付清。

第八条 结算方式、时间及地点：

第九条 本合同解除的条件：

第十条 违约责任：出卖人和买受人友好协商解决。

第十一条 合同争议的解决方式：本合同在发履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，双方同意提交郑州仲裁委员会合同仲裁中心仲裁。不愿意提交仲裁解决的，可依法向人民法院起诉。

第十二条 本合同 签订之日 自起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

买方：(以下简称甲方)

卖方：(以下简称乙方)

买卖双方本着平等、互利、自愿、公平的原则，依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》，经双方充分协商，就买方负责施工装饰工程所需材料供货事宜，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条：产品的名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额及加工具体要求。

第二条：质量要求、技术标准、订单要求、包装标准、订单尺寸要求以及定尺、上机费收费标准。

1. 质量要求和技术标准：卖方向买方提供符合GB5237-20xx国家标准的高精级铝型材。本工程用铝材免收装车费、包装纸及包装费等常规费用。

2. 所有铝型材按国标GB5237-20xx高精级标准执行。型材合金成分及物理性能都符合6063-T5和6063A-T5规格标准，氟碳喷涂和粉末喷涂型材符合国标。

3. 包装标准及要求：氟碳喷涂和粉末喷涂型材表面粘贴黑白膜，中间复合纸包装最外层使用牛皮纸包装，包装重量为不低于50公斤/吨，因卖方包装运输原因导致铝型材受损由卖方承担，外包装处须标注卖方单位的名称、商标、厂址、铝型材的规格及型号、生产日期、质检部门检印等。装运后每个铝型材须妥善隔离，而且要防雨水、防潮、防磕划伤，适合长途运输及搬运。包装物应使用无污染的合格材料。若由于包装不佳而使货物受损，则由卖方承担全部责任，且包装物不做回收。

4. 订货清单必须清晰列明型号、数量、长度、表面处理、材质、质量标准、要求交货期限、单位名称、联系人和电话等，特殊要求必须加以注明，所有订单均需签字盖章。卖方收到买方的订货清单后两天内确认，并回传订单回执予买方复核。

第三条：交货地点和方式：

1. 交货地点： 。

2. 交货方式：卖方负责汽车运输，验收前的一切费用由卖方负担，买方负责卸车。

3、卖方按买方所下的材料订单先后顺序交货，卖方按顺序排产。

4、买方收到卖方铝型材后应当天清点数量是否有误，并在提货单上签收，交卖方送货业务人员带回，如收到货数与发货数量有出入可在提料单上注明，并及时与卖方核对。

第四条：运输方式：

1. 卖方应以最适合保护产品质量、性能的汽车运输方式运送货物，对于产品运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏(包括数量、外观、性能等方面)均由卖方负责。

2. 如买方要求改变运输方式，费用由双方协商解决。

第五条：产品交货时间：

1. 20xx-1-20开始加工生产，开模15天，生产周期20天，运输5天，第一批材料交货时间为20xx-3-1(单元体)，第二批材料交货时间20xx-3-10(框架)。

2. 补料周期10天,运输5天，补货的单价仍执行综合单价。

3. 总供货周期为20xx.01.20~20xx.04.20。

4、铝型材到货时，卖方应随货提供的资料如下：

① 铝锭产地证明书(提供复印件，份数由买方要求);

② 氟碳喷涂和粉末喷涂型材20xx年质量保证书(提供复印件，份数由买方要求);

③ 油漆原产地证明(提供复印件，份数由买方要求);

④ 《产品合格证》、《使用说明书》、《检验报告》、《生产许可证》原件、营业执照复印件;

⑤ 工程报验的一切相关资料;

⑥ 装货单(原件多份)等。

以上文件在验货前提供，否则不予支付材料款。

第六条：新开模要求

1. 卖方按买方提供的型材截面图进行深化设计，买方确认后卖方可模具生产和型材试挤压(确认图纸包括图纸所标示的所有数据)。

2. 本次鄂尔多斯国泰商务广场工程需型材截面由买方负责提供图纸，卖方作为专业的型材生产厂家，有责任复核买方提供的型材截面图，并提出合理化建议，在批量生产之前必须进行试配装，并得到买方书面认可。

