代理采购合同范本
甲方:
乙方:
甲乙双方因生产的需要,本着诚信经营、互惠合作的原则,经双方充分协商自愿达成以下代理采购协议。甲方委托乙方为东莞地区的采购商务代表。全权处理甲方在采购事宜。特签定以下合同,以便双方共同遵守。
合计金额: 合计金额大写:
第一条:乙方的职责
甲方所需采购产品由乙方生产提供,并随时向甲方汇报进展情况。
第二条:乙方的职责范围
甲方直接向乙方购买产品,所购产品质量符合国家标准,保证产品是合法的。
第三条:货款支付方式
甲方应在正式下达采购单给乙方后,两个工作日内付采购总额的10%定金给乙方。乙方收到10%的定金后乙方向甲方提供确认产品生产进行中的相关信息,随后甲方需付采购总额的20%,乙方需提供出货单、验货报告及正式发票,甲方到生产现场确认产品质量无误后,甲方支付给乙方采购总额的70%。(定金及所有货款甲方只能打入乙方指定的公司或个人帐号内)
第四条:关于交货期
交货期:甲方所购货品必须在双方签订本协议后___天内出货。乙方有责督促产品生产进度。若是由于客观原因造成延期交货的,乙方应以书面形式说明原因提交甲方,以求得甲方理解允许后,方可延期交货时间。如是因乙方擅自改变导致交货延期的,甲方的相关经济损失和法律责任由乙方承担。
第五条:违约责任
1.在成品出库前,乙方必须提供成品货样给甲方确认。待甲方确认无品质问题后方可安排出货,同时甲方应出具成品验收合格书给乙方。若是成品样不符合甲方的要求,其责任承担有二种情况:
a,如是甲方因在采购单上品质要求表述不清楚原因造成,由甲方承担自担,
b,如是因乙方在转告交待工厂方所犯的漏洞,致使才发生的质量问题,其责任由乙方承担。
2. 乙方采购验货时将须完全遵照甲方的指示及要求作业。做到严格产品检验,必要时需对产品做全检的,甲方应提前支付相应的采购定金费用,以完全保证产品的质量。如因乙方在采购及检验上的失职,而出现所交付的产品质量瑕疵,从而造成甲方经济损失,由乙方承担相应责任。
3. 若一方违约给另一方带来经济损失的,另一方可立即解除合同,并有权利追究违约方的相关法律和经济责任。
第六条:保密制度
乙方对甲方的客户资料应负保密之责任。乙方公司任何人员不得泄露予任何第三方,如有泄露行为。经甲方查实后有权追究乙方之相关责任。
第七条:合作期限
双方合作期限为___年,即____年___月___日至____年___月___日,双方合作期间如有异议可协商修改或另立补充协议。与本协议同等有效。
第八条:纠纷解决方式
第九条在合作期间若发生意见分祈的。双方可协商解决,解决不成的,由合同签订地所在人民法院进行裁决。
第九条:其它事项
本协议的所有附件具有合同同等法律功效。
本协议签订后,甲乙双方应按合同规定执行合同的各项工作。 本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:汽车零件采购合同范本
买方: (以下简称甲方)
卖方: (以下简称乙方)
签订时间:日
一.设备名称、型号、数量、分项、总价格表:
【填写说明:表格项目可根据实际情况调整,但设备名称、规格型号、数量、含税单价、总价为必填信息】
二、质量要求、技术标准:
2.1设备质量按本合同要求、招标文件及国家、行业相关标准执行。卖方应保证设备是全新、未使用过的,设备经过正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内应具有符合本合同对质量、规格和性能的要求。具体为:„„
2.2卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的设备的任何不足或故障负责。
2.3设备的技术标准应以本合同及招标文件为准。若无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。提交的设备应符合国家环保、安全、卫生标准的要求。
三、合同价款的支付方式及期限:【说明:具体支付条款由买卖双方协商确定】
本合同生效后【14】日内,买方向卖方支付合同总价款的【30%,即 万元】作为预付款;卖方将设备运至买方指定场地并通过买方的验收后,买方在【5】个工作日内向卖方支付合同总价款的【30%,即 万元】;设备经安装调试达到生产技术标准,且在买方收到卖方提供的本合同总价款的增值税销售发票后,买方向卖方支付合同总价款的【30%,即 万元】;剩余【10%】的合同总价款,【即 万元】作为质量保证金,在质量保证期满后的【10】个工作日内由买方向卖方支付。
付款方式:【以银行承兑汇票或以电汇、支票方式支付。】
四、包装标准、包装物的供应与回收: 由卖方负责包装并承担包装费用,包装物不回收。卖方交付的所有设备要符合国内运输标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定。
五、运输方式和费用负担:【公路汽车】运输,由卖方负责运输并承担运输等费用。
六、交货时间、交(提)货地点、方式:【 年 月 日】前或【合同生效后 日内】,由卖方负责直接运到合同履行地交货,由【卖方】负责卸车。(合同履行地须为买方现场)
【说明:交货时间可根据实际需要表述为*年*月*日或合同生效后*日内,签署时选择其一并删除另一种表述】
七、验收标准、方法
7.1按照本合同、招标文件及国家相关标准进行验收。
7.2验收方法:
1.在交货前,卖方应对设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明设备符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中加以说明。
2.卖方须在各批设备出厂前【5】天通知买方,买方有权于设备出厂前对设备进行测试检验;买方有权委托权威的第三方检验机构进行检验,检验结果对双方都有约束力,如经过检验设备有缺陷或质量问题,则检验费用和采取补救措施的费用均由卖方承担。
3.设备数量以买方在交货地点书面签收为准。设备到场后,买方组织验收,如发现该批设备不符合本合同要求,买方由此受到的经济损失,包括工期损失均由卖方承担。
4.买方在设备到场验收时未发现质量问题,但在使用时或使用后发现确实因该批设备质量、技术标准未达到规定要求而引起的工程质量问题,及返工、工期延长等导致的经济损失均由卖方承担。
5.买方有权在设备制造过程中派人到制造厂进行监造或不定时中间验收,卖方有义务为买方监造或中间验收人员提供食宿和工作方便;买方也可全权委托设计单位对卖方设备制造过程进行图纸审核、监造和必要的检验,卖方不得拒绝且应提供工作和生活的便利。买方监造人员或中间验收人员对设备质量问题不负责任。
6.卖方在设备运抵交货前【3】天通知买方,买方应提供堆放场地或堆放仓库。
八、安装与调试:卖方【负责指导买方】安装设备/卖方【负责】安装设备。设备到货后卖方应立即提供设备的详细安装施工方案。设备安装完成后由卖方进行调试,调试合格后卖方应出具详细的设备调试报告,并经双方签署确认。
【说明:请明确哪一方负责安装,如卖方不负责安装,则用卖方【负责指导】安装表述;如卖方负责安装,则用卖方【负责】安装表述。】
九、合同变更:买方在任何时候可以向卖方发出书面指示,在合同总体范围内对需为买方特殊制造的设备的图纸、设计或规格等提出变更。若上述任何变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减,卖方应在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的要求,双方应协商修改合同。
十、质量异议:如买方对产品质量有异议,应在发现问题后一个月内向卖方提出书面处理要求。卖方应在买方规定的时间内提出处理方法,并在买方提出书面要求后一个月内解决问题,如果卖方在一个月内不能解决,则买方可退货并按本合同约定要求卖方支付违约金。
十一、质量保证期限:质量保证期为安装调试合格后一年。在质量保证期内如设备出现问题,卖方保证在小时内【买方要求的时间内】无偿更换。
【说明:出现问题更换的时间为买方要求的时间或双方商定的时间】
十二、专利权:卖方应保护买方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控,卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。
十三、安全责任
因卖方产品质量问题或产品缺陷导致的人员财产损失,卖方应承担全部赔偿责任。
十四、违约责任:如卖方的设备质量不能达到本合同约定的质量和技术要求,买方可选择退货(此时卖方应全额退还买方已支付的合同价款,并向买方交纳按合同总价款【10%】计算的违约金)或采取适当扣减合同价款的方式获得补偿。
十五、合同的终止
如发生以下情形,买方可向卖方发出书面通知,全部或部分终止本合同,并有权向卖方追偿因此遭受的损失。
15.1非因不可抗力,卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的限期内提供部分或全部设备。
15.2未经买方事先书面同意,卖方部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
15.3卖方在本合同的竞争和实施过程中实施腐败和欺诈行为。为此目的,定义下述条件:
a.“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。
b.“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程中而谎报或隐满事实,损害买方利益的行为。 买方部分终止本合同的,卖方仍应继续履行合同未解除的部分。
十六、解决合同纠纷的方式:双方应通过友好协商解决双方之间的争议,如协商无法解决,任何一方均可向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。
十七、其他:
17.1卖方保证以优惠价格供应备品备件。
17.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。合同正本一式份,买方执份,卖方执份。技术协议作为合同附件,为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:2024机电产品采购合同[页5]_合同范本
26.2 在履行合同过程中,如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
26.3 除了合同条款第25条阶情况外,除非延期是根据合同条款第26.2条规定取得同意而不收取误期赔偿费之外,卖方拖延交货,将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。
27.误期赔偿费
27.1 除合同条款第29条规定的情况外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十(10%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。
28.违约终止合同
28.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,买方可向卖方发出书面违约通知书,提出终止部分或全部合同:
a.如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第26条的规定同意长的限期内提供部分或全部货物;
b.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。
c.如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为目的,定义下述条件:
(1)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响公官员在采购过程或合同实施过程中的行为;和