3. 80套模具的开模周期不超过15天。

第七条：付款方式及期限

1、本合同签订后三日内买方付给卖方壹拾万元作为定金。

2、第一批供货量达到合同总量的30%，同时买方质量验收合格，确认了到货清单后，15日内支付该供货量60%的货款;第二批供货量达到合同量的60%，同时买方质量验收合格，确认了到货清单后，支付第二批供货量货款的60%;最后一批合同量的40%，在到货验收合格后，支付到货款的85%;若买方资金紧张，卖方承诺接受买方的银行承兑汇票(六个月内)，同时不影响供货，买方待工程竣工验收合格后一个月内支付到已供货总价款的95%，并抵扣壹拾万元的定金;总价款的5%作为质保金，竣工验收合格之日起两年质保期满后支付。

3、卖方提供发票时按实际发货量提供发票。

第八条：验收标准、方法及提出异议的期限

1. 型材按招标文件技术要求和国家标准GB5237-20xx进行验收。

验收方法：

货到工厂当天对材料的品种、数量进行验收。买方在加工前，拆开包装，对型材公差和表面质量进行验收，如有问题买方及时书面通知卖方，卖方在48小时内做出处理意见，并在10日内将质量完好的材料补给买方。

2. 卖方必须严格控制铝锭进货质量，铝锭须用A00级铝含量99.7%的纯铝锭，不得使用A0或掺入生产中产生的废料。

3. 卖方出具每批铝型材的合格证、质量保证书、出仓单、发票、保证型材的质量达到国家标准，如属铝材质量问题由卖方负责，同时承担买方一切损失。

第九条：买方的违约责任：

1.买方设计更改、减少或取消订单所生产部分的型材由买方负责，卖方可按当月铝锭价的90%回收处理，产品的加工费和铝锭差价由买方负责。如买方已提货，需运回卖方处处理的型材，重量以买方退回到卖方工厂实际过磅重量回收(除包装物后重量)为准，运费由买方负责。

2.买方逾期付款的，须向卖方支付逾期部份货款总额每日千分之五的违约金，及由此带来的相关损失。

3.买方应及时通知卖方供货，由于通知不及时造成供货延误而影响工期的责任由买方承担。

4.材料运送到买方指定的地点后，买方应派人或委托他人当场进行品种、数量、单据的验收。

5.当卖方按订单要求完成生产后，卖方需在20天内完成提货，如超期未提完货，则会推迟新单的生产周期。

第十条：卖方的违约责任：

1.卖方所供产品不符合合同要求的，买方有权解除合同。

2.卖方所交产品包装不符合合同规定的，因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，卖方应当无条件补货。

3.卖方逾期交货的，须向买方支付逾期部份货款总额每日千分之五的违约金。

4.卖方进场的材料，必须符合买方招标文件的技术要求、国家技术标准及设计要求，如发生质量问题，卖方应负责“保修”、“保退”、“保换”，确保进场材料合格率为100%，并在材料进场验收的同时提供相应的材料材质证明(合格证)等。

第十一条：不可抗力

买卖双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免除违约责任。

第十二条：解决合同纠纷方式

1.执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同执行过程中，买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定及其他的有关执行合同过程中的往来信函与本合同具有同等效力。本合同自买卖双方履行完合同约定内容后自动失效。

本合同正本一式肆份，买卖双方各执两份,收到订金之日起生效,至完成该工程全部供货后终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

法定代表人：

住所地：

乙方：

法定代表人：

住所地:

为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，经甲、乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。

第—条 工程名称

第二条 工程地址

第三条 施工工期

(一)总工期50个日历天，自乙方收到甲方开工通知之日起50个日历天内，完成全部合同产品的生产、供货、安装、及验收工作。

(二)如遇下列情况，经甲方认可后，工期相应顺延。其他任何情况都不予顺延工期：

1、施工中连续停电、停水8小时以上影响正常施工的;

2、因设计变更，导致无法按照合同工期约定完成;

3、不可抗力的因素而延误工期。

第四条 承包方式

(一)本工程采用固定单价合同，单价包干，包工包料，包安装。

(二)总承包单位的配合费由甲方承担。

第五条 合同价款

固定单价： 元/平米，暂定总量约 ㎡;防火玻璃另计， /平米。

暂计合同总造价： (￥ 元)

固定单价是乙方完成本合同单位工程(包括供货与安装)所应得的全部对价和支付，防火类别按设计蓝图、型号、样式、颜色按经甲方 确认的乙方提供的样品门为准。包含但不限于防火门的制作、油漆、五金配件、公共部位闭门器、防火玻璃、运输、保管、安装、施工用水、用电、维修、利润、税金、风险及消防专项验收手续办理等一切费用;价格上涨风险由乙方承担。

第六条 木质防火门质量标准及安装标准：

(一)防火门耐火极限要求：甲级为1.5h，乙级为1.0h，丙级为0.5h

(二)耐火性能实验要求，木质防火门耐火性能按GB/T7633进行实验，应达到实验要求。

(三)其他实验，除耐火性实验外，尚须对门开启、风压变形性能试验(指外门)等。

(四)材料及五金件配置：木材的选材标准应符合GB12955-20xx表2的规定。

(五)填充材料：应选择对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-20xx规定燃烧性能等级要求和GB/T 20xx5-20xx规定产烟毒性危险分级要求。

(六)玻璃应采用不影响防火门耐火性能试验的合格产品。

(七)防火门木材表面均须有涂料防护。

(八)其他技术参见GB12955-20xx。

(九)施工合同、图纸、国家规范规定的其他相关要求。

(十)门样式应以提供样品门样式为准，若与样品不符，甲方有权令其退场并由乙方支付暂计合同总造价20%的违约金。

第七条 双方权利及义务

(一)甲方权利及义务：

1、甲方委派(，电话： )为甲方代表，负责合同履行。对工程质量、进度、安全进行监督交底，办理验收、变更、登记手续及其它事宜;

2、负责协调现场材料储存位置;

3、甲方负责协调电源、水源接口，乙方挂表计量，水电费按照郑州市现行收费标准收费，由乙方自付;

4、甲方保留要求乙方门框、扇分开供货安装的权利;

5、按照合同约定及时支付工程款;

(一)乙方权利及义务：

1、乙方委派( ，电话： ，联系地址： )为乙方代表，代表乙方全面履行合同，负责安排并办理本工程的全部工作;

2、收到甲方开工通知后，乙方负责到甲方工程现场测量洞口尺寸，并将测量结果交付甲方一份，按照自己测量的洞口尺寸进行生产、安装，若因乙方自身测量错误导致供货产品与实际安装洞口尺寸不符，乙方承担自身错误造成的一切损失，并承担重新制作、安装及逾期责任及所发生的费用;

3、接受甲方委托的监理单位的监督、检查，严格执行施工验收规范、标准、安全操作规程，做好各项质量、安全检查记录;

4、遵守施工现场管理规定，做到安全文明施工，垃圾及时清运，乙方材料堆放应在甲方认定之区域;

5、承担对货物的保管责任，相关费用包含在合同综合单价内;

6、乙方在施工过程中需消除安全事故隐患，避免安全事故的发生;乙方发生的任何安全事故，甲方均不承担任何责任;

7、负责对工程验收前的成品保护工作，在未办理验收及移交前，发生的损坏等问题由乙方自行承担，乙方应及时免费予以整改，并承担逾期责任;

8、积极与土建施工单位及消防施工单位配合，整理好相关资料并及时办理竣工资料移交手续;

9、配合消防单位组织好本项工程的验收工作，积极参与工程竣工验收及结算工作;

10、乙方不得将所承包工程转包或再次分包，如有转包或再次分包，乙方应承担暂计合同总造价20%的违约金，同时甲方有权解除合同;

11、乙方对所采购材料负最终责任;

12、乙方在保修期内对出现的故障负责免费维修，维修效果不好应调换，由此产生的一切费用(采购、运输、安装等)由乙方承担;

13、安装完成的产品必须满足质量及安装要求，否则乙方无条件负责补救措施的一切费用;由此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿;

14、甲方按合同约定支付工程款，乙方工人无论何种情况到甲方施工现场、办公场所、政府机关等吵闹、滋事，每发生一次，乙方应承担暂计合同总造价5%的违约金，因此对甲方造成的一切经济损失及负面影响，由乙方全部承担。