(2)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实,损害款人的利益,包括投标人之间串通投标(递交投标书之前和之后),人为地使各投标价丧失竞争性,剥夺借款人(或业主)从自由公开竞争所能获得的权益。
28.2 如果买方根据上述第28.1条的规定,终止了全部或部分合同,买方以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,卖方应继续执行合同中未终止的部分。
29.不可抗力
29.1 尽管有合同条款第26条、27条和28条的规定,如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金,也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
29.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制,不可预见的事件,但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括,但不限于战争、严重火灾、洪水、台风;地理及其他双方同意的情况。
29.3 在不可抗力事件发生后,卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方,除买方书面另行要求外,卖方应尽实际可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十(120)天,双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合达成协议。
30.因破产而终止合同
30.1 如果卖方破产或无清偿能力,买方可在任何时候以书面形式通知卖方,提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
31.因买方的便利而终止合同
31.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同,终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利,合同终止的程度,以及终止的生效日期。
31.2 对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物,买方应按原合同价格和条款予以接收,对于剩下的货物,买方可:
a.让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货:和/或
b.取消该剩下的货物,并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。
32.争端的解决
32.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决,争端应提交仲裁。
32.2 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会(cietac)按其仲裁规则/程序北京或中国的其他地点进行。除非双方另行同意,仲裁的官方语言应为英语。
32.3 仲裁裁决应为最终裁决,对双方均具有约束力。
32.4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
32.5 在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,本合同其他部分应继续执行。
33.合同语言
共6页,当前第5页123456
篇3:防火门采购合同范本
甲方:
法定代表人:
住所地:
乙方:
法定代表人:
住所地:
为了明确双方权利和义务,协调工作,确保工程质量和施工进度,使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规,经甲、乙双方协商签订本合同,以资共同遵守。
第—条 工程名称
第二条 工程地址
第三条 施工工期
(一)总工期50个日历天,自乙方收到甲方开工通知之日起50个日历天内,完成全部合同产品的生产、供货、安装、及验收工作。
(二)如遇下列情况,经甲方认可后,工期相应顺延。其他任何情况都不予顺延工期:
1、施工中连续停电、停水8小时以上影响正常施工的;
2、因设计变更,导致无法按照合同工期约定完成;
3、不可抗力的因素而延误工期。
第四条 承包方式
(一)本工程采用固定单价合同,单价包干,包工包料,包安装。
(二)总承包单位的配合费由甲方承担。
第五条 合同价款
固定单价: 元/平米,暂定总量约 ㎡;防火玻璃另计, /平米。
暂计合同总造价: (¥ 元)
固定单价是乙方完成本合同单位工程(包括供货与安装)所应得的全部对价和支付,防火类别按设计蓝图、型号、样式、颜色按经甲方 确认的乙方提供的样品门为准。包含但不限于防火门的制作、油漆、五金配件、公共部位闭门器、防火玻璃、运输、保管、安装、施工用水、用电、维修、利润、税金、风险及消防专项验收手续办理等一切费用;价格上涨风险由乙方承担。
第六条 木质防火门质量标准及安装标准:
(一)防火门耐火极限要求:甲级为1.5h,乙级为1.0h,丙级为0.5h
(二)耐火性能实验要求,木质防火门耐火性能按GB/T7633进行实验,应达到实验要求。
(三)其他实验,除耐火性实验外,尚须对门开启、风压变形性能试验(指外门)等。
(四)材料及五金件配置:木材的选材标准应符合GB12955-20xx表2的规定。
(五)填充材料:应选择对人体无毒无害的防火隔热材料,应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-20xx规定燃烧性能等级要求和GB/T 20xx5-20xx规定产烟毒性危险分级要求。
(六)玻璃应采用不影响防火门耐火性能试验的合格产品。
(七)防火门木材表面均须有涂料防护。
(八)其他技术参见GB12955-20xx。
(九)施工合同、图纸、国家规范规定的其他相关要求。
(十)门样式应以提供样品门样式为准,若与样品不符,甲方有权令其退场并由乙方支付暂计合同总造价20%的违约金。
第七条 双方权利及义务
(一)甲方权利及义务:
1、甲方委派(,电话: )为甲方代表,负责合同履行。对工程质量、进度、安全进行监督交底,办理验收、变更、登记手续及其它事宜;
2、负责协调现场材料储存位置;
3、甲方负责协调电源、水源接口,乙方挂表计量,水电费按照郑州市现行收费标准收费,由乙方自付;
4、甲方保留要求乙方门框、扇分开供货安装的权利;
5、按照合同约定及时支付工程款;
(一)乙方权利及义务:
1、乙方委派( ,电话: ,联系地址: )为乙方代表,代表乙方全面履行合同,负责安排并办理本工程的全部工作;
2、收到甲方开工通知后,乙方负责到甲方工程现场测量洞口尺寸,并将测量结果交付甲方一份,按照自己测量的洞口尺寸进行生产、安装,若因乙方自身测量错误导致供货产品与实际安装洞口尺寸不符,乙方承担自身错误造成的一切损失,并承担重新制作、安装及逾期责任及所发生的费用;
3、接受甲方委托的监理单位的监督、检查,严格执行施工验收规范、标准、安全操作规程,做好各项质量、安全检查记录;
4、遵守施工现场管理规定,做到安全文明施工,垃圾及时清运,乙方材料堆放应在甲方认定之区域;
5、承担对货物的保管责任,相关费用包含在合同综合单价内;
6、乙方在施工过程中需消除安全事故隐患,避免安全事故的发生;乙方发生的任何安全事故,甲方均不承担任何责任;
7、负责对工程验收前的成品保护工作,在未办理验收及移交前,发生的损坏等问题由乙方自行承担,乙方应及时免费予以整改,并承担逾期责任;
8、积极与土建施工单位及消防施工单位配合,整理好相关资料并及时办理竣工资料移交手续;
9、配合消防单位组织好本项工程的验收工作,积极参与工程竣工验收及结算工作;
10、乙方不得将所承包工程转包或再次分包,如有转包或再次分包,乙方应承担暂计合同总造价20%的违约金,同时甲方有权解除合同;
11、乙方对所采购材料负最终责任;
12、乙方在保修期内对出现的故障负责免费维修,维修效果不好应调换,由此产生的一切费用(采购、运输、安装等)由乙方承担;
13、安装完成的产品必须满足质量及安装要求,否则乙方无条件负责补救措施的一切费用;由此造成甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿;
14、甲方按合同约定支付工程款,乙方工人无论何种情况到甲方施工现场、办公场所、政府机关等吵闹、滋事,每发生一次,乙方应承担暂计合同总造价5%的违约金,因此对甲方造成的一切经济损失及负面影响,由乙方全部承担。
15、乙方保证具备本合同工程的施工资格与资质,不具备资格或者资质的,甲方有权解除合同。
第八条 交货
(一)乙方应在接到甲方供货通知后按供货通知要求的时间供货,交货七(7)日前,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求。甲方须在收到确认函后三(3)天内给予书面答复,经甲方确认同意后乙方可发货,甲方逾期不作书面答复的,则视为默认同意。
(二)货到甲方指定的交货地点前,乙方应通知甲方准备验收及接收;货到交货地点后,甲方应组织工程总承包人、监理人进行验收,验收合格后向乙方签发接收凭证,但此验收及接收并不免除乙方交货义务;验收时发现产品存在质量瑕疵的,乙方应于14个日历天内完成质量瑕疵产品更换。
(三)交货时,乙方应向甲方提交与产品有关的一切附属文件(此类文件包括但不限于生产资格、合格证、出厂证明、保修书等),应向甲方提交工程竣工备案所需的一切与产品有关的文件;若交货时未提供完备的,乙方应在接到甲方通知之日起7个日历天内完成交付。
(四)完成交货验收之前,货物毁损、灭失风险由乙方承担;完成交货验收之后,货物毁损、灭失风险由甲方承担。
第九条 变更处理方法
甲方有权根据工程进度推迟交货时间。甲方如需改变所订货品的规格型号、数量、颜色,甲方需提前20天通知乙方,乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额,但不得就甲方的变更行为收取任何其他费用。
第十条 售后服务及施工配合
甲方在整个项目向小业主交付时,乙方应派人到交付现场记录、整理业主提出的质量问题,乙方对属于供货质量责任、安装质量责任承担免费修复义务,否则乙方应承担暂计合同总造价20%的违约金。
第十一条 结算及付款方式
(一)结算方式:
1、工程量:按照甲乙双方及监理共同确认的实际工程量进行结算。(实际工程量为三方确认的实际安装完成面积)
2、结算价=实际完成的工程量×合同固定单价
(二)付款方式:
1、门框安装完成,经甲方、监理验收合格后支付暂定合同总造价的30%;
2、门扇安装完成,经甲方、监理验收合格后支付至暂定合同总造价的50%;
3、整体消防验收合格后,双方办理完结算手续,支付至结算总价款的97%,剩余3%为质保金。
4、乙方请求付款时应提交等额发票,付款申请函,产品验收合格证明,出厂合格证明。
(三)乙方指定收款账户:
开户行:
户名:
账号:
第十二条 工程质保期限
(一)本工程质保期自消防验收合格之日起计算,质保期为 贰 年;质保期内乙方无偿免费保修、更换;质保期满,经双方核算无保修异议的,于质保期届满之日起15个工作日内一次性(无息)支付剩余质保金。
(二)乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址及电话,以便通知乙方确认保修。
(三)乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人(物业管理公司)的通知后,应及时作出响应,具体时间如下:
1、甲方或其委托的物业管理公司可以电话、短信、邮递、传真、电子邮件、口头等各种方式通知乙方履行保修义务;