15、乙方保证具备本合同工程的施工资格与资质，不具备资格或者资质的，甲方有权解除合同。

第八条 交货

(一)乙方应在接到甲方供货通知后按供货通知要求的时间供货，交货七(7)日前，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求。甲方须在收到确认函后三(3)天内给予书面答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作书面答复的，则视为默认同意。

(二)货到甲方指定的交货地点前，乙方应通知甲方准备验收及接收;货到交货地点后，甲方应组织工程总承包人、监理人进行验收，验收合格后向乙方签发接收凭证，但此验收及接收并不免除乙方交货义务;验收时发现产品存在质量瑕疵的，乙方应于14个日历天内完成质量瑕疵产品更换。

(三)交货时，乙方应向甲方提交与产品有关的一切附属文件(此类文件包括但不限于生产资格、合格证、出厂证明、保修书等)，应向甲方提交工程竣工备案所需的一切与产品有关的文件;若交货时未提供完备的，乙方应在接到甲方通知之日起7个日历天内完成交付。

(四)完成交货验收之前，货物毁损、灭失风险由乙方承担;完成交货验收之后，货物毁损、灭失风险由甲方承担。

第九条 变更处理方法

甲方有权根据工程进度推迟交货时间。甲方如需改变所订货品的规格型号、数量、颜色，甲方需提前20天通知乙方，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何其他费用。

第十条 售后服务及施工配合

甲方在整个项目向小业主交付时,乙方应派人到交付现场记录、整理业主提出的质量问题，乙方对属于供货质量责任、安装质量责任承担免费修复义务，否则乙方应承担暂计合同总造价20%的违约金。

第十一条 结算及付款方式

(一)结算方式：

1、工程量：按照甲乙双方及监理共同确认的实际工程量进行结算。(实际工程量为三方确认的实际安装完成面积)

2、结算价=实际完成的工程量×合同固定单价

(二)付款方式：

1、门框安装完成，经甲方、监理验收合格后支付暂定合同总造价的30%;

2、门扇安装完成，经甲方、监理验收合格后支付至暂定合同总造价的50%;

3、整体消防验收合格后，双方办理完结算手续，支付至结算总价款的97%，剩余3%为质保金。

4、乙方请求付款时应提交等额发票，付款申请函，产品验收合格证明，出厂合格证明。

(三)乙方指定收款账户：

开户行：

户名：

账号：

第十二条 工程质保期限

(一)本工程质保期自消防验收合格之日起计算，质保期为 贰 年;质保期内乙方无偿免费保修、更换;质保期满，经双方核算无保修异议的，于质保期届满之日起15个工作日内一次性(无息)支付剩余质保金。

(二)乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址及电话，以便通知乙方确认保修。

(三)乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业管理公司)的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：

1、甲方或其委托的物业管理公司可以电话、短信、邮递、传真、电子邮件、口头等各种方式通知乙方履行保修义务;

2、接甲方或其委托的物业管理公司通知后，乙方应于24小时内完成质量维修任务;未在24小时内完成维修任务的，甲方或其委托的物业管理公司有权委托第三人维修，维修费用由乙方据实负担(乙方明白，第三人维修费用会远远高于乙方自行施工,并同意负担该维修费用。)，并向甲方承担第三人维修费用等额的违约金;

3、乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业管理公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

第十三条 违约责任

(一)甲方违约责任

甲方逾期付款的，乙方应书面催告甲方付款，甲方收到乙方书面催告后在21个工作日内完成付款的，甲方不须向乙方支付逾期付款期间利息;甲方收到乙方书面催告后在21个工作日内仍未依照约定付款的，逾期付款部分款项由甲方按照中国人民银行发布的同期同类商业银行贷款基准利率向乙方支付利息。

(二)乙方违约责任

1、逾期供货及竣工的，每逾期一个日历天，乙方向甲方承担暂计合同总造价1%的违约金;逾期超过10个日历天的，每逾期一个日历天，乙方向甲方承担暂计合同总造价2%的违约金，甲方并有权解除本合同;甲方解除合同的，乙方应在5个工作日内将合同产品拆卸、运出甲方工地，否则，视为乙方遗弃全部合同产品及工程，甲方有权处置;甲方解除合同的，乙方应赔偿甲方损失，甲方损失包括但不限于：(1)甲方为履行本合同所支出的全部费用;(2)拆卸、清理合同产品及工程、修复甲方工程、清理垃圾等产生的全部支出;(3)重新招标采购支出的管理成本及产品价格上涨损失;(4)延误甲方工程竣工及交付产生的财务成本损失及逾期利润损失;(5)乙方违约导致甲方对第三人违约所产生的全部责任和损失。

2、产品及施工质量不符合合同约定或者国家、行业相关标准的，乙方应在甲方指定期限内完成免费更换或者修复，并应承担涉及更换或者修复合同产品及工程价款10%的违约金;乙方不执行甲方指令或者未能在甲方指定期限内完成更换或者修复的，乙方应承担暂计合同总造价20%的违约金，甲方并有权解除合同;甲方解除合同的，乙方应赔偿甲方损失，甲方损失见前一条款。

3、未能一次通过消防验收的，乙方应向甲方承担暂计合同总造价30%的违约金，甲方并有权立即解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

4、施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责，所延误的工期不予顺延。

5、因防火门自身质量或安装问题，由乙方负责及时维修或更换，所延误的工期不予顺延。

6、供应、安装过程中，甲方或监理单位发现乙方产品或安装质量不合格的，有权指令乙方在限定时间内完成质量缺陷修复，乙方拒不执行甲方或监理指令或者修复后仍不能达到合格标准的，甲方有权采取下列一种或几种措施：

(1)委托第三人完成，全部费用由乙方负担，乙方并应承担向第三人支付费用等额的违约金;

(2)解除合同，并要求乙方承担暂计合同总造价20%的违约金。

7、因防火门未通过消防专业验收，甲方有权暂停支付工程款，乙方承担全部责任，由此给甲方造成损失的甲方有权提出索赔。

8、乙方负责因自身施工产生垃圾的清运工作，要求清运出场并承担相关费用，因乙方未及时清运，甲方有权另行安排清运，按照实际发生的金额双倍扣除乙方工程款。

9、在施工过程中，因乙方违约的，甲方有权视违约情况的严重性，有权单方解除合同。

10、乙方应向甲方支付的任何款项包括违约金等，甲方均有权从应对乙方的任何支付中扣除，不须另行通知乙方。

第十四条 合同争议

本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

若发生合同争议，乙方应先照按甲方要求完成全部工作，待工程结算时，双方友好协商解决。若协商不成，双方同意向向甲方工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同数量及生效

合同份数：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

合同生效：自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

身份证号：联系电话：

为切实加强学校食堂的管理，确保学校食堂食品的卫生安全，根据上级有关部门的统一要求，结合我校各方面条件的具体情况，决定对学校食堂所用猪肉实 行定点采购。 经甲、乙双方平等协商，达成如下协议：

1、甲方食堂在乙方定点购买猪肉，采购由甲方食堂采买人员进行。

2、乙方必须信誉可靠、质量保证、价格合理。

3、乙方必须持有国家规定的有效证件,并将以上证件的复印件交甲方留存。

4、乙方必须保证提供给甲方的猪肉是经过卫生防疫部门检验合格且无任何质量问题的猪肉，若出现病死猪肉、注水肉、公母猪肉、私宰肉等不符合国家质量 标准的猪肉。甲方有权立即终止协议，并向有关部门提出追究相关责任。若给甲 方造成损失的，乙方负责赔偿

5、乙方必须提供猪肉检验检疫证明，符合职能部门的要求。如因检验检疫证明不合格，造成相关职能部门的处罚，由乙方承担一切责任。

6、乙方所提供的猪肉价格在协议期间应比市场零售价低，甲方按当时毛猪价的1、5倍结算肉价。

7、满足食堂需求，随要随供，质量保证。所供猪肉若发生任何不安全事故,乙方必须承担一切经济责任和法律责任。

8、付款方式：甲方按月用现金支付，每次填写售货单。乙方应无条件将甲方当天所购猪肉足额、准时交给甲方采买人员验收签字认可。送到食堂的肉如有质 量问题，必须无条件退货。

9、本协议的有效期自 年 月 日至 年 月 日

10、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章有效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