2、接甲方或其委托的物业管理公司通知后,乙方应于24小时内完成质量维修任务;未在24小时内完成维修任务的,甲方或其委托的物业管理公司有权委托第三人维修,维修费用由乙方据实负担(乙方明白,第三人维修费用会远远高于乙方自行施工,并同意负担该维修费用。),并向甲方承担第三人维修费用等额的违约金;
3、乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业管理公司的规章制度,若在户内则应接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,工完场清。
第十三条 违约责任
(一)甲方违约责任
甲方逾期付款的,乙方应书面催告甲方付款,甲方收到乙方书面催告后在21个工作日内完成付款的,甲方不须向乙方支付逾期付款期间利息;甲方收到乙方书面催告后在21个工作日内仍未依照约定付款的,逾期付款部分款项由甲方按照中国人民银行发布的同期同类商业银行贷款基准利率向乙方支付利息。
(二)乙方违约责任
1、逾期供货及竣工的,每逾期一个日历天,乙方向甲方承担暂计合同总造价1%的违约金;逾期超过10个日历天的,每逾期一个日历天,乙方向甲方承担暂计合同总造价2%的违约金,甲方并有权解除本合同;甲方解除合同的,乙方应在5个工作日内将合同产品拆卸、运出甲方工地,否则,视为乙方遗弃全部合同产品及工程,甲方有权处置;甲方解除合同的,乙方应赔偿甲方损失,甲方损失包括但不限于:(1)甲方为履行本合同所支出的全部费用;(2)拆卸、清理合同产品及工程、修复甲方工程、清理垃圾等产生的全部支出;(3)重新招标采购支出的管理成本及产品价格上涨损失;(4)延误甲方工程竣工及交付产生的财务成本损失及逾期利润损失;(5)乙方违约导致甲方对第三人违约所产生的全部责任和损失。
2、产品及施工质量不符合合同约定或者国家、行业相关标准的,乙方应在甲方指定期限内完成免费更换或者修复,并应承担涉及更换或者修复合同产品及工程价款10%的违约金;乙方不执行甲方指令或者未能在甲方指定期限内完成更换或者修复的,乙方应承担暂计合同总造价20%的违约金,甲方并有权解除合同;甲方解除合同的,乙方应赔偿甲方损失,甲方损失见前一条款。
3、未能一次通过消防验收的,乙方应向甲方承担暂计合同总造价30%的违约金,甲方并有权立即解除合同,并要求乙方赔偿全部损失。
4、施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失,由乙方负责,所延误的工期不予顺延。
5、因防火门自身质量或安装问题,由乙方负责及时维修或更换,所延误的工期不予顺延。
6、供应、安装过程中,甲方或监理单位发现乙方产品或安装质量不合格的,有权指令乙方在限定时间内完成质量缺陷修复,乙方拒不执行甲方或监理指令或者修复后仍不能达到合格标准的,甲方有权采取下列一种或几种措施:
(1)委托第三人完成,全部费用由乙方负担,乙方并应承担向第三人支付费用等额的违约金;
(2)解除合同,并要求乙方承担暂计合同总造价20%的违约金。
7、因防火门未通过消防专业验收,甲方有权暂停支付工程款,乙方承担全部责任,由此给甲方造成损失的甲方有权提出索赔。
8、乙方负责因自身施工产生垃圾的清运工作,要求清运出场并承担相关费用,因乙方未及时清运,甲方有权另行安排清运,按照实际发生的金额双倍扣除乙方工程款。
9、在施工过程中,因乙方违约的,甲方有权视违约情况的严重性,有权单方解除合同。
10、乙方应向甲方支付的任何款项包括违约金等,甲方均有权从应对乙方的任何支付中扣除,不须另行通知乙方。
第十四条 合同争议
本合同未尽事宜,双方可签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
若发生合同争议,乙方应先照按甲方要求完成全部工作,待工程结算时,双方友好协商解决。若协商不成,双方同意向向甲方工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条 合同数量及生效
合同份数:本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
合同生效:自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:地板采购合同样本_合同范本
合同编号:__________________
出卖人:____________________________(以下简称甲方)
受买人:____________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致达成协议如下:
第一条 乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、
质量(技术指标)、单价、总价等如表所列:
材料名称及花色
数量
规格(毫米)及型号
质量标准或技术指标
计量单位
单价(元)
合计(元)
第二条 签定合同时乙方向甲方交付:1、定金_____元;2、预付款_____元。
第三条 验收方法___________________________
第四条 交货时间、地点及结算方式
1、交货日期:____________________________________
2、交货地点:____________________________________
3、结算方式:____________________________________
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者,按质论价,不能使用的,甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的,甲方应按逾期交货部分货款总值的_______向乙方偿讨逾期交货的违约金。(注:木地板属天然材料,自然性色差不预更换)
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,乙方如果需要,应照数补交,乙方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货,则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值___________的违约金。
3、产品交货时间不符合规定时,每延期一天,甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_____________的违约金。
4、木地板属半成品商品,只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品,甲方对所售地板实行安装的,保修期为一年,安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求,甲方应及时维修或重新安装,由此造成的损失甲方自行负责。
(二) 乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的,应按变更部分货款总值的_______偿付违约金。
2、乙方如中途退货,应事先与甲方协商,甲方同意退货的,应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的,乙方仍须按合同规定收货。
3、乙方如未按规定日期向甲方付款,每延期一天,应按付款总额的___________承担逾期交款违约金。
4、合同签定后如甲方送货,乙方无正当理由拒绝接货,乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金___________。
5、乙方自行施工安装的,甲方负责终身维修,维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。
第六条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前______天与乙方协商。
第七条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条 甲、乙一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。
第九条 本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时,任何一方均可向:
1、武汉仲裁委员会申请仲裁;
2、人民法院起诉。
第十条 本合同自双方签章之日起生效。
第十一条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商,另订附则附与本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条 本合同共一式____份,由甲、乙双方各执正本一份、副本___份。
订立合同人:
甲 方:_________________(盖章) 乙 方:__________________(盖章)
负责人:___________ _____(盖章) 负责人:___________________(盖章)
地 址:_____________________ 地 址:_______________________
电 话:__________________ 电 话:_______________________
开户银行、帐号:_______________ 开户银行、帐号:_______________
签定地点:___________________ 签定时间:_______年______月______日
篇5:设备采购合同范本
供方:
需方:
根据《中华人民共和国合同法》之规定,供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就供方向需方供货事宜达成一致,特签订本合同,共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、违约责任:
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日,则甲方可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,乙方除应赔偿甲方经济损失外,还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。
三、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法人代表: 法人代表:
时间: 时间:
篇6:公司采购合同样本_合同范本
甲方:
地址:
tel:
fax:
办事处:
tel-
fax:
乙方:
地址:
tel:
fax:
product
code
code
description
数量(件) unit price
(元/件)
amount
见“订单确认书”
l、追加款价
格按原合同
执行。
2、新款价格
在”订单确认
书“上确认。
备注:1。以上各款、单价、数量、工艺要求见“订单确认书”
2.订单确认书为本合同附件
3.以上价格含17%增值税
total pcs
fbo 广东
一、 订购货物和交货办法
terms:
一、 订购货物和交货办法:
1. 乙方应按照重合同守信用的原则按合同规定的货物价格、规格、数量、日期,将甲方订•购之商品送交甲方指定的仓库或地点,装卸运杂费归乙方承担。
2. 合同成立后双方应严格遵守执行。凡乙方按合同规定生产的合格商品,甲方必须照数收购。•不符合合同规定之产商品,甲方有权拒收。若因商品质量问题给甲方造成损失,乙方应按实际损失给予甲方赔偿,甲方有权向乙方追讨损失
3.货物数量接受增似致为+5%• .
二、付款方式: •
1、甲方在货到验收ok收到乙方开出的增值税发票后45天内结算全部货款。
2、当甲方收齐乙方的货物后,甲方需开出45天远期支票给乙方作抵押,待出货后45天的贷款到期时,
乙方需退回甲方的支票,由甲方用电汇的方式付款给乙方提供的增值税发票的帐号。 ,
乙方在甲方的“订单确认书”上签字确定交货期后,不得延迟交货,否则甲方有权追究由此而
造成的一切经济损失。 .
订装资料:由乙方承担, (每件一个pp袋一张拷贝纸,若干件一个纸箱)详见“订单确认书”。
原材料:
1. 生产上列商品所需原材料、辅料包括唛头,由乙方自行解决,乙方必须采用甲方指定的辅料厂
签名及盖章:生产的辅料包括唛头,如乙方有价格合适、质量好的供应厂家可经甲方确认后指定生产。
六、知识产权保护:
凡由甲方提供设计的商品,除合同数量或甲方同意外,乙方不得擅自生产或提供给他人生产,否则
甲方有权追究乙方所有责任。
七,其它生产要求:
1,乙方向甲方提供的商品必须符合中华人民共和国纺织行业标准测试一等品之合格标准,以此作为
大货质量的检验标准。大货的车工、手感、品质必须依足确认板处理,颜色则按玫方已确认之色板
肘色.如出现质量问题,甲方保留有向乙方追究法律责任及赔偿有关损失的权利.
2,’大货收货照国际惯用标准aql6.5要收货。
confirmed and accepted by:
甲方: 乙方:
签名及盖章:
篇7:日用品采购合同范本_合同范本
合同编号:________________
供方:____________________
需方:____________________
供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就原辅材料的采购事宜,订立本合同。
第一条 产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额(含税价)、交货(时间)和地点
第二条 产品质量要求
1.产品质量标准,按下列第_________项履行:
1.1 按国家标准_________履行。
1.2 按行业标准_________履行。
1.3 按供需双方约定的质量要求履行,但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。
2.保质期限:
供方所提供的产品,保质期限不少于_________个月(自产品出厂之日起计算)。
第三条 产品包装
1.包装要求:在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。
2.包装物由_________方提供,费用由_________方承担。
3.包装物处理按下列第_________项执行。
3.1 包装物不回收。
3.2 包装物由供方回收。
第四条 交提货方式
交提货方式,按下列第_________项履行。
1.供方送货:产品运输由供方负责办理,供方送至_________,运费由供方承担。
2.供方代办运输:供方根据双方约定的协议代办运输,运费由需方承担(代办运输协议另订附件)。
3.需方自提:需方前往供方指定地点_________,自行提货、自行运输。
第五条 验收方法
1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告,但若有下列情况之一,必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。
1.1 供方首次向需方所销售的产品(不包括同品牌不同规格的产品);
1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品(一个生产周期为_________月);
1.3 供方所供产品,在生产制造时工艺及原辅
辅材料(有较大)改变的;
1.4 其他。
2.产品到达目的地后,需方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验,完成验收程序。如有质量问题,需方应在收货后天内书面通知供方,同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议,由(以)方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。
3.需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作,并及时通知质量验收员验收产品。
第六条 付款方式
需方选择下述第_________种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。
1.一次性付款方式:
2.分期付款方式:
2.1 签署本合同时,支付货款全部的_________%,计人民币_________元,
3.预付款条款:_________。(如无此项请划去。)
4.其他约定的付款方式:_________。
第七条 违约责任
1.供方如未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的,供方应继续履行本合同。
2.需方若未按第六条第2款在规定时间内付款,须承担下列第_________项违约责任。
2.1 向供方支付违约金人民币_________元。
2.2 自延期之日起至实际付款日止,按银行同期贷款利率向供方支付违约金。
3.供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。
4.需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的,需方应当承担由此所造成的相应的损失。
第八条 不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取必要的补救措施,以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在____日内将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后____日内,提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第九条 解决争议的方法
1.供需双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成,选定下面_________种方式解决:
a.申请仲裁。□
b.依法起诉。□
2.双方选择仲裁方式的,约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁:
a.上海仲裁委员会。□
b.中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。□
c.仲裁委员会。□
3.双方选择诉讼方式的,约定向下列其中之一的人民法院依法起诉:
a.本合同签订地人民法院。□
b.供方住所地人民法院。□
c.需方住所地人民法院。□
d.交货地人民法院。□
e.人民法院。□
第十条 其他
1.供方应向需方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打×。)
1.1 营业执照□
1.2 税务登记证□
1.3 卫生许可证(保健食品生产企业须符合gmp要求)□
1.4 印刷许可证□
1.5 检疫证明□
1.6 产地证明□
1.7 每批产品的检验合格报告□
1.8 有关产品质量认证证书□
1.8.1绿色食品认证书□
1.8.2有机食品认证书□
1.8.3产品质量标准文本□
1.8.4保健食品批准证书□
1.8.5危害分析与关键控制点认证书(haccp)□
1.8.6质量安全认证书(qs)□
1.8.7供需双方约定的其他□
2.需方应向供方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打×。)
2.1 营业执照□
2.2 税务登记证□
2.3 组织机构代码证□
2.4 其他□
3.本合同有效期自_________年_____月________日起至_________年______月______日止。
合同履行期内,双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议;补充协议与合同具有同等效力。
4.双方约定的其他条款_________。
5.本合同一式两份,供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
供货单位(供方)(公章):_________
委托代理人(签字):_______________
篇8:防火卷帘门采购合同范本
供方: (以下简称供方)
需方: (以下简称需方)
为维护经济交往的正常秩序和严肃性,确保供需双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规等规定,本着平等互利的原则,经供需双方多次友好协商,本着互惠互利的原则,特订立本合同,以资共同遵守:
一、 产品情况:
二、 质量要求及技术标准:以需方设计要求为准。产品应符合国家标准。
三、 需方工作:
1、 需方负责提供安装电源和升降机,为供方提供材料堆放场地,并对供方安装过程进行协调。
2、 需方根据工程进度需要,提前10天对供方进行技术交底(包括门框规格及开向),并对供方实地测量的门洞尺寸给予确认。供方联系人: ,电话: 。
3、 需方对供方的工期、质量、安全生产、文明施工有监督指导的权利,施工中若需方发现供方确认尺寸、技术交底及规范施工出现问题,经指出又不在限期内改正,需方有权责令供方返工并有权按照工地规章制度进行处罚。
四、 供方责任:
1、 供方应服从建设、监理、监督站等单位的管理,必须服从需方按照其质量管理体系进行的施工管理,严格按需方指定尺寸、国家验收操作规定及质量评定标准精心组织施工,按送交样品规格质量进行制作安装。供方材料必须符合设计及验收规范要求,如进场材料经检查不合格,须无条件返工。
2、 供方须配合需方搞好协调工作,做好对本产品及第三方产品的保护。
3、 供方自行负责安装所需的施工项目的辅助材料,小五金措施性费用等费用均包含在报价中。
4、 供方保证工作质量符合有关质量验收、消防验收规范要求,提供完整的资料。
五、 验收标准、方法:
1、 按合同约定及国家现行的消防部门规范验收合格标准。供方保证一次性通过验收达到合格标准。
2、 安装完成后验收前,供方必须提供防火门合格证,产品型式认可证书,检验报告及有关部门备案的所有材料。
六、 结算方式及期限:
1、 双方签定合同后,供方在每次下单前,需方应付本批货款的10%作为定金;
2、 供方门框进场安装后需方应再付本批货款的20%;
3、 供方门扇进场安装后需方应付至本批货款的60%;
4、 供方安装完工后需方应付至总货款的80%;
5、 验收合格后一周内需方应付清全部货款。
七、 违约责任:
供方安装不及时,供方应赔偿需方由此造成的一切损失;一旦供方完工后不能一次性通过验收达到合格标准,供方承担由此产生的需方的一切损失。
八、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。