通用产品采购合同样本

甲方：______________________________

乙方：______________________________

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一. 产品规格型号及价格

品名

单价

规格（品质）

数量

总价

合计金额（人民币）

二. 产品要求

乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20％，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

三. 交货期限

乙方保证于本合同签署之日起，在_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度。

四. 交货及付款方式

甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的__％即 元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。

五. 其他事项

本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

委托代理人签字： 委托代理人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

材料采购合同最新协议书

准备好一份合同到时候才不会措手不及，今天小编就给大家分享一下委托合同，希望大家参考一下哦

标准材料采购合同协议书

合同编号：_________

供方：_________

需方：_________

一、产品名称、品种、数量、金额、交售时间

_________

二、质量标准、用途

_________

三、验收方法及时间地点

_________

四、检验及检疫单位、地点、方法、标准及费用负担

_________

五、交(提)货地点及运输方式和费用的负担

_________

六、包装标准、包装物的供应和回收

_________

七、超欠幅度损耗及计算方法

_________

八、给付定金的时间地点

_________

九、结算方式及期限

_________

十、担保方式

_________

十一、违约责任

_________

十二、解决合同纠纷的方式

_________

十三、其他约定的事项

_________

供方(公章)：_________ 需方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________

地址：_________ 地址：_________

电话：_________ 电话：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

帐号：_________ 帐号：_________

税号：_________ 税号：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

甲方：_________

乙方：_________

根据国家现行的农副产品(茶叶)的收购政策、经双方商定，签订以下条款，以共同遵守执行。

一、乙方向甲方交售茶叶品名，数量如下：

┌────┬────┬───┬─────┬────┬──┬────────┐

│品名项目│名茶鲜叶│春毛茶│夏、秋毛茶│细茶小计│粗茶│合计(粗、细茶)│

├────┼────┼───┼─────┼────┼──┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼───┼─────┼────┼──┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼───┼─────┼────┼──┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

└────┴────┴───┴─────┴────┴──┴────────┘

二、结算办法：批货批款、当天兑现。

三、交售地点：_________茶叶收购站或甲方所属收购站、点。

四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策;在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶，按质论价，不得压级压价和提级提价。

五、乙方交售的茶叶，不得掺杂使假、要表里合一。

六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方将保证收购乙方生产的低档茶，如乙方不按合同执行，向它方交售茶叶，甲方可不收乙方的低档茶叶。

七、除不可抗拒的原因外，任何一方都不得违反本合同，如有违反按合同法有关规定，罚违约方未履行合同部分金额_________%的违约金。

八、本合同一式四份，甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。_________年_________月_________日终止。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

标准材料采购合同范本

乙方(销方)：_________

甲方受_________粮食局委托与乙方签订购买合同。甲、乙双方按_________的有关规定，经双方协商后，签订此合同。

一、产品名称：粳稻谷(东北产)

二、生产年限：_________年产，新粳稻谷

三、质量标准：国标(GB1350-1999)三等以上(含三等)

四、储存指标：执行《粮油储存品质判定规则》中粳稻谷"宜存"指标及新陈判定的要求，脂肪酸值按照宜储存的要求为≤25、0mgKOH/100g。

五、数量：_________万吨整。(注：供货数量不得超过本合同数量的±50吨。)

六、价格：_________元/吨(乙方送货至甲方指定地点、含包装)。

注：在_________年_________月_________日前发出的稻谷，结算价格在合同价格的基础上每市斤提高_________元，发货日期以铁路发票为准。

七、总金额(大写)：_________

八、包装、运输及稻谷质量的具体要求：

(一)稻谷包装应符合国家相关包装物的规定。

(二)执行铁道部《关于解决铁路粮食运输散落问题的通知》，确保在装卸及运输环节中不散不漏。

(三)稻谷质量的具体要求

1、稻谷底价以出糙率≥77%为基础价，出糙率每增加1%(含1%)，价格提高_________元/市斤。出糙率最高结算标准为81%。国标三等以下(不含三等)拒收。

2、谷外糙米按照国标要求为≤2%;

3、水分按照国标要求为≤14.5%;

4、脂肪酸值按照宜储存的要求为≤25.0mgKOH/100g，大于25.0mgKOH/100g的稻谷拒收;