九、本合同一式四份,供需双方各执二份。本合同经双方签章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:采购合同最新范本
甲方:
乙方:
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:
一、甲方从乙方购买如下设备
品名 徕卡全站仪
质保 保质期1年
数量一台
单价
二、甲方付乙方货款计
小写:¥_______,大写:______________________元整。
三、付款方式:经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同预付总价的80%金额。
四、交货时间:合同签定之日起_______天内交货,交货地点:__________________。
五、售后服务条款
1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。
2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。
六、违约条款
货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的_______%,以天计算支付违约金。
七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:采购销售合同范本
合同编号: 签订日期: 签订地点:
甲方(供方):
乙方(需方):
经甲乙双方充分友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,特订立本合同,以便双方共同遵守。
二、质量及验收约定:
1、本合同项下产品应符合国家质量标准和有关质量要求;
2、应附产品合格证并提供产品检验报告书;
3、包装应符合国家有关规定和适宜运输要求。
三、收货单位(人): ,联系人: ,联系电话: 收货地点: 。
四、交货时间: 。
五、运输方式及运费承担:甲、乙双方确定如下运输方式(打√选择确定):
1、公路汽车运输到 站( );
2、铁路快运到 站( );
3、航空运输到 机场( );
4、邮寄( );
5、乙方自提( )。上述运费由 承担。
六、货款结算时间:
货款结算方式:
七、产品验收
1、产品到合同约定的地点后,乙方应在最迟不超过
2、乙方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定,应妥为保管,并在验收期内向甲方提出书面异议;乙方在合同规定的验收期内不进行验收或怠于提出异议的,视为产品符合约定标准。
3、乙方验收期过后因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
4、甲方在接到乙方书面异议后,应在出的异议和处理意见。
八、甲方违约责任
1、甲方不能交货的,应向乙方赔偿不能交货部分货款的%的违约金。
2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合约定的,如果乙方同意利用,应当按质论价;如果乙方不能利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换,并承担退换实际产生的费用。
3、甲方逾期交货的,计算逾期交货部分货款,按日逾期交货的违约金。
4、甲方提前交货的,乙方接货后,仍需按合同规定的货款结算时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝送货。
九、乙方违约责任
1、乙方中途退货,应向甲方赔偿退货部分货款的作为违约金。
2、乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同规定的日期提货的,计算逾期提货部分货款总值,按日 比例计算,向甲方赔偿逾期提货的违约金,并承担甲方实际产生代为保管的费用。
3、乙方逾期付款的,应按日比例向甲方偿付逾期付款的违约金。
4、乙方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。乙方如填错到货地点或接货人,应承担甲方因此所受到的所有损失。
十、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,由 所在人民地法院管辖。
十一、本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
十二、其它约定事项:
本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等法律效力。
十三、附件:
1、甲乙双方营业执照及资质证书复印件并加盖公章
2、国家产品质量标准:
篇11:2024年采购合同范本
一、双方当事人
需方:(以下简称甲方) 合同签订日期:
供方:(以下简称乙方) 合同签订地点:
二、交货时间:面漆应在供方接到需方通知后2天内到货,其它油漆在供方接到需方通知后8小时内到货,油漆用量以需方的实际需求量为准。如因供方供货不及时而影响需方生产的,每延误一天按人民币200元/天累计扣罚供方。
三、质量要求、技术标准:按国家标准执行,应确保漆膜表面颜色在室外条件下一年内不退色、不变光,产品质量从使用之日起“三包”一年。
四、运输方式及费用负担:汽车运输,并送到需方指定仓库内,费用由供方负担。
五、包装标准、包装物的回收:按国家标准包装,包装物不回收。
六、验收标准、方法及提出异议的期限:按国家标准及需方要求。若有质量问题供应商应无条件换货,否则作退货处理,并承担对我公司造成的一切经济损失。
七、随机资料及供应方法:随带出厂合格证、装箱清单,提供产品材质证明书
八、付款方式:货到经验收合格后,凭17%全额增值税专用发票30日内付款。
九、违约责任:友好协商或按《合同法》有关规定办理。
十、解决合同纠纷的方式:双方友好协商或按《合同法》办理
十一、其它约定事项:供货价格以一次性定价为准(合同期限内不变价),价格不随市场价格而改变,供货数量以需方实际需求量为准,产品出现质量问题,供方应承担给需方造成的相应经济损失,并且足量换货,退换货所有费用由供方承担。运输方应具备相应资质,其车辆符合相关要求,具有市交通运政部门核发的加盖道路危险货物运输专用章的《道路运输营运证》,驾驶员经相关培训具有市交通运政管理部门核发的《道路危险货物运输操作证》。
十二、本合同一式两份,涂改无效,供需各执一份,本合同自供需双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:家具采购合同范本_合同范本
甲方:中共中央直属机关采购中心
乙方:
甲方就中共中央直属机关-XX年度办公家具定点采购项目(项目编号:zc—azb08005)在国内组织了公开招标。经项目评标委员会评定,确定 (乙方) 为 第 包 中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及中共中央直属机关-XX年度办公家具定点采购项目(项目编号:zc—azb08005)招标文件的规定,经平等协商达成协议如下:
1.定义
除非另有特别约定,在本协议以及与本协议有关的甲乙双方另行签订的其它文件中,下列词语按如下定义进行解释:
1.1 “协议”是指甲方和乙方已达成的协议,即由双方签订的协议格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成协议部分的所有其它文件。
1.2“服务”是指本协议约定的乙方同意按照甲方的要求为甲方提供办公家具销售、安装及售后服务等一系列工作的总称。
1.3“用户”是指中共中央直属机关各行政、事业单位及下属单位。
1.4“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。
1.5“第三方”是指本协议以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其它组织。
1.6“附件”是指与本协议的订立、履行有关的,经甲乙双方认可的,对本协议约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
1.7“招标文件”是指中共中央直属机关-XX年度办公家具定点采购项目(项目编号:zc—azb08005)的招标文件及其澄清、修改或补充文件。
2.适用范围
本协议条款仅适用于中共中央直属机关-XX年度办公家具定点采购项目(项目编号:zc—azb08005)。
3.协议的组成
3.1 下列文件应作为本协议的组成部分:
(1)本协议条款
(2)招标文件澄清及招标文件
(3)投标文件澄清及投标文件
(4)中标通知书
(5)形成协议的其它有关文件
3.2 上述文件互为补充和解释,如有不清或相互矛盾之处,以所列顺序在前的为准,但甲、乙双方有特别约定的除外。
4. 协议承诺
4.1 甲方确认乙方为中共中央直属机关-XX年度办公家具定点供应商。
4.2 乙方应按招标文件的要求和承诺为采购人提供办公家具供应安装及有关服务。
4.3 乙方按本协议向采购人供货时应与采购人签订供货合同,确定产品数量、质量要求、价格、服务等,如果采购人需要采购办公家具,在本项目定点采购供应商范围内,采购人有权利根据自己的采购需求自行选择与任意一家或几家定点采购供应商洽谈及签订《供货安装合同》,乙方同意不以任何理由单方面要求采购人与其签订《供货安装合同》,并且乙方同意在签订《供货安装合同》之前,采购人对供应商不负有买卖法律关系意义上的义务;
4.4 乙方应保证提供给采购人的协议货物必须符合国家强制性环保要求,达到或高出“gb18580- 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量”、 “gb18581- 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量” “gb18583- 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量”“gb18584- 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量”等标准,以及相关的其他国家和行业标准;
共4页,当前第1页1234
篇13:铝制品采购合同_合同范本
地址:_________
法定代表人:_________
需方:_________
地址:_________
法定代表人:_________
经供需双方协商同意,由供方组织生产,需方负责收购下列商品,为保证协商的条款严格履行,特签订此合同,共同遵守。
一、本合同总产值、具体品名、规格、分期、分批交货计划详见附表。供方要根据合同要求,组织生产,按时、按质、按量交货;需方也要根据合同要求按时、按量接货,并及时支付货款,不得影响供方的生产。
二、产品的质量标准和数量详见附表。以供方检验为主,需方配合抽验,如有异议,写出抽验记录,双方签字备查。生产中的质量和保修期出现的问题由供方负责,交货后由于保管不善造成的问题由需方负责。
(1)产品交货前,供方应严格检验,附合格证,装箱单,以示负责。
(2)抽验,如有不符合标准,有关调换、挑选降价等损失,由供方承担,接受罚则。
三、产品价格规定
根据国家的有关物价政策。按上级物价部门规定的价格执行,详见附表。对于副品、次品、以及低于标准的,本着合情合理、以质论价解决。
四、产品交货结算
产品实行送货制,供方将货送到需方指定仓库,运费由需方负责,点验入库签章后,当即在需方财会股付款。
五、包装规定
(1)产品包装应符合现行包装标准规定执行,以保证商品的存放和运输安全为前提,以符合运输规定要求为准绳。
(2)如因包装不当,在运输中造成的损失由供方自负。
(3)包装完整,原件数量短少或规格品种不符,经需方查询供方应给予解决。
六、罚则
(1)供方无故延期交货或提供产品的品种、规格、质量不符合同规定,由此造成延误交货时间,每天应付需方延期货款总值_________%的违约金(可由双方约定)。
(2)未经双方协商同意,变更产品数量、质量、品种、规格,包装不符合同规定标准,影响需方销售部分,向供方赔罚金_________%。
(3)由于计划不周,安排不当,或无正当原因造成延期收货付款影响供方资金使用,向需方索赔罚金_________%。
(4)需方中途退货,应付给供方退货部分货款总值_________%的违约金。违约金及其他损失赔偿额总和应当相当于用违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。违约金过高或过低的,当事人可请求有关机构予以适当调整。
七、附则
(1)如因自然灾害或国家政策、法律变更不能履行合同,应于15日内通知对方。由双方协商解决,变更或解除合同。
(2)双方于_________年_________月_________日在_________省(市)签订,自签订之日起生效,至合同规定的有效期结束止。本合同正本一式两份,供需双方各一份,副本若干份,送有关部门。
相关的合同范本
·办公家具采购合同
·水果(苹果)采购合同
·粮食竞价采购合同
·农副产品采购书
·茶叶采购合同
·食品采购合同
·政府采购合同书
·建材采购合同
·木材采购(订货)合同(3)本合同条款如有未尽事宜,由双方协商修订。在执行中如有争议,报仲裁机关解决。
供方(盖章):_________ 需方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
附件合同附表(略)
篇14:采购合同最新范本
甲方:
地址:
乙方:
地址:
为保障双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定, 本着平等互利的原则,甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上,就甲方向乙方采购车辆事宜达成协议如下:
第一条 签约资格及履约合法性保证
1.1甲、乙双方是依法成立并有效存续的企业,具有独立的法人资格,持有有效的企业法人营业执照,并依法有权签订和履行本合同。
1.2甲、乙双方为签署本合同所需的内部授权程序都已完成,签署本合同的是双方的有效授权代表,并且本合同一经签署即对双方具有法律约束力。
1.3甲、乙双方签署本合同或履行各自在本合同项下的义务并不违反各自订立的任何其他协议或各自公司章程。
第二条 合同车型、数量及合同总价款
甲方同意向乙方购买、乙方同意向甲方出售下表所列车辆(以下简称“合同车辆”):以上合同车辆共计价款(以下简称“合同总价款”)为¥[ ]元,(大写:[ ]元整)。
除上述金额的合同总价款外,甲方无需支付任何其他费用。
第三条 支付和结算
3.1甲、乙双方在本合同项下发生的价款均以人民币支付和结算。
3.2支付方式:
(1)合同签订之日起5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的[ ]%,即¥[ ]元,(大写:[ ]元整);合同车辆运抵约定交货地点并经甲方验收全部合格后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的[ ]%,即¥[ ]元,(大写:[ ]元整)。
(2)甲方应按上述约定的各期支付时间和支付金额将各期价款支付至本合同第九条第9.3款载明的乙方的账户。
3.3发票开具:
(1)甲方应向乙方提供作为合同车辆最终用户的甲方分支机构名单及组织机构代码证复印件。
(2)乙方应当在收到每期支付款项后5个工作日内,向甲方开具符合国家规定的收款凭证。
(3)乙方应当在甲方提车后10个自然日内,根据甲方提供的分支机构名单,向甲方分支机构开具符合国家规定的销售发票。
3.4如甲方提车前,乙方调低市场指导价格,乙方应按照合同总价款与价格下调比例的乘积对甲方进行价格补偿。价格补偿应在乙方宣布调价之日起10个工作日内,以现金形式汇至甲方指定账户。价格下调比例是指新市场指导价格与原市场指导价格的差除以原市场指导价格所得比例。
第四条 交货要求、交货地点及交货期限
4.1交货要求
(1)乙方应根据合同车辆的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震等保护措施,以确保合同车辆按期无损地到达交货地点。
(2)乙方交货时应向甲方交付有关的技术资料,并保证向甲方提供的技术资料是清晰、完整和正确的。
(3)乙方提供的合同车辆必须按照甲方提供的标识喷涂标准免费统一喷涂,并保证图形、字号、颜色等标准统一。
4.2交货地点
乙方应根据甲方的要求,将合同车辆运抵甲方指定的地点或距甲方指定地点最近的乙方中转库。
4.3交货期限
乙方应在收到甲方支付的首期价款后30个自然日内,将合同车辆运抵甲方指定的地点并向甲方分支机构发出提货通知,运输费用及与此相关的装卸费用由乙方承担。乙方应在实际运送合同车辆之前7个工作日向甲方通知运送的时间和预计运抵交货地点的时间,以便甲方做好验收和提货准备。
如乙方要求变更交货期限,则乙方必须在合同约定的交货期限届满前7个自然日提出变更交货期限的申请,取得甲方的书面同意。如甲方不同意变更交货期限,则乙方仍应在约定交货日期将合同车辆运达约定交货地点,否则应承担违约责任。如甲方在合同约定的交货期限届满前5个自然日未作任何表示的,视为甲方不同意变更交货期限。
第五条 质量标准与货物验收
5.1乙方交付给甲方的合同车辆应当符合以下质量标准:
(1)符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求;
(2)符合原厂的、与合同车辆同型号产品的质量标准;
(3)符合原厂的、与合同车辆同型号产品的配臵标准和技术参数。
5.2乙方交付给甲方的合同车辆应已通过工厂的质量测试和检验,乙方应向甲方提供质量合格证书。
5.3合同车辆运抵交货地点后5个工作日内,甲、乙双方应派员参加验收,并签署车辆交接验收单。验收时应清点数量,确认外观是否完好,随车设备、零件、技术资料是否齐全。甲方验收人员对交付车辆的颜色、外观、数量、型号、随车物品等有异议的,应当场提出并在车辆交接验收单中载明;甲方验收人员未提出异议的,视为上述各项符合合同约定。验收时,如发现设备存在明显的质量问题或零件、技术资料缺损,双方应签订货损证明,乙方应在货损证明签署之日起3个工作日内对设备、零件、技术资料予以更换或补齐,相关费用由乙方承担。在乙方更换或补齐前,甲方有权拒收存在上述问题的车辆。
第六条 所有权的转移和风险的承担
6.1验收合格的合同车辆的所有权在甲方付清全部货款后转移给甲方。因乙方的原因导致甲方拒收部分车辆的,拒收车辆的价款应按合同约定的价格从合同总价款中扣除。
6.2交货地点为甲方指定地点的,合同车辆自运抵甲方指定的地点并由甲方全部验收合格之时起,毁损、灭失的风险转由甲方承担;交货地点为距甲方指定地点最近的乙方中转库的,合同车辆自验收合格并交由甲方提出中转库之时起,毁损、灭失的风险转由甲方承担。
因甲方的原因致使合同车辆不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担合同车辆毁损、灭失的风险。
因乙方的原因导致甲方拒收部分车辆的,拒收车辆毁损、灭失的风险由乙方承担。
第七条 售后服务和质量担保
7.1乙方应按照随车所附的《使用维护说明书》提供售后服务,乙方授权其指定的售后服务机构对合同车辆提供售后服务。乙方对其指定的售后服务机构的行为承担连带责任。
7.2乙方对合同车辆提供自交付之日起[ ]年或[ ]里程的整车质量担保。合同车辆在质量担保期内因制造、装配缺陷等原因造成质量问题,乙方按照随车所附的《使用维护说明书》中有关质量担保规定处理。
7.3乙方保证依本合同提供给甲方的合同车辆及资料不存在侵犯第三方知识产权的情形;如甲方因此遭受第三方的索赔或起诉,乙方承诺承担上述索赔或起诉导致的一切法律后果,并承诺支付甲方因此遭受的一切损失和费用。
7.4甲方及其实际使用合同车辆的人员,如违反《使用维护说明书》规定造成合同车辆的损坏或故障,则不能获得质量担保服务。
第八条 违约责任
8.1本合同任何一方违约,违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。
8.2甲方未按照合同约定的时间或金额支付合同价款,则甲方应自逾期之日起每日按逾期金额的[ ]%向乙方支付违约金,但甲方该项违约责任累计不超过合同价款的[ ]%。
8.3乙方未按照合同约定的交货期限向甲方交货,则乙方应自逾期之日起每日按逾期交货货款总额的[ ]%向甲方支付违约金。乙方支付违约金并不能免除乙方继续履行交货的义务。如果乙方逾期10个自然日仍未交货,则视为乙方不能交货,甲方有权就逾期交货的部分车辆解除合同,乙方并应赔偿甲方因此遭受的损失。
8.4乙方交付的合同车辆不符合合同约定的质量要求的,甲方有权拒收,因拒收导致的迟延交付,自甲方拒收之日起至乙方重新提供同等数量相同型号的车辆并验收合格之日止,乙方应按本条第8.3款的约定承担违约责任。
8.5违约方支付违约金后,守约方还有其他损失的,违约方还应支付损失赔偿金。
8.6守约方按照上述约定要求违约方支付违约金或损失赔偿金时,应书面通知违约方并注明违约金或损失赔偿金金额;违约方对违约金或损失赔偿金金额有异议的,应当在收到通知后5个工作日内向守约方提出;违约方没有提出异议的,应当在收到通知后5个工作日内将违约金或损失赔偿金支付给对方。
第九条 联系方式
9.1甲、乙双方应指定专门联系人以接收对方的通知及回复或向对方发出通知及回复。
9.2一方根据本合同约定作出的通知或回复,应采用书面形式并以中文书写, 并以专人送递、传真或特快专递方式发出。如果以专人送递或特快专递发送,以送达至对方联系人地址视为送达;如果以传真方式发送,发件人在收到对方联系人的传真报告后视为送达;如果采用电话或电子邮件方式发送,则在发送后由对方联系人以书面形式予以确认后视为送达。
9.3合同各方根据本合同约定发出的通知或回复均应发至以下通讯地址,付款或收款应使用以下账号。一方变更联系人、通讯地址或账号,应在拟变更的3日前将变更事项通知对方。变更方不履行通知义务的,应对因此造成的一切后果承担责任。
甲方:乙方:
年月日:
篇15:商品采购合同范本
出卖人:_______________________ 签订地点:____________________
买受人:_______________________ 签订时间:____________________
为加快农村经济发展,实现家畜家禽养殖生产的规范化、科学化和集约化,提高养殖生产的社会效益和经济效益,本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则,经双方协商,定理本家畜家禽养殖产销合同。