5、黄粒米按照国标要求为≤1%;

6、整精米率按照国标要求为≥60.0%;

7、杂质按照国标要求为≤1%;

8、稻谷必须是_________年产新粳稻。

九、交货时间：乙方供货时间自签订合同之日起，签订合同数量在1万吨以内(含1万吨)的，乙方须在_________年_________月底前完成粮食发运任务，签订合同数量在1万吨以上的，乙方发运截止时间为_________年_________月底。以铁路大票发运时间为准。

若乙方未按合同约定时间完成入库任务，则被视为违约，甲方据此可单方解除本合同，并按照违约数量以每吨_________元的标准扣除履约保证金。

十、履约保证金的交纳及清退

为保证合同正常履行，乙方须在签订本合同前按合同数量向_________按每吨_________元交纳履约保证金。合同全部履行后，在最后一份《_________储备粮油入库通知单》开出后的7个工作日内，甲方通知_________将履约保证金退还给乙方。

十一、验收办法：由甲方委托_________市粮油食品检验所验收质量，不符合本合同质量要求的甲方不予接收。结算数量以_________市粮食局储备处开具的入库单为准。超过本合同规定数量的部分甲方不予接收，由乙方自行处理。

十二、货款结算：甲方凭_________市粮食局开具的《储备粮油入库通知单》数量进行据实结算。乙方应当向甲方出具购货发票。

十三、甲方应当按质论价，不得压级压价或者抬级抬价，不得拒收、限收。对不符合质量标准的粮食，除发霉变质或者掺杂掺假的粮食外，应当按照规定扣除水份、自然杂质，按质论价，予以收购。

甲方应当及时向乙方支付售粮款，不得拖欠，也不得以实物或其他方式抵充售粮款。

十四、违约责任：甲方应按照合同规定及时向农发行申请贷款。贷款到位后，经银行核实库存后的7个工作日内(因乙方原因造成延误的除外)向乙方支付足额货款。乙方未按本合同条款履行，视为违约，按照违约数量以每吨_________元标准扣除履约保证金并根据情况有权单方解除本合同。乙方发运的稻谷发现新陈混装或以陈充新的情况，除拒收稻谷外，全部保证金不予返还。

十五、在合同履行过程中，质量发生争议时由国家粮油质量监督检验中心和国家粮食局_________粮油食品质量监督测试中心共同进行仲裁检验;商务处理由_________市粮食局储备处协商解决。

十六、在合同履行过程中若发生争议，协商解决不成的，按下列方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向_________所属地区符合级别管辖的人民法院起诉。

十七、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。经双方签字盖章后即行生效。合同履行完毕后即行终止。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

单位地址：_________ 单位地址：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

委托代理人：_________ 委托代理人：_________

电话：_________ 电话：_________

开户银行：_________ 开户银行：

账号：_________ 账号：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

有关于材料采购合同范本

甲方：_________

乙方：_________

为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条 产品的名称、品种和数量

1.产品的名称和品种：_________。

2.产品的数量：_________。

(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)

第二条 产品的等级、质量和检疫办法

1.产品的等级和质量：_________。

(产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。)

2.产品的检疫办法：_________。

(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。)

第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法

1.产品的价格按下列第(_________)项执行：

(1)派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

(2)不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

2.货款结算办法按下列第(_________)项执行：

(1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。

(2)对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。

3.奖售办法：_________。

第四条 交货期限、地点和方式_________。

第五条 甲方的违约责任

1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的_________%(5-25%的幅度)，向乙方偿付违约金。

2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的_________%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。

3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的_________%(5-25%的幅度)向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。

第六条 乙方的违约责任

1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的_________%(由甲乙方商定)的违约金;如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的_________%(1-20%的幅度)付违约金。

2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

第七条 不可抗力

合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

第八条 解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_________仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第九条 其他_________。

1.当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在_________天之内作出答复(当事人另有约定的，从约定)，逾期不答复的，视为默认。

2.违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后_________天内(当事人有约定的，从约定)偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。

3.本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

4.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份，交乡政府……等单位各留存一份。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________

地址：_________ 地址：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

电话：_________ 电话：_________

_________年___月___日 _________年___月___日

签订地点：_________ 签订地点：_________