第一条养殖人负责___________的养殖生产管理。销售人负责__________的养殖生产的技术指导和销售。养殖的技术标准为___________。
第二条养殖人承诺养殖的__________为_______只(头),按照销售人提出的技术标准要求进行养殖管理,并于约定日期__________前足额向销售人交售符合质量标准和登记的___________千克(只、头)。
第三条 养殖人承诺在销售人未放弃收购权是,其养殖的___________不向他人出售。
第四条 养殖人养殖的__________符合约定质量标准和等级,销售人承诺负责包销。每千克(只、头)的收购价为_____
________ 。
第五条销售人应做好养殖生产的信息技术和培训工作,指导养殖人科学养殖,预防禽畜疾病,提高养殖质量。如确需食粮收取技术信息服务费的,其收取的标准和时间为________。
第六条销售人需统一提供畜禽种苗及预防治疗用药的,应以优惠价格供应,具体价格为_________种苗_______元(只、头),预防治疗用药____________。
第七条 销售人因技术知道失误或提供的畜禽种苗、畜禽用药等质量问题给养殖人造成损失的,应当进行赔偿。
第八条 养殖人未按销售人提出的技术条件和标准进行养殖造成的损失,应自行承担。
第九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当时人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列________种方式解决:
(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向____________人民法院起诉。
第十条 本合同自___________生效,于___________失效。
第十一条 其他约定事项 ____________________________。
养殖人
养殖人(章)
销售人
销售人(章)
篇16:防火门采购合同范本
就甲方承建建设单位(丙方) 楼钢质防火门采购事宜,三方经协商达成共识,特此签订本供货合同(以下简称“合同”)。 一、合同依据
签订本合同依据是①《中华人民共和国合同法》;
②设计标准、技术协议、施工图纸;
③乙方根据甲方提供的图纸要求所做的材料供应清单;
④产品执行的国家行业标准;⑤询价邀请函。
二、钢质防火门名称、规格、数量和品牌(具体的规格尺寸和数量必须依据甲乙双方和建设单位现场测量、核实的确认表。现场规格尺寸和数量的测量、核实由乙方负责。)
三、合同总价
人民币本合同总价已包括完成该工程项目的人工费、材料费(含主材、五金配件、门锁、把手、玻璃视窗、安装辅材等)、运输费、装卸费、包装费、机械使用费、试验检验费、优化设计费、安装施工期间的风险费、同时报价包括可能涨价风险费、其他杂费(如垂直运输费)等可能发生的费用。合同总价中已包含玻璃视窗170元/块(规格220×620),如不需要玻璃视窗,应按次价格扣除。灌缝费用不在总价内,此费用由建设单位现场签证支付给施工方。四、钢质防火门的技术要求
(1)门窗钢板:冷轧镀锌钢板,厚度≥1.5mm
(2)门扇钢板:冷轧镀锌钢板,厚度≥0.8mm
(3)五金件:防火门五金件,闭门器、顺位器采用符合检测资料一致性的合格产品,其熔融温度不低于950℃;加固件采用1.5mm厚钢板,加固件设有螺孔的钢板厚度不低于3.0mm。
(4)门扇填充材料:为不燃性材料,必须符合《钢质防火门通用技术条件》 (5)门扇厚度:甲级不低于50mm,乙级不低于45mm;丙级不低于40mm。(6)门扇表面平整度:≤2mm/m
(7)涂装要求:静电喷涂工艺(图层厚度≥20UM) (8)颜色要求:钢质防火门的颜色确定为RAL6027
(9)防火观察窗的玻璃要求必须符合《钢质防火门消防标准规范》
(10)防火门的耐火时限:甲级不低于1.5h,乙级不低于1.0h,丙级不低于0.6h。 五、本合同履行及供货期限和地点
1、本合同签订前5日,乙方向甲方缴纳本合同价款10%的履约保证金(其中:质量工期各占5%),工程验收合格后10天无息返还。如在规定的时间内,乙方未按规定缴纳履约保证金,甲方随时可以终止本合同。
2、合同签订后30天内,乙方确保门窗供应到位,门窗供应到位后,乙方应在20天内安排人员安装完毕。门扇供应由甲方提前10天通知,到位后20天内安装完成。如果乙方没有按照合同规定的时间供货或安装,没收工期履约保证金,并要求乙方赔偿一切损失及承担相应法律责任。如果乙方所供钢质防火门质量或安装达不到规范要求,没收质量履约保证金。
3、乙方应免费将所供产品供应到甲方的施工现场。
4、乙方在签订合同时应提供针对本次供货产品的质保承诺函,否则,取消乙方供货资格。本合同项下产品的质保期限为二年,产品在质保期限内出现任何质量问题均由乙方负责免费维修或更换。本合同的质保金为结算价款的5%,保修期满后30天内一次性无息退还。
5、丙方对邀请采购的供应商的品牌和报价负责。
六、货款支付方式
1、本合同签订后7个工作日内甲方支付乙方30%的预付款。
2、门框货到现场10天内付至合同价的70%,门扇货到到现场付至合同价的85%,全部安装完毕经验收合格付至合同价的95%。余款5%作为质量保修金,质保期满(二年)后一个月内一次付清(无息)。七、包装要求乙方提供的全部产品均按产品要求包装,包装费包含在合同总价内,不另行收费。 八、交货和检验方式
1、乙方负责办理运输、装车和保险,将货物运抵甲方施工现场,有关货物运输、装车、保险等一切事物费用由乙方负责并承担(费用含在总价内)。
2、在交货之前,乙方应对产品的质量、规格型号等进行详细而全面的检验,并随货物出具一份供货清单。乙方保证产品是全新和未使用过的。
3、产品供应到场后,由甲方会同建设单位进行验收,并在供货清单上签字后即视为外在质量合格(内在质量在质保期满后确定)
4、产品安装经消防部门验收合格后,甲乙双方会同建设单位在结算清单中签字确认。 九、质量保证期
1、质保期为竣工验收合格后两年
2、质量保证期内,乙方免费提供维修、更换服务;质量保证措施届满后,乙方将继续为甲方提供相关服务,并以优惠价格提供相关配件。
3、有下列情形之一的,乙方不承担质量责任:
3.1、非经乙方授权服务人员维修、改装或拆卸引起损坏的。
3.2、人为引起或水灾、火灾、地震等一切自然灾害引起损害的。
十、技术资料交付
乙方所供应的产品应向甲方提供相应的产品出厂合格证等技术资料。
十二、纠纷裁决
1、甲乙双方应通过友好协商,解决在合同中所发生的或与本合同有关的争端,如果协商得不到解决,任何一方均可按照合同法规提交调节和诉讼。
2、本合同及其项下一切争议由受损方住所地人民法院管辖。
十三、合同生效及其他
1、本合同自双方授权代表签字或盖章后生效。本合同一式九份,甲、乙双方、建设单位各执三份。合同终止期到质量保证期期满为止。
2、技术协议、图纸、产品清单、产品采购邀请函、乙方报价表和承诺函具有同等法律效力。
3、乙方安装或供货人员进入施工现场必须遵守安全操作规范,带好安全帽,不得擅自进入危险地带,不得擅自从事危险操作。如发生安全事故一切责任和经济损失均由乙方承担。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲 方: 法定代表人: 委托代理人: 联系电话:
乙方:
法定代表人: 委托代理人: 联系电话:
丙 方:
篇17:简易采购合同范本_合同范本
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就甲方向乙方订购生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同:
一、订购产品名称及数量:
二、产品规格及价格:
三、产品包装要求及规格:
四、质量标准:
1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
2、_______________________________________________。
五、付款方式:
乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。
六、交货时间和地点:
__年__月___日前乙方将货物送至-----------------。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、双方权利和义务:
1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
4、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金__________元。
八、特别声明条款:__________________________________。
九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同签订地:
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人签字: 代表人签字:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户行: 开户行:
账号: 账号:
签字日期:__年__月__日 签字日期:__年__月__日
篇18:最新阀门采购合同范本2024_合同范本
合同编号:
阀门采购合同
工程名称: 项目名称: 甲 方: 北京住总集团有限责任公司工程总承包部 乙 方: 建 设 方: 监 理 方:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
甲方:北京住总集团有限责任公司工程总承包部 (以下简称甲方) 乙方: ① (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方在协商一致的基础上,订立本合同以共同遵守。
第一条.标的物
标的物名称
规格型号
单价 数量
计量单位
总价(元)
合 计
大写: ¥: 元
注:标的物单价固定,数量为暂估量,最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
第二条.质量标准应符合 国家强制性标准。
第三条.交(提)货方式及验收
1.甲方提前 日以书面形式通知乙方备货,乙方按甲方要求时间将货物及时送达至 。
2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责,运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。
3.未经甲方同意,乙方不得私自随意在现场卸货。
4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
5.货到现场三日内如有质量问题,乙方应无条件退货,运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款
第五条.违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失,乙方应承担合同总价款5%的违约金,并赔偿给甲方造成的所有经济损失。阀门采购合同范文节选!
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失,乙方应承担合同总价款2%的违约金,并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同价款10%的违约金,并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第六条.合同解除
1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正,或乙方迟延履行合同超过 日的,甲方有权解除合同;
2、甲方迟延付款超过 日的,乙方有权解除合同;阀门采购合同范文节选!
3、因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除全部合同,应以书面形式通知违约方,解除合同从书面通知送达对方时生效,如采用邮寄方式送达,双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。
第七条.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行,双方互不承担责任,任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力,是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第八条.争议解决方式
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
第九条.其他
1、本合同附件是本合同的组成部分,和本合同具有同等法律效力;
2、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,本合同与补充协议不一致的地方,以补充协议为准;
3、本合同自双方签字或盖章之日起生效,如不能在同一天签字或盖章,以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;
4、本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲 方(公章):北京住总集团有限责任公司 乙 方(公章):
工程总承包部
企业负责人: 法定代表人③:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
篇19:政府计算机采购合同_合同范本
合同编号:
供货商:
采购单位:
为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《______省政府采购协议供货制实施办法(试行)》等相关法律法规并严格遵循“关于做好第3期全省计算机、打印机协议供货有关事宜的通知”(招标编号:zzcga-gk-004)招标文件、中标供应商投标文件、“______省政府采购供货协议”的相关规定和采购〔〕6号“关于做好XX年第3期计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知”、“政府采购协议供货承诺书”中的相关承诺和“______市计算机政府采购协议供货补充协议”,签订本合同,并共同遵守。
一、合同采购的产品所需资金来源构成为:
预算内( );预算外( );自筹( )。
付款方式为:会计核算中心支付( )。
以上按实际情况打“√”确认,涂改无效。
二、计算机品牌、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额
┌───┬────┬──────┬───┬───┬───┬────┬────┬───┬───┐
│序号 │计算机品│型号规格和主│基准价│ 数量 │县协议│县协议采│标配显示│显示器│ 小计 │
│ │牌 │要配置 │ │ │优惠率│ 购价格 │ 器规格 │ 差价 │ │
├───┼────┼──────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼──────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼──────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────┴──────┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┤
│合计:人民币(大写) │
└─────────────────────────────────────────────┘
注:1.本次招标确定的协议供货价格是根据采购单位购买的数量确定不同的协议价格。若单次采购金额大于等于人民币20万元时,采购单位必须按有关规定报政府采购监督管理部门重新确定采购方式。
2.协议供货总价=数量×基准价(1-根据购买数量的适用优惠率)
三、保修期:
上述产品的保修期为( )月;免费更换时间为交货后( )月
故障响应时间为: ( )小时内;故障排除时间为: ( )小时内;
备品备件提供时间为:( )小时内。
四、交(提)货时间、地点、方式:供货商于 年 月 日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人:
1.货商应在交货前向需方提供交货计划;
2.运输、保险和装卸的费用由供货商承担。
共2页,当前第1页12
篇20:2024年采购合同范本
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
签订地点:厦门市
根据国家有关政策及规定,供需双方就煤炭供需的具体事宜,通过友好协商,达成一致意见,共同签订本合同。
1、煤炭产地及品种:混煤
2、数量及交货期限:
2.1 交货期限:
2.2 交货日期:煤船抵达装运港锚地之日
2.3 数量
3、质量标准:
3.1 质量标准及拒收范围:(正常内贸可接受4500-5500大卡)
4、装运港及到达港:
4.1 装运港:秦皇岛
4.2 到达港:厦门港
5、交货地点、收货人
5.1 交货地点:厦门华夏国际电力发展有限公司煤码头
5.2 收货人:厦门华夏国际电力发展有限公司
6、需方应在船舶到港3天前通知船舶动态,供方应在船舶到港前办妥装船
7、数量、质量的交接验收
7.1 数量验收:以装运港和船方测定的水尺计量报告单为准。在煤船到达需方厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂煤码头时,根据装运港交接的水尺计量报告单,由需方会同供方、船公司对煤炭重量进行交接、验收。若验收水尺数量大于装运港水尺数量或小于装运港水尺数量1%以内,则按装运港水尺数量结算;若验收水尺数量小于装运港水尺数量且相差大于1%,则按装运港水尺数量扣减超出1%部分结算。
7.2 煤质验收:
7.2.1 以厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂化验结果作为质量验收基准。双方同意煤船到达厦门国际电力发展有限公司嵩屿电厂煤码头时,供、需双方派代表现场监督,以机械采制样为基准,在卸煤过程中若发生入厂煤自动采样装置故障人工采样。供、需双方各取一个煤样,另留存一个目的港仲裁煤样。供方应在开卸前传真回函是否到现场监督,或凭委托单委托他人监督。若供方在开卸前未传真回函,视作同意电厂自行采制样及电厂操作办法。供方若要到现场监督,电厂应在执行监督事项提前1小时通知供方,供方接到通知超出1.5小时无法抵电厂现场,电厂停卸滞期损失由供方承担,电厂也有权选择自行采制样。
8. 价格
8.1 结算价格(一票含税)=基本离岸价+质量调整价
8.2 基本离岸价:质量符合“第3.1条”标准,基本离岸价格每吨元。
8.3 质量调整价:
8.3.1 低位发热量调整
8.3.1.1 加价:发热量高于5000大卡/公斤,每增加1大卡/公斤加价0.13元/吨,至6000大卡/公斤封顶。超过6000大卡/公斤加卡不加价。
8.3.1.2 减价:发热量在5000大卡/公斤至4800大卡/公斤区段,每减少1大卡/公斤减价0.13元/吨;发热量在4800大卡/公斤至4500大卡/公斤区段,每减少1大卡/公斤减价0.16元/吨。低于4500大卡/公斤,需方有权拒收,若需方选择接受,低于4500大卡/公斤区段,每减少1大卡/公斤减价0.2元/吨。
8.3.2 含水调整:高于本合同质量标准时,每增加1%减价1.5元/吨。
8.3.3 空干基灰分调整:高于本合同质量标准时,每增加1%减价1.5元/吨。
8.3.4 挥发份调整:每低于本合同质量标准时,每减少1%,按合同价减价2元/吨。
8.3.5 干基硫份调整:含硫量在1%至1.2%区段,每增加0.1减价1元/吨;含硫量在1.2%至1.3%区段,每增加0.1%减价2元/吨;含硫量高于1.3%,需方有权拒收,若需方选择接收,高于1.5%部分,每增加0.1%减价4元/吨。
8.3.6 若煤炭质量达到拒收标准,且需方要求拒收退货,供方应承担实际发生的海运费及接卸费等需方所有损失,并且需方有权要求供方重新按此合同价供货,若供方无法供货,应赔偿需方重新采购产生的额外损失。
9、结算方式及付款期限
9.1 煤炭卸货验收完毕后,需方自收到全额增值税发票之日起,5个工作日内支付煤款。
9.2 若在装运港发生亏载或移泊,亏载费、移泊所增加的引水、锚泊及拖轮费等相关费用均由供方承担。若此类费用已由需方支付给船公司,在需方支付供方煤款时予以扣除。
10、违约责任及索赔
10.1 因供方煤源问题造成需方运煤船空驶、滞期、亏载等租船费用由供方承担。若供方在船舶抵达装运港96小时内无法备齐煤炭并办理完毕全船装船手续,供方应承担违约责任,必须按合同数量支付违约金10元/吨。船舶抵达装运
10.2 因供方质量标准违约,按本合同有关减价和拒收条款执行。
10.3 需方不能按合同付款期限付款,其延期部分按人民银行有关延期付款的规定向供方支付违约金。
10.4 由于供方所供煤炭中含有大煤块、石块、铁块、木块等杂物及煤质粘堵,造成需方卸煤延误,则供方应赔偿需方延误损失费(包括:船舶延滞、材料、人工费用等),延误时间以电厂卸煤现场记录为准:如因上述杂物造成卸煤机械损坏,甚至影响正常发电,则供方应赔偿由此造成的经济损失。
11、不可抗力
11.1 如在合同履行期限及区域发生战争、封锁、骚乱、暴动、自然灾害等不可抗力,影响合同的执行,供需双方毋须对对方负责任。
11.2 发生不可抗力后,受影响一方应第一时间通知对方详情,尽力减少影响,并提供事故所在地政府机关证明。
11.3 不可抗力解除后双方应继续履行本合同项下的义务。
12、争议解决
供需双方对执行合同的一切争执,应先通过友好协商解决,如协商未果,由需方所在地法院裁决。
13、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签署盖章后生效,有效期为本合同约定之供货期限。
14、其他
合同未尽事宜,由供需双方协商解决。本合同文件一式肆份,需方贰份,供方贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